STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

STABU Bouwbreed Informatiesysteem

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

STABU Bouwbreed Informatiesysteem 01

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2007, inclusief addendum Hoofdstuk 81 Roltrappen en Rolpaden van sept.'10. Errata Hoofdstuk 40 Stukadoorwerk, bijlage A: oppervlaktebeoordelingscriteria en bijlage C: tabel 13 Pleistersystemen binnen van sept.'10, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede. 90. RGD STANDAARD TECHNISCHE BEPALINGEN In aanvulling op de STABU Standaard zijn tevens van toepassing de als bijlage bij dit bestek gevoegde Rgd Standaard Technische Bepalingen 2011-1, zoals die zijn gepubliceerd op www.stabu.org onder Bestekteksten, Rijksgebouwendienst. 91. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN De in paragraaf 2, lid 2 van de U.A.V.en STABUStandaard, artikel 01.0.01, lid 02 bedoelde normen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands Normalisatieinstituut te Delft via de NENwebsite:www.nen.nl of e-mail: [email protected].

01.02

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 03. INSTALLATIES In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van "installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan". Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden "onderhouds- of servicetermijn". 90. PROJECTBEVOEGDE De door de Rijksgebouwendienst als vertegenwoordigervan de opdrachtgever aangewezen persoon die is belast met het management van het project en die als enige de bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen. Te dezen krachtens het vigerende Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst. 91. INSTALLATEUR Daar waar in het bestek sprake is van "de installateur" wordt daaronder verstaan: "de aannemer van de installatiewerken". 92. OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerken afkomende bouwstoffen.

STABU Bouwbreed Informatiesysteem 01.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01.02.03

DIRECTIE 90. DIRECTIE Er zullen geen personen worden aangewezen die als directie optreden.

01.02.04

GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01. VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V.

01.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden gehouden. 03. RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: a. ..... b. ..... enz. Een rapport van de staat waarin belendingen verkeren is als bijlage bij dit bestek opgenomen. 04. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. Zie het als bijlage bij dit bestek gevoegde document.. ...

01.02.06

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 02. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 03. RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: a. ..... b. ..... enz. De opneming verwerkt in een rapport, beperkt niet de eventuele aansprakelijkheid van de aannemer voor schade aan deze of andere percelen in de nabijheid van het werk. In elk rapport door middel van tekst en foto's de eventuele gebreken van bovengenoemde percelen en opstallen met toebehoren (schuren, hekken, tuinmuren, stoepen, beplantingen enz.) vastleggen.


04.

14.

90.

91.

92.

De eigenaren en de bewoners van de desbetreffende percelen in kennis stellen van het voornemen tot opneming en van de datum waarop dat zal geschieden, alsmede van de datum waarop het werk zal aanvangen. De eigenaren van percelen, waarvan de bewoners de toegang voor het opnemen weigeren, schriftelijk hiervan in kennis stellen met het verzoek deze bewoners alsnog te bewegen de toegang te verlenen. De rapporten ondertekenen en daarna door de eigenaren laten ondertekenen en dateren. Vervolgens in tweevoud aan de directie overleggen en in enkelvoud aan bovenbedoelde eigenaren aangetekend toesturen. Eventuele bezwaren tegen de inhoud van het rapport onverwijld aan de directie mededelen. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. OVERZICHT VOORGESCHREVEN ONDERAANNEMER(S) De volgende onderaannemer(s) is (zijn) voorgeschreven: ..... PRECARIO De kosten van precario zijn voor rekening van de aannemer van de ..... werken. TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN De aannemer verstrekt de directie van de van hem verlangde documenten het navolgende aantal: - ter goedkeuring (stuks): ..... - goedgekeurde (stuks): ..... ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN a. De aannemer meldt ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uitvoering daarvan aan het Kadaster-KLIC tel: 0800 - 0080 of [email protected] b. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemermateriaal inbegrepen. Voorts moet hij de ligging van ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven. c. Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de U.A.V.1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening. d. De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de netbeheerder(s) desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding toegebrachte schade op de schadeveroorzaker. e. Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit, of afwijkt van, de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, of beschadigingen worden aangetroffen aan kabels en leidingen, moet hij zulks direct melden aan de directie en de betrokken netbeheerder(s). f. Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging zorg dragen en bij

STABU Bouwbreed Informatiesysteem aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen. g. De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd.

93.

94.

95.

01.02.07

h. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken netbeheerder(s) en de directie. VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet . De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten op te nemen. LEERLINGBOUWPLAATS Dit project in principe als leerlingbouwplaats uitvoeren. Daadwerkelijke uitvoering als leerlingbouwplaats zal plaatsvinden als aan de volgende voorwaarden is voldaan: - de aannemer is een leerbedrijf dat door een officiële certificeringsinstantie is (of kan worden) gecertificeerd, waarbij met een officiële certificeringsinstantie wordt bedoeld een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven of een vergelijkbare instantie uit een van de andere lidstaten; - het project is door Fundeon, in overleg met de aannemer, geschikt bevonden als leerlingbouwplaats.

DATUM VAN AANVANG 01. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. 02. DATUM VAN AANVANG In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V. zal als datum van aanvang worden aangemerkt .. ... 90. START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT OP BOUWPLAATS De werkzaamheden aan het te bouwen object op de bouwplaats kunnen niet eerder starten dan .....


UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in kalendermaanden: .. ... 02. DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: .. ... 03. TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND Het werk moet gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaats vindt. - stand: geheel voltooid conform het bestek en in alle opzichten voldoen aan de hieruit voortvloeiende eisen. - termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de termijn genoemd lid 01 - termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in lid 02 - termijn: 4 (vier) weken vóór, het einde van de termijn-, of de datum zoals vermeld in de opdrachtbrief 04. DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND .. ... 05. OPLEVERINGSTERMIJN DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten gerekend vanaf de datum van aanvang, binnen de genoemde termijn worden opgeleverd. .. ... 06. OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum worden opgeleverd. .. ... 07. OPLEVERING BEPLANTINGSWERK In verband met het gestelde in hoofdstuk 16, Beplanting, wordt het tijdstip van oplevering van het beplantingswerk nader vastgesteld in overleg met de directie. 08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 90. OPLEVERINGSTERMIJN / DATUM VAN OPLEVERING In afwijking van paragraaf 8, lid 1 van de U.A.V. wordt de termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, in de opdrachtbrief vermeld.

01.02.09

OPNEMING EN GOEDKEURING 02. BEPROEVING Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: .. ... De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de aannemer. Door de ondertekening door de aannemer en de directie


03.

90.

van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het werk plaats. OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer genoemd in paragraaf 9 lid 1 van de U.A.V., zal ten minste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie zijn, respectievelijk in het dagboek of weekrapport zijn aangetekend. BEPROEVING TYPE 1 Het werk moet worden beproefd om vast te stellen of het werk of het desbetreffende onderdeel daarvan, waar de beproeving betrekking op heeft, voldoet aan hetgeen is overeengekomen. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie. Alle betrokken onderdelen van het werk moeten volledig worden beproefd. De aannemer dient bij de directie een voorstel ter goedkeuring in voor de wijze waarop de beproeving wordt uitgevoerd. In dit bestek is aangegeven voor welk onderdeel/welke onderdelen van de beproeving de aannemer gebruik moet maken van bij dit bestek gevoegde modelprotocollen. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft tenminste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie. De aannemer heeft de leiding over de beproeving. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheden water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien dit is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.

STABU Bouwbreed Informatiesysteem Door ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie, staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen.

91.

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk of het desbetreffende onderdeel daarvan, waar de beproeving betrekking op heeft, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van de benodigde hoeveelheden water en energie voor rekening van de aannemer zijn. BEPROEVING TYPE 2 De aannemer dient deel te nemen aan een integrale beproeving van het gebouw met installaties. De integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd. Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens dit bestek van werken van derden en van bestaande installaties of gebouwdelen . De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie. De aannemer coördineert de voorbereiding en uitvoering van de integrale beproeving. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door de directie aangewezen persoon. Als bijlage bij dit bestek is het protocol "Integrale beproeving gebouw met installaties" gevoegd. Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de beproeving verstrekt de directie een versie van hetzelfde protocol ter verificatie aan de aannemer. In deze versie zijn de eventuele wijzigingen door de directie verwerkt die tijdens de uitvoering zijn opgedragen. Opmerkingen van de aannemer op dit protocol kunnen uiterlijk tot twee weken voor de beoogde datum van de beproeving aan de directie worden verstrekt. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van de wijze of omvang van de beproeving, stelt de directie de wijze of omvang vast en geeft hiervan vóór aanvang van de beproeving schriftelijk kennis aan de aannemer. De onderdelen van het gebouw met installaties die worden beproefd staan vermeld in het protocol. De locaties waar de resultaten van de beproeving worden gecontroleerd, worden door de directie op de datum van de beproeving aan de aannemer bekend gemaakt. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Dit tijdstip zal niet later zijn dan één dag voor de beoogde datum van oplevering van het werk. Het indien nodig beproeven buiten de gebruikelijke werktijden van de aannemer kan niet als meerwerk worden verrekend. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de duur

STABU Bouwbreed Informatiesysteem van de integrale beproeving circa vier uren zal duren. Dit is de tijd vanaf punt 2 van het protocol tot het einde van de beproeving. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheden water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, staan de resultaten van de beproeving vast. Indien op grond van de beproeving door de directie is vastgesteld dat het gebouw met installaties niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. De directie kan besluiten deze herbeproeving slechts gedeeltelijk uit te voeren of achterwege te laten. Op deze herbeproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de eventuele kosten van de herbeproeving, bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, kosten materieel, energie en water en de kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de aannemer zijn. Indien op grond van de beproeving door de directie is vastgesteld dat het gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, nadat de aannemer de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. De directie kan besluiten deze herbeproeving slechts gedeeltelijk uit te voeren of achterwege te laten. Op deze herbeproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van de herbeproeving, bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, kosten materieel, energie en water en de kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever zijn. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving of herbeproeving, stelt de directie een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Na ondertekening door alle in het rapport genoemde personen wordt het rapport aan de aannemer verstrekt voor opname in de revisiedocumenten.

92.

Indien op grond van de beproevingen is vastgesteld dat het gebouw met installaties voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vindt opneming van het werk plaats overeenkomstig paragraaf 9 van de UAV 1989. BEPROEVING TYPE 2 De aannemer dient met nevenaannemers deel te nemen aan een integrale beproeving van het gebouw met installaties. De integrale beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties correct worden uitgevoerd. Deze andere installaties of gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens dit bestek, van het werk van nevenaannemers, van werken van derden

STABU Bouwbreed Informatiesysteem en van bestaande installaties of gebouwdelen. De beproeving geschiedt door de aannemer met nevenaannemers in aanwezigheid van de directie. De coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de integrale beproeving wordt door de directie opgedragen aan de aannemer. De beproeving moet worden uitgevoerd onder leiding van een door de directie aangewezen persoon. Als bijlage bij dit bestek is het protocol "Integrale beproeving gebouw met installaties" gevoegd. Minimaal vier weken voor de beoogde datum van de beproeving verstrekt de directie een versie van hetzelfde protocol ter verificatie aan de aannemer. In deze versie zijn de eventuele wijzigingen door de directie verwerkt die tijdens de uitvoering zijn opgedragen. Opmerkingen van de aannemer op dit protocol kunnen uiterlijk tot twee weken voor de beoogde datum van de beproeving aan de directie worden verstrekt. Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van de wijze of omvang van de beproeving, stelt de directie de wijze of omvang vast en geeft hiervan vóór aanvang van de beproeving schriftelijk kennis aan de aannemer. De onderdelen van het gebouw met installaties die worden beproefd staan vermeld in het protocol. De locaties waar de resultaten van de beproeving worden gecontroleerd, worden door de directie op de datum van de beproeving aan de aannemer bekend gemaakt. Aannemer, nevenaannemers en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Dit tijdstip zal niet later zijn dan één dag voor de beoogde datum van oplevering van het werk. Het indien nodig beproeven buiten de gebruikelijke werktijden van de aannemer kan niet als meerwerk worden verrekend. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de duur van de integrale beproeving circa vier uren zal duren. Dit is de tijd vanaf punt 2 van het protocol tot het einde van de beproeving. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheden water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. Door de ondertekening door de aannemer, nevenaannemers en directie van het rapport waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, staan de resultaten van de beproeving vast. Indien op grond van de beproeving door de directie is vastgesteld dat het gebouw met installaties niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer en/of nevenaannemers de nodige verbeteringen heeft of hebben aangebracht, de beproeving worden herhaald. De directie kan besluiten deze herbeproeving slechts gedeeltelijk uit te voeren of achterwege te laten. Op deze herbeproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de eventuele kosten van de herbeproeving, bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer en nevenaannemers, kosten materieel, energie en water en de kosten van de aannemer en nevenaannemers als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering,

STABU Bouwbreed Informatiesysteem voor rekening van de aannemer en nevenaannemers zijn. Indien op grond van de beproeving door de directie is vastgesteld dat het gebouw met installaties wel voldoet aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de werking heeft die de opdrachtgever heeft beoogd , zal, nadat nadat de aannemer en/of nevenaannemers de nodige wijzigingen heeft of hebben aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herbeproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van de herbeproeving, bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, kosten materieel, energie en water en de kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever zijn. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving of herbeproeving, stelt de directie een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen. Na ondertekening door alle in het rapport genoemde personen wordt het rapport aan de aannemer verstrekt voor opname in de revisiedocumenten. Indien op grond van de beproevingen is vastgesteld dat het gebouw met installaties voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vindt opneming van het werk plaats overeenkomstig paragraaf 9 van de UAV 1989. 01.02.10

OPLEVERING 02. INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving". In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor rekening van de aannemer.

01.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - ..... 02. SERVICETERMIJN De servicetermijn bedraagt: - in maanden ..... 90. PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD. In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV dient de aannemer, gedurende het eerste jaar na oplevering (de onderhouds-/servicetermijn), tevens het preventieve en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde installaties conform de geldende voorschriften van de fabrikant/leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen. Hiertoe dient hij te handelen zoals gesteld in de vigerende versie van de Rijksgebouwendienst Handleiding overdracht tussen Projecten en Beheer, e.e.a. in overleg met de projectbevoegde

01.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.


WERKTERREIN 02. AANDUIDING WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op tekening.

01.02.16

AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 02. AFSLUITING, RECLAME Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als genoemd in paragraaf 16 leden 2 en 3 van de U.A.V. De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan.

01.02.17

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 90. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT a. Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten,voor zover die dienen ten behoeve van de realisatie van het werk en deze in het werk achterblijven, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. b. Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de de "Dutch Procurement Criteria for Timber" ten aanzien van duurzaam bosbeheer en handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tcap.smk.nl onder 'Documents' c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimum eis onder a. wordt voldaan. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze mimimum eis. Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op de site www.tcap.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl 91. HERGEBRUIKT HOUT Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke worden hergebruikt, kunnen deze door de opdrachtgever als duurzaam worden geaccepteerd. Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat wordt voldaan aan het volgende: - Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre-consumer materiaal", ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces, gelden de minimumeisen als gesteld onder het criterium voor "Duurzaam geproduceerd hout" - Voor hout dat wordt hergebruikt als "post-consumer materiaal", ofwel hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel, verstrekt de aannemer alvorens deze in het werk worden verwerkt, verifeerbare informatie over de hoeveelheid, herkomst en voormalige toepassing van dit hout of deze (hout)producten; de legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen. - Bij hergebruik van verduurzaamde hout of (hout)producten toont de aannemer aan dat de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende wet- en regelgeving.

STABU Bouwbreed Informatiesysteem 92.

LEGAAL GEPRODUCEERD HOUT a. Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke legaal geproduceerd zijn, kunnen deze door de opdrachtgever worden geaccepteerd. Onder legaal geproduceerd hout wordt verstaan dat de organisatie of instantie die de bomen kapt waarvan het te leveren hout afkomstig is: - Beschikt over een wettelijk exploitatierecht voor het betreffende bos; - Een register bijhoudt van alle plaatselijke wetgeving en gedragscodes inzake bosbouw en exploitatie; - Alle relevante plaatselijke en nationale wetgeving en gedragscodes naleeft met inbegrip van wetten op het terrein van milieubescherming, arbeid, gezondheid en veiligheid; - Alle verschuldigde royalty's en heffingen heeft betaald. b. Alvorens legaal geproduceerd hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan de minimum eis onder a. wordt voldaan. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat aan de legaliteitscriteria zoals opgesteld door het "Central Point for Expertise on Timber" uit het Verenigd Koninkrijk wordt geacht dat wordt voldaan aan deze mimimum eis.

01.02.18

KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V. 02. BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet.Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeld, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden.

01.02.19

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.


ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. - radiatoren worden aangevoerd in containers.

01.02.21

OUDE BOUWSTOFFEN 01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. 90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart, dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever. 91. NIET VAN WAARDE VERKLAARDE BOUWSTOFFEN In afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V.1989 blijven voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen bouwstoffen die moeten worden afgegeven aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, eigendom van de opdrachtgever. 92. VERVOEREN VAN NIET VAN WAARDE VERKLAARDE BOUWSTOFFEN De aannemer vervoert de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen bouwstoffen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

01.02.22

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: .. . 00.40 ..... ..... jaar. De door de aannemer in tweevoud op te maken en te ondertekenen garantieverklaring verstrekken volgens het als bijlage bij dit bestek gevoegde model.

01.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen. Behalve het genoemde in de U.A.V. paragraaf 26 lid 1, in het algemene tijdschema, in overleg met de directie ook aangeven de tijdstippen waarop beschikbaar moeten zijn: - de detail-, werken sparingstekeningen; - de gegevens en verstrekkingen van de opdrachtgever, de aannemer en de nevenaannemer. De stand van het werk ten opzichte van de in het algemene tijdschema neergelegde verwachtingen wordt in overleg tussen de aannemer en de directie wekelijks op het algemene tijdschema door de directie


04.

05.

06.

01.02.27

aangetekend of schriftelijk vastgelegd. Dit geschiedt naast de vermelding van de stand van het werk in het weekrapport. Tegelijk met het algemene tijdschema, een op dat schema afgestemde opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties verstrekken. Genoemde data zijn bindend voor de aannemer tenzij in overleg met de directie anders wordt bepaald. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de voor de uitvoering van het werk benodigde werktekeningen en andere documenten. Het werkplan vermeldt per onderdeel: - de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn. - de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn. - de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn. - de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. Dit algemene tijdschema en gedetailleerde werkplan worden opgesteld door de aannemer van de ..... werken.

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd. 02. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd. 03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid. De verslagen worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen.


AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. ROOILIJN De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de opdrachtgever door de verantwoordelijke instanties in het werk aangegeven. 03. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van ..... De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): ..... De hoogte van P moet worden afgeleid van een vastpunt .....

01.02.29

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

01.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 02. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie. 03. COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project zal worden verzorgd door: /de aannemer. /de aannemer van de ..... werken. 05. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: ..... 07. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 90. MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent dat

STABU Bouwbreed Informatiesysteem stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. 01.02.32

GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 02. GEVONDEN VOORWERPEN Onverminderd zijn verplichtingen die voortvloeien uit het gestelde in paragraaf 32 van de U.A.V. stelt de aannemer zich voor de aanvang van de werkzaamheden bij de directie op de hoogte van aanwezigheid van voorwerpen met kunst- en/of historische waarde of anderzins waardevolle voorwerpen die door de werkzaamheden kunnen worden beschadigd of verloren kunnen gaan 90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever.

01.02.35

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 01. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK Verrekening van meer en minder werk vindt slechts plaats als voor het werk van tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van de opdracht verbonden kosten.

01.02.36

BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: a. de nettokosten van de bouwstoffen; b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en algemene kosten, die voor al het meer en minder werk wordt gesteld op . . . %.

01.02.38

HOEVEELHEDEN 01. HOEVEELHEDEN Voor te verrichten arbeid en te verwerken materialen in de aannemingssom opnemen de vermelde verrekenbare hoeveelheden die op de staat van verrekenprijzen zijn vermeld. De opgave met inachtneming van het bepaalde in de U.A.V. paragraaf 39, schriftelijk en tezamen met het inschrijvingsbiljet indienen.


03.

04.

01.02.40

METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende: ..... OVERZICHT GESCHATTE HOEVEELHEDEN De geschatte hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de U.A.V. zijn de volgende: .....

BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom en verschijnen: - De eerste termijn, groot .... % van de aannemingssom, zodra .... % van het werk is uitgevoerd. - Van de volgende .... termijnen, elk groot .... % van de aannemingssom, telkens één wanneer, sinds het verschijnen van de voorgaande .... % van het werk meer is uitgevoerd. - De .... termijn, groot .... % van de aannemingssom, bij de oplevering van het werk. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. De bankgarantie indienen conform de bepalingen onder code 01.02.43-90. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de U.A.V. bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 05. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publikatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. 90. BETALING IN TERMIJNEN MET OVERWAARDEREGELING De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met overwaarderegeling. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom en verschijnen: - De eerste termijn, groot .... % van de aannemingssom, zodra .... % van het werk is uitgevoerd. - Van de volgende .... termijnen, elk groot .... % van de aannemingssom, telkens één wanneer, sinds het verschijnen van de voorgaande .... % van het werk meer is uitgevoerd. - De .... termijn, groot .... % van de aannemingssom, bij de oplevering van het werk. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. Op de betaling van de eerste termijn en eventuele volgende termijnen wordt een bedrag ingehouden. Het totaalbedrag van deze inhouding(en) is: 5 % van de aannemingssom inclusief BTW. Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de


91.

onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de U.A.V. bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. Aantal: 1 a. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V.1989, dient de declaratie te worden gezonden aan de Rijksgebouwendienst, t.a.v. afdeling Financiële Zaken / Crediteurenadministratie Postbus 16837 2500 BV Den Haag IPC Den Haag/Arnhem/Eindhoven/Haarlem/Groningen **de van toepassing zijnde plaats vermelden** b. In paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V.1989 vervalt in de tweede, derde en vierde zin "de directie" en wordt vervangen door: "de opdrachtgever". c. Op alle declaraties moet worden vermeld: - het inkoopordernummer; - het IBAN (International Bank Account Number) van de aannemer; - de BIC (Bank Identifier Code) van de aannemer.

92.

01.02.42

STORTING OP G-REKENING De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies en inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 30 %. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies en inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

KORTINGEN 01. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag: EURO ..... . 02. PREMIE EERDERE OPLEVERING Voor elke dag dat de aannemer het werk eerder oplevert dan de krachtens de overeenkomst bepaalde datum van oplevering, ontvangt hij een premie.

STABU Bouwbreed Informatiesysteem Bedrag per dag: EURO ..... . 01.02.43

VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 90. AFROEPBANKGARANTIE Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen als zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de U.A.V. de, afroepbankgarantie ten bedrage van 5% van de aannemingssom inclusief BTW overhandigen volgens het als bijlage bij dit bestek vermelde model. Deze afroepbankgarantie moet worden afgegeven door: a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen; of b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het register kredietinstellingen van de Nederlandse Bank N.V. Indien de bedoelde afroepbankgarantie niet is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bedoelde afroepbankgarantie is ontvangen en goedgekeurd. De afroepbankgarantie blijft van kracht tot en met de beëindiging van de onderhouds-/servicetermijn en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 91. ZEKERHEIDSSTELLING Paragraaf 43a, lid 8 van de U.A.V.is niet van toepassing.

01.03

VERZEKERINGEN

01.03.20

BRAND-/STORMVERZEKERING DOOR DE AANNEMER 90. BRAND-/STORMVERZEKERING DOOR DE AANNEMER Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer tenminste: a. het werk volgens dit bestek; b. de opruiming, het herstel of de vervanging van het onder a vermelde; c. hetgeen overigens ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerken, opstallen en tekeningen; Volgens bepalingen die gelijkwaardig zijn aan die van de Nederlandse beursbrandpolis, zulks met inachtneming van het bepaalde onder code 01.03.20-91, -92, -93 en -94. De aannemer zal bedingen dat de verzekering doormiddel van clausules mede dekt ontploffingsrisico en stormrisico. De verzekering zal geschieden ongeacht de belendingen en derzelver aard en gebruik. De verzekeraar zal verklaren bekend te zijn met de bouwaard, constructie, inrichting, ligging en gebruik van het te verzekeren object. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. De in dit bestek genoemde opdrachtgever zal uitdrukkelijk als medeverzekerde zijn aangewezen. Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding kunnen worden voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie.


91.

92.

93.

94.

01.03.49

De aannemer zal bedingen dat ingeval van schade aan de hierboven omschreven goederen de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan degenen aan wie de goederen toebehoren, als verzekerden, met dien verstande dat voor de uitkering terzake van schade, als hierboven bedoeld onder a., steeds de opdrachtgever als zodanig wordt aangewezen, welke aanwijzing niet herroepbaar is. Schadepenningen ter zake van de risico's en interesten, waarvoor verzekering is voorgeschreven dienen inclusief omzetbelasting te worden uitgekeerd aan de Staat der Nederlanden (Rijksgebouwendienst) als verzekerde. De opdrachtgever betaalt de vergoeding welke hem ingevolge het bovenstaande is uitgekeerd, door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert, behoudens dat deel der vergoeding dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten. VERZEKERAARS De keuze van verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. PREMIEBETALING De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie, dan wel van opzegging van de polis om andere redenen, de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. BEWIJSSTUK VAN VERZEKERING De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, en de polis alsmede premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen -90, -91, -92 en -94 onder artikel 01.03.20 van dit bestek. DUUR VAN DE VERZEKERING De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met des middags 12 uur van: de dag volgend op die waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt beschouwd. Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op ..... .

W.A. - VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 90. VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Een verzekering sluiten tegen wettelijke aansprakelijk inclusief brand op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van EURO ..... per schadegeval. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen vermeld onder code 01.03.49-91, -92, -93 en -94. In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. paragraaf 6 lid 8 en paragraaf 44 leden 1 en 3 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:


91.

92.

93.

94.

01.03.59

- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken en - zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding; voor zover deze aanspraken een bedrag van: EURO .. ... per schadegeval te boven gaan. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer. VERZEKERAARS De keuze van verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. PREMIEBETALING De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, en de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen -90, -91, -92 en -94 onder artikel 01.03.49 van dit bestek. DUUR VAN DE VERZEKERING De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het werk tot en met des middags 12 uur van: de dag volgend op die waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. als opgeleverd wordt beschouwd. Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op .....

W.A.-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN) 90. VERZEKERING TEGEN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Over de periode van de onderhoudstermijn een verzekering sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid inclusief brand op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van EURO..... per schadegeval. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen vermeld onder code 01.03.59-91, -92, -93 en -94. In afwijking van het bepaalde in de U.A.V. paragraaf 6 lid 8 en paragraaf 44 leden 1 en 3 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: - zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken en - zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding; voor zover deze aanspraken een bedrag van EURO . .... per schadegeval te boven gaan. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer. 91. VERZEKERAARS De keuze van verzekeraar(s) behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever.


93.

94.

PREMIEBETALING De aannemer zal bedingen, dat ingeval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer geeft het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de vereiste verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, en de polis alsmede de premiekwitanties onmiddellijk na ontvangst daarvan, aan de opdrachtgever in bewaring. Laat de aannemer dit na dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder ingebrekestelling voor rekening van de aannemer tot het sluiten van een verzekering over te gaan. Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen -90, -91, -92 en -94 onder artikel 01.03.59 van dit bestek. DUUR VAN DE VERZEKERING De duur van de verzekering loopt van de aanvang van de onderhoudstermijn tot en met des middags 12 uur van: de dag volgend op die waarop de onderhoudstermijn is beëindigd. Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op ..... .

01.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - valutawijziging of koersrisico.

01.04.20

VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 01. VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 02. LOONBESTANDDEEL Het loonbestanddeel als bedoeld in de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 bedraagt van de aannemingssom in procenten: .. ...%

01.04.30

VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 01. VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 03. MATERIAALBESTANDDEEL Het materiaalbestanddeel als bedoeld in de Risicoregeling woning- en uiliteitsbouw 1991 bedraagt van de aannemingssom in procenten: ..

...%

STABU Bouwbreed Informatiesysteem 01.05

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: maximaal 4 stuks. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 91. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOCUMENTEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte documenten betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering, planning en dergelijke. 92. WIJZIGINGEN IN DOCUMENTEN Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 93. DOOR AANNEMER TE VERVAARDIGEN WERKDOCUMENTEN De door de aannemer te vervaardigen werkdocumenten dienen te voldoen aan de door de Rgd gestelde eisen aan technisch (revisie-)tekenwerk zoals die zijn gepubliceerd op www.rgd.nl onder Publicaties. 94. DOOR AANNEMER TE VERVAARDIGEN REVISIETEKENINGEN De door de aannemer te vervaardigen revisietekeningen dienen te voldoen aan de door de Rgd gestelde eisen aan technisch (revisie-)tekenwerk zoals die zijn gepubliceerd op www.rgd.nl onder Publicaties.

01.05.19

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN, PROCEDURES 90. WERKTEKENINGEN TER CONTROLE Werktekeningen, waarop afmetingen, verbindingen, verankeringen, e.d. van onderdelen van constructies en installatiedelen duidelijk moeten zijn aangegeven, ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. 91. GEWIJZIGDE WERKTEKENINGEN Binnen twee weken na ontvangst worden de werktekeningen door de directie gecontroleerd en teruggezonden. Indien de werktekeningen niet zijn goedgekeurd de door de directie op de tekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte werktekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 92. GOEDGEKEURDE WERKTEKENINGEN Na goedkeuring, de werktekeningen in 3-voud aan de directie verstrekken tenzij in de betreffende hoofdstukken meer exemplaren worden verlangd. 93. BEREKENINGEN TER CONTROLE De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. 94. GEWIJZIGDE BEREKENINGEN Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen niet zijn goedgekeurd de door de directie in de berekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle in 2-voud aan de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan verenigen met de, door de directie voorgestelde wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 95. GOEDGEKEURDE BEREKENINGEN Na goedkeuring de berekeningen in 3-voud aan de directie verstrekken, tenzij in de betreffende hoofdstukken meer exemplaren worden verlangd.


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 03. V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht door de: aannemer van de ..... werken.

01.09

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01.09.10

INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 90. OVERDRACHTSDOCUMENT De aannemer levert bij de oplevering een overdrachtsdocument. Het document dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: - Technische beschrijving van de aangepaste onderdelen (inclusief materiaalspecificaties) en installaties. - Laatste conditiemeting, bepaald conform de NEN 2767 "Conditiemeting van bouwen installatiedelen" deel 1 en 2. Dit geldt alleen voor de onderdelen die niet zijn gerenoveerd. - Onderhouds- en bedieningsvoorschriften. 91. INSTANDHOUDINGPLAN De aannemer levert bij de oplevering een instandhoudingplan, waarin de te nemen onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het werk staan weergegeven. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: - beschrijving van de gebruikte onderdelen en materialen; - beschrijving van de in acht te nemen inspectie- en onderhoudsintervallen voor het gehele gebouw inclusief installaties, met bijbehorende instructies (tenminste beschrijving inspectiepunten, methodes, onderhoudswerkzaamheden en benodigde materialen). 92. BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN KABELS EN LEIDINGEN Bij de oplevering van het kabelen /of leidingensysteem behorend tot een Ondergronds Net moet een beheeren onderhoudsplan worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die vereist zijn voor de instandhouding van het kabelen/of leidingensysteem. Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame aspecten van het kabelen/of leidingensysteem in stand te houden. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te


93.

vermelden: - Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal mensuren); - Beschrijving van de inacht te nemen onderhoudsintervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is). BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN BUITENRIOLERING Bij de oplevering van de riolering moet een beheeren onderhoudsplan worden geleverd, waarin de onderhoudsmaatregelen zijn beschreven die vereist zijn voor de instandhouding van de buitenriolering. Het plan beschrijft de wijze van beheer en onderhoud, nodig om de duurzame aspecten de buitenriolering in stand te houden. Het plan dient ten minste de volgende gegevens te vermelden: - Beschrijving van de in acht te nemen beheermaatregelen met inspectie-intervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste beschrijving inspectiepunten, methodes, inschatting aantal mensuren). - Beschrijving van de in acht te nemen onderhoudsintervallen voor een periode van ..... jaar, met bijbehorende instructies (ten minste beschrijving onderhoudswerkzaamheden en beschrijving benodigde materialen en inschatting aantal mensuren en eventuele relatie met andere werkzaamheden waarvoor bijvoorbeeld grondverzet benodigd is).


TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING


BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

05.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - het trillingsniveau ter plaatse van ..... mag de grenswaarde ..... volgens SBR publicatie "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn deel A" (oktober 2003) niet overschrijden. - het trillingsniveau ter plaatse van ..... mag de grenswaarde ..... volgens SBR publicatie "Hinder voor personen en gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn deel B" (oktober 2003) niet overschrijden. - het trillingsniveau ter plaatse van ..... mag de grenswaarde ..... volgens SBR publicatie "Storing aan apparatuur, meet- en beoordelingsrichtlijn deel B" (oktober 2003) niet overschrijden. De trillingsniveaus worden, overeenkomstig de genoemde publicaties, door de aannemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden permanent digitaal geregistreerd en vastgelegd. De gemeten waarden worden dagelijks aan de opdrachtgever gerapporteerd. Bij overschrijding van een overeengekomen waarde dient de aannemer de werkzaamheden onmiddellijk te staken en daarvan melding te doen aan de directie. 91. GELUIDNIVEAU Het geluidsniveau tengevolge van het werk mag, gemeten aan de gevel van ....., niet meer bedragen dan 60 dB (A).

05.00.24

EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - ..... 02. AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenwol. - glaswol. - overig afval. - metalen. - massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. - vlak glas. - papier en karton (emballage). - PVC- en PE-leidingen. - kunststof gevelelementen. - gips(houdende) producten. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs per lading van een door de overheid erkende stortplaats. 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen


90.

91.

92.

plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal behoort tot de verplichtingen van de aannemer van de .. ... werken. De aannemer deponeert puin, afval en verpakkingsmateriaal in de door de aannemer van de .. ... werken ter beschikking gestelde vuilcontainers, en volgens diens aanwijzingen. WERKTERREIN (IN GEBRUIK ZIJNDE OBJECTEN) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - Indien en voorzover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij ruimten welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimten. - De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouwgedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden. - De normale gang van zaken in voor publiek toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering van het werk niet worden belemmerd. In overleg met de directie de werkzaamheden zodanig regelen dat daarvan door het publiek zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden. - Indien het hiervoor bepaalde extra kosten ten gevolge heeft, welke het gevolg zijn van het werken buiten de normale werktijden, zullen de daaruit voortvloeiende kosten worden vergoed overeenkomstig de volgens de C.A.O. verplichte overwerktoeslagen. - Indien buiten de normale werktijden werkzaamheden worden verricht, moet steeds namens de aannemer een leidinggevend en verantwoordelijk persoon op het werk aanwezig zijn. - De toegang tot het werkterrein en eventuele verkeersmaatregelen op aanwijzing van de directie regelen; de directie zal desgevraagd de voor het werkterrein geldende toegangsregels ter hand stellen c.q. doen toekomen of informatie verstrekken. WERKTERREIN (PROJECTEN MET MUSEUMFUNCTIE) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - Museumstukken niet bloot te stellen aan de kans op verontreinigingen, schade, vernieling of verloren gaan. - Museumstukken mogen niet worden aangeraakt of verplaatst. - Zonder voorafgaande toestemming van de directie en zonder door de directie goedgekeurde of verlangde beveiligingsmaatregelen, werkzaamheden te verrichten in of nabij ruimten waarin zich publiek of museumstukken bevinden (b.v. het werken boven glazen legramen en lichtkappen). - Roken in het gebouw of op het dak is niet toegestaan. - Overtreders van het rookverbod van het werk verwijderen. - Met betrekking tot de uitvoering van het werk, naast de nodige te treffen maatregelen ter voorkoming van brand en/of ontploffing, voor zover van toepassing, de bepalingen van artikel 2 van het Brandreglement Rijksmusea 1976 (Staatscourant van 29 juli 1977, nr.146) stipt naleven. - Het werk mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de door de directie daartoe


93.

aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar werkzaamheden dit noodzakelijk maken. - De aan- en afvoer van bouwstoffen, afkomende materialen, materieel, hulpmaterialen, werktuigen enz. geschiedt uitsluitend via de door de directie daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. - Door de directie goed te keuren voorzorgmaatregelen en beveiligingsvoorzieningen treffen zodat onbevoegden de door de uitvoering van het werk veroorzaakte tijdelijke situaties niet kunnen gebruiken om het gebouw binnen te komen. - De aannemer vraagt de ten behoeve van de uitvoering van het werk vereiste toegangsbewijzen voor zichzelf, zijn gemachtigde en voor degenen voor wie hij aansprakelijk is (paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V.) aan bij de beheerder van het gebouw. - Vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van weigering tot het verstrekken, dan wel intrekken van de toegangsbewijzen vormen geen grond tot verlening van uitstel van oplevering of tot schadevergoeding of bijbetaling aan de aannemer, tenzij blijkt dat de weigering of intrekking van de bewijzen niet steunt op bezwaren tegen de betrokken personen. - De kosten voor het aanvragen van de vereiste toegangsbewijzen bedragen naar schatting EURO ..... per persoon. WERKTERREIN (PROJECTEN VOOR MIN.V.JUSTITIE MET PSYCHIATRISCHE EN PENITENTIARE FUNCTIE) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - De leeftijd van degenen die op het werk mogen worden toegelaten, is ten minste achttien jaar. - De aannemer dient ten behoeve van de uitvoering van het werk bij de directie van de inrichting een lijst in met namen, adressen en geboortedata, van zichzelf, zijn gemachtigde en van degenen voor wie hij aansprakelijk is (paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V.). - De directie van de inrichting beslist welke personen op het werk worden toegelaten of uit veiligheidsoverwegingen van het werk worden verwijderd. Beroep tegen de beslissing van de directie van de inrichting is niet mogelijk. - Op het werk zoveel mogelijk steeds dezelfde werknemers tewerkstellen. Bij binnenkomst meldt een ieder zich bij de portier. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar werkzaamheden dit noodzakelijk maken. - Overeenkomstig de vanwege de directie van de inrichting gegeven beveiligingsvoorschriften en aanwijzingen handelen en al datgene doen of nalaten, dat redelijkerwijze binnen het vermogen ligt, om te voorkomen dat bouwmateriaal en -materieel door gedetineerden benut kan worden. - Regelmatig en in ieder geval aan het eind van elke werkdag controleren of het bouwmateriaal, hulpmateriaal en -materieel niet vermist wordt en in voldoende mate beveiligd is. Vermissingen en andere verdachte feiten direct ter kennis van de directie van de inrichting brengen. - De aannemer zorgt ervoor, dat hij en degenen die door hem op het werk worden toegelaten op geen enkele wijze contacten onderhouden met gedetineerden, dan wel pogingen daartoe aanwenden. - De op beveiliging betrekking hebbende aanwijzingen van daartoe door de directie van de inrichting bevoegd verklaard personeel van de inrichting

STABU Bouwbreed Informatiesysteem opvolgen. Degene die zich niet houdt aan de aangegeven aanwijzingen, wordt van het werk verwijderd, onverminderd eventuele strafrechtelijke gevolgen van dien. - Vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van de in deze bepalingen bedoelde weigering van toegang of verwijdering van personen vormen geen grond voor verlening van uitstel van oplevering of voor schadevergoeding of bijbetaling aan de aannemer, tenzij blijkt dat de weigering van toegang of verwijdering van personen niet steunt op bezwaren tegen de betrokken personen. WERKTERREIN (PROJECTEN VOOR MIN.V.DEFENSIE) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - De aannemer vraagt de ten behoeve van de uitvoering van het werk vereiste legitimatiebewijzen voo zichzelf, zijn gemachtigde en voor degenen voor wie hij aansprakelijk is (paragraaf 6 lid 8 van de U.A.V.) aan bij het: "Hoofd Industriële Beveiliging" van het Ministerie van Defensie (Koninklijke Marine) te 's-Gravenhage. - Op het werk zoveel mogelijk steeds dezelfde werknemers tewerkstellen. Bij binnenkomst meldt ieder zich bij de portier of de wacht. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar werkzaamheden dit noodzakelijk maken. - Vertraging in de uitvoering van het werk als gevolg van de in deze bepalingen bedoelde weigering tot toegang of verwijdering het verstrekken, dan wel het intrekken van de legitimatiebewijzen vormen geen grond tot verlening van uitstel van oplevering of tot schadevergoeding of bijbetaling aan de aannemer, tenzij blijkt dat de weigering of intrekking van de bewijzen niet steunt op bezwaren tegen de betrokken personen. - Zonder schriftelijke toestemming van de Marine Inlichtingendienst is het verzamelen, vastleggen en distribueren van gegevens d.m.v. foto's of films en het verstrekken van informatie in woord en beeld in artikelen in (vak-)tijdschriften, publicaties, (reclame-)documentatie enz. van het werk en van het terrein, niet toegestaan. - De kosten voor het aanvragen van de vereiste legitimatiebewijzen bedragen naar schatting EURO ..... per persoon. -

94.

05.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de aannemer gesteld: - elektrische energie. - aardgas. De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van .. ... 02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening van .. ... 03. RECLAME VAN DE AANNEMER Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de goedkeuring van de directie hebben. 05. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, OPDRACHTGEVER Voor rekening van de opdrachtgever zijn: - de kosten van de vergunning wegens het onttrekken van grondwater.


BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 90. CONTROLE MAATAFWIJKINGEN De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvindt. 91. CONTROLEMETING De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 92. ADMINISTRATIEPLICHT BRONBEMALING a. De aannemer is gehouden om vanaf het moment dat de wateronttrekking begint tot het moment dat deze wordt beëindigd, een administratie te voeren ter vaststelling van de dagelijkse hoeveelheid onttrokken en via retourbemaling teruggevoerd grondwater, e.e.a. door middel van geijkte watermeters geplaatst volgens artikel 2 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag. Deze watermeters vormen de basis van de administratie. b. Hiertoe wordt in aanvulling op paragraaf 27 van de U.A.V. 1989 bepaald dat de aannemer wekelijks aan de directie een schriftelijke opgave verstrekt van de volgende, dagelijks per pomp te noteren gegevens: - datum en tijdstip van de onttrekking; - identificatie van het winningspunt; - de meterstand (opname op een vast tijdstip); - het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal; - indien van toepassing, het aantal kubieke meters grondwater dat via retourbemaling terug gebracht is in de bodem gedurende het afgelopen etmaal; - buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen. c. De in sub b. bedoelde opgave wordt uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de kalenderweek waarop de opgave betrekking heeft, door de aannemer aan de directie verstrekt d. De directie is gehouden de aldus verstrekte gegevens ongewijzigd in het weekrapport op te nemen. Indien de directie zich niet met de opgave kan verenigen, vermeldt zij dit door een aantekening waaruit blijkt tegen welke gedeelten van die opgave en om welke redenen zij bezwaar heeft, alsmede hoe de opgave naar haar mening dient te worden gewijzigd.

05.31

LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a

BOUWKEET 0. DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.) Directieverblijf zoals beschreven in de U.A.V., paragraaf 23, lid 2. .. ... .01 TIJDELIJKE VOORZIENING De directiekeet .....


SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK 0. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK

05.34.19-a

REINIGEN NIEUW WERK 0. REINIGEN NIEUW WERK Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, kruipruimten, kanalen, kokers, putten enz.), het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en werken van de opdrachtgever en van derden grondig schoongemaakt opleveren; de ruiten gezeemd, de vloeren gestofzuigd. .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Het werk .....

05.41

INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a

WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met toegangsvoorzieningen. - de aan- en afvoerroutes; - het ontwerp en de plaats van keten en loodsen; - de opstelling van materieel; - het ontwerp en de plaats van het directieverblijf. - het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; - de rioleringsvoorzieningen; - de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en verpakkingsmateriaal. - de aansluitpunten van bouwstroom en -water; - de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN De inrichting van het werkterrein als aangegeven op tekening.

05.41.11-b

WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de begrenzingen van het werkterrein en de afrastering met toegangsvoorzieningen. - de aan- en afvoerroutes; - het ontwerp en de plaats van keten en loodsen van de aannemer en de derden; - de opstelling van materieel van de aannemer en de derden; - het ontwerp en de plaats van het directieverblijf. - het ontwerp en de plaats van de overige tijdelijke voorzieningen; - de rioleringsvoorzieningen; - de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve van het verzamelen van af te voeren uit het werk komende bouwstoffen, afval en verpakkingsmateriaal. - de aansluitpunten van bouwstroom en -water; - de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN De inrichting van het werkterrein als aangegeven op tekening.

STABU Bouwbreed Informatiesysteem 05.41.11-c

05.42

05.42.31-a

WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN DOOR DERDEN Een werkterreininrichtingsplan zal worden opgesteld door de aannemer van de ..... werken. De aannemer dient de volgende gegevens te verstrekken: - de te plaatsen keten en loodsen; - het op te stellen materieel. De aannemer zal het werkterreinrichtingsplan waarin zijn bouwplaatsvoorzieningen zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN De inrichting van het werkterrein als aangegeven op tekening.

AFSLUITINGEN EN RECLAME

NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Vorm: overeenkomstig de gegevens op bijlage: Model Rijksgebouwendienst Naamsaanduiding Bouwplaats. Afmetingen (mm): overeenkomstig de gegevens op bijlage: Model Rijksgebouwendienst Naamsaanduiding Bouwplaats. Vermeldingen: - naam van het project: . .... - naam opdrachtgever: Rijksgebouwendienst. - naam architect: . .... - naam adviseur: - bouwtechniek: ..... - restauratietechniek: ..... - constructie: ..... - elektrotechniek: ..... - klimaattechniek: ..... - bouwfysica: ..... - transporttechniek: ..... Tijdstip van verwijderen: oplevering. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING Het bouwbord, als aangegeven op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening.


STUT- EN SLOOPWERK

10.00

ALGEMEEN

10.00.31

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 01. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: .. ... Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. moet het werkplan de volgende gegevens bevatten: .. ... De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen. 90. SLOOPPLAN Te verstrekken door de aannemer. Dit sloopplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. moet het sloopplan de volgende gegevens bevatten: - een overzicht van de voor hergebruik of recycling bestemde uit het werk komende oude bouwstoffen met opgave van het verwerkingsbedrijf. - de te nemen veiligheidsvoorzieningen en maatregelen; - de te treffen hulpvoorzieningen in verband met de standzekerheid. - .....

10.00.39

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 90. REVISIEBESCHEIDEN De revisiebescheiden moeten bestaan uit: .. ...

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Recommend Documents