Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2015/124 Építési beruházás Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL Tárgyalásos 2015.11.03. 22072/2015 45221250-9;45223000-6 Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 33. 2015.11.30.
Közjogi intézmény Épületépítési projekt szervezése
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:
[email protected] Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK20331 Postai cím: Dózsa György út 41 Város: Budapest Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr Szimics Ivett Telefon: + 36 709024241 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14801169 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org A felhasználói oldal címe (URL): 1
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): Épületépítési projekt szervezése I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 2
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Budapest XIII. kerület, Szabolcs u. 33. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 3
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzésére II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 45221250-9
További tárgyak:
45223000-6
Kiegészítő szójegyzék
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „A” és „B” épület mélyépítési és „0” szintig történő szerkezetépítési munkáinak elvégzése az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint. Műszaki alapadatok (kerekítve): Az új „A” és „B” jelű épület nettó alapterületei a következők: -4. szint: 5565,00m2, (raktár, gépészet) -3. szint: 5476,00m2, (raktár, gépészet) -2. szint: 2550,00m2, (raktár, gépészet) -1. szint: 5482,00m2, (raktár, gépészet, + mélygarázs -1 szint 2831,00m2) földszint: 4415,00m2, (műhely és raktár) 1. emelet: 2758,00m2, (irodák, műtermek) 2. emelet: 2706,00m2, (irodák, műtermek) tetőszint: 43,45m2, (lépcsőházi és lift felépítményei) A tervezett új épület összes nettó alapterülete: 31902,45m2 lesz (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) 4
A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 280 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. Jótállás: a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezésétől számított 10 év. Késedelmi kötbér: bármely kötbérterhes határidő elmulasztása esetén a nettó Vállalkozói díj 0,1 % / nap, a befejezési határidő elmulasztása esetén a nettó Vállalkozói díj 0,3 % /nap, maximum összesen a nettó Vállalkozói díj 20%-a. Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: minden egyes hiba után a hiba bejelentését követő naptól számítottan a nettó Vállalkozói díj 0,01 %-a/ nap, a hiba kijavításának napjáig Amennyiben a hibásan teljesített munkarész értéke meghaladja a 200.000.000,- Ft-os értékhatárt, akkor a nettó Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő hibás teljesítési kötbér. Teljesítési biztosíték: a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos Megrendelői igények, különösen kárigény, kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség biztosítása céljából, a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pont szerinti formában. A teljesítési biztosíték értéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a Szerződés hatályba lépésével egyidejűleg köteles nyújtani a Megrendelőnek Jótállási biztosíték: a jótállási kötelezettségeinek biztosítása céljából, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően, a Kbt. 126.§ (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A jótállási biztosíték összege a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-a. A szerződés biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 126. § (4)-(5) bekezdésére, valamint arra, hogy a Kbt. 126. § (5) bekezdésnek megfelelően az ajánlattételi szakaszban a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § rendelkezéseinek figyelembevételével, a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdésében, a 306/2011. Korm.rendelet 12-14. § - ban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. Az ÁFA-t az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít előleg igénybevételére. Az előleg mértéke a - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított - teljes nettó ellenszolgáltatás legfeljebb 5 %-a, de legfeljebb 68 millió forint. 5
A Vállalkozó részére a vállalkozói díj összege teljesítésigazolás alapján kerül elszámolásra és kifizetésre. Megrendelő biztosítja az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelő - a kivitelezés készültségi szintjéhez igazodó - kifizetést, azzal, hogy Vállalkozó az előlegszámlán kívül - beleértve a végszámlát is - összesen maximum 9 alkalommal számlázhat. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatást a teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, az a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. Az első részszámla legkésőbb az áfa nélküli szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés áfa nélkül számított értékének 70 százalékánál. Ajánlatkérő a számlák ellenértékét átutalással fizeti meg. A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A Kbt. 130-131.§-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. Amennyiben az ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak szerint történik. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: • Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 57. § (1) bekezdése a) - d) és f) pontjában felsorolt kizáró okok valamelyike fenn áll. • Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: A részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2-8. és 10-11. §-a szerint kell igazolnia a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdése a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állását: • A Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i), valamint 57.§ (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban foglaltak fenn nem állását közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal kell igazolni. • A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontjára vonatkozó nyilatkozat mintáját a dokumentáció tartalmazza. 6
• A Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglaltakról a részvételre jelentkezőnek egyszerű nyilatkozatot kell csatolni. • A részvételre jelentkező választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott részvételre jelentkezői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. • A többi kizáró ok fenn nem állását ajánlatkérő ellenőrzi. • A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). • Ajánlatkérő a gazdasági szereplő https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html# adatbázisban való szereplését is ellenőrzi. • A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező(k)nek és alvállalkozó(ik)nak, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek nyilatkozni szükséges arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56 § (1) bekezdésben, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében is, valamint az 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban foglaltaknak mely igazolások felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki. • A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a 310/2011. Korm. rendelet előírásai szerint igazolni szükséges a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában, valamint a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását. • A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. • A 310/2011. Korm.rendelet 7.§-a alapján, amennyiben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni kell a részvételre jelentkező és alvállalkozója vagy a kapacitást biztosító szervezet részéről a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor erről szükséges nyilatkozni. • Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16..), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) útmutatókat adott ki. • Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával kapcsolatban felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalásában foglaltakra is. • A nyilatkozatok, dokumentumok, igazolások keltezési dátuma a részvételi felhívás feladását 7
követő kell, hogy legyen. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell: P1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. P2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző három üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és c) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az utolsó három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye bármelyik évben negatív volt. 8
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - a részvételre jelentkező alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) származó - árbevétele nem éri el a 2 milliárd Ft-ot. P2) az előző három üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési feladatok) árbevétele mindösszesen nem éri el a 3,45 milliárd forintot. Az NFM-NFÜ (Miniszterelnökség)-KH-EUTAF 2014.02.06-i álláspontjának IX. pontjának megfelelően - azaz az újonnan piacra lépő szervezetek esetében, amelyek azért nem rendelkeznek árbevétellel az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdték meg működésüket - alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 2 milliárd Ft-ot. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös jelentkezés esetén az P1) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy megfelel, míg a P2) alkalmassági követelmény esetén az előírt követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételre jelentkezőnek csatolnia kell: M1) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb építési munkáinak ismertetését megadva: • a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét, • a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; • az ellenszolgáltatás nettó összegét; • az elvégzett munka rövid bemutatását, az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 16. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél általa kiadott vagy aláírt referenciaigazolást a referenciabemutatásban előírt tartalommal és arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes jelentkezők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett jelentkező részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot Ajánlatkérő felhívja figyelmet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához a jelentkező felhasználta, a szerződés teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt 9
ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan a jelentkező alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. M2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk és tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a más tagállamban egyenértékű jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban a jelentkezés időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat másolatának benyújtása szükséges. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel amennyiben a jelentkezés időpontjában még nem rendelkezik - a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést. M3) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján a jelentkezőnek nyilatkoznia kell az elmúlt három év éves statisztikai állományi létszámáról. M4) a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell az előírt környezetvédelmi irányítási rendszerét, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány csatolásával, ennek hiányában a szabványnak megfelelő, azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb bizonyítékainak csatolásával a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 17. § (3) bekezdésének megfelelően. A részvételre jelentkező más szervezet kapacitásaira is támaszkodhat a III.2.3. pontban szereplő valamennyi alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmasságát a fent előírt módokkal azonos módon köteles igazolni a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha M1) nem rendelkezik a részvételi felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 8 évben az alábbi referenciákkal: M1/1. Generálkivitelezőként vagy fővállalkozóként legalább 1 db, kivitelezett és használatbavételi engedéllyel rendelkező, legalább 5.000 m2 összalapterületű közhasználatú építmény porszárazsági követelményeknek megfelelő pincetömbjének generál kivitelezési munkára vonatkozó referencia; M1/2. Legalább 1 db, kivitelezett és használatbavételi engedéllyel rendelkező, városi környezetben, terepszint alatti kialakításban elhelyezett legalább 250 férőhelyes gépjármű parkoló mélyépítési és szerkezetépítési kivitelezési munkára vonatkozó referencia, M1/3. Legalább 1 db, minimum 5.000 nm összes alapterületű közhasználatú építmény térszín alatti szigetelési munkáinak megvalósítása generálkivitelezői vagy fővállalkozói minőségben, M1/4. Legalább egy megvalósult épületben végzett mélyépítési munka: minimum 3.500 m2 résfallal, ahol a résfal gyámolítására horgony készült; M1/5. Legalább 1 db környezetvédelmi minősített (passzívház vagy BREEAM vagy LEED) 5.000 m2 10
összalapterületű épület generálkivitelezésére vagy fővállalkozásban végzett kivitelezésére vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő értelmezésében középületnek minősül a közhasználatú építmény és az irodaépület. Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely - a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és - használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet - törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg. Ajánlatkérő értelmezésében generálkivitelező az, aki a jogszabályi feltételeknek megfelelő, az ajánlatkérővel, mint építtetővel kivitelezési szerződést kötő, építőipari kivitelezési tevékenységet végző kivitelező, amely kötelezett a tárgyi kivitelezés egyes munkafolyamatainak jogviszonybeli, műszaki és kivitelezési összehangolására és koordinálására. Egy referencia több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolásához is felhasználható. M2) nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberek mindegyikével: M2/1. legalább 1 fő általános építmények építési-szerelési munkái felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5.000 nm összes alapterületű, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal; M2/2 legalább 1 fő mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5.000 nm összes alapterületű, megépült térszín alatti gépjármű parkoló kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal; M2/3 legalább 1 fő mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének felelős műszaki vezető, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 3.500 m2 résfal, ahol a résfal gyámolítására talajvíz alatti horgony készült (horgony döféspontja a résfalon a mindenkori építési vízszint (azaz külső víznyomás) alatt van kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal; M2/4. legalább 1 fő szigetelési szakmérnök, aki rendelkezik legalább 1 db, minimum 5.000 nm összes alapterületű, megépült közhasználatú vagy kereskedelmi vagy iroda épület kivitelezése tekintetében szakmai gyakorlattal; M2/5. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, nemzetközi környezetvédelmi épületminősítési rendszerben akkreditált minősítő (Passzívház vagy BREEAM vagy LEED) szakemberrel, aki minősítőként részt vett legalább 1 db, minimum 5.000 nm összes alapterületű az elmúlt 5 évben megépült épület megvalósítás közbeni minősítésében, amely épület megvalósítás után nemzetközi környezetvédelmi épületminősítést szerzett, és a szakember, illetve az épület szerepel a nyilvántartó szervezet online nyilvántartásában. Egy szakember csak egy alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség igazolása céljából mutatható be, illetve vehető figyelembe. M3) nem rendelkezik az elmúlt három évben évente legalább 50 fő statisztikai állományi létszámmal. M4) nem rendelkezik tanúsított ISO 14001:2005, vagy azzal a 310/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján egyenértékű környezetvédelmi rendszerrel, vagy a fentiekkel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedésekkel, amelyeket a teljesítés során alkalmazni tud. 11
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 12
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Nettó ajánlati ár (HUF) Mintavételi és minőségbiztosítási eljárások rendje Pincetömb porszárazsági követelmény betarthatósági garanciák, szigetelési hibák javítása Kivitelezési feladatok listájának és kapacitásigényének összeállítása
Súlyszám 60 5
15
10
Kivitelezés térbeli organizációja
10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:30 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/30 (nap/hónap/év) Időpont: 11:30 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2015/12/14 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 13
Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1) A részvételi jelentkezések benyújtásának határideje / felbontásának időpontja: 2015. november 30., 11:30 óra, helye az OKFON ZRt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) I. emeleti tárgyalója. A részvételi jelentkezések felbontásánál a Kbt. 62 § (2) bekezdése szerinti képviselők, személyek lehetnek jelen. 2) A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. § (2) bekezdés b) pontja, tekintettel arra, hogy az építési beruházás objektív természete, illetve az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását: hasonló, egyedi rendeltetésű (műkincstárolás és restaurálás) épület, rendkívüli építési körülmények közötti megvalósítására Magyarországon eddig nem volt példa. A teljes szárazságot biztosító, a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszer kialakítása olyan műszaki követelmény, ami tárgyi körülmények között speciális tervezési és kivitelezési feladat. A feladat specialitásából adódik, hogy a szakma nem ismer egyetlen üdvözítő megoldást, ezért a szigorú követelmények teljesítésének érdekében, gazdaságosabb és kivitelezés technológiai szempontból kevésbé kockázatos szakmai megoldás szükséges, különös tekintettel az alábbi követelményekre: a szerkezetre ható, a mértékadó talajvízszintből származtatható felhajtóerő ellensúlyozása; a munkatér határolás ideiglenes állékonyságának biztosítása; teljes szárazság biztosítása a pára áthatolást is gátló vízhatlan szigetelési rendszerrel; a munkatér határolás és a belső szerkezet közötti biztonságos kapcsolat kialakítása, a vízszintes erők végleges felvétele. A legelőnyösebb műszaki megoldás kiválasztásához szükséges a piaci szereplők szakmai tapasztalatának figyelembe vétele, melyre a tárgyalás nyújt lehetőséget. 3) A részvételi jelentkezések munkanapokon 8 - 16 óra, pénteki munkarend esetében 8 - 12 óra, a részvételi határidő napján 8 - 11:30 óra között nyújtható be a részvételi felhívás A. melléklet III. pontjában megadott címre. 14
4) A dokumentáció átvehető munkanapokon 8-12 óra között, a részvételi határidő lejártának napján pedig 8:00 - 11:30 óra között az OKFON Zrt. címén. A dokumentációt jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli. 5) Az ajánlatkérő a jelentkezések elbírálása során a Kbt. 67.§-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 67.§ (5) bekezdése alapján lehetővé teszi új gazdasági szereplő bevonását a hiánypótlás teljesítése során, de nem teszi lehetővé ezen új gazdasági szereplővel összefüggésben a hiánypótlást. 6) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező, illetve a jelentkezésben nyilatkozó alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében a jelentkezésben aláíró személy aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben a részvételre jelentkező, a nevesített alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet esetében cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a jelentkezéshez csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító meghatalmazását is, amelynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírási mintáját is. 7) A Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 8) A Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint a jelentkezéshez csatolni kell a dokumentációban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (5) bekezdés szerinti információkat. 9) A Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a jelentkezésben meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 10) Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésben előírt cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatokat és a dokumentumokat. 11) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001) vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványa egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer részletes, tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 12) A jelentkezéshez csatolni kell a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők közül elegendő valamelyik részvételre jelentkezőnek csatolnia) ISO 50001:2011 vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált energiagazdálkodási irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy ezen előírások maradéktalan betartására vonatkozó, részvételre jelentkező által működtetett energiagazdálkodási irányítási rendszer részletes, 15
tartalmilag a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő leírását. 13) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy a - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte. 14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál mind a pénzügyi, mind a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg. 15) A jelentkezést 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 darab CD-n vagy DVD-n .pdf formátumban kell elkészítenie és benyújtania. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a jelentkezés elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik. 16) Az értékelés módszerei: Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2.-5. részszempontok esetében pedig a sorbarendezés és fordított arányosítás együttes módszere kerül alkalmazásra. A bírálat részletes szabályait - így a 2-5. részszempont esetében az objektív tényezők és vizsgálati elemek bemutatását, az azok értékelésével kapcsolatos kedvező és kevésbé kedvező megítélések ismertetését - az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-10 pont. 17) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 350 millió Ft/káresemény és legalább 3,5 Mrd Ft/év összegű teljes körű tervezői felelősségbiztosítással, amelyet a szerződés hatálya alatt - melybe beleértendő a jótállás időtartama is - fenn kell tartania és amit valamennyi, a szerződés alapján kiállított számlájának az ajánlatkérő felé történő benyújtásával egyidejűleg igazolni köteles. A biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül. 18) A jelentkezéshez csatolni kell a közös részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló megállapodását a dokumentációban szereplő tartalommal. 19) Az alkalmasság igazolása keretében csatolt dokumentumok esetében, amennyiben az ellenszolgáltatás összege nem magyar forint volt, a referenciák esetében azok teljesítésekor, az árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján érvényes árfolyamot, egyéb adatok esetében a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamot veszi figyelembe az ajánlatkérő. A jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 20) Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek becsatolásra a jelentkezésben, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő nem követeli meg a hiteles fordítás benyújtását, azaz a Kbt. 36. § (3) bekezdésének megfelelően a részvételre jelentkező általi felelős fordítás benyújtása is elfogadott. A jelentkezéshez csatolni kell a fordítás esetében a részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az idegen nyelvű dokumentum és a magyar nyelvű fordítás megegyezik. 21) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontja szerint fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására. 22) A felhívás II.3. pontja szerinti kezdés időpontja a szerződés aláírásának napja. 23) A jelentkezőnek a jelentkezésben nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott személyeket mely pozícióra kívánja megajánlani. Nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az egyes szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a 16
Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg az ajánlatkérő a szerződést. 24) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 25) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/28 (nap/hónap/év) 17
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33. Város: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kerekes Anita Telefon: +36 14122461 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14122469 Internetcím (URL): www.okfon.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33. Város: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kerekes Anita Telefon: +36 14122461 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14122469 Internetcím (URL): www.okfon.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Gömb u. 33. Város: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kerekes Anita Telefon: +36 14122461 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14122469 Internetcím (URL): www.okfon.hu IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: 18
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: ……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)….. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 19
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 20
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
21
