RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Hunyadi u. 3

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. 1152 Budapest, Hunyadi u. 3. Tel.: 06-1-307-6404; 06-1-308-1098 06-1-308-1099; Fax: 06-1-307-7074 e-mail: [email protected] [email protected]

A dokumentáció az ajánlattevők számára térítésmentes!

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Budapest, 2017. január

TARTALOMJEGYZÉK

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ...................................................................................... 3 II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ .............................................................. 30 FELOLVASÓLAP (1).......................................................................................................................... 32 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (2) ....................................................................................................... 48 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (3) ............................................................................................. 49 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (4) ............................................................................................. 50 NYILATKOZAT a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról a Kbt. 62-64. §-ai szerint (5) ............................. 51 NYILATKOZAT az elvégzett referenciákról (6) ....................................................................................... 15 NYILATKOZAT, IGAZOLÁS a szakemberekről (7) .................................................................................... 18 NYILATKOZAT, IGAZOLÁS a rendelkezésre álló műszaki eszközökről, berendezésekről (8) ............................ 20 NYILATKOZAT a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről (10).............................. 21 NYILATKOZAT a szerződés-tervezetről (11) .......................................................................................... 22 ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY (12) .............................................................................................................. 23 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bek., a 63. § (1) bek. d) pontja, a 62. § (1) bek. K) pont kc) alpontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja tekintetében meghatározott kizáró okokról* az ajánlattevők részére (13) ................... 24 NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében* az alvállalkozók / más szervezetek részére (14) ................................................ 27 NYILATKOZAT a Kkvt. szerinti minősítésről (15) .................................................................................... 30 ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ ADATLAPOK (16) .................................................................................... 31 NYILATKOZAT az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétéről vagy azzal egyenértékű tanúsítvány érvényességének fenntartásáról a szerződés hatálya alatt (17) ............................................................... 32 EGYÉB INFORMÁCIÓK (18) ............................................................................................................... 33

III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ................................................................................. 34 IV. MŰSZAKI LEÍRÁS .............................................................................................. 52

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás: x építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok), a kiegészítő iratok beszerzési helye: Hivatalos név: RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. Postai cím: Hunyadi utca 3. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1152 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Demeter János Telefon: +36 13081098 E-mail: [email protected] Fax: +36 13077074 Az ajánlatkérő általános címe (URL): [email protected] A felhasználói oldal címe (URL): I. 2.) Beszerzés nem más ajánlatkérők nevében történik. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: vállalkozási keretszerződés II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye x Építési beruházás A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület közigazgatási területe NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul II.1.4) A szerződés meghatározása/tárgya "Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45200000-9 II.1.6) Részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem teszi lehetővé. II.1.7.) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) "Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános

mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 298000000 Pénznem: HUF II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés 2017. február 15. (év/hó/nap) Befejezés 2018. január 31 (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben – a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára – az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki: a) Késedelmi kötbér b) Jótállási kötelezettség A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke az egyes fizetési mérföldkövekre (a vállalkozási szerződés tervezet adott pontja) eső nettó vállalkozói díj-rész 0,1%-a (azaz nulla egész egy százaléka) naponta, azzal, hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a teljes (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 4%-át (azaz 4 százalékát). Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Jótállási kötelezettség: A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik. A nyertes ajánlattevő a létesítmény szerződésszerű műszaki átadás-átvétele lezárásának napját követő naptól, az azt követő időszakra, az ajánlattevő ajánlatában megajánlott naptári hónap időtartamú jótállást vállalni. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt (tartalékkeret nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt eredeti példányban kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az előlegként kifizetett összeg az első részszámlában teljes egészében elszámolásra, azaz levonásra kerül. Nyertes ajánlattevő a

kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, legfeljebb 3 (három) darab részszámlát, valamint 1 db végszámlát jogosult benyújtani, az alábbiak szerint: Részszámlák: önállóan szakaszolható, projekt-elemenként vagy ennek hiányában havonta az elvégzett munka értékében nyújthatók be. Végszámla: Nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a nettó vállalkozói díj fennmaradó 25 %-áról a végszámlát kiállítani. Az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos további szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza. A nyertes ajánlattevő a részszámlákon és a végszámlán túl jogosult, az esetlegesen felhasznált, a nettó vállalkozói díj maximum 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeret terhére elszámolható munkálatok ellenértékéről is számlát benyújtani. A tartalékkeretre és vonatkozó részletes szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza. A részszámla és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: a) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet. b) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a. c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem III.1.5) A tárgyalásos eljárás jogcíme: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 115. § (1) bek. alapján III.1.6) A tárgyalás lefolytatásának menete, alapvető szabályok: a tárgyalás lefolytatására a beadás

sorrendjében kerül sor, alapvető szabályait a Kbt. tartalmazza III.1.7) A tárgyalás helye és időpontja: - helye: az Ajánlatkérő székhelye - időpontja: 2017. február 3-n, 10.00 órától fél órás időközökben, a beérkezés sorrendjében III.1.8) A tárgyalás lezárásának időpontja: 2017. február 3-n, valamennyi ajánlattételre felkért gazdasági társasággal bezárólag. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező / ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, valamint az 63. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62. § (2) bek. alapján a gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. A Kbt. 17. §-a alapján történő igazolási mód: - (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai

közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. - (2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. - Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 62.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 64. § (3) bekezdés). - Az ajánlattevőnek választása szerint: a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 63.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozókra az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 63.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 62 (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 63. § (1) bekezdés d) pontja akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 3. § 23. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására. A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás V. 5) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, valamint ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltakra is. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell a nyilatkozat(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 68. §-ban rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Ajánlattevő a Kbt. 68. §-a alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 65. § (7) bek. alapján vonható be. Ezen esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha - nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el legalább az 50.000.000 Ft-ot, valamint - a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele tekintve nem érte legalább az 25.000.000 Ft-

ot. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlathoz az ajánlattevő által, a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított egy évben megvalósított (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, mélyépítési munkák elvégzésére vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást/igazolásokat legalább az alábbi tartalommal: M1) a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve; b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, c) a teljesítés helye, d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal), e) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel, f) nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban), g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban), i) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén – amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével – a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot. Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-

átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor. M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - a szakember neve, - annak a pozíciónak [M2)1-M2)3] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja, - nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog. A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát, valamint a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: - a szakember neve, címe, végzettsége M3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének c) pontja alapján igazolnia kell azon műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását, melyre alapozva kívánja a munkát elvégezni. Ajánlattevőnek a munka elvégzéséhez csatolnia kell továbbá azon alábbi rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását és rendelkezésre állás igazolását, amelyeket a teljesítésbe be kíván vonni. Csatolni kell a forgalmi engedélyt, vagy bérleti szerződés másolati példányát - a legalább 6 t szállítókapacitású billenős tehergépjárműnek, - a legalább 6 fő szállítására alkalmas mikrobusznak, - a légsűrítőnek és a bontókalapácsnak, - az aszfaltvágógépnek, - a min. 75 kg tömegű vibrolapnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatban a jelen felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított öt évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen nettó 50 millió HUF értékben végzett mélyépítés kivitelezésére vonatkozó referencia munkát, melyet állami, önkormányzati referencialevéllel tud igazolni. A referencia követelmény egy szerződésből is teljesíthető. Amennyiben az ajánlattevő a referencia követelményt nem egy szerződésből kívánja teljesíteni, úgy a referencia értékére (nettó 50 millió forint) vonatkozó előírás több szerződésből is teljesíthető, de az M1) pontjában rögzített követelmény vonatkozásában legfeljebb 2 darab referencia csatolható.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket: Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkező szakembert. A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. M3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább egy 6 tonnás szállítókapacitású billenős tehergépjárművel; - legalább egy 6 fő szállítására alkalmas mikrobusszal, - legalább egy légsűrítővel és bontókalapáccsal, - legalább egy aszfaltvágógéppel, - legalább egy min. 75 kg tömegű vibrolappal. Műszaki alkalmasság: az ajánlattevőnek és alvállalkozójának, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevő, alvállalkozónak együttesen kell teljesítenie a műszaki alkalmassági feltételeket. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája: A Kbt. Harmadik Részében, a Kbt. 115. § (1) bek-ben meghatározott szabályok szerinti – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. IV. 2) Értékelési szempontok: összességében legelőnyösebb ajánlat IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) RSz 1-2017. Mélyépítés IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2017. január 23 (év/hó/nap ) Időpont: 11.00 A dokumentációért fizetni kell nem IV.3.3) Ajánlattételi határidő, beadás, bontás Dátum: 2017. február 1 (év/hó/nap) Időpont: 11:00 Az ajánlattétel helye: Répszolg Nonprofit Kft. 1152 Budapest, Hunyadi u. 3., Titkárság. A bontáson az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá az ajánlatkérő által megbízott lebonyolító vehetnek részt. IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve

x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU, Magyar IV.3.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 2017. február 7-ig (év /hó/nap ) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) További információk (adott esetben) V.1.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos): 2017. február 3., csak az alkalmas ajánlattevők vonatkozásában, az ajánlatok beérkezésének sorrendjében, 30 perces időközönként V.1.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.1.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációt, kiegészítő iratokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton - a regisztrációs adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körben, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy - visszalépése esetén, amennyiben az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést. 2.) Ajánlatok benyújtásának formai követelményei: az ajánlatokat a Kbt. 68. §-ra figyelemmel nem elektronikus úton - roncsolás-mentesen nem bontható zárt kötésben, 1 eredeti és 1 másolati (eredeti és másolati megjelöléssel) példányban, egy zárt csomagban kell benyújtani. Amennyiben eltérés van az ajánlat „eredeti” és „másolat” példánya között, az ajánlatkérő az „eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell szerepeltetni: „RSz 1-2017. Mélyépítés” „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. 3.) Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. 4.) Az ajánlattevő köteles becsatolni a maradéktalanul beárazott költségvetést. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személyek aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet). 5.) - Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 65. §-ban foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát, - Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján jelölje meg

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A vonatkozó nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tenni. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 6.) Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ezen szervezet (személy) tekintetében a Kbt. 65. § (5) és (6) bekezdései kell eljárni. 7.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 8.) Az ajánlatban szereplő dokumentumokat a Kbt. 47.§ (2) alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell csatolni. 9.) Az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül csatolásra, magyar nyelvű – a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. §-a szerint hiteles fordítását is mellékelni kell. A fordításhoz cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni, mely szerint a fordítás tartalma az eredeti szöveg tartalmának megfelelő. A közbeszerzési eljárás magyar nyelven kerül lefolytatásra. A jelen eljárás tárgyát képező szerződés magyar nyelven kerül megfogalmazásra. A kapcsolattartásra a szerződés időtartama alatt magyar nyelven kerül sor. 10.) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 11.) A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemény elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 12.) A hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint biztosított. 13.) Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt-ben foglaltak szerint értesíti az ajánlattevőket. 14.) A szerződéskötés időpontja tekintetében a Kbt. 131.§-ben foglaltak az irányadóak. 15.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 69., 76., 84. §-ok szerinti nyilatkozatokat. 16.) A dokumentáció átvételének feltételei és módja: A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja a regisztrált ajánlattevő(k) részére.

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé. A dokumentáció regisztrált átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható. 17.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján „a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel." kívánja értékelni az alábbiak szerint: 17.1.) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: adható pontszám valamennyi részszempont esetén: 1-10. 17.2.) Értékelési módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő az értékarányosítási módszert alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem megkapja a lehetséges maximális pontszámot a 10 pontot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap (értékarányosítás). Ajánlatkérő az értékarányosítási módszer alapján kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a részszempontra adott súlyozott pontszámok. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amely a részszempontokra kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. Az Ajánlatkérő minden részszempont esetében a pontszámot két tizedes jegyig határozza meg, a harmadik tizedes jegyet a matematikai kerekítés szabályai szerint kerekíti (5 alatt lefelé, 5 vagy 5 felett felfelé). 17.3.) Tekintettel a II.1.8. pontban foglaltakra Ajánlatkérő azért nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki és minőségbiztosítási paramétereik, időbeli tartamaik alapján szorosan kapcsolódnak egymáshoz, gyakran épülnek egymásra, melyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. 17.4.) Ssz. Tételszám

Tétel szövege

Menny. Egység

Súlyszám

1

15-0021.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

1

m2

2

2

15-0024.1.1

Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

1

m2

2

3

15-017-3

Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából

1

m

6

4

21-0012.1.2

Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágy fából törzsátmérő: 21-40 cm között

1

db

3

5

21-0012.1.3


1

db

5

6

21-0012.2.2

Egyes fák kitermelése tuskókiásás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, kemény fából törzsátmérő: 21-40 cm között

1

db

3

7

21-0012.2.3


1

db

5

8 9

21-001-6.1 21-00113.1.10631102

Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

1 1

10 m2 10 m2

4 4

10

21-0031.1.1.31000000

Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, kézi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, talajosztály: IV.

1

m

2

11

21-0032.1.3

Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.

1

m3

8

12

21-0035.1.1.3

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

1

m3

10

13

21-0035.1.1.30100000


1

m3

10

14

21-0035.1.1.3.1

Járda tükör földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály

1

m3

10

15

21-0037.1.1.1

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig

1

m3

6

16

21-0037.1.1.2

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,0 m mélység után

1

m3

6

17

21-0037.1.3.1

Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m2 között, 5,5 m mélységig

1

m3

6

18

21-00311.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

1

m3

6

19

21-00311.1.2

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

1

m3

6

20

21-00311.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben

1

m3

6

21

22

21-0042.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: IIV.

21-004-3.1 Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 mig

1

m2

8

1

m2

5

23

21-0044.1.20120015

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza

1

m3

10

24

21-0045.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

1

m2

10

25

21-0045.1.2.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.

1

m2

5

26

21-004-6.1 Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig

1

m2

6

27

21-004-6.2 Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között

1

m2

6

28

21-004-7.1 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból

1

m3

4

29

21-004-7.2 Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)

1

m3

5

30

21-0047.20010000

Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, mészkőmurva

1

m3

5

31

21-0048.2.1

Rézsűképzés a kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, töltésrézsűn, bármely talajban (túltöltés: átlag 50 cm vastag)

1

m2

4

32

21-0051.1.3

Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.

1

m3

3

33

21-0052.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között

1

m3

3

34

21-0061.1.1

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,0 m-ig

1

m3

10

35

21-0061.1.2

Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 20,1-50,0 mig

1

m3

6

36

21-0064.1.1

Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése, bármely keresztmetszettel, a kitermelt föld elteregetésével, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban

1

m3

3

37

21-006-5

Felületek rendezése közlekedési pályák földművének két oldalán, gépi erővel

1

m2

2

38

21-0081.1.3

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban

1

m3

2

39

21-0082.1.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85%

1

m3

8

40

21-0082.1.2


1

m3

8

41

21-0082.1.3


1

m3

8

42

21-0082.2.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%

1

m3

8

43

21-0082.2.2


1

m3

8

44

21-0082.2.3


1

m3

10

45

21-0082.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%

1

m3

8

46

21-0083.1.1

Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

1

m2

10

47

21-0111.2.1

Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.

1

m3

5

48

21-0112.1.2

Fejtett föld tolása és elteregetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között

1

m3

2

49

21-0118.10120601

Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics léc 0,2x0,3 m mérettel, ....anyagból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/24 PTT, Hegyeshalom

1

m

1

50

21-01111.4

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe

1

db

7

51

21-01111.4.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10 km-en belül

1

m3

10

52

21-01111.70100000

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,

1

m3

7

53

22-0035.10133012

Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítése tömörítéssel, 5,00 m mélységig, egyrétegű, egyenlő szemcséjű Osztályozott kavics, OK 4/16 TT, Hegyeshalom

1

m3

2

54

22-0041.1.10645196

Rétegvíz megcsapoló, nyelő- és aknáskút készítése, földmunkával és kitöltéssel, aknagyűrűből, méret: 80/75 cm LEIER AGY 80/75/9 L aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1529

1

m

2

55

22-00511.10150041

Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékvíz elszivárogtató boksz,

1

db

8

1

db

8

1200x300x600 mm, DN 110-160 csatlakozással, STORMBOX

56 57

22-00511.20119013

Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése WAVIN AquaCell csatlakozó csonk, QELWA4540

58

22-00511.20326016

Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE Rigo-fill vízszintes rögzítő

1

db

8

59

22-00511.20326017

Szikkasztó rendszer építése előregyártott prolipropilen műanyag szikkasztó dobozokból, csőidomok nélkül, földmunka, geotextilia terítés és földvisszatöltés nélkül, szikkasztó doboz kiegészítőinek elhelyezése ACO FRÄNKISCHE Rigo-fill függőleges rögzítő,

1

db

8

60

23-000-2

Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása

1

m3

1

61

23-000-3

Vasbeton-, sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalapok bontása

1

m3

2

62

23-00311.10012010

Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

1

m3

1

63

31-00013.2

Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból

1

m2

8

64

31-0111.10121110 45-0031.10138028

1

m3

1

Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR egyszárnyú 1 m-es átjáróval, zöld vagy fehér, bordás 50x100 mm betéttel, 1000x1530 mm

1

db

1

65

Betonfal készítése kézi erővel 24 cm vastagságig, C16/20-X0b(H) kissé képlékeny kavicsbetonból

66

45-0031.20138083

Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben BETAFENCE BEKAFOR kétszárnyú kapu, 3 m-es átjáróval, zöld, bordás 50x100 mm betéttel, 3000x1530 mm

1

db

1

67

45-00421.1.10138307

Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig BETAFENCE

1

db

1

1

m

1

1

m

1

1

m

1

BEKACLIP fém oszlop, átm.: 48 mm, magasság: 1,5 m, zöld

68 69

45-00423.1.10138545

70

45-00423.2.10120072

71

45-00431.1.10120471

72

Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, feszítő huzalok nélkül 1,5 m kerítés magasságig, BETAFENCE PANTANET LIGHT hegesztett háló, zöld Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, drótfonatos kerítésből 1,5 m kerítés magasságig, horganyzott kerítés fonatból, huzalvastagság 1,8 mm Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST10/3N utóhorg, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság: 1,50 m

73

45-00431.1.10137303

1

m

1

1

m

1

duplaszálas táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,43 m

74

75

Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX Axis D

45-00431.1.10137903

Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX V3D tűzihorganyzott táblás kerítés, magasság: 1,43 m, huzalvastagság: 5 mm, táblahossz: 2520 mm, szemek: 200 mm x 50 mm

76

77

45-004-34- Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, 0138623 oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1230 mm,szél.:2000 mm, zöld

1

m

1

78


1

m

1

1

db

1

1

m3

8

79

80

45-00436.30121937

Szerelvények és kiegészítők elhelyezése táblás ipari vagy lakossági kerítésrendszerekhez, kötő vagy rögzítő elemek elhelyezése STEELVENT ST21/11 egyrészes műanyag táblarögzítő ST20/ Univerzál típusú oszlophoz (ált.igény: 3db/oszlop)

53-000-3.1 Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból

81

53-0011.2.1.20640061

Körszelvényű, tokos betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm LEIER TO 30/200 L/I tokos betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel, Cikkszám: HUTJS1132

1

m

5

82

53-00131.3.1.50131743

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 250 mm PIPELIFE PVCU tömörfalú tokos csatornacső 250x7,3x3000 mm SN8, KGEM250/3M.SN8

1

m

8

83

53-00131.5.2.10131546

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x7,7x6000 mm SN4, KGEM315/6MA

1

m

8

84

53-0051.1.2.10641211

Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig SW Umwelttechnik AA 100/50/9 cm beton aknafenékelem, künet nélkül,

1

db

6

85

53-0055.2.10646181

Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasságig CSOMIÉP 100/50/12 szulfátálló aknamagasító

1

db

6

86

53-0058.1.1.10644077

Beton vagy vasbeton alsó szűkítő elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 60-80 cm LEIER ASZ 100/80/30 L aknaszűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1184

1

db

6

87

53-0058.2.1.10644070

Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530

1

db

6

88

53-0059.1.1.10644073

Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm LEIER ASZ 100/62,5/60 L, akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám:

1

db

6

89

53-00510.10646221

Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 5062,5 cm között CSOMIÉP 50/10 szintemelő gyűrű

1

db

6

90

53-00510.10646222


1

db

6

91

53-00510.10646223


1

db

6

92

53-00510.10646224


1

db

6

93

53-00521.2.40646436

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP 30/30/45/15 vízelnyelő akna alsó

1

db

8

94

53-00521.2.50646437

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 vízelnyelő akna magasító

1

db

8

95

53-00521.2.60641425

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom rács alá, Cikkszám: 1000001797

1

db

8

96

53-0061.10222140

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal

1

m3

8

97

53-006-2.1 Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel

1

m2

8

98

53-007-40645245

1

db

8

Vasbeton aknafedlap elhelyezése, 75-200 mm magas LEIER AF 60/8 vasbeton aknafedlap , Cikkszám: HUTJS1185

99

53-0075.10136902

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT PP DN 1000 B 125 öntöttvas fedlap, Csz.: 190248

1

db

6

100

53-0075.10645302

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyű (A 15-B 125 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 125 KN, öntöttvas, könnyű aknafedlap Cikkszám: HUTX5060

1

db

6

101

53-0075.20158205

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, fedőfestéssel HR360LC d220, C250 terhelési osztály, magasság 30 mm Cikkszám: NA022CHR

1

db

6

102

53-0075.20412014

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel PURATORPAYSAGE göv.aknafedlap 600 mm, C 250 kN terhelési osztályra, négyszögletes kerettel, szellőzés nélkül,

1

db

6

103

53-0075.20645255

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas félnehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1193

1

db

8

104

53-0075.30136881

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel REHAU AWASCHACHT öntöttvas fedlap, D 400 TGW, DN 315, Cikkszám: 175584

1

db

6

105

53-0078.1.10410001

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 32/32 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, ÁSZ 674, 316 mm, komplett

1

db

10

106

53-0078.1.20410011

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzetalakú, téglalap alakú 48/48 cm méretű Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács ÁSZ 674, 470 mm Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

1

db

8

107

53-0078.2.10645257

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, köralakú kivitel ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 250 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap , Cikkszám: HUTJS2683

1

db

7

108

53-0101.1.20013502

Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 30 cm belső átmérő TO 30/100 tokos betoncső

1

db

7

109

53-0515.10646041

Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 40 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 40/100 törtvonalú

1

m

6

110 61-001-1.2 Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

1

m3

10

111 61-001-2.1 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m2-nél kisebb foltokban

1

m3

10

112 61-001-2.2 Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

1

m3

10

113 61-001-5.2 Útpálya letakarítása, géppel 114 61-002- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 1.1útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 0111002 Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

1 1

m2 m3

5 10

115

61-0021.11000000

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

1

m3

10

116

61-0022.10100000

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya

1

m3

10

117

61-0022.10100001

Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban mart aszfalt

1

m3

10

118

61-0022.10130241


1

m3

10

119

61-0032.10710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

1

m3

10

120

61-0032.30710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)

1

m3

10

121

61-0041.10100000

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből TAB 0/50 tört aszfaltbetonból

1

m3

10

122

61-0051.10012010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

1

m3

10

123

61-0051.10112010


1

m3

10

124

61-0051.10121010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C16/20 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

1

m3

10

125

61-0051.20012010

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

1

m3

10

126

61-0051.20112010


1

m3

10

127

61-011-10235032

Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL GL 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh:100 m, sz:1,1 m, Cikkszám: 222720-112

1

m2

5

128 62-001-1.1 Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával

1

m

10

129 62-001-2.1 Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal

1

m2

4

130 62-001-5.1 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicságyazattal

1

m2

9

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám:

1

m

10

1

m

10

1

m

10

131

62-0021.4.10613243

HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

132

133

62-0021.4.20619059

földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

134 135

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C12/15 - XN(H)

62-0022.30613250

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

136 137

62-00221.10613251

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078

1

m

10

138

62-00221.30610721

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke

1

m

10

139

62-00221.30613951

Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2863

1

m

10

140

62-0034.1.20613678

Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163

1

m2

10

141

62-0034.2.30613276

Betonlap burkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból LEIER beton járdalap, 40/40/5 cm , Cikkszám: HUTPS0854

1

m2

10

142

62-0038.10613886

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713

1

m2

10

143

62-0038.10613888

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x8 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJS0714

1

m2

10

144

62-0038.10613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362

1

m2

10

145

62-0038.10613902

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel LEIER Piazza 10x20x6 cm, antracit, N+F , Cikkszám: HUTJH4364

1

m2

10

146 62-003-10- Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű 0613301 gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve LEIER Verde gyephézagos elem, 60x40x10 cm, szürke , Cikkszám: HUTJS5017

1

m2

10

147 62-003-10- Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű 0617386 gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve SEMMELROCK rácskő 60x40x10 cm, szürke

1

m2

10

148 62-003-10- Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű 0618286 gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve KK KAVICS BETON Dublin rácskő 60x40x10 cm, szürke

1

m2

10

149

62-00383.20614493

Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben LEIER Taktilis jelzőkő 30x30x6 cm méretben, bordás fehér, 30 cm szélességben Cikkszám: HUTJS5811

1

m

10

150

62-00383.20618251

Vakvezető és jelzőkő készítése, homokágyazatra fektetve, 10x20x6, 20x20x6, 20x30x6, 30x30x6 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkő 20x20x6 cm, vörös

1

m

10

151 63-001-1.1 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással

1

m3

9

152 63-001-1.2 Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott és kötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig, géppel, hidraulikus bontófejjel

1

m3

9

153 63-001-2.1 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal

1

m3

10

154 63-001-3.2 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m2-nél nagyobb felületen

1

m2

10

155 63-001-3.4 Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m2-nél nagyobb felületen

1

m2

10

156

63-0017.1.10750206

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m2 alatti foltok esetén Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal,

1

m3

10

157

63-0017.1.20750202

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m2 feletti foltok esetén Kopóréteg AC8 kopó 50/70, AC8 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal,

1

m3

10

158

63-0017.1.20750206


1

m3

10

159

63-001-80760007

Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal

1

m3

10

160

63-0019.20120403

Aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, hidegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal (bitumennel), 10 mm-nél keskenyebb repedések esetén Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Délegyháza

1

m

10

161

63-1021.21.2.10750001

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm

1

m3

10

1

m3

10

vastagságban terítve Kötőréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal

162

163

164

63-1021.21.2.40750101

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel

165

63-1021.31.2.30750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban

1

m3

10

1

m3

10

1

m3

10

1

m3

10

172 64-001-2.1 Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal

1

m3

10

173 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel

1

m3

10

1

m3

2

1

m3

2

1

m3

2

terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

166

167

63-1021.31.2.60750222

terítve Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal

168

169

63-1021.61.2.20760002

174

63-1031.61.2.20760002

64-00211.2.10430020

64-00211.2.10430110

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37 - XF4 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,6 finomsági modulussal

177

178

Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50

C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,2 finomsági modulussal

175

176

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel

170 171

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban

64-00211.2.10820110

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat

Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20)

179 180

64-0061.1.1

Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, a kiöntés alá tömítőzsinór elhelyezésével, kenéssel és hézagkiöntéssel, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással

1

m

2

181

64-0061.1.10100000

Vak vagy zsugorodási hézag készítése beton burkolatban, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással

1

m

9

182

64-0061.1.1.1

Vak vagy zsugorodási hézag készítése aszfalt-beton burkolatban, hézagrés 3-4 mm szélességben, 100 mm mélységig, géppel fűrészelve, 8-10 mmx30 mm rávágással

1

m

9

183 64-007-12 Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése 184 68-001-1.1 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, IIV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal

1 1

m2 db

1 9

185 68-001-2.1 Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel

1

db

9

186

68-0021.10020446

Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3500

1

db

8

187

68-0022.10020005

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium veszélyt jelző tábla,

1

db

4

188

68-0022.10020009


1

db

4

189

68-0022.10020055

Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla,

1

db

4

190

68-0022.10020057


1

db

4

191

68-0031.1.10020287

Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér

1

m2

8

192

68-0031.1.20020281

Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel Vízesbázisú festékek Plastiroute UWS

1

m2

8

193

68-0031.2.20020295

Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Atlantis fehér (szórható 50+50 %)

1

m2

8

194

68-0031.3.10020302

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel Melegplasztik Sinojet Morvan

1

m2

8

195

68-0031.3.20020302

Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik Sinojet Morvan

1

m2

9

196

68-0041.10020249

Közúti műanyag útszélességjelző elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességjelző (EG típusú fóliacsíkkal), kétoldalas

1

db

3

197

68-0042.10374361

Közúti forgalomelterelő oszlop, felállítása betonalappal, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban mmcité Donat forgalomterelő oszlop, porfestett horganyzott acélváz, 100 cm magasság, átmérő 76 mm rögzítés burkolat alá, Cikkszám: SD100

1

db

3

198

68-0048.30612122

Közúti beton és vasbeton oszlop elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. osztályú talajban kerékvető Classic Poller PC kerékvető 49/49/70 cm, szürke

1

db

3

199

91-0042.30110354

Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, ágyásszegélyek, impregnált fából, kézi erővel Fa ágyásszegély 5x20x150 cm

1

m

1

200

92-0002.5.1.1.2

Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, asztalok

1

db

1

201

92-0002.5.1.1.3

Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok

1

db

1

202

92-0002.5.1.1.5

Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, hulladékgyűjtő (fix)

1

db

1

203

92-0011.1.40311501

Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×4 cm méret, vörös, HIC=150cm Cikkszám: JPJ-40

1

m2

2

204

92-0011.1.40311508

Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése beton aljzatra JÁTSZÓPARK JUMPING ütéscsillapító gumilap, 100×100×5 cm méret, zöld, HIC=170cm Cikkszám: JPJ-50/1

1

m2

2

205

92-0011.1.40311513


1

m2

2

206

92-0011.1.40311517


1

m2

2

207

92-0011.1.40311519


1

m2

2

208

92-0011.5.1.10154605

Esésvédő burkolat kialakítása, műfű burkolat vagy biztonsági pályaszőnyeg fektetése előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, 22 mm szálmagasságig Flexigrass PE műfű burkolat+Flex 30 homogén habszivacs, szálmag.:

1

m2

2

22 mm, zöld/piros/sárga/kék HIC=1,9 m, Cikkszám: FlexiBilo Flex-30

209 210

92-0011.5.1.10154606

Esésvédő öntött gumiburkolat kialakítása, előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, 40 mm rétegvastagságig 3 cm bázisgumi+ 1 cm EPDM réteg (Tündérkert Kft)

1

m2

2

211

92-0011.5.1.10154607

Rekortán sportpálya gumiburkolat kialakítása, előre elkészített tömörített zúzalék, homokos kavics vagy meglévő szilárd aljzatra, 30 mm rétegvastagságig SBR+6 mm EPDM réteg (Everling Kft)

1

m2

1

212

92-0031.1.1.30125762

Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok S' AJO ABC-TEAM Frankfurt pad, Douglas padlécekkel, 0-99 éves korig, Cikkszám: 820080100

1

db

1

213

92-0031.1.1.30374604

Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Vera pad, 1,8 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, ülőke és háttámla, Cikkszám: LV251

1

db

1

18.) Tekintettel a II.1.8. pontban foglaltakra Ajánlatkérő azért nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki és minőségbiztosítási paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, gyakran épülnek egymásra, melyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. E hirdetmény feladásának időpontja: 2017. január 23 (év/hó/nap)

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A következő oldalakon az ajánlattevők megtalálják azokat az űrlapokat, melyek alapján az ajánlatot el tudják készíteni. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások, nyilatkozatok becsatolása szükséges, erre utaló megjegyzéssel üres oldalakat találnak, amelyek az ajánlat összeállítása során – a kinyomtatást követően – kicserélendők a szükséges dokumentumokra. A következőkben felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, melyet az ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartani:

Az ajánlat benyújtásakor Önök ajánlatot tesznek a vállalkozási szerződés szerinti teljesítésre. 1.

Az ajánlati dokumentáció jelen fejezete segítséget nyújt ajánlatuk elkészítéséhez. Kérjük, hogy szíveskedjenek betartani az általunk megadott formát, sorrendet és minden egyéb előírást.

2.

Az ajánlati felhívás szerint az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. A ajánlathoz mellékelt idegen nyelvű anyagok fordítás hiányában nem vesznek részt az értékelésben, azokat csak tájékoztató jellegűnek tekinti a bírálóbizottság. Tartalom szempontjából a magyar szöveg tekintendő hitelesnek.

3.

Az ajánlatkérő határidőn túli ajánlatot nem fogad el. A postai úton, vagy más módon késedelmesen beérkező ajánlatot - a késedelem okának és felelősének vizsgálata nélkül – felbontatlanul, öt évig megőrzi. A postai úton feladott ajánlatok kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonsági iratkezelési előírások miatt a postai küldemények belső kézbesítése az ajánlatkérő központi postabontójába történő beérkezéstől számítva 2-3 munkanapot is igényelhet!

4.

Az ajánlati felhívás „A” mellékletében meghatározott helyen kívül (pl. önkormányzatnál, portaszolgálatnál stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

5.

“Roncsolásmentesen nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak jól látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két, egymástól 3-4 cm-re levő lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós címkével leragasztják, majd arra aláírást és cégbélyegzést tesznek.

6.

Az ajánlat költségei: az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

7.

Pénzforrások, szerződéskötési engedély: az ajánlatkérő kijelenti, hogy a jelen eljárás szerinti szerződés megkötésére vonatkozó jogosultsággal rendelkezik, a feladatellátás finanszírozásához szükséges fedezet, illetve annak a kifizetés időpontjában történő meglétére vonatkozó biztosíték rendelkezésre áll.

8.

Bírálóbizottság: az ajánlatkérő az elbírálás előkészítésére, valamint a döntési javaslat meghozatalára bizottságot hoz létre.

Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell tartalmaznia (javasoljuk, hogy az esetleges hiányosságok elkerülése érdekében az ajánlat összeállításakor az utolsó oszlop felhasználásával az iratok meglétét ellenőrizzék): Melléklet

Megnevezés és formai, tartalmi követelmények

Tartalomjegyzék (lapszámokkal ellátva) 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz. 8. sz. 9. sz. 10. sz. 11. sz. 12. sz. 13. sz. 14. sz. 15. sz. 16. sz. 17. sz.

Felolvasólap (csatolt minta szerint) Ajánlattevői nyilatkozat (csatolt minta szerint) Közös ajánlattevői nyilatkozat (csatolt minta szerint) Az ajánlattevők közti együttműködési megállapodás (csatolt minta szerint) Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról (csatolt minta szerint) Nyilatkozat a referenciákról (csatolt minta szerint) Nyilatkozat a szakemberekről (csatolt minta szerint) Nyilatkozat a rendelkezésre álló műszaki eszközökről, berendezésekről Nyilatkozat a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről (csatolt minta szerint) Nyilatkozat a szerződés-tervezetről Aláírási címpéldány Nyilatkozat a kizáró okokról az ajánlattevők részére Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozók részére Nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről Üzleti titkot tartalmazó adatlapok Nyilatkozat az ISO 9001 minőségirányítási rendszerről Egyéb információk

Az ajánlat formai követelményei: Az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható formában történő benyújtása Egy eredeti és egy másolati példány benyújtása A benyújtott példányok borítólapján az „Eredeti” vagy a „Másolat” felirat feltüntetése Az ajánlat zárt csomagolása és megfelelő jelölések: „RSz 1-2017. Mélyépítés” és „Határidő előtt nem bontható fel!”

Oldalszám

Megjegyzés

1.

“Eredeti” / “Másolat”

sz. melléklet

FELOLVASÓLAP (1) (a nem kívánt felirat törlendő!)

Az ajánlat ……. folyamatosan számozott lapot tartalmaz.

AJÁNLAT "Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Ajánlattevő(k) neve: Cégjegyzésre jogosult személy(ek) neve, beosztása: Adószám(uk): Cégjegyzék szám(uk): Székhely(ük):

Részteljesítés(ek) sorszáma: Ssz. Tételszám Tétel szövege 1 15-002Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 1.1.1 felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

Me 1

Egys. Nettó egységár m2

2

15-0024.1.1


1

m2

3

15-017-3


1

m

4

21-0012.1.2


1

db

5

21-0012.1.3


1

db

6

21-0012.2.2


1

db

7

21-0012.2.3


1

db

1

10 m2 10 m2

8

21-001-6.1 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig

9

21-00113.1.10631102

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

1

10

21-0031.1.1.31000000


1

m

11

21-0032.1.3


1

m3

Áfa

Bruttó egységár

12

21-0035.1.1.3


1

m3

13

21-0035.1.1.30100000


1

m3

14

21-0035.1.1.3.1


1

m3

15

21-0037.1.1.1


1

m3

16

21-0037.1.1.2


1

m3

17

21-0037.1.3.1


1

m3

18

21-00311.1.1


1

m3

19

21-00311.1.2


1

m3

20

21-00311.2.1


1

m3

21

21-0042.1.1


1

m2

1

m2

22


23

21-0044.1.20120015


1

m3

24

21-0045.1.1.1


1

m2

25

21-0045.1.2.1


1

m2

26


1

m2

27


1

m2

28


1

m3

29


1

m3

30

21-0047.20010000


1

m3

31

21-0048.2.1


1

m2

32

21-0051.1.3


1

m3

33

21-0052.1.1


1

m3

34

21-0061.1.1


1

m3

35

21-0061.1.2


1

m3

36

21-0064.1.1


1

m3

37

21-006-5


1

m2

38

21-0081.1.3


1

m3

39

21-0082.1.1


1

m3

40

21-0082.1.2


1

m3

41

21-0082.1.3


1

m3

42

21-0082.2.1


1

m3

43

21-0082.2.2


1

m3

44

21-0082.2.3


1

m3

45

21-0082.3.1


1

m3

46

21-0083.1.1


1

m2

47

21-0111.2.1


1

m3

48

21-0112.1.2


1

m3

49

21-0118.10120601


1

m

50

21-01111.4


1

db

51

21-01111.4.1


1

m3

52

21-01111.70100000


1

m3

53

22-0035.10133012


1

m3

54

22-0041.1.10645196


1

m

55

22-00511.10150041


1

db


56 57

22-00511.20119013


1

db

58

22-00511.20326016


1

db

59

22-00511.20326017


1

db

60

23-000-2


1

m3

61

23-000-3


1

m3

62

23-00311.10012010


1

m3

63

31-00013.2


1

m2

64

65

31-0111.10121110 45-0031.10138028


1

m3


1

db

66

45-0031.20138083


1

db

67

45-00421.1.10138307


1

db

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m

1

m


68 69

45-00423.1.10138545

70

45-00423.2.10120072

71

45-00431.1.10120471

utóhorg, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság: 1,50 m

72

73

45-00431.1.10137303

76

77

Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX Axis D duplaszálas táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,43 m

74

75

Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, feszítő huzalok nélkül 1,5 m kerítés magasságig, BETAFENCE PANTANET LIGHT hegesztett háló, zöld Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, drótfonatos kerítésből 1,5 m kerítés magasságig, horganyzott kerítés fonatból, huzalvastagság 1,8 mm Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST10/3N

45-00431.1.10137903



78

79

80

45-004-34- Lakossági táblás kerítésrendszer szerelése, 0138624 oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével BETAFENCE BEKAFOR tábla, osztás 50x100 mm, mag.:1530 mm,szél.:2000 mm, zöld 45-00436.30121937



1

m

1

db

1

m3

81

53-0011.2.1.20640061


1

m

82

53-00131.3.1.50131743


1

m

83

53-00131.5.2.10131546


1

m

84

53-0051.1.2.10641211


1

db

85

53-0055.2.10646181


1

db

86

53-0058.1.1.10644077


1

db

87

53-0058.2.1.10644070


1

db

88

53-0059.1.1.10644073


1

db

89

53-00510.10646221


1

db

90

53-00510.10646222


1

db

91

53-00510.10646223


1

db

92

53-00510.10646224


1

db

93

53-00521.2.40646436


1

db

94

53-00521.2.50646437


1

db

95

53-00521.2.60641425


1

db

96

53-0061.10222140


1

m3

97


1

m2

98

53-007-40645245


1

db

99

53-0075.10136902


1

db

100

53-0075.10645302


1

db

101

53-0075.20158205


1

db

102

53-0075.20412014


1

db

103

53-0075.20645255


1

db

104

53-0075.30136881


1

db

105

53-0078.1.10410001


1

db

106

53-0078.1.20410011


1

db

107

53-0078.2.10645257


1

db

108

53-0101.1.20013502


1

db

109

53-0515.10646041


1

m


1

m3


1

m3


1

m3

113 61-001-5.2 Útpálya letakarítása, géppel 114 61-002Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 1.1útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 0111002 Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

1 1

m2 m3

115

61-0021.11000000


1

m3

116

61-0022.10100000


1

m3

117

61-0022.10100001


1

m3

118

61-0022.10130241


1

m3

119

61-0032.10710010


1

m3

120

61-0032.30710010


1

m3

121

61-0041.10100000


1

m3

122

61-0051.10012010


1

m3

123

61-0051.10112010


1

m3

124

61-0051.10121010


1

m3

125

61-0051.20012010


1

m3

126

61-0051.20112010


1

m3

127

61-011-10235032


1

m2


1

m


1

m2


1

m2


1

m

131

62-0021.4.10613243


132

133

62-0021.4.20619059

1

m

1

m


134 135


62-0022.30613250


136 137

62-00221.10613251


1

m

138

62-00221.30610721


1

m

139

62-00221.30613951


1

m

140

62-0034.1.20613678


1

m2

141

62-0034.2.30613276


1

m2

142

62-0038.10613886


1

m2

143

62-0038.10613888


1

m2

144

62-0038.10613900


1

m2

145

62-0038.10613902


1

m2


1

m2


1

m2


1

m2

149

62-00383.20614493


1

m

150

62-00383.20618251


1

m


1

m3


1

m3


1

m3


1

m2


1

m2

1

m3

156

63-0017.1.10750206


157

63-0017.1.20750202


1

m3

158

63-0017.1.20750206


1

m3

159

63-001-80760007


1

m3

160

63-0019.20120403


1

m

161

63-1021.21.2.10750001


1

m3

1

m3

1

m3

1

m3


162

163

63-1021.21.2.40750101

vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel

164

165

63-1021.31.2.30750206

168

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

166

167

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm

63-1021.31.2.60750222

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal

169

63-1021.61.2.20760002

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8

1

m3

1

m3


1

m3


1

m3

1

m3

1

m3

1

m3

35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel

170 171

174

63-1031.61.2.20760002

64-00211.2.10430020

64-00211.2.10430110


177

178

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,2 finomsági modulussal

175

176


64-00211.2.10820110

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20)

179 180

64-0061.1.1


1

m

181

64-0061.1.10100000


1

m

182

64-0061.1.1.1


1

m

183

64-007-12

Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése

1

m2

184 68-001-1.1 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, IIV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal

1

db


1

db

186

68-0021.10020446


1

db

187

68-0022.10020005


1

db

188

68-0022.10020009


1

db

189

68-0022.10020055


1

db

190

68-0022.10020057


1

db

191

68-0031.1.10020287


1

m2

192

68-0031.1.20020281


1

m2

193

68-0031.2.20020295


1

m2

194

68-0031.3.10020302


1

m2

195

68-0031.3.20020302


1

m2

196

68-0041.10020249


1

db

197

68-0042.10374361


1

db

198

68-0048.30612122


1

db

199

91-0042.30110354


1

m

200

92-0002.5.1.1.2


1

db

201

92-0002.5.1.1.3


1

db

202

92-0002.5.1.1.5


1

db

203

92-0011.1.40311501


1

m2

204

92-0011.1.40311508


1

m2

205

92-0011.1.40311513


1

m2

206

92-0011.1.40311517


1

m2

207

92-0011.1.40311519


1

m2

208

92-0011.5.1.10154605


1

m2


209 210

92-0011.5.1.10154606


1

m2

211

92-0011.5.1.10154607


1

m2

212

92-0031.1.1.30125762


1

db

213

92-0031.1.1.30374604


1

db

Kapcsolattartó: Neve: Beosztása: Telefonszáma: Telefaxszáma: E-mail címe: ......................, 2017. …………..…….. hó … nap

....................................... cégszerű aláírás(ok)

2. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (2)

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az ajánlati felhívásának feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel is igazoljuk. Alulírottak ajánlatot teszünk „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére. Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció, és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk. Kijelentjük, hogy a tárgyi ajánlati felhívás által kért és az általunk benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatkérő a részteljesítésenkénti ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel) értékelési szempontok alapján bírálja el. Kijelentjük, hogy az ajánlati határidő lejártától számítva minimálisan 30. napig terjedő időszak alatt fenntartjuk ajánlatunkat (ajánlati kötöttség), ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén – bármikor elfogadható. ......................, 2017. ………….. hó … nap

.......................................... cégszerű aláírás(ok)

3. sz. melléklet

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT (3) (közös ajánlattétel esetén) Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által indított „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívására 1. Ajánlattevő cég 2. Ajánlattevő cég közös ajánlattevőként kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. A Felek kijelentik, hogy a tárgyi ajánlati felhívás által kért és a Felek által benyújtott dokumentumok valós információkat tartalmaznak. Tudomásul vesszük, hogy az ajánlatkérő a részteljesítésenkénti ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (olyan – különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális – szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel) értékelési szempontok alapján bírálja el. Az ajánlatkérő felhívásának feltételeit, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációt a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel is igazoljuk. Alulírottak ajánlatot teszünk az ajánlati felhívásban és dokumentációban rögzített feltételeknek megfelelő teljesítésére. Kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a jelen ajánlat tartalma, valamint a dokumentáció és az ajánlati felhívás feltételei szerint elkészített szerződést az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban aláírjuk. ......................, 2017. …………… hó … nap ….………………….………… cégszerű aláírások



Szükség szerint bővítendő

4. sz. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (4) (közös ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő (cég) és 2. Ajánlattevő (cég) között a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban. Alulírottak „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásával kapcsolatban a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik: 1

A konzorcium vezetőjének szerepét a ……………………….……………………………. (cégnév, cím) ……………….…..vállalja magára.

2

A felelősségi körök meghatározása (a projekt operatív lebonyolítása):

A projekt irányítására mindkét cégnél egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre.  Megbízott személy 1. Ajánlattevő (cég) részéről:  Megbízott személy 2. Ajánlattevő (cég) részéről: A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. A konzorciumvezető cég megbízottja …………………………………………………….………………… képviseli. felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre, és a vitás kérdésekben való döntésre.

Személye

A Felek a jelen együttműködési megállapodást mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

………………, 2017. ………………. hó ….... nap

………….……………………. cégszerű aláírás



Szükség szerint bővítendő

………….……………………. cégszerű aláírás*

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókról a Kbt. 62-64. §-ai szerint (5) Alulírott…………………………, mint a(z)…………………….……………….cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárás teljesítése során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t* kívánunk bevonni az alábbiak szerint: Az alvállalkozó(k) neve(i), székhelye(i):

…………………………., 2017. ………………………………

………………………………………. cégszerű aláírás(ok)

Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha az ajánlattevő nem kíván a teljesítésbe alvállalkozó(ka)t bevonni.

* A kívánt választ kérjük aláhúzni!

6. sz. melléklet NYILATKOZAT az elvégzett referenciákról (6) Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt

"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." 1

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz cégünk alábbi referenciákat nevezi meg:

a)

A szerződést teljesítő neve

b) A szerződést kötő másik fél (állami szerv, önkormányzat) neve, címe, referenciát adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe

c)

Teljesítés ideje (év) és helye

d) A referenciamunka rövid ismertetése (tárgya, az minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)

alkalmassági

e) A teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja (év, hó,nap)

f)

1

Nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összege (HUF-ban)

Több referencia táblázat is csatolható, melynek során figyelembe kell venni a III.2.3. pontban foglaltakat.

c)

Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

d) Amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói díjként az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban) i)

Közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén – amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével – a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

Más gazdasági szereplővel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített munkára vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett munka egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia munka, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor.

......................, 2017. ……………………… hó … nap

...................................... cégszerű aláírás(ok)

7. sz. melléklet NYILATKOZAT, IGAZOLÁS a szakemberekről (7) Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt "Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." tárgyú közbeszerzési eljáráshoz cégünk alábbi szakembereket nevezi meg:

M2/1-hez:

Szakember neve

Annak a pozíciónak a megnevezése, amely pozícióba a szakembert be kívánja vonni

Nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.

Csatolva a szakember végzettségét igazoló dokumentummásolata + szakmai 2 önéletrajza (a felhívás III.2.3.pontban foglaltak szerint)

Szakmai gyakorlata (év)

M2/2-hez:

Szakember neve



Csatolva a szakember végzettségét igazoló dokumentummásolata + szakmai 3 önéletrajza (a felhívás III.2.3.pontban foglaltak szerint)


Csatolva a szakember

2

A szakember szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell a szakember nevét, címét, végzettségét, a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölését és a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő rendelkezésére áll nyertessége esetén, közreműködik a teljesítésben, illetve tartalmaznia kell a kamarai nyilvántartásba vétellel. 3 A szakember szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell a szakember nevét, címét, végzettségét, a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölését és a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő rendelkezésére áll nyertessége esetén, közreműködik a teljesítésben, illetve tartalmaznia kell a kamarai nyilvántartásba vétellel.

Szakember neve



végzettségét igazoló dokumentummásolata + szakmai 4 önéletrajza a felhívás III.2.3.pontban foglaltak szerint


....................., 2017. ……………………… hó … nap ...................................... cégszerű aláírás(ok)

*A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.

4

A szakember szakmai önéletrajzának tartalmaznia kell a szakember nevét, címét, végzettségét, a szakember munkáltatójának, foglalkoztatójának a megjelölését és a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő rendelkezésére áll nyertessége esetén, közreműködik a teljesítésben, illetve tartalmaznia kell a kamarai nyilvántartásba vétellel.

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT, IGAZOLÁS a rendelkezésre álló műszaki eszközökről, berendezésekről (8)

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz cégünk alábbi műszaki eszközökkel rendelkezik:

Eszköz megnevezése Legalább 6 billenős tgk.

t

Típusa

dbszáma

szállítókapacitású

Legalább 6 fő szállítására alkalmas mikrobusz

Árokásó-homlokrakodó kismunkagép

0,8 tonna vagy vibrációs úthenger

univerzális

annál

nagyobb

Légsűrítő és bontókalapács

Aszfaltvágógép

Min. 75 kg tömegű vibrolap

......................, 2017. ……………………… hó … nap ...................................... cégszerű aláírás(ok)

*A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.

Tulajdonosa

9. sz. melléklet

NYILATKOZAT a tárgy szerinti feladat teljesítésére jogosító feltételek teljesüléséről (10)

Alulírott ………………………..., mint a ……………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által kiírt „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen – nyertességünk esetén megkötött szerződés keretében – a tárgy szerinti feladat teljesítését a cégkivonatban szereplő tevékenységi körök közül az alábbiakra alapozva kívánjuk vállalni: Szám Tevékenység ……. ……………………… ……. ……………………… ……. ……………………… ……. ……………………… ……. ………………………

......................, 2017. …………………… hó … nap

............................................. cégszerű aláírás(ok)

10. sz. melléklet

NYILATKOZAT a szerződés-tervezetről (11)

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. cég jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. által indított „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” tárgyú közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét módosítás nélkül elfogadjuk / az alábbi észrevételeket tesszük*: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Fenti észrevételeink javaslatok, melyeknek az ajánlatkérő részéről történő elutasítása esetén is tartjuk ajánlatunkat.

Az alábbiakban közöljük a Vállalkozóra vonatkozó, a szerződés-tervezetből hiányzó adatokat: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Megjegyzés: * a megfelelő szöveget kérjük aláhúzni.

......................, 2017. ………………. hó ….... nap

.........................…………............ cégszerű aláírás(ok)

11. sz. melléklet

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY (12)

Ez a lap az ajánlati felhívásban előírt dokumentummal cserélendő ki (az ajánlattevőre és a 10 %-ot meghaladóan a teljesítésbe bevont alvállalkozóra vonatkozóan).

12. sz. melléklet NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1)-(2) bek., a 63. § (1) bek. d) pontja, a 62. § (1) bek. K) pont kc) alpontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontja tekintetében meghatározott kizáró okokról* az ajánlattevők részére (13)

Alulírott …………………………………………………………………. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………………………………………… az alábbi nyilatkozatot* tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, így nem is tartozunk a Kbt. és a Korm. r. alábbi szakaszaiban foglaltak hatálya alá. A 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt:

hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította. (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság

esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan ia) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó; ib) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; 10. § (1) Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező esetében az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát: g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjára vonatkozóan: gc) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. …………………………………, 2017. ……………………….. ……………………………… cégszerű aláírás *Jelen nyilatkozatot közjegyző előtt kell megtenni a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án kiadott útmutatója, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62-65. §-aiban, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.). A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI törvény 111132. §-ai alapján közjegyző előtt tett nyilatkozatnak kizárólag a közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat tekinthető. ** A megfelelő aláhúzandó.

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében* az alvállalkozók / más szervezetek részére (14)

Alulírott ……………………………………………………………………………….……….. társaság (alvállalkozó / más szervezet), melyet képvisel: ……………………………………………………………………………………………………..

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, így nem is tartozunk a Kbt. és a Korm. r. alábbi szakaszaiban foglaltak hatálya alá.

A 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is; ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása; af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka; ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban; ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény; b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét

más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - három évnél nem régebben jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította; p) a 135. § (7)-(9) bekezdése szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási (vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat) megállapította.

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt. 63. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; …………………………………, 2017. ……………………….. ……………………………… cégszerű aláírás

*Jelen nyilatkozatot közjegyző előtt kell megtenni a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16-án kiadott útmutatója, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62-65. §-aiban, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.). A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI törvény 111132. §-ai alapján közjegyző előtt tett nyilatkozatnak kizárólag a közjegyző által közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozat tekinthető. ** A megfelelő aláhúzandó.

14. sz. melléklet

NYILATKOZAT a Kkvt. szerinti minősítésről (15)

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) …………………….……………………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kisés középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint a ……………………………………..…………………………………………. (cégnév) ……………………….. vállalkozásnak minősül / nem tartozik* a Kkvt. hatálya alá.

………………………………., 2017. ………………………..

…………………………………… cégszerű aláírás

* A szövegezés értelemszerűen aláhúzandó, kihúzandó.

15. sz. melléklet

ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ ADATLAPOK (16)

A mellékletet az üzleti titkot tartalmazó adatlapok hiányában – aláírva – csatolni kell.

16. sz. melléklet

NYILATKOZAT az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétéről vagy azzal egyenértékű tanúsítvány érvényességének fenntartásáról a szerződés hatálya alatt (17)

Alulírott ……………………… (név), mint a(z) …………………….……………………………………… (cég) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ISO 9001 minőségirányítási rendszer meglétét vagy azzal egyenérték tanúsítvány érvényességének fenntartását a szerződés teljes hatálya alatt fenntartom. Tudomásul veszem, hogy az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak. A minőségirányítási rendszer megléte vagy azzal egyenértékű tanúsítványt a szerződés aláírása során be kell mutatni, másolatban át kell adni.

………………………………., 2017. ………………………..

…………………………………… cégszerű aláírás

17. sz. melléklet EGYÉB INFORMÁCIÓK (18)

III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) amely létrejött egyrészről a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. (1152 Budapest, Hunyadi u. 3., adószám: 21862887-2-42; statisztikai számjel: 21862887 0141 571 01, képviseli: …………………), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) másrészről a ……………......................………….. (székhely: …………………………………………………, Cg.: …………………………………képviseli: ………………………..), mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya 1.1 A szerződés tárgya "Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza." történő elkészítése, amelyet Megrendelő megrendel, Vállalkozó pedig elvállal. 1.2 A szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás keretében, a 2017. február 7-i eredményhirdetés alapján került sor. 1.3 A vállalkozó által elvállalt tevékenység SZJ azonosítója: a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) szerinti fő tárgy: 45.20.00.00-9, Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, 45.22.12.50-9, Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljárók kivételével. 2. A szerződés időtartama Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint legkésőbb 2018. január 31-ig teljesíti. 3.

A szerződés teljesítése 3.1 Vállalkozó 1.1. pont szerinti feladatának elvégzésére akkor tekinthető teljesítettnek, ha az ott jelzett határidőig Vállalkozó elvégzi Megrendelőnek a felvállalt (megnyert) munkát. 3.2 Megrendelő a fentieken felül akkor tekinti teljesítettnek a szerződést, ha Vállalkozó az 1.1. pont szerinti tevékenységet az 1. számú mellékletben, valamint a közbeszerzési eljárás során beadott ajánlatában foglaltak szerint végezte el. 3.3 A munkavégzés során beépítendő anyagokat a Megrendelő biztosítja. 3.4 A Vállalkozó a munkavégzés során köteles az érvényben lévő tűz-, és munkavédelmi előírásokat betartani, dolgozóinak az időszakos munka-, és tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatos oktatást megtartani és irányítást megadni. 3.5 Vállalkozó felelősséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkaerő alkalmazása után járó valamennyi adót, járulékot, illetéket a jogszabályok alapján fizeti. 3.6 Vállalkozó teljes anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkaerő, alkalmazott alvállalkozó által a Kft-nek, az Önkormányzatnak, illetve harmadik személy/ek/nek okozott bárminemű kárért. 3.7 Vállalkozó köteles dolgozóinak védő és munkaruhát, valamint kéziszerszámokat biztosítani. Ugyancsak kötelezettség terheli a Vállalkozót az általa kihelyezett dolgozók járulékainak – egyéni és munkáltatói – bevallásra, befizetésére. 3.8 Vállalkozó csak munkaszerződéssel rendelkező dolgozókat foglalkoztathat. 3.9 Elszámolás módja: havonta leigazolt felmérési napló (óranyilvántartó) alapján. 3.10 Vállalkozó a tárgyi munkákat a változó igényeknek megfelelően változó mennyiséggel és létszámmal köteles elvégezni.

4.

Vállalkozói díj 4.1 Vállalkozót a jelen szerződésben a vállalt kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése esetén az alábbi összegű vállalkozási díj illeti meg:

Ssz. Tételszám

Tétel szövege

Me

Egys. Nettó egységár

Áfa

Bruttó egységár

1

15-0021.1.1

Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig

1

m2

2

15-0024.1.1


1

m2

3

15-017-3


1

m

4

21-0012.1.2


1

db

5

21-0012.1.3


1

db

6

21-0012.2.2


1

db

7

21-0012.2.3


1

db

1

10 m2 10 m2

8

21-001-6.1 Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig

9

21-00113.1.10631102

Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2

1

10

21-0031.1.1.31000000


1

m

11

21-0032.1.3


1

m3

12

21-0035.1.1.3


1

m3

13

21-0035.1.1.30100000


1

m3

14

21-0035.1.1.3.1


1

m3

15

21-0037.1.1.1


1

m3

16

21-0037.1.1.2


1

m3

17

21-0037.1.3.1


1

m3

18

21-00311.1.1


1

m3

19

21-00311.1.2


1

m3

20

21-00311.2.1


1

m3

21

21-0042.1.1


1

m2

1

m2

22


23

21-0044.1.20120015


1

m3

24

21-0045.1.1.1


1

m2

25

21-0045.1.2.1


1

m2

26


1

m2

27


1

m2

28


1

m3

29


1

m3

30

21-0047.20010000


1

m3

31

21-0048.2.1


1

m2

32

21-0051.1.3


1

m3

33

21-0052.1.1


1

m3

34

21-0061.1.1


1

m3

35

21-0061.1.2


1

m3

36

21-0064.1.1


1

m3

37

21-006-5


1

m2

38

21-0081.1.3


1

m3

39

21-0082.1.1


1

m3

40

21-0082.1.2


1

m3

41

21-0082.1.3


1

m3

42

21-0082.2.1


1

m3

43

21-0082.2.2


1

m3

44

21-0082.2.3


1

m3

45

21-0082.3.1


1

m3

46

21-0083.1.1


1

m2

47

21-0111.2.1


1

m3

48

21-0112.1.2


1

m3

49

21-0118.10120601


1

m

50

21-01111.4


1

db

51

21-01111.4.1


1

m3

52

21-01111.70100000


1

m3

53

22-0035.10133012


1

m3

54

22-0041.1.10645196


1

m

55

22-00511.10150041


1

db


56 57

22-00511.20119013


1

db

58

22-00511.20326016


1

db

59

22-00511.20326017


1

db

60

23-000-2


1

m3

61

23-000-3


1

m3

62

23-00311.10012010


1

m3

63

31-00013.2


1

m2

64

31-0111.10121110 45-0031.10138028

1

m3


1

db

65


66

45-0031.20138083


1

db

67

45-00421.1.10138307


1

db


68 69

45-00423.1.10138545

70

45-00423.2.10120072

71

45-00431.1.10120471

45-00431.1.10137303

m

1

m

1

m

Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig DIRICKX Axis D

1

m

1

m

duplaszálas táblás ipari kerítés, táblaszélesség: 2,5 m huzalvastagság: vízsz. 6 mm, függ. 5 mm, szemméret: 200x50 mm, magasság: 1,43 m

74

75

1

utóhorg, trapézbordával merevített táblás kerítés, hossz:2,4m függőleges szálak távolsága:80mm, huzalátmérő:5mm, magasság: 1,50 m

72

73

Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, feszítő huzalok nélkül 1,5 m kerítés magasságig, BETAFENCE PANTANET LIGHT hegesztett háló, zöld Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, drótfonatos kerítésből 1,5 m kerítés magasságig, horganyzott kerítés fonatból, huzalvastagság 1,8 mm Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,50 m kerítés magasságig STEELVENT ST10/3N

45-00431.1.10137903


76

77


1

m

78


1

m

1

db

1

m3

79

80

45-00436.30121937



81

53-0011.2.1.20640061


1

m

82

53-00131.3.1.50131743


1

m

83

53-00131.5.2.10131546


1

m

84

53-0051.1.2.10641211


1

db

85

53-0055.2.10646181


1

db

86

53-0058.1.1.10644077


1

db

87

53-0058.2.1.10644070


1

db

88

53-0059.1.1.10644073


1

db

89

53-00510.10646221


1

db

90

53-00510.10646222


1

db

91

53-00510.10646223


1

db

92

53-00510.10646224


1

db

93

53-00521.2.40646436


1

db

94

53-00521.2.50646437


1

db

95

53-00521.2.60641425


1

db

96

53-0061.10222140


1

m3

97


1

m2

98

53-007-40645245


1

db

99

53-0075.10136902


1

db

100

53-0075.10645302


1

db

101

53-0075.20158205


1

db

102

53-0075.20412014


1

db

103

53-0075.20645255


1

db

104

53-0075.30136881


1

db

105

53-0078.1.10410001


1

db

106

53-0078.1.20410011


1

db

107

53-0078.2.10645257


1

db

108

53-0101.1.20013502


1

db

109

53-0515.10646041


1

m


1

m3


1

m3


1

m3

113 61-001-5.2 Útpálya letakarítása, géppel 114 61-002Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése 1.1útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban 0111002 Útépítési zúzottkő, M56, Ugod

1 1

m2 m3

115

61-0021.11000000


1

m3

116

61-0022.10100000


1

m3

117

61-0022.10100001


1

m3

118

61-0022.10130241


1

m3

119

61-0032.10710010


1

m3

120

61-0032.30710010


1

m3

121

61-0041.10100000


1

m3

122

61-0051.10012010


1

m3

123

61-0051.10112010


1

m3

124

61-0051.10121010


1

m3

125

61-0051.20012010


1

m3

126

61-0051.20112010


1

m3

127

61-011-10235032


1

m2


1

m


1

m2


1

m2


1

m

131

132

62-0021.4.10613243


133

62-0021.4.20619059

1

m

1

m


134 135


62-0022.30613250


136 137

62-00221.10613251


1

m

138

62-00221.30610721


1

m

139

62-00221.30613951


1

m

140

62-0034.1.20613678


1

m2

141

62-0034.2.30613276


1

m2

142

62-0038.10613886


1

m2

143

62-0038.10613888


1

m2

144

62-0038.10613900


1

m2

145

62-0038.10613902


1

m2


1

m2


1

m2


1

m2

149

62-00383.20614493


1

m

150

62-00383.20618251


1

m


1

m3


1

m3


1

m3


1

m2


1

m2

1

m3

156

63-0017.1.10750206


157

63-0017.1.20750202


1

m3

158

63-0017.1.20750206


1

m3

159

63-001-80760007


1

m3

160

63-0019.20120403


1

m

161

63-1021.21.2.10750001


1

m3

1

m3

1

m3

1

m3


162

163

63-1021.21.2.40750101

vastagságban terítve Kötőréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel

164

165

63-1021.31.2.30750206

168

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

166

167

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm

63-1021.31.2.60750222

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal

169

63-1021.61.2.20760002

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8

1

m3

1

m3


1

m3


1

m3

1

m3

1

m3

1

m3

35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel

170 171

174

63-1031.61.2.20760002

64-00211.2.10430020

64-00211.2.10430110


177

178

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat C30/37 - XF4 földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m =6,2 finomsági modulussal

175

176


64-00211.2.10820110

Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül, 450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül, egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel, kézi erővel, 1,50 m kisebb sávszélességű, illetve csatlakozó burkolat Beton pályaburkolat CP 3/2 jelű pályaburkoló beton (C20)

179 180

64-0061.1.1


1

m

181

64-0061.1.10100000


1

m

182

64-0061.1.1.1


1

m

183

64-007-12

Betonburkolat kiegészítő vízpermetezése

1

m2

184 68-001-1.1 Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, IIV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előregyártott betonalappal

1

db


1

db

186

68-0021.10020446


1

db

187

68-0022.10020005


1

db

188

68-0022.10020009


1

db

189

68-0022.10020055


1

db

190

68-0022.10020057


1

db

191

68-0031.1.10020287


1

m2

192

68-0031.1.20020281


1

m2

193

68-0031.2.20020295


1

m2

194

68-0031.3.10020302


1

m2

195

68-0031.3.20020302


1

m2

196

68-0041.10020249


1

db

197

68-0042.10374361


1

db

198

68-0048.30612122


1

db

199

91-0042.30110354


1

m

200

92-0002.5.1.1.2


1

db

201

92-0002.5.1.1.3


1

db

202

92-0002.5.1.1.5


1

db

203

92-0011.1.40311501


1

m2

204

92-0011.1.40311508


1

m2

205

92-0011.1.40311513


1

m2

206

92-0011.1.40311517


1

m2

207

92-0011.1.40311519


1

m2

208

92-0011.5.1.10154605


1

m2


209 210

92-0011.5.1.10154606


1

m2

211

92-0011.5.1.10154607


1

m2

212

92-0031.1.1.30125762


1

db

213

92-0031.1.1.30374604


1

db

4.2 A fenti díj magába foglalja Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült és felmerülő valamennyi költségét, kiadását és egyéb terheit. 5.

Kötbér 5.1 Amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített feladatokat a 2. pontban meghatározott határidőre a 3.1-3.2 pontban meghatározott feltételeknek megfelelően nem teljesíti, úgy a Megrendelő kötbér felszámítására jogosult, melynek alapja a vállalkozási díj. A késedelmi kötbér értéke a teljes vállalkozói díj napi 0.25 %-a, de maximum a teljes vállalkozási díj 30 %-a. 5 napon túli késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a Vállalkozó köteles a teljes vállalkozási díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért a Megrendelőnek megfizetni. 5.2 A teljesítési határidő betartatása Megrendelő számára alapkövetelmény, így a határidő – Vállalkozónak felróható – túllépéséből eredő károkat Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelő részére. 5.3 Megrendelő jogosult a kötbér összegét a vállalkozói díj összegéből levonni.

6. Számlázás, fizetési feltételek 6.1 Vállalkozó a 3.1. – 3.2. pontokban foglaltak maradéktalan teljesülésekor jogosult az 4.1. pontban meghatározott összegű számlát kiállítani. 6.2 Vállalkozó az 4.1. pontban meghatározott összegű számlákat 2 példányban köteles megküldeni Megrendelő részére. A számlához csatolni kell Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást. 6.3 Megrendelő Vállalkozó benyújtott számlája ellenében a vállalkozói díjat a Vállalkozó a ……………………………………………………..................................-nál vezetett ...................................................... számú bankszámlájára utalja át a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a kincstári rendnek megfelelően. 6.4 A vállalkozói díj késedelmes átutalása esetén Vállalkozó a törvényes késedelmi kamatot számolhatja fel. 7. Titoktartás A szolgáltatás teljesítése során nyert információk, illetve az ennek alapján készített dokumentáció Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezik. A vizsgálatok eredményeinek nyilvánosságra hozatalához, illetve harmadik személy részére történő átadásához, hozzáférhetővé tételéhez Megrendelő írásbeli hozzájárulása szükséges. 8. Szavatosság Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerződés tárgyának megfelelően elkészített dokumentáció felhasználását megakadályozza, vagy korlátozza. 9. Alvállalkozók Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozók tevékenységéért sajátjaként felel. A szerződés titoksértésre vonatkozó része az alvállalkozókat is érinti, de anyagi felelősséggel a Vállalkozó tartozik a Megrendelőnek. 10. Kapcsolattartók Felek a szerződés teljesítésének időtartamára témafelelősöket jelölnek ki a folyamatos kapcsolattarásra, a munka átvételére és a teljesítés igazolására. Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről: Név: …………… Cím: ……………………. Telefon: ………….. Fax: …………..

E-mail: ……………………… Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Név: …………………………….. Cím: RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft., 1152 Budapest, Hunyadi u. 3. Telefon: ………………… Fax: ……………………… E-mail: ………………….. 11. Egyéb rendelkezések 11.1 Megrendelő alapfeladata a végzendő munkával kapcsolatos mindennemű utasítási jog, illetve a kiadott munka részletes meghatározása. 11.2 Az elvégzésre kerülő munkákhoz célgépeket Megrendelő biztosítja. 12. Vállalkozó tudomásul veszi 12.1. Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (9) bekezdésében foglaltakat, továbbá a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltakat, azaz a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, illetve az Állami Számvevőszék és a helyi önkormányzat ellenőrzési jogosultságát, valamint 12.2. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – többször módosított – 1992. évi LXIII. törvény 19. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B §-ában foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt a Megrendelő még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg. 13. Jogviták Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – a IV-XV. Kerületi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. Alkalmazandó jog Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország polgári jogának szabályai az irányadóak. A jelen szerződést Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás és az abban foglaltak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Jelen szerződés 5 egymással megegyező eredeti példányban készült, melyből 1 példány Vállalkozót, 4 példány Megrendelőt illeti. Melléklet:

műszaki leírás

………………………………., 2017. ………………………

…………………………….

…………………………….

RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft.

…………………………

Képviseli: ………………………………………… Megrendelő

Képviseli: …………………………………….… Vállalkozó

……………………………. Megrendelő részéről pénzügyi ellenjegyzésre jogosult

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS A beszerzés tárgya: „"Budapest XV. kerületében lévő, mintegy 130 km út-, járdaépítés és fenntartás, egyéb általános mélyépítési munkák elvégzése, mintegy nettó 298 millió forint keretösszeg erejéig, 2018. január 31-ig (RSz 1-2017. Mélyépítés). A részletes szakági műszaki leírásokat / terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza."” SZJ: 45.23.12. A fenti feladatot a következő kritériumok szerint kell elvégezni:

Forgalomcsillapító küszöbök építése ÚT 2-2.104

Járdák javítása, felújítása, építése ÚT 2-1.502

Térburkolatok készítése, beton (Viacolor) burkolókőből ÚT 2-2.104 ÚT 2-3.205

Személygépkocsi parkolók építése ÚT 2-3.208

Útburkolati hibák javítása ÚT 2-2.103

Szegélykorrekciók megépítése ÚT 2-3.208

Burkolatbontás, törmelék depónia felrakása szállítóeszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, munkaterület összetakarítás

Forgalomcsillapító küszöbök építése különböző burkoló anyaggal, a munkaterület biztonságos elkerítésével, kitűzéssel, a forgalom biztosításával sebességkorlátozó táblák kihelyezésével, prizmák beépítésével

Bontási munkák elvégzése, törmelék felrakása szállító eszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, földmunkák elvégzése kitűzés alapján, munkaterület összetakarítás

Talajjavító réteg készítés, a munkaterület biztonságos elkerítése, tömörítés, szegélykő fektetés, beton burkolatalap készítés, padkarendezés, szükség szerint “Viacolor” burkolat fektetés

Bontási munkák elvégzése, törmelék felrakása szállító eszközre anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, földmunkák elvégzése kitűzés alapján, hézagok tömörítése, munkaterület összetakarítás

Talajjavító réteg készítése, esetleg beton burkolatalap készítése, tömörítés, kertiszegély fektetés, ágyazat készítés “Viacolor” burkolat készítése, munkaterület biztonságos körülkerítése, padkarendezés

Bontási munkák elvégzése, törmelék felrakása szállító eszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, földmunkák elvégzése kitűzés alapján, munkaterület összetakarítása

Betonozás, talajjavító réteg készítés, a munkaterület biztonságos elkerítése, tömörítés, szegélykő fektetés, előregyártott gyephézagos betonburkolat fektetés, illetve aszfaltburkolat készítés, csatlakozó burkolatok helyreállítása

Burkolatbontás, törmelék depónia felrakása szállítóeszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, munkaterület összetakarítás

Aszfaltburkolat élvágása, munkaterület biztonságos elkerítésével, újraaszfaltozás tört aszfalttal, illetve ab-12 j. Aszfalttal – időjárástól függően “Hidegaszfalttal” - a bedolgozáshoz szükséges gépekkel

Bontási munkák elvégzése, törmelék depó felrakása szállító eszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére depóniából, földmunkák elvégzésre kitűzés alapján, munkaterület összetakarítás

Szegélykő fektetés, burkolat élvágása, burkolat helyreállítása a munkaterület biztonságos elkerítésével

Csapadékvíz elvezetése

Bontási munkák elvégzése, törmelék felrakása szállító eszközre, anyagmozgatás a beépítés helyére, depóniából, földmunkák elvégzése kitűzés alapján, munkaterület összetakarítás

A fenti munkákhoz a megfelelő /a feladat végrehajtásához szükséges és elégséges) kéziszerszámok biztosítása a Vállalkozó feladata. A jelzett munkálatok változó és előre meg nem határozható mennyiségben, az ehhez csatlakozó szintén változó létszámmal, illetve a beruházó megrendelések függvényében kerülnek kivitelezésre.

RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft Budapest, Hunyadi u. 3

Recommend Documents