m Augustus 2007

Bijlage 1, Agendapunt III.2

2e Voortgangsrapportage AHR 2007 Mei t/m Augustus 2007

Pag. Managementsamenvatting

3

1. Leeswijzer

4

2. Financiën 2.1. AHR 2.2. Delfluent

5

3. Leidingen en Gemalen – voortgang werkzaamheden 3.1. Algemeen 3.2. Voortgang en mijlpalen per streng 3.3. Effluentgemaal Houtrust

8

4. Bouw Harnaschpolder en Houtrust - voortgang werkzaamheden 4.1. Voortgang 4.2. Modificaties van het ontwerp 4.3. Ontwerp 4.4. Uitvoering 4.5. Kwaliteit, Arbo & Milieuaspecten

15

5. Beheer en onderhoud transportstelsel en zuivering

18

6. Archeologie

19

7. Communicatie

20

8. Risico's

21

Bijlagen : -

1. voortgangsoverzicht BAHR 2. grafiek met financiële gegevens 3. infrastructuur kaart

Definitief concept 03102007

2

Managementsamenvatting

Deze periode werd gedomineerd door de situatie dat de zuivering Harnaschpolder niet voldoet aan de milieuvergunningeisen met betrekking tot geur en geluid. Daardoor kan het 2e certificaat (100% beschikbaarheid, gepland maart 2007) niet worden verstrekt aan Delfluent. Bovendien voldoet de sliblijn nog niet aan de specificaties uit het contract. Naar verwachting wordt het 2e certificaat niet eerder dan in januari 2008 verstrekt. Eerst moeten alle maatregelen om te voldoen aan de geur-, geluid- en sliblijneisen naar tevredenheid getest zijn. Voor de bouwplanning en de hoeveelheid te zuiveren afvalwater op Harnaschpolder heeft dit geen consequenties. Het DBFO-contract regelt dat Delfluent volledig verantwoordelijk is voor het beheer van de vergunningen en derhalve verantwoordelijk en aansprakelijk is om de gewenste en noodzakelijk geachte aanpassingen correct te regelen met het bevoegd gezag, de Provincie. De test van de sliblijn is nog niet afgerond omdat Delfluent opnieuw procesaanpassingen en een optimalisatieslag wil doorvoeren. De problematiek rondom de sliblijn heeft ook invloed op de geurproblematiek. Vóór 31 augustus heeft Delfluent tijdelijke geurbeperkende maatregelen getroffen volgens het plan van aanpak dat per gedoogbeschikking is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Inmiddels heeft Delfluent, naast procesoptimalisaties, besloten om ingrijpende permanente aanpassingen door te voeren in de vorm van een andere afdichting van de voorbezinktanks en de behandeling van de lucht na de biologische geurbehandeling door middel van aktief koolfiltratie. Omdat voor geur niet voldaan wordt aan de vergunningcriteria is de Provincie inmiddels overgegaan tot handhaving en heeft op 24 augustus een sanctiebesluit genomen met inzet van het instrument “last onder dwangsom” om te borgen dat op 15 november 2007 aan de vergunningeis (immissie van 1 geureenheid per m3 bij woningen) wordt voldaan. Uit de geluidsmetingen van juni 2007 is gebleken dat niet wordt voldaan aan de vergunningseisen. Deze zijn onhaalbaar streng. Door middel van een wijziging van de vergunning dient ook rekening te worden gehouden met het geluidsniveau van de nabijgelegen A4. Doel is dat de activiteiten op de Harnaschpolder niet negatief bijdragen aan dit referentie geluidsniveau én dat wordt voldaan aan de geluidzonering uit het bestemmingsplan. De procedure(s) naar de Raad van State die Donjon B.V. namens enkele bewoners in de omgeving van de Harnaschpolder voert, loopt al van voor de opstart van de AWZI in september 2006. Naar aanleiding van een procedure aangaande het niet handhavend optreden door de Provincie, heeft de Raad van State de Provincie opgedragen dit besluit te herroepen. Door Donjon B.V. is om schorsing van het sanctiebesluit van de Provincie gevraagd. De verbouwingswerkzaamheden van de AWZI Houtrust zijn volgens planning verlopen. De helft van de waterlijn is verbouwd en begin september in bedrijf genomen. Verder is een biologische geurbehandeling toegevoegd aan de bestaande geurbehandeling van Houtrust.


3

1.

Leeswijzer

Deze voortgangsrapportage bestrijkt de periode mei t/m augustus 2007 (de tweede periode). Leeswijzer Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan : - Financiën (H.2.) - Voortgang werkzaamheden Leidingen en Gemalen (L&G) (H.3.) - De voortgang van werkzaamheden van de bouwcombinatie BAHR als onderdeel van Delfluent b.v., verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de AWZI Harnaschpolder én de renovatie van de AWZI Houtrust (H.4.) - De belangrijkste projecten bij Delfluent Services b.v., die het beheer en onderhoud uitvoert van de AWZI Houtrust, de toekomstige AWZI Harnaschpolder en het transportstelsel voor rioolwater (H.5.) - de aspecten van publieke verantwoordelijkheid die Delfland draagt en die ook in vorige voortgangsrapportages AHR (Afvalwater Haagse Regio) aan de orde kwamen in termen van archeologie (H.6.) en communicatie (H.7.). De rapportage wordt afgesloten (H.8.) met het inzicht in de risico’s, die samenhangen met het AHR-project.


4

2. Financiën 2.1. AHR 2.1.2.

Wijzigingen in de prognose en begroting in de periode mei t/m augustus 2007

De prognose van het project AHR L&G blijft onder de vastgestelde begroting. Het totale begrote bedrag van € 496,5 mln. stijgt met € 0,4 mln naar € 496,9. Deze stijging wordt veroorzaakt door het opnemen van de voorbereidingskredieten voor de projecten: - het verwijderen van oude vervallen leidingen AHR; - de 2e Delftleiding. De ruimte tussen de begroting en de prognose is, ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage 2007 AHR, toegenomen met 29,8 mln, ergo van € 113,6 mln naar € 143,4 mln. NB : Het project vordert steeds verder dat betekent dat de risico's afnemen en de prognoses naar beneden kunnen worden bijgesteld. Tabel 1 Begroting totale project AHR (bedragen x 1 mln euro, afgerond op 0,1 mln)

Omschrijving

Begroting

Prognose

(A)

(B)

Begroting tov prognose (A-B)

( X 1 mln. euro )

( X 1 mln. euro )

( X 1 mln. euro )

28,4 12,2

22,2 12,2

6,2 0,0

62,6 2,7 0,1 390,8 287,1 103,7 496,9

61,7 2,6 0,1 254,7 171,9 82,8 353,5

1,0 0,0 0,0 136,1 115,2 20,9 143,4

Algemeen PPS Exploitatiebijdrage en grondverwerving AWZI Harnaschpolder AWZI Houtrust Transportstelsel Leidingen (AHR + NGO) Gemalen (AHR + NGO) Totaal

Tabel 2a Begroting vallend onder de projectorganisatie CMN (bedragen x 1 mln euro, afgerond op 0,1 mln) Omschrijving

Algemeen PPS Exploitatiebijdrage en gronverwerving AWZI Harnaschpolder AWZI Houtrust Totaal

Begroting

Prognose

Begroting

Totaal

Werkelijke uitgaven

Krediet ruimte

tov prognose

vrijgemaakt

en verplichtingen

per 1/9/2007

(A) ( X 1 mln. €)

(B)

(A-B )

(C)

(D)

(C-D)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

15,6 12,2

12,9 12,2

2,7 0,0

12,6 12,2

12,1 12,2

0,6 0,0

59,9

59,4

0,5

59,4

56,5

3,0

2,7 0,1 90,5

2,6 0,1 87,3

0,0 0,0 3,3

2,6 0,1 87,0

2,6 0,1 83,5

0,0 0,0 3,5


5

Tabel 2b Begroting vallend onder de projectorganisatie AHR L & G van Delfland (bedragen x 1 mln euro, afgerond op 0,1 mln) Omschrijving

Algemeen Grondverwerving Transportstelsel Leidingen Gemalen Totaal

Begroting

Prognose

Begroting

Totaal

Werkelijke uitgaven

Krediet ruimte

(A)

(B)

tov prognose

vrijgemaakt

en verplichtingen

per 1/9/2007

(A-B )

(C)

(D)

(C-D)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

( X 1 mln. €)

12,8 2,7 390,8 287,1 103,7 406,3

9,3 2,3 254,7 171,9 82,8 266,3

3,6 0,4 136,1 115,2 20,9 140,1

8,7 1,8 272,2 188,7 83,5 282,7

8,9 1,2 202,6 160,0 42,6 212,7

Opgemerkt dient te worden dat de Stichting Delfwater is opgeheven. De projecten die bij de Stichting liepen zijn weer overgedragen aan Delfland. Als gevolg hiervan zijn alle investeringen t.a.v. Leidingen en Gemalen nu onder gebracht in één tabel en is tabel 2c komen te vervallen.

2.2. Delfluent Indexering bouwkosten Vanaf 2005 heeft de positieve ontwikkeling van de loonkosten (wegingsfactor 45%), de negatieve invloed van de index van betonstaal (wegingsfactor 5%) omgezet in een totale positieve ontwikkeling. Deze trend wordt voor 2007 voorgezet. In de najaarsnota 2004 is het investeringsplan van € 3 miljoen euro goedgekeurd op basis van de toen bekende indexcijfers. Van dit bedrag is van december 2003 tot en met december 2006 € 1,1 miljoen benut. Onderstaand het verloop van de werkelijke indexcijfers betreffende betonstaal van december 2003 tot en met april 2007.


6

-0,2 0,6 69,5 28,7 40,8 70,0

250 200 150 100 50 0

aanname

ap r-0 7

fe b07

de c06

ap r-0 6 ju n06 au g06 ok t- 0 6

fe b06

de c05

ap r-0 5 ju n05 au g05 ok t- 0 5

fe b05

ap r-0 4 ju n04 au g04 ok t- 0 4 de c04

fe b04

werkelijk

de c03

waarde

CROW: Betonstaal

maand/jaar

Onderstaand het verloop van de werkelijke indexcijfers betreffende loonkosten van januari 2005 tot en met mei 2007.

waarde

CROW: Loonkosten 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0

aanname w erkelijk jan- feb- mrt- apr- mei- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei- jun05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06

jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mrt- apr- mei06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07

m aand/jaar

Uitgaande van een hoog indexcijfer met betrekking tot betonstaal en de positieve ontwikkelingen van de loonkosten en uitgaande van het feit dat de overige indexcijfers gelijk blijven ten opzichte van de aannames, verwachten wij tot eind 2008 een prognose van circa € 1,0 miljoen.


7

3. Leidingen en Gemalen - voortgang werkzaamheden 3.1.

Algemeen

De eerste vier fasen van de planning zijn in 2006 succesvol en volgens de planning uitgevoerd. Volgens planning had in februari 2007 het rioolgemaal Groenhovenstraat moeten worden aangesloten op de AWZI Harnaschpolder. Echter als gevolg van uitvoeringsproblemen is het gereedkomen van deze leiding vertraagd (zie ook verder in deze rapportage). Het afvalwater van het rioolgemaal Groenhovenstraat is uiteindelijk op 2 augustus aangesloten op de AWZI Harnaschpolder. Met de aansluiting van deze laatste leiding is het nieuwe transportstelsel geheel in bedrijf genomen. Het programma AHR Leidingen en Gemalen is echter nog niet gereed. Een beschrijving per streng wordt niet langer zinvol geacht. In het vervolg van deze rapportage wordt per onderdeel van het programma (project) de voortgang en planning beschreven van de resterende werkzaamheden. Tegen het einde van de 3e verslagperiode 2007 (mogelijk 1e periode 2008) wordt het afvalwater dat nu wordt gezuiverd op de AWZI’s Berkel en Rodenrijs via de in aanleg zijnde Berkelleiding aangeboden op de AWZI Harnaschpolder. De aanleg van de Berkelleiding maakt echter geen onderdeel uit van het programma AHR Leidingen en Gemalen. Daar de relatie met de AWZI Harnaschpolder nadrukkelijk aanwezig is, wordt in dit verslag wel de stand van zaken aangaande dit project weergegeven. 3.2.

Rioolgemalen

3.2.1. Rioolgemalen in voorbereiding Laakwijk: Het rioolgemaal Laakwijk zal volledig worden gerenoveerd. Het ontwerp is door de gemeente Den Haag beoordeeld en akkoord bevonden. De besteksfase loopt uit als gevolg van een discussie aangaande de noodzakelijk van 2 of 3 pompen en de beschikbare ruimte in het gemaal. Voor deze problemen lijkt nu een oplossing te zijn gevonden. De start van de aanbestedingsprocedure staat gepland op maart 2008. De geplande realisatiedatum is inmiddels verschoven naar medio 2009. Dit heeft in principe geen contractuele consequenties t.o.v. Delfluent daar het afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder reeds sinds oktober 2006 afgevoerd wordt door middel van een tijdelijke pompinstallatie. Groenhovenstraat: Het bestek voor het nieuwe rioolgemaal Groenhovenstraat is gereed en alle noodzakelijke vergunningen zijn verleend. De aanbestedingprocedure van het gemaal zal begin september 2007 starten. De start van de bouw van het nieuwe gemaal is gepland begin januari 2008. De onderhandeling t.a.v. grondverwerving voor het nieuwe gemaal verlopen zeer traag. Het niet tijdig in bezit hebben van de grond voor het gemaal vormt echter geen belemmering voor de bouw van het gemaal. Het bestaande rioolgemaal Groenhovenstraat is sinds eind 2004 voorzien van een (tijdelijke) pompinstallatie met een hogere capaciteit. Opgemerkt dient te worden dat de capaciteit en sturingsmogelijkheden van dit tijdelijke gemaal beperkter zijn dan die van het definitieve nieuwe gemaal, maar dat dit op dit moment geen effecten heeft op de benodigde afvoersituatie. Met de aanpassing van het persleidingsysteem in juli 2007 in de nabijheid van Groenhovenstraat pompt het gemaal met ingang van 2 augustus 2007 naar de AWZI Harnaschpolder.


8

Na uit bedrijf name heeft het bestaande gemaal geen functie meer voor Delfland. Op basis van de vigerende overeenkomst in zake de overname van zuiveringstechnische werken zal het gemaal, evenals de gemalen Leyweg en Loosduinen, eerst worden aangeboden aan de gemeente Den Haag. Deze is echter niet verplicht de gemalen terug te nemen. Wat er gaat gebeuren met de bestaande gemalen en de grond waarop deze gemalen staan, maakt onderdeel uit van de onderhandelingen ten aanzien van de grondverwerving voor de nieuwe gemalen. Opgemerkt moet worden dat voor gemaal Groenhovenstraat in de bouwvergunning is opgenomen dat het oude gemaal door Delfland geamoveerd moet worden. Lookwatering: Het bestek van het gemaal is gereed. Door de architect is het ontwerp aan de Welstandscommissie gepresenteerd. Het ontwerp is positief ontvangen omdat het ontwerp past in het beeldkwaliteitplan van het Bedrijvenschap Harnaschpolder. De bouwvergunning is aangevraagd. De verlening hangt samen met de grondverwerving t.b.v. het gemaal. De onderhandelingen t.a.v. de grondaankoop verlopen stroef door onenigheid t.a.v. de grondprijs. Naar verwachting zullen deze problemen op korte termijn worden opgelost. Aansluitend zal de bouwvergunning in de 3e verslagperiode van 2007 verleend kunnen worden. Het rioolgemaal zal parallel met het nieuwe rioolgemaal Groenhovenstraat worden aanbesteed. De start van de bouw is gepland in januari 2008. Scheveningen: Het ontwerp voor dit gemaal is klaar. Ook zijn de eerste schetsen gereed voor de architectonische inpassing van het gemaal in het Belgisch Park. Dit gemaal is een beschermd stadsgezicht, hetgeen veel aandacht vraagt van de architectuur. Eind september zal met de gemeente Den Haag overlegd worden over de inpassing en de vergunningprocedure. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure eind 2007/begin 2008 starten. Volgens planning zal het gemaal eind mei 2009 gereed moeten zijn. Morsestraat Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Den Haag worden de capaciteit en de locatie van het gemaal Morsestraat heroverwogen. Daartoe is een oriënterende studie uitgevoerd. Doel is de overstort van rioolwater nabij gemaal Morsestraat te verminderen, hetgeen positief bijdraagt aan de oppervlaktewater kwaliteit en afgeleid daarvan, de zwemwaterkwaliteit op het badstrand van Scheveningen. In de 3e periode 2007 zal de vervolgstudie gereed zijn en kunnen besluiten worden genomen inzake de locatie (nieuwbouw/verbouw) en de pompcapaciteit in relatie tot de capaciteit van het regenwaterbassin. Deze studie verloopt in nauwe samenhang met de optimalisatie studie (OAS) voor het verzorgingsgebeid Houtrust. In afwachting van de uitkomsten van de voornoemde studies liggen de ontwerpwerkzaamheden stil, daar de uitgangspunten mogelijk zullen wijzigen. Booster Appelgaarde: Nabij station Mariahoeve en de Sytwende tunnel is het tijdelijke boostergemaal Appelgaarde gebouwd. Deze vervulde een functie in de 1e Zoetermeerleiding in situaties van extreme aanvoer van afvalwater. In de praktijk is er weinig gebruik van gemaakt. De bouwvergunning schrijft voor dat het booster uiterlijk 1 januari 2009 moet zijn geamoveerd. De voorbereiding en uitvoering daarvan zullen in de 3e verslagperiode 2007 worden gestart. Daarbij wordt ook onderzocht of een herbestemming mogelijk is. RG Meerzicht (Zoetermeer): Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat nabij het bestaande eindrioolgemaal Meerzicht een nieuw gemaal bouwen. Een variantenstudie is afgerond en gestart is met het maken van een voorontwerp. Inmiddels ligt bij Delfland het Programma van Eisen voor ter technische goedkeuring. De geplande realisatiedatum is januari 2009.


9

3.2.2. Rioolgemalen in uitvoering Effluentgemaal Houtrust: In het effluentgemaal zijn inmiddels drie nieuwe pompen in bedrijf. De afbouw van waaronder de aanpassing van de elektrische installatie en de afwerking van het gemaal zal eind augustus begin september zijn afgerond. Naast het afronden van de bouwwerkzaamheden aan het gemaal moest ook de druktoren nog worden verhoogd. De benodigde vergunning is verleend en het definitieve ontwerp en het bestek zijn gereed. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en zijn werkzaamheden uitgevoerd op 17 en 18 augustus jl. Delft: Voor de renovatie is een (tijdelijke) pompinstallatie in gebruik genomen. In het kader van de opstartplanning van de AWZI Harnaschpolder voert deze installatie sedert de start van de renovatie in 2006 het afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder af. Met enige vertraging als gevolg van het niet voldoen van de nieuw te plaatsen pompen en opstart problemen is de renovatie van het rioolgemaal Delft met vertraging in juli 2007 gereed gekomen en in bedrijf is genomen. Daar de oplevering van het gemaal nog niet volledig heeft plaats gevonden is het gemaal nog niet gereed gemeld bij Delfluent. Naar verwachting zal dit in de 3e verslagperiode plaats vinden. Leidschendam: Voor de renovatie is een (tijdelijke) pompinstallatie in gebruik genomen. In het kader van de opstartplanning van de AWZI Harnaschpolder voert de installatie sinds begin januari 2007 het afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder af. Het gerenoveerde gemaal is met een vertraging van twee maanden begin juli 2007 gereed gekomen. De vertraging is ontstaan door leveringsproblemen van de transportpompen en diverse appendages tijdens de bouw. Tevens is het rioolgemaal Delft in de planning naar voren gehaald, hetgeen een latere oplevering van het gemaal Leidschendam tot gevolg heeft gehad. Dit heeft echter geen negatieve gevolgen voor de contractuele verplichtingen aangaande de aanvoer van afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder. Gezien het feit dat het gemaal nog niet geheel is opgeleverd heeft ook nog geen formele gereed melding plaats gevonden bij Delfluent. Deze zal plaats vinden in het 3e verslag periode van 2007. Lage Veld: Het gemaal Lage Veld is al lange tijd gereed en in beheer en onderhoud bij Delfluent. De besturing van het gemaal moet nog worden aangepast. Ook zonder deze aanpassing is het op dit moment mogelijk om het afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder te verpompen. Aanpassing is echter voor de toekomstige situatie wel noodzakelijk. De werkzaamheden hebben in de 2e periode geen prioriteit gehad. Als gevolg daarvan zijn deze pas in juli 2007 samen met de aanpassing van de besturing van de rioolgemalen Leidschenveen en Ypenburg aanbesteed. Begin augustus is de opdracht verstrekt. De werkzaamheden zullen naar verwachting begin 2008 gereed zijn. Leidschenveen: Het rioolgemaal Leidschenveen is geruime tijd gereed en in beheer van Delfluent. De nog benodigde aanpassing van de besturing is in juli 2007 aanbesteed (zie ook gemaal Lage Veld). De werkzaamheden zullen eind 2007 zijn afgerond. Ypenburg: Het rioolgemaal Ypenburg is eveneens gereed en in beheer bij Delfluent. De aanpassing van de besturing is gelijktijdig met die van Leidschenveen en Lage Veld aanbesteed. De werkzaamheden zullen aansluitend aan die van Leidschenveen plaats vinden en eind 2007/begin 2008 gereed zijn. Het rioolgemaal is begin 2007 af gaan voeren naar de AWZI Harnaschpolder. Voorlopig wordt het afvalwater nog met de huidige tijdelijke pompen afgevoerd. Als gevolg van onduidelijkheid over de besturingsinstellingen van het gemaal is de vervanging van de pompen uitgesteld. Nu inmiddels alle onduidelijkheden zijn opgelost zullen naar verwachting deze tijdelijke pompen in


10

september 2007 worden vervangen door de definitieve pompen. Een en ander is niet kritisch voor de aanvoer van afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder. 3.2.3. Rioolgemalen in nazorg Loosduinen: Het rioolgemaal Loosduinen is vanaf juni 2006 volledig gereed en als zodanig in augustus 2006 gereed gemeld aan Delfluent. In september 2006 is het rioolgemaal in bedrijf genomen. Ondanks het feit dat het gemaal in gebruik genomen is, is de grond waarop het staat nog steeds niet aangekocht. Een en ander wordt veroorzaakt door moeizame onderhandelingen met de gemeente Den Haag. Inmiddels lijkt er een doorbraak te komen. Daar de grondaankoop deel uitmaakt van het project kan dit nog niet financieel worden afgesloten. Door vakantieperiodes is in de 2e periode niet meer duidelijkheid ontstaan t.a.v. de grondverwerving. Getracht zal worden deze duidelijkheid wel te verkrijgen in de 3e periode. Wanneer er overeenstemming bestaat over de grondverwerving is ook meer te zeggen over het moment waarop het project financieel kan worden afgesloten. Leyweg: Het nieuwe rioolgemaal Leyweg is opgeleverd en voert sinds 4 september 2006 afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder. Het gemaal is in augustus 2006 gereed gemeld aan Delfluent. Ook voor dit gemaal geldt dat de grondverwerving nog niet is afgerond. Evenals bij het rioolgemaal Loosduinen zal hier in de 3e periode meer duidelijkheid over moeten ontstaan. De oude gemalen Leyweg en Loosduinen zijn buiten gebruik gesteld. Deze gemalen hebben echter op verzoek van Delfluent nog tot medio april 2007 stand-by gestaan. Delfluent wenste namelijk de mogelijkheid te behouden om in noodsituaties de AWZI Harnaschpolder te kunnen ontlasten. Vanaf het moment dat de AWZI Harnaschpolder volledig in bedrijf is, wordt de afvoermogelijkheid naar deze oude gemalen fysiek afgesloten en kunnen ze niet meer worden gebruikt voor transport naar de AWZI Houtrust. Deze werkzaamheden hebben geen prioriteit en zijn als gevolg van de personele capaciteitsvraag verschoven naar eind 2007/begin 2008. Na uit bedrijf name hebben de oude gemalen geen functie meer voor Delfland. Op basis van de vigerende overeenkomst in zake de overname van zuiveringstechnische werken zullen de gemalen eerst worden aangeboden aan de gemeente Den Haag. Deze is echter niet verplicht de gemalen terug te nemen. Wat er gaat gebeuren met de bestaande gemalen en de grond waarop deze gemalen staan, maakt onderdeel uit van de onderhandelingen ten aanzien van de grondverwerving voor de nieuwe gemalen. Schiestraat: Het rioolgemaal Schiestraat is in 2004 gereed gemeld en in bedrijf genomen. De nog openstaande restpunten vormen geen belemmering voor de afvoer van afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder. Helaas is nog niet voor alle restpunten een oplossing gevonden. Het gaat hier met name om afdichtingproblemen bij de pompen. Dit lijkt een structureel probleem te zijn aangezien deze problemen zich inmiddels ook voordoen bij het rioolgemaal Leyweg. In overleg met Delfluent, de pompenleverancier en Segmeer wordt nog steeds naar de oorzaak van de problemen gezocht. Een planning ten aanzien van de oplossing van de problemen is op dit moment niet te geven.


11

3.3

Leidingen

3.3.1 Leidingen in voorbereiding Tweede Zoetermeerleiding: Teneinde de afvoer vanuit Zoetermeer en Nootdorp op langere termijn te kunnen blijven garanderen en een noodvoorziening te hebben wanneer de bestaande Zoetermeerleiding niet beschikbaar is, is in 2003 besloten een tweede leiding aan te leggen van Zoetermeer naar de koppelleiding Ypenburg ter hoogte van Leidschenveen. Het definitief ontwerp is gereed. Ook het bestek is in concept gereed. De aanbestedingsprocedure zal naar verwachting medio september a.s. starten, waarna de start van de aanleg voorzien is begin 2008. Door diverse oorzaken, met name eisen van derden t.a.v. de tracering van de leiding, zijn vertragingen ontstaan. De in bedrijf name van de leiding is dan ook verschoven naar eind 2008. De vertraging lijkt nog geen problemen op te leveren daar de nieuwbouw van rioolgemaal Meerzicht, het gemaal dat het rioolwater uit de gemeente Zoetermeer naar de AWZI Harnaschpolder verpompt, pas begin 2009 gereed zal zijn. Voor een optimale gebruik van de 2e Zoetermeerleiding is het gereed zijn van dit rioolgemaal een randvoorwaarde. Voor het vestigen van zakelijke rechten met de particuliere grondeigenaren van de Roeleveenseweg zal een gedoogprocedure moeten worden doorlopen. Na het verkrijgen van de gewenste gedoogbeschikking is er een kans dat betrokkenen in beroep gaan tegen de beschikking. Indien beroep wordt aangetekend wordt deze procedure maatgevend in de planning. In dat geval zal de leiding ongeveer een half jaar later, medio 2009, gereed zijn. De gedoogprocedure is inmiddels gestart. De rechten van de leiding in publieke grond van de gemeente Den Haag zullen worden vastgelegd in een aanlegovereenkomst. De onderhandelingen t.a.v. het opstellen van deze overeenkomst lopen. Tweede Delftleiding: De voorbereidingen voor een te nemen investeringsbesluit voor deze leiding zijn gestart. De leiding kan worden aangelegd tussen het rioolgemaal Delft en het afsluiterschema in de Koppelleiding Ypenburg ter hoogte van de Beatrixlaan. Deze leiding is bedoeld als calamiteitenleiding, met als doel om ook bij calamiteiten in de bestaande Delftleiding op eenvoudige en gegarandeerde wijze afvalwater te kunnen afvoeren van het gemaal Delft via de Koppelleiding Ypenburg naar de AWZI Harnaschpolder. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de Jaagpadleiding, die een beperkte capaciteit heeft en in slechte staat verkeert te niet gedaan. Hergebruik uitbedrijf te nemen bestaande leidingen: Een aantal bestaande leidingen (ca. 14 km) is in het nieuwe transportstelsel buiten gebruik gesteld. Dit omdat deze leidingen niet meer aan de eisen kunnen voldoen ten aanzien van de toe te passen persdruk. Er is een project opgestart om te onderzoeken of voor deze leidingen nog een nuttig gebruik gevonden kan worden. Dit mede gezien de grote economische waarde die deze leidingen nog hebben. In januari 2007 is hiertoe een creatieve brainstormsessie gehouden. Op basis van de ideeën die uit deze bijeenkomst zijn voortgekomen is nader onderzoek met betrekking tot de kosten en uitvoerbaarheid voorgesteld. Dit voorstel is overgenomen en het onderzoek zal dan ook in de 3e verslagperiode 2007 worden gestart.


12

3.3.2 Leidingen in uitvoering Aanpassing persleiding rioolgemaal Groenhovenstraat: Dit betreft de aanpassing aan de Zoetermeerleiding, de afvoer vanuit Wassenaar en de persleiding vanaf rioolgemaal Groenhovenstraat naar de Zoetermeerleiding. Een nieuwe persleiding is aangelegd om het gemaal Groenhovenstraat via een andere route dan via de bestaande influentleiding op de AWZI Harnaschpolder te kunnen aansluiten. Op verzoek van de gemeente Den Haag wordt de afvoerleiding van de gemeente Wassenaar afgekoppeld van het rioolstelsel van Den Haag. Hiertoe is een nieuwe leiding aangelegd die op termijn op het nieuw te bouwen gemaal Groenhovenstraat wordt aangesloten. Voor de twee voornoemde leidingtracés is een aanlegovereenkomst met gemeente Den Haag gesloten. De aanbestedingsprocedure voor het leidingwerk is moeizaam verlopen. Gunning heeft plaats gevonden en het werk is inmiddels uitgevoerd. Door de moeizaam verlopen gunningperiode is de uitvoeringsplanning onder grote druk komen te staan. De druk op de planning is verder toegenomen door een aangepaste uitvoeringsvolgorde zodat het bestaande gemaal zo kort mogelijk uit bedrijf behoefde te worden genomen. Bovendien is door de gemeente besloten om de uitvoering van een aantal tracédelen niet voor begin juni toe te staan. Een verdere vertraging is ontstaan door het slechte zomerweer. Voor een aantal werkzaamheden moesten de leidingen buiten bedrijf worden gesteld. Dit kan alleen bij droog weer. De werkzaamheden zijn dan ook een aantal keer uitgesteld. Het werk is 1 augustus gereed gekomen. Ten aanzien van de opstartplanning van de AWZI Harnaschpolder is een en ander te laat. Ten aanzien van de opstartplanning van de AWZI Houtrust was dit juist op tijd. Een en ander heeft geen contractuele problemen opgeleverd met Delfluent. Perleiding Berkel-Delft: Planvorming en realisatie van de persleiding van gemaal Berkel naar het rioolstelsel van de gemeente Delft behoren niet tot het project AHR, maar worden in samenhang met dit project uitgevoerd. Beheer en onderhoud zullen na realisatie worden uitgevoerd door Regio Zuid (Delfland) en niet worden overgedragen aan Delfluent. Het tracédeel van de kruising met de Hofpleinlijn tot het begin van de Mekelweg in de gemeente Delft, is in augustus 2006 gegund en inmiddels grotendeels aangelegd. Het tracédeel in de Mekelweg wordt aangelegd in samenwerking met de TU Delft, gelijktijdig met het verleggen van het hoofdriool t.b.v. de aanleg van een nieuwe trambaan. Deze werkzaamheden zijn in juli aanbesteed en zullen op korte termijn starten. In overleg met de gemeente Delft is een concrete oplossing gevonden voor de benodigde aanpassingen ten gevolge van het gebruik van het stelsel van de gemeente Delft voor de afvoer van het afvalwater vanuit Berkel: • het aanpassen/renoveren van gemaal Zuidplantsoen; • het aanpassen van de ‘put Poptahof; • het aanbrengen van een binnenbekleding op de buizen van het collecteurriool (relinen). De renovatie van het gemaal Zuidplantsoen is aanbesteed. De uitvoering zal op korte termijn starten. De overige deelprojecten bevinden zich in de besteksfase. De compensatie van de bergingscapaciteit in het stelsel van de gemeente Delft wordt nu niet concreet opgelost, omdat de gemeente nog studies wil verrichten naar toekomstige ontwikkelingen. Delfland blijft, volgens afspraak, verantwoordelijk voor de compensatie van berging en zal daartoe in de toekomst ook financieel dienen bij te dragen. Afspraken ter zake worden vastgelegd. Persleiding rioolgemaal Scheveningen: Het ontwerp en de uitvoering worden verzorgd door de Gemeente Den Haag. Het werk is aanbesteed en opgedragen, de oplevering was gepland in april 2007. Echter bij het afpersen van de leiding is gebleken dat deze als gevolg van


13

aanlegfouten niet dicht is. Inmiddels wordt gewerkt aan het verhelpen van de problemen. Naar verwachting zal de leiding nu eind 2007 gereed zijn. Hierna zal de leiding aan Delfland worden overgedragen. De overdracht zal plaats vinden met een beheerovereenkomst. Het overleg aangaande deze overeenkomst loopt. De werkzaamheden aan de leiding worden gecombineerd met werkzaamheden aan de gemeentelijke riolering en de trambaan in de Haagse binnenstad. 3.3.3 Leidingen in nazorgfase Leiding tussen de gemalen Hoge en Lage Veld: Deze leiding is reeds lange tijd gereed en in gebruik. De leiding is nog niet overgedragen van de Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld naar Delfland. In samenspraak met de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een beheerovereenkomst welke de overdracht zal regelen. Gestreefd deze af te ronden in de 3e periode 2007. Ondanks alle inspanningen is er dus een uitzonderingspositie ontstaan in de beheersituatie die Delfluent kent jegens Delfland (Delfland eigenaar, Delfluent beheerder).


14

4. Bouw Harnaschpolder en Houtrust – voortgang werkzaamheden 4.1.

Uitvoering

De bouwactiviteiten op AWZI Houtrust verlopen binnen de planning. De problematiek omtrent het voldoen aan de WM vergunningeisen voor de AWZI Harnaschpolder heeft geen effect op de verwachting dat de bouwwerkzaamheden, op de AWZI Houtrust, 5 maanden eerder dan de contractuele mijlpaal gereed zullen zijn. Op de AWZI Harnaschpolder vinden verbouwingen/aanpassingen plaats om te voldoen aan de eisen voor de sliblijn, geur- en geluidsuitstraling. In augustus 2007 waren 62 medewerkers bij het ontwerp en de uitvoering betrokken. Harnaschpolder De activiteiten op de Harnaschpolder concentreerden zich deze verslagperiode op de volgende onderdelen: • Uitvoeren tweede testperiode (100% beschikbaarheidcertificaat); • Onderzoek naar oorzaken en het treffen van oplossingen voor de geurproblematiek; • Implementeren van geluidbeperkende maatregelen; • Vervolg afhandeling restpunten en afwijkingen; • Vervolg realisatie groenzone. Tijdens de tweede testperiode moet Delfluent aantonen dat alle functionele onderdelen van de Harnaschpolder voor 100% gereed zijn. Een succesvolle afronding van deze testperiode zal leiden tot de afgifte van het “100% Availability of Capacity Certificate”. De testen zijn gericht op het presteren in de waterlijn, sliblijn, geurbehandeling en geluidbeperkende maatregelen. Bij de laatste twee aspecten is de Provincie, als bevoegd gezag, nauw betrokken (handhaving vergunningseisen. De testresultaten zijn als volgt: • Waterlijn: voldoet aan de eisen zowel op hydraulische capaciteit als zuiveringskwaliteit. • Sliblijn: voldoet niet aan de eisen. De test van de sliblijn is stopgezet omdat Delfluent eerst procesaanpassingen en een optimalisatieslag wilt doorvoeren. • Geurbehandeling: onvoldoende. Er wordt niet voldaan aan de vergunningcriteria. Vóór 31 augustus heeft Delfluent tijdelijke en permanente geurbeperkende maatregelen getroffen volgens het plan van aanpak dat is ingediend bij Delfland en per gedoogbeschikking is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Inmiddels heeft Delfluent besloten om aanvullend ingrijpende permanente aanpassingen door te voeren door middel van een andere afdichting van de voorbezinktanks en de behandeling van de lucht na de biologische geurbehandeling (aktief koolfiltratie). Omdat voor geur niet voldaan wordt aan de vergunningcriteria is de Provincie inmiddels overgegaan tot handhaving en heeft zij een sanctiebesluit genomen met inzet van het instrument “last onder dwangsom” om te borgen dat op 15 november 2007 aan de vergunningeis (immissie van 1 geureenheid per m3 bij woningen) wordt voldaan. • Geluid: onvoldoende. Uit de metingen van juni is gebleken dat aan de onhaalbaar strenge vergunningcriteria niet wordt voldaan. Door middel van een wijziging van de vergunning dient ook rekening te worden gehouden met het geluidsniveau van de nabijgelegen A4. Doel is dat de activiteiten op de Harnaschpolder niet negatief bijdragen aan dit referentie geluidsniveau én dat wordt voldaan aan de geluidzonering uit het bestemmingsplan.


15

Houtrust De activiteiten op Houtrust concentreerden zich deze verslagperiode op de volgende onderdelen: • Goedkeuring Testing & Commissioning programma door Delfland (medio juli 2007); • Afronding verbouwing fase 1 (augustus 2007); • Groot onderhoud op tijdelijk uit bedrijf genomen installaties; • Opstart verbouwde fase (vanaf medio augustus 2007). De verbouwingswerkzaamheden zijn volgens planning verlopen. De helft van de waterlijn is verbouwd en begin september in bedrijf genomen. Verder is een biologische geurbehandeling toegevoegd aan de bestaande geurbehandeling van Houtrust. Vanaf 23 augustus 2007 is fase 1 in gebruik genomen. Vanaf 30 augustus 2007 vindt de behandeling van afvalwater op Houtrust volledig plaats via deze aangepaste waterlijn en is de waterlijn van de nog te verbouwen fase 2 stopgezet. Na een periode van stabilisatie zal in september een testperiode aanvangen (4 weken) op de waterlijn van fase 1. Tijdens deze testperiode moet Delfluent aantonen dat de geplande zuiveringscapaciteit van de AWZI Houtrust voor 50% gereed is (50% beschikbaarheidcertificaat). Zodra voldaan wordt aan de eisen mag de verbouwing van fase 2 aanvangen.

4.2.

Modificaties van het ontwerp

Er is geen verzoek tot goedkeuring voor een ontwerpmodificatie ingediend bij Delfland. Naar aanleiding van de tweede testperiode op AWZI Harnaschpolder heeft Delfluent diverse modificaties (sliblijn, geur, geluid) voorbereid, welke in de volgende verslagperiode in behandeling zullen worden genomen. 4.3.

Ontwerp

De ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot de bouw en de installaties voor de Harnaschpolder en Houtrust, zijn volledig afgerond. 4.4.

Voortgang

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stand van de planning en de realisatie voor wat betreft de ontwerp- en bouwactiviteiten. Deze percentages zijn gebaseerd op een door Delfluent ontwikkeld bewakingssysteem van de algemene planning van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden. Daarbij is, afhankelijk van de zwaarte van iedere activiteit, een aandeel (%) in het gehele werk vastgesteld. Dit systeem wordt actief door Delfluent en de technische adviseurs van de banken bewaakt en gebruikt voor de maandelijkse voortgangsrapportage aan Delfland. Deze wijze van werken geeft een goed en transparant inzicht in de voortgang.

Harnaschpolder (elektrisch, mechanisch en bouwkundig) Houtrust (elektrisch, mechanisch en bouwkundig)

Gepland 98,6 % 44,9 %

Gerealiseerd 99,0 % 55,3 %

Totaal

93,8 %

95,1 %

Conclusie: De ontwerp- en bouwactiviteiten met betrekking tot de beide zuiveringen liggen op schema.


16

Voor het Algemeen voortgangsoverzicht - Harnaschpolder + Houtrust – BAHR wordt verwezen naar bijlage 1. 4.5.

Kwaliteit, Arbo & Milieuaspecten (KAM)

Kwaliteit In 2007 heeft Delfland op een 11-tal onderwerpen audits bij Delfluent, BAHR en Delfluent Services gepland. Auditeren is voor Delfland een methode om het vertrouwen in de kwaliteitsborging van de PPS partner te toetsen. In de rapportageperiode zijn 4 audits uitgevoerd. Naast de audits door Delfland voeren Delfluent, BAHR en Delfluent Services een eigen intern auditprogramma uit. Verbeteringen naar aanleiding van in- en externe audits worden doorgevoerd volgens de respectievelijke kwaliteitssystemen. De risico inventarisatie van Delfluent wordt periodiek geëvalueerd en, indien nodig, bijgesteld. De risicostatus vormt de basis voor aanpassingen in de toezichtstrategie van Delfland. Delfland heeft tijdelijk extra toezicht op de testen en de opstartfase van Houtrust georganiseerd, om te borgen dat herhaling van de geurproblematiek op de Harnaschpolder kan worden voorkomen. Correctieve actie verzoeken: Delfluent heeft geen verzoeken tot correctieve actie aan de BAHR gericht. Productafwijkingen: Geconstateerde afwijkingen worden gemeld en aantoonbaar afgehandeld. ARBO / Veiligheid De coördinatie van veiligheid en gezondheid is geregeld in een coördinatieovereenkomst tussen BAHR en Delfluent Services. Daarnaast werken beide organisaties volgens hun respectieve veiligheid- en gezondheidsplannen. Ofschoon BAHR haar VCA certificaat heeft beëindigd, handhaaft zij haar veiligheidsmanagementsysteem. De afgelopen periode heeft zich 1 ongeval (zonder verzuim) op het bouwterrein voorgedaan. De verzuim ongevallenfrequentie ligt binnen de grenzen die zouden gelden voor het behoud van het VCA certificaat. Onveilige situaties worden gesignaleerd, gerapporteerd en acties worden genomen om verdere risico’s te vermijden. Klachten van omwonenden worden door alle betrokkenen serieus en voortvarend afgehandeld. Milieu / Duurzaamheid De betrokkenheid van de provincie is zeer intensief. Dit wordt veroorzaakt door het nog niet voldoen aan de WM vergunningcriteria op Harnaschpolder. De provincie voert in het kader van toezicht op de WM-vergunning regelmatig inspecties uit. Behoudens de geurklachten, in verband met de eerder gememoreerde oorzaak, verloopt de afhandeling van klachten die gemeld zijn via de milieutelefoon voortvarend.


17

5. Beheer en onderhoud transportstelsel en zuivering Valkuilen voor samenwerking Om de dagelijkse samenwerking tussen Delfland en Delfluent Services te verbeteren hebben Delfland en Delfluent Services gezamenlijk een serie workshops gehouden (mei/juni 2007). De workshops hebben geleid tot een duidelijke verbetering in de wijze van samenwerken tussen beide partijen. Een belangrijk deel hiervan worden opgepakt in het kader van het samenwerkingsprogramma. Samenwerkingsprogramma Om de vastgestelde doelstellingen van het samenwerkingsprogramma te realiseren zijn diverse projecten en ontwikkelingen opgestart of worden binnen afzienbare termijn opgestart (kwaliteitsmanagement, assetmanagement, datamanagement e.d.). Om deze projecten integraal en eenduidig te ontwikkelen zijn een serie bijeenkomsten gepland. Deze zullen in de 3de verslagperiode plaatshebben. Kwaliteitszorgsysteem De toets van het kwaliteitsmanagementsysteem tegen de contractueel gevraagde kwaliteitsborging en beheersing vraagt nog aandacht. Het eerder genoemde werkplan is in onderling overleg aangescherpt en zal nu voortvarend worden uitgevoerd. Een gezamenlijk ontwikkelingstraject waarin gekomen moet worden tot een gedeelde aanpak van het principe van kwaliteitsborging is inmiddels ingezet. Assetmanagement In deze voortgangsperiode is het Asset Management Plan 2008 door Delfluent Services ontwikkeld. Dit reflecteert op correcte wijze de afspraken van de afgelopen twee jaar en vormt een goed uitgangspunt voor de toekomst.


18

6. Archeologie Publieksherinnering Gedurende de 2e periode van 2007 is in het kader van het presenteren van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek veel aandacht uitgegaan naar de realisatie van de Archeologische Publieksherinnering Harnaschpolder (APH). Nadat in het voorjaar het grondlichaam voor het duin was opgeworpen en ook de reconstructie van een deel van een steentijdhuis en een hekwerk aan de voet van het duin waren gerealiseerd, is de beplanting aangebracht. In juni zijn twee informatiepanelen in de wanden van de trapconstructie geplaatst. De panelen zijn gewijd aan de thema’s “Bewoning op een duintop uit de prehistorie” en “Relaties en contacten in de prehistorie”. Op 23 juni heeft tijdens de Midden-Delfland dag de opening plaats gehad van de APH. Onder ruime aandacht van vele bezoekers werd het duin met de huisreconstructie en de informatiepanelen ingewijd door vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en de bewoners van de Noordhoornseweg 36 die op de publieksherinnering uitkijken. In de 3e periode van 2007 zal de laatste hand worden gelegd aan de publieksherinnering – klein grondwerk en controle aanslaan beplanting - en zal deze definitief worden opgeleverd. Overige Publieksactiviteiten Werkzaamheden die in eerste instantie niet tot de scope behoorden maar wel vanuit de resultaten van het archeologisch onderzoek worden gerealiseerd zijn het opstellen van informatiepanelen in de groenzone rond de AWZI en ook het inrichten van de bezoekersruimte in het hoofdgebouw op het terrein van de Harnaschpolder. Voor de Midden-Delfland dag van 23 juni is één van de vier informatiepanelen over de groenzone, de resultaten van het archeologische onderzoek en de werking van de AWZI geplaatst nabij de APH. Deze informatiekubus verhaalt eveneens over het onderzoek naar de steentijdnederzetting, maar ook over de AWZI en de primaire taken van Delfland. De overige drie panelen zullen in de komende periode worden geplaatst. De bezoekersruimte die is ingericht in het hoofdgebouw van de AWZI is eveneens tijdens de Midden-Delfland dag voor het publiek opengesteld. Hierbij zijn ook de drie panelen over hoe men in het verleden met afval en (afval)water omging in gebruik genomen. Eindbundel In de 2e periode van 2007 is langzame voortgang geboekt op het produceren van de eindbundel archeologische monumentenzorg in het AHR-project. Alle bijdragen zijn inmiddels ontvangen en voorgelegd aan de redactie. In de komende verslagperiode worden alle artikelen tot een definitieve versie verwerkt, waarna het productieproces van het boek wordt gestart.


19

7. Communicatie In deze verslagperiode is specifieke aandacht besteed aan de informatievoorziening met betrekking tot de geuroverlast rondom de AWZI Harnaschpolder. Direct omwonenden zijn via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd over de gekozen aanpak en de maatregelen die zullen worden getroffen. Zo heeft Delfland tijdens de burencontactavond op 7 juni 2007, waar omwonenden door Delfluent zijn geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en verbeterplannen, inzicht verschaft in de positie die zij in deze situatie inneemt. Deze boodschap is, in samenspraak met de Provincie Zuid-Holland, eveneens geuit tijdens een informele bijeenkomst van de gemeenteraad van Midden-Delfland op 17 juli 2007. In een kranteninterview met het Algemeen Dagblad – Haagsche Courant op 23 juni 2007 en op haar eigen informatiepagina heeft Delfland meerdere malen aangegeven ontevreden te zijn over de huidige gang van zaken. Ook de correspondentie over de geurproblematiek rondom de AWZI Harnaschpolder wordt door Delfland op zorgvuldige wijze afgehandeld. Zo zijn diverse schriftelijk vragen (met name van Donjon B.V.) over dit onderwerp, rekening houdend met de daarvoor geldende procedures, afgehandeld. Ook in deze periode zijn meerdere meldingen van geur overlast, afkomstig van verschillende omwonenden, waaronder uit Rijswijk, ontvangen,. Alle klachten zijn in overeenstemming met de gemaakte afspraken door Delfluent behandeld.


20

8. Risico's Koppelleiding Ypenburg schadeclaim Voordat de werkzaamheden in de Stationsweg te Ypenburg konden worden afgerond is, als gevolg van activiteiten door derden, het aansluitende leidinggedeelte in de Laan van Nootdorp komen opdrijven. In overleg met verzekeringsdeskundigen en het hoofd BBJO is besloten de betrokken aannemer te dagvaarden voor de Rechtbank Den Haag. De rechtbank heeft Delfland opgedragen bewijs te leveren van haar stellingen. Hiertoe heeft op 31 januari, 7 maart en 11 juli 2005 getuigenverhoor plaatsgevonden. Bij tussenvonnis van 7 december 2005 heeft de rechtbank bepaald dat Delfland in de bewijsopdracht is geslaagd, wat betekent dat de aannemer toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens Delfland. Zodoende is hij aansprakelijk voor de schade die Delfland als aantoonbaar gevolg daarvan heeft geleden. In februari 2006 heeft de aannemer hoger beroep ingesteld bij het Hof Den Haag tegen het tussenvonnis van de rechtbank. In deze – primair schriftelijke - procedure zal naar verwachting op 15 november a.s. vonnis worden gewezen. Indicatie omvang schade : € 450.000,=. Koppelleiding Ypenbrug deskundigen oordeel Rijswijk-Zuid De schade ten gevolge van het passerende boorfront aan de golfbaan (eind 2005) blijft onderwerp van overleg tussen de verzekering en het bestuur van de Rijswijkse Golfclub. Er is nog steeds een verschil van inzicht aangaande het schadebedrag. Zolang het onder behandeling is van de schade expert zijn er geen acties van Delfland noodzakelijk. Tijdens de financiële afhandeling met de aannemer van het contractdeel Rijswijk-Zuid is een geschil ontstaan over een tweetal meerwerken (extra kosten als gevolg van maatregelen ten behoeve van de verzakkingen opgetreden op de golfbaan en dikkere stalen kernen in de betonnen boorbuizen) met een gezamenlijke waarde van €650.000,-. Het voornoemde geschil is in juli opgelost. Om tot een doorbraak te komen is een vorm van arbitrage ingeroepen. Er is een comité van deskundigen samengesteld. Dit comité dat bestond uit vooraanstaande technici op het gebied van ondergronds bouwen hebben zich gebogen over het geschil en een unaniem bindende uitspraak gedaan. De kosten ten aanzien van de maatregelen ter voorkoming van verdere verzakkingen als gevolg van het boorproces zijn geheel toegewezen aan de aannemer. De kosten ten aanzien van de dikkere stalen kernen zijn geheel toegewezen aan Delfland. Op basis van deze uitspraak is gekomen tot een financiële afronding. In de praktijk kwam dit neer op min of meer een deling van het bedrag van € 650.000,-. Persleidingen Groenhovenstraat (aanpassing Zoetermeerleiding, afvoer Wassenaar en persleidingen rioolgemaal Groenhovenstraat) De uitvoering van de leidingen rond het rioolgemaal Groenhovenstraat vormde een risico in verband met een aantal lastige passages en een gecompliceerde aansluiting op de Zoetermeerleiding. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.


21

Schade Monsterleiding, oktober 2004 De afhandeling van de door Delflands aannemer aan de ‘Monsterleiding’ toegebrachte schade loopt door. De indicatie is € 100.000. Het schadebedrag – bestaande uit kosten van Delfland en leidingbeheerder Delfluent Services - zal zo nodig worden betrokken in de eindafrekening onder het betreffende aannemingscontract. In opdracht van de verzekeraar van de aannemer heeft een schade-expert het schadevoorval onderzocht. Deze heeft in april 2006 rapport uitgebracht. Hierin wordt geadviseerd om de schade – althans de door Delfluent Services geclaimde kosten – niet volledig te vergoeden. Betaling door de verzekeraar zal binnenkort plaatsvinden. Schade influentleiding Lage Veld, 22 november 2006 Op 22 november 2006 is de influentleiding Lage Veld aangesloten op de leiding van het rioolgemaal Leyweg naar de AWZI Harnaschpolder. Bij de voorbereidende werkzaamheden is, door een ongelukkige manoeuvre met een graafmachine, een leidingbreuk ontstaan waarbij de persleiding en een gasleiding beschadigd zijn geraakt. Hierbij is afvalwater in het oppervlaktewater terecht gekomen. De gevolgen hiervan zijn, in samenwerking met diverse partijen, als calamiteit bestreden en daardoor is geen blijvende schade ontstaan. Omwonenden zijn door middel van een bewonersbrief dezelfde avond op de hoogte gesteld van de oorzaak van de overlast. De afhandeling van de schade loopt nog. Tweede Zoetermeerleiding Voor het vestigen van zakelijke rechten met de particuliere grondeigenaren van de Roeleveenseweg (welke onderdeel vormt van het tracé van de Tweede Zoetermeerleiding) zal een gedoogprocedure moeten worden doorlopen. Na het verkrijgen van de gewenste gedoogbeschikking is er een kans dat betrokkenen in beroep gaan tegen de beschikking. Indien beroep wordt aangetekend wordt deze procedure maatgevend in de planning. In dat geval zal de leiding ongeveer een half jaar later dan gepland pas medio maart 2009 gereed zijn. Een dergelijke vertraging kan mogelijk problemen op leveren als de nieuwbouw van rioolgemaal Meerzicht, het gemaal dat het rioolwater uit de gemeente Zoetermeer naar de AWZI Harnaschpolder verpompt, eerder gereed zal blijken te zijn. De planning voor dit gemaal staat momenteel namelijk op januari 2009. Rioolgemaal Laakwijk De planning ten aanzien van de realisatiedatum van het gemaal is inmiddels verschoven van eind 2008 naar medio 2009. Dit heeft in principe geen contractuele consequenties ten opzichte van Delfluent daar de afvoer van afvalwater naar de AWZI Harnaschpolder reeds sinds oktober 2006 plaatsvindt met een tijdelijke pompinstallatie.


22

m Augustus 2007

Recommend Documents