ügíimteím:
^i&Z^
3.sz. melléklet
ím m
Ügyintéző: Fogarassy Károly 70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3. irodahelyiség fűtésátalakítása
A kötelezettségvállalás a . . . ^ S Z í L évi Költségvetés _£^QWÁék.jJ}P.:íí., szakfeladaton A
forint
év
forint
év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* . Budapest,
.fllUPiU.SL..
ós városgazdálkodása .iírlliiiríien MüMklttJÍ&pí^ 2 vezérigazgató
* A nem megfelelő rész kihűzandót Á l u ' k l i időpont:
átpiíi:
Aláírás: Váro^if/dálkodásl Köw^igAl; ato
Ellenőrizte: Zuglói Zrt.
,
L»
Jogi ellenőrzést végezte:
, Í-Ugiui
!lí 0tl..?A
Zári
M/.KÍ
. 0/eiuelt
2014 ÁPR 2 4 /
Felhasználható összeg
Fedezetigazolás 20
.évi előirányzat
Felhasznált összeg
Ft
Ft
Ft
Pénzügyi ellenjegyzés KÉRI MIHÁLY
2014 tói M MÁJ 19.
Polgármesteri hivatal r é s z é r ő l ^ 1 látta: íJAufl.u ÖHIW, ftwJWC Jegyzői láttamozás
í
Kötelezettségvállaló
Regisztráció:
2014 JON 1.0. 2014 JÜN 12. 2014 JÖN 1 t
20H J« ? i
Gazdálkodási Osztály
v U fóA/r ^ C A <\.f P^MUMAJ ia
i*
/*n^'
Budapest Főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2.
Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Partner:
Köt.váll. fajta:
Z1040242
Költségvet. év:
2014
Státusza:
12107795 HERCSEL Építőipari Kft.
Bankszámla:
11786001-20149389-
Külső biz.szám:
MUSZ/1175-1/2014
Vállalkozási szerződés 5 millió-ig
Kincs, hiv.sz.:
Szerz. kategória:
Fedezet száma:
E1040010
Szerz, tárgya:
Aláírás dátuma:
2014.05.06
Érv. kezdete:
2014.05.06
Deviza kód:
A - Aláírva/meghirdetve
Érv. vége:
HUF
Dimenzió: Kötváll. kontroll: Ügylet: 01606152 - Önkormányzati helyiségek,egyéb épületek Szakt'el.részl.: 6800021K-Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés Szerv.egys.: 1011 - Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Pénzforrás: PENZMARFE - Felhalmozási pénzmaradvány Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyí'tjlo: K7103 - Egyéb épület felújítása kiadásai
Ft
HUF
Nettó:
1 946 302
1 946 302
ÁFA:
525 502
525 502
2 471 804
2 471 804
Bruttó:
Afakód:
N27
Alszám: 1
Nettó ERA: K71 Ingatlanok felújítása
Nettó:
! 946 302
1 946 302
Eiőír.év: 2014
AFA ERA:
ÁFA:
525 502
525 502
ÁHT:
Határidő:
2 471 804
2 471 804
ÁFA
Bruttó
K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2014.09.30 Kincstári alszám Nettó/Áfa: 0/0
Bruttó:
Pénzügyi bizonylatok Bizonylat sz.
Külső biz.sz.
Dátum
Nettó
ÖSSZESÍTÉS 2014 Kötváll.:
Nettó
Áfa
Bruttó
946 302
525 502
2 471 804
2014
Bruttó
Kötváll.-ból nem végleges:
2 471 804
Végleges kötv. pü.ncm telj.
0
Kötváll.-ból pü. nem telj.:
2 471 804
Nyomlalla: 0056 - Pfeifenróth Noémi
©GRIFFSOFTZrt, "* FORRÁS-SQL, () - Llslafájl: kolva!lkim_f xml
1. oldal
dUíi/li*r-7 fen* !.sz. melléklet BESZERZES-ELOKESZITO Beszerzés elnevezése: j'í^Virf&V.titk...f^. X<.írkÁ^:.ííífí Beszerzés táigyának leírása. .-^Uc-?-— 'S? , ^ \ .Jjt/xy,}.
Jfc?S?.\..í^rí^.f^kr.,
M.cS&fü.^)...
Qtt&.i&fa
k
<> JrftfftUíítí^.*.
r
^J^^^;...
Pt/azaz^.^.tOAV;.^^.aV^^k^^a'.^"^rínt
Egyszerűsített beszerzés: igen/njun; Beszerzés lebonyolításáért felelős személy:. .Trfx^.íV.^TD/).^...
.VT^T".^
A beszerzés nem tartozik a ICbt hatálya alá.
M HUC 1 1
(Név:) Megj:
Qogi és) közbeszerzési referens
A beszerzés fedezete technikai kötelezettség vállalásként lekötésre került, a beszerzés fedezete rendelkezésre áll. (Név:) Azonosító: / , 7
Gazdálkodás Ösztál/
]qMrfa
Cfc&z f K l/őti-<)CHO JJ
Beszállítók Ríva) kiválasztásának, jóváhagyása: ,l jseszaüitoK i y CégnévJ/.'JT.U'fcí ■ .ZfíMf.^.,.le^ Székhely: (fax:
2.) Cégnév;.y?.ö^..6.JöO^.K,
Szé^drl}£^JÁU.M.JJ, 3.) Cégnév; tí*Md..J*o.L!&L
(fax:
székheiyJX/j/k^^^
(fax:
A beszerzcs-elok^szitő adattartatmát jóváhagyom: _t.
Dr. Papcsák Ferenc Pőlgáirhegter
Budapest, 20
MM».
t
■ t í, .napja
Dr. j^app^süla Jegyz^ L(.
Budapest, 20....'.... hó ,,.;.--.'.
f. U
-
napja
$r. v J - ^ Ó U A ^ -
iWk 03o/ ?( Cfo * l ' ^ e c A c ^
A W * ^
. 1 0 ^ 1
ITCLL{
U.U
ölj- 30.
2.sz. melléklet BESZER2ES-KEZDKMRNYE7.Q Beszerzés elnevezése:ltórr.Vt*A^^<..U...&.kzjL*:C$j.. Beszerzés tárgyának leírása.&A&í^h....£s£Wtfl
jrífe'.í...KhrÁui...&!fcl#*fi+tié
U^&Ztf<&i...tfíHA^
...L&kfXZV^..^lp^ Beszerzés becsült értéke;Jf. íMíí....?./. A.ííföFt/ azaz -14W ^ "t^ ~ ^ % > V e ^ -/TorinT Egyszerűsített beszerzés ígcn/nem; Beszerzés lebonyolításáért felelős s2emcly:^.0(*ttfcí *y. • • &&tX>Lt. ..(.! Beszerzés kezdő időpontja: 20VÍ.QHhónapéi.napja. Beszerzés kezdeményező meUékleteí: Árajánlatkérő, beérkezett árajánlatok, aláírásra előkészített - és szerződést kísérő okmánnyal ellátott — szerződés (amennyiben ez az utasítás szerint szükséges)
S^rf^Mh, KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÓ DÖNTŐSET Beszerzés eljárásrendjére vonatkozó döntések 1.) Árajánlat-tétel: zárt borítékba n/faxon/e^nail 2.) Rendkívüli beszerzés: Ígen/nem_ 3.) Szerződéskötés: ieen/nem
Beszerzés bíráló bizottságának tagjainak i jóváhagyása: ., l.)etaökj&/$fcj^w\...&gi^.fc2.)^Ö
Kötelezettség-vállaló neve: l <íhí-i/ul»áltiitü
szvénytársasáu Budapest, 20
hó
napja
Szerződés tárgya: Fűtési rendszer átalakítás Cím:1145 Budapest, Péfervárad utca 3. Szerződés összege: Fi+Áía (br. Ft) Szerződés előkészítője: Fogarassy Károly (Zuglói Zrt.)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr, Papcsák Ferenc polgármester, adószáma: 15735777-2-42 számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: 11784009-15514004 mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. adószám: 12099461-2-42 cégjegyzékszám:01-10-043-003 statisztikai számjel: 12099461 -6832-114-01 bankszámlaszám: 10102093-05220703-00000005 képviseli: Szili Adrián vezérigazgató, mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről cégnév: HERCSEL Építőipari Kft. székhely: 1186 Budapest, Közdűlő u. 24. képviseli: Bölkei Sándor ügyvezető cégjegyzékszám: Cg. 01-09-466417 adószám: 12107795-2-43 számlavezető pénzintézet: OTP Bank számlaszám: 11786001-20149389 mint (a továbbiakban: Vállalkozó)
között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint.
PREAMBULUM Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által fűtésfelújítási munka megrendelésének céljából jött létre.
i \
1.) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3, szám alatt található irodahelyiség fűtési átalakítása mellékelt árazott költségvetés és engedélyes kiviteli terv alapján 1.2.A teljesítés helye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 3. földszinti irodahelyiség 1.3, A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db. melléklet: 1. számú melléklet: 2. számú melléklet:
Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata Engedélyes kiviteli terv
1.4, Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel. 1.5, A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka meg keil, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.6, A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt. 1.7, A vállalkozó köteles az elvégzett munkára a hatályos jogszabályokban meghatározott kötelező jótállást vállalni. 2.) A szerződés időtartama: A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 60 napon beiül teljes egészében befejezi. Vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására. A részszámlát 50%-os készültségi fok esetén, a végszámlát 100% készültségi fok esetén, a megrendelői teljesítésigazolás és az átadás átvételi dokumentumok elkészültével nyújthatja be. 3.) A vállalkozói díj 3.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 1.946,302 Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.471.804 Ft. (azaz Kettőmillió-négyszázhetvenegyezer-nyolcszáznégy forint) összegben állapítják meg, amely a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, ide értve az esetleg felmerülő többlet- és a jelen szerződés mellekleteit képző műszaki dokumentációban nem szereplő, de a teljes körű megvalósításhoz szükséges munkákat is.
2/6
!
3.2. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A megrendelői teljesítésigazolás, illetve a sikeres hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételről készült jegyzőkönyv alapján kiállított szarnia kiegyenlítése, annak kiállításától és megrendelőnek történő átadásától számított 30 napon belül történik a Váilaikozó Budapest Bank banknál vezetett 10104985-09779400-01001004 számú számiájára. 3.3. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § ának előírásai az irányadóak. 3.4. A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet a feladatok ellátásához. 3.5. Vállalkozó a számla kiállítására csak a teljesítés-igazolás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül, annak a számlához való csatolása meíiett jogosult. 4.) Munkaterület rendelkezésre bocsátása 4.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 3 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 4.2. Munkaterületet a Vállalkozó saját felelősségre és kockázatára felújítás megkezdése érdekében átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveheti abban az esetben, amennyiben részéről jelen vállalkozási szerződés aláírásra került, A saját felelősségére és kockázatára átvett munkaterületen végzett munkálatokat a jelen szerződést minden fél általi aláírás nélkül Vállalkozó saját költségén végezheti. 4.3. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 5.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 5.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelő legalább 2 munkanappal az elíakarási munkálatok eiőtt értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. A Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkákról fotódokumentációt készíteni, melyek az átadási dokumentáció részét képezik. 5.2. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést, a Vállalkozó írásbeli értesítése ellenére, az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését Megrendelő vállalja. Amennyiben a fotódokumentációk alapján kiderül, hogy az eltakart területen hiányosan, vagy nem készült el a megrendelt munka, a Megrendelő kérheti ezt a Vállalkozótól utólagosan megtenni. Ebben az esetben a felmerült mindennemű többletköltség a Vállalkozót terhelik. 5.3. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét a Megrendelő vállalja.
3/6
/ I V
5.4. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre öt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelő terhelik. A vállalkozó köteles a munkája során tapasztalt minden lényeges körülményről a Megrendelőt tájékoztatni, ennek elmaradása miatt bekövetkező károkat köteles megtéríteni. 5.5. A Bonyolító képviselője és egyben a teljesítés igazolója: Kiss János Csaba
Telefon: 1/
Fogarassy Károly
Telefon: 70/
A Vállalkozó képviselője, karbantartás vezetője: Név
Telefon:
Felek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 5.6. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Feiek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az építési naplóban történő szerződésmódosítás érvénytelen. 5.7. Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú elállásnak van helye. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződéstől írásban jogosult elállni. A szerződés az írásbeli elállásban megjelölt napon szűnik meg. Az elállás esetén a Vállalkozó köteles ellátni feladatait addig, amíg a Megrendelő nem gondoskodik a fenntartási feladatok ellátásáról. 5.8 Amennyiben Vállalkozó és Megrendelő között a Szerződéssel kapcsolatban vita keletkezik, Vállakozó nem jogosult a teljesítési abbahagyni vagy felfüggeszteni. 5.9 Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről a feladatok hanyag, szakszerűtlen teljesítése, a Megrendelőnek okozott kár. 5.10 Elfogadott és megrendelt árajánlatban nem szereplő munkákat Vállalkozó pótmunka keretein belül végezheti el, Megrendelő egyedi írásos megrendelése alapján. Pótmunkának minősül: a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján a Megrendelő részéről külön írásban elrendelt munka, amelynek elvégzésére Vállalkozó köteles ugyan, de az ellenértékét a Megrendelő köteles megfizetni. 5.11 Amennyiben a Megrendelő a szerződésben foglalt munkákat pótmunkával módosítja, annak megfelelően módosul az ár és arányosan a teljesítési határidő is, Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elmaradó munkát a költségvetésben rögzített árakon, vagy abból kiindulva keit értékelni, Ha a szerződés nem tartalmaz alkalmazható árat, akkor a szerződő felek megegyezése szükséges. Amennyiben a megrendelő a Vállalkozó külön ajánlatban adott ajánlatát nem fogadja el, Vállalkozó tűrni köteles a pótmunka más vállalkozóval való elvégeztetését.
^ 0
/
\
4/6 V/A
6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 6.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni Megrendelőnek az alábbi feltételekkel: a) Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul. 6.2. A kötbér mértéke: Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 2. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 1 % - ának megfelelő összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 20 %-os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 6.3. A szerződés a 7.5 pontban meghatározott garanciális javítások jegyzőkönyvi lezárásáig tart a teljes vállalkozási díj bruttó összege 5% -ának megrendelői visszatartása. 6.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a szerződés idejére. 7.) Az átadás-átvétel 7.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelő. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni abban az esetben is, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. 7.2. Az átadás-átvétel a jelen szerződés mellékleteit képező tételes költségvetési ajánlat, valamint a Vállalkozó által is megismert műszaki tartalom alapján történik. 7.3. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy -
a munkát átveszi-e, továbbá ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, a munka átvételét megtagadja-e, továbbá ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé
7.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba/hiány miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza, a hiba/hiány elhárításának határidejéről az átadás-átvételi jegyzőkönyvben vállalkozó nyilatkozik, melynek nem teljesülése esetén a végszámla ki nem fizethető, 7.5. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 5/6
f
^
8.) Egyéb rendelkezések 8,1. A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, amelynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. 8.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII, törvény 1. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előírt közzétételéhez. 8.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V, törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. 8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből adódó minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a szerződő Felek kölcsönönösen alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 8.5. Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők öpéldányban aláírták,
A jelen szerződés 6 számozott oldalból, és 5 (öt) mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült. A Felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezői, a képviseletre jogosult személyek által cégszerűen írják alá.
Budapest, 2014. ^ ^.
Bonyolító képviseletibb*1'
Megrendejö^épviseletéböni-.
dr, Pápcs|kvFerenc poIgM^eM
^vezérigazgató i X
6/6
Vállalkozó képviseletében
vállalkozó Bp, 2014. .
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÁTALAKÍTÁSA (XIV. ker\ Pétervárad u. 3. földszint) ÉPÜLETGÉPÉSZET (fűtés^gáieilátás) Kiviteli tervdokumentáció TERVJEGYZÉK: GF-1 Fűtés GG-1 Gázellátás földszint alaprajz GG-2 Gázellátás pince alaprajz és függőleges csőterv
MŰSZAKI LEÍRÁS
1. GÁZELLÁTÁS Az iroda gázfogyasztását egy új 1" méretű, kisnyomású csatlakozóvezetékkel biztosítjuk. Ez a pincében haladó házi alapvezetékről csatlakozik a földszinti irodába. Itt a közlekedőben helyezzük el az új G4 típusú mérőt. A mért vezetékre a gázfogyasztó berendezés elzárószerelvénnyel és fix bekötővezetékekkel kapcsolódnak. A beépített új kazánberendezés: 1 db zárt égésterű, kondenzációs falikazán (25kW), mely égéstermékének elvezetésére és az égéslevegő biztosítására a kazán tartozékaként leszállítandó 080/80 méretű szétválasztott rendszert tervezünk. A tervezett füstgázelvezető és égési levegőbevezető készlet a berendezés szállított tartozéka, azzal rendszerjelleggel működik. Tartalmaz indító idomot, kondenz idomot, mintavételi csonkot, egyenes kivitelű ellenőrző T-idomot, egyenes kivezető szakaszt a GMBSZ vonatkozó előírásai alapján. A füstgázoldali gyári csöszettet egy elfalazott aknába szereljük bele, mely Th=90perc. A tervezett égéstermék elvezető / égéslevegő ellátó csőszett csak a készülékhez rendelt gyári szerkezet lehet, melynek megfelelőségét, valamint a készülékekkel való rendszerjellegét a gyártó vagy a forgalmazó igazolja. A kémény kitorkolási magassága és helye úgy van kialakítva, hogy az épület egyéb részein annak zavaró hatása ne érvényesülhessen, és a környezetvédelmi előírások imissziós határértékeinek is eleget tesz. A kazán és füstgázelveztés módjának besorolása MSZCEN/TR1749 szerint: C53. Szereléstechnológia A tervezett vezetékhálózat épületen belül MSZ EN 10208 minőségű L245NB acélból készült varratnélküli acélcsövek MSZ EN 10220 szerinti méretekkel. A vezetékek 1" külső átmérőig a helyszínen készített Ivekkel és idomokkal-, efelett patentívekkel III. előregyártott idomokkal szerelendök. A kötések hegesztett kivitelűek MSZ EN 12732 szerinti minőségben. A berendezések gázellátásához felhasznált meglévő vezetékekhez a csatlakozási pontok a terven jelölve lettek. A fel nem használt gázvezetékek teljes hosszban bontandóak. A berendezések gázellátását biztosító vezeték a terveken jelzett nyomvonalon halad tartószerkezettel az oldalfalhoz vagy mennyezethez rögzítve, szabadon, vagy kiszellőztetett és bontható burkolat mögött vezetve. A burkolata anyaga lehet fa, műanyag, vagy műanyag bevonatos fém. Kialakítása olyan legyen, hogy a vezeték biztonsággal elfér, ill. a hötágulásból eredő méretváltozást nem akadályozza. A burkolat utólag leszerelhető, bontható, és alul-felül kiszellőztetett legyen.
A gázvezetékek falon való átvezetését védőcsövei kell ellátni. A védőcső két dimenzióval nagyobb átmérőjű legyen az átvezetett gázcső dimenziójánál és a fal mindkét oldalán 20-20 mm-el túl kell nyúljon. Hegesztési eljárás 4,5 mm falvastagságig acélcsövek hegesztése esetén lánghegesztés alkalmazható, 4,5mm faivastagság felett kizárólag csak ívhegesztési eljárás alkalmazható Mindazon acél vezetékek esetében, ahol minősített hegesztő végezhet csak hegesztést, az MSZ EN ISO 15614-1 szabvány előírásai a mérvadóak. Technikai feltételek Hegesztett kötések készítésénél betartandó a 143/2004. (XII.22.) GKM számú rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat. A hegesztés során alkalmazott berendezések ós eszközök feleljenek meg az MSZ EN ISO 15614-1 jogszabályban előírt követelményeknek. Személyi feltételek DN25-nél nagyobb méretű nagyközépnyomású, DN50-nél nagyobb méretű közép- és a DN100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztésére csak a minősített ív-, és/vagy lánghegesztő jogosult. Hegesztett szerkezet kivitelezésére a 3/1998. (1.12.) IKIM rendelet szerinti engedéllyel rendelkező szervezet, vagy a MSZ EN 2871 szabvány előírásai szerint minősített hegesztő jogosult. A hegesztés kivitelezőjének meg kell felelnie az MSZ EN ISO 14731:2007 és az MSZ EN 287-1 szabványokban előírt követelményeknek. Hegesztett kötés vizsgálata Minden ipari fogyasztónál és 200 m3/h gázfogyasztás feletti lakossági és kommunális fogyasztóknál történő szerelési tevékenységek esetében az MSZ 11425 szabványban előírt hegesztési vizsgálatok alkalmazandók. A hegesztett kötések ellenőrzését az MSZ EN 12732 szabvány előírásai szerint kell elvégezni és dokumentálni. DN25-nél nagyobb méretű nagy középnyomású, DN50-nél nagyobb méretű közép- és a DN100-nál nagyobb méretű kisnyomású csatlakozó és fogyasztói vezeték hegesztése esetén a hegesztési naptót a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelete alapján naprakészen kell vezetni. A csővezetékek megfogására típus csőbilincseket, csőtartókat, függesztöket kell alkalmazni, amelyek befalazókarmos és dübellel rögzíthető csavaros kivitelűek egyaránt lehetnek és horganyzott acélból készülnek. A tervezett szerelvények DN 50 mérettől karimás-, ezalatt menetes kivitelűek, a szűkítők pedig csak gyári kovácsolt kivitelűek lehetnek. A műszaki átvételt az MSZ 11413 szerint kell elvégezni. A födémeken átvezetett vezetékek környezetét a födémekre előírt Th értékű anyagok beépítésével kell helyreállítani. A nyomáspróbát az MSZ 11413, GMBSZ és FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. technológiai előírásai szerint és a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni és dokumentálni (Vcsö<600liter): - szilárdsági próbanyomás: 1,0 bar túlnyomás; 15 perc - tömörségi próbanyomás: 0,15 bar túlnyomás; 10 perc A nyomáspróba akkor tekinthető eredményesnek, ha a vizsgált létesítményen szivárgás, maradandó alakváltozás és a külső légnyomás- és hőmérsékletváltozás által indokoltan bekövetkezett nyomásváltozáson túli nyomásváltozás nem következett be. MEO-hoz EPH jegyzőkönyv és végleges kéményseprő szakvélemény is szükséges.
2
Korrózióvé delem A gázvezetékeket - rozsdamentesítés ill. felületelőkészítés /Bo/ után - kétszeri atapmázolással /Píumbin / és - háromszori fedőmázolással /Durol/ kell ellátni. A fedőmázolást az Ml 18100-77 és az MSZ 2980 előírásai szerint kelt elvégezni citromsárga színnel. Kiszakaszolás, üzembehelyezés A csatlakozó- és a fogyasztói vezetékek gáz alá helyezésére a műszaki-biztonsági szempontból sikeres ellenőrzést (GÁZMŰ MEO) követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. végezheti el! A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezését megelőzően gondoskodni kell a bennük lévő levegő eltávolításáról. A gáz alá helyezést a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ezen müveletekre vonatkozó technológiai utasítása szerint kell elvégezni. A gáz alá helyező köteles meggyőződni a szabad csövégek biztonságos (csak szerszámmal bontható) gáztömör lezárásáról! Á beépített berendezések, szerelvények és anyagok műbizonylatainak, továbbá a sikeres szilárdsági és tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyveinek birtokában végezhető el a rendszer üzembehelyezése. Az üzembehelyezést, majd az azt követő beszabályozást csak a gyártó szakemberei végezhetik el. A rendszer külön állandó kezelőszemélyzetet nem, de időszakos felügyeletet igényel. A felügyelet végzésével megbízottaknak rendelkezniük kell a vonatkozó rendeletek szerinti szakképesítéssel.
2. FŰTÉS A létesítmény hötechnikai méretezése végeredményeként adódott, hogy az épület höigénye kielégíthető 1db 25 kW teljesítményű falikazán beépítésével. A höigények pótlására 20°C-os hőfoklépcsővel üzemelő szivattyús melegvízfütö rendszer létesül. A beépített hőtermelö berendezés földgáztüzelésű falifütő. Ugyanezzel a berendezéssel biztosítjuk a teakonyha használati melegvíztermelését átfolyós üzemben. A tervezett hőleadó egységek lapradiátorok. Ezeket egy alapvezetékekre fűzve, kétcsöves áramkörrel kapcsoljuk a hőtermelö berendezéshez. A hőhordozó keringtetésére a kazán tartozékát képező keringtető szivattyú szolgál. A rendszer hötágulásból adódó térfogatváltozásainak felvételét biztosító zárt, változó nyomású, membrános kivitelű tágulási tartály a fűtőkészülék tartozéka. Ugyancsak tartozéka a készüléknek a túlfűtés elleni védelmet biztosító rugóterhelésü sarok biztonsági szelep, túláramszelep és a töltő-, valamint a cseppvízelvezető szerelvény. A rendszer szabályozására kétszintű szabályozórendszert tervezünk: - a fűtőkészülék saját automatika egységeivel időjárásfüggőén változó hőmérsékletű vizet állítunk elő; - az előbbi rendszerre épülnek a höleadónként beépített termosztatikus radiátorszelepek; - a saját automatika kivitele olyan, hogy az a használati melegvíztermelő hőmérsékletszabályozására is alkalmas, mégpedig annak elönykapcsolása mellett. A fűtési rendszer rendszer magas pontjain automatikus légtelenítőszelepekkel a légtelenítésről, a mélypontokon pedig ürítőszerelvényekkel a víztelenítés lehetőségéről gondoskodunk. A tervezett fűtési vezetékek ötrétegű műanyagvezetékek elöregyártott idomokkal, toldóhüveiyes csatlakozással készített kötésekkel, hőszigetelve szabadon, illetve padlóban, falban védőcsőbe szerelve.
3
3. SZAVATOSSÁGI ELŐÍRÁSOK A 11/1985. (VI.22.) ÉVM.lpM-KM-MÉM-BkM az építőipari tevékenységgel előállított vagyontárgyak kötelező alkalmassági idejét írja elő. A jelen dokumentációban érintett szerkezetekre az alábbi kötelező alkalmassági idő érvényes: - A kötelező alkalmassági idő 10 év a beépített nagyértékű gépi berendezések esetében: vízlágyító, melegvíztároló tartály és hőcserélő, szivattyúk, csővezetékek. - A kötelező alkalmassági idő 5 év a beépített használati tárgyak (mosdó, WC, stb.), azok szereivényei, a hőszigetelések esetében. Az épületet használó szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerű használatról és karbantartásról köteles(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztása a szavatossági igény érvényesítés lehetőségének elvesztését vonja maga után. 4. MUNKAVÉDELEM Az 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtásra kiadott 5/1993.(XII.26.)MüM.sz. rendelet értelmében a tervezés a tervezés során figyelembe vettük az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó létesítési előírásokat. A kivitelezés során fokozottan be kell tartani az alábbiakat: - MSZ 2364 Érintésvédelmi szabályzat - MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatási munkák általános biztonságtechnikai követelményei - MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Építőipari gépek - Továbbá a szakági előírásokat és a közművállalatok, hatóságok kikötéseit. A tervezett technológia nem tartalmaz olyan egészségkárosító, ilt. balesetveszélyes tevékenységet, amely a tervező részéről külön előírást igényelne, A terv megfelel a jelenleg érvényben lévő biztonsági szabványok, szabályzatok és rendeletek előírásainak, különös tekintettel az alábbiakra: OTSZ, ÉKSZ. A gépészeti csőszerelés és a berendezések szerelése, valamint beüzemelése során a kivitelezésre vonatkozó részletes biztonságtechnikai intézkedéseket és előírásokat a helyszíni körülmények figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabályok mellett a Kivitelező határozza meg és tart részletes ismertetést a kivitelezést végző dolgozóknak. A műszaki megelőzés fokozata: III. 5. ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Jelen kiviteli tervekben megadott berendezések, szerelvények, anyagok egy műszaki színvonalat határoznak meg. Azok egyenértékű termékekkel kiválthatók. A beépítendő anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket Építtetővel vagy képviselőjével és Tervezővel minden esetben jóvá kell hagyatni, de a rendszerek üzemszerű működéséért a Vállalkozó a felelős. Az alkalmazott anyagok, szerelvények, berendezések gyártóművi előírásait be kell tartani. Az alkalmazandó anyagokat, berendezéseket a gyártók által előírt szerszámokkal kell szerelni és ellenőrizni. A beépített termékeknek rendelkezniük kell minden olyan minősítéssel, melyet az érvényes szabványok és a hatóságok előírnak. A megadott versenyárnak tartalmaznia kell minden hatósági átadás költségét. Vállalkozónak garanciát kell vállalnia a tervezett rendszerek hatósági, műszaki és üzemviteli megfelelőségéért teljeskörűséggel. Ezeket a különböző jegyzőkönyvek (mérési, beszabályozási, nyomáspróba, akusztikai, stb.) bemutatásával is bizonyítani keli. Ez az épületgépészeti tervdokumentáció kizárólag az építész, belsőépítész, statikus és elektromos tervdokumentációval együtt érvényes és azokkal együtt kezelendő. A tervlapok egy egységként kezelendők a műszaki leírással és a költségvetés kiírással. Ha ezek között ellentmondás van annak egyértelműsítését tervezőtől kell kérni. A helyszínen minden esetben ellenőrizni kell a csővezetékek szerelhetőségét, a gépek, berendezések elhelyezhetőségét. A falakon, födémeken történő áttörések és azok visszajavftása a gépész kivitelező költsége és feladata. 4
6. TERVEZŐI NYILATKOZAT Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 36.§ h. pontja, a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, valamint a 46/1997 (XII.29.) KTM rendelet 2. sz. melléklete, és az 1996. évi XXXI. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelettel (36/2002 (III.7.) kormányrendelettel módosítva) érvénybe léptetett OTÉK és a 28/2011 (IX.6) számú BM rendelettel érvénybe léptetett OTSZ alapján kijelentjük, hogy a tárgyi létesítmény tervdokumentációjának készítése során az érvényes hatósági előírásokat és az országos szabványokat, az általános érvényű és eseti előírásokat betartottuk. Alulírott tervező nyilatkozom, hogy az általam tervezett munkarész épületgépészeti műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek (a 2013. január 1-ét megelőző időpontban indult eljárásoknak megfelelően), az országos településrendezési és építési követelményeknek, valamint az eseti hatósági előírásoknak, a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem szükséges, a vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem szükséges. A kivitelezési terv az építési engedélyezési terv összhangban vannak, a kivitelezési terv nem tartalmaz építési engedélyköteles módosításokat. A jogszabályban meghatározott esetekben, a betervezett építési célú egyedi termékek megfelelőség igazolási műszaki specifikáció követelményeit a tervdokumentáció tartalmazza. A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek az Étv. 3 1 . § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek illetve a dokumentációban említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak, az OTÉK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés és üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja 1993. évi XCIII. törvény (az 5/1993. (XII.26.) MÜM rendelet módosításával) alapján. Az épület rendeltetése: ügyfélszolgálati iroda. A tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2007.(XII.13.) ÖTM rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény és a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelel. A tervező a 104/2006 (IV.28.) FVM rendelet alapján tervezői jogosultsággal rendelkezik. A tervező feladatai, épületgépész: a megrendelő és az építész által megadott ügyfélszolgálati iroda épületgépészeti rendszereinek megtervezése. Az épületbe betervezett berendezések, ill. anyagok környezetre káros, szennyező anyagokat nem tartalmaznak és az ÉME által kiadott érvényes megfelelőségi bizonyítványokkal rendelkeznek.
2013. július
\ PAVLICS GYÖRGY épületgépész vezető tervező
G-T 01-8618
b
GÁZELLÁTÁS Szám
Megnevezés
Menny.
Egys.
1 10
m m
1
db
1
db
1
db
1
db
1
kit.
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték hegesztett kötésekkel, megerősítésekkel, szabadon szerelve, anyagminőség : EN 10208-2 minőségű L245NB acél. Hegesztés: MSZ EN ISO 15614-1 szerinti, (R3hf.nek megfelelő varrattal) átm. 200 mmig födémáttörésekkel (vasbeton szerkezeikben fúrással), átm. 200 mmig fal- és födémáttörésekkel (vasbeton szerkezeikben fúrással). Felületvédelemmel. Nyomáspróbázva. 1 I 1/2" 2 | 1" ISG-UNIBALL típusú gömbcsap kézi karral, belső menettel, felszerelve, szénacélból 23951/B sz.- PN 40, szénhidrogénekre 3 1" Lemezházas gázmérő {GÁZMÜVEK szállítás) szerelése 4
G-4, Vn=4 m3/h
Egységes gázmérőkötés készítése GÁZMÜVEK előírásai szerint, csőanyaggal, idomokkal, szerelvényekkel. b
I |
menetes kivitelben, 1"-1"
Zárt égésterű kombi kondenzációs falíkazán időjárásfüggő vezérléssel, előnykapcsolásos szabályzóval, felszerelve, beüzemelve kompletten.
6
SAUNIER DUVAL Thema Condens F25
Zárt égésterű kombi kondenzációs falikazán tartozékaként szállított szélválasztott füstgáz elvezető és égési levegő hozzávezető (hőszigetelve!) rendszer segédanyagokkal, mennyezet alá, illetve meglévő 14x14-es kéménykürtőbe szerelve kompletten.
7
SAUNIER DUVAL 80/80összhossz: I 9 m
Gázellátás 1/2
Anyag
Díj
Anyag összesen
Díj összesen
8
Gázvezetéki rendszer hatósági szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája, átadási eljárás lefolytatása (GÁZ MEO)
8
óra
9
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek: végleges, sikeres kéményseprő szakvélemény.
1
db
MINDÖSSZESEN
GÁZELLÁTÁS
Gázellátás 2/2
FŰTÉS Megnevezés
Szám
Menny.
Egys.
80 60 30
m m m
8
db
1
db
1
db
1
db
2
db
WAVIN K1 FFC jelű fűtési cső szálban nem tekercsben, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon höszigeteive, falhoronyba szerelve védőcsővel. 20 x 2,25 mm 1 2 5 x 2 , 5 mm 2 3 32 x 3,0 mm Automatikus légtelenítőszelep felszerelve, gömbcsappal. 4 1/2" Szennyfogó szűrő menetes vagy karimás kivitelben, felszerelve. 5
1"
SPIROVENT mikrobuborek leválasztó készülék, kétoldalon menetes kivitelben, felszerelve, AIR tipus. 6
|
1"
AHA-MOFÉM kazántöltő és ürítő gömbcsap sárgarézből. 7
1/2"
AHA-MOFÉM gömbcsap sárgarézből, kózikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel 8
1"
Acéllemez lapradiátor a szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és bekötve, az alábbi tartozékokkal: -1/4"-os légtelenítő szelep sárgarézből, felszerelve -1/2"-os visszatérő elzárószelep sárgaréz, nikkelezett kivitelben,felszerelve, menetes és szorítógyűrűs csatlakoztatáshoz, egyenes vagy sarok, eföbeállítható kivitelben -1/2"-os termosztátvezérlésű szeleptest sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, sarok vagy egyenes, univerzális kivitelben - fűtőtest termosztát szeleptestekhez felszerelve, automatikus elzárásu, beállítható hőfok 6-28°C. Dunaferr Lux belső szelepes típus vagy műszakilag egynértékü.
Fűtési 12
Anyag
Díj
Anyag összesen
Díj összesen
I
9 10 11 12 13 14
21KS 900-520 21KS 900-720 21KS 900-1400 22K 600-1600 33K 600-1400 33K 600-2000
1 2 1 1 1 2
db db db db db db
15
Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
24
óra
16
Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása.
8
db
17
Fűtésszerelési munkák próbái, kazánok beüzemelése.
1
db
1
db
Oldalfalra szerelt ventilátor kör keresztmetszetű csatlakozással, rögzítéssel, rezgéstompító bilincs csatlakozóval, homlokzati fali átvezetéssel, esővédő ráccsá! kompletten, utánfutassal, HELIOS vagy műszakilag egyenértékű gyártmány. 18
I
HR90KZ
MINDÖSSZESEN
FŰTÉS
Fűtés2/2
