Javaslat a Nyárfa utca, (Hatvani út és Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca ajánlati felhívásának elfogadására, ajánlattevők kiválasztására. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 74/2014. (V.15.) határozatával döntött a tárgyban jelölt utak és a Tabán úti gyalogos átkelőhely tervezésére vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A 108/2014.(VII.30.) határozattal döntött a Képviselő-testület a tervek elkészültét követően az építési engedély kiadása, valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kialakítása iránti kérelem benyújtásáról az eljáró hatósághoz. A 109/2014.(VII.30.) képviselő-testületi határozattal az útépítési , valamint a Tabán úti gyalogos átkelőhely kivitelezési munkáinak eljárásához a Bírálóbizottság tagjait megválasztotta. 138/2014.(VIII.28.) döntésével a képviselő-testület az utak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás szakértői tevékenységének ellátásával és teljes közbeszerzési eljárás bonyolításával a Sansz Projektiroda Bt-t (5100. Jászberény, Thököly u. 22.) bízta meg. Az ajánlati felhívás elkészült, azt az előterjesztéshez mellékeltük. Tura, 2015. január 16. Szendrei Ferenc polgármester Határozati javaslat: _______/2015. (_______) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházásával összefüggő közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyárfa utca (Hatvani út és a Mária utca közötti szakasza) Madách utca, Árpád utca, Alkotmány utca útépítése tárgyú építési beruházás közbeszerzési eljárásához az alábbi ajánlattevők meghívásáról döntött: -
Colas-Eger Zrt. 3300 Eger Deák F. u. 49. HE-DO Kft. 3261 Abasár, Kossuth út Magyar Aszfalt Kft. 1135, Budapest, Szegedi út 35-37.
Felelős: Polgármester Határidő: azonnal
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 1 városában
Tura Város Önkormányzata
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
„Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
2015. január 28. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 2 városában
TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 2. Az Ajánlatkérő 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége 4. Ajánlattevő feladata 5. A teljesítés helye és határideje 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat 7. Az ajánlat költségei 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe 10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 11. Az ajánlatok bontása 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások 14. Az ajánlatok értékelése 15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés 16. A közbeszerzési eljárás nyelve 17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek II. AZ AJÁNLAT ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések 2. Árképzés, ajánlati ár 3. Fizetési feltételek 4. Teljesítési határidő 5. Jótállás időtartama 6. Jólteljesítési biztosíték 7. Meghiúsulási kötbér 8. Késedelmi kötbér 9. Hibás teljesítési kötbér 10. Előleg visszafizetési biztosíték 11. Pénzügyi-műszaki ütemterv 12. Egyéb szerződéses feltételek III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Nyilatkozatminták Felolvasólap minta (1. sz. melléklet) Vállalkozási szerződés tervezet (2. sz. melléklet) Formanyomtatványok (3-26.) sz. mellékletek) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 3 városában
V. ENGEDÉLYES TERVDOKUMENTÁCIÓ, MŰSZAKI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
LEÍRÁS,
JOGERŐS
BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jelen dokumentáció kiadásának célja a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával a sikeres ajánlattétel elérése. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására a Kbt. 122/A. § alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérő a beszerzés megvalósítására 3 ajánlattevőnek egyidőben ajánlattételi felhívást küldött 2015. január 29-én. Az Ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 4 városában
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1.
A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk. 1.2. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 1.3. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevõ által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.4. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 1.5. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával az ajánlattevővel fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 1.6. Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 1.7. Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;
2.
Az Ajánlatkérő: Ajánlatkérő neve: Tura Város Önkormányzata Címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Kapcsolattartó: Szendrei Ferenc polgármester Technikai azonosító: AK15925 Telefon: +36 28/581-020 Fax: +36 28/581-027 E-mail:
[email protected]
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 5 városában
Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Szervezet: SANSZ Projekt Iroda Bt. Cím: Blénessy János u. 24/F. Postai irányítószám: 5100 Város: Jászberény Ország: Magyarország Telefon: 57/886-298 Telefax: 57/886-298 E-mail:
[email protected] 3.
A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:
Fő tárgy: 45233120-6 Közút építése Tura Város Önkormányzat belterületi útjainak (Árpád utca, Alkotmány utca, Madách utca, Nyárfa utca) útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint a Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök, Közlekedési és vizi építmény „B” kat. tervező (KÉ-korl./01-7321; VZ-korl./017321) által készített útépítési engedélyezési tervek, valamint gyalogos átkelőhely engedélyezési terve alapján. Tervezett építési program: 4 utca útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint gyalogos átkelőhely létesítése: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) Nyárfa utcától a Vasút utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) Nyárfa utcától a Vasút utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 3. Madách utca (hrsz.: 140) hrsz.: 139 utcától a Szent István utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 4. Nyárfa utca Mária utcától a 3104.sz. útig „A” forgalmi terhelésű osztályú és 4,00 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 5. Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése. A gyalogátkelőhelyet a Tabán utcán az egyeztetések során meghatározott helyre, a Tabán utca - Köztársaság utcai csomópont déli oldalán helyeztük el. A gyalogátkelőhely tervezett szélessége 3,00 m. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a csatlakozó járdaburkolatot ki kell építeni, és mindkét oldalon csatlakoztatni kell a meglévő járda burkolatához. A csatlakozó járdák szélessége megegyezik a gyalogátkelőhely szélességével, 3,00 m. A gyalogos átkelőhelynél mindkét oldalon ki kell építeni a kiemelt szegély és a kiemelt szegélyt 2 cm fellépő-magasságra kell lesüllyeszteni a gyalogátkelőhely Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 6 városában
szélességében. A lesüllyesztést 1,0-1,0 méter hosszon kell kifuttatni. A gyalogátkelőhely járda csatlakozását és a Köztársaság utcai járdát, új 1,50m szélességű járda kiépítésével terveztük összekötni. A tervezett gyalogátkelőhelynél a járdacsatlakozásokat a gyalogátkelőhely szélességével egyező szélességgel kell megépíteni. A járdaburkolatokat süllyesztett kerti szegélykő zárja le. A járda vonalába eső meglévő burkolt árkok lefedését TBF 40 fedlapokkal terveztük megoldani. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét járdacsatlakozásánál a 2 cm magas kiemelt útszegély mellett 30×30 cm jelölő taktilis betonkő elemet kell beépíteni. Az útszegélyre merőlegesen, a járda burkolatába 30×30 vezetőkő taktilis bordáskő csíkot kell beépíteni. Mind a vezetőkövet, mind a jelölőkövet fehér színben kell beépíteni. Az iskola előtti meglévő behajtót el kell bontani. A részletes műszaki leírást az útépítési engedélyezési tervek és gyalogos átkelőhely engedélyezési terve tartalmazzák. Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad.
A beszerzés becsült értéke: nettó 24.000.000,- Ft A beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 4.
Ajánlattevő feladata: Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező közút építési munkálatokat a dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. Ajánlattevő feladata kiterjed a dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza.
5.
A teljesítés helye és határideje: A beruházás helye: 2194 Tura Város közigazgatási területe: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) 3. Madách utca (hrsz.: 140) 4. Nyárfa utca (Mária u.-3104. sz. út) 5. Tabán utca és köztársaság utca kereszteződése A teljesítési határidő: 2015. augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
6.
Többváltozatú ajánlat és részajánlat:
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 7 városában
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 7.
Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli. Ajánlattevőnek ajánlatában a fentiek elfogadásáról nyilatkoznia kell.
8.
Az ajánlatok kidolgozásának feltételei
8.1.
Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek az egyszerű eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, – sem formailag, sem tartalmilag – a bontást követően nem módosítható. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja. Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - kérdésének megváltoztatására sem. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel jelentkezés érdekében - az eljárást megindító felhívásban, több szakaszból álló eljárás esetén az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban (ismertetőben) foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. Minden kiegészítő tájékoztatás kérést e-mail-en doc formátumban is el kell juttatni ajánlatkérő nevében eljárónak a
[email protected] címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 8 városában
8.2.
9.
Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015. február 16. napja 10.00 óra
Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az, az ajánlattételi határidőre, a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.)
10. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: 1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon egy példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban). 2. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. 3. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen. 4.Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( p. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura 9 városában
5. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet, gazdasági szereplő által készített – nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak. 6. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlat felbontásakor a Felolvasólap lap szerinti adatok kerülnek ismertetésre. (Kbt. 62.§ (3)-(4) bek.) 11. Ajánlatok bontása
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor.
Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelező adatok kerülnek a jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.
Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlat bontásának helye: Tura Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján. 12. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidőig vonhatja vissza.
Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 60 napig tart. A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
Az ajánlati kötöttség vállalásáról, illetve az ajánlattevő ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságáról az ajánlattevőknek kifejezett nyilatkozatot kell adnia az ajánlatában.
13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura10 városában
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, a Kbt. 67. § rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése
Az ajánlatokat az Ajánlatkérő a hatályos Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak, valamint az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság szakvéleményét és döntési javaslatát figyelembe véve, "a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” értékelési szempont alapján értékeli.
15. Tájékoztatás az eredmény megállapításáról és szerződéskötés Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről (az írásbeli összegzés megküldésével) a Kbt. 77. § (1)-2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon). Helyszíne: Tura Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2194 Turai, Petőfi Sándor tér 1.) 16. A közbeszerzési eljárás nyelve
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást hitelesített magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelvű okiratra vonatkozóan. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.
17. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az Ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura11 városában
II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 1. Általános megjegyzések Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban (Ajánlattételi dokumentáció) megfogalmazottak a beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Árképzés, ajánlati ár Az Ellenszolgáltatás összege a teljes Munkára vonatkozik, mely részletesen a jelen Dokumentációban kerül ismertetésre. Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes munkák költségeit, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az Ajánlattevő által benyújtott Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell:
minden vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl.: anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, felvonulási terület, őrzés mintavételezés és ellenőrzés, ideiglenes közműcsatlakozások és közművételezési költségek, munkaterület elkorlátozása és ideiglenes forgalmi rend kitáblázása stb.), A munka elvégzésére ajánlatkérő fix, átalányáras vállalkozói szerződést köt. Az átalányárnak fedezetet kell nyújtania mindazon elvégzendő munkákra, amelyek a szerződés tárgyát képezik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. A vállalkozó köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az árakat prognosztizált áron kell meghatározni. Az Ellenszolgáltatás összegét Forintban kell megadni.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura12 városában
A megkötött szerződés módosítása a Kbt. 132.§–ában foglaltak alapján lehetséges. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a kivitelezéshez, felhasznált víz-, csatorna-, villamos energia stb. díját is. Ajánlatkérő a beruházás megvalósítása érdekében alkalmazza a Kbt. 69.§.-ban foglaltakat. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatást aránytalanul alacsonynak értékeli, az az ajánlat Kbt. 74.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségét vonhatja maga után. A kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárni, melyről ajánlattevőknek az ajánlatában nyilatkoznia kell. Pót-, és többletmunkák elszámolására a teljesítés során a Vállalkozó nem jogosult. Ezen munkákra irányuló szerződéskötés vagy módosítás csak és kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény betartásával történhet. A pótmunkák díja a Vállalkozó által az alapszerződéshez készült beárazott költségvetés szerint, annak hiányában közös megegyezéssel kerül megállapításra. Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve dönt, a pótmunka szükségességét az építési naplóban is rögzíteni kell. Az építési naplóban Megrendelő részéről bejegyzésre jogosult személy a pótmunka elfogadásáról nyilatkozni nem jogosult, erre a Kbt. rendelkezései szerint kerülhet sor. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési tervdokumentációtól és a műszaki kiegészítésektől, valamint az ajánlatkérési dokumentációtól való eltérések miatt pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot ad, melynek elfogadásáról a Megrendelő a Kbt. erre vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belül dönt. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 3. Fizetési feltételek Az ajánlati ár a befejezési határidőre prognosztizált maximált ár. A megállapodási ár fedezetet nyújt a rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmények kialakítására, valamint mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és amelyek szükségesek a műszaki dokumentációban felsorolt munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12.§-ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura13 városában
határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján.
ajánlattevőnek
ajánlatában
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1) alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az elszámolás során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A kifizetés pénzneme: HUF A számlázás az alábbiak szerint történhet: Előleg számla (adott esetben) Amennyiben az ajánlattevő előleget kér, az előleg számla összege a végszámlából kerül levonásra. 1 részszámla benyújtása: 50 % -os műszaki készültségnél. Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A fizetés a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint történik. A kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezés építési hatósági engedélyköteles, a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! Az építés alatt a közmű üzemeltetők esetenkénti szakfelügyeleti díjait a vállalkozó fizeti, hasonlóképpen a munka és vagyonvédelemmel és a forgalomkorlátozással kapcsolatos költségek is a kivitelezőt terhelik. 4. Teljesítési határidő A dokumentációban meghatározott közút építési munkálatok teljesítési határideje: 2015. augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 5. Jótállás időtartama (hónap) Ajánlattevők kötelesek az általuk elvégzett építési munkákra 60 hónap jótállást vállalni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura14 városában
6. Jólteljesítési biztosíték A nettó vállalkozói díj 5 %-a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 7. Meghiúsulási kötbér A nettó vállalkozási díj 15%-a. 8. Késedelmi kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2%-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. 9. Hibás teljesítési kötbér A teljes nettó vállalkozási díj 0,2 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. 10. Előleg visszafizetési biztosíték Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12.§-ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, Ajánlatkérő az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján. 11. Pénzügyi-Műszaki ütemterv Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi- ütemtervet. A pénzügyi ütemtervnek minimálisan tartalmaznia kell az előleg, a részszámla és a végszámla esedékességét (számlabenyújtás várható időpontját). Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 10 napon belül a pénzügyi ütemterv figyelembevételével heti bontású műszaki ütemtervet kell készíteni és átadnia Megrendelő részére. 12. Egyéb szerződéses feltételek Az ajánlati dokumentációban szereplő 2. sz. melléklet szerinti szerződéstervezet ajánlattevő kitöltve és aláírva köteles az ajánlatához csatolni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura15 városában
A Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdés alapján kötelező szerződéses feltétel: (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. (5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. (6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura16 városában
III. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12.
13.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
20.
Borító Tartalomjegyzék oldalszámmal Felolvasólap (1. sz. melléklet) Vállalkozási szerződés tervezet kitöltve és aláírva (2. sz. melléklet) Előleg igénylésről szóló nyilatkozat (3. sz. melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (4. sz. melléklet) Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60.§. (3) bekezdés tekintetében (4/1 számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdés tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint (5. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés azon részeiről, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (6. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról valamint a közbeszerzés azon százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (7. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodásáról (8. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint (a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek szükséges ezen nyilatkozatot megtennie) adott esetben csatolandó (9. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt. 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel (Ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia kizárólag abban az esetben, ha valamely alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni) adott esetben csatolandó (10. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt. 55.§-ának (6) bekezdés c) pontja tekintetében (a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek szükséges nyilatkozni) adott esetben csatolandó (11. számú melléklet) opcionális Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 56. § (1) bekezdés a- kc) pontja tekintetében (12. számú melléklet) Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény a Kbt. 56. § (1) k) pont kc) alpontja tekintetében (13. számú melléklet) Nyilatkozat a kizáró okokról a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében (14. számú melléklet) Nyilatkozata közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében (15. számú melléklet) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozók és/vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura17 városában
jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 21.
22.
23.
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Nyilatkozat az éves beszámolók a céginformációs szolgálat (http://ebeszamolo.kim.gov.hu) honlapján történő szerepléséről (16. számú melléklet) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása másolatban az elmúlt lezárt gazdasági évre (2013.) vonatkozóan, figyelembe véve a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14.§ (2) és (3) bekezdésben leírtakat. (Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlattevő saját nyilatkozatának becsatolása szükséges, működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (közút építés, felújítás) nettó árbevételéről.) Referencianyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés tárgyával azonos (közút) építési és felújítási munkák rövid ismertetéséről (17. számú melléklet) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, referenciaigazolás csatolása másolatban a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 16.§ (5) bekezdés szerint (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, teljesítés helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt). Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdés tekintetében (18. számú melléklet) Nyilatkozat az ajánlat költségeiről (19. számú melléklet) Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (20. számú melléklet) Nyilatkozat az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályainak elfogadásáról (21. számú melléklet) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás megkötéséről (22. számú melléklet) Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az arról szóló megállapodás - opcionális Pénzügyi ütemterv Árazott és aláírt költségvetés Nyilatkozat egyenértékűségre (23. sz. melléklet) Közös ajánlattételt rögzítő adatlap (24. melléklet) opcionális Nyilatkozat a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (25. számú melléklet) Nyilatkozat az ajánlatot tartalmazó CD/DVD-ről (26. számú melléklet) IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura18 városában
Tel.: +36-1-476-1100 Fax: +36-1-476-1390 Honlap: www.antsz.hu Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel.: +36-1- 433-0402 Fax: +36-1- 433-0455 Zöld szám: +36-80-204-292 Hívható: hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00. pénteken 8.00-12.00 e-mail:
[email protected] Honlap: www.ommf.gov.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 e-mail:
[email protected] Honlap: www.mbfh.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. Telephelyek: 1051 Budapest, Arany János u. 6–8. 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 1054 Budapest, Hold u. 1. 1054 Budapest, Báthory u. 10. Postacím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. e-mail:
[email protected] Honlap: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu Nemzeti Adó és Vámhivatal NAV: Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Tel.: +36-1-428-5100 Fax.: +36-1-428-5509 Honlap: www.nav.gov.hu
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura19 városában
1. számú. melléklet FELOLVASÓLAP Tura Város Önkormányzata által indított „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárásához
Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő képviselője: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő e-mail címe:
Bírálati szempont szerinti számszerűsíthető adatok: Ft + ÁFA 1. Nettó ajánlati ár (Ft)
………………………
Kelt: ___________________________ Cégszerű aláírás
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura20 városában
2. számú melléklet
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről: Név: Tura Város Önkormányzata székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. képviseli: Szendrei Ferenc polgármester adószám: 15730552-2-13 számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.1054. Budapest Akadémia u.6. bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008 telefon: +36 28/581-020 fax: +36 28/581-027 mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről: Név: székhely: képviseli: cégjegyzékszám: adószáma: számlavezető pénzintézet: bankszámlaszám: Elérhetőség:telefon: fax: kivitelezői nyilvántartási szám:
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), – között, az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel: A szerződés tárgya A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közút építési munkálatok elvégzését, a mellékelt műszaki dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tárgyú építési munkálatok teljeskörű megvalósítására, Megrendelő pedig a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített kivitelezési munka átvételére, valamint vállalkozói díj fizetésére köteles. 2. A kivitelezés alapját, műszaki tartalmát a szerződő felek között a Vállalkozónak a Kbt. 122/A. § alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura21 városában
ajánlattételi felhívása, a Megrendelő által kibocsátott útépítési engedélyezési tervdokumentációk és gyalogos átkelőhely engedélyes terve, a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők kérdéseire adott válaszok, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata képezi. 3. A Vállalkozó elvállalja az általa megismert feladat ellátását, és minden erőfeszítést megtesz a szerződés általa vállalt határidőben történő teljesítése érdekében a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az ellenszolgáltatás 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj összege: nettó +27% ÁFA összesen bruttó
………………..,- Ft ………………..,- Ft ………………..,- Ft,
2. A végleges ár az eljárás alapját képező műszaki leírásban és a költségvetésben megfogalmazott műszaki tartalom teljeskörű megvalósulásához szükséges valamennyi költséget és díjat tartalmazza. 3. Az útépítési munkálatok építési engedélyhez kötöttek. 4. Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő a Megrendelő által elvárt minőségű anyagot, szerelvényt, tárgyi eszközt használhat fel, építhet be. A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, vizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a Vállalkozót terhelik. 5.
A szakfelügyeletek (közmű szolgáltatók) biztosításának díja a vállalkozót terheli, akárcsak az összes esetlegesen szükséges közműkiváltás, egyéb engedélyek, közműnyilatkozatok beszerzésének (tervezés és kivitelezés) költsége.
6. Többletmunkáért a Vállalkozó az átalánydíjon felül külön díjra nem tarthat igényt. 7. Vállalkozó a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően a megrendelt pótmunkákat a Kbt. 132.§ szerinti szerződésmódosítás alapján végzi el. 8. Vállalkozó 3 példány számlát köteles a műszaki ellenőr részére a teljesítés igazolás kiállítását követően átadni, a műszaki ellenőr, pedig ezt követően 1 példány igazolt számlát 3 napon belül köteles visszaadni a Vállalkozónak. A teljesítés igazolás tekintetében a Kbt.130.§ (1)-(2) bekezdéseit kell alkalmazni. Ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura22 városában
1. Megrendelő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján előleget biztosít a Vállalkozó számára. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti. 2. A Vállalkozó által igényelt előleg mértéke: nettó +27% ÁFA összesen bruttó
………………..,- Ft ………………..,- Ft ………………..,- Ft,
A Megrendelő az előleget egy összegben, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a Vállalkozónak megfizetni (306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bek.). Amennyiben Vállalkozó előleg kifizetését kéri, az előleg összegének megfelelő előlegvisszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére. A biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásának módja a Vállalkozó Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján tett nyilatkozata szerint történik, azaz Határideje: a szerződéskötés időpontja Módja:………………………….. (Kbt.126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint megjelölendő)
A Vállalkozó a fent megjelölt biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 3. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján 1 db résszámla és 1 db végszámlát nyújt be a sikeres műszaki átadás–átvételi eljárást követően. Előleg igénybevétele esetén az előleg számla összege a végszámlából kerül levonásra. 4. A fizetés a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 14.§-ra tekintettel a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés alapján a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik az alábbiak szerint: Az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet (továbbiakban együtt: ajánlatkérőként szerződő fél), amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: „a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura23 városában
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap. (2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Kbt. 130. § (4) bekezdésének megfelelően. Az Art. 36/A. § (3) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni. (3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1)-(2) bekezdést. (4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.” 5.
A beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura24 városában
6. A számlázás a következő ütemben történik: a) Előlegszámla: (Amennyiben Vállalkozó a Kbt. 131. § (1) pontjában, valamint a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 12.§-ban leírtaknak megfelelően előleget kér.) melynek összege a jelen szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Ennek összege ………………… Ft. + ÁFA = bruttó ……………..., azaz ………………….. 00/100 forint.
Az előlegszámla a végszámlából kerül levonásra. 1. részszámla: Benyújtásának feltétele: 50 % -os műszaki készültségnél 1. részszámla összege ………………………………..,- Ft +27 %ÁFA, = bruttó ……….,- Ft, azaz …………………………………………………………………………………… 00/100 forint.
Végszámla: 100 % -os műszaki készültségnél, benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Végszámla összege ………………………………..,- Ft +27 %ÁFA, = bruttó ……….,- Ft, azaz …………………………………………………………………………………… 00/100 forint.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A kivitelezés építési hatósági engedélyköteles, a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura25 városában
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. A Kbt. 125. § (6) szerint a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a vállalkozó szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 7.
A számlák kiegyenlítése az alábbi bankszámlára történik: Vállalkozó számlavezető pénzintézete: …………………………………… Vállalkozó bankszámlaszáma: ……………………………………………..
8.
Jelen szerződés és ennek teljesítése esetén a vállalkozói díj kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § rendelkezéseinek hatálya alá esik. Az előbbiekre tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj kifizetés időpontját megelőzően Megrendelő részére bemutat, átad, vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Nemleges együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában, vagy a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés hiányában Megrendelő a kifizetést köteles visszatartani, illetve amennyiben Vállalkozónak az állami adóhatóságnál, vagy vámhatóságnál köztartozása van, ezen követelést az állami adóhatóság lefoglalja. A visszatartási kötelezettség az ÁFA-ra nem terjed ki. Felek rögzítik, hogy amíg Vállalkozó az együttes adóigazolást nem mutatja be és fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, addig az időpontig késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A felek együttműködése
1. Megrendelő a munkaterületet a vállalkozási szerződés megkötését követően 2 napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 2. Teljesítési határidő: 2015. augusztus 31. Vállalkozó jogosult a fent rögzített teljesítési határidő előtt teljesíteni. 3. Felek a munkaterület átadás-átvételét az ezzel egyidejűleg megnyitott építési naplóban rögzítik. Vállalkozó a jelen szerződésbe foglalt építési munka teljes időtartama alatt - a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig - köteles az építési naplót a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezetni. 4. Megrendelő vagy megbízottja az észrevételeit köteles az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő és megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosítást megadni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura26 városában
5. Ha a kivitelezés során olyan részek, szerkezeti elemek, tartozékok, stb. készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről Vállalkozó köteles a Megrendelőt, illetve a megbízottját értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor, illetve az ellenőrzés meddig lehetséges. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az újbóli munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 6 . Feleknek az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor mindazokat az iratokat és dokumentumokat egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükségesek (átadási tervdokumentáció, építési napló és annak mellékletei, minőségi vizsgálatok eredménye stb.). 7.
Felek az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vagy az építési naplóban bejegyzést készítenek, amelyben feltüntetik a Megrendelő, illetve más érdekelt által felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás munkarészre eső költségvetési összegeket, valamint a megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényt.
8.
A Vállalkozó részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult felelős műszaki vezető neve: címe: telefonszáma: névjegyzéki száma:
………………………….. …………………………. …………………………. …………………
A Megrendelő részéről az építési naplóba történő bejegyzésre jogosult műszaki ellenőr (megrendelő tölti ki) neve: címe: telefonszáma: névjegyzéki száma: 9.
………………………. ………………………. ……………………….. ………………………..
Kivitelezési munka 1. Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és fizetendő díjakkal kapcsolatos. 2. Vállalkozónak az építési munkát a vonatkozó Magyar szabványok alapján összeállított, a Megrendelő által jóváhagyott minősítési és mintavételi terv alapján meghatározott minőségben kell végeznie. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura27 városában
3. A bontásból kikerülő anyagokat, illetve törmelékeket, hulladékokat a Vállalkozónak a helyszínről el kell szállítani és a jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről gondoskodnia kell. Az ajánlat műszaki tartalmát Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök, Közlekedési és vizi építmény „B” kat. tervező (KÉ-korl./01-7321; VZ-korl./01-7321) által készített útépítési engedélyezési tervek, valamint gyalogos átkelőhely engedélyezési terve határozza meg. 4. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés, vagy felelősség alól bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén. 5. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszerezni, vagy elkészítenie: - A magyar szabványokban előírt minőségűnek, továbbá a kiíró utasításaival összhangban állónak kell lennie - A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában olyan vizsgálatokat kell elvégezni, amelyek az eredményfelelős megvalósításhoz szükségek. 6. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők, melyek beszerzése Vállalkozó feladata és felelőssége. 7. Vállalkozó köteles a közbeszerzésben kiírt munkát az átadott tervek alapján kompletten megvalósítani, hiba- és hiánymentes állapotban, és azt üzemeltetésre alkalmas állapotban a Megrendelő részére átadni. 8. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba, vagy hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát más vállalkozó okozta. 9. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 10. A hivatalos munkaszüneti napokon a Vállalkozó nem végez tevékenységet, egyéb napokon végzett tevékenység során Vállalkozó kiemelten figyelmet fordít arra, hogy a lakosságot túlzott mértékben ne zavarja a kivitelezés. A munka kezdés előtt legalább 2 nappal Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura28 városában
korábban a kivitelezéssel érintett szomszédos ingatlanok tulajdonosait ki kell értesíteni levél formájában (szórólap). 11. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. 12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a fenti szabályok valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. 13. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének utasításait el kell fogadnia. 14. A munkaterület őrzését a Vállalkozónak saját, megfelelő jogosítványokkal rendelkező munkavállalóival, vagy erre szerződött, szakcéggel kell biztosítani. 15. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 16. A Vállalkozó jogosult és köteles ellenőrizni a Megrendelő által szolgáltatott tervet és ezt követően köteles meggyőződni azok helyességéről 17. A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. 18. A szerződő felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az Építési naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg felkért vagy kijelölt személyek jogosultak. 19. Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 20. A kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 21. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura29 városában
22. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. 23. A Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő munkarészről Megrendelőt és műszaki ellenőrt az eltakarás előtt legalább két munkanappal értesíteni és részére az ellenőrzést biztosítani. Az értesítés és az ellenőrzés adatait és megállapításait az építési naplóban kell rögzíteni. Az értesítés elmaradása esetén az utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos többlet költségek a Vállalkozót terhelik. 24. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot jogosult bármikor ellenőrizni. 25. Az átadás-átvétel időpontjáról Vállalkozó köteles Megrendelőt legalább 8 nappal korábban értesíteni, azaz a munkát készre jelenteni. 26. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozóval előzetesen egyeztetett időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni, és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányokat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. 27. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jegyzőkönyvben vagy külön nyilatkozatban a rész, szakmunkák, illetve a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja. 28. Vállalkozó teljesítésében – a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt. (Kbt. 128. § (2) bekezdés) 29. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura30 városában
Fenti esetekben Vállalkozó az alvállalkozók igénybevételét megelőzően írásban köteles bejelenteni Megrendelő részére, aki a bejelentés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a megjelölt személyek alvállalkozókénti bevonását írásban, indoklással ellátva engedélyezheti vagy megtilthatja. 30. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó, illetve harmadik személyek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó illetve harmadik személy jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 31. Az átadás –átvétel dokumentációi: A szerződés lezárásnak, a számla kibocsátásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, illetve az alábbi dokumentumok átadása Megrendelőnek: a. építési napló és annak mellékletei b. megvalósulási dokumentáció, mely az esetleges változtatásokat feltünteti (3 pld.) c. a kivitelezés során beépítésre került anyagok minőségi bizonylatai d. mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek és szabványossági nyilatkozatok e. a beépített szerelvények minőségtanúsítványai f. oktatási jegyzőkönyvek i. Vállalkozó, felelős műszaki vezető nyilatkozata, hogy a teljesítést a vonatkozó előírások, szerint, I. oszt. minőségben végezte g. teljes körű felelősségi nyilatkozat az átvételre felajánlott létesítmény egészére vonatkozóan Az átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 32. Vállalkozó által elvégzett munkáknak, illetve a felhasználásra kerülő anyagoknak 1. osztályú minőségűeknek kell lenniük. 33. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a szerződés aláírásakor átadott, a műszaki átadásátvétel és üzembe helyezés feltételeire vonatkozó dokumentumnak megfelelően végezni a szerződésben vállalt feladatait. Szerződésszegés, mellékkötelezettségek 1. A Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. 2. A késedelmi kötbér összege a teljes nettó vállalkozási díj 0,2%-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. A kötbér összegét a Megrendelő jogosult a benyújtott számlák összegéből levonni. Hibás teljesítési kötbér a teljes nettó vállalkozási díj 0,2 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura31 városában
3. A jelen szerződésben meghatározott, vagy a Vállalkozó ajánlatában vállalt bármely feladat nem teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni a Megrendelőtől, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 15 %-a. A feladat nem teljesítésének minősül a meghatározott időpontban teljesítendő kivitelezés elmaradása esetén a késedelem, egyéb feladatok tekintetében amennyiben a Vállalkozó a feladat ellátásával 30 napot meghaladóan késedelembe esik. 4. Amennyiben a Szerződés teljesítése a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó érdekkörén kívül bekövetkezett, a befolyásoló és védekező képességét meghaladó elháríthatatlan külső ok, természeti és társadalmi erő, jelenség, történés a szerződés szempontjából Vis Maiornak tekintendő. Vis Maior előfordulása esetén a feleknek, haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Maior pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását. Amennyiben a Vis Maior szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében. Amennyiben a késedelmes teljesítés a Vis Maior következménye a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fent. Vállalkozó a „Szerződés tárgya” című bekezdés 1.) pontjában megjelölt építési munka hibátlan teljesítéséért 60 hónap jótállást vállal, valamint a jogszabályokban (szakmai előírásokban, szabványokban) előírt alkalmassági- és szavatossági idő garantálását vállalja. A jótállás és a szavatossági határidők kezdő időpontja a jelen szerződés alapján létrejött létesítmény(ek) műszaki átadás-átvételének lezárása. A vállalkozó jótállása a teljes beruházásra kiterjed, köztük az esetlegesen általa beszerzett és beépített eszközökre. Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó a jótállás idejére, jólteljesítési biztosíték nyújtását vállalja, melynek mértéke: a nettó szerződéses összeg 5%-a. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jólteljesítési biztosíték összegét a Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint az általa választott formában nyújtja. A jólteljesítési biztosíték az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvben megjelölt hibák kijavításáig, illetve a Vállalkozó jótállás kötelezettségének teljesítéséig Megrendelő rendelkezésére áll. A fentieken túlmenően a bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására – a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva -, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget. A jólteljesítési bankgarancia felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura32 városában
A jólteljesítési biztosíték a Megrendelő biztosítékául szolgál arra az esetre, ha a Vállalkozó nem végzi el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságokat. Megrendelő a jólteljesítési biztosíték összegét igénybe veheti, amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jólteljesítési biztosítékból jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában – a sikeres műszaki átadás-átvétel napjával - kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Kbt. 126 § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikével, Vállalkozó választása szerint. A jólteljesítési biztosíték érvényességének időtartama a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődően a vállalt jótállási idő lejárta. Szerződésszegés esetén a jólteljesítési biztosíték terhére a Megrendelő jogosult lehívást eszközölni. A lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. Vállalkozó mentesül szavatossági felelőssége alól, ha a meghibásodások a fenntartási munkák hiányára, vagy a nem rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza. Egyéb rendelkezések 1. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkára felelősségbiztosítást köt, amely minden olyan harmadik személynek okozott kártétel kockázatára terjed ki, amelyet a kivitelezés során az elszenved. Vállalkozó a …………………………………………………….biztosítóval kötött, érvényes felelősségbiztosítási szerződés egy példányát, valamint a biztosítási díj egyösszegű befizetését igazoló bizonylat másolatát jelen szerződés mellékleteként a szerződés megkötésekor Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Vállalkozó már rendelkezik felelősségbiztosítással, azt a jelen szerződésre kiterjeszti, és a szerződés mellékleteként becsatolja. 2. Felek rögzíteni kívánják, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, így módosítására és megszüntetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseit is alkalmazni kell. 3. A szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Kbt. és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai az irányadóak. 4. Felek jogvita esetén kikötik a pertárgy értékétől függően a Gödöllői Járásbíróság, kizárólagos illetékességét. 5. Jelen szerződés mellékletei: o Tételes árazott költségvetés o Pénzügyi ütemterv (módosulás esetén aktualizálni szükséges) o Biztosítási kötvény hiteles másolata - amely e szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura33 városában
Tura, 2015. március … ____________________________ Szendrei Ferenc polgármester Megrendelő Képviseletében
____________________________ Vállalkozó képviseletében
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura34 városában
3. számú melléklet
NYILATKOZAT előleg igényléséről és előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásáról „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………….(cégnév, székhely)…… …………………………………………………….……………..... cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
Igénybe kívánja venni az Ajánlatkérő által - a Kbt. 131. § (1) – (2) bekezdése szerintbiztosítandó, a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget, és kijelentem, hogy, az igénybe venni kívánt előleg visszafizetésének biztosítására azzal egyenlő nagyságú előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt a szerződéskötés időpontjára a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint.* Az igénybe venni kívánt előleg összege nettó: ………………………-Ft Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásának módja: …………………………….
Nem kívánja igénybe venni az Ajánlatkérő által - a Kbt. 131. § (1) – (2) bekezdése szerint – biztosítandó, a megajánlott nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleget.*
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
* megfelelő rész aláhúzandó Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura35 városában
4. számú melléklet Ajánlattételi Nyilatkozat1 „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással, vagy a kapcsolódó dokumentációval illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
2.
Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
3.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az eljárást megindító felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… cégszerű aláírás
1
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura36 városában
4/1 számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 60. § (3) bekezdés tekintetében „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………….(cégnév, székhely)…… …………………………………………………….……………..... cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
- az Ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket megismertem és tudomásul vettem, és ajánlatomat a felhívásban, és a törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készítettem el, továbbá az építési beruházást a szerződési feltételek szerint, az abban foglalt határidőre és az általam megajánlott ellenszolgáltatásért fogom teljesíteni.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura37 városában
5. számú melléklet
NYILATKOZAT1 a Kbt. 60. § (5) bekezdés tekintetében „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………………………….(cégnév, székhely)…… …………………………………………………….……………..... cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikrovállalkozásnak* kisvállalkozásnak* középvállalkozásnak* egyéb* ……………………. minősül.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás)
1
Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. * megfelelő rész aláhúzandó
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura38 városában
6. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés azon részeiről, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
a közbeszerzés teljesítéséhez nem kíván alvállalkozót igénybe venni*
a közbeszerzés teljesítéséhez az alábbi része(részei) tekintetében kíván alvállalkozót igénybe venni*:
…………………………… …………………………… ……………………………
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás) * a megfelelő rész aláhúzandó FONTOS MEGJEGYZÉS! Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, abban az esetben azon munkanemek megjelölése szükséges, amelyben az alvállalkozó igénybevételre kerül. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura39 városában
7. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontjában megjelölt részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról valamint a közbeszerzés azon százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
a szerződés teljesítéséhez közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni *
a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánja igénybe venni *:
S.sz.
Alvállalkozó neve, címe:
A közbeszerzésnek azon részének (részeinek) megjelölése, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik
Alvállalkozó szerződés teljesítésébe való részvételi aránya** (%)
1. 2. 3. …(stb)
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..……………….
(cégszerű aláírás)
* a megfelelő rész aláhúzandó **FONTOS MEGJEGYZÉS! Kbt. 26. § Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura40 városában
8. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására támaszkodásáról „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
alkalmassága igazolásához nem kíván más szervezet kapacitására támaszkodni.*
alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni. Ezen szervezet(ek) az alábbiakban kerül(nek) megjelölésre:*
S.sz.
Alkalmasságot igazoló szervezet (neve, címe, adószáma, képviseletében eljáró személy)
Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(ek) megadása, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására támaszkodik**
1. 2. 3. (stb)
2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban nyilatkozom**:
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
* a megfelelő rész aláhúzandó
………..………………. (cégszerű aláírás)
** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő tartalommal ismertetnie kell az erőforrás biztosításának módját is. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura41 városában
9. számú melléklet Opcionális, azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben az
releváns
NYILATKOZAT a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint (a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek szükséges ezen nyilatkozatot megtennie) „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
……………………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés időtartama alatt.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás) FONTOS MEGJEGYZÉS! A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon szükséges igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura42 városában
10. számú melléklet Opcionális, azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben az
releváns
NYILATKOZAT A Kbt. 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel (Ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia kizárólag abban az esetben, ha valamely alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni) „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az alkalmasság igazolására bemutatott más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni az alábbi módon: (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került) * …………………………………………………..
a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi módon kívánja bevonni a teljesítés során a műszaki alkalmasság igazolására bevont más szervezetet: * …………………………………………………..
a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitására kíván támaszkodni.* Ennek alapján mellékelten csatoljuk az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás) * a megfelelő rész(ek ) aláhúzandó(ak) Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura43 városában
11. számú melléklet (Opcionális – azaz kizárólag abban az esetben szükséges csatolni amennyiben az releváns)
NYILATKOZAT A Kbt. 55.§-ának (6) bekezdés c) pontja tekintetében (a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek szükséges nyilatkozni) „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
cégjegyzésre
……………………………………, mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
- az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Kezességvállalásunk felelőssége csak arra az esetre áll fenn, ha a ……………..…………. (cégnév), mint ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevőként szerződő fél és ajánlattevő fizetésképtelen helyzetbe kerül, másrészt csak azon károk megtérítésére szorítkozik, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg az ajánlatkérő számára.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura44 városában
12. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL* a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 56. § (1) bekezdés a- kc) pontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 56.§ (1) bekezdés: (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura45 városában
jogszabálysértést követett el; h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás)
*Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura46 városában
13. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL1 a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 56. § (1) k) pont kc) alpontja tekintetében
„Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő*
olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.*
olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az alábbiakban adom meg: * S.sz.
Tulajdonos neve
Állandó lakóhely megnevezése
1. 2. 3. stb. (Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása szükséges.)
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás) 1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. * a megfelelő rész aláhúzandó Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura47 városában
14. számú melléklet
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL* a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 56.§ (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás) *Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura48 városában
15. számú melléklet
NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
- a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura49 városában
16. számú melléklet
NYILATKOZAT az éves beszámolók a céginformációs szolgálat (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján történő szerepléséről „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő
az alkalmasság igazolásához szükséges éves beszámoló(i) a céginformációs szolgálat (http://e-beszamolo.kim.gov.hu) honlapján megismerhetőek, ajánlatkérő által ellenőrizhetőek.*
az alkalmasság igazolásához szükséges éves beszámoló(i) a céginformációs szolgálat (ecegjegyzek.hu) honlapján nem megismerhetőek, a beszámoló(k) az ajánlatban kerül(nek) becsatolásra.*
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. * a megfelelő rész aláhúzandó
(cégszerű aláírás)
E dokumentumot követően szükséges nemleges nyilatkozat esetén az alkalmasság igazolásához szükséges éves beszámolók másolati példányának becsatolása.
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura50 városában
17. számú melléklet
REFERENCIA NYILATKOZAT A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzés tárgyával azonos (magasépítési) építési és felújítási munkák rövid ismertetéséről „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
cégjegyzésre
…………………………………… ajánlattevő - az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló (közút) építési és felújítási munkái a következőképpen alakultak2:
A szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, telefonszáma
S.sz.
Építési beruházás tárgya
Teljesítés helye
Teljesítés ideje (év/hó/nap – tól év/hó/napig)
Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft.)
A tejesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt –e? (igen/nem)
1. 2. 3. …(stb) Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………..………………. (cégszerű aláírás)
E dokumentumot követően szükséges a referenciaigazolás(ok) becsatolása a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 16.§ (5) bekezdés szerint, (ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje, teljesítés helye, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) 2 A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő értékű referenciára. Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura51 városában
18. számú melléklet
NYILATKOZAT a Kbt. 54. § (1) bekezdés tekintetében „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
- tájékozódott az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura52 városában
19. számú melléklet
NYILATKOZAT az ajánlat költségeiről „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………… ajánlattevő elfogadja, hogy: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura53 városában
20. számú melléklet
NYILATKOZAT az ajánlati kötöttségről „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………(cégnév, székhely)…………………………………………………………………………. cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
vállalja, -
az ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságát,
-
továbbá tudomásul veszi, hogy a Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura54 városában
21. számú melléklet
NYILATKOZAT az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályainak elfogadásáról „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő
elfogadja, hogy: - a kivitelezés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint jár el.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura55 városában
22. számú melléklet
NYILATKOZAT Felelősségbiztosítás megkötéséről „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő nyertessége esetén felelősségbiztosítást köt és a szerződéskötésig másolatát átadja megrendelőnek.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura56 városában
23. számú melléklet NYILATKOZAT AZ EGYENÉRTÉKŰSÉGRE „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Alulírott …………………….., mint a név, székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) a felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy 1) a dokumentáció műszaki leírásának megfelelő termékekkel kívánjuk megvalósítani a kivitelezést vagy1 2) a dokumentációban szereplő termékek közül az alábbiak esetében a megadottal egyenértékű terméket kívánunk alkalmazni Műszaki leírásban szereplő termék
Egyenértékű termék megnevezése
Az egyenértékűség igazolását és az eltérések leírását jelen nyilatkozatot követően mellékeljük.
Kelt:
……………………………… cégszerű aláírás 1
megfelelő aláhúzandó és kitöltendő (2. esetben)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura57 városában
24. sz. melléklet Közös ajánlattevőket rögzítő adatlap „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Közös ajánlattevő neve:
..................................................................................................................................
Közös ajánlattevő székhelye:
..................................................................................................................................
Képviselő személy neve:
..................................................................................................................................
Közös ajánlattevő telefonszáma:
..................................................................................................................................
Közös ajánlattevő faxszáma:
..................................................................................................................................
Közös ajánlattevő e-mail címe:
.................................................................................................................................. Ajánlattevő 11
Ajánlattevő neve:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő székhelye:
..................................................................................................................................
Képviselő személy neve:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő telefonszáma:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő faxszáma:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő e-mail címe:
.................................................................................................................................. Ajánlattevő 2
Ajánlattevő neve:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő székhelye:
..................................................................................................................................
Képviselő személy neve:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő telefonszáma:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő faxszáma:
..................................................................................................................................
Ajánlattevő e-mail címe:
..................................................................................................................................
Kelt: Hely, év/hónap/nap ……………………………… Közös ajánlattevőt képviselő személy cégszerű aláírás 1
Ajánlattevők számának megfelelően kiegészítendő Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura58 városában
25. számú melléklet
NYILATKOZAT A Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
…………………………………… ajánlattevő nyertessége esetén a jólteljesítési biztosítékot a jólteljesítési kötelezettség kezdő időpontjára rendelkezésre bocsátja.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura59 városában
26. számú melléklet
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATOT TARTALMAZÓ CD/DVD- RŐL „Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…… cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel nyilatkozom, hogy a(z)
hogy
1. az ajánlatunk részeként benyújtott CD/DVD a papír alapú- eredetiként megjelöltajánlatunkat maradéktalanul és változatlanul pdf formátumban tartalmazza, azzal mindenben maradéktalanul megegyezik; 2. tudomásul vesszük/kötelezettséget vállalunk, hogy amennyiben az ajánlatunk részeként benyújtott CD/DVD a papír alapú- eredetiként megjelölt- ajánlatunkat nem maradéktalanul és nem változatlanul tartalmazza, és ebből eredően az ajánlatkérőnek bármilyen (akár jogorvoslattal, akár mással összefüggésben) kára, hátránya származik, úgy ezért teljes körűen helytállni, kárfelelősséget vállalni tartozunk, az ebből eredő kárt az ajánlatkérőnek maradéktalanul megfizetjük.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………..………………. (cégszerű aláírás)
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura60 városában
V. ÚTÉPÍTÉSI ÉS GYALOGOS ÁTKELŐHELY ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK, JOGERŐS ENGEDÉLYEK, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura61 városában
Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura62 városában
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
A Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
1.) Ajánlatkérő neve: Tura Város Önkormányzata Címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Kapcsolattartó: Szendrei Ferenc polgármester Technikai azonosító: AK15925 Telefon: +36 28/581-020 Fax: +36 28/581-027 E-mail: [email protected] Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Szervezet: SANSZ Projekt Iroda Bt. Cím: Blénessy János u. 24/F. Postai irányítószám: 5100 Város: Jászberény Ország: Magyarország Telefon: 57/886-298 Telefax: 57/886-298 E-mail: [email protected] 2.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Fő tárgy: 45233120-6 Közút építése Tura Város Önkormányzat belterületi útjainak (Árpád utca, Alkotmány utca, Madách utca, Nyárfa utca) útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint a Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése Pappné Juhász Ildikó okl. mélyépítő üzemmérnök, Közlekedési és vizi építmény „B” kat. tervező (KÉ-korl./01-7321; VZ-korl./017321) által készített útépítési engedélyezési tervek, valamint gyalogos átkelőhely engedélyezési terve alapján. Tervezett építési program: 4 utca útépítési munkálatainak az elvégzése, valamint gyalogos átkelőhely létesítése: 6. Árpád utca (hrsz.: 504) Nyárfa utcától a Vasút utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 7. Alkotmány utca (hrsz.: 483) Nyárfa utcától a Vasút utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák,
63
szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 8. Madách utca (hrsz.: 140) hrsz.: 139 utcától a Szent István utcáig „A1” forgalmi terhelésű osztályú és 3,60 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 9. Nyárfa utca Mária utcától a 3104.sz. útig „A” forgalmi terhelésű osztályú és 4,00 m szélességű út kiépítése. Bontási munkálatok, alapozási munkák, szegély és padkaépítés, aszfaltozási munkák, szikkasztó árok építési munkák, befejező munkák elvégzése. 10. Tabán utca és Köztársaság utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése. A gyalogátkelőhelyet a Tabán utcán az egyeztetések során meghatározott helyre, a Tabán utca - Köztársaság utcai csomópont déli oldalán helyeztük el. A gyalogátkelőhely tervezett szélessége 3,00 m. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét oldalán a csatlakozó járdaburkolatot ki kell építeni, és mindkét oldalon csatlakoztatni kell a meglévő járda burkolatához. A csatlakozó járdák szélessége megegyezik a gyalogátkelőhely szélességével, 3,00 m. A gyalogos átkelőhelynél mindkét oldalon ki kell építeni a kiemelt szegély és a kiemelt szegélyt 2 cm fellépőmagasságra kell lesüllyeszteni a gyalogátkelőhely szélességében. A lesüllyesztést 1,01,0 méter hosszon kell kifuttatni. A gyalogátkelőhely járda csatlakozását és a Köztársaság utcai járdát, új 1,50m szélességű járda kiépítésével terveztük összekötni. A tervezett gyalogátkelőhelynél a járdacsatlakozásokat a gyalogátkelőhely szélességével egyező szélességgel kell megépíteni. A járdaburkolatokat süllyesztett kerti szegélykő zárja le. A járda vonalába eső meglévő burkolt árkok lefedését TBF 40 fedlapokkal terveztük megoldani. A Tabán utcán a gyalogátkelőhely mindkét járdacsatlakozásánál a 2 cm magas kiemelt útszegély mellett 30×30 cm jelölő taktilis betonkő elemet kell beépíteni. Az útszegélyre merőlegesen, a járda burkolatába 30×30 vezetőkő taktilis bordáskő csíkot kell beépíteni. Mind a vezetőkövet, mind a jelölőkövet fehér színben kell beépíteni. Az iskola előtti meglévő behajtót el kell bontani. A részletes műszaki leírást az útépítési engedélyezési tervek és gyalogos átkelőhely engedélyezési terve tartalmazzák. Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. A beszerzés becsült értéke: nettó 24.000.000,- Ft A beruházás pénzügyi fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosítja. 3.) A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában. 4.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 2015. augusztus 31. 64
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 5.) A teljesítés helye: 2194 Tura Város közigazgatási területe: 1. Árpád utca (hrsz.: 504) 2. Alkotmány utca (hrsz.: 483) 3. Madách utca (hrsz.: 140) 4. Nyárfa utca (Mária u.-3104. sz. út) 5. Tabán utca és köztársaság utca kereszteződése 6.) Többváltozatú ajánlat, rész ajánlattétel lehetősége Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat, illetve a rész ajánlattétel lehetőségét kizárja. Ajánlattevő csak és kizárólag a Műszaki dokumentációban meghatározott minőségi és mennyiségi meghatározások szerinti tartalmú ajánlatot terjeszthet elő. 7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) pontjában, valamint a 306/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 12.§ban leírtaknak megfelelően előleget kérhet. Az előleg alapja a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Amennyiben ajánlattevő előleg kifizetését kéri, az előleg összegének megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték nyújtását írja elő, melynek határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (1) alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. Amennyiben az ajánlattevő előleget kér, az előleg számla összege a végszámlából kerül levonásra. A kifizetés pénzneme: HUF A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az elszámolás során 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a sikeres műszaki átadás-átvételt követően. A számlázás az alábbiak szerint történhet: 1 részszámla benyújtása: 50 % -os műszaki készültségnél. Végszámla: 100 %-os műszaki készültségnél, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A fizetés a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint történik. A kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá tartozik. Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik. A
65
kivitelezés építési hatósági engedélyköteles, a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §a alapján a fordított adózás hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárólag előzetes egyeztetés alapján, előteljesítést elfogad! 7.1.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Ajánlatkérő a Kbt. 27.§ (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 8.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 9.) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 10.) Kizáró okok megkövetelt igazolási mód: - Az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 12. § szerint kell igazolnia illetve a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) – (2) bekezdése hatálya alá, mely szerint: - Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdés szerint a kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56.§ (1) bekezdésének k) pont kc) alpontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2.§ ib) alpontjában és a 4.§ f) pont fc) alpontjában meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. - Ajánlattevő a Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerint csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá. 11.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) ha: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) saját vagy jogelődje elmúlt lezárt gazdasági év (2013.) jogszabályok szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív. Amennyiben ajánlattevő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az előírt teljesítési időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan ajánlattevő, ha saját nyilatkozata alapján megállapítható, hogy 66
működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 10 millió Ft-ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés) Ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a beszámolóval azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, benyújtása nem lehetséges Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági alkalmasságot az alábbiak szerint állapítja meg: Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben az előző lezárt évre (2013.) vonatkozó, jogszabályban előírt adóbevallása alapján az adózott bevétele negatív előjelű. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik lezárt évvel, mert az időszak (2013.) kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan ajánlattevő, ha saját nyilatkozata megállapítható, hogy működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétele nem éri le a nettó 10 millió Ft –ot. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés) Ajánlattevő az alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva, figyelembe véve a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglaltakat. 12.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása egyszerű másolatban az elmúlt lezárt gazdasági évre (2013.) vonatkozóan, figyelembe véve a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14.§ (2) és (3) bekezdésben leírtakat. (Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat (http://ebeszamolo.kim.gov.hu/) honlapján megismerhetőek, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.) Az olyan jogi formában működő cég, amely tekintetében a beszámoló, benyújtása nem lehetséges a jogszabályban előírt adóbevallás egyszerű másolatát szükséges csatolni. 13.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők): Amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló jellegű, legalább 1 db, nettó 10 millió Ft értékű, befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult közút építési vagy felújítási referencia munkával. Ajánlattevő az alkalmasság követelményeknek megfelelhet a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva, figyelembe véve a Kbt. 55.§ (6)
67
bekezdésében foglaltakat.
14.)
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben befejezett, a közbeszerzés tárgyával azonos, vagy hasonló jellegű közút építési és felújítási munkák rövid ismertetése, az ellenszolgáltatás összegének, a teljesítés helyének, idejének, a másik szerződő fél nevének, címének és telefonszámának megadása, és igazolása a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16.§ (5) bekezdés szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16. § (5) bekezdése alapján az alkalmasságot az ajánlattevő, részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő értékű referenciára. 15.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,2%-a minden késedelemmel érintett naptári nap után, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. Késedelmi kötbérterhes határidő a teljesítésre meghatározott véghatáridő. - Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,2 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után a hiba kijavításáig, de maximum a teljes nettó vállalkozási díj 10%-a. A kötbér vetítési alapja a teljes nettó vállalkozási díj. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. - Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 15%-a. - Jótállási idő: 60 hónap - Jólteljesítési biztosíték: a nettó vállalkozói díj 5 %-a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. - Előleg visszafizetési biztosíték: a biztosított (igénybe vett) előleg összegének megfelelően. Amennyiben az ajánlattevő előleg számlát kíván benyújtani, nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy az előleg visszafizetési biztosítékot a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja. 16.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 17.) A dokumentáció beszerzésének feltételei: Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem. Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdés alapján a dokumentációt térítésmentesen teljes terjedelemben elektronikus úton bocsátja ajánlattevők rendelkezésére. Az ajánlattételi
68
dokumentáció a meghívott ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidőben megküldésre kerül. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 18.) Ajánlattételi határidő: Dátum: 2015. február 16. Időpont: 10:00 óra 19.) Az ajánlat benyújtásának címe: Helyszín: Tura Város Önkormányzata Címe: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 20. ) Az ajánlattétel nyelve: magyar 21. Az ajánlat felbontásának helye, ideje: Helye: Tura Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Dátum: 2015. február 16. (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra 22. Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek: A Kbt. 62.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül. 23. Az eljárás tárgyalásos-e?
Nem.
Ajánlatkérő a Kbt. 122/A. § alapján hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytat le. 24. Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidőig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama a bontástól számított 60 napig tart. A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. Az ajánlati kötöttség vállalásáról, illetve az ajánlattevő ajánlatának ajánlati kötöttség ideje alatti változtathatatlanságáról az ajánlattevőknek kifejezett nyilatkozatot kell adnia az ajánlatában. 25. Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: nem. 26. Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről:
69
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegzés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja. 27. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanapon). Az alábbi helyszínen: Tura Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 28. Hiánypótlás lehetőségének biztosítása: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (5) bek. értelmében, az alábbi korlátozást írja elő: Amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. 29. Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatba elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) mellékletet is csatoljon egy példányban, mely tartalmazza a teljes ajánlatot (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file formátumban). Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír alapú eredeti példány tartalma az irányadó. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat – Vállalkozási szerződés 4 utca útépítési munkálatainak elvégzésére, valamint gyalogos átkelőhely létesítésére Tura városában.” „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése előtt!”. 29.1 Az ajánlat eredeti példányát össze kell fűzni vagy kötni. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral is, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni kell, a matricát le kell bélyegezni és az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen.
70
29.2
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást ( pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.
29.3
Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.
29.4
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által készített –nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre jogosultak.
29.5
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
29.6
Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre.
30. Egyéb információk: 30.1
30.2 30.3 30.4 30.5 30.6
30.7
30.8
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terhelik. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. Az ajánlattevő ajánlatában jelölje meg a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti adatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben - az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozók és/vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. Egyéni vállalkozó esetén a pénzintézeti aláírás bejelentő karton másolata csatolandó. A Kbt. 54.§ (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie.
71
30.9
30.10
30.11
30.12
30.13 30.14 30.15
A Kbt. 54.§ (1) bekezdése előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére. Nyertes ajánlattevő a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 9.§-nak megfelelően köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni jelen beruházásra. Az építés-szerelési tevékenységet magában foglaló érvényes szakmai felelősségbiztosítás legalább 10 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény mértékű. A felelősségbiztosítás másolatát át kell adni megrendelőnek. A fentiek elfogadásáról ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) bek.). Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősség vállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Ajánlattevő csatolja ajánlatába az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést beárazva és aláírva. Ajánlattevő ajánlatába csatolja az ajánlattételi dokumentáció részét képező Vállalkozási szerződés tervezetet megfelelően kitöltve és aláírva. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ajánlati kötöttségre vonatkozóan.
30.16 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 30.17 Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az Ajánlattételi Dokumentációban, továbbá a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény jelen ajánlattételi felhívás feladásának időpontjában hatályos előírásai szerint kell eljárni. 30.18 Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő azzal egyenértékű (a vagy azzal egyenértékű kifejezést is érteni kell) teljesítést elfogad Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az igazolásra megfelelő lehet a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Ebben az esetben az árazatlan költségvetéstől, illetve a rendelkezésre bocsátott műszaki leírástól eltérő márkájú és/vagy típusú alapanyagok, eszközök, berendezések tekintetében az ajánlattevőnek külön leírást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell
72
az eredeti megnevezést és típust, a helyettesítő termék, berendezés, eszköz megnevezését, márkanevét, típusát, valamint az egyenértékűség igazolására előírt dokumentumot. 30.19 Ajánlattevő csatoljon ajánlatához pénzügyi- ütemtervet. A pénzügyi ütemtervnek minimálisan tartalmaznia kell az előleg (adott esetben), a részszámla és a végszámla esedékességét (számlabenyújtás várható időpontját). Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követő 10 napon belül a pénzügyi ütemterv figyelembevételével heti bontású műszaki ütemtervet kell készíteni és átadnia Megrendelő részére. 30.20 A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 122. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdés szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg. Minden kiegészítő tájékoztatás kérést e-mail-en doc formátumban is el kell juttatni ajánlatkérő nevében eljárónak a [email protected] címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol. 31. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. január 29.
73