VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Natuur en Bos. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. parkonderhoud

1

VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Natuur en Bos

Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. P 2008/FR-Boes-Link/1

Beersel, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek

parkonderhoud

Opening van de offertes: donderdag, 10 april 2008 om 15:00 uur Graaf de Ferraris-gebouw, 4° verdieping, Lokaal 4 M21 – Koning Albert II laan 20 te 1000 Brussel.

2

Algemene informatie Opdrachtgever en autoriteit voor toezicht en leiding over de opdracht: de Vlaamse Overheid Opdrachtgevend Bestuur: Agentschap voor Natuur en Bos Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II laan 20 - bus 8 1000 BRUSSEL Tel. : (02)553 81 02 Fax.: (02)553 81 05 Inzage documenten: Agentschap voor Natuur en Bos - Buitendienst Vlaams Brabant - Waaistraat 1 - 2°° verd. - 3000 LEUVEN - tel : (016)21 12 40. Alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Verkoop ( en inzage ) documenten (alle werkdagen van 10 tot 16 uur): Uitvoeringstermijn : Onderhoud van de parken gedurende 1 jaar Erkenning:

- categorie of ondercategorie: G3 - klasse:1

3

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESTEK nr. P/2008/FR-boes-link/1 Opdracht voor een aanneming van werken. Betreft

:

Frankveld – Beersel Boesdaalhoeve – St-Genesius-Rode Schaveyspark - Linkebeek Onderhoud van het park.

De openbare aanbesteding heeft plaats op donderdag 10 april 2008 te 15 uur ten overstaan van de heer Joris Vandervelden, celverantwoordelijke van de cel Ondersteuning Terreinbeheer, in het lokaal M 21 op de 4° verdieping van het Graaf de Ferraris-gebouw – Koning Albert II laan 20 - 4° verdiep 1000 BRUSSEL. De documenten betreffende deze opdracht liggen alle werkdagen van 9 tot 12 uur ter inzage op de kantoren van de Afdeling Vlaams Brabant, van het Agentschap voor Natuur en Bos – Domein Groenenberg, Konijnenstraat 172B1602 Sint-Pieters-Leeuw, alsmede op het Kantoor van Joris Vandervelden zoals hogervermeld. 2.

Voorwerp van de opdracht. De opdracht omvat: onderhoud van de parken:

-

Frankveld te Beersel Boesdaalhoeve te St-Genesius-Rode Schaveyshoeve te Linkebeek gedurende 1jaar Beschrijving der werken: -

maaien grasoppervlakte met en zonder opkuis; hakken van beplantingen; snoeien van bomen en knotten van knotwilg; Opruimen afval over het ganse terreinoppervlak Dunnen en verjongen van bosgoedaanplantingen Herstellen van dolomietwegen. Scheren van hagen

4

VOORAFGAANDE BELANGRIJKE NOTA

De werken waarop dit bijzonder bestek van toepassing is worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid Waarin de tekst van de overeenkomst autoriteiten worden vernoemd die het toezicht en de leiding van de werken verzorgen, worden de overeenstemmende autoriteiten bedoelt die de bevoegdheden van de Vlaamse Overheid uitoefenen. Hernieuwing soortgelijk contract. Deze opdracht kan eventueel tot tweemaal toe hernieuwd worden bij beslissing van het Agentschap overeenkomstig art 17 § 2 ,punt 2b van de wet van 23.12.1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Indien de aannemer het contract niet wenst te hernieuwen, dient hij het Agentschap hiervan, tenminste 90 kalenderdagen voor het einde van de lopende overeenkomst te verwittigen. Het Agentschap behoudt zich het recht voor het laatste onderhoudscontract, eenzijdig, met ten hoogste drie maanden te verlengen. De aannemer is er toe gehouden het in deze periode normaliter uit te voeren onderhoud binnen de in het bijzonder bestek voorgeschreven termijnen en aan de eenheidsprijzen van zijn offerte uit te voeren.

5

DEEL 1 - ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN A. Administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij K.B. van 25 maart 1999. Art 4 1° Indiening van de offertes. De offerte en de samenvattende opmetingsstaat moeten gestuurd worden aan het adres van het Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, 4° verdieping, lokaal P24 – Aanbestedingen, Koning Albert II laan 20 - 4° verdiep te 1000 BRUSSEL. Art 12, 4° - Vereiste erkenning - registratie. - De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht zijn gerangschikt in de categorie G3 en behoren naar het oordeel van het Agentschap tot de klasse 1. - De aannemer dient geregistreerd in de categorie 00 of 08. Art. 89. en 90. § 2. Vorm en inhoud van de offerte Art. 89. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat zijn offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden ingevuld op het bij de aanbestedingsdocumenten behorende formulier. Elke offerte of samenvattende opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op ieder van deze documenten moet verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Art. 90. § 2. Alle bescheiden en nota's die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding "Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden".

6

Art. 96. § 1. Samenvattende opmetingsstaat In de samenvattende opmetingsstaat gaat de post vergezeld: Voor de opdracht volgens prijslijst: -

van de vermelding "VH", vermoedelijke hoeveelheid.

Art 96 § 2 Verbeteringen van vermoedelijke hoeveelheden. De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden is niet toegestaan. Art. 100. § 1. Allerlei heffingen De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Art 103 Varianten - suggesties. Varianten en/of suggesties zijn niet toegelaten. Art. 104 Indienen van de offertes. De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag. Deze omslag moet op een zodanige wijze worden gedicht, dat de opening ervan niet kan gebeuren zonder sporen na te laten. Op deze omslag worden volgende gegevens vermeld : Agentschap voor Natuur en Bos Lokaal P24 - Aanbestedingen Bestek nr. .............................. Datum van opening der offertes : ........................

OMSLAG MAG NIET DOOR DE VERZENDINGSDIENST GEOPEND WORDEN

Bij inzending over de post, wordt die gesloten omslag geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van volgend adres:

7

Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel. 02 553 81 42 Fax 02 553 81 05 en met in de linker bovenhoek de duidelijke vermelding :

OFFERTE

Art. 116. Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

8

B. Koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage bij dit besluit (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken) B.1. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; gewijzigd bij KB van 4 juli 2001 Art. 2. Contractuele documenten: Bestek - tekeningen- documenten- inschrijvingen, enz... In zover er door de voorschriften van onderhavig bestek niet van afgeweken wordt, zijn op de opdracht van toepassing de bepalingen en voorwaarden van de versie 2.0 van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw 2001 dat er een integrerend deel van uitmaakt. . Op de aanneming zijn eveneens van toepassing: 1. de wet van 11 juli 1969 ( B.S. van 17.07.1969) betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt. 2. het K.B. van 6.10.1977 (BS van 30.12.1977) betreffende de handel in meststoffen en bodemverbeterende middelen, gewijzigd bij het K.B. van 20.1.1986 ( B.S. van 25.03.1986) en van 7 maart 1990 (B.S. van 01.05.1990). 3. het K.B. van 19.11.1987 (BS van 8.1.1988) betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen. Het M.B. van 13.2.1984 Inbrengen en het bestrijden van bakterievuur te voorkomen (Erwinia amylovora). 4. het K.B. van 5.07.1975 betreffende het bewaren, verkopen en gebruiken van bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten, gewijzigd door het K.B. van 20.01.1976, 23.03.1977, 19.02.1982, 25.07.1985 en 9.11.1990. 5. de omzendbrief nr. BRA/433-164 van 15.4.1976 en BRA/433-425-164bis van 12.7.1976 betreffende wijze van factureren aan het Betuur van bonificaties en kortingen wegens minderwaarde op werken. Harmonisering van de betalingen. (*)

9

6. de laatste uitgave van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. 7. de omzendbrief OW/96/01 - Kostenschaal aannemersmaterieel CMK-93 (*). 8. Dienstorder LI 94/112 betreffende "Uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein." (*) 9. de verschillende documenten met aangehaalde referenties die elders in de teksten van dit bijzonder bestek worden vermeld. 10. Dienstorder LIN 199/47 betreffende de toepassing van het bodemsaneringsdecreet. Op de opdracht zijn in het bijzonder toepasselijk het onderhavig bestek en de bijgevoegde opmetingsstaten, het bij het onderhavig bestek behorende model van offerte en de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat. Het blijft wel verstaan dat, voor wat de werken aangaat die niet beschreven zijn in dit bestek of waarvan de beschrijving onvolledig is, de aannemer zich moet voegen naar de onderrichtingen van de leidende ambtenaar. Art. 3. § 1. Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden De bepalingen waarvan de versie 2.0 van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw 2001 afwijkt van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn de artikelen: - 28. § 1. - 28. § 2. - 41

bevel tot uitvoering en leiding der werken gelijktijdig uit te voeren opdrachten draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer.

Art. 4. § 2. Betalingsmodaliteiten De werken kunnen worden betaald in maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd gedurende de hele aanneming. Hij wordt vastgelegd bij het dienstbevel, zo niet geldt de eerste dag van de maand. De staten van de uitgevoerde onderhoudswerken slaan op driemaandelijkse perioden, die vervallen op de datum van een maand, welke overeenstemt met de datum van de voorlopige oplevering. Een post tegen een globale prijs, wordt betaald naar verhouding van het

10

uitgevoerd gedeelte. Elk berekend bedrag wordt afgerond op 0,01,- €; het gedeelte van de euro gelijk aan of groter dan 0,0050,- € wordt afgerond naar boven en wordt dan 0,01,- €,het gedeelte van de euro kleiner dan 0,0050,-€ wordt afgerond naar beneden en wordt dan 0,00,- €.

11

B.2. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage: Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken Art. 1. Omschrijving van de leiding en het toezicht op de uitvoering Indien de Vlaamse Overheid aanbestedende overheid is, bestaat het mandaat van de leidende ambtenaar enkel uit: 1 - de technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering; 2 - de keuring van de producten zowel de a priori als de a posteriori keuring; 3 - het nazicht van de vorderingsstaten; 4 - het opstellen van de processen-verbaal; 5 - de voorlopige en definitieve oplevering der werken; 6 - het instaan voor het bestendig toezicht der werken. De leiding en het toezicht op de uitvoering van de werken wordt uitgeoefend door het Agentschap voor Natuur en Bos. Ter aanvulling van art 1 van de algemene aannemingsvoorwaarden wordt de leidende ambtenaar en iedere persoon die toezicht uitoefent op de uitvoering van de opdracht aangeduid bij de kennisgeving van het aanvangsbevel. Art 4 § 1 Goedkeuring en reproductie van bescheiden. Gedurende de 15 kalenderdagen volgend op de dag waarop aan de aannemer kennis werd gegeven van de goedkeuring van zijn inschrijving, liggen het bestek en zijn bijlagen, de door het Agentschap goedgekeurde plans en tekeningen in de lokalen van het: Agentschap voor Natuur en Bos Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel. Alle werkdagen van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. ter beschikking.

12

Art. 4. § 1. 3° Plannen, documenten en voorwerpen In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De aannemer is ertoe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden van zijn werken. Art 5 § 3 - Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling Het bewijs van borgtochtstelling dient gezonden te worden aan de heer Joris Vandervelden, Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II laan 20 - bus 8 - 1000 BRUSSEL Art 13 § 1 Opdracht voor aanneming van werken Modaliteiten voor de prijsherziening. 1° Algemene formule : De prijsherziening wordt berekend met de volgende algemene formule : p = P (a s/S + b1 x1/X1 + b2 x2/X2 + ... + bn xn/Xn + c) Bij de berekening wordt eerst iedere breuk herleid tot een decimaal getal met maximum 5 decimalen. Hiertoe wordt de vijfde decimaal vermeerderd met 1 als de zesde decimaal gelijk is aan of groter is dan 5. Vervolgens wordt ieder aldus berekend decimaal getal vermenigvuldigd met de overeenkomstige parameter. De verkregen producten worden op dezelfde wijze als hierboven beschreven afgerond op de vijfde decimaal. p

is het voor de beschouwde periode aan de aannemer te vereffenen bedrag exclusief belasting over de toegevoegde waarde en zonder toepassing van straffen

P is het voor de beschouwde periode aan de aannemer te vereffenen bedrag exclusief belasting over de toegevoegde waarde en zonder toepassing van prijsherziening en straffen a, b1, b2,...bn, c

zijn parameters vastgesteld in de aanbestedingsdocumenten; hun som is gelijk aan één; c is minimum 0,20

13

S is het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door het federale ministerie, 10 kalenderdagen voor de opening van de offerten. Inzake het stelsel van de sociale lasten behoren de werken tot de categorie A - werken waarvoor de maximum bijdrage verschuldigd is aan het Fonds voor Bestaanszekerheid der Bouwvakarbeiders voor de vergoedingen: vorst, dubbel verlofgeld, vergoedingen - bouw en getrouwheidspremies, en die blootgesteld zijn aan het slecht weer; s

is hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door het federale ministerie op de aanvangsdatum van de beschouwde periode;

X1, X2, ..Xn zijn referentieprijzen van specifieke producten of indexcijfers op basis van een jaarlijks verbruik van specifieke producten op de inlandse markt, vastgesteld voor de kalendermaand die de opening van de offerten voorafgaat ; x1, x2, .. xn

zijn dezelfde referentieprijzen of dezelfde indexcijfers vastgesteld voor de kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat.

2° Bijzondere toepassingen van de algemene formule : d) De opdracht omvat hoofdzakelijk beplantingswerken en arbeidsintensieve werken. De prijsherziening wordt berekend met de volgende formule : p = P (0,65 s/S + 0,10 i/I + 0,25) I

is het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door het federale ministerie voor de kalendermaand die de opening van de offerten voorafgaat

i

is hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door het federale ministerie voor de kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat. Voor de driemaandelijkse periode van de onderhoudswerken van beplantingen wordt voor "s" en "i" de gemiddelde waarde van de 3 maanden berekend vanaf de aanvangsdatum van de beschouwde periode.

14

Art 15 Betalingen Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten. Art 15 § 1 - Betaling van de werken Het punt ten 1° wordt aangevuld met volgende bepalingen : Onder "saldo" wordt verstaan de laatste betaling der uitgevoerde werken, met uitzondering van die werken die uit te voeren zijn gedurende de waarborgtermijn. De schuldvorderingen en de bijhorende vorderingsstaten (in drievoud) worden door de aannemer per aangetekende zending overgemaakt aan de leidende ambtenaar op het adres zoals vermeld in het aanvangsbevel. Voor de betaling van meerwerken in toepassing van art. 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden, dient de gedagtekende en ondertekende schuldvordering uitdrukkelijk te verwijzen naar het geschreven bevel van het bestuur tot uitvoering der (meer)werken. Art. 20. § 4. Straffen Speciale straffen voor inbreuken op wets- en reglementsbepalingen Voor inbreuken op de wets- en reglementsbepalingen betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, worden de straffen zoals bepaald in § 4. verdubbeld. Herhalingen: De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als: -

de inbreuk is gepleegd; er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald.

15

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Speciale straffen bij niet uitvoering van onderhoudsbeurten. Wanneer de leidende ambtenaar vaststelt dat bepaalde onderhoudswerken niet of slecht uitgevoerd zijn, zal hiervoor een proces-verbaal worden opgemaakt en zal vanaf de datum vermeld in het proces-verbaal de volgende straf worden toegepast: 50,- € per kalenderdag vertraging. De straf zal van de eerstvolgende onderhoudsstaat worden afgehouden. Zo het bedrag van de onderhoudswerken niet volstaat, zal de straf van de borgsom worden afgehouden. Afhankelijk van de periode zal om de week, respectievelijk om de maand vanaf de datum van het proces-verbaal de straf herhaald worden indien de onderhoudswerken nog niet of onvolledig zijn uitgevoerd. Het spreekt vanzelf dat het toepassen van een straf een supplementaire maatregel is, en dat de niet of slecht uitgevoerde onderhoudswerken eveneens niet zullen betaald worden volgens de desbetreffende post van de opmetingsstaat Art. 20. § 9. Korting wegens minderwaarde Indien een tegenproef is uitgevoerd op een dubbel aantal monsters en proefstukken voor de helft in de gekozen erkende laboratoria van iedere partij, wordt, onverminderd art. 27. § 5. hierna, de korting wegens minderwaarde bepaald op grond van het gemiddelde van de resultaten van de tegenproef in de gekozen laboratoria. In het algemeen is de korting wegens minderwaarde het samenstel van specifieke kortingen wegens minderwaarde voor de onderscheiden afwijkingen. Voor de a posteriori uitgevoerde technische keuring worden die specifieke kortingen wegens minderwaarde voor sommige afwijkingen bepaald door formules gegeven in de aanbestedingsdocumenten. Wanneer afwijkingen op de kwaliteit, het gewicht, de afmetingen en de andere criteria tot beoordeling van het voor keuring aangeboden product of werk worden vastgesteld, is de aanbestedende overheid gerechtigd die formules toe te passen voor zover: -

de afwijkingen, volgens het oordeel van de aanbestedende overheid, onbelangrijk zijn en geen ernstige tekortkomingen bij het gebruik, het verwerken en ten aanzien van de levensduur zouden kunnen teweegbrengen;

16

-

de korting wegens minderwaarde voor het voor keuring aangeboden product of werk in een deelvak of een vak, 100 percent van de offerteprijs ervan niet overschrijdt.

Zo niet wordt het voor keuring aangeboden product of werk door de aanbestedende overheid geweigerd. Indien de meetmethode in de aanbestedingsdocumenten afwijkt van die van het standaardbestek, worden de in de formules voorziene eenheden vervangen door de in de aanbestedingsdocumenten bepaalde eenheden. Art. 24. § 1. Werken tegen een globale prijs In geval van tegenstrijdigheid tussen de beschrijvende - en de samenvattende opmetingsstaat heeft de beschrijvende opmetingsstaat voorrang. Art. 24. § 2. en § 3. Werken tegen een andere dan een globale prijs Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten, geldt voor de interpretatie dezelfde orde als voor werken tegen een globale prijs. Art. 25. § 1. Elementen die in de prijzen zijn begrepen Punt 2° moet worden gelezen samen met volgende bepaling: "Alle voorlopige of definitieve verleggingen van installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen die enkel noodzakelijk zijn wegens het gebruik van bijzondere uitvoeringsmiddelen gekozen door de aannemer zijn inbegrepen in de aannemingssom." Punt 5° moet worden gelezen samen met volgende bepalingen: "De algemene regel is dat de levering, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de in de aanbestedingsdocumenten voorgeschreven materialen voor rekening zijn van de aannemer. Zo niet worden in de aanbestedingsdocumenten de herkomst, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de materialen gespecificeerd. Onverminderd de bepalingen van artikel 34., zijn alle werken, leveringen en bijkomende werkzaamheden inherent aan de uitvoering van algemene maatregelen voorzien in art. 30 inbegrepen in de aannemingssom.

17

De aannemer is verplicht op zijn kosten alle werken, leveringen en bijkomende werkzaamheden uit te voeren die niet expliciet vermeld zijn in een post van de opmetingsstaat, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanneming zoals ze bepaald is in de aanbestedingsdocumenten en/of voor de uitvoering van die post. Krachtens de koninklijke besluiten van 5 mei 1952, 20 juli 1978 en 5 februari 1981 betreffende het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, is de aannemer eventueel een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. In de opmetingsstaat wordt hiervoor geen afzonderlijke post opgenomen." Punt 6° : De berekeningswijze van de keuringskosten is vermeld in art. 27. § 2. Aan deze paragraaf wordt een punt 7° toegevoegd: "De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat vanaf 1 oktober 1996 het 'Bodemsaneringsdecreet' en de uitvoeringsbesluiten in werking getreden zijn." Wanneer gronden dienen aangevoerd te worden, dient de aannemer in te staan voor het bewijs van herkomst van de gronden en van het voldoen van de gronden voor de gevraagde toepassing. Bij afvoer van gronden buiten de werkzone dient de aanbestedende overheid het bewijs te leveren van herkomst en van de kwaliteit van de af te voeren gronden. Artikel 25 § 2 Andere factoren betreffende de aannemingsprijzen. De uit te voeren onderhoudswerken na de voorlopige oplevering der werken zijn ten laste van het Agentschap. Deze werken zijn opgenomen in afzonderlijke posten van het borderel. Artikel 28 § 1 - Bevel tot uitvoering en leiding van de werken Artikel 28 § 1, is van toepassing op onderhavige opdracht. De aanneming strekt zich uit over één kalenderjaar.

18

Artikel 28 § 1 wordt aangevuld als volgt: Voor de onderhoudswerken uit te voeren op speciaal dienstbevel bedragen de dwingende uitvoeringstermijnen: Post Post Post Post Post Post Post

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

maaien met opkuis van de grasvlakten in Frankveld: 2 werkdagen. maaien zonder opkuis van de grasvlakten voor alle parken: 1 werkdag. snoeien van hoogstammen voor alle parken: 10 werkdagen hakken van beplantingen voor alle parken: 2 werkdagen. scheren van hagen voor Frankveld en Boesdaalhoeve: 5 werkdagen dunnen en verjongen van beplantingen voor alle parken: 5 werkdagen. herstel van wegenis in gestabiliseerde dolomiet voor Frankveld en Boesdaalhoeve: 2 werkdagen. Post 8: opruimen van afval over de ganse oppervlakte voor alle parken: 2 Werkdagen Post 9: vellen van dode en zieke bomen voor alle parken: 5 werkdagen Het Agentschap kan bevelen meerdere werken gelijktijdig uit te voeren zonder dat deze aanleiding geven tot termijnverlenging of prijsherziening. Artikel 28 § 2 - Gelijktijdig uit te voeren opdrachten

Het plaatsen en/of verplaatsen van leidingen gelegen binnen de grenzen van de werken zijn te beschouwen als gelijktijdig uit te voeren opdrachten. De aannemer mag geen bezwaar maken indien het Agentschap samen met zijn opdracht door vergunninghoudende maatschappijen andere werken laat uitvoeren binnen de grenzen van de bouwplaatsen van deze opdracht. Hij mag zich daartegen niet verzetten, noch bezwaar maken, noch vergoeding vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van terreinen binnen de grenzen van zijn bouwplaatsen door die opdrachten voor zover het Agentschap dit toelaat of beveelt. De aannemer mag geen hinder veroorzaken voor de uitvoering der werken welke het Agentschap bevolen of toegelaten heeft en uitgevoerd worden door toedoen van derden. Die werken mogen al dan niet aangegeven zijn op de bij dit bestek gevoegde tekeningen. De aannemer kan ter plaatse en bij de betrokken diensten in de omgeving inlichtingen inwinnen. De betrokken aannemers moeten zoveel als nodig onderling overeenkomen en voor het begin der werken aan het Agentschap rekenschap geven van de in gemeen overleg voorgestelde maatregelen.

19

Kan geen onderlinge overeenkomst tot stand komen, dan beslist de leidende ambtenaar. De aannemer mag geen vergoeding eisen wegens uitvoering op of bij zijn bouwplaats van werken die vergunninghoudende maatschappijen nodig achten uit te voeren voor het leggen of verleggen van onder- en bovengrondse elektrische leidingen, telegraaf- en telefoondraden, steunpalen of andere inrichtingen door hen aangebracht op het openbaar domein vóór de uitvoering van deze opdracht, gedurende deze opdracht of gedurende de waarborgtermijn. Eventueel kunnen die werken uitgevoerd door vergunninghoudende maatschappijen aanleiding geven tot het toestaan van een termijnverlenging, voor zover de aannemer het bewijs levert van totale onmogelijkheid van enige activiteit. De aannemer stelt zich ter bekwamer tijd en rechtstreeks in betrekking met deze maatschappijen voor het uitvoeren van deze werken. De aannemer moet uit eigen beweging alle vereiste maatregelen treffen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan ondergrondse of bovengrondse leidingen die zich in of boven de terreinen zouden bevinden welke deel uitmaken van zijn bouwplaats of gebruikt worden voor het uitvoeren der werken. Algemene organisatie van de bouwplaats Art. 30 § 1 – wordt verder aangevuld als volgt: De aannemer is verplicht de terreinen in perfecte staat van zuiverheid te onderhouden, d.w.z. vrij van afval tot aan de definitieve oplevering. Al het materieel wordt dagelijks geparkeerd op de aangeduide plaats. Art. 30 § 3 – Lokalen ter beschikking gesteld van het Agentschap. Een keet is niet vereist. Art 36 - Lonen en algemene aannemingsvoorwaarden De eventuele verminderingen van de wekelijkse arbeidsduur bepaald in de collectieve overeenkomst geven geen aanleiding tot verlenging van de uitvoeringstermijn. Art 37 - Dagboek der werken. Het dagboek van de werken bestaat uit zelfkopiërende bladen. Worden eveneens geleverd door de aannemer:

20

-

een stempel van 8 cm bij 4,5 cm waarop in volgorde vermeld staan de aanbestedende overheid, de omschrijving van de opdracht, het nummer van de aanbestedingsdocumenten en de aannemer;

-

een bijhorend stempelkussen met inkt.

Art 37 § 2 wordt aangevuld als volgt: Het houden van een dagboek der werken is verplicht. Voor de onderhoudswerken wordt het dagboek enkel bijgehouden voor de periodes waarin de werken worden uitgevoerd. Art 39 - Verplichtingen van de aannemer tot de eindoplevering Het artikel 39 § 1 wordt aangevuld als volgt: De waarborgtermijn wordt bepaald op één jaar. Art 41 - Draagwijdte van de aansprakelijkheid van de aannemer Alle schade die zou veroorzaakt worden door zijn schuld aan de opgerichte gebouwen, wegenis en beplanting, en toe te schrijven is aan de aanleg, kan niet ten laste van het Agentschap noch van de ontwerper gelegd worden. De aannemer alleen is dus aansprakelijk voor zulke schade en moet alle werken uitvoeren ter voorkoming van grondverschuivingen en van andere inzakkingen. Het wordt de aannemer dan ook aangeraden een stand van de bestaande schade aan de gebouwen en eigendommen tegensprekelijk te laten opmaken. Hij is in alle gevallen, waarin het Agenschap en/of de ontwerper zou vervolgd worden wegens schade aan ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsook wegens schade, voortvloeiend uit verkeersongevallen, of andere, die de uitvoering van zijn werken zou teweegbrengen, verplicht in het geding tussen te komen en op eenvoudige aanzegging deel te nemen aan alle maatregelen die het Agentschap en/of de ontwerper nuttig zou achten, uit te lokken tegen derden, om zijn rechten te vrijwaren. De aannemer is verantwoordelijk voor alle wildschade en konijnenschade op de werf, die tijdens de uitvoerings- en waarborgperiode zou optreden. Hij is dan ook verplicht tijdig het verdelgingsrecht aan te vragen. Art 42 § 2 - Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen

21

De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de leidende ambtenaar, zullen vastgesteld worden rekening houdende met een marge van 15 % of 10 % voor algemene onkosten en winsten naargelang deze werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd of door een onderaannemer. Art. 43 § 2. Voorlopige oplevering. De voorlopige oplevering valt samen met de definitieve oplevering. Art. 43 § 3. Definitieve oplevering. Aan deze paragraaf wordt volgende bepaling toegevoegd: De aannemer moet in ieder geval per aangetekend schrijven aan het Agentschap kennis geven van de voltooiing van de onderhoudswerken en terzelfdertijd om de definitieve oplevering verzoeken.

22

Bijlage 1. Model betalingsaanvraag. BETALINGSAANVRAAG. De ondergetekende .................................................................................................................... aannemer van openbare werken, woonachtig te.......................................................................... ..................................................................................................................................................... verklaart dat de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos hem de som van .......................................................................................................................... en.............................................................B.T.W.= ....................................................................... (in cijfers en in letters) verschuldigd is voor uitgevoerde werken van het bijzonder bestek nr. ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... De verschuldigde som moet gestort worden op rekening nr: ...... /................/...... geopend ten name van ................................................................................................................. ...................................te.................................................................................................................

De aannemer,

24

Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos

Bijlage 2

Model Vorderingsstaat

Vorderingsstaat nr. ........... Periode van ..................... tot ........................

Bestek nr. : Datum aanbesteding : .......................... Aannemingssom : .......................... Aannemer : .......................... Post

(1)

Omschrijving

(2)

Eenheid

(3)

Hoeveelheden

Eenheidsprijs in €

Voorzien

Vroeger

Nu

Totaal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bedragen Voorzien

Vroeger

Nu

Totaal

(9)

(10)

(11)

(12)

Toelichting : De uitgevoerde hoeveelheden van vroegere periodes zijn deze die aanvaard werden voor betaling.

25

TECHNISCHE BEPALINGEN Naast de algemene voorschriften van het standaardbestek gelden eveneens de hiernavolgende technische bepalingen. Door het neerleggen van zijn inschrijving erkent de aannemer ter plaatse te zijn geweest, de aard van het terrein te kennen, en zich ten volle rekenschap te geven van zijn verplichtingen. Hij zal achteraf geen klacht neerleggen of zich niet beroepen op de toestand van het terrein. Het ontwerp zal tot algehele voldoening van de ontwerper uitgevoerd worden. BIJGEVOEGD ARTIKEL 1 Grasonderhoud a) Algemeen. Alle maaibeurten gebeuren op speciaal dienstbevel, ze worden telkens aangevat op dezelfde plaats aan één der uiteinden van de werf en het maaien gebeurt steeds in dezelfde richting. De aanvangplaats wordt vermeld in het dienstbevel. Alleen toestellen, die aangepast zijn aan de omstandigheden zijn toegelaten. De aannemer draagt er zorg voor geen merkbare wielsporen na te laten. De boorden of andere met de machine niet bereikbare plaatsen moeten met de zeis of met de handmachine bijgewerkt worden. Elke beschadiging van het grasbestand veroorzaakt door het maaien en groter dan 10 cm² wordt onmiddellijk hersteld met behulp van plakzoden. Deze herstellingen vormen een last der aanneming. Alle andere beschadigingen (signalisatie) moeten onmiddellijk hersteld worden op kosten van de aannemer. Ingeval door het maaien schade veroorzaakt wordt aan de beplantingen worden volgende maatregelen getroffen : 1° beschadigingen van de schors komen enkel in aanmerking voor herstel wanneer de schors voor minder dan de helft wordt beschadigd. Het herstel bestaat in het gladsnijden van de wonde en het afdichten ervan met een wondafdekkingsmiddel, dat tevens kwik en koper bevat.

26

2° beschadigingen van de schors voor meer dan de helft van de omtrek, het afmaaien of omverrijden van planten geven aanleiding tot het toepassen van straffen zoals vermeld in de bepalingen. De maaispecie, die op de wegverhardingen of in de watergreppels terechtkomt wordt onmiddellijk verzameld en buiten de werf gebracht naarmate de werken vorderen. Alle afval, niet voortkomend van het maaien, wordt bij iedere maaibeurt verzameld en buiten de werf verwijderd. Deze omvat flessen, blik, plastic, rubber, stenen, papier en allerhande afval. Alle maaibeurten met opkuis gebeuren tussen de beplantingen met kleine, handbediende grasmaaiers of bosmaaiers. Ze worden slechts als beëindigd beschouwd wanneer: 1.

alle gras voorkomend op de te maaien oppervlakte op 0,04 m werd teruggebracht ;

2.

alle maaispecie op het te maaien terrein werd verwijderd van het domein en eveneens van de verhardingen en uit de greppels ;

3.

alle afval niet voortkomend van het gras op de te maaien oppervlakte werd verzameld en buiten het domein werd gebracht ;

4.

alle eventuele beschadigingen werden hersteld.

Voor de maaibeurten zonder opkuis zijn dezelfde bepalingen van toepassing met uitzondering van de maaispecie op de grasoppervlakte. Het gebruik van de machines is hier aangepast aan het terrein. Voor post 3 in park Schaveys is de maaibeurt tussen de beplantingen en onder hoogstammige fruitbomen uit te voeren. BIJGEVOEGD ARTIKEL 2 Snoeien van hagen . De bestaande hagen worden op aanduiding van het bestuur teruggebracht tot hun oorspronkelijke breedte en hoogte. De voet van de hagen wordt gezuiverd en gemaaid en specie verwijderd. Alle afval wordt verzameld en buiten de werf verwijderd naar gelang het voortschrijden van de werken. Er wordt twee beurten per jaar voorzien. De aannemer dient zich te vergewissen van de staat der hagen bij de inschrijving.

27

BIJGEVOEGD ARTIKEL 3 Snoeien van hoogstammen. De te snoeien hoogstammen worden aangeduid door het Agentschap en hebben een stamomtrek tot maximum 4,5 m op 1,3 m hoogte. Het snoeien gebeurt op speciaal dienstbevel. Het snoeien omvat : -

van elke soort en omtrekklasse wordt voor de aanvang één of meerdere voorbeelden gesnoeid door de aannemer op aanwijzen van het Agentschap. het eigenlijke snoeien waarin de onderhoud- en vormingsprinciepen als maatstaf dienen voor het uitvoeren van een degelijke onderhoud- en vormingssnoei. het verzorgen van de bestaande en nieuw gemaakte verwondingen op stammen, takken, enz... het afdekken van aangeduide wonden met een wondafdekmiddel. het verwijderen van al het snoeihout en volledig opkuisen van de afvalspecie buiten het domein.

Slechts nadat al deze werkzaamheden zijn gebeurd, wordt het snoeien van de hoogstammen als beëindigd beschouwd en al deze werkzaamheden zijn in de eenheidsprijs van de post snoeien begrepen. Met onderhoudssnoei wordt in de eerste plaats bedoeld het verwijderen van al het gebroken en dood hout uit de kruin en het verwijderen van ingerotte takken of stompen tot tegen de stam. Nadat deze onderhoudswerken zijn uitgevoerd wordt overgegaan tot de vormingssnoei. De vormingssnoei heeft tot doel de boom in evenwicht te brengen om hem te laten uitgroeien volgens zijn natuurlijke habitus, het is bijgevolg noodzakelijk concurrenten van de harttak te verwijderen (kop) en de gesteltakken evenwichtig omheen de harttak uit te bouwen, waarbij de sterkste onder aan de boom staan. Het evenwicht wordt verkregen door het uitdunnen van de concurrenten en deze weg te snoeien tot tegen de stam en niet door ze te snoeien op stomp. Wanneer er op stomp gesnoeid wordt, worden onderaan aan de boom, of aan de basis van deze stomp een paar sappentrekkers behouden voor de uitbouw van een nieuwe gesteltak, in het midden van de kruin zal dit beperkt worden tot 1 sappentrekker. Na de snoei dient de boom in principe een vrij piramidale vorm te hebben. Het snoeien beperkt zich dus niet tot het verwijderen van de onderste takken maar houdt een behandeling in van de ganse kroon en dit tot gehele voldoening van het Agentschap. Het verzorgen van de bestaande en nieuw gemaakte verwondingen en verrottingen op

28

de stammen en de takken. De bestaande wonden worden gecontroleerd op hun herstel. Over gans het wondoppervlak dient callusvorming aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan worden de wonden bijgesneden tot op het gezonde schorsweefsel. Bestaande verrottingen worden volledig uitgesneden tot op het gezonde schorsweefsel. De nieuwe gemaakte wonden door het snoeien dienen bijgesneden te worden, zodat een gladde wondrand ontstaat. Tijdens het bijsnijden van alle wonden wordt zodanig gesneden dat er nooit water in kan blijven staan om schimmelontwikkeling te voorkomen. Indien het water er niet kan uitvloeien, door de diepte van de wond op de plaats waar ze zich op de boom bevindt, dan dient de wonde verder bijgesneden of aangeboord, waarna een plastiekdrain, die voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd, wordt aangebracht om waterafvoer mogelijk te maken. Alle wonden en verrottingen voortkomend op de boom dienen behandeld en gecontroleerd. Het afdekken van alle wonden aangeduid door het Agentschap met een wondafdekmiddel. Nadat alle wonden zijn bijgesneden dient overgegaan te worden tot het afdekken van deze wonden met een wondafdekmiddel. Dit wondafdekmiddel wordt voorafgaandelijk en bij de aanvang der snoeiwerken schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap. Hierbij dient de aannemer volgende gegevens te verstrekken: 1. 2. 3. 4.

het erkenningnummer van het product; de chemische samenstelling; de handelsnaam; de te gebruiken methode van toepassing.

Het product wordt zorgvuldig uitgesmeerd over de volledige oppervlakte van de wond. Het gebruikte product moet strikt toegepast worden volgens de aanduidingen van het Agentschap, zonder verdunning of gelijk welke andere afwijking. Het verwijderen van alle snoeihout buiten het domein met inbegrip van alle afval. Het snoeihout is eigendom van de aannemer en wordt buiten het domein verwijderd en dit volgens het voortschrijden van de werken. Eveneens dient alle bijkomende afval, zoals kleine takjes, zaagmeel, schorsweefsel, enz... zorgvuldig opgeborsteld en buiten het domein verwijderd te worden. Knotten van wilgen

29

De bestaande wilgen worden geknot op dienstbevel. Het knotten omvat het terugzetten van alle hakhout tot op de bestaande ‘knot’. Deze bewerking mag met de motorzaag gebeuren mits bijsnijden en/of gladkappen van de wond. Daarna worden de wonden ingesmeerd met hetzelfde product als hogervermeld. Al het hout afkomstig van het knotten is eigendom van de aannemer en wordt verwijderd uit het domein naarmate het vorderen van de werken. Snoei van fruitbomen De snoei wordt uitgevoerd op dienstbevel en op aanwijzen van het Agentschap. BIJGEVOEGD ARTIKEL 4 Vellen van bomen. In chronologische volgorde dienen volgende werkzaamheden uitgevoerd voorzien in één post : De aandacht van de aannemers wordt gevestigd op het feit dat het hier gaat over bomen aan te duiden door het Agentschap die voorafgaandelijk niet bepaald zijn. 1. 2.

Het vellen van bomen ; Het herstellen van beschadigingen ;

Al deze werkzaamheden zijn in de eenheidsprijs van het vellen begrepen. De aannemer schikt zich naar de onderrichtingen die hem verstrekt worden door de leidende ambtenaar of zijn afgevaardigde voor wat betreft de te kappen bomen en voert de heffing uit volgens volgende omschrijvingen: - Het vellen gebeurt tot tegen het maaiveld na volledige onttakking van de kroon, waar schade kan veroorzaakt worden aan de blijvende beplantingen of de parkaanhorigheden. - Het voorziet het neerlaten van de takken en de stam daar waar schade kan veroorzaakt worden aan de domeinbeplanting of de aangelanden. - De takken, stammen en wortels zijn eigendom van de aannemer en worden buiten het domein verwijderd volgens het voortschrijden der werken. De wegen, bermen en stoepen bevuild door takken en afval worden geborsteld naargelang de vordering der werken. De bekomen afvalspecie wordt eveneens dagelijks buiten de werf verwijderd. - Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de te vellen bomen en de omtrekken. Vanaf 60 cm omtrek genomen op een hoogte van 1.30 m wordt beschouwd als te vellen bomen tot onbeperkte omtrek. - De beschadigde wegen en grasvelden, veroorzaakt door houttransport,

30

dienen onmiddellijk hersteld in hun oorspronkelijke staat. BIJGEVOEGD ARTIKEL 5 Herstel van wegenis in gestabiliseerde dolomiet. Volgende werken en leveringen zijn in de eenheidsprijs begrepen: 1. Algemeen Uitzetten van het tracé. Vooraleer enig ander werk te beginnen dient de aannemer, in samenspraak met het Agentschap, het voorziene wegenispatroon uit te zetten. 2. Bestaande wegen in dolomiet. Deze worden geprofileerd en gezuiverd op de aangegeven breedte. Daarna wordt er een laag dolomiet op uitgespreid van de maat 0/0,5 en 5 cm dikte aan de buitenkant na aandamming. Het aanbrengen van dolomiet gebeurd met een asfalteermachine. Het wegprofiel wordt bolrond aangelegd met een afloop van 1 cm per meter wegbreedte. De dolomiet wordt vermengd met 150 kg portlandcement (P 300) per ton. Alle gronden en / of voorziene verhardingen dienen goed aan te sluiten aan de wegenis. Alle afval dient verwijderd na het beëindigen der werken. BIJGEVOEGD ARTIKEL 6. Opruimen van afval over de volledige oppervlakte van het domein Via dienstbevel wordt alle afval en zwerfvuil over de volledige oppervlakte van het domein verwijderd. Dit omvat ook het afval dat in poelen terecht gekomen is. Naast het gewone afval, blik e.d. worden ook als afval beschouwd: alle achtergelaten en gestorte materialen zoals autowrakken, banden, enz…… Het opruimen, de verwijdering buiten het domein én de stortkosten op een erkend stortterrein zijn in de eenheidsprijs inbegrepen. BIJGEVOEGD ARTIKEL 7. Terugzetten van beplantingen in hakhout of dunningen. Langsheen de wegen en afsluitingen dient beplanting teruggezet in hakhout door het afzetten van de beplanting op stompen van 10 tot 20cm lengte. Het dunnen en

31

terugzetten gebeurt op aanwijzing van het Agentschap. Al het afgezaagde hout is eigendom van de aannemer en wordt systematisch verwijderd buiten de werf of versnipperd en regelmatig open gespreid over de oppervlakte van het behandelde beplantingsmassief en dit met een maximale dikte van 5cm. Plaatsen waar versnippering niet toegelaten is, worden gespecifieerd op/in de aanbestedingsdocumenten. Alle afval, niet eigen aan de beplanting welke zich in de beplantingsmassieven bevindt, wordt vóór het versnipperen verwijderd buiten het openbaar domein. Bij dunningen worden de stammen afgezaagd tot tegen de grond. Naarmate de werken vorderen worden de verhardingen systematisch afgeborsteld. Bij de uitvoer van de werken draagt de aannemer er zorg voor dat er geen hout op de rijweg terechtkomt, zodat het verkeer niet gehinderd wordt. Deze werken worden uitgevoerd op dienstbevel tussen 1 oktober en 31 maart. Het gedunde/verjongde bosgoed wordt opgemeten in m². BIJGEVOEGD ARTIKEL 8. Hakken van beplantingen Alle hakbeurten gebeuren op dienstbevel. Alle specie en vegetatie wordt losgehakt, verzameld en verwijderd buiten de werf. Ook alle aanwezige afval niet eigen aan de beplanting moet verwijderd worden. BIJGEVOEGD ARTIKEL 9. Uren niet voorziene werken. De voorziene uren voor niet voorziene werken belangen alleen niet in het bestek voorziene werken aan en worden maar berekend volgens de op de bouwplaats werkelijk gepresteerde uren. De eenheidsprijzen die voor deze posten door de aannemer worden opgegeven bevatten : 1. Voor de uurlonen : alle kosten en sociale kosten, reiskosten, gereedschap, algemene kosten en winst. Bij het gereedschap horen ook het gebruik van bosmaaier, frees en motorzaag. 2. Voor de uren vrachtwagen of bulldozer : de huur, het verbruik, de lonen voor de bediener of chauffeur, de algemene kosten en winst, taksen, verzekeringen, onderhoud, enz… 3. Voor de uren hoogtewerker: bediener, een reële hoogte van 30 m, het vervoer en verbruikskosten, enz… 4. Voor de uren kraan : het betreft hier een kraan op wielen of rupsbanden met een reikwijdte van minimum 15 m, derwijze dat de vijvers en /of kanalen

32

kunnen gekuist worden van liggende of drijvende afval. De arbeiders moeten naar oordeel van het Agentschap geschikt zijn voor de door hen uit te voeren werken en voorzien zijn van het nodige gereedschap. Alleen het aantal uren dat de arbeiders werkelijk ter beschikking zijn geweest wordt aangerekend. Alleen deze uren van arbeiders welke door de leidende ingenieur of conducteur nagezien en aanvaard werden, kunnen in rekening worden gebracht. Indien het ingezet materieel een groter vermogen of capaciteit heeft dan wat als minimum voorzien is, wordt geen meerprijs betaald. Materieel met een kleiner vermogen of capaciteit wordt niet aanvaard.

33

VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Natuur en Bos Onderhoudswerken in de domeinen Frankveld, Boesdaalhoeve en Schaveyshoeve Bestek nr. P/2008/FR-boes-link/1 BORDEREL Nr. Beschrijving der werken 1.

2.

Maaien met opkuis van de grasvlakten, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 1 beurt x 42.000 m² Frankveld V.H. m²

4.

5.

42.000

Maaien zonder opkuis van de grasvlakten, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 14 beurten x 35.556 m² = 497.784 m² - Frankveld 14 beurten x 22.000 m² = 308.000 m² - Boesdaal 14 beurten x 67.000 m² = 938.000 m² - Linkebeek 6 beurten x 35.600 m² = 213.600 m² - Linkebeek Totaal V.H. m²

3.

Hoeveelheid

Snoeien van hoogstammen, fruitbomen en knotten van wilgen, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. st. Herstel van wegenis in gestabiliseerd dolomiet, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. m² Hakken van beplantingen zoals bepaald in het Desbetreffend bijgevoegd artikel. 4 beurten x 2.000m² = 8.000m² - Frankveld 4 beurten x 5.000m² = 20.000m² - Boesdaal 4 beurten x 500m² = 2.000m² - Linkebeek Totaal V.H. .m² 30.000

1.957.384

80

500

34

6.

7.

Opruimen van afval en zwerfvuil over de ganse oppervlakte, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. beurten

14

Scheren van hagen zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 2 beurten x 365m = 730m – Frankveld 2 beurten x 300m = 600m – Boesdaal Totaal V.H. lm

1.330

8.

Dunnen en verjongen van beplantingen zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel V.H. m². 5.000

9.

Vellen van dode en zieke bomen Zoals bepaald in het desbetreffend Bijgevoegd artikel

15

10. Uren niet voorziene werken, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. Uren tuinier. V.H. uur

200

11. Uren vrachtwagen, kraan, bulldozer of hoogtewerker V.H. uur

50

12. Uren niet voorziene werken: hakselaar V.H.

25

13. BTW 21%

Opgemaakt door De controleur der werken

Gezien en voorgesteld De Provinciaal Directeur

Marleen van de Moortel

ing. Marcel Vossen

35

VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Natuur en Bos Besteknr. of omschrijving opdracht in bestek : Frankveld te Beersel, Boesdaalhoeve te St-Genesius-Rode en Schaveyshoeve te Linkebeek Onderhoud van de parken OFFERTEFORMULIER OFWEL (1) De ondergetekende (Naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats: (Land, gemeente, straat, nummer)

OFWEL (1) De Vennootschap: (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) vertegenwoordigd door de ondergetekende(n)

OFWEL (1) De ondergetekenden: (voor elk van hen dezelfde gegevens als hierboven)

----------------------------(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

36

Verbindt of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van voornoemde prijsofferte, van de in deze offerte beschreven opdracht met betrekking tot de aanneming in het Bulletin der Aanbestedingen bekendgemaakt op Tegen de eenheidsprijs, die in letters op de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde, aangevulde, gedag- en ondertekende prijslijst vermeld zijn en de som uitmaken van: (in cijfers : inclusief B.T.W.) : (in letters : inclusief B.T.W.) : A. ALGEMENE INLICHTINGEN -

Inschrijving bij de R.M.Z. : nr(s)

-

B.T.W. (alleen in België) : nr(s)

-

Inschrijving op de lijst der erkende aannemers : nr(s)

-

Categorie(en), ondercategorie(en) en klasse(n)

-

Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers : nr(s) :

-

Ondernemingsnummer:

B. ERKENNING (2) Ingevolge de reglementering inzake erkenning van aannemers van werken wordt volgende verklaring gedaan: (Valse verklaring betreffende de erkenning kunnen de sancties bepaald in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 voor gevolg hebben).

----------------

(1) doorhalen wat niet van toepassing is. (2) Uitsluitend voor opdrachten van werken.

37

OFWEL(1) De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse bepaald door het bestek en het bedrag van de offerte. Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, door de gunning van de opdracht niet worden overschreden. OFWEL (1) De erkenning stemt overeen met de (onder)-categorie en klasse bepaald door het bestek en het bedrag van de offerte. Door de gunning van de opdracht zal het maximum bedrag van gelijktijdig uit te voeren werken, vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreven. De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. OFWEL (1) De bewijzen van erkenning in een andere E.E.G.-lidstaat, en van gelijkwaardigheid van die erkenning, zijn bij deze offerte gevoegd. OFWEL (1) De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. C. ONDERAANNEMERS De onderaannemers die zullen worden aangewend, hebben als nationaliteit: De onderaannemers die zullen worden aangewend, zijn: (2) D. PERSONEEL Het personeel dat zal worden aangewend, heeft als nationaliteit:

------------

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is (2) Datum vermelden

38

E. OORSPRONG VAN DE TE LEVEREN PRODUCTEN EN VAN DE TE VERWERKEN MATERIALEN. OFWEL (1): Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten worden geleverd of materialen worden verwerkt die afkomstig zijn uit de Lidstaten van de Europese Gemeenschap. OFWEL (1) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het K.B. van 8 januari 1996, gaat hierbij een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te verwerken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen. -

Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en/of materialen in de inschrijving vertegenwoordigen.

-

Wanneer het gaat om producten en - of materialen die op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Gemeenschap worden afgewerkt of verwerkt, vermeldt zij enkel de totale prijs van de grondstoffen.

39

F. Betalingen De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekening nr......................................... van de financiële instelling geopend op naam van ........................... G. R.S.Z-Attest OFWEL (1) (Voor de Belgische inschrijver) Bij deze offerte wordt een attest (ev. attesten) gevoegd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van de rekening(en) bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 90 § 3 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 (3). OFWEL (1) (Voor de buitenlandse inschrijver). Bij deze offerte worden de in artikel 90 § 4 van het K.B. van 8 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers gevoegd.

--------------------------(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (3) Bedraagt de schuld aan bijdrage meer dan 2480,-€. dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn inschrijving alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, zoals bedoeld in art. 15 § 3 van het K.B. van 22.4.1977, zoals gewijzigd bij K.B. van 20.8.1981.

40

H. BIJLAGEN Bij deze inschrijving zijn eveneens gevoegd: -

de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die het bestek verplicht over te leggen (1)

-

de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen (1)

Gedaan te De inschrijver(s)

Vak bestemt voor de Administratie.

GOEDGEKEURD:

Brussel, de

Ir. Roel Vanhaeren Afdelingshoofd Afdeling Beheer

-----------------------------1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

, de

41

VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Natuur en Bos Onderhoudswerken in de domeinen Frankveld te Beersel, Boesdaalhoeve te St-Genesius-Rode en Schaveyshoeve te Linkebeek Bestek nr. P2008/Fr-Boes-Link/1 Prijslijst Nr. € 1.

2.

Beschrijving der werken Maaien met opkuis van de grasvlakten, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 1 beurt x 42.000 m²- Frankveld V.H. m²

Hoeveelheid

42.000

Maaien zonder opkuis van de grasvlakten, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 14 beurten x 35.556 m² = 497.784 m² - Frankveld 14 beurten x 22.000 m² = 308.000 m² - Boesdaal 14 beurten x 67.000 m² = 938.000 m² - Linkebeek 6 beurten x 35.600 m² = 213.600 m² - Linkebeek Totaal V.H. m²

1.957.384

Eenheidsprijs in €

Sommen in

42

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Snoeien van hoogstammen, fruitbomen en knotten van wilgen, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. st. Herstel van wegenis in gestabiliseerd dolomiet, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. m²

80

500

Hakken van beplantingen zoals bepaald in het Desbetreffend bijgevoegd artikel. 4 beurten x 2.000m² = 8.000m² - Frankveld 4 beurten x 5.000m² = 20.000m² - Boesdaal 4 beurten x 500m² = 2.000m² - Linkebeek Totaal V.H. .m² Opruimen van afval en zwerfvuil over de ganse oppervlakte, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. V.H. beurten Scheren van hagen zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. 2 beurten x 365m = 730m – Frankveld 2 beurten x 300m = 600m – Boesdaal Totaal V.H. lm Dunnen en verjongen van beplantingen zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel

30.000

14

1.330

43

V.H. m². 9.

5.000

Vellen van dode en zieke bomen Zoals bepaald in het desbetreffend Bijgevoegd artikel V.H. st

15

10. Uren niet voorziene werken, zoals bepaald in desbetreffend bijgevoegd artikel. Uren tuinier. V.H. uur

200

11. Uren vrachtwagen, kraan, bulldozer of hoogtewerker V.H. uur

50

12. Uren niet voorziene werken: hakselaar V.H. uur

25

13.

B.T.W. 21% ALGEMEEN TOTAAL:

Gedaan te De Inschrijver,

, de

44

VAK BESTEMT VOOR HET BESTUUR. Gezien om bij de heden goedgekeurde inschrijving gevoegd te worden. Brussel, de

Ir. Roel Vanhaeren Afdelingshoofd Afdeling Beheer

------------------------------(1)