Project nr. C Aankoop bestelwagens

PROVINCIALE EN INTERCOMMUNALE DRINKWATERMAATSCHAPPIJ DER PROVINCIE ANTWERPEN opdrachthoudende vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli 2001. --------------------------------------------------------------------------------------

Project nr. C-13-050 Aankoop bestelwagens ----------------------------------------------------Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijk bekendmaking

BESTEK (23 januari 2013)

Hoofdkantoor : Rekening :

Desguinlei 246 – 2018 Antwerpen IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB

Tel. : (03)216.88.00 Fax : (03)260.60.03

Opening der biedingen : 19 april 2013 om 11:00 u Projectnr. C-13-050

1

INHOUDSOPGAVE B E S T E K ........................................................................................................................................................ 1 EERSTE DEEL - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ............................................................................................... 5 1. WET VAN 24 DECEMBER 1993 ........................................................................................................................ 5 ART.17 - VOORWAARDEN VAN DE OPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ............................................................... 5 ART.18 - TOEWIJZING IN PERCELEN ............................................................................................................................ 6 ART.23 - BESLAG, AFSTAND EN INPANDGEVING VAN DE SCHULDVORDERINGEN VERSCHULDIGD BIJ DE UITVOERING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT. ............................................................................................................................................. 6 ART.39 - GUNNINGSWIJZEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN ......................................................................................... 6 ART.65/10 - §1 – KENNISGEVING GEMOTIVEERDE BESLISSING ........................................................................................ 6 2. K.B. VAN 10 JANUARI 1996 ....................................................................................................................... 7 ART.16 - EVALUATIESYSTEEM .................................................................................................................................... 7 A. Doelstelling ......................................................................................................................................... 7 B. Basiscriteria van de evaluatie ............................................................................................................. 8 C. Beoordelingscriteria - leveranciers...................................................................................................... 8 Evaluatie ....................................................................................................................................................................8

ART.39 – KWALITATIEVE SELECTIE .............................................................................................................................. 9 1. Impliciete verklaring op erewoord ............................................................................................................ 9 2. Na verbreking van de opdracht ................................................................................................................. 9 3. Na ongunstige eindevaluatie .................................................................................................................... 9 ART.68 - TECHNISCHE SPECIFICATIES ........................................................................................................................... 9 ART.74 - PRIJSBEPALING .......................................................................................................................................... 9 ART.76 - PRIJSONDERZOEK ..................................................................................................................................... 10 ART.77 – VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ............................................................................................................ 10 ART.78 – VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ............................................................................................................ 10 A. het inschrijvingsbiljet .............................................................................................................................. 10 B. de inventaris ............................................................................................................................................ 11 C. R.S.Z.-attest ............................................................................................................................................. 11 D. volledige beschrijving van het aangeboden voertuig ............................................................................. 11 E. diverse ..................................................................................................................................................... 11 ART.82 – VOLMACHTEN......................................................................................................................................... 11 ART.85 - INVENTARIS............................................................................................................................................. 11 ART.88 - GEBRUIK VAN MUNTEENHEID...................................................................................................................... 12 ART.89 - MEERDERE PERCELEN................................................................................................................................ 12 De opdracht wordt onderverdeeld in 3 percelen te weten: ....................................................................................12 Perceel 1: Aankoop van 5 kleine bestelwagens voor dienst Leidingen ..............................................................12 Kortingen .................................................................................................................................................................12 Offerte per perceel ..................................................................................................................................................12 Uitvoeringsvoorwaarden .........................................................................................................................................12

ART.104 - GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS..................................................................................... 12 3. K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 ................................................................................................................ 13 ART.2 – ALGEMENE REGELS .................................................................................................................................... 13 A. Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht ................................................................. 13 B. Voorwerp van de aanneming. ................................................................................................................. 13 C. Aanbestedende overheid......................................................................................................................... 14 D. Offertes. .................................................................................................................................................. 14 E. Datum ontvangst/openen van de offertes. ............................................................................................. 14 F. Plans - verwijzingen ................................................................................................................................. 14 G. Normen ................................................................................................................................................... 14 H. Inlichtingen - verkrijgen van documenten .............................................................................................. 14 ART.3 - §2 – ALGEMENE REGELS.............................................................................................................................. 15 4. BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 –................................................................................. 15 ART.1 – LEIDEND AMBTENAAR................................................................................................................................. 15 ART.4 – PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN.................................................................................................... 15

Projectnr. C-13-050

2

A. Officieel dossier ....................................................................................................................................... 15 ART.5 - BORGTOCHTSTELLING ................................................................................................................................. 15 ART.7 - RECHTEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID OP DE BORGTOCHT. ....................................................................... 16 ART.9 - VRIJGAVE VAN DE BORGTOCHT...................................................................................................................... 16 ART.10 – ONDERAANNEMERS ................................................................................................................................. 16 ART.13 - PRIJSHERZIENING ..................................................................................................................................... 17 1. Aankoop voertuig .................................................................................................................................................17 2. Extra dienstverlenig - onderhoudscontract..........................................................................................................17

ART.15 - BETALINGEN ........................................................................................................................................... 17 1. Aankoop voertuig .................................................................................................................................................17 2. Onderhoudscontract en extra dienstverlening ....................................................................................................18

ART.49 - LEVERINGEN - ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN BEGREPEN ZIJN ............................................................................ 18 ART.52 – UITVOERINGSMODALITEITEN ..................................................................................................................... 18 ART.53 – KEURING ............................................................................................................................................... 19 ART.55 – PLAATS VAN LEVERING.............................................................................................................................. 19 ART.55 - LEVERINGSFORMALITEITEN ......................................................................................................................... 19 ART.57 – VOORLOPIGE OPLEVERING ......................................................................................................................... 19 ART.64 – DEFINITIEVE OPLEVERING .......................................................................................................................... 19 ART.66 – MIDDELEN VAN OPTREDEN ........................................................................................................................ 20 TWEEDE DEEL – VEILIGHEID EN HYGIËNE ........................................................................................................21 1. ALGEMENE EISEN INZAKE VEILIGHEID EN HYGIËNE ................................................................................ 21 2. SPECIFIEKE EISEN ..................................................................................................................................... 22 2.1. Beveiliging tegen aanraking met werktuigen en werktuigdelen .......................................................... 22 2.2. Beveiliging tegen het vallen van personen en voorwerpen .................................................................. 22 2.3. Brandpreventie ..................................................................................................................................... 23 2.5. Strijd tegen de hinder ........................................................................................................................... 23 2.6 Veiligheidssignalering ........................................................................................................................... 23 3. BIJKOMENDE DOCUMENTATIE AF TE LEVEREN BIJ DE LEVERING VAN HET ARBEIDSMIDDEL ................ 23 4. DOCUMENTEN......................................................................................................................................... 24 DERDE DEEL – TECHNISCHE BEPALINGEN ........................................................................................................25 TECHNISCHE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELWAGENS .................................................... 25 1. Algemeen .......................................................................................................................................... 25 2. Technische bepalingen ...................................................................................................................... 25 3. Veiligheid .......................................................................................................................................... 26 4. Beveiliging ......................................................................................................................................... 26 5. Functionele uitrusting ....................................................................................................................... 26 6. Communicatie ................................................................................................................................... 26 7. Diverse leveringen ............................................................................................................................. 27 8. Milieuaspecten.................................................................................................................................. 27 9. Service na verkoop ............................................................................................................................ 28 Periodiek onderhoud ...............................................................................................................................................28

TECHNISCHE BEPALINGEN VAN TOEPASSING PER SPECIFIEK PERCEEL ....................................................... 32 1. PERCEEL 1: KLEINE BESTELWAGENS ................................................................................................. 32 1.1. Gebruikstoepassing .....................................................................................................................................32 1.2. Aandachtspunten ........................................................................................................................................32 1.3. Technische bepalingen ................................................................................................................................32

2.

PERCEEL 2: MIDDELGROTE BESTELWAGENS..................................................................................... 33 2.1. Gebruikstoepassing .....................................................................................................................................33 2.2. Aandachtspunten ........................................................................................................................................33 2.3. Technische bepalingen ...........................................................................................................................33

3.

PERCEEL 3: GROTE BESTELWAGENS ................................................................................................. 48 3.1. 3.2. 3.3.

Gebruikstoepassing.................................................................................................................................48 Aandachtspunten....................................................................................................................................48 Technische bepalingen ...........................................................................................................................49

ATTEST ............................................................................................................................................................58

Projectnr. C-13-050

3

ATTEST ............................................................................................................................................................59 ATTEST ............................................................................................................................................................60 INVENTARIS ....................................................................................................................................................61

Projectnr. C-13-050

4

EERSTE DEEL - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Goedgekeurd door het directiecomité in vergadering van 11 februari 2013. Op deze opdracht zijn van toepassing: -

de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

-

het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt.

-

het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken met inbegrip van de Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt. Volgens de bepalingen van art.3 van dit Koninklijk Besluit dient gewezen op de wijzigingen aan art. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 49, 52, 53, 55, 57, 64 en 66 aan de bijlage van dit Koninklijk Besluit.

Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving net als in de teksten van het bestek naar het bestuur, de gunnende overheid of ambtenaren daarvan moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden.

1. WET VAN 24 DECEMBER 1993 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS DE WET VAN 24 DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.17 - Voorwaarden van de opdracht bij onderhandelingsprocedure Pidpa wijst de opdracht toe aan de inschrijver met een regelmatige offerte die haar het voordeligst lijkt. Projectnr. C-13-050

5

Bij het beoordelen van de regelmatige offertes zal rekening worden gehouden met de volgende gunningscriteria en bijhorende wegingscoëfficiënten: Gunningscriteria Economische criteria:

Wegingscoëfficiënt 60 punten 25 20 13 2

- Aankoopprijs - Kostprijs gebruik - Waarborg (garantie) - Leveringstermijn Technische criteria: - Conformiteit met de technische bepalingen - Milieu-aspecten - Veiligheid en comfort

40 punten 32,5 5 2,5

Art.18 - Toewijzing in percelen Pidpa behoudt zich het recht voor om sommige percelen wel en andere niet toe te wijzen.

Art.23 - Beslag, afstand en inpandgeving van de schuldvorderingen verschuldigd bij de uitvoering van een overheidsopdracht. De aandacht wordt erop gevestigd dat de bepalingen behorend bij dit artikel strikt zullen worden nageleefd.

Art.39 - Gunningswijzen van de overheidsopdrachten De voorliggende opdracht voor leveringen wordt gegund bij onderhandelingsprocedure. Pidpa zal enkel tot onderhandeling overgaan indien er bijkomende informatie rond de ingediende offertes nodig wordt geacht.

Art.65/10 - §1 – Kennisgeving gemotiveerde beslissing In het kader van de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing zullen alle detailscores per inschrijving (in voorkomend geval) aan elke inschrijver worden meegedeeld tenzij één van de inschrijvers hierover uitdrukkelijk voorbehoud maakt (via een bij de offerte gevoegde nota). In dit laatste geval zullen enkel de totaalscores worden meegedeeld én de detailscore van de eigen inschrijving. Projectnr. C-13-050

6

2. K.B. VAN 10 JANUARI 1996 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.16 - Evaluatiesysteem A. Doelstelling Volgende leveranciers/dienstverleners die voor Pidpa opdrachten uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure: - Leveranciers met een facturatiebedrag van meer dan 100.000 EUR per semester zullen halfjaarlijks worden beoordeeld; - Leveranciers met een facturatiebedrag van meer dan 100.000 EUR per jaar zullen jaarlijks worden beoordeeld; - Bovendien behoudt Pidpa zich het recht voor om dit evaluatiesysteem toe te passen wanneer dit nuttig wordt geacht en dit op elke opdracht voor leveringen/diensten of op elke leverancier/dienstverlener (in afwijking van bovenstaande bepalingen). Wanneer Pidpa het evaluatiesysteem in dit geval wenst toe te passen, zal de leverancier/dienstverlener hiervan, ten laatste bij de sluiting van de opdracht, worden verwittigd. Wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door een tijdelijke handelsvereniging, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de tijdelijke handelsvereniging ongeacht welke vennoot eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Die leveranciers/dienstverleners die twee opeenvolgende ongunstige eindevaluaties (minder dan 60%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de 2e eindevaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een tijdelijke handelsvereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle leveranciers/dienstverleners, ongeacht of zij al dan niet in rechte de evaluatie betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die evaluatie onterecht werd toegepast. Projectnr. C-13-050

7

B. Basiscriteria van de evaluatie Algemeen wordt aandacht besteed aan zowel een operationele beoordeling (administratieve, product- en leveringskwaliteit of kwaliteit dienstverlening) als een samenwerkingsbeoordeling Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa.

C. Beoordelingscriteria - leveranciers I. OPERATIONELE BEOORDELING ADMINISTRATIEVE KWALITEIT

1 Offertes ("Inschrijvingsbiljet" ) zijn duidelijk en volledig ingevuld 2 Niet correcte facturen (in % van aantal facturen) 3 Past Leverancier maandelijkse facturatie toe ? (Y/N)

1 2 2

PRODUKT KWALITEIT

4 Heeft leverancier een kwaliteitssysteem ? 5 Kwalitatieve incidenten (aantal) 6 Kostprijs ERNSTIGE kwalitatieve incidenten (€)

3 3 3

LEVERINGS KWALITEIT

7 Leveringsflexibiliteit 8 Niet tijdige leveringen ( in % van aantal leveringen )

2 3

II. SAMENWERKINGSBEOORDELING Bereid en kundig om te zoeken naar alternatieven of oplossingen en ze 9 aan te bieden (tijdens offertefase, bij problemen, … ) 10 Premium Client attitude 11 Communicatie + communicatieniveau's (juiste contactpersonen)

3 2 1

Evaluatie Deze lijst wordt ingevuld door een team van inkopers/gebruikers in samenspraak met het diensthoofd F-AO. Aan elk van de criteria wordt een score van 1 tot 10 gegeven. Hierbij wordt enerzijds gesteund op feiten, anderzijds op vaststellingen door Pidpa waarbij elke evaluatie van kleiner of gelijk aan 6 dient gemotiveerd te worden. Sommige criteria wegen bovendien zwaarder door in de globale beoordeling, afhankelijk van de mate waarin Pidpa belang hecht aan deze criteria. Een positieve evaluatie wordt bekomen wanneer de leverancier/dienstverlener (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geëvalueerd wordt) minimum 60% heeft behaald. Elke evaluatie en de behaalde scores leverancier/dienstverlener worden besproken. Projectnr. C-13-050

zullen

met

de

betrokken

8

Art.39 – Kwalitatieve selectie 1. Impliciete verklaring op erewoord Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

2. Na verbreking van de opdracht. Onverminderd de bepalingen van dit artikel uit het KB zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht, zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer, die leveranciers waarvan, door de toepassing van ambtshalve maatregelen zoals voorzien in artikel 20 §6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten), gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening offertes) een opdracht eenzijdig door Pidpa verbroken werd (in zijn hoedanigheid als hoofdaannemer of als vennoot van een tijdelijke vereniging aan wie de opdracht onttrokken is). De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een leverancier zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle leveranciers ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel houdende verbreking van de opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

3. Na ongunstige eindevaluatie Die leveranciers die geen gunstige eindevaluatie (minimum 60%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke vereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de eindevaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle leveranciers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de eindevaluatie van een opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die eindevaluatie onterecht werd toegepast.

Art.68 - Technische specificaties zie DEEL DRIE - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.74 - Prijsbepaling De aanneming is een opdracht voor een globale prijs.

Projectnr. C-13-050

9

Het bedrag van de offerte vormt een absolute verbintenis en kan niet worden gewijzigd om welke reden ook. In de door de inschrijver opgegeven prijs zijn begrepen alle leveringen (zoals vermeld in Deel III - Technische bepalingen), de kosten die voortvloeien uit de te nemen veiligheidsmaatregelen, kosten als gevolg van cursussen of vorming voor de bediening van het rollend materieel, het vervoer en de keuring, alle kosten van verzekering, sociale lasten, algemene kosten, toezichtkosten, winst, enz

Art.76 - Prijsonderzoek De inschrijver dient alle in het bestek en in de inventaris gevraagde inlichtingen om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen.

Art.77 – Vorm en inhoud van de offerte De offerte en de inventaris worden opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek. Elke offerte of inventaris, die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van volstrekte nietigheid, bovenaan elk document volgende formule moet vermelden: "Ik ondergetekende ... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte inschrijvingsbiljet en de inventaris en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Pidpa vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd." De inschrijver dient de laatste bladzijde van de inventaris te ondertekenen en iedere bladzijde te paraferen. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen door de inschrijver of zijn gemachtigde moeten worden ondertekend. Een paraaf volstaat dus niet.

Art.78 – Vorm en inhoud van de offerte Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd:

A. het inschrijvingsbiljet volledig ingevuld. Hierbij dient vermeld dat noch een aannemer, noch een tijdelijke handelsvereniging een naam zal aannemen mbt het uit te voeren project en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven.

Projectnr. C-13-050

10

B. de inventaris met hoeveelheden en eenheidsprijzen van de verschillende posten, ingevuld op het formulier bij het bestek gevoegd. Bovendien wordt de inschrijver dringend gevraagd bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van het inschrijvingsformulier, de samenvattende opmetingsstaat en de conformiteitsattest(en), volgens model in bijlage, bij te voegen.

C. R.S.Z.-attest voor de Belgische inschrijver, een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft betrekking op de periode t/m het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes. Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit, de attesten en/of verklaringen zoals beschreven in Art.78 - §4 van dit Koninklijk Besluit.

D. volledige beschrijving van het aangeboden voertuig E. diverse Vermelding plaats onderhoud De inschrijvers dienen een lijst bij te voegen met vermelding van de servicepunten binnen de provincie Antwerpen waar het onderhoud van de voertuigen kan doorgaan.

Art.82 – Volmachten Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd: •

voor de offertes die door gemachtigden worden ingediend, de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. Tevens dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, gevoegd te worden.

Art.85 - Inventaris De inschrijver verbindt zich ertoe, tegen de eenheidsprijzen van zijn offerte, op eigen kosten, risico en gevaar, al de leveringen en/of diensten uit te voeren die in het kader van de overeenkomst door Pidpa worden opgedragen. De inschrijver wordt geacht het bedrag van zijn offerte te hebben opgemaakt volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen, ramingen, na de documenten grondig te hebben ingestudeerd, zodanig dat hij volkomen ingelicht is over de uit te voeren leveringen en/of diensten.

Projectnr. C-13-050

11

Na de neerlegging van zijn offerte is hij niet meer gerechtigd enigerlei klacht in te dienen op grond van vergissingen of leemten die mochten worden opgemerkt in de door Pidpa ter beschikking van de inschrijvers gestelde documenten en moet hij alle hem opgedragen leveringen en/of diensten uitvoeren.

Art.88 - Gebruik van munteenheid De eenheidsprijzen in de offerte dienen uitgedrukt te worden in euro. Ze mogen, in voorkomend geval, tot twee (2) cijfers na de komma worden opgemaakt, zoniet zal Pidpa de eenheidsprijzen afronden naar de lagerliggende cent.

Art.89 - Meerdere percelen De opdracht wordt onderverdeeld in 3 percelen te weten: Perceel 1: Aankoop van 5 kleine bestelwagens voor dienst Leidingen Perceel 2: Aankoop van 4 middelgrote bestelwagens voor dienst Aftakkingen en Mobiele dienstverlening Perceel 3: Aankoop van 5 grote bestelwagens voor het Labo en dienst Productie (EMI en G&T)

Kortingen Er kunnen prijsverminderingen worden toegestaan bij samenvoeging van verschillende percelen. Deze prijsverminderingen dienen bij het inschrijvingsbiljet te worden gevoegd.

Offerte per perceel Een inschrijver is niet verplicht een offerte te geven voor elk perceel.

Uitvoeringsvoorwaarden De in het bestek vermelde uitvoeringsvoorwaarden gelden voor elk perceel afzonderlijk.

Art.104 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende een termijn van 150 kalenderdagen, ingaande op de dag van de zitting waarop de offertes werden geopend.

Projectnr. C-13-050

12

3. K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.2 – Algemene regels A. Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht De opdracht is onderworpen, zonder dat enige voorwaarde door de leverancier kan worden opgelegd, aan de bepalingen en voorwaarden opgelegd door: de kennisgeving van goedkeuring opgesteld door de Pidpa; de berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding aangekondigd. M.a.w. de berichten over en rechtzettingen aan de opdracht zullen, via een aangetekend schrijven, worden meegedeeld aan al de leveranciers die de aanbestedingsdocumenten hebben ontvangen. Onderhavig bestek en inventaris. alle richtlijnen, verduidelijkingen en bijkomende tekeningen door Pidpa of haar gemachtigden ter kennis gebracht van de aannemer; de inschrijving ingediend door de leverancier net als alle latere plannen of documenten door de leverancier opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door de Pidpa. Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden de ene in functie van de andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft de eerstgenoemde voorrang op de volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken en enkel mits goedkeuring door Pidpa.

B. Voorwerp van de aanneming. Zie Derde deel – Technische Bepalingen Pidpa heeft echter de mogelijkheid om, in geval van bijvoorbeeld dienstnoodwendigheden of dringende redenen, bijkomende bestellingen te doen tegen dezelfde voorwaarden als die waarmee de inschrijver heeft ingeschreven. Projectnr. C-13-050

13

C. Aanbestedende overheid De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort Pidpa) met hoofdkantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 246. (Tel.: 03/216.88.00.; Fax.: 03/260.60.03) Alle briefwisseling is te richten aan Pidpa en alle beslissingen worden aan de aannemer kenbaar gemaakt door Pidpa. De facturen moeten worden opgemaakt op naam van Pidpa.

D. Offertes. De offertes moeten worden gericht aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding "19 april 2013 - Projectnr. C-13-050 – Aankoop bestelwagens".

E. Datum ontvangst/openen van de offertes. De offertes worden ingewacht op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen: - Uiterlijk op 19 april 2013 - om 11.00 uur

F. Plans - verwijzingen NIET VAN TOEPASSING

G. Normen De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat: •

de normen die op deze onderneming van toepassing zijn, te verkrijgen zijn bij: Bureau voor Normalisatie (NBN) Brabançonnelaan 29 1000 Brussel (Tel.: 02/738.01.11)

H. Inlichtingen - verkrijgen van documenten Bestekken en inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (Tel. 03/216.88.00). De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken. De prijs van de volledige bundel is 50 EUR (excl. B.T.W.).

Projectnr. C-13-050

14

Art.3 - §2 – Algemene regels De algemene aannemingsvoorwaarden zijn op alle opdrachten waarvan het bedrag groter is dan 5.500 € (excl. B.T.W.) van toepassing.

4. BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 – ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.1 – Leidend ambtenaar Het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst wordt waargenomen door Pidpa. De personeelsleden van deze maatschappij kunnen als gemachtigde van het bestuur optreden. Zij zullen belast zijn met alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de werken, leveringen en verstrekkingen van de goedgekeurde aannemingsovereenkomst, met uitzondering evenwel van de vereffening van betalingen, de vrijstelling of aanwending van de borgsommen, de beslissing tot ambtshalve uitvoering van werken en/of leveringen en in het algemeen van de handelingen welke tot de niet overdrachtelijke bestuurlijke en/of politionele bevoegdheden behoren van de opdrachtgever. De personeelsleden van Pidpa zijn echter bevoegd om de nodige vaststellingen te doen.

Art.4 – Plannen, documenten en voorwerpen A. Officieel dossier Alle stukken, plans, inventaris, enz., ingediend door de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, worden door deze en door Pidpa in tweevoud ondertekend. Een volledig bundel blijft in het bezit van iedere partij. De twee bundels maken het officieel dossier uit van de opdracht.

Art.5 - Borgtochtstelling De borgtocht bedraagt 5% van de aannemingssom en moet worden gesteld op naam van de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen - Pidpa". Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Projectnr. C-13-050

15

Art.7 - Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht. Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige uitvoering werd gesteld, houdt Pidpa in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af. Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal Pidpa de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen afhouden van de borgtocht.

Art.9 - Vrijgave van de borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige opdracht wordt bij helften vrijgegeven: de eerste helft na de voorlopige oplevering en het saldo na de definitieve oplevering.

Art.10 – Onderaannemers Alvorens onderaannemers in te schakelen dient de aannemer voorafgaand en schriftelijk de toelating aan Pidpa te vragen. Bij de aanvraag dienen de volledige naam en adres van de betrokken onderaannemer gevoegd te worden net als een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de voorgestelde onderaannemer in orde is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft betrekking op de periode t/m het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van aanvraag om goedkeuring van de onderaannemer. Deze goedkeuring kan worden gegeven door de Algemene Directie mits de vereiste documenten inzake RSZ met de aanvraag zijn ingediend. Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de invoeringstermijn. Elke inbreuk op bovengenoemde verplichtingen zal worden beschouwd als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 september 1996 en voor de aanvang van de werken van de onderaannemers, vanwege de Pidpa- directie een vrijstelling van die verplichting heeft verkregen. Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de Pidpa, zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht dat door een niet door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting. De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de Pidpa.

Projectnr. C-13-050

16

Bovendien worden de aannemer en de onderaannemer die onder de voornoemde voorwaarden vrijgesteld zijn van de verplichting een beroep te doen op een erkende onderaannemer, niet geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hun worden opgelegd door de §§ 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24 december 1993 met inbegrip van alle latere wijzigingen, inzake belastingen en sociale zekerheid. De aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient vergezeld te zijn van bijgaand, volledig ingevuld, formulier (on-line in te vullen of te downloaden via http://www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/leveranciersinfo.htm ).

Art.13 - Prijsherziening 1. Aankoop voertuig Er wordt geen prijsherziening wegens schommelingen van de lonen en sociale lasten of van materiaalprijzen toegestaan, met uitzondering van de wijziging van belastingen die een weerslag hebben op de aannemingssom.

2. Extra dienstverlenig - onderhoudscontract De inschrijver zal tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de maand januari een lijst met evt. aangepaste bedragen overmaken aan Pidpa. Pidpa behoudt zich het recht voor om, na analyse en eventuele onderhandeling van de aangepaste bedragen, de overeenkomst alsnog te beëindigen.

Art.15 - Betalingen 1. Aankoop voertuig 100% van de factuur wordt betaald binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de in ontvangstneming van het volledig afgewerkte voertuig, zo Pidpa tezelfdertijd in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur. Deze termijn wordt verlengd indien de factuur later wordt afgeleverd. Een factuur zonder vermelding van het BESTELBONNUMMER wordt beschouwd als een NIET-regelmatig opgestelde factuur en zal worden teruggestuurd. Zo de voertuigen op verschillende tijdstippen worden in ontvangst genomen, loopt de hierboven vermelde termijn voor elk item afzonderlijk indien Pidpa in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur desbetreffend.

Projectnr. C-13-050

17

2. Onderhoudscontract en extra dienstverlening 100% van de factuur wordt betaald binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van de dienstprestatie, zo Pidpa tezelfdertijd in het bezit is van een regelmatig opgemaakte factuur. Deze termijn wordt verlengd indien de factuur later wordt afgeleverd.

Art.49 - Leveringen - Elementen die in de prijzen begrepen zijn De op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief. B.T.W. In zoverre daartoe geen posten zijn ingeschreven, omvatten de in de inventaris voorkomende eenheidsprijzen om het even welke kosten, evenals de eventuele rechten, belastingen en alle heffingen andere dan de B.T.W. Er wordt duidelijk overeengekomen dat de prijzen van de inschrijver het geheel van de leveringen, werken en kosten dekken, nodig om een perfect werkend geheel te verkrijgen. De inschrijver wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de aard en de omvang van de opdracht waarvoor hij heeft ingeschreven. De inschrijver is gehouden zich rekenschap te geven van de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht. Al de werken, leveringen en prestaties, metingen en kosten die aan de opdracht eigen zijn, komen voor rekening van de inschrijver. Dienen eveneens in de prijs inbegrepen te zijn: - volle tanks (brandstof, additieven,…); - tweede nummerplaat; - bewijs van technische autocontrole; - eventuele kosten van stockage tot levering aan Pidpa; - een volledige Nederlandstalige handleiding betreffende de werking, het gebruik, inspectie en onderhoud van het rollend materieel

Art.52 – Uitvoeringsmodaliteiten Het rollend materieel dient voorzien te worden van Pidpa-stickers. Pidpa besteedt de belettering uit aan de firma BVBA Publi Ropart, Heilige Geeststraat 4, 2500 Lier. De firma Publi-Ropart is telefonisch te bereiken op het nummer 03/480.52.79 en per email op het adres [email protected]. De leverancier van het rollend materieel legt de nodige contacten met deze firma opdat de beplakking vóór de levering van het rollend materieel kan plaatsvinden. Pidpa zorgt voor de bestelbon en de betaling van de uitgevoerde belettering.

Projectnr. C-13-050

18

Het rollend materiaal dient voorzien te worden van all-season banden. Pidpa besteedt de bandenwissel uit aan de firma Donckers, Brechtsebaan 905, 2900 Schoten. De firma Donckers is telefonisch te bereiken op het nummer 0478/98.41.88 en per e-mail op het adres [email protected]. De leverancier van het rollend materieel legt de nodige contacten met deze firma opdat de bandenwissel vóór de levering van het rollend materieel kan plaatsvinden. Pidpa zorgt voor de bestelbon en de betaling van de bandenwissel. De inschrijver zal, op straffe van nietigheid van zijn offerte, aanduiden binnen welke termijn hij het rollend materieel zal leveren. De leveringstermijn is tevens een gunningcriterium en dient te worden uitgedrukt in kalenderdagen. De bestelbon, afgeleverd door Pidpa, bepaalt de aanvang van de leveringstermijn.

Art.53 – Keuring De leverancier zal tijdig een volledig ingevulde “Aanvraag om inschrijving van een voertuig” (roze formulier) overmaken zodat Pidpa kan zorgen voor de nodige inschrijving bij de D.I.V. en voor de nodige verzekeringen.

Art.55 – Plaats van levering De inschrijver zal het rollend materieel voor levering aanbieden op de terreinen van het exploitatiecentrum van Pidpa te Grobbendonk, Vierselsebaan 5 of het hoofdkantoor van Pidpa te Antwerpen, Desguinlei 246 en dit na telefonische afspraak.

Art.55 - Leveringsformaliteiten Bij de levering dienen volgende documenten aanwezig zijn: - een volledige Nederlandstalige handleiding betreffende de werking, het gebruik, inspectie en onderhoud van het rollend materieel; - de inlichtingen betreffende de veiligheid; - tweede nummerplaat; - bewijs van technische autocontrole; - documentatie ihkv veiligheid (zie deel II)

Art.57 – Voorlopige oplevering Elke levering waarop, binnen de 15 kalenderdagen na levering, geen opmerkingen werden geformuleerd, wordt beschouwd als zijnde voorlopig opgeleverd.

Art.64 – Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats zes maanden na de voorlopige oplevering. Dit gebeurt stilzwijgend wanneer de levering geen aanleiding tot klachten heeft gegeven.

Projectnr. C-13-050

19

Wanneer dit wel het geval is, wordt er binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van levering opgesteld. De leverancier zal, op straffe van nietigheid van zijn offerte, de waarborgtermijnen in zijn offerte vermelden, evenals de inhoud van de geboden waarborgen. Deze gegevens zijn eveneens gunningscriteria.

Art.66 – Middelen van optreden Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de leverancier in gebreke. Van rechtswege treden alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. Per kalenderdag vertraging van de levering kan per laattijdig geleverde bestelwagen een boete van 100 EUR worden aangerekend.

Projectnr. C-13-050

20

TWEEDE DEEL – VEILIGHEID EN HYGIËNE Dit deel is een onderdeel van het bestek dat geldt voor alle types van rollend materieel die Pidpa aankoopt. Het kan voorkomen dat er eisen beschreven worden die niet relevant zijn in het kader van onderhavig bestek.

1. ALGEMENE EISEN INZAKE VEILIGHEID EN HYGIËNE Door zijn inschrijving verbindt de inschrijver zich ertoe om de wettelijke bepalingen met betrekking tot welzijn op het werk nauwgezet na te leven en om bij de bouw aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen. Indien de inschrijver / fabrikant / leverancier grote moeilijkheden zou ondervinden om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen, houdt hij zich eraan de vertegenwoordiger van Pidpa te contacteren alvorens tot de uitvoering of bestelling over te gaan. Waar van toepassing moeten de machines, installaties en toestellen, alleszins voldoen aan de volgende veiligheids- en gezondheidseisen: 1. de vigerende Belgische wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne, inz. het KB van 12 augustus 1993 en wijzigingen, betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk – Titel VI 2. de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 3. besluiten en wijzigingen in uitvoering van inz. de machinerichtlijn en wet productveiligheid 9 februari 1994, o.m. : • Het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines ; 4. koninklijk besluit van 1 december 1975 (en wijzigingen) houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 5. Koninklijk besluit van 15 maart 1968 (en wijzigingen) houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Projectnr. C-13-050

21

De arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen dienen, waar van toepassing, voorzien te worden van de overeenkomstige CE-markeringen. De leverancier zal bij de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen een volledige Nederlandstalige handleiding afleveren betreffende de werking, het veilig gebruik, het nazicht en onderhoud, in het bijzonder de gebruiksaanwijzing opgelegd door het KB van 12 augustus 2008 (bijlage I punt 1.7.4.). De leverancier wordt verplicht bij de levering een attest te geven waarin de naleving van de geformuleerde vereisten inzake veiligheid en hygiëne wordt verantwoord.

2. SPECIFIEKE EISEN De arbeidsmiddelen dienen van een degelijke kwaliteit en stabiel te zijn zodat een langdurige dienst wordt gewaarborgd. Zij moeten verder eenvoudig en handig van bediening zijn, didactisch uitgerust, zodat ze zeer geschikt zijn voor opleiding. De afstellingen moeten gemakkelijk en praktisch kunnen plaatsvinden. De inschrijver dient gedetailleerd op te geven welke beveiligingen hij voorzien heeft. Al de taalinstructies en mededelingen op de machine moeten in het Nederlands aangebracht zijn. In de aannemingsprijs dient het ter beschikking stellen van een technieker/instructeur om het rollend materieel bedrijfsklaar af te leveren en om de nodige uitleg te verstrekken aan de bevoegde personeelsleden van het Pidpa begrepen te zijn. Het rollend materieel moet voorzien zijn van de specifieke beveiligingen vermeld in dit bestek.

2.1. Beveiliging tegen aanraking met werktuigen en werktuigdelen Referenties: KB 12 augustus 1993 betreffende arbeidsmiddelen (CODEX Titel VI); Het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines Alle klemmingspunten en draaiende onderdelen aan aandrijfmechanismen zullen afgeschermd worden overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Voor deze afscherming worden bvb. stevige, demonteerbare schermen toegepast welke enkel met behulp van gereedschap gemakkelijk weggenomen kunnen worden en waarbij enig toezicht op de goede werking van de installatie mogelijk blijft.

2.2. Beveiliging tegen het vallen van personen en voorwerpen De loopvlakken en vloeren hebben geen uitstekende delen of oneffenheden. Roosters, vloermatten, e.d. steken niet boven de omringende vloer uit. De aantreden van trappen en opstaptreden zullen degelijk antislip uitgevoerd zijn (bvb. roosterprofiel – opkantig geperforeerd) Projectnr. C-13-050

22

De breedte van de ladders is minimaal 50 cm.

2.3. Brandpreventie Een reglementair draagbaar blustoestel (BENOR en NVBB gekeurd) met gepaste inhoud wordt voorzien en gemakkelijk bereikbaar opgehangen.

2.5. Strijd tegen de hinder Het rollend materieel moet de noodzakelijke inrichtingen hebben tegen trillingen en tegen het lawaai ten einde de gevaarlijke gevolgen van het lawaai uit te schakelen (bvb. door afscherming aan de bron, geluidsabsorptie). Het geluid van het rollend materieel, gemeten bij vollast, op de plaats van de bestuurder mag de 80 dB(A) niet overschrijden.

2.6 Veiligheidssignalering Dergelijke signalering wordt inz. toegepast voor gekende risico’s (machines, installaties) De borden worden in een correct formaat uitgevoerd in een bestendig materiaal.

3. BIJKOMENDE DOCUMENTATIE AF TE LEVEREN BIJ DE LEVERING VAN HET ARBEIDSMIDDEL Bij de levering zal de leverancier o.m. schriftelijke en elektronische instructies, in het Nederlands, moeten overhandigen. Deze instructies omvatten: • • • • •

Werking- en gebruikswijze; Toezicht en inspectie; Onderhoud; Eventuele afstelling van de veiligheidstoestellen; Een gebruiksaanwijzing, welke de gebruiksvoorwaarden van het arbeidsmiddel aangeeft, met voor de verschillende gebruikswijzen de betrekkelijke voordelen en gevaren

Verder moet de gebruiksaanwijzing omvatten: • Onderrichting betreffende de behandeling, de afstelling, de smering (met aanbevelingstabel) en de reiniging; • Aanbevelingen voor de voorbereiding van het werk (methoden) welke alle mogelijkheden van het arbeidsmiddel aangeven met het oog op de beste Projectnr. C-13-050

23

aanwending, die toelaten de gebruiksbeperkingen van het arbeidsmiddel in te schatten; • Aanbevelingen door de fabrikant welke, de werking en de gebruiksvoorwaarden aangeven, zodat correcte afstellingen mogelijk zijn en die voor de gebruiker en het arbeidsmiddel veilige werken gebruiksvoorwaarden nastreven; • Aanbevelingen betreffende het aanzetten van het arbeidsmiddel: • Controle vóór de werking; • Beproeven van de beveiligingsinrichtingen; • Handelingen voor het aanzetten en stilleggen; •

De instructies voor het onderhoud geven aan welke het minimumprogramma voor het preventief onderhoud en het nazicht is opdat de karakteristieken inzake veiligheid, nauwkeurigheid en gebruik van het arbeidsmiddel bewaard zouden blijven

•

Aanbevelingen voor het ingrijpen bij incidenten zoals blokkeringen, enz…

4. DOCUMENTEN De inschrijver zal vóór de voorlopige oplevering zeker volgende documenten afleveren aan Pidpa : alle keuringsverslagen, attesten en processen-verbaal van wettelijk voorziene keuringen voor elk toestel, machine, gemechaniseerd werktuig en installatie een volledige Nederlandstalige handleiding met betrekking tot de werking, het gebruik, het nazicht en onderhoud; voor elk van de machines, installaties en gemechaniseerde werktuigen voorzien van de CE-markering: een EG-verklaring van overeenstemming opgesteld door de fabrikant of zijn in de Europese Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde; De keuringen van de materialen en installaties gebeuren conform de bepalingen van dit bestek. De kosten voor deze keuringen en bijhorende attesten zijn ten laste van de inschrijver, tenzij anders bepaald in dit bestek. De voorlopige aanvaarding van de levering zal slechts kunnen gebeuren na aflevering van bovenvermelde documenten.

Projectnr. C-13-050

24

DERDE DEEL – TECHNISCHE BEPALINGEN TECHNISCHE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELWAGENS

1. Algemeen De voertuigen dienen te beantwoorden aan alle technische eisen gesteld door de EG en/of de Belgische wetgeving van toepassing op deze voertuigen en verschenen of bekend gemaakt tot 10 dagen voor het openen der biedingen. De voertuigen zullen uitgerust zijn met al de bijhorige signalisatie gelijkvormig aan de voorschriften van de Belgische wegcode op het ogenblik van de levering. De inschrijvers zullen in hun offerte een volledige beschrijving moeten voegen van de voertuigen die zij voorstellen: - de algemene totale afmetingen van het voertuig; - gewicht van het onderstel en het beschikbare laadvermogen met gewichtsverdeling boven voor- en achteras, rekening houdende met de gewichten van de inrichting en de gevraagde toebehoren; - het vermogen van de motor en het maximum koppel; - prestatieberekening en verbruik (in L/100km en g/kWh) dienen voorgelegd zoals werd opgetekend bij de officiële testcyclus. De inschrijvers zullen de leveringstermijnen en alle waarborgen vermelden. De eisen waarmee de inschrijver geen rekening heeft kunnen houden, worden ondubbelzinnig in de inschrijving vermeld. Sommige bepalingen zijn te beschouwen als uitsluitingscriterium. Zij zijn als zodanig aangeduid met een *.

2. Technische bepalingen Gesloten bestelwagen MTM tot 3500 kg (*) Witte kleur 2 zitplaatsen in bestuurderscabine (bestuurder en passagier) Schuifdeur rechts met raam Scheidingswand met raam Achterdeuren met ramen (openingshoek tot 270° en mogelijkheid tot blokkeren op 90°) • Milieuvriendelijk aandrijvingsaggregaat met dieselbrandstof

• • • • • • •

Projectnr. C-13-050

25

3. Veiligheid Airbag bestuurder verstelbare hoofdsteun bestuurders- en passagierszetel achteruitrijlicht met akoestisch signaal rood/witte reflecterende arcering op de achterdeuren van de voertuigen, deze arcering beantwoordt aan de eisen van het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg (retroreflecterend, hoek 45 °, 1 m²) • antislipvloer in de laadruimte

• • • •

4. Beveiliging • centrale deurvergrendeling met afstandsbediening • standaard anti-diefstalsysteem

5. Functionele uitrusting verwijderbare rubbervloermatten/vinyl vloerbekleding in bestuurdersruimte manuele klimaatregeling radio bestuurders- en passagierszetel met verstelbare zit- en rugleuning slijklappen voor en achter afwasbare en slijtvaste zetelbekleding Vlakke laadvloer, uitgevoerd in watervaste, antislip betonplexplaat van 18 mm, dat bekleed is met polyester. De vloer wordt aangewerkt tot tegen de deuren. De naden op te spuiten met silicone. • Laadruimteverlichting, type LED-verlichting met een lichtopbrengst van min. 64 Lux op 2,10 m per lichtpunt en een hoge waterdichtheid (IP67 aanbevolen), centraal tegen het plafond geplaatst. De bedieningsschakelaar gemonteerd tegen de rechtse zijwand, ter hoogte van de zijschuifdeur. Op het dashboard is een verklikkerlampje voorzien dat aangeeft of de verlichting al dan niet brandt.

• • • • • • •

6. Communicatie • Autoradio voorzien van RDS-functie met twee luidsprekers • Universele bluetooth GSM carkit passend voor alle bluetooth GSM toestellen

Projectnr. C-13-050

26

7. Diverse leveringen • vier contactsleutels • alle wettelijke toebehoren (verkeersdriehoek, verbanddoos en blusapparaat, fluovestje) • rijklaar: volle tanks (brandstof, motorolie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof…), tweede reflecterende nummerplaat, bewijs van technische autocontrole • volledige documentatie in de Nederlandse taal • Weergave bandendruk. In samenspraak met Pidpa wordt een klever gekleefd die de door de constructeur voorgeschreven optimale bandendruk weergeeft. De witte sticker met zwarte opdruk heeft een afmeting van 25 mm bij 25 mm. De cijfers hebben een hoogte van 15 mm. De folie en de bedrukking zijn van de hoogste kwaliteit en weerstaan aan diverse weersinvloeden en koolwaterstoffen. • Weergave van de gewichten. In samenspraak met Pidpa wordt een klever gekleefd met opschrift:

MTM(voertuig): 16.000 kg MTM(aanhangwagen): 3.500 kg MTM(trein): 20.500 kg TARRA(voertuig): 8.500 kg LAADV(voertuig): 7.500 kg MTM(1ste as): 5.000 kg MTM(2de as): 12.000 kg (de gegevens worden bij wijze van voorbeeld weergegeven, de constructeur voorziet de exacte gegevens op de sticker)

De witte sticker met zwarte opdruk heeft een afmeting van 250 mm bij 200 mm. De letters/cijfers hebben een hoogte van 20 mm. De folie en de bedrukking zijn van de hoogste kwaliteit en weerstaan aan diverse weersinvloeden en koolwaterstoffen.

8. Milieuaspecten 8.1.

Milieuvriendelijkheid

Pidpa wenst mee te werken aan een verbetering van de milieukwaliteit. Momenteel zijn er weinig of onvoldoende parameters beschikbaar, die een kritische analyse mogelijk maken. Er zijn onderzoeksinstellingen die stappen ondernomen hebben om de milieuvriendelijkheid van een voertuig te toetsen in een referentiekader. In afwachting dat de analyses voor alle in België aangeboden voertuigen beschikbaar zijn, zullen wij de milieuvriendelijkheid van de aangeboden voertuigen afwegen aan de hand van volgende parameters: Projectnr. C-13-050

27

Omschrijving Gemiddeld verbruik Luchtvervuiling (ETC-test) - Uitstoot gassen CO (koolstofmonoxide) - Uitstoot gassen CO2 (koolstofdioxide) - Uitstoot gassen NOx (stikstofoxides) - Uitstoot gassen HC (koolwaterstoffen) - Uitstoot roetdeeltjes PM Motorisatie - Emissienorm 8.2.

l/100 km g/kWh g/km g/kWh g/kWh g/kWh EURO

Ecologische criteria

In het kader van de ontwikkeling van een duurzaam aankoopbeleid worden hoger vermelde criteria aangevuld met ecologische criteria op het gebied van het ontwerp van het voertuig en de gebruikte materialen: • de beschilderingen en verven moeten gerealiseerd worden met bekledingsmateriaal dat vrij is van grondstoffen (vullingen, kleurstoffen en droogmiddelen) die lood, chroom VI of cadmium bevatten • de plastic onderdelen moeten duidelijk gemerkt zijn met het oog op hun recyclage • bij het demonteren moeten de incompatibele en gevaarlijke materialen gescheiden kunnen worden

9. Service na verkoop 9.1.

Onderhoud

Periodiek onderhoud De inschrijver dient in zijn offerte volgende inlichtingen te geven ivm het onderhoud van het voertuig, rekening houdend met een gebruiksduur van 7 jaar en een inzet van 20.000 km/jaar. Omschrijving Frequentie kleine onderhoudsbeurten + indicatieve kostprijs per beurt Frequentie grote onderhoudsbeurten + indicatieve kostprijs per beurt Andere (te specificeren) Projectnr. C-13-050

28

9.2.

Onderhoudscontract

Bij de offerte dient als verplichte optie een kostprijs per kilometer te worden opgegeven voor een onderhoudscontract. Dit contract dient aan minimum volgende voorwaarden te voldoen: • Prijs: all-in: alle leveringen en werken voor klein en groot onderhoud, banden en batterijen • Looptijd contract: 84 maanden met een geschat gemiddelde van 20.000 km/jaar. • Vooropgestelde onderhoudsplanning, inclusief de vermelding van de vervanging van slijtage onderdelen, gedurende de gebruikscyclus van 84 maanden. • Een beschrijving van de inhoud van het contract dient bijgevoegd. Onderhoudscontract

84 maanden/140.000 km

Prijs Aanpassing kilometers in meer verreden Aanpassing kilometers in min verreden Toepassing indexatieclausule

€/km €/km €/km JA/NEEN

Bij het onderhoudscontract kan de leverancier opteren om een jaarlijkse prijsherziening te berekenen die gebaseerd is op de gezondheidsindex van december van het vorige jaar. De prijzen blijven dan geldig voor een volledig kalenderjaar. 9.3.

Bijkomende dienstverlening

In haar streven tot een beheersing van de indirecte kosten betreffende voertuigen wenst Pidpa te onderzoeken of nagenoemde dienstverlening kan aangeboden worden en zo ja tegen welke prijs, voorwaarden en kwaliteitsbehoeften: 9.3.1. Afhaalservice Ophalen en terugbrengen van het voertuig bij verplichte onderhoudsbeurten ( zie ook onderhoudsplanning). De voertuigen bevinden zich in de 2 exploitatiecentra van Pidpa: Desguinlei 246, 2018 Antwerpen en Vierselsebaan 5, 2280 Grobbendonk alsook bij de werknemers thuis (grens = provincie Antwerpen). • kostprijs: uit te drukken per prestatie waarbij het ophalen en het terugbrengen van het voertuig gelijkstaat met 1 prestatie • uitbreiding afhaalservice bij niet voorgeschreven onderhoud/herstellingen/ technische controle is mogelijk • voorwaarden: welke voorwaarden koppelt u aan deze service Projectnr. C-13-050

29

9.3.2. Technische controle Het ophalen van het voertuig (zie ook punt afhaalservice), het nazicht van het voertuig met het oog op de verplichte technische controle, het aanbieden van het voertuig bij het controlecentrum en het terugbrengen van het voertuig (= 1 prestatie) • kostprijs: uit te drukken per prestatie • voorwaarden: welke voorwaarden koppelt u aan deze service 9.3.3. Vervangwagen bij onderhoud/herstelling Om de dienstverlening optimaal te laten verlopen beschikken de medewerkers op zijn minst over een kleine bestelwagen. Graag evalueren wij in welke mate het mogelijk is om bij een servicepunt een bestelwagen als vervangwagen te bekomen. • kostprijs: uit te drukken per dag/week • voorwaarden: welke voorwaarden koppelt u aan deze service (kilometerbeperking, gebruiksbeperking(en), toepasselijke franchise bij ongeval) 9.3.4. Bijstandsverzekering voor een periode van 84 maanden De mobiliteit van de medewerkers is van cruciaal belang bij het dienstverleningsproces. Pidpa zoekt een mobiliteitspartner, die minimum, volgende dienstverlening kan garanderen en dit binnen de grenzen van de provincie Antwerpen: • interventie bij autopech of ongeval • pechverhelping ter plaatse, op de exploitatiezetels van het bedrijf (Desguinlei 246, 2018 Antwerpen en Vierselsebaan 5, 2280 Grobbendonk) en de woonplaats van de werknemers, voor diegenen die werken in het WVHU –systeem (werken van huis uit) • indien pechverhelping ter plaatse niet mogelijk is, transport naar de opgegeven bestemming van zowel de bestuurder en inzittende(n) als het voertuig. Het afslepen van het voertuig gebeurt met een minimum aan wachttijd. Bij het afslepen geldt er geen kilometerbeperking. Er staat geen maximum op het aantal pechongevallen per kalenderjaar • afslepen van het voertuig na een aanrijding • ingeval de service wordt uitbesteed, graag vermelding van de dienstverrichter

Projectnr. C-13-050

30

9.3.5. Terugname van het voertuig bij uitdiensttreding Pidpa vervangt de bestelwagens na een gebruikstermijn van 7 jaar, en dit op voorwaarde dat er 150.000 km op de teller staat. Momenteel worden de voertuigen per opbod verkocht. Wij wensen een alternatief voor deze werkwijze te ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden bestaat erin dat de constructeur de voertuigen terug inkoopt. De inkoopprijs zou op die manier een belangrijk onderdeel van de TCO kunnen uitmaken. • opgave van de inkoopprijs • hoe wordt de staat van het voertuig beoordeeld? Gelden er vaste prijzen bij beschadiging carrosserie, e.d. • opgelegde voorwaarden

Projectnr. C-13-050

31

TECHNISCHE BEPALINGEN VAN TOEPASSING PER SPECIFIEK PERCEEL

1. PERCEEL 1: KLEINE BESTELWAGENS 1.1. Gebruikstoepassing Dit perceel omvat de aankoop van 5 kleine bestelwagens tvv onderstaande voertuigen: Dienst Leidingen: TPQ880 TPQ914 TPQ696 TPQ926 RWA418 De voertuigen worden hoofdzakelijk gebruikt door één medewerker voor korte dienstverplaatsingen binnen een werkzone. Jaarlijks worden er gemiddeld 20.000 km verreden. 1.2. Aandachtspunten Voertuigen van dit perceel moeten voorzien zijn van een digitale tachograaf. Voor deze voertuigen is geen extra inrichting nodig. Op het dak, aan de voorzijde van het voertuig, worden zowel links als rechts oranje LED-flitslichten geplaatst. De bediening ervan gebeurt vanop het dashbord waar een geïntegreerd verklikkerlampje staat. Dit circuit dient afzonderlijk beveiligd te worden met zekeringen. 1.3.

Technische bepalingen

Laadruimte: Nuttig laadvermogen min. 700 kg (*) Laadoppervlakte min. 2,0 m² Laadvolume min. 2,80 m³

Projectnr. C-13-050

32

2. PERCEEL 2: MIDDELGROTE BESTELWAGENS 2.1. Gebruikstoepassing Dit perceel omvat de aankoop van 4 middelgrote bestelwagens tvv onderstaande voertuigen: Dienst Mobiele dienstverlening: TSE858 TSE848 Dienst Aftakkingen: TPQ910 TPR382 De voertuigen worden hoofdzakelijk gebruikt door één medewerker voor korte dienstverplaatsingen binnen een werkzone. Jaarlijks worden er gemiddeld 20.000 km verreden. 2.2. Aandachtspunten Voertuigen van dit perceel, bestemd voor dienst Aftakkingen moeten voorzien zijn van een digitale tachograaf. Bijkomend dient een inrichting gemonteerd te worden. Op het dak, aan de voorzijde van het voertuig, worden zowel links als rechts oranje LEDflitslichten geplaatst. De bediening ervan gebeurt vanop het dashbord waar een geïntegreerd verklikkerlampje staat. Dit circuit dient afzonderlijk beveiligd te worden met zekeringen. Voertuigen van dit perceel, bestemd voor dienst Mobiele dienstverlening dienen enkel voorzien te worden van een inrichting. Een aantal bijkomende toebehoren worden gevraagd. De gebruikte materialen en gereedschappen hebben een hoog eigengewicht. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de voertuigen continu minimaal 800 kg als statische massa vervoeren (bestuurder - minimum voorraad materialen – inbouwrekken – gereedschappen). De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een document waarop de beladingsgraad (in kg) wordt weergegeven in functie van de beschikbare aslastcapaciteiten. 2.3.


Laadruimte: Nuttig laadvermogen min. 800 kg (*) na inbouw van de gevraagde opties en na inrichting van de laadruimte; het laadvermogen wordt gestaafd d.m.v. een Projectnr. C-13-050

33

wegingverslag. Dit verslag wordt aan Pidpa overhandigd bij levering van het voertuig. Laadoppervlakte min. 2,9 m² Laadvolume min. 5 m³ Inrichting voertuigen Aftakkingen

Projectnr. C-13-050

34

Projectnr. C-13-050

35

Projectnr. C-13-050

36

Projectnr. C-13-050

37

Toebehoren voertuigen Aftakkingen • Rubber antislipmat over de volledige vloer oppervlakte, 3mm dik vast gelijmd op de vloer • Latjes/stootranden voorzien op de vloer om de bakken te blokkeren/op hun plaats te houden Aandachtspunt! De volledige inrichting dient voorzien te worden met inbegrip van alle bakken, legplanken, etc .

Projectnr. C-13-050

38

Inrichting voertuigen Mobiele dienstverlening

Projectnr. C-13-050

39

Projectnr. C-13-050

40

Toebehoren voertuigen Mobiele dienstverlening • Opbergvak voor uitschuifbare Hilfo telescoopsteel met een lengte van ca. 2 meter Uitschuifbare legbak van 38cm diep en 5cm boven bak op linker meubel geleverd met inlegrubber

Projectnr. C-13-050

41

• Aluminium slangzadel Ca. 40 meter slang op te hangen. 42cm breed 34cm hoog 20cm diep

Projectnr. C-13-050

42

• Opbergmogelijkheid voor T-sleutels Houders om op de voorkant van de meubels links te monteren om twee Tsleutels op te hangen door: 2 klem houder/steelhouder buis van 30/40 mm diameter 2 spanklemmen voor buis van 30/40 mm diameter

• Op maat gemaakte haken om standpijpen aan op te hangen 4 stuks gemonteerd op de kopse zijde van de meubels.

Projectnr. C-13-050

43

Projectnr. C-13-050

44

Projectnr. C-13-050

45

• Uitschuifbare staalgesmede bankschroef bekbreedte 120 mm spanwijdte 120 mm spandiepte 65 mm pijpenklem voor pijp 15- 46 mm 2" aangesmede pijpenklem vaste geharde bekken gehard en geslepen aambeeld justeerbare geleiding nastelbare geleider

Projectnr. C-13-050

46

• Bankschroefsteun Bankschroefsteun verzwaarde uitvoering voor het monteren van de bankschroef.

Rubberen antislip mat Rubberen antislip mat te voorzien op de vloer op de open delen van de laadruimte.

Aandachtspunt! De volledige inrichting dient voorzien te worden met inbegrip van alle bakken, legplanken, etc . Projectnr. C-13-050

47

3. PERCEEL 3: GROTE BESTELWAGENS 3.1. Gebruikstoepassing Dit perceel omvat de aankoop van 5 grote bestelwagens tvv onderstaande voertuigen: Dienst Labo: TVF995 Dienst Productie: JIA168 (EMI) JIA178 (EMI) JIA165 (G&T) RMV304 (G&T) De voertuigen worden hoofdzakelijk gebruikt door één medewerker voor korte dienstverplaatsingen binnen een werkzone. Jaarlijks worden er gemiddeld 20.000 km verreden. 3.2. Aandachtspunten Voertuigen voor de dienst Productie moeten voorzien zijn van een digitale tachograaf. Eén van de voertuigen van dienst G&T betreft een voertuig voor een schilder. De inrichting zal dan ook volledig op maat zijn van de accessoires van een schilder. De bedoeling is dat op een ordelijke, efficiënte en gemakkelijke manier een verfmenger, een stofzuiger, verfborstels, afplaktape, afplakpapier, bezems, verlengkabels, verfpotten, bezems, … kunnen opgeborgen worden. In de bestuurderscabine dienen administratieve taken uitgevoerd te worden. Hiervoor biedt de leverancier een af fabriek oplossing aan in de vorm van bijvoorbeeld een zitbank waarbij de rugleuning van de middelste bank neerklapt waardoor er een soort van tafel tevoorschijn komt. Dit voertuig dient bijkomend een aanhangwagen te trekken en dient dus voorzien te zijn van een trekhaak. Het tweede voertuig voor dienst G&T betreft een voertuig voor een schrijnwerker. De inrichting zal dan ook volledig op maat zijn van de behoeften van een schrijnwerker. Zijn gereedschappen, montagematerialen en machines dienen veilig opgeborgen te kunnen worden. Bovendien dient hij vaak volumineuze zaken te vervoeren waardoor het voertuig best zo optimaal mogelijk ingericht moet worden. Dit voertuig dient bijkomend een aanhangwagen te trekken en dient dus voorzien te zijn van een trekhaak.

Projectnr. C-13-050

48

De 2 voertuigen voor dienst EMI betreft voertuigen voor elektriciens. De inrichting zal dan ook volledig op maat zijn van de accessoires van elektriciens. De bedoeling is dat op een ordelijke, efficiënte en gemakkelijke manier elektriciteitskabels, schakelaars, stopcontacten, verlichting, verlengkabels, schoppen, allerlei gereedschappen … kunnen opgeborgen worden. In de bestuurderscabine dienen administratieve taken uitgevoerd te worden. Hiervoor biedt de leverancier een af fabriek oplossing aan in de vorm van bijvoorbeeld een zitbank waarbij de rugleuning van de middelste bank neerklapt waardoor er een soort van tafel tevoorschijn komt. Op het dak van het voertuig dient een systeem gemonteerd te worden voor het opbergen van een ladder met schuine ladderbomen onderaan. Dit voertuig dient bijkomend een aanhangwagen te trekken en dient dus voorzien te zijn van een trekhaak.

Het voertuig voor het Labo zal in een latere fase uitgerust worden met een koel- en verwarmingsinstallatie. De koelinstallatie omvat eigenlijk een kant en klare, in de stekker in te pluggen grote koelbox die op de boordspanning van de auto werkt. Er worden dus geen aanpassingen aan het voertuig gemaakt. 3.3.


Carrosserie •

Nuttig laadvermogen van min. 1.250 kg na inrichting (*)

Laadruimte • Laadoppervlakte min. 5 m² • Laadvolume +/- 10 m³ • Binnenafmetingen o hoogte boven laadvloer min. 2.000 mm (*) o lengte laadvloer min. 3.100 mm o ruimte tussen wielkasten achteraan min. 1.350 mm

Inrichting voertuigen EMI (elektriciens)

Projectnr. C-13-050

49

Projectnr. C-13-050

50

Projectnr. C-13-050

51

Projectnr. C-13-050

52

Projectnr. C-13-050

53

Toebehoren voertuigen EMI (elektriciens) • 22x Rode sorteerbakken 400x230x100mm (evt. met tussenschotjes) • 11x Rode sorteerbakken 500x230x100mm (evt. met tussenschotjes) • TL- verlichting enkele buislamp (lang) met schakelaar gemonteerd en aangesloten • Verzinkte naar buiten uitklapbare stevige bankschroefsteun • Robuuste bankschroef 12cm • Bindrail met trekband tegen rechter meubel, voor ladder • Bindrail met trekband gemonteerd tegen de scheidingswand • Set trekrubber voor diverse vast te zetten • Waterbidon 10 L + verzinkte houder • Papier + houder • Haken voor verlengkabels 2 stuks Projectnr. C-13-050

54

• Perfo tegen 3x kopse zijde van de meubels • Schoppenbak rechts achter Ladderlaadsysteem voertuigen EMI (elektriciens) Op het dak van deze voertuig dient een ladderlaadsysteem, Ergorack Inclined of gelijkwaardig, gemonteerd te worden voor het laden/lossen van ladders. Deze ladders kunnen schuine ladderbomen onderaan hebben. Het systeem moet dus ook geschikt zijn voor het laden/lossen van ladders met schuine ladderbomen onderaan. De ladder moet op een eenvoudige manier geladen/gelost kunnen worden op voertuigen met een hoog dak.

Inrichting voertuig G&T (schilder)

Projectnr. C-13-050

55

Toebehoren voertuig G&T (schilder) • 16 x Kleine gele magazijnbakken 230x150x120mm • 9 x Rode sorteerbakken 400x230x100mm (evt. met tussenschotjes) • 9 x Tussenschotjes voor in de sorteerbakken • 5 x Rode magazijnbakken 340x200x150mm • TL- verlichting buislamp met schakelaar • Waterbidon 10 L + verzinkte houder • Zeep 3L + houder, pomp • Papier + houder • Ladderrubber met bevestiging 2 sets • 3 x Schotjes voor in lade van 15 hoog • Haken voor verlengkabels • Haak voor mixer • Haken voor jassen • 3 x steelklemmen • 8 x Perfo haken • Perfo tegen 3 x kopse zijde van de meubels • Kaftenhouder voor A4 kaften Inrichting voertuig G&T (schrijnwerker)

Projectnr. C-13-050

56

Toebehoren voertuig G&T (schrijnwerker) • Waterbidon 10 L + verzinkte houder • Zeep 3L + houder, pomp • Papier + houder

Projectnr. C-13-050

57

ATTEST PERCEEL 1 Door de inschrijver in te vullen en aan het inschrijvingsbiljet te hechten: Leverancier :

Voertuig :

Ondergetekende verbindt zich in geval van bestelling door Pidpa om in België gedurende een termijn van 7 jaar, een stock van wisselstukken te onderhouden, voldoende om op elk ogenblik aanstonds reparaties te kunnen uitvoeren aan het materieel. Alle normale wisselstukken moeten binnen de 24 uur leverbaar zijn. Firmastempel :

Projectnr. C-13-050

Datum en handtekening

58


Voertuig :


Projectnr. C-13-050


59


Voertuig :


Projectnr. C-13-050


60

ONDERHANDELINGSPROCEDURE

INVENTARIS Offerte voor project nr. C-13-050 AANKOOP BESTELWAGENS Door de inschrijver in te vullen en aan het inschrijvingsbiljet te hechten: OMSCHRIJVING

HH EH

Perceel 1: Aankoop van 5 kleine bestelwagens voor dienst Leidingen Perceel 2: Aankoop van 4 middelgrote bestelwagens voor dienst Aftakkingen en Mobiele dienstverlening Perceel 3: Aankoop van 5 grote bestelwagens voor het Labo en dienst Productie (EMI en G&T) TOTAAL:

5

St

4

St

5

St

14

St

Projectnr. C-13-050

EHP in cijfers

EHP in letters

SOMMEN

61

Project nr. C Aankoop bestelwagens

Recommend Documents