Projectovereenkomst Fietsenstalling kelder zuidplein OVT Breda

Projectovereenkomst Fietsenstalling kelder zuidplein OVT Breda Tussen gemeente Breda en ProRail B.V. Inzake de realisatie en het Beheer van een bebouwde fietsenstalling, gesitueerd in een kelder onder het zuidplein van de OVT Breda

Datum

EDMS 3570497 5 7 oktober2014

Status

Definitief concept

Kenmerk Versie

Versie 5, 7 oktober 2014

Projectovereenkomst Fietsenstalling kelder zuidplein OVT Breda

INHOUD INHOUD 2 PARTIJEN: 4 OVERWEGENDE DAT: 4 VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 5 Hoofdstuk 1 Project 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Doel overeenkomst 6 Artikel 3 De Fietsenstalling 6 Artikel 4 Hoedanigheid Partijen 6 Hoofdstuk 2 Kostenverdeling 6 Paragraaf 2.1 Projectbudget 6 Artikel 5 Projectbudget realisatie Fietsenstalling 6 Artikel 6 Meerkosten en overschrijding Projectbudget 7 Paragraaf 2.2 Kosten onderhoud en Vernieuwing 7 Artikel 7 Kosten onderhoud en Vernieuwing 7 Paragraaf 2.3 Schade, aansprakelijkheden en verzekeringen 8 Artikel 8 Schade 8 Artikel 9 Aansprakelijkheden 8 Artikel 10 Verzekeringen 8 Hoofdstuk 3: Projectmanagement, overlegstructuur, planning en communicatie 9 Artikel 11 Projectmanagement 9 Artikel 12 Overleg 9 Artikel 13 Planning en fasering 9 Artikel 14 Communicatie en voorlichting 9 Hoofdstuk 4: Uitvoering Project 10 Artikel 15 Vergunningen 10 Artikel 16 Oplevering 10 Hoofdstuk 5: Onderhoud 10 Artikel 17 Onderhoud Fietsenstalling 10 Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 11 Artikel 18 Fiscaliteiten 11 Artikel 19 Wijzigingen/aanvullingen 11 Artikel 20 Inwerkingtreding van de Overeenkomst 11 Artikel 21 Recht- en forumkeuze, geschillenregeling 11 Artikel 22 Bijlagen 11 ALDUS IN 2-VOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND: 11 Gemeente

ProRail

Pagina 2 van 13

Versie 5, 7 oktober 2014

Projectovereenkomst Fietsenstalling kelder zuidplein OVT Breda

Inhoudsopgave bijlage 13 Bijlage {Bijlage I} 13

Gemeente

ProRail

Pagina 3 van 13

Versie 3, 25 juni 2014

Projectovereenkomst Fietsenstalling OVT Breda zuidplein]

PARTIJEN: a

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres Moreelsepark 3, 3511 EP te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30.124.359, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. P.E.M. Buck, directeur Projecten, verder genoemd ‘ProRail’, en

b

de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Breda, kantoorhoudende op het adres Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ te Breda, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester P.A.C.M. van der Velden, handelend ter uitvoering van een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. …………… met nummer ………………., hierna te noemen 'de Gemeente',

ProRail en Gemeente hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘Partijen’ en afzonderlijk als Partij,

OVERWEGENDE DAT : a.

Partijen in gezamenlijk overleg een bewaakte fietsenstalling voor circa 2000 fietsplaatsen, in een kelder onder het zuidplein van de Openbaar Vervoerterminal (OVT) Breda wensen te realiseren;

b.

op 28 juni 2011 het programma ‘Actieplan Fietsparkeren’ tot stand is gekomen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit programma is een vervolg op het programma ‘Ruimte voor de Fiets’ uit 1999 en heeft tot doel fietsenstallingen op stations kwalitatief te verbeteren en capaciteitsproblemen op te lossen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, middels de opdrachtbrief van 20 november 2012, de opdracht aan ProRail verstrekt tot uitvoering van het Actieplan Fietsparkeren met inachtneming van de voorwaarden zoals opgenomen in de voornoemde opdrachtbrief, het kamerstuk 32 404, nr. 53 ‘Nieuw Actieplan fietsparkeren bij stations’ d.d. 28 juni 2011, met bijlagen alsmede in het kamerstuk 29 984, nr. 317, d.d. 23 november 2011;

c.

een deel van de financiële middelen en de daarbij behorende voorwaarden uit het Actieplan Fietsparkeren worden aangewend voor de realisatie van de Fietsenstalling;

d.

de Gemeente op basis van de voorwaarden van het Actieplan Fietsparkeren tevens een financiële bijdrage levert voor de realisatie en onderhoud van de Fietsenstalling. De Gemeente zet hiervoor de subsidie Beter Benutten in en een eigen bijdrage;

e.

Partijen in deze Overeenkomst onder andere afspraken over de voorbereiding, realisatie, financiering, onderhoud en (eventuele) Vernieuwing van de Fietsenstalling wensen vast te leggen;

f.

de Partijen, NS Vastgoed B.V. en NS Stations B.V. nog overeenkomsten zullen sluiten aangaande de eigendomsverdeling van de Fietsenstalling en de grond waarin deze is gelegen, waarbij geldt dat ProRail (jurdisch) eigenaar wordt van de Fietsenstalling;

g.

de Gemeente een overeenkomst zal sluiten met NS Fiets B.V. aangaande de exploitatie van de Fietsenstalling zuid en noord en de handhaving in de openbare ruimte op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente;

Gemeente

ProRail

Pagina 4 van 13



VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Hoofdstuk 1 Project Artikel 1 Definities In deze Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen kunnen zonder verlies van betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden vervoegd):

Aannemer

De aannemer(s) of aannemerscombinatie met wie ProRail zal contracteren voor de uitvoering van de realisatie van de Fietsenstalling.

Actieplan Fietsparkeren

Programma als bedoeld in overweging b.

(Project) Fietsenstalling

De nieuw te realiseren bebouwde rijwielstalling met een bewaakt gedeelte met ca. 2000 plaatsen inclusief een beheerdersruimte, gesitueerd in een kelder onder het zuidplein van de OVT Breda, zoals bedoeld in artikel 3 en aangegeven op de tekening welke als bijlage I is toegevoegd.

Oplevering

De oplevering van de Fietsenstalling door de Aannemer aan ProRail.

Overeenkomst

Deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijlagen.

Projectbudget

Het totaal bedrag zoals genoemd in artikel 5 lid 1 van deze Overeenkomst.

Schade

Alle nadeel, hoe genaamd en van welke aard en door wie geleden dan ook, niets uitgezonderd, voortvloeiend of verband houdende met de voorbereiding, realisatie en instandhouding van de Fietsenstalling.

Vernieuwing

De gehele of gedeeltelijke één op één vervanging zonder dat daarbij de capaciteit of de functionaliteit wordt aangepast. Het gaat hierbij om de vervanging van de onderdelen zoals genoemd in artikel 3.

Verwijtbare fout

Handelen en/of nalaten die een Partij in haar hoedanigheid als redelijk handelende partij in de gegeven hoedanigheid en onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale wijze van taakuitoefening, behoort te vermijden.

Gemeente

ProRail

Pagina 5 van 13



Artikel 2 Doel overeenkomst Doel van deze Overeenkomst is het nader vastleggen van afspraken van Partijen aangaande o.a. de voorbereiding, realisatie, financiering, onderhoud en (eventuele) Vernieuwing van de Fietsenstalling en de daarbij behorende tijdelijke voorzieningen en werkzaamheden met inachtneming van de voorwaarden van het Actieplan Fietsparkeren zoals genoemd in overweging b. Artikel 3 De Fietsenstalling ProRail zal als opdrachtgever en aanbestedende organisatie, in eigen naam, mede voor rekening en risico van de Gemeente (doen) zorg dragen voor de realisatie van de Fietsenstalling (inclusief afbouw en inrichting), zoals nader is aangeven op de tekening die als bijlage I is opgenomen bij deze Overeenkomst. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: a. de realisatie, afbouw en inrichting van een Fietsenstalling met een capaciteit van 2000 bewaakte fietsparkeerplaatsen inclusief beheerdersruimte; b. de realisatie van een handhaven en benutten fietsenstalling (hbf) systeem in de uitstalling. c.

Alle overige werkzaamheden, zowel van tijdelijke als blijvende aard, welke Partijen in het belang achten van de realisatie van de Fietsenstalling.

Artikel 4 Hoedanigheid Partijen 1

ProRail levert een financiële bijdrage vanuit het Actieplan Fietsparkeren, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, onder de voorwaarden zoals deze in het Actieplan Fietsparkeren zijn vermeld, ten behoeve van de te realiseren Fietsenstalling. ProRail is cofinancier zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 voor het onderhoud van de Fietsenstalling.

2

De Gemeente is vanuit het Actieplan Fietsparkeren cofinancier zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Fietsenstalling. De Gemeente is cofinancier zoals bedoeld in artikel 7 voor het onderhoud van de Fietsenstalling.

Hoofdstuk 2 Kostenverdeling Paragraaf 2.1 Projectbudget Artikel 5 Projectbudget realisatie Fietsenstalling 1

Het Projectbudget voor de realisatie van de Fietsenstalling bedraagt in totaal € 6.878.750,-(zegge: zes miljoen achthonderdenachtenzeventig duizend zevenhonderdvijftig euro). Het Projectbudget is gebaseerd op de kostenraming zoals opgenomen in Bijlage III. De bijdrage van ProRail en de bijdrage van de Gemeente in het Projectbudget zijn als volgt verdeeld: Financierende partijen: -

ProRail € 3.439.375,--

Vanuit het Actieplan Fietsparkeren -

Gemeente € 3.439.375,--

Bijdrage Gemeente

------------------€ 6.878.750,-===========

Projectbudget: Gemeente

ProRail

Pagina 6 van 13



2

De bedragen in deze Overeenkomst zijn exclusief B.T.W. ProRail zal de in deze Overeenkomst genoemde bedragen verhogen met de wettelijke verschuldigde B.T.W. tenzij, op grond van fiscale wet- en regelgeving, geen B.T.W. in rekening gebracht hoeft te worden.

3

Partijen zijn overeengekomen dat ten laste van het Projectbudget worden gebracht: alle kosten die door ProRail dan wel de Gemeente worden en zijn gemaakt vanaf 10 september 2013 ter uitvoering van haar verplichtingen ten aanzien van de voorbereiding, aanbesteding en regie op de realisatie van de Fietsenstalling waaronder begrepen doch niet uitsluitend: a.

De bouwkosten;

b.

De kosten van leges;

c.

De werkelijke kosten van conditioneringswerkzaamheden (indien van toepassing);

d.

De werkelijke kosten van projectmanagement, engineering, administratie en toezicht (PEAT);

e.

De kosten van verzekeringen zoals bedoeld in artikel 10;

f.

Overige bijkomende kosten die onlosmakelijk verband houden met de realisatie van de Fietsenstalling.

Artikel 6 Meerkosten en overschrijding Projectbudget 1

De meerkosten welke ontstaan als gevolg van wensen van één van de Partijen komen niet ten laste van het Projectbudget maar voor rekening van verzoekende Partij.

2

De meerkosten welke ontstaan als gevolg van een gezamenlijke wens van Partijen of van overige (waaronder onvoorziene) situaties worden ondergebracht onder de post onvoorzien van het Projectbudget , zover deze toereikend is.

3

Indien de post onvoorzien van het Projectbudget niet toereikend is voor de meerkosten zoals genoemd in lid 2 treden partijen in overleg om te komen tot een oplossing, waarbij het uitgangspunt is dat, indien Partijen besluiten het Projectbudget te verhogen, zij bijdragen naar rato van hun inbreng, als bedoeld in artikel 5 lid 1.

Paragraaf 2.2 Kosten onderhoud en Vernieuwing Artikel 7 Kosten onderhoud en Vernieuwing Ten aanzien van de verdeling van kosten komen Partijen het volgende overeen: 1. Onderhoud: De kosten voor onderhoud zullen naar rato van de investeringsbijdrage zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 worden verdeeld over Partijen waarbij ProRail bijdraagt onder de voorwaarde dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu deze kosten vergoedt in haar jaarlijkse subsidiebeschikking voor het onderhouden van fietsenstallingen aan ProRail. De kosten van onderhoud bedragen jaarlijks naar schatting € 60.000,--. De bijdrage van de Gemeente aan het onderhoud is gemaximeerd op € 30.000,-- per jaar en is gegarandeerd gedurende 10 jaren na Oplevering van de Fietsenstalling. De kosten voor onderhoud worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de door Partijen en NS Stations B.V. af te sluiten en Partijen genoegzaam bekende, integrale beheerovereenkomst eigenaren OVT Breda. Indien de kosten voor het onderhoud van de Fietsenstalling gedurende die periode meer dan € 60.000,-- per jaar gaan bedragen, treden partijen in overleg of aanvullende financiering mogelijk kan zijn of het onderhoudsniveau is aan te passen. Indien de situatie zich voordoet dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen kosten meer vergoedt in haar jaarlijkse subsidiebeschikking voor het onderhouden van fietsenstallingen aan ProRail of de termijn waarin de gemeente haar bijdrage aan het onderhoud garandeert, eindigt, treden Partijen in overleg over de dan ontstane situatie. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de Fietsenstalling als zodanig zal blijven functioneren op het kwaliteitsniveau als omschreven in de door Partijen en Gemeente

ProRail

Pagina 7 van 13



NS Stations B.V. af te sluiten en Partijen genoegzaam bekende, integrale beheerovereenkomst eigenaren OVT Breda. 2. Vernieuwing: Ten aanzien van de kosten van Vernieuwing treden Partijen te zijner tijd in overleg. Paragraaf 2.3 Schade, aansprakelijkheden en verzekeringen Artikel 8 Schade 1

Schade die verband houdt met de voorbereiding en realisatie van de Fietsenstalling wordt door de Aannemer aangemeld bij de verzekeringsmakelaar van ProRail en/of de Gemeente en/of (indien mogelijk) verhaald op de aansprakelijke derde.

2

Alle door en in opdracht van Partijen gemaakte kosten ten behoeve van de behandeling van schadeclaims als bedoeld in lid 1, komen (voor zover niet verhaalbaar op een derde), ongeacht het resultaat van de genoemde inspanningen, voor rekening van het Projectbudget.

3

Voor zover Schade als bedoeld in lid 1 niet met succes verhaald kan worden op verzekeraars en aansprakelijke derden, komt deze ten laste van Projectbudget, tenzij ProRail en/of de Gemeente op grond van artikel 9 lid 1 en 2 van de Overeenkomst aansprakelijk zijn.

4

Schade die verband houdt met het onderhoud van de Fietsenstalling wordt door ProRail aangemeld bij de verzekeringsmakelaar van ProRail en/of (indien mogelijk) verhaald op de aansprakelijke derde.

5

Alle door en in opdracht van ProRail gemaakte kosten ten behoeve van de behandeling van schadeclaims als bedoeld in lid 4, komen (voor zover niet verhaalbaar op een derde), ongeacht het resultaat van de genoemde inspanningen, voor rekening van Partijen naar rato van hun bijdrage in het Onderhoud, als bedoeld in artikel 7 lid 1.

6

Voor zover Schade als bedoeld in lid 4 niet met succes verhaald kan worden op verzekeraars en aansprakelijke derden, komt deze ten laste van Partijen naar rato van hun bijdrage in het Onderhoud, als bedoeld in artikel 7 lid 1, tenzij ProRail op grond van artikel 9 lid 1 en 2 van de Overeenkomst aansprakelijk is.

Artikel 9 Aansprakelijkheden 1

Ter uitvoering van de taak van Partijen zijn Partijen naast het gestelde in lid 2, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van door hen gemaakte Verwijtbare fouten bij het uitvoeren van de in deze Overeenkomst bedoelde werkzaamheden. Directe schade is Schade geleden (een van) Partijen of derden, voor zover deze rechtstreeks en voorzienbaar voortvloeit uit Verwijtbaar handelen van (een van) Partijen. De in dit lid bedoelde aansprakelijkheid van een Partij is beperkt tot maximaal de hoogte van de financiële bijdrage van die Partij zoals bedoeld in artikel 5 lid 1. Gevolgschade dan wel indirecte schade komen niet voor enige vergoeding in aanmerking.

2

Verwijtbaarheid is niet van toepassing op handelingen van gemeente uit oogpunt van haar publiekrechtelijke taken en verantwoordelijkheden.

3

Indien aantoonbaar sprake is van grove schuld, bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde van (een der) Partijen, zijn Partijen in afwijking van het bepaalde in lid 1 aansprakelijk.

Artikel 10 Verzekeringen ProRail zal ten aanzien van het te realiseren Fietsenstalling een CAR-verzekering met de voor ProRail gebruikelijke voorwaarden (laten) afsluiten. De kosten van deze verzekeringen (premies) komen ten laste van het Projectbudget.

Gemeente

ProRail

Pagina 8 van 13



Hoofdstuk 3: Projectmanagement, overlegstructuur, planning en communicatie Artikel 11 Projectmanagement 1

ProRail zal als opdrachtgever en aanbestedende organisatie, in eigen naam, mede voor rekening en risico van de Gemeente, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, optreden richting de Aannemer die de Fietsenstalling dient voor te bereiden en te realiseren.

2

ProRail voert namens Partijen, met inachtneming van het gestelde in deze Overeenkomst, ten aanzien van realisatie van de Fietsenstalling regie over het proces van voorbereiding (laten voorbereiden), aanbesteding en (laten) realiseren.

3

ProRail draagt als gedelegeerd opdrachtgever zorg voor een volledig projectdossier dat bevat: alle administratie met betrekking tot het project, verslagen, rapportages etc.;

4

ProRail richt de administratie zodanig in dat alle stukken betrekking hebbend op het beheersen en het kunnen komen tot een afgewogen besluitvorming van het project en ten aanzien van de verplichtingen van Partijen, subsidievoorwaarden, bevoorschotting en afrekening subsidie en naleving van rechtmatigheidsaspecten inzichtelijk zijn.

5

De gemeente is bevoegd om, na voorafgaand verzoek, deze projectadministratie in te zien.

Artikel 12 Overleg 1

Partijen zullen regelmatig, maar in ieder geval één keer per kwartaal, op ambtelijk niveau met elkaar overleggen over de voortgang en uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze Overeenkomst. Indien noodzakelijk zal periodiek bestuurlijk overleg plaatsvinden.

2

In het overleg zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt onder meer besproken:

3

a.

de planning zoals bedoeld in artikel 13 inzake de voortgang van de voorbereiding en realisatie van de Fietsenstalling

b.

de voorbereiding en realisatie van de Fietsenstalling zoals bedoeld in artikel 3;

c.

het Projectbudget zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 inclusief meerkosten en bijbestellingen zoals bedoeld in artikel 6;

d.

de communicatie omtrent de Fietsenstalling zoals bedoeld in artikel 14;

e.

de voorzieningen en maatregelen die één of meer Partijen overwegen te nemen of genomen hebben in het welke raakvlakken kunnen hebben met de Fietsenstalling;

f.

alle overige zaken die van belang (kunnen) zijn voor de Fietsenstalling en de samenwerking tussen Partijen.

Partijen verbinden zich over en weer om, indien door enige oorzaak de realisatie van de Fietsenstalling wordt vertraagd of verhinderd of daartoe dreiging aanwezig is, onverwijld met elkaar in overleg te treden, teneinde gezamenlijk te trachten tot een oplossing te komen en te bewerkstelligen de Fietsenstalling wordt gerealiseerd

Artikel 13 Planning en fasering Partijen hebben ter zake van de uitvoering van het Project een indicatieve planning opgesteld, welke als bijlage II aan deze Overeenkomst is gehecht. Partijen zullen zich maximaal inspannen om de uitvoering van de realisatie van de Fietsenstalling zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in overeenstemming met de planning. Artikel 14 Communicatie en voorlichting De communicatie rond de Fietsenstalling vormt een onderdeel van het totale communicatieplan ViaBreda. Gemeente

ProRail

Pagina 9 van 13



Hoofdstuk 4: Uitvoering Project Artikel 15 Vergunningen 1

ProRail laat zorgdragen voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle voor de uitvoering van de in deze Overeenkomst genoemde werkzaamheden nodige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of privaatrechtelijke toestemmingen.

2

De kosten, welke uit het verkrijgen en hebben van de in lid 1 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of privaatrechtelijke toestemmingen mochten voortvloeien, maken deel uit van het Projectbudget.

3

De Gemeente zal zich inspannen, doch met inachtneming van wettelijke procedures en haar publiekrechtelijke bevoegdheden, de aangevraagde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en vrijstellingen met voortvarendheid te behandelen en te verlenen.

4

De Gemeente houdt ProRail op de hoogte van de voortgang en de afhandeling van bij Gemeente door derden ingediende bezwaar- en beroepschriften en aangespannen procedures die verband houden met de realisatie van de Fietsenstalling. De Gemeente verleent ProRail op verzoek inzage in de stukken met betrekking tot bovenbedoelde procedures, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen hieromtrent. Partijen stemmen indien gewenst hun standpunten inzake door derden aangespannen procedures af met inachtneming van de publiekrechtelijke bevoegdheid van de Gemeente.

Artikel 16 Oplevering 1

ProRail zal de Gemeente tijdig, nadat de door ProRail ingeschakelde Aannemer heeft aangegeven dat (een deel van) de Fietsenstalling gereed is voor aanvaarding, uitnodigen om gezamenlijk een vooropname uit te voeren. ProRail en de Gemeente stellen (zo nodig) een restpuntenlijst die door hen wordt ondertekend. Op de restpuntenlijst wordt tevens door de Gemeente een aantekening gemaakt of het werk al dan niet door ProRail aanvaard kan worden.

2

ProRail mag (een deel van) de Fietsenstalling pas aanvaarden indien de Gemeente hiermee schriftelijk instemt, tenzij ProRail conform de met haar Aannemer afgesloten en/of nog te sluiten overeenkomsten gehouden is (het deel van) de Fietsenstalling te aanvaarden.

3

Voor zover bij de vooropname dan wel bij de keuring gebreken zijn geconstateerd die Oplevering niet in de weg staan, staat ProRail er jegens de Gemeente voor in dat de Aannemer aan zijn herstelverplichtingen zal voldoen en dat de restpunten als vermeld op de in lid 1 bedoelde restpuntenlijst binnen redelijke termijn zullen zijn verholpen.

4

In het geval van ingebruikname vooruitlopend op de Oplevering van de Fietsenstalling, of een deel daarvan, geldt het bepaalde daaromtrent in de overeenkomst die ProRail met de Aannemer heeft gesloten.

Hoofdstuk 5: Onderhoud Artikel 17 Onderhoud Fietsenstalling Partijen hebben tezamen met NS Stations B.V. besloten om het onderhoud van de Fietsenstalling onder te brengen in de nog te sluiten integrale beheerovereenkomst eigenaren OVT Breda, Partijen genoegzaam bekend. Hierbij zal zo veel als mogelijk aangesloten worden bij de afspraken ten aanzien van uitvoering van het onderhoud zoals die worden gemaakt voor de bebouwde fietsenstalling aan de noordzijde van in de Openbaar Vervoersterminal van Breda.

Gemeente

ProRail

Pagina 10 van 13



De kosten van het onderhoud van de Fietsenstalling zullen gedeeld blijven conform de verdeelsleutel als genoemd in artikel 7 lid 1. Hoofdstuk 6 Slotbepalingen Artikel 18 Fiscaliteiten Partijen zullen met het oog op de fiscale gevolgen van hetgeen in deze Overeenkomst wordt geregeld, in onderling overleg nadere afspraken maken. Deze afspraken zullen erop gericht zijn de eventueel fiscaal nadelige gevolgen die voor Partijen uit deze Overeenkomst voortvloeien, zoveel mogelijk te beperken. Artikel 19 Wijzigingen/aanvullingen Wijzigingen van- en/of aanvullingen op deze Overeenkomst en de bijlagen zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Artikel 20 Inwerkingtreding van de Overeenkomst Deze Overeenkomst treedt in werking op het moment van de dagtekening van de laatst tekenende Partij. Artikel 21 Recht- en forumkeuze, geschillenregeling 1

Op het bepaalde in deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2

Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of de op deze Overeenkomst gebaseerde nadere overeenkomsten en afspraken, ook die slechts door een Partij als zodanig worden onderkend, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 22 Bijlagen De overwegingen en bijlagen behorende bij deze Overeenkomst maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Een verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de overwegingen en de bijlage(n). Bij strijdigheid tussen de bijlage(n) enerzijds en de bepalingen van de Overeenkomst anderzijds dan prevaleert de inhoud van de bepalingen van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst expliciet afwijkend is overeengekomen. ALDUS IN 2-VOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND: Breda, [Datum] Gemeente Breda [Handtekening]

P.A.C.M. van der Velden Burgemeester

Utrecht, [Datum] ProRail

Gemeente

ProRail

Pagina 11 van 13



[Handtekening]

Ir. P.E.M. Buck directeur Projecten

Gemeente

ProRail

Pagina 12 van 13

Inhoudsopgave bijlage Bijlage I Bijlage II Bijlage III

Tekening {kenmerk, datum} Planning {kenmerk, datum} Kostenraming investeringskosten {naam, kenmerk, datum}

Bijlage {Bijlage I}

Gemeente

ProRail

Pagina 13 van 13

Projectovereenkomst Fietsenstalling kelder zuidplein OVT Breda

Recommend Documents