Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

2015.05.29 08:02:34

CN=Mgr. Martin Budiš OU=P300557 serialNumber=11 84 166 ISSUER CN=PostSignum Public CA 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Název zakázky: „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

Zadavatel: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Hybešova 53 680 01 Boskovice IČ: 62073516 zastoupená: Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: WebSport & Consulting service s.r.o. se sídlem: Dr. Svěráka 13, 68001 Boskovice IČ: 29277825 DIČ: CZ29277825 zastoupená: Mgr. Martin Budiš, jednatel

e-mail: [email protected]

Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

Preambule Projekt je spolufinancován za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (SFŽP ČR). Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů k výše uvedené veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace a ve všech jejich přílohách, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky dle § 17 písmeno l) zákona a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou ze zadávacího řízení vyloučeny. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6,767.721,- Kč bez DPH. Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.


1.

2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky Stavební práce

CPV

Rekonstrukce budov

45454100-5

Měrná jednotka budova

Rozsah 1

Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1 Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště budovy D školy, včetně zateplení stropů budovy D z interiérové části budovy a zateplení střechy spojovacího krčku. Součástí zakázky je i rekonstrukce vytápění budovy, kdy dojde k odpojení vytápění od centrální kotelny školy. Výkonová potřeba bude přednostně pokryta sdruženou jednotkou plynových tepelných čerpadel, kdy je osazena dvojice tepelných čerpadel na společném rámu o jmenovitém jednotkovém výkonu 2 x 38,3 kW. Ve vnitřním prostoru spojovacího krčku bude nově instalován teplovodní závěsný plynový kondenzační kotel o jednotkovém výkonu 50 kW jako záložní zdroj. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace zpracované firmou MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 560/38a, 612 00 Brno, IČ: 26938332. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele.

2.2 Nabídka bude vyřazena, pokud bude položkový rozpočet obsahovat v předložené nabídce jakékoliv obsahové úpravy, dodatky nebo vymazání oproti poskytovanému podkladu, které nebyly uvedeny v úpravách vydaných zadavatelem, nebo pokud nebude rozpočet řádně vyplněn (všechny položky musí být oceněny, žádná položka nesmí být vymazána a nesmí být měněno uvedené množství, popis položky nebo měrná jednotka).

2.3 V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

2.4 Dílo je dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou dodavatele, kterou tvoří také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr stavby v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby – Výkaz výměr.


2.5

 

   





Předmětem zakázky je rovněž zejména: zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks, zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v šesti vyhotoveních v grafické podobě, a jedenkrát v podobě digitální, zaměření objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro věcná břemena); zpracování a předložení dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle platných energetických zákonů) při předání stavby, veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních, trvalá pamětní deska informující o stavbě s logem EU, ke které dodá tiskový podklad zadavatel,

2.6 Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky závazně stanoví vzor smlouvy o dílo (viz příloha č. 3), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu § 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy je závazný, uchazeč doplní pouze požadované údaje.

2.7 Technické požadavky na navržená energeticky úsporná opatření: Závazné technické a technologické požadavky na provedení jednotlivých navržených energeticky úsporných opatření (např. zateplení svislého obvodového pláště budovy, zateplení stropních či střešních konstrukcí, rekonstrukce vytápění budovy apod.) jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a stavebních objektů, která je přílohou dokumentace výběrového řízení. Splnění závazných technických a technologických požadavků musí být doloženo patřičnými doklady v rámci nabídky uchazeče jako nedílná součást nabídky uchazeče.


Uchazeč musí doložit, že je autorizován výrobcem nebo dovozcem pro provedení montáže plynových tepelných čerpadel, které použije pro plnění této veřejné zakázky a dále musí doložit, že je autorizován výrobcem nebo dovozcem pro provedení montáže plynových kondenzačních kotlů, které použije pro plnění této veřejné zakázky, a že má zajištěn autorizovaný servis kondenzačních kotlů. Shrnutí: Nabízené řešení musí zajišťovat splnění požadavků zákona 177/2006 Sb., vyhlášky 78/2013 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. a ČSN EN 730540 ve všech jejích částech a aktuálních zněních, vyhláška č. 343/2009 Sb. ze dne 25. 9. 2009, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Toto řešení musí současně splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2.8 Výkaz výměr Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle § 44, odst. 4, písm. b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v elektronické podobě. Dojde-li k nesouladu mezi podrobným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr. Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný.

2.9 Závaznost podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací dle zákona.

3.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6,767.721,- Kč bez DPH. Stavba, která je předmětem zakázky se skládá z následujících objektů:  SO 01 Zateplení objektu učebny – předpokládaná hodnota za realizaci tohoto stavebního objektu činí 5,245.120,- Kč bez DPH;  SO 02 Zdroj tepla – předpokládaná hodnota za realizaci tohoto stavebního objektu činí 1,507.601,-- Kč bez DPH;  Propagace – předpokládaná hodnota za realizaci činí 15.000,- Kč Zadavatel upozorňuje, že ať už uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky, tak i uvedené předpokládané hodnoty jednotlivých stavebních objektů jsou stanoveny jako maximální a s ohledem na způsob financování je nelze překročit. V případě, že by ze strany uchazeče došlo k Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

překročení předpokládané hodnoty jakékoliv části veřejné zakázky nebo celé veřejné zakázky, bude to považováno za nedodržení požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci a bude to důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

4.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Plnění veřejné zakázky se předpokládá v termínech: Zahájení nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání staveniště. Limitní termín dokončení a předání díla včetně provedené kolaudace je stanoven v souladu s projektovou žádostí nejpozději do 30.10.2015. Podrobnější požadavky na časové plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pod pojmem limitní termín dokončení se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla specifikovaného touto zadávací dokumentací a smlouvou o dílo. To znamená, že do tohoto termínu musí být provedeno kompletní dokončení stavebních prací včetně odstranění vad a nedodělků. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termíny realizace v návaznosti na podmínky čerpání finančních prostředků ze SFŽP a z rozpočtu Jihomoravského kraje. Zadavatelem stanovené termíny platí za následujících podmínek: - realizace stavebních prací na stavbě je podmíněna přidělením a čerpáním finančních prostředků od zřizovatele a z fondů EU a zadavatel má právo je podle doby přidělení finančních prostředků stanovit jinak.

4.2 Místem plnění veřejné zakázky je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, se sídlem: Hybešova 53, 680 01 Boskovice.

4.3 Uchazeč jako součást nabídky předloží časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který musí respektovat všechny podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, s vyznačením uzlových bodů výstavby a finanční harmonogram. Minimální podrobnost obou harmonogramů jsou týdny.

5.

Požadavky na kvalifikaci

Ve smyslu § 51 odst. 4 zákona pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.

5.1

Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 zákona)

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

Způsob prokázání splnění:

který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný takovém trestném činu, nebo došlo k odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis zahlazení odsouzení za spáchání takového z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o trestného činu; jde-li o právnickou osobu, právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické musí tento předpoklad splňovat statutární osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu je-li statutárním orgánem dodavatele či (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu dodavatele členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, právnická osoba, musí tento předpoklad výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve splňovat statutární orgán nebo každý člen vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu této právnické osoby; statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li podává-li nabídku či žádost o účast nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím zahraniční právnická osoba prostřednictvím organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence své organizační složky, musí předpoklad Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační podle tohoto písmene splňovat vedle složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo uvedených osob rovněž vedoucí této všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který nebyl pravomocně odsouzen pro Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiný Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s odpovídající doklad ne starší než 90 dnů; výpis z předmětem podnikání dodavatele podle evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží, jde-li o zvláštních právních předpisů nebo došlo k právnickou osobu, jak ve vztahu k samotné právnické zahlazení odsouzení za spáchání takového osobě, tak ve vztahu ke všem statutárním orgánům trestného činu; jde-li o právnickou osobu, (např. s.r.o.) nebo všem členům statutárního orgánu musí tuto podmínku splňovat jak tato (např. a.s.); je-li statutárním orgánem uchazeče či právnická osoba, tak její statutární orgán členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč doloží ve statutárním orgánem dodavatele či členem vztahu ke statutárnímu orgánu nebo ke každému členu statutárního orgánu dodavatele právnická statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li osoba, musí tento předpoklad splňovat jak nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím tato právnická osoba, tak její statutární orgán organizační složky, doloží uchazeč výpisy z evidence nebo každý člen statutárního orgánu této Rejstříku trestů ve vztahu k vedoucímu organizační právnické osoby; podává-li nabídku či žádost složky, jakož i ve vztahu ke statutárnímu orgánu nebo o účast zahraniční právnická osoba všem členům statutárního orgánu zahraniční osoby. prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá formou podplácení podle zvláštního splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. právního předpisu vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá zamítnut proto, že majetek nepostačuje k splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů který není v likvidaci který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu. Potvrzení příslušného finančního úřadu. Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke spotřební dani.


který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu ve vztahu ke všem zdravotním pojišťovnám.

Potvrzení od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení.

Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu.

Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu Prohlášení uchazeče, z něhož jednoznačně vyplývá splnění tohoto kvalifikačního předpokladu

5.2 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 zákona) 5.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a), b) a d) zákona. 5.2.2 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 5.2.3 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením dokladů o oprávnění k podnikání (živnostenské listy nebo výpis ze živnostenského rejstříku) pokrývajícím předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, které opravňuje k podnikání v oboru „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, Montáž a opravy plynových zařízení“ a „Projektová činnost ve výstavbě“ nebo jejich ekvivalent. V případě, že uchazeč bude sám dodavatelem plynového tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotle, musí doložit, že má oprávnění k


podnikání vztahující se k výrobě plynového tepelného čerpadla a kondenzačního plynového kotel. 5.2.4 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Technologické zařízení staveb“ a „Pozemní stavby“, vždy minimálně pro jednu osobu. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je energetickým auditorem dle zákona č. 406/2000 Sb. (Uchazeč předloží Osvědčení energetického auditora vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR). Uchazeč doloží k uvedeným osvědčením čestná prohlášení o postavení příslušných odborně kvalifikovaných fyzických osob vůči uchazeči. V případě, že příslušná odborně kvalifikovaná fyzická osoba není sama uchazečem a uchazeč nedoloží čestné prohlášení o existenci pracovního či obdobného poměru této osoby k uchazeči, bude vztah mezi touto odborně kvalifikovanou fyzickou osobou a uchazečem posuzován jako subdodávka.

5.3 Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona) 5.3.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních a montážních prací obdobného charakteru (staveb) provedených (dokončených) dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění minimálně u 3 stavebních prací obdobného charakteru, přičemž minimálně 1stavba musí zahrnovat i montážní práce spočívající v rekonstrukci technologie tepelného zdroje na zemní plyn o instalovaném výkonu min. 50 kW /zakázka. Za montážní práce obdobného charakteru se považují montážní práce, jejímž předmětem bylo provedení kompletní rekonstrukce tepelného zdroje na zemní plyn (zahrnuje instalaci strojní části, provedení rozvodu plynu, el. energie a MaR, odkouření a napojení na soustavu ÚT a TV) o instalovaném výkonu min. 50 kW/zakázka. Seznam montážních prací dodavatele bude podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena


kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu. Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem bylo zateplení obvodových konstrukcí a střešních plášťů v minimální výši 3,0 mil. Kč bez DPH/zakázka. Seznam stavebních prací obdobného charakteru bude podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno/služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli Součástí osvědčení musí být uvedení ceny referenční zakázky, doba a místo provádění referenční zakázky. Osvědčení musí dále obsahovat údaj o tom, zda nejvýznamnější referenční stavební práce byly provedeny řádně a odborně, současně musí být v osvědčení uvedena kontaktní osoba příslušeného objednatele, u které bude možné poskytnutí referenční zakázky ověřit, včetně kontaktu na tuto osobu. 5.3.2 Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 3 písm. c) zákona osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za řízení a realizaci prací, vč. uvedení pracovně-právního či obdobného vztahu této osoby k uchazeči formou čestného prohlášení. Uchazeč musí mít k dispozici následující osoby:  hlavní stavbyvedoucí – minimálně středoškolské vzdělání, praxe v délce minimálně 5 let z toho praxe při řízení, staveb obdobného charakteru v délce minimálně 3 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „Pozemní stavby“, realizace minimálně 3 referenčních zakázek obdobného charakteru (zateplení budovy, včetně zateplení obvodového pláště a výměny výplní otvorů, s finančním objemem minimálně 3.000.000,Kč bez DPH), na které se hlavní stavbyvedoucí v obdobné funkci osobně podílel;  technolog – minimálně středoškolské vzdělání, praxe při řízení staveb/dodávek obdobného charakteru v délce minimálně 3 let, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro obor „Technologická zařízení staveb“, minimálně 2 referenční zakázky obdobného charakteru, jejíž součástí byla dodávka alespoň 2 ks plynového tepelného čerpadla na zemní plyn, a 1 referenční zakázka obdobného charakteru, jejíž součástí byla dodávka nebo rekonstrukce tepelného zdroje na zemní plyn s minimálním instalovaným výkonem 50 kW, na kterých se technolog v obdobné funkci osobně podílel. Uchazeč předloží seznam pracovníků, který musí obsahovat jména a příjmení pracovníků, pozici či funkční zařazení, délku praxe v relevantním oboru odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky dle jednotlivých funkčních pozic. Uchazeč dále předloží doklady o dosaženém vzdělání, autorizaci a životopisy jednotlivých pracovníků, ze kterých bude vyplývat splnění výše uvedených požadavků zadavatele a na kterých jednotliví pracovníci podpisem potvrdí jejich správnost a pravdivost. Životopisy musí obsahovat minimálně tyto údaje - jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce v Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

projektovém týmu, popis funkce při plnění veřejné zakázky, nejvyšší dosažené vzdělání včetně oboru, celková délka praxe, přehled profesní praxe ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, přehled nejvýznamnějších referenčních zakázek, na kterých se člen projektového týmu osobně podílel.

5.4 Forma splnění kvalifikace V souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona ve znění novely č. 55/2012 Sb., účinné od 1. dubna 2012 prokazují uchazeči ve zjednodušeném podlimitním řízení ve svých nabídkách splnění všech požadovaných kvalifikačních předpokladů pouze předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; jinými doklady není nutné kvalifikaci prokazovat. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ (dále jen vítězný uchazeč), je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti, se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. ZVZ. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a § 126 zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším tří měsíců. Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Součástí osvědčení musí být i příslušná příloha, z níž vyplývá, v jakém rozsahu uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, musí každý z nich splnit kvalifikaci podle § 53 odst. 1 a § 54 písm. a) zákona; zbývající kvalifikaci musí splnit alespoň jeden z nich. Pokud podává nabídku více uchazečů společně, jsou povinni přiložit k nabídce originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky, zavázáni společně a nerozdílně. Z této smlouvy musí být patrné, kdo vystupuje a jedná jménem všech uchazečů, kteří podávají společnou nabídku a v této smlouvě musí být jednoznačně definován i rozsah jeho zmocnění, zejména jeho zmocnění k podpisu příslušné smlouvy na veřejnou zakázku. Zahraniční osoba prokazuje splnění základních kvalifikačních kritérií doklady podle právního řádu platného v zemi jejího sídla, případně bydliště nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných uchazečů. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce současně s jejich úředně ověřeným překladem do českého jazyka.


Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. § 50 odst. 1, písm. c) zákona. Tam, kde uchazeč dokládá čestné prohlášení, předloží čestné prohlášení podepsáno statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Ostatní záležitosti týkající se kvalifikace jsou upraveny v § 50 a násl. zákona.

Důsledek nesplnění kvalifikace Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zjednodušeného podlimitního. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

6.

Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se koná dne 05.06.2015 v 08.15 hodin. Sraz účastníků je před hlavním vstupem do Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy, Boskovice, Hybešova 53. Případné dotazy plynoucí z prohlídky místa plnění je nutno doručit písemně na osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností, Mgr. Martin Budiš, e-mail: [email protected]. Žádost o informace bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu dodavatele, na kterou bude možno odpověď doručit. Znění dotazu a odpověď bude zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html

7.

Obchodní a platební podmínky

7.1 Obchodní podmínky Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu a jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Tyto obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky – smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

pozmění nebo jinak upraví mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené „........“). Pokud nabídku podává více osob společně (sdružení), příslušným způsobem tuto skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních stran) návrhu smlouvy, jakož i vložením ustanovení ve smyslu § 51 odst. 6 zákona. Dodavatel je povinen objednateli po ukončení díla předložit seznam subdodavatelů (příloha č. 2), kterým v rámci realizace zakázky za plnění jejich části subdodávky uhradil více než 10 % z objemu celkové uhrazené ceny za realizaci této zakázky. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude harmonogram výstavby, ze kterého bude patrno časové i finanční plnění stavby. I tento harmonogram výstavby musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.

7.2 Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo - viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace.

7.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít předem odsouhlasený písemný dodatek ke smlouvě.


8.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

8.1 Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo v čl. IV. odst. 4.1 (příloha č. 3 zadávací dokumentace), v krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a ve formuláři pro rekapitulaci nabídkové ceny dodavatele (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

8.2 Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.

8.3 Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti.

8.4 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na řízení v souvislosti s vydáním kolaudačního rozhodnutí, průkaz energetické náročnosti budovy, dokumentaci skutečného provedení stavby, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

8.5 Ceny jednotlivých dílčích dodávek a prací budou uvedeny v položkových rozpočtech, které vzniknou z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (viz příloha č. 5 zadávací dokumentace) v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterých uchazeč v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tyto budou předloženy v rámci nabídky uchazeče.

8.6 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.


9.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky

Záležitosti týkající se obsahu nabídek upravuje § 68 zákona. Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných částí, řazených v nabídce za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími doporučeními: ČÁST 1 – PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1. Vyplněný formulář „KRYCÍ LIST NABÍDKY“ opatřen podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 2. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace: 2.1. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, 2.2. doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, 2.3. prohlášení uchazeče dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona, 2.4. doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 2.5. další doklady požadované nebo vyplývající ze zadávací dokumentace či zákona (dle § 68 odst. 3 zákona seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou).

ČÁST 2 – NÁVRH SMLOUVY 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Položkový rozpočet díla, který vznikne z podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace) doplněním jednotkových cen jednotlivých položek „slepého rozpočtu“. Položkový rozpočet díla musí být stanoven jako nedílná příloha návrhu smlouvy o dílo. Časový harmonogram a finanční harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky, který bude nedílnou součástí návrhu smlouvy o dílo. Vyplněný formulář pro prokázání osob, s jejichž pomocí hodlá dodavatel veřejnou zakázku splnit (subdodavatelé) - příloha č. 2 zadávací dokumentace. Vyplněný formulář pro cenovou rekapitulaci nabídky dodavatele - příloha č. 4 zadávací dokumentace. Ostatní požadované doklady zadávací dokumentace


10. Podání nabídky Záležitosti týkající se podání nabídek upravuje § 69 zákona. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: Neotvírat „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“ Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. Nabídku podá uchazeč v jednom písemném vyhotovení v českém jazyce. Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD nebo DVD (doklady o prokázání kvalifikace a požadované certifikáty). Každý uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu Word (.doc). Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu zadavatele Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53, se sídlem: Hybešova 53 680 01 Boskovice, a to v pracovních dnech v době od xx. 00 hodin do 09.00 hodin. Dne 15. 06. 2015 je možné podat nabídku od 08.00 hodin do 09.00 hodin, tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o doručení nabídky zadavateli. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány.


11. Informace o termínu a místu otevírání obálek s nabídkami Komise v souladu s ustanovením § 71 a násl. zákona o veřejných zakázkách otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami v sídle zadavatele, dne 15. 06. 2015 v 09.00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit pověření zástupci uchazečů (maximálně jedna osoba za uchazeče). Komise při otvírání obálek bude kontrolovat, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a návrh smlouvy je podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky.

12. Požadavek na varianty nabídek podle § 70 zákona Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky.

13. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny z hlediska přiměřenosti ve vztahu k předmětu zakázky (posouzení z hlediska přiměřenosti představuje posouzení, jestli jde či nejde o mimořádně nízkou nabídkovou cenu). Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní - li uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí - li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena.

14. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 14.1 Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti.

14.2

Podmínky mající vliv na realizaci veřejné zakázky

Dodavatel je povinen dodržovat následující:


 



 



práce budou prováděny za provozu a dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod školy, prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provést práce nutné k realizaci zakázky budou předem specifikovány objednavatelem a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního volna a klidu, budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení jednotlivých kanceláří a jiných prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny,..), neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod. nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

14.3 Reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

14.4 Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním stavu.

14.5 Zadavatel si ve smyslu ust. § 60 odst. 2 ZVZ a ust. § 76 odst. 6 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení uveřejněním na profilu zadavatele. Oznámení o vyloučení se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění.

14.6 Zadavatel si ve smyslu ust. § 81 odst. 4 ZVZ vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se v takovém případě považuje za doručené okamžikem uveřejnění.

14.7 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

14.8 Uchazeči je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti), za předpoklad, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Uchazeči berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraných uchazeč povinen smluvně zavázat také své subdodavatel.

14.9 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

14.10 Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html

14.11 Vybraný dodavatel je povinen pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti poškození, případně zničení díla a to až do celkové hodnoty díla a toto pojištění udržovat po celou dobu realizace díla v platnosti. Podrobné požadavky na rozsah a způsob pojištění jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

14.12 Dodavatel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce.

14.13Dodavatel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace.

14.14 Nabídka i veškeré písemnosti musí být předloženy v českém jazyce, s výjimkou odborných názvů či pojmů. Pokud by uchazeč použil v nabídce informace, dokumenty nebo písemnosti v jiném jazyce, je povinen doložit zároveň i jejich překlad do českého jazyka. Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručeny zadavateli v českém jazyce.


Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem (uchazečem) bude probíhat v českém jazyce.

14.15 Uchazeč odpovídá za škodu způsobenou zadavateli neposkytnutím dotace na realizace této investiční akce z prostředků Státního fondu životního prostředí z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí zadavateli (viz. obchodní podmínky).

14.16 Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to:  pracovníka pověřeného vedením stavby  pracovníka odpovědného za zpracování projektové realizační dokumentace, návrhu provozních předpisů  pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla  pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli

15. Požadavek na informaci o subdodavatelích 15.1

Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval zakázku formou subdodávek.

15.2 V případě, že části zakázky budou plněny formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce.

15.3 Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Veřejná zakázka – „Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice“

15.4

Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění.

15.5 Dodavatel je povinen po ukončení plnění dle uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem ve smyslu § 147a ZVZ předat zadavateli seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny; zadavatel je povinen ve smyslu § 147a ZVZ tento seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny, zveřejnit na svém profilu zadavatele.

16. Další podmínky Textová část zadávací dokumentace bude poskytnuta formou neomezeného dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html. Uchazeč je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením § 49 zákona. Žádosti o dodatečné informace doručí uchazeči písemně na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností - Mgr. Martin Budiš, mail: [email protected]. Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. Tyto změny budou zveřejněny na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V souladu s ustanovením § 43 zákona o veřejných zakázkách zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 120 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně


písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost archivovat veškeré dokumenty související se zakázkou na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky, má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (SFŽP, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) do objektů a na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace. Dodavatel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o dodavateli, zadavateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a dle Pravidel pro publicitu a vizuálního označení uvedených v příručce pro příjemce – www.sfzp.cz. Dodavatel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele. Zadavatel požaduje, aby vítězný uchazeč nejpozději ke dni podpisu smlouvy sdělil zadavateli informace o osobách odpovědných za realizaci stavby, a to: • pracovníka odpovědného za zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, návrhu provozních předpisů, • pracovníka pověřeného koordinací dodávek /subdodávek a kompletací díla, • pracovníka odpovědného za vedení a zasílání účetních dokladů vůči zadavateli, • pracovníka odpovědného za propagaci stavby.

17. Jistota Zadavatel požaduje v souladu s § 67 zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 100.000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou bankovní záruky (ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) nebo formou složení peněžní částky na níže uvedený účet, případně formou pojištění záruky (dále jen "peněžní jistota"). Peněžní jistotu složí zájemce na účet 2000136687/2010, vedený u Fio banka, a.s., variabilní symbol je IČ uchazeče. Doklad o složení jistoty. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch uvedeného účtu nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo


originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. Nedodržení tohoto požadavku může být důvodem k vyřazení nabídky v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona VZ a vyloučení uchazeče v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona VZ. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy uchazeč v rozporu se zákonem nebo se zadavatelem stanovenými zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu podle § 82 odst. 2 a 3 zákona. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud uchazeč nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle § 82 odst. 3 zákona. Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka nesmí obsahovat podmínky nebo výhrady ztěžující realizaci práv zadavatele. Pozn. Originál bankovní záruky musí být předložen zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem. Originál bankovní záruky bude uložen v nabídce tak, aby mohl být prostřednictvím uchazeče vrácen neporušený bankovnímu ústavu, který bankovní záruku vydal. Prostá kopie této bankovní záruky bude pevně spojena s nabídkou. Uchazečům umístěným na 4. a dalších místech bude originál vrácen po rozeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uchazečům na 1, 2. a 3. místě bude vrácen po podpisu smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Uchazeč předloží zadavateli písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v § 67 odst. 7 zákona. Originál pojištění záruky, resp. písemného prohlášení vydaného pojistitelem, musí být předložen zadavateli v obálce s originálem nabídky, avšak nespojený s žádným svazkem. U nabídek podaných společně více dodavateli je nutné poskytnout vždy jen jednu bankovní záruku nebo pojištění záruky. Nelze tedy poskytnout jistotu ve formě složených bankovních záruk a/nebo složených pojištění záruk, tzn. je nepřípustné, aby někteří nebo všichni členové sdružení předložili více bankovních záruk nebo více pojištění záruk nebo jejich kombinaci v určité výši, jejichž celkový součet by se rovnal celkové výši jistoty (bankovní záruky nebo pojištění záruky) požadované zadavatelem. V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou, která uchazeče


zastupuje, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky, ve kterém uchazeč uvede údaje pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění:  Platební údaje pro vrácení peněžní jistoty:  Číslo úctu:  Kód banky:  Název banky:  Adresa pobočky:

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů Příloha č. 3 - Vzor smlouvy o dílo Příloha č. 4 - Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny dodavatele Příloha č. 5 - Projektová dokumentace v rozsahu pro provedení stavby a výběr zhotovitele, včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr Příloha č. 6 – Čestné prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Boskovicích dne 29.05.2015

................................................................... Ing. Mgr. Pavel Vlach ředitel školy


Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Recommend Documents