RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) č. smlouvy objednatele: S 640 317 300 13
č. smlouvy zhotovitele: 104/13
„Zajištění provozu v zimním období 2013 – 2014 u ST Liberec“ Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel:
a) b)
c)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 634850277/0100 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: JUDr. Lenka Fialová, tel.: 972341042,
[email protected] Ing. Jan Pohanka, tel.: 972341425,
[email protected] ve věcech technických: Jaroslav Janda, přednosta odborné správy Robert Bayer, DiS., zástupce přednosty odborné správy Jaroslav Čepelík, vedoucí provozu infrastruktury Jan Hauzírek, vedoucí provozu infrastruktury Petr Sláma, vedoucí provozu infrastruktury technický dozor: Karel Chod, VPS TO Česká Lípa, tel.:607713902,
[email protected] Pavel Dudek, VM TO Česká Lípa, tel.:723 949 477 Miroslav Fogl, VPS TO Frýdlant v Č., tel.:607544927, Fogl@ szdc.cz Miroslav Žambera, VM TO Frýdlant v Č., tel.:723279163 Pavel Svatoň, VPS TO Jablonné v P., tel.:724230637,Svatoň@ szdc.cz Pavel Fogl, VM TO Jablonné v Č., tel.:724230647 Antonín Váňa, VPS TO Liberec, tel.:723932403,Vana@ szdc.cz Michal Hruška, VM TO Liberec, tel.:723279093 Vítězslav Neuman DiS., VPS TO Doksy, tel.:725552193,
[email protected] Karel Štejfa, VPS TO Doksy, tel.:602943534 Milan Ryba, VPS TO Libuň, tel.:724230589, Rybam@ szdc.cz Miroslav Svačina, VPS TO Mladá Boleslav Debř, tel.:607544989,
[email protected] Ladislav Brož, VM TO Mladá Boleslav Debř, tel.:723279164 Jiří Perlinger, VPS TO Turnov, tel.:607544944, Perlinger@ szdc.cz Lukáš Kuba, VM TO Turnov, tel.:725703707
Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 501 01 Hradec Králové (dále jen objednatel)
Stránka 1 z 7
1.2. Zhotovitel:
SDRUŽENÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2013 – 2014 U ST LIBEREC se sídlem SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Hradec Králové, Na Důchodě 1674, PSČ 500 02 založené účastníky: 1. SGJW Hradec Králové spol. s r.o. Hradec Králové, Na Důchodě 1974, PSČ 500 02 IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 jako vedoucí účastník Sdružení 2. N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 IČ: 445 64 287 DIČ: CZ44564287 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805 jako účastník Sdružení 3. Chládek & Tintěra, a.s. Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01 IČ: 627 43 881 DIČ: CZ62743881 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 jako účastník Sdružení Účastníci Sdružení zastoupení na základě plných mocí ze dne 13.11.2013 v souladu se smlouvou o sdružení ze dne 12.11.2013 vedoucím účastníkem Sdružení - společností SGJW Hradec Králové spol. s r.o., Hradec Králové, Na Důchodě 1674, PSČ 500 02 IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092 zapsán: v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383 jednající: bankovní spojení: Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: b) ve věcech technických:
Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem-ředitelem KB Hradec Králové, č. účtu: 59508-511/0100 Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek ředitele Ing. Miloš Kubelka, 2. náměstek ředitele Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel.: 602 168 162 Martin Frišman, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 602 746 941
Kontaktní adresa: SGJW Hradec Králové spol. s r.o. Na Důchodě 1674 500 02 Hradec Králové (dále jen zhotovitel)
Stránka 2 z 7
Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na plnění rámcové smlouvy „Zajištění provozu v zimním období 2013 – 2014 u ST Liberec“, č. j.: 19032/2013-OŘ HKR ze dne 4.11.2013, podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové. 2.2. Nabídka vybraného zhotovitele ze dne: 19.11.2013. 2.3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), a jeho prováděcí vyhlášky, vyhláška č.177/1995 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů a další relevantní právní předpisy. 2.4. Aktuální Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), platné závazné normy a předpisy vyjmenované v příslušných kapitolách TKP, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména předpis SŽDC Bp1), další určující předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), technické normy, zaváděcí listy, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše v platném znění. 2.5. Zadávací dokumentace, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR. 2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného provádění prací a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění prací a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. Čl. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek týkající se zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy v zimním období 2013 – 2014 v obvodu OŘ HKR, ST Liberec, vystavování lokomotivy včetně strojvedoucího na kolejový sněhový pluh KSP 411S včetně samostatných Lv jízd, odstraňování sněhu strojně z úseků koleje s ozubnicí, operativní výřez dřevin a práce s těmito činnostmi související (tj. mimořádná povětrnostní situace a následné odstraňování překážek – např. silné nepřetržité sněžení včetně nárazového větru, zasněžené tratě a výhybky, spadlé stromy pod náporem sněhu a jiné nestandardní podmínky v zimním období). Jedná se o práce prováděné zhotovitelem specifikované dílčí objednávkou objednatele a oceněné v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu s dokumenty a podmínkami uvedenými v této smlouvě. 3.2. Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je obvod Správy tratí Liberec. 3.3. Zhotovitel se zavazuje být schopen v jednom okamžiku nasadit 10 pracovních čet o min. počtu 5 zaměstnanců v jedné četě, tří kusů dvoucestných rypadel a jednoho kusu dvoucestného rypadla s nástavbou sněhové frézy pro odklízení sněhu na úsecích tratě s ozubnicí. 3.4. Zhotovitel zajistí potřebné kapacity a mechanizaci na provedení požadovaných prací na základě telefonické objednávky zhotovitele (nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením prací) a následně emailem dle bodu 3.9. této smlouvy. Objednatel specifikuje místo nástupu, předpokládaný rozsah práce a požadovaný počet pracovníků. Stejné podmínky platí i pro nasazení mechanizace (dvoucestný bagr). Doba nasazení mechanizace je podmíněna sjízdností pozemních komunikací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto smlouvou obratem potvrdit (nejpozději do 2 hodin od obdržení objednávky emailem). Potvrzením vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této smlouvy. 3.5. V případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit je možno kapacity objednávat nejpozději 6 hodin před plánovaným zahájením prací. Pohotovost vyhlášení kapacit je vyhlašována telefonicky s následným potvrzením emailem. Pohotovost lze vyhlásit nejpozději 6 hodin před započetím pohotovosti nasazení kapacit. Zhotovitel také musí být schopen na základě telefonické objednávky, kterou následně potvrdí e-mailem, zajistit přistavení lokomotivy na KSP 411S i samostatně do žst. Liberec, příp. žst. Tanvald. Stránka 3 z 7
Zhotovitel zajistí nasazení lokomotivy: a) při vyhlášení sněhové pohotovosti – nejpozději do 6 hod. od telefonické objednávky se sdělením, že byla vyhlášena sněhová pohotovost, b) bez vyhlášení sněhové pohotovosti – nejpozději do 12 hod. od telefonické objednávky. 3.6. V období od 23.12.2013 do 2.1.2014 je možné nasazení kapacit jen v případě vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit specifikované v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr. V tomto období bude objednatel požadovat maximální nasazení 30 pracovníků a 2 dvoucestných bagrů. Tuto pohotovost musí objednatel vyhlásit nejpozději dne 17.12.2013 do 13:00 hodin. 3.7. Nasazení pracovníků o víkendech a státem uznaných svátcích (vyjma období dle článku 3.6. této smlouvy) je možné jen při vyhlášení pohotovosti nasazení kapacit na předmětné období. Tuto pohotovost objednatel oznámí zhotoviteli nejpozději do 13:00 dne předcházejícímu dni pracovního klidu či státem uznaného svátku. 3.8. Kontaktní telefony a emaily pro objednávky jsou uvedeny níže. V případě dovolených, nemocí či jiných nepředvídatelných okolností stanoví níže uvedené osoby své zástupce a oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně. Zástupce objednatele Robert Bayer, DiS. tel.: 724 259 127 email:
[email protected] Zástupce zhotovitele Ing. Jan Sedunka tel.: 602 168 162 email:
[email protected] Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na základě této smlouvy v období: Zahájení:
ihned po podpisu smlouvy
Ukončení:
do 30.4.2014
O předání a převzetí měsíčně objednaných prací bude vždy pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, podepsaný za objednatele díla některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1.1. ad b) a za zhotovitele díla p. Ing. Jan Sedunka. Technický dozor objednatele budou provádět zaměstnanci OŘ HKR uvedení v čl. 1.1. písm. c) této smlouvy. Čl. 5. Cena díla 5.1. Objednatel stanovuje maximální výši finančního plnění za provedené práce, která činí bez DPH:
13.000.000,- Kč
(slovy: třináctmilionů korun českých). Skutečná cena plnění bude stanovována násobkem jednotlivých cen dle Položkového soupisu prací a rozsahem provedených prací dle Výkazu výměr. Cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti smlouvy zvyšována. Stránka 4 z 7
5.2. Přehled cen jednotlivých prací je uveden v Položkovém rozpočtu s výkazem výměr. 5.3. Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1., bod 1.1. - 1.2. se nepoužije ustanovení článku 10. bod 10.3. smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. 6.2. Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací podzhotovitelů, který je uchazečem potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací na podzhotovitele a podzhotovitelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře podzhotovitelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: (a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru (b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě 6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 6.4. Veškera ujednání obsažená ve Výzvě především v bodě Další podmínky budou dodržena. 6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, které jsou součástí Zadávací dokumentace. 6.6. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla. 6.7. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí. 6.8. Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz. 6.9. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5.1. Čl. 7. Nároky z vad díla 7.1. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle příslušného ustanovení obchodního zákoníku a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu. 8.2. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. Stránka 5 z 7
8.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení. 8.4. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé položky dle položkového soupisu prací s výkazem výměr a předložené nabídky zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo Rámcové smlouvy a číslo případného příslušného smluvního dodatku. Ke každé faktuře musí být připojen protokol o předání a převzetí prací, ze kterého je zřejmé, která část díla byla realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci. 8.5. Splatnost dílčích faktur za provedené práce je 30 kalendářních dnů od data doručení dílčí faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 8.6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky objednatele vůči zhotoviteli (smluvní pokuty, náhrada škody, úroky z prodlení) oproti ceně za provedené práce. 8.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 8.8. Kontaktní adresa pro zasílání dílčích faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. V případě nedodržení termínu ukončení požadovaných prací dle dílčích objednávek, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem (např. ČD Cargo, VIAMONT, atd.) objednateli na základě nedodržení této smlouvy uhradí zhotovitel díla. 9.2. Pokud zhotovitel objednávku v souladu s touto smlouvou nepotvrdí do 2 pracovních dní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu dle čl. 13.2.1 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Nepotvrzení objednávky včas se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele od rámcové smlouvy odstoupit. 9.3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 9.4. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ostatní smluvní pokuty dle Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR nejsou tímto článkem dotčeny. Čl. 10. Závěrečná ustanovení 10.1. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 10.2. Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem. 10.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. 10.4. Ukončení této smlouvy ze strany objednatele je možné výpovědí bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 10.5. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Stránka 6 z 7
10.6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení obchodního zákoníku. 10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou oprávněných zástupců smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení Rámcové smlouvy a zhotovitel obdrží rovněž dvě vyhotovení. Příloha: Položkový soupis prací s výkazem výměr
V Hradci Králové dne 28. 11. 2013
V Hradci králové dne 28. 11. 2013 Za zhotovitele:
Za objednatele:
………………………………………………….. Ing. Vladimír Filip Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové
Stránka 7 z 7
………………………………………………. Ing. Jaroslav Šimůnek SGJW Hradec Králové spol. s r.o. ředitel a jednatel společnosti
