RIJKSVASTGOEDBEDRIJF (Defensie)

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF (Defensie) Bestek betreffende het werk: "....." OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: hier de tekst van de tekeningstempel (aanduiding in Projectwise) invullen. Algemene omschrijving van het werk: "....." OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: De omschrijving van het werk in hoofdlijnen kan hier worden aangegeven. Besteknummer: ..... SAP-nummer: ..... FINAD-referentienummer: ..... OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen van toepassing bij nieuwbouwprojecten Projectnummer: ...... Datum: ..... OPDRACHTGEVER: de Staat der Nederlanden, voor deze: Het Hoofd van de Afdeling Expertise en Realisatie Defensie van het Rijksvastgoedbedrijf

Bezoekadres: Herculeslaan 1, Utrecht Kromhoutkazerne, gebouw K7/8 Telefoon: 030 - 218 5500 Correspondentieadres: Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Postbus 90004, 3509 AA Utrecht

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-2 onder licentienummer: N88.35.04E en de teksten uit het DVD-STABU sjabloonbestek, uitgave: 2014-2.

Titel van het bestek 2e regel titel van het bestek

Pagina: 2

B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bijlage standaard opnemen voor de bijbehorende tekeningen. Indien met een afzonderlijke tekeningenlijst wordt gewerkt dan hierin de tekst "De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV2012." opnemen. Bladnummer

Omschrijving

BOUWKUNDIG B 01 B 02

..... .....

WERKTUIGBOUWKUNDIG W 01 W 02

..... .....

ELEKTROTECHNISCH E 01 E 02

..... .....

CIVIEL C01

.....

De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. OVERIGE BIJLAGEN: -

MOTIVERING VAN DE AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV2012 ZOALS DEZE ZIJN OPGENOMEN IN DE STABU-DVD BESTEK, TER VOLDOENING AAN DE MOTIVERINGSPLICHT ZOALS GESTELD IN DE AANBESTEDINGSWET 2012, HET AANBESTEDINGSREGLEMENT WERKEN (ARW2012) EN DE GIDS PROPORTIONALITEIT OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bijlage moet als wettelijke verplichting bij elk bestek worden opgenomen. bestaat uit 7 bladzijden. - MODEL GARANTIE / ZEKERHEIDSTELLING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bijlage (laatste versie) opnemen als een garantiezekerheidstelling van toepassing is volgens artikel 00.02.43.19 bestaat uit 1 bladzijde. - COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. Besteknummer: ..... Datum:

RVB Defensie Licentiehouder: 86.01.01.E


Pagina: 3

(coördinatieovereenkomst met schadevergoedingsregeling) bestaat uit 4 bladzijden. - PROJECT RISICO EN INVENTARISATIE (RI&E) ONTWERPFASE B&U OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bijlage PROJECT RI&E altijd opnemen omdat het is verplicht is voor elk werk, opname van de bijlage V&GPLAN is afhankelijk van het project. Note: (Governance code "Veiligheid in de bouw" wordt door de overheid onderschreven). en VEILIGHEID - EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) bestaat uit 9 bladzijden. -

AFWERKSTAAT INTERIEUR EN EXTERIEUR (voor de materialen en kleuren) bestaat uit bladzijden.

- MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. bestaat uit 9 bladzijden. - MODEL VERANTWOORDINGSFORMULIER SOCIAL RETURN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. bestaat uit 1 bladzijde. - RAPPORTAGE BODEMGESTELDHEID OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen indien beschikbaar. bestaat uit ..... bladzijden. - GRONDONDERZOEKSRAPPORT MET GRONDWATERSTANDGEGEVENS OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen indien beschikbaar. bestaat uit ..... bladzijden. - MODEL OVERDRACHTSPROTOCOL OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bijlage opnemen bij (Nieuwbouw) projecten i.c.m. 00.02.10 09. bestaat uit 18 bladzijden.

Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 4

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN




Pagina: 5

00

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN A200001.000.a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABUStandaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. A200000.001.a09 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 09. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. MOTIVATIE; dit artikel in het DVD bestek opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en tekeningen onderling te ondervangen die kennelijk wel tot het werk behoren en waardoor redelijkerwijs geen verrekening kan en mag worden verwacht. De onderdelen die op de bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen of in de overige bijlagen bij de beschrijving van het werk voorkomen, doch niet in de beschrijving van het werk zijn vermeld, moeten door de aannemer worden geleverd en verwerkt en kunnen niet als meerwerk worden opgevoerd.

00.02

AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. A230001.001.a01 WERKTERREIN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. A230001.001.a02 WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 09. A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. MOTIVATIE; Dit artikel in het DVD bestek opnemen omdat het begrip "hoofdconstructeur" niet is opgenomen in de UAV2012. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 6

In dit DVD bestek wordt afhankelijk van het project de bewakende rol voor de constructieve samenhang bij de opdrachtgever of de aannemer gelegd waarbij een ieder voor zijn deel van de berekeningen, tekeningen en dergelijke verantwoordelijk blijft. Hiervoor artikle 00.02.05.09.of artilkel 00.02.06.09 opnemen. Onder hoofdconstructeur wordt zoals beschreven in het "Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid editie 2011" verstaan: - de adviseur die de functies van ontwerpend constructeur en coördinerend constructeur in zich verenigt. - de ontwerpend constructeur is de adviseur die het constructief ontwerp maakt als lid van het ontwerpteam. - de coördinerend constructeur is de adviseur die in de fase uitvoeringsgereed ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van de deelconstructies inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 00.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN A230002.002.a01 GELDIGHEID 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. A230002.002.a02 PUBLICATIES OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 05 standaard niet opnemen. 01. A230005.001.a01 BOUWBESPREKING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 02. A230005.003.a01 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij een project waar de opdrachtgever materialen ter beschikking stelt, in combinatie met artikel 00.02.05.03. Hier dan een opsomming van de materialen geven. Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld: ..... 03. A230005.003.a02 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 00.02.05.03. Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd. 04. A230005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling alleen opnemen bij een project waarbij verontreinigingen voorkomen (zie Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 7

paragraaf 5, lid 8 van de UAV). Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. Stof: ..... - omvang ..... A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR 09. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de DVD zijn/worden berekend. let op !!! dan bepaling 00.02.06.09 verwijderen. MOTIVATIE; zie hiervoor artikel 00.02.01.09. De directie wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur. VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 00.02.06 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepalingen 02, 03, 06, 07, 08, 12 en 13 standaard niet opnemen. 01. A230006.006.a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 04. A230006.011.a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 8

aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. A230006.016.a01 ONGEVALLEN 05. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 09. A200000.002.a09 HOOFDCONTRUCTEUR OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de aannemer worden berekend. Let op !!! dan de bepaling 00.02.05.09 verwijderen. De aannemer wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur. 10. A230006.032.a01 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie. 11. A230006.033.a01 LEERLINGBOUWPLAATS OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien dit voor het project van toepassing is verklaard. Deze STABU-bepaling dan opnemen met als invultekst, de directie. Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met de directie. 19. A200000.002.a19 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien het een Europese aanbesteding/inschrijving betreft. Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands. De correspondentie betreffende het werk dient in de Nederlandse taal te worden gevoerd. 29. A200000.002.a29 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Het is niet toegestaan een medewerker van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) op welke wijze ook vergoedingen, beloften, giften, geschenken of beloningen aan te bieden of te geven. Daaronder wordt tevens begrepen het verstrekken van leningen, het in de gelegenheid stellen reizen te maken, het deelnemen aan of het bijwonen van sportevenementen of enig andere vorm van recreatie. Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van die Dienst. Indien in strijd met het vorenstaande wordt gehandeld zal na overleg Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 9

met de aannemer worden bezien of er redenen zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Onafhankelijk daarvan zal, eveneens na overleg met de aannemer, worden bezien of er een aanleiding is voor enige vorm van uitsluiting van de aannemer van opdrachten door of vanwege de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). A200000.002.a39 GEBIEDSBEPERKINGEN 39. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij NATO-projecten. De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO. Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten. A200000.002.a49 CONTRACTBEPERKINGEN 49. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij USA-projecten. De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan. 59. A200000.002.a59 OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden opgevolgd. Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein danwel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer. 79. A200000.002.a79 BESCHEIDEN AANVRAAG BOUWVERGUNNING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als het werk bouwvergunningsplichtig is. De aannemer moet bij de gemeente, als gesteld in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) onder hoofdstuk 2 Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten in artikel 2.2 Bouwbesluit 2012 aangegeven bescheiden inleveren: - volgens lid 6, gegevens over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen; - volgens lid 7, overige vereisten: - kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden te behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid. De directie moet een afschrift van de bovengenoemde bescheiden ontvangen. 89. A200000.002.a89 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als dit door de Projectleider is bepaald, dan ook de bijlagen het MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN opnemen. De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk toegeschreven toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. Het op te stellen toezichtkeuringsplan (TKP) dient ten minste de van toepassing zijnde controle-wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals in het "model toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "model toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is ook van toepassing voor het toezichtkeuringplan; voor 'algemeen Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 10

tijdschema' moet dan worden gelezen "toezichtkeuringsplan". Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen gevolg hebben, dienen ten minste bijwoonpunten te zijn en in bijzondere gevallen wachtpunten. Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te voldoen. In het toezichtkeuringplan dienen tevens duidelijk te worden aangegeven: - Kwaliteit: de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste kwaliteit van het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen realiseren. - Keuring: de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn onderaannemer(s); - de wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te controleren onderdelen; - de wijze van meten en/of controleren; - het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de frequentie van meting en/of controle; - de benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen van de rapportage; en - de wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle en welke documenten daarbij worden aangeleverd. Het toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en documenten moeten tweevoud worden verstrekt aan de directie. A200000.002.a90 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN 90. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 89 en de daar gestelde voorwaarde TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) - Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een (tussen)product door de toezichthouder wordt geverifieerd. De volgende categorieën controlepunten worden onderscheiden: - verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de aannemer; - controle ter plaatse; en - aanvullende steekproefsgewijze keuring (door toezichthouder). Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. - Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie voor de toezichthouder beschikbaar is en waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de toezichthouder al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is. - Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie aan de toezichthouder wordt aangeboden en waarna het werk pas mag worden vervolgd na acceptatie door de toezichthouder. - Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 11

-

Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het vaststellen of en in hoeverre zijn aan de vigerende eisen voldoen. A200000.002.a91 BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS, 91. LEIDINGEN EN COMPONENTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen indien van toepassing. In aanvulling op paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat schade aan ondergrondse kabels en/of leidingen terstond gemeld moet worden aan de directie. Het herstel van schade aan kabels en componenten van het beveiligingssysteem moet worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem. A200000.002.a92 SOCIAL RETURN 92. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze aanvullende administratieve bepaling alleen opnemen bij een werk met een aannemingssom, gebaseerd op de directiebegroting met een loonsom vanaf 250.000 euro in combinatie met een minimale uitvoeringsduur, de termijn binnen welk het werk moet worden opgeleverd, van 6 maanden. a. De aannemer verbindt zicht ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen behorende uit de doelgroep: 1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder reintegratie-ondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden; 5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden; 7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden; 8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerde; 10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers); 11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties; en 12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten. b. De aannemer stuurt aan de directie: OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: advieskeuze elk kwartaal. \elke maand, \elk kwartaal, \elk half jaar, \elk jaar, uiterlijk 15 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Besteknummer: ..... Datum:



c. d.

e. f.

g.

Pagina: 12

Het verantwoordingsformulier Social Return moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd. De directie controleert op basis van het Verantwoordingsformulier SocialReturn of de aannemer voldoet aan de verplichtingen genoemd in deze bepaling, sub a. Constateert de directie op basis van het Verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze bepaling, sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg: 1. Stellen de directie en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in deze bepaling, sub a voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn; en 2. Stellen de directie en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot Social Return door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012. Het overleg omschreven in deze bepaling, sub d laat de mogelijkheid voor de directie tot het opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling, sub f en g onverlet. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling, sub a niet nakomt, dan kan de directie naar rato van de bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen storneren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig op de daarop volgende termijnen. De inhouding of stornering genoemd in deze bepaling, sub f vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling, sub a buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

DATUM VAN AANVANG 00.02.07 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 02 standaard NIET opnemen. 01. A230007.001.a01 DATUM VAN AANVANG OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum als genoemd in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012. 00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: keuze maken voor bepaling 01 of 02. Bepalingen 03 t/m 08, 20 en 21standaard niet opnemen. 01. A230008.001.a01 OPLEVERINGSTERMIJN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: keuze maken voor werkdagen, kalenderdagen, kalenderweken of kalendermaanden en hier invullen. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt 02. A230008.001.a02 DATUM VAN OPLEVERING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: alleen opnemen als een datum van oplevering gevraagd wordt, dan hier de datum invullen. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: ..... Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 13

00.02.10

OPLEVERING A200000.010.a09 BESTANDSINFORMATIE - MODEL 09. OVERDRACHTSPROTOCOL OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen bij (nieuwbouw) projecten. Ten behoeve van de bestandsinformatie voor het overdrachtsprotocol moet de aannemer de nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: - afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw; - overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en - installatiegegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, vermogens en dergelijke. De aannemer moet het formulier volgens het format "model overdrachtsprotocol" dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor zover dit voor hem van toepassing is. 00.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN A230011.001.a01 ONDERHOUDSTERMIJN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 3. 00.02.12

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 09. A200000.012.a09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen, omdat het Ministerie van Defensie vanwege dit onderdeel de UAV 2012 niet heeft mede ondertekend. Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1 van de UAV 2012 komt te vervallen. 00.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. A230014.003.a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 00.02.15

WERKTERREIN 01. A230015.001.a01 AANDUIDING WERKTERREIN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. 09. A200000.002.a09 TOEGANGSREGELING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling. De directie zal de aannemer de toegangsregeling ter hand stellen c.q. doen toekomen. 19. A200000.002.a19 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR LANGER DAN 3 WEKEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 14

Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend toegang tot het werkterrein is gewenst, dient de aannemer, door tussenkomst van de directie, een toegangsbewijs, een zogenaamd "type 4" Defensiepas, aan te vragen. - Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" worden ingevuld; - tevens moet er door Bureau Veiligheid van het object, op een defensielocatie, een foto worden gemaakt van de betreffende werknemer; - gelijktijdig met het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas type 4" moet een "Verklaring Omtrent het Gedrag" (VOG) van iedere werknemer worden aangevraagd; - voor het verkrijgen van de "VOG" moet een aanvraagformulier worden ingevuld welke door de aanvrager en de DVD moet zijn ondertekend; - het "VOG" aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente, waarin de desbetreffende aanvrager woont of dit is te downloaden op de site van het ministerie van Justitie (www.justitie.nl); - na de ondertekeningen moet dit aanvraagformulier bij de afdeling burger- en publiekszaken van de gemeente waar de desbetreffende persoon staat ingeschreven, door de desbetreffende persoon zelf worden ingeleverd; - de aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen de aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken bedraagt; - de kosten voor het verkrijgen van de "VOG" zijn voor rekening van de aannemer; - de "Defensiepas type 4" moet, na afspraak met het Bureau Veiligheid van het object, door de individuele werknemer persoonlijk worden afgehaald, waarbij de "VOG" verklaring moet worden overlegd en de werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen; - de aannemer moet er rekening mee houden dat de totale proceduretijd voor het verkrijgen van de "Defensiepas type 4", vanaf het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de Directie tot aan het afhalen van de pas bij het object minimaal 4 weken in beslag neemt; - de kosten voor het verkrijgen van de pas zijn voor rekening van de aannemer, met uitzondering van het maken en het verstrekken van de foto en het vervaardigen van de pas; en - de aannemer dient de bovengenoemde "Defensiepas type 4" van de werknemers direct na beëindiging van hun werkzaamheden in te leveren bij Bureau Veiligheid van het object. A200000.002.a29 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR KORTER DAN 3 29. WEKEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Werknemers, leveranciers en dergelijke welke minder dan 3 weken achtereen volgend op de bouwplaats moeten zijn moeten minimaal 3 werkdagen voor elk bezoek via de mail aan de directie bekend worden gesteld middels een vastgesteld format. - Op dit format moeten de volgende gegevens worden aangegeven: - naam van het bedrijf, eventueel naam onderaannemer; - naam van de persoon; - de geboortedatum; - de geboorteplaats; - het betreffend werk, eventueel gebouwnummer; en - de duur werkzaamheden (van ..... tot .....). - Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist, deze personen bij elk bezoek van het werkterrein door de aannemer vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour Besteknummer: ..... Datum:



-

-

-

Pagina: 15

worden begeleidt; hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn werknemers aanwijzen als escortbevoegde personen en deze bij de directie bekend stellen; deze escortbevoegde personen moeten in het bezit zijn van het "Defensiepas type 4"; gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde werknemers op het werkterrein aanwezig zijn dan wel telefonisch bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het werk, vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour te begeleiden; de incidentele bezoekers dienen zich gelijktijdig met de escortbevoegde persoon bij de ingang van het object te legitimeren (paspoort, ID kaart of rijbewijs) voor het verkrijgen van een "Bezoekerspas"; bij het verlaten van het object dient deze "Bezoekerspas" weer bij de wacht te worden ingeleverd; en zonder begeleiding van genoemde personen zal hen de toegang tot het werkterrein worden geweigerd. De daarvoor gemaakte extra kosten kunnen niet worden verhaald op Defensie.

00.02.16

AFSLUITING, RECLAME A230016.004.a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 00.02.17

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01. A230017.001.a01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien houtwerk in het bestek worden beschreven i.v.m. de verplichting dat de rijksoverheid 100% duurzaam inkoopt. a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan. d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement; - Annex I: Category A Evidence; - Application form for system managers; Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 16

-

Assessment matrix for system managers; Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d. bedoeld certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - Annex II: Category B Evidence; - Appendix 1: Checklist Supply Chain; - Appendix 2: Checklist Legality; - Appendix 3: Checklist SFM with Guidance; - Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain; - Guidance appendix 2: Checklist Legality. De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. A200000.002.a09 BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. De aannemer mag alleen bouwstoffen voor buitentoepassingen leveren, waarvan de kwaliteit voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 19. A200000.002.a19 GROND OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien grondwerk in het bestek wordt opgenomen. De aannemer mag alleen grond leveren waarvan de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 29. A200000.002.a29 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Note: i.v.m. ARW 2012 bij voorkeur geen fabrieksnaam of een leverancier in het bestek vermelden. Voor zover in dit bestek een product is omschreven met een merknaam dient, indien niet uitdrukkelijk anders in dit bestek is aangegeven, achter elke merknaam gelezen te worden "of gelijkwaardig". 39. A200000.002.a39 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Voor zover in het bestek niet anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit. 00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: de bepaling 01 en 04 niet opnemen, deze per hoofdstuk benoemen. 02. A230018.001.a02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 03. A230018.001.a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 17

in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 00.02.19

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN A200000.002.a09 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 09. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien bouwstoffen door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2102 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 00.02.20

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN A230020.000.a01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De aannemer draagt er zorg voor dat: - het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen die onder een productcertificaat, voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, worden geleverd, moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in deze documenten; en - het transport, de opslag en de verwerking van de overige bouwstoffen moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant. 00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 01 niet opnemen. 09. A200000.002.a09 OUDE BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden. Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever en worden eigendom van de aannemer en moeten door hem worden afgevoerd van het rijksterrein. 00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 02 niet opnemen. 01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de van toepassing zijnde onderdelen selecteren door de betreffende diciplines. ..... indien de vrije invulmogelijkheid niet wordt gebruikt deze verwijderen. Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 2 jaar: - het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; - verduisteringsgordijnen; - koud- en warmwatertapinstallaties; - sanitair; - brandblustoestellen; Besteknummer: ..... Datum:



-

Pagina: 18

verwarmingsinstallaties; ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; koelinstallaties; regelinstallaties; gasinstallaties; elektrotechnische installaties; communicatieinstallaties; brandmeldinstallaties; beveiligingsinstallaties; .....

De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 3 jaar: - transparante verfsystemen. - ..... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 5 jaar: - ruwbouwtimmerwerken; - plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; - binnendeuren compleet met toebehoren; - paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren; - lichtkoepels en lichtstraten; - garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren; - klimbeveiliging daken; - enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; - kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; - dilatatievoegprofielen; - vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; - stukadoor- en spuitpleisterwerken; - vloeren wandtegelwerken inclusief het voegwerk; - cementgebonden dekvloeren; - vloerluiken; - systeemplafonds inclusief toebehoren; - systeemwanden inclusief toebehoren; - afbouwtimmerwerken; - plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; - dekkende verfsystemen; - brandwerende coatings; - keukenkasten; - aanrechten werkbladen; - balies en loketten; - elastische vloerbedekkingen; - zachte vloerbedekkingen; - binnenriolering; - kraanbanen; - ..... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 6 jaar: - houten buitendeuren compleet met toebehoren; - de vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en met de oliewaterafscheiderinstallatie. - ..... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 10 jaar: - geprefabriceerde heipalen; - betonconstructies voor fundering en vloeren; Besteknummer: ..... Datum:



-

Pagina: 19

gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie; gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; voegwerk van de schoon metselwerkwanden; vooraf vervaardigde steenachtige elementen; metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten; thermisch verzinkte stalen onderdelen; metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren; metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren. (sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal; houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; metalen gevelbekledingen; metalen trappen, leuningen en balustraden; dakbedekkingen inclusief dakopbouw (isolatielaag) en bevestigingen; de op te nemen onderdelen in de dakbedekkingen; isolerende beglazingen inclusief plaatsing en afdichtingen; vloercoatings, binnen en buiten, op kleur en onthechting; brandwerendheid constructies, schilderwerk en/of bekledingen; hemelwaterafvoeren; noodoverstorten; dakgoten; pompen in binnenrioleringsinstallaties; .....

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 00.02.26 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 03 standaard NIET opnemen. 01. A230026.001.a01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: standaard keuze "kalenderdagen" afhankelijk van het project kan een andere keuze worden gemaakt. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: kalenderdagen. 02. A230026.001.a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering en de coordinatie van het werk ligt bij de aannemer van dit bestek. De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. 04. A230026.001.a04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn bij de uitvoering en de coordinatie van het werk ligt niet bij de aannemer van dit bestek.. De aannemer zal het algemene tijdschema waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 05. A230026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien in een hoofdstuk wordt gevraagd om een gedetailleerd werkplan, bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 voor asbestsanering (punt 10.00.31). Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: - het project zoals in dit bestek is beschreven. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 20

OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: hier indien van toepassing de onderdelen en/of hoofdstukken benoemen. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: - voor de eerste bouwvergadering. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 3. - goedgekeurde: 3. DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 00.02.27 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepalingen 01, 02 en 03 standaard NIET opnemen. 04. A230027.009.a01 BOUWVERGADERINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: indien van toepassing hier ter indicatie voor het bepalen van de aannemingssom de vergaderfrequentie aangeven. De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per 09. A200000.002.a09 AANTEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De in paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 genoemde aantekeningen moeten door de aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overgelegd. 00.02.28

AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 01. A230028.000.a01 ROOILIJN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen bij een nieuwbouwproject. De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven. 02. A230028.000.a02 PEIL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing, hier een keuze maken . Als peil P geldt: ..... 00.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. A230031.001.a01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn, dan dient de betreffende derden worden ingevulld. (hier worden niet de onderaannemers van de aannemer bedoeld). Door derden worden uitgevoerd: 02. A230031.001.a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als er derden betrokken zijn. De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. A230031.001.a03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 21

terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. A230031.002.a02 COÖRDINATIEOVEREENKOMST 05. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als dit een bestek is met een coördinatieovereenkomst dan ook artikel 09 opnenemen. Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie. A230031.002.a03 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN 06. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve van door derden in het werk te brengen onderdelen: De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden de aannemer. 09. A200000.002.a09 VERTRAGINGSSCHADE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien artikel 05 van toepassing is. de hoogte van het boetebedrag dient dan door de projectleider in overleg met contractmanagement worden bepaald. Het bedrag van de vertragingsschade, als bedoeld in artikel 3 van de in de bijlage opgenomen Coördinatieovereenkomst, is € .....,-- per dag. 00.02.32

GEVONDEN VOORWERPEN 01. A230032.000.a01 ONDERBREKING VAN HET WERK OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als er grondwerkzaamheden worden beschreven. Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 00.02.35

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 09. A200000.002.a09 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De verrekening van het meer en het minder werk of het saldo daarvan, vindt gelijktijdig plaats bij de eindafrekening van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk zal worden gekort op de eindafrekening. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer en minder werk, zulks uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5 procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom. Voor de betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale termijnbetaling.




Pagina: 22

BESTEKSWIJZIGINGEN 00.02.36 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 01 standaard NIET opnemen. A200000.002.a09 OVEREENKOMEN VAN PRIJZEN/BEDRAGEN 09. BESTEKWIJZIGINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. In de eerste zin van lid 4, van paragraaf 36 van de UAV 2102 moet voor: "opdrachtgever" worden gelezen "directie". 00.02.37

STELPOSTEN A230037.001.a01 OVERZICHT STELPOSTEN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er stelposten in het bestek zijn opgenomen. De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: Volgnummer Postnummer Bedrag ------------------------------------------------------------------------------1 ..... € ..... 2 ..... € ..... 00.02.38

HOEVEELHEDEN A230038.000.a01 METING HOEVEELHEDEN 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er verrekenbare hoeveelheden in het bestek zijn opgenomen. Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 02. A230038.001.a01 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er verrekenbare hoeveelheden in het bestek zijn opgenomen. De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 03. A230038.002.a01 OVERZICHT GESCHATTE HOEVEELHEDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er geschatte hoeveelheden in het bestek zijn opgenomen. De geschatte hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 2 van de UAV 2012 zijn de volgende: 00.02.39

AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 09. A200000.002.a09 WIJZIGINGEN VAN VERREKENPRIJZEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen als er verrekenprijzen in het bestek zijn opgenomen. In paragraaf 39, lid 2 van de UAV 2012 moet voor "opdrachtgever" worden gelezen "directie". 00.02.40 BETALING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepalingen 01, 02, 03 en 04 standaard NIET opnemen. 09. A200000.002.a19 BETALING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. De betaling zal plaatsvinden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend bij het factuuradres. Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt gewijzigd in: "De uitbetaling van een termijn zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat bij de opneming bedoeld in paragraaf 40, lid 2 van de UAV 2012 is gebleken dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn, nadat de declaratie (rekening) in goede orde bij het factuuradres is Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 23

ingekomen en een afschrift van de declaratie bij het correspondentieadres is ingekomen." De eerst genoemde termijn vermeld in paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012, wordt gewijzigd in 30 dagen, deze gaat eveneens pas in nadat voldaan is aan de voorwaarden zoals hiervoor zijn gesteld. De eindafrekening van het werk zal afzonderlijk, doch gelijktijdig bij de laatste termijn van betaling plaatsvinden. Indien het bedrag van de toe te passen kortingen en/of het minder werk meer is dan het bedrag van de laatste termijn van betaling dan zal dit bedrag worden gekort bij een voorafgaande betalingstermijn. De aannemer moet nadat het algemeen tijdschema door de directie is goedgekeurd een betalingsprognose bij de directie indienen. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, dan wel dat een verzoek van de aannemer om overdracht van eigendomsrechten, conform paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 wordt ingewilligd, moet de betalingsprognose in overleg met de directie worden bijgesteld. A200000.002.a09 BETALING IN TERMIJNEN MET 19. GARANTIEZEKERHEIDSTELLING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als er een garantiezekerheidsstelling (bankgarantie) wordt gevraagd bij werken met een opdracht > € 250.000,- (excl. OB). Bij keuze voor artikel 19 artikel 29 NIET opnemen. De betaling van de aanneemsom vindt plaats in termijnen. Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en gebleken is dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats. De termijnen van de aanneemsom, bedragen ieder van de aanneemsom: ..... %. 29. A200000.000.a19 BETALING IN TERMIJNEN ZONDER GARANTIEZEKERHEIDSTELLING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen als de onderhoudstermijn in de betalingstermijnen wordt meegenomen bij werken met een opdracht < € 250.000,- (excl. OB). Bij keuze voor artikel 29 artikel 00.02.40.19 en artikel 00.02.43 .19 NIET opnemen. De betaling van de aanneemsom vindt plaats in termijnen. Indien een bepaald percentage van het werk gereed is, en is gebleken dat de aannemer recht heeft op uitbetaling, vindt betaling van de aan de stand van het werk gerelateerde percentage van de aanneemsom plaats. De laatste en voorlaatste betalingstermijn wijken hiervan af. De termijnen van de aanneemsom, met uitzondering van de laatste en voorlaatste, bedragen ieder van de aanneemsom: ..... %. De voorlaatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd; zij bedraagt in procenten van de aannemingssom .....%. De laatste termijn bedraagt 5%, deze wordt na afloop van de onderhoudstermijn en/of nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. 39. A200000.002.a29 DECLARATIES, FACTUURADRES OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Declaraties moeten bij voorkeur digitaal worden aangeboden. Op de declaraties en de bijlagen moeten zijn aangegeven: - besteknummer; - SAP-nummer; en - FINAD-referentienummer. De declaratie met bijlagen verzenden naar: [email protected] Indien een declaratie digitaal wordt aangeboden mag deze "niet" per post worden aangeboden.




Pagina: 24

Indien een declaratie toch per post wordt aangeboden is het factuuradres: Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Postbus 7500, 6460 NE Kerkrade. A200000.002.a39 CORRESPONDENTIEADRES 49. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Op correspondentie moet de vermelding staan van: - besteknummer; - SAP-nummer; en - FINAD-referentienummer. De correspondentie moet worden ingediend bij: Directie Vastgoedbeheer Rijksvastgoedbedrijf Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Declaraties en/of kopieën van declaraties mogen niet worden ingediend bij het correspondentieadres. KORTINGEN 00.02.42 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 02 standaard NIET opnemen. 01. A230042.002.a01 KORTINGSBEDRAG OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De hoogte van het in te vullen bedrag moet in verhouding staan met de grootte van het werk. Het bepalen van de hoogte van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de ProjectLeider samen met bureau Contractmanagement. De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € .....,09. A200000.002.a09 OVERIGE INHOUDINGEN (BEPLANTINGEN) OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Bij vermijdbare beschadigingen aan beplantingen als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen maatregelen ter voorkoming van beschadigingen, zulks ter beoordeling van de directie, kan een korting worden toegepast van: a. bij beschadigingen van beplanting, zodanig dat afzetten of herplanten naar het oordeel van de directie noodzakelijk is € 50,per m2; b. bij bastbeschadigingen van stam en/of takken, bij gebroken en/of afgerukte takken en bij wortelbeschadigingen € 250,- per gebeurtenis; en c. bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels afgerukt, scheuren van de stam e.d.): - stamdiameter tot 0,20 m € 500,- per geval; - stamdiameter 0,20 m tot 0,40 m € 2.500,- per geval; en - stamdiameter groter dan 0,40 m € 5.000,- per geval. De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die aan de overeenkomst beantwoorden; en b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat. 19. A200000.002.a19 BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS, LEIDINGEN EN COMPONENTEN Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 25

OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen indien van toepassing. In aanvulling op de voor rekening van de aannemer komende herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge van paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012 aansprakelijk is, wordt bepaald dat bij beschadigingen van ondergrondse kabels en/of leidingen de aannemer een korting zal worden opgelegd groot € 500,- per gebeurtenis. De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: a. zijn vordering tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken, het verrichten van diensten of de voltooiing van het werk die aan de overeenkomst beantwoorden. b. zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat. 90. V999999.999.a09 GELIMITEERDE TOTAALBEDRAG KORTINGEN/BOETES De som van de bedragen van de volgens dit bestek bepaalde te innen boetes en toe te passen kortingen bedraagt maximaal ... % van de aannemingssom. VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 00.02.43 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 01 standaard NIET opnemen. 09. A200000.002.a09 ZEKERHEIDSTELLING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing. 19. A200000.002.a19 GARANTIE/ZEKERHEIDSTELLING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen bij opdracht > € 250.000,- (excl.OB). Bij het samenstellen van de voorbladen moet het model van de Garantie/zekerheidstelling worden geselecteerd. De aannemer, aan wie mogelijk het werk zal worden opgedragen moet voor de opdrachtverlening een garantie/ zekerheidstelling aan de directie overleggen ten bedrage van 5% van de aannemingssom, volgens het model opgenomen in de bijlagen van dit bestek. Deze garantie/zekerheidstelling moet, zodra de directie hierom verzoekt, door de aannemer worden overgelegd. Het verzoek om overlegging en de overlegging zelve houden niet in dat de opdrachtgever gebonden is het werk op te dragen. De zekerheid in de vorm van een garantie moet zijn afgegeven door: een in Nederland of in een andere Lidstaat van de Europese Unie toegelaten kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Toezicht Kredietwezen 1992; of een schadeverzekeraar, aan wie op grond van artikel 10 van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf door de Verzekeringskamer een vergunning is verleend voor de branche borgtocht; of een andere privaatrechtelijke rechtspersoon of een overheidsinstelling, indien de Minister van Financiën daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De garantie/zekerheidstelling vervalt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De aannemer kan teruggave van de garantie/zekerheidstelling verzoeken. Indien de directie het verzoek honoreert zal zij in ieder geval de voorwaarde stellen dat het bedrag van de garantie/zekerheidstelling op de nog niet betaalde termijnen wordt ingehouden, totdat de aannemer geheel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 29. A200000.002.a29 VERZEKERING OPDRACHTGEVER EN DIRECTIE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 26

deze bepaling standaard opnemen. De opdrachtgever en de directie behoeven niet te worden verzekerd als bedoeld in lid 1, van paragraaf 43b van de UAV 2012.

00.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN A230100.000.a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 01. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard altijd opnemen. Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - valutawijzigingen of koersrisico.

00.05

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN A230006.002.a01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 02. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. A230006.002.a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04. A230006.002.a03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 09. A200000.005.a09 KOSTEN VERSTREKKING DIGITALE INFORMATIE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. De bestektekeningen worden aan de aannemer ten behoeve van de uitvoering van het werk in gedigitaliseerde vorm kosteloos in enkelvoud verstrekt: - in AutoCad (2008)-DWG-formaat. 19. A200000.005.a19 INDIENEN CONSTRUCTIEBEREKENINGEN EN TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen indien van toepassing. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 27

De door de directie goedgekeurde constructieberekeningen en tekeningen moeten door tussenkomst van de hoofdconstructeur in het vereiste aantal worden ingediend bij de Gemeentelijke Dienst van Bouwen Woningtoezicht. A200000.005.a29 INSTALLATIE-TEKENING 29. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen indien van toepassing. De bij het bestek behorende tekening geeft het algemeen schema weer van de te maken installatie(s), alsmede bij benadering de plaatsen van de tot de installatie(s) behorende toestellen en componenten. In overleg met de directie kunnen, indien dit voor een goede uitvoering van het werk noodzakelijk wordt geacht, wijzigingen in het schema worden aangebracht zonder dat ter zake van de veroorzaakte wijzigingen verrekening zal plaats hebben, tenzij in het totale aantal c.q. de samenstelling van de toestellen, aansluitpunten, schakelen verdeelinrichtingen, componenten c.a. of in de totale lengte van de leidingen c.a. wijzigingen worden aangebracht. A200000.005.a39 REVISIEGEGEVENS ALGEMEEN 39. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: keuzetekst 1 als de digitale revisie door de directie wordt gemaakt keuzetekst 2 als de digitale revisie door de aannemer wordt gemaakt keuzetekst 3 als alleen van de installtietekeningen digitale revisie moet worden gemaakt door de aannemer Maak uw keuze, door gelijktijdig indrukken van de CTRL-toets en dubbelklikken op de schraptekst. \Door de aannemer te verstrekken gegevens: Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden de digitale revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking. Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering, met dien verstande dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. \Door de aannemer te verstrekken gegevens: Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp (bestektekening). De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens de digitale revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt in de door hem te maken revisietekening(en). De revisietekeningen moeten volgens het Dienst Vastgoed Defensie CADHandboek worden gemaakt overeenkomstig het formaat van de aangeleverde tekeningen. Tijdstip van verstrekking: voor de afloop van de onderhoudsperiode, Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 28

danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode bij de oplevering. Aard van de verstrekking: - digitaal informatiedrager + witdruk met de revisiegegevens. \Door de aannemer te verstrekken gegevens: Alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. De gegevens moeten op een witdruk van de bestektekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens door derden een revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Voornoemde witdruk moet op het werk aanwezig zijn. Ten behoeve van het vastleggen van de gegevens stelt de directie een extra witdruk van de bestektekening aan de aannemer ter beschikking. Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering, met dien verstande dat ook tussentijds, nadat de betreffende werkfase is afgerond, de gegevens van het betreffende onderdeel, moeten worden verstrekt. Voor de tekeningbladen E.. t/m E.. en W.. t/m W.. geldt bovendien: De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt. De revisietekeningen moeten worden getekend met het Cadprogramma AutoCad (minimaal versie 2004, het DWG-formaat) met gebruikmaking van de StabiCad V applicatiemodule "Elektro Installatietechniek" en "Veiligheid". De tekeningen moeten worden vervaardigd in 2D modus en volgens het GB CAD afsprakenstelsel 4 versie 1.0. De digitale bestanden moeten aan de directie worden verstrekt op een digitale informatiedrager CD-R(W) of DVD-R(W). Tevens moeten gelijkertijd witdrukken van de betreffende tekeningen worden ingediend. Tijdstip van verstrekking: minimaal 3 werkdagen voor de opneming van het werk. Het niet indienen van de concept revisietekeningen voor de opneming van het werk wordt niet beschouwd als "klein gebrek welke geen reden tot onthouding van goedkeuring is". Het indienen van onvolledige concept revisie wordt beschouwd als zijnde niet ingediende concept revisietekeningen. A200000.005.a49 REVISIE SPECIFIEKE BOUW- EN/OF INSTALLATIEDELEN 49. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: opnemen als de aannemer werktekeningen maakt zoals in het betreffende hoofdstuk moet zijn aangegeven. Indien in de betreffende hoofdstukken werktekeningen worden verlangd, moeten door de aannemer op deze werktekeningen alle gegevens van de uitbreidingen dan wel wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke werktekeningen op een afdruk van de werktekening in de kleur rood, met de nodige maatvoering, duidelijk worden aangegeven en wel zo dat met deze gegevens een digitale revisietekening gemaakt kan worden. De gegevens moeten worden vastgelegd direct na het aanbrengen van de uitbreidingen c.q. wijzigingen en voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Voornoemde afdruk moet op het werk aanwezig zijn. De aldus verkregen gegevens moeten door de aannemer digitaal worden verwerkt. De tekeningen moeten volgens de aanwijzingen (Dienst Vastgoed Defensie -AutoCAD-Handboek) in DWG-formaat aan de directie worden verstrekt op een digitale informatiedrager. Tijdstip van verstrekking: voor de afloop van de onderhoudsperiode, danwel bij het ontbreken van een onderhoudsperiode voor de oplevering. Aard van de verstrekking: digitaal informatiedrager.




Pagina: 29

00.05.19

ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIES A200000.005.a09 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen indien van toepassing, keuzes maken voor de onderdelen. Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften van alle volgens dit bestek te leveren installaties, zoals: - buitenriolering; - binnenriolering; - waterinstallaties; - sanitair; - brandbestrijdingsinstallaties; - gasinstallaties; - vacuüminstallaties; - verwarmingsinstallaties; - ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; - koelinstallatie; - regelinstallatie; - beveiligingsinstallaties; en - elektrotechnische installaties. Per installatieonderdeel moet zijn aangeven wat de onderhoudswerkzaamheden moeten zijn. Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten: - stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparaatcodering; in geval van regelen beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden e.d.; - documentatie van de aangebrachte apparatuur; indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd; - principeschema's van de installatie(s) gesplitst naar installatiedelen; op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven; - een onderhoudsschema van de gehele installatie(s), waarop aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st): 2; en - goedgekeurde (st): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. Tijdstip van verstrekking: - op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 00.05.29

REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE TOPOGRAFIE A200000.005.a09 REVISIEMETINGEN, BOVEN- EN ONDERGRONDSE 09. TOPOGRAFIE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien kabels en leidingen vanaf 1,0 meter buiten de gevellijn in het bestek zijn opgenomen. De wet WION: De aannemer/ grondroerder (hierna te noemen aannemer)wordt geacht de Wet Informatie Ondergrondse Netwerken (WION) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel) revisies tijdig aan te leveren richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen, na het afdekken van kabels en of leidingen, de liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie. De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het niet volledig, niet Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 30

tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies. EISEN: De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare elementen van de kabels en leidingen (appendages) en bijbehorende gegevens, te verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg formaat , conform "Handboek projectrevisie K&L" dat ter inzage ligt bij de directie dan wel ter beschikking wordt gesteld. In het dwg bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en leidingelementen vast gelegd te worden conform "Handboek projectrevisie K&L". De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en leidingen in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de kabels en leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt. LEVERING: Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het volgende te leveren: Handboek projectrevisie K&L; en CAD bestanden in dwg formaat van de huidige situatie. De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk na oplevering van het werk: PDF-bestanden per thema of een gelaagde PDF per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en bestaande informatie(zwart)en verwijderde situatie in blauw, geprojecteerd op de door de RVB aangeleverde topografische ondergrond (grijs); CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg formaat, versie 2008, per thema van de nieuwe, gewijzigde, vervallen en bestaande informatie. Uitsluitend bij de eindlevering -> Set (analoge) plots per thema van de totaal revisie van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond (grijs). Korting: Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel) revisies zal een korting worden opgelegd van € 250 per werk dag. Deze korting komt niet in de plaats van de schadevergoeding als genoemd in 6:92 BW.




00.06

Pagina: 31

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepalingen alleen opnemen indien er een V&G plan aan het bestek is toegevoegd, overeenkomstig de RIG 04-820-008 opstellen V&G plan. Note 1: voor werken met een tijdsduur > 30 werkdagen waarbij meer dan 20 werknemers gelijktijdig arbeid verrichten; of voor werken met meer dan 500 mandagen (globaal > EUR 375.000,- excl. OB). Note 2: het opstellen van een V&G plan geldt voor nagenoeg ieder nieuwbouwproject en voor onderhoudsprojecten is dit afhankelijk van de op te lopen risico's (RI&E). ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 00.06.10 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 03 standaard NIET opnemen. 01. A230002.002.a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is. Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 02. A230031.002.a04 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling is een verplichting van de aannemer, dus altijd opnemen. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 09. A200000.006.a09 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is. Door het aanvaarden van de opdracht vrijwaart de aannemer de opdrachtgever voor alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) en de bepalingen van NEN-EN 50110:1998, NEN 3140:1998 en/of NEN 3840:1998. Alvorens met het werk te beginnen stelt de directie de aannemer schriftelijk, op de hoogte welke functionaris namens hem als installatieverantwoordelijke voor het werk is aangewezen. 19. A200000.006.a19 ELEKTRONISCHE KENNISGEVING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is. Voor aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer de regionaal directeur van het regiobureau SZW (voorheen Arbeidsinspectie) waar het werk gerealiseerd wordt namens de opdrachtgever elektronisch in kennis stellen van de voorgenomen totstandbrenging van het werk. 29. A200000.000.a29 V&G-DOSSIER OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien een V&G plan van toepassing is. De aannemer moet bij de oplevering van het werk een V&G-dossier leveren waarin de risico's voor de gebruiken beheerfase omschreven zijn.




Pagina: 32

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING




05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

Pagina: 33

05.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.005.a09 ONTPLOFBARE GASSEN EN GIFTIGE STOFFEN 09. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: standaard opnemen. Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen opslaan in aparte voor opslag geschikte ruimten, die slechts toegankelijk zijn voor de voor verwerking aangewezen personen. EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 05.00.24 OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepalingen 01, 03 en 04 standaard NIET opnemen. 02. A210015.005.a01 AFVOER VAN AFVAL OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenachtig sloopafval. - gipsblokken en gipsplaatmateriaal. - bitumineuze dakbedekking. - teerhoudende dakbedekking. - teerhoudend asfalt. - niet-teerhoudend asfalt. - dakgrind. - restafval. - metalen. - massief hout zonder verduurzaamingsmiddelen. - vlak glas. - papier en karton (emballage). - PVC- en PE leidingen en hulpstukken. - kunststof gevelelementen. - gipshoudende producten. Frequentie van afvoer in overleg met de directie. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. 09. A200000.024.a09 VEILIGHEID OP SCHIETTERREINEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij een schietbaan. Dan de bepalingen 19 en 29 verwijderen. De aannemer moet dagelijks, voor de aanvang van de werkzaamheden of bij wijziging daarvan, overleg plegen met de directie en de aangewezen/ verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris van het terrein, met betrekking tot de terreingedeelten waarop gewerkt kan worden. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan verlangen dat bepaalde werkzaamheden buiten de schieturen moeten worden uitgevoerd. Gevonden munitie of mogelijk andere gevaarlijke stoffen niet aanraken en onmiddellijk de aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris waarschuwen. De aangewezen/verantwoordelijke veiligheidsfunctionaris kan in overleg met de directie werkzaamheden doen onderbreken en het personeel Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 34

opdracht geven zich te verwijderen. De onvermijdbare kosten hierbij worden verrekend. De aannemer brengt de geldende veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is. A200000.024.a19 VEILIGHEID OP MUNITIECOMPLEX, BRANDSTOFDEPOT 19. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij een munitiecomplex c.q. brandstofdepot. Dan de bepalingen 09 en 29 verwijderen. De aannemer moet ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden op een munitiecomplex-, brandstofdepot overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen. Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen plaatsen. De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is. Roken en/of het gebruik van open vuur op het gehele complex is verboden, m.u.v. de daarvoor aangewezen plaatsen. Het gebruik van mobiele telefoons en of navigatie-apparatuur is verboden. Voertuigen en gemotoriseerd bouwmaterieel, anders dan met dieselmotoren, zijn verboden. A200000.024.a29 VEILIGHEID OP VLIEGVELDEN 29. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij een project op of nabij starten rolbanen. Dan de bepalingen 09 en 19 verwijderen. De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woord. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van de starten rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel. In het kader van het vorenstaande moet de aannemer: - zich elke morgen met de directie in verbinding stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag; - zoveel mogelijk het gebruik van de rolbanen vermijden; - taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang verlenen, waarbij een passeerruimte van ten minste 30 meter in acht moet worden genomen; - naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien; - op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag plaatsen; - gebruik maken voor het transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen van nader door de directie aan te wijzen wegen; en - starten rolbanen en andere wegen op de vliegbasis welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen enz. zorgvuldig vrij houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin enzovoort. Alle rollend materieel wat zich binnen het starten rijbaancomplex, c.q. het landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, dient te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model. Op de startbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijden Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 35

van de startbanen mogen zich geen personen of voertuigen bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. De vorenstaande verplichtingen moeten door de aannemer ter kennis worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en andere onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, moeten voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig zijn. Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - gieken van kranen e.d. moeten elke dag voor het einde van de werktijd worden gestreken. 39. A200000.024.a39 VOORZIENINGEN TEN BEHOEVE VAN BEPLANTINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. Voordat met enige ontgraving, transport, opslag van materiaal, plaatsen van keten en andersoortig werk wordt begonnen moet de aannemer zich bij de directie op de hoogte stellen van de beplanting, die tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen. Binnen een door de directie te bepalen afstand tot opgaande beplanting moeten activiteiten achterwege blijven, die beschadigingen aan ondergrondse delen van de beplanting tot gevolg kunnen hebben (opslag materieel en/of materiaal, plaatsen van keten e.d.). 49. A200000.024.a49 VERZEKEREN BEMALING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen bij een risico-volle bemaling. Hieromtrent in overleg treden met het betreffende Sectiehoofd/Adviseur Techniek. De aannemer moet zich tegen de financiële gevolgen van het uitvallen van de bemaling in voldoende mate verzekeren. 05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepalingen 01,02, 04 en 05 niet opnemen. 09. A200000.000.a09 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: keuze is afhankelijk van het onderdeel (KM-, KL-,KMar-, KLu-project) en van de plaats van het object, AFSTANDEN invullen naar de aansluitpunten op het defensieterrein. De kosten voor het verbruik van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van: de opdrachtgever. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van storingen in de levering van water, van gas en/of van elektrische energie, van welke aard dan ook. De elektrische energie mag niet worden aangewend voor het verwarmen, c.q. droogstoken van het werk. De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, alsmede de telefoonaansluiting, zijn voor rekening van de aannemer.Tevens zijn voor rekening van de aannemer de kosten voor het, voor de oplevering van het werk, demonteren van voornoemde aansluitingen alsmede voor het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat. De afstand van het aansluitpunt van de leiding c.q. kabel tot aan het werk is naar schatting: - voor het water (m): ..... - voor het gas (m): ..... - voor de elektrische energie (m): ..... Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan (kVA gelijktijdig): ..... Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 36

Door de zorg en op kosten van de aannemer moeten in leidingen en kabels, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, tussenmeters worden geplaatst. Voor de oplevering van het werk moet het geheel door de zorg van de aannemer worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat. De aansluitkosten op de leidingen en de kabels van de Nutsbedrijven, ten behoeve van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. A200000.000.a09 RECLAME EN BEWEGWIJZERING OP HET 19. DEFENSIETERREIN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: standaard opnemen. Het ontwerp van reclame- en bewegwijzeringborden op het defensieterrein moeten voor plaatsing ervan de goedkeuring van de directie hebben. 05.00.50

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN A200000.050.a09 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OMGEVING EN 09. BOUWWEGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aannemer moet de schade op het gebied van milieu- en terreintechniek door de bouwactiviteiten voorkomen en de omliggende infrastructuur alsmede de route van het bouwverkeer aan het einde van iedere werkdag opruimen. In een starten rolbanengebied moet de aannemer ter stond zorgdragen voor het verwijderen van de vervuiling door bouwactiviteiten. Indien de aannemer een door de directie gegeven opdracht of een aanwijzing van de Luchtverkeersleiding ten aanzien van het schoonmaken niet direct opvolgt kan de directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren zonder dat hiervoor een in gebreke stelling nodig is, de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

05.31

LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET 0. M111000.002.b01 DIRECTIEVERBLIJF Ruimte(n): .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Het directieverblijf. 05.31.20-a BOUWLOODS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij nieuwbouwprojecten, bij onderhoudsprojecten afhankelijk van de situatie. 0. M112000.000.b01 BOUWLOODS Functie: - ten behoeve van de opslag van de bouwstoffen, alsmede de opslag van de installatietechnische bouwstoffen, met uitzondering van lichtmasten en kabelhaspels. Constructie: - ter keuze van de aannemer. Tijdsduur: - tot aan het tijdstip van de verwerking van de opgeslagen bouwstoffen.




Pagina: 37

.01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De opslagloods(en) op het terrein.

05.32

BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.09-a VEILIGHEIDSHELM OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject, dit omdat de commandant van het defensie terrein hoofdelijk aansprakelijk is volgens de wet. 0. A200000.005.a09 TOEBEHOREN DIRECTIE, VEILIGHEIDSHELM Uitvoering: - volgens de eisen van de veiligheidsinspectie. Tijdsduur: - tot aan de oplevering. Aantal: 5 stuks. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Ten behoeve van het gebruik door bezoekers. 05.32.19-a GEHOORBESCHERMER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject, 0. A200000.005.a19 TOEBEHOREN DIRECTIE, GEHOORBESCHERMER Uitvoering: - volgens de eisen van de veiligheidsinspectie. Tijdsduur: - tot aan de oplevering. Aantal: 5 stuks. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Ten behoeve van het gebruik door bezoekers. 05.32.20-a INSTRUMENT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject. 0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING Waterpasinstrument met statief. Meetlint, lengte 30 meter. E-baak. Jalons, 10 stuks. Dubbel pentagoonprisma met loodstaaf. Meetpennen, 10 stuks. Maximum/minimum buitenthermometer. Laagdiktemeter, voor de meting van de dikte van verflagen. Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in pleisterwerk en dekvloeren. Vochtmeter, voor het meten van het vochtpercentage in hout. Tijdsduur: - tot aan de oplevering. Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie. Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden gehouden. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De instrumenten ten behoeve van de directie.




Pagina: 38

05.32.20-b INSTRUMENT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een fundering op staal. 0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING Een continue-registrerend sondeerapparaat, met: - een meetbereik van tenminste 5 MPa. - een dieptebereik van tenminste 0,60 m. - een conusoppervlak van 100 mm2. - een tophoek van 60º. Tijdsduur: - tot aan het gereedkomen van het grondwerk. Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie. Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden gehouden. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Het handsondeerapparaat ten behoeve van de directie. 05.32.20-c INSTRUMENT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een project met grondwerk. 0. M500000.001.c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING Detectieapparatuur ten behoeve van detectie van kabels, leidingen e.d. in de grond. Tijdsduur: - tot aan de goedkeuring van het grondwerk. Gereedschappen en instrumenten behoeven de goedkeuring van de directie. Gereedschappen en instrumenten moeten door de aannemer in goede staat worden gehouden. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De detectieapparatuur ten behoeve van de directie. 05.32.30-a AFVALCONTAINER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. M154100.001.c01 AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING Type afvalcontainer: ter keuze aannemer. Constructie: ter keuze aannemer. Afsluiting: ter keuze van de aannemer. Capaciteit: ruim voldoende voor het gescheiden verzamelen van afval en chemisch afval. Voorzorgsmaatregelen: container tijdens de afvoer volledig afdekken ter voorkoming van verspreiden stof en vuil op het werkterrein en de wegen. Afvoer: van het werkterrein, frequentie ter keuze aannemer. Tijdsduur: tot aan de oplevering. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De afvalcontainers nabij het werk voor het verzamelen van afval en chemisch afval.




05.34

Pagina: 39

SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen. 0. R011110.000.c09 SCHOON OPLEVEREN De aannemer dient het gebouw en het werkterrein waaraan in het kader van dit bestek werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, schoon op te leveren. Hieronder wordt verstaan: - het verwijderen van door de het werk ontstane ongerechtigheden; - het opruimen en het vegen van de vloeren; - het verwijderen van verfspatten, kit- en specieresten en vlekken op alle oppervlakken; - het verwijderen van cementsluier op vloeren wandtegelwerken; - het schrobben van tegelvloeren met een reinigingsmiddel en dweilen; - het nat reinigen en afnemen van wandtegelwerken; - het stofvrij maken van de plafonds; - het verwijderen van plakkers en stickers op sanitaire toestellen, bijbehorende artikelen en beglazingen; - het nat reinigen en desinfecteren van alle sanitaire toestellen; - het reinigen en poetsen van glimmend materiaal; - het reinigen en zemen van spiegels; - het stofzuigen van tapijt en overige zachte vloerbedekking; - het boenen en in de was zetten van linoleum vloeren, het systeem afgestemd op het onderhoudsprogramma van de gebruiker; - het wassen en zemen van de binnen- en buitenbeglazingen inclusief de omlijstingen; - het verwijderen van stof op smetplanken, lijsten, plinten en dergelijke; en - het schoonmaken van binnen- en buitenkozijnen, ramen, deuren, vensterbanken, dorpels, aanrechten, betimmeringen, vaste kasten, balies,stellingen en dergelijke en de in het zicht blijvende delen van de technische installatie zoals radiatoren, leidingen, kasten en kanalen. 9. R011110.010.c09 REINIGINGSMETHODE EN SCHOONMAAKBEDRIJF De reinigingsmethode en de daarbij te gebruiken reinigingsmiddelen en gereedschap afstemmen op de aard en hoedanigheid van de te reinigen ondergrond, overeenkomstig het door de fabrikant/leverancier van de ondergrond te verstrekken voorschrift/advies. De schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend schoonmaakbedrijf, ter goedkeuring van de directie. D000000.000.c09 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING NIEUWBOUW .01 OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: kiezen bij een nieuwbouw project, daarna bouwdeel .02 verwijderen. Het gehele gebouw en het ter beschikking gestelde werkterrein. .02 D000000.000.c19 SCHOONMAAK T.B.V. DE OPLEVERING VERBOUW/ONDERHOUD OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: kiezen bij een verbouw/onderhoudsproject, daarna bouwdeel .01 verwijderen. Alle ter beschikking gestelde ruimten in het gebouw en het ter beschikking gestelde werkterrein.




05.41

Pagina: 40

INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221311.000.c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de situering van het bouwwerk c.q. bouwlokatie(s). - de situering van het bouwwerk t.o.v. aangrenzende wegen, bouwwerken en dergelijke. - de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwwerkzaamheden, het laden en lossen daaronder begrepen, zullen plaatsvinden. - de plaats van de bouwkranen. - de aan- en afvoerwegen. - de laad- en loszones. - de plaats van de (bouw)keten en/of opslagloods(en). - de in of op de bodem van het bouwperceel aanwezige leidingen. - de plaats van (hulp)materiaal/-materieel. - de parkeerplaats(en) voor voertuigen. - de nodige verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen, zodat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een goede verkeersafhandeling wordt gegarandeerd. - de naam en het correspondentie adres van de (hoofd)aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk op A4 formaat gevouwen. - tijdstip: ter goedkeuring 10 werkdagen na opdracht. Schaal van de tekening: - niet kleiner dan 1:500. 9. A200000.005.a09 LADEN EN LOSSEN Laden en lossen mag alleen met goedkeuring van de directie afwijken van de overeengekomen laad- en losplaatsen. .01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Het werkterreininrichtingsplan. 05.41.12-a VERKEERSCIRCULATIEPLAN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221312.000.c01 VERKEERSCIRCULATIEPLAN Te verstrekken door de aannemer. De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object worden door de directie aan de aannemer bekend gesteld. Er dient rekening mee te worden gehouden, dat deze routes kunnen afwijken van de snelste dan wel de kortste route van en naar het werkterrein. De aan- en afvoerroutes kunnen tijdens het bouwproces worden gewijzigd. De aan- en afvoerroutes van en naar het werkterrein over het object dienen door de aannemer te worden bewegwijzerd. De aannemer draagt er voor zorg dat verkeer gebruik maakt van de aan- en afvoerroutes 9. R200000.000.c09 PARKEREN De aannemer draagt er voor zorg dat het parkeren plaatsvindt op het ter beschikking gestelde werkterrein. Indien dit niet toereikend is, zal in overleg met de directie een Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 41

(tijdelijke) locatie worden toegewezen. .01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN De aan- en afvoerroutes alsmede het parkeren op het werkterrein.

05.42

AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject, bij verbouwing/onderhoud is dit afhankelijk van de situatie, doel van dit artikel is het voorkomen dat onbevoegden op het defensieterrein komen en daarmee het werkproces verstoren. 0. M121000.000.b01 BOUWAFRASTERING Hoogte (m): ca. 2. Openingen: - ten minste één dubbele poort en één looppoort. Afsluiting: - de aannemer draagt zorg dat aan het einde van elke werkdag de bouwafrastering geheel gesloten is. Tijdstip van verwijderen: voor oplevering. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De bouwafrastering rondom het werken opslagterrein. 05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ter voorkoming van dwalen op het defensieterrein. 0. M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Vorm: ter keuze van de aannemer. Afmetingen (mm): ter goedkeuring van de directie. Vermeldingen: - naam van het project. - naam opdrachtgever. Plaatsing: - vanaf de hoofdingang tot aan het werkterrein/gebouw, langs de (bouw)weg. - ter plaatse van bochten en kruisingen. Tijdstip van verwijderen: voor de oplevering. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING De routebordjes van de aan- en afvoerroutes. 05.42.31-b NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: bij nieubouwprojecten < 250.000,-- en bij onderhoudsprojecten bij voorkeur geen algemeen reclamebord toepassen. Deze korttekst is opgebouwd uit keuzemodules, de samenstrelling in overleg met de projectleider te bepalen. Deze korttekst is ook als richtlijn te gebruiken indien in de uitvoeringsfase de aannemer aangeeft zelf een bord (op zijn kosten) te willen plaatsen. 0. M123000.000.b01 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Vorm: - een houten beschot en het benodigde aantal houten delen. Afmetingen (mm): - houten beschot, 1.000x4.000 (hxl). - houten delen, elk 200x4.000 (hxl). Schilderwerk: - 1ste houten deel, achtergrond oranje wit met opschrift in donker blauwe letters overeenkomstig de besteksomslag. - overige houten delen, achtergrond wit met opschrif in zwarte letters, Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 42

lettertype "Verdana" en letterhoogte 150 mm. Vermeldingen: op het samengestelde bouwbord van boven naar beneden - 1ste houten deel: logo Rijksoverheid inclusief tekst "Rijksvastgoedbedrijf E&R Defensie - 2de en eventueel 3de houten deel: "Nieuwbouw ..... op de ..... kazerne/basis te .....". - 4de houten deel: "Opdrachtgever": Rijksvastgoedbedrijf - 5de houten deel: "Ontwerp en directievoering: RVB Defensie". - 6de houten deel: "Inlichtingen: RVB Defensie te Utrecht telefoon 030-2185500". - houten beschot: projecttekening/afbeelding (3d) in overleg met de PL te bepalen. Naamsaanduidingen van aannemer en onderaannemers in dezelfde stijl. Tijdstip van aanbrengen: bij aanvang van de werkzaamheden. Tijdstip van verwijderen: direct na de oplevering of zoveel eerder als nodig. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Het algemene reclamebord op of nabij het werkterrein.

05.52

UITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject. 0. R020020.000.c01 UITZETTEN Tijdstip van uitzetten: - voordat met het grondwerk is aangevangen. - de aannemer dient aan te geven op welke plaats en over welke breedte de funderingen, cunetten en sleuven moet worden ontgraven. .01 D000000.000.c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Van het te maken bouwwerk, verhardingen en leidingsleuven. 05.52.11-a BOUWRAAM OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij een nieuwbouwproject. 0. R020030.000.b01 BOUWRAAM Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen onderhouden. Bovenzijde waterpas. Standzekerheid gewaarborgd. Op het bouwraam vastleggen: - hoofdmaten. - verdeelmaten. Samenstelling en plaats: ter keuze van de aannemer. Tijdstip van verwijderen gerelateerd aan de bouwfase. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING Rondom het te maken bouwwerk.




10

STUT- EN SLOOPWERK

10.00

ALGEMEEN

Pagina: 43

10.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.020.a09 ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 09. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: altijd asbestinfo opvragen bij de coördinator asbest van de directie. Deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden. Indien tijdens de uitvoering meer asbest wordt gevonden moet dit door de opzichter op het mutatieformulier t.b.v. IVIS-Asbest worden vermeld. Het gebouw is middels een volledige asbestinventarisatie SC-540 onderzocht op het aanwezig zijn van asbesthoudende materialen. Indien tijdens de uitvoering mocht blijken of het vermoeden is dat er nog meer asbesthoudende materialen in het werk voorkomen, dan dient het werk onmiddellijk gestopt te worden, de nodige veiligheidsmaatregelen te worden getroffen en de directie te worden ingelicht. A200000.020.a19 VERWIJDEREN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN 19. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. Voordat met enig sloopwerk mag worden begonnen dienen eerst alle volgens dit bestek te verwijderen asbesthoudende materialen uit het gebouw te worden verwijderd door een bedrijf dat in het bezit is van het KOMOprocescertificaat SC-530-08. Slechts middels een eindmeting en de goedkeuring van de directie mag met de overige sloopwerkzaamheden in het gemeten compartiment worden aangevangen. Indien bovenstaande redelijkerwijs niet uitvoerbaar is kan de directie akkoord gaan met een andere werkwijze. 29. A200000.020.a29 MELDING ASBESTSANERING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. Op grond van de SC-530-08 moet de aannemer het werk melden bij de Arbeidsinspectie en de certificatie-instelling. Op grond van het asbest-verwijderingsbesluit 2005 moet de aannemer namens de directie het werk melden bij de gemeente. Een afschrift van deze brief dient gelijktijdig aan de directie worden verzonden. 39. A200000.020.a39 EINDMETING/STORTBEWIJS, ASBESTSANERING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. N.B.: gegevens door de opzichter te vermelden op mutatieformulier t.b.v. IVIS-Abest, inclusief eindmeting en stortbewijs. De aannemer verstrekt bewijzen binnen 14 dagen na de uitvoering aan: - de directie (originele exemplaren). - de gemeente (kopie exemplaren). 49. A200000.020.a49 PUINBREKEN OP DEFENSIETERREIN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling alleen opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn. Puinbreken op defensieterrein is niet toegestaan. 59. A200000.020.a59 VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN (BRL SVMS-007) Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 44

OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.69 en 10.00.31.19 opnemen. De eventueel benodigde sloopvergunning wordt door de directie aangevraagd. De sloopwerkzaamheden moeten veilig en milieukundig worden uitgevoerd door een sloopbedrijf dat is gecertificeerd overeenkomstig de BRL SVMS-007. A200000.020.a69 AFVOER SLOOPMATERIAAL (BRL SVMS-008) 69. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.59 en 10.00.31.19 opnemen. De afvoer van sloopmaterialen op basis van een door het sloopbedrijf op te stellen stoffeninventarisatie, dient te voldoen aan de productbladen welke zijn opgenomen in het normdocument BRL SVMS008. A200000.020.a79 BESCHADIGINGEN 79. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden. Alle beschadigingen aan het bestaand werk als gevolg van de uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden, ook al zijn deze een onvermijdelijk gevolg daarvan, moeten zonder verrekening worden hersteld overeenkomstig de aard van het werk. 10.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: de bepaling 01 standaard NIET opnemen. 09. A200000.031.a09 WERKPLAN ASBESTSANERING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien zich in het gebouw asbesthoudende materialen bevinden die volgens dit bestek moeten worden verwijderd. Het door het sloopbedrijf te maken werkplan overeenkomstig SC-530 dient gelijktijdig bij het indienen bij de Arbeidsinspectie één afschrift aan de directie te worden overhandigd. Eventuele wijzigingen hierin moeten eveneens gelijktijdig worden gemeld bij de directie. 19. A200000.031.a19 SLOOPPLAN (BRL SVMS-007) OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen indien er sloopwerkzaamheden zijn, dan ook artikel 10.00.20.59 en 10.00.20.69 opnemen. Het door het sloopbedrijf te maken sloopplan moet de selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen bevatten overeenkomstig de BRL SVMS007. Het slooplan dient aan de directie te worden overhandigd. Eventuele wijzigingen hierop moeten worden gemeld bij de directie.




12

GRONDWERK

12.00

ALGEMEEN

Pagina: 45

12.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.020.a09 ONTGRAVEN SLEUF 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij het maken van bouwaansluitingen. - het uitzetten van kabel- en leidingtracés geschiedt door de aannemer in overleg met de directie. - bij het ontgraven moet rekening worden gehouden met het verplaatsen van de op kabel- en leidingtracés gelegen materialen zoals straatstenen, kantopsluitingen, grind, graszoden, hakhout en dergelijke. - terug te brengen graszoden steken met een dikte van 30 tot 50 mm en gescheiden houden van de ontgraven grond. - te handhaven struiken en vaste planten ruim uitsteken, gescheiden houden van de ontgraven grond en tegen uitdroging beschermen. A200000.020.a19 AANVULLEN SLEUF 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij het maken van bouwaansluitingen. - tot het aanvullen van een sleuf wordt tevens gerekend het op de oorspronkelijke plaats aanbrengen van de bij het ontgraven van de sleuf gescheiden gehouden graszoden, struiken en vaste planten. - in de aanvulgrond aanwezige harde voorwerpen, die beschadigingen aan kabel- en leidingtracés kunnen veroorzaken verwijderen. - opgebroken bestratingen en kantopsluitingen moeten zo spoedig mogelijk worden herlegd en definitief worden hersteld. Indien definitief herstel niet tot de verplichtingen van de aannemer behoort, moeten de opgebroken gedeelten zo spoedig mogelijk van een tijdelijke bestrating worden voorzien. 29. A200000.020.a29 GRONDWERK, AANVULLING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij het uitvoeren van grondaanvullingen - aanvullingen mogen niet eerder plaatsvinden dan na goedkeuring door de directie. - bevroren grond niet verwerken in de aanvulling. - in beplantingszones geen sneeuw in de aanvulgrond verwerken. 39. A200000.020.a39 INDRINGWEERSTAND NA AANVULLEN VERDICHTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij het uitvoeren van grondaanvullingen Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke, die zijn gelegen in of aansluiten op een grondlichaam, zoveel mogelijk de zelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, dit ter vermindering van zettingsverschillen. 49. A200000.020.a49 TRANSPORTMIDDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij grondwerk. Transportmiddelen en materieel moeten voor het verlaten van het werkgebied worden ontdaan van aanhangend materiaal. 59. A200000.020.a59 OPNEMEN EN HERSTELLEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen bij het herstellen van bestratingen. Tot het herstellen van bestratingen behoort tevens het leveren van het benodigde straat en afstrooizand, te rekenen op een hoeveelheid van Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 46

ca. 1 m3 per 50 m2 bestrating. A200000.020.a69 VOORZIENINGEN TBV LEIDINGEN EN KABELS 69. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen.. Bij het ondergraven van kabels en leidingen moet de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorgdragen. A200000.020.a79 BESCHERMING TEGEN BESCHADIGINGEN 79. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij grondwerk. In de nabijheid van in het terrein aanwezige kabels en leidingen is machinaal graven niet toegestaan. De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd. A200000.020.a89 MELDEN BESCHADIGINGEN 89. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij grondwerk. Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt moet hij de directie hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 90. A200000.020.a90 KABEL- EN LEIDINGBELOOP OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen.. Op basis van de beschikbare terreintekeningen dient de aannemer proefsleuven te maken om de exacte ligging vast te stellen; minimaal elke 50m en bij elke richtingsverandering. 91. A200000.020.a91 DETECTIEAPPARATUUR OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij grondwerk. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat ten behoeve van detectie van kabels, leidingen en dergelijke de benodigde detectieapparatuur op het werk aanwezig is. 92. A200000.020.a92 MARKERINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen als kabels en leidingen in het terrein in het bestek worden opgenomen. Sleuven moeten bij kruisingen van en langs wegen zijn gemarkeerd door rode vlaggen, markeringslint c.q. lantaarns. De aannemer moet bij wegafsluitingen en/of omleggingen, kruisingen, in- of uitritten, voorzieningen treffen voor de beveiliging van het verkeer, evenals de aanduiding van eventueel noodzakelijke omleidingsroutes. De aannemer is verantwoordelijk voor een duidelijke en deugdelijke opstelling van de markeringen. 93. A200000.020.a93 VERKEERSPLAN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen bij grondwerk en verkeershinder.. De aannemer dient een verkeersplan op te stellen daar waar een deel van de rijweg wordt dichtgezet. Verkeersdoorgangen moeten dagelijks worden hersteld. 94. A200000.020.a94 BEPLANTING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij grondwerk. De aannemer dient zich bij de directie op de hoogte te stellen van de beplanting, welke tijdens de uitvoering van het werk gevrijwaard dient te blijven van beschadigingen. 12.00.39

GRONDDEPOTS 09. A200000.012.a09 INRICHTEN TIJDELIJK GRONDDEPOT OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject. De aannemer dient, ten behoeve van de vrijkomende grond uit het Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 47

werk, een tijdelijk gronddepot in te richten. De grond moet gescheiden naar kwaliteit worden opgeslagen. Grond met een kwaliteit: - boven de achtergrondwaarde moet worden opgeslagen met een onder- en bovenafdichting, scheidingslaag (0,8 mm HDPE folie). - onder de achtergrondwaarde kan worden opgeslagen zonder een onder- en bovenafdichting. Indien er geen afrastering is rondom het bouwterrein, dan dient het depot van een tijdelijke afrastering te worden voorzien. Op de poort van het depot dient door de aannemer een bord worden aangebracht met de naam van het project waarvan de grond afkomstig is. A200000.012.a19 BEHEER TIJDELIJK GRONDDEPOT 19. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject. Het beheer van het gronddepot, alsmede het registreren van de in het depot opgeslagen grond valt onder de volledige verantwoording van de aannemer. Onder registreren wordt verstaan: - het registreren van de herkomst van de grond. - het registreren van de hoeveelheid grond. - het registreren van de kwaliteit van de grond. A200000.012.a29 OPSCHONEN VAN HET TERREIN 29. OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling opnemen bij een nieuwbouwproject. Voor oplevering van het werk dient de aannemer het depot op te ruimen en het terrein in de oorspronkelijke staat te herstellen. Eventueel overblijvende grond moet door en voor rekening van de aannemer volgens de vigerende wet- en regelgeving worden afgevoerd. Te verstrekken gegevens: - een stortingsbewijs of een bewijs van afgifte van de afgevoerde materialen.

12.40

ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: opnemen in overleg met Terreintechniek, verplicht bij grondwerk in openbaar terrein, in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) "Grondroedersregeling", Keuze uit de opties, maximale proefsleuf CROW-Publicatie 250: - ligging kabels leidingen binnen te maken ontgraving : 2,0 m - ligging kabels leidingen buiten te maken ontgraving : 3,0 m - diepte onder bodem te maken ontgraving: 0,25 m (max 1,50 m) 0. R212000.001.c01 ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Grondsoorten gescheiden ontgraven. Handmatig ontgraven, machinaal ontgraven is beperkt toegestaan. Gemiddelde ontgravingsdiepte (m): ..... Ten behoeve van het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen. Aanvullen: - de sleuf na opnemen van de situatie terug aanvullen. - de gescheiden grondsoorten terugbrengen op de oorspronkelijk plaats. .01 D001000.000.c01 TIJDELIJKE VOORZIENING OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: hoeveelheid aangeven. Het ontgraven en dichten van de proefsleuf, te rekenen op ..... m1. Besteknummer: ..... Datum:



14

BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00

ALGEMEEN

Pagina: 48

14.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210014.010.a09 BENAMING RIOLERING 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort. Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel. Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater in het terrein vanaf ca. 1,0 m1 buiten de gevel van het bouwwerk. Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater, geen regenwater zijnde. 14.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.011.a09 GRONDDEKKING 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort. De gronddekking voor de buitenriolering moet waar mogelijk, tenminste 0,80 m bedragen.

14.11

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort. 0. F151100.000.b01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Rioleringssysteem: gescheiden systeem. Leidingtracés: volgens het principeschema op de tekeningen. Uitvoering: - overeenkomstig NPR 3218-84. - overeenkomstig NEN-EN 1610-98. - aansluitingen met 45° bochtstukken uitvoeren. .01 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING De RWA riolering. .02 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING De DWA riolering.

14.12


14.12.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort. 0. A221000.000.c01 TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen, Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 49

- het leidingenverloop. - de aansluitingen. - de leidingdiameters. - verloopstukken. - de putten inclusief puttenstaat. - de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - tijdstip: voor de aanvang van de werkzaamheden op het werkterrein. .01 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Van de regenwaterafvoerinstallatie, (RWA riolering). .02 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Van de droogweer-afvoerinstallatie, (DWA riolering). 14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien de buitenriolering tot het bouwkundige bestek behoort. 0. A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van de terreinrioleringen, principe aangegeven op de tekeningen, inclusief putten, verloopstukken, aansluitingen en dergelijke. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. .01 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Van de regenwaterafvoerinstallatie, (RWA riolering). .02 D151110.000.c01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Van de droogweer-afvoerinstallatie, (DWA riolering).




15

TERREINVERHARDINGEN

15.00

ALGEMEEN

Pagina: 50

15.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.020.a09 VOEGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bouwkundige bestek behoort. Het inwassen, invegen en aftrillen zo vaak herhalen dat geen verdere vulling van de voegen mogelijk is. 15.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN A200000.030.a09 BEWIJS VAN OORSPRONG 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen indien terreinverhardingen tot het bouwkundige bestek behoort. De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem geleverde straatzand of brekerzand. Op het bewijs van oorsprong moet zijn vermeld: - de aard en de herkomst van het zand. - de datum van afgifte. - ondertekend door de leverancier.

15.42

TEGELBESTRATING

15.42.30-a TEGELBESTRATING, BETONTEGEL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: Alleen toepassen indien een valbeveiliging op een plat dak noodzakelijk is en deze bereikbaar moet zijn vanaf de bestrating of het maaiveld. Daarbij mag de dakrand niet hoger zijn dan 10,0 m1 boven het aansluitend terrein. Daarboven dient een toegang van binnenuit naar het dak worden voorzien of een veilige buitenklimvoorziening. 0. R225200.001.c01 TEGELBESTRATING Patroon: enkelvoudige tegel. 1. B211415.000.c01 BETONTEGEL Type: rechthoekig met richel voor het plaatsen van een ladder. Uitvoering: met vellingkant. Afmetingen (lxbxh) (mm): ca. 900x900x110. Kleur: geel of grijs. Toebehoren: - 2 stuks laddersteunen van 316S corrosoievast staal ter borging van de ladder tegen wegschuiven. Ter hoogte van de dakrand tegen de gevel aanbrengen. - Metalen bordje met de tekst: "Daktoegang. Let op! op het dak niet buiten de looppaden begeven." Het bordje moet geel van kleur zijn met zwarte letters. Afmetingen bordje (mm): ca. 100x300. Bevestiging tegen de gevel bij de ladderopstelplaats op ca. 1,50 m hoogte boven het tegelrabbat/maaiveld. - bevestigingsmiddelen, roestvast staal. 4. B121110.001.c01 STRAATZAND (STABU STANDAARD) Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 51

Aanbrengen: op een zandcunnet van schone grond, laagdikte 150 mm. Te leveren zand. .01 D200000.000.c09 LADDEROPSTELPLAATS TBV VALBEVEILIGING OP PLAT DAK De voorzieningen voor de toegang met een ladder naar het platte dak.

15.61

BETONVERHARDINGEN

15.61.19-a PREFAB BETON VERHARDINGEN 0. A200000.000.a19 PROCESCERTIFICATIE De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. 4. A200000.000.a19 BEOORDELINGSRICHTLIJN De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening" met protocol 7701 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met prefab betonnen elementen". .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VERHARDING De procescertificatie van de voorzieningen van prefab beton voor de vloeistofdichte verharding, van ...... 15.61.29-a KEUREN 0. A200000.000.a29 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringstelstel tot en met de oliewaterafscheiderinstallatie. - De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen. - De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701. - De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn gedateerd en ondertekend. Verklaringen: - EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en). - EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben. Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer. De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700 inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen: - De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 52

- objectcode met naam object en plaatsnaam; - geïnspecteerde voorziening(en); - datum rapportage. - Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening clusteren op 1 voorblad; - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_ rapportage; - Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie: 'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie. De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als onderdeel van de Rapportage geleverd worden met: - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'. Vorm van verstrekking: - analoog in 2-voud (gebonden). - digitaal op CD (pdf-formaat). Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VERHARDING De rapportage met VVV-verklaring(en) van de vloeistofdichte verharding inclusief de voegen conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, van ......




19

THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN

19.19

THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN

Pagina: 53

19.19.19-a THERMOGRAFISCH METINGEN OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: alleen opnemen indien dit door de projectleider is aangegeven. 0. A210000.000.a19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METING De aannemer dient door een thermografisch bureau dat in het bezit is van het VCA certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), metingen uit te laten voeren met behulp van infrarood(warmte)camera(s). Het personeel dat de metingen uitvoert en implementeert dient minimaal in het bezit te zijn van het "Level 1 infrarood certificaat" volgens de richtlijnen van "The American Society for Nondestructive Testing, Inc (ASNT)" afgegeven door het "Institute of Infrared Thermography (IRT) Nederland. De thermografische metingen betreffen de controle's op de afwijkingen welke ontstaan zijn door onvoldoende uitvoering van de werkzaamheden. Het rapport van de thermografische metingen dient te bestaan uit: - de projectomschrijving. - de inhoudsopgave. - de omschrijving van de werkwijze van de inspecties. - de omschrijving van de meetprocedure. - de omschrijving van de meetcondities. - de visuele foto's voor de controle op direct zichtbare gebreken. - de thermografische foto's inclusief de omzettingen in een grafische weergave (thermogram). Een thermografische foto dient voorzien te zijn van: - een temperatuurschaal in graden Celsius. - een omschrijving van de plaats waar deze foto is genomen. - de conditie's waaronder de thermografische foto is genomen. - een analyse van de afwijkingen. - een aanbeveling met betrekking tot de geconstateerde afwijkingen. Meetapparatuur: - de infraroodcamera moet voldoen aan een warmtegevoeligheid (NETD = Noice Equivalent Temperature Difference) lager of gelijk aan 0,1 ºC (=100 mK) bij 25°C en voorzien zijn van een detectortype met ten minste 180x180 pixels IR resolutie (IR = Infrarood Resolutie). - thermometer. - windsnelheidsmeter. - een kalibratie certificaat van de meetapparatuur niet ouder dan 1,5 jaar. Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden buiten het gebouw: - overdag bewolkt. - 's nachts be- of onbewolkt. - droog weer. - windsnelheid maximaal 5 m/s. - temperatuur lager dan 10ºC. Condities waarbij thermografische foto's gemaakt mogen worden binnen het gebouw: - op de ontwerptemperatuur. Tijdens het maken van de thermografische foto's dient: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 54

-

het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10ºC te zijn. - de temperatuur en windsnelheid gemeten te worden. Tijdstip te verstrekken rapport: - binnen twee weken na het maken van de thermografische foto's. Aantal te verstrekken exemplaren van het rapport: - op papier in drievoud. - digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand op een elektronische informatiedrager. 9. A210000.001.a19 HERSTELWERKZAAMHEDEN Aan de hand van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport wordt door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke maatregelen door de aannemer genomen dienen te worden, alle hieruit voortkomend kosten voor zijn voor rekening van de aannemer. Herstelde gebreken moeten opnieuw d.m.v. een thermografisch meting gecontroleerd worden. Indien blijkt dat de aannemer wederom in gebreke is gebleven wordt door de directie in overleg met de aannemer bepaald, welke maatregelen door de aannemer alsnog genomen dienen te worden, alle hieruit voortkomend kosten voor zijn voor rekening van de aannemer. D200000.100.c01 GEBOUW .01 OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen van de zichtbare buitenzijden van het gebouw van vloer-, gevel- en dakconstructies. .02 D200000.100.c01 GEBOUW OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen binnen het gebouw van vloer-, gevel- en dakconstructies. .03 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen van de vloerverwarmingsleidingen in de afwerklaag van de betonvloer. .04 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen van de BKA (betonkernactivering) leidingen in de betonvloer (voor lage temperatuur verwarming en hoge temperatuur koeling). .05 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen van stralingsplafonds. .06 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE OPMERKING DVD GebruikersOverleg Stabu: gewenst bouwdeel selecteren. De thermografische metingen van de koelplafondleidingen in het verlaagd plafond.




20

FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00

ALGEMEEN

Pagina: 55

20.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210020.020.a09 GELUIDSNIVEAU 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Het geluidsniveau veroorzaakt door materieel op het werk dient zo laag mogelijk te zijn. 19. A210020.020.a19 TRILLINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Trillingen veroorzaakt door materieel op het werk, dienen zo minimaal mogelijk te zijn. 20.00.21

eisen en uitvoering: funderingspalen 09. A210020.021.a09 EERSTE PAAL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. Het heien of boren van de eerste paal dient in de onmiddellijke omgeving van een sondering te zijn gelegen. 19. A210020.021.a19 KALENDEREN, PREFAB PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Alle prefab palen moeten worden gekalenderd. 29. A210020.021.a29 ZAKKING, PREFAB PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Het minimaal aantal slagen over een lengte van 3,0 m per 0,25 m zakking in overleg met de directie, aan de hand van de kalenderwaarden van de eerste paal nabij een sondering te bepalen. 39. A210020.021.a39 SCHAALVERDELING, PREFAB PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Voordat prefab palen in de grond worden gebracht, moeten deze zijn voorzien van een schaalverdeling, over een door de directie te bepalen lengte. 49. A210020.021.a49 GRONDDRUK, IN DE GROND GEVORMDE PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen. Voordat de in de grond gevormde palen zijn verhard mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die een verandering van de gronddruk op de paal kunnen veroorzaken. 59. A210020.021.a59 TIJDSTIP AFHAKKEN, PAALKOPPEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. Paalkoppen moeten worden afgehakt voor het aanbrengen van de werkvloer of de bekisting. 69. A210020.021.a69 OBSTAKELS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Indien in de grond aanwezige obstakels het heien van een paal belemmeren, dan moeten deze obstakels met een stalen voorheier worden verwijderd dan wel met een graafmachine worden uitgegraven. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 56

79. A210020.021.a79 BESCHADIGDE PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. Beschadigde palen moeten worden vervangen door nieuwe palen. 20.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210020.030.a09 BODEMGEGEVENS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. De bodemopbouw is in opdracht van de opdrachtgever onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het sonderingsrapport, het sonderingsrapport wordt aan de aannemer ter inzage verstrekt. A210020.030.a19 VASTLEGGEN RESULTAAT PALEN 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. De palen moeten door de aannemer worden ingemeten en de afwijkingen moeten zijn vastgelegd voordat het materieel het werkterrein verlaat. De inmeetgegevens moeten direct na gereedkomen van het heien/boren aan de directie worden verstrekt. 20.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210020.060.a09 KEURINGGEGEVENS BETONSPECIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen. Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten voor elk te storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt: - het consistentiegebied. - soort en klasse van de cement. - aard van de toeslagmaterialen. 20.00.70

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 09. A210020.070.a09 PAALAFWIJKINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. Aanpassingen van de constructies ten gevolge van paalafwijkingen groter dan 1/6 van de paaldiameter zijn voor rekening van de aannemer. 19. A210020.070.a19 VERREKENING VAN EXTRA PALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. Verrekenen van extra palen kan alleen dan worden toegestaan indien de oorzaak van de toepassing van de extra palen buiten de schuld van de aannemer ligt. 29. A210020.070.a29 VERREKENING VAN OPSTORTINGEN HEIPALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Opstorten van palen wordt verrekend indien het opstorten uitdrukkelijk in opdracht van de directie is geschied. 39. A210020.070.a39 DIEPTE INHEIEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk. Indien tijdens het heien blijkt, dat een paal niet tot de vereiste diepte ingeheid kan worden, zal het afhakken van het boven de vereiste diepte uitkomende gedeelte niet worden verrekend.




20.13

Pagina: 57

BEPROEVEN, CONTROLEREN

20.13.09-a CONTROLEMETING, BOORPALEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen. 0. A210013.009.a09 AKOESTISCHE METING Wijze van meting: - akoestische meting. Door de aannemer te vervaardigen: Schriftelijke rapportage. Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2, witdruk A4 gevouwen. .01 D000000.000.c09 PAALFUNDERING Alle boorpalen (100%). 20.13.19-a BOORRAPPORT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij uitvoering met boorpalen. 0. A210013.000.a09 BOORRAPPORT Door de aannemer te vervaardigen: Het boorrapport conform BRL 2356. Het boorrapport moeten de volgende gegevens bevatten: - bijzonderheden van de uitkomende grond. - het bereikte paalniveau. - het draaimoment, perskracht en morteldruk tijdens trekken van de avegaar. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. .01 D000000.000.c09 PAALFUNDERING Alle boorpalen (100%).

20.19

WERKBESCHEIDEN

20.19.09-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij heiwerk of uitvoering met boorpalen. 0. A200000.019.a09 TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen: Revisietekening(en) van het palenplan. De revisietekeningen moeten de volgende gegevens bevatten: - de inmetingen van alle palen. - afwijkingen van de palen ten opzichte van de stramienmaten. - het inhei-/inboorniveau van de palen ten opzichte van N.A.P. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - tijdstip: direct na gereedkomen van de funderingswerken. .01 D000000.000.c09 PAALFUNDERING De revisietekening(en) van de paalfundering.




21

BETONWERK

21.00

ALGEMEEN

Pagina: 58

21.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210021.020.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE AANBEVELINGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. CUR aanbeveling 31-93: "Nabehandeling en bescherming van beton". 19. A210021.020.a19 AANBRENGEN VAN GATEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Gaten voor leidingen en dergelijke tot Ø 125 mm moeten met een diamantboor worden geboord. 29. A210021.020.a29 OP TE NEMEN ONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In het betonwerk moeten de onderdelen welke in het dit bestek staan en overige niet vermelde onderdelen nodig voor een goede uitvoering van het werk worden opgenomen en/of ingestort. 39. A200000.020.a39 BRANDWERENDE DOORVOERINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen als er brandwerende eisen aan betonnen wanden en/of vloeren worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. Brandwerende doorvoeringen door betonnen wanden en in het werk gestorte vloeren, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave oktober 2010. 21.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210021.030.a09 STATISCHE BEREKENINGEN BETONCONSTRUCTIES OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen als de directie/DVD als hoofdconstructeur optreedt. De directie verstrekt aan de aannemer de statische berekeningen van de in het werk te storten betonconstructies (geen systeemvloeren). Deze berekeningen omvatten: - de wapeningsberekeningen. 19. A210021.030.a19 KEURING WAPENING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd. 29. A210021.030.a29 MELDING AANVANG BETONSTORTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen moet de directie hierover worden ingelicht. 39. A210021.030.a39 MELDING GESCHIKTHEIDS/CONTROLEPROEVEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven worden verricht moet de directie hierover worden ingelicht. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 59

49. A210021.030.a49 MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee werkdagen na het beproeven aan de directie worden verstrekt. 21.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210021.060.a09 BETONMORTELBEDRIJVEN Betonmortelbedrijven die ten behoeve van het werk betonspecie leveren, moeten in het bezit zijn van het certificaat Betonmortel van de stichting BMC. De directie moet ten minste vijf dagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen hierover worden ingelicht met vermelding van naam en adres van het leverende betonmortelbedrijf. 19. A210021.060.a19 KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is omschreven moeten voor elk te storten onderdeel de volgende gegevens worden vertrekt: - het consistentiegebied. - soort en klasse van de cement. - aard en hoeveelheid van het toeslagmateriaal. 29. A210021.060.a29 BEWERKINGEN BETONSTAAL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bewerkingen aan betonstaal moeten koud geschieden. 39. A210021.060.a39 AFSTANDHOUDERS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Afstandhouders welke moeten worden toegepast voor het waarborgen van de vereiste betondekking mogen van beton of kunststof zijn. 49. A210021.060.a49 BINDDRAAD OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Binddraad moet uitgegloeid staaldraad zijn, dikte minimaal 1 mm.

21.13

BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN

21.13.09-a PROCESCERTIFICATIE VLOEISTOFDICHTE VLOER 0. A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. 4. A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening" met protocol 7702 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening van beton" is van toepassing.




Pagina: 60

.01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER De procescertificatie van de voorzieningen van beton voor de vloeistofdichte vloer, in lokaal ...... 21.13.10-a KEUREN 0. R405000.000.c09 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringtelstel tot en met de oliewaterafscheiderinstallatie. - De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen. - De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701. - De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn gedateerd en ondertekend. Verklaringen: - EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en). - EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben. Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer. De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700 inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen: - De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan: - objectcode met naam object en plaatsnaam; - geïnspecteerde voorziening(en); - datum rapportage. - Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening clusteren op 1 voorblad; - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_ rapportage; - Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie: 'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie. De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als onderdeel van de Rapportage geleverd worden met: - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'. Vorm van verstrekking: - analoog in 2-voud (gebonden). - digitaal op CD (pdf-formaat). Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER De rapportage met VVV-verklaring(en) van de vloeistofdichte vloer inclusief de voegen in en om de vloer conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......




21.19

Pagina: 61

WERKBESCHEIDEN

21.19.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221000.000.c01 TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de in het werk te storten betonconstructies. Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: - de wapening. - de betondekking. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - tijdstip, de goedgekeurde exemplaren minimaal vijf werkdagen voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 9. A210019.000.a09 CONTROLE TEKENINGEN De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. .01 D999999.000.c01 BETONCONSTRUCTIES De tekeningen van de in het werk te storten betonconstructies.




22

METSELWERK

22.00

ALGEMEEN

Pagina: 62

22.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210022.020.a09 UITVOERING METSELWERK, ALGEMEEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Het oppervlak van schoon metselwerk moet vrij (gemaakt) zijn van speciewater, uitgelopen voegwerk en andere verontreinigingen. 19. A210022.020.a19 AANVANGSHOOGTE METSELWERK, BUITEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Schoon metselwerk van buitengevels moet tenminste 3 lagen beneden het aansluitende definitieve maaiveld aanvangen. 29. A210022.020.a29 BINNENMETSELWERK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Binnenmetselwerk bij dragend metselwerk "opmetselen" tot onderkant staalconstructie of betonvloer, waarbij deze aansluiting in zijn geheel gesloten moet zijn uitgevoerd. 39. A210022.020.a39 TIJDELIJKE BEËINDIGING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Tijdelijke beëindigingen met een overgang van lager naar hoger werk moet worden uitgevoerd met een vallende tand. 49. A210022.020.a49 DILATATIES OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Dilataties in het werk opnemen volgens een nader te verstrekken advies van de fabrikant/leverancier. De aannemer dient het advies ter goedkeuring aan de directie voor te leggen. 59. A210022.020.a59 BUITENWERK, ROLLAGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Rollagen in buitenmetselwerk moet naar buiten afwaterend te zijn gelegd. 69. A210022.020.a69 DROGE METSELSPECIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Vooraf vervaardigde droog aangevoerde specie dat cement bevat, moet droog en in een waterdichte verpakking worden aangevoerd en opgeslagen. Op de verpakking moet tenminste de kwaliteit en de mengverhouding zijn vermeld. 79. A210022.020.a79 NATTE METSELSPECIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Metselmortel die als geprefabriceerde natte metselmortel wordt aangeleverd moet zijn goedgekeurd en onder controle staan van de stichting BMC. 89. A210022.020.a89 SPOUWANKERS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In buitenhoeken van gevels mogen over de volle hoogte geen spouwankers zijn aangebracht in een strook van 0,5 m breed. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 63

90. A210022.020.a90 DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen worden gemaakt op plaatsen die door de fabrikant/leverancier van de vooraf vervaardigde lateien zijn aangegeven. 91. A200000.020.a91 BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen als er brandwerende eisen aan gemetselde wanden worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. Brandwerende doorvoeringen door gemetselde wanden, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave oktober 2010. 22.00.32

informatie-overdracht: monsters A200000.022.a09 MONSTERS, METSELSTEEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Door de aannemer te verstrekken monster(s): Monster: van elk toe te passen steensoort. Aantal (st.): 4 stuks per steensoort. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlaktestructuur. - hardheid. Bovenstaande monsters moeten aan de directie worden voorgelegd en zijn goedgekeurd voordat door de aannemer tot bestelling mag worden overgegaan. Op elk monster moet het fabrikaat, type en codering van de steen worden aangegeven. 22.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210022.060.a09 LUCHTBELVORMERS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Aan de metselmortels mogen geen luchtbelvormers worden toegevoegd. 19. A210022.060.a19 VOEGSPECIE, SAMENSTELLING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Voegspeciemortels samenstellen uit eenzelfde partij zand en eenzelfde partij cement. 29. A210022.060.a29 VOEGSPECIE, VERWERKING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Aangemaakte voegmortels moeten binnen 1½ uur worden verwerkt.




23

VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00

ALGEMEEN

Pagina: 64

23.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210023.020.a09 AANVULLENDE EISEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - de fabrikant/leverancier van vooraf vervaardigde steenachtige elementen behoeft de goedkeuring van de directie. - de voorzieningen voor sparingen groter dan 150x150 mm moeten van fabriekswege worden aangebracht. - sparingen mogen niet worden gehakt. - later aan te brengen sparingen moeten met een diamantboor worden geboord na verkregen toestemming van de constructeur van de fabrikant. A210023.020.a19 OPPERVLAKTEAFWERKING 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De oppervlakte-afwerking van de elementen moet voldoen aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in de CUR-Aanbeveling 100 (2004), Schoon beton – criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken. 29. A200000.020.a29 BRANDVEILIGE DOORVOERINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen als er brandwerende eisen aan geprefabriceerde wanden en/of vloeren worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. Brandwerende doorvoeringen door vooraf vervaardigde steenachtige elementen waaraan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave oktober 2010. 23.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210023.020.a09 KEURING OP HET WERKTERREIN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - Op het werk aangevoerde elementen moeten voor het verwerken, door de aannemer worden gecontroleerd op onvolkomenheden en beschadigingen. - beschadigingen waarbij de dekking meer dan 5 mm is verminderd en scheuren groter dan 0,1 mm moeten aan de directie worden gemeld. 23.00.31

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 01. A210026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de montage van de geprefabriceerde elementen. Eisen werkplan: door de aannemer moet tenminste zijn aangegeven: - de volgorde van de montage. - de benodigde hijs- en transportvoorzieningen. - de benodigde montagevoorzieningen. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 65

- de uitvoering van de opleggingen en verbindingen. - de benodigde onder- en afstempelingen. - de veiligheidsvoorzieningen. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 stuks. - goedgekeurde: 2 stuks. 23.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN A210023.060.a09 HIJS- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN STEENACHTIGE 09. ELEMENTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - indien niet nader omschreven mogen hijs- en transportvoorzieningen niet in het zicht blijven. - met de productie van de elementen mag niet worden begonnen voordat de op te nemen hijs- en transportmiddelen en de wijze waarop deze voorzieningen worden verwerkt door de directie zijn goedgekeurd. A210023.060.a19 BEVESTIGINGSMIDDELEN 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - bevestigingsmiddelen en verankeringen die blijvend aan het buitenklimaat worden blootgesteld uitvoeren in roest vast staal kwaliteit A4. - in de spouw wordt geacht het buitenklimaat aanwezig te zijn. - stalen bevestigingsmiddelen en verankeringen in het binnenklimaat thermisch verzinken overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99. 23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 09. A210023.070.a09 VERREKENING WAPENINGSSTAAL - de wapening in vooraf vervaardigde elementen is niet verrekenbaar. - de op de bouwplaats aan te brengen (bijleg)wapening is niet verrekenbaar.

23.19

WERKBESCHEIDEN

23.19.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221000.230.c01 TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de geprefabriceerde steenachtige elementen. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - de vorm van het element met maatvoering. - de wapening van het element. - de aansluitdetails met andere constructiedelen. - de toegepaste materialen en de onderlinge verbinding daarvan. - de doorvoeringen, sparingen en op te nemen onderdelen. - de hijs- en transportvoorzieningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 66

AutoCad (2008)-DWG-formaat. tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 9. V999999.000.c01 CONTROLE TEKENINGEN De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. .01 D999999.000.c01 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN De tekeningen van de prefab elementen. -

23.19.20-a BEREKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A222001.000.c01 STATISCHE BEREKENING Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: Van de prefab elementen. Berekeningsgrondslagen: - de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. - de bouwkundige tekeningen. - veiligheidsklasse/referentieperiode (jaar): 3/50. Sparingen en wapening volgens berekening fabrikant. Belastingen: volgens ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3 witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 5 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. - tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 9. V999999.000.c01 CONTROLE BEREKENINGEN De directie heeft na ontvangst ten minste zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren. .01 D999999.000.c01 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN De berekeningen van de prefab elementen.




24

RUWBOUWTIMMERWERK

24.00

ALGEMEEN

Pagina: 67

24.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.000.a09 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon en feestdagen hierin niet begrepen). Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd. A200000.000.a19 BEVESTIGINGEN 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: - in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste van roestvast staal zijn. - niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. - bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. - in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. - bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte souvereinen. - als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn 29. A200000.000.a29 BESCHERMING TEGEN ZONLICHT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt.




25

METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00

ALGEMEEN

Pagina: 68

25.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210025.020.a09 HULPPROFIELEN EN BEWERKINGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Tot de staalconstructies behoren tevens alle benodigde hulpconstructies en bewerkingen voor het aanbrengen c.q. bevestigen van de vooraf vervaardigde steenachtige elementen, kozijnen, betimmeringen, installatiedelen e.d. A210025.020.a19 VERANTWOORDELIJKHEID MAATVOERING 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van samengestelde onderdelen, bij de maatvoeringen moet rekening gehouden worden met toleranties i.v.m. profielafwijkingen e.d. 29. A210025.020.a29 RICHTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Richtwerk aan de staalconstructies moet geschieden door koud vervormen. 39. A210025.020.a39 METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle nodige bewerkingen heeft ondergaan. 49. A210025.020.a49 VOORBEREIDING STAALOPPERVLAK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Constructiestaal moet worden ontdaan van de walshuid en scherpe kanten. 59. A210025.020.a59 BESCHADIGING CONSERVERING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte. 69. A210025.020.a69 GATEN T.B.V. PASBOUTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Gaten voor verbindingen met pasbouten moeten worden geboord, waarbij de middellijn van het gat even groot moet zijn als de nominale middellijn van de bout. 79. A210025.020.a79 GATEN T.B.V. SCHROEFBOUTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Gaten voor verbindingen met schroefbouten in voorgespannen verbindingen moeten worden geboord, waarbij de middellijn van het gat maximaal 2 mm groter mag zijn als de nominale middellijn van de bout. 25.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210025.030.a09 MONTAGEPLAN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 69

standaard opnemen. Door de aannemer dient het montageplan te worden opgesteld. In het montageplan moet zijn aangegeven: de inrichting van het werkterrein. de aanvoer en opslag van de materialen. waar de constructieonderdelen worden vervaardigd. de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden. de hulpconstructies en werktuigen die tijdens de verschillende bouwfasen benodigd zijn. de plaats van de steigers en stellingen. de toe te passen beveiliging en beschermingsmiddelen. de afspraken voor het in stand houden van de beveiligingen die door de werknemers van de verschillende ondernemingen gebruikt worden. de opstelplaats van de verschillende hijs- en hefwerktuigen. de communicatieprocedure tussen de machinisten van de verschillende hijs- en hefwerktuigen. 25.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN A210025.060.a09 BEVESTIGINGSMIDDELEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bouten, moeren en sluitringen moeten van dezelfde kwaliteit zijn. 19. A210025.060.a19 CONSTRUCTIESTAAL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Het staaloppervlak van constructiestaal mag niet meer gecorrodeerd zijn dan corrosietoestand C volgens de ISO 8501-1(2007) (gelijk aan de Zweedse Standaard SIS 055900.

25.19

WERKBESCHEIDEN

25.19.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221000.250.c01 TEKENING STAALCONSTRUCTIE Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de staalconstructies met plattegronden en aanzichten. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering. - van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel. - de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de onderdelen. - de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 9. A210000.000.a09 CONTROLE TEKENINGEN De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde tekeningen te controleren en te retourneren.




Pagina: 70

.01 D999999.000.c01 CONSTRUCTIE De werktekeningen van de staalconstructies. 25.19.20-a BEREKENING STAALCONSTRUCTIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A222000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van de knooppunten en verbindingen in de staalconstructies. Uitgangspunten: - de ontwerpgegevens van de hoofdconstructeur. - de bouwkundige tekeningen. - veiligheidsklasse/referentieperiode: 3/50. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 5, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. - tijdstip: goedgekeurde exemplaren minimaal 3 weken voor het in het werk brengen van het betreffende onderdeel. 9. A210000.000.a09 CONTROLE BEREKENINGEN De directie heeft na ontvangst zeven werkdagen nodig om de door de aannemer vervaardigde berekeningen te controleren en te retourneren. .01 D999999.000.c01 CONSTRUCTIE De detailberekeningen van de staalconstructies.




30

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00

ALGEMEEN

Pagina: 71

30.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN A210030.030.a09 SLUITSYSTEEM 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In overleg met de directie stelt de aannemer het sluitplan op, waarbij: - het systeem met uitzondering van de DVD-sloten moet aansluiten op de generale hoofdsleutelinrichting van het complex/object. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 3. 30.00.32

informatie-overdracht: monsters A200000.030.a09 MONSTER 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - van de profielen van de kozijnen en deuren. - van de bevestigingsmiddelen. - van de panelen in de buitenpuien. - van het afdichtingsband tussen kozijnen en stelkozijnen. - van de beglazingsmethode. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte. - afwerking. - kwaliteit van het hang- en sluitwerk. - dichting van de profielen.

30.12


30.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van kozijnen, ramen, deuren, paneelvullingen en dergelijke. Op de tekeningen moet zijn aangegeven: - de indelingen en de maatvoeringen. - detaillering van stijlen en dorpels en kozijnvullingen. - de aansluitdetails onderling en met andere materialen. - het hang- en sluitwerk van de beweegbare delen. - plaats en type van de verankeringen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 72

-

tijdstip goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D234100.100.c01 BUITENKOZIJN/-PUI De werktekeningen van de buitenkozijnen en -puien, inclusief buitenramen en buitendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten. .02 D234200.100.c01 BINNENKOZIJN/-PUI De werktekeningen van de binnenkozijnen en -puien, inclusief binnenramen en binnendeuren en de benodigde stelkozijnen en stellatten. .03 D234100.200.c01 BUITENDEUR De werktekeningen van de segmenthefdeuren. 30.12.20-a STATISCHE BEREKENING A222001.000.c01 STATISCHE BEREKENING 0. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. .01 D234100.100.c01 BUITENKOZIJN/-PUI De berekeningen van de aluminium buitenkozijnen en -puien inclusief de buitenramen en binnendeuren. .02 D234200.100.c01 BINNENKOZIJN/-PUI De berekeningen van de licht metalen binnenkozijnen en -puien inclusief de binnenramen en binnendeuren.




31

SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00

ALGEMEEN

Pagina: 73

31.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210031.020.a09 BEVESTIGINGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste van roestvast staal zijn. - niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. - bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. - in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. - bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte souvereinen. - als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn.




32

TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00

ALGEMEEN

Pagina: 74

32.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210032.020.a09 METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel alle nodige bewerkingen heeft ondergaan. 19. A210032.020.a19 BESCHADIGING CONSERVERING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte.

32.12

WERKBESCHEIDEN

32.12.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van: - de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden. - de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen. Op de tekeningen moet zijn aangegeven: - plattegronden, aanzichten en doorsneden. - de materialen en maatvoeringen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - tijdstip goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D251100.000.c01 VASTE TRAP De werktekeningen van de ..... 32.12.12-a STATISCHE BEREKENING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. 0. A222001.771.c02 STATISCHE BEREKENING STAALCONSTR. (NEN-EN 10902+w11) Door de aannemer te vervaardigen statische berekening staalconstructie. Van: - de stalen trappen met bordessen, leuningen en balustraden. - de leuningen en balustraden langs trap- en vloeropeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 75

-

tijdstip: goedgekeurde exemplaren, uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D251100.000.c01 VASTE TRAP De berekeningen van de .....




33

DAKBEDEKKINGEN

33.00

ALGEMEEN

Pagina: 76

33.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210033.020.a09 VOORSCHRIFTEN, RICHTLIJNEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing, voor zover deze betrekking hebben op ontwerpregels, dakbedekkingsconstructies, dakdetails, kwaliteitseisen en overige eisen: - het BDA-dakboekje 2012, uitgegeven door het bureauDakadvies te Gorinchem. A210033.020.a19 AFSCHOT 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Platte daken moeten naar de hemelwaterafvoeren een blijvend afschot hebben van tenminste 16:1000 mm. 29. A210033.020.a29 AANBRENGEN ISOLATIEMATERIAAL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De ondergrond waartegen isolatiemateriaal wordt aangebracht moet droog, schoon, vetvrij en vrij van losse delen zijn. Tussen de aansluitnaden van de isolatie mogen zich geen verontreiniging bevinden . 39. A210033.020.a39 PATROON BEVESTIGINGSMIDDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. 49. A210033.020.a49 ONTMOETING GEPROFILEERDE PLATEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen bij toepassing van geprofileerde platen. Ontmoetingen bij een bekleding van geprofileerde platen moet zodanig zijn uitgevoerd dat de totale dikte niet meer bedraagt dan driemaal de plaatdikte.

33.38

OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.26-a BALLAST/DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF/RUBBER TEGEL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand toepassen, zodat valbeveiliging en looppaden niet verreist zijn. 0. R434610.400.c01 DAKAANKLEDING, KUNSTSTOF LOOPMAT Matgewicht (kg/m2): 20. Ten behoeve van onderhoud en inspecties aan de op het plat dak geplaatste technische installaties in de beheersfase. 1. B224430.111.f01 KUNSTSTOF TEGELMAT Leverancier: Welltrading B.V. Type: Roofwalker, looppadenmat op dakbedekking. Windbelasting (NEN 6702+08) (kN/m2): geschikt voor alle windgebieden, type I, II en III. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 77

Profiel bovenzijde: traanpatroon met antislip profiel. Profiel onderzijde: drainagekanalen in twee richtingen, 30x25 mm h.o.h. 66,7 mm. Materiaal: flexibele, niet poreus gerecycled PVC met toeslagstoffen. Kleur: zwart, inclusief gele markeringstroken aan beide langszijden. Matdikte (mm): 37,5. Breedte (mm): 600. Lengte (mm): 1.000. Bevestiging: losliggend. Schakelclips, UV-bestendig (NEN-EN 1297-04) (aantal): 2 stuks per roofwalker. .01 D242000.000.c01 PLAT DAK Doorgaand looppad langs de dakranden, 4 m uit de dakrand, 600 mm breed. Te reken op ca. ..... m1. .02 D242000.000.c01 PLAT DAK Het looppad rondom de technische installlaties, 600 mm breed. Te reken op ca. ..... m1.

33.88

OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN

33.88.40-a VALBEVEILIGING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: Bij voorkeur geen technische apparatuur binnen 4,0 m tot de dakrand toepassen, zodat valbeveiliging en looppaden niet verreist zijn. 0. B363300.202.c01 VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL (NEN-EN 353-2-02) Type: doorlopend kabelsysteem aanbrengen op 4,0 m1 uit de dakranden. Het kabelsysteem dient geschikt te zijn voor het aanhaken van een kabelgeleider van het fabrikaat/systeem Latchways (standaard gebruikelijk Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) bij de DVD i.v.m. ARBO). Materiaal: moet ontworpen zijn op een onbeperkte levensduur. - alle belangrijke gegoten elementen 17/4 PH of 316 S corrosievast staal. - draagonderdelen: 316 S corrosievast staal. - onderplaat, gepoedercoat therminsch verzinkt staal. - kabels, 316 S corrosievast staal. Draadmiddellijn (mm): 8. Treksterkteklasse kabel (kN): 38 (als minimum waarde). Geleider tussensteunpunten: volgens technische uitwerking door de aannemer. Begin-, eindaansluiting: volgens technische uitwerking door de aannemer. Dakanker: volgens technische uitwerking door de aannemer. Ankerbeugel: volgens technische uitwerking door de aannemer. Bevestigingsmethode: volgens technische uitwerking door de aannemer. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen: corrosievast staal. 4. R431010.000.c01 STELWERK AFBOUW Uitvoering: - volgens de geldende Nederlandse beleisdregels. - door VCA-gecertificeerd personeel. - bevestigingen zodanig uitvoeren dat er niet of nauwelijks koude bruggen ontstaan. 5. A221000.000.a03 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van het doorlopend kabelsysteem. Op de tekeningen moeten alle plaatsen van de onderdelen zijn Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 78

aangegeven. Als leidraad voor de technische uitwerking door de aannemer gelden de bestektekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3. - goedgekeurde (st.): 3. - gereviseerde (st.): 3. 9. A200000.033.a09 CERTIFICERING EN BEREKENINGEN Bij de oplevering van het gehele werk dient een certificaat met systeemregistratie door de aannemer worden overhandigd aan de directie. Door de aannemer te vervaardigen berekeningen. - van het doorlopend kabelsysteem. Als leidraad voor de technische uitwerking door de aannemer gelden de bestektekeningen. .01 D242000.000.c01 PLAT DAK Het valbeveiligingssysteem op de platte daken, ten behoeve van onderhoud en inspecties aan technische installaties in de beheerfase van het gebouw.




34

BEGLAZING

34.00

ALGEMEEN

Pagina: 79

34.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210034.020.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN EN 09. RICHTLIJNEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Voor beglazen gelden als uitgangspunt: - de NEN 3576:2009 nl, Beglazing van kozijnen, ramen en deuren. - de NPR 3577:2008+C1:2008 nl Beglazen van gebouwen. 19. A210034.020.a19 SYSTEEMKEUZE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Tenzij anders is bepaald moet het beglazingssysteem worden uitgevoerd volgens het open sponning systeem met het drukvereffend beglazingssysteem (P) met droog beglazingsprofielen volgens de NPR 3577:2008+ C1:2008 nl. 29. A210034.020.a29 PLAATSEN GLASLATTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Glaslatten in houten kozijnen, ramen en deuren moeten worden bevestigd met rvs-schroeven welke minimaal 15 mm en bij brandwerende beglazing tenminste 25 mm in het onderliggende hout dringen. 39. A210034.020.a39 VOORBEHANDELING SPONNING, BESTAAND WERK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bij bestaand werk dienen kale delen van de sponningen en glaslatten eenmaal in de grondverf worden gezet. 34.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A200000.034.a09 MONSTER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - van alle toe te passen glassoorten. - van alle toe te passen beglazingssystemen. Beoordelingskenmerken: - kleur en tint van het glas. - kleur en tint van de coating. - oppervlakte. - reflectie. - transparantie.




35

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00

ALGEMEEN

Pagina: 80

35.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210035.010.a09 ZOETEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder zoeten wordt verstaan het schuren met water en fijne amaril- of carborundumsteen. 35.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210035.020.a09 VERWERKEN NATUURSTEEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Geen natuursteen aanbrengen wanneer de luchttemperatuur lager is dan 0 ºC. 19. A210035.020.a19 BEVESTIGING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ten behoeve van verlijming c.q. bevestiging aan de ondergrond, dienen de natuursteen/kunststeen onderdeel te zijn voorzien van groeven. 29. A210035.020.a29 VERANKEREN ELEMENTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Mechanisch bevestigde elementen dienen te worden voorzien van de nodige ingeboorde en verlijmde rvs-doken, zodanig dat een verzekerde verankering ontstaat bestand tegen langdurige mechanische belasting. 35.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A200000.035.a09 MONSTER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - hardsteen. - kunststeen. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte.




36

VOEGVULLING

36.00

ALGEMEEN

Pagina: 81

36.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210036.000.a09 UITVOERING EN MONTAGE 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Rubbervoegprofielen moeten zijn beproefd aan de klimatologische omstandigheden in Nederland.

36.30

VOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.09-a PROCESCERTIFICATIE VOEGVULLING 0. A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. 4. A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening" met protocol 7711 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting". .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOER De procescertificatie van de voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte vloer, in lokaal ...... .02 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING De procescertificatie van de voegafdichtingen in en om de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag, in lokaal ......




37

NA-ISOLATIE

37.00

ALGEMEEN

Pagina: 82

37.00.31

INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN A210026.006.a01 GEDETAILLEERD WERKPLAN 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: de na-isolatie Eisen werkplan: door de aannemer moet tenminste zijn aangegeven: - de volgorde van de uitvoering. - de veiligheidsvoorzieningen. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 stuks. - goedgekeurde: 2 stuks.




38

GEVELSCHERMEN

38.00

ALGEMEEN

Pagina: 83

38.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: Onderdeel: de zonweringen. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering. 38.00.33

informatie-overdracht: monsters A200000.038.a09 MONSTER 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - doek zonwering. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte en structuur. - lichtdoorlatendheid.




40

STUKADOORWERK

40.00

ALGEMEEN

Pagina: 84

40.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210040.020.a09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: - BA-richtlijnen voor stukadoorswerk, uitgegeven door het bedrijfschap Afbouw. - "Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk Binnen" uitgegeven door het bedrijfschap Afbouw. A210040.020.a19 PLEISTERWERK 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Pleisterwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 100 mm boven het plafond doorzetten. 29. A210040.020.a29 INSNIJDINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Stucwerk met inwendige hoekaansluitingen tussen wanden onderling en tussen wanden en plafonds moeten worden losgesneden. 39. A210040.040.a39 PLEISTERWERK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Aangrenzende bouwdelen, zoals kozijnen en schoon metselwerk beschermen tegen smetvorming. 49. A210040.040.a49 AANVANG WERKZAAMHEDEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Voordat met het stukadoorswerk mag worden begonnen moeten alle in de wanden en plafonds op te nemen leidingen, (wandcontact)dozen e.d. van de technische installaties zijn aangebracht en aangewerkt. 40.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A200000.040.a09 MONSTER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - sierpleisterwerk. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte.




41

TEGELWERK

41.00

ALGEMEEN

Pagina: 85

41.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210041.020.a09 VERWERKING 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - wandtegels in horizontale richting en vloertegels in beide richtingen symetrisch op het betegelde vlak aanbrengen. - pastegels kleiner dan een een halve tegel alleen na goedkeuring van de directie toepassen. - de zijkanten van pastegels moeten glad en recht zijn. - tegelwerken in de neggekanten van de kozijnen en doorgangen doorzetten. - tegelwerk op wanden in ruimten met een systeemplafond, tenminste 100 mm boven het plafond doorzetten. A210041.020.a19 AANSLUITINGEN 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ter plaatse van inwendige hoeken en bij aansluitingen tegen constructies c.q. materialen, het tegelwerk 3 mm vrijgehouden. Deze aansluitingen voorzien van een flexibele voegvulling volgens hoofdstuk 36. 29. A210041.020.a29 SPARINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Ten behoeve van de installatie-delen zoals schakelaars, (wandcontact)dozen, kranen e.d. moeten in de bekledingen passende ronde openingen worden gemaakt c.q. vrijgehouden. Deze openingen moeten bij voorkeur worden gemaakt op voegkruisingen. 41.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A200000.041.a09 MONSTER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - vloertegels. - wandtegels. - plinttegels. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte. 41.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210041.060.a09 VERPAKKING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Tegels moeten worden geleverd in de originele verpakking van de fabrikant, waarbij soort, kwaliteit en productienummer moet zijn vermeld.




42

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00

ALGEMEEN

Pagina: 86

42.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210042.010.a09 NORMAAL TOESLAGMATERIAAL 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder een normaal toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal bestaande uit korrels met een Mohshardheid van 6 of 7. 19. A210042.010.a19 SLIJTVAST TOESLAGMATERIAAL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder een slijtvast toeslagmateriaal wordt verstaan een toeslagmateriaal bestaande uit korrels met een Mohshardheid van tenminste 8. 29. A210042.010.a29 STROOILAAG OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder een strooilaag wordt verstaan een droog mengsel van cement en toeslagmateriaal wat op het opgesteven oppervlak wordt gestrooid, waarna deze laag in het oppervlak van de dekvloer wordt geschuurd. 39. A210042.010.a39 TOPLAAG OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder een toplaag wordt verstaan een mengsel van cement, water en toeslagmateriaal, welke in één arbeidsgang op een tussenlaag wordt aangebracht met een minimale dikte van 8 mm. 42.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A210042.020.a09 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De volgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: - de NEN 2741:2001/A1:2008 nl - In het werk vervaardigde vloeren Kwaliteit en uitvoering van cementgebonden dekvloeren 19. A210042.020.a19 TIJDSTIP VAN AANBRENGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Dekvloeren mogen pas worden aangebracht nadat het gebouw winden waterdicht is (gemaakt). 29. A210042.020.a29 AFSCHOT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Waar waterafvoeren in vloeren zijn opgenomen, moet de dekvloer op afschot naar deze afvoeren zijn gelegd. 39. A210042.020.a39 BESCHERMING AANGRENZENDE ONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aangrenzende onderdelen, zoals kozijnen, ramen, deuren en schoon metselwerk tijdens het aanbrengen van de dekvloeren beschermen ter voorkoming van smetvorming.




42.40

Pagina: 87

VLOERAFWERKINGEN

42.40.09-a PROCESCERTIFICATIE KUNSTHARSGEBONDEN BESCHERMLAAG 0. A200000.000.a09 PROCESCERTIFICATIE De aannemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling het uitvoeringsproces heeft laten beoordelen aan de in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen. Voor de uitvoering van het werk zijn de geldige SIKB procescertificaten vereist dan wel schriftelijke verklaringen van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie -instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie. 4. A200000.000.a09 BEOORDELINGSRICHTLIJN De BRL SIKB 7700 "Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening" met protocol 7703 "Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening met een kunstharsgebonden beschermlaag". .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING De procescertificatie voor de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag, in lokaal ...... 42.40.19-a KEUREN 0. A200000.000.a19 KEUREN: RAPPORTAGE MET VVV-VERKLARING Betreft het keuren, rapportage met VVV-verklaring(en) van de bodembeschermende voorzieningen inclusief het rioleringstelstel tot enmet de oliewaterafscheiderinstallatie. - De rapportage met VVV-Verklaring(en) Vloeistofdichte Voorziening moet worden afgegeven door een erkende inspectie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor inspectie van de vloeistofdichtheid van bodembeschermende voorzieningen. - De inspectie van bodembeschermende voorzieningen moet worden uitgevoerd door een erkend en geaccrediteerd inspectiebureau conform de AS SIKB 6700 met protocol 6701. - De VVV-verklaring (Verklaring Vloeistofdichte Voorziening) moet zijn gedateerd en ondertekend. Verklaringen: - EB staat voor: Eerste Beoordeling, dit is een inspectie vloeistofdichte voorziening conform AS SIKB 6700 ten behoeve van het afgeven van een rapportage met bijbehorende VVV-verklaring(en). - EB-project staat voor: EB per gebouw met meerdere binnen voorzieningen of EB per buitenvoorziening. Daarbij kan een gebouw meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening hebben. Alle kosten voor het verkrijgen van de rapportage met VVVverklaring(en) komen voor rekening van de aannemer. De rapportage met VVV-verklaring(en) leveren conform de AS SIKB 6700 inclusief de hierna genoemde aanvullende eisen: - De rapportage moet minimaal bestaan uit een voorblad per gebouw en/of buitenvoorziening. Op het voorblad moet minimaal staan: - objectcode met naam object en plaatsnaam; - geïnspecteerde voorziening(en); - datum rapportage. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 88

-

Een gebouw met meerdere ruimtes met een vloeistofdichte voorziening clusteren op 1 voorblad; - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_ rapportage; - Naamgeving digitaal document bij eventuele her-inspectie: 'objectcode'_ 'naam voorziening'_herinspectie. De VVV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, moet per voorziening als onderdeel van de Rapportage geleverd worden met: - Naamgeving digitaal document: 'objectcode'_'naam voorziening'_VVV_ 'jaartal van nieuwe beoordeling'. Vorm van verstrekking: - analoog in 2-voud (gebonden). - digitaal op CD (pdf-formaat). Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 D999999.000.c01 VLOEISTOFDICHTE VLOERAFWERKING De rapportage met VVV-verklaring(en) van de de vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag inclusief de voegen in en om de vloer conform hoofdstuk 36 VOEGVULLING, in lokaal ......




43

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00

ALGEMEEN

Pagina: 89

43.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210043.020.a09 VERZINKEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Het verzinken dient te geschieden nadat de onderdelen de nodige bewerkingen hebben ondergaan. 19. A210043.000.a19 BESCHADIGING CONSERVERING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Thermisch verzinkt werk herstellen met zinkcompound waarbij de laagdikte ter plaatse 50% dikker moet zijn dan de voorgeschreven zinkdikte. 29. A210043.020.a29 AFWERKING VAN IN HET ZICHT BLIJVENDE ONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bij beëindigingen, verbindingen, lassen, gaten e.d. van in het zicht blijvende metaalconstructies en/of smeedwerken, de bramen en scherpe kanten afslijpen 39. A210043.020.a39 CONTACTAANSLUITING, ISOLATIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Alle contact-aansluitingen van verschillende metalen met een onderlinge verschillend galvano-electrisch potentiaal, zodanig isoleren dat het ontstaan van aantasting door elektrolytische werking wordt voorkomen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een kunststof of neopreen voegplaat op het scheidingsvlak. 43.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210043.060.a09 CONTACTAANSLUITINGEN, ISOLATIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bevestigingsmiddelen moeten wat betreft vorm, sterkte, afwerking of materiaalsamenstelling in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen, zij mogen geen aanleiding geven tot contactcorrosie noch verkleuringen o.d. veroorzaken.




44

PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00

ALGEMEEN

Pagina: 90

44.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210044.020.a09 AANVANG MONTAGE 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Montage van systeemplafonds- en wanden mag niet eerder aanvangen nadat de ruimte waarin deze worden gemonteerd droog, wind en waterdicht is. Ophangconstructies van de systeemplafonds pas aanbrengen nadat de benodigde kanalen, leidingen e.d. boven het systeemplafond zijn aangebracht. A210044.020.a19 MONTAGE ALGEMEEN 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De in het zicht blijvende aansluitingen en beëindigingen moeten strak en passend zijn. In het zicht blijvende zijkanten en vellingkanten van de afgewerkte vulelementen moeten dezelfde kleur hebben als de zichtzijde van de vulelementen. 29. A210044.020.a29 DRAAGCONSTRUCTIE PANELENPLAFONDS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De draagconstructie van panelenplafonds met vulelementen van mineraalplaat moet zonder deze vulelementen stabiel zijn. 39. A210044.020.a39 BOVENAANSLUITING SYSTEEMWANDEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Bovenaansluitingen van systeemwanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de wand daardoor niet verticaal kan worden belast. 49. A210044.020.a49 INDELING SYSTEEMPLAFONDS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De indeling van systeemplafonds moet voor elke ruimte afzonderlijk worden bepaald, hierbij geldt dat: - de indeling symetrisch vanuit het midden van de ruimte maken. - passtukken bij de randen niet kleiner mogen zijn dan een halve tegel. 59. A200000.020.a59 BRANDWERENDE VOORZIENINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: opnemen als er brandwerende eisen aan systeem wanden worden gesteld waar installatiedelen door heen gaan. Brandwerende doorvoeringen door systeem wanden, waar aan een brandwerende eis is gesteld, moeten voldoen aan de richtlijnen van de fabrikant/leverancier van de brandwerende voorzieningen gestelde en aan de uitvoeringsrichtlijnen zoals gesteld in het handboek "Brandveilige doorvoeringen" van de uitgever ISSO/SBR Rotterdam, uitgave oktober 2010. 44.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A200000.044.a09 MONSTER OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 91

bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - plafondsysteem. - wandsysteem. Beoordelingskenmerken: - kleur. - oppervlakte.




45

AFBOUWTIMMERWERK

45.00

ALGEMEEN

Pagina: 92

45.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A210045.020.a09 BEVESTIGINGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Voor zover in dit bestek niet anders is bepaald, moeten: - in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste van roestvast staal zijn. - niet in het zicht blijvende bevestigingsmiddelen voor buitentoepassingen moeten ten minste thermisch verzinkt zijn. - bevestigingsmiddelen voor binnentoepassingen moeten ten minste van verzinkt of geel gepassiveerd staal zijn. - in het zicht blijvende bevestigingen moeten moeten volgens een regelmatig patroon worden aangebracht. - bij gebruik van schroeven met verzonken kop, de gaten 1 mm dieper dan de kopdikte souvereinen. - als gevolg van de bevestigingen mogen geen onregelmatigheden of vervormingen zoals indeukingen in de bekleding zichtbaar zijn. A200000.000.a19 BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 19. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt.




46

SCHILDERWERK

46.00

ALGEMEEN

Pagina: 93

46.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210046.010.a09 DEFINITIE HOUT 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Onder hout wordt mede begrepen houtachtige materialen zoals triplex, spaanplaat, boardplaten, brandwerende bekledingsplaten e.d. 19. A210046.010.a19 PLAATSELIJK SCHILDEREN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Indien plaatselijk schilderen meer dan 25% van het oppervlak bedraagt wordt dit in een percentage in dit bestek aangegeven. 46.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.000.a09 VERFADVIES OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aannemer moet op basis van de in dit bestek genoemde specificaties een verfadvies per verfsysteem door de verffabrikant/leverancier op laten maken en deze ter goedkeuring aan de directie voor leggen. Eerst na de verkregen goedkeuring van de directie mag de aannemer de uitvoering van enig schilderwerk ter hand nemen. 19. A200000.000.a19 VERFPRODUCTEN PER SYSTEEM OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Verfproducten moeten per systeem van een en hetzelfde fabrikaat zijn. 29. A200000.000.a29 SCHILDERWERK, STAALWERK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Oppervlakken van stalen onderdelen die niet zijn verzinkt, ontroesten en ontdoen van de walshuid, hierbij een inert straalmiddel gebruiken. Na het stralen behoort het gehele oppervlak een gelijkmatig uiterlijk te hebben. Thermisch verzinkt staal aanstralen met een inert straalmiddel. 39. A200000.000.a39 ONDER- EN BOVENZIJDE VAN RAMEN EN DEUREN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd. 49. A200000.000.a49 KLEINE BESCHADIGINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Mede tot het schilderwerk behoren het repareren van kleine beschadigingen in de ondergrond. 59. A200000.000.a59 VERWIJDEREN VERFLAGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. 69. A200000.000.a69 AFSCHERMING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aannemer draagt er voor zorg dat onderdelen van de bouw welke Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 94

niet moeten worden geschilderd en de hierin geplaatste inventaris vrij blijven van verontreinigingen als gevolg van de uitvoering van de schilderwerkzaamheden. De directie kan daartoe eisen dat de aannemer deze zaken op een deugdelijke wijze afdekt/afschermt. A200000.000.a79 BADKAMERDEUREN 79. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: alleen opnemen als er badkamerdeuren in het bestek zijn opgenomen. De onderzijde van deuren die toegang geven tot douche-/badkamers twee maal gronden. A200000.000.a89 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN 89. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 46.00.23

EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND A200000.000.a09 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN 09. TIMMERWERKEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld. 19. A200000.000.a19 VOCHTGEHALTE HOUT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 17% in de buitenlaag en ten hoogste 21% in het inwendige. 46.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210046.030.a09 BEPALEN HECHTING VAN HET VERFSYSTEEM OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen bij onderhoud van het schilderwerk. De aannemer moet in het bijzijn van de directie de hechting, van het aangebrachte verfsysteem op de ondergrond en tussen de lagen onderling, aantonen middels een hechtingsproef. Aantal metingen per systeem: 5. Plaats: willekeurig gekozen. 19. A210046.030.a19 BEPALEN LAAGDIKTEN VAN HET VERFSYSTEEM OPMERKING DVD Gebruikers Overleg Stabu: deze bepaling standaard opnemen bij onderhoud van het schilderwerk. De aannemer moet in het bijzijn van de directie, de laagdikte van de verflagen aantonen. Aantal metingen per systeem: 5. Plaats: willekeurig gekozen. 46.00.32

informatie-overdracht: monsters 09. A210046.032.a09 PROEFVLAK OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aannemer zet per kleur, van de topafwerking, een proefvlak op. Deze proefvlakken dienen ter beoordeling van de visuele aspecten. 46.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A210046.060.a09 VERFPRODUCTEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Verfproducten, op basis van de in dit bestek genoemde specificaties Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 95

moeten worden betrokken bij een fabrikant/leverancier van bouwverven waarbij de verfproducten "aantoonbaar geschikt" dienen te zijn. Het aantonen dient te geschieden door het overleggen van een COTgoedkeuring (of vergelijkbaar bewijsmiddel).




47

BINNENINRICHTING

47.00

ALGEMEEN

Pagina: 96

47.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: - van het keukenblok. - van het aanrechtblad. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.




Pagina: 97

48

BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00

ALGEMEEN

48.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 01. A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: - van elastische vloerbedekkingen; - van zachte vloerbedekkingen; - van lamelgordijnen. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

48.00.33

informatie-overdracht: monsters A210048.033.a09 MONSTER 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster genoemde kenmerken. Monster: - van de vloerbedekkingen; - van de verduisteringsschermen. Beoordelingskenmerken: - kleur; - structuur. - lichtdoorlatendheid bij de verduisteringsschermen.




49

BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

49.12

TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE

Pagina: 98

49.12.10-a TEKENINGEN 1. B004912.010.c01 TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen: - van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door (sub)branden rookwerende scheidingen. Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: - de brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale doorsnede(n); - de materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, kabel, etcetra; - de plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en manchetten; - het fabricaat en type van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten; - alle brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke voorzien van een codering; - renvooi/verklaring opnemen van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; - de wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, kabelgoten en kanalen. Tekeningendrager: - goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. - digitaal in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring, 3 stuks; - goedgekeurde, 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: - tenminste 2 weken voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. .01 D000000.000.c09 GEBOUW De tekeningen van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per gebouw. 49.12.11-a LOGBOEK 1. B004912.012.c01 LOGBOEK Door de aannemer te vervaardigen: - van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door (sub)branden rookwerende scheidingen. In het logboek moet zijn opgenomen: - inhoudsopgave; - algemene project c.q. gebouwgegevens; - overzichtstekening(en) met de uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen appendages t.p.v. branden rookscheidingen; - fotorapportage van alle gecodeerde brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten; - alle goedgekeurde documenten samengevat in een ordner. Aantal te verstrekken exemplaren: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 99

- goedgekeurde, 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 D000000.000.c09 GEBOUW Het logboek met foto's van de brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per gebouw. 49.12.11-b REVISIETEKENING 2. B004912.012.c02 REVISIETEKENING Door de aannemer te vervaardigen: - van de brandwerende afdichtingen ter plaatse van doorvoeringen van installatiedelen door (sub)branden rookwerende scheidingen. Op de tekeningen moeten zijn aangegeven: - brandwerende scheidingen van brand-, sub-brand en rookcompartimenten met WBDBO-eis in plattegrond(en) en vertikale doorsnede(n); - materialisatie en dimensionering van de betreffende leiding, kanaal, kabel etcetera; - plaats van de brandafdichting, appendages, brandkleppen en manchetten. - fabricaat en typen van de brandafdichtingen, appendages, brandkleppen en manchetten; - codering van brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; - renvooi/verklaring brandafdichtingen, appendages, brandkleppen, manchetten en dergelijke; - wijze van bevestigen van de brandafdichting, appendages, brandkleppen, manchetten en ophangingen van leidingen, kabelgoten en kanalen. Tekeningendrager: - goedgekeurde tekeningen, witdruk A4 gevouwen. - digitaal in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tekeningen maken op schaal, minimaal 1:100. Aantal te verstrekken exemplaren: - goedgekeurde, 3 stuks. Tijdstip van verstrekking: - bij de oplevering. .01 D000000.000.c09 GEBOUW De revisietekeningen van alle brandpreventiemaatregelen, afdichtingen en appendages per gebouw

49.20

AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN

49.20.11-a AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN 1. A200000.000.a09 AANDUIDINGEN Middels door een door de aannemer te maken sjabloon moeten er op brandscheidende wanden, aan beide zijden van de wand, boven de plafonds de volgende tekst worden aangebracht: - "30 minuten brandscheiding", bij een 30 minuten brandscheiding; - "60 minuten brandscheiding", bij een 60 minuten brandscheiding. Deze tekst moet om de 1,5 m worden herhaald. Teksthoogten minimaal 100 mm in kleur: - rood voor de 30 minuten brandwerendheid. - groen voor de 60 minuten brandwerendheid. .01 D999999.000.c01 GEBOUW Ter plaatse van alle brandscheidende wanden.




50

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00

ALGEMEEN

Pagina: 100

50.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A210050.010.a09 BENAMING RIOLERING 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel; - Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater binnen het gebouw en in het terrein tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel van het bouwwerk; - Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater, geen regenwater zijnde. 50.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.000.a09 BEUGELS EN VERBINDINGEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Beugels en verbindingen van in zicht blijvende leidingen in het zelfde vlak moeten op gelijke plaatsen worden aangebracht.




51

BINNENRIOLERING

51.00

ALGEMEEN

Pagina: 101

51.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A200000.051.a09 BENAMING RIOLERING 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. - Onder HWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater van het bouwwerk tot ca. 1,0 m1 buiten de gevel; - Onder RWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van regenwater binnen het gebouw en in het terrein tot ca. 1, 0 m1 buiten de gevel van het bouwwerk; - Onder DWA-riolering wordt verstaan de afvoerinstallatie van afvalwater, geen regenwater zijnde. 51.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN A200000.000.a09 LEIDINGBELOOP 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. In het zicht blijvende leidingen moeten ordelijk en strak zijn gemonteerd. Verticale leidingen te lood, liggende leidingenhorizontaal dan wel onder het vereiste afschot. Beugels en verbindingen van in het zicht blijvende leidingen in hetzelfde vlak moeten op gelijke plaatsen zijn aangebracht.

51.12


51.12.10-a TEKENINGEN OPMERKING DVD StabuGebruikersOverleg: bij de meeste projecten wordt op de bestektekening een schematisch leidingbeloop van de riolering weergegeven en moet de aannemer het rioleringsstelsel ontwerpen (berekenen en tekenen) in dat geval ook 51.12.20-a opnemen. 0. A221000.510.c01 TEKENING BINNENRIOLERING Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met leidingdiameters. - het materiaal van de leiding. - de plaats van appendages. - de plaats van vuilwaterpompunits. - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. - maatvoering. - te isoleren delen. Uitgangspunten: - het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop. - de installatieberekening. - de aan te sluiten sanitaire toestellen. - aansluitdiameters (mm): * watercloset ø 110 mm. * wastafel ø 50 mm. * urinoir ø 50 mm. Aantal te verstrekken exemplaren: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 102

-

ter goedkeuring: 3, witdruk A4 gevouwen. goedgekeurde: 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D311100.000.c01 BINNENRIOLERING De binnenrioleringsinstallaties. 51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING OPMERKING DVD StabuGebruikersOverleg: bij de meeste projecten wordt op de bestektekening een schematisch leidingbeloop van de riolering weergegeven en moet de aannemer het rioleringsstelsel ontwerpen (berekenen en tekenen) in dat geval ook 51.12.10-a opnemen. 0. A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van: - de binnenrioleringsinstallaties. Berekeningsmethode: - overeenkomstig de NTR Uitgangspunten: - het op de bestektekening aangegeven schematische leidingbeloop. - de installatieberekening. - de aan te sluiten sanitaire toestellen. - aansluitdiameters (mm): * watercloset ø 110 mm. * wastafel ø 50 mm. * urinoir ø 50 mm. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde: 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand. Tijdstip: voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D311100.000.c01 BINNENRIOLERING De binnenrioleringsinstallaties.




Pagina: 103

52

WATERINSTALLATIES

52.00

ALGEMEEN

52.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 ERKENNING De waterinstallatie moet in het werk worden gebracht door bedrijven die in het bezit zijn van het KOMO Instal-certificaat voor het installeren van drinkwaterinstallaties. 19. A200000.020.a19 AANDACHTSPUNTEN MONTAGE I.V.M. LEGIONELLA Voor het starten en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de installateur alert te zijn op mogelijke problemen t.a.v. legionella vorming. Hierbij moet vooral gedacht worden aan HOT-SPOTS en afkoeling. De afstand tussen de warmwaterleidingen en de koudwaterleidingen dient zodanig te zijn dat geen overmatige opwarming van de koudwaterleidingen (boven 25 gr.C) en/of overmatige afkoeling van de warmwaterleidingen kan optreden. Koudtapwaterleidingen dienen zo ver mogelijk van warmtebronnen gemonteerd te worden. 29. A200000.020.a29 LEGIONELLA VEILIG OPLEVEREN 1 Nadat 1e maal water op het koud en warmwatersysteem is gezet, beheersmaatregel doorvoeren zodat systeem regelmatig wordt gespoeld. 2 Na oplevering door zorg van de aannemer 1 maand spoelen conform een door de aannemer en door de directie goedgekeurd beheersplan met als uitgangspunt dat het gebouw gedurende deze periode niet wordt gebruikt. Indien na deze maand legionella wordt aangetroffen zal door zorg van de aannemer maatregelen getroffen dienen te worden. Hiermee wordt getracht de overdracht naar de gebruiker te vereenvoudigen op dit gebied. 3 Na 1 maand wordt door zorg van derden (Defensie) wederom een monstername gericht op legionella doorgevoerd om vast te stellen of dat de maatregelen van de aannemer voldoende zijn geweest. 39. A200000.020.a39 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.

52.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A210026.008.a09 MELDING AANVANG De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

52.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 01. A223001.000.a01 REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): - van de gehele waterinstallatie. Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met de aanduiding van de diameters. - de oorsprong, de bestemming en het beloop van in de grond gelegde lidingen en toebehoren, met vermelding van de diepteligging. - de materialen. - de plaats van de appendages.




04.

09.


Pagina: 104

- de plaats van de drukverhogingsinstallatie (indien aanwezig). - de maatvoering. - de geïsoleerde installatiedelen. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 stuks witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde: 2 stuks witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van levering: Voor de oplevering A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatieonderdelen: - de gehele gerealiseerde waterinstallatie. De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten. De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten. Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de onderhouds/ servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. Aantal te verstrekken revisiebescheiden: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2 + 1 digitaal bestand in pdf-formaat. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. Vorm van verstrekking : - de goedgekeurde revisiebescheiden gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen. - alle goedgekeurde documenten dienen tevens digitaal in enkelvoud als Acrobat PDF bestand te worden aangeleverd op een elektronische informatiedrager. - Excel-documenten dienen tevens in excel-formaat op een elektronische informatiedrager geplaatst te worden. A200000.032.a09 BEHEERSPLAN Door de aannemer te vervaardigen documenten volgens Waterwerkbladen. De aannemer moet het waterleidingbedrijf verzoeken om overeenkomstig par. 16 van het werkblad de installatie in een risicoklasse in te delen. Vervolgens moet de aannemer bepalen welk beheerpakket uitgevoerd moet worden. Afhankelijk van de risicoklasse en het beheerpakket dienen de volgende items aangeleverd worden overeenkomstig de modellen zoals aangegeven in het werkblad: - algemene projectgegevens. - documenten overzicht. - revisietekeningen sanitaire installaties. - controlelijst. - overzicht toestellen en tappunten. - logboek. - oderhoudsinstructies. - beheersplan. Het beheersplan maakt deel uit van de bovengenoemde revisiebescheiden. Het beheersplan dient in een separate ordner te worden ingebonden. Aantal te verstrekken exemplaren: overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Tijdstip van de verstrekking: voor de oplevering.



Pagina: 105

52.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte apparatuur. Het onderhoudsvoorschrift dient ten minste te bevatten: - stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparatuur-codering; In geval van (in)regelen beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke. - documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. - principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; Op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. - een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. - goedgekeurde overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Tijdstip van verstrekking bij ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte apparatuur. Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q. buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen worden naar de bedieningsinstructie van de fabrikant. Met lijst van toegepaste symbolen. Met technische beschrijving van de installatie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking bij ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 09. A200000.052.a09 KOUD- EN WARMWATERTAPINSTALLATIES Na inbedrijfstelling van de installaties geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installaties. De instructietijd is maximaal: 4 uur.

52.11


52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE 0. F312100.001.b01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE Uitvoering: - volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 106

-

volgens Waterwerkbladen. componenten die niet nader in dit bestek zijn gespecificeerd dienen door de aannemer te worden geselecteerd. - componenten waarvan de grootte dan wel de capaciteit niet in dit bestek zijn gespecificeerd dienen door de aannemer te worden bepaald aan de hand van door de aannemer te maken berekeningen. .01 D312100.000.c01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE De koudwatertapinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer. 52.11.20-a WARM-WATERTAPINSTALLATIE 0. F312200.001.b01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE De tapwaterinstallatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk. Legionella beveiliging laten plaatsvinden middels temperatuurbewaking door temperatuuropnemers en gebouwbeheersysteem. Het warm tapwater continu boven een temperatuur houden van 65 gr. C door de tapwaterrecirculatiepomp en de warmtapwaterbereider. Als de tapwatertemperatuur gedurende een instelbare periode toch onder een instelbare waarde zakt (65 gr. C) dan een alarmsignaal afgeven aan het gebouwbeheersysteem. Uitvoering: - volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf. - volgens Waterwerkbladen. .01 D312200.000.c01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE De warmtapwaterinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer. 52.11.29-a VAN TOEPASSING ZIJNDE ISSO PUBLICATIES 0. A200000.011.a09 VAN TOEPASSING ZIJNDE ISSO PUBLICATIES Met de hierna te noemen publicaties wordt bedoeld de laatst beschikbare uitgave. - PUBLICATIE 13 (Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties). - PUBLICATIE 18 (Leidingnetberekening). - PUBLICATIE 31 (Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties). - PUBLICATIE 55 (Tapwaterinstallaties in woon- en utiliteitsgebouwen). - PUBLICATIE 55.1 (Handleiding legionellapreventie in leidingwater). Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: "wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. .01 D999999.999.c99 TAPWATERINSTALLATIE Voor dit hoofdstuk van toepassing zijnde ISSO publicaties.

52.12


52.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.520.c01 TEKENINGEN WATERINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 107

moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - het materiaal. - de plaats van appendages. - de plaats van de drukverhogingsinstallatie. - de maatvoering. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de indeling/opstelling van de installatiedelen in de technische ruimten - de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds. - de toestelfundaties. - de indeling van de leidingschachten. - de isometrische projectie van de leidingloop compleet met vloeren muurdoorgangen; leidingdiameters; sanitaire toestelcodering; appendages; watermeters. De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - door het waterleidingbedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen. - ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 3, witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie en het waterleidingbedrijf goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET De te vervaardigen tekeningen voor de nieuw te realiseren waterinstallatie. 52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.520.c01 WATERINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van het warm- en koudwater leidingsysteem ten behoeve van bepalen en verifiëren van leidingdiameters en vereiste voordrukken. Uitgangspunten: - de voorschriften van het waterleverend bedrijf. - de Waterwerkbladen. - de ISSO-publicatie 55. - een voordruk bij binnenkomst van het gebouw (kPa): 200. - een maximaal toelaatbaar drukverlies in de leiding van 2 kPa/m. - het temperatuurverschil over de circulatieleiding van 3 tot 5 K. - een minimale voordruk van 100 kPa voor de tappunten. - een minimale voordruk van 150 kPa voor de brandslanghaspels. - maximaal twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels gelijktijdig in gebruik. - een volumestroom voor een brandslanghaspel overeenkomstig NENEN 671-1-01. - volumestromen van toestellen overeenkomstig bijlage 1 van ISSO-55. Berekening uitvoeren middels Vabi programmatuur VA109 tapwater programma. De aannemer dient deze berekeningen te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.) 2, witdruk in A4 formaat. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 108

- goedgekeurde2, witdruk in A4 formaat + digitaal Vabi-projectbestand. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie en het waterleidingbedrijf goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de revisiebescheiden. .01 D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET De te maken berekeningen van de gehele waterinstallatie.

52.13

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de waterleidingen. Op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem. Methode: - overeenkomstig NEN 1006+w05 en de Waterwerkbladen. Uitgangspunten: De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie de persproef uitvoeren. De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de aannemer retourneren. Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voordat de leidingen uit het zicht zijn. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: Van de beproevingen en controles. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn beproeft. - een beschrijving van de beproevings/controle methode. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is uitgevoerd. - de resultaten van de beproeving/controle. - de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van beproeving vast. Aantal te verstrekken exemplaren: - goedgekeurde (st.): 2 stuks, nadat de persproef heeft Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 109

plaatsgevonden. Tijdstip van verstrekking: - binnen een week na het uitvoeren van de persproef. .01 D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET Het afpersen van de waterleidingen. 52.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.520.c01 WATERINSTALLATIE Inregelen. - de koud- en warmwaterinstallaties. Methode: - inregelen van de gehele installatie en controleren van de afnamehoeveelheden. - inregelen van warmwater circulatieleidingen zodanig dat de watertemperatuur in de circulatieleiding boven de 60°C is. Uitgangspunten: - de door de aannemer vervaardigde berekeningen van de tapwaterinstallatie. - de wettelijk vereiste waterhoeveelheden van brandslanghaspels, oogdouches en nooddouches. Uitvoering door: - door de aannemer op te dragen aan een onafhankelijke firma gespecialiseerd in het inregelen van installaties. Tijdstip: - voorafgaande aan de oplevering of indien de waterleiding eerder in gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname. 5. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. Onderdelen: - de gehele tapwaterinstallatie. Beproevingsresultaten: - gemeten temperaturen van boiler en recirculatieleidingen. - afname hoeveelheden van verst en hoogst gelegen afnamepunten. - afname hoeveelheden van brandslanghaspels en oogdouches. Aantal te verstrekken exemplaren: - 2 stuks witdruk op A4 formaat gevouwen. Tijdstip van verstrekking: - uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving .01 D152100.000.c01 WATERLEIDINGNET Het inregelen van de koud- en warmwaterinstallaties. 52.13.39-a DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE 0. R503009.000.c01 DOORSPOELEN EN/OF DESINFECTEREN WATERINSTALLATIE Door de aannemer te desinfecteren en/of door te spoelen: Onderdelen: - de gehele waterinstallatie. Methode: - overeenkomstig de Waterwerkbladen. - desinfecteren met chloor is niet toegestaan. Indien een desinfectiemiddel wordt gebruikt dient hiervoor door het KIWA een ATA attest zijn afgegeven en dient de aannemer overeenkomstig de gebruiksvoorschriften van de leverancier en de eventueel in het attest genoemde te handelen. - na desinfecteren dient de aannemer een waterlaboratorium (sterlab) opdracht te geven het water te bemonsteren en het monster te onderzoeken. Indien het water niet voldoet aan de te stellen eisen dan moet de desinfectie en het laboratorium onderzoek worden herhaald. De rappportage met resultaten van het laboratorium onderzoek moet worden aangeboden aan de directie. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 110

Tijdstip: - na de gehele montage. .01 D999999.999.c99 WATERINSTALLATIE Het doorspoelen en desinfecteren van de gehele waterinstallatie.




53

SANITAIR

53.00

ALGEMEEN

Pagina: 111

53.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN R561000.000.a01 BEPROEVING OP WATERDICHTHEID 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering moeten op waterdichtheid worden beproefd. 09. A200000.053.a09 IN GEBRUIK NEMING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Sanitair mag niet eerder dan bij de oplevering in gebruik worden genomen. 19. A200000.053.a19 AANSLUITINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Aansluitingen van binnenriolering en koud- en warmwaterinstallaties op het sanitair moeten losneembaar zijn uitgevoerd. 29. A200000.053.a29 HOOGTEMATEN INSTALLATIE-ONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: standaard opnemen. Hoogtematen van installatie-onderdelen worden aangegeven ten opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. De hoogtematen voor het standaard sanitair zijn: - bovenkant wastafel, 0,85 - 0,90 m. - bovenkant planchet, 1,20 - 1,25 m. - onderkant spiegel, 1,35 - 1,40 m. - zithoogte toilet, 0,40 - 0,45 m. - rand urinoir, 0,65 - 0,70 m. - rand uitstortgootsteen, 0,45 - 0,55 m. - kraan boven uitstortgootsteen, 1,10 - 1,25 m. - kledinghaken , 1,70 m. De hoogtematen voor integraal toegankelijke toiletruimte (damestoilet) conform het "Handboek Toegankelijkheid" zijn: - bovenkant wastafel, 0,80 m. - zithoogte toilet, 0,45 - 0,50 m. - opklapbare beugels, 0,75 m. - onderkant spiegel, 1,00 m. - kledinghaken, 1,35 m.




Pagina: 112

54

BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.00

ALGEMEEN

54.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 02. A223001.540.a01 REVISIETEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - de materialen. - de plaats van appendages. - de maatvoering. - de gehele installatie. - de positie van de brandblustoestellen. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.

54.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 09. A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse, aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is maximaal 2 uur.

54.11


54.11.10-a BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE 0. F400080.000.b01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE Uitvoering: - volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf. - volgens de VEWIN Werkbladen. - volgens de eisen van de lokale gemeentelijke brandweer. .01 D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE De brandbestrijdingsinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer.

54.12


54.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.540.c01 TEKENINGEN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - de materialen. - de plaats van appendages. - de maatvoering. - het materiaal. - de plaats van de drukverhogingsinstallatie. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 113

-

de plaats van de brandblustoestellen. de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. de indeling/opstelling van de technische ruimte(n). de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds. - de toestelfundaties. - de indeling van de leidingschacht(en). - de isometrische projectie van de leidingloop compleet met vloeren muurdoorgangen; leidingdiameters; sanitaire toestelcodering; appendages; watermeters. De aannemer dient deze tekeningen te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring - voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2 witdruk A4 gevouwen. - van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. - door het waterleidingbedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen. - gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 3, witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE De te vervaardigen tekeningen m.b.t. de te realiseren brandblusinstallatie. 54.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.540.c01 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van de brandbestrijdingsinstallatie. - van het leidingnet ten behoeve van het bepalen en verifiëren van leidingdiameters en vereiste voordrukken. Berekeningsmethode: VABI-programmatuur. Uitgangspunten: - de voorschriften van het waterleverend bedrijf. - de VEWIN werkbladen. - de ISSO-publicatie 55. - een voordruk bij binnenkomst van het gebouw (kPa): 300 - een maximaal toelaatbaar drukverlies in de leiding van 2 kPa/m. - een minimale voordruk van 150 kPa voor de brandslanghaspels. - de twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels gelijktijdig in gebruik. - een volumestroom voor een brandslanghaspel overeenkomstig NEN-EN 671-1:2001 en. - volumestromen van toestellen overeenkomstig bijlage 1 van ISSO-55. De aannemer dient deze berekeningen te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.) 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.) 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal VABIprojectbestand.




Pagina: 114

.01 D313200.000.c09 BLUSWATERINSTALLATIE De te maken berekeningen van de gehele brandblusinstallatie.

54.13


54.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN Inregelen. Onderdelen: - de brandblusinstallatie. Methode: - overeenkomstig NEN 1006-02, controleren van de afname hoeveelheden van gelijktijdig de twee meest ongunstig gelegen brandslanghaspels. - de aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de afnameproef wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Uitgangspunten: - de wettelijk vereiste waterhoeveelheden van de brandslanghaspels. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voorafgaande aan de oplevering of indien de waterleiding eerder in gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname. 5. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. Beproevingsresultaten: - gemeten waterhoeveelheden tijdens het uitvoeren van de afnameproef. Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks witdruk op A4 formaat. Tijdstip van levering: uiterlijk binnen 5 dagen na het plaatsvinden van de beproeving. .01 D313200.000.c01 BLUSWATERINSTALLATIE Het beproeven en inregelen van de gehele brandbestrijdingsinstallatie.




Pagina: 115

55

GASINSTALLATIES

55.00

ALGEMEEN

55.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. V999999.000.c01 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer.

55.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 02. A210006.010.a02 GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: De kosten van keuring zijn voor rekening van De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer. De door voornoemd bedrijf ondertekende bevestiging van deze keuring moet schriftelijk aan de directie worden overlegd.

55.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 01. A223001.000.a01 REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): - van de gehele gasinstallatie. Op de revisietekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met de aanduiding van de diameters - de oorsprong, de bestemming en het beloop van in de grond gelegde leidingen en toebehoren, met vermelding van de diepteligging. - de materialen. - de plaats van de appendages. - de plaats van de hoofdafsluiter van het gebouw. - de maatvoering. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Aantal te verstrekken exemplaren:

55.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte apparatuur. Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie in- c.q. buiten gebruik te stellen; hierbij mag in de beschrijving verwezen worden naar de bedieningsinstructie van de fabrikant. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 09. A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse, aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de




Pagina: 116

bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is maximaal 1 x 4 uur

55.11


55.11.10-a AARDGASINSTALLATIE 0. F321000.001.b01 AARDGASINSTALLATIE Uitvoering: - overeenkomstig NEN 1078-04. - overeenkomstig NEN 2078-01. - overeenkomstig NPR 3378 (meest recente versie). - overeenkomstig NEN 8078-04. - overeenkomstig Model Aansluitvoorwaarden Gas (meest recente versie). .01 D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE De aardgasinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de tekeningen en berekend door de aannemer.

55.12


55.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.550.c01 TEKENINGEN GASINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - de materialen. - de plaats van appendages. - de maatvoering. - de gehele installatie. - de indeling/opstelling van de technische ruimte(n). - de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds. - de toestellen. Schalen: 1:100; 1:50 en 1:20. De aannemer dient deze tekeningen te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: - voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2 witdruk A4 gevouwen. - door het gasleverend bedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen. - ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie en het gasleverend bedrijf goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van de gasinstallatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 117

.01 D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE De te vervaardigen installatietekeningen m.b.t. de nieuw te realiseren gasinstallatie. 55.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.550.c01 GASINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van de gehele gasinstallatie, ten behoeve van bepalen en verifiëren van leidingdiameters, benodigde voordrukken bij toestellen en keuze van appendages en toestellen. Berekeningsmethode (NEN 2078-01) of NPR 3378-3:2007 en 33784:2001 en uitvoeren middels VABI programmatuur VA119. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 witdruk A4 gevouwen, voorafgaande aan de werkzaamheden. - door het gasleverend bedrijf goedgekeurde (st.): 1 witdruk A4 gevouwen. - ter goedkeuring (st.) 2 witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.): 2 witdruk A4 gevouwen + 1 digitaal Vabi projectbestand. - tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie en het gasleverend bedrijf goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde berekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van de gasinstallatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE De te vervaardigen installatieberekeningen m.b.t. de nieuw te realiseren gasinstallatie.

55.13


55.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.550.c01 GASINSTALLATIE Beproeven. Onderdelen: Alle leidinggedeelten met een nominale werkdruk tot 500 mbar. Methode: - voordat de leidingen met gas worden gevuld en voordat zij aan het zicht worden onttrokken: - sterkte en dichtheidsbeproeving overeenkomstig NPR 3378-1:2006 bijlage A deel A.1, fase 1 én fase 2. - controle van de lassen overeenkomstig NEN 2078:2001 bijlage A. Onmiddellijk nadat de leidingen met gas zijn gevuld: - overeenkomstig NPR 3378-1:1999 bijlage A deel A.2. De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie de beproeving uitvoeren. De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de beproeving wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Pas nadat de directie in het bezit is van de meetrapporten met de resultaten van de beproevingen die moet worden genomen voordat de leiding met gas wordt gevuld en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt mag de aannemer het leidingsysteem vullen. Ter bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de aannemer retourneren. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 118

Indien bij de proef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. Uitvoering door: Een installateur in opdracht van en voor rekening van de aannemer. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de sterkte- en dichtheidsbeproevingen. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn beproeft. - een beschrijving van de beproevingsmethode. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is uitgevoerd. - de resultaten van de beproeving. - de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van beproeving vast. Aantal te verstrekken exemplaren: - 4 stuks van élk meetrapport. Tijdstip van verstrekking: - uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving. .01 D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE Sterkte- en dichtheidsproef van de gasleidingen en appendages met een nominale werkdruk tot 500 mbar. 55.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.550.c01 GASINSTALLATIE Beproeven. Onderdelen: Alle leidinggedeelten en daarin opgenomen appendages . Methode: Voordat de leiding met gas worden gevuld en voordat zij aan het zicht worden onttrokken: - overeenkomstig NEN 2078:2001 paragraaf 5.6. - controle van de lassen volgens bijlage A van de norm; - controle of de gebruikte materialen voldoen aan de norm; - controle op de ligging van de leiding; - sterktebeproeving; - controle op de goede werking en afstelling van drukregel- en beveiligingsapparatuur; en indien toepasselijk - controle op de bekleding van de ondergrondse leidingsystemen volgens NPR 6903, NPR 6906 en NPR 6911. De aannemer mag het leidingsysteem in secties verdelen en per sectie de controles en beproevingen uitvoeren. De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat sterkte- en dichtheidsbeproevingen worden uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de resultaten van de proeven te nemen voordat de installatie met gas wordt gevuld en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt mag de aannemer het leidingsysteem vullen met gas. Ter bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de aannemer retourneren. Indien bij de proef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. Uitvoering door: Een installateur in opdracht van en voor rekening van de aannemer. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 119

4.

A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de sterkte- en dichtheidsbeproevingen. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn beproeft. - een beschrijving van de beproevings/controle methode. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is uitgevoerd. - de resultaten van de beproeving/controle. - de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van beproeving vast. Aantal te verstrekken exemplaren: - 4 stuks van élk meetrapport. Tijdstip van verstrekking - uiterlijk binnen vijf dagen na het plaatsvinden van de beproeving/controle. .01 D315100.000.c01 AARDGASINSTALLATIE Beproevingen en controles van de gasleidingen en appendages met een nominale werkdruk hoger dan 500 mbar. 55.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.550.c01 GASINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de gasinstallatie en de gasleidingen. Methode: - eerste bijzondere inspectie (EBI) volgens de "Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud aan stookinstallaties" uitgegeven door het SCIOS, volgens scope 7a en als de druk in de hoofdleiding groter is dan 500 mbar dan volgens scope 7b. Uitvoering door: - een door het SCIOS, voor de van toepassing zijnde scope, gecertificeerd inspectiebedrijf in opdracht van en voor rekening van de aannemer. 5. A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: - de EBI-rapportage en certificaten. Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2. Tijdstip van verstrekking: - voorafgaande aan de ingebruikneming van de gasinstallatie, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D999999.000.c01 EBI INSPECTIE GASLEIDINGNET EBI inspectie en rapportage.




Pagina: 120

56

PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.00

ALGEMEEN

56.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 09. A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer, ter plaatse, aan door de directie aan te wijzen personen, instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is maximaal 1 x 4 uur

56.11


56.11.10-a PERSLUCHTINSTALLATIE 0. F332000.001.b01 PERSLUCHTINSTALLATIE Vanaf een compressor in de techniek ruimte een leidingnet met de benodigde appendages tot aan de apparaten alsmede het aansluiten van die apparaten. Uitvoering: - NEN-EN 2312, 1985, Geperste doorzichtige schalen van polycarbonaat voor gebruik in persluchtfilters en in smeerpotten. - NEN-ISO 5774:1997, Kunststofslangen met textielwapening voor perslucht- specificaties. - NEN-ISO 5782-1, 1998. Pneumatiek-Persluchtfilters-Deel 1: Belangrijkste kenmerken welke in de documentatie van de leverancier moeten worden opgenomen en eisen voor het merken van het product. - NEN-ISO 6301, 1998, Pneumatiek-Perluchtsmeertoestellen - Deel 1: De belangrijkste kenmerken die in de documentatie van de leverancier moeten worden vermeld en eisen aan het merken van de producten. - NEN-ISO 6953, 1995, Pneumatiek-Perluchtreduceerventielen - Deel 1: De belangrijkste eigenschappen en bijzondere eisen welke in de commerciële documentatie moeten worden opgenomen. - NEN-ISO 7183-2, 1996, Drogers voor perslucht-Deel 2 nominale prestaties. - Voorschriften KLu, 47-4310-056. .01 D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.

56.12


56.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.560.c01 TEKENINGEN PERSLUCHTINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - de materialen. - de plaats van appendages. - de plaats van persluchtcompressor, droger, koeler, persluchttank. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 121

- de maatvoering. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.) 2 witdruk A4 gevouwen. - goedgekeurde (st.) 2 witdruk A4 gevouwen. 9. A200000.012.a09 REVISIEBESCHEIDEN Door de aannemer te vervaardigen revisiebescheiden. .01 D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening. 56.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.560.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van de persluchtinstallatie(s). Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring in 2 voud. - goedgekeurde in 2 voud. .01 D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE Van de persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.

56.13


56.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.560.c02 PERSLUCHTINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - vanaf een compressor in de techniek ruimte het leidingnet met de benodigde appendages tot aan de apparaten. Methode: - beproeven met lucht onder een druk van 1,5 maal de max. optredende werkdruk. Uitgangspunten: - luchtdichtheid: de persluchtinstallatie wordt geacht luchtdicht te zijn wanneer de beproevings druk constant blijft over een tijdsduur van (min.): 30. - de aansluiting van verbruikstoestellen valt buiten de beproeving. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - binnen een week na het gereedkomen van de installatie. .01 D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening. 56.13.30-a CONTROLEREN 0. R503000.560.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE CONTROLEREN OP VERONTREINIGINGEN De controle op verontreinigingen van de perslucht installatie: Methode: middels doorblazen van het leidingnet, met perslucht dan wel stikstof, voordat er apparaten zijn aangesloten. .01 D315600.000.c01 PERSLUCHTINSTALLATIE De persluchtinstallatie, zoals aangegeven op tekening.




Pagina: 122

60

VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00

ALGEMEEN

60.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 19. A200000.020.a19 COMFORTEISEN Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de volgende grenswaarden: - luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s. - luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s. Volgens NEN-EN-ISO 7730. Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie mag niet meer bedragen dan: - verkeersruimten, PSU, kastenkamers, werkplaatsen: 40 dB(A). - kantoorruimten, overig: 37 dB(A). - vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A). - legeringskamer: 30 dB(A). De volgende binnentemperaturen moeten bereikt kunnen worden bij een buitentemperatuur van -10°C: - temperatuur verkeersruimten, toiletten: 18°. - temperatuur doucheruimte: 22°. - temperatuur overige ruimten: 20°. - temperatuur werkplaatsen: 15°.

60.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 03. A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal 1x 4uur.

60.11


60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE 0. F411000.001.b01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De ISSO publicaties zijn van toepassing Daar waar in publikaties de vermelding is opgenomen: "wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. De warm-waterverwarmingsinstallatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk.




Pagina: 123

.01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De warm-waterverwarminginstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer.

60.12


60.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.600.c01 TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en): Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingen kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van leidingen. - de leidingen kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, vastpuntconstructies, reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen van leidingen en kanalen. - de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen. - de plaats en specificaties van appendages. - de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatieafwerkingen . - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de inregelgegevens. - de elektrische bedrading van de brander. - de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n). - de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds. - de toestelfundaties. - de indeling van de leidingschachten. - een radiatorenstaat waarin per ruimte moeten zijn vermeld: - het ruimtenummer. - de ontwerp ruimtetemperatuur. - het benodigd vermogen per ruimte. - de radiator aanduiding. - het aantal radiatoren. - de VO-waarde per radiator. Schalen: 1:100; 1:50; 1:20. De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2 witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De installatietekeningen van de warm-waterverwarmingsinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer.




Pagina: 124

60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.600.c04 WARMTEVERLIESBEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): - de warmteverliesberekening(en) van het gehele gebouw. De berekening moet plaatsvinden met behulp van het VABI-programma VA-101 laatste versie. - overeenkomstig NEN-EN 12831+a09. - NEN 5066+c93 (bij ruimten met een hoogte tot 4,00m). - ISSO publicatie: nr. 4-77 (bij ruimten hoger dan 4,00m). - ISSO publicatie: nr. 4-77 (bij bestaande gebouwen). - overeenkomstig ISSO publicatie 51-09. - overeenkomstig ISSO publicatie 53-02. - overeenkomstig ISSO publicatie 57-02. Uitgangspunten: - de bestekstekeningen. - U-waarden voor zover voorkomen in de ISSO publicatie: nr. 6, de overige U-waarden te berekenen (Ut); indien de theoretische Uwaarde kleiner dan 1 is, moet de praktische U-waarde (Up) worden toegepast en berekend volgens de formule: Up = Ut + 0,5 (1Ut). Transmissieverlies: - ruimtetemperatuur (°C): overeenkomstig richtwaarden ISSOpublicaties voor operatieve temperaturen. Ventilatiewarmteverlies: - luchtdoorlatendheid overeenkomstig de eigenschappen van de bouwdelen. Opwarmtoeslag: - bedrijfswijze: bedrijfsonderbreking. - bouwmassa overeenkomstig de eigenschappen van het gebouw. - verwarming overeenkomstig de geprojecteerde verwarming. - temperatuurregeling overeenkomstig de geprojecteerde regeling. Interne warmtelast: - buiten beschouwing laten. Aan de hand van deze berekening moet de aannemer de capaciteiten van ketels, luchtverhitters, stralingspanelen, radiatoren en dergelijke verifiëren. De aannemer dient de berekening te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi projectbestand. - tijdstip van verstrekking - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De warmteverliesberekening van het gebouw. 60.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.600.c02 CV-DISTRIBUTIELEIDINGEN Door de aannemer te verstrekken berekening voor de berekening moet worden uitgegaan van: - de aanvoer-/retourtemperatuur van het CV-water van (°C): 70-50 (tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven). - een watersnelheid van max. (m/s): volgens VABI-VA100: -- drukval : maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken van het ongunstigste circuit van het leidingnet). - een minimale leidingdiameter van NW 15. - de ontwerp warmtebehoefte van de op distributieleidingen aangesloten elementen. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 125

De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar een pomp in zit). Aan de hand van de berekening moet door de aannemer de diameterselectie van leidingen worden gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden uitgevoerd/geverifieerd. Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het inregelen met de voorinstelmethode. De aannemer moet de berekening reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - ter goedkeuring van gereviseerde berekeningen (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi projectbestand. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De leidingberekening van de gehele warmwater-verwarmingsinstallatie. 60.12.20-c INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.000.a09 SELECTIE VLOERVERWARMINGSSYSTEEM Door de aannemer te vervaardigen berekening(en). - berekening t.b.v. selectie vloerverwarmingssysteem Uitgangspunten: - watertemperatuurtraject (ºC): 40-30 (tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven). enzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven). - Bestektekeningen - ISSO Publicatie 49 Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk, op A4 formaat. - de goedgekeurde (st.): 2, witdruk, op A4 formaat. Tijdstip van verstrekking: voor de aanvang van de werkzaamheden .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De berekening t.b.v. de selectie vloerverwarmingssysteem 60.12.20-d INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.000.c01 INSTALLATIE-BEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening: Van: - de selectie van de radiatoren. Berekeningsmethode: - de selectie moet plaatsvinden met behulp van het VABI-programma VA-106 laatste versie. Uitgangspunten: - watertemperatuurtraject (ºC): 70-50 (tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven). - toegestane afwijking naar boven van de warmte afgifte (%): 10. - toegestane afwijking naar beneden van de warmte afgifte (%): 2. - radiatorlengte: min. 80% van de kozijnbreedte. max. 100% van de kozijnbreedte. - radiatorhoogte: min. 50% van borstweringshoogte. max. 150 mm kleiner dan de borstweringshoogte (borstweringshoogte exclusief installatiedelen, zoals leiding- kabelgoten e.d.) - de bestektekeningen. - de warmteverliesberekening. Aantal te verstrekken exemplaren: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 126

-

ter goedkeuring voorafgaande aan het bestellen van de radiatoren (st.): 2. - ter goedkeuring van gereviseerde berekeningen (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal Vabi projectbestand. - tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens de radiatoren te bestellen te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient de radiatorselectie tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de revisiebescheiden. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De berekening t.b.v. de selectie van radiatoren.

60.13


60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.600.c02 VERWARMINGSLEIDINGEN Beproeven. Onderdelen: - het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. Methode: - beproeven door afpersen. - het leidingsysteem mag in secties worden beproefd. - op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem. - beproevingsdruk: 1,5 maal de maximaal optredende werkdruk. - beproeven door visueel controleren op dichtheid. - opstoken van de verwarmingsinstallatie tot 80°C - nalopen van alle verbindingen op lekkages. De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de aannemer retourneren. Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. Uitgangspunten: - de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij afgekoppelde perspomp gedurende tenminste twee uur constant is. - bij visueel controleren op dichtheid er geen zichtbare lekken aanwezig zijn. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voordat de leidingen uit het zicht zijn. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: Van de beproevingen en controles. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn beproefd. - een beschrijving van de beproevings/controle methode. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 127

uitgevoerd. de resultaten van de beproeving/controle. de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van beproeving vast. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Tijdstip van verstrekking binnen één week nadat de proef heeft plaatsgevonden. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE De sterkte- en dichtheidsbeproeving van het leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. -

60.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.600.c10 INREGELEN KLIMAATINSTALLATIE (ISSO 31-95) Onderdelen: - volumestroom door warmteopwekkers, zoals ketels en door warmteafnemers zoals radiatoren, luchtverhitters, vloerverwarming en dergelijke. Methode: - voorinstelmethode. - volgens ISSO 31. - indien toerengeregelde pomp toegepast wordt (die niet door een extern signaal gestuurd wordt) dient de volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door de opvoerhoogte van de pomp te begrenzen in de software van de pomp, een eventueel in dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een juiste meting. - indien een toerengeregelde pomp toegepast wordt die door een extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door het toerental in het regelsysteem te begrenzen. Een eventueel in dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een juiste meting. De maximale benodigde aansturing van de pomp dient in de beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde maximale benodigde toerental of percentage van het maximale toerental" - indien een pomp toegepast wordt met een schakelaar voor meerdere toerentallen dient deze pomp in de laagst mogelijke stand geplaatst worden waarbij de gewenste volumestroom nog gehaald wordt. - de inregelafluiters van de ongunstigste tak van het leidingsysteem mogen niet verder dicht staan dan noodzakelijk voor een goede meting Uitvoering door: - een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in opdracht van en voor rekening van de aannemer. Tijdstip: - voor de oplevering van het werk. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: Van de resultaten van de inregelactiviteiten. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - de datum van de meting Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 128

-

inregelmethode. een berekening van de volumestroom door alle opwekkers, warmtewisselaars, inregelafsluiters, maximaalvolumebegrenzers, constantvolumeregelaars en pompen aan de hand van het ontwerpvermogen en het ontwerptemperatuurverschil - de ontwerp en de gemeten volumestromen van elke meetbare inregelvoorziening en pompen - de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten volumestromen en de procentuele afwijking - de feitelijke stand van de ingeregelde inregelventielen, pompen en andere ingeregelde appendages zoals die tijdens het meten van de volumestromen is ingesteld. - de door de aannemer berekende stand van elk inregelventiel/voetventiel van de warmteafnemers. - vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle opwekkers, warmtewisselaars, afnemers, inregelvoorzieningen, regelkleppen en pomen aangeduid zijn met een code. Deze code moet overeen komen met de codes die in de inregeltabellen gehanteerd worden. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de metingen is uitgevoerd. - de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Tijdstip van versterekking: - voor de oplevering van het werk. 9. V999999.000.c01 STEEKPROEF Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE Hydraulisch inregelen van verwarmingsinstallatie. 60.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de stookinstallaties. Methode: - eerste bijzondere inspectie (EBI) volgens de "Certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties" uitgegeven door het SCIOS. Uitvoering door: - een door het SCIOS, voor de van toepassing zijnde scope, gecertificeerd inspectiebedrijf in opdracht van en voor rekening van de aannemer. Tijdstip: - voorafgaande aan de ingebruikneming van de stookinstallaties, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 5. A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: - de EBI rapportages en certificaten. Aantal te verstrekken exemplaren: overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 129

Tijdstip van verstrekking voorafgaande aan de ingebruikneming van de stookinstallaties, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D999999.000.c01 EBI INSPECTIE STOOKINSTALLATIES De EBI inspectie en rapportage. 60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 0. R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. Onderdelen: - de gehele verwarmingsinstallatie. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D322100.000.c01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE In bedrijf stellen van de verwarmingsinstallatie.




Pagina: 130

61

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00

ALGEMEEN

61.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 19. A200000.020.a19 COMFORTEISEN Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de volgende grenswaarden: - luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s. - luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s. Volgens NEN-EN-ISO 7730. Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie mag niet meer bedragen dan: - verkeersruimten, PSU: 40 dB(A). - kantoorruimten, overig: 37 dB(A). - vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A). - legeringskamer: 30 dB(A).

61.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 03. A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal 1x 4 uur.

61.11


61.11.11-a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 0. F432000.000.c01 VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Systeem: Uitvoering: - de installatie uitvoeren volgens dit bestek met bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte berekeningen. De ISSO publicaties zijn van toepassing. Daar waar in publikaties de vermelding is opgenomen: "wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. .01 D321200.000.c01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE De gehele luchtbehandelingsinstallatie.




61.12

Pagina: 131


61.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.610.c01 TEKENING VENTILATIE/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden: Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie. het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten. de kanaal bevestigings-, ondersteuningsen vast-puntconstructies, reinigings-, inspectieluiken, meetpunten. de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht. de opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters. de plaats van geluiddempers. de inregelgegevens van apparaten, luchtroosters en volumeregelaars. het instelbereik van het ventilatie-/ luchtbehandelingsapparaat. de plaats van meet- en regelapparatuur. de plaats van bedieningsschakelaars. de indeling van opstellings- en technische ruimte. de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. de vertrek- en maximum inblaastemperaturen. de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen. de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds . de symbolen NEN 2322. de symbolen NEN 3048. de plaats van brandkleppen. de details van de afwerkingen van branddichte en geluiddichte doorvoeringen. roosterstaten, waarin per ruimte moet zijn vermeld: het ruimte-nummer, de ontwerp-ruimte temperatuur, de benodigde luchthoeveelheid per rooster, het type en de afmetingen van het rooster, het aantal roosters. Schalen: 1:100; 1:50; 1:20 De aannemer dient deze tekening(en) te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2, witdruk op A4 formaat - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van levering: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE De installatietekeningen t.b.v. de te realiseren ventilatie-/ luchtbehandelingsinstallatie.




Pagina: 132

61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.610.c01 VENTILATIE-DEBIETBEREKENING Door de aannemer te verstrekken berekening(en): - de ventilatie-debietberekening(en). Uitgangspunten: - de bestekstekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand. Tijdstip van verstrekking: - voor de aanvang van de werkzaamheden. .01 D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE De ventilatie-debietberekeningen voor het gehele gebouw. 61.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.611.c01 LUCHTKANAALBEREKENING Door de aannemer te vervaardigen berekening(en): - de luchtkanaalberekening(en). Uitgangspunten: - ISSO-publicatie 17-10. - verwarmingswatertemperatuur (°C): 70/50. - luchtsnelheid (m/s): in inblaas en afzuigkanalen maximaal: rechthoekig rond techniekruimten 6 7 schachten 6 7 gangen 5 6 kantoren doorgaand 4 4 kantoren aftakkingen 3 3,5 magazijnen 6 7 Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand. .01 D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE De luchtkanaalberekeningen.

61.13


61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.610.c01 VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de gehele luchtbehandelingsinstallatie. Methode: - luchtdichtheid: moet voldoen aan volgens ISSO publicatie 17 luchtdichtheidsklasse B en worden gemeten overeenkomstig ISSO publicatie 17 methode "Beproeving van het kanalensysteem" op een druk van 400 Pa. - luchtdebiet meten en inregelen door alle van inregelkleppen voorziene kanaalgedeelten. Na het inregelen alle inregelkleppen vastzetten en met een merkteken de definitieve stand aangeven. Indien nodig moet het debiet door de luchtbehandelingskast worden gecorrigeerd door het toerental van de ventilator te wijzigen. - luchtverdeling/uitblaaspatroon van elk rooster tochtvrij instellen (zodanig dat de luchtsnelheid in de leefzone niet hoger is dan 0,15 m/sec) en met rookproeven de resultaten hiervan controleren. - geluidsniveau per ruimte meten op 1 meter van een rooster. - indien een toerengeregelde ventilator toegepast wordt die door een Besteknummer: ..... Datum:



5.

9.


Pagina: 133

extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de volumestroom van deze ventilator ingeregeld te worden door het toerental in het regelsysteem te begrenzen. De maximale benodigde aansturing van de ventilator dient in de beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde maximale benodigde toerental of percentage van het maximale toerental" - de inregelkleppen van de ongunstigste tak van het leidingsysteem moeten geheel open staan - de luchthoeveelheid van inductieunits dient bepaald te worden door de voordruk in de nozzles te meten en vervolgens de bijbehorende luchthoeveelheid te bepalen aan de hand van de technische gegevens van de inductieunit Uitvoering door: - een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in opdracht van en voor rekening van de aannemer. Tijdstip: - voor de oplevering van het werk. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. Onderdelen: - de gehele luchtbehandelingsinstallatie. - de luchtdebiet metingen. - de geluidsmetingen. - de resultaten van de rookproeven. Beproevingsresultaten: Het rapport dient tenminste te bevatten: - de datum van de meting - de toegepaste meetmethode - kenmerken van de toegepaste meetapparatuur - de ontwerp en de gemeten volumestromen van elk rooster, primaire luchthoeveelheid van fan-coil units, meetpunt, inregelvoorziening, constantvolumeregelaar en ventilator - de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten volumestromen en de procentuele afwijking - de ontwerpvoordruk en de gemeten voorduk van inductieunits - de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten voordruk van inductieunits en de procentuele afwijking - vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle luchtbehandelingskasten, ventilatoren, roosters, inregelvoorzieningen e.d. aangeduid zijn met een code. Deze code moet overeen komen met de codes die in de inregeltabellen gehanteerd worden. - de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - de goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + digitaal bestand. Tijdstip van verstrekking: - voor de oplevering van het werk. A200000.061.a09 STEEKPROEF Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten.



Pagina: 134

.01 D321400.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Het inregelen en beproeven van de gehele luchtbehandelingsinstallatie. 61.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 0. R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. De gehele luchtbehandelingsinstallatie. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voor de oplevering. .01 D999999.000.c01 LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Het in bedrijf stellen van de gehele luchtbehandelingsinstallatie.




Pagina: 135

62

KOELINSTALLATIES

62.00

ALGEMEEN

62.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 AANSLUITEN ELEKTRISCHE APPARATUUR Het aansluiten van de bekabeling, van de in dit hoofdstuk genoemde regeltechnische apparatuur of andere apparatuur met een elektrische aansluiting, behoort tot de werkzaamheden van de aannemer. 19. A200000.020.a19 COMFORTEISEN Met de installatie moet een binnenklimaat gerealiseerd worden met de volgende grenswaarden: - luchtsnelheden in de winter: < 0,16m/s. - luchtsnelheden in de zomer: < 0,20m/s. Volgens NEN-EN-ISO 7730. Het geluiddrukniveau als gevolg van de werktuigbouwkundige installatie mag niet meer bedragen dan: - verkeersruimten, PSU: 40 dB(A). - kantoorruimten, overig: 37 dB(A). - vergaderruimte, leslokaal: 32 dB(A). - legeringskamer: 30 dB(A).

62.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 03. A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal 1x 4uur.

62.11


62.11.10-a KOELINSTALLATIE 0. F420000.001.b01 KOELINSTALLATIE Uitvoering: - volgens dit bestek met bijbehorende bestektekeningen. De aannemer dient een nadere selectie te maken van de componenten met inachtname van de in dit bestek vermelde componenten. Van deze laatste componenten dient de aannemer de grootte danwel de capaciteit te bepalen aan de hand van door de aannemer gemaakte berekeningen zoals opgegeven in dit hoofdstuk. De navolgende ISSO publicaties zijn van toepassing, waarvoor de publicaties bedoeld is de laatst beschikbare uitgave: - publicatie 6 U - en R-waarden voor bouwkundige. - publicatie 8 Berekening van het thermisch gedrag van gebouwen bij zomerontwerpcondities. - publicatie 11 Warmteterugwinning. - publicatie 12 Verkort referentiejaar voor buitencondities. - publicatie 18 Leidingnetberekening. - publicatie 19 Thermisch binnenklimaat aanbevelingen. - publicatie 20 Energiegebruik in kantoorgebouwen. - publicatie 21 Richtlijnen en gereedschappen voor energie Besteknummer: ..... Datum:



-

Pagina: 136

publicatie 23 publicatie 24 voor

verantwoorde keuzen bij het ontwerp van kantoorgebouwen. Correctieprocedure referentiejaar naar actueel jaar. Installatiegeluid ontwerpaanbevelingen grondslagen

geluidtechnische berekeningen aan installaties. publicatie 25 Leidingisolatie berekening van economisch optimale dikte ter voorkoming van condensatie. - publicatie 31 Meetpunten en meetmethoden voor klimaatinstallaties. - publicatie 32 Uitgangspunten temperatuursimulatie berekeningen. - publicatie 33 Kengetallen en vuistregels. - publicatie 36 Standaard vraag specificatie voor technische installaties in gebouwen. - publicatie 37 Energiewijzer kantoren. - publicatie 43 Concepten voor klimaatinstallaties. - publicatie 44 Het ontwerp van hydraulische schakelingen. - publicatie 45 Methoden voor energiebesparingsberekeningen onderbouwingsmethode Energiebesparingsfonds (EBF). - publicatie 48 Koelplafonds/ Klimaatplafonds, richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - publicatie 68 Energetisch optimale stook- en koellijnen. - Handboek installatietechniek Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: "wordt aanbevolen" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. Daar waar in de bovenstaande publicaties de vermelding is opgenomen: "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking moet deze aanbeveling worden gevolgd. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE De koelinstallatie zoals aangegeven in dit bestek, op de bestektekeningen en berekend door de aannemer. -

62.12


62.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.620.c01 TEKENING KOELINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met afmetingen en peilmaten van leidingen. - de leiding bevestigings-, ondersteuningsen vastpuntconstructies en doorvoeringen. - de opstelling en specificaties van koelapparaten en koellichamen. - de opstelling en specificaties van appendages. - de materialen van leidingen, isolatie en isolatie-afwerkingen. - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen. - de inregelgegevens. - de indeling/opstelling van de installatie in de technische ruimte(n). - de plaats en de afmetingen van de sparingen door wanden, vloeren en plafonds. - de toestelfundaties. - de indeling van de leidingschachten. - een staat van koelapparaten en koellichamen waarin per ruimte moet zijn vermeld: - het ruimtenummer. - de ontwerpruimtetemperatuur. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 137

- het benodigd vermogen per ruimte. - het fabrikaat en type van het koellichaam/apparaat. Schalen: 1:100; 1:50; 1:20. De aannemer dient deze tekeningen te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring voorafgaande aan de werkzaamheden (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - ter goedkeuring van gereviseerde tekeningen (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal bestand in AutoCad (2008)-DWG-formaat. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde tekeningen en dient de tekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. - de gereviseerde tekeningen op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE De installatietekeningen ten behoeve van de te realiseren koelinstallaties. 62.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.620.c01 BEREKENING KOELLAST Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van het gehele gebouw, de koellastberekening. Berekeningsmethode volgens NEN 5067-85 en uitvoeren met het VABIprogramma VA-102, laatste versie. Uitgangspunten: - bestektekeningen - buitenomstandigheden voor de maand juli en augustus - binnenomstandigheden 22°C met toegelaten stijging van 3°C. - warmtelast binnen, rekening houden met: - één persoon per 9,5 m2 kantooroppervlak. - één personal computer met LCD beeldscherm per 9,5 m2 kantooroppervlak. - verlichting aangebracht overeenkomstig dit bestek. De aannemer dient de berekening te reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal Vabi projectbestand. - tijdstip - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig te overleggen. - de gereviseerde berekeningen overeenkomstig de revisiebescheiden. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE De koellastberekeningen voor de gehele koelinstallatie. 62.12.20-b INSTALLATIE-BEREKENING 0. A222500.620.c11 BEREKENING KOELLEIDINGEN Door de aannemer te verstrekken berekening. Van de gekoeld water leidingen Berekeningsmethode met en overeenkomstig het VABI-programma VA100. Uitgangspunten - de aanvoer-/retourwatertemperatuur van het gekoeld water van °C: 6-12 (tenzij elders in bestek of op tekening anders is aangegeven). - een leidingdiameter selectie volgens criteria VABI-VA-100: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 138

- drukval: maximaal 150 Pa/m (voor alle leidingen die deel uitmaken van het ongunstigste circuit van het leidingnet). - een minimale leidingdiameter van NW15. - de ontwerp koudebehoefte van de op de gekoeldwaterleidingen aangesloten elementen. De berekening moet per sectie worden uitgevoerd (dus elk circuit waar een pomp in zit). Aan de hand van de berekening moet door de aannemer de diameterselectie van leidingen worden gemaakt/geverifieerd en moet de pompselectie worden uitgevoerd/geverifieerd. Tevens moet met de berekening de inregelstanden van de inregelafsluiters bepaald worden t.b.v. het inregelen met de voorinstelmethode. De aannemer moet de berekening reviseren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2, witdruk op A4 formaat. - ter goedkeuring (st.): van gereviseerde berekeningen: 2 - goedgekeurde (st.): 2, witdruk op A4 formaat + 1 digitaal Vabi projectbestand. - tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient alvorens met zijn werkzaamheden te beginnen te beschikken over door de directie goedgekeurde berekeningen en dient de berekeningen tijdig ter goedkeuring te overleggen. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE De leidingberekening van de gehele gekoeld water installatie.

62.13

BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

62.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.620.c01 KOELINSTALLATIE Beproeven. Onderdelen: het gehele leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. Methode: - beproeven door afpersen. - het leidingsysteem mag in secties worden beproefd. - op de leidingen aangesloten appendages en apparaten die kunnen worden beschadigd door de druk waaronder de proef dient plaats te vinden moeten tijdelijk worden afgekoppeld van het leidingsysteem. - beproevingsdruk: 1,5 maal de maximaal optredende werkdruk. - beproeven door visueel controleren op dichtheid. - inschakelen koelmachine en gekoeldwaterpomp zodat het leidingsysteem op normale bedrijfstemperatuur wordt gebracht. - nalopen van alle verbindingen op lekkage's. De aannemer moet de directie tenminste 1 week voordat de persproef wordt uitgevoerd uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Pas nadat de directie in het bezit is van het meetrapport met de resultaten van de proef en hierbij is geconstateerd dat er geen lekkage optreedt mag de aannemer de leidingen wegwerken in wanden, vloeren of verlaagde plafonds en dergelijke. Ter bevestiging hiervan zal de directie een getekend exemplaar van het meetrapport aan de aannemer retourneren. Indien bij de persproef blijkt dat het leidingsysteem niet dicht is dan moet de aannemer het leidingsysteem herstellen en de proef herhalen. Uitgangspunten: - de installatie wordt dicht verondersteld als bij afpersen de druk bij afgekoppelde perspomp gedurende tenminste twee uur constant is. - bij visueel controleren op dichtheid: er geen zichtbare lekken Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 139

aanwezig zijn. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - voordat de leidingen uit het zicht zijn. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: Van de beproevingen en controles. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - een tekening of beschrijving waaruit blijkt welke leidingdelen zijn beproeft. - een beschrijving van de beproevings/controle methode. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de beproeving is uitgevoerd. - de resultaten van de beproeving/controle. - de naam van de installateur die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Door ondertekening van het meetrapport door de aannemer en de directie staan de resultaten van beproeving vast. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2.. - goedgekeurde (st.): 2. Tijdstip van verstrekking binnen een week na het uitvoeren van de proef. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE De sterkte- en dichtheidsbeproevingen van het leidingsysteem en de daarin opgenomen appendages. 62.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.600.c10 INREGELEN KLIMAATINSTALLATIE (ISSO 31-95) Onderdelen: Volumestroom door koudeopwekkers, zoals gekoeldwater machines, en door koudeafnemers zoals passieve en actieve convectoren koelbatterijen en dergelijke. Methode: - voorinstelmethode. - volgens ISSO 31. - indien toerengeregelde pomp toegepast wordt (die niet door een extern signaal gestuurd wordt) dient de volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door de opvoerhoogte van de pomp te begrenzen in de software van de pomp, een eventueel in dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een juiste meting. - indien een toerengeregelde pomp toegepast wordt die door een extern signaal gestuurd wordt vanuit de regelinstallatie dient de volumestroom door deze pomp ingeregeld te worden door het toerental in het regelsysteem te begrenzen. Een eventueel in dezelfde leiding opgenomen inregelafsluiter dient als controlemeting en dient niet verder dicht gedraaid te worden dan noodzakelijk voor een juiste meting. De maximale benodigde aansturing van de pomp dient in de beeldplaatjes van het regelsysteem als volgt met vaste tekst weergegeven te worden nabij het invoerveld waar het toerental daadwerkelijk gewijzigd kan worden: "bij het inregelen vastgestelde maximale bendogde toerental of percentage van het maximale toerental" - indien een pomp toegepast wordt met een schakelaar voor meerdere toerentallen dient deze pomp in de laagst mogelijke stand geplaatst Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 140

worden waarbij de gewenste volumestroom nog gehaald wordt. de inregelafluiters van de ongunstigste tak van het leidingsysteem mogen niet verder dicht staan dan noodzakelijk voor een goede meting Uitvoering door: - een onafhankelijke firma, ter goedkeuring van de directie, in opdracht en voor rekening van de aannemer. Tijdstip: - voor de oplevering van het werk. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de resultaten van de inregelactiviteiten. Het meetrapport dient tenminste te bevatten: - de datum van de meting. - inregelmethode. - een berekening van de volumestroom door alle opwekkers, warmtewisselaars, inregelafsluiters, maximaalvolumebegrenzers, constantvolumeregelaars en pompen aan de hand van het ontwerpvermogen en het ontwerptemperatuurverschil - de ontwerp en de gemeten volumestromen van elke meetbare inregelvoorziening en pompen - de absolute afwijking tussen de ontwerp en de gemeten volumestromen en de procentuele afwijking - de feitelijke stand van de ingeregelde inregelventielen, pompen en andere ingeregelde appendages zoals die tijdens het meten van de volumestromen is ingesteld. - de door de aannemer berekende stand van elk inregelventiel/voetventiel van de warmteafnemers. - vereenvoudigde schema's en vereenvoudigde installatieplattegronden (per circuit of groep) waarop alle opwekkers, warmtewisselaars, afnemers, inregelvoorzieningen, regelkleppen en pomen aangeduid zijn met een code. Deze code moet overeen komen met de codes die in de inregeltabellen gehanteerd worden. - de ijkcertificaten, die niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, behorende bij de meetapparatuur waarmee de metingen is uitgevoerd. - de naam van de firma die de beproeving heeft uitgevoerd. - de naam en paraaf van de persoon die de beproeving heeft uitgevoerd. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Tijdstip van verstrekking: - voor de oplevering van het werk. 9. V999999.000.c01 STEEKPROEF Na verstrekking van de meetrapportage dient de aannemer een steekproef uit te voeren onder toezicht van de directie. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de de directie. Tijdens de steekproef geeft de directie aan, welke inregelvoorzieningen moeten worden nagemeten. Te rekenen met 5 componenten. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE Hydraulisch inregelen van de koelinstallatie -

62.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN (WTB) 0. R501000.000.c01 BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven/inregelen. Onderdelen: - de koudeopwekkingsinstallaties. Methode: - overeenkomstig wetgeving met betrekking tot koudemiddelen. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 141

Uitvoering door: - een voor de van toepassing zijnde scope, gecertificeerd bedrijf (bedrijfscertificaat koelinstallaties) in opdracht en voor rekening van de aannemer. Tijdstip: - voorafgaande aan de oplevering of indien de koelinstallatie eerder in gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname. 5. A223202.500.c01 KEURINGSRAPPORT/-CERTIFICAAT Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport/ -certificaat: - de wettelijk vereiste rapportages en certificaten. Aantal te verstrekken exemplaren (st.): 2 + 1 digitaal bestand in pdfformaat. Tijdstip van verstrekking: - voorafgaande aan de oplevering of indien de koelinstallatie eerder in gebruik wordt genomen voorafgaande aan de ingebruikname. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE Het beproeven/inregelen van de koelinstallatie. 62.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 0. R502000.000.c01 IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. Onderdelen: - de gehele koelinstallatie. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. .01 D323000.000.c01 KOELINSTALLATIE Het in bedrijf stellen van de gehele koelinstallatie.




Pagina: 142

68

REGELINSTALLATIES

68.00

ALGEMEEN

68.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN 09. A200000.010.a09 BEGRIPPEN: REGELTECHNISCH WEERSAFHANKELIJK REGELEN Instellen van een gewenste temperatuur voor een grootheid (bijvoorbeeld de aanvoertemperatuur van CV-water) afhankelijk van de gemeten buitentemperatuur. STOOKLIJN Grafisch verband tussen de gewenste temperatuur voor een grootheid en de buitentemperatuur. Een stooklijn met ruimtecompensatie is een stooklijn waarbij het grafisch verband automatisch wordt aangepast door vergelijking van gewenste en gemeten ruimtetemperatuur. Een stooklijn met warmtebehoefte compensatie is een stooklijn waarbij het grafisch verband automatisch wordt aangepast gebaseerd op de stand van de meest vragende achterliggende regelafsluiter. REGELKRING Een deel van de regelinstallatie waarbij door vergelijking van gewenste en gemeten waarden van een grootheid (bijvoorbeeld een ruimtetemperatuur) één of meerdere corrigerende organen worden versteld met het doel de gemeten waarde nagenoeg gelijk te houden met de gewenste waarde. SCHEMAPLAATJE Een schematische voorstelling van, bij een of meer volledige regelkringen behorend deel van de technische installatie. Alle gemeten waarden, de standen van alle corrigerende organen en de status van componenten van het betreffende deel van de technische installatie worden getoond in het schemaplaatje. Het schemaplaatje wordt getoond op een computermonitor en de getoonde waarden, standen en statussen zijn, zodra de computer verbinding heeft met het onderstation, regelmatig geactualiseerde waarden. 19. A200000.010.a19 PRIVA PARTNERS Een Priva Account is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als scope: - het engineren van een installatie, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware. Een Priva Key Account - Installateur is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als scope: - het zelfstandig ontwerpen van een installatie, het installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie. Een Priva Key Account - Systems Integrator is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als scope: - het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie. Een Priva Control Center is een door Priva gecertificeerd bedrijf met als scope: - het zelfstandig ontwerpen van een installatie, koppelen met andere installaties, koppelen met randapparatuur, schrijven van het




Pagina: 143

specifieke software, installeren, in bedrijf nemen en verzorgen van nazorg van de volledige soft- en hardware van een met Priva apparatuur en software bestuurde meet- en regelinstallatie. Bovendien heeft dit bedrijf een infrastructuur opgezet ter ondersteuning van Priva Accounts en het geven van opleidingen. 68.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 ALGEMEEN De voorbereiding, detailengineering, uitvoering en implementatie van alle regeltechnische werkzaamheden dient te geschieden door een Priva Control Center of een Priva Key Account. 19. A200000.020.a19 SYSTEEM INTEGRATIE Het initialiseren en integreren van de Priva software in het netwerk en op de PC van de Dienstkring moet geschieden door de firma die de systeemintegratie en het onderhoud van het systeem verzorgt. Deze firma is de systemintegrator van de betreffende locatie. De initialisatie en integratie werkzaamheden van de systeem integrator zijn onder meer: - licentie beheer van de Priva bedieningssoftware op de computers bij ..... - beheer van de projectdatabase. - afsplitsen van een project van de totale projectdatabase en dit beschikbaar stellen ten behoeve van wijzigen en aanvullen van de software van het project. - implementatie van de in het kader van dit project geïnstalleerde onderstations in het netwerk, de projectdatabase, van reeds aanwezige onderstations. - archiveren van de software en de sourcecode. - archiveren van de regelpaneeltekeningen. De Priva Account die de regeltechnische werkzaamheden van dit bestek gaat uitvoeren moet overleg plegen met bovengenoemde firma en kan zonodig van hem de benodigde informatie krijgen. De werkzaamheden van de systeem integrator maken deel uit van dit bestek en de kosten die hiermee verband houden komen ten laste van de aannemer. 29. A200000.020.a29 DEELREGELKRINGEN VRIJE KOELING Vrije koeling vindt plaats door: - verhogen van de toegevoerde buitenluchthoeveelheid door: - verstellen van de recirculatieklep en tegelijkertijd de buitenluchtklep en/of verhogen van het toerental van de toevoer en/of afzuigventilatoren. Inschakelvoorwaarden vrije koeling: - er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische koeling. - de gemeten ruimtetemperatuur is hoger dan de gewenste ruimtetemperatuur - er is geen warmtevraag aanwezig in de regelkring. Dit moet blijken uit de stand van de verwarmingsafsluiters. - de gemeten buitentemperatuur is 2°C lager (instelbaar) dan de gemeten binnentemperatuur. - de temperatuur van de ingeblazen lucht is hoger dan de minimum inblaastemperatuur (instelbaar). - de installatie draait in dagbedrijf. - gedurende een bepaalde periode (instelbaar) moet aan bovengenoemde voorwaarden worden voldaan (ter voorkoming van pendelen). Regeling tijdens bedrijf: - er moet worden geregeld op basis van de gewenste temperatuur van de betreffende regelkring door aan-uit regeling of indien aanwezig analoog door verstellen van buitenluchtkleppen (bij recirculatie) of verstellen van de regelorganen van de




Pagina: 144

warmteterugwinning. Uitschakelvoorwaarden vrije koeling: - niet (meer) voldoen aan één van de inschakelvoorwaarden. ZOMERNACHTVENTILATIE Zomernachtventilatie vindt plaats door: - inschakelen van de ventilatievoorziening op het hoogst mogelijke toerental gedurende nacht bedrijf. Inschakelvoorwaarden zomernachtventilatie: - de gemeten ruimtetemperatuur is hoger dan de gewenste ruimtetemperatuur. - er is geen warmtevraag aanwezig in de regelkring. Dit moet blijken uit de stand van de verwarmingsafsluiters. - er wordt geen gebruik gemaakt van mechanische koeling. - de gemeten buitentemperatuur is minimaal 2°C (instelbaar) lager dan de gemeten ruimtetemperatuur. - de installatie draait in nachtbedrijf. - gedurende een bepaalde periode (instelbaar) moet aan bovengenoemde voorwaarden worden voldaan (ter voorkoming van pendelen). Regeling tijdens bedrijf: - er moet worden geregeld op basis van de gewenste temperatuur van de betreffende regelkring door aan-uit regeling van de zomernachtventilatie. Uitschakelvoorwaarden zomernachtventilatie: - niet (meer) voldoen aan één van de inschakelvoorwaarden. FASEBEWAKING Fasebewaking vindt plaats door een relais. Bij wegvallen van een fase wordt een melding gegenereerd. BEWAKING ZEKERINGAUTOMATEN Bewaking vindt plaats met de hulpcontacten van de zekeringautomaten. Deze worden per groep automaten in serie geplaatst zodat er een melding storing van de betreffende groep zekeringautomaten wordt gemaakt. DETECTIE FILTERVERVUILING Detectie filtervervuiling vindt plaats door meting van de verschildruk tussen de aanstroomzijde en uitstroomzijde van het filter. Voorwaarden genereren meldingen en alarmen: - de ventilator die luchtstroming over het filter veroorzaakt is in bedrijf. Meldingen en alarmen te genereren uit meting: - drukverschil tussen -5 en +5 Pa (instelbaar): Storingsmelding ventilator. - drukverschil hoger dan 5 Pa (instelbaar): Bedrijfsmelding ventilator. - drukverschil hoger dan 20 Pa (instelbaar): Melding vuil filter. Actie naar aanleiding van de meting: - installatie blijft in bedrijf bij vuilfilterdetectie. - bij storing ventilator uitschakelen van de ventilator/luchtbehandelingskast en uitschakelen van eventuele bevochtiger en directe expansie koelmachine. DETECTIE SNAARBREUK Detectie snaarbreuk vindt plaats door meting van de verschildruk tussen de aanstroomzijde en uitstroomzijde van de ventilator. Voorwaarden genereren meldingen en alarmen: - de ventilator is in bedrijf. Meldingen en alarmen te genereren uit meting: - drukverschil tussen -5 en +5 Pa (instelbaar): Urgente storingsmelding ventilator. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 145

-

drukverschil hoger dan 5 Pa (instelbaar): Bedrijfsmelding ventilator. drukverschil hoger dan 20 Pa (instelbaar): Niet urgente melding vuil filter. Actie naar aanleiding van storingsmelding ventilator: - uitschakelen van de ventilator/luchtbehandelingskast, en uitschakelen van eventuele bevochtiger en directe expansie koelmachine.

DETECTIE VORSTGEVAAR (bij verwarmingsbatterij). Detectie vorstgevaar vindt plaats door een vorstbeveiligingsthermostaat waarvan het capillair is aangebracht aan de uitstroomzijde van de verwarmingsbatterij. Voorwaarden genereren meldingen en alarmen: - geen voorwaarden, de metingen en alarmen worden altijd doorgegeven. Meldingen en alarmen te genereren uit de meting: - bij een temperatuur lager dan 5°C (instelbaar op de thermostaat): Vorstalarm batterij. Actie naar aanleiding van het alarm: - de thermostaat activeert de spoel van het alarmrelais. Het alarmrelais wordt geblokkeerd met een houdcontact zodat de alarmsituatie blijft bestaan ook als de thermostaat weer terugschakelt. - met behulp van het alarmrelais wordt hardwarematig de ventilator uitgeschakeld, de buitenluchtklep gesloten en de regelklep van de verwarmingsbatterij geheel geopend. Bij buiten opgestelde installaties elektrisch verwarmingselement van de kast waarin de batterij is gemonteerd in bedrijf gesteld. Opheffen alarmsituatie: - met een resetknop gemonteerd in of op de schakelkast. - softwarematig met een commando gegeven op afstand. VOORKOMEN VORSTGEVAAR (bij uitgeschakelde buiten opgestelde luchtbehandelingskast). Het bepalen van de noodzaak tot voorkomen van vorstgevaar vindt plaats door temperatuurmeting in de retouraansluiting van de verwarmingsbatterij. Inschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar: - gemeten retourtemperatuur is lager dan 5°C (instelbaar) - buitentemperatuur is lager dan 5°C (instelbaar) - er is geen luchtstroming over de batterij (ventilator is uitgeschakeld) Actie naar aanleiding van de meting: - inschakelen van warmtelevering naar de batterij (indien uitgeschakeld). - regelen van de retourwatertemperatuur van de batterij op de gewenste waarde van 15°C (instelbaar). Uitschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar: - buitentemperatuur is hoger dan 5°C (instelbaar). - er is luchtstroming over de batterij (ventilator is ingeschakeld). INSCHAKELEN LUCHTBEHANDELINGSKAST (bij vorstgevaar). Het bepalen van de noodzaak tot voorkomen van vorstgevaar bij inschakelen vindt plaats door temperatuurmeting in buitenlucht. Inschakelvoorwaarden voorkomen vorstgevaar: - gemeten buitenluchttemperatuur is lager (instelbaar) dan de minimum inblaastemperatuur (instelbaar). Actie naar aanleiding van de meting: - inschakelen van warmtelevering naar de batterij (indien uitgeschakeld). - regelen van de retourtemperatuur van de batterij op de gewenste waarde van 40°C (instelbaar). - na tijdvertraging (instelbaar) luchtbehandelingskast inschakelen en Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 146

tegelijkertijd de normale regeling inschakelen. AUTOMATISCH INSCHAKELEN NA SPANNINGSONDERBREKING Het detecteren van spanningsonderbreking vindt plaats met een relais en een houdcontact. Wanneer de netspanning onderbroken wordt, mogen na terugkeer van de spanning niet alle motoren gelijktijdig in bedrijf komen. Het totale op de voeding aangesloten vermogen moet in stappen in bedrijf komen met (instelbare) tussentijden van 15 tot 20 seconden per trap. Dit moet gerealiseerd worden door besturingen vanuit het DDC-systeem (het onderstation). Motoren met kleine vermogens, zoals warmwater circulatiepompen mogen direct aanlopen. Bij de schakeling hebben de transportpompen voorrang. De juiste volgorde moet door de aannemer tijdens de uitvoering worden vastgesteld. Indien niet anders vermeld, het schema zo inrichten, dat na spanningsonderbreking de installatie automatisch in paraatstand terugkeert. DETECTIE WARMTEBEHOEFTE Het bepalen van de noodzaak tot opwekken van warmte vindt plaats door: - bij installaties zonder geregelde CV-groepen: - de ruimtethermostaat; of - de weersafhankelijke regeling; of - de boilerthermostaat. (bij indirect gestookte boiler). - bij installatie met geregelde CV-groepen: - het openen van één van de regelkleppen van de CV-groepen. MELDINGEN Alarmen, storingen bedrijfs en andere meldingen worden aan het bediensysteem en/of storingsprinter doorgegeven. Van alle elektrisch aangedreven apparaten moeten storingsmeldingen worden doorgegeven. Tenzij anders aangegeven worden storingsmeldingen gedetecteerd met een hulpcontact van het thermisch pakket. Alarmen en storingen worden onderverdeeld in URGENTE en NIET URGENTE meldingen. Urgente meldingen worden buiten normale werktijden telefonisch naar de dienstdoende service medewerker doorgeleid. Bij het optreden van urgente of niet urgente storing gaat de betreffende lamp op de deur van de schakelkast knipperen. Als de storing wordt geaccepteerd met de drukknop op de kast maar de storing nog wel aanwezig is gaat de lamp continu branden. Bij een nieuwe storing gaat de lamp weer knipperen. De lamp gaat weer uit als de storing is opgelost en de storingen zijn gereset. BRAND Detectie van brand vindt plaats met een brandschakelaar gemonteerd op de gevel, ca. 2,5 mtr boven het maaiveld en via een extern signaal vanaf de brandmeldcentrale. Meldingen en alarmen bij branddetectie: - alarm brand (Urgent). Actie naar aanleiding van de melding: - de elektrische voeding naar ketels/branders moet worden onderbroken. - alle ventilatieinrichtingen moeten worden uitgeschakeld. - ventilatoren zijn met een sleutelschakelaar gemonteerd nabij een brandpaneel schakelbaar in vijf standen. Stand 1: Automatisch; Stand 2. Toevoer én afzuigventilatoren uit; Stand 3: Toevoerventilatoren aan, afvoerventilatoren uit; Stand 4: Afvoerventilatoren aan, toevoerventilatoren uit; Stand 5: Toevoerventilatoren aan, Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 147

afvoerventilatoren uit. De sleutelschakelaar heeft altijd prioriteit uitgezonderd in stand Automatisch. In die stand bestuurt de regelinstallatie de ventilatoren. DRUKMETING (in alle gesloten met water gevulde leidingsystemen; verwarming, gekoeld water, koelwater, twin-coil systemen). Detectie vindt plaats door een drukopnemer aangebracht nabij of in de aansluiting naar het expansievat. Voorwaarden generen meldingen en alarmen: - geen voorwaarden, de metingen en alarmen worden altijd doorgegeven. Meldingen en alarmen te genereren uit de meting: - hoge druk alarm ( instelbaar); - lage druk melding (instelbaar); - lage druk alarm (instelbaar); Actie naar aanleiding van beide alarmen: - uitschakelen van ketels/branders en pomp. AUTOMATISCHE SPOELINRICHTING (in koud tapwater installatie). Automatisch spoelen vindt plaats door: - openen van een afsluiter op het einde van een tapwaterleiding. Inschakelvoorwaarden automatisch spoelen: - één van de in de tapwaterleiding gemonteerde temperatuurvoelers meldt een temperatuur hoger dan 25°C (instelbaar) (voelers monteren op plaatsen waar het vermoeden bestaat dat de temperatuur van het water bij stilstand kan oplopen). Uitschakelvoorwaarden spoelinrichting: - alle op de betreffende strang gemonteerde temperatuurvoelers, ook die direct voor de spoelafsluiter, melden een temperatuur lager dan 15°C (instelbaar). Alarmering spoelinrichting: - indien watermeter aanwezig is direct voor de spoelafsluiter (zie tekening): - bij een, in één spoelbeurt gemeten, hoeveelheid water groter dan circa driemaal de waterinhoud van de leiding de melding "HOTSPOT GETEDECTEERD" genereren en de spoelafsluiter vervolgens sluiten. - bij detecteren van waterverbruik bij gesloten spoelafsluiter de melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren. - bij ontbreken van waterverbruik bij geopende spoelafsluiter de melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren. - Indien géén watermeter aanwezig is direct voor de spoelafsluiter: - bij ontbreken van waterverbruik (gemeten op de inkomende watermeter van het gebouw) bij geopende spoelafsluiter de melding "STORING SPOELINRICHTING" genereren. - bij een spoeltijd langer dan 5 minuten (instelbaar, rekening houdend met de inhoud van de leiding) de melding "HOTSPOT GEDETECTEERD" genereren en de spoelafsluiter vervolgens sluiten. PULSTELLING (HOEVEELHEIDSMETING/ENERGIEMETING) Hoeveelheidsmeting vindt plaats met een pulsgever gemonteerd op het metende instrument. Informatie te genereren uit de meting: - de verbruiken moeten per periode (instelbaar) in tabellen worden vastgelegd. - over langere termijnen moeten de gegevens beschikbaar worden gesteld middels een historische opslag. - de gemeten hoeveelheid moet op 0 kunnen worden gesteld. - bij de 0-stellingsaktie moet datum en tijd en feitelijke van de meter zelf afgelezen meterstand kunnen worden bewaard. Deze gegevens Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 148

moeten ook getoond kunnen worden. De gegevens moeten tevens in een grafiek kunnen worden weergegeven.

39.

49.

OVERWERKTIMER Inschakelen van een overwerktimer vindt plaats met een pulsdrukker met LED-indicatie. De pulsdrukker is gemonteerd op een voor de gebruiker goed bereikbare plaats. Actie naar aanleiding van de overwerkpuls: - de betreffende installatie wordt naar een van het klokprogramma afwijkende bedrijfssituatie (normaal is dat de dagsituatie) geschakeld. - met een timer wordt na zekere tijd (instelbaar) de installatie weer teruggeschakeld op het klokprogramma. - gedurende de periode dat de timer loopt brandt de LED-indicatie. A200000.020.a39 BEKABELING EN KABELWEGEN Kanalisatie en bekabeling van de regeltechnische installatie moet zijn overeenkomstig hoofdstuk 70. De voedings- en besturingskabels en kanalisatie waarin zij zijn aangebracht vanuit en naar de schakelkast ten behoeve van de deelregelkring BRAND moet met functiebehoud zijn uitgevoerd. A200000.020.a49 SCHAKELKAST/REGELPANEEL Kleurcodering bedrading: - Hoofdstroom: - 400/230V: Zwart. - Nul: Blauw. - Aarde: Geel/groen. - Stuurstroom: - 230VAC: Bruin. - 230VAC schakeldraad: Zwart. - 230VAC-Nul: Blauw. - 24VAC: Rood. - 24VAC schakeldraad: Rood. - 24VAC-Nul: Rood. - 240VDC: Paars. - 240VDC schakeldraad: Paars. - 240VDC-Nul: Paars. - meetcircuit (Passief + Actief): Grijs. - zwakstroom stuurkabel: Grijs. - digitale ingangen: Wit. - externe (vreemde) spanning: Oranje. Materiaallijst Toe te passen materialen zijn de volgende of van gelijkwaardige kwaliteit: - hoofdschakelaar: Moeler, P1/P3/P74 (zelfzoekende koppeling). - schakelkast: Rittal/Eldon kleur RAL 7035. - montageplaat: Rittal/Eldon sendzimir verzinkt. - kastsloten: Rittal/Eldon standaard. - kastverlichting: Rittal/Eldon. - kastventilatie: Rittal/Eldon. - railsysteem: Rittal/Eldon. - schroefpatroonhouders: Moeller. - draadkoker: Tehalit. - installatie automaten: Moeller PLN6../PLS6.. - WCD: Moeller Z-SD230. - aardlekautomaat: Moeller PKNM. - magneetschakelaars: Moeller DIL. - motorbeveiligingsschakelaars: Moeller PKZMO. - aansluitklemmen: Phoenix UK. - glaszekeringhouders: Phoenix UK-SI.




59.

68.00.32

Pagina: 149

- hulprelais 230V: Smitt M-serie. - hulprelais 24V: Smitt M-serie. - tijdrelais: Moeller ETR4-69-A. - trafo: Erea/Werco EDR24TS. - gelijkstroomvoeding: Omron S8PS. - signalering: Moeller TITAN M22. - drukknop: Moeller TITAN M22. - handschakelaar: Moeller. - stroommeetrelais: Dold IK8839. - fasebewakingsrelais: Electromatic DPB01 CM48. - frequentieregelaar: Danfoss. - softstarter: Siemens. A200000.020.a59 CODERING IO-SIGNALEN Alle input en output signalen uniek coderen door achtereenvolgens: - projectnaam (op te vragen bij Directie). - projectomschrijving (op te vragen bij Directie). - het onderstationnummer (op te vragen bij de systeem integrator. Let op, het definitieve nummer moet worden gebruikt zoals dat tijdens de systeem/projectintegratie wordt gedefinieerd). - het regelkringnummer (door de aannemer te bepalen). - de lettercodering van de voeler of het corrigerend element. - een volgnummer (door de aannemer te bepalen). Deze codering gerekend vanuit onderstationmummer wordt zichtbaar op de resopalplaatjes bij de veldapparatuur en de corrigerende organen, in het regelpaneel bij de in- en outputmodules, op het beeldscherm onder andere in de schemaplaatjes en op de revisietekeningen tenminste in het principeschema (P&ID). De projectnaam en projectomschrijving worden gebruikt in beeldplaatjes hoog in de menustructuur van het systeem en in elk beeldplaatje eenmalig zodat steeds zichtbaar is van welk gebouw informatie getoond wordt.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 02. A223001.680.a01 REVISIEGEGEVENS REGELINSTALLATIE De revisiegegevens met betrekking tot regelinstal laties moeten ten minste bevatten: - de gespecificeerde tot de installatie behorende apparaten, meet- en regelkasten - de locatie van de apparaten, meet- en regelkasten - het pneumatische en elektrische leidingsysteem met ondersteuningsen bevestigingspunten diameters dan wel doorsneden en peilmaten - de indeling en de bedradingsschema's van de meet en regelkasten - het principeschema van de installatie - de inregelgegevens van de apparaten 03. A223010.000.a01 REVISIEBESCHEIDEN De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de volgende installatieonderdelen: - de regelinstallaties. De revisiebescheiden moeten alle in dit hoofdstuk door de aannemer te vervaardigen en/of te leveren documenten bevatten. De revisiebescheiden moet een inhoudsopgave bevatten met vermelding van het aantal ordners; per onderwerp moet zijn vermeld uit welke onderdelen dit bestaat, met de vermelding van de bladzijdenummering danwel tab nummering. Wijzigingen aangebracht in/aan de installaties gedurende de onderhouds/servicetermijn moeten, voor het verstrijken van deze termijn, worden verwerkt in de onderdelen van de revisiebescheiden. Aantal te verstrekken revisiebescheiden: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.) 2. Taal Nederlands.




Pagina: 150

Tijdstip van verstrekking voor de oplevering. Vorm van verstrekking gestoken in doorzichtige mappen van kunststof en vervolgens gebundeld in ordners van het type met vier ringen. 68.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte apparatuur. Het onderhoudsvoorschrift dient tenminste te bevatten: - stuklijsten van de aangebrachte apparatuur voorzien van apparatuurcodering; In geval van (in)regelen beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties schakeltijden en dergelijke. - documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. - documentatie van in onderstations en andere verwerkingsapparatuur aangebrachte applicatie-software. - principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen; Op de principeschema's moet de apparatuur met de code-aanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. - de gereviseerde tekeningen van de schakelkasten(en). - de elektrische schema's. - een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - de goedgekeurde (st.): 2. Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - de gehele installatie. Met lijst van toegepaste symbolen. Met technische beschrijving van de installatie Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. Taal: Nederlands. Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 03. A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal: 4 uur.

68.11


68.11.10-a REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Van toepassing zijn: NEN 3009-58, NEN 3157-85. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 151

Regelapparatuur: Digitaal. Distributiesysteem: Elektrisch. De apparatuur c.q. installatie moet geschikt zijn dan wel goed functioneren bij een: - omgevingstemperatuur (van/tot, K): 263 - 313. - relatieve vochtigheid (van/tot, procent): 20 - 80. Elektrische apparatuur moet zijn ontstoord volgens CE en de EMC normering. 9. A200000.011.a09 OMSCHRIJVING REGELINSTALLATIE VELDAPPARATUUR De benodigde veldapparatuur zoals aangegeven op de tekening en voor zover de noodzaak blijkt uit de tekst van dit bestek. Resopalplaatjes, zelfklevende, wit met zwarte letters, voorzien van codering en tekst bij alle veldapparatuur. BEKABELING, KABELWEGEN EN AANSLUITEN De benodigde bekabeling en kabelwegen, montageapparatuur, werkschakelaars en het aansluiten van alle apparatuur vermeld in de delen 52, 54, 60, 61, 62 en 68 en op de tekening. Bekabeling moet halogeenvrij zijn. Bekabeling voor voeding en bediening van door de brandweer op satelietkastje te schakelen ventilatoren met functiebehoud uitvoeren. Voor zover niet anders aangegeven moeten de aan te sluiten apparaten en worden gevoed en bestuurd vanuit de regelpanelen. Het regelpaneel wordt gevoed vanuit de laagspanningsverdeelinrichting. De koelmachine wordt gevoed vanuit de laagspanningsverdeelinrichting en bestuurd vanuit het regelpaneel. SOFTWARE, PROJECT EN NETWERKINTEGRATIE - de toe te passen software versie van TopControl moet worden opgevraagd bij de directie. - de applicatiesoftware na de onderhoudstermijn ter beschikking van de directie stellen. Supervisor rechten opnemen met gebruikersnaam "ADMIN" en pincode "1234". In overleg met de directie de werkelijke pincode en de code van de overige twee toegangsniveau's definieren. - de voor het realiseren van de regelinstallatie benodigde software en softwarelicenties. - de voor bediening benodigde software met inbegrip van schemaplaatjes en softwarelicenties. - de voor storings- en andere meldingen vanuit de regelinstallatie nodige licenties en samenhangende werkzaamheden voor installatie daarvan op de centrale bedienPC waarop het Serve Center pakket draait. - de voor het ophalen van historische gegevens benodigde licenties en installatiewerkzaamheden daarvan op de centrale bedienPC waarop het History pakket draait. Opgehaald moet kunnen worden historische gegevens van alle opnemers, gewenste en gemeten waarden en alle pulsingangen (water- gas en kWh meters) - de voor de communicatie naar buiten het gebouw benodigde apparatuur en de aansluiting daarvan op de in het gebouw aanwezige glasvezel/telefoon/koper communicatie kabel. - de werkzaamheden met betrekking tot de systeemintegratie. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE Het detailontwerp, het leveren, aanbrengen en in bedrijf stellen van de gehele regelinstallatie overeenkomstig de tekeningen. 68.11.10-b REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem warmteopwekking ketels. Inschakelen: Zodra warmtebehoefte wordt gedetecteerd wordt de warmteopwekking ingeschakeld door: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 152

-

het openen van de smoorklep (indien aanwezig) in het ketelcircuit. het inschakelen van de pomp die de stroming van CV-water over de ketel veroorzaakt. - het inschakelen van de ketel ofwel brander van de ketel. Regelen: - de ketel/brander weersafhankelijk regelen op basis van de aanvoertemperatuur. In geval van warmtebehoefte door een groep voor een indirect gestookte boiler de weersafhankelijke regeling tijdelijk overbruggen en regelen op basis van een gewenste temperatuur van 90°C (instelbaar). Eventuele tweede en volgende ketels bij- en afschakelen op basis van de aanvoertemperatuur. Bij meerdere ketels van ongelijk vermogen de volgorde van in- en uitschakelen zodanig kiezen dat het geleverde vermogen zo gelijkmatig mogelijk toe- en afneemt. Bij in- en uitschakelen tweede en volgende ketels eventuele pompen en smoorkleppen analoog aan de eerste ketel schakelen. Ketels analoog aansturen. Uitschakelen: Zodra de warmtebehoefte niet meer wordt gedetecteerd de warmteopwekking uitschakelen door: - het na een tijdvertraging (instelbaar) de ketel uitschakelen. - het na een tijdvertraging (instelbaar) de pomp uitschakelen. - het sluiten van de smoorklep in het ketelcircuit. Cyclisch wisselen: - bij meerdere ketels van gelijk vermogen de ketelvolgorde zodanig cyclisch wisselen dat het aantal bedrijfsuren per ketel ongeveer gelijk wordt. Metingen: - rookgastemperatuur. Storingsmeldingen: - per ketel een verzamelde storingsmelding doorgeven. Beveiligingen: - bij aanspreken van een vergrendelende maximaalthermostaat de ketel uitschakelen. De ketel voorzien van lokale beveiligingen overeenkomstig de geldende regelgeving. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren regelstrategie voor de warmteopwekking. 68.11.10-c REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem koudeopwekking. De koelmachine voorzien van eigen meegeleverde of opgebouwde regelen beveiligingsapparatuur. Vanuit het regelpaneel wordt de koelmachine aangestuurd en gemonitord: Inschakelen: - vindt plaats door een signaal van het regelpaneel naar de schakelkast van de koelmachine. Zodra koelbehoefte wordt gedetecteerd wordt de koelmachine ingeschakeld. Regelen: - vanuit het regelpaneel van de koelmachine wordt de koelwaterpomp ingeschakeld en wordt de aanvoertemperatuur van het gekoeld water geregeld op een gewenste temperatuur van 6°C (instelbaar op de koelmachine). Uitschakelen: - vindt plaats door een signaal van het regelpaneel naar de schakelkast van de koelmachine. Meldingen: - storing koelmachine. De koelmachine wordt voorzien van voeding vanuit het regelpaneel of vanuit een elektrotechnische verdeelkast indien dit op de Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 153

elektrotechnische tekening als zodanig is aangegeven. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB) De te realiseren regelstrategie voor de koudeopwekking. 68.11.10-d REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem groep radiatoren (weersafhankelijk, thermostatische ventielen) Inschakelen. - inschakelen door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te geven. - inschakelen zodra op basis van de stooklijn bepaalde aanvoertemperatuur 1°C (instelbaar) hoger is dan de gemeten aanvoertemperatuur. - inschakelen na nachtverlaging met optimalisering op basis van de ruimte en buitentemperatuurvoeler zodanig dat de temperatuur in de ruimte reeds bi de aanvang van de dagtijd op comfortniveau is. - inschakelen tijdens nachtbedrijf bij ruimtetemperatuur lager dan de minimum ruimtetemperatuur (instelbaar). Regelen: - Weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) door verstellen van de groepsregelafsluiter. - de groepspomp regelt op basis van drukverschil. Uitschakelen: - door na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen. - Uitschakelen tijdens nachtbedrijf als de ruimtetemperatuur 1°C hoger is dan de minimum ruimtetemperatuur. Bijzonderheden. - weekklok voor dag/nacht bedrijf. - overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine. - pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C (instelbaar) .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB) De te realiseren regelstrategie voor de groep radiatoren. 68.11.10-e REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem groep vloerverwarming (weersafhankelijk). Inschakelen. - inschakelen door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te geven. - inschakelen zodra op basis van de stooklijn bepaalde aanvoertemperatuur 1°C (instelbaar) hoger is dan de gemeten aanvoertemperatuur. Regelen: - weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) voorzien van ruimtecompensatie, door verstellen van de groepsregelafsluiter. - de stooklijn 5°C lager zetten (instelbaar) tijdens nachtbedrijf. Beveiligen tegen hoge aanvoertemperatuur: - uitschakelen bij een aanvoertemperatuur hoger dan 50°C, gemeten met een aparte maximaalthermostaat, door met een hulprelais de voeding naar de groepspomp uit te schakelen en de groepsregelafsluiter te sluiten. Deze schakeling blokkeren. De blokkering opheffen met de resetknop op de kast en op afstand. Deze situatie als urgente storing melden. Uitschakelen. - door, na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter, de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen. Bijzonderheden. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 154

-

weekklok voor dag/nacht bedrijf. overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine. pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C (instelbaar) .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB) De te realiseren regelstrategie voor de groep vloerverwarming. 68.11.10-f REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem groep stralingspanelen (op ruimtetemperatuur). Inschakelen: - door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te geven. - zodra de gewenste ruimtetemperatuur lager is dan de gemeten ruimtetemperatuur. - inschakelen na nachtverlaging met optimalisering op basis van de ruimtetemperatuurvoeler zodanig dat de temperatuur in de ruimte reeds bij de aanvang van de dagtijd op comfortniveau is. - inschakelen tijdens nachtbedrijf bij ruimtetemperatuur lager dan de minimum ruimtetemperatuur (instelbaar) Regelen. - van de aanvoertemperatuur op basis van een stooklijn met ruimtecompensatie (instelbaar) door verstellen van de groepsregelafsluiter. Uitschakelen. - door na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen. - uitschakelen tijdens nachtbedrijf als de ruimtetemperatuur 1°C hoger is dan de minimum ruimtetemperatuur. Bijzonderheden. - weekklok voor dag/nacht bedrijf. - overwerkdrukknop, gemonteerd nabij de receptie of kantine. - pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C (instelbaar) .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE (WTB) De te realiseren regelstrategie voor de groep stralingspanelen. 68.11.10-g REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem transportgroep (weersafhankelijk geregeld bijvoorbeeld naar luchtbehandelingskasten). Inschakelen. - door de groepspomp te starten en de temperatuurregeling vrij te geven. - bij ontstaan van warmtebehoefte op één van de voedingspunten van de transportgroep. Regelen: - weersafhankelijk regelen van de aanvoertemperatuur op basis van een gewenste waarde bepaald met de stooklijn (instelbaar) met warmtebehoeftecompensatie. Uitschakelen - door, na tijdens regelen geheel sluiten van de groepsregelafsluiter, de groepspomp vertraagd (instelbaar) uit te schakelen. Bijzonderheden. - pomp altijd inschakelen bij buitentemperatuur lager dan -10°C (instelbaar) .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren regelstrategie voor luchtbehandelingskast .....




Pagina: 155

68.11.10-h REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem luchtbehandelingskast (nagenoeg vaste inblaasstemperatuur regeling). Inschakelen - door inschakelprocedure te volgen - gedurende dagbedrijf Regelen inblaastemperatuur: - zomernachtventilatie toepassen - weersafhankelijk regelen van de inblaastemperatuur op basis van een gewenste waarde bepaald met een vlak ingestelde stooklijn (instelbaar). - de regeling maakt in volgorde bij toenemende warmtebehoefte gebruik van: - capaciteitsregeling warmteterugwinning. - verstellen van de regelafsluiter in het CVsysteem naar de luchtverhitter. - de regeling maakt in volgorde bij toenemende koudebehoefte gebruik van: - vrije koeling. - capaciteitsregeling koudeterugwinning. - verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld water systeem naar de koelbatterij. Regelen relatieve vochtigheid (indien van toepassing) van de inblaaslucht op basis van een gewenste waarde (instelbaar) door capaciteitsregeling van de stoombevochtiger. Uitschakelen gedurende nachtbedrijf. Bijzonderheden: - de pomp die de stroming door de verwarmingsbatterij veroorzaakt moet, indien aanwezig, worden bijgeschakeld op het moment dat de regelafsluiter opent en vertraagd (instelbaar) uitgeschakeld op het moment dat de regelafsluiter gesloten is. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren regelstrategie voor luchtbehandelingskast ..... 68.11.10-i REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem luchtbehandelingskast (ruimtetemperatuurregeling). Inschakelen: - door inschakelprocedure te volgen. - gedurende dagbedrijf. Regelen ruimtetemperatuur: - zomernachtventilatie toepassen. - regelen van de inblaastemperatuur op basis van een berekende gewenste inblaastemperatuur bepaald door vergelijking van de ruimtetemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur (instelbaar) (master-slave regeling). - de regeling maakt in volgorde bij toenemende warmtebehoefte gebruik van: - capaciteitsregeling warmteterugwinning. - verstellen van de regelafsluiter in het CVsysteem naar de luchtverhitter. - de regeling maakt in volgorde bij toenemende koudebehoefte gebruik van: - vrije koeling. - capaciteitsregeling koudeterugwinning. - verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld water systeem naar de koelbatterij. Regelen relatieve vochtigheid (indien van toepassing): - van de inblaaslucht op basis van een berekende gewenste relatieve Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 156

vochtigheid bepaald door vergelijking van de ruimte relatieve vochtigheid en de gewenste ruimte relatieve vochtigheid (instelbaar) (master-slave regeling). - de regeling maakt in volgorde gebruik van drogen door: - regelen van de capaciteit van het warmtewiel (indien aanwezig en mogelijk). - het verstellen van de regelafsluiter in het gekoeld watersysteem naar de koelbatterij. - de regeling maakt voor bevochtiging gebruik van: - het regelen van de capaciteit van het warmtewiel (indien aanwezig en mogelijk). - capaciteitsregeling van de stoombevochtiger. Uitschakelen luchtbehandelingskast: - gedurende nachtbedrijf. Bijzonderheden: - de pomp die de stroming door de verwarmingsbatterij veroorzaakt moet, indien aanwezig, worden bijgeschakeld op het moment dat de regelafsluiter opent en vertraagd (instelbaar) uitgeschakeld op het moment dat de regelafsluiter gesloten is. - detectie vorstgevaar bij luchtverhitter en voorkomen vorstgevaar op retourwateraansluiting CV-water toepassen. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren regelstrategie voor de luchtbehandelingskast ..... 68.11.10-j REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem hoeveelheidsmetingen (gas, water, warmte, elektriciteit). Alle energieverbruiken dienen in cijfers met bijbehoren meetgrootheid en meeteenheid te kunnen worden weergegeven. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren hoeveelheidsmetingen voor ..... 68.11.10-k REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem THERMOSTATISCHE VENTIELEN Radiatoren voorzien van thermostatische kranen. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren thermostaatventielen voor ..... 68.11.10-l REGELINSTALLATIE 0. F460200.002.b01 REGELINSTALLATIE Systeem tracing. Inschakelen: - bij een buitentemperatuur onder 5°C (instelbaar). Uitschakelen: - bij een buitentemperatuur boven 6°C (instelbaar). Melding: - storingsmelding bij ingeschakelde tracing met vertraagde (30 seconden) doormelding bij afvallen hulprelais, geplaatst in regelpaneel en aangesloten op einde van de tracing. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE De te realiseren regelstrategie voor de tracing van .....




68.12

Pagina: 157


68.12.10-a TEKENINGEN 0. A221000.680.c01 TEKENING REGELINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende regelinstallaties. Volgens: NEN 3157-85. Van de gehele regelinstallatie omvattende: - instrumentatieschema's. - de kabelschema's. - de kabelwegen. - de schema's van de regelpanelen. - de structuur van de software van de betreffende regelinstallatie. Wijzigingen in deze tekeningen moeten ter goedkeuring aan de directie worden aangeboden. De aannemer moet deze tekeningen reviseren zodanig dat zij bij oplevering de feitelijk geïnstalleerde installatie weergeven. Het tekenwerk met betrekking tot de regelpanelen moet worden uitgevoerd met het tekenpakket E-plan. Deze tekeningen moeten, behalve op papier, ook digitaal in E-planformaat én in Acrobat PDFformaat worden aangeleverd op een elektronische informatiedrager. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Tijdstip van verstrekking: - de aannemer dient te beschikken over door de directie voor gezien geparafeerde tekeningen voordat met de productie van de schakelkast of enige andere werkzaamheden van de regelinstallatie wordt gestart. De directie heeft tenminste 10 werkdagen nodig voor het beoordelen van de tekeningen. .01 D999999.000.c01 KLIMAATREGELINSTALLATIE De tekeningen c.q. schema's van de gehele regelinstallatie.

68.13

KEURING EN BEPROEVING

68.13.10-a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 0. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. Onderdelen: - de gehele regelen beveiligingsinstallatie. Beproevingsresultaten: - in het rapport moet tenminste worden opgenomen: - de wijze van meten en uitvoeren van elke beproeving. - de tijdens de beproeving vastgestelde optimale inregelstanden van elke regelkring (proportionele band, integratietijd, differentatietijd, schakeldifferentie etc.), elke beveiliging, elke in te stellen gewenste waarde, elke in te stellen grenswaarde. - geparefeerde cheklist van de I/O-test. - geparafeerde checklist van het testen van de juiste werking van de installatie, draairichting motoren, juiste werking by-passkleppen bij warmtererugwinning e.d. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 158

-

regeltechnische omschrijving waarin elke regel geparafeerd is die de werking van de installatie beschrijft nadat gecontroleerd is dat deze in de software is verwerkt. - geparafeerde checklist van het testen van beveiligingsfuncties. - geparefeerde checklist van het controleren en ijken van gemeten waarden. - geparefeerde checklist van het controleren van de geregistreerde gas, water en kWh meters. - geparafeerde checklist van het controleren of de te regelen grootheden juist zijn en stabiel blijven. - geparafeerde checklist van het testen van de thermische en/of magnetische motorbeveiligingsschakelaars en het afstellen daarvan op de juiste waarde Elk item dat getest is moet separaraat geparafeerd worden op de cheklist. Tijdstip van verstrekking: op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, danwel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Aantal te verstrekken exemplaren: - 2, witdruk op A4 formaat. 9. A200000.013.a09 UITVOEREN VAN BEPROEVEN EN TESTEN EN ONDERHOUDSTERMIJN Voor de oplevering moet de installatie volledig gecontroleerd worden. De controlewerkzaamheden moeten plaatsvinden gedurende een aaneengesloten periode van een week. Gemeten waarden en sturingen naar corrigerende organen moeten gedurende deze week continu geregistreerd worden. Het tijdstip van elke beproeving moet vooraf tijdig aan de directie zijn gemeld. De resultaten van de beproeving moeten in een rapport worden vastgelegd. .01 D363200.000.c01 REGELINSTALLATIE Het beproeven in inregelen van de gehele regelinstallatie. 68.13.19-a CONTROLE EN OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS ONDERHOUDSTERMIJN 1. A200000.013.a09 CONTROLE TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN Tijdens de onderhoudstermijn dient de installatie door de aannemer gecontroleerd te worden op de goede werking. De aannemer dient daarvoor dagelijks via de bedieningssoftware van op afstand via een inbelverbinding de werking van de installatie te controleren. Daarbij dient gecontroleerd te worden of de installatie werkt zoals bedoeld en of de installatie niet onnodig veel energie verbruikt. Indien de werking niet correct of efficient is dient de aannemer de instellingen binnen een werkdag aan te passen en indien nodig binnen een werkdag de applicatiesoftware aan te passen. De aangepaste software dient binnen een werkdag aan de Directie ter beschikking gesteld te worden. Indien door de Directie geen telefoonlijn ter beschikking is gesteld dient de aannemer 06-modem's te voorzien zodat elke regelaar kan worden benaderd. De telefoonnummers van de 06-modems dienen aan de Directie bekent gemaakt te worden zodat ook de Directie de installatie kan benaderen en bekijken. 2. A200000.013.a09 OPLOSSEN VAN STORINGEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN Storingen dienen door de regelaars uitgebeld te worden naar de aannemer. De aannemer dient de storingen uiterlijk de eerstvolgende werkdag te verhelpen en de oorzaak weg te nemen. Als t.g.v. een storing vorstschade, waterschade of andere schade kan ontstaan dient de aannemer onmiddellijk een monteur naar het defensieobject te sturen om de storing te verhelpen en de RVB in kennis te stellen zodat de RVB in de gelegenheid is om toegang tot het defensie object te Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 159

regelen. .01 D999999.000.c01 REGELINSTALLATIE Controle en oplossen van storingen tijdens de onderhoudstermijn.




Pagina: 160

70

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00

ALGEMEEN

70.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN 09. A200000.010.a09 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES Onder werktuigbouwkundige installaties wordt verstaan de installaties zoals genoemd in de hoofdstukken 52 t/m 68. 19. A200000.010.a19 AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: - in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen. - vervangen: bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in het werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden installatie). - verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. - omleggen; losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. - verwijderen: verwijderen en afvoeren. - asp: aansluitpunt(en). - hs: hoogspanning. - ls: laagspanning. - wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven overeenkomend met beschermingsgraad IP 44. - wcd: wandcontactdoos. - lok.: lokaal of lokalen. - ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakelen/of aansluitmateriaal met een beschermingsgraad IP44.

70.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 NORMEN, VOORSCHRIFTEN, EN RICHTLIJNEN De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: - NEN 1010:2007+C1:2008 nl. - NEN-EN-IEC 62305:2006 "Bliksembeveiliging". - NEN 1041:1982+A1:1991 "Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties". - NEN-EN 1838:1999 "Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting". - NEN-EN 50110:1998 "Bedrijfsvoering van elektrische installaties". - NEN-EN-IEC 60529:1989+A1:2000 "Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering)". - NPR 3596:2000 "Verlichtingsarmaturen, richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische installaties". - NPR 5310:2007+A4:2012 nl "Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010". - De Netcode, versie april 2002, uitgegeven door Dienst uitvoering en toezicht Energie. - Model algemene voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit 2000 voor zakelijke afnemers: uitgave 29 juni 2001. 19. A200000.020.a19 LAAGSPANNINGSINSTALLATIES De elektrische installatie voor lage spanning moet zijn uitgevoerd volgens het: - TN-S stelsel. - vier-geleidersysteem met een potentiaalverschil van 400 V tussen de faseleidingen onderling en 230 V tussen elk van de faseleidingen en




29.

Pagina: 161

de nulleiding, frequentie 50 Hz. A200000.020.a29 HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer.

70.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. A200000.030.a09 COÖRDINATIE INSTALLATIE-VERANTWOORDELIJKEN Overeenkomstig post 00.06.10 rubriek 09 zal de aannemer namens hem een installatie verantwoordelijke aanwijzen voor het te maken werk. De directie zal aan de aannemer bekend stellen wie als installatie verantwoordelijke namens de directie zal optreden. De namens de aannemer optredend installatie verantwoordelijke is gehouden overleg te voeren met de installatie verantwoordelijke van de directie. Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een veilige en ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische installaties in relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe installaties. 19. A200000.030.a19 GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan conform het gestelde in NEN 1010: 2007+C1:2008 nl. De kosten van keuring en het verkrijgen van goedkeuring zijn voor de aannemer.

70.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 02. A223001.700.a01 REVISIEGEGEVENS TRANSFORMATOR De revisiegegevens met betrekking tot transfor matoren, met een vermogen groter dan 15VA en een spanning groter dan 12V, moeten ten minste bevatten: - het type - het nominale vermogen - het klokgetal - de nominale primaire en secundaire spanning - de instelling van de spanningsregeling - de locatie - de kortsluitspanning . 03. A223001.700.a02 REVISIEGEGEVENS AGGREGAAT De revisiegegevens met betrekking tot aggregaten moeten ten minste bevatten: - het volledig elektrische schema met daarop aan gegeven de nominale capaciteit van alle toege paste componenten. - het volledige brandstofschema. - het asvermogen en het nominale vermogen van de motor. - een opstellingstekening. - de locatie. - een onderdelenlijst met fabrikaat en typenummer. 04. A223001.700.a03 REVISIEGEGEVENS OMZETTER De revisiegegevens met betrekking tot omzetters moeten ten minste bevatten: - het volledige elektrische schema met de nominale capaciteit van alle toegepaste componenten. - een opstellingstekening. - de locatie. - een onderdelenlijst met fabrikaat- en typenummer. 05. A223001.700.a04 REVISIEGEGEVENS ACCUMULATORBATTERIJ De revisiegegevens met betrekking tot accumulator batterijen moeten ten minste bevatten: - de nominale spanning. - de nominale capaciteit. - de locatie.




06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.


Pagina: 162

- het soort cel (lood, NiCd, enz.). - de nominale celcapaciteit. - de maximaal toelaatbare laad- en ontlaadstroom. - de ontlaadkarakteristiek. - fabrikaat- en typenummer. A223001.700.a05 REVISIEGEGEVENS KANALISATIE De revisiegegevens met betrekking tot kanalisatie moeten ten minste bevatten: - het soort leidingweg. - fabrikaat, type en afmetingen. - de vullingsgraad. A223001.700.a06 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCHE LEIDINGEN De revisiegegevens met betrekking tot leidingen moeten ten minste bevatten: - het identificatiemerk - het leidingtype, met vermelding van het soort isolatie, het aantal aders en de doorsnede van iedere aderkern - de functie van de leiding - de oorsprong, de bestemming en het verloop van de leiding alsmede de las- en aftakpunten . Indien niet iedere leiding afzonderlijk is aangegeven maar als verzameling, moet bij iedere aftakking van die verzameling worden aangegeven welke leidingen deel uitmaken van die verzameling. A223001.700.a07 REVISIEGEGEVENS IN DE GROND GELEGDE KABEL Van in de grond gelegde kabels moeten in de revisie gegevens tevens zijn aangegeven het aantal en de grootte van beschermbuizen ter plaatse van wegen waterkruisingen. A200000.032.a09 REVISIEGEGEVENS SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTING De revisiegegevens met betrekking tot schakelen verdeelinrichtingen moeten ten minste bevatten: - de gronden installatieschema's het grondschema volgens het gestelde in de bladen 50 en 25 van de NPR 5310:2007+A4:2012 nl; - de elektrische gegevens van de toegepaste componenten en de aangesloten bekabeling; - een lijst van de onderdelen met vermelding van het fabrikaat en typenummer(s). A223001.700.a08 REVISIEGEGEVENS VERBRUIKEND TOESTEL De revisiegegevens met betrekking tot verbruikende toestellen moeten ten minste bevatten: - de locatie. - het soort. - het fabrikaat- en typenummer. - het aansluitschema. A223001.700.a10 REVISIEGEGEVENS AARDINGSVOORZIENINGEN De revisiegegevens met betrekking tot aardingsvoor zieningen moeten ten minste bevatten: - de aardverspreidingsweerstand van iedere elektrode, alsmede die van het gekoppelde systeem - de plaats van de elektroden - de plaats van de hoofdaardrail - de route van voor aardingsdoeleinden gebruikte wapeningsstaven - de plaats van de aardverbindingsplaten - de plaats van meet- en aansluitputten A223001.700.a11 REVISIEGEGEVENS BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE De revisiegegevens met betrekking tot bliksem afleiderinstallaties moeten tenminste bevatten: - het leidingverloop van de installatie. - het beloop van voor bliksemafleiderdoeleinden gebruikte wapeningsstaven. - de plaats van de aardverbindingsplaten, dakdoor voeren, gootdoorvoeren, vonkbruggen, stekeinden, meetkoppelingen en RVB Defensie Licentiehouder: 86.01.01.E


13.

15.

16.

70.00.33

Pagina: 163

verbindingen van metalen delen met het daknet. A223001.700.a12 REVISIEGEGEVENS ELEKTRISCH SCHAKEL/AANSLUITMATERIAAL De revisiegegevens met betrekking tot schakel en aansluitmateriaal moeten ten minste bevatten: - de locatie - het soort - het fabrikaat en typenummer - de belastbaarheid van schakelaars - de aansluitgegevens A223010.001.a01 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES De revisiebescheiden moeten bestaan uit: - de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; - de bedieningsvoorschriften; - onderhoudsvoorschriften; - beproevingsrapporten; - voorlopige revisietekenningen; - definitieve revisietekeningen; - meetrapporten; - werk-, detail- en uitvoeringstekeningen; door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden: van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in dit kader van dit bestek is gewerkt. A223111.001.a01 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: van alle schakelen verdeelinrichtingen. Per schakel-en verdeelinrichting moet een installatietekening worden gemaakt van het onderhavige verzorgingsgebied, waarop tenminste zijn aangegeven: - alle schakelaars; - aansluitpunten voor verlichting; - contactdozen; - vaste elektrische toestellen en machines. De groepenverklaring met installatietekening moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende verdeelkast bij opleveren. Tevens dient een exemplaar van de bescheiden te worden verstrekt aan de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen. 02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: - van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen. Met lijst van toegepaste symbolen. Met technische beschrijving van de installatie. 03. A223102.001.a02 BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie De instructietijd is maximaal 4 uur.

70.00.39

INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS A200000.039.a09 MONSTERS 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: indien van toepassing hier de onderdelen en kenmerken benoemen. Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: - ..... Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 164

- ..... Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering. Beoordelingskenmerk(en): - ..... - ..... Tijsduur: gedurende de looptijd van het werk. 70.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN A200000.060.a09 VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: indien van toepassing hier de onderdelen benoemen. De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen: - ..... - .....

70.13


70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.700.c01 BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Beproeven en inregelen van: - alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt met uitzondering van de hoogspannings- en bliksemafleiderinstallaties. Uitgangspunten: Methode: - volgens NEN 1010, deel 6; - volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: - vóór de oplevering. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. Door de aannemer. 5. A223202.700.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE Door de aannemer te verstrekken keuringsrapport. Het rapport omvat de keuring van alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. - de rapportage volgens deel 6 hoofdstuk 61.4 van de NEN 1010. .01 D999999.999.c99 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES De betreffende beproevingen. 70.13.10-b BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.700.c01 BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Beproeven en inregelen van: - alle installaties waaraan in het kader van de hoogspanningsinstallatie. Uitgangspunten: - de proeven ls vermeld in de bepalingen 5.3.5 en/of 6.3.5; - van de NEN 2620:2003; - volgens voorschrift van fabrikant/leverancier. Methode: Uitvoering door: - de aannemer. Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 165

Tijdstip: - vóór de oplevering. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - alle installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. Door de aannemer. 5. A223202.700.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT, ELEKTR. INSTALLATIE Het rapport omvat de beproeving van de hoogspanningsinstallaties. Bij het rapport moet tenminste zijn bijgevoegd het meetrapport. .01 D999999.999.c99 HOOGSPANNINGSINSTALLATIES De betreffende beproevingen. 70.13.10-c BEPROEVEN/INREGELEN 0. R501000.700.c02 BEPROEVEN, AARDINGSVOORZIENING Beproeven van de aardingsvoorziening. Door: - de aannemer. 4. A223201.000.c01 MEETRAPPORT Te verstrekken meetrapport(en) van: - de aardingsvoorziening. 5. A223202.000.c01 BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. Dit dient te bestaan uit: - het meetrapport; - de revisiebescheiden. .01 D999999.999.c99 BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIES De betreffende beproevingen.

70.14

REVISIEBESCHEIDEN

70.14.09-a REVISIEBESCHEIDEN 0. A200000.014.a09 REVISIEBESCHEIDEN Conform het gestelde in de post 00.05.10 en 70.00.32. .01 D999999.000.c01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. .02 D999999.000.c01 WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES Alle revisiebescheiden van de bekabelingen.




75

COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.00

ALGEMEEN

Pagina: 166

75.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN A200000.010.a09 INFORMATIEKABEL 09. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Onder informatiekabel wordt verstaan een leiding die bestemd is voor overdracht van elektrische of optische signalen. 19. A200000.010.a19 AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Met uitbreiding van het bepaalde in par. 1 lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende aanduidingen en begripsbepalingen van toepassing: - in het werk brengen: te leveren en bedrijfsvaardig aanbrengen. - vervangen bestaande installatie verwijderen en nieuwe installatie in het werk brengen (aansluiten op de bestaande en/of uit te breiden installatie). - verplaatsen: losnemen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. - omleggen: losnemen, herleggen en elders bedrijfsvaardig aanbrengen. - verwijderen: verwijderen en afvoeren. - asp: aansluitpunt(en). - wd: (druip)waterdicht, voor zover niet nader aangegeven overeenkomend met beschermingsgraad IP 44. - lok.: lokaal of lokalen. - ti (druip)waterdicht: "tegel inbouw" schakelen/of aansluitmateriaal met een beschermingsgraad IP44. 75.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. A200000.020.a09 NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. De volgende normen en richtlijnen zijn van toepassing: - NEN 2535:1996+A1:2002+C1:1997, "Brandveiligheid van gebouwen brandmeldinstallaties - systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen". - NEN 2575:2004+C1:2006, "Brandveiligheid van gebouwenontruimingsinstallaties - systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen". - NEN-EN 50173-1:2007, NEN-EN 50173-2:2007 en ISO/IEC 11801:2002 2nd edition) "Informatietechnologie, generiekebekabelingssystemen". - voor brandmeldinstallaties: de aansluitvoorwaarden van de regionale brandweer. 19. A200000.020.a19 HOOGTEMATEN INSTALLATIEONDERDELEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Hoogtematen van installatieonderdelen worden aangegeven ten opzichte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer. 75.00.32

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. A223010.001.a01 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 167

deze bepaling opnemen indien van toepassing. De revisiebescheiden moeten bestaan uit: - de standaard fabrieksdocumentatie van alle toegepaste onderdelen; - de bedieningsvoorschriften; - onderhoudsvoorschriften; - beproevingsrapporten; - voorlopige revisietekeningen; - definitieve revisietekeningen; - meetrapporten; - kabellijsten v/d distributiepanelen; - werk-, detail- en uitvoeringstekeningen, vervaardigd door de aannemer. door de aannemer aan de directie te verstrekken revisiebescheiden: van alle installaties of installatieonderdelen waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. 75.00.33

INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN A223101.000.a01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: van de installaties en/of installatieonderdelen. 02. A223102.000.a01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Te verstrekken bedrijfs-/bedieningsvoorschrift(en) van: van de in aanmerking komende installaties en/of installatieonderdelen. Met lijst van toegepaste symbolen. Voorzien van een technische omschrijving van de installatie. 19. A200000.033.a09 BEDIENINGSINSTRUCTIE OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Na inbedrijfstelling van de installatie(s) geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie(s). De instructietijd is maximaal 4 uur. 75.00.39

INFORMATIE-OVERDRACHT: MEETRAPPORTEN - MONSTERS 01. A200000.039.a10 MEETRAPPORT OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Meetrapporten moeten indien dit in de betreffende besteksposten niet nader is gespecificeerd te minste bevatten: - de meetresultaten. - de datum en plaats van de meting. - een beschrijving van het gemeten object. - de toegepaste meetmethode. - kenmerken van de toegepaste meetapparatuur. Meetrapporten moeten bij meerdere vergelijkbare metingen in tabelvorm zijn opgesteld. 02. A200000.039.a20 MEETRAPPORT KOPEREN BEKABELING OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Meetrapporten van de koperen bekabeling moeten de volgende gegevens vermelden: - het gemeten object (code van de kabel). - de gebruikte meetapparatuur en tekening meetopstelling. - een afdruk van de karakteristiek van het gemeten segment. - de totale geprojecteerde lengte van het gemeten segment. - de door meting bepaalde lengte van het segment. - waar nodig een toelichting op de meting (afwijkingen gemeten/ Besteknummer: ..... Datum:



Pagina: 168

geprojecteerde waarde). meetwaarden volgens minimale eisen garantiepolitiek van de leverancier. A200000.039.a30 MEETRAPPORTEN GLASVEZEL BEKABELING 03. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Meetrapporten van de glasvezel bekabeling moeten de volgende gegevens vermelden: - het gemeten object (code van de kabel). - kabelspecificaties. - fabrikaat en type OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). - meetresultaten (print-out reflectiekarakteristiek/dempingswaarde). - totale lengte van het object. - toelichting op de meting (verschil gemeten/gespecificeerde waarde). A200000.039.a40 MEETRAPPORT KABELTELEVISIENET 04. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Van het kabeltelevisienet moeten de volfgende onderdelen worden gemeten: - het ontvangstation of signaalovernamepunt (SOP). - het wijkcentrum. - groeps- en eindversterkers. - het signaal op de ingangen van de multitaps. - het signaal op de diverse R/TV contactdozen. 09. A200000.039.a09 MONSTERS OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: indien van toepassing hier de onderdelen en kenmerken benoemen. Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: - contactdoos voor het datanet. Aantal (st.): 1 stuks per type of uitvoering. Beoordelingskenmerk(en): - model. - kleur. - uitvoering. Tijsduur: gedurende de looptijd van het werk. -

75.00.49

INFORMATIE-OVERDRACHT: KABELLIJST DISTRIBUTIEPANEEL 01. A200000.010.a09 KABELLIJST DISTRIBUTIEPANEEL OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Naast het meetrapport koperen bekabeling moet per distributiepaneel een kabellijst worden gemaakt met hierop aangegeven: - het kabelnummer. - de geprojecteerde lengte volgens de formule: (totale kabellengte test kabellengte)x 0,5. - toelichting verstoringen welke niet zijn verholpen. - het fabrikaat en type kabel. - naam meettechnicus. - datum van de meting. 75.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 09. A200000.060.a09 VOORGESCHREVEN BOUWSTOFFEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: indien van toepassing hier de onderdelen benoemen. De hierna genoemde bouwstoffen komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor vervanging door andere bouwstoffen: - ..... - .....




75.19

Pagina: 169

REVISIEBESCHEIDEN

75.19.19-a REVISIEBESCHEIDEN 0. A200000.019.a19 REVISIEBESCHEIDEN Conform het gestelde in de post 00.05.10 en 75.00.32. .01 D999999.000.c01 COMMUNICATIE INSTALLATIE Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt. .02 D999999.000.c01 BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIE Alle revisiebescheiden van de installaties waaraan in het kader van dit bestek is gewerkt.




84

GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

84.00

ALGEMEEN

Pagina: 170

84.00.60

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN F482400.000.a01 VERVANGBAARHEID ONDERDELEN 01. OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. De gevelladder moet zodanig zijn gemonteerd, dat de onderdelen afzonderlijk kunnen worden vervangen. 02. F482400.000.a02 STREPEN OPMERKING DVD Gebruikersoverleg Stabu: deze bepaling opnemen indien van toepassing. Wielen van gevelladders mogen geen strepen op de gevel achterlaten.




Pagina: 171

B00.80 EINDPAGINA Aldus opgemaakt en ondertekend: Datum: Plaats: Namens de opdrachtgever: ......

Namens de aannemer: .....



RIJKSVASTGOEDBEDRIJF (Defensie)

Recommend Documents