BESTEK. Project nr. C Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking. Opening der biedingen : 21 juni 2013 om 11 uur

www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen [email protected] T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB

BESTEK Raamovereenkomst voor 2014-2017 voor het aanleggen, verplaatsen en/of vernieuwen van distributieleidingen in de regio Oost met materialen van de aannemer Project nr. C-14-003

Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking. Opening der biedingen : 21 juni 2013 om 11 uur

Opdrachthoudende vereniging, intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het decreet van 6 juli 2001.

Projectnr. C-14-003

1

bestek

Inhoudsopgave BESTEK .................................................................................................................................................. 1 EERSTE DEEL - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN............................................................................ 7 WET VAN 24 DECEMBER 1993 ........................................................................................................ 7 Art.17 - Voorwaarden van de opdracht bij onderhandelingsprocedure .............................................. 7 Art.23 - Beslag, afstand en inpandgeving van de schuldvorderingen verschuldigd bij de uitvoering van een overheidsopdracht. ............................................................................................................... 7 Art.39 - Gunningswijzen van de overheidsopdrachten ....................................................................... 7 Art.65/10 - §1 – Kennisgeving gemotiveerde beslissing .................................................................... 8 K.B. VAN 10 JANUARI 1996 .............................................................................................................. 8 Art.16 – Evaluatiesysteem .................................................................................................................. 8 A. Doelstelling .......................................................................................................................... 8 B. Basiscriteria van de evaluatie .............................................................................................. 9 C. Beoordelingscriteria ............................................................................................................. 9 D. Werkwijze maandelijkse evaluatie ..................................................................................... 10 Art.17 – Kwalitatieve selectie ............................................................................................................ 11 Art.68 - Technische specificaties ...................................................................................................... 12 Art.74 - Prijsbepaling ........................................................................................................................ 12 Art.76 - Prijsonderzoek ..................................................................................................................... 13 Art.77 – Vorm en inhoud van de offerte............................................................................................ 13 Art.78 – Vorm en inhoud van de offerte............................................................................................ 13 Art.82 – Volmachten ......................................................................................................................... 14 Art.84 – Samenvattende opmetingsstaat ......................................................................................... 14 Art.88 - Gebruik van munteenheid .................................................................................................... 14 Art.104 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers ............................................................... 15 K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 ..................................................................................................... 15 Art.2 – Algemene regels ................................................................................................................... 15 Bestekken, plans en inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (Tel. 03/216.88.00). ............................................................. 18 De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken en plans................................................ 18 De prijs van de volledige bundel is 100 EUR (excl. B.T.W.)........................................................ 18 Art.3 - §2 – Algemene regels ............................................................................................................ 18 Art.7 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen ....................................... 18 BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 –.................................................................. 19 Art.1 – Leidend ambtenaar ............................................................................................................... 19 Art.4 – Plannen, documenten en voorwerpen .................................................................................. 19 Art.5 - Borgtochtstelling .................................................................................................................... 20 Art.7 - Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht. .................................................. 20 Art.9 - Vrijgave van de borgtocht ...................................................................................................... 20 Art.10 – Onderaannemers ................................................................................................................ 20 Art.13 - Prijsherziening ..................................................................................................................... 21 Art.15 - Betalingen ............................................................................................................................ 22 Art.25 –Elementen die in de prijzen zijn begrepen ........................................................................... 23 Art.26 - Leiding van en toezicht op de werken ................................................................................. 24 Art.27 – Keuringen ............................................................................................................................ 24 Art.28 - Uitvoering van de werken .................................................................................................... 25 A. Algemeen................................................................................................................................. 25 B. Aanneming per opdracht. ........................................................................................................ 25 C. Door de aannemer te verstrekken gegevens: ......................................................................... 25 D. Uitvoeringstermijnen................................................................................................................ 26 E. Taakverdeling Pidpa / aannemer en coördinatie. .................................................................... 28 F. Liggingsplans. .......................................................................................................................... 29 G. Gelijktijdige aannemingen. ...................................................................................................... 29 Art.33 - Afbraakwerken ..................................................................................................................... 29 Art.35 – Personeel van de aanneming ............................................................................................. 31 Art.36 – Algemene arbeidsvoorwaarden .......................................................................................... 31 Art.37 – Dagboek der werken en bescheiden voor het bijhouden van de kostenrekeningen. ......... 31 Art.38 – Verzekeringen. .................................................................................................................... 31 Art.39 – Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve goedkeuring. ....................................... 32 Art.41 – Aansprakelijkheid van de aannemer. .................................................................................. 33 Projectnr. C-14-003

2

bestek

Art.42 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen ..................................... 34 Art.43 – Einde van de opdracht – Opleveringen. ............................................................................. 34 Art.48 – Verweermiddelen van Pidpa. .............................................................................................. 34 TWEEDE DEEL – TECHNISCHE BEPALINGEN ................................................................................. 36 Art. 101 – Voorwerp van de raamovereenkomst. ............................................................................. 36 101.1. Uit te voeren werken. ........................................................................................................ 36 101.2. Materialen. ........................................................................................................................ 36 Art. 102 – Omschrijving van de werken. ........................................................................................... 37 102.1. Algemeen: ......................................................................................................................... 37 102.2. Bijzondere punten: ............................................................................................................ 37 102.3. Apparaten en bijzondere stukken: .................................................................................... 38 102.4. Verwittigingsprocedure. .................................................................................................... 39 102.5. Technische uitvoering. ...................................................................................................... 40 Art. 103 – Opmeting der werken. ...................................................................................................... 43 Art. 104 – Synoptische en andere plans........................................................................................... 43 Art. 105 – Toezicht op de werken. .................................................................................................... 43 Art. 106 – Opstellen van de samenvattende opmetingsstaat. .......................................................... 43 Art. 121 – Leidingen en hulpstukken. ............................................................................................... 43 121.1. Algemeen. ......................................................................................................................... 43 121.2. Hulpstukken. ..................................................................................................................... 43 121.3. Ductiel gietijzer. ................................................................................................................. 47 121.6. Harde Polyvinylchloride (PVC). ........................................................................................ 47 121.8. Polyethyleen. .................................................................................................................... 47 Art. 122 – Afsluiters. ......................................................................................................................... 48 122.1. Schuifafsluiters.................................................................................................................. 48 122.2. Vlinderafsluiters. ............................................................................................................... 48 122.6. Voorafgaande goedkeuring : ............................................................................................ 48 122.7. Aanleg van de afsluiters.................................................................................................... 48 Art. 123 – Brandkranen..................................................................................................................... 49 123.1. Bovengrondse brandkranen. ............................................................................................ 49 123.2. Ondergrondse brandkranen. ............................................................................................. 49 123.3. Verhoogstukken voor brandkranen................................................................................... 49 123.4. Bedieningssleutels. ........................................................................................................... 49 123.5. Aanleg van brandkranen. .................................................................................................. 49 123.6. Aanduiding van brandkranen. ........................................................................................... 50 Art. 124 – Straatkasten, straatpotten. ............................................................................................... 50 124.1. Straatpotten voor afsluiters en brandkranen. ................................................................... 50 124.2. Omrandingsblokken voor straatpotten van afsluiters en brandkranen. ............................ 50 124.3. Straatkasten voor ondergrondse kamers.......................................................................... 51 124.4. Aanleg van straatkasten, straatpotten en kijkgaten. ......................................................... 51 Art. 125 – Materialen en toestellen voor aftakkingen. ...................................................................... 51 125.1. Specificaties. ..................................................................................................................... 51 125.3. Vernieuwen en/of aanpassen van aftakkingen. ................................................................ 52 Art. 126 – Verscheidene toestellen en hulpstukken. ........................................................................ 55 126.3. Terugslagkleppen DN ≥ 50. .............................................................................................. 55 Art. 130 – Keuringen en proeven. ..................................................................................................... 55 130.6. Leidingen. ......................................................................................................................... 55 Art. 130bis – Herkomst van de materialen. ...................................................................................... 57 Art. 131 – Personeel, gereedschap en wijze van uitvoering. ........................................................... 57 Art. 131bis – Algemeenheden. ......................................................................................................... 57 131bis.1. Bouten, trekstangen en beugels, moeren, splitpennen en voegen. ............................. 57 Art. 132 – Aardewerk en uitgravingen. ............................................................................................. 58 132.1. Eisen. ................................................................................................................................ 58 132.2. Algemeen. ......................................................................................................................... 58 132.3. Tijdelijk oppompen van grondwater. ................................................................................. 58 132.4. Sleuven ............................................................................................................................. 58 132.5. Aanvullingsmaterialen. ...................................................................................................... 62 132.6. Uitgegraven bodem........................................................................................................... 62 132.7. Gemeenschappelijke sleuf. ............................................................................................... 63 Art. 133 – Aanleggen van buisleidingen. .......................................................................................... 64 Projectnr. C-14-003

3

bestek

133.1. Wijze van uitvoering. ......................................................................................................... 64 133.2. Vervoer. ............................................................................................................................ 64 133.3. Plaatsen. ........................................................................................................................... 65 133.4. Verbindingen. .................................................................................................................... 65 133.5. Gestuurde boring. ............................................................................................................. 65 Art. 133bis – Uitnemen van bestaande leidingen. ............................................................................ 66 Art. 134 – Aankoppeling van nieuwe op bestaande leidingen. ........................................................ 67 134.1. Voorlopige afsluiters en/of brandkranen ........................................................................... 67 134.2. Vormen van aankoppelingen ............................................................................................ 67 134.3. Aankoppelingen op flenzen volgens Aquaflanders-document TV/054/3 .......................... 68 134.4. Aankoppeling op asbestcementen leiding ........................................................................ 68 134.5. Aankoppeling op stalen leiding ......................................................................................... 68 134.6. Tussenplaatsen toestellen en hulpstukken ....................................................................... 68 134.7. Chloreren en waterstalen .................................................................................................. 69 Art. 135 – Kruisingen van wegen. ..................................................................................................... 69 Art. 136 – Aanleggen van leidingen in gewestwegen. ...................................................................... 69 136.1. Dwarsing rijwegverharding. .............................................................................................. 69 136.2. Algemene voorwaarden. ................................................................................................... 70 Art. 137 – Hygiënisch werken. .......................................................................................................... 72 Art. 138 – Kruisingen van riolen en andere leidingen. ...................................................................... 72 Art. 139 – Kruising van kanalen. ....................................................................................................... 73 Art. 139bis – Kruising van waterlopen. ............................................................................................. 73 139bis.1. Bijzondere voorwaarden. ............................................................................................. 73 139bis.2. Algemene voorwaarden. .............................................................................................. 73 Art. 142 – Kathodische bescherming van stalen leidingen............................................................... 74 142.1. Bij wijziging aan bestaande toestand................................................................................ 74 Art. 145 – Bouwen van ondergrondse kamers e.a. kunstwerken ..................................................... 74 Art. 149 – Afdichting van wachtspruitstukken en dode einden. ........................................................ 75 Art. 153 – Herstelling van bestrating. ............................................................................................... 75 153.1. Monoliete verhardingen. ................................................................................................... 75 153.2. Niet-monoliete verhardingen. ............................................................................................ 76 Art. 154 – Doorgang langs openbare of particuliere eigendommen. ................................................ 81 Art. 300 – Veiligheidsvoorschriften. .................................................................................................. 81 300.1. Algemene bepalingen. ...................................................................................................... 81 300.6. Hefwerktuigen -, hijs- en aanslagmaterieel. ..................................................................... 81 300.8. Bescherming tegen risico's van scheikundige producten. ................................................ 82 300.12. Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid van gasleidingen. ..................................................................................................................................................... 82 300.13. Werken aan asbesthoudende producten. ....................................................................... 83 300.14. Bij werken op de openbare weg. .................................................................................... 84 300.15. Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid van hoogspanningsgeleiders. ............................................................................................................. 90 300.19. Veiligheidscoördinator. ................................................................................................... 91 DERDE DEEL – WIJZE VAN AFREKENING ........................................................................................ 92 R00. ALGEMEEN. ............................................................................................................................ 92 R01. LEIDINGEN. ............................................................................................................................. 92 R01.01. AARDEWERK. .................................................................................................................... 92 R01.01.001. Aardewerk bij leidingen (m)..................................................................................... 92 R01.01.002. Gedeeltelijke aanvulling (m). ................................................................................... 94 R01.01.003. Supplement aardewerk (m³).................................................................................... 94 R01.01.004. Afvoeren verontreinigde grond (m³). ....................................................................... 94 R01.01.005. Aanvoeren nieuwe grond (m³)................................................................................. 94 R01.01.006. Supplement droogzuiging. ...................................................................................... 94 R01.02. LEIDINGEN – HULPSTUKKEN – SCHEDES – KABELS – E.D. ....................................... 95 R01.02.001. Waterleiding rechte buizen (m). .............................................................................. 95 R01.02.002. Buizen met trekvaste koppelingen (m).................................................................... 96 R01.02.003. Trekvaste koppelingen (st). ..................................................................................... 96 R01.02.004. Scheden (in alle materialen) (m). ............................................................................ 96 R01.02.005. Halve scheden (in alle materialen) (m). .................................................................. 96 R01.02.006. Isolatie rond leiding (m). .......................................................................................... 96 Projectnr. C-14-003

4

bestek

R01.02.008. Leidingen van andere nutsbedrijven (m). ................................................................ 97 R01.03. BIJZONDERE HULPSTUKKEN.......................................................................................... 97 R01.03.001. Bocht (st). ................................................................................................................ 97 R01.03.002. T-stuk axiaal (st). ..................................................................................................... 97 R01.03.005. Overgangsstuk (st). ................................................................................................. 97 R01.03.008. Muurstuk met flens (st). ........................................................................................... 98 R01.03.009. Aanboorstuk (st). ..................................................................................................... 98 R01.04. TOESTELLEN E.D. ............................................................................................................. 98 R01.04.001. Afsluitplaat of stop (st). ............................................................................................ 98 R01.04.002. Afsluiters (st). .......................................................................................................... 98 R01.04.009. Brandkranen. ........................................................................................................... 98 R01.04.010. Toebehoren voor brandkranen................................................................................ 99 R01.05. Herstel van wegverhardingen. ............................................................................................ 99 R01.05.001. Cementbetonverharding. (m³) ................................................................................. 99 R01.05.002. Bitumineuze verharding. ....................................................................................... 100 R01.05.003. Niet-monoliete verhardingen. ................................................................................ 100 R01.05.004. Lijnvormige elementen. ......................................................................................... 101 R01.05.005. Supplement aanleg op private grond (m²). ........................................................... 101 R01.06. ALLERLEI. ........................................................................................................................ 101 R01.06.001. Beton. .................................................................................................................... 101 R02. FORFAITAIRE WERKEN. ..................................................................................................... 102 R02.01. AANKOPPELEN NIEUWE OP BESTAANDE LEIDINGEN. ............................................. 102 R02.01.001. Doorzagen leiding + tussenplaatsen T-stuk of duiker (st)..................................... 102 R02.01.002. Aankoppelen allerlei (st). ....................................................................................... 103 R02.02. KRUISINGEN. ................................................................................................................... 103 R02.02.001. Kruising met buis of schede te boren (m). ............................................................ 103 R02.02.002. Gestuurde boringen. ............................................................................................. 104 R02.02.003. Kruising van kunstwerken, e.d. (st). ...................................................................... 105 R02.03. AANPASSINGSWERKEN. ............................................................................................... 105 R02.03.001. Uitnemen leidingen (m). ........................................................................................ 105 R02.03.002. Uitnemen toestellen (st). ....................................................................................... 105 R02.03.003. Afvoeren asbest-cement (m). ................................................................................ 105 R02.03.005. Uitnemen leidingdeel voor conditiebepaling (st). .................................................. 106 R02.04. ALLERLEI. ........................................................................................................................ 106 R02.04.001. Kathodische bescherming. .................................................................................... 106 R02.04.002. Werfinrichting, signalisatie en beveiliging. (st) ...................................................... 106 R02.04.003. Plaatproef (st). ....................................................................................................... 106 R02.04.004. Schakelen hoogspanning (st)................................................................................ 106 R03. KAMERS. .............................................................................................................................. 106 R03.01. AARDEWERK, UITGRAVING, ENZ. (m³) ........................................................................ 107 R03.02. METSELWERK (m³). ........................................................................................................ 107 R03.03. BETON. ............................................................................................................................. 107 R03.03.001. Mager beton. ......................................................................................................... 107 R03.03.002. Gewapend beton. .................................................................................................. 107 R03.04. BEPLEISTERING EN SCHILDERING. ............................................................................. 107 R03.04.001. Bepleistering (m²). ................................................................................................. 107 R03.04.002. Schildering met koolteer (m²). ............................................................................... 108 R03.05. STRAATKASTEN.............................................................................................................. 108 R03.05.001. Straatkasten (st). ................................................................................................... 108 R03.06. Ladders en toebehoren. .................................................................................................... 108 R03.06.003. Vervoeren en plaatsen ladderhaken (st). .............................................................. 108 R03.07. Betonbuizen. ..................................................................................................................... 108 R03.07.400. Betonbuis 400 mm (m). ......................................................................................... 108 R03.08 Verluchtingsschouwen ....................................................................................................... 108 R03.20. AFBREKEN BESTAANDE KAMER .................................................................................. 108 R03.20.001. Aardewerk (m³)...................................................................................................... 108 R03.20.002. Metselwerk (m³)..................................................................................................... 109 R03.20.003. Beton (m³) ............................................................................................................. 109 R03.20.004. Opvullen bestaande kamer met zand (m³) ............................................................ 109 R04. AFTAKKINGEN. .................................................................................................................... 109 Projectnr. C-14-003

5

bestek

R04.01. AARDEWERK. .................................................................................................................. 109 R04.01.001. Aardewerk. ............................................................................................................ 109 R04.01.002. Afvoeren verontreinigde grond (m³). ..................................................................... 109 R04.01.003. Aanvoeren nieuwe grond (m³)............................................................................... 110 R04.02. BUIZEN. ............................................................................................................................ 110 R04.02.001. Buizen voor aanleg aftakkingen in schede (m). .................................................... 110 R04.02.002. Schede. (m) ........................................................................................................... 110 R04.02.003. Buizen voor aanleg aftakkingen in volle grond (m). .............................................. 110 R04.03. WERKEN BUITENSHUIS. ................................................................................................ 111 R04.03.001. Nieuwe aanboorzadels (st). .................................................................................. 111 R04.03.002. Vervangen aanboorzadel door herstelmof (st)...................................................... 111 R04.03.003. Afklemmen aftakking – plaatsen volle plaat op stop (st). ...................................... 111 R04.03.004. Extra opzoekwerk aanboorzadel (m). ................................................................... 112 R04.03.005. Overgangen (st). ................................................................................................... 112 R04.03.006. Inzagen en verlengen van een bestaande aftakking (st). ..................................... 112 R04.03.007. Verdiepen van een bestaande aftakking (st). ....................................................... 112 R04.03.008. Verdiepen en overkoppelen van een bestaande aftakking (st)............................. 113 R04.04. WERKEN BINNENSHUIS. ................................................................................................ 113 R04.04.003. Werken binnenshuis bij vernieuwen aftakkingen (st))........................................... 113 R04.04.004. Supplement koperen buis (m). .............................................................................. 114 R04.04.005. Vervangen watermeter. (st)................................................................................... 114 R04.04.006. Meerloopstukken (per tak). ................................................................................... 115 R04.05. KRUISINGEN. ................................................................................................................... 115 R04.05.001. Met buis te boren (m). ........................................................................................... 115 R04.05.002. Gestuurde boring voor aftakking. .......................................................................... 115 R04.06. NOODLEIDING. ................................................................................................................ 115 R04.06.001. Leiding (m). ........................................................................................................... 115 R04.06.002. Aftakking op noodleiding (st). ................................................................................ 115 R05. UREN. .................................................................................................................................... 116 R05.01. WERKUREN WERKMAN. ................................................................................................ 116 R05.02. WERKUREN VRACHTAUTO. .......................................................................................... 116 R05.02.002. Laadlengte : 10 m of meer. ................................................................................... 116 R05.03. WERKUREN BESTELWAGEN ZONDER BESTUURDER. ............................................. 116 R05.04. WERKUREN GRAAFMACHINE. ...................................................................................... 116 R05.04.001. Voor een minigraafmachine (<=3,5 ton) met bediening. ....................................... 116 R05.04.002. Voor een graafmachine (> 3,5 ton) met bediening. .............................................. 116 BIJLAGEN ...................................................................................................................................... 117 A. Verzekeringsattest...................................................................................................................... 117 B. Inschrijvingsbiljet : ...................................................................................................................... 118 C. Technische fiche ........................................................................................................................ 123 D. Samenvattende opmetingsstaat ................................................................................................ 129

Projectnr. C-14-003

6

bestek

EERSTE DEEL - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Goedgekeurd door het directiecomité in vergadering van 15 april 2013 . Op deze raamovereenkomst zijn van toepassing: -

de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

-

het Koninklijk Besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt.

-

het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken met inbegrip van de Bijlage - Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle latere wijzigingen, of enige wettelijke bepaling die dit besluit vervangt. Volgens de bepalingen van art.3 van dit Koninklijk Besluit dient gewezen op de wijzigingen aan art. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 en 48 aan de bijlage van dit Koninklijk Besluit.

-

de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van alle latere wijzigingen.

Elke verwijzing in de bovengenoemde wetgeving net als in de teksten van het bestek naar het bestuur, de gunnende overheid of ambtenaren daarvan moet worden gelezen als een verwijzing naar Pidpa o.v., haar personeelsleden of gemachtigden.

WET VAN 24 DECEMBER 1993 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS DE WET VAN 24 DECEMBER 1993 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.17 - Voorwaarden van de opdracht bij onderhandelingsprocedure Bij het beoordelen van de regelmatige offertes zal rekening worden gehouden met volgende criteria (met opgegeven weging): - de prijs; 80% - garantie / zekerheid omtrent inschrijver; 20%

Art.23 - Beslag, afstand en inpandgeving van de schuldvorderingen verschuldigd bij de uitvoering van een overheidsopdracht. De aandacht wordt erop gevestigd dat de bepalingen behorend bij dit artikel strikt zullen worden nageleefd.

Art.39 - Gunningswijzen van de overheidsopdrachten De voorliggende raamovereenkomst voor aanneming van werken wordt gegund bij onderhandelingsprocedure.

Projectnr. C-14-003

7

bestek

Art.65/10 - §1 – Kennisgeving gemotiveerde beslissing In het kader van de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing zullen alle detailscores per inschrijving (in voorkomend geval) aan elke inschrijver worden meegedeeld tenzij één van de inschrijvers hierover uitdrukkelijk voorbehoud maakt (via een bij de offerte gevoegde nota). In dit laatste geval zullen enkel de totaalscores worden meegedeeld én de detailscore van de eigen inschrijving.

K.B. VAN 10 JANUARI 1996 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN KRACHTENS HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN IN DE SECTOREN WATER, ENERGIE, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.16 – Evaluatiesysteem A. Doelstelling De aannemers die voor Pidpa werken uitvoeren, zullen worden onderworpen aan de hierna beschreven evaluatieprocedure. Wanneer de raamovereenkomst wordt uitgevoerd door een tijdelijke handelsvereniging, zal het evaluatiesysteem worden toegepast op de tijdelijke handelsvereniging ongeacht welke vennoot eventueel zou aanleiding geven tot een negatieve evaluatie. Het doel hiervan is kwaliteitsverbetering tot stand te brengen. Pidpa hecht immers bijzondere aandacht aan het klantvriendelijke optreden van allen die voor haar werkzaamheden uitvoeren in onmiddellijk contact met haar abonnees. Dit houdt o.m. in dat de werken technisch voldoening moeten schenken, maar dat ook de wijze waarop de werken worden uitgevoerd aan een aantal vereisten dienen te voldoen en dus aan controles worden onderworpen. Die aannemers die geen gunstige eindevaluatie (minder dan 50%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de eindevaluatie) van deelname aan elke procedure - met eenzelfde erkenningscategorie waarvoor een negatieve evaluatie werd bekomen en ongeacht de klassegrootte worden geweerd, ook als onderaannemer. Zo kan een aannemer die een negatieve beoordeling heeft gekregen voor een werk waarvoor een erkenning in de klasse C2 noodzakelijk was, uitgesloten worden van werken waarvoor o.a. een klasse C2 noodzakelijk is. Een aannemer die een negatieve beoordeling heeft gekregen voor een werk waarvoor een erkenning in de klasse D en V noodzakelijk waren, kan – ongeacht welk gedeelte van de werken hij uitvoerde – uitgesloten worden van werken waarvoor o.a. klasse D én/of V noodzakelijk zijn. De offertes aangeboden door een tijdelijke handelsvereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de eindevaluatie van een opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die eindevaluatie onterecht werd toegepast.

Projectnr. C-14-003

8

bestek

B. Basiscriteria van de evaluatie Algemeen wordt aandacht besteed aan vakmanschap, hygiënisch werken, veiligheid, klantvriendelijkheid, samenwerking en een eerlijke concurrentie. Deze aandachtspunten zijn onontbeerlijk in een goede relatie met Pidpa, haar klanten en de betrokken gemeenten.

C. Beoordelingscriteria De volgende tabel geeft de parameters weer met het hen toegekende gewicht: 1, Materialen 1,1, naleving gebruiksplicht gekeurde materialen

6

1,2, aanwezigheid materialenpark / behandeling materialen

1

2, Grondwerk 2,1, scheiden goede/slechte ondergrond

1

2,2, voorzorgen beschadiging beplanting

3

2,3, voorzorgen tegen afscheuren voetpaden / wegzakken boordstenen

3

2,4, plaatsing leidingen op zuivere ondergrond

1

2,5, respecteren diepten en afstanden

3

2,6, oordeelkundige aanvulling in lagen met geschikt materieel

3

2,7, voorlopige herstelling

3

3, Leidingen 3,1, rechtlijnige plaatsing

1

3,2, uitvoering buisverbindingen

3

3,3, plaatsing en afwerking toestellen, hulpstukken en toebehoren

3

3,4, hygiënisch werken

6

4, Straatherstellingen 4,1, verzekeren toegang naar woningen tijdens werkzaamheden

3

4,2, kwaliteit voorlopige herstelling

3

4,3, definitieve herstelling binnen 10 werkdagen

3

4,4, kwaliteit definitieve herstelling

6

5, Veiligheidsaspecten 5,1, naleving wetgeving verkeerssignalisatie

6

5,2, gebruik individuele beschermingsmiddelen

3

5,3, naleving veiligheidsvoorschriften ivm uitgravingen

3

5,4, controlecertificaten hefwerktuigen, kettingen, werfaansluiting, …

3

5,5, aanwezigheid liggingsplannen nutsleidingen

3

5,6, beschikking werfkeet en sanitair

3

6, Algemeen 6,1, bereikbaarheid werfverantwoordelijke

3

6,2, gedrag tov klanten

6

6,3, gedrag tov personeel PIDPA

6

6,4, gedrag tov politie, openbare besturen, aannemers

6

6,5, vooruitgang werf ifv gemaakte afspraken

6

6,6, maatregelen ter voorkoming van schade

3

6,7, regeling schade aan derden

3

Projectnr. C-14-003

9

bestek

6,8, naleving wetgeving werkvergunningen (SI-kaarten)

6

6,9, continuïteit waterlevering

6

6,10, administratieve afhandeling dossier (meldingen, indienen gegevens…)

6

D. Werkwijze maandelijkse evaluatie Volgende werkwijze wordt gevolgd:

Evaluatiewaarde per beoordelingscriterium Aan elk van de criteria wordt een code toegekend: 0 = niet van toepassing 1 = slecht 2 = te verbeteren 3 = goed met volgende evaluatiewaarde:

code 1 = -5 code 2 = 0 code 3 = +2

Gewichten per beoordelingscriterium Naast de stipte uitvoering van de technische bestekbepalingen, wordt grote aandacht besteed aan hygiëne, veiligheid, klantvriendelijkheid, samenwerking en een eerlijke concurrentie. Deze aandachtspunten worden in de evaluatielijst voorzien van een gewicht 6 of 3 of 1. Sommige criteria wegen bijgevolg zwaarder door in de globale beoordeling.

Tussentijdse evaluatie. -

Voor elke opdracht waarop het evaluatiesysteem van kracht is, zal per kalendermaand een tussentijdse evaluatie worden gemaakt door het toezichthoudend personeel.

-

Deze tussentijdse evaluaties zijn nodig om enerzijds het toezichthoudend personeel op regelmatige basis een oordeel over de manier van uitvoering van de aannemer te laten geven en toe te laten de nodige bijsturingen van de uitvoeringswijze van de aannemer te maken.

-

Principieel zijn volgende richtlijnen van kracht : Een evaluatiecriterium dat in die maand niet van toepassing was krijgt de code 0. Het evaluatiecriterium waarop in die maand 1 opmerking werd gemaakt krijgt de code 2 (te verbeteren). Het evaluatiecriterium waarop meerdere opmerkingen in die maand werden gemaakt krijgt de code 1 (slecht) Een evaluatiecriterium dat wel van toepassing is en waarvoor in de betrokken maand geen opmerking werd gemaakt krijgt de code 3 (goed).

-

Na sommatie van de evaluatiewaarden (aan de hand van de ingevulde codes) vermenigvuldigd met de toegekende waarden, wordt een percentage berekend op het totaal aantal te verdienen punten.

De tussentijdse beoordeling wordt op de volgende drempelwaarden vastgelegd: <50 %: wordt als onvoldoende beoordeeld en besproken met de aannemer. Bovendien wordt hiervoor een boete aangerekend van 500 EUR.

Projectnr. C-14-003

10

bestek

50-75 %: voor verbetering vatbaar en wordt besproken met de aannemer. Bij twee opeenvolgende tussentijdse beoordelingen met deze drempelwaarde wordt eveneens een boete aangerekend van 500 EUR. >75 %: wordt als goed beoordeeld.

Eindevaluatie. Een positieve eindevaluatie wordt bekomen wanneer de aannemer (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer, als van vennoot van een tijdelijke handelsvereniging die geëvalueerd wordt) minimum 50% heeft behaald. -

Principieel worden gelijkaardige regels aangehouden als bij de tussentijdse evaluaties : Indien een bepaald criterium in geen enkele tussentijdse evaluatie voorkomt wordt de code 0 ingevuld. Indien een bepaald criterium éénmaal een code 1 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 2 (te verbeteren) ingevuld. Indien een bepaald criterium meerdere malen een code 1 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 1 (slecht) ingevuld. Indien een bepaald criterium éénmaal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 3 (goed) ingevuld. Indien een bepaald criterium tweemaal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 2 (te verbeteren) ingevuld. Indien een bepaald criterium meer dan 2 maal een code 2 meekreeg in een maandelijkse tussentijdse evaluatie wordt in de eindevaluatie bij dit criterium een code 1 (slecht) ingevuld. Een evaluatiecriterium waarbij in de maandelijkse tussentijdse evaluaties enkel een code 3 of code 0 werd ingevuld, krijgt in de eindevaluatie een code 3 (goed).

-

Na sommatie van de evaluatiewaarden (aan de hand van de ingevulde codes) vermenigvuldigd met de toegekende waarden, wordt een percentage berekend op het totaal aantal te verdienen punten.

Art.17 – Kwalitatieve selectie 1. Impliciete verklaring op erewoord Door in te schrijven op deze raamovereenkomst verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel.

2. Na verbreking van de opdracht. Onverminderd de bepalingen van dit artikel uit het KB zullen bovendien worden uitgesloten van deelname aan de opdracht, zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer, die aannemers waarvan, door de toepassing van ambtshalve maatregelen zoals voorzien in artikel 20 §6 van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996 (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten), gedurende de laatste vijf jaar (te rekenen vanaf datum opening offertes) een opdracht eenzijdig door Pidpa verbroken werd (in zijn hoedanigheid als hoofdaannemer of als vennoot van een tijdelijke vereniging aan wie de opdracht onttrokken is). De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een aannemer zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers ongeacht of zij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel houdende verbreking van de opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

Projectnr. C-14-003

11

bestek

3. Na ongunstige eindevaluatie Die aannemers die geen gunstige eindevaluatie (minimum 50%) hebben gekregen (zowel in de hoedanigheid van hoofdaannemer als van vennoot van een tijdelijke vereniging die geen gunstige eindevaluatie heeft gekregen) kunnen gedurende een periode van drie jaar (te rekenen vanaf de betekening van de eindevaluatie) van deelname aan elke procedure worden geweerd, ook als onderaannemer. De offertes aangeboden door een tijdelijke vereniging waarvan een vennoot zich in bovenstaande situatie bevindt, zullen eveneens worden geweerd. Deze bepaling geldt onverkort voor alle aannemers, ongeacht of zij al dan niet in rechte de eindevaluatie van een opdracht betwisten, tenzij er vóór het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is, houdende dat die eindevaluatie onterecht werd toegepast.

Art.68 - Technische specificaties zie DEEL TWEE - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.74 - Prijsbepaling De aanneming is een raamovereenkomst volgens prijslijst. Het is verboden, op straf van volstrekte nietigheid van de inschrijving, de vermoedelijke hoeveelheden voorzien in de samenvattende opmetingsstaat, te wijzigen. De som die de aannemer toekomt wordt berekend volgens de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden aan de eenheidsprijzen van zijn inschrijving. Deze hoeveelheden worden trouwens alleen vermeld om een idee te geven van de omvang van onderhavige aanbesteding, in functie van de geraamde vooruitzichten. De inschrijver wordt geacht van, op basis van de vastgestelde gemiddelde prijzen, na te gaan welke globale reductie of toeslag (in percenten uitgedrukt) hij respectievelijk kan of moet toepassen om bedoelde aanbesteding te kunnen uitvoeren. Let wel, het gaat hier over éénzelfde percentage in min of meer dat op alle posten (en dus het geheel) van de aanneming wordt toegepast. De prijsvorming in de inschrijving beperkt zich dus tot het vermelden van dit percentage (zie inschrijvingsformulier). De inschrijver die de grootste reductie geeft of desgevallend het laagste toeslagpercentage wordt als aannemer aangeduid (op voorwaarde natuurlijk dat de inschrijving voor de rest voldoet aan alle vereisten van het bestek). De eenheidsprijzen van de offerte vormen een absolute verbintenis en kunnen niet worden gewijzigd om welke reden ook. In de door de inschrijver opgegeven prijzen zijn begrepen alle leveringen (met uitzondering van de materialen vermeld in Deel II - Technische bepalingen of - in voorkomend geval in Deel III - Wijze van afrekening), de plaatsing, alle kosten van verzekering, sociale lasten, algemene kosten, toezichtkosten, winst, enz. Alle noodzakelijke werken moeten in de opgegeven prijzen van de opmetingsstaat begrepen zijn, ook als niet alle werken nominatief in de opmetingsstaat voorkomen. De hoeveelheden in min of in meer die eventueel het gevolg zouden zijn van wijzigingen aan het oorspronkelijke ontwerp zullen berekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. Opmerking: Bij vermelding van de vermoedelijke hoeveelheden in de samenvattende opmetingsstaat werden bepaalde posten met "1" aangeduid. Wanneer echter, buiten verwachting, toch meerdere eenheden zouden moeten uitgevoerd worden, zal dit gebeuren aan de vermelde “richtprijs” plus of min het in de inschrijving vermelde percentage.

Projectnr. C-14-003

12

bestek

Art.76 - Prijsonderzoek De inschrijver dient alle in het bestek en in de samenvattende opmetingsstaat gevraagde inlichtingen om het onderzoek van het percentage mogelijk te maken, bij zijn offerte te voegen.

Art.77 – Vorm en inhoud van de offerte De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de daartoe bestemde documenten van het bestek. Elke offerte of samenvattende opmetingsstaat, die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, op straffe van volstrekte nietigheid, bovenaan elk document volgende formule moet vermelden: "Ik ondergetekende ... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de opdrachtgever verstrekte inschrijvingsbiljet en de samenvattende opmetingsstaat en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door Pidpa vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd." De inschrijver dient de laatste bladzijde van de samenvattende opmetingsstaat te ondertekenen en iedere bladzijde te paraferen. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen door de inschrijver of zijn gemachtigde moeten worden ondertekend. Een paraaf volstaat dus niet.

Art.78 – Vorm en inhoud van de offerte Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd:

A. het inschrijvingsbiljet: volledig ingevuld. Hierbij dient vermeld dat noch een aannemer, noch een tijdelijke handelsvereniging een naam zal aannemen mbt het uit te voeren project en evenmin een inschrijving zal doen in de Kruispuntbank, met/onder een naam die 'pidpa' omvat of enige verwarring met Pidpa o.v. zou kunnen geven.

B. de samenvattende opmetingsstaat: met hoeveelheden en eenheidsprijzen van de verschillende posten, ingevuld op het formulier bij het bestek gevoegd. Bovendien wordt de inschrijver dringend gevraagd bij zijn offerte eveneens een elektronische versie van het inschrijvingsformulier, de samenvattende opmetingsstaat en de conformiteitsattest(en), volgens model in bijlage, bij te voegen.

C. erkenning: kopie van de inschrijving van de inschrijver in de lijst van de erkende aannemers in België volgens de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, of op een gelijkwaardige lijst in een andere Europese Lidstaat. Indien de inschrijver zich beroept op de toepassing van artikel 3, §1, 2° van voornoemde wet dient hij de nodige bewijsstukken bij zijn offerte te voegen. De werken van de door het onderhavige bestek geregelde aanneming zijn gerangschikt in de (onder)categorie (onder)categorie C2 (Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen) en Pidpa meent dat het totaal van de gelijktijdige opdrachten in deze raamovereenkomst behoort tot de klasse 5.

Projectnr. C-14-003

13

bestek

D. R.S.Z.-attest Enkel voor de inschrijver van vreemde nationaliteit: de attesten en/of verklaringen bij te voegen zoals beschreven in Art.78 - §4 van dit Koninklijk Besluit. De Belgische inschrijver dient in orde te zijn met de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, wat door de aanbestedende overheid zal nagegaan worden via de bevoegde instanties.

E. diverse 1. De inschrijver dient, op straffe van nietigheid, bij zijn offerte de fiche - TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN LEIDINGEN EN TOESTELLEN - te voegen met aanduiding van alle voor deze raamovereenkomst van toepassing zijnde artikels, dit alles met de nodige technische documentatie, o.m. van: • alle in zijn offerte vermelde leidingen; • afsluiters, brandkranen, enz…; • gietijzeren hulpstukken; • koppelingsstukken; • enz. 2. De inschrijver levert volgens de bepalingen van Art.300.13 volgend document af bij zijn inschrijving: • verklaring dat hij de werken zal uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van asbest

Art.82 – Volmachten Om geldig te zijn moeten de volgende documenten, gesteld in het Nederlands en duidelijk leesbaar, bij de offerte worden gevoegd: •

voor de offertes die door gemachtigden worden ingediend, de volmachtgever(s) voor wie wordt gehandeld. Tevens dient de authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigden blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht, gevoegd te worden.

Art.84 – Samenvattende opmetingsstaat De inschrijver verbindt zich ertoe, tegen de eenheidsprijzen van zijn offerte, op eigen kosten, risico en gevaar, al de werken uit te voeren die in het kader van de overeenkomst door Pidpa worden opgedragen. De inschrijver wordt geacht het bedrag van zijn offerte te hebben opgemaakt volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen, ramingen, na de documenten grondig te hebben ingestudeerd, zodanig dat hij volkomen ingelicht is over de uit te voeren werken. Na de neerlegging van zijn offerte is hij niet meer gerechtigd enigerlei klacht in te dienen op grond van vergissingen of leemten die mochten worden opgemerkt in de door Pidpa ter beschikking van de inschrijvers gestelde documenten en moet hij alle hem opgedragen werken en de eventuele leveringen en/of diensten uitvoeren.

Art.88 - Gebruik van munteenheid De eenheidsprijzen in de offerte dienen uitgedrukt te worden in euro. Ze mogen, in voorkomend geval, tot twee (2) cijfers na de komma worden opgemaakt, zoniet zal Pidpa de eenheidsprijzen afronden naar de lager liggende cent.

Projectnr. C-14-003

14

bestek

Art.104 - Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande op de dag van de zitting waarop de offertes werden geopend.

K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 SEPTEMBER 1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.2 – Algemene regels A. Bepalingen en voorwaarden van toepassing op de opdracht De opdracht is onderworpen, zonder dat enige voorwaarde door de aannemer kan worden opgelegd, aan de bepalingen en voorwaarden opgelegd door: • •

•

de kennisgeving van goedkeuring opgesteld door Pidpa; de berichten en rechtzettingen tijdig en op dezelfde wijze als de aanbesteding aangekondigd. M.a.w. de berichten over en rechtzettingen aan de opdracht zullen, via een aangetekend schrijven, worden meegedeeld aan al de aannemers, die de aanbestedingsdocumenten hebben ontvangen; De typeplans die aan dit bestek gehecht zijn: index 54 82 84 96 101 113 125 128 177 bl.1 177 bl.2 195 199 203 204

F A E C A Q H C C C

omschrijving

formaat

typen van kruisingen van waterlopen aanduidingsplaten voor "waterleiding" verlengstang en sleutels voor afsluiters en bk kunstwerken en kamers voor toestellen isolatiebouten met toebehoren voor flensverbinding voorstelling v. toestellen, hulpstukken & leidingen synoptische voorstelling voornaamste knooppunten embleem Pidpa meterkelder in volle grond meterkelder in gebouw overgangskoppelingen PVC90 - 80 AC Af te rekenen wegverhardingen Afdichtingsstop dn 110 Afdichtingsstop dn 160

A2 A2 A3 A1 A2 A1 A1 A1 A3 A2 A2 A0 A4 A4

Opmerking: typeplan C128 beschrijft het logo van Pidpa. In afwachting van de actualisatie van dit plan nav het vernieuwde logo zal een digitaal bestand ter beschikking gesteld worden. De normbladen die aan dit bestek gehecht zijn: index omschrijving N8 • •

formaat

Conventionele tekens voor kathodische bescherming

A4

onderhavig bestek en samenvattende opmetingsstaat; AquaFlanders-voorschriften (eventueel met bijhorende addendum van Pidpa (ATV=Addendum bij Technisch Voorschrift):

Projectnr. C-14-003

15

bestek

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o

TV/000/1-B : De voorafgaande beoordeling van materialen en partijkeuringsmodaliteiten voor leveringen en werken TV/000/2-A : Hydrostatische drukproefprocedures voor ondergrondse leidingsystemen op de werf. TV/011/1-B : Schuifafsluiters in nodulair gietijzer met vaste flenzen TV/012/1-C : Ductiel gietijzeren vlinderafsluiters type flens-flens TV/015/1-E : Commerciële controlekraan DN ½” TV/017/1-E : Messing hoofdkraan TV/021/1-C : Ondergrondse hydranten
+ATV/021/1-C TV/022/1-A : Bovengrondse brandkranen
+ ATV/022/1-A TV/031/1-A : Terugslagkleppen DN ≥ 50 TV/041/1-A : Kunststofpoederbekleding : epoxy, EMAA TV/041/2-A : Kunststofpoederbekleding, polyamide 11 TV/041/3-A : Corrosiewerende bescherming twee componenten epoxy TV/042/1-A : Anticorrosieve beschermingsbanden TV/051/1-C : Buizen, moffen, bochten en kokers in PVC TV/052/1-D : Polyethyleen buizen en hulpstukken HD PE 80 TV/053/1-F : Polyethyleen buizen en hulpstukken HD/PE 100 TV/054/1-E : Ductiel gietijzeren buizen en hulpstukken TV/054/2-A :Overgangsflens DN80 - PN10 4 gaten – 8 gaten + hulpstuk FF DN100 tem DN350 TV/054/3-A : Dimensionering gietijzeren flenzen type 1882 (NBN 22) TV/054/4-A : Ductiel gietijzeren verloopstuk flens-flens TV/055/1-B : Stalen buizen en bijhorende hulpstukken TV/055/2-A : Uitvoering van stalen hulpstukken TV/055/3-A : Uitvoering van stalen hulpstukken (andere dan FF-type) TV/055/4-B : Stalen hulpstukken met flenzen (voor ondergrondse installaties) TV/061/1-C : Aanboorzadel PN 10 voor PVC-U en PE-HD leidingen TV/061/2-B : Aanboorzadel PN 10 voor geïncorporeerde zitting van insteekschuif voor gietijzeren, stalen en vezelcementleidingen TV/063/1-D : Aankoppeling (binnendeel) TV/063/3-E : Messing T-stuk voor controlekraan TV/063/4-A : Commercieel systeem voor het verzegelen van de watermeter TV/063/5-C : Toebehoren voor de eentapsaansluiting TV/063/6-A : Terugslagklep type A DN 20, PN 10 – losse moer – mannelijk draadeinde 1” TV/063/7-B : T-stuk met ingebouwde terugslagklep type EA en gemonteerde kraan voor slangaansluiting voorzien van een HA-beveiliging of geïntegreerde HDbeveiliging TV/063/8-B : Niet-commerciële messing toebehoren DN 1” voor het binnendeel van de aankoppeling. TV/063/9-B : Commerciële messing of RVS toebehoren voor het binnendeel van de aankoppeling. TV/063/10-B : Messing bochten 90° met geïntegreerde PE HD-koppeling en rechte messing PE HD-koppelingen. TV/063/11-A : Bochten met gelijke vertakking DN 1” en DN 2”. TV/063/13-B : Compacte minibinneninstallatie of eentapsaansluiting TV/063/14-A : EA-beveiliging TV/068/1-C : RVS-steun voor watermeter met max. doorlaat 20 mm. TV/071/1-E : Straatpotten, omlijstingen en steunkaders TV/071/2-A : Identificatie / logo deksels straatpotten TV/074/1-A : Markering onder- en bovengrondse hydranten TV/074/2-A : Markering leidingen, toestellen, zinkers en ankerverbod TV/074/3-A : Markering van waterwinningsgebied TV/074/4-A : Markering van elektrische HS- of LS-kabels TV/083/1-C : Wide range-, verloop wide range-koppelingen en flensadaptors PN 10 (niet trekvast en trekvast) TV/084/1-B : Demonteerkoppelingen

Projectnr. C-14-003

16

bestek

TV/084/2-A : Gietijzeren uitzettingstuk voor buizen van gietijzer en staal TV/085/1-A : Stalen, roestvaststalen en gietijzeren flenzen en blindflenzen (+ stalen laskragen) PN 10/PN 16 o TV/092/1-A : Bouten, moeren en sluitringen in roestvrij staal o TV/093/1-C : Vlakke dichtingen voor flenzen PN10/PN16 volgens EN 1514-1 o TV/094/1-A : Herstelklemmen en aanboorklemmen uit RVS alle richtlijnen, verduidelijkingen en bijkomende tekeningen door Pidpa of haar gemachtigden ter kennis gebracht van de aannemer; de inschrijving ingediend door de aannemer net als alle latere plannen of documenten door de aannemer opgesteld in zoverre zij werden goedgekeurd door Pidpa. o o

• •

Deze documenten dienen geïnterpreteerd te worden de ene in functie van de andere. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft de eerstgenoemde voorrang op de volgende en dit volgens de volgorde van bovenstaande lijst, evenwel, in geval van tegenstrijdigheid tussen de plans en de bestekken gelden de aanduidingen van de plans. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken en enkel mits goedkeuring door Pidpa.

B. Voorwerp van de aanneming. Zie Tweede deel – Technische Bepalingen

C. Aanbestedende overheid De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (afgekort Pidpa) met hoofdkantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 246. (Tel.: 03/216.88.00.; Fax.: 03/260.60.03) Alle briefwisseling is te richten aan Pidpa en alle beslissingen worden aan de aannemer kenbaar gemaakt door Pidpa. De facturen moeten worden opgemaakt op naam van Pidpa.

D. Offertes. De offertes moeten worden gericht aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en moeten in een dubbele omslag gestoken zijn, allebei met de vermelding "21 juni 2013 - Projectnr. C-14-003 Raamovereenkomst voor 2014-2017 voor het aanleggen, verplaatsen en/of vernieuwen van distributieleidingen in de regio Geel met materialen van de aannemer."

E. Datum ontvangst/openen van de offertes. De biedingen worden geopend in gesloten zitting op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen: - op 21 juni 2013 . te 11.00 uur

F. Plans – verwijzingen Niet van toepassing

G. Normen De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat: •

de normen die op deze raamovereenkomst van toepassing zijn, te verkrijgen zijn bij: Bureau voor Normalisatie (NBN) Brabançonnelaan 29 1000 Brussel (Tel.: 02/738.01.11)

Projectnr. C-14-003

17

bestek

•

de materialen die in contact komen met drinkwater en/of water bestemd voor de bereiding van drinkwater, moeten strikt conform zijn aan de technische eisen van het Belgaqua-reglement en over een Belgaqua-goedkeuringscertificaat beschikken of een attest uitgereikt door een organisme dat gelijkwaardige waarborgen biedt. Het Belgaqua-reglement "Keuring van materialen in contact met drinkwater" is te verkrijgen bij Pidpa

H. Inlichtingen - verkrijgen van documenten Bestekken, plans en inlichtingen kunnen worden verkregen op het hoofdkantoor van Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen (Tel. 03/216.88.00). De documenten betreffen alle toepasselijke bestekken en plans. De prijs van de volledige bundel is 100 EUR (excl. B.T.W.).

Art.3 - §2 – Algemene regels De algemene aannemingsvoorwaarden zijn op alle opdrachten waarvan het bedrag groter is dan 5.500 € (excl. B.T.W.) van toepassing.

Art.7 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen De diensten van de door onderhavig bestek geregelde aanneming zijn te beschouwen als deel uitmakende van een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het stuk van de verhoging of verlaging van de prijs van de aanneming of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing.

Projectnr. C-14-003

18

bestek

BIJLAGE AAN HET K.B. VAN 26 SEPTEMBER 1996 – ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN.

Art.1 – Leidend ambtenaar Het toezicht op de uitvoering van de overeenkomst wordt waargenomen door Pidpa. De personeelsleden van deze maatschappij kunnen als gemachtigde van het bestuur optreden. Zij zullen belast zijn met alle handelingen welke betrekking hebben op de leiding, de controle en de keuring van de werken, leveringen en verstrekkingen van de goedgekeurde aannemingsovereenkomst, met uitzondering evenwel van de vereffening van betalingen, de vrijstelling of aanwending van de borgsommen, de beslissing tot ambtshalve uitvoering van werken en/of leveringen en in het algemeen van de handelingen welke tot de niet overdrachtelijke bestuurlijke en/of politionele bevoegdheden behoren van de opdrachtgever. De personeelsleden van Pidpa zijn echter bevoegd om de nodige vaststellingen te doen.

Art.4 – Plannen, documenten en voorwerpen A. Officieel dossier Alle stukken, plans, samenvattende opmetingsstaat, enz., ingediend door de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, worden door deze en door Pidpa in tweevoud ondertekend. Een volledig bundel blijft in het bezit van iedere partij. De twee bundels maken het officieel dossier uit van de opdracht.

B. Plannen door aannemer te verstrekken • •

•

•

•

Voorafgaand aan de werken dienen geen synoptische plans te worden opgemaakt. Wel dient, bij het indienen van bestekken van aankoppelingen, de plaats van het aanboorzadel, en in voorkomend geval de plaats van de afsluiter, t.o.v. de woning bepaald te worden d.m.v. een langs- en dwarsmaat. Bovendien moet de diepte van het aanboorzadel t.o. het maaiveld opgemeten worden. Uiteraard dient op het bestek, het adres van deze aftakking genoteerd te worden, net als de door de aannemer en door Pidpa geleverde materialen en de datum van uitvoering. Voor de eventueel geplaatste watermeter dient naast het materiaalnummer ook de tellerstand van de bestaande/nieuwe watermeter en, in voorkomend geval, de tellerstand en het watermeternummer van de uitgenomen watermeter genoteerd te worden. Eveneens dienen, ten laatste 2 weken na het aanvragen van de voorlopige oplevering volgende zaken overgemaakt te worden: o een as-built-plan met horizontale en verticale maten van alle toestellen, de bochten en leidingen t.o.v. vaste punten (huizen, riooldeksels, wegrand,…), op basis van het ontwerpplan; o een synoptische voorstelling, overeenkomstig de plans C125 en C113, van alle uitgevoerde werken, met een eventuele verduidelijking. Na de uitvoering van een boring dient de aannemer aan Pidpa een gedetailleerd uitvoeringsplan van de boring op de schaal, gevraagd door de vergunninggever, aan Pidpa te bezorgen met maataanduiding in drie dimensies. Pidpa kan een nameting d.m.v. een gyroscopisch systeem opleggen. In dit geval moeten ook de resultaten van de nameting in csv-formaat of als shp-file bezorgd worden.

Projectnr. C-14-003

19

bestek

C. Ter beschikking gestelde voorwerpen Voor het verzegelen van watermeters bij het uitvoeren van aftakkingen wordt door Pidpa een verzegeltang ter beschikking gesteld. Deze kan verkregen worden in het Exploitatiecentrum Grobbendonk en dit na afspraak en na voorafgaandelijke storting van een borgsom van 500 EUR op rekeningnummer BE82 0910 0060 5368 met vermelding van het nummer van het project en de tekst "BORGSOM VOOR VERZEGELTANG".

Art.5 - Borgtochtstelling De borgtocht bedraagt 5% van de aannemingssom en moet worden gesteld op naam van de "Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen - Pidpa". Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.

Art.7 - Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht. Vermits de gestelde borgtocht als waarborg voor een niet correcte, of een niet volledige uitvoering werd gesteld, houdt Pidpa in eerste instantie de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen van de op de opdracht verschuldigde bedragen af. Bij ontstentenis van op de opdracht verschuldigde bedragen zal Pidpa de onder meer van ambtswege haar toekomende sommen afhouden van de borgtocht

Art.9 - Vrijgave van de borgtocht De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de definitieve oplevering van de gehele opdracht, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan Pidpa verschuldigd is.

Art.10 – Onderaannemers Principieel mag de aannemer geen onderaannemers inschakelen. Hiervan kan in uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken om redenen die verband houden met de techniciteit van het uit te voeren werk en/of de noodzakelijke voortgang van de werken. De aannemer dient dan wel voorafgaand, en voor elke opdracht afzonderlijk, schriftelijk de toelating aan Pidpa te vragen. Bij de aanvraag dienen de volledige naam en adres van de betrokken onderaannemer gevoegd te worden net als een bewijsstuk van de noodzakelijke erkenning, van zijn registratie als aannemer en een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat de voorgestelde onderaannemer in orde is inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid. Dit attest heeft betrekking op de periode t/m het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van aanvraag om goedkeuring van de onderaannemer. Deze goedkeuring kan worden gegeven door de Algemene Directie mits aan de bovenvermelde uitzonderlijke omstandigheden is voldaan en de vereiste documenten inzake registratie, erkenning en RSZ met de aanvraag zijn ingediend. Een weigering van een voorgestelde onderaannemer kan onder geen enkele omstandigheid aanleiding geven tot vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de invoeringstermijn. Onverminderd de toepassing van art.8 van het K.B. van 26 september 1996 dienen al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden, verplicht ingeschreven te zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse. De onderaannemers moeten eveneens geregistreerd zijn overeenkomstig de bepalingen van het KB van 5 oktober 1978 houdende uitvoering van de artikelen 299 bis van het wetboek van inkomstenbelastingen en 30 bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de arbeiders. Projectnr. C-14-003

20

bestek

Elke inbreuk op bovengenoemde verplichtingen zal worden beschouwd als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 september 1996 en voor de aanvang van de werken van de onderaannemers, vanwege de Pidpadirectie een vrijstelling van die verplichting heeft verkregen. Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan Pidpa, zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elke opdracht dat door een niet door Pidpa goedgekeurde onderaannemer wordt uitgevoerd. In dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting. De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van Pidpa. Bovendien worden de aannemer en de onderaannemer die onder de voornoemde voorwaarden vrijgesteld zijn van de verplichting een beroep te doen op een erkende onderaannemer, niet geacht te hebben voldaan aan de verplichtingen die hun worden opgelegd door de §§ 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24 december 1993 met inbegrip van alle latere wijzigingen, inzake belastingen en sociale zekerheid. De aanvraag voor het inschakelen van onderaannemers dient vergezeld te zijn van een volledig ingevuld formulier (on-line in te vullen of te downloaden via http://www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/leveranciersinfo.htm ).

Art.13 - Prijsherziening De herziening van de prijzen wordt toegepast op het bedrag van de definitieve vorderingsstaat van de werken door toepassing van de volgende formule: p = P [0,50 s/S + 0,15 (M/T.c/C + O/T.f/F) + 0,15 f/F + 0,20] waarin: P = het bedrag van de staat opgesteld op basis van het contract; (in P zijn niet begrepen de sommen aan de aannemer betaald wegens vergoedingen, premies, kosten, schade, intresten, enz.); p = het aangepast bedrag; S = het gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen voor de datum, vastgesteld voor het openen van de inschrijvingen; s = het gemiddeld uurloon van kracht de eerste dag van de periode waarvoor de staat werd opgesteld. Het gemiddelde uurloon is gelijk aan het gemiddelde van de lonen vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf, verhoogd met het totale percentage van de sociale lasten en verzekeringen, bekend als Referteprijzen Verkeer en Infrastructuur (afgekort V.I.); M = het totaal van de in dezelfde post ingeschreven sommen voor het leveren en plaatsen van PVCleidingen; T = het totaal van de in de samenvattende opmetingsstaat - waterleidingen - rechte buizen ingeschreven sommen; C = de referteprijs 'V.I.672' (PVC-polyvinylchloride-poeder) vermeld in de 'Tabel der Referteprijzen V.I.', van de maand die de opening der inschrijvingen voorafgaat; c = dezelfde referteprijs van kracht de eerste dag van de periode waarvoor de staat werd opgesteld; O = het totaal van de in de samenvattende opmetingsstaat - waterleidingen - rechte buizen ingeschreven sommen voor het leveren en plaatsen van gietijzeren leidingen; F = de referteprijs 'V.I.229' (hematiet gieterij - gietijzer - prijs per ton) vermeld in de 'Tabel der Referteprijzen V.I.', van de maand die de opening der inschrijvingen voorafgaat; f = dezelfde referteprijs van kracht de eerste dag van de periode waarvoor de staat werd opgesteld; De breuk uit de formule wordt herleid tot een getal met vijf decimalen, waarvan het vijfde met 1 wordt vermeerderd indien het zesde gelijk is aan of groter dan 5. De producten van de vermenigvuldiging van de aldus bekomen quotiënten met de waarde van de overeenkomstige parameter worden afgebroken bij de vijfde decimaal, die eveneens wordt vermeerderd met 1 indien het zesde gelijk is aan of hoger dan 5. Projectnr. C-14-003

21

bestek

Voor de vorderingsstaat die volgt op een periode waarin nihilstaten werden ingediend, worden de herzieningscoëfficiënten die toegepast worden op het bedrag van de werken, berekend door in de formule de gemiddelden op te nemen van de waarden van de lonen en materialen waarmee rekening moet worden gehouden voor elke nihilstaat en voor de vorderingsstaat die betrekking heeft op de werken.

Art.15 - Betalingen Een deel van de werken wordt uitgevoerd in opdracht van verschillende opdrachtgevers. De aannemer maakt per opdrachtgever een schuldvorderingsstaat op en legt deze aan Pidpa voor ter goedkeuring. Voor de gemeenschappelijke werken wordt de verdeelsleutel van de VRN toegepast. De schuldvorderingsstaat vermeld voor de gemeenschappelijke werken de totale uitgevoerde hoeveelheden en de toepasselijke verdeelsleutel voor de betrokken partij Voor werken uitgevoerd voor rekening van Pidpa geldt het volgende: 1. De aannemer meldt schriftelijk aan Pidpa het beëindigen van de door hem uit te voeren werkzaamheden binnen een opdracht, waarbij elke verplaatsing, uitbreiding, overkoppeling van aftakkingen, vernieuwing van leidingen en aftakkingen, aanleg van nieuwe aftakkingen, e.d. het voorwerp kan uitmaken van een opdracht. Hij maakt op dat ogenblik, en dit per opdracht, de volgende gegevens over: • voor zover nog niet gebeurd: de plannen opgesomd in "art 4. Plannen door aannemer te verstrekken" • voor alle werken aan leidingen (verplaatsingen, uitbreidingen, vernieuwingswerken, e.d.) en voor het uitvoeren van industriële aftakkingen: o een verklaring van einde van de werken; o een synoptische voorstelling, overeenkomstig de plans C125 en C113, van alle uitgevoerde werken met verwijzing naar de referentiepunten op het ontwerpplan. Hierop dient tevens, bij wijziging van een bestaande toestand, deze vorige toestand te worden vermeld. Vanuit deze synoptische voorstelling dient de volledige afrekening te kunnen worden samengesteld. De uitgevoerde werkzaamheden waarvoor geen synoptisch teken voorhanden is (bestrating, diameter van de leidingen, ...) dienen door de aannemer op de synoptische voorstelling omschreven te worden; o indien de controle door Pidpa aanleiding geeft tot opmerkingen, dient de aannemer deze synoptische voorstelling te vervolledigen. Na goedkeuring ervan door Pidpa zal dit document opnieuw ter handtekening aan de aannemer worden voorgelegd; • voor alle werken aan aftakkingen (nieuwe, te vernieuwen en gewijzigde aftakkingen) : o een overzicht van alle bestekken. Dit overzicht dient zowel schriftelijk als in een excel-bestand te worden overgemaakt en dit enkel volgens het door Pidpa aangeleverde model. Geen ander model of bestand zal worden aanvaard. o van elke uitgevoerde aftakking een volledig ingevuld bestek; o Indien de controle door Pidpa aanleiding geeft tot opmerkingen, dient de aannemer deze bestekken te vervolledigen • indien de doorgestuurde documenten en gegevens onderhevig zouden zijn aan opmerkingen vanwege Pidpa, worden deze teruggestuurd ter verbetering.. 2. Pidpa meldt vervolgens schriftelijk aan de aannemer wanneer de opdracht volledig is beëindigd. Een opdracht wordt beschouwd als zijnde volledig beëindigd wanneer, naast de eigenlijke uitvoering van de werken, in voorkomend geval ook de genomen waterstalen aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen, de drukproef met gunstig gevolg werd afgenomen, de overkoppelingen op bestaande leidingen zijn uitgevoerd, de bestrating definitief is hersteld en de aannemer de vereiste melding van het einde van zijn werkzaamheden heeft gedaan. 3. De aannemer dient vervolgens een vorderingsstaat volgens model van de opmetingsstaat van het bestek, en een schuldvordering op te stellen en in te dienen na de melding door Pidpa van de volledige beëindiging van de opdracht.

Projectnr. C-14-003

22

bestek

4. De door de aannemer verstrekte gegevens worden door Pidpa nagekeken en in hun eventueel verbeterde vorm aan de aannemer overgemaakt in de vorm van een proces-verbaal, met het verzoek een factuur op te maken binnen de vijf kalenderdagen. 5. Wanneer de uitvoering en/of afwerking van een opdracht m.b.t. het vernieuwen van bestaande leidingen langer dan een maand in beslag nemen, mag de aannemer - onverminderd de bepalingen vermeld in de vorige alinea's van dit artikel - maandelijkse voorlopige schuldvorderingen met bijgevoegde voorlopige vorderingsstaten ter goedkeuring overmaken aan Pidpa. Het bedrag van deze voorlopige schuldvorderingen mag voor leidingwerken slechts 80% bedragen van de werken opgenomen in de voorlopige vorderingsstaat. De overige 20 % zal betaald worden na voorlopige oplevering. Voor werken aan aftakkingen mag 100% van de voorlopige vorderingsstaat in de voorlopige schuldvordering opgenomen worden. 6. De eerste staat wordt opgemaakt aan het einde van de eerste maand na de maand van de datum van de brief waarmee de deelopdracht is gegeven. De volgende staten worden opgemaakt aan het einde van elke daaropvolgende maand. 7. In deze staten en schuldvorderingen mogen enkel, en dit per opdracht, de voltooide vakken worden opgenomen, die met goed gevolg aan de verplichte drukproef werden onderworpen en waarvan nog geen voorschot uitbetaald werd. 8. Het aantal vorderingsstaten is per deelopdracht beperkt tot maximaal het aantal maanden toegekende uitvoeringstermijn. Bv : voor een deelopdracht waarvan de uitvoeringstermijn 4 maanden bedraagt, mogen maximaal 4 vorderingsstaten ingediend worden waarvan de laatste de definitieve vorderingsstaat moet zijn. Voor werken aan aftakkingen geldt deze beperking niet. 9. Op basis van deze door Pidpa goedgekeurde maandelijkse voorlopige schuldvorderingen en voorlopige vorderingsstaten wordt de aannemer verzocht, in de vorm van een proces-verbaal, een factuur over te maken binnen de vijf kalenderdagen. 10. De voorlopige vorderingen worden ofwel per e-mail, ofwel met de post verstuurd. 11. De facturen zullen worden voldaan binnen de 60 kalenderdagen na het doorsturen van de vorderingsstaat. 12. Opgelegde boetes (o.m. ivm het overschrijden van de uitvoeringstermijn, negatieve evaluaties, …), allerlei facturen vanwege Pidpa (o.a. herstellingsfacturen mbt schadegevallen veroorzaakt door de aannemer naar aanleiding van uitvoering van werken, facturen ivm materiaalverhandelingen, …), … zullen op de te betalen bedragen worden verrekend.

Art.25 –Elementen die in de prijzen zijn begrepen 1.

De op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief. B.T.W. De B.T.W. wordt betaald door de medecontractant. In zoverre daartoe geen posten zijn ingeschreven, omvatten de in de samenvattende opmetingsstaat voorkomende eenheidsprijzen om het even welke kosten, alsmede de eventuele rechten, belastingen en alle heffingen andere dan de B.T.W. Er wordt duidelijk overeengekomen dat de prijzen van de inschrijver het geheel van de leveringen, werken en kosten dekken, nodig om een perfect werkend geheel te verkrijgen. De inschrijver wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de aard en de omvang van de opdracht waarvoor hij heeft ingeschreven. De inschrijver is gehouden zichzelf rekenschap te geven van de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht. Al de werken, leveringen en prestaties, metingen en kosten die aan de opdracht eigen zijn, komen voor rekening van de inschrijver.

2.

Elektriciteit & spoelwater De inschrijver aan wie de opdracht wordt toegewezen, moet op eigen kosten de elektriciteit aanschaffen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Het spoelwater nodig voor het uitvoeren van de opdracht (vullen, ontluchten van de leiding, 1ste controlestaal) wordt door Pidpa ter beschikking gesteld. Voor bijkomende werkzaamheden en onderzoeken (cfr. Art. 137) zal het spoelwater dat door Pidpa geleverd wordt aan de aannemer aangerekend worden aan de geldende verkoopstarieven voor drinkwater (incl. heffingen en BTW, zie www.pidpa.be) Voor deze aanrekening zal het hiertoe gebruikte spoelwater forfaitair worden vastgesteld als volgt: éénmaal de buisinhoud voor de drukproef en tweemaal de buisinhoud voor het spoelen.

Projectnr. C-14-003

23

bestek

Art.26 - Leiding van en toezicht op de werken A. Gemachtigden aannemer – Pidpa 1. gemachtigde aannemer De gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) de Nederlandse taal beheersen net als de taal van zijn ondergeschikten. Bovendien dient elk contact met de burger in het Nederlands te gebeuren. De na(a)m(en) van de gemachtigde(n) van de aannemer moet(en) aan de opdrachtgever worden meegedeeld net als een omschrijving van zijn (hun) opdracht en dit voor de begindatum van de werken. De aannemer mag een ander persoon of andere personen machtigen op voorwaarde dat hij Pidpa 10 dagen vooraf schriftelijk in kennis stelt. Behoudens andersluidende bepaling in het bestek, dient de gemachtigde gedurende de werktijd altijd bereikbaar (semafoon, GSM, mobiele telefonie of dergelijke) te zijn. Deze gemachtigde(en) moet(en) alle beslissingen kunnen nemen die nodig zijn voor een optimale coördinatie en degelijke vooruitgang van de toegewezen werken.

2. gemachtigde Pidpa Bij het geven van een (deel)opdracht zal door Pidpa de coördinator voor Pidpa worden meegedeeld. Per omgaande dient de aannemer aan deze persoon de gegevens van de coördinator voor dat bepaald werk door te geven.

Art.27 – Keuringen A. Keuringsaanvragen. De keuringsaanvragen moeten door de fabrikant of de leverancier worden gericht aan de dienst aankoop-overheidsopdrachten van Pidpa ([email protected]). Deze aanvraag dient te vermelden: het referentienummer van de bestelbon of het projectnummer, de hoeveelheden, de types, de nominale afmetingen en andere identificatiegegevens van het te keuren materiaal. Formulier kan ingevuld worden via http://www.pidpa.be/nl/bedrijfsinfo/pdf/Pidpa_keuringsaanvraag_formulier.pdf B. Kosten en plaatsen van de keuringen. Wanneer de keuringsafstand vanuit Antwerpen tot de keuringsplaats kleiner is dan 150 km en wanneer de keuring kan plaatsgrijpen met een degelijke uitgeruste proefstand zijn er geen keuringskosten voor de aannemer. Wanneer de keuringsafstand groter of gelijk is aan 150 km vanuit Antwerpen dan zijn de reis en hotelkosten ten laste van de aannemer. Het transportmiddel wordt gekozen door Pidpa, rekening houdende met de mogelijkheden en uitgaande van het standpunt dat de reis van de keuringsbeambte zo kort mogelijk moet zijn. Herkeuringen van materialen in de materiaalmagazijnen van de aannemer zijn enkel toegelaten mits akkoord van Pidpa (voor dit soort keuring worden geen kosten aangerekend). C. Levering materialen zonder keuring Bij levering van materialen zonder keuring, zal aan de aannemer een boete opgelegd worden van 50 EUR/stuk niet gekeurd materiaal. Pidpa kan de aannemer verplichten om deze materialen onmiddellijk van de werf te verwijderen.

Projectnr. C-14-003

24

bestek

Art.28 - Uitvoering van de werken A. Algemeen. De uitvoeringstermijn van onderhavige opdracht loopt in principe van 2014 tot en met 2017 De overeenkomst is eenzijdig door Pidpa opzegbaar op de jaarlijkse einddatum. De jaarlijkse einddatum valt een volledig kalenderjaar na de begindatum van het contract of de vorige jaarlijkse einddatum. Indien Pidpa de overeenkomst wenst te beëindigen, zal dit gebeuren bij aangetekend schrijven, minstens vier maanden vóór de jaarlijkse einddatum. Pidpa heeft echter de mogelijkheid om, in geval van opzeg, nog bestellingen te doen gedurende 2 maanden na de einddatum. De hoeveelheid van de werken voor de tweede, derde en vierde periode zijn vergelijkbaar met de hoeveelheden voor 2014 (zie opmetingsstaat). De eerste periode waarin opdrachten kunnen worden gegeven begint vanaf de datum van toewijzing van de opdracht en loopt tem 31 december 2014. Pidpa is er niet toe gehouden, in de loop van de uitvoeringsperiode, de volledige bestelling te plaatsen van alle in de opmetingsstaat voorziene hoeveelheden, noch zich te beperken tot die hoeveelheden. Indien Pidpa het door de aard van de werken, de omstandigheden of de dringendheid aangewezen acht, behoudt zij zich het recht voor sommige van de werken geheel of gedeeltelijk zelf uit te voeren, eventueel met behulp van een andere aannemer, en dit onverminderd de toepassing van de strafclausules. Sommige werken zullen eventueel 's nachts of tijdens de weekends en de verlofperiode moeten worden uitgevoerd. Voor werken die in opdracht van Pidpa buiten de normale werkuren worden uitgevoerd, zullen voor wat de lonen betreft de wettelijke toeslagen worden uitbetaald.

B. Aanneming per opdracht. De aanneming wordt uitgevoerd per (deel)opdracht, waarbij het plaatsen, verplaatsen, uitbreiden, aankoppelen, overkoppelen en/ of vernieuwen van leidingen en aftakkingen het voorwerp kan uitmaken van een opdracht. Pidpa behoudt zich het recht voor de volgorde van de uitvoering van de onderscheiden opdrachten te bepalen. In piekperiodes moet de aannemer effectief in staat zijn om 6 projecten op dagbasis gelijktijdig uit te voeren met de opgelegde uitvoeringsvolumes volgens punt D van dit artikel.

C. Door de aannemer te verstrekken gegevens:

1. Dagelijks •

• •

en dit voor 8.00 uur, dient de aannemer via een faxbericht en/of e-mail het voorziene programma van elke ploeg voor die bepaalde dag, net als de uitgevoerde werken van de vorige dag mee te delen; en dit voor 8.00 uur, dient de aannemer via een faxbericht en/of e-mail, een overzicht te bezorgen van de plaatsen waar die dag verwittigingskaartjes zullen worden gestoken; en dit voor 16.00 uur, dient de aannemer, alleszins telefonisch, de wijzigingen aan het net die de eerstvolgende 2 werkdagen zullen doorgevoerd worden (buiten dienst stellen van bestaande leidingen, e.d.) mee te delen;

Projectnr. C-14-003

25

bestek

•

dient de aannemer, de tijdens de vorige dag uitgevoerde werken aan leidingen via een faxbericht/e-mail over te maken. Dit faxbericht/e-mail bestaat uit een synoptische voorstelling (conform C.113 en C.125), met aanduiding van referentiepunten van het ontwerpplan, maataanduiding met horizontale en verticale maten ten opzichte van vaste referentiepunten op het terrein en alle werken waarvoor in de samenvattende meetstaat een post voorzien is, maar die niet synoptisch weergegeven kunnen worden;

2. Wekelijks (laatste werkdag) dient de aannemer bij voorkeur via e-mail de deelopdrachten door te geven welke in uitvoering zijn; • dient de aannemer bij voorkeur via e-mail de deelopdrachten door te geven welke geschorst zijn omwille van het ontbreken van een goed waterstaal; • dient de aannemer bij voorkeur via e-mail de langetermijnplanning door te geven met de deelopdrachten in uitvoering en gepland in de drie volgende maanden met de vermoedelijke startdatum. • dient de aannemer de originele exemplaren (doorschrijfformulier) van de bestekken van de tijdens de voorbije periode vernieuwde of overgekoppelde aftakkingen aan het toezichtspersoneel van Pidpa te overhandigen. Bij het laattijdig aanleveren van een bestek wordt een boete aangerekend van € 100,00 per stuk. Het is in het belang van de aannemer dat documenten zo snel en zo volledig en correct mogelijk worden overgemaakt. Om verwarring uit te sluiten dient op elk document minimum het projectnummer te zijn vermeld. •

3. Maandelijks (eerste werkdag) Per semester levert Pidpa de aannemer een detailinventaris van ter beschikking gestelde watermeters. Elke watermeter welke niet meer lokaliseerbaar is, zal worden aangerekend aan € 1000,- per stuk

D. Uitvoeringstermijnen.

1. Verplaatsen, uitbreiden en/of vernieuwen van leidingen. Deze werken dienen aangevat binnen de vier weken na het geven van de deelopdracht. Bij een eventuele onderbreking dient het werk voortgezet binnen de week na elk bericht (fax) tot beëindiging van de schorsing van de uitvoeringstermijn. Het is mogelijk dat de vooruitgang van deze werken wordt geremd door de uitvoering van andere werken zoals weg- en rioleringswerken. Voor de dagen dat niet kan worden gewerkt wordt de uitvoeringstermijn verlengd met een zelfde aantal. De aannemer dient dit in het dagboek der werken te noteren. Als termijn waarbinnen de volledige opdracht (inclusief herstellen wegverharding) dient te zijn uitgevoerd, geldt: • voor verplaatsings- of vernieuwingswerken : 5 werkdagen + 1 extra werkdag per 40 m; • voor aanleg nieuwe leiding : 5 werkdagen + 1 extra werkdag per 50 m; • indien de aannemer geen piloot is kan de aannemer schriftelijk verlenging aanvragen aan Pidpa indien de piloot niet het gewenste rendement kan halen. Pidpa bepaalt in welke mate de uitvoeringstermijn verlengd wordt.

2. Het overkoppelen van bestaande aftakkingen. Door Pidpa worden de nodige bestekken ter beschikking gesteld. De aannemer verzorgt zelf de afspraken met de betrokken abonnees. De gemaakte afspraken dienen stipt nageleefd te worden. Zo moet het vernieuwen van een aftakking starten binnen de 2 uur na het overeengekomen tijdstip. De afspraak kan verplaatst worden indien de klant minstens één werkdag op voorhand verwittigd wordt en op voorwaarde dat beide partijen met de wijziging akkoord zijn. Bij niet naleving van deze afspraak wordt een boete van 25 EUR aangerekend. Projectnr. C-14-003

26

bestek

Als termijn waarbinnen de volledige deelopdracht dient te zijn uitgevoerd, geldt: 1 werkdag voor 5 aftakkingen.

3. Vernieuwen van aftakkingen. Door Pidpa worden de nodige bestekken ter beschikking gesteld. De aannemer verzorgt zelf de afspraken met de betrokken abonnees. De gemaakte afspraken dienen stipt nageleefd te worden. Zo moet het vernieuwen van een aftakking starten binnen de 2 uur na het overeengekomen tijdstip. De afspraak kan verplaatst worden indien de klant minstens één werkdag op voorhand verwittigd wordt en op voorwaarde dat beide partijen met de wijziging akkoord zijn. Bij niet naleving van deze afspraak wordt een boete van 25 EUR aangerekend. Als maximumtermijn per opdracht geldt: 1 werkdag voor 3 aftakkingen

4. Algemeen. Voor gemengde opdrachten (vb. aanleg nieuwe leidingen + overkoppeling van aftakkingen) zal de termijn waarbinnen een deelopdracht dient te worden aangevat bepaald worden door het hoofdwerk binnen die opdracht. Pidpa behoudt zich het recht voor een datum waarop de werken dienen te worden aangevat vast te leggen zowel binnen als buiten de hierboven opgelegde termijnen. De uitvoeringstermijn zal worden bepaald door de uit te voeren werken. Voorbeeld: Voor een vernieuwing van 600 m lengte, met 12 aftakkingen te vernieuwen en 30 aftakkingen over te koppelen bedraagt de totale uitvoeringstermijn: 5 wd + (600m / 40m/wd) + (12HA / 3HA/wd) + (30HA / 5HA/wd) = 5 + 15 + 4 + 6 = 30 werkdagen

5. Maatregelen en boetes. Er dient op gewezen dat elke opdracht dient te worden uitgevoerd binnen de voor die bepaalde opdracht gestelde termijn. Bovendien mag de totale uitvoeringstermijn niet overschreden worden. Indien de voorziene termijnen niet worden gerespecteerd kan Pidpa zich wenden tot een andere aannemer. De meerkosten die hieruit voortvloeien worden doorgerekend aan de aannemer die in gebreke blijft. Bovendien geldt, per opdracht, een boete van 125 EUR per werkdag vertraging. Zodra de werken zijn begonnen mogen ze, behalve in de wettelijk voorziene omstandigheden, niet meer worden onderbroken tenzij mits uitdrukkelijke toelating van Pidpa.

6. Wegherstel. Het voorlopig herstellen van de bestrating en het plaatsen van de garnituren van afsluiters en brandkranen moet dagelijks en onmiddellijk na de uitvoering van de werken. Het definitief herstellen van de bestrating dient per vak (leidinggedeelte tussen twee opeenvolgende afsluiters – max. circa 500 m) geëindigd te zijn uiterlijk 10 werkdagen na de volledige aanleg van het vak. In geval van niet-tijdige uitvoering zal, per opdracht, een boete worden toegepast van 125 EUR per werkdag vertraging. Projectnr. C-14-003

27

bestek

7. Proeven. Het proeven van de leidingen op druk maakt deel uit van de uitvoeringstermijn. Het proeven op druk door de aannemer dient aangevat te worden uiterlijk de derde werkdag na het beëindigen van een vak (gedeelte leiding tussen twee afsluiters) of het beëindigen van aanleg van de deelopdracht en dient zonder onderbreking te worden voortgezet tot voldoening van Pidpa. Blijft de aannemer in gebreke, dan is Pidpa gemachtigd vanaf de vierde werkdag het proeven en het eventueel herstel zelf te verrichten op kosten van de aannemer. De eerste waterstaalname gebeurt zo gauw de drukproef goedgekeurd is. In geval alle werken van de deelopdracht reeds uitgevoerd werden, wordt de uitvoeringstermijn van de deelopdracht geschorst vanaf de eerste werkdag na het goedkeuren van de drukproef. De aannemer wordt per fax of e-mail verwittigd indien de waterstalen goedgekeurd werden. De schorsing wordt in dit geval opgeheven en de uitvoeringstermijn voor de deelopdracht loopt de ten laatste vanaf de 5 werkdag na deze melding verder. Het is uiteraard in het belang van de aannemer om zo snel mogelijk na het uitvoeren van de werken, het proeven van de leidingen te starten.

E. Taakverdeling Pidpa / aannemer en coördinatie. Voor wat de voorafgaandelijke afspraken betreft met openbare besturen, o.m. m.b.t. de vergunningen, en met andere nutsmaatschappijen, o.m. met het oog op het bepalen van het startmoment van de werken, wordt alles geregeld door Pidpa. Dit geldt voor alle opdrachten. Voor het uitvoeren van vernieuwingen aan aftakkingen wordt de gemeente op voorhand verwittigd door Pidpa. Het is daarom mede van belang dat de uitvoeringsplanning tijdig bij Pidpa wordt binnengebracht. Indien bij de uitvoering van de werken schade wordt veroorzaakt aan leidingen, kabels, vruchten, beplantingen, afsluitingen en inrichtingen van allerlei aard zal deze schade door de aannemer hersteld of vergoed worden, desgevallend volgens schatting door een expert te benoemen door de plaatselijke vrederechter. Voorafgaand aan de start van de werken dient door de aannemer een plaatsbeschrijf opgemaakt te worden. Het document wordt gestaafd aan de hand van foto’s van de locatie van de werken. Hij nodigt minimaal 5 werkdagen vooraf aan de datum voor opmaak van het plaatsbeschrijf de verantwoordelijke van Pidpa, het gemeentebestuur en de wegbeheerder uit. Het geheel dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeente(n) en aan de toezichter van Pidpa. De werken mogen niet starten vooraleer het document werd goedgekeurd door zowel Pidpa als de gemeente(n). Het opmaken en laten goedkeuren van een plaatsbeschrijf is niet verplicht voor de aannemer. Indien de aannemer echter geen plaatsbeschrijf laat goedkeuren, beschouwt hij het wegdek en aanhorigheden als zijnde in perfecte staat. Bij de start van elke opdracht wordt, indien noodzakelijk, ter plaatse een coördinatievergadering gehouden tussen de verantwoordelijken van Pidpa en de aannemer, eventueel samen met andere besturen. Voor wat de afspraken betreft inherent aan de start van de werken, o.m. de verwittiging van en afspraken met abonnees, gemeentebestuur en andere betrokken besturen, eventuele signalisatie in samenspraak met de bevoegde instanties, is alles in handen van de aannemer. Dit geldt voor alle opdrachten. Een eventueel omleiding- en / of signalisatieplan dient door de aannemer aan de betrokken instanties ter goedkeuring te worden voorgelegd en daarna aan Pidpa te worden overgemaakt. Het afsluitingsschema van de noodzakelijke leidingen dient vooraf te worden besproken met de gemachtigde van Pidpa. Projectnr. C-14-003

28

bestek

Tijdens de werken zelf wordt de opdracht uiteraard onder de volledige en enkele verantwoordelijkheid van de aannemer uitgevoerd. De aannemer staat in voor eventueel nog te maken afspraken en/of verwittigingen. Opmerkingen die Pidpa te maken heeft m.b.t. de werken worden enkel gericht aan de aannemer of zijn aangestelde gemachtigde. Pidpa zorgt voor de noodzakelijke milieuvergunning, bouwvergunning en/of vergunningen i.v.m. het kruisen van waterlopen, wegen, spoorwegen en/of pijpleidingen. Indien, ingevolge de uitvoering van de werken, een milieuvergunning overeenkomstig VLAREM vereist is, zal de aannemer het nodige doen opdat deze vergunning van de bevoegde overheid verkregen wordt voor de uitvoering van de te vergunnen werken. De tijd nodig voor het bekomen van deze vergunning kan geen aanleiding zijn tot verlengen van de uitvoeringstermijn. De werken zullen zodanig georganiseerd worden, dat steeds voldaan wordt aan alle bepalingen inzake milieuvoorwaarden zoals opgelegd door VLAREM.

F. Liggingsplans. Liggingsplans van diverse nutsvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren opdracht dienen door de aannemer bij de diverse nutsmaatschappijen bekomen te worden. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen (bij dringende uitvoer e.d.) dat de liggingsplannen kunnen worden verkregen bij Pidpa. Het op de werf bijhouden van de correcte liggingsplans blijft echter essentieel een verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer blijft trouwens verplicht de nutsleidingen ter plaatse te lokaliseren en hiertoe eventueel sonderingen uit te voeren om schade te vermijden en tijdig de nodige maatregelen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten.

G. Gelijktijdige aannemingen. Door de aannemer kan geen bezwaar worden gemaakt indien, samen met zijn aanneming, en binnen de grenzen van de bouwplaatsen van deze aanneming, andere aannemers andere werken uitvoeren. Tijdens de uitvoering van de werken kunnen tezelfdertijd en op hetzelfde terrein de werken tot aanleggen of verplaatsen van andere leidingen in uitvoering zijn. De aannemer neemt alle nodige maatregelen om de uitvoerders van andere werken niet te hinderen. Hij kan hiervoor geen vergoeding eisen. Door de aannemer kan geen verzet worden aangetekend, noch bezwaar worden gemaakt, noch vergoeding gevraagd wegens het begaan of tijdelijk in gebruik nemen door andere aannemingen van zijn bouwplaatsen. De aannemer wint ter plaatse en bij de betrokken diensten daaromtrent inlichtingen in. De betrokken aannemers komen steeds zoveel als nodig onderling overeen en voor het begin van de werken wordt Pidpa of zijn gemachtigde rekenschap gegeven van de in gemeen overleg voorgestelde maatregelen. Komt men tot geen overeenkomst of bestaan er tegen de getroffen overeenkomst bezwaren, of kunnen de door de aannemers voorgestelde maatregelen niet worden goedgekeurd, of dienen die maatregelen aangevuld, dan stelt Pidpa vast volgens welk programma de uitvoering moet gebeuren en welke veiligheidsmaatregelen dienen in acht genomen.

Art.33 - Afbraakwerken De aandacht van de aannemer wordt gevestigd op het feit dat alle afbraakmaterialen, afkomstig van de werken, van de werf dienen afgevoerd te worden. Indien de oude watermeter uitgenomen moet worden, zal deze afgevoerd worden naar het Pidpa-magazijn te Grobbendonk en daar binnengebracht worden. Projectnr. C-14-003

29

bestek

Indien de watermeter 7 kalenderdagen na uitname niet ingeleverd werd bij het Pidpa-magazijn te Grobbendonk, wordt een boete van € 1.000,00 per stuk aangerekend. Het sloopproces dient selectief te verlopen. De aannemer is verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van het sloopafval. Dit gebeurt minstens in de volgende fracties: zuiver puin (steenfractie), gevaarlijk afval, metaal, (verontreinigde grond, indien deze aanwezig blijkt te zijn) en restfractie. De aannemer zal instaan voor de nodige voorzieningen en ruimte op de werf om deze gescheiden inzameling te kunnen realiseren en te kunnen instaan voor een regelmatige afvoer naar vergunde sorteer- en recyclagecentra of eventueel stortplaatsen. De deelfracties, voortkomend uit de selectieve sloop, dienen op een legale wijze verwerkt te worden waarbij volgende voorkeur prioritair geldig is: 1. rechtstreeks hergebruik; recyclagebedrijf; sorteerbedrijf; storten of verbranden; Hiertoe dienen de sloopwerken gepland en gefaseerd te worden uitgevoerd. Vooraleer de werken aan te vangen, zal de planning ervan ter goedkeuring aan Pidpa worden voorgelegd. Gevaarlijk afval (resten en verpakking van olie, verf, spuitbussen,...) dient op wettelijke wijze opgeslagen (lekbak) en afgevoerd te worden. Asbesthoudende materialen (asbest in gebonden toestand) dienen met de nodige omzichtigheid te worden behandeld. Om het vrijkomen van asbestvezels maximaal te beperken wordt het asbestcement tijdens het sloopproces vochtig gehouden en worden geschikte werktuigen gebruikt. Asbestcementen buizen moeten afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats en mogen in geen geval afgevoerd worden naar een puinbreekinstallatie. De aannemer maakt aan Pidpa een verwerkingscertificaat (stortbewijs) over voor de afgevoerde partij asbestcement. Bij uitname van de leiding legt de aannemer een intentieverklaring voor waarin hij verzekert dat de uitgenomen leiding volgens de regelgeving bewaard wordt op zijn terrein en dat de leiding afgevoerd zal worden naar een erkende stortplaats. Het projectnummer moet vermeld worden op de intentieverklaring. Voor de definitieve oplevering van dit project moet de aannemer verwerkingscertificaat (stortbewijs) overmaken voor de afgevoerde partij asbestcement met een door hem ondertekende verklaring waarin de projectnummers vermeld worden van welke de leidingen gestort werden. De post ‘uitnemen van asbestcement’ kan alleen uitbetaald worden indien de aannemer de intentieverklaring overgemaakt heeft. Indien het verwerkingscertificaat (stortbewijs) niet wordt overgemaakt voorafgaand aan de definitieve oplevering, zullen de reeds betaalde bedragen van deze post afgehouden worden van de borgtocht. Teerhoudend asfalt dient gescheiden ingezameld te worden en dient naar een daartoe vergunde verwerkingsinstallatie te worden afgevoerd. Het teerhoudend asfalt mag in geen geval afgevoerd worden naar een puinbreekinstallatie. Een verwerkingscertificaat van de fractie teerhoudend asfalt wordt bezorgd aan Pidpa. De aannemer bezorgt na uitvoering van de werken aan Pidpa een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden en bestemmingen per deelfractie. Een kopie van de onderscheiden afvoerbewijzen moet kunnen voorgelegd worden. Alle vergoedingen verbonden aan het selectief inzamelen, verwijderen en verwerken van afval zijn ten laste van de aannemer.

Projectnr. C-14-003

30

bestek

Art.35 – Personeel van de aanneming Het is verboden werklieden-uitzendkrachten tewerk te stellen voor de uitvoering van deze werken. Pidpa heeft het recht werklieden, door de aannemer in dienst genomen, door hem betaald en op zijn kosten van de nodige werktuigen voorzien, in regie te doen werken aan de voorwaarden vermeld in onderhavig bestek. Aan de aannemer worden die opdrachten in regie gegeven die niet tot het normaal voorziene behoren en dus niet in de opmetingsstaat voorkomen. De aannemer wordt in dit verband bijzonder herinnerd aan de bepalingen dit artikel aangaande de vereiste bekwaamheid van het door de aannemer gebezigde personeel. Elke werkploeg van de aannemer staat onder de plaatselijke leiding en verantwoordelijkheid van een door hem aangestelde voorman, met minimaal de kwalificatie "geschoolde 2e graad". Bij elke ploeg zal minstens 1 werkkracht staan met een geldig vormingsbewijs "Hygiënisch werken aan waterleidingen". Zie ook Art. 137. Deze vormingsbewijzen, met beperkte geldigheidsduur, worden door Pidpa of een door Pidpa erkend vormingscentrum uitgereikt na het volgen van een gepaste opleiding. Bij ernstige fouten kan Pidpa het vormingsbewijs van de betrokken werkkracht intrekken.

Art.36 – Algemene arbeidsvoorwaarden 1.

Bij het uitvoeren van de werken dient de aannemer zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen inzake arbeidsveiligheid en –gezondheid, in het bijzonder opgenomen in: • de Welzijnswet van 4 augustus 1996; • de Besluiten opgenomen in de Codex over het Welzijn op het Werk; • het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming; • het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

2.

De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, een lijst over van al het personeel dat hij op de bouwplaats tewerkstelt. Bij deze lijst dienen alle gegevens, zoals beschreven in dit artikel, te worden gevoegd. Elke wijziging aan deze lijst dient onverwijld aan Pidpa te worden gemeld.

3.

De aannemer maakt, voordat de opdracht wordt gestart, het adres zoals omschreven in §5 van dit artikel, over.

Art.37 – Dagboek der werken en bescheiden voor het bijhouden van de kostenrekeningen. Het dagboek van de werken bestaat voor deze opdracht uit de dagelijkse mail- en faxberichten van Pidpa met de eventuele opmerkingen, aangevuld met eventuele bijkomende faxberichten, brieven, planning van de werken van de aannemer, e.d.

Art.38 – Verzekeringen. A. Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Bij zijn inschrijving verstrekt de aannemer alle in het inschrijvingsbiljet gevraagde gegevens m.b.t. de dekking van zijn exploitatiepolis: zowel de gedekte risico's als de gewaarborgde bedragen.

Projectnr. C-14-003

31

bestek

Binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de toekenning van het werk, en alleszins voordat de werken worden begonnen, bezorgt de aannemer, aan wie de aanneming is gegund, een kopie van de betreffende polis burgerlijke aansprakelijkheid en zijn bijvoegsels met kopie van het betalingsbewijs van de premie evenals een attest (zie bijlage) ingevuld en ondertekend door zijn verzekeraars die verklaren: •

• • • • •

dat de burgerlijke aansprakelijkheid die Pidpa en de aannemer zelf kunnen oplopen voor schade aan derden toegebracht i.v.m. de uit te voeren werken verzekerd is en dat minstens volgende waarborgen gelden: lichamelijke schade: 2.478.935 euro per schadegeval. stoffelijke schade: 743.681 euro per schadegeval. dat de dekking het risico omvat van schadevergoeding die geburen zouden kunnen vorderen op grond van de verbreking van het bestaand evenwicht zonder schuld; dat zij kennis hebben van de verzaking van de aannemer aan enig verhaal tegen Pidpa; dat zij zich ertoe verbinden Pidpa per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke wijziging die bij de verzekering mocht tussenkomen of van elke grond die de uitwerking ervan mocht bedreigen, met de bijkomende verbintenis het voordeel van de verzekering voor Pidpa in stand te houden gedurende de veertien kalenderdagen die volgen op de voormelde kennisgeving.

Indien geen of een niet-conform attest wordt afgeleverd binnen de gestelde termijn kan Pidpa de gewenste verzekering zelf afsluiten op kosten van de aannemer. Het zal aan Pidpa steeds toegelaten zijn in naam en voor rekening van de aannemer, op zijn kosten, de tekortkomingen aan de verbintenissen van de verzekeringnemer goed te maken. De verzekering doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de aannemer.

B. Verzekering arbeidsongevallen. De aannemer moet, zodra deze erom verzoekt, aan Pidpa de polis voorleggen van de verzekering tegen arbeidsongevallen welke hij met een erkende maatschappij of een erkend organisme voor gans de duur van de werken aangegaan heeft; telkens als Pidpa zulks nuttig acht, levert hij het bewijs dat zijn premies betaald zijn. Ten aanzien van de arbeidsongevallen verzaakt de aannemer uitdrukkelijk aan ieder verhaal dat hij t.o.v. de bouwheer, de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers en t.o.v. de aangestelden van deze zou kunnen laten gelden wegens ongevallen aan zijn eigen aangestelden overkomen. Hij verbindt er zich toe deze afstand van verhaal te bedingen van de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers zodat alle partijen, wederzijds, volledig ontlast worden van een mogelijke aansprakelijkheid i.v.m. arbeidsongevallen. Hij verbindt er zich eveneens toe zijn eigen verzekeraar voor arbeidsongevallen het beding van afstand van verhaal te doen onderschrijven t.o.v. al de bovenvernoemde personen en een zelfde beding van afstand van verhaal te doen opnemen door de onderaannemers, constructeurs, leveranciers, architecten en ingenieursraadgevers in hun respectievelijke polissen voor de verzekering van arbeidsongevallen.

Art.39 – Verplichtingen van de aannemer tot de definitieve goedkeuring. De aannemer waarborgt Pidpa tegen alle - ook elke foutloze - aansprakelijkheid tegenover derden ingevolge de werken of de toestand ervan tot de definitieve oplevering. Uiteraard heft de definitieve oplevering, de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer volgens art.nrs. 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, niet op.

Projectnr. C-14-003

32

bestek

De aannemer moet de nodige herstellingen binnen de 24 uren na de verwittiging of het bevel dat hem werd gegeven beëindigd hebben. Indien de herstelling van zodanige aard is dat zij binnen de 24 uren niet kan worden begonnen of voltooid, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen moeten treffen met het oog op de veiligheid. Bij gebrek aan een begin van uitvoering binnen bovenvermeld tijdstip, of in geval van onderbreking van de begonnen werken zal een boete van 50 € toepasselijk zijn voor elke dag na de 24 uren van de verwittiging of voor elke dag uitstel. Indien Pidpa het, door de aard van het te herstellen euvel, aangewezen acht, behoudt zij zich het recht voor de herstelling of een gedeelte ervan zelf uit te voeren, eventueel met behulp van een andere aannemer en dit op kosten van de oorspronkelijke aannemer.

Art.41 – Aansprakelijkheid van de aannemer. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken die hem werden toevertrouwd. Noch het toezicht uitgeoefend, noch de bevelen gegeven door Pidpa of door andere besturen, en door de aannemer op het gepaste ogenblik niet betwist, noch de uitgevoerde proeven, noch de aan de aannemer overgemaakte afrekeningen, beperken de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen die de aannemer ingevolge de voorwaarden van dit bestek aan Pidpa of haar gemachtigde dient voor te leggen, kunnen in niets zijn aansprakelijkheid verminderen. De plannen, berekeningen en documenten, met uitzondering van de stabiliteitstudie die bij de aanbesteding of in de loop van de uitvoering van de werken de aannemer worden ter beschikking gesteld, dienen te worden beschouwd als minimale eisen. De aannemer wordt geacht zelf zijn berekeningen en testen te hebben gedaan om voor ieder onderdeel en het geheel van zijn aanneming een perfect functionerend geheel te verkrijgen in overeenstemming met de vereisten van het bestek, de bestaande reglementering en de regels van goed vakmanschap. De installatie zal geleverd worden, gemonteerd, regelmatig in werking gesteld en aanvaard zonder de minste afrekening voor handarbeid, vervoerkosten, tolrechten of andere. Het is uitdrukkelijk bepaald dat de constructeur, tegen de onderschreven som, verplicht zal zijn op eigen kosten, gevaar en risico uit te voeren en bij het vervallen van de waarborgtermijn te leveren, niet alleenlijk alle werken en leveringen zoals ze vermeld en beschreven zijn in dit bestek en op de plans en documenten bij zijn inschrijving gevoegd, doch ook al degene nodig opdat de installatie volledig, volgens alle regels der kunst en tot in de kleinste bijzonderheid voltooid en afgewerkt is en alle gegeven waarborgen bereikt zijn. In hun geheel, zoals in hun kleinste bijzonderheden, zullen de machines en de toestellen aan de beste regels der kunst en der nieuwste en volmaakte ervaring beantwoorden. De inschrijvers verklaren bevoegde specialisten te zijn wat betreft de in deze opdracht uit te voeren werken. De ondernemer zal zich niet mogen beroepen noch op missingen noch op vergetelheden in het dossier van de offerte of in de plans die hij zal opgesteld hebben noch op vergetelheden of gebrek aan nauwkeurigheid in de beschrijving, om zich aan de onderschreven verbintenissen trachten te onttrekken. Het gebrek aan bijzonderheden zal o.m. niet als reden van vertraging in het voltooien der werken mogen ingebracht worden. Indien de ondernemer in zijn inschrijving geen opmerking maakt op de technische voorschriften der documenten van de aanbesteding, betekent dit ipso-facto dat hij ze als de zijne aanneemt en dat ze aan zijn eigen praktijk en ondervinding beantwoorden.

Projectnr. C-14-003

33

bestek

Art.42 – Wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen De werken van de door onderhavig bestek geregelde aanneming zijn te beschouwen als deel uitmakende van een raamovereenkomst. Het bepaalde in dit artikel op het stuk van de verhoging of verlaging van de prijs van de aanneming of op het stuk van de verhoging of verlaging van de vermoedelijke hoeveelheden per post is niet van toepassing.

Art.43 – Einde van de opdracht – Opleveringen. A. Waarborgtermijn. De waarborgtermijn voor de werken van een bepaalde deelopdracht bedraagt 1 jaar, te rekenen vanaf de volledige beëindiging van de opdracht. In voorkomend geval wordt deze termijn verlengd in functie van de waarborgtermijn die door de wegbeheerder opgelegd wordt.

B. Voorlopige oplevering. Bij het volledig beëindigen van elke deelopdracht worden de betreffende werken voorlopig opgeleverd en begint de waarborgtermijn te lopen. De opleveringen kunnen slechts worden toegestaan, wanneer Pidpa, in voorkomend geval, in het bezit is gesteld van een schriftelijke ontheffing door de verschillende beheerders van de wegen in de vorm van een procesverbaal.

C. Definitieve oplevering. De definitieve oplevering van de werken wordt voorzien 1 jaar na de laatste voorlopige oplevering. De definitieve oplevering kan slechts worden toegestaan, wanneer Pidpa, in voorkomend geval, in het bezit is gesteld van een schriftelijke ontheffing door de verschillende beheerders van de wegen en nadat het saldo van de materialen die door Pidpa werden geleverd, terug in de magazijnen van Pidpa werd binnengebracht of vergoed door de aannemer. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de herstelling van de opgebroken wegbedekking totdat alle sporen van zijn werken zijn verdwenen.

Art.48 – Verweermiddelen van Pidpa. Ingeval van inbreuk op artikel 12 van de wet van 24 december 1993, op de artikelen 30, § 1 (alinea's 1-2-3) en 36 van de bijlage aan de algemene aannemingsvoorwaarden of op een overeenkomstige bepaling van het bestek, zal de dagelijkse boete van rechtswege zoveel maal worden toegepast als er werknemers zijn t.o.v. wie een inbreuk is gepleegd. Wanneer door de schuld van de aannemer Pidpa niet in staat is dit getal juist te bepalen, wordt het forfaitair geraamd. Wanneer overeenkomstig artikel 47 een tekortkoming aan één van de hiervoor vermelde bepalingen wordt vastgesteld, kan Pidpa aan de aannemer een termijn toestaan om de vastgestelde tekortkoming te doen verdwijnen en dit aan Pidpa te melden. In dat geval wordt die termijn samen met het in artikel 47 bedoelde proces-verbaal aan de aannemer betekend. Heeft de aannemer de tekortkoming waarvan hij in kennis is gesteld, niet doen verdwijnen en heeft hij Pidpa daarvan niet per aangetekende brief binnen de gestelde termijn verwittigd, dan zijn de boeten eisbaar zonder ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrijken van deze termijn, zonder dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. De dagelijkse boete wordt toegepast vanaf de dag volgend op de betekening van bovenbedoeld proces-verbaal. De dagelijkse boete bedraagt 50 €.

Projectnr. C-14-003

34

bestek

Overzicht andere boetebepalingen: Waar Omschrijving Art.13 – KB 10 januari - maandelijkse evaluatie van <50% 1996 - 2 opeenvolgende maandelijkse evaluaties 50%-75% Art.28 – KB 26 boete niet naleven gemaakte afspraken met klanten. september 1996 Bedrag per geval Art.28 – KB 26 Vertraging in de uitvoeringstermijn – per werkdag september 1996 Art.28 – KB 26 boete wegens niet tijdig definitief herstellen bestrating. september 1996 Bedrag per werkdag vertraging Art.28 – KB 26 boete wegens laattijdig aanleveren van een bestek – per september 1996 stuk Art.28 – KB 26 boete wegens niet lokaliseerbare (‘verloren’) watermeter september 1996 Art.33 – KB 26 boete wegens het niet tijdig binnenbrengen van een september 1996 uitgenomen watermeter – per stuk Art.39 – KB 26 boete wegens het niet op tijd starten van herstellingen na september 1996 schadegeval. Bedrag per dag Art.101.2 – 2e deel Boete voor niet lokaliseerbare watermeters – per stuk Art.102.2 – 2e deel Boete voor het openen van afsluiters na 15.00 uur – per half uur 102.4 – DEEL II boete tegen bepalingen verwittigingsprocedure 130 – DEEL II boete te laat verwijderen van niet goedgekeurde materialen, werken, … Bedrag per dag 130.6 – DEEL II boete voor gebruik van ongekeurd materiaal. Bedrag per stuk 133.2 – DEEL II boete voor niet afdichten van buizen R04.04 – DEEL III Boete niet of slecht verzegelen van de watermeter. Boete per geval.

Projectnr. C-14-003

35

bedrag 500 EUR 25 EUR 125 EUR 125 EUR 100 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 50 EUR 1.000 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 50 EUR 25 EUR 25 EUR

bestek

TWEEDE DEEL – TECHNISCHE BEPALINGEN Art. 101 – Voorwerp van de raamovereenkomst. 101.1. Uit te voeren werken. De aannemer die door Pidpa aangeduid wordt voor het uitvoeren van werken in de regio Oost zal in hoofdzaak opdrachten opgelegd krijgen in de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo. Nochtans kunnen ook opdrachten opgelegd worden voor werken in andere gemeenten van het Pidpabedelingsgebied. De raamovereenkomst omvat volgende werken: • het aanleggen van uitbreidingen aan waterleidingnetten van Pidpa; • het verplaatsen en/of vernieuwen van bestaande leidingen in het kader van verplaatsingswerken; • het aanpassen en/of vernieuwen van bestaande aftakkingen in het kader van verplaatsingswerken; • het bouwen of afbreken van ondergrondse kamers voor debietmeters of andere toestellen van Pidpa; • alle samenhangende grond- en wegeniswerken; • alle nodige keuringen; • alle te leveren plannen en documenten; • het leveren van al het materiaal en materieel, nodig voor de uitvoering van de werken. De raamovereenkomst zal uitgevoerd worden per opdracht, waarbij elke verplaatsing, uitbreiding en/of vernieuwing van leidingen en elke reeks van overkoppelen van en/of vernieuwen van aftakkingen, e.d. het voorwerp kunnen uitmaken van een opdracht. Pidpa behoudt zich het recht voor de volgorde van de uit te voeren werken te bepalen.

101.2. Materialen. Voor alle opdrachten levert de aannemer alle materialen voor Pidpa, uitgenomen deze welke in de samenvattende opmetingsstaat en / of in deel III – Wijze van betaling vermeld worden als zijnde te leveren door Pidpa. Samengevat kan gesteld worden dat enkel de watermeters, minibi’s en de meerloopstukken zullen geleverd worden door Pidpa evenals de hypochlorietoplossing voor het ontsmetten van leidingen, hulpstukken en andere materialen. Voor de materialen te leveren door Pidpa zorgt de aannemer voor het vervoeren en plaatsen. De aannemer dient de materialen die hij nodig acht, via de ter beschikking gestelde materiaallijst en na goedkeuring door het toezichthoudend personeel in het Exploitatiecentrum te Grobbendonk af te halen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de uitvoeringstermijn. Het afhalen van de materialen zal geschieden binnen de bureeluren (d.w.z. tussen 9.00-12.00 uur en 12.30-15 uur, de 5 eerste dagen van de week), na afspraak met de magazijnverantwoordelijke en met geschikt transport en dit nadat de verstrekkingsbon voor akkoord door de aannemer ondertekend werd. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het opladen van de materialen. Indien de aannemer, om welke reden ook, voor het tijdig afwerken van een opdracht, beroep dient te doen op materialen van Pidpa, dient hij een materiaallijst op te maken. Hij kan deze materialen bij Projectnr. C-14-003

36

bestek

Pidpa aankopen, voor zover ze ter beschikking zijn, na goedkeuring van de directeur Pidpa-distributie of zijn secondant. Na afspraak met de magazijnverantwoordelijke kunnen de materialen in het Exploitatiecentrum te Grobbendonk afgehaald worden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of schadeloosstelling, noch tot verlenging van de uitvoeringstermijn. De kostprijs van de stukken wordt bepaald door de kostprijs die Pidpa voor deze stukken betaalde, verhoogd met 43 % administratie- en behandelingskosten. Uitgenomen materialen blijven eigendom van de aannemer met uitzondering van de oude watermeters die binnengebracht moeten worden in het Pidpa-magazijn te Grobbendonk. Voor het uitnemen van materialen van aftakkingen en het eventueel vervoer zal geen enkel supplement worden betaald.

Art. 102 – Omschrijving van de werken. 102.1. Algemeen: De inschrijvers zijn gehouden per diameter prijs te geven voor het uitvoeren van de werken in: Voor de leidingen voor aftakkingen (zie ook art. 121.8): • in PE-buizen voor dn32 en dn50; dit voor het uitvoeren van aftakkingen; • in PE-buizen voor dn63, dn90, dn110, dn160 en dn225; dit voor het uitvoeren van nijverheidsaftakkingen of bijzondere toepassingen opgelegd door dit bestek of door Pidpa bij het geven van de (deel)opdracht; Voor de distributieleidingen kleiner of gelijk aan DN 200 mm: • in PVC-buizen dn225 en kleiner (zie ook art. 121.6). Voor de leidingen groter of gelijk aan DN 250 mm: • in ductiel gietijzeren buizen (zie ook art. 121.3). Voor gestuurde boringen: • in PE-buizen (zie ook art. 121.8 en art. 133.5).

102.2. Bijzondere punten: 1. 2.

3.

4. 5. 6.

7.

Bij de uitvoering van de werken zullen de ‘richtlijnen voor hygiënisch werken aan waterleidingen’ strikt gevolgd worden. Zie ook Art 137. Wanneer de aannemer een opdracht krijgt met uit te voeren aftakkingen, zal de verdeling naar de diverse door Pidpa toegelaten wijzen van plaatsing van de watermeters (o.a. kelder, meterputje onder gelijkvloers, bovengronds,…) voor de aannemer geen aanleiding geven tot enig supplement. Wanneer bij werken binnenshuis (afspoelen aftakking, opnemen index, controle terugslagklep,…) vastgesteld wordt dat de installatie een koppeling van het type ‘Utemorac’ bevat, moet het deel van de binneninstallatie dat eigendom is van Pidpa volledig vernieuwd worden. Al de materialen, die in het kader van deze raamovereenkomst gebruikt zullen worden, moeten tijdig en vóór de aanleg ervan getest en gekeurd worden (zie ook art. 130 van het tweede deel – technische bepalingen van dit bestek). De werken zullen uitgevoerd worden rekening houdend met de onderrichtingen van het erbij betrokken domeinbeheerders en de adviezen en richtlijnen die zijn opgenomen in dit bestek. Voorafgaand aan de werken zal de aannemer controleren of de nodige afsluiters en/of andere toestellen bereikbaar zijn. De tijd nodig voor het controleren van de toestellen maakt geen deel uit van de uitvoeringstermijn. Eventuele gebreken moeten minstens 5 werkdagen voor de geplande aanvang van de werken gemeld worden aan Pidpa. Bij laattijdige meldingen kan de aannemer geen aanspraak maken op termijnverlengingen en/of vergoedingen op basis van defecte of niet bereikbare toestellen. De inschrijver zal er steeds zorg voor dragen dat alle abonnees na de werktijd over drinkwater kunnen beschikken. De moederleidingen mogen slechts tussen 9 uur en 15 uur afgesloten

Projectnr. C-14-003

37

bestek

8.

9.

10. 11.

12. 13.

14.

15.

worden. Indien de afsluiters pas na 15 uur opnieuw geopend worden, zal per halfuur en / of gedeelte van een halfuur vertraging een boete van 25 EUR aangerekend worden. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de uitvoering van sommige voorziene uitbreidingen pas kan gebeuren nadat de daar geplande infrastructuurwerken voldoende ver gevorderd zijn. De aannemer dient er eveneens rekening mee te houden, dat bij sommige uitbreidingen een schedebuis of leiding onder een in aanleg zijnde rijwegverharding moet gaan aanleggen, voordat met de aanleg van de eigenlijke uitbreiding een aanvang kan genomen worden. Indien hoger aangehaalde punten zelfs meerdere termijnonderbrekingen tot gevolg hebben, zal dit geen aanleiding geven tot enig supplement. Wanneer bestaande leiding uit hoofde van wegeniswerken moet worden verplaatst met nieuw aan te leggen leiding wordt de aannemer betaald volgens de overeenkomstige posten voor nieuwe leidingen van de samenvattende opmetingsstaat. Hij zal zich op geen enkel supplement kunnen beroepen voor de moeilijkheden die zich kunnen voordoen door de wegeniswerken, zoals termijnonderbreking e.a. Hij moet volgens de richtlijnen van het toezichtspersoneel en in coördinatie met de aannemer van de wegeniswerken er voor zorgen dat de werkzaamheden voor alle partijen zo vlot mogelijk verlopen, zodat de aangesloten abonnees permanent van drinkwater worden voorzien. Het overkoppelen van de aftakkingen op de nieuw aangelegde leiding dient te gebeuren zoals beschreven in art. 126 van deze technische bepalingen. Waar moet aangekoppeld worden op, gekruist of gewerkt aan toevoer- of bedelingsleidingen in asbestcement, moet dit gebeuren met uitnemen van een volledige buis. Voor de werken tegen de forfaitaire sommen zullen in geen enkel geval toeslagen betaald worden. De moeilijkheden worden geacht vooraf gekend te zijn. Het aanwezig zijn van ander materiaal dan voorzien op de bij de raamovereenkomst horende plans, moeilijkheden in de ondergrond, aanwezigheid van leidingen en kabels van andere nutsmaatschappijen, flenzen niet in overeenstemming met NBN EN 1092-2, meerdiepte, droogzuiging, opdrachten van vergunning verlenende besturen e.a. zullen niet als een geldige reden ingeroepen kunnen worden. De aannemer kan in geen enkel geval vergoedingen vragen indien de dichtstbijzijnde afsluiter van Pidpa de watertoevoer niet voldoende afsluit en hij bijgevolg andere afsluiters moet dichtdraaien. De aannemer wordt contractueel verplicht en het eigen personeel van Pidpa is verplicht er zorg voor te dragen dat de omwonenden permanent toegang hebben tot hun eigendom. De permanente toegang met voertuigen is in specifieke gevallen (bv. Tijdens de verhardingsperiode van beton) niet mogelijk. Vanzelfsprekend worden in dergelijke gevallen de nodige afspraken (schriftelijk) met de bewoners gemaakt. De aannemer wordt tevens contractueel verplicht om dagelijks de opgebroken bestrating onmiddellijk na de uitvoering van de werken degelijk voorlopig te herstellen. De definitieve herstelling dient per vak (leidinggedeelte tussen twee opeenvolgende afsluiters – max. circa 500 m), zo mogelijk (asfaltherstellingen bvb. mogen niet in de wintermaanden uitgevoerd worden), binnen de 10 werkdagen na de volledige afwerking van een leidingvak voltooid te worden. Dit geldt niet voor het aanbrengen van overlagingen op asfaltwegen, wat op het einde der werken gebeurt, en voor het aanbrengen van betonverhardingen, waar om praktische redenen de uitvoering over grote vakken dient te gebeuren. Voor het opbreken en herstellen van de bestrating is een post 1.5. voorzien in de samenvattende opmetingsstaat. Alle kosten voor het opbreken en herstellen van soorten bestratingen dienen in de verschillende posten te worden voorzien, inbegrepen hun funderingen, onderlagen en alle andere noodzakelijke werken en leveringen.

102.3. Apparaten en bijzondere stukken: 1. 2. 3.

Voor de hulpstukken, zie de artikels bij de desbetreffende leidingen. Pidpa kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan of opdragen. Mof en spie-einden mogen niet in kamers gebruikt worden. Buiten de kamers worden in de leidingen geen flensverbindingen toegelaten, uitgezonderd voor de toestellen geplaatst in volle grond en dit pas na akkoord van Pidpa. Het gebruik van koppelingen met groot maatbereik (Wide Range koppelingen), is bij overgang van asbestcementen buizen naar buizen in een ander materiaal toegelaten. De aannemer dient echter steeds deze koppeling ter goedkeuring voor te leggen aan Pidpa. Bij gebruik van dergelijke koppeling zal er steeds gebruik gemaakt worden van 'hol-bol sluitringen' aan de moerzijde om kromtrekken van de boutstangen te vermijden.

Projectnr. C-14-003

38

bestek

102.4. Verwittigingsprocedure. Voor de uitvoering van werken dient onderhavige verwittigingsprocedure strikt nageleefd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de aard van de uit te voeren werken, de duur van de uitvoering en de eventuele hinder voor weggebruikers en omwonenden. Bij niet naleving van deze procedure wordt een boete aangerekend van 25 EUR. 1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9.

Bij de aanvang van de werken dienen de politiediensten van de betrokken gemeente(n) mondeling verwittigd te worden van het begin van de werken. Indien voor de uitvoering van de werken het afsluiten van bestaande leidingen noodzakelijk is, dient de duur van de afsluiting beperkt tot het strikte minimum indien hierbij abonnees worden afgesloten. De betrokken abonnees dienen ten minste 3 werkdagen voorafgaandelijk aan de afsluiting in kennis gesteld te worden van het tijdstip en de vermoedelijke duur van de onderbreking bij middel van het daartoe ontworpen formulier of verwittigingskaartje (te verkrijgen bij de toezichter van Pidpa) dat bij de betrokken abonnees dient gepost te worden. Indien de abonnees die zullen afgesloten worden hiervan minder dan 3 werkdagen vooraf verwittigd worden, dient tevens een kleefvignet op het deurslot van de woningen gekleefd te worden om de betrokkenen te verwijzen naar de post die in hun brievenbus gelegd werd. Indien de werken niet op het geplande tijdstip zouden doorgaan en de klanten bijgevolg niet afgesloten zullen worden, moet de aannemer de klanten minstens 24 u vooraf verwittigen. Minder dan 24 u voorafgaand aan de start de werken kan de aannemer de werken niet meer annuleren of verplaatsen en moeten de werken verplicht doorgaan. Indien de werken een hinder uitmaken voor de weggebruikers, mogen de werken slechts aanvangen na goedkeuring van de verkeersregeling en de verkeerssignalisatie door de politiediensten. De signalisatie zal in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de ministeriële besluiten van 25 maart 1977, 14 november 1978 en 30 april 1993. Indien voor de uitvoering van de werken de afsluiting van een straat voor het verkeer in één of in beide richtingen noodzakelijk is, wordt hierover vooraf contact opgenomen met de politie en de technische dienst van de gemeente. De bewoners van de afgesloten straat worden vooraf schriftelijk verwittigd van het tijdstip en de duur van de afsluiting. Indien bij de uitvoering van de werken installaties of leidingen van derden beschadigd worden, dienen de eigenaars en Pidpa hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en de nodige gegevens overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij. De bestaande, de nieuwe of de vernieuwde aftakkingen worden slechts met de nieuw aangelegde leidingen verbonden nadat deze grondig gespoeld en ontsmet werden en de nadien genomen waterstalen blijken te voldoen aan de normen voor drinkwater. Indien deze stalen hieraan niet voldoen dient de reiniging en desinfectie van de leidingen herhaald tot de stalen goed blijken. Indien Pidpa om belangrijke redenen oordeelt dat de aftakkingen toch met de nieuwe leidingen moeten verbonden worden vooraleer de stalen goed blijken, worden de betrokken abonnees verwittigd om het leidingwater niet te gebruiken voor consumptie door middel van een rode verwittigingskaart (Pidpa organiseert het verdelen van de kaarten). Zodra de waterstalen wel in orde blijken, worden de betrokken abonnees verwittigd dat zij het leidingwater opnieuw onvoorwaardelijk kunnen gebruiken, door middel van een groene verwittigingskaart. Indien de vernieuwingswerken gepaard gaan met de uitvoering van wegeniswerken wordt maximaal rekening gehouden met de vooropgestelde planning. Indien vertraging wordt opgelopen, bvb. omdat de ontsmetting van de nieuwe leidingen niet op korte termijn leidt tot goedgekeurde stalen van het leidingwater, wordt het opdrachtgevend bestuur van de werken die aanleiding gaven voor de vernieuwingen hiervan verwittigd.

Projectnr. C-14-003

39

bestek

102.5. Technische uitvoering. 1. Beschadigingen. Wanneer er gevaar is voor beschadiging van andere nutsvoorzieningen, riolen, aftakkingen, wegen, beplantingen, grachten, enz. kan de toezichter van Pidpa steeds het mechanisch graven verbieden en verplichten dat er manueel dient gewerkt te worden. Ingeval bestaande installaties worden beschadigd, dient de betrokken eigenaar te worden verwittigd en de aangestelde van de gemeente onmiddellijk in kennis gesteld. De herstellingswerken worden dan bevolen door de eigenaar van de installatie(s). Indien bij het graven wordt vastgesteld dat bestaande installaties reeds beschadigd waren vóór de graafwerken, dient de betrokken eigenaar van de installatie en de aangestelde van de gemeente hiervan zonder verwijl op de hoogte gebracht te worden. In beide gevallen is het niet toegelaten de sleuf verder aan te vullen zonder het euvel te herstellen volgens de regels van de kunst. Alle leidingen moeten gelegd worden overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en richtlijnen. Indien bestaande installaties de normale aanleg hinderen, dient de leiding deze dieper te kruisen. Kruisingen van hoofdleidingen met rijwegen gebeuren steeds door een onderboring. Slechts na motivatie bij de aanvraag of melding kan de dwarsing in open sleuf gebeuren. Bij de dwarsing in open sleuf kan een beschermkoker gevraagd worden. De koker dient voldoende lang (de breedte van de rijweg vermeerderd met 1 meter) te zijn en de uiteinden worden duurzaam afgedicht. Doorgezaagde wortels van bomen worden met een gepast product behandeld. Indien er gevaar bestaat voor de stabiliteit van de boom of het afsterven van de beplanting, mogen de wortels niet worden doorgesneden. Beplantingen bestemd voor herbruik worden met kluit ingekuild, voldoende bevochtigd en heraangeplant in zuivere teelaarde van minstens 30 cm dikte. De muren, de afdekkingen en de toegangsdeksels van ondergrondse kamers dienen voldoende stevig te zijn. De gemeente kan opleggen dat de deksels dienen bekleed te worden met de omliggende verharding.

2. Groenaanleg en groenonderhoud. 2.1 Ten gevolge van de werken kan het noodzakelijk zijn dat bestaande grasmatten dienen opengemaakt te worden of dat aanwezige struiken of bomen dienen verwijderd te worden. Indien dit zo is, moet de aannemer de groendienst van de gemeente hiervan op de hoogte brengen met een afzonderlijk schrijven. 2.2 Grasmatten. Wanneer, ten gevolge van werken, de aanwezige grasmat dient bewerkt te worden, dient de aannemer ervoor te zorgen dat na de uitvoering van zijn werken: • De grasmat volledig heraangelegd wordt volgens de bepalingen van Standaardbestek 250, Hoofdstuk XI, §2. • De groendienst van de gemeente voorafgaandelijk op de hoogte gesteld wordt van de gebruikte zaden. • Voor de bevordering van de groei van de grasmatten, materialen worden gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §1. Mits het schriftelijke akkoord van de groendienst van de gemeente kan de aannemer toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250. • Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 2.3 Houtachtige gewassen. Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige houtachtige gewassen dienen verwijderd te worden, dient de aannemer ervoor te zorgen dat de herbeplanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §3. • De aan te wenden houtachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan de groendienst van de gemeente voorgelegd.

Projectnr. C-14-003

40

bestek

•

Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §I. Mits het schriftelijk akkoord van de groendienst van de gemeente kan de aannemer toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250. Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

2.4 Kruidachtige gewassen. Wanneer ten gevolge van werken de aanwezige kruidachtige gewassen dienen verwijderd te worden, dient de aannemer er voor te zorgen dat de herbeplanting gebeurt volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §4. • De aan te wenden kruidachtige gewassen worden vóór de aanplanting ter goedkeuring aan de groendienst van de gemeente voorgelegd. • Voor de bevordering van de groei van de houtachtige gewassen, worden materialen gebruikt zoals beschreven in het Standaardbestek 250, hoofdstuk XI, §I. Mits het schriftelijk akkoord van de groendienst van de gemeente kan de aannemer toestemming krijgen voor het gebruik van andere materialen dan voorgeschreven in het Standaardbestek 250. • Na de uitvoering wordt de groendienst van de gemeente hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

3. Bebakening. De werken mogen pas aanvangen nadat de aanvrager beschikt over de nodige toelating of goedkeuring, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, en eventuele andere toelatingen van andere instellingen, diensten en/of besturen, de wegvergunning afgeleverd door de politie en nadat de nodige signalisatie werd aangebracht. Indien de politie en/of de technische diensten bijkomende richtlijnen geeft, dient de signalisatie onmiddellijk aangepast te worden. De aannemer dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden worden verricht zonder afbreuk te doen aan de openbare veiligheid. De bebakening van de te benutten werkruimte moet in overeenstemming zijn met het KB van 01/12/75 (verkeersreglement), aangevuld bij MB van 25/03/77, MB van 14/11/78 en MB van 30/04/93 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Alle latere bijvoegsels van deze voorschriften zijn eveneens van toepassing. Buiten de werkuren, ondermeer 's avonds, tijdens de weekends en telkens wanneer de werken voor een bepaalde tijd onderbroken worden, moeten de verkeersborden die op dat ogenblik niet nodig zijn, weggenomen of voldoende afgedekt worden. Tijdens de duur van de werken dient de aannemer er voor te zorgen dat er een bord aangebracht wordt met de vermelding van: • Naam van de verantwoordelijke voor de aangebrachte signalisatie. • Telefoonnummer van deze persoon tijdens de kantooruren. • Telefoonnummer van deze persoon buiten de kantooruren. Opmerking: Na het einde van de werken dient de aannemer de politie te verwittigen om te laten controleren of de verwijderde verkeersborden, de parkeermeters en het stadsmeubilair op de juiste plaats terug werden aangebracht. Pas wanneer de politie de controle zonder opmerkingen uitgevoerd heeft, mag de tijdelijke signalisatie verwijderd worden. Deze controle dient beschreven te worden in het dagboek (indien van toepassing). Tevens dient de politie een verklaring hieromtrent op te maken en te bezorgen aan de aannemer. Een afschrift van deze verklaring wordt bezorgd aan de aangestelde van de gemeente. In Art.300.14.Bij werken op de openbare weg, is een beschrijving gegeven van de algemene opvatting van de signalisaties.

4. Gedragscode. Volgende gedragscode voor “minder hinder” bij leidingwerken is op onderhavige aanneming van toepassing.

Projectnr. C-14-003

41

bestek

4.1 •

• • • • • • •

Werkmethode. Indien in het bijzonder bestek geen specifieke fasering is opgenomen, dient de aannemer dusdanig zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met omleidingen en toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg van leiding, uitvoering van huisaftakkingen en herstel van wegenis als een aaneengesloten geheel vorderen. Eens de werken aangevat, moeten ze zonder onderbreking worden verder gezet. De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de hoogst noodzakelijke termijn en hoeveelheden. Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen stapelen is slechts toegelaten voor een korte termijn. Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier gegarandeerd te worden. Toegangswegen voor voertuigen moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende de werken. Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, hekken, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt. De werken dienen op een ordelijke manier te worden uitgevoerd.

4.2 Materieel. De aannemer zal er aandacht aan besteden materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar: • grootte van het materieel; • geluidshinder en trillingen; • uitscheiding van uitlaatgassen; • wendbaarheid; • mogelijk risico voor de bevolking; • mogelijk risico voor eigendommen. 4.3 Werknemers. Het personeel van de aannemer moet in het bezit zijn van een identificatie. Alle werknemers moeten een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel dragen (bv. logo). Het aannemerspersoneel moet tegenover iedereen op en langs de werken en onder alle omstandigheden handelen met beleefdheid en het grootste respect. Pidpa of haar gemachtigde kan de aannemer verzoeken om de verwijdering van de werf van elke werknemer die zich niet houdt aan de opgelegde gedragscode. Het aannemerspersoneel moet rekening houden met elk redelijk verzoek van de bevolking. Verzoeken waarvan geoordeeld wordt dat zij niet tot de normale taken van de aannemer behoren, zullen onmiddellijk worden doorverwezen naar Pidpa of haar gemachtigde. 4.4 Klachten. Personen met klachten worden aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet binnen 24 uren worden doorgegeven aan Pidpa of haar gemachtigde. 4.5 Informatieverstrekking. De aannemer zal zich, conform het bestek, strikt houden aan de goedgekeurde planning. Pidpa zal, onverminderd de verplichtingen die op de aannemer rusten, op diverse wijzen de bevolking inlichten omtrent de uitvoering van de werken. De aannemer zal hieraan zijn medewerking verlenen en zal o.m. schriftelijke informatie voorzien voor Pidpa of haar gemachtigde aangaande de gedetailleerde timing van de verschillende bouwfases. 4.6 Onderaannemers. De aannemer zal, in voorkomend geval, alle onderaannemers opdracht geven om zich te houden aan deze instructies. De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor het al dan niet naleven van de gestelde eisen door de onderaannemers.

Projectnr. C-14-003

42

bestek

Art. 103 – Opmeting der werken. Deel III - WIJZE VAN AFREKENING.

Art. 104 – Synoptische en andere plans. Zie deel I – administratieve bepalingen – Art. van de Bijlage aan het KB van 26 september 1996.

Art. 105 – Toezicht op de werken. Het toezicht door Pidpa uitgeoefend, verbindt deze geenszins tot verantwoordelijkheid en vermindert niet in het minst die van de aannemer, zelfs in geval van opmerking, van goedkeuring of van weigering van de toezichter van Pidpa.

Art. 106 – Opstellen van de samenvattende opmetingsstaat. De inschrijver is verplicht de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat te voegen bij zijn inschrijving. Alle algemene kosten en alle noodzakelijke werken en leveringen zonder uitzondering moeten in de prijzen begrepen zijn, ook als niet alle werken en/of leveringen nominatief in de opmetingsstaat voorkomen. De aannemer zal voorafgaand aan zijn offerte een bezoek ter plaatse brengen en zich in zijn bieding baseren op alle moeilijkheden die konden worden voorzien uit het plaatsbezoek en de ontwerpplannen. De inschrijver is verplicht bij de bieding een nota te voegen en daarin de verkeerde opvattingen, de leemten en over het algemeen elk gebrek mee te delen die door zijn grondige studie van het aanbestedingsdossier naar zijn mening aan het licht zijn gekomen. Indien deze nota niet wordt bijgeleverd, wordt de aannemer geacht de volledige aanneming te hebben nagezien en ermee akkoord te gaan.

Art. 121 – Leidingen en hulpstukken. 121.1. Algemeen. 1. Specificaties. Voor kathodische bescherming van stalen buizen wordt verwezen naar het artikel “Kathodische bescherming van stalen leidingen.” van dit bestek.

121.2. Hulpstukken. 1. T-stukken. Vanaf ø 300 mm zullen de spruitstukken van de T-stukken dezelfde diameter hebben als deze van de doorgaande leiding. De aankoppeling naar andere diameters gebeurt via symmetrische of, indien opgegeven, asymmetrische overgangsstukken van het type flens-flens. T-stukken met een overgangsplaat naar een andere diameter op het spruitstuk, zijn enkel toegelaten voor het plaatsen van een brandkraan of een ontlasting en deze overgangsplaten moeten tangentieel zijn. Voor T-stukken < ø 300 mm zal het spruitstuk passend zijn. Als het T-stuk met passend spruitstuk niet bestaat, zal de overgang gebeuren met een overgangsstuk, axiaal of tangentieel, van het type FF. Projectnr. C-14-003

43

bestek

In het geval een T-stuk dient te worden geplaatst met een tangentiële spruit mag de aannemer voorstellen dit te vervangen door een gewone T (axiale spruit), gevolgd door een tangentieel verloopstuk. In voorkomend geval dient hij deze uitvoeringswijze ter goedkeuring voor te leggen, alle extra kosten die hieruit zouden voortspruiten dienen echter in de oorspronkelijke prijs van de tangentiële T te zijn voorzien.

2. Overgangsplaat of -stuk. Een overgangsplaat om van een grotere diameter over te gaan naar een kleinere wordt toegestaan bij leidingen met een diameter ≥ ø 300 mm en enkel in geval van het plaatsen van een brandkraan of een ontlasting met kleinere diameter dan deze van de doorgaande leiding. Alle overige aftakkingen op deze leidingen dienen van dezelfde diameter te zijn als de doorgaande leiding. Voor de overgang van diameter in een doorgaande leiding dient gebruik gemaakt te worden van een overgangsstuk

3. Herstelklemmen uit RVS Herstelklemmen moeten voldoen aan het AquaFlanders-document TV/094/1 De inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige documentatie van de aangeboden reparatieklemmen.

4. Aanboorstukken. De aanboorstukken dienen te zijn uitgevoerd in roestvrij staal AISI 304 18-8 of hogere waarde. Ze dienen van het meerdelige type te zijn, geschikt voor drinkwaterleiding volgens druknorm PN 10. Voor de rubberpakking dient een afschrift van het Belgaqua-keuringsattest bij de inschrijving te worden bijgevoegd. Het spruitstuk dient in de langs- en in de dwarsrichting van het T-stuk aan beide kanten versterkt door ribben tussen lichaam en spruitstuk (in totaal 4 ribben). De versterkingsribben worden dusdanig uitgevoerd dat zij geen hinder veroorzaken voor de behandeling van de bevestigingsbouten van de flens.

5. Overgangskoppelingen. Deze koppelingen zijn alleen toegelaten bij de overgang van materiaal en/of diameter. De koppelingen moeten voldoen aan het AquaFlanders-voorschrift TV/083/1 : “Wide range, verloop wide range koppelingen en flensadaptors PN 10”. De inschrijver voegt bij zijn offerte een uitgebreide documentatie van de aangeboden koppelingen. Het gebruik van een combinatie, flensstukken met overgangskoppeling is toegelaten mits goedkeuring door Pidpa.

6. Demonteerkoppelingen (uitbouwstukken) De demonteerkoppelingen zijn in gietijzer en moeten voldoen aan AquaFlanders-document TV/084/1. De demonteerkoppelingen (uitbouwstukken) worden steeds geplaatst bij afsluiters met flenzen ø 250 mm en groter en bij water- en debietmeters. De demonteerkoppelingen kunnen ook geplaatst worden op andere plaatsen en dit op verzoek van Pidpa, wanneer het vermeld wordt in het bestek en/of op de bijzondere plans. De dichtingsringen zijn vervaardigd uit kunstrubber (EPDM) geschikt voor gebruik in drinkwaterleidingen. De inschrijver voegt bij zijn offerte een uitgebreide documentatie van de aangeboden demonteerkoppelingen.

Projectnr. C-14-003

44

bestek

7. Bochten. Waar er in een doorgaande leiding groter danof gelijk aan ø 300 mm een bocht moet gemaakt worden van 90° dient dit te gebeuren met twee bochten van 45° met tussen deze bochten een buis die een lengte heeft van minimum 9 maal de diameter van de aan te leggen leiding (indien dit niet mogelijk is, dient de buis tussen de bochten een minimum lengte te hebben van 1 meter).

8. Muurdoorgangstukken. 8.1. Muurdoorgangstukken in het leidingwerk. De gedeelten van de leidingen die in het beton worden ingewerkt (= muurstukken) zullen in hetzelfde materiaal zijn uitgevoerd en dezelfde afwerking hebben als de hulpstukken van de buitenleidingen waarbij ze behoren. Indien het muurstuk in contact komt met aarde of volle grond dient de aannemer zich voor uitvoering en afwerking te richten naar de leiding in volle grond waarbij het behoort. De muurstukken zullen steeds uitgevoerd zijn met twee flenzen en zulk een lengte hebben dat zij na de plaatsing minimaal 15 cm aan beide zijden uit het beton uitsteken uitgezonderd: • het muurstuk voor de overloop dat slechts aan 1 zijde uitsteekt en aan de kelderzijde gelijk zit met de wand; • het muurstuk in een debietmeterkamer, een ontlastingskamer of in een watervangput moet minimum 1 m lang zijn, teneinde hierop de nodige toestellen te kunnen plaatsen. Wanneer de doorgang zal gebeuren met speciale muurstukken, dienen deze voorzien te zijn van lekflenzen (bij doorgang betonnen constructies en voor ontlastingen). De muurstukken ø 500 mm en groter moeten voorzien zijn van drie lekflenzen (muurflenzen), de muurstukken kleiner dan 500 mm van twee. Deze lekflenzen bestaan uit ringen of lasstukken met een minimale hoogte van 8 cm en een minimale breedte van 1,0 cm die ofwel samen met het stuk zijn gegoten, ofwel tweemaal volledig rond zijn aangelast. De tussenafstanden tussen twee ringen bedraagt min. 9 cm. De wapeningen worden hiertussen geplooid zonder ze aan te lassen; er wordt de nodige extrawapening voorzien teneinde de te verwachten belasting op de wand over te zetten. 8.2. Doorvoerstukken voor verlengstangen Boven de afsluiters in ondergrondse kamers dienen doorvoerstukken geplaatst te worden voor de bediening ervan. Deze doorvoerstukken bestaan uit straatpotten die ingegoten worden.

9. Trekvaste verbindingen en stootblokken. De trekvastheid van de leidingen wordt in de regel bekomen door trekvaste verbindingen en per uitzondering door het plaatsen van steunblokken. 9.1. Trekvaste verbindingen. Waar trekvastheid moet bekomen worden door trekvaste verbindingen gelden onderstaande voorschriften: 1. De leidingen, die in een schedebuis worden aangelegd, dienen trekvast te zijn, met inbegrip van een lengte van min. 1 buis voor en achter de schede, voor alle materialen. 2. De trekvastheid zal verkregen worden met een systeem dat de buis niet beschadigt (bij de inschrijving ter goedkeuring voor te leggen aan Pidpa). 3. Voor bochten dient de opgegeven lengte voor en achter de bocht trekvast te worden uitgevoerd. Voor T-stukken moet de trekvaste lengte voorzien worden langs de zijde van de spruit. De trekvaste lengte van een overgangsstuk moet voorzien worden langs de zijde met de grootste diameter. Het aantal trekvaste verbindingen moet tot het absolute minimum beperkt worden. 4. Het aantal trekvaste verbindingen zal zo klein mogelijk gehouden worden. Dit door telkens met volledige buislengtes te werken.

Projectnr. C-14-003

45

bestek

5. Op voorlopige einden, nodig voor het tussentijds spoelen, chloreren en / of proeven van de leidingen, daar waar voorlopige afsluiters en / of brandkranen geplaatst worden, dient de leiding tegen uiteenschuiven beveiligd te worden met steunblokken die, bij het definitief afwerken van de leiding uitgenomen dienen te worden. De lengte van de gebruikte buizen moet zo lang mogelijk zijn zodanig dat er zo weinig mogelijk trekvaste koppelingen gebruikt moeten worden. 6. De aannemer dient de leidingen over een bepaalde lengte voor en achter de bochten, buizen en hulpstukken trekvast aan te leggen. ND

80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

1/4 8 9 11 13 17 11 -

1/8 5 6 7 8 10 6 8 10 11 12 13

Bocht 1/16 1/32 3 2 3 2 4 2 5 3 6 3 4 2 5 3 6 3 6 4 7 4 8 4

2 x 1/8 12 14 16 18 20

Trekvast te maken lengte Volle plaat spruitstuk 400 300 10 11 14 16 21 14 17 19 5 21 9 24 5 13 26 10 17

250 5 9 13 16 19

200 5 9 13 16 19 22

150 7 9 12 15 18 21 24

125 5 12 10 13 16 19 22 24

100 5 10 15 12 14 17 20 22 25

80 4 8 11 17 12 15 18 20 23 25

De opgegeven lengtes zijn voor leidingen tot en met DN200 in PVC en voor ductiel gietijzer voor grotere leidingen. Indien andere materialen gebruikt worden, wordt de trekvaste lengte bepaald in overleg met Pidpa. De aannemer dient bij zijn inschrijving de soort van trekvaste koppeling te vermelden en een beschrijving ervan bij te voegen. 9.2. Stootblokken. Op aangeven van de toezichter van Pidpa mag het uitschuiven van de leidingen, hulpstukken, enz. door het aanbrengen van betonnen stootblokken (of steunblokken) belet worden. De stootblokken zullen met de nodige zorg worden gegoten zodanig dat geen bouten, flenzen of dergelijke worden ingegoten. De betonnen stootblok zal met zorg tegen de niet bewerkte grond vastgelegd worden. De uitschuiving van bochten in verticaal vlak zal belet worden door verankering van de buizen dmv beugels in betonnen blokken vastgemaakt. Voor bochten waarvan de druk naar de grond gericht is, moeten betonnen steunblokken de druk op de bodem verdelen. De stootblokken zullen in geval van normale gronden volgende afmetingen hebben: • de hoogte zal ten minste 0,50 m bedragen voor de leidingen met een ø 500 mm of kleiner en gelijk zijn aan de nominale doormeter van de buis voor leidingen met een ø 600 mm of groter; • de horizontale doorsnede zal een vorm hebben aangepast aan het uiterlijke van het te stutten stuk en zal een oppervlakte hebben gelijkwaardig aan die van een vierkant waarvan de zijde door de oplossing van de volgende vergelijkingen gegeven wordt: - voor bochten van 1/4, T-stukken en dode einden : C = 0,76 D maal de vierkantswortel van H; - voor bochten van 1/8 : C = 0,55 D maal de vierkantswortel van H; - voor bochten van 1/16 : C = 0,39 D maal de vierkantswortel van H; - voor bochten van 1/32 : C = 0,27 D maal de vierkantswortel van H. C = zijde van hoger bedoeld vierkant; D = nominale diameter van de leiding in meter; H = statische drukhoogte in de leiding in meter waterhoogte (hierbij dienen eventuele niveauverschillen in rekening gebracht te worden). Voor T-stukken dient men in bovenvermelde vergelijkingen de nominale diameter (D) van het spruitstuk in rekening te brengen. Projectnr. C-14-003

46

bestek

Voor de berekening van steunblokken achter T-stukken voor ontlastingen, zal men een statische drukhoogte van 40 mwk in rekening brengen. T-stukken voor ontluchtingen en mangaten, afgesloten door een volle plaat, enz.... dienen niet gesteund te worden. Op die plaatsen waar onvoldoende ruimte is om de nodige hoeveelheid beton te storten (bv. ondergrondse innemingen) mag een gedeelte van het stootblok aan de voorzijde van het te stutten stuk aangebracht worden. Dit gedeelte dient dan door middel van beugels verankerd te worden aan het gedeelte dat achter het te stutten stuk kan geplaatst worden. De gedeelten van de beugels of trekstaven, die in aanraking kunnen komen met de grond, zullen tegen roest beschermd worden met een vetband die aanvaard wordt door Pidpa. Het Bestuur mag volgens eigen oordeel, gedurende de uitvoering van de werken, een vermindering van de omvang der stootblokken toelaten, welke door de aannemer op eigen volledige verantwoordelijkheid wordt voorgesteld wanneer vaste rotsachtige of dergelijke grond aangetroffen wordt. Een vermeerdering van de omvang der steunblokken zal nooit in rekening gebracht worden, tenzij de vermeerdering voor de uitvoering door de aannemer verantwoord en door het Bestuur aanvaard wordt.

121.3. Ductiel gietijzer. De buizen en hulpstukken zullen in overeenstemming zijn met het AquaFlanders-document TV/54/1 mits volgende wijzigingen : • •

De buizen worden uitgevoerd met mof-spie verbindingen. Voor de trekvaste verbindingen worden geen schroefverbindingen toegelaten.

121.6. Harde Polyvinylchloride (PVC). De buizen en hulpstukken zullen in overeenstemming zijn met het AquaFlanders-document TV/51/1 mits volgende wijzigingen : Algemeen. Met uitzondering van de bochten moeten alle hulpstukken in ductiel gietijzer zijn. De buizen hebben een lengte van 12 meter, tenzij voor een specifiek project (bijv. in een binnenstad) Pidpa vooraf akkoord gaat met kortere buislengtes. Bijzondere stukken. • In uitzonderlijke gevallen, te bepalen door de toezichter van Pidpa, dienen hulpstukken met flenzen te worden gebruikt. • De bochten mogen in harde PVC of ductiel gietijzer zijn. De inschrijver dient bij zijn offerte het materiaal van de bochten te vermelden. • Voor de verbindingen met de toestellen met flenzen worden korte buizen flens-mof in gietijzer gebruikt. • De koppelingen van de buizen bij het gebruik van trekvaste koppelingen, zullen geschieden door middel van type 2 of type 3 uit de TV/051/1, punt 7.3.2. Alle trekvaste koppelingen dienen voor goedkeuring voorgelegd te worden aan Pidpa.

121.8. Polyethyleen. Aftakkingen De polyethyleenbuizen moeten voldoen aan TV/052/1 "Polyethyleenbuizen en hulpstukken HD/PE 80 (MRS 8 Mpa) voor dn ≤ 75” met aanvulling van volgende punten: • De PE HD-buizen zijn op rollen voor de diameters 32 mm en 50 mm. Ze zullen geschikt zijn voor elektro-las-uitvoeringen (mof- en spiegellas). • Aftakkingen moeten uitgevoerd worden in één stuk. Projectnr. C-14-003

47

bestek

Distributieleidingen De buizen en hulpstukken in polyethyleen moeten steeds voldoen aan de AquaFlanders-fiche TV/053/1 "Polyethyleenbuizen en hulpstukken HD/PE 100 (MRS 10 MPa)” met aanvulling van volgende punten: • De buizen met uitwendige diameter dn ≤ 355 mm zijn van de klasse PE 100 SDR 11 (PN 16) volgens de Europese norm EN 12201-2. • De buizen zijn op lengten van min. 10 m. Ze zullen geschikt zijn voor elektro-las-uitvoeringen (mof- en stuiklas). • De voorlaskragen in PE HD met gegroefd dichtingsvlak en voldoende lengte moeten geschikt zijn voor gebruik van elektro-lasmoffen. • Overschuifflenzen zijn in met kunststof (copolymeer of polypropyleen) gecoat staal en geschikt voor gebruik met voorlaskraag in PE. • Indien uit de voorstudie van de gestuurde boringen blijkt dat een grotere wanddikte dan voorgeschreven wordt volgens TV/053/1 vereist is, heeft de voorstudie voorrang op de AquaFlanders-fiche.

Art. 122 – Afsluiters. 122.1. Schuifafsluiters. In de leidingen ø 300 mm en kleiner zullen schuifafsluiters geplaatst worden. Deze afsluiters dienen te voldoen aan het Aquaflanders-document TV/011/1. Samengevoegde afsluiters zijn niet toegelaten. Indien de aannemer voor leidingen in PVC andere schuifafsluiters dan met flenzen voorziet, dient hij dit in zijn bieding te vermelden. De afsluiters zullen geschikt zijn voor een nominale druk PN10. Als het water in contact kan komen met metaal dan zal dat een hoogwaardig roestvrij type zijn. Het bevel tot aanvang van de werken wordt niet gegeven dan na goedkeuring van Pidpa van de door de inschrijver voorgestelde afsluiter.

122.2. Vlinderafsluiters. In de leidingen ø 350 mm en groter zullen vlinderafsluiters geplaatst worden. Deze afsluiters dienen te voldoen aan het Aquaflanders-document TV/12/1. De afsluiters zullen geschikt zijn voor een nominale druk PN 10. Het drukverlies in de vlinderafsluiters zal zeer laag zijn. De inschrijver dient bij zijn bieding de soort van dichting op te geven. In ruwwaterleidingen moeten afsluiters met manchetdichting geplaatst worden. In reinwaterleidingen is een manchetdichting niet toegelaten. Tenzij anders vermeld bij de deelopdracht wordt de vlinderafsluiter bediend d.m.v. een verlengspindel en sleutelkap.

122.6. Voorafgaande goedkeuring : Bij de inschrijving zal de aannemer een volledige beschrijving van de door hem voorgestelde afsluiters aan Pidpa voor goedkeuring voorleggen, waarin o.m. vermeld wordt: de lijst van de gebruikte materialen, de wijze van inwendig bekleden, de herkomst en de fabriek, de afmetingen en het gewicht, de maximale dienstdruk, de waarde van het debietverlies bij de geopende stand, de grootste bedieningssnelheid, het soort dichtingsring, de gebruikte demonteerkoppeling, afwijkingen t.a.v. de in de norm vastgelegde gebruiksvoorwaarden, enz. .…

122.7. Aanleg van de afsluiters. Naast de afsluiters met flenzen van ø 250 mm en groter zullen steeds gietijzeren demonteerkoppelingen geplaatst worden, t.t.z. een trekvast systeem dat bij het plaatsen of wegnemen van de afsluiter een speling van minstens 25 mm tussen afsluiter en leiding kan aanpassen. (zie ook art. 126 van het bestek). Projectnr. C-14-003

48

bestek

De afsluiters worden overeenkomstig de gegevens van de grondplans geplaatst in volle grond of in een kamer. De afsluiters in kamers worden ofwel door wielen gemanoeuvreerd, ofwel van buitenaf. Boven de afsluiters in volle grond worden straatpotten geplaatst zoals beschreven in “Art. 124.4 Aanleg van straatpotten, straatkasten en kijkgaten”. Ze worden gemanoeuvreerd door middel van een sleutel. Op de stangkap zal een koppelmof met spindel van aangepaste lengte geplaatst worden. Deze spindel komt uit in een straatpot, 10 à 15 cm onder het deksel. De spindel wordt door een geleider rechtstandig in de straatpot gehouden.

Art. 123 – Brandkranen. 123.1. Bovengrondse brandkranen. De bovengrondse brandkranen moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/022/1 en het bijhorend addendum van Pidpa ATV/022/1. Het tussenvoegen van verhoogstukken tussen voetbocht en het lichaam van de brandkraan moet mogelijk zijn. Eveneens kan een verhoogstuk, inpasbaar tussen onder- en bovenlichaam van de brandkraan, worden voorgesteld. De inschrijver dient een detailplan bij zijn offerte te voegen met een duidelijke beschrijving van de brandkranen en hun onderdelen. Op dit detailplan dient tevens het totaalgewicht van de brandkraan te worden aangegeven. Pidpa behoudt zich het recht voor het door de inschrijver opgegeven totaalgewicht te controleren. Hiertoe dient op eenvoudige vraag een model van de aangeboden brandkraan ter beschikking gesteld te worden.

123.2. Ondergrondse brandkranen. De ondergrondse brandkranen moeten voldoen aan het Aquaflanders-document TV/021/1 en het bijhorend addendum van Pidpa ATV/021/1 met aanvulling van volgende punten : • het tussenvoegen van de verhoogstukken moet kunnen gebeuren zonder dat het lichaam dient losgemaakt van de voetbocht.

123.3. Verhoogstukken voor brandkranen. De verhoogstukken voor brandkranen dienen te voldoen aan de norm NBN S 21-034. Bij een nieuw geplaatste brandkraan zijn zij te plaatsen onder het lichaam van de brandkraan. Indien zij geplaatst moeten worden aan een bestaande brandkranen zijn zij te monteren tussen het lichaam van de brandkraan en de bajonetkoppeling, met verlengstuk voor de manoeuvreerstang, met dezelfde lengten, 100, 200 en 300 mm en dit volgens dezelfde norm.

123.4. Bedieningssleutels. De sleutels voor de ondergrondse brandkranen zullen voldoen aan type-plan C 84. De sleutels voor bovengrondse brandkranen zullen voldoen aan NBN S 21-045.

123.5. Aanleg van brandkranen. De aanleg van de brandkraan zal zo geschieden dat de bajonetkoppeling 120 à 130 mm beneden het bovenvlak van de straatpot komt te liggen. Aan de voet van elke brandkraan dient de aannemer “drainageschalen” te plaatsen om de spuiopening te beschermen tegen verstopping. De leiding moet over een voldoende lengte trekvast gemaakt worden.

Projectnr. C-14-003

49

bestek

1. Leiding ≤ ø 200 ondergrondse eindbrandkraan. Zij worden rechtstreeks aan de leiding gekoppeld, hetzij met mof rechtstreeks op de leiding, hetzij met tussenvoegen van een overgangsstuk. Indien een overgangsstuk met flenzen tussen geplaatst wordt, mag een voetbocht met flenzen geplaatst worden, in alle andere gevallen moet een voetbocht met mof gebruikt worden.

2. Leiding ≤ ø 200 ondergrondse uitgebouwde brandkraan. Het spruitstuk van het T-stuk zal steeds met mof zijn. De eventuele leidingen welke tussen het spruitstuk en de mof van de voetbocht geplaatst worden, zullen in PVC en spie-spie zijn.

3. Alle andere gevallen. Zij worden rechtstreeks met een T-stuk aan de leiding gekoppeld, hetzij rechtstreeks op het spruitstuk, hetzij met tussenvoegen van een overgangsplaat en een afsluiter en/of een buis met ø 80 mm of ø 100 mm binnendoormeter. Het spruitstuk van het T-stuk zal steeds met flens zijn. De eventuele leidingen welke tussen het spruitstuk en de flens van de voetbocht geplaatst worden, zullen in hetzelfde materiaal zijn als de bedelingsleidingen.

123.6. Aanduiding van brandkranen. In een aantal gemeenten gebeurt de aanduiding van de brandkranen niet door de gemeente zelf. In dit geval moet dit gebeuren bij aanleg van de leiding. Enkel wanneer Pidpa dit uitdrukkelijk vraagt, moet de aannemer de aanduiding van de brandkraan plaatsen. De aanduiding moet voldoen aan de voorschriften vermeld in het ministerieel rondschrijven “Watervoorraden voor het blussen van branden” dd. 14 oktober 1975.

Art. 124 – Straatkasten, straatpotten. De straatpotten, omlijstingen en steunkaders moeten voldoen aan het Aquaflanders-document TV/071/1.

124.1. Straatpotten voor afsluiters en brandkranen. De straatkasten voor ondergrondse brandkranen ø 80 mm zijn in gietijzer en moeten volgens bijlage 1.a-1. van het Aquaflanders-document zijn. De straatpotten voor afsluiters zijn in PE en moeten volgens het principe van bijlage 4.a van het Aquaflanders-document zijn. De afmetingen van het deksel zijn 160 x 160 mm. De deksels dragen een identificatie/log in overeenstemming met het Aquaflanders-document TV/071/2 De deksels voor straatpotten voor afsluiters dragen het opschrift "Pidpa" in letters van 3 mm uitsprong. Als straatkasten voor ondergrondse hydranten boven een ruwwaterleiding geplaatst worden, mag de aanduiding ‘H’ op het deksel niet aanwezig zijn.

124.2. Omrandingsblokken voor straatpotten van afsluiters en brandkranen. De omlijstingen zijn in kunststof. Voor ondergrondse brandkranen zijn de omlijstingen volgens bijlage 1.b-3 van het Aquaflandersdocument. Voor afsluiters zijn de omlijstingen en de onderlegplaat volgens het principe van bijlage 4.b van het Aquaflanders-document. De opening in de omlijsting is aangepast aan de afmetingen van de straatpot voor afsluiters. Projectnr. C-14-003

50

bestek

124.3. Straatkasten voor ondergrondse kamers. Het deksel moet voldoen aan NBN EN 124 en minimaal klasse C250 zijn. Het type van deze straatkasten moet op voorhand door Pidpa goedgekeurd worden en beantwoorden aan de volgende beschrijving. Enkel het deksel type “wegenis” is voorzien voor alle straatkasten. De afmetingen worden in de samenvattende opmetingsstaat aangeduid. De deksels zullen tenminste aan een dienstlast van 5 ton weerstaan. De breukbelasting zal driemaal hoger zijn dan de dienstlast voor het type "wegenis". De straatkasten met afmetingen 80 x 80 cm type "wegenis" zullen voorzien zijn van glijbanen en de zitting van het raam waarop het deksel rust zal een helling hebben van nagenoeg 45°. De lengte en de vorm van de omtrek van het raam moet in zekere mate regelbaar zijn om het te kunnen aanpassen aan de lichte afwijkingen van de afmetingen van het deksel. Het deksel moet volledig en zonder slingering op de zitting van het raam rusten en moet waterdicht sluiten. De slaglijst van het raam en het overeenkomend vlak moeten bewerkt worden, zodanig dat hiertussen een speelruimte van slechts 0,3 mm blijft; de zittingen zullen goed ingevet worden. Het deksel moet in de fabriek op het raam aangepast worden; het mag daarna niet meer uit het raam genomen worden dan nadat het raam geplaatst is en de omranding in beton verhard.

124.4. Aanleg van straatkasten, straatpotten en kijkgaten. De straatkasten, straatpotten en kijkgaten worden aangelegd zoals voorgesteld op het technisch voorschrift T.V./071/1. De straatkasten/potten moeten haaks op de richting van de leiding geplaatst worden. Om de zijden nauwkeurig te laten aansluiten met de voegen van de bestrating mag de straatkast/pot maximaal 10° gedraaid worden tov de leiding. Bij een grotere afwijking wordt de straatkast/pot perfect haaks op de leiding geplaatst en wordt de bestrating aangewerkt tegen de straatkast/pot Rond de straatkasten, die aangelegd worden in aardewegen of in wegen met grint of dolomietbekleding, zal de aannemer een PE omrandingsblok plaatsen. De kaders moeten haaks op de richting van de leiding geplaatst worden. Omdat er op elke aftakking van de leiding ø 300 mm en groter voor het plaatsen van een brandkraan eveneens een afsluiter ø 80 mm geplaatst wordt, dient men tussen de brandkraan en de afsluiter een kort buisstuk ø 80 mm FF met een lengte van ± 40 cm te plaatsen, omdat men anders moeilijkheden heeft om de omrandingsblokken te plaatsen. Indien er onvoldoende plaats is voor het plaatsen van de brandkraan, mag men tussen de overgangsplaat en de afsluiter een bocht ø 80 mm 1/4 FF plaatsen. Op welke wijze het uitbouwen van de brandkraan en afsluiter moet uitgevoerd worden, zal steeds in samenspraak met de verantwoordelijke van Pidpa besproken te worden. In de samenvattende opmetingsstaat zijn, voor het leveren, vervoeren en plaatsen van deze korte buisstukken en / of bochten eenheidsprijzen voorzien.

Art. 125 – Materialen en toestellen voor aftakkingen. 125.1. Specificaties. (Voor de nummers vermeld achter de beschreven toestellen: zie typeplan C.94 “Stukken voor aftakkingen”) De materialen en toestellen voor aftakkingen zullen aan de volgende beschrijving en voorwaarden moeten beantwoorden: De aanboorzadels moeten voldoen aan de Aquaflanders-voorschriften TV/061/1 en TV/061/2. De aanboorzadels zijn steeds van het type 1. De aftakking van het aanboorzadel is steeds 2”. De stopkranen moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/017/1 en van het type II zijn. De controlekranen moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/015/1. Projectnr. C-14-003

51

bestek

De T-stukken voor de controlekranen moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/063/3. De steunen voor watermeters met maximum doorlaat 20 mm moeten voldoen aan het Aquaflandersvoorschrift TV/068/1. Een commercieel systeem voor het verzegelen van de watermeter volgens TV/063/4 of een gelijkaardig systeem bij aanbesteding aan Pidpa voor te leggen. De aftakkingen worden uitgevoerd in PE. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden onder “Artikel 121 – Leidingen” van dit bestek. Alle hulpstukken binnenshuis dienen vervaardigd te worden in messing kwaliteit MS 63 of MS 58 volgens DIN 17660 of de overeenkomstige NBN en/of EN-normen. De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met de gedetailleerde samenstelling van de door hem gebruikte messing voor het vervaardigen van deze hulpstukken. De schroefdraad voldoet aan de toleranties opgelegd door kaliber M (medium). Alle gebruikte organische materialen voldoen aan de BELGAQUA-eisen inzake materialen in contact met drinkwater en bestemd voor de bereiding van drinkwater. Voor elk organisch materiaal dient een BELGAQUA-certificaat of een door BELGAQUA erkend keuringsverslag voorgelegd. Aan de zijde van het aanboorzadel wordt de schede waterdicht afgesloten. Aan de zijde van de woning wordt de schede water- en gasdicht afgesloten met een afdichtingsstop conform C203 of C204. De aftakkingen zullen op de bedelingsleiding gekoppeld worden door middel van aanboorzadels. De beugels moeten beantwoorden aan de bepalingen in artikel 131 bis: “Algemeenheden”. De buitendiameters voorzien voor de gewone aftakkingen zijn PE 32, PE 50 en PE 63. In de doorgaande PE 32-leiding van eenzelfde diameter worden geen koppelingen toegelaten. In de doorgaande PE 63-leiding van eenzelfde diameter moet de koppeling met electrolasmoffen gebeuren. Het koppelmechanisme voor koppeling van de PE-buizen aan de aanboorzadels en voor overgang naar een ander materiaal is een koppelmechanisme met autoblokkeersysteem (type Push-fit of gelijkwaardig). Voor de aftakking aan de aanboorzadels zal het koppelstuk voorzien zijn van een uitwendige gasdraad van G2”. Voor de aftakkingen binnenshuis aan de stopkraan of bocht zal het koppelstuk voorzien zijn van een inwendige gasdraad van G1” voor buizen PE 32 en G2” voor buizen PE 63. Het te gebruiken koppelstuk zal op voorhand aan Pidpa worden voorgesteld en moet door Pidpa worden goedgekeurd, zonder dat deze haar beslissing zal moeten verantwoorden. De eventuele schede naar de achterkelder moet een stijve PVC-buis zijn met een gladde binnenzijde en ø 110 mm SN4 (BENOR).

125.3. Vernieuwen en/of aanpassen van aftakkingen.

1. Algemeenheden. De aannemer zal de werkzaamheden aanvatten met het opzoeken van het aanboorzadel en het maken van de werkput nabij de gevel waar de aftakking zal binnengebracht worden in de woning. Indien zowel op de plaats van het aanboorzadel als aan de gevel van de woning, een asbestcementen buis ø 50 mm, een stalen of gietijzeren buis ø 40 mm, aangetroffen wordt, zal hij voor de verdere uitvoering van de aftakking nagaan of de PE 32 in de asbestcementen buis kan gebracht worden tot aan het aanboorzadel. Bij de wegname van het bestaande aanboorzadel zal de nodige lengte asbestcementen buis weggenomen worden zodat het nieuwe aanboorzadel op dezelfde plaats kan worden geplaatst en de koppeling tussen het aanboorzadel en de PE 32 gemakkelijk kan aangebracht worden. Meerdere bestaande aftakkingen zijn vanaf het aanboorzadel tot nabij de gevel uitgevoerd in een asbestcementen buis ø 50 mm, een stalen of gietijzeren buis ø 40 mm, de rest werd uitgevoerd in lood. Sommige aftakkingen zijn nog aangekoppeld op de moederleiding aan de overkant van de rijweg, niettegenstaande er op die plaats een dubbele moederleiding aanwezig is. De nieuwe aftakking wordt dan verbonden met de moederleiding langs de kant van de woning. Projectnr. C-14-003

52

bestek

Aan sommige woningen bevindt zich een gevelaftakking (N-aftakking) welke niet verlengd is tot eigenlijke aftakking. Deze "N-aftakkingen" hebben vanaf het aanboorzadel op de openbare weg een veranderlijk aantal meter loden- en / of asbestcementen-leiding. De bestaande leiding dient uitgenomen te worden. De N-aftakking dient afgedicht te worden door het plaatsen van een herstelmof. Wanneer bij werken binnenshuis (afspoelen aftakking, opnemen index, controle terugslagklep,…) vastgesteld wordt dat de installatie een koppeling van het type ‘Utemorac’ bevat, moet het deel van de binneninstallatie dat eigendom is van Pidpa volledig vernieuwd worden. De aannemer zal een tweede ronde uitvoeren om de aftakkingen, die om gelijk welke reden tijdens de eerste ronde niet konden vernieuwd worden, te vervangen. In principe mag per dag slechts 1 vak afgesloten worden voor de nodige overkoppelingen. Pidpa kan plaatselijk een afwijking toestaan. De moederleidingen mogen slechts tussen 9 uur en 15 uur afgesloten worden. Indien de afsluiters pas na 15 uur opnieuw geopend worden, zal per halfuur en / of gedeelte van een halfuur vertraging een boete van 25 EUR aangerekend worden. Het sluiten en het openen van de afsluiters, onder het toezicht van Pidpa, zal eveneens door de aannemer moeten worden gedaan. De aannemer zal al de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om bezoedeling van het leidingnet te voorkomen. De bouwput nodig voor het werken aan een aanboorzadel en koppelingsstukken moet volledig droog zijn. De plaats op de buis, waar de doorboring zal uitgevoerd worden, zal vooraf met chloor grondig gereinigd worden. De nieuwe aanboorzadels moeten juist voor de plaatsing gespoeld worden met chloor. Indien na de uitvoering van de werken toch een besmetting wordt vastgesteld, zullen de kosten voor het ontsmetten en terug in orde stellen van het net door de aannemer dienen vergoed te worden.

2. Aftakkingen. De aftakkingen binnen zullen aangelegd worden op de wijze zoals voorgesteld het Aquaflandersdocument TV/063/1. ste De aftakkingen buiten zullen aangelegd worden op de wijze zoals voorgesteld op plan C 95 1 blad. De boring van de flenzen voldoet aan NBN EN 1092-2. De aftakkingen omvatten: • een aanboorzadel, bij voorkeur zijdelings onder 45° of – indien niet anders mogelijk – loodrecht geplaatst, onder druk aangelegd, voor de aftakkingen ø 50 mm (PE 63), ø 38 mm (PE 50) en ø 25 mm (PE 32); • een veranderlijk aantal strekkende meters leiding, uit één stuk, volgens de lengte van de aftakking, het gebruik van bochten is niet toegelaten bij leidingen PE32 en PE50; • het gebeurlijk doorsteken en herstellen van de gevelmuur van het aan te sluiten huis; de aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat ingevolge art. 22 van het "Reglement op de waterdistributie" de openingen in het metselwerk of het beton dienen gemaakt en gedicht te worden door de eigenaar. Deze laatste kan evenwel de uitvoering van deze werken door Pidpa laten uitvoeren. In dit laatste geval dient de aannemer deze werken uit te voeren in opdracht van Pidpa; • het waterdicht afsluiten van de schede langs de buitenzijde van de woning, • het einde binnen het gebouw, waar een stopkraan zal geplaatst worden, gevolgd door een beugel met watermeter en een uitzettingsvoeg met leegloopkraan; • het water- en gasdicht afsluiten van de schede langs de binnenzijde van de woning, • het eventueel volledig vervangen van een oude, vnl. loden aftakking door een nieuwe PE aftakking tot en met de uitzettingsvoeg met bijhorende aanpassingswerken aan de binnenleiding. • het vervangen van de watermeter indien deze ouder is dan 15 jaar; • de controle van de aanwezigheid en werking van de terugslagklep • het eventueel herstellen van de wegverharding.

Projectnr. C-14-003

53

bestek

3. Overkoppelen van aftakkingen in PE-buizen. De aannemer zal de werkzaamheden aanvatten met het opzoeken van de aftakking nabij de plaats waar de aftakking dient overgekoppeld te worden op de nieuw aangelegde moederleiding, met plaatsing van een aanboorzadel en aanpassen van de bestaande aftakking en aansluiten op de moederleiding.

4. Soorten van aftakkingen. Er zijn verschillende aftakkingen mogelijk: deze met een binnendiameter van 50 mm, uit te voeren in PE HD-buizen met een buitendiameter van 63 mm, deze met een binnendiameter van 38 mm, uit te voeren in PE HD-buizen met een buitendiameter van 50 mm, en deze met een binnendiameter van 25 mm, uit te voeren in PE HD- buizen met een buitendiameter van 32 mm.

5. Aansluiting voor aftakkingen. De aftakkingen zullen in het algemeen zijdelings op de bedelingsleiding aansluiten. Wanneer de aftakkingen in PE zijn, zullen overal de zijdelings geplaatste aanboorzadels 45° naar omhoog gebracht worden om het ontsnappen van de lucht te vergemakkelijken. Indien de aftakking gebeurt op een stalen leiding zal de buitenbekleding verwijderd worden rondom de plaats waar het aanboorzadel gebracht wordt, zodat niet alleen de voeg maar ook de beugel in onmiddellijke aanraking komt met het metaal van de buis. De herstelling van de buitenbekleding moet gebeuren met anticorrosieve beschermingsband volgens TV/042/1, zo aan te brengen, dat dezelfde bescherming wordt bekomen als voor de niet beschadigde buitenbekleding. De gaten die in de bedelingsbuis geboord moeten worden, zullen minstens 25 mm diameter hebben.

6. Materialen door de aannemer te leveren. Voor de aftakkingen levert de aannemer alle materialen , zoals voorzien op het typeplan C 95 blad 1, met uitzondering van de watermeter, minibi en eventuele meerloopstukken, De aannemer dient, voor goedkeuring door Pidpa, bij zijn inschrijving het type aanboorzadel en koppelingsstukken te vermelden op de bij het inschrijvingsformulier bijgevoegde fiche “TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN”.

7. Materialen door Pidpa te leveren. De aftakkingen binnen zullen aangelegd worden op de wijze zoals voorgesteld in het Aquaflandersdocument TV/063/1. Enkel de watermeter, minibi en de meerloopstukken worden door Pidpa geleverd. Bij de plaatsing van de ter beschikking gestelde watermeters zal de aannemer het 'first in / first out'-principe hanteren.

8. Overname uitgenomen materialen. De materialen die bij een overkoppeling of vernieuwing van een aftakking uitgenomen worden, worden, met uitzondering van de watermeter, eigendom van de aannemer. Zie ook de bepalingen in verband met uitgenomen watermeters in Art.28.C.3 en Art.33.

Projectnr. C-14-003

54

bestek

Art. 126 – Verscheidene toestellen en hulpstukken. 126.3. Terugslagkleppen DN ≥ 50. De terugslagkleppen moeten voldoen aan de Aquaflanders-fiche TV/031/1, drukklasse PN 10. De terugslagkleppen zullen verplichtend van het membraantype zijn met het huis en torpedo uit gietijzer. Zij zullen van het snelsluitend, slagloos en geruisloos type zijn en dienstig voor een willekeurige inbouwstand. De flenzen moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift T.V./085/1. De ladingsverliezen dienen zo klein mogelijk te zijn.

Art. 130 – Keuringen en proeven. Alle keuringen en proeven opgelegd in dit bestek of ten gevolge ervan, zijn volledig ten laste van de inschrijver. De proeven, het nazicht, de beproevingen en alle andere bewerkingen zullen plaatsgrijpen vóór of bij de voorlopige oplevering. Voor het nazicht, de beproevingen, proeven en al de andere bewerkingen die voor doel hebben na te gaan of al de uitslagen bekomen zijn welke door Pidpa voorgeschreven of door de inschrijver gewaarborgd worden, zal de afgevaardigde van Pidpa de nodig geachte methoden en werkwijzen mogen toepassen, na overleg met de aannemer. De aannemer zal voor het uitvoeren der proeven, de schikkingen treffen en geijkte meettoestellen met de vereiste nauwkeurigheid leveren en installeren. Het nodige materiaal en personeel voor de proeven (de keuringsagent van Pidpa uitgezonderd) zal insgelijks ten laste van de ondernemer vallen. In geval er zou bewezen worden dat de materialen, groepen, toestellen of bijhorigheden de voorwaarden door dit bestek opgelegd of deze door de aannemer gewaarborgd niet vervullen, zal Pidpa ze mogen weigeren tot en met de voorlopige aanvaarding, indien de inschrijvers binnen een termijn van zes maanden, er niet toe gekomen zijn ze in bevredigende staat van werking te brengen. Indien een gedeelte der levering geweigerd zou worden, zal de aannemer verplicht zijn de geweigerde stukken op zijn kosten te vervangen, en dat binnen de kortst mogelijke termijn, opgelegd door Pidpa. In geval deze vervanging in de strikt vereiste termijn niet zou geschieden maar uiterlijk na acht dagen, zal Pidpa het recht hebben dit ambtshalve te doen op kosten, risico en gevaar van de aannemer. Deze laatste zal verantwoordelijk zijn voor de vertraging door dit feit veroorzaakt, in de voltooiing der werken, tot beloop der boete zoals voorgeschreven. Pidpa zal het recht hebben die geweigerde stukken te gebruiken totdat ze vervangen worden. Indien gans de installatie geweigerd werd, zal de ondernemer verplicht zijn, op bevel van Pidpa, al zijn materialen binnen de termijn van een maand weg te nemen en/of het terrein in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Bij overschrijding van deze termijn zal een boete worden opgelegd die vijfentwintig euro (25,00 EUR) zal bedragen per dag vertraging. Na acht dagen overschrijding houdt Pidpa zich ambtshalve het recht voor al de materialen van de aannemer op zijn kosten, risico en gevaar te doen wegnemen, alsook het terrein in zijn oorspronkelijke staat te doen herstellen, onverminderd de boeten die verder zouden toegepast worden. Indien de aannemer aan zijn raamovereenkomst zou verzaken, nadat het geweigerde materiaal is weggebracht, zal Pidpa overgaan tot een onderhandse overeenkomst op kosten, risico en gevaar van de aannemer, onverminderd de opgelopen en op te lopen schade.

130.6. Leidingen.

1. Keuring van materialen. Zie ook Aquaflanders-fiche TV/000/1 – Voorafgaande beoordeling van materialen en de partijkeuringsmodaliteiten voor levering en werken. De onderzoekingen, proeven, enz. op de bouwplaats zijn, tenzij anders beschreven in het bestek, ten laste van de aannemer. Projectnr. C-14-003

55

bestek

1.1.

Materialen van Pidpa. Het staat de aannemer vrij, op zijn kosten, de materialen extra te keuren bij het afhalen in de magazijnen van Pidpa Pidpa veronderstelt en de aannemer neemt aan dat de materialen geleverd worden in goede staat. Alle beschadigingen welke op het werk zouden vastgesteld worden zijn dan ook ten laste van de aannemer.

1.2.

Materialen van de aannemer. Alle materialen moeten gekeurd worden zoals in TV/000/1 beschreven is.

2. Drukproeven en proeven op de waterkwaliteit. 2.1.

Drukproeven De leidingen moeten op druk getest worden volgens de Aquaflanders-fiche T.V./000/2. Aanvulling op T.V./000/2: Bij het testen van lineair elastisch leidingmateriaal mag er geen drukval optreden, ongeacht de toegepaste binnenbekleding.. De aannemer zal de toestellen van de in dienst zijnde vakken of de toestellen welke er op aansluiten slechts bedienen in het bijzijn en in opdracht van een agent van Pidpa.

2.2. •

•

•

• • •

•

Proeven op de waterkwaliteit

Als er moet aangekoppeld worden op bestaande leiding kunnen eventueel waterstalen van de in dienst zijnde leiding genomen worden op plaatsen die Pidpa nuttig acht. Ter controle zullen na de aankoppelingen nieuwe waterstalen op dezelfde plaatsen genomen worden. Bij het vullen van de leiding voor de drukproef, dient een eerste maal gechloreerd te worden. Dit vermindert de kansen op een slechte proef op de waterkwaliteit met bijkomende waterstalen tot gevolg. De hiervoor te gebruiken hypochlorietoplossing dient afgehaald te worden in het Exploitatiecentrum te Grobbendonk, na contactname met de magazijnier. De hoeveelheid te gebruiken hypochlorietoplossing bedraagt 0,25 l/m³. Na het uitvoeren van de drukproef zal de aannemer alle leidingen en geplaatste toestellen grondig spoelen. Dit kan door het volledig openen van één of meerdere brandkranen zodat een maximaal mogelijke stromingssnelheid verkregen wordt. Door het openen en sluiten van tussengeplaatste afsluiters zorgt de aannemer er voor dat elk leidinggedeelte grondig afgespoeld wordt. Het is verplicht om tussenliggende toestellen eveneens kort door te spoelen. Tussenliggende afsluiters worden enkele keren open en dicht gedraaid ten einde toe te laten eventuele onreinheden uit de zitting te spoelen. De aannemer neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om het afgespoelde water naar grachten, beken of hiertoe geschikte rioleringen af te voeren. De toezichter van Pidpa verwittigt, na goedkeuring van de drukproef, de betrokken diensten voor het nemen van de waterstalen. De aannemer wordt, in voorkomend geval wanneer de proef op de waterkwaliteit negatief is, via een faxbericht verwittigd indien bijkomende waterstalen dienen te worden genomen. Indien vastgesteld wordt dat de waterstalen van de aangelegde leidingen of van bestaande leidingen na de uitvoering van de aankoppelingen slecht zijn, zal Pidpa deze leidingen bijkomend spoelen. Als de waterstalen, na het bijkomend spoelen nog slecht zijn, zal de aannemer uitgenodigd worden om, in overleg met Pidpa, een actieplan opstellen om de waterkwaliteit in orde te brengen. Zie ook Art.137. De aannemer wordt via e-mail of faxbericht verwittigd wanneer het waterstaal goed is. (zie ook Art. 28.D.8)

Projectnr. C-14-003

56

bestek

Art. 130bis – Herkomst van de materialen. De inschrijver dient, op straffe van nietigheid, bij zijn offerte de fiche - TECHNISCHE OMSCHRIJVING VAN LEIDINGEN EN TOESTELLEN - te voegen met aanduiding van alle voor deze raamovereenkomst van toepassing zijnde artikels, dit alles met de nodige documentatie, o.m. van: • alle in zijn offerte vermelde leidingen; • afsluiters, brandkranen, enz…; • gietijzeren hulpstukken; • koppelingsstukken; • enz. De aannemer mag bij inschrijving per materiaal maximaal 1 leverancier opgeven. Indien de aannemer nadien een andere leverancier wenst te gebruiken, moet hij schriftelijk toestemming vragen aan Pidpa – Distributie te Grobbendonk.

Art. 131 – Personeel, gereedschap en wijze van uitvoering. Het vervoer ter plaatse, het lossen, het uitpakken, het terugzenden der verpakking, de behandeling der stukken, alsook het monteren der kabels, de persgroepen, de apparaten en aanhorigheden, vallen ten laste van de ondernemer, die te dien einde al het gereedschap, de hefwerktuigen, enz. ... zal leveren, alsook de monteurs en de nodige helpers; de aannemer zal bevoegde gespecialiseerde werklieden ter plaatse sturen, door een hoofdmonteur geleid, altijd dezelfde, die daar in dienst zal blijven tot de voltooiing der installatie. De aannemer zal onmiddellijk iedere werkman moeten wegzenden die hem aangewezen zou worden omdat hij, henzij door zijn onbevoegdheid of zijn slechte wil, hetzij door zijn slecht gedrag, de goede uitvoering der werken in het gedrang brengt.

Art. 131bis – Algemeenheden. 131bis.1. Bouten, trekstangen en beugels, moeren, splitpennen en voegen. -

-

-

-

-

Bouten, moeren en rondsels moeten voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/092/1. De moer moet dan vlot enkele malen op de bout kunnen gedraaid worden zonder deze bekleding te beschadigen. De trekstangen en beugels zijn in RVS. Het draadgedeelte van de trekstangen en beugels is steeds van het metrische type en de afmetingen zijn conform de norm DIN13. Het roestvrij staal is conform de norm DIN237 deel 11 en de kwaliteit is minimum A2-70. De bouten moeten tevens voldoen aan de norm DIN 931 of DIN 933. De splitpennen moeten voldoen aan de norm DIN 94. De splitpennen moeten in messing van gangbare kwaliteit zijn. De stangkap voor brandkranen ø 80 mm mag vast gezet worden met een RVS draadstuk, waarvan 1 uiteinde als “oog” geplooid werd. De vlakke dichtingen dienen te voldoen aan het Aquaflanders-voorschrift TV/093/1: DN < ø 200 mm type BC; DN ≥ ø 200 mm type IBC met metalen kern.. De flenzen, bouten, moeren en rondsels dienen, wanneer zij geplaatst worden in volle grond, volledig waterdicht ingepakt te worden met anticorrosieve beschermingsband volgens TV/042/1. Na het aanspannen van de bouten moeten de uiteinden van de bouten min. 3 mm en max. 12 mm buiten de moeren steken. Deze lengte houdt rekening met de dikte van de flenzen, de samengedrukte vlakke dichtingsringen, de rondsels en de eventuele isolatieringen. Het gebruik van tapbouten is niet toegelaten (type par 9.4.10 tem 13 van de norm NBN EN 545).

Projectnr. C-14-003

57

bestek

Art. 132 – Aardewerk en uitgravingen. 132.1. Eisen. Alle werken en materialen beantwoorden aan de eisen van het Standaardbestek 250 (versie 2.2).

132.2. Algemeen. De aannemer verbindt zich er toe geen vergoeding te vragen voor de bijkomende moeilijkheden ingevolge de aanleg van kabels en / of leidingen na de aanbesteding van de raamovereenkomst. De aannemer zal de sleuven voor de aanleg van de leidingen zodanig maken en de noodzakelijke aanvullende maatregelen, zoals bronbemaling, treffen, zodat geen grond of grondwater in de reeds aangelegde leiding kan dringen. Pidpa heeft het recht de uitvoering van de werken onmiddellijk te schorsen indien aan voormelde eisen niet voldaan wordt, zonder dat de aannemer hierdoor recht heeft op enige vergoeding. De aannemer dient zich, vooraleer de graafwerken te starten, voldoende te informeren over de aanwezigheid van andere nutsleidingen in de buurt van de uit te voeren graafwerken. Hij blijft steeds verantwoordelijk voor het in stand houden van deze nutsleidingen. Eventuele beschadigingen vallen ten laste van de aannemer. Dit is eveneens het geval voor de beschadigingen die zouden gebeuren tijdens werken uitgevoerd aan uurlonen.

132.3. Tijdelijk oppompen van grondwater. De aannemer zorgt voor de nodige vergunningen voor zowel het oppompen van water als voor de lozing. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van de bronbemaling met volledige vrijwaring van Pidpa. De aannemer is verplicht om conform de wetgeving elke bronbemaling te voorzien van een debietmeter.

132.4. Sleuven Voor het maken en herstellen van sleuven dient men zich te houden aan Standaardbestek 250, hoofdstuk XII.11 : Sleufherstellingen artikels 1 tem 3. Voor de sleufbreedte is het standaardbestek 250 niet van toepassing. De theoretische afmetingen van de sleuven voor de aanleg van waterleidingen zijn opgenomen in onderstaande tabel. Hierbij is rekening gehouden met de minimum dekking van 1 m en met een theoretische rechthoekige sectie. ø 400 300 275 250 225 200 175 150 125 100 80 60 40

Projectnr. C-14-003

B 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

d 1,43 1,33 1,30 1,27 1,25 1,22 1,20 1,17 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06

m³ 1,2155 1,0640 0,9100 0,8890 0,8750 0,8540 0,7800 0,7605 0,6840 0,6720 0,6600 0,6480 0,6360

58

bestek

waarbij: ø = nominale diameter van de leiding in mm B = breedte van de bodem van de sleuf in m = theoretische sleufbreedte d = normale diepte van de sleuf in m m³ = volume uit te graven per strekkende meter sleuf in m³ Als minimum sleufbreedte wordt steeds 0,60 meter genomen, tenzij anders vermeld in Deel 3 punt R01.01.001.

1. Beschrijving De werken omvatten: • De uitgravingen; • De opbraak van de bestaande verhardingen inbegrepen de funderingen, lijnvormige elementen, e.d.; • Het verwijderen van de niet herbruikbare materialen en ongeschikte gronden van de werf naar de stortplaats van de aannemer; • Het opnieuw aanvullen met zandachtige grond (herbruikte of geleverde zandachtige grond) volgens artikel 2 van het reglement of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen; • Het aanvullen van de bermen met afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250 III-4, tot het gewenste profiel; • Het egaliseren en onder éénvormig profiel brengen van de afdekkingsmaterialen; • Het verdichten; • Het inzaaien; • Het herstellen van de verhardingen met de daaronder liggende fundering en onderfundering, en het herplaatsen van de lijnvormige elementen zodat het wegprofiel (rijbaan, parkeerstrook, fietspad en voetpad) in zijn oorspronkelijke vorm en helling wordt hersteld.

2. Materialen De materialen zijn:

2.1. • • •

Ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens Art.132.5.Aanvullingsmaterialen van dit bestek of met zand volgens SB 250, Hfdst III- 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen; Afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-4; Zaden volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-63

2.2. • • • • • • • • • • • •

Voor leidingen gelegen in volle grond (buiten verhardingen)

Voor leidingen gelegen onder verhardingen

Ophogings- en aanvullingsmaterialen volgens Art.132.5.Aanvullingsmaterialen van dit bestek of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen; Zand voor voegvulling van bestratingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.16.; Zand voor keibestratingen en mozaïekkeibestrating volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III6.2.9; Zand voor bestratingen van betonstraatstenen en betontegels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.14.; Zand voor zandcement volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-6.2.4.; Schraal beton volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk V-4.10.; Cement volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-8.; Bitumineuze mengsels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-2.2.; Cementbetonverhardingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-l.; Keien volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23. 1. l.; Mozaïekkeien volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.1.2.; Betonstraatstenen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.2.;

Projectnr. C-14-003

59

bestek

• • •

Gebakken straatstenen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.4.; Betontegels volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-23.3.; Lijnvormige betonelementen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-32.

3. Uitvoering 3.1. •

•

• • •

•

Algemeenheden

Bij het maken van sleuven mogen noch gronden noch andere materialen op rijbaan, fietspad of voetpad gestapeld worden tenzij de inname uitdrukkelijk toegelaten is en valt onder de voorwaarden bepaald in de wegvergunning afgeleverd door de Politie. Ter plaatse van bomen mag de leiding niet geplaatst worden in een open sleuf. Minstens op normale sleufdiepte moet een minimale opening gemaakt worden van voor de kroonprojectie tot voorbij deze zone. Hierbij mogen geen wortels worden beschadigd. De holte moet zorgvuldig worden aangevuld met grond afkomstig van de uitgraving in de onmiddellijke omgeving van de boom. Deze aanvulling dient zorgvuldig verdicht te worden. De leiding wordt juist onder de stam geboord. Er mogen geen gronden verplaatst worden in een straal van 2,00 m rond de stam van een boom. De verhardingen naast de sleuf worden dagelijks bij het beëindigen van de werken gereinigd, desnoods door het afspuiten met een krachtige waterstraal Alle merktekens (zoals hectometerpalen, kilometerpalen, afbakeningspaaltjes, merktekens van nutsbedrijven, enz.) worden vóór het graven van de sleuven op de verharding gemarkeerd zodat zij na het beëindigen van de werken op dezelfde plaats kunnen worden teruggeplaatst. Opgebroken signalisatie wordt op dezelfde plaats teruggeplaatst; daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het verticaal plaatsen van de signalisatiepalen en de juiste oriëntatie van de signalisatieborden.

3.2.

Sleuven in volle grond (buiten verhardingen)

Bermen • In bermen mogen slechts sleuven gegraven worden of gronden gestapeld worden nadat de begroeiing kort gemaaid werd (max. 4 cm) en het maaisel verwijderd werd buiten het openbare domein. Het te maaien gedeelte moet een minimum breedte hebben van 2 m, indien beschikbaar. • De teelaarde voor hergebruik wordt afzonderlijk afgegraven. Zij wordt op de berm gestapeld en na de werken teruggeplaatst op de oorspronkelijke dikte en opnieuw ingezaaid. • De sleuf wordt op minimum 0,40 m van de verharding (rijweg, parkeerstrook, fietspad en voetpad) gegraven. Alleen in uitzonderlijke gevallen en mits uitdrukkelijke toestemming van de aangestelde van de gemeente, kan hiervan worden afgeweken. Sloten en taluds • De leiding heeft een minimum dekking van 0,60 m na verdichting en heraanleg, gemeten loodrecht op de profiellijn, indien zij onder de gracht ligt. • Na de aanleg en de aanvulling wordt de achtergebleven grondspecie uit de sloot, de waterontvangers of van het talud verwijderd. • De aannemer treft de nodige maatregelen om de afwatering van de sloot steeds in stand te houden. • De kopmuren en slootversterkingen worden in hun oorspronkelijke staat hersteld.

3.3.

Sleuven in verhardingen

Opbraak • Het maken van sleuven in betonverhardingen of bitumineuze verhardingen gebeurt door het insnijden of frezen over de volledige dikte van de verharding. De opbraakzone heeft een breedte gelijk aan de sleufbreedte, behalve de toplaag van de bitumineuze verharding die opgebroken wordt over de sleufbreedte vermeerderd met 2 x 0,30 m. Projectnr. C-14-003

60

bestek

• •

Voor betonverhardingen bedraagt de minimum op te breken zone 2 meter voor dwarssleuven en de volledige plaatbreedte voor langssleuven. De insnijdingen worden rechtlijnig en verticaal en evenwijdig en/of haaks met de rijrichting uitgevoerd. Indien de op te breken verharding en fundering machinaal wordt verwijderd mogen deze opbraakwerken geen schade berokkenen aan de aanpalende eigendommen, verharding, fundering en/of wegelementen.

Uitgraving Alle niet herbruikbare uitgegraven gronden worden behandeld volgens Art.132.6. Uitgegraven bodem. Aanvulling • De aanvulling onder verhardingen geschiedt met materialen die voldoen aan de bepalingen van Art.132.5. Aanvullingsmaterialen van dit bestek of met zand volgens SB 250, Hfdst III - 6.2.2. indien voorgeschreven in de specifieke bepalingen. • De aanvulling gebeurt tot de onderkant van de fundering. Het aangevoerde zand kan volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, hoofdstuk XIV en op kosten van de aannemer worden ontleed in een erkend labo (aangesteld door de aannemer). De monsters worden genomen op aanduiding van de aangestelde van de gemeente. De aanvulling van de sleuf, na het plaatsen van de leidingen, gebeurt in lagen van max. 30 cm dikte. Er wordt per laag verdicht. De sleufaanvullingen kunnen volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk XIV, in aanwezigheid van de aangestelde van de gemeente, onderworpen worden aan plaatproeven op kosten en risico van de aannemer, en dit vóór de heraanleg van de fundering en verharding. De plaatproeven dienen te gebeuren door middel van de plaat van 200 cm² en gebeuren op het grensvlak tussen de sleuf en de onderfundering. Voor de uitvoering van de plaatproef wordt een labo aangeduid door de aannemer. De datum en de proefplaatsen worden door de aangestelde van de gemeente in overleg met Pidpa bepaald. Ongeacht de proefresultaten worden de kosten aan het labo vergoed door de aannemer en dit binnen de betalingstermijn zoals bepaald in de factuur. Deze proeven worden uitgevoerd wanneer de sleuflengte minstens 25 m bedraagt. Elke zone van 100 m of een gedeelte ervan zal als één proefvlak beschouwd worden. De funderingen kunnen eveneens volgens de hoger vermelde beschreven criteria onderworpen worden aan plaatproeven. De andere controles worden beschreven bij de verschillende soorten bestratingen in de Art.153. De resultaten van de plaatproeven op de sleufaanvulling (bepaling van de samendrukbaarheidsmodulus M1) dienen minimum te bedragen: •

onder niet verharde oppervlakten (bermen, ....) M1 > 11 MPa

•

onder te verharden oppervlakten (baanbed) M1 > 17 MPa

De funderingen worden in aanwezigheid van de aangestelde van de gemeente, onderworpen aan plaatproeven en dit vóór de aanleg van de verharding. De plaatproeven gebeuren volgens dezelfde bepalingen als hoger beschreven. De resultaten van de plaatproeven op de fundering (bepaling van de samendrukbaarheidsmodulus M1) dienen aan de volgende eisen te voldoen: M1 > 110 MPa •

voor voetpaden en vrijliggende fietspaden M1 > 80 MPa

Projectnr. C-14-003

61

bestek

De aangestelde van de gemeente kan op iedere plaats en op elk moment de uitvoering van plaatproeven eisen vooraleer de werken mogen verder gezet worden. Per zone van 100 m kan max. 1 plaatproef opgelegd worden. Bij het niet voldoen van de plaatproeven aan bovenliggende eisen dienen de werken stilgelegd en heruitgevoerd te worden tot de vereiste resultaten bekomen worden. De overige werken worden gedurende deze periode geschorst. De aannemer neemt zelf het initiatief en stelt de werkwijze voor om de gevraagde resultaten te behalen. Het stapelen van de aanvullingsmaterialen binnen de zone zoals bepaald in de wegvergunning van de Politie mag het verkeer niet hinderen of de goede afwatering belemmeren. Overschotten van aanvullingsmaterialen worden dagelijks buiten het openbare domein afgevoerd naar de opslagplaats van de aannemer. Fundering Onder : Cementbetonverharding 15 of 20 cm schraal beton of steenslagfundering IIA, Bitumineuze verharding volgens de detailtekeningen Betonstraatstenen als - rijweg - parkeerstrook - oprit Mozaïekkeien Keien 20 cm schraal beton Betonstraatstenen 15 cm zandcement Gebakken straatstenen Betontegels (niet berijdbaar voetpad)

132.5. Aanvullingsmaterialen. De te gebruiken aanvullingsmaterialen volgens Standaardbestek 250, hoofdstuk III-5 zijn: • Kleihoudend zand (indien de gronden aardvochtig zijn); • Leemhoudend zand (indien de gronden aardvochtig zijn); • Weinig-kleihoudend zand; • Weinig-leemhoudend zand; • Fijn-zandhoudende grond; • Middelmatig-zandhoudende grond; • Grof-zandhoudende grond; • Fijn-rolgrindhoudende grond of fijne-steenhoudende grond.

132.6. Uitgegraven bodem. Voor het gebruik van uitgegraven bodem moet steeds voldaan zijn aan de bepalingen van hoofdstuk XIII van Vlarebo; de van toepassing zijnde standaardprocedures en Codes van Goede Praktijk; de voorwaarden- en uitvoeringsbepalingen van het technisch verslag en de conformverklaring. Het grondverzet dient bovendien steeds te gebeuren conform de traceerbaarheidsprocedure van een door de OVAM erkende bodembeheerorganisatie in het kader van hoofdstuk XIII van Vlarebo. Procedure via een erkende bodembeheerorganisatie: Vòòr de start van de grondwerken meldt de aannemer de startdatum aan een erkende bodembeheerorganisatie. Voordat de uitgegraven bodem wordt verplaatst (met het oog op gebruik binnen en/of buiten de werf), vraagt de aannemer een grondverzettoelating aan bij de erkende bodembeheerorganisatie aan wie de startdatum van de grondwerken werd gemeld. Het transport van de uitgegraven bodem wordt steeds vergezeld van een transportdocument. Na levering van de partij uitgegraven bodem bezorgt de aannemer een ontvangstverklaring aan de erkende bodembeheerorganisatie.

Projectnr. C-14-003

62

bestek

-

De aannemer bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de initiatiefnemer van de grondwerken én de eindgebruiker (met uitzondering van de procedure voor kleine hoeveelheden, waarbij de eindgebruiker geen kopie van het bodembeheerrapport moet ontvangen).

Procedure bij transport naar een tussentijdse opslagplaats (TOP) of centrum voor grondreiniging (CGR): Bij transport naar een TOP/CGR is een voorafgaandelijke melding bij een erkende bodembeheerorganisatie verplicht: • voor alle partijen van meer dan 250 m³; of • voor partijen van meer dan 50 m³, indien de opmaak van een technisch verslag verplicht is. Het transport van de uitgegraven bodem wordt steeds vergezeld van een transportdocument. De TOP/CGR moet werken conform de traceerbaarheidsprocedure (en het kwaliteitsreglement) van een erkende bodembeheerorganisatie. Uitgegraven bodem waarvan geweten is of waarvan visueel vastgesteld kan worden dat hij verontreinigd is, mag niet gestapeld worden op grond die niet verontreinigd is, zonder dat er maatregelen getroffen worden om vermenging en uitloging van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Indien bij het maken van de sleuf zintuiglijk (visueel, geur) duidelijke aanwijzigingen van bodemverontreiniging worden waargenomen, stelt de aannemer Pidpa onverwijld in kennis van de exacte locatie van de verontreiniging. Voorafgaand aan de oplevering van het project bezorgt de aannemer aan Pidpa volgende documenten: • de bodembeheerrapporten van de deelpartijen uitgegraven bodem die als bodem werden hergebruikt (zowel binnen als buiten de werf) • de bodembeheerrapporten van de deelpartijen uitgegraven bodem die als bouwkundig bodemgebruik werden aangewend (zowel binnen als buiten de werf) • de weegbonnen van de deelpartijen uitgegraven bodem die werden afgevoerd naar een TOP/ CGR • de weegbonnen van de deelpartijen uitgegraven bodem die werden afgevoerd voor aanvulling van een groeve of stortplaats (voor zover van toepassing) • een opmetingstabel met vermelding van de werkelijk afgevoerde volumes en de bestemming die aan elke deelpartij gegeven werd.

132.7. Gemeenschappelijke sleuf. Indien er gewerkt moet worden in gemeenschappelijke sleuf, is het mogelijk dat de aannemer de sleuf moet uitgraven. Volgende sleuftypes zijn mogelijk: Sleuf type 2 3

4

Inhoud Omschrijving Gas 0,8 m dekking t.e.m. 200 mm 4 leidingen equivalent A Elektriciteitsleiding (LS) (1 - 4) Telecomleiding (1 - 4) Coaxkabel (1 - 4) SRV-leidingen (1 – 3) 4 leidingen equivalent B Optische vezelbuis (1 - 4) Elektriciteitsleiding (MS) (1 - 2) Wachtbuis 110 (1 - 2) Combinaties met type (3)

Projectnr. C-14-003

63

Diepte (in meter) 0,9 0,6

Breedte (in meter) 0,6 0,6

m³/m leiding

0,8

0,6

0,48

0,54 0,36

bestek

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8 leidingen equivalent A Elektriciteitsleiding (LS) (5 - 8) Telecomleiding (5 - 8) Coaxkabel (5 - 8) SRV-leidingen (4 – 6) 8 leidingen equivalent B Optische vezelbuis (5 - 8) Elektriciteitsleiding (MS) (3 - 4) Wachtbuis 110 (3 - 4) Combinaties met type (5) 12 leidingen equivalent Alle combinaties van (5) en (6) met een maximum equivalent van : 6 MS-leidingen 6 wachtbuizen 110 9 SRV-leidingen 12 leidingen van de andere types Water + Gas Gas + (3) of (4) Gas + (5) of (6) Gas + (7) Water of gas 1 m dekking + (3) of (4) Water of gas 1 m dekking + (5) of (6) Water of gas 1 m dekking + (7) Water + Gas + (3) of (4) Water + Gas + (5) of (6) Water + Gas + (7) HS tot 36 kV – 1 kabel HS tot 36 kV – 2 kabels HS tot 36 kV – 3 kabels HS boven 36 kV

0,8

0,6

0,48

0,9

0,6

0,54

1,2

0,6

0,72

1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,75 0,7

0,66 0,54 0,66 0,72 0,66 0,66 0,84 0,77 0,88 0,96 0,72 0,72 0,9 1,12

Art. 133 – Aanleggen van buisleidingen. 133.1. Wijze van uitvoering. Het vervoer van de materialen ter plaatse, het lossen, het uitpakken, het terugzenden van de verpakking, de behandeling van de stukken, alsook het monteren van de apparaten en aanhorigheden, vallen ten laste van de ondernemer, die daarvoor alle gereedschap, de hefwerktuigen, enz… zal leveren, alsook de monteurs en de nodige helpers. De aannemer zal gespecialiseerde werklieden ter plaatse sturen, door een hoofdmonteur geleid, altijd dezelfde, die daar in dienst zal blijven tot de volledige voltooiing van de installatie. De aannemer zal onmiddellijk iedere werkman moeten wegzenden die hem aangewezen zou worden omdat hij, hetzij door zijn onbevoegdheid of zijn slechte wil, hetzij door zijn slecht gedrag, de goede uitvoering van de werken in het gedrang brengt.

133.2. Vervoer. Al de buizen zullen ter plaatse gebracht worden voorzien van een degelijke waterbestendige afdichting die niet in de buis kan geklemd raken, op elk uiteinde. Deze afdichtingen dienen steeds op de buizen te blijven tot op het ogenblik dat deze in de sleuf gemonteerd worden op de vorige buis, hulpstuk of toestel. Hetzelfde geldt voor de bijzondere stukken of duikers die door de aannemer zelf vervaardigd worden.

Projectnr. C-14-003

64

bestek

Ingeval van niet-naleving zal voor elke buis die op werf wordt aangetroffen zonder voorzien te zijn van de nodige stoppen, een vergoeding door de aannemer betaald worden van 25,00 EUR/stuk. Indien vastgesteld wordt dat de aangebrachte stoppen beschadigd zijn tijdens het transport of op de werf, dient de aannemer op zijn kosten en onder toezicht van Pidpa, er zorg voor te dragen dat de buizen in kwestie zorgvuldig gereinigd worden met een pijpborstel en een verdunde chlooroplossing.

133.3. Plaatsen. De buis wordt neergelegd op een vlakke ondergrond, die ontdaan is van stenen of andere uitsteeksels. De diepte van de sleuf wordt bepaald door het maaiveld, de leiding wordt in de regel geplaatst met een dekking van 1 m, aftakkingen met een dekking van 0,80 m, tenzij het plan het anders vermeldt. Onder een gracht mag de aannemer, mits schriftelijke goedkeuring van Pidpa, de leiding plaatsen met een dekking van 60 cm. De stop aan de kant van de te maken voeg wordt in de sleuf juist voor het aankoppelen weggenomen. De buis zal met de nodige toestellen gehanteerd worden om ze zonder schok of stoot neer te leggen. De aanrakende delen van de voegen moeten met de meeste zorg zuiver gemaakt worden en ontsmet worden met een hypochlorietoplossing van 75 mg/l vrije chloor. De buizen worden eerst in de sleuf, de ene nauwkeurig in verlenging van de andere, geplaatst en dan in hun definitieve toestand vastgelegd. De aannemer treft steeds de nodige schikkingen om het uiteinde van de nieuwe leiding of onderbroken bestaande leiding met een waterdichte stop af te sluiten zodat geen onreinheden in de buizen kunnen geraken. De spruitstukken van de vertakkingen worden steeds met een passende stop gedicht tot op het ogenblik dat ze definitief, hetzij door het plaatsen van de brandkraan, hetzij door het plaatsen van de afsluiter, worden afgesloten. De aannemer is verplicht de hulpstukken die geplaatst worden in de in dienst zijnde leidingen, evenals in de buizen voor korte uiteinden uit te wassen met een hypochlorietoplossing van 75 mg/l vrije chloor. Na plaatsen van de leidingen, hulpstukken en toestellen zullen de tijdelijk vrijblijvende uiteinden verplicht voorzien worden van waterdichte afdichtingen. De prijs voor het plaatsen en terug verwijderen van deze waterdichte afdichtingen dient in de eenheidsprijs van de leidingen begrepen te zijn.

133.4. Verbindingen.

1. Mof-spie verbindingen. De verbindingen moeten in de sleuven vervaardigd worden. Het is verboden er twee of meerdere reeds samengevoegde buizen in te laten. Men zal zich verzekeren dat de ring op regelmatige wijze en op gelijke diepte rond de omtrek is binnengedrongen.

2. Flensverbindingen. Om de flensvoegen uit te voeren plaatst men tussen de flenzen een ring in rubber. Voor de omschrijving van deze ring wordt verwezen naar “Art.131 - Algemeenheden”. De bouten zullen geleidelijk en stevig aangeschroefd worden. De aandacht van de aannemer wordt er op gevestigd dat alle flenzen en bouten volledig waterdicht ingepakt moeten worden.

133.5. Gestuurde boring. De kruising is uit te voeren met een polyethyleenleiding (zie ook art. 121.8). Op de uiteinden van de PE-duiker zullen bochten gelast worden met een voorlaskraag en een flensverbinding, op 80 cm van de eindflenzen moeten zich verankeringsflenzen bevinden. De bochten moeten zodanig gedimensioneerd worden dat de leiding aan beide zijden van de boring horizontaal ligt. De maatvoering van de eindflenzen is conform EN 1092-2 (PN10) Projectnr. C-14-003

65

bestek

Fundamentele wijzigingen aan het tracé van de kruising (inkorten of verlengen) kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Pidpa. De berekening van de hoeveelheid beton die nodig is voor de verankering van de PE-leiding dient door de inschrijver aan Pidpa voorgelegd te worden vóór de uitvoering ervan. De inschrijver blijft echter altijd verantwoordelijk voor de berekening en uitvoering ervan. De aannemer zal alle vereiste informatie, die nodig is voor het uitvoeren van de gestuurde boring, inwinnen door eigen toedoen en op eigen kosten. Indien de aannemer zelf niet over de vereiste deskundigheid beschikt, dient hij zich op eigen initiatief te laten bijstaan door een gespecialiseerd studiebureau. Alle kosten die nodig zijn voor het inwinnen en bekomen van deze informatie en studie, dienen begrepen te zijn in de prijs van de boring. Indien de aannemer een beroep doet op een onderaannemer voor het uitvoeren van deze gestuurde boringen, dient hij hiervoor op voorhand de toestemming van Pidpa te verkrijgen. Voorafgaand aan de uitvoering van de boring maakt de aannemer zijn studie van de boring over aan Pidpa ter goedkeuring. De studie omvat o.a. de optredende krachten in de leiding gedurende elke fase van de uitvoering van de boring, de maximale trekkracht nodig om de leiding te plaatsen, de benodigde drukken van de boorvloeistof, het profiel van de boring. Tijdens de boring moeten spoeldruk en trekkrachten continu en automatisch geregistreerd worden. Bij de opvolging/sturing van de pilootboring moet gebruik gemaakt worden van walk-over meetsysteem, een systeem op basis van een kunstmatig aangelegd magnetisch veld of een systeem op basis van optische gyroscopen. Voor de uitvoering van de boring wordt het opvolg/stuursysteem gekozen in overleg met Pidpa. De gebruikte boorvloeistof moet in staat zijn om ook na de plaatsing van de leiding schade door verzakking van de omgevende grond te verhinderen. Bij het intrekken van de leiding moeten de nodige voorzieningen getroffen worden zodat ook in deze fase de minimale buigstraal en de maximaal toegelaten trekspanning van het gebruikte materiaal gerespecteerd blijft. Na het plaatsen van de leiding wordt de ligging van de leiding opgemeten met een gyroscopisch systeem (X-, Y-en Z-coördinaten, Lambert-72). De resultaten van deze meting wordt in de vorm van een csv-file en een AutoCAD-file bij het as-build-plan gevoegd. Pidpa kan afzien van deze nameting. In voorkomend geval zal de voorziene post R.02.02.002.0020 niet uitbetaald worden. Als blijkt dat de leiding binnen het te vrijwaren gabarit, opgelegd door de domeinbeheerder, valt, zal de leiding niet aanvaard worden. De aannemer zal in dit geval op zijn kosten en verantwoordelijkheid de boring hernemen. Dit kan geen aanleiding zijn tot het bekomen van een verlenging van de uitvoeringstermijn of enige bijkomende vergoeding. Na een geslaagde drukproef kan de boring aanvaard worden. Het staat de aannemer vrij al dan niet een drukproef uit te voeren op de samengestelde leiding voor het intrekken van de buis. Ook dit kan geen aanleiding zijn tot het bekomen van een verlenging van de uitvoeringstermijn of enige bijkomende vergoeding. Na het aanvaarden van de boring dient het as-build plan opgemaakt met behulp van de gegevens van de controlemeting,aan Pidpa te worden overgemaakt.

Art. 133bis – Uitnemen van bestaande leidingen. 1. De aannemer kan in sommige gevallen eerst een gedeelte van de bestaande leidingen moeten uitnemen vooraleer een andere leiding kan aangelegd worden. De uitgenomen materialen moeten door de aannemer, en op zijn kosten, naar een erkende stortplaats of recyclagecentrum afgevoerd worden.

Projectnr. C-14-003

66

bestek

2. Als voor de aanleg van leidingen stukken van de bestaande leiding moeten uitgenomen worden, kan Pidpa de aannemer opdracht geven om een leidingdeel naar het Exploitatiecentrum te Grobbendonk te voeren. Op dit leidingdeel zal Pidpa een destructief onderzoek uitvoeren om de restlevensduur van dat leidingdeel te bepalen. Voor de restlevensduurbepaling zal een leidingdeel van circa 1 m lengte ingeleverd worden. Het toezichthoudend personeel van Pidpa bepaalt welk leidingdeel hiervoor in aanmerking komt. Hierbij tracht men steeds een mofverbinding, incl. de rubbers, te selecteren. De mofverbinding mag niet gedemonteerd worden. Eventuele inwendige en uitwendige aangroei mag niet verwijderd worden. Door een aanduiding op het leidingdeel wordt de bovenzijde van de positie in de sleuf aangeduid Het betrokken leidingdeel wordt in een gepaste plasticverpakking gestoken tijdens het transport. Op (of in ) de verpakking wordt vermeld waar het leidingdeel uitgenomen is. (plannr, gemeente, straat, huisnr of een gelijkwaardige geografische referentie). De uitgenomen stukken worden minstens wekelijks tijdens de kantooruren naar het Exploitatiecentrum te Grobbendonk gebracht.

Art. 134 – Aankoppeling van nieuwe op bestaande leidingen. De nieuwe leidingen zullen in sommige punten op bestaande leidingen aangekoppeld worden. Elk van de uit te voeren aankoppelingen wordt hieronder beschreven. Alle uitgenomen materialen moeten door de aannemer, en op zijn kosten, naar een erkende stortplaats of recyclagecentrum afgevoerd worden. De eventueel te plaatsen overgangsstukken naar een ander materiaal moeten normale hulpstukken zijn zoals voorgesteld op plan C 125. De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat hij toestellen van in dienst zijnde vakken enkel mag bedienen in aanwezigheid en in opdracht van de toezichter van Pidpa.

134.1. Voorlopige afsluiters en/of brandkranen De aannemer zal, zo nodig, in overleg met het toezichtspersoneel zorgen voor de plaatsing van voorlopige afsluiters en / of brandkranen zodat de nieuw aangelegde leidingen door Pidpa volledig kunnen afgezonderd worden van het bestaande net en afzonderlijk gespoeld en gechloreerd. De kosten voor de plaatsing van deze toestellen dienen begrepen in de forfaitaire som voor de aankoppelingen (post 2.1. van de samenvattende opmetingsstaat). Het plaatsen en wegnemen van een voorlopige afsluiter en / of brandkraan die nodig zijn voor de uitvoering van de drukproeven, worden eveneens niet afzonderlijk betaald.

134.2. Vormen van aankoppelingen De nieuwe leidingen zullen op de bestaande leidingen gekoppeld worden nadat ze door Pidpa konden ontsmet worden en de bacteriologische waterstalen blijken te voldoen aan de normen: 1. hetzij met doorzagen van bestaande leidingen of uitnemen van een volledige buis en eventueel tussenplaatsen van een T-stuk en aanvullende leidingen, toestellen, hulpstukken, enz....; - voor de leidingen tot en met ø 200 mm zal na plaatsing van de hulpstukken en toestellen, de ontbrekende leiding aangevuld worden met leiding in PVC, langs elke zijde (indien nodig). De lengte van de buisstukken zal minimum 0,30 m moeten zijn. Voor de aankoppeling van de PVC leiding op een bestaande leiding in een ander materiaal zal de inschrijver gebruik maken van zogenaamde universele overgangskoppelingen, die geschikt zijn om het grote verschil in buitendiameter tussen de PVC leiding en de leiding met dezelfde binnendiameter op te vangen. Een beschrijving van het type van universele overgangskoppeling met de volledige omschrijving moet voor goedkeuring aan Pidpa overgemaakt worden. Het bevel tot aanvang van de werken wordt niet gegeven dan na goedkeuring door Pidpa van de te gebruiken stukken, buizen en de voorgestelde werkwijze;

Projectnr. C-14-003

67

bestek

voor de leidingen met binnendiameter groter dan ø 200 mm dient na plaatsing van het T-stuk, de hulpstukken en / of toestellen, de ontbrekende leiding aangevuld te worden in het materiaal waarmede de inschrijver heeft ingeschreven voor aanleg van de nieuw aan te leggen leidingen. Het bevel tot aanvang van de werken wordt niet gegeven dan na goedkeuring door Pidpa van de te gebruiken stukken, buizen en de voorgestelde werkwijze. 2. hetzij met wegnemen van een volle plaat of gibaultstop en de nieuwe leiding aankoppelen aan het vrijgekomen einde, eventueel met een overgangsstuk naar een ander materiaal of diameter. 3. hetzij door het plaatsen van een aanboorstuk met afsluiter op de bestaande leidingen en het aanboren onder druk. 4. hetzij met wegnemen van een brandkraan en aanhorigheden; eventueel ook een kort-stuk flens gedraaid einde en een overgangsstuk naar een grotere diameter, het herplaatsen van de brandkraan met alle aanhorigheden, het aankoppelen van het vrijgekomen einde aan de nieuwe leiding eventueel met overgangsstuk naar een ander materiaal. -

134.3. Aankoppelingen op flenzen volgens Aquaflanders-document TV/054/3 De aandacht van de aannemer wordt er op gevestigd dat de aankoppelingen mogelijk dienen te gebeuren op flenzen volgens Aquaflanders-document TV/054/3. Daar waar moet aangekoppeld worden op een 'universele flens' moet deze uitgenomen en vervangen worden door een kortstuk van het desbetreffende materiaal.

134.4. Aankoppeling op asbestcementen leiding Indien moet aangesloten worden op een asbestcementen leiding is het verboden deze in te zagen. De aankoppeling zal steeds gebeuren door middel van het volledig wegnemen van een buis en het tussenplaatsen van de nodige meters leiding in voorgeschreven materiaal met bijhorende koppelingen.

134.5. Aankoppeling op stalen leiding In de punten waar moet aangekoppeld worden op stalen leidingen zal de aannemer de verbinding uitvoeren, zodanig dat de kathodische bescherming van deze leidingen niet nadelig beïnvloed wordt. Elke verbinding die niet gelast wordt, zal overbrugd worden met een kabel met voldoende sectie (zie art. 142 Kathodische bescherming van stalen leidingen); bij flensverbindingen zullen isolatiebouten gebruikt worden en zullen de flenzen waterdicht omwikkeld worden. Indien bij de aankoppeling stalen hulpstukken gebruikt worden, is voor deze stukken art. 142 van toepassing. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de punten waar, in de uit te nemen brandkraan, een controlemeetpunt is aangebracht. Deze controlemeetpunten moeten behouden blijven. Zij zullen gebracht worden, hetzij in gietijzeren controlepotten, hetzij in de straatkast van de nieuwe brandkraan, wanneer deze op korte afstand van het aankoppelingspunt voorzien wordt. In het laatste geval zal de bestaande kabel verlengd worden met een nieuw stuk, ofwel wordt een geheel nieuwe meetkabel op de buis gebracht. De meetkabels mogen NOOIT gebracht worden in straatpotten bij afsluiters. Al de kosten welke hieruit voortvloeien, moeten begrepen zijn in de forfaitaire som voor het uitvoeren van de aankoppelingen op bestaande leidingen.

134.6. Tussenplaatsen toestellen en hulpstukken Het tussenplaatsen van de T-stukken, afsluiters, passtukken, overgangsstukken en alle andere hulpstukken bij het aankoppelen van de nieuwe op de bestaande toevoerleiding, dient in een zo kort mogelijke tijd uitgevoerd te worden om de aanvoer van water niet te lang te onderbreken. Afhangende van bepaalde omstandigheden (o.a. exploitatienoden, enz.) kan Pidpa dit tussenplaatsen en aanpassen in een weekend en / of 's nachts laten gebeuren.

Projectnr. C-14-003

68

bestek

134.7. Chloreren en waterstalen De overkoppelingen op de bestaande toevoer- of bedelingsleidingen zullen alleen mogen gebeuren met vooraf met een hypochlorietoplossing van 75 mg/l vrije chloor gereinigde stukken en buizen en dit onder toezicht van Pidpa. De uitgraving zal zo voorbereid worden dat noch grondwater, noch grond van de uitgraving in de aan te leggen of de bestaande leiding kan komen. Indien de ondergrond normaal werken niet toelaat zal gewerkt worden op vooraf gemaakte grondplaten of zal de aannemer een droogzuiging plaatsen. Pidpa gaat er van uit dat haar water van goede kwaliteit is. Indien de aannemer dit betwist, kan hij voor het aankoppelen vragen om stalen te nemen op de bestaande leidingen. De stalen van de in dienst zijnde leiding zullen genomen worden op plaatsen die Pidpa nuttig acht. Ter controle zullen na de aankoppelingen nieuwe waterstalen op dezelfde plaatsen genomen worden.

Art. 135 – Kruisingen van wegen. Het uitvoeren van een kruising onder de wegverharding door boring zal gebeuren door het mechanisch of hydraulisch maken van een opening, van juist dezelfde doormeter als de leiding of schede die in die opening geplaatst moet worden. Het plaatsen van de leiding in de schede gebeurt onmiddellijk na de boring. De leiding moet geboord worden. De nodige voorzorgen moeten genomen worden opdat de bekleding van de leiding tijdens het plaatsen niet beschadigd wordt. De boring mag enkel gebeuren in de aanwezigheid van een toezichter van Pidpa. Indien de leiding in een schede aangelegd wordt, zullen op regelmatige afstanden op de leiding centreerringen in kunststof moeten aangebracht worden. De afstand tussen twee ringen zal bij leiding ø 80 mm tem ø 300 mm maximum 3 m bedragen, bij leidingen ø 350 mm tem ø 600 mm maximum 2 m. De buitenste ringen zullen hoogstens 0,20 m in de schede komen. De opening tussen de leiding en de schede zal, ingeval de schede niet eindigt in een kamer, aan beide zijden afgedicht worden met een afdichtingsmembraan. Dit afdichtingsmembraan zal aan de schede en de buis geklemd worden met roestvrije klemringen. De door de inschrijver gebruikte afdichtingsmembraan zal vóór uitvoering ter goedkeuring voorgelegd worden aan Pidpa.

Art. 136 – Aanleggen van leidingen in gewestwegen. 136.1. Dwarsing rijwegverharding. Elke dwarsing van de gewestweg en zijn aansluitingen wordt gelegd zonder opbreken van de rijweg. Het boren of persen mag nooit vervormingen van de rijweg tot gevolg hebben. De methode waarbij een mantelbuis na de grondboring wordt ingebracht wordt verboden. De boring blijft horizontaal over de volledige lengte van de wegverharding. Wanneer de boordiepte kleiner is dan 10 maal de diameter van het boorgat, dienen alle holle ruimten met een speciale daartoe voorziene specie te worden opgevuld. Bij hoofdwegen bedraagt de boordiepte altijd minimaal 10 maal de diameter van het boorgat en dienen alle holle ruimten met een speciale daartoe voorziene specie te worden opgevuld. In geval van onderboring of onderpersing van autosnelwegen of gewestwegen met middenberm dient de vergunninghouder voor de aanvang van het vergunde werk een opmeting op tegenspraak uit te voeren. Deze meting is een beoordelingsgegeven voor de definitieve aanvaarding van het vergunde werk. Beide metingen komen ten laste van de vergunninghouder. De juiste locatie van de te meten profielen wordt als volgt bepaald: • twee profielen per rijrichting, haaks op de boring waarvan één op de rand of parkeerlijn of pechstrooklijn en het andere op de aslijn tussen de eerste en de tweede rijstrook; Projectnr. C-14-003

69

bestek

•

ieder profiel wordt 20 meter voor en achter de lijn van de boring gemeten en voorziet in meetpunten om de 0,20 meter.

136.2. Algemene voorwaarden.

1. Voorwerp van de vergunning. A.W.V. behoudt zich het recht voor om in het belang van de Wegen wijzigingen van welke aard ook aan de vergunning aan te brengen. In voorkomend geval moet de vergunninghouder op eigen kosten en op het eerste verzoek van A.W.V. de vereiste aanpassingen uitvoeren. De aannemer wordt geacht de aard van de terreinen alsook de aard en structuur van het ontleende domein te kennen. De aannemer dient over de nodige beroepsbekwaamheid te beschikken en mag door zijn gedrag de goede uitvoering van de werken niet verstoren. De werken worden uitgevoerd volgens het standaardbestek 250 voor de Wegenbouw van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (laatste editie) en de bijhorende uitvoeringsplannen. De bijzondere voorwaarden van de vergunning evenals ter plaatse gemaakte opmerkingen in het belang van de wegen van de afgevaardigde van A.W.V. hebben altijd voorrang op het lastenboek en de uitvoeringsplannen. Indien de aannemer niet over het gepaste gereedschap beschikt bij de aanvang van de werkzaamheden waarvoor de vergunning werd verleend, kunnen de werken worden stilgelegd tot op de dag dat het gereedschap werkelijk op de werf ter beschikking is. De aannemer kan hiervoor geen enkele vergoeding eisen.

2. Toezicht op de uitvoering van de vergunning. Indien de aannemer een beroep dient te doen op de diensten van het betrokken district dan dient dit te gebeuren op de normale werkdagen tussen 9.00 en 16.00 u. De aannemer moet ten minste 10 werkdagen voor de aanvang van de werken een kopie van het door de bevoegde overheid goedgekeurde signalisatieplan aan AWV te bezorgen.

3. Veiligheid en hygiëne. De aannemer staat in voor het respecteren, door zijn personeel of door andere personen, die hij op de werf toegelaten heeft, van alle regels inzake veiligheid. De werkzaamheden worden gesignaleerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en reglementeringen van toepassing op het moment van de uitvoering van de werken. Vooraleer de werken aan te vatten, wordt een signalisatieplan opgemaakt. Het signalisatieplan houdt rekening met de bovenstaande regelgeving, het is situationeel opgemaakt en vermeldt minimum alle gebruikte verkeerstekens. Voor de gewestwegen na voorafgaandelijk gunstig advies van de districtchef en na goedkeuring door de gemeentelijke overheid, moet het signalisatieplan vooraf (vóór de aanvang van de werken), samen met de signalisatievergunning aan de districtchef medegedeeld worden (K.B. 01/12/1975: art.78.1.1). Indien tijdens de werken blijkt dat de aangebrachte signalisatie ontoereikend of niet conform het, door de bevoegde overheid, goedgekeurde signalisatieplan is, kan A.W.V. aanpassingen aan de signalisatie opleggen of indien nodig onmiddellijk, ambtshalve en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nodige signalisatie, zelf of door een gespecialiseerde firma, laten aanbrengen op de plaatsen waar enig risico bestaat voor de gebruikers van de openbare weg en/of de werken stilleggen. De kosten welke uit deze interventie voortvloeien zijn ten laste van de aannemer. Het stilleggen van de werken, omwille van ontoereikende signalisatie kan door de aannemer niet ingeroepen worden tot het bekomen van een eventuele schadevergoeding of verlenging van vergunning.

Projectnr. C-14-003

70

bestek

Indien tijdens de werken rijstroken worden afgesloten voor het verkeer, dient minstens twee dagen voor de afsluiting de districtchef over het juiste tijdstip en de duur van de afsluiting op de hoogte gebracht.

4. Werkplanning, documentatie en materialen. Vóór de aanvang van de werken zal door de aannemer een coördinatievergadering belegd worden. Hierop dient zowel Pidpa, de aannemer als zijn opzichter en een afgevaardigde van A.W.V. aanwezig te zijn. Tijdens de werken zullen werfvergaderingen gehouden worden telkens A.W.V. het nuttig acht.

5. Gebruik van gronden van A.W.V. De diepte waarop de installaties worden aangebracht en de onderlinge tussenafstanden zullen voldoen aan de wettelijke bepalingen en minima. Deze dieptes gemeten van de bovenste raaklijn zullen nooit minder bedragen dan: - onder verhardingen geschikt voor het verkeer: minimum 1 m; - onder voetpaden en onverharde weggedeelten: minimum 0,60 m. In afwijking van de bepalingen van hoofdstuk 12 “Herstellingen” van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw en wanneer de Bijzondere Voorwaarden van de vergunning geen andere voorwaarden voorzien, mogen bij het maken van sleuven of putten, of bij het uitvoeren van andere werken nodig voor de realisatie van de vergunde werken geen materialen op de rijbaan, het fietspad, het voetpad of het andere domein van A.W.V. gestapeld blijven na het beëindigen van de werkdag. Wanneer de vergunninghouder voor deze of een andere reden wenst gebruik te maken van het domein van A.W.V., dient hij hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toelating van de districtchef van A.W.V. te bekomen.

6. Aansprakelijkheid. De A.W.V. gaat er a priori van uit dat het haar toebehorend domein en installaties op de plaats van het vergunde werk in goede staat verkeren. Wanneer de aannemer hier niet mee akkoord kan gaan, dient hij ten minste 8 (acht) dagen voor de aanvang van de werken een plaatsbeschrijving op tegenspraak op te stellen van de zone der werken. Het vergunde werk mag pas beginnen nadat alle partijen de plaatsbeschrijving hebben goedgekeurd. De plaatsbeschrijvingen van de aannemer moeten krachtens de bepalingen van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw worden opgemaakt en moeten in drie exemplaren worden opgesteld waarvan één voor de domeinbeheerder A.W.V., één voor Pidpa en één voor de aannemer. De aannemer is aansprakelijk voor alle lichamelijke of materiële schade die door de hem of door een persoon voor wie hij verantwoordelijk is, werd toegebracht aan het domein van A.W.V., zijn personeel of een derde ten gevolge van of ter gelegenheid van de uitvoering van onderhavige vergunning. Alle door de aannemer gemaakte beschadigingen dient hij onmiddellijk aan Pidpa en aan de betrokken eigenaars te melden. Bovendien is hij verplicht het incident onmiddellijk schriftelijk en ten laatste binnen 24 uren na de vaststelling, aan A.W.V. mede te delen. Het door de aannemer verschuldigde bedrag ingevolge de door zijn optreden aangerichte schade aan het domein van A.W.V. naar aanleiding van de uitvoering van de werken kan, overeenkomstig de bepalingen van deze vergunning, worden aan de aannemer doorgerekend worden. Bovenvermelde uitgaven zullen verhoogd worden met 10 % administratieve kosten. De aannemer dient A.W.V. te vrijwaren tegen elke vordering tot schadeloosstelling die tot haar zou worden gericht door derden. Op eenvoudige aanvraag moet de aannemer het bewijs leveren dat hij verzekerd is voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt lichamelijke schade, stoffelijke schade, morele schade en onstoffelijke gevolgschade voor een bedrag van minstens 1.250.000 EUR (alle schade bijeengevoegd per geval).

7. Uitvoering van de vergunde werken. Uitvoeringstermijn: De uitvoering van de werken kan pas worden aangevat wanneer de vergunning verleend is en zal regelmatig en zonder onderbreking worden uitgevoerd. Schorsing: A.W.V. kan de werken onderbreken wanneer ze oordeelt dat gedurende een bepaalde periode de uitvoering van de werken niet zonder bezwaar op dat ogenblik kunnen worden uitgevoerd.

-

Projectnr. C-14-003

71

bestek

In dat geval dient aannemer op zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen ten einde de werken en materialen te vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door ongunstige weersomstandigheden, diefstal of kwaadwillige daden. Herstellingen: Op het einde van iedere dag dient de sleuf gedicht en de toegang tot de woningen en inritten van garages dient mogelijk gemaakt te zijn. Alle lokale putten nodig voor de aanleg, de uitbating of de werking van de aangelegde leidingen en lokale installaties; dienen voorzien te zijn van een waterdichte afdekking en de nodige evacuatiemiddelen van regenwater. Voor het begin van een verlofperiode van minstens 2 kalenderdagen dienen alle sleuven te worden aangevuld en dient het definitief nog te herbestraten gedeelte minder dan 50 m sleuflengte te bedragen. De definitieve herbestrating dient volledig afgewerkt te worden binnen vijf werkdagen na het dichten van de sleuf op die plaats. Wanneer de sleuven gemaakt worden in de bestrating van een brug of kunstwerk zal de definitieve herstelling nog dezelfde dag dienen uitgevoerd te worden. Elke klacht die de aannemer wordt overgelegd over de door hem uitgevoerde werken zal binnen twee werkdagen worden behandeld. Indien de herstelling niet binnen deze termijn uitgevoerd is, behoudt A.W.V. zich het recht voor om ambtshalve de nodige maatregelen te treffen om de herstelling binnen een aanvaardbare termijn te laten uitvoeren. Alle kosten die dit meebrengt zullen, verhoogd met 10 % administratieve kosten die op de aannemer verhaald worden.

Art. 137 – Hygiënisch werken. De aannemer zal al de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om verontreiniging van het leidingnet te voorkomen. Pidpa voorziet in een opleidingen “Hygiënisch werken” en “Aanleg leidingen/aftakkingen” voor het personeel van de aannemer dat ingezet wordt voor het project. De opleiding vind plaats in het exploitatiecentrum te Grobbendonk en neemt een volledige werkdag in beslag. In de loop van januari van elk jaar dat deze overeenkomst loopt, zal Pidpa deze opleiding herhalen voor de nieuwe werknemers die deze opleiding nog niet gevolgd hebben en voor deze waarvan de geldigheidsduur van de opleiding vervallen is. De aannemer en zijn personeel dienen de afspraken, gemaakt in de opleiding, ten allen tijde na te leven. Indien vastgesteld wordt dat de waterstalen van de aangelegde leidingen of van bestaande leidingen na de uitvoering van de aankoppelingen slecht zijn, zal Pidpa deze leidingen bijkomend spoelen. Als de waterstalen, na het bijkomend spoelen nog slecht zijn, zal de aannemer uitgenodigd worden om, in overleg met Pidpa, een actieplan opstellen om de waterkwaliteit in orde te brengen. Een aantal corrigerende acties mag de aannemer eventueel zelf uitvoeren (extra spoelen, leidingdelen vervangen,….) sommige acties zijn exclusief voorbehouden voor Pidpa (chloreren van leidingdelen,…) Alle handelingen die Pidpa stelt na het tweede waterstaal (corrigerende acties, extra waterstalen) worden aan de aannemer aangerekend. In voorkomend geval zullen de kosten vanaf de derde staalname forfaitair aan 300,00 EUR/staalname (excl. BTW) aan de aannemer aangerekend worden; indien bijkomende werkzaamheden en onderzoeken nodig zijn, zullen deze aan werkelijke kosten (overeenkomstig de geldende gepubliceerde eenheidsprijzen, zie www.pidpa.be) aan de aannemer aangerekend worden. Het bedrag van deze aanrekeningen wordt afgetrokken van de eerstvolgende en/of volgende vordering(en) van de aannemer.

Art. 138 – Kruisingen van riolen en andere leidingen. De aandacht van de inschrijvers wordt er op gevestigd dat alle kruisingen met riolen waarvan de buitendiameter < 300 mm niet betaald worden. Voor de leidingen waarvan de buitendiameter ≥ 300 mm worden de kruisingen betaald als typekruising. Projectnr. C-14-003

72

bestek

Art. 139 – Kruising van kanalen. Voor de kruising van kanalen wordt verwezen naar de richtlijnen van nv de Scheepvaart. Na uitvoering van de boring dient een gedetailleerd as-built plan op schaal 1/200 aan Pidpa te worden overgemaakt. Dit plan is begrepen in de prijs van de boring.

Art. 139bis – Kruising van waterlopen. 139bis.1. Bijzondere voorwaarden. de

de

Alle kruisingen met geklasseerde waterlopen (2 en 3 categorie), worden beschouwd als typekruisingen volgens art. 138 en C 54, wat ook de afmetingen van de te kruisen waterlopen zouden zijn.

139bis.2. Algemene voorwaarden. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en rekening dient te worden gehouden met eventuele opmerkingen die het betrokken bestuur zal maken voor, tijdens en na de uitvoering ervan. Het uitvoeren van de werken mag de regelmatige afvoer van het water niet verhinderen, noch gebeurlijk hinderend zijn voor het verkeer, noch een gevaar vormen voor de openbare veiligheid. De inschrijver is volledig aansprakelijk voor alle schade en schadelijke gevolgen aan de waterloop en aan derden, die het gevolg zijn uit de uitvoering en het bestaan van de werken. De inschrijver moet er steeds zorg voor dragen dat de werken in goede staat zijn, en de betrokken delen van de waterloop onderhouden en herstellen zolang de invloed van de werken zich doet gelden. De aanwezigheid van de kruisende leidingen dient op één van de oevers met een passende aanduiding blijvend en zichtbaar gesignaleerd (aanduidingsplaat waterleiding volgens typeplan C 82). Kruising onder de open waterloop: Bij kruising onder de open waterloop zal de bovenkant van de leidingen of mantelbuis minstens 1,00 m onder de geruimde waterloopbodem worden aangelegd over een kruisende breedte gelijk aan de bestaande kruinbreedte vermeerderd met 0,30 m aan beide zijden. De doorgegraven bodem en taluds van de waterloop dienen zorgvuldig heraangevuld en hersteld naar de oorspronkelijke toestand en zonodig passend versterkt met steenbestorting (bodem) en blokzoden of beschoeiing (taluds), zodat uitspoeling of taludafzakking wordt voorkomen. De leidingen zullen onder de waterloopbedding met passende bescherming worden afgedekt. Kruising onder de gedeeltelijke overwelving: Bij kruising onder de gedeeltelijke overwelving zal de bovenkant van de leidingen of mantelbuis minstens 1,00 m onder het vloeipeil van de gedeeltelijke overwelving worden aangelegd zonder beschadiging en verzakking van het kunstwerk. Kruising boven de gedeeltelijke overwelving: Bij kruising boven de gedeeltelijke overwelving mag het doorstromingsprofiel van de overwelving niet worden doorkruist of verminderd en mag het kunstwerk niet worden beschadigd. Kruising boven de waterloop en met bevestiging tegen de frontmuur van de gedeeltelijke overwelving: Bij kruising boven de open waterloop en met bevestiging tegen de frontmuur van de gedeeltelijke overwelving dienen de leidingen of de mantelbuis boven het doorstromingsprofiel van de gedeeltelijke overwelving aangebracht te worden zodat de doorstroomopening niet wordt doorkruist of verminderd en mag het kunstwerk niet worden beschadigd. Leidingen langs en naast de open waterloop: Bij aanleg van leidingen langs en naast de open waterloop dient, tov de bedding van de waterloop, een voldoende afstand gerespecteerd te worden. Tevens moeten de nodige maatregelen worden getroffen om verzwakking of beschadiging van de oevers te voorkomen.

Projectnr. C-14-003

73

bestek

Art. 142 – Kathodische bescherming van stalen leidingen. 142.1. Bij wijziging aan bestaande toestand Voor de aanvang van alle werken aan een leiding met kathodische bescherming dient de dienst Kathodische Bescherming in het Exploitatiecentrum te Grobbendonk verwittigd te worden. Indien de werken door een aannemer uitgevoerd worden, moet de goede werking van de kathodische bescherming, zowel voor als na de werken nagemeten worden, dit om eventuele defecten op te sporen die door de aannemer van de werken veroorzaakt werden. Bij elke inzaging, waarbij de tussengeplaatste stukken niet aan de bestaande stalen leiding gelast worden, dienen de nodige overbruggingen zorgvuldig aangebracht te worden. Indien de lengte van de overbrugging minder dan 1 m is, zal de sectie van de overbrugging in overeenstemming zijn met de hierna vermelde waarden. Ø leiding 80 – 100 150 - 250 300 - 400 450 - 600 600 - ...

sectie (mm²) 1 x 10 2 x 10 2 x 16 2 x 25 2 x 35

De sectie voor een overbrugging langer dan 1 m zal bepaald worden door de dienst kathodische bescherming van Pidpa. Bij verplaatsingswerken (lengte > 1 meter) aan leidingen met kathodische bescherming moet de dienst K.B. steeds geraadpleegd worden. De bestaande meetpunten dienen zoveel mogelijk behouden te worden, d.w.z. dat indien: • een brandkraan met meetpunt uitgebouwd of verhoogd wordt, de meetkabel ook verlengd moet worden; • een brandkraan met meetpunt uitgenomen wordt, er op die plaats het meetpunt in een controlepot moet geplaatst worden; • het peil van de weg verandert, men het niveau van de controlepotten ook moet aanpassen. Indien nodig zullen er, door de dienst kathodische bescherming (K.B.), meetpunten bijgeplaatst worden. De aanduidingen betreffende kathodische bescherming op afrekeningsschetsen of grondplans moeten gebeuren met de conventionele tekens volgens het normblad N 8.

Art. 145 – Bouwen van ondergrondse kamers e.a. kunstwerken Wanneer het bestek of het plan het voorschrijft, zullen de afsluiters en andere apparaten in ondergrondse kamers aangelegd worden, welke gebouwd moeten worden volgens het type-plan C 96. De nodige materialen worden beschreven in de betreffende artikels van dit bestek. Pidpa behoudt zich het recht voor het aantal, de typen en de afmetingen van de kamers te wijzigen. De mortel mag niet meer dan 2 uren voor het gebruik vervaardigd worden. Men zal de materialen altijd droog moeten mengen in aanwezigheid van de toezichter. De aandacht van de inschrijvers wordt in het bijzonder gevestigd op de verplichting de kamers volledig waterdicht uit te voeren. De doorgang van buizen of hulpstukken door de muren van de gesloten kamers zal geschieden met een elastische en volkomen waterdichte voeg. Wanneer de doorgang zal gebeuren met speciale muurstukken, dienen deze voorzien te zijn van lekflenzen (bij doorgang betonnen constructies en voor ontlastingen). Bij leidingen DN<400 plaatst men 2 lekflenzen, bij grotere diameters plaatst men 3 lekflenzen. De dikte van de lekflens komt overeen met de dikte van de mantelbuis. De diameter van de lekflens komt overeen met de diameter van de flens volgens NBN EN 1902-2. de onderlinge afstand bedraagt 10 cm. De juiste positionering van de lekflenzen is in functie van de specifieke toepassing van het muurstuk.

Projectnr. C-14-003

74

bestek

De verluchting van de ondergrondse kamer wordt verwezenlijkt door twee verluchtingsschouwen (1 x kort type en 1 x lang type). Een uitneembaar raam in aluminium met muggengaas zal, zowel boven als onder, op de verluchtingen geplaatst worden. Om de mogelijkheid te scheppen om brandkraan of afsluiters met straatpotten en omrandingen te kunnen plaatsen bij de aanleg van een leiding in het talud van een baangracht, zal mogelijk een kunstwerk type C (zie ook typeplan C 96) gebouwd worden. De inbuizing wordt geplaatst op een volledig ontruimde grachtbodem. De inbuizing moet perfect aansluiten met de stroomopwaartse en stroomafwaartse delen van de gracht. De afrekening hiervan geschiedt aan de eenheidsprijzen voorzien in de samenvattende opmeting voor het bouwen van kamers.

Art. 149 – Afdichting van wachtspruitstukken en dode einden. De wachtspruitstukken zullen steeds afgedicht worden met een afsluitplaat in staal voor stalen leidingen en in gietijzer voor de andere leidingen. De T-stukken moeten in dit geval een spruitstuk met flens hebben.

Art. 153 – Herstelling van bestrating. 1. 2. 3.

4.

5.

Het voorlopig herstellen van de bestrating en het plaatsen van de garnituren van afsluiters en brandkranen moet dadelijk na het uitvoeren van de werkzaamheden gebeuren. Voor de herstellingen is het noodzakelijk dat de (onder)aannemer minstens behoort tot de categorie C, onder categorie C05 - C06. Deze bepaling is niet van toepassing voor plaatselijke kleine herstellingen. Verhardingen, uitgezonderd in cementbeton of bitumen, worden in principe steeds heraangelegd door middel van herbruikmaterialen tenzij deze beschadigingen vertonen; in dit geval dienen zij vervangen te worden door materialen die qua aard, afmetingen en uitzicht dezelfde zijn als de oorspronkelijke materialen en dit op kosten van de aannemer. Indien bij het opstellen van het proces-verbaal van plaatsbeschrijving, voorafgaandelijk aan de werken, wordt vastgesteld dat een deel van de bestaande verhardingselementen niet voor hergebruik geschikt zijn, dienen zij vervangen te worden door andere, eventueel nieuwe, elementen op kosten van de aannemer. Mocht bij de plaatsbeschrijving blijken dat meer dan 10% van de verhardingselementen niet voor herbruik in aanmerking komt, zal de aannemer een overleg met de domeinbeheerder en Pidpa organiseren om tot een oplossing te komen. In alle gevallen wordt de wegmarkering na de herstelling herschilderd in de oorspronkelijke toestand volgens de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk X.2.

153.1. Monoliete verhardingen.

1. Cementbetonverharding De bepalingen volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk XII.1.1. zijn van toepassing aangevuld met de volgende bepaling: • Bij langssleuven onder cementbetonverhardingen wordt er steeds een herstelling uitgevoerd over de volledige plaatbreedte. • Ingeval de verharding in cementbeton is, wordt steeds op dezelfde dikte heraangelegd. De randen worden voorafgaandelijk recht gezaagd, over de volledige dikte. De herstelling is minstens 2 m breed, over de volledige breedte van de rijplaat.

2. Bitumineuze verhardingen. 2.1.

Algemeen: Bitumineuze verhardingen worden heraangelegd volgens hun oorspronkelijke toestand met dien verstande dat bij dwarssleuven als toplaag steeds asfalt type AB-4C of SMA-Cl wordt toegepast. Indien de oorspronkelijke laag ZOA is, wordt deze hersteld met ZOA-B1 of ZOA-Cl Projectnr. C-14-003

75

bestek

Bij langssleuven gebeurt de herstelling – in tegenstelling tot het SB 250 – over de sleufbreedte (vermeerderd met 2 x 0,30 m voor de toplaag), tenzij anders gemeld door de toezichter van Pidpa. Deze toplaag is van een vergelijkbaar type als dat van de oorspronkelijke verharding.

2.2.

Uitvoering :

De bodem en de wanden van de uitsnijding worden droog en zuiver gemaakt. Op de bodem en de wanden van de uitsnijding en tussen de bitumineuze lagen wordt bitumenemulsie als kleefmiddel gelijkmatig gesproeid a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² (residueel bindmiddel) zodat de totale oppervlakte bedekt is. • In de uitsnijding worden één of meer bitumineuze lagen aangelegd volgens Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-2.2. De verdichting van de onderlagen wordt aangevat aan de randen en wordt in de hoeken met handgereedschap en elders met de wals verricht. • Vóór de aanleg van de bovenste laag wordt tegen de bestaande randen een voorgevormde bitumineuze voegband aangebracht. De voegband zal door lichtjes opwarmen gekleefd worden aan de opstaande kant die voordien met kleefvernis werd bestreken. De gebruikte kleefvernis wordt verplicht geleverd door de fabrikant van de voegband. • Op de stortnaden wordt in een mal, over een breedte van 0,15 m, een kationische emulsie aangebracht a rato van 0,100 tot 0,250 kg/m² residueel bindmiddel. • Die emulsie wordt bestrooid met 1,5 tot 2 kg/m² scherp zand volgens SB 250 Hfdst III6.2.16. Voor controles zijn de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk XII.4.5. van toepassing. • •

153.2. Niet-monoliete verhardingen. In alle gevallen dient het oorspronkelijke legmotief te worden behouden zodat de uiteindelijke herstelling zo weinig mogelijk zichtbaar is. Tegels en straatstenen worden steeds verkleind door middel van zagen. Het kappen of knippen ervan is niet toegestaan. Delen van minder dan een halve steen (of halve tegel) mogen niet worden gebruikt. De vervangingen van alle beschadigde materialen gebeuren op kosten van de aannemer.

1. Bestrating van in rijen te leggen keien 1.1.

Algemeen: De herbruikbare keien worden steeds gezuiverd. De ontbrekende en/of beschadigde keien worden vervangen door keien van dezelfde soort, kleur en afmetingen. De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.1. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.1.1.2.B. worden vervangen door: " Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in keien of is een verlenging ervan. " Ingeval de verharding in kasseien is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zand van 7,5 cm dikte na verdichting.

1.2.

Controles: De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.3.2.

2. Bestrating van mozaïekkeien 2.1.

Algemeen: De herbruikbare mozaïekkeien worden steeds gezuiverd. De ontbrekende en/of beschadigde mozaïekkeien worden vervangen door mozaïekkeien van dezelfde soort, kleur en afmetingen. De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.1.1. zijn van toepassing met dien verstande dat de bepalingen van VI-3.1.1.2.B. worden vervangen door: Projectnr. C-14-003

76

bestek

" Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in mozaïekkeien of is een verlenging ervan. "

2.2.

Wijze van uitvoering: De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.2.1.33 zijn van toepassing.

2.3.

Controles: De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.2.3.

3. Bestrating van betonstraatstenen 3.1.

Algemeen : De herbruikbare betonstraatstenen worden steeds gezuiverd. De ontbrekende en/of beschadigde betonstraatstenen worden vervangen door betonstraatstenen van dezelfde soort, kleur en afmeting. De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI3.3.1.2.B. worden vervangen door: " Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in betonstraatstenen of is een verlenging ervan. "

3.2.

Wijze van uitvoering: De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.1.3.C. zijn van toepassing met dien verstande dat het vullen van de voegen enkel gebeurt met zand. Ingeval de verharding in straatstenen is, worden deze teruggeplaatst op een legbed in zandcement van 3 cm dikte na verdichting.

3.3.

Controles: De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.3.3.2.

4. Bestrating van gebakken straatstenen 4.1.

Algemeen: De herbruikbare gebakken straatstenen worden steeds gezuiverd. De ontbrekende en/of beschadigde gebakken straatstenen worden vervangen door gebakken straatstenen van dezelfde soort, kleur en afmeting. De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.1 zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating steeds bestaat uit zandcement. De bepalingen van VI3.4.1.2. C. worden vervangen door: " Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in gebakken straatstenen of is een verlenging ervan. "

4.2.

Wijze van uitvoering: De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.1.3. zijn van toepassing met dien verstande dat de voegvulling wordt uitgevoerd in zand.

4.3.

Controles: De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.4.3.2.

Projectnr. C-14-003

77

bestek

5. Bestrating van betontegels 5.1.

Algemeen: De herbruikbare betontegels worden steeds gezuiverd. De ontbrekende en/of beschadigde betontegels worden vervangen door betontegels van dezelfde soort, kleur en afmeting. De bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.1. zijn van toepassing met dien verstande dat het bed van de bestrating bestaat uit zandcement of mortel. Indien de betontegels zijn aangelegd in een inrit of op een weg dient het bed van de bestrating te bestaan uit schraal beton. De bepalingen van VI-3.5.1.2.B. worden vervangen door: " Het profiel van de herstelling sluit nauwkeurig aan bij de bestaande bestrating in betontegels of is een verlenging ervan. " De betontegels worden teruggeplaatst op een mortel zandcementbed van 3 cm en ingewassen met mortel voor voegvulling of wit zand.

5.2.

Wijze van uitvoering: De voorschriften van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.1.3.C. of VI-3.5.1.3.D. zijn van toepassing.

5.3.

Controles: De controles zijn enkel a posteriori uitgevoerde technische keuringen conform de bepalingen van het Standaardbestek 250, Hoofdstuk VI-3.5.3.2

6. Overzicht van de bestratingen Verharding

Bed

Keien

Zand volgens SB250, Hfdst III-6.1.15 Zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1 Zandcement volgens SB250, Hfdst IX.1 Zandcement volgens SB250, Hfdst IX.l Zandcement volgens SB25 0, Hfdst IX..1

Mozaïekkeien Betonstraatstenen Gebakken straatstenen Betontegels

Nominale dikte 7,5 cm

Voegbreedte < 15 mm

4 cm

< 10 mm

3 cm

<3 mm

3 cm

<3 mm

3 cm

<3 mm

Voegvulling Zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16 Zandcement Zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16 Zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16 Mortel voor voeg-vulling of wit zand volgens SB250, Hfdst III-6.2.16

7. Herplaatsen straatgoten en trottoirbanden (beton of natuursteen) 7.1. • •

De straatgoten en trottoirbanden worden vóór het herplaatsen volledig gezuiverd van grond, aanklevend schraal beton of mortel. Alle bij de uitbraak beschadigde elementen worden door gelijkaardige elementen qua type, kleur en afmetingen vervangen.

7.2. • •

•

Algemeen:

Uitvoering:

De elementen worden rechtlijnig geplaatst. Zij worden herplaatst op een fundering van 20 cm schraal beton waarbij de fundering 15 cm buiten het uiterste wegelement wordt geplaatst. Er wordt een stut in schraal beton aangebracht van min. 20 x 20 cm. De zichtbare voeg van de trottoirband wordt opgevoegd met een voegmortel M1; indien de op te voegen boordstenen bestaan uit imitatie hardsteen: kleur imitatie hardsteen.

Projectnr. C-14-003

78

bestek

•

Indien de trottoirband wordt herplaatst tegen een straatgoot in gietasfalt, wordt de voeg, na vooraf zuiveren en drogen opgegoten met een voegvullingsproduct volgens het Standaardbestek 250, Hoofdstuk III-16.1.1. Deze uitvoering is verboden bij temperaturen lager dan 5°C alsook bij neerslag.

7.3.

Controles: Naarmate het plaatsen vordert, worden controles verricht om na te gaan of de werken overeenkomstig de aanbestedingsdocumenten worden uitgevoerd. Wat betreft levering en keuring van de producten dient voldaan te zijn aan: S.B. 250, Hoofdstuk I - B: Algemene administratieve bepalingen, art 27 § 1 tem § 5.

Projectnr. C-14-003

79

bestek

Detailtekeningen

Projectnr. C-14-003

80

bestek

Art. 154 – Doorgang langs openbare of particuliere eigendommen. De leidingen moeten in sommige straten aangelegd worden volgens de goedgekeurde rooilijnplans. Als vergoeding voor alle bijkomende moeilijkheden welke de aanleg op private grond meebrengt (o.a. voor het vergoeden van schade aan veldgewassen, het doorkruisen van bossen, het openbreken en herstellen met de hand van voorhofjes, enz. ...) zullen, bij werken op privaat terrein, zowel het opbreken en herstellen van de bestaande verharding als de toeslag voor werken op privaat terrein betaald worden (enkel bij werken aan moederleidingen of kamers en dit op uitdrukkelijk verzoek en na schriftelijke goedkeuring door Pidpa). Voor de aanleg van de leiding op gronden van Pidpa of voor werken aan aftakkingen wordt geen toeslag voor aanleg op private grond betaald.

Art. 300 – Veiligheidsvoorschriften. 300.1. Algemene bepalingen. Alle installaties dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften welke erop van toepassing zijn, waaronder: • het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.); • de reeds uitgevaardigde Besluiten ondergebracht in de Codex over het welzijn op het werk; • het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (A.R.E.I.); • het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II); • het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en de bijlagen en het KB van 19 december 1997 tot wijziging van dit KB. Alle arbeidsmiddelen, zoals bedoeld in het KB van 12 augustus 1993 (en wijzigingen) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, welke in deze raamovereenkomst zullen geleverd of geïnstalleerd worden, dienen te voldoen aan de vigerende Belgische wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne, meer in het bijzonder de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire richtlijnen die ter zake van toepassing zijn. Wanneer bedoelde bepalingen niet of slechts ten dele van toepassing zijn, moeten deze arbeidsmiddelen voldoen aan de minimumvoorschriften bedoeld in de bijlage van vermeld KB, tenzij het A.R.A.B. in specifieke bepalingen voorziet. Deze bepalingen worden beschouwd als noodzakelijk om het objectief te bereiken, vooropgesteld in artikel 54 quater 2 van het A.R.A.B. met name het uitschakelen van aantoonbare risico's evenals de aanpassing van de arbeid aan de mens. Door zijn inschrijving verbindt de inschrijver zich ertoe om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen. Indien de inschrijver / fabrikant / leverancier grote moeilijkheden zou ondervinden om aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen, houdt hij zich eraan Pidpa te contacteren alvorens tot de uitvoering of bestelling over te gaan. De keuringen van de materialen en installaties gebeuren conform de bepalingen van dit bestek. De kosten voor deze keuringen en bijhorende attesten zijn ten laste van de inschrijver, tenzij anders bepaald in dit bestek.

300.6. Hefwerktuigen -, hijs- en aanslagmaterieel. Alle hefwerktuigen, hijshulpstukken en hijsgereedschappen dienen te voldoen aan de betrokken bepalingen van het KB van 5 mei 1995 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzaken de onderlinge aanpassing van de wetgevingen betreffende machines (Machinerichtlijn 89/392/EEG zoals laatst gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG).

Projectnr. C-14-003

81

bestek

Dit houdt in het bijzonder in dat dit materieel moet voorzien zijn van de CE-markering (ref. KB bijlage III) en dat een EG-verklaring van overeenstemming moet afgeleverd worden (ref. KB bijlage II.A) door de fabrikant of zijn in de EEG gevestigde gevolmachtigde.

300.8. Bescherming tegen risico's van scheikundige producten. A.R.A.B. Titel III, Hoofdstuk III; Vlarem II inz. Afdeling 4.1.7. Waar scheikundige vloeistoffen opgeslagen worden (ref. bijlagen 2B en 7 van Titel I van VLAREM) in bovengrondse tanks en / of vaten, dient er voor gewaakt dat deze geplaatst zijn in een inkuiping die o.m. voldoet aan volgende eisen:  fysisch en chemisch bestand zijn tegen de opgeslagen scheikundige stoffen;  leidingen e.d. door wanden van inkuipingen afdoend afdichten;  minimum afstand voorzien tussen tank en binnenste onderkant van de inkuiping (= helft van de hoogte van de tank of vaten);  vrije doorgang rond de tanks van minstens 1 meter;  voldoende inhoudsvermogen van de inkuiping (ref. art. 4.1.7.2 §2);  voorzien van een leegtrekput. Er wordt voorzien dat eventuele lekken gedetecteerd worden door aangepaste detectieapparatuur.

300.12. Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid van gasleidingen.

1. Werken met mechanische werktuigen (machinaal graafwerk, gebruik van grondboorraket). Er mag geen gebruik gemaakt worden van graafmachines of grondboorraketten: • indien een leiding aangeduid op de liggingsplans van de betrokken nutsmaatschappij niet wordt gevonden. Contact dient opgenomen te worden met de betrokken maatschappij. Pas na de lokalisatie of in akkoord met de betrokken maatschappij mag het graafwerk uitgevoerd worden; • indien zich in het geplande traject van een onderboring gasleidingen of kabels bevinden en dus het risico op ongevallen reëel is. Bovendien mogen grondboorraketten in de openbare weg slechts gebruikt worden voor de onderboring van de wegverhardingen, tenzij buiten de plans van de gasleidingen ook de plans van de overige nutsmaatschappijen geraadpleegd werden en de hierop aangeduide leidingen gelokaliseerd werden.

2. Aanboren van leidingen. 2.1. • • • • • • • • •

Hulp bij identificatie van Pidpa-leiding. controleren van de gegevens met de uitvoeringsplans; traject bepalen; bekijken kleur van de buis (PVC = grijs ; PE = zwart); letten op kleuropdruk in de langsrichting op de buis: soms groen voor water, geel voor gas; luisteren bij bekloppen brandkraan of afsluiter; luisteren bij openen brandkraan in omgeving; beoordelen klank bij bekloppen van leiding; beoordelen temperatuur buisoppervlak; na droogwrijven AC-buis blijft waterleiding vochtig, gasleiding droogt enigszins op.

Projectnr. C-14-003

82

bestek

2.2. • • •

In geval van twijfel : extra waakzaamheid. nameten van de buis (ø of omtrek) en vergelijken met gegevens van onze leidingen en gasleidingen; nagaan of het een gasleiding kan zijn, zo ja: verder onderzoek of contact met betrokken gasmaatschappij.

Sommige oude LD-gasleidingen werden aangelegd in asbestcement dat ook door Pidpa werd gebruikt. Hier is de kans op vergissingen het grootst. 2.3. • • • •

Andere aandachtspunten. aandacht bij moeilijkheden tot plaatsen van gebruikelijk aanboorzadel; aandacht bij breuk van de boor bij aanboren kunststofbuis; kunststofbuizen nooit met een boor voor stalen leidingen aanboren; algemeen rookverbod in en rond de sleuf op het ogenblik van de doorboring en wanneer reeds bij het graafwerk een gasreuk wordt waargenomen.

2.4. Te treffen maatregelen bij het per vergissing beschadigen of aanboren van een gasleiding. • • • • •

• •

bij lage druk is er weinig gasuitstroming; zo mogelijk de gemaakte opening onmiddellijk dichten (schuif van het aanboorzadel dichtslaan met stuk hout, Densoband of gelijkwaardig materiaal aanbrengen); doof onmiddellijk alle vuur in de nabijheid en leg alle machines en aangedreven gereedschappen stil; vermijd dat gas zich kan ophopen (in gebouwen, kelder, kamers); normaal is er geen probleem wanneer het gas vrij in de lucht kan ontsnappen - eventueel een stuk buis verticaal op het gat plaatsen om de gasstroom af te leiden en het gas hoger te laten ontsnappen; baken een ruime zone af rond het lek en hou personen op een afstand; verwittig onmiddellijk de betrokken gasmaatschappij.

Volg in alle gevallen strikt de richtlijnen gegeven door de betrokken nutsmaatschappijen. Inzonderheid wordt verwezen naar de Koninklijke Vereniging van Belgische Gasvaklieden-tekst "UITVOERING VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN INSTALLATIES VOOR GASTRANSPORT OF GASDISTRIBUTIE"

300.13. Werken aan asbesthoudende producten. De aannemer dient te werken overeenkomstig de wettelijke voorschriften. In het bijzonder dient volgende regelgeving strikt te worden toegepast: • het K.B van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van asbest (gewijzigd bij K.B. van 8 juni 2007). Deze bepalingen worden opgenomen onder Titel V, hoofdstuk IV van de Codex over het Welzijn op het Werk : “Bijzondere bepalingen betreffende asbest”; • Het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem, titels I en II); • Het Decreet betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (2 juli 1981) • Het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREMA - 5 december 2003) Afdeling X van Titel V, hoofdstuk IV van de Codex is van toepassing : “Specifieke technische preventiemaatregelen bij sloop- en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudend materiaal”. Gelet op de algemene toestand van ondergrondse asbestcement buizen voor drinkwaterleidingen kunnen die werken uitgevoerd worden volgens “Eenvoudige handelingen” opgenomen onder onderafdeling III. De in acht te nemen preventiemaatregelen zijn opgenomen in bijlage II B. Projectnr. C-14-003

83

bestek

Dit houdt o.a. in : - Enkel werknemers inzetten die de specifieke opleiding betreffende asbest hebben gevolgd (ref. afdeling X, onderafdeling VI) - Tijdige melding aan de met het toezicht belaste ambtenaar van het ambtsgebied waar de werken worden uitgevoerd (FOD WASO) en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (ref. afdeling VII, onderafdeling I) - Opstellen van een werkplan (ref. art. 44 en 53) - Ademhalingsbescherming met doelmatigheid P3 dragen - Uitvoering van metingen door erkend laboratorium om te bevestigen dat de concentratie van asbestvezels lager blijft dan 0,01 vezels/cc - Aantal blootgestelde werknemers beperken - Enkel handgereedschappen gebruiken - Selectief inzamelen van het asbesthoudende afval in een specifieke afvalcontainer asbestcement die op de werf wordt voorzien (open afzetcontainer met afsluitbare inlinerzak) - Uitgenomen stukken asbestcement zo spoedig mogelijk deponeren in de geschikte container - Bij het verlaten van de werf, de inlinerzak afsluiten - Transporteren van de container asbestcement conform de geldende wettelijke voorschriften naar een vergunde stortplaats. In het bijzonder dienen bij het transport van afvalstoffen het afvalstoffendecreet en de bepalingen van Vlarema strikt te worden toegepast (o.a. de erkenning/registratie bij OVAM, gebruik van genummerde afvalstoffenidentificatieformulieren). Transporten van gevaarlijke stoffen dienen te gebeuren conform het ADR. De stortplaats

voor asbestcementafval moet beschikken over een geldige milieuvergunning en een erkenning bij OVAM als verwerker van de aangevoerde afvalstoffen. Bij het aangaan van deze opdracht verklaart de opdrachtnemer zich akkoord dat hij in het kader van de afvalstoffenwetgeving aangesteld wordt door Pidpa als “opdrachtgever” (Vlarema art. 5.1.1.2). De aannemer levert volgende documenten af bij zijn inschrijving : - verklaring dat hij de werken zal uitvoeren overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van asbest vóór uitvoering : - kopie van de melding aan de toezichthoudende ambtenaar van FOD WASO - kopie van het werkplan, specifiek m.b.t. sloop- en verwijderingswerken asbestcement - lijst van de betrokken uitvoerders en bewijs dat zij de specifieke opleiding betreffende asbest hebben gevolgd (ref. afdeling X, onderafdeling VI) - resultaten van metingen uitgevoerd door een erkend laboratorium bij soortgelijke werkzaamheden waaruit blijkt dat de concentratie van asbestvezels lager blijft dan 0,01 vezels/cc - opgave van de ophaler en stortplaats voor de uitgenomen asbestcement materialen Als moet afgetakt worden op een bestaande asbestcement leiding moet een volledige buis uitgenomen worden.

300.14. Bij werken op de openbare weg.

1. Leidingen in en langs de gewestwegen en / of provinciewegen. Buiten de hieronder aangehaalde punten dient de aannemer rekening te houden met de door de gewest- en provinciewegen opgelegde bijzondere voorwaarden.

1.1.

Gewestwegen: De werken moeten degelijk worden uitgevoerd, met zo min mogelijk hinder voor het verkeer of voor de afwatering van de gewestweg. De aannemer dient alle nodige maatregelen te nemen ter vrijwaring van het verkeer en alle delen van de weg dienen elke werkdag bij het beëindigen van de werkzaamheden behoorlijk gezuiverd te worden.

Projectnr. C-14-003

84

bestek

Uitgravingen of geulen moeten behoorlijk onderschraagd en desgevallend door barelen afgesloten worden. Zij dienen 's nachts en buiten de werkuren van de werklieden behoorlijk bewaakt en bij duisternis voldoende verlicht te worden. De aarde van de uitgravingen mag niet op de fietspaden of de tijdelijk als fietspad gebruikte stroken opgehoopt worden. Tijdens de duur van de werken dient de aannemer een omleiding te voorzien in afspraak met de betrokken politiediensten en alle signalisatie aan te brengen. Voor de aan te brengen signalisatie en de manier van opstelling ervan, zal de aannemer zich tevens strikt moeten houden aan alle voorwaarden hem opgelegd door de betrokken Besturen van Gewestwegen, Politie, Gemeente, enz. (zie ook art. 78 van het KB van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement over het wegverkeer, het M.B. van 25 maart 1977 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, het M.B. van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald en het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens).

1.2.

Provinciewegen: De werken moeten degelijk worden uitgevoerd, zonder enige hinder voor het verkeer of voor de afwatering van de Provincieweg. De aannemer dient alle nodige maatregelen te nemen ter vrijwaring van het verkeer en alle delen van de weg dienen elke werkdag bij het beëindigen van de werkzaamheden behoorlijk gezuiverd te worden. Uitgravingen of geulen moeten behoorlijk onderschraagd en desgevallend door barelen afgesloten worden. Zij dienen 's nachts en buiten de werkuren van de werklieden behoorlijk bewaakt en bij duisternis voldoende verlicht te worden. De aarde van de uitgravingen mag niet op de fietspaden opgehoopt worden. Voor de aan te brengen signalisatie en de manier van opstelling ervan, zal de aannemer zich strikt moeten houden aan alle voorwaarden hem opgelegd door de betrokken Besturen van Provincie, Politie, Gemeente, enz. (zie ook art. 78 van het K.B. van 1 december 1975 - houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer). Voor deze werken is een afzonderlijke post voorzien in de samenvattende opmetingsstaat.

2. Gedragscode. Volgende gedragscode voor “minder hinder” bij leidingwerken is op onderhavige aanneming van toepassing.

2.1.

Werkmethode. Indien in het bijzonder bestek geen specifieke fasering is opgenomen, dient de aannemer dusdanig zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met omleidingen en toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg van leiding, uitvoering van aankoppelingen en herstel van wegenis als een aaneengesloten geheel vorderen. Eens de werken aangevat, moeten ze zonder onderbreking worden verder gezet. De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de hoogst noodzakelijke termijn en hoeveelheden. Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen stapelen is slechts toegelaten voor een korte termijn. Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier gegarandeerd te worden. Toegangswegen voor voertuigen moeten zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende de werken. Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, hekken, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt. De werken dienen op een ordelijke manier te worden uitgevoerd.

Projectnr. C-14-003

85

bestek

2.2.

Materieel. De aannemer zal er aandacht aan besteden materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar: • grootte van het materieel; • geluidshinder en trillingen; • uitscheiding van uitlaatgassen; • wendbaarheid; • mogelijk risico voor de bevolking; • mogelijk risico voor eigendommen.

2.3.

Werknemers. Het personeel van de aannemer moet in het bezit zijn van een identificatie. Alle werknemers moeten een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel dragen (bv. logo). Het aannemerspersoneel moet tegenover iedereen op en langs de werken en onder alle omstandigheden handelen met beleefdheid en het grootste respect. Pidpa of haar gemachtigde kan de aannemer verzoeken om de verwijdering van de werf van elke werknemer die zich niet houdt aan de opgelegde gedragscode. Het aannemerspersoneel moet rekening houden met elk redelijk verzoek van de bevolking. Verzoeken waarvan geoordeeld wordt dat zij niet tot de normale taken van de aannemer behoren, zullen onmiddellijk worden doorverwezen naar Pidpa of haar gemachtigde.

2.4.

Klachten. Personen met klachten worden aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet binnen 24 uren worden doorgegeven aan Pidpa of haar gemachtigde.

2.5.

Informatieverstrekking. De aannemer zal zich, conform het bestek, strikt houden aan de goedgekeurde planning. Pidpa zal, onverminderd de verplichtingen die op de aannemer rusten, op diverse wijzen de bevolking inlichten omtrent de uitvoering van de werken. De aannemer zal hieraan zijn medewerking verlenen en zal o.m. schriftelijke informatie voorzien voor Pidpa of haar gemachtigde aangaande de gedetailleerde timing van de verschillende bouwfases.

2.6.

Onderaannemers. De aannemer zal, in voorkomend geval, alle onderaannemers opdracht geven om zich te houden aan deze instructies. De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor het al dan niet naleven van de gestelde eisen door de onderaannemers.

3. Wegverkeer en signalisatie. 3.1.

Algemeen. Het voetgangers- en fietsersverkeer moet steeds in behoorlijke omstandigheden kunnen gebeuren. De aannemer wordt er in dit verband op gewezen dat alle bouwsleuven en bouwputten, grenzend aan of gelegen in de rijweg, dienen afgesloten te worden zodanig dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers is verzekerd. De aannemer dient er steeds zorg voor te dragen dat de als zodanig in gebruik zijnde rijwegen en fietspaden zuiver en vrij zijn van grondresten e.d. In de straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er steeds zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. behalve ter hoogte van bouwputten en sleuven ingevolge technische noodwendigheid. In de straten waar doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er bij de opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking tot het strikte minimum wordt beperkt. Projectnr. C-14-003

86

bestek

De bouwheer zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken: • worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week); • onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. De aannemer zal tijdig (in functie van de opgelegde termijn voor het starten van de werken) contact opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer en schoolbusvervoer. De bebakening van de tijdelijke constructies, de plaatselijke signalisatie van de werken, de afsluitingen e.d. inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen daartoe zijn een last van de aanneming. Bovendien mogen de werken slechts aanvangen na goedkeuring van de verkeersregeling en de verkeerssignalisatie. De signalisaties moeten in overeenstemming zijn met de geldende ministeriële besluiten, omzendbrieven en latere aanvullingen ervan.

3.2.

Fasering.

3.2.1.

Een-fasige werkmethode.

Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek wordt een één-fasige werkmethode toegepast. D.w.z. dat: • de opbraakwerken maximaal 50 m voorlopen op de leidingwerken, behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met Pidpa of haar gemachtigde; • dat na het plaatsen van de buizen, de sleuf onmiddellijk wordt aangevuld en de fundering onmiddellijk wordt aangebracht op de plaatsen waar wegverharding aanwezig is. De aannemer schenkt hierbij de nodige aandacht aan de toegankelijkheid, die in een volgend punt wordt besproken.

3.2.2.

Meer-fasige werkmethode.

Indien het totale project in meerdere afzonderlijke fases wordt opgesplitst (bv. straat per straat, als gevolg van mogelijke omleidingen) dan zal dit in het bijzonder bestek of bij het geven van de opdracht worden vermeld. Binnen elke afzonderlijke fase zijn de bepalingen van de één-fasige werkmethode van toepassing. Het staat de aannemer vrij zelf meerdere fases in te voeren of verschillende fases gelijktijdig uit te voeren, indien hierdoor de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt en dit zonder prijsconsequenties voor de bouwheer. Hij heeft hiervoor de goedkeuring nodig van de bouwheer en dient uiteraard zelf in te staan voor het verkrijgen van een door de bevoegde instantie goedgekeurd omleidings- en signalisatieplan. Wanneer meerdere fases van toepassing zijn, gelden uiteraard ook de regels voor een vlotte toegankelijkheid, die hierna aan bod komen.

3.3.

Toegankelijkheid. Principieel dient elke opgebroken bestrating of verharding dezelfde dag minstens voorlopig hersteld.

3.3.1.

Leidingen in de rijweg.

In geval de leiding voorzien is in de rijweg is het slechts toegestaan de verharding maximum 50 m voor de sleuf op te breken behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met Pidpa of haar gemachtigde. Enkel indien onmiddellijk na de opbraak een tijdelijke steenslag wordt aangebracht, mag de verharding over een grotere afstand worden opgebroken. Pidpa of haar gemachtigde neemt de beslissing omtrent de grootte van de opbraak. De prijs van de tijdelijke steenslag dient inbegrepen te zijn in de post voor de opbraak en herstelling van de betreffende verharding. Deze tijdelijke steenslag wordt zodanig aangebracht en onderhouden dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden. Projectnr. C-14-003

87

bestek

Indien tengevolge van de aanleg van de leiding, hetzij één weghelft moet worden opgebroken en hersteld, hetzij de volledige weg moet worden opgebroken, dan wordt na het plaatsen van de leiding de onderlaag van de fundering aangebracht. De aannemer zorgt er voor dat het hoogteverschil tussen de onderlaag van de fundering en de bestaande verharding wordt uitgevlakt ter hoogte van de inritten. Voet- en vrijliggende fietspaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts dan opgebroken als de heraanleg onmiddellijk volgt.

3.3.2.

Leiding buiten de rijweg.

In geval de werken zich buiten de rijweg bevinden (weiland, akkerland, bouwgronden, bossen of onverharde bermen) geldt voor weilanden, akkerlanden en tuinen dat alles wordt aangevuld en teruggeplaatst tot aan het maaiveld. Na uitvoering van de proeven moet de aannemer de terreinen volledig afwerken, inclusief het inzaaien (indien voorzien), het terugplaatsen van omheiningen en andere plaatselijke elementen. Ook de onverharde bermen worden op dezelfde manier benaderd. De aandacht wordt wel gevestigd op de inritten en andere toegangswegen die hierbij worden gekruist. Hier wordt ofwel de definitieve verharding teruggeplaatst of een tijdelijke steenslagverharding aangebracht.

3.4.

Signalisatie van omleidingen. De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing voor de signalisatie van omleidingen. De aannemer legt het omleidingsplan en het signalisatieplan ter goedkeuring voor aan Pidpa. Deze plannen moeten tevens de goedkeuring bekomen van de bevoegde instanties (gemeente, politie, bestuur van de wegen,...). Het opmaken van het omleidings- en signalisatieplan en het laten goedkeuren is een last van de aanneming. Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit d.d. 25 maart 1977 en de aanvullingen hierop, alsook de bijgevoegde bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staan vermeld.

De wegbebakening moet worden aangepast en de niet noodzakelijke verkeerstekens moeten degelijk worden afgedekt of weggenomen in de volgende gevallen: • wanneer bepaalde vakken van de aanneming voor het verkeer worden opengesteld; • telkens als de werken gedurende een langere periode worden onderbroken. De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. Beschadigde of gestolen borden dienen binnen de 12 uren na kennisname te worden vervangen.

4. Signalisatie van werken op de openbare weg. 4.1.

Inleiding. Werken op de openbare weg moeten gesignaleerd worden omdat: • zij een gevaar betekenen voor de weggebruiker; • de arbeiders die de werken uitvoeren aan een voortdurend gevaar blootgesteld zijn; Volgende tekst is bedoeld als een leidraad voor iedereen die te maken heeft met werken op de openbare weg, zodat de signalisatie zo correct mogelijk kan geplaatst worden.

4.2.

Algemene bepalingen. Het artikel 14 van de Wegverkeerswet (K.B. van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende het wegverkeer) en artikel 78 van het wegverkeersreglement (K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer) verplichten diegene die werken uitvoert op de openbare weg, deze werken te signaleren.

Projectnr. C-14-003

88

bestek

Deze signalisatie mag slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde (politiecommissaris) zo het openbare weg betreft. De aannemer dient hiertoe tijdig contact te nemen met de bevoegde instantie. De schriftelijke toelating bepaalt de verkeerstekens die moeten gebruikt worden. Een kopie van deze machtigingen dient op de werf aanwezig te zijn. De toelating moet op verzoek van de bevoegde overheid getoond worden. Welke signalisatie en de wijze waarop deze moet aangebracht worden is op dit ogenblik voornamelijk geregeld door het M.B. van 25 maart 1977, gewijzigd door het M.B. van 14 november 1978 en het M.B. van 30 april 1993. Dit Besluit bepaalt o.m. dat: • de signalisatie met de meeste zorg moet aangebracht worden en zuiver gehouden worden; • de schriftelijke toelating zich op het werk moet bevinden; • het werk slechts mag beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht; • de verkeersborden van het lichtweerkaatsende type moeten zijn of met eigen verlichting; • de bepalingen van het M.B. van 11 oktober 1976 van toepassing zijn; • bij onvoldoende zichtbaarheid (200 m) de voorgeschreven verlichting in werking moet gesteld worden. Deze moet de signalisatie duidelijk maken van op 150 m.; • de signalisatie moet weggenomen worden zodra de werken beëindigd zijn; • de verkeersborden die niet meer nodig zijn dienen tijdens onderbrekingen afdoende afgedekt of weggenomen te worden; • slechts de voorgeschreven snelheidsbeperkingen (bord C 43) mogen gebruikt worden (50 km/h bij werken van tweede categorie en uitzonderlijk 30 km/h bij werken van derde categorie); • de signalisatie in principe enkel wordt aangebracht op de openbare weg waar de werken worden uitgevoerd. Wanneer de plaatsgesteldheid het rechtvaardigt mag zij eveneens op andere openbare wegen aangebracht worden; • de indeling van de werken in vijf categorieën; • wanneer het tijdens de dag niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, het werk moet gestaakt worden en het normale verkeer hersteld.

4.3.

Algemene opvatting van de signalisatie. De signalisatie bestaat in principe uit:

4.3.1.

Signalisatie op afstand.

Deze bestaat uit verkeersborden, geplaatst langs de rijweg vóór de werken en dient om de naderende verkeersgebruikers tijdig te verwittigen over de aanwezigheid van werken (verkeersteken werken A31) alsook om in de mate van het mogelijke inlichtingen te verstrekken over de aard van de gevaren of over de uit te voeren manoeuvres (vb. wegversmalling A7, inhaalverbod C35, snelheidsbeperking C43). Opmerking: De wijze van opstelling, in het bijzonder de voorgeschreven verkeersborden en de afstand vanaf het begin van het werk tot deze borden, is afhankelijk van de categorie van werken en mate van hinder.

4.3.2.

Signalisatie ter plaatse aan het begin van het werk.

Het begin van het werk wordt in principe afgebakend door een hek en heeft als functie, de toegang tot een gedeelte van de rijbaan voor het verkeer te verhinderen. Voor het signaleren van werken die slechts blijven liggen tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de avond (kortom: overdag) mag het hek vervangen worden door verkeerskegels of een voertuig zoals voorzien voor de mobiele werken.

Projectnr. C-14-003

89

bestek

4.3.3.

Zijdelingse signalisatie.

Deze dient om de verkeersgebruikers langs de werken te leiden, alsmede om de werklieden en het materieel te beschermen. De zijdelingse signalisatie wordt tot stand gebracht door middel van staanders of verkeerskegels. Zij staan ten hoogste 30 m van elkaar verwijderd en op regelmatige afstand van elkaar. Bij onvoldoende zichtbaarheid (200 m) dienen zij voorzien van verlichting (witte of geelachtige lampen).

4.3.4.

Signalisatie van het einde van het werk.

Het einde van het werk wordt aangeduid met het verkeersteken F47 eventueel aangevuld met C45 (of C46), deze worden geplaatst op ongeveer 25 m voorbij het einde van het werk. Tussen de 50 en 100 m na het werk moet men een bord plaatsen (gele letters op zwarte achtergrond) waarop de naam van de verantwoordelijke voor de signalisatie voorkomt en diens telefoonnummer. Dit bord moet niet geplaatst worden bij werken die slechts overdag blijven liggen.

4.4.

Verlichting. De volgende verlichting is verplichtend wanneer de werken 's nachts blijven liggen: • oranjegeel knipperlicht naar de zijde van het tegemoetkomend verkeer boven het verkeersbord D1 (of C1 of C3) aan het hek; • oranjegele lampen boven het hek op maximaal 1 meter afstand (minimum 3 in aantal); • verlichting bovenaan de zijdelingse signalisatie (bakens of kegels) langs het werk. Wanneer een verlichtingstoestel voorzien is, moet het werken tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden waarin het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m. Bij helder weer moet zij de signalisatie duidelijk zichtbaar maken van op een afstand van 150 meter. Evenwel: Wanneer het tijdens de dag niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m moet het werk gestaakt worden en het normale verkeer hersteld. Het Ministerie van Verkeerswezen adviseert het oranjegele knipperlicht (boven het verkeersteken D1 aan het begin van het werk) permanent te gebruiken. Het verdient bovendien aanbeveling om bij onvoldoende zichtbaarheid gele knipperlichten te voorzien boven de signalisatieborden vóór de werken. De werknemers dienen gebruik te maken van de opvallende waarschuwingskledij (fluorescerende vestjes met reflecterende stroken) min. klasse 2 volgens EN 471, in volgende omstandigheden: • tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m; • bij mist, sneeuwval of hevige regen waardoor de zichtbaarheid tot minder dan 100 meter verminderd wordt; • bij het plaatsen en wegnemen van de signalisatieborden, -kegels e.d. verplicht in het kader van het signaleren van werken op de openbare weg; • bij het uitvoeren van werken op de openbare weg van de vijfde categorie, d.w.z. mobiele werken (kortstondige hinder); • werkzaamheden op de openbare weg waarbij de werknemers zich vaak buiten de afgebakende werf moeten begeven.

300.15. Voorkomingsmaatregelen bij de uitvoering van werken in de nabijheid van hoogspanningsgeleiders. De wettelijke veiligheidsafstanden die t.o.v. “de meest ongunstige positie” van een niet-geïsoleerde hoogspanningsgeleider in acht moeten genomen worden, zijn de volgende: • 3,25 meter voor een 70 kV-geleider; • 4,20 meter voor een 150 kV-geleider; • 6,70 meter voor een 380 kV-geleider. Projectnr. C-14-003

90

bestek

De positie van een hoogspanningsgeleider verandert ogenblikkelijk onder invloed van verschillende factoren als buitentemperatuur, wind, elektrische belasting en ijzel, zodat het voor een leek onmogelijk is de meest nadelige positie van een hoogspanningsgeleider te situeren. In twijfelachtige gevallen moet men dus de werken onmiddellijk onderbreken en contact opnemen met de technische dienst “hoogspanningslijnen” (tel. 0800/95.062), die eventueel ter plaatse de nodige schikkingen zal treffen. De veiligheidsafstanden zoals hierboven vermeld, dienen streng te worden geëerbiedigd. Geen enkele persoon, voorwerp of deel van een voorwerp mag de geleiders benaderen dan hier opgegeven. Door te dicht te komen, zelfs zonder de geleiders aan te raken zou immers een overslag met steekvlam kunnen ontstaan, wat natuurlijk dient vermeden te worden. Vooral tijdens de verplaatsing van lange voorwerpen als balken, betonijzer, kraanarmen, … is nauwlettend toezicht van de werfverantwoordelijke noodzakelijk. Deze richtlijnen moeten ook meegedeeld worden aan alle vaklieden, aannemers of onderaannemers die op de werf werken zullen uitvoeren. Tevens moet men er over waken dat deze regels stipt nageleefd worden. Nadere informatie kan steeds ingewonnen worden bij Elia, Assets Vlaanderen, Vaartkaai 2, 2170 Merksem, tel. (03)640.07.11 (dienst lijnen en kabels). De maatschappij Elia kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een direct of indirect contact met een hoogspanningsgeleider, door uw toedoen, zou toebrengen aan personeel, machines en werktuigen. Ook de schade aangericht op percelen, gebouwen en machines kan niet verhaald worden op Elia indien de hoogspanningsgeleider zou breken tengevolge van beschadiging door derden.

300.19. Veiligheidscoördinator. Indien louter door het inschakelen van een onderaannemer, op initiatief van de hoofdaannemer, een veiligheidscoördinator nodig is, dan zal door de aanbestedende overheid in overleg met de hoofdaannemer een coördinator verwezenlijking aangesteld worden. In dit geval dient de vergoeding van de coördinator verwezenlijking gedragen te worden door de hoofdaannemer. De inschrijver dient deze kosten bij het opmaken van de offerte te verrekenen in de posten van de samenvattende opmetingsstaat. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de preventieprincipes genoemd in artikel 5 van de Welzijnswet (04/08/1996). De coördinator zal zich bij deze taak houden aan de bepalingen van het KB van 3 mei 1999 en de bepalingen van de Europese Richtlijn 92/57/EEG betreffende de minimum voorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, omgezet in Belgische Wetgeving (hoofdstuk V van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 - inzonderheid artikel 22). Indien, in bovenstaand geval, Pidpa de coördinator verwezenlijking aanstelt, zal de vergoeding voor de coördinator verwezenlijking door Pidpa afgerekend worden door afhouding van de eerstvolgende vorderingsstaat. Indien een veiligheidscoördinator nodig is, louter wegens de aard van de uit te voeren werken, zal door de aanbestedende overheid een coördinator ontwerp en een coördinator verwezenlijking aangesteld worden.

Projectnr. C-14-003

91

bestek

DERDE DEEL – WIJZE VAN AFREKENING R00. ALGEMEEN. De in dit deel gevolgde onderverdelingen komen overeen met diegene die gevolgd worden in de samenvattende opmetingsstaat. Alle materialen nodig voor het uitvoeren van de werken worden geleverd, vervoerd en geplaatst door de aannemer, tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De opgegeven eenheidsprijzen omvatten aldus het leveren, vervoeren en plaatsen. Het materieel voor het vervoeren en plaatsen van alle materialen dient door de aannemer te worden voorzien.

R01. LEIDINGEN. R01.01. AARDEWERK. R01.01.001. Aardewerk bij leidingen (m). Deze post omvat alle kosten voor het uitgraven en opnieuw aanvullen van de sleuf bij leidingwerken. De lengte wordt bepaald door de afstand tussen de uiterste punten van de leidingwerken. Voor het plaatsen van brandkranen op T-stukken wordt geen extra grondwerk verrekend. Dit zit vervat in de prijs voor het plaatsen van een brandkraan. Eventuele supplementen i.v.m. de meerdere of mindere diepte van de sleuf worden betaald onder post R01.01.003. Supplement aardewerk. In geen geval zal er voor meerdere breedte een verrekening gebeuren. Voor werken aan aftakkingen wordt het grondwerk niet afzonderlijk afgerekend. Deze kosten omvatten: • het verwijderen van bomen, hagen, kreupelhout, enz. en het eventueel herstellen van de verwijderde begroeiing; • het afgraven, stapelen en heraanvullen van de teelaarde • het eventueel wegvoeren van slechte grond naar een erkende stortplaats, met inbegrip van de stortvergoeding; • het aanvullen en verdichten van de sleuf met het eventueel leveren, vervoeren en plaatsen van bijkomende aanvulgrond • het schoren en in stand houden van de sleuf • het droog houden van de sleuf, tenzij anders vermeld • het wegvoeren van de overtollige grond, inclusief de stortvergoeding • maatregelen ter bescherming of verplaatsing van bestaande leidingen of andere nutsvoorzieningen • maatregelen te nemen voor het rein houden van de reeds aangelegde leiding (aanbrengen van waterdichte stoppen op de vrijblijvende uiteinden, enz…) • eventuele moeilijkheden voor graafwerk en grondwerk naast bomen • de werken uitgevoerd in verband met het doorkruisen van oude ondergrondse funderingen, stenen massa's, stronken, palen, oude steenblokken, enz. of van particuliere draineerbuizen evenals het in de oorspronkelijke staat herstellen van deze laatste • het inzaaien.

Projectnr. C-14-003

92

bestek

Er dient rekening mee gehouden te worden: • dat een minimum dekking van 1 m boven de leiding dient voorzien te worden • dat er geen supplement zal uitbetaald worden naargelang de aard of samenstelling van de aangetroffen (onder)gronden • dat bij het uitnemen van bestaande leidingen en hulpstukken in diverse materialen het noodzakelijke aardewerk, ingeval op dezelfde plaats een nieuwe leiding wordt aangelegd, in het grondwerk voor de nieuwe leiding betaald wordt. Indien er echter op dezelfde plaats geen nieuwe leiding wordt gelegd, wordt het noodzakelijke aardewerk betaald aan deze eenheidsprijs. Voor de afrekening van het aardewerk bij sleuven zijn de volgende sleuftypes gedefinieerd: sleuftype A B C D E F

Maxima diepte (m) 0,60 0,90 1,15 1,30 1,45 1,60

Maximale breedte (m) 0,60 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80

Het aardewerk wordt afgerekend volgens onderstaande tabellen: DN waterleiding

sleuftype afrekening

DN waterleiding

sleuftype afrekening

40 60 80 100 125 150 175

C C C C C D D

200 225 250 275 300 350 400

D D D D E E E

VRN Sleuf type 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Diepte (in meter) 0,9 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6

Projectnr. C-14-003

Breedte (in meter) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,75 0,7

Sleuftype afrekening B A B B B D C B C D C C D D E E D D E E 93

bestek

R01.01.002. Gedeeltelijke aanvulling (m). Alle kosten voor het uitgraven en opnieuw aanvullen van de sleuf bij leidingwerken worden afgerekend volgens art. R01.01.001. Deze post omvat alle extra kosten voor de aannemer indien bij de uitvoering van een gemeenschappelijke sleuf de aanvulling van de sleuf onderbroken wordt om de andere nutsmij toe te laten hun leidingen te plaatsen. Deze post kan dus enkel uitbetaald worden als de aannemer instaat voor het volledig graven en aanvullen van de sleuf. De hoeveelheid wordt bepaald door het aantal niveaus waarop leidingen liggen te verminderd met 1 te vermenigvuldigen met de lengte van de uitgevoerde sleuf.

R01.01.003. Supplement aardewerk (m³). Op sommige plaatsen zal de leiding, en dit enkel op vraag van het toezichthoudend personeel van Pidpa, in een afwijkend profiel moeten aangelegd worden zodat de uitgraving dieper of minder diep zal zijn. We spreken hier dan over meerdere of mindere diepte. Deze dienen steeds aangeduid te worden op de synoptische voorstelling en zullen altijd verrekend worden. In eerste instantie gebeurt de verrekening door een aangepast sleuftype voor de afrekening te kiezen (zie R01.01.001). Indien dit niet mogelijk is, wordt deze post gebruikt voor de verrekening. In geen geval zal er voor meerdere breedte een verrekening gebeuren. De eenheidsprijs voor supplement aardewerk, uitgedrukt in m³, zal op alle soorten van sleuven toegepast worden welke ook de aard van de aangetroffen (onder)gronden zijn . Indien, voor een bijzondere opdracht, zoals het graven van puntopeningen bij synergiewerken, en dit na schriftelijke goedkeuring van Pidpa, toch apart aardewerk dient te worden verrekend, zal eveneens deze post worden gebruikt.

R01.01.004. Afvoeren verontreinigde grond (m³). Vermits alle kosten voor het uitgraven en opnieuw aanvullen van de sleuf bij leidingwerken afgerekend worden volgens R01.01.001, omvat deze post alle extra kosten voor de aannemer indien de uitgegraven grond verontreinigd blijkt te zijn. In de prijs is begrepen: de meerkost voor het vervoer van de verontreinigde grond naar een erkende verwerker of een erkende stortplaats, de verwerkings- of stortkosten en alle afhankelijke werken. Deze post zal enkel betaald worden indien er vooraf een schriftelijk akkoord is met Pidpa.

R01.01.005. Aanvoeren nieuwe grond (m³). Vermits alle kosten voor het uitgraven en opnieuw aanvullen van de sleuf bij leidingwerken afgerekend worden volgens R01.01.001, omvat deze post alle extra kosten voor de aannemer indien hij (gedeeltelijk) moet aanvullen met reine grond. In de prijs is begrepen: de toevoer van geschikte grond, kosten voor het attest en alle afhankelijke werken. Deze post zal enkel betaald worden indien er ook verontreinigde grond afgevoerd werd en er vooraf een schriftelijk akkoord is met Pidpa

R01.01.006. Supplement droogzuiging. Deze post kan enkel betaald worden bij leidingwerken en na voorafgaandelijk akkoord van Pidpa. Voor werken aan aftakkingen wordt geen supplement droogzuiging betaald.

Projectnr. C-14-003

94

bestek

Indien de aannemer van oordeel is dat het plaatsen van droogzuiging nodig is om de werken volgens de regels van goed vakmanschap uit te voeren, zal hij voorafgaandelijk aan de start van de werken het nodige onderzoek doen. Hierbij wordt een proefgat met een minimale diameter van 150 mm geboord tot op de diepte van de sleuf. Maximaal 1 uur na het boren van dit gat wordt gecontroleerd of het grondwater hoger staat dan de bodem van de voorziene sleuf. In dit geval wordt deze post uitbetaald. De aannemer zal steeds een type droogzuiging kiezen zodat de (geluids)hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk is. Deze post omvat drie prijzen: • R01.01.006.01: Kader (st). Deze omvat alle werken voor het leveren, opstellen en afbreken van de kader en de pomp, het nodige graafwerk voor de plaatsing ervan, de huurprijs voor de pomp voor een periode van 8 dagen en alle afhankelijke werken en leveringen, ongeacht de te bemalen oppervlakte. Deze post wordt ook uitbetaald als de filters in lijn geplaatst worden over een afstand < 100 m. • R01.01.006.02: Filters in lijn (m). Deze omvat alle werken voor het leveren, opstellen en afbreken van de leidingen en de filters, het nodige graafwerk voor de plaatsing ervan, de huurprijs voor de pomp voor een periode van 8 dagen en alle afhankelijke werken en leveringen, ongeacht de te bemalen oppervlakte. Deze post omvat ook de eerste 8 dagen huurprijs van de pomp. Deze post wordt uitbetaald indien de filters geplaatst worden over een afstand vanaf 100 m. • R01.01.006.03: Huur pomp (dag). Deze prijs omvat alle werkings- en instandhoudingkosten van de de droogzuiging vanaf de 9 dag. De post voor het plaatsen van een kader kan niet samen met de post voor het plaatsen van filters in lijn uitbetaald worden. Het aantal pompen dat gelijktijdig ingezet wordt op een werf heeft geen invloed op het aantal dagen van post R01.01.006.03 Als in een project de droogzuiging op deeltrajecten ingezet wordt, wordt elk deeltraject afzonderlijk bekeken. Het maximale aantal dagen dat in rekening genomen wordt voor de bepaling van deze posten, wordt bepaald door de lengte van de geplaatste droogzuiging te delen door de voorziene uitvoeringstermijn voor deze lengte af te ronden op de hogere eenheid en te vermeerderen met 3. Indien het aantal dagen dat de droogzuiging op de werf nodig was om het werk uit te voeren kleiner is dan dit maximum, wordt het aantal dagen dat de droogzuiging effectief nodig was, in rekening genomen. Indien de aannemer meent dat deze periode te kort is, moet hij vooraf schriftelijke toestemming vragen aan Pidpa. Het plaatsen van droogzuiging kan geen aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn.

R01.02. LEIDINGEN – HULPSTUKKEN – SCHEDES – KABELS – E.D. R01.02.001. Waterleiding rechte buizen (m). De eenheidsprijs in strekkende meter omvat: • het leveren, vervoeren en plaatsen de buizen en verbindingen; • de kosten voor het uitvoeren van de drukproeven De eenheidsprijs omvat het leveren en plaatsen van een leiding in het materiaal zoals voorzien in het Tweede deel – Technische bepalingen. Bij levering door de aannemer dient het soort materiaal dat hij gebruikt, gespecificeerd bij zijn offerte. Wat wordt gerekend: Projectnr. C-14-003

95

bestek

•

•

lengte doorgaande leiding: met inbegrip van de leiding gebruikt bij boring of kruising, behalve bij een gestuurde boring met PE-leiding waar de leiding in de eenheidsprijs van de boring dient begrepen te zijn. lengte hulpstukken indien hulpstukken niet apart worden betaald.

Wat wordt niet gerekend: • toestellen: afsluiters, uitzettingsvoegen, verhoogstukken, korte buisstukken, e.d. worden NIET als leiding beschouwd en dus niet hierin afgerekend; • hulpstukken indien ze apart worden betaald; • doorgaande leiding als onderdeel van een gestuurde boring met PE-leiding: dient in de eenheidsprijs van de boring begrepen te zijn;

R01.02.002. Buizen met trekvaste koppelingen (m). De eenheidsprijs in strekkende meter omvat: • het vervoeren en plaatsen van de buizen en verbindingen met trekvaste koppelingen; • de kosten voor het uitvoeren van de drukproeven. De eenheidsprijs omvat het leveren en plaatsen van een leiding in het materiaal zoals voorzien in het Tweede deel – Technische bepalingen. Bij levering door de aannemer dient het soort materiaal dat hij gebruikt, gespecificeerd bij zijn offerte. Wat wordt gerekend: • lengte doorgaande leiding: met inbegrip van de leiding gebruikt bij boring of kruising; • lengte hulpstukken indien hulpstukken niet apart worden betaald. Wat wordt niet gerekend: • toestellen: afsluiters, uitzettingsvoegen, verhoogstukken, korte buisstukken, e.d. worden NIET als leiding beschouwd en dus niet hierin afgerekend; • hulpstukken indien ze apart worden betaald.

R01.02.003. Trekvaste koppelingen (st). De eenheidsprijs per stuk omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de trekvaste koppeling met inbegrip van de eventuele meerprijs voor het gebruik van de noodzakelijke kraagmoffen t.a.v. standaardmoffen. Deze post wordt slechts één maal betaald per mof, ook indien langs beide zijden van de mof een trekvaste klem geplaatst wordt.

R01.02.004. Scheden (in alle materialen) (m). Voor kruising van bijzondere wegen, waterlopen, enz. De eenheidsprijs in strekkende meter omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de schedebuizen en verbindingen met inbegrip van de eventuele centreerringen en de afdichtingsmembranen.

R01.02.005. Halve scheden (in alle materialen) (m). Voor afdekking of ondersteuning van thermisch geïsoleerde leidingen. De eenheidsprijs in strekkende meter omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de gehalveerde schedebuizen en verbindingen.

R01.02.006. Isolatie rond leiding (m). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van: Projectnr. C-14-003

96

bestek

• •

ofwel een thermische, waterdicht ingepakte, isolatie tussen leidingen en schede per strekkende meter leiding; ofwel de waterdichte isolatie rond leidingen per strekkende meter leiding.

R01.02.008. Leidingen van andere nutsbedrijven (m). Indien er gewerkt wordt in een gemeenschappelijke sleuf, kan aan de aannemer gevraagd worden om elektriciteits-, telefoon-, COAX-, glasvezelkabels of gasleidingen te plaatsen volgens de eisen van de vragende firma. De eenheidsprijs in strekkende meter omvat • het vervoeren en plaatsen van de leidingen per strekkende meter met inbegrip van eventuele toestellen en hulpstukken; • het eventueel plaatsen van de afdekpannen of een evenwaardig door Pidpa goed te keuren afdekkingssysteem; • de PVC aanwijslabels; • het aanduidingslint; • de verbindingsdozen; • de onkosten voortspruitende uit de geëiste testen; • het maken van de doorgangen; • alle afhankelijke werken, het overwinnen van alle moeilijkheden, o.a. het kruisen van riolen, beken, waterlopen, wegen, kanalen, enz...., met inbegrip van leveren, plaatsen en afdichten van de noodzakelijke scheden. M.a.w.: de eenheidsprijs per strekkende meter omvat naast alle kosten voor het plaatsen van de leidingen en eventuele toestellen en hulpstukken, de kosten van alle noodzakelijke werken die voor het plaatsen van de leidingen nodig zijn.

R01.03. BIJZONDERE HULPSTUKKEN. R01.03.001. Bocht (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de bocht en van alle koppelingen, voegen, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. Wanneer geen materiaal opgegeven dient ervan uit gegaan te worden dat de op te geven eenheidsprijs geldt voor een hulpstuk aansluitbaar op alle leidingen zoals vermeld onder deel II – Technische bepalingen.

R01.03.002. T-stuk axiaal (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een axiaal T-stuk en van alle koppelingen, voegen, eventuele overgangsplaat, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. Wanneer geen materiaal opgegeven dient ervan uit gegaan te worden dat de op te geven eenheidsprijs geldt voor een hulpstuk aansluitbaar op alle leidingen zoals vermeld onder deel II – Technische bepalingen.

R01.03.005. Overgangsstuk (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een overgangsstuk en van alle koppelingen, voegen, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. Wanneer geen materiaal opgegeven dient ervan uit gegaan te worden dat de op te geven eenheidsprijs geldt voor een hulpstuk aansluitbaar op alle leidingen zoals vermeld onder deel II – Technische bepalingen.

Projectnr. C-14-003

97

bestek

R01.03.008. Muurstuk met flens (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een muurstuk en van alle koppelingen, voegen, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. Wanneer geen materiaal opgegeven dient ervan uit gegaan te worden dat de op te geven eenheidsprijs geldt voor een hulpstuk aansluitbaar op alle leidingen zoals vermeld onder deel II – Technische bepalingen.

R01.03.009. Aanboorstuk (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen (aanboren) van een aanboorstuk op een al of niet onder druk staande leiding en dit volgens de diameter van het spruitstuk en met inbegrip van alle koppelingen, voegen, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. Wanneer geen materiaal opgegeven dient ervan uit gegaan te worden dat de op te geven eenheidsprijs geldt voor een hulpstuk aansluitbaar op alle leidingen zoals vermeld onder deel II – Technische bepalingen.

R01.04. TOESTELLEN E.D. R01.04.001. Afsluitplaat of stop (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een afsluitplaat of stop op de dode einden of wachtspruitstukken en van de bouten, voegen en alle aanhorige werken, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen.

R01.04.002. Afsluiters (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen in kamers of in volle grond van een afsluiter en van alle toebehoren (o.a. stangkap, straatpot, PE-blokken, schutbuis, eventueel spindel met geleider, enz.), korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen. De bijhorende uitzettingsvoeg met alle aanhorigheden voor afsluiters vanaf ø 250 mm en groter dient in deze eenheidsprijs begrepen te zijn.

R01.04.009. Brandkranen. R.01.04.009.0001: Bovengrondse brandkraan 80 mm (st): en R.01.04.009.0002: Bovengrondse brandkraan 100 mm (st): De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een bovengrondse brandkraan met voetbocht, het leveren en plaatsen van de betonverankeringen zoals voorzien op plan C104, het leveren en plaatsen van drainageschalen aan de voet en het leveren, vervoeren en plaatsen van alle koppelingen, voegen, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. net als het extra aardewerk voor het plaatsen ervan. R.01.04.009.0003: Ondergrondse brandkraan (st): De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van een ondergrondse brandkraan en van alle koppelingen, voegen, drainageschalen aan de voet, straatkasten en kaders, korte buisstukken voor overgang naar ander materiaal of voor aankoppeling op buizen, enz. net als het extra aardewerk voor het plaatsen ervan.

Projectnr. C-14-003

98

bestek

R01.04.010. Toebehoren voor brandkranen. Verhoogstukken - uitbouwstukken (st): De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de stukken en van de toebehoren net als het eventuele aardewerk voor het plaatsen ervan. Indien de uitbouwstukken langer zijn dan 60 cm worden ze afgerekend aan de eenheidsprijs voor strekkende meter leiding. Aanduiding van brandkranen (st): De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de aanduiding en van de toebehoren net als het eventuele aardewerk voor het plaatsen ervan. De aanduiding moet voldoen aan de voorschriften vermeld in het ministerieel rondschrijven “Watervoorraden voor het blussen van branden” dd. 14 oktober 1975. Tijdens de uitvoering van de werken bepaalt Pidpa of de aanduiding op een nieuwe paal of tegen een bestaande achtergrond (gevel, paal,..) geplaatst wordt. Enkel wanneer Pidpa dit uitdrukkelijk vraagt, heeft de aannemer recht op uitbetaling van deze post.

R01.05. Herstel van wegverhardingen. De eenheidsprijs omvat: • het uitbreken, het voorlopig en definitief herstellen van de bestrating boven waterleidingen van alle diameters en alle aard en rond kamers, met inbegrip van leveren en vervoeren van eventueel te vervangen materialen; • naast de opgegeven toplaag: het uitbreken, herstellen en leveren en vervoeren van te vervangen materialen van de eventuele onderlagen en fundering. • de fundering wordt alleen maar apart betaald indien er enkel fundering wordt opgebroken en hersteld; • het eventueel wegvoeren van uitgebroken en niet meer te herbruiken onderlagen, fundering en toplaag, inclusief de stortvergoeding; • het uitvlakken van het hoogteverschil tussen herstelde en bestaande wegverharding. Wat wordt niet betaald: • Er wordt geen meerprijs betaald als de aannemer een grotere sleufbreedte maakt dan voorzien, behalve als het door Pidpa of door een ander bestuur wordt opgelegd: dit dient dan in elk geval vooraf door Pidpa schriftelijk te worden goedgekeurd. Het herstellen van de wegverharding kan eveneens worden opgedragen zonder dat er leidingen, aftakkingen of kamers werden aangelegd, verplaatst of vernieuwd (o.a. na uitvoering door Pidpa, na herstelling van een lek of dergelijke). Hierbij dient dan de voorlopige wegverharding uitgenomen en afgevoerd te worden. Bij het uitnemen van de bestaande leiding wordt de wegverharding afzonderlijk betaald. Wanneer de nieuw aan te leggen leidingen in de sleuf van de uitgenomen leiding kan gelegd worden, wordt er echter maar één keer wegverharding betaald. Indien de wegverharding wordt opgebroken en niet wordt herlegd, wordt van de wegverharding slechts één derde van de eenheidsprijs betaald. Enkel de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid zal verrekend worden, met een maximum zoals hierna vermeld wordt bij de soorten bestrating. Voor het afrekenen van de posten betreffende wegverharding wordt eveneens verwezen naar het plan C 199.

R01.05.001. Cementbetonverharding. (m³) Voor de cementbetonverhardingen die opgebroken en hersteld wordt , worden de hoeveelheden verkregen door de breedte van de nieuw gegoten betonplaat te vermenigvuldigen met het aantal strekkende meter en een dikte van 0,20 m. Projectnr. C-14-003

99

bestek

De afmetingen van de nieuwe plaat worden bij de aanvang van de werken bepaald conform hoofdstuk XII van het SB250 en typeplan C.199

R01.05.002. Bitumineuze verharding. Voor asfaltbekleding zijn er twee posten voorzien. R01.05.002.0001 Herstelling asfaltbekleding boven leidingen (m²): In deze prijs dienen alle kosten begrepen te zijn voor het uitbreken en herstellen van de asfaltverharding met inbegrip van de funderingen en het aanvullen van de sleuf met alle afhankelijke werken en leveringen. De afwerking (toplaag) wordt apart betaald. R01.05.002.0002 Afwerking toplaag (m²): In deze prijs dienen alle kosten begrepen te zijn voor het affrezen van de toplaag over de nodige breedte en diepte met alle afhankelijke werken zoals het bezemen van de weg, het afvoeren van de afgefreesde laag, het leveren en plaatsen van de toplaag met inbegrip van de glasvezelwapening, de voegbanden, het aanbrengen van de wegmarkeringen, het aanpassen van de aanliggende bestrating met alle afhankelijke werken en leveringen, enz... Indien niet uitdrukkelijk anders wordt beschreven, zal de herstelling van de volledige asfaltbekleding (verharding + toplaag) enkel moeten gebeuren over de sleufbreedte, voor de toplaag vermeerderd met 2 x 0,30 m. In geval de asfaltverharding slechts in één enkele laag hersteld wordt, zal enkel de post R01.05.002.0001 voor de herstelling van de onderlaag betaald worden.

R01.05.003. Niet-monoliete verhardingen. Enkel de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid zal verrekend worden, met een maximale breedte zoals hierna vermeld wordt. Soorten bestrating waarbij de maximale breedte gelijk is aan de theoretische sleufbreedte vermeerderd met 0,30 m aan beide zijden van de sleuf: 1. Kassei: gewone kasseien. (m²) 2. Kassei met geasfalteerde voeg. (m²) 3. Mozaïekkeien (m²) 4. Klinkers (m²) 5. Betontegels (m²) 6. Platinen (m²) 7. Gebakken straatstenen (m²)

Soorten bestrating waarbij de maximale breedte gelijk is aan de theoretische sleufbreedte: 1. Inzaaien: enkel na schriftelijke opdracht van Pidpa, anders zit dit vervat in R01.01.001 (m²) 2. Begrinting of asselaag. (m²) 3. Steenslag. (m²) 4. Fundering mager beton: uitbreken en herstellen van de wegfundering in mager beton over de nodige breedte (met dikte van beton 0,20 m). (m³) 5. Stabilisé: fundering van zand + cement (100 kg cement per 1000 l zand) op uitdrukkelijk verzoek van Pidpa. Stabilisé wordt dan voorzien vanaf 0,20 m boven de leiding tot 0,30 m onder het maaiveld en dit over de volledige breedte van de sleuf.(m³) Voor bestrating boven aftakkingen wordt voor de theoretische breedte van de sleuf maximaal 0,60 m gerekend. Afwijkingen van deze hoeveelheden kunnen enkel na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Pidpa.

Projectnr. C-14-003

100

bestek

R01.05.004. Lijnvormige elementen. Voor de wegverharding uitgedrukt in stuk of in strekkende meter worden de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden verrekend. Soorten lijnvormige elementen: 1. Boordstenen in beton, graniet of dergelijke. (m) 2. Straatkolken: wegnemen en herplaatsen. (st) 3. Goot in beton of klinkers: wegnemen en herstellen. (m) 4. Herstellen van taluds (m)

R01.05.005. Supplement aanleg op private grond (m²). Dit supplement wordt betaald als vergoeding voor alle bijkomende moeilijkheden die de aanleg van moederleidingen of kamers op private grond meebrengt. Zie ook ‘art. 154. Doorgang langs openbare of particuliere eigendommen’.

R01.06. ALLERLEI. R01.06.001. Beton. R.01.06.001.0001 Voor stootblokken (m³). De eenheidsprijs omvat de bijkomende grondwerken, het leveren en storten van het beton inclusief de nodige bekisting, de voorlopige en definitieve herstelling van de bestrating en fundering die het gevolg zijn van de meerdere breedte van de uitgraving t.o.v. de aangenomen sleufbreedte, en dit tegen het wegschuiven van bochten, T-stukken, enz… Waar voor en achter de bochten, en over voldoende lengte, leidingen met trekvaste koppelingen voorzien worden, dienen er geen stootblokken te worden geplaatst Het minimum volume van de stootblokken kan, bij een proefdruk tot 11 bar (of dienstdruk), in volgende tabel worden afgelezen. ø 50 50 50 50 63 63 63 63 80 80 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150 Projectnr. C-14-003

hulpstuk bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 101

m³ 0,065 0,034 0,017 0,008 0,117 0,061 0,031 0,015 0,166 0,087 0,044 0,021 0,260 0,136 0,068 0,033 0,406 0,212 0,107 0,051 0,584 0,306 0,154 0,074 bestek

200 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300 350 350 350 350 400 400 400 400

bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32 bocht ¼, T-stuk, op uiteinde bocht 1/8 bocht 1/16 bocht 1/32

1,040 0,544 0,274 0,131 1,624 0,850 0,428 0,205 2,559 1,225 0,616 0,295 3,537 1,667 0,838 0,401 4,159 2,178 1,095 0,524

De diameter van de leiding waarop het stootblok wordt geplaatst is van toepassing. Vb. een leiding ø 80 mm wordt in een leiding ø 150 mm gezaagd met een T-stuk ø 150 mm met spruit ø 80 mm. Het stootblok ter ondersteuning van de nieuwe leiding wordt berekend op ø 80 mm. R.01.06.001.0002 Opvulling verlaten leidingen (m³) Voor het opvullen van verlaten leidingen wordt een groutmortel conform Hoofdstuk III van het SB250 (pag III-292) aangebracht. Deze groutmortel moet van klasse I zijn. De eenheidsprijs omvat de eventueel bijkomende grondwerken, het leveren en storten van het beton inclusief alle afhankelijke werken en leveringen.

R02. FORFAITAIRE WERKEN. R02.01. AANKOPPELEN NIEUWE OP BESTAANDE LEIDINGEN. R02.01.001. Doorzagen leiding + tussenplaatsen T-stuk of duiker (st). De eenheidsprijs omvat het afsluiten, doorzagen en terug in dienst stellen van de bestaande leiding en de extra moeilijkheden i.v.m. het aankoppelen van het T-stuk of de duiker op de bestaande leiding. Zijn eveneens inbegrepen, het tijdig verwittigen van abonnees, het gebeurlijk wegnemen van het stootblok, het aflaten van het water, het plaatsen en wegnemen van een voorlopige brandkraan of afsluiter, het eventueel terug in orde brengen van de kathodische en andere bescherming. Hierin zijn tevens inbegrepen de kosten voor het plaatsen en wegnemen van voorlopige afsluiters en / of brandkranen nodig voor het uitvoeren van de drukproeven, staalname, spoelen en chloreren. Het aardewerk, de leiding, hulpstukken, stootblokken, toestellen, e.d. worden betaald volgens posten onder R01. LEIDINGEN. Bijkomend aardewerk wordt niet extra betaald. Het uitnemen van de nodige leidingen en toestellen wordt betaald volgens posten onder R02.03. AANPASSINGSWERKEN. Voor leidingen in asbestcement dient links en / of rechts van het tussen te plaatsen T-stuk of de duiker een gedeelte van de leiding vervangen te worden (maximaal 1 volledige buislengte). Ook in deze gevallen wordt deze post gebruikt voor het aankoppelen op de bestaande leiding. Projectnr. C-14-003

102

bestek

Indien bij het tussen plaatsen van een T-stuk of duiker meer dan 1 volledige buislengte met vervangen worden, wordt afgerekend volgens post R02.01.002.

R02.01.002. Aankoppelen allerlei (st). De eenheidsprijs voor deze post omvat de extra moeilijkheden voor het aankoppelen van nieuwe leiding op bestaande leiding op één van volgende manieren. 1.

Met doorzagen leiding: omvattende het afsluiten, doorzagen en terug in dienst stellen van de bestaande leiding en het aankoppelen van de nieuwe op de bestaande leiding. Zijn eveneens inbegrepen, het tijdig verwittigen van abonnees, het gebeurlijk afbreken en wegvoeren van het stootblok, het aflaten van het water, het plaatsen en wegnemen van een voorlopige brandkraan of afsluiter, het eventueel terug in orde brengen van de kathodische en andere bescherming. Hierin zijn tevens inbegrepen de kosten voor het plaatsen en wegnemen van voorlopige afsluiters en / of brandkranen nodig voor het uitvoeren van de drukproeven, staalname, spoelen en chloreren. alle aardewerk, leiding, hulpstukken, stootblokken, toestellen, e.d. worden betaald volgens posten onder R01. LEIDINGEN. Bijkomend aardewerk wordt niet extra betaald. Het uitnemen van de nodige leidingen en toestellen wordt betaald volgens posten onder R02.03. AANPASSINGSWERKEN.

2.

Met wegnemen afsluitplaat - gibaultstop: omvattende het afsluiten en terug in dienst stellen van de bestaande leiding, het wegnemen van de bestaande afsluitplaat of gibaultstop, het aflaten van het water, het afbreken en wegvoeren van de stootblok en het aankoppelen van de nieuwe op de bestaande leiding. Zijn eveneens inbegrepen, het tijdig verwittigen van abonnees, het eventueel terug in orde brengen van de kathodische en andere bescherming. alle aardewerk, leiding, hulpstukken, stootblokken, toestellen, e.d. worden volgens posten onder R01. LEIDINGEN betaald. Bijkomend aardewerk wordt niet extra betaald. Het uitnemen van de nodige leidingen en toestellen wordt betaald volgens posten onder R02.03. AANPASSINGSWERKEN.

3.

Met wegnemen brandkraan: omvattende het afsluiten en terug in dienst stellen van de bestaande leiding, het aflaten van het water, het afbreken en wegvoeren van de stootblok en het aankoppelen van de nieuwe op de bestaande leiding. Zijn eveneens inbegrepen, het tijdig verwittigen van abonnees, het eventueel terug in orde brengen van de kathodische en andere bescherming. alle aardewerk, leiding, hulpstukken, stootblokken, toestellen, e.d. worden volgens posten onder R01. LEIDINGEN betaald. Bijkomend aardewerk wordt niet extra betaald. Het uitnemen van de nodige leidingen en toestellen wordt betaald volgens posten onder R02.03. AANPASSINGSWERKEN.

R02.02. KRUISINGEN. R02.02.001. Kruising met buis of schede te boren (m). In de eenheidsprijs dient begrepen te zijn het extra aardewerk nodig voor het uitvoeren van de kruising, en alle afhankelijke werken nodig voor het uitvoeren van de kruising. Alle leiding, schedes, hulpstukken, stootblokken, de eventuele overgang naar een leiding in een ander materiaal dan de kruising, e.d. worden volgens posten onder R01. LEIDINGEN betaald. Per soort van kruising worden twee sommen voorzien met meter als eenheid. • één voor een kruising met lengte tot en met 6 m • één voor een kruising vanaf 6 m. Voorbeeld: Projectnr. C-14-003

103

bestek

•

•

de sommen voor kruising met alle diameters bedragen: lengte tot en met 6 m: 50 EUR/m; lengte meer dan 6 m: 63 EUR/m. te betalen bedrag: voor kruising van 5,25 m: 5,25 x 50 = 262,5 EUR; voor kruising van 7,50 m: 7,50 x 63 = 472,5 EUR.

R02.02.002. Gestuurde boringen. Deze post omvat volgende prijzen: R02.02.002.001 Een forfaitaire prijs voor de installatie van de boring (st). Deze omvat alle werken voor het opstellen van de installatie, het nodige graafwerk voor de start- en ontvangstput, het leveren en plaatsen van de bochten en eindflenzen, de verankeringsflenzen op 80 cm van de eindflenzen, de overgangen van het ene materiaal naar het andere (eventueel met overbrugging van verschil in diameter) en het eventueel leveren en storten van beton rond verankeringsflenzen, drukproeven voor en na de plaatsing, het leveren van het as-build plan en alle afhankelijke werken en leveringen; R02.02.002.002 Een forfaitaire prijs voor de sturing met artificieel magnetisch veld (dag). Deze omvat alle kosten voor de inzet van een volgsysteem met artificieel magnetisch veld tijdens de pilootboring. Systemen volgens het 'walk-over'-principe vallen niet onder deze post Deze post wordt enkel betaald voor de werkelijk benodigde tijd nodig om een geslaagde pilootboring uit te voeren. Voor de bepaling van het maximaal aantal dagen voor de pilootboring gaan we uit dat van een minimaal rendement van 100m per dag. Indien de aannemer van mening is dat dit onvoldoende is, kan hij voor de aanvang van de werken de verwachte rendementen met Pidpa bespreken. Pogingen die niet tot een goed resultaat leiden worden niet meegerekend. R02.02.002.003 Een forfaitaire prijs voor de sturing met optische gyroscoop (dag). Deze omvat alle kosten voor de inzet van een volgsysteem met optische gyroscopen tijdens de pilootboring. Deze post wordt enkel betaald voor de werkelijk benodigde tijd nodig om een geslaagde pilootboring uit te voeren. Voor de bepaling van het maximaal aantal dagen voor de pilootboring gaan we uit dat van een minimaal rendement van 100m per dag. Indien de aannemer van mening is dat dit onvoldoende is, kan hij voor de aanvang van de werken de verwachte rendementen met Pidpa bespreken. Pogingen die niet tot een goed resultaat leiden worden niet meegerekend. R02.02.002.004 Een forfaitaire prijs voor de nameting met gyroscoop (st). Deze omvat alle kosten en werken nodig voor de inzet van een meetsysteem met gyroscopen voor de opmeting van de geplaatste leiding. De resultaten van deze meting wordt verwerkt in het as-build plan. De data worden ook afgeleverd in een bestand in een van volgende formaten: DWG; DXF; XLS of CSV. R02.02.002.005 Een eenheidsprijs per meter boring (m). Deze prijs omvat: de boring zelf (pilootboring en nodige ruimpassen), het leveren, vervoeren, lassen en plaatsen van de watervoerende buizen of de mantelbuizen, en alle afhankelijke werken en leveringen nodig voor het uitvoeren van de boring. De lengte van de boring wordt volgens de boorcurve gemeten. Ingeval de watervoerende buis in een schede geplaatst wordt of indien bij een gemeenschappelijke boring enkel de watervoerende buis geleverd moet worden, wordt deze leiding betaald aan de prijs van de leiding volgens R01.02 Leidingen. De gestuurde boring dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in art. 133.5 van dit bestek. De diameters, vermeld in de opmetingsstaat, zijn de nominale diameters. (voor PE zie ook Aquaflanders-fiche TV/053/1.)

Projectnr. C-14-003

104

bestek

R02.02.003. Kruising van kunstwerken, e.d. (st). De eenheidsprijs omvat alle afhankelijke werken nodig voor het uitvoeren van de kruising van toevoeren / of bedelingleidingen met kunstwerken, indienstzijnde riolen en waterlopen volgens typeplan C54. Het uitvoeren van kruisingen van bestaande toevoerleidingen van Pidpa (leidingen vanaf diam. 300 en groter), voor zover deze laatste niet aangepast worden aan de loop van de nieuw aan te leggen leiding, wordt hier eveneens betaald. Alle aardewerk, leiding, schedes, hulpstukken, stootblokken, e.d. worden volgens posten onder R01. LEIDINGEN betaald.

R02.03. AANPASSINGSWERKEN. R02.03.001. Uitnemen leidingen (m). De eenheidsprijs omvat het uitnemen en grondig reinigen van de bestaande leidingen, en hulpstukken in diverse materialen met inbegrip van het afvoeren van de werf volgens artikel 33-Afbraakwerken uit het administratieve deel, punt 4 van dit bestek. Is eveneens inbegrepen, het verwijderen van de eventuele stootblokken. Leiding in asbestcement mag niet worden ingezaagd. Steeds zal een volledige buis moeten worden uitgenomen. Het noodzakelijke grondwerk wordt betaald volgens de bepalingen van post R01.01.001. Aardewerk bij leidingen . Indien op dezelfde plaatse nieuwe leiding aangelegd wordt, wordt slechts 1 maal grondwerk uitbetaald.

R02.03.002. Uitnemen toestellen (st). De eenheidsprijs omvat het uitnemen, met inbegrip van het nodige grondwerk, en het afvoeren van de uitgenomen toestellen naar een erkend recyclagebedrijf. Is eveneens inbegrepen, het verwijderen van de eventuele stootblokken. Het eventueel plaatsen en wegnemen van voorlopige brandkranen en afsluiters nodige voor het spoelen en/of chloreren en het uitvoeren van de drukproef, met alle afhankelijke werken en leveringen, wordt niet betaald

R02.03.003. Afvoeren asbest-cement (m). De eenheidsprijs omvat de kosten voor het storten van de materialen in asbestcement bij een erkende stortplaats. Het uitnemen en grondig reinigen van de bestaande leidingen, en hulpstukken met inbegrip van het afvoeren van de werf en het verwijderen van eventuele stootblokken is inbegrepen in post R02.03.001. Leiding in asbestcement mag niet worden ingezaagd. Steeds zal een volledige buis moeten worden uitgenomen. Deze post kan alleen uitbetaald worden indien de aannemer een intentieverklaring voorlegt waarin hij verzekert dat de uitgenomen leiding volgens de regelgeving bewaard wordt op zijn terrein en dat de leiding afgevoerd zal worden naar een erkende stortplaats. Het projectnummer moet vermeld worden op de intentieverklaring. Indien het verwerkingscertificaat (stortbewijs) niet wordt overgemaakt voorafgaand aan de definitieve oplevering, zullen de reeds betaalde bedragen van deze post afgehouden worden van de borgtocht.

Projectnr. C-14-003

105

bestek

R02.03.005. Uitnemen leidingdeel voor conditiebepaling (st). De eenheidsprijs omvat (zie ook Art.133bis.): • het eventueel op maat brengen van het in te leveren leidingdeel • aanduiding van de bovenzijde van de positie in de sleuf • het verpakken met aanduiding van de locatie van uitname • het vervoer naar het Exploitatiecentrum te Grobbendonk Deze post wordt enkel uitbetaald als het stuk uitgenomen werd na een specifieke opdracht van Pidpa en een tegengetekend ontvangstbewijs dat aantoont dat het gevraagde stuk daadwerkelijk binnengebracht werd.

R02.04. ALLERLEI. R02.04.001. Kathodische bescherming. R.02.04.001.0003 Plaatsen kabels en kabelpannen (m). De eenheidsprijs omvat het leveren en plaatsen van de nodige kabels en kabelpannen op aangeven van de betrokken diensten van Pidpa.

R02.04.002. Werfinrichting, signalisatie en beveiliging. (st) Deze post omvat een eenheidsprijs per deelopdracht ter dekking van de kosten m.b.t. de inrichting van de bouwplaats, de plaatsing van signalisatie, voorlopige omheiningen en dit op basis van het, in voorkomend geval, goedgekeurde signalisatieplan en alle nodige voorzorgen opdat voetgangers en plaatselijk verkeer steeds de naburige eigendommen kunnen bereiken. Dit forfait per opdracht omvat o.a. het leveren, huren, plaatsen, onderhouden, in stand houden en verwijderen van de signalisatie zoals beschreven in art. 300 van het Tweede Deel – Technische Bepalingen van dit bestek. Zijn eveneens inbegrepen, het eventueel opmaken van een signalisatieplan voor en het bewegwijzeren van de omleidingsweg, met het terug herstellen van de oorspronkelijke signalisatie. Er wordt op gewezen dat elke tekortkoming die in deze wordt gesignaleerd, aanleiding zal geven tot het niet betalen van deze post.

R02.04.003. Plaatproef (st). Alle nodige werken en leveringen voor het uitvoeren van een plaatproef door een erkend labo en het verkrijgen van de resultaten zoals omschreven in dit bestek.

R02.04.004. Schakelen hoogspanning (st). Deze post wordt betaald indien de aannemer tijdens de werken de hoogspanning aan en uit moet laten schakelen. De post omvat de contactname met alle diensten en het in- en uitschakelen van de HS-lijn. Deze post kan enkel betaald worden indien er een voorafgaandelijk akkoord is met de toezichter en indien de factuur aan Pidpa wordt voorgelegd.

R03. KAMERS. Kunstwerken en kamers voor afsluiters of andere toestellen. Voor de afrekening zal men geen rekening houden noch met het leegtrekputje, noch met de voorziene gaten in het metselwerk en in de plaat in gewapend beton voor het plaatsen van de buizen, straatkasten, kijkgaten, enz. Projectnr. C-14-003

106

bestek

Na de voltooiing van een kamer zal zij slechts voor de helft worden betaald; de andere helft zal worden uitgekeerd nadat de kamer gedurende een ganse winter waterdicht is gebleven.

R03.01. AARDEWERK, UITGRAVING, ENZ. (m³) De eenheidsprijs omvat: • het afgraven, stapelen en heraanvullen van de teelaarde; • het uitgraven van de bouwput, nodig voor de goede uitvoering van de kamer; • het schoren en in stand houden van de uitgraving; • het wederaanvullen; • het wegvoeren van de overtollige grond. Hoe wordt het aantal kubieke meter berekend: • voor het uitgraven van kamers wordt 20 cm rondom extra gerekend; • vb. voor een kamer van 1,75 x 1 x 0,80 m (H x B X L) op een bodemplaat van 1,10 x 0,90 m (B x L) wordt 1,75 x 1,50 x 1,30 m aardewerk afgerekend.

R03.02. METSELWERK (m³). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en verwerken met mortel van de bakstenen voor wanden en stootblokken voor afsluiters en buizen, met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken

R03.03. BETON. R03.03.001. Mager beton. R03.03.001.0001 Beton voor fundering (m²). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor alle constructies in ongewapend beton van de kamer met in begrip van alle afhankelijke leveringen en werken.

R03.03.002. Gewapend beton. R03.03.002.0001 Vloerplaat (m³). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor de vloerplaat in gewapend beton met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken. R03.03.002.0002 Wanden (m³). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor de wanden in gewapend beton met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken. R03.03.002.0003 Dekplaat (m³). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor de afsluitende dekplaat in gewapend beton met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken.

R03.04. BEPLEISTERING EN SCHILDERING. R03.04.001. Bepleistering (m²). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor het bepleisteren met cementmortel 15 mm dik, in twee lagen met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken. In principe worden zowel buiten- als binnenkant van de gemetste kamer bepleisterd.

Projectnr. C-14-003

107

bestek

R03.04.002. Schildering met koolteer (m²). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen voor de schildering van de buitenwand van de kamers voor ontlastingen en de debietmeterkamer met koolteer, in twee lagen met inbegrip van alle afhankelijke leveringen en werken.

R03.05. STRAATKASTEN. R03.05.001. Straatkasten (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de straatkasten (type wegenis) met inbegrip van alle afhankelijke werken.

R03.06. Ladders en toebehoren. R03.06.003. Vervoeren en plaatsen ladderhaken (st). De eenheidsprijs omvat het vervoeren vanuit het Exploitatiecentrum te Grobbendonk en het plaatsen van ladderhaken met inbegrip van alle afhankelijke werken.

R03.07. Betonbuizen. R03.07.400. Betonbuis 400 mm (m). De eenheidsprijs omvat: • het ruimen van de grachtbodem; • leveren,vervoeren en plaatsen van de betonbuis; • alle aanhorige werken; De betonbuis wordt zo geplaatst dat het vloeipeil van de buis perfect aansluit met het vloeipeil van de gracht, dit zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts.

R03.08 Verluchtingsschouwen De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van verluchtingsschouwen conform typeplan C96 met inbegrip van alle afhankelijke werken. R03.08.001 Korte verluchingsschouw (st) R03.08.002 Lange verluchtingsschouw (st)

R03.20. AFBREKEN BESTAANDE KAMER R03.20.001. Aardewerk (m³) De eenheidsprijs omvat: • het afgraven, stapelen en heraanvullen van de teelaarde; • het uitgraven van de bouwput; • het drooghouden, schoren en in stand houden van de uitgraving; • het volledig wederaanvullen na afbraak incl. het aanvoeren van geschikte aanvulgrond; Hoe wordt het aantal kubieke meter berekend: • voor het uitgraven van kamers wordt 20 cm rondom extra gerekend; • vb. voor een kamer van 1,75 x 1 x 0,80 m (H x B X L) op een bodemplaat van 1,10 x 0,90 m (B x L) wordt 1,75 x 1,50 x 1,30 m aardewerk afgerekend. Projectnr. C-14-003

108

bestek

•

Als ook post R03.20.004 uitbetaald wordt, wordt het aardewerk berekend door de oppervlakte van de dakplaat te vermenigvuldigen met de afstand tussen maaiveld en de onderkant van de dakplaat.

R03.20.002. Metselwerk (m³) De eenheidsprijs omvat: • het afbreken van alle metselwerk met inbegrip van de bepleistering en schildering; • het wegvoeren van het afgebroken metselwerk, inclusief de stortvergoeding.

R03.20.003. Beton (m³) De eenheidsprijs omvat: • het afbreken van alle beton met inbegrip van de bepleistering en schildering; • het wegvoeren van het afgebroken beton, inclusief de stortvergoeding.

R03.20.004. Opvullen bestaande kamer met zand (m³) De eenheidsprijs omvat: • het volledig opvullen van de bestaande kamer met zand zonder dat het metselwerk en / of het beton werden afgebroken.

R04. AFTAKKINGEN. R04.01. AARDEWERK. R04.01.001. Aardewerk. De aannemer zal voor de uitvoering van de nieuwe, de te vernieuwen of de over te koppelen aftakking een methode kiezen die het graven van sleuven en putten tot een strikt minimum beperkt, zowel op de openbare weg als op de private grond, door het plaatsen van de leiding zonder uitgraving (vb. het plaatsen van de leiding door boring). In het aardewerk is begrepen: de uitgraving, aanaarding, vervoer van overtollige grond, gebeurlijke toevoer van geschikte grond, schoringen, drooghouden van de werkput en alle afhankelijke werken voor een sleuf van gelijk welke diepte. Aardewerk zit in alle gevallen inbegrepen in de aanleg van de leiding, hulpstukken, schede etc. Daar waar de aanleg gebeurt d.m.v. een boring, verdichting door persluchtraket of dergelijke, wordt post R04.05. betaald. Het eventueel extra aardewerk voor het plaatsen van aanboorzadel, koppelingen e.d. dient in de post voor leveren en plaatsen van het aanboorzadel te worden voorzien. Op sommige plaatsen zal de aansluitleiding, en dit enkel op vraag van het toezichthoudend personeel van Pidpa, in een afwijkend profiel moeten aangelegd worden zodat de uitgraving dieper of minder diep zal zijn. We spreken hier dan over meerdere of mindere diepte. Deze bijzondere opdracht wordt afgerekend volgens R01.01.003. Supplement aardewerk.

R04.01.002. Afvoeren verontreinigde grond (m³). In de prijs is begrepen: de uitgraving, vervoer van de verontreinigde grond naar een erkend verwerker, de verwerkingskosten, schoringen, drooghouden van de werkput en alle afhankelijke werken voor een sleuf van gelijk welke diepte.

Projectnr. C-14-003

109

bestek

R04.01.003. Aanvoeren nieuwe grond (m³). In de prijs is begrepen: de toevoer van geschikte grond, de aanaarding, gebeurlijke toevoer van geschikte grond, schoringen, drooghouden van de werkput en alle afhankelijke werken voor een sleuf van gelijk welke diepte. Deze post kan enkel betaald worden als er ook verontreinigde grond afgevoerd werd.

R04.02. BUIZEN. R04.02.001. Buizen voor aanleg aftakkingen in schede (m). De eenheidsprijs omvat: • het leveren, vervoeren en plaatsen van de buizen en eventuele verbindingen in PE 32 mm en PE 50 mm voor het uitvoeren van aftakkingen of in PE 63 mm voor de nijverheidsaftakkingen. Leidingen met een grotere diameter worden afgerekend volgens R01.02. Leidingen – hulpstukken. • het plaatsen van de aftakkingsbuis in een bestaande schede plus het waterdicht afsluiten van de opening tussen de aftakkingsbuis en het begin van de schede buitenshuis en het water- en gasdicht afsluiten van de opening tussen aftakkingsbuis en schede binnenshuis. Wat wordt gerekend: • lengte doorgaande leiding: met inbegrip van de leiding gebruikt bij boring of kruising (aardewerk werd hiervoor niet betaald). Voor de hulpstukken voor PE ø 63 mm en groter geldt dat de eenheidsprijs het leveren, vervoeren en plaatsen omvat van de bochten, lasmoffen, voorzetkragen en lasflenzen inclusief het aardewerk volgens omschrijving in R04.01.

R04.02.002. Schede. (m) Wanneer een aftakking in de achterkelder wordt aangesloten dan zal wanneer er geen schedebuis voorhanden is of wanneer de bestaande schedebuis niet meer kan gebruikt worden, de aannemer een nieuwe schedebuis boren in PVC ø 110 of groter. De buizen zullen waterdicht aan elkaar verbonden worden. De eenheidsprijs omvat: • het leveren, vervoeren en plaatsen van de schedes en eventuele verbindingen • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • het water- en gasdichtmaken van de opening tussen de schede en de muurdoorgangen.

R04.02.003. Buizen voor aanleg aftakkingen in volle grond (m). De eenheidsprijs omvat: • het leveren, vervoeren en plaatsen van de buizen en eventuele verbindingen in PE 32 mm en PE 50 mm voor het uitvoeren van aftakkingen of in PE 63 mm voor de nijverheidsaftakkingen. Leidingen met een grotere diameter worden afgerekend volgens R01.02. Leidingen – hulpstukken. • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • het water en gasdicht afsluiten van de muurdoorgang. Wat wordt gerekend: • lengte doorgaande leiding. Voor de hulpstukken voor PE ø 63 mm en groter geldt dat de eenheidsprijs het leveren, vervoeren en plaatsen omvat van de bochten, lasmoffen, voorzetkragen en lasflenzen inclusief het aardewerk volgens omschrijving in R04.01.

Projectnr. C-14-003

110

bestek

R04.03. WERKEN BUITENSHUIS. De aannemer zal al de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om verontreiniging van het leidingnet te voorkomen. De bouwput nodig voor het werken aan een aanboorzadel en koppelingsstukken moet volledig droog zijn. De plaats op de buis, waar de doorboring zal uitgevoerd worden, zal vooraf met chloor grondig gereinigd worden. De nieuwe aanboorzadels moeten juist voor de plaatsing gespoeld worden met chloor. Indien na de uitvoering van de werken toch een besmetting wordt vastgesteld, zullen de kosten voor het ontsmetten en terug in orde stellen van het net door de aannemer dienen vergoed te worden. Het eventueel afsluiten en terug in dienst stellen van de moederleiding en het verwittigen van de betrokken abonnees die tijdelijk zonder water vallen, dient in de opgegeven prijzen te zijn begrepen.

R04.03.001. Nieuwe aanboorzadels (st). Een nieuw aanboorzadel kan geplaatst worden bij een nieuwe aftakking, een overkoppeling of een vernieuwing van een aftakking. De eenheidsprijs omvat: • het leveren, vervoeren en plaatsen van een nieuw aanboorzadel op al of niet onder druk staande leidingen ook ingeval dit moet gebeuren aan de overkant van de rijweg langs de kant van de woning; • het chloreren en waterdicht inpakken van het aanboorzadel; • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • het koppelen tussen het aanboorzadel en de buis voor aftakking met inbegrip van het leveren, vervoeren en plaatsen van alle nodige koppelingsstukken en het op lengte brengen van de buis. • alle bijhorende moeilijkheden.

R04.03.002. Vervangen aanboorzadel door herstelmof (st). Indien het buiten dienst stellen van de te verlaten aftakking moet gebeuren door het plaatsen van een herstelmof, moet het bestaande aanboorzadel opgezocht en weggenomen worden, de bestaande aftakking afgekoppeld en moet een herstelmof geplaatst worden op dezelfde plaats. Het geheel moet volledig waterdicht worden ingepakt. Deze post kan niet samen met post R04.03.003. of R04.03.006 uitbetaald worden. De eenheidsprijs omvat: • het opzoeken en wegnemen van een bestaand aanboorzadel op al of niet onder druk staande leidingen ook ingeval dit moet gebeuren aan de overkant van de rijweg langs de kant van de woning; • het leveren, vervoeren en plaatsen van alle nodige materialen • het chloreren en waterdicht inpakken van de herstelmof; • het afkoppelen van de bestaande aftakking; • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • alle bijhorende moeilijkheden.

R04.03.003. Afklemmen aftakking – plaatsen volle plaat op stop (st). Deze post wordt betaald indien, door de aannemer in samenspraak met Pidpa en op zijn verantwoordelijkheid, geopteerd wordt om een PE-klem te plaatsen op de bestaande aftakking of de loden aftakkingsbuis af te klemmen. De eenheidsprijs omvat: • het opzoeken van de bestaande aftakking t.h.v. de plaats waar men een nieuw aanboorzadel plaatst op de nieuw aangelegde leiding; • het afklemmen van de aftakking door het plaatsen van een PE-klem, klemplaatjes of afsluitstop; • het afkoppelen van de bestaande aftakking; • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • alle bijhorende moeilijkheden. Projectnr. C-14-003

111

bestek

Deze post wordt eveneens betaald indien, door de aannemer in samenspraak met Pidpa en op zijn verantwoordelijkheid, geopteerd wordt om een oud aanboorzadel af te dichten met een volle plaat of indraaistop. De eenheidsprijs omvat in dit geval: • het opzoeken van de bestaande aftakking t.h.v. de plaats waar men een nieuw aanboorzadel plaatst op de nieuw aangelegde leiding; • het afdichten van het aanboorzadel met een volle plaat; • het afkoppelen van de bestaande aftakking; • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01.; • het waterdicht inpakken van het geheel; • alle bijhorende moeilijkheden. De af te klemmen aftakking moet zich bevinden op later buiten dienst te stellen leidingen. Deze post kan niet samen met post R04.03.002. uitbetaald worden.

R04.03.004. Extra opzoekwerk aanboorzadel (m). Wanneer het aanboorzadel niet geplaatst werd 1 meter links of rechts van de plaats waar de richting van de aftakking buitenshuis de moederleiding kruist, kan de aannemer een bijkomende vergoeding per meter voor abnormaal lang opzoekwerk aanvragen. Deze post zal slechts in rekening gebracht worden vanaf het ogenblik dat de aannemer er om gevraagd heeft. Deze aanvraag kan pas gebeuren nadat het normale opzoekingswerk uitgevoerd werd. De aannemer dient hiertoe Pidpa te verwittigen binnen de twee uur na vaststelling en mag de put niet dempen alvorens hij hiervoor toestemming heeft verkregen van de gemachtigde toezichter van Pidpa.

R04.03.005. Overgangen (st). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de eventuele overgang van diameter tussen aftakkingsbuizen. Dit dient enkel op uitdrukkelijke vraag van Pidpa te gebeuren.

R04.03.006. Inzagen en verlengen van een bestaande aftakking (st). Wordt in volgende gevallen betaald: • wanneer er slechts een gedeelte van de aftakking dient vernieuwd te worden (vb. aanboorzadel en gedeelte koppelingsbuis tot in de stoep of deel koppelingsbuis in de stoep tot binnenshuis); • bij het overkoppelen van een aftakking op een nieuwe leiding en enkel wanneer de aftakkingsbuis dient verlengd te worden. Deze post kan niet samen met post R04.03.002. uitbetaald worden. De eenheidsprijs omvat: • het opzoeken, inzagen en aankoppelen op het nieuwe gedeelte van een bestaande aftakking met leveren van alle nodige materialen met uitzondering van het aanboorzadel. Het aanboorzadel wordt betaald in post R04.03.001., • het aardewerk volgens omschrijving in R04.01. • alle bijhorende moeilijkheden.

R04.03.007. Verdiepen van een bestaande aftakking (st). R04.03.007.0032 Verdiepen van bestaande aftakking PE32 (st). De forfaitaire prijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle materialen en het nodige grondwerk om een aftakking in PE32 te verdiepen voor de aanleg van grachten, riolen,… Indien een bestaande aftakking in PE50 moet verdiept worden, wordt ook deze post uitbetaald. Deze post kan niet samen met post R04.03.006. uitbetaald worden.

Projectnr. C-14-003

112

bestek

R04.03.007.0063 Verdiepen van bestaande aftakking PE63 (st). De forfaitaire prijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van alle koppelingen en het nodige grondwerk om een aftakking in PE63te verdiepen voor de aanleg van grachten, riolen,… Bijkomend worden betaald: - De geplaatste bochten volgens de posten R.04.02.003.0061. - De nieuw geplaatste leiding volgens de posten R.04.02.001.0060 Deze post kan niet samen met post R04.03.006. uitbetaald worden.

R04.03.008. Verdiepen en overkoppelen van een bestaande aftakking (st). R04.03.008.0032 Verdiepen en overkoppelen van bestaande aftakking PE32 (st). De forfaitaire prijs omvat alle extra moeilijkheden en grondwerk om bij een overkoppeling een aftakking in PE32 te verdiepen voor de aanleg van grachten, riolen,… Daarnaast worden de posten uitbetaald die voorzien zijn voor overkoppelingswerken R04.03.008.0063 Verdiepen en overkoppelen van bestaande aftakking PE63 (st). De forfaitaire prijs omvat alle extra moeilijkheden en grondwerk om bij een overkoppeling een aftakking in PE63 te verdiepen voor de aanleg van grachten, riolen,… Daarnaast worden de posten uitbetaald die voorzien zijn voor overkoppelingswerken Bijkomend worden betaald: - De geplaatste bochten volgens de posten R.04.02.003.0061. - De nieuw geplaatste leiding volgens de posten R.04.02.001.0060 - R04.02.003.0060 worden enkel betaald indien de nieuwe leiding verder ligt van de woning dan de oude te verlaten leiding. De aan te rekenen lengte wordt bepaald door de afstand tussen oude en nieuwe leiding.

R04.04. WERKEN BINNENSHUIS. R04.04.003. Werken binnenshuis bij vernieuwen aftakkingen (st)). De eenheidsprijs omvat: • Doorsteken van muren:  het doorkappen van de muren;  het eventueel wegnemen van de oude aftakking;  het terug water- en gasdicht herstellen van de doorgang en gebeurlijk herstellen met snelcement of gelijkwaardige afdichtmiddelen;  met inbegrip van alle materialen en werken. • Werken binnenshuis  het leveren en plaatsen van alle koppelingsstukken binnenshuis vanaf het koppelingsstuk (X of Y – C-plan 95) met inbegrip van de bochten met geïntegreerde PE-koppeling of PEkoppeling, uitzettingsvoegen met leegloopkraantje, vastzetbeugels, stopkranen, verzegelkap en de nodige dichtingen  het leveren en plaatsen van alle koppelingsstukken binnenshuis vanaf het koppelingsstuk (X of Y – C-plan 95) volgens TV/063/1  het vervoer vanuit een magazijn van Pidpa en het plaatsen of vervangen (indien de watermeter ouder is dan 15 jaar) van de watermeter,  het invullen van de nodige documenten van de uitname en plaatsing van de watermeter en het doorgeven van deze gegevens aan Pidpa,  het overkoppelen van de bestaande binneninstallatie volgens typeplan C 95,  het eventueel gedeeltelijk wegnemen van de oude aftakking, Projectnr. C-14-003

113

bestek

•

 de controle van de terugslagklep  het eventueel vervoer van de oude watermeter naar het magazijn te Grobbendonk;  het eventueel reinigen van de woning als gevolg van de werkzaamheden,  het dichtmaken van het begin van de schede buitenshuis,  het waterdicht afsluiten van de schede in de kelder  het maken van afspraken en het verwittigen van de abonnee,  alle andere moeilijkheden. het leveren, vervoeren en plaatsen van koperen buizen, inclusief alle hulp- en koppelstukken, nodig bij het overkoppelen van de binneninstallatie bij het vernieuwen van aftakkingen.

De nieuwe watermeter binnenshuis dient principieel op dezelfde plaats als de oude watermeter te worden geplaatst. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de vernieuwde aftakking, en dit vòòr het plaatsen van de watermeter grondig en krachtig zuiver gespoeld wordt met leidingwater. Het spoelwater zal via een spoeldarm buiten de woning afgeleid worden. Nadat de watermeter verplaatst is dient hij, volgens de regels van de kunst, verzegeld te worden door de aannemer. Indien vastgesteld wordt dat watermeters niet of slecht verzegeld worden, zal een boete van 25,00 EUR/stuk worden aangerekend. De uitzettingsvoeg binnenshuis dient principieel geplaatst te worden in de onmiddellijke nabijheid van de huidige plaats van de watermeter. De verbinding van de nieuwe aftakking naar het begin van de binnenleidingen zal zo kort mogelijk gehouden worden. De verbinding zal uitgevoerd worden met koperen buizen met een diameter die ten minste even groot is als de binnenleiding waarmee de verbinding moet gemaakt worden. De eerste meter koperen leiding is inbegrepen in deze post. De eventuele extra lengte koperen leiding wordt betaald volgens R04.04.004. Pidpa heeft steeds het recht een totaal andere plaats voor de aftakking te kiezen. Indien de bestaande aftakking in een gelijkvloersput eindigt zal de aannemer, ongeacht de afmetingen van deze put, de nieuwe aftakking hierin onderbrengen. Indien de put tegen de gevelmuur is aangebracht, zal het laatste deel van de aftakking vanaf de gevelmuur tot aan de stopkraan, indien het uitvoerbaar is, in een PE-buis ø 50 mm geplaatst worden. Voor wat betreft de aftakkingen die eindigen boven de vloer op een plaats in de woning kan Pidpa oordelen dat de nieuwe aftakking eveneens boven de vloer zal eindigen. Indien de watermeter geplaatst wordt tegen de gevelmuur zal het laatste deel van de aftakking vanaf de gevelmuur tot aan de stopkraan in een PE-buis ø 50 mm worden geplaatst. De aannemer zal zijn personeel verplichten de noodzakelijke eerbied voor het eigendom van de abonnees in acht te nemen en na de uitvoering van de werken de nodige reinigingswerken uit te voeren zodat alle sporen verdwenen zijn. Deze post kan in geen geval samen met post R04.04.005 uitbetaald worden.

R04.04.004. Supplement koperen buis (m). De eenheidsprijs omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van extra lengte koperen buizen, inclusief alle hulp- en koppelstukken, nodig bij het overkoppelen van de binneninstallatie bij het vernieuwen van aftakkingen. Er moet per meter minimaal één hechtingsbeugel geplaatst worden, deze moet in de prijs voorzien worden. De eerste meter koperen buis is inbegrepen in post R04.04.003. De post kan pas in rekening gebracht worden na uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Pidpa.

R04.04.005. Vervangen watermeter. (st) Indien de watermeter ouder is dan 15 jaar moet deze vervangen worden.

Projectnr. C-14-003

114

bestek

De prijs omvat het uitnemen van de oude meter, het plaatsen van de nieuwe, het invullen van de nodige documenten van de uitname en het doorgeven van deze gegevens aan Pidpa, het vervoer van de oude watermeter naar de magazijnen van Pidpa, het vervoer van de nieuwe meter vanuit de magazijnen te Grobbendonk en alle aanhorige werken en levering, nodig voor het vervangen. Deze post wordt uitbetaald als alleen de watermeter vervangen wordt en er verder geen werken uitgevoerd worden aan de aftakking. Deze post kan in geen geval samen met post R04.04.003 uitbetaald worden.

R04.04.006. Meerloopstukken (per tak). Indien op de aftakkingen een meerloopstuk moet geplaatst worden zal dit door Pidpa gemonteerd worden zonder de stopkranen. De eenheidsprijs omvat het vervoer vanuit een magazijn van Pidpa en het plaatsen van nieuwe meerloopstukken en dit per loopstuk. Zijn eveneens inbegrepen het plaatsen van de stopkranen en alle mogelijke verbindingsstukken zoals uitzettingsvoegen, ... (zie post R04.04.003.). De meerloopstukken worden afgerekend door de eenheidsprijs per tak te vermenigvuldigen met het aantal takken min één

R04.05. KRUISINGEN. Een onderboring van de rijweg, het kruisen van riolen of beken, het onderboren van gebouwen, e.d. dient ofwel te gebeuren via boring van buis of schede ofwel d.m.v. een gestuurde boring. De werkwijze zal worden opgelegd door Pidpa.

R04.05.001. Met buis te boren (m). • •

De eenheidsprijs omvat het uitvoeren van een boring, verdichting door persluchtraket of dergelijke van een aftakkingsbuis of schede. Het leveren, vervoeren en plaatsen van de buis en schedebuis zelf is vervat in de eenheidsprijs van respectievelijk posten R04.02.001. en R04.02.002.

R04.05.002. Gestuurde boring voor aftakking. Wordt afgerekend volgens R02.02.002.

R04.06. NOODLEIDING. R04.06.001. Leiding (m). De eenheidsprijs per strekkende meter omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van buizen voor het aanleggen van een noodleiding, zodanig dat de betrokken abonnees steeds van water worden voorzien. De noodleiding zal slechts moeten worden aangelegd en zal slechts worden betaald na schriftelijke opdracht ervan door Pidpa. Het eventuele graafwerk, aankoppeling op bestaande leiding, de nodige afsluiters en het nodige spoelen en chloreren dienen in de opgegeven eenheidsprijs begrepen te zijn.

R04.06.002. Aftakking op noodleiding (st). De eenheidsprijs per stuk omvat het leveren, vervoeren en plaatsen van de nodige materialen voor het aansluiten van een aftakking op de noodleiding, zodanig dat de betrokken abonnees steeds van water worden voorzien. De op de noodleiding aan te sluiten aftakkingen zullen slechts moeten worden aangelegd en zullen slechts worden betaald na schriftelijke opdracht ervan door Pidpa. Het eventuele graafwerk, de materialen, de aankoppeling op de noodleiding, de aankoppeling binnenshuis en het nodige spoelen en chloreren dienen in de opgegeven eenheidsprijs begrepen te zijn.

Projectnr. C-14-003

115

bestek

R05. UREN. Voor het uitvoeren van de in de opmetingsstaat niet voorziene werken worden onder de posten nrs. 5.1. t.e.m. 5.4. eenheidsprijzen ingevuld. De eenheidsprijzen die voor deze posten door de aannemer opgegeven worden omvatten enkel de werkelijk gepresteerde uren.

R05.01. WERKUREN WERKMAN. Voor het uitvoeren van werken door een werkman eventueel in een ploeg van ten hoogste 6 man. In deze eenheidsprijs dienen begrepen te zijn: alle sociale kosten, vervoerskosten naar en van de werf, vervoerskosten op de werf, gereedschap, algemene kosten, noodzakelijke toezichtskosten en winst. Met 'gereedschap' wordt hier alle klein gereedschap bedoeld waarvoor geen posten materieel zijn voorzien: dit behelst o.a. (niet-limitatieve lijst) handwerktuigen, boormachine, snijmachine, buizenplooier, waterpomp, e.a. nodig voor het volgens de regels van de kunst en op de best economisch mogelijke manier uit te voeren werkzaamheden van de gegeven opdracht.

R05.02. WERKUREN VRACHTAUTO. R05.02.002. Laadlengte : 10 m of meer. Voor een vrachtwagen met een laadlengte van 10 m of meer met bestuurder. In het uurloon dient de bedienaar, het gebruik en verbruik, de algemene kosten en de winst begrepen te zijn. Enkel die uren worden betaald die effectief worden gepresteerd.

R05.03. WERKUREN BESTELWAGEN ZONDER BESTUURDER. Wagen, zonder bestuurder, waarmee buizen van 8 m kunnen vervoerd worden. In het uurloon dient het gebruik en verbruik, de algemene kosten en de winst begrepen te zijn. Enkel die uren worden betaald dat de bestelwagen effectief wordt gebruikt (kleine verplaatsingen op de werf, e.a.). Het uurloon van de chauffeur zelf wordt verrekend volgens de bepalingen van de eenheidsprijs voor uurloon van werklieden.

R05.04. WERKUREN GRAAFMACHINE. R05.04.001. Voor een minigraafmachine (<=3,5 ton) met bediening. In het uurloon dient de bedienaar, het gebruik en verbruik, de algemene kosten en de winst begrepen te zijn. Enkel die uren worden betaald die effectief worden gepresteerd.

R05.04.002. Voor een graafmachine (> 3,5 ton) met bediening. Deze graafmachine dient in normale omstandigheden per dag een sleuf van 200 m lengte te kunnen uitgraven en dichten en dient tevens geschikt te zijn om als hefwerktuig gebruikt te worden bij het uitnemen van leidingen en toestellen van maximum 400 mm diameter. In het uurloon dient de bedienaar, het gebruik en verbruik, de algemene kosten en de winst begrepen te zijn. Enkel die uren worden betaald die effectief worden gepresteerd. Projectnr. C-14-003

116

bestek

BIJLAGEN A. Verzekeringsattest De verzekeringsmaatschappij :

is ervan op de hoogte dat haar verzekeringnemer :

voor rekening van Pidpa de aannemingswerken zal uitvoeren, zoals beschreven in het bestek van projectnr. C-14-003. De maatschappij bevestigt hiermee dat zij, met betrekking tot die werken en voor de volledige duurtijd ervan, de aansprakelijkheid jegens derden dekt, zowel van haar verzekeringnemer als van Pidpa; dat zij eveneens de risico's waarborgt van schadevergoedingen die gebeurlijk verschuldigd zouden zijn aan geburen op grond van de verbreking, zonder schuld, van het bestaande evenwicht. Als derden worden aangezien al de personen, die de artikels 1382 t/m 1386 of artikel 544 van het B.W. kunnen inroepen. De gewaarborgde kapitalen zijn: - lichamelijke schade (per schadegeval) :

- stoffelijke schade (per schadegeval) :

- bedrag(en) vrijstellingen :

De verzekeringsmaatschappij heeft kennis van de verzaking van verhaal die haar verzekerde ten gunste van Pidpa heeft onderschreven en zij ratificeert deze verzaking. Binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de toekenning van het werk aan haar verzekeringnemer, zal de verzekeringsmaatschappij aan Pidpa een voor conform getekend afschrift van de polissen en hun bijvoegsels afleveren. De verzekeringsmaatschappij verbindt zich ertoe Pidpa per aangetekend schrijven te verwittigen van elke wijziging die bij de verzekering mocht tussenkomen of van elke grond die de uitwerking ervan mocht bedreigen, met de bijkomende verbintenis, het voordeel van de verzekering in stand te houden gedurende de veertien dagen die volgen op de voormelde kennisgeving. De verzekeringsmaatschappij erkent uitdrukkelijk dat, indien de bepalingen van de polissen niet stroken met die van het onderhavig attest, alleen de bepalingen van dit attest t.o.v. Pidpa zullen geldig zijn. Datum, De aannemer,

Namens de verzekeringsmaatschappij,

Handtekening en functie van de ondertekenaar. Projectnr. C-14-003

117

bestek

B. Inschrijvingsbiljet : Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking Offerte voor project nr. C-14-003 Raamovereenkomst voor 2014 - 2017 voor het aanleggen, verplaatsen en/of vernieuwen van distributieleidingen in de regio Oost met materialen van de aannemer. ------------------------------------------------------------------------------------------------De ondergetekende (naam, voornaam)

hoedanigheid of beroep:

nationaliteit

woonplaats (land, gemeente, straat, nummer)

ofwel (1) De vennootschap (handelsnaam of benaming – rechtsvorm, nationaliteit, zetel, telnr, e-mail)

vertegenwoordigd door ondergetekende(n) (2)

ofwel (1) De ondergetekenden (voor elk dezelfde gegevens als hierboven) die zich tijdelijk verenigd hebben voor deze aanneming(2)

Projectnr. C-14-003

118

bestek

verbindt of verbinden zich bij deze op al zijn of hun goederen, zo roerende als onroerende, de werken en leveringen van deze raamovereenkomst uit te voeren, volgens de voorschriften, voorwaarden en bepalingen van de van toepassing zijnde documenten, volgens de regels der kunst en zijn of hun eigen kennis van bevoegd(e) specialist(en) tegen de vastgelegde richtprijzen ofwel (1) : verminderd met:
(in cijfers): %
(in letters): %

ofwel (1) : onveranderd: ofwel (1) : vermeerderd met:
(in cijfers): %
(in letters): %

De hoeveelheden op de prijslijsten aangegeven beperken in het minst niet de uitgestrektheid der verbintenissen, door het bestek opgelegd welke de raamovereenkomst beheren.

A. ALGEMENE INLICHTINGEN Inschrijving bij de RSZ: nr(s):

BTW (alleen in België): nr.

Inschrijving op de lijst der erkende aannemers nr.

Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):

Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers nr.

Projectnr. C-14-003

119

bestek

B. INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING (Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van één van de in artikel 19 van de wet van 20 maart 1991 bepaalde sancties tot gevolg hebben).

1. Categorie : Deze erkenning(en) stemt(stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie (1). Ofwel Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden betreffende de categorie of ondercategorie. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1). Een volledig dossier is bij de Erkenningcommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen (1). Een afschrift van het ingevolge artikel 6 par. 2 van het koninklijk besluit van 26 september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten (1).

2. Klasse - Bedrag van de offerte: Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet (1). Ofwel Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking (1). Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te verkrijgen (1). Een afschrift van het ingevolge artikel 6, par. 2 van het koninklijk besluit van 26 september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbij ingesloten(1).

3. Klasse - Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken: Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan de gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen erkenningsklasse niet overschrijden (1). Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag om afwijking. Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van die aanvraag door de Commissie voor Erkenning zullen op eenvoudig verzoek, onverwijld worden verstrekt.

C. PERSONEEL Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit:

Aantal werknemers in dienst:

Projectnr. C-14-003

120

bestek

D. UITVOERING Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten gebruikt worden die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen (1) (3). Ofwel Overeenkomstig de bepalingen van artikel 78 par. 1 van het koninklijk besluit van 10 januari 1991, gaat hierbij, voor de producten die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschappen, een afzonderlijke nota, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de te leveren en te verwerken producten, met opgave, post per post en per land van oorsprong, van het bedrag, exclusief douanerechten, dat die producten en materialen in de inschrijving vertegenwoordigen (1) (3) (4).

E. ATTEST RSZ. Enkel voor de inschrijver van vreemde nationaliteit: de attesten en/of verklaringen bij te voegen zoals beschreven in Art.78 - §4 van dit Koninklijk Besluit. (1) (3). De Belgische inschrijver dient in orde te zijn met de bijdragen voor de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, wat door de aanbestedende overheid zal nagegaan worden via de bevoegde instanties. (1) (3). Bovendien mag de Administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over de ondergetekende(n) (of over de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen. (Voor de Belgische aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waarin de stand van mijn of onze rekening bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig artikel 78, par. 3 van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 (1) (3). Ofwel (Voor de buitenlandse aannemers). Bij deze inschrijving voeg ik of voegen wij de in artikel 78, par. 4 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers (1) (3). Bovendien mag de Administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard over de ondergetekende(n) (of over de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.

F. BIJ DEZE INSCHRIJVING ZIJN EVENEENS GEVOEGD: De documenten bescheiden gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze onderhavige aanneming moeten worden voorgelegd. In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de bijgevoegde fiche -TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN VAN LEIDINGEN EN TOESTELLEN.

H. BETALINGEN De betalingen dienen te gebeuren op rekening nr.

op naam van

Gedaan te

, de

20

.

De Inschrijver(s),

--------------------------------------------------------------Projectnr. C-14-003

121

bestek

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is. (2) De volmacht van de ondertekenaar van onderhavig inschrijvingsformulier moet door een bijlage gestaafd worden - bijvoorbeeld door bijvoeging van afschrift van de publicatie van de volmacht in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, of door overlegging van de verleende volmacht, hem gegeven overeenkomstig de statutaire bepalingen. (3) Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van buiten de E.G. (4) De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de totale aanneming geen producten of materialen te gebruiken voortkomende van buiten de E.G. (5) Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 2.500 €, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn inschrijving alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen, zoals bedoeld in artikel 78 par. 3 van het K.B. van 10 januari 1996.

Projectnr. C-14-003

122

bestek

C. Technische fiche

FICHE TECHNISCHE OMSCHRIJVINGEN VAN LEIDINGEN EN TOESTELLEN Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking Offerte voor project nr. C-14-003 Raamovereenkomst voor 2014 - 2017 voor het aanleggen, verplaatsen en/of vernieuwen van distributieleidingen in de regio oost met materialen van de aannemer. -------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hoofdleidingen OMSCHRIJVING

1.1.

IN TE VULLEN

Buitenleidingen – aard van de materialen

hoofdleidingen in klasse of reeks bochten in (voor PVC leidingen) wijze van bescherming duct gij (inwendig) wijze van bescherming duct gij (uitwendig) leverancier leidingen PVC leverancier leidingen PE leverancier leidingen duct Gij

1.2.

Systeem trekvaste verbinding voor PVC-leidingen

beschrijving leverancier

Projectnr. C-14-003

123

bestek

1.3.

Systeem trekvaste verbinding voor leidingen in duct.Gij

beschrijving leverancier

2. Afsluiters OMSCHRIJVING

2.1.

IN TE VULLEN

Schuifafsluiters met flenzen

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie leverancier

2.2.

Schuifafsluiters met moffen

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie leverancier

2.3.

Vlinderafsluiters

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie een beschrijving van de koppelbegrenzer dient bij de inschrijving gevoegd

Projectnr. C-14-003

124

bestek

leverancier

2.4.

Demonteerkoppeling voor afsluiters

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie leverancier

3. Brandkranen OMSCHRIJVING

3.1.

IN TE VULLEN

Bovengrondse brandkraan

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie leverancier

gewicht

3.2.

Ondergrondse brandkraan

merk type en materiaal in- en uitwendige bescherming tegen corrosie leverancier

gewicht

Projectnr. C-14-003

125

bestek

4. Straatpotten en onderblokken voor straatpotten OMSCHRIJVING

IN TE VULLEN

merk type en materiaal leverancier

5. Aanboorstukken in RVS OMSCHRIJVING

IN TE VULLEN

merk type en materiaal leverancier

6. Aftakkingen OMSCHRIJVING

6.1.

IN TE VULLEN

Leidingen

merk type en materiaal leverancier

6.2.

Aanboorzadels

merk type en materiaal leverancier

Projectnr. C-14-003

126

bestek

6.3.

Koppelingsstukken

merk type en materiaal leverancier

6.4.

Commerciële controlekraan DN ½”

merk type en materiaal leverancier

6.5.

Messing hoofdkraan

merk type leverancier

6.6.

Commercieel systeem voor het verzegelen van de watermeter

merk type en materiaal leverancier

6.7.

Messing T-stuk voor controlekraan

merk type

Projectnr. C-14-003

127

bestek

leverancier

6.8.

Steun voor watermeter met max. doorlaat 20 mm

merk type leverancier

7. Systeem om schede af te dichten 7.1.

Systeem om waterdicht af te dichten

merk type en materiaal leverancier

7.2.

Systeem om water- en gasdicht af te dichten

merk type en materiaal leverancier

Herkomst van de materialen Voor producten, die niet van oorsprong zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap, worden volgende inlichtingen gevraagd per land van herkomst: PRODUCTEN

Projectnr. C-14-003

LAND VAN HERKOMST

128

bestek

Keuring van de materialen De inschrijver moet volgende inlichtingen verstrekken: AARD VAN DE MATERIALEN

HOEVEELHEID

PLAATS VAN KEURING

BELANGRIJKE OPMERKING De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat de inschrijving nietig verklaard kan worden, zo ze aanleiding geeft tot dubbelzinnigheid door slordigheden en/ of vergetelheden bij het invullen van de documenten.

Gedaan te

de

2013.

DE INSCHRIJVER(S),

D. Samenvattende opmetingsstaat Zie afzonderlijke bijlage.

Projectnr. C-14-003

129

bestek