VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Paks, Deák Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréjére

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Paks, Deák Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréjére

Megrendelı ny. száma: MO / 66 / 2009. ikt. Száma: II / 3332 / 2009.

Vállalkozó ny. száma: _________________ ikt. Száma: _________________

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Tartalom

1./ 2./ 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8./ 9./ 10./ 11./ 12./ 13./ 14./ 15./ 16./ 17./ 18./ 19./ 20./ 21./

MO/ 66 /2009

A szerzıdés tárgya Teljesítési határidı Szerzıdés értéke Elszámolás Fizetési feltételek A szerzıdés teljesítése Megrendelı kötelezettségei Vállalkozó kötelezettségei A felek együttmőködése Szavatosság, garancia Minıségvizsgálat, minıségellenırzés A szerzıdés módosítása Alvállalkozói szerzıdések Felfüggesztés Vis maior Meghatalmazott képviselık Kötbérek, kártérítések Tájékoztatás a szerzıdés módosításáról és teljesítésérıl Jogi viták rendezése A szerzıdés nyilvánossága, adatszolgáltatás A szerzıdés hatályba lépése

1/14. oldal


VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amelyet egyrészrıl Paks Város Önkormányzata (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61., képviseli: Hajdú János polgármester), mint megrendelı - a továbbiakban: Megrendelı-, másrészrıl Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft. (5502 Gyomaendrıd, Fı út 81/1., adószám: 11059297-2-04, képviseli: Németh Nikola ügyvezetı), mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó – egyben, mint a KÉ – 12397/2009 szám alatt lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevıje a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel megkötöttek: 1./ A szerzıdés tárgya 1.1 Prognosztizált, fixáras vállalkozási szerzıdés Paks, Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai úti épület homlokzati nyílászárói cseréjének elvégzésére a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérés dokumentumaiban megadottak szerint. 1.2 A Vállalkozó a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, részletes mőszaki leírás, konszignáció, költségvetés, adatszolgáltatás keretében átadott egyéb dokumentumok, adatok és információk, a kiegészítı tájékoztatások, valamint a benyújtott ajánlata alapján a szerzıdés tárgyaként rögzített építési munkákat elvégzi. 1.3 A szerzıdés tárgyát részletezı, alábbi mellékletek jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik: - ajánlatkérési dokumentáció - konszignáció - vállalkozó által benyújtott ajánlat - megvalósítási ütemterv - felelısségbiztosítás(ok)

(1. sz. melléklet) (2. sz. melléklet) (3. sz. melléklet) (4. sz. melléklet) (5. sz. melléklet)

2./ Teljesítési határidı 2.1 Vállalkozó az 1./ pontban rögzített feladatokat (a munkáknak az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott – mind mennyiségi, mind minıségi – és a Vállalkozó által vállalt feltételeknek megfelelı, rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas módon történı elvégzése, és azok Megrendelı általi átvétele) 2009. augusztus 31. véghatáridıvel (kötbér köteles határidı) köteles elvégezni. 2.2 A munka megkezdésének idıpontja (munkaterület átadás-átvétel): 2009. augusztus 04. MO/ 66 /2009

2/14. oldal


3./ Szerzıdéses (ajánlati) ár

25 % áfa Összesen

11.942.454,- Ft 2.985.614,- Ft 14.928.068,- Ft

azaz tizennégymillió kilencszázhuszonnyolcezer hatvannyolc forint. Megrendelı kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. 4./ Elszámolás A szerzıdés alapján végzett munkák elszámolása fix áron történik. A Vállalkozó jogosult a végteljesítéskor végszámlát benyújtani. Az elvégzett teljesítésrıl teljesítés igazolást kell felvenni. Ez a teljesítés igazolás képezi a számla kiállításának alapját és annak mellékletét. 5./ Fizetési feltételek 5.1 Megrendelı fizetési kötelezettsége az 1./ pontban meghatározott munkák (jelen szerzıdésben rögzített minıségben és határidıre történı) teljesítésekor átutalással esedékes a Vállalkozó által kiállított végszámla alapján. A szerzıdéses (ajánlati) ár tételezését és mőszaki tartalmát a jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezı 3. számú mellékletek (az ajánlat) tartalmazza. 5.2 A számlát a Vállalkozó 4 példányban (3 példány a Megrendelınél marad) a Paksi Polgármesteri Hivatal Mőszaki Osztályára a teljesítési határidık napján, vagy az azt követı napon köteles benyújtani. 5.3 A számlák kifizetésénél Ajánlatkérınek alkalmaznia kell az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (Árt) 36/A. § (6) bekezdése alapján a törvény 36/A. §-ában foglalt elıírásokat. Ez alapján a számlák kifizetésének az is feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevı a számla tényleges kifizetése elıtt bemutat, átad vagy megküld az Ajánlatkérınek egy 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást; vagy hogy a nyertes ajánlattevı a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ha a nyertes Ajánlattevı nem tud az Ajánlatkérınek a tényleges kifizetés elıtt 30 napnál nem régebbi nemleges („nullás”) együttes adóigazolást bemutatni, vagy nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, Ajánlatkérı az adóhatóság intézkedéséig visszatartja a kifizetést. 5.4 Ha a nyertes Ajánlattevı nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és nem juttatja el a nemleges adóigazolást az Ajánlatkérınek, vagy eljuttatja, de az régebbi mint amit az Art. elıír, úgy a számla a nemleges együttes adóigazolás törvény szerinti pótlásáig nem fizethetı ki. 5.5 Az Art 36/A. § elıírásait a nyertes Ajánlattevı is köteles alkalmazni az alvállalkozójával szemben és ezen tényrıl köteles az alvállalkozót tájékoztatni. 5.6 Megrendelı a számlát annak teljesítésétıl számított 30 napon belül az Erste Bank Hungary Nyrt. Paksi Fiókjánál (Paks, Barátság út 1.) vezetett 11992206 - 07500109 - 00000000 számú számlájáról a Vállalkozó Endrıd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015-11056641 számú számlájára átutalással egyenlíti ki.

MO/ 66 /2009

3/14. oldal


5.6.1 A számlák határidın belüli kiegyenlítésének feltétele, hogy azon a Vállalkozó a Megrendelı szerzıdés számát feltünteti, a teljesítés igazolást mellékeli. 5.7 Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ha a fizetési késedelem a 20 napot eléri, a Vállalkozó a szerzıdéstıl bárminemő jogkövetkezmény nélkül elállhat. 5.8 Megrendelı tudomással bír arról, hogy a közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezései értelmében a Vállalkozó igazolt szerzıdésszerő teljesítése esetén fizetési határidı eredménytelen elteltét követıen a Vállalkozó azonnali beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelı bankszámlája terhére. 5.9 A fizetést a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. 5.10 Ajánlatkérı elıteljesítést elfogad, de az ahhoz tatozó számlák kiegyenlítésére a 2.1 pontban megadott határidı napjától számított 30 napon belül kerülhet sor. 6./ A szerzıdés teljesítése 6.1 Megrendelı és Vállalkozó a teljesítés tekintetében megállapodnak, hogy a jelen szerzıdésben vállalt munkák: - mőszaki vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendık, amikor a Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelıen – mind mennyiségi, mind minıségi értelemben – rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt a Megrendelı átvette; - pénzügyi vonatkozásban egészében teljesítettnek tekintendık, amikor Megrendelı a végszámlát kifizette (Megrendelı bankszámlája megterhelésének napja). 6.2 A teljesítések igazolása írásban történik. 6.3 A teljesítési igazolás kiadására: - hiba- és hiánymentes mőszaki teljesítés esetében a mőszaki átadás – átvételi eljárás lezárása napján, - a rendeltetésszerő és biztonságos használatot nem akadályozó hibák, hiányok esetében azok kijavítása, pótlása napján, kerülhet sor. 6.4 A Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerzıdésben foglalt munkákat határidıre és I. osztályú minıségben elvégzi, valamint a kivitelezett/felújított építmény rendeltetésszerő és biztonságos használatra alkalmas. Az I. osztályú minıség megállapítása a Magyar Szabvány szerint történik. Ha a munkatétel teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától Megrendelı eltekint, a II. vagy III. osztályú minıség miatt Megrendelı az adott munkatételnél jogosult II. osztály esetén 10 %, III. osztály esetén 20 %-os árcsökkentésre. 6.5 A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek során jegyzıkönyvben rögzítik az átadás-átvételnél észlelt hibákat és kijavításuk határidejét. 6.6 Az utó-felülvizsgálati eljárást a felek a 10./ pontban meghatározott jótállási/garanciális idıszak lejártakor folytatják le. MO/ 66 /2009

4/14. oldal


7./ Megrendelı kötelezettségei 7.1 A Megrendelı a Vállalkozónak a szerzıdés aláírásával egyidejőleg átadja a: - konszignációt 2 példányban. 7.2 Megrendelı garantálja az általa szolgáltatott adatok helyességét és jogtisztaságát. 7.3 Köteles a szerzıdésben meghatározott idıre a munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 7.4 A szerzıdésben foglalt fizetési kötelezettségeit a jelen szerzıdés 5./ pontjában meghatározott a fizetési feltételek szerint teljesíti. 7.5 A Vállalkozó megkeresésére 3 napon belül állást foglal azon kérdésekben, amelyek a szerzıdés teljesítése során merülnek fel. 7.6 A mőszaki átadás-átvétel(eke)t és a felülvizsgálatokat a Vállalkozó értesítése alapján a Megrendelı szervezi. 7.7 Megrendelı köteles a munka kivitelezését és az építési naplót mőszaki ellenır útján a szerzıdés teljesítése során folyamatosan, de legalább 10 naponta ellenırizni. 7.8 Köteles az utó-felülvizsgálati eljárást elıkészíteni, és arra a Vállalkozót meghívni. 7.9 Köteles eleget tenni a 18./ és 20./ pontban meghatározott tájékoztatási, illetıleg adatszolgáltatási kötelezettségének. 8./ Vállalkozó kötelezettségei 8.1 Fı kötelezettsége kiterjed a szakmai felelısségre, a szerzıdésben meghatározott célra való alkalmasságra, a tervben meghatározott minıség szerinti teljesítésre, illetıleg a véghatáridı maradéktalan betartására. 8.2 Vállalkozó köteles a munka elvégzésére kizárólag hozzáértı és szakképzett személyzetet alkalmazni. Köteles olyan alkalmazottjának munkavégzését, akirıl megállapítják, hogy a jelen szerzıdés bármely rendelkezésének a megszegéseképpen jár el vagy dolgozik, felfüggeszteni. 8.3 A Vállalkozó a munkáját úgy végzi, hogy tényleges elırehaladása feleljen meg a szerzıdésben foglaltaknak, a beruházás követelményeinek. 8.3.1 Amennyiben Megrendelı megállapítja, hogy a Vállalkozó tényleges elırehaladása nem felel meg az általa elıírt követelményeknek, Vállalkozó a Megrendelı felszólítására köteles az elırehaladását gyorsító intézkedéseket tenni. Ha Megrendelı azt állapítja meg, hogy Vállalkozó nem gyorsította az elırehaladást, követelheti a létszám növelését és/vagy a többletmunkanapok, a túlórák és egyéb erıforrások igénybevételének elrendelését a szerzıdéses ár növelése nélkül. 8.3.2 A 8.3.1 pontban foglaltak alkalmazása semmilyen körülmények között nem befolyásolhatja a munka minıségét. Ha a Vállalkozó nem tartja be a Megrendelı fentieken alapuló utasításait, az megfelelı indokot teremt annak megállapítására, hogy a Vállalkozó a MO/ 66 /2009

5/14. oldal


munkát nem olyan ütemben (4. sz. melléklet) végzi, hogy biztosítsa a meghatározott idıre arányos teljesítést. 8.4 A Vállalkozó köteles a munkafolyamatait a Megrendelı által kijelölt munkaterületre korlátozni. 8.5 A vállalkozás folyamán a Megrendelı utasítása szerint köteles eljárni. 8.5.1 Amennyiben a Megrendelı szakszerőtlen utasítást ad, erre vonatkozóan köteles a Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. Amennyiben a Megrendelı az utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó a munkát a Megrendelı kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerzıdéstıl. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó a felelıs. 8.6 Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a saját vagy az alvállalkozói teljesítések vonatkozásában a minıséget, a szerzıdés szerinti elırehaladást, a határidık betartását gátolja, illetve veszélyezteti. Az értesítésnek tartalmaznia kell a késedelem okát és annak várható idıtartamát. 8.7 A Vállalkozó mindenkor köteles a munkaterületet tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Vállalkozó köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületrıl valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait. 8.7.1 Az építési törmelék és hulladék kezelésével (minısítése, szállítása és tárolása) kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a veszélyes hulladékokról szóló 102/1996.(VII.12.) Kormány, és Paks Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 11/2003. (V.6.) számú rendeletében foglaltakat. 8.8 Vállalkozó a vállalkozás tárgyát a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott ajánlatkérési dokumentációnak, a Magyar Szabványnak, mőszaki elıírásoknak, valamint az illetékes hatóságok követelményeinek megfelelıen, I. osztályú minıségben valósítja meg. Ha a Vállalkozó eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzıdés és bármely törvény, jogszabály, szabályzat, rendelkezés vagy elıírás között, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelınek, aki a megfelelı, szükséges intézkedéseket megteszi. 8.9 Vállalkozó az általa biztosított anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések, illetve az elvégzett munka minıségét az átadások alkalmával bizonylatolja. Ennek keretében a Megrendelı részére átadásra kerül a megvalósulási dokumentáció papír alapon 2 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban, mely az alábbiakat tartalmazza: - felhasznált anyagok és beépített elemek/berendezések minıségét tanúsító mőbizonylatai, - céges kivitelezıi nyilatkozatok, jegyzıkönyvek, - minıségvizsgálati, illetve minıségtanúsító jegyzıkönyvek és bizonylatok, - megvalósulási terv (konszignáció), - építési napló másolata. 8.10 A Vállalkozó a kivitelezés teljes idıtartama alatt köteles építési naplót vezetni és azt a helyszínen, elzárt helyen ırizni. Vita esetén az építési napló bejegyzései, valamint a megrendelı mőszaki ellenırének véleménye az irányadók. Amennyiben a Vállalkozó nem ért egyet a Megrendelı mőszaki ellenırének véleményével, észrevételeit az építési naplóba bejegyzi.

MO/ 66 /2009

6/14. oldal


8.10.1 Amennyiben a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelı építési napló vezetési kötelezettségét elmulasztja, Megrendelı jogosult a munka végzését a kötelezettség teljesítéséig felfüggeszteni. 8.11 Vállalkozó csak az ajánlatában megnevezett alvállalkozót, erıforrás szervezetet veheti igénybe, annak magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 8.12 A birtokbaadási eljáráshoz szükséges felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatok beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó, illetve megbízottja köteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatósági ellenırzésnél, mőszaki átvételnél, eleget tenni az engedélyezı (jóváhagyó) szervek utasításának, ideértve például az esetleges kijavítási, átalakítási munkákat is. A Vállalkozó ilyen jellegő hibás tevékenységébıl eredı károkat (költségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatósági intézkedésbıl, bírságból eredı következmények a Vállalkozót terhelik. 8.13 A munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonvédelemrıl és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze a munkát. 8.14 A kivitelezéssel kapcsolatos építésrendészeti, balesetvédelmi elıírások megszegésébıl származó következmények a Vállalkozót terhelik. Az tervekben foglalt feltételektıl történı eltéréssel kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Vállalkozó részérıl elkövetett hibákból fakadnak, a Vállalkozót terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók. Az építési napló nem vagy nem megfelelı vezetésébıl fakadó jogkövetkezmények a Vállalkozót terhelik. 8.14.1 A Vállalkozó Megrendelıi utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelıi utasítás írásban igazolható. 8.15 Vállalkozó a munka megkezdésének idıpontjáig köteles a szerzıdés tárgyára vonatkozó felelısségbiztosítás(oka)t (5. számú melléklet) Megrendelı részére bemutatni, és annak egyszerő másolatát átadni. 8.16 Vállalkozó a mőszaki átadás – átvételi eljárás megkezdésének tervezett idıpontja (legkésıbb a 2.1 pontban megadott véghatáridı) elıtt 5 nappal köteles a Megrendelınek készre jelentést küldeni. A készre jelentésben a Vállalkozónak meg kell jelölnie a munkák elkészültének idıpontját, mely egyben a mőszaki átadás – átvételi eljárás napja. A Megrendelı erre a napra hívja össze az eljárást. 8.17 Vállalkozó a mőszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárását követıen, a vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint köteles az elkészült mőszaki alkotást a Megrendelınek birtokba adni. A birtokba adással egyidejőleg a Vállalkozó az alábbi dokumentumokat köteles átadni a Megrendelınek papír alapon 2 példányban és digitálisan (PDF formátumban) 1 példányban: - a rendeltetésszerő és biztonságos használhatóságot igazoló felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozatokat, - az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelı átvételi igazolása, - üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást, - a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási jegyét, - az építmény használatával összefüggı késıbbi munkákhoz kapcsolódó külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi tervet. MO/ 66 /2009

7/14. oldal


9./ A felek együttmőködése 9.1 Jelen szerzıdésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni, mely értesítések személyesen, postai úton vagy telefaxon a kijelölt képviselı részére foganatosíthatóak. Az értesítés hatályossá válik, amikor a címzett azt kézhez kapja. Az értesítés elmulasztásából eredı károkért a mulasztó fél felelıs. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely fél fı kötelezettségeit érinti, haladéktalanul írásban is meg kell erısíteni. Írásbeli megerısítésnek minısül a telefaxon megtett nyilatkozat is. 9.2 A felek az építési naplóba történı bejegyzéssel kötelesek egymást értesíteni azokról a tudomásukra jutott tényekrıl és körülményekrıl, amelyek a jelen szerzıdésen alapuló kötelezettségeik szerzıdésszerő teljesítését veszélyeztetik. 9.3 Mindegyik fél köteles a károk megelızése, valamint a bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tıle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelızés vagy kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetıség nincs - mindegyik fél köteles elızetes értesítés nélkül eljárni. 9.4 A Megrendelı a kivitelezés során jogosult fénykép-, illetve videofelvételt készíteni a munkálatokról. 10./ Jótállás, szavatosság, garancia 10.1 Vállalkozó a nettó vállalási (szerzıdéses) ár 6%-nak megfelelı összegő és 36 + 1 hónapig fennálló, bankgarancia biztosításával jótállási biztosítékot bocsát Megrendelı rendelkezésére. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló dokumentumot (bankgarancia biztosítása esetén a bank által kiadott bankgarancia levél eredeti vagy egyszerő másolati példányát) a mőszaki átadás -átvételi eljárás sikeres lezárása napjára keltezetten a végszámla mellékleteként köteles a Vállalkozó a Megrendelınek átadni. Megrendelıt a Jótállási biztosíték összegébıl véglegesen megilleti mindazon költség, amely a mőszaki átadás-átvétel után, de már a használat során felmerült esetleges hibák kijavítására szolgálnak, amennyiben a Vállalkozó a felmerült hibák kijavítását nem vállalja és a javításokat a Megrendelı harmadik féllel elvégezteti. Amennyiben ilyen hibák nem merülnek fel, úgy a Megrendelı köteles a jótállási biztosítékot a garanciális/jótállási idı lejártakor lefolytatott utó-felülvizsálati eljárás lezárásának idıpontjától számított 15 napon belül Vállalkozó részére visszaszolgáltatni. A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátása nem mentesíti a Vállalkozót az úgynevezett "rejtett hibákkal" kapcsolatos felelısség alól. 10.2 A Polgári Törvénykönyv, a 11/1985.(IV.22.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 3/2003. (II.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint Vállalkozó szavatolja, hogy: -

-

a szerzıdés tárgyát képezı munkát az ajánlatkérési dokumentáció, az ajánlat, a Megrendelı által megadott kiindulási adatok, közbensı adatszolgáltatások és a megrendelıi utasítások alapján, továbbá a megvalósítás ideje alatt érvényben lévı hazai normatíváknak, mőszaki elıírásoknak, szabványoknak, az illetékes hatóságok követelményeinek és szabályzatainak megfelelıen valósítja meg; a jelen szerzıdés értelmében beépített anyag, szerkezet és elemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibától ami a Vállalkozó, az alvállalkozója, vagy a szállítója cselekedetébıl vagy mulasztásából származhat;

MO/ 66 /2009

8/14. oldal


-

szavatolja továbbá az általa elvégzett tevékenység, a beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések megfelelıségét és minıségét a hosszú távú üzemeltetés biztosíthatósága érdekében. 10.2.1 Megrendelı a szavatossági jogait a teljesítés idıpontjától a kötelezı alkalmassági idı lejártáig érvényesítheti.

10.3 Vállalkozó garantálja a szerzıdés szerint beépített anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések minıségét, az elvégzett munkák szakmai és minıségi megfelelıségét a teljesítést követı idıszakra. 10.3.1 A jótállási/garanciális idıszak a sikeres mőszaki átadás-átvételt, próbaüzemeltetés esetén annak sikeres befejezését rögzítı bizonylat kiállításától számítottan indul. A jótállási/garanciális idıszak 36 hónapig tart. A jótállási/garanciális idıszak alatt a Vállalkozó a Megrendelıi igény kézhezvételét követı lehetı legrövidebb idın, de legfeljebb 15 naptári napon belül minden hibát megszüntet. 10.4 Amennyiben a Vállalkozó a szavatossági vagy jótállási/garanciális kötelezettsége teljesítését elmulasztaná, Megrendelı jogosult a szükséges javításokat harmadik féllel a Vállalkozó költségterhére elvégeztetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szemben fennálló bármely joga ezzel csorbát szenvedne. 11./ Minıségvizsgálat, minıségellenırzés 11.1 A Vállalkozó teljes mértékben felelıs azért, hogy a szerzıdésben foglalt munka a szerzıdés dokumentumainak mennyiségileg és minıségileg megfeleljen. 11.2 Vállalkozó lehetıvé teszi a Megrendelınek - törvényileg szabályozott keretek között - saját területén és alvállalkozói körében a munkavégzés folyamán a minıségvédelmi és megbízhatósági, az elıírt tárgyi, személyi követelmények ellenırzését. 11.3 A Vállalkozó az anyagokat úgy köteles rendelkezésre bocsátani (dokumentálni), hogy azok minısége utólag ellenırizhetı legyen. 11.3.1 A felhasznált anyagok és az elvégzett munka minıségével kapcsolatos vita esetén amennyiben a vitát a szerzıdı felek megegyezéssel rendezni nem tudják - igazságügyi mőszaki szakértı vagy a szakértıi intézet állásfoglalása az irányadó. A szakértıi díjat az a fél elılegezi meg, akinek a szakértı igénybevétele érdekében áll, és az viseli, akinek a hibájából a szakértı igénybevételére sor került. 11.4 A takarásra, beépítésre kerülı munkák ellenırzése érdekében, vagy hatósági ellenırzések megkezdése elıtt vállalkozó köteles az ellenırzések és vizsgálatok várható idıpontját 3 munkanappal korábban az építési naplóba bejegyezni, és a Megrendelıt egyidejőleg telefax útján értesíteni. 11.4.1 Ha a Megrendelı az értesítés ellenére az ellenırzést elmulasztja, késıbb a beépített munkarészt csak akkor ellenırizheti, ha az újból elvégzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Ha az ellenırzés során az ellenırzést végzı megállapítja a Vállalkozó szakszerőtlen munkavégzését, ez esetben az ellenırzés és az újraépítés költségei a Vállalkozót terheli. 11.5 Nem mentesül a Vállalkozó a felelısség alól, ha a Megrendelı az ellenırzést elmulasztotta vagy nem megfelelıen végezte el. MO/ 66 /2009

9/14. oldal


12./ A szerzıdés módosítása 12.1 Jelen szerzıdés módosítása – a vonatkozó elıírások szerint – mindkét fél által történı cégszerő aláírással érvényes. 12.2 A felek csak akkor módosíthatják a szerzıdésnek az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen – a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerzıdés módosítására a Közbeszerzési törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai szerint van lehetıség. 13./ Alvállalkozói, erıforrást nyújtó szervezeti szerzıdések 13.1 Vállalkozó a szerzıdés teljesítése érdekében csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közremőködését jogosult igénybe venni. 13.1.1 Ha a szerzıdéskötést követıen – a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerzıdés vagy annak egy része a megjelölt alvállalkozóval nem lenne teljesíthetı, Megrendelı más megjelölt szervezet (személy) közremőködéséhez is hozzájárulhat, ha az a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek megfelel. 13.2 A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük:

A közbeszerzés értékének 10 % - át meghaladó alvállalkozók adatai (név, cím):

Munka megnevezése:

Munka nettó értéke (Ft)

……………………………

………………………….

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

13.3 A jelen szerzıdésben foglalt feltételek az alvállalkozókra is értelemszerően kiterjednek. 13.4 Megrendelı fenntartja magának a jogot, hogy az alvállalkozói szerzıdésekbe a jelen szerzıdésben megfogalmazott - alvállalkozóra is értelemszerően vonatkozó - követelmények ellenırzése érdekében betekintést nyerjen. 13.5 A közbeszerzés értékének 10 %-át el nem érı alvállalkozók által elvégzett munkák és értékük: Munka megnevezése:

Munka nettó értéke (Ft):

……………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………

MO/ 66 /2009

10/14. oldal


13.6 Az erıforrást nyújtó szervezetek által elvégzett munkák és értékük:

Erıforrást nyújtó szervezet adatai (név, cím):

Munka megnevezése:

……………………………

………………………….

……………………………

……………………………

14./ Felfüggesztés 14.1 Megrendelı írásbeli értesítés útján bármikor felfüggesztheti a jelen szerzıdés szerinti munka egészének, vagy bármely részének az elvégzését. 14.1.1 Ilyen értesítés kézhezvétele után, hacsak az értesítés más igényt nem támaszt, a Vállalkozó köteles: a munkát az értesítésben meghatározott idıpontban és mértékben azonnal megszakítani; a felfüggesztett munkával kapcsolatban további megrendelések feladását, vagy alvállalkozói szerzıdések kötését az értesítésben meghatározott mértékben megszüntetni; valamennyi megrendelés, alvállalkozói szerzıdés felfüggesztésére minden ésszerő erıfeszítést haladéktalanul megtenni oly módon, hogy a feltételek a Megrendelı számára kielégítıek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfüggesztett munka teljesítésével kapcsolatosak; a felfüggesztéssel járó költségek minimalizálására minden ésszerő intézkedést megtenni. 14.2 A szerzıdés teljes, vagy részleges felfüggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Vállalkozó érdekkörében merült fel - a Vállalkozót kártalanítani kell. 15./ Vis maior Vállalkozó nem felelıs a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelıt a vis maior eseményrıl, annak okairól és várható idıtartamáról. A szerzıdésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidıket a vis maior idıtartamával a felek külön megállapodása alapján módosítani kell. 16./ Meghatalmazott képviselık Megrendelı meghatalmazott képviselıje:

Hum Ferenc mőszaki osztályvezetı tel.: 06/75/500-526 tel.: 06/20/9707-514 Csepregi Péter beruházási ügyintézı, mőszaki ellenır tel.: 06/75/500-502 Vállalkozó meghatalmazott képviselıje: Félix Attila tel.: 06/20/583-3551 Felelıs mőszaki vezetı (magasépítési MV-ÉP/A): Félix Attila tel.: 06/20/583-3551 MO/ 66 /2009

11/14. oldal


Biztonsági és Egészségvédelmi koordinátor: munkavédelmi képesítése:

Varga István – MUVAPI Kft. munkavédelmi szakértı (Nyt.sz.: T-04-012-98) tel.: 06/20/954-7068

A képviselık jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítés igazolására, építési naplóba történı bejegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a szerzıdés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását. Az együttmőködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek írásba foglalni. A kijelölt képviselık kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és hatáskörét kölcsönösen közlik egymással. A kijelölt képviselık személyének változásáról a felek kölcsönösen értesítik egymást. Az értesítést a változás elıtt 3 nappal levélben, vagy az építési naplóba történı bejegyzéssel kell megtenni.

17./ Kötbérek, kártérítések 17.1 Kötbérterhes határidı a 2.1 pontban rögzített idıpont. A kötbérterhes határidı megnyílik többek között, ha a Vállalkozó a 2.1 pontban rögzített véghatáridıre a munkák elvégzését a Megrendelı felé a szerzıdés 8.16 pontban rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a mőszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a mőszaki átadás – átvételi eljárást) de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerő és biztonságos használatot akadályozzák. 17.2 Vállalkozó a 17.5 pontban meghatározott mértékő kötbér fizetésére és az azt meghaladó kár megtérítésére, illetve térítésmentes kijavításra köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelıs, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít. 17.3 Késedelem esetén a Vállalkozó a Megrendelı részére késedelmi kötbért köteles fizetni. 17.3.1 Amennyiben a késedelem - akár a részteljesítés tekintetében is - a 10 napot eléri vagy meghaladja, a Megrendelı jogosult jelen szerzıdéstıl bármely jogkövetkezmény nélkül elállni. A Megrendelı az elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér - és kártérítés - fizetési kötelezettségét nem érinti. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Megrendelı szerzıdésben vállalt kötelezettségének hibás teljesítésébıl fakad. 17.4 Kötbér esetén a Megrendelı a szerzıdéses (ajánlati) ár esedékes részletébe a Közbeszerzési törvényben meghatározott módon beszámíthatja a kötbér összegét. 17.5 A kötbér mértéke: -

késedelem esetén minden megkezdett nap után 200.000,- Ft, mely a teljesítési határidıt követı napon külön bejelentés nélkül esedékes; hibás teljesítés esetén a közvetlenül és közvetetten érintett szerkezetek, anyagok szerzıdéses árára vetített 8 %, mely abban az esetben vethetı ki, ha a hiba a Vállalkozónak felróható okra vezethetı vissza (a minıségcsökkenés hosszú távú hatását, a használhatóságot és az esztétikai értékcsökkenést is figyelembe kell venni); minıségi hiba esetén kötbér helyett a 6.4 pont irányadó;

MO/ 66 /2009

12/14. oldal


-

lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a szerzıdéses árra vetített 25 %, mely abban az esetben vethetı ki, ha a meghiúsulás a Vállalkozónak felróható okra vezethetı vissza.

17.6 Megrendelı a kötbérre akkor is jogosult, ha kára nem merült fel. Megrendelı a kötbérrel nem fedezett kárai megtérítésére, és a szerzıdésszegésbıl eredı egyéb jogai érvényesítésére is jogosult. 18./ Tájékoztatás a szerzıdés módosításáról és teljesítésérıl Ha módosításra kerül sor Megrendelı köteles a jelen szerzıdés módosításáról, továbbá köteles a szerzıdés teljesítésérıl jogszabályban meghatározott módon tájékoztatót közzétenni. Módosításra csak a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint van lehetıség. 19./ Jogi viták rendezése 19.1 Felek kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülı mindenféle jogvitát, vagy nézeteltérést. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek per étéktıl függıen a Paksi Városi Bíróság vagy a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 19.2 A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok elıírásai irányadóak. 19.2.1 Amennyiben a kivitelezés során az azzal kapcsolatos jogszabályok (szabványok) változnak, és ezen változások a kivitelezést befolyásolják, az ebbıl eredı költségek a Megrendelıt terhelik.

20./ A szerzıdés nyilvánossága, adatszolgáltatás 20.1 Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzıdés a közbeszerzésekrıl szóló törvény rendelkezése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekő adatnak minısül. 20.2 A 20.1 pont alól kivételt képez a Vállalkozó által az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok, melynek nyilvánosságra hozatalát megtiltotta. 20.2.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult korlátozni vagy megtiltani nevének, székhelyének, továbbá olyan adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a közbeszerzési eljárás során bírálati szempont alapján értékelésre került, amelyet a Megrendelı az ajánlat elbírálása során döntése meghozatalával összefüggésben figyelembe vett, valamint amely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 20.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı a vonatkozó jogszabályok értelmében az APEH részére jogszabályban meghatározott adatok bejelentésére köteles.

MO/ 66 /2009

13/14. oldal


21./ A szerzıdés hatályba lépése Jelen szerzıdés négy egymással szó szerint megegyezı eredeti példányban készült, oly módon, hogy a felek eredeti aláírásukkal (szignóval) ellátják a szerzıdés minden egyes oldalát. Jelen szerzıdés a mindkét fél általi cégszerő aláírást követıen lép hatályba. A jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik az 1.3 pontban felsorolt mellékletek, az abban foglalt dokumentumokkal. A szerzıdés csak a mellékletekkel együtt értelmezhetı és csak azzal együtt érvényes.

Paks, 2009. augusztus 04.

Megrendelı

MO/ 66 /2009

Vállalkozó

14/14. oldal

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS Paks, Deák Ferenc Általános Iskola homlokzati nyílászárók cseréjére

Recommend Documents