Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) Fax: (52)

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 135/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21. 14:05 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 21-i ülés napirendjét elfogadja. Napirendi pontok: 1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 2. Beszámoló az Önkormányzat szociális ellátás körében, valamint az Idősek Háza tevékenységi körében végzett munkájáról 3. Beszámoló az Önkormányzat közművelődés feladatainak ellátásáról 4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 5. Belterületi utak felújítása 6. Piactér területszerzése 7. Közösségi tér megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala 8. Az önkormányzati tulajdonú telkek átmeneti hasznosítása 9. Ovi-foci önerős építése 10. Kedvezményes villamos energia ajánlat 11. Település Időjárási Állomás (TISZ) telepítése 12. Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete támogatása 13. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről 14. Kérdések, interpellációk, bejelentések 15. Belvízrendezéssel kapcsolatos döntések meghozatala (zárt ülés) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rózsa István és Tóthné Pinczés Róza képviselőket az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésére. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21. Bajusz Istvánné sk. polgármester A kivonat hiteléül: Nagyhegyes, 2014. május 23.

_____________________ ügyintéző

Dr. Kovács Gergely sk. jegyző

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 136/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.14:08 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Jelentés lejárt határidejű határozatokról Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.

Bajusz Istvánné sk. polgármester A kivonat hiteléül: Nagyhegyes, 2014. május 23.

_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 137/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.14:14 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelése Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készített átfogó értékelést elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést küldje meg az illetékes gyámhatóság részére. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. május 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 138/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.14:36 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Beszámoló az Önkormányzat szociális ellátás körében, valamint az Idősek Háza tevékenységi körében végzett munkájáról Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt szociális feladatait megfelelő színvonalon látta el. A Képviselő-testület az önkormányzat szociális ellátás körében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 139/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.15:07 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló (Községi könyvtár ) Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Községi Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 26.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 140/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.15:07 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló (Művelődési ház) Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Művelődési ház 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 26.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 141/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.17:07 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására a Tranzit-1 Kft. megbízása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, átvételére, elszállítására, ártalmatlanítás céljából történő átadására vonatkozó közszolgáltatás ellátására kijelöli a Tranzit-1 Kft. (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21. F. ép.) ajánlattevőt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó közszolgáltatási szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. május 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21. 17:16 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Belterületi utak felújításának finanszírozása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi utak II. üteme (Alkotmány utca, Zrínyi utca Ady. Endre utca 3321. út - Zrínyi utca közötti szakasza) felújításának finanszírozására 58. millió forintot a kivitelezés költségeire és 1,5 millió forintot az egyéb költségekre (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) biztosít a 2014. évi felhalmozási célú tartalék terhére. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. augusztus 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 143/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21. 17:17 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Belterületi utak felújítása közbeszerzési felhívás elfogadása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belterületi utak felújítása (Alkotmány utca, Zrínyi utca Ady. Endre utca 3321. út - Zrínyi utca közötti szakasza) kivitelezésére a Mátrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) által készített határozat mellékletét képező a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A. §-a szerinti eljárása az alábbi cégeket hívja meg: 1. D-TRANSZ Teherfuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) 2. ROAD-3 Építő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.) 3. DBS Construction Korlátolt Felelősségű Társaság (4150 Püspökladány, Szigligeti utca 5/2.) Határozati melléklete: ajánlati felhívás (külön dokumentumban) Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. augusztus 31.


_____________________ ügyintéző


AJÁNLATI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Nagyhegyes Község Önkormányzata 4064 Nagyhegyes Kossuth utca 2. Címzett: Cseke Tamás Telefon: +36 52 566009 E-mail: [email protected] Fax: +36 52 367010 További információ a következő címen szerezhető be: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay u. 27. Címzett: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka Telefon: +36 52502554 E-mail: [email protected] Fax: +36 52502557 A dokumentáció és a kiegészítő iratok a következő címen szerezhetők be: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay u. 27. Címzett: Hegedűs-Szenteczki Hajnalka Telefon: +36 52502554 E-mail: [email protected] Fax: +36 52502557 Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út. 27. 2.) A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: A jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 122./A §-ára hivatkozva hirdetmény és tárgyalás nélküli eljárást folytat le. 3.) A szerződés tárgya 3.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés a Nagyhegyes Község útfelújítás kivitelezési munkáira 3.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye: MAGYARORSZÁG, Nagyhegyes közigazgatási területe NUTS-kód HU321 4.)A szerződés becsült költsége és a rendelkezésre álló fedezet A szerződés becsült költsége bruttó 55.000.000.- Ft mely megegyezik a rendelkezése álló fedezet mértékével. 5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 45000000-7

6.)Részek

A beszerzés részekből áll: nem 7.)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem 8.)Szerződés szerinti mennyiség 81.)Főbb mennyiségek: Alkotmány utca: burkolatbontás: 308 m3 kátyúzás 20 m2 útalap C8 13 m3 útalap Z 0/80 255 m3 AC 16 alapréteg 60 m3 AC 11 kopóréteg 102 m3 AC 8 kopóréteg 1 m3 padkarendezés 1063 m2 Ady Endre utca vége: burkolatbontás: 44 m3 kátyúzás 7 m2 útalap C8 4 m3 útalap Z 0/80 25 m3 AC 16 alapréteg 6 m3 AC 11 kopóréteg 38 m3 padkarendezés 294 m2 Zrínyi utca: burkolatbontás: 341 m3 kátyúzás 10 m2 útalap C8 6 m3 útalap Z 0/80 206 m3 AC 16 alapréteg 53 m3 AC 11 kopóréteg 45 m3 padkarendezés 579 m2 A részletes feladat meghatározást (közbeszerzési műszaki leírást) a dokumentáció tartalmazza. 9.) A szerződés befejezési határideje: a szerződéskötéstől számított 3 hónap. 10.) További információk 10.1.) A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a vállalt teljesítési határidő be nem tartása esetén, a késedelem minden napja után, a nettó ajánlati ár 0,5 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetendő. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a nettó ajánlati ár 20 %-a. A nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-át meghaladó késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti, és megilleti a szerződés felmondásának joga. Jóteljesítési biztosíték: Egyösszegű Ajánlati Ár 5%-a, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint biztosítva. A biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában (a műszaki átadás- átvételi eljárás lezárásának időpontjában) kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő lejártát követő munkanapig hatályban kell maradnia. Jótállás időtartama: 12 hónap

A Kbt. 126.§ (5) bekezdés alapján a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásától az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. 10.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozása teljes mértékben önerőből történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint. A számlák kifizetése: A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14.§. (1) bekezdés, Kbt. 130.§. (3) bekezdés. A vállalkozási díj kifizetése utólag, a szerződés megvalósításának megfelelő ütemezéssel történik. Ajánlatkérő egy részszámla és egy végszámla (100 %-os készültségnél) benyújtására ad lehetőséget. Részszámla kiállítására 25 %-os készültségnél van lehetőség, összege az egyösszegű ajánlati ár 25 %a. Megrendelő előleget nem biztosít a Kbt. 131. (1) bekezdésben foglaltak alapján. A kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 10.3.) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Gazdasági társaság létrehozását nyertesség esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. 11.)Részvételi feltételek 11.1.)Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) Kizáró okok: 1.) Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint az eljárásban nem lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. 2.) A Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). 3.) Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezettel szemben a fentiekben előírt kizáró okok bármelyike fennáll. Az igazolás módja: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevőnek, az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § illetve 10. § alapján csak nyilatkoznia kell, hogy az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepel. 11.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. A felhívás megküldését megelőző utolsó három üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges; (Kr. 14. § (1) bekezdés b) pont); Amennyiben ajánlattevő nem rendelkezik az előírt teljes időszakra éves beszámolókkal mert működését az időszak kezdete után kezdte meg a Kr. 14. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jogosult igazolni alkalmasságát Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 14.§ (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 14.§ (4a) bekezdés) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján: Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett. Ha az Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P.1. Az ajánlattevőnek vagy jogelődjének az előző 3 évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy évben negatív. Ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (beszámolóval) azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 30 000 000 Ft-ot.

Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései és a Kr. 14.§ (3) bekezdése szerint is megfelelhetnek. A P.1 pont alkalmassági feltételei kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, így közös ajánlattevők esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg, tekintettel a Kbt. 55.§ (4) bekezdésére. 10.3.)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie: M.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 év jelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában igazolva. Az igazolásban meg kell adni: • a szerződést kötő másik fél nevét, címét, •a teljesített építési beruházás ismertetését, • az ellenszolgáltatás összegét, • a teljesítés idejét és helyét (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját), • annak megjelölését, hogy a teljesítésben, mint fővállalkozó, alvállalkozó vagy közös vállalkozási tag vett-e részt, • közös vállalkozásként teljesített szerződés esetén a tagok által teljesített ellenszolgáltatások összegeit, • nyilatkozatot annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, • a műszaki- szakmai alkalmassági minimumkövetelmény M.1. pontjában meghatározott értékekre utaló adatok ismertetését oly módon, hogy azok összevethetőek legyenek az alkalmassági kritériumokkal. Ha a közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősökneka megnevezése végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésébe (az M2. pontban felsorolt személyek) szakmai önéletrajzuk, a rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával, végzettségüket igazoló okiratok másolatának csatolásával. (Kr. 15. § (2) bek. e) pont). Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlatot ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is. Ezért a szakemberek önéletrajzukban jelöljék meg, hogy a jogosultság mely elektronikus elérési útvonalon érhető el.(A dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell.) Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. (Kr. 17. § (1a) bek.).

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: M.1 Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátumát megelőző 5 évben nem rendelkezik legalább az alábbiakban felsorolt, a vonatkozó szerződés előírásai szerint sikeresen teljesített (befejezett és műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunkával: - legalább 1 db útépítés kivitelezési munkával mely aszfaltozást is tartalmazott, és értéke legalább nettó 40 millió forint. M.2. Ha nem rendelkeznek legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel: projektvezető minimum 1 fő - felsőfokú műszaki végzettségű - legalább 3 éves szakmai gyakorlat, építési műszaki vezetőként útépítés területén Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55.§ (4)-(6) bekezdései szerint is megfelelhetnek. 11.) Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 12.) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem 13.) Adminisztratív információk 13.1.) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 2014.05.31. - 10:30 A dokumentációért fizetni kell: nem A dokumentációt Ajánlatkérő megküldi postai úton, a felhívás megküldésével egyidejűleg. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációt -a tervdokumentáció kivételével- a zöld szempontokat figyelembe véve kizárólag elektronikus adathordozón (DVD-n) bocsájtja ajánlattevő rendelkezésére. 14.) Ajánlattételi határidő 2014.05.31. - 10:30 15.) Az a nyelv amelyen a pályázat benyújtható Magyar. 16.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama napban: 60 (a tárgyalás befejezésének időpontjától számítva) 17.) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014.05.31. - 10:30 Helyszín: Matrix Audit Kft. 4032 Debrecen Poroszlay út. 27. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek. 18.) Kiegészítő információk 18.1.) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem 19.) További információk 19.1) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy szerződéses feltételként előírásra került, hogy a szerződés teljesítésének ideje alatt szaktolmács folyamatos biztosítása ajánlattevő kötelezettsége és

költsége, mely költséget az egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell, amennyiben az ajánlati felhívás 10.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pontjában megjelölt szakember nem rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével. 19.2 Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy nyertessége esetén az ajánlatban megajánlott szakemberek, az előírt vonatkozó jogosultságok tekintetében kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak, illetve azt a szerződés teljesítése során fenntartják. Az előírt jogosultságok: Projektvezető: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultság 19.3.) Kiegészítő tájékoztatás és helyszíni bejárás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§. (1)-(7) bekezdéseiben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az ajánlatkészítési időszakban ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, mivel a munkaterület nem elzárt, szabadon megtekinthető. Az Ajánlatkérő számára írásban megküldött a helyszín megtekintése során felmerült kérdéseik a kiegészítő tájékoztatás keretén belül kerülnek megválaszolásra az ajánlati felhívásnak megfelelően. 19.4.) Ajánlatok benyújtása: — Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 1 digitális példányban (CD/DVD teljesen kész eredeti ajánlat beszkennelve és a költségvetést excel formátumban is) be kell benyújtani, — A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 19.5.) Az ajánlatok értékelése: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, a legkedvezőbb. 19.6.) Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 19.7.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint. A nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. 19.8.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 19.9.) Fordítás:

Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja. (Kbt. 36§ (3). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 19.10.) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 19.11.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: — az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá, — Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, — A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 19.12.) Alvállalkozók megjelölése: Az ajánlatban meg kell jelölni: — a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, — b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. - c) amennyiben nem vesz igénybe az a) és/vagy b) pont szerinti alvállalkozót, az erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani. 19.13.) Felelősségbiztosítás: a nyertes ajánlattevőnek kivitelezői felelősségbiztosítást (CARContractors’ALL Risk, felelősségbiztosítás) kell kötni (vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni) legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amelyben a harmadik fél biztosításának értékhatára minimum: 10 000 000 HUF/év és minimum 2 000 000 HUF/káreseményenként. A felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum a szerződés feltétele. A kötvény másolatát szerződéskötés után 30 napon belül köteles vállalkozó megrendelőnek eljuttatni. 19.14.) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is. Ha az ajánlatkérő bármely okból a projektet nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. 19.15.) A minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott minősítési szempontokhoz képest Ajánlatkérő az alábbi alkalmassági pontok tekintetében határozott meg szigorúbb feltételeket: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: M.1., M.2. pont 19.16.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlást azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. (Kbt. 67. §(5) bek.) 19.17.) A Kbt. 60. § (1) és (3) bekezdésére tekintettel: - Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 19.18.) Közös ajánlattétel Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, melyben a közös ajánlattevők megjelölnek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, továbbá a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a közös ajánlattevők a szerződésteljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelősséget vállalnak, a Kbt. 25.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint. 19.19.) Irányadó jog Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 28.)E felhívás megküldésének időpontja: 2014............

nem

szabályozott

kérdésekben

a

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21. 17:23 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: Műszaki ellenőr kiválasztásának elutasítása a belterületi utak felújításához Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasította: „Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” feladatainak elvégzésére, a határozat melléklete szerinti tartalommal, zárt meghívásos pályázat során a következő szervezeteket kéri fel ajánlattételre: 1. Cívis Komplex Mérnök Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41. 2. Dankó András EV. 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 59. 3. Terv-Tár Bt. 4032 Debrecen, Hatvan u. 54 fsz. 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok értékelésére és a szerződés aláírására.” Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 145/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.17:24 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Műszaki ellenőr kiválasztása belterületi utak felújításához Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” feladatainak elvégzésére, a határozat melléklete szerinti tartalommal, zárt meghívásos pályázat során a következő szervezeteket kérje fel ajánlattételre: 1. Cívis Komplex Mérnök Kft. 4031 Debrecen, Kishegyesi út 36. VI./41. 2. Kem-Ber Beruházó-Tervező és Kereskedelmi Kft. 4024 Debrecen, Wesselényi. u. 6. 3. Terv-Tár Bt. 4032 Debrecen, Hatvan u. 54 fsz. 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlatok értékelésére és a szerződés aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. szeptember 30.


_____________________ ügyintéző


AJÁNLATKÉRÉS „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefaxszáma: Nagyhegyes Községi Önkormányzata 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Telefon: 566-008 Fax: 367-010 2. A munka tárgya, illetőleg mennyisége: Nagyhegyesi belterületi utak felújítása (Alkotmány utca, Zrínyi utca, Ady. Endre utca 3321. út - Zrínyi utca közötti szakasza) műszaki ellenőri feladatai ellátása. A kivitelezési munka becsült értéke bruttó 58 millió forint, melyet az önkormányzat saját forrásból biztosít. Ezen munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzése szakma szabályai szerint. 3. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2014. szeptember 30. előteljesítés kivitelezési szerződés szerint. 4. A teljesítés helye: 4064 Nagyhegyes, belterület 5. Az ajánlat benyújtásának helye: Nagyhegyes Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. [email protected] elektronikus címre Cseke Tamás vezető tanácsos részére 6. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2014. június 4. szerda 12.00 óra, 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: a pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van. 8. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei): magyar 9. Az ajánlatok elbírálásának várható határideje: 2014. június 4. 10. Az eredményhirdetés helye, ideje: az eredményről elektronikus (e-mail) küldeményben tájékoztatjuk az ajánlattevőket. 11. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. június 6. péntek 8.00 óra 12. Pályázati biztosíték: a pályázaton való részvétel biztosíték adásához nincs kötve 13. Az alkalmassági követelmények: Kizáró okok: - az eljárásban nem lehet pályázó, aki az ajánlatkérő Nagyhegyes Községi Önkormányzat adóhatóságánál bármilyen tartozása áll fenn. A pályázat beadásával ajánlattevő felhatalmazza ajánlatkérőt, hogy a tartozás tényét megvizsgálja; - Az ajánlatkérő alkalmatlanságát eredményezi, ha Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pontjaiban foglaltak valamelyike fennállnak (nyilatkozat becsatolása szükséges 2. mellékelt) - Az ajánlattevő alkalmatlanságát eredményezi, ha ajánlattevő nem rendelkezik legalább 1 fő a kivitelezéshez igazodó műszaki ellenőri névjegyzékbe felvett személlyel, melynek tényét az ajánlatban igazolnia szükséges; - Az ajánlatkérő alkalmatlanságát eredményezi, ha nem rendelkezik legalább 1 db útépítési műszaki ellenőri referenciával (ajánlattevő által kiadott nyilatkozat becsatolása szükséges referencia adatokkal: mit, mikor, kinek, mennyiért, mennyi idő alatt). - Ajánlattevőnek teljes körű felelősséget kell vállalnia arra, hogy a tevékenységünk és döntéseink következtében az ajánlattevőre, illetőleg a képviseletében eljáró személyekre esetlegesen kiszabott bírságok, pénzügyi kötelezettségek megfizetését vállalják (nyertes ajánlattevőnek a szerződésbe kell majd vállalni). - Azon ajánlattevők, akik a fentebb leírt előírásainak nem felelnek meg, vagy nyilatkozatukat nem az előírásoknak megfelelően csatolják be, azon ajánlattevők ajánlatai érvénytelennek és az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 14. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: - A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás, rendelkezésre áll. - Ajánlatkérő előleget nem fizet. - Ajánlatkérő az elvégzett beszerzés ellenértékének érvényesítésére az alábbi számlázási lehetőséget biztosítja, igazolt számla alapján: - 1 db végszámla hiánymentes átadást követően. - A számlák összegének kiegyenlítése átutalással történik 30 napon belül. 15. Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 16. Egyebek: - Az ajánlatokat a mellékelt „Felolvasó lapon” kell megadni, a paraméterek figyelembe vételével. - A kiíró a pályázat kiírásakor fenntarthatja a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, és ilyen módon minősítse a pályázatot eredménytelennek. - A pályázó a pályázat eredményének közzétételéig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. - Az ajánlatokat csak elektronikusan a 5. pontban megjelölt e-mail címre aláírt lepecsételt beszkennelt (színesben) formátumban kell megküldeni. - az ajánlattevő nem tehet részajánlatot. - kötelező mellékletek: felolvasó lap, ajánlattevői nyilatkozat, pályázó cég bemutatása, műszaki ellenőri névjegyzékbe felvett személy igazolása, 1db műszaki ellenőri referencia nyilatkozat

Nagyhegyes, 2014. május 23. Nagyhegyes Község Önkormányzata

1. melléklet

FELOLVASÓLAP „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” Ajánlattevő neve:_____________________________________________________________ Ajánlattevő székhelye, címe:____________________________________________________ Ajánlat értéke bruttó ______________________Ft

Teljesítési határidő: 2014. szeptember 30.

Kelt:________________, 2014. ___________hó______nap

_________________________________ Cégszerű aláírás

2. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-j) pontjaira, valamint a helyi adótartozásra a „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” feladatok ellátására leadott ajánlathoz Alulírott:…………………………………………(cím:………………………………………………...................., adószám: ………………………..) nevében eljáró meghatalmazott képviselő kijelentem, hogy az ajánlatkérésben megjelölt kizáró okok egyike sem vonatkozik cégünkre, miszerint cégünk a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint nem tartozik az alább felsorolt kizáró okok listájába: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

cégünknek Nagyhegyes Községi Önkormányzata adóhatóságánál tartozása nem áll fenn. Kelt: …………………………, 2014. . ……………………….. hó ……… nap …………………………………… Cégszerű aláírás

3. melléklet

PÁLYÁZÓ CÉG BEMUTATÁSA „Nagyhegyes belterületi utak felújítása műszaki ellenőrzése” feladatok ellátására leadott ajánlathoz

A vállalkozó (ajánlattevő) Cégszerű megnevezése:

Cégformája:

Székhelye:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzintézete:

Bankszámlaszáma:

Adószáma: Vezetőjének telefonszáma:

neve,

Jelen eljárásban a képviseletére kijelölt személy neve, telefonszáma: Kijelölésre jogosult személy cégszerű aláírása: Elektronikus elérhetőség (email cím)

Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 146/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21. 17:25 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása (Belterületi utak felújítása közbeszerzése) Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatára a belterületi utak felújítására (Alkotmány utca, Zrínyi utca Ady. Endre utca 3321. út - Zrínyi utca közötti szakasza) kiírt közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági tagjainak 1. számú szakmai szakértőjévé a pályázaton kiválasztott közbeszerzési tanácsadó képviselőjét; 2. számú szakmai szakértőjévé Cseke Tamás műszaki ügyintézőt; jogi szakértőjévé Dr. Kovács Gergely jegyzőt; pénzügyi szakértőjévé Berencsi Gyuláné pénzügyi csoportvezetőt jelöli ki. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. szeptember 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 147/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.17:26 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Éves közbeszerzési terv kiegészítése Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi beszerzéssel kiegészíti a 79/2014. (II. 20.) Kt. határozattal elfogadott Önkormányzat 2014. évi éves összesített közbeszerzési tervét. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. december 31. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Nagyhegyes Község Önkormányzata Érintett költségvetési év: 2014. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: Közbeszerzés tárgya: Belterületi utak felújítása II. ütem Típusa: építési beruházás Mennyiségi egysége: db Mennyisége: 1 2. A közbeszerzés várható időpontjai: a hirdetmény/felhívás feladás ideje: 2014. május teljesítés ideje: 2014. szeptember 3.A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: ~58.000.000,- Ft (bruttó) 4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus: Értékhatár szerint: nemzeti értékhatárt elérő Eljárástípus szerint: Kbt. 122/A. §-a szerint 5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete: Forrás mértéke(%) Önkormányzati önrész 100 6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek): Bajusz Istvánné polgármester 7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: szükséges 8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: --Készítette: Cseke Tamás vezető-tanácsos 2014. május 12.

Jóváhagyta:


_____________________ ügyintéző

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 147/2014. (V. 21.) Kt. határozatával


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 148/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.17:29 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Piactér területszerzéshez forrás biztosítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési piacteret fejleszteni és bővíteni kívánja. A szomszédos BALMAZ-COOP Rt. által felajánlott 458m2 es területet a BiblioMarkt Kft.(4024 Debrecen, Batthyány utca 10. fszt 1.) által készített értékbecslés alapján 1.400.000,Ft +ÁFA vételáron megvásárolja. Az ingatlanszerzéshez szükséges telekalakítási, ügyvédi és ingatlannyilvántartási költségek az eladót terhelik. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a szükséges dokumentumok aláírására Nagyhegyes Község Önkormányzata nevében. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlás költségét az általános tartalékkeret terhére biztosítja a 2014. évi költségvetéséből. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. november 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 149/2014. (V. 21.) KT határozat Ideje: 2014. május 21.17:43 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Ügyrendi döntés hozzászólás biztosítására Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a piactér területének megvásárlására irányuló kérelem benyújtóinak, Nádasdi Sándornénak és Kalló Imrének hozzászólási lehetőséget biztosít a napirendi pont keretében. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 150/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.17:58 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Piactéri bérlők ingatlanvásárlási kérelmének elutasítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Nagyhegyes, Micsurin u. 1/a. szám alatti (325/2 hrsz-ú) vásártér művelési ágú, 667 m2 területét sem részben, sem egészben nem kívánja értékesíteni. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 151/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.18:30 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Közösségi tér megvalósítása önerő nélkül Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.11-13/2. kódszámú, „Hajdúháti Hétmérföldes értékmegtartó és értékteremtő projekt” keretében megvalósuló közösségi információs szolgáltató-pont, bel- és kültéri közösségi tér kialakítását a pályázatban elnyert bruttó 7.747.000,- Ft-ból kívánja megvalósítani az alábbiak figyelembe vételével: - az udvaron lévő régi raktárépület kerüljön elbontásra, - a kerítést ahol lehet tujával, sövénnyel kell helyettesíteni, - lehetőség szerint kerüljön beszerzésre néhány sörpad, - a színpad kiemelt legyen, - nagy hatótávolságú WiFi kerüljön beszerzésre. A Képviselő-testület a használható bontott anyagok felhasználásával, bevonásával megépítendő WC költségeit a pályázati összegen felül átvállalja.

közfoglalkoztatottak

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek figyelembe vételével átdolgozott helyszínrajzot és a hozzá tartozó költségbecslést a júniusi testületi ülésre terjessze elő. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. június 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.19:41 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: Képviselői indítvány elutasítása az önkormányzati tulajdonú telkek átmeneti hasznosításával kapcsolatosan Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Daru János képviselői indítványát – az önkormányzati tulajdonú telkek átmeneti hasznosításával kapcsolatosan – elutasítja. Végrehajtásért felelős: Dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. június 19.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 153/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.19:42 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Az önkormányzati tulajdonú telkek átmeneti hasznosításáról Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja az önkormányzati tulajdonú építési telkek átmeneti hasznosításáról szóló 17/2001. (X. 17.) önkormányzati rendeletét. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 154/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:14 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Ovi-sportpálya önerős építése Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az óvoda területén egy 6×12m-es gumiborítású, fémvázas keretelemű, fa oldalpalánkú, 10×10 cm-es hálóval körbevett ovisportpálya létesítését. A Képviselő-testület a társadalmi munka bevonásával megvalósítandó létesítmény elkészítésére bruttó 2.390.000,- Ft költséget biztosít a felhalmozási célú tartalékból a 2014. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére, valamint a szükséges dokumentumok aláírására Nagyhegyes Község Önkormányzata nevében. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. augusztus 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 155/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:14 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: KRESZ pálya önerős építése az óvodában Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az óvoda területén egy 30×1 m-es beton alapanyagú burkolat kialakítását a meglévő KRESZ pálya bővítése céljából. A Képviselő-testület a társadalmi munka bevonásával megvalósítandó létesítmény elkészítésére bruttó 115.000,- Ft költséget biztosít a felhalmozási célú tartalékból a 2014. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint a szükséges dokumentumok aláírására Nagyhegyes Község Önkormányzata nevében. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. augusztus 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 156/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:17 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Homokozó árnyékolásának megoldása az óvodában Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az óvoda területén található 2 db homokozó árnyékolásának megoldását, melynek megvalósítására 115.000 Ft-ot biztosít a felhalmozási célú tartalékból a 2014. évi költségvetés terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Kovácsné Biri Irma óvodavezető Határidő: 2014. augusztus 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 157/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:26 Típusa: Nyílt Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: Kedvezményes villamos energia ajánlat elutasítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az E.ON Energiaszolgáltató Kft. a 2014. június 1-től 2015. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, kedvezményes villamos-energia tarifákat tartalmazó ajánlatát nem fogadja el. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 158/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:34 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Település Időjárási Állomás (TISZ) telepítések elutasítása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Település Időjárási Állomás telepítését községünkben. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 21.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 159/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:35 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete támogatása Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) részére biztosított lakosságarányos működési hozzájárulás támogatási szerződés aláírására. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 146.000,- Ft összegű támogatás 2012. december 11-én az egyesület részére már elutalásra került. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Határidő: 2014. december 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 160/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:37 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Fehér György megbízása a mázsaház és piac üzemeltetési feladatainak ellátásával Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 1-től határozatlan időre megbízza Fehér György (szül.: Debrecen, 1959.09.11., an.: Nagy Etelka) 4064 Nagyhegyes Micsurin u. 27. szám alatti lakost a mázsaház és piac üzemeltetési feladatainak ellátásával 25.000 Ft/hó megbízási díj ellenében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés előkészítésére és aláírására. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. május 31.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21.20:43 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Közfoglalkoztatottak bérkiegészítése Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2014. június 1-től 2014. szeptember 30. napjáig állományban lévő, szakképzettséget igénylő munkakörben (mezőgazdasági gépkezelő, kőműves, lakatos) foglalkoztatott, és a megfelelő szakképzettséggel rendelkező 3 fő közfoglalkoztatott bére a közfoglalkoztatási garantált bérminimum összegére (99.100,Ft, illetve 109.040,- Ft) kiegészítésre kerüljön. A Képviselő-testület a bérkiegészítések fedezetét 306.880,- Ft összegben a 2014. évi költségvetés „Közfoglalkoztatottak foglalkoztatására illetmény” előirányzat terhére biztosítja. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester Határidő: 2014. szeptember 30.


_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) 566-008 Fax: (52) 367-010 e-mail: [email protected] KIVONAT A Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből: 162/2014. (V. 21.) Kt határozat Ideje: 2014. május 21. 21:21 Zárt ülés Típusa: Névszerinti Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Belvízrendezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása (Terra-H Építőipari Zrt.) Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a „Vállalkozási szerződés a „Belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” program keretében, „Nagyhegyes Község belvíz veszélyeztetettségének csökkentése” tárgyú projekt kivitelezési feladataihoz kapcsolódó kiegészítő kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozóan (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0028)” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként, az eljárási cselekmények és a benyújtott ajánlatok ismeretében, az alábbi döntéseket hozza: - A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményes. A Terra-H Építőipari Zrt. (3242 Parádsasvár, Rákóczi út 25.) Ajánlattevő ajánlata teljes körű, az Ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek érvényesség, alkalmasság és tartalmi szempontból megfelelő. A Terra-H Építőipari Zrt Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, ajánlata érvényes. Az eljárás lezárásaként, nyertes Ajánlattevőnek a Terra-H Építőipari Zrt. (3242 Parádsasvár, Rákóczi út 25.) Ajánlattevő kerül kiválasztásra, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevő. Nyertes Ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár: 31.988.216 HUF + ÁFA. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Terra-H Építőipari Zrt. (3242 Parádsasvár, Rákóczi út 25.) nyertes Ajánlattevővel, a tárgyi projektre vonatkozóan a Vállalkozási szerződést megkösse. Végrehajtásért felelős: Bajusz Istvánné polgármester, Dr. Kovács Gergely jegyző Határidő: 2014. augusztus 31. Bajusz Istvánné sk. polgármester A kivonat hiteléül: Nagyhegyes, 2014. május 23.

_____________________ ügyintéző


Nagyhegyes Község Polgármesteri Hivatala 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. Tel.: (52) Fax: (52)

Recommend Documents