Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága tagjai részére
M EG H Í V Ó Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2014. december 16-án (kedd) 14.30 órakor rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom Ülés helye:
Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz.4.
Napirend: Nyílt ülés: 1. Javaslat „Gyáli Liliom Óvoda felújítása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére 2. Javaslat a „Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázat feltételes közbeszerzésének megindítására G y á l, 2014. december 11.
Tisztelettel: Czotter Ferenc s.k. a PGB elnöke A kiadmány hiteléül: 2014. december 11. Tóth Istvánné bizottsági titkár
Tárgy: Javaslat „Gyáli Liliom óvoda felújítása” megnevezésű közbeszerzési eljárás megkezdésére Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! Gyál Város Önkormányzata a 108/2014.(VI.26.) sz. határozatában döntést hozott, hogy a Gyáli Liliom Óvoda (2360 Gyál, Liliom utca 13-15.) mindhárom épületét magában foglaló új koncepció kidolgozására kéri fel Bor Tamás tervezőt. Több vázlatterv alapján sikerült kiválasztani és az intézmény vezetőjével is egyeztetve kialakítani a végleges koncepciót. A Képviselő-testület 177/2014.(X.30.) sz. határozatában felkérte a tervezőt a tervek engedélyeztetésére. Az óvoda felújítási terveinek engedélyeztetése és a kiviteli tervek kidolgozása folyamatban vannak, a felújítási munkák megvalósításának következő lépése a kivitelező kiválasztása. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról, a Bíráló Bizottság eseti tagjairól, valamint meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkért ajánlattevők személyéről és a tárgyalást lefolytató személyéről szóló döntést a tisztelt Bizottság hozza meg. A Bíráló Bizottság tagjai a Szabályzat szerint: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Diera Éva irodavezető Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda, Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Eseti tagként javasoljuk bevonni: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadókat, és Máthé Márkot a Perfectus Kft. képviseletében. Kérem a tisztelt Bizottságot, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 1. elfogadja, a „Gyáli Liliom óvoda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása és eredményes lefolytatása érdekében. 2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: dr. Dóka Zsolt és dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadók, és Máthé Márk. 3. a tárgyalás lefolytatására jogosult szerv: közbeszerzési munkacsoport. 4. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
2014. december 30. Munkacsoport
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:
----
Az előterjesztést készítette:
Kristóf Zoltán
Gyál, 2014. december 11. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője
Melléklet:
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezete
Kiegészítő iratok (Részvételi szakasz) Gyál Város Önkormányzata
Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése KÉ-
/2014.
2014. december
1
Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014. Tisztelt Jelentkező! 1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
Gyál Város Önkormányzat (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a fenti projektet közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg. Ajánlatkérő a szerződés tervezetét már az eljárás jelen, részvételi szakaszában, digitális formában jelentkezők rendelkezésére bocsátja. FIGYELEM, a Kbt. 60. § (4) bekezdése szerint a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. Kérjük erre fokozottan ügyelni szíveskedjenek, hogy részvételi jelentkezésük ne tartalmazzon ajánlati elemeket! A Kbt. 74. § (3) bekezdés szerint a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz. A részvételi jelentkezés formai követelményei a következők: a. A részvételi jelentkezést (1 eredeti példányt) zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b. A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az anyagban való tájékozódása, illetve az anyagra való hivatkozása érdekében szükséges; c. A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; d. A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a jelentkező vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. e. A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. A jelen dokumentáció tartalmazza a részvételi jelentkezéshez szükséges információkat, a vállalkozási szerződés tervezetét, valamint egyes nyilatkozatmintákat. A jelen dokumentációt a részvételi könnyítése céljából elektronikusan is rendelkezésére bocsátja ajánlatkérő, a nyilatkozatminták kitöltése érdekében. A részvételi jelentkezés érvénytelen, ha bármely okból nem felel meg a részvételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hiánypótlás a Kbt-ben meghatározott mértékben lehetséges. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés benyújtásával elfogadja a közbeszerzési eljárás során az elektronikus kapcsolattartást, mely e-mailen és/vagy faxon történik a részvételre jelentkező részvételi nyilatkozatán rögzített elérhetőségein. Részvételre jelentkező köteles gondoskodni arról, hogy a nyilatkozaton rögzített elérhetőségein a kapcsolattartás folyamatosan és hibamentesen biztosított legyen, az ennek megszegéséből eredő kárt és kockázatot viselni köteles. Részvételre jelentkező köteles a dokumentációt átvétel előtt megvizsgálni. Utólag nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentációt nem, vagy hiányosan vette át. Részvételre jelentkezőnek az eljárás során egy, egységes szerkezetű írásos részvételi jelentkezést kell készítenie, mely a részvételi határidő lejárta után semmilyen formában – még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén – sem módosítható (kivéve a hiánypótlás körét). Ajánlatkérő külön meghívót nem küld a részvételre jelentkezőknek, a jelen Dokumentáció tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra.
2
12.
A közös részvételi jelentkezés lehetősége: Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) részvételi jelentkezését is elfogadja. Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös részvételre jelentkezők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak különösen a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: A konzorciumot képviselő cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az Ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a döntéshozatalra; A konzorciumot képviselő természetes személy megjelölése és aláírás mintája; A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; A közös részvételre jelentkezők egymás közötti munkamegosztása; Pénzügyi rendelkezés arra vonatkozóan, hogy Ajánlatkérő a konzorcium mely tagjának/tagjainak teljesítsen (a bankszámlaszám megjelölésével); A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. A szerződő tagok személye a szerződés teljesítéséig csak akkor változhat, ha ehhez az Ajánlatkérő (megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult és arra a hatályos jogszabályok lehetőséget adnak. A konzorciális szerződést csatolni kell a részvételi jelentkezéshez.
13.
A részvételi jelentkezés elvárt tartalmi felépítése: ld. minta tartalomjegyzék szerint. a) Borítólap b) Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék c) Ajánlati nyilatkozat (felolvasólap) nyilatkozatminta kitöltésével a) A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat b) Kizáró okok hiányának igazolása c) Pénzügyi-gazdasági alkalmasságról szóló nyilatkozat (vagy igazolások a felhívás szerint) d) Műszaki-szakmai alkalmasságról szóló nyilatkozat (vagy igazolások a felhívás szerint) e) Aláírási címpéldány f) Egyéb iratok szükség szerint (pl. meghatalmazás, változásbejegyzés igazolása) g) Beárazott tételes költségvetés (Dokumentációban kiadott tételes árazatlan költségvetés alapul vételével, figyelembe véve adott esetben a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is.)
14.
Csomagolás: A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
„Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzés. A részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!” A részvételi jelentkezést CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani lehetőleg PDF formátumban úgy, hogy az aláírást, oldalszámozást követően kell teljes terjedelemben beszkennelni, lehetőleg nem laponként, hanem legalább 30-50 oldalanként egy fájlba szerkesztve, amennyiben ez technikailag megoldható. 15. 16.
A részvételi jelentkezéssel a részvételre jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. A későbbi ajánlatételi szakaszban az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó információk az alábbi honlapokon szerezhetők be (amennyiben az adott eljárás esetén ez kötelezettségként jelenik meg): 1) Nemzeti Munkaügyi Hivatal [1024 Budapest, Margit krt. 85., tel.: (80) 204-292, (1) 346-9400] 2) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal [1145 Budapest Columbus u. 17-23 Tel.: +36-1-301-2900. Fax: +36-1-301-2903] 3) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat FőKözségi Intézete
3
[1138 Budapest, Váci út 174., tel.: (1) 465-3800] 4) NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága [1134 Budapest, Dózsa György út 128-130.; tel: 06-1-427-3200] 5) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség [1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. tel: 06-1-224-9100] 6) Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság [1055 Budapest, Szalay u. 10-14., tel: tel: 06-1-795-1100] 17.
Előzetes információk az ajánlattételi szakasszal kapcsolatba: Az ajánlatok elbírálása az ajánlattételi szakaszban: a.) A minden tekintetben érvényes ajánlatokat az Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el, a Részvételi Felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján. b.) Részszempontonként az adható pontszám 1 – 100 egész pont. c.) A pontkiosztás módszere: 1. részszempont: nettó ajánlati ár Az ajánlati ár tekintetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a további ajánlatok pontszámainak kiszámítása a fordított arányosítás módszerével történik az alábbi képlet szerint: Értékarányosítás: Ajánlatkérő számára a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A legkedvezőbb tartami elem kapja a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerül kiszámításra a pontszám, az alábbi képlet segítségével.
A P Pmin legjobb Pmax Pmin Avizsgált
azaz
P
Alegjobb Avizsgált
P: P max : P min : A legjobb : A vizsgált :
Pmax
P min Pmin
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az Ajánlattevő a szerződéstervezetben és annak mellékleteiben minden áradatot köteles nettó ár formájában megadni. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak a magyar forint lehet. Az Ajánlattevők az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis annak magában kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt, így a teljes körű használatba bocsátáshoz, a műszaki átadás-átvételhez szükséges munkák, és a
4
helyreállítási munkák ellenértékét. Ebbe az ellenértékbe beleértendő minden, jogszabály által megkövetelt vizsgálat, mérés, a kiviteli tervkészítés költségei, továbbá a műszaki lebonyolítás költsége. Mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, továbbá a közbeszerzés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges munkák, szolgáltatások elvégzésének ellenértékét az ajánlati árnak tartalmaznia kell.
2. részszempont: benyújtani tervezett számlák száma (db) Az Ajánlatkérő a beruházás folyamatos finanszírozásának biztosítása érdekében tette értékelési szemponttá a benyújtani tervezett számlák számát. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő által az eljárást megindító felhívásnak és az ajánlattételi dokumentációnak megfelelően összeállított és az ajánlat részeként benyújtott előzetes megvalósítási-fizetési ütemtervben meghatározott számlabenyújtási időpontokat veszi figyelembe a jelen értékelési részszempontra adott ajánlattevői vállalások értékelésénél. Benyújtani tervezett számlának számít az előlegszámla, a részszámla és a végszámla egyaránt. Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a benyújtani tervezett számlák száma tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a benyújtani tervezett számlák minimum, ill. maximum db számát az alábbi táblázat ismerteti. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, a minimális mértéket el nem érő megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő – a fentiek alapján – a benyújtani tervezett számlák számát veti össze. Az Ajánlatkérő a legkevesebb benyújtott számlát értékeli a legkedvezőbbnek az értékelés során, ennek megfelelően a legalacsonyabb mértékű megajánlás a maximális 100 pontot kapja. Az Ajánlatkérő a benyújtani tervezett számlák száma tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Benyújtani tervezett számlák száma (db) 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4≥
Pontérték 1 5 10 15 25 35 45 55 65 80 100
3. részszempont: késedelmi kötbér mértéke (Ft/nap) Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a napi késedelmi kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a késedelmi kötbér mértéke minimum napi 50.000 Ft, maximum napi 500.000 Ft. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a napi késedelmi kötbér megajánlásnál egyértelműen, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a késedelemmel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a késedelmi kötbér értékének minden egyes késedelmes nap után ugyanakkora összegűnek kell lennie. A késedelmi kötbér a jelen közbeszerzési eljárás tárgyaként meghatározott létesítmények megépítésére és az Ajánlatkérő részére történő átadására vonatkozik, és a rész és a végteljesítési határidő eredménytelen elteltétől számítható fel. Az Ajánlatkérő a késedelmi kötbér tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával.
5
A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Késedelmi kötbér (Ft/nap) Pontérték 50.000 1 50.001 – 100.000 5 100.001 – 150.000 10 150.001 – 200.000 15 200.001 – 250.000 20 250.001 – 300.000 30 300.001 – 350.000 45 350.001 – 400.000 60 400.001 – 450.000 75 450.001 – 499.999 90 500.000 ≤ 100
4. részszempont: jótállás időtartama (hónap) Az Ajánlattevő köteles az általa teljesített építési és szerelési munkára a teljes körű átadás-átvétel befejezésének napjától számított legalább 12 hónapos időtartamra teljes körű jótállást vállalni. Az Ajánlatkérő a jótállási idő tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Vállalt jótállási idő (hónap) 12 – 18 19 – 24 25 – 30 31 – 36 37 – 42 43 – 48 49 – 54 55 – 59 60 ≤
Pontérték 1 15 30 45 60 70 80 90 100
d.) Az ajánlat végső pontszámát a bírálati részszempontonkénti pontszámoknak a részszemponthoz rendelt súlyszámmal való szorzatainak összege adja. 5. részszempont: Intézmény megfelelő működésének akadályozása esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér mértéke (Ft/nap) Az Ajánlattevők jelen értékelési szempont keretében a hibás teljesítési kötbér tekintetében tehetnek megajánlásokat azzal, hogy a hibás teljesítési kötbér mértéke minimum napi 50.000 Ft, maximum napi 500.000 Ft. A maximális mértéket meghaladó megajánlás esetén azt az Ajánlatkérő többletpontszámmal már nem értékeli. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a hibás teljesítési kötbér megajánlásnál egyértelműen, számmal legyen meghatározva (magyar forintban) a hibás teljesítéssel érintett napokra vonatkozó kötbér. Az Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a hibás teljesítési kötbér értékének minden egyes hibás teljesítéssel érintett nap után ugyanakkora összegűnek kell lennie. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér tekintetében megtett Ajánlattevői megajánlások értékelésénél abszolút értékelési módszert alkalmaz hasznossági függvény alkalmazásával. A hasznossági függvény alapján az adott Ajánlattevői megajánláshoz rendelt pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: Intézmény megfelelő működésének akadályozása esetén Pontérték fizetendő hibás teljesítési kötbér (Ft/nap)
6
50.000 50.001 – 100.000 100.001 – 150.000 150.001 – 200.000 200.001 – 250.000 250.001 – 300.000 300.001 – 350.000 350.001 – 400.000 400.001 – 450.000 450.001 – 499.999 500.000 ≤
1 5 10 15 20 30 45 60 75 90 100
7
Nyilatkozat minták Kérjük a Tisztelt Jelentkezőket, hogy legalább az alábbi nyilatkozatminták szerinti tartalommal adják meg a megfelelő nyilatkozatokat!
8
RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014.
Ajánlatkérő: Gyál Város Önkormányzata
Jelentkező: cégnév: Székhely: Képviseli: Telefon: E-mail: Fax:
9
Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014. Tartalomjegyzék
… oldal Borítólap … oldal Oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzék … oldal Jelentkezési nyilatkozat (felolvasólap) (nyilatkozatminta) … oldal A Kbt. 40. § (1) bekezdés és 55. § (5)-(6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nyilatkozatminta) … oldal Kizáró okok hiányának igazolása … oldal Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása (a felhívás szerint) … oldal Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (a felhívás szerint) … oldal ISO 9001 minőségirányítási rendszer, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány … oldal munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), vagy azzal egyenértékű tanúsítvány … oldal Aláírási címpéldány … oldal Egyéb iratok (szükség szerint pl.: Közös részvételre jelentkezők megállapodása, meghatalmazás, stb.)
10
Jelentkezési nyilatkozat (felolvasólap) Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014. Hivatkozással a fenti közbeszerzés részvételi felhívására és a kiegészítő iratokra, jelentkezést nyújtunk be, a részvételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. Jelentkező neve: ......................................................................................................................................................... székhelye:................................................................................................................................................................... levelezési címe: .......................................................................................................................................................... adószám: .................................................................................................................................................................... cégjegyzékszám: ........................................................................................................................................................ telefonszáma: .............................................................................................................................................................. faxszáma:……………………………………………………………………………………………………………. e-mail címe: ................................................................................................................................................................ Jelentkezőnek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolása: mikro vállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a Kkvt. hatálya alá. (A megfelelő szövegrész „x”-szel jelölendő!) Hozzájárulunk ahhoz, hogy ajánlatkérő a Kbt-ben meghatározott nyilvánosság biztosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségének eleget tehessen. ………………………., 2015. …………….……. ……………………………………..…………… Cégszerű aláírás
11
Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdés és 55. § (5)-(6) bekezdés alapján Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014. Jelentkező neve:……………………………………………………………………………....... székhelye: ……………………………………………………………………….…...... nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárásban I. A közbeszerzésnek azok a részei amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni:
vagy nincs a közbeszerzésnek olyan része, melynek a teljesítésével összefüggésben ajánlattevő alvállalkozót venne igénybe. II. A fenti kiszervezett részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 10% feletti alvállalkozó neve
10% feletti alvállalkozó címe
10% feletti alvállalkozó adószáma, cégjegyzékszáma
10% feletti alvállalkozó teljesítésének megjelölése (az általa elvégzendő feladat)
10% feletti alvállalkozó teljesítésének %os aránya (maximum 25%)
vagy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. III. Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi gazdasági szereplőt kívánjuk igénybe venni, megjelölve a Részvételi Felhívásban meghatározott azon alkalmassági minimumkövetelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az adott szervezet erőforrására támaszkodunk:
12
Azon alkalmassági követelmény(ek) (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés igazolására Ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik
Szervezet neve, székhelye, adószáma
vagy A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira nem támaszkodok. Amennyiben releváns: Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk: a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybe vételének módja (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül):
és/vagy b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi építési beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk – amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során – az alábbi módon vesszük igénybe: Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során történő tényleges igénybe vételének módja:
és/vagy c) nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, abban az esetben benyújtjuk annak a szervezetnek a nyilatkozatát, amelynek adatait a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, miszerint a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt a jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. ………………………., 2015. …………….……. ……………………………………..…………… Cégszerű aláírás
13
Nyilatkozat a kizáró okokról Tárgy: Gyál Város Önkormányzata Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása KÉ-…………/2014. Jelentkező neve:……………………………………………………………………………....... székhelye: ……………………………………………………………………….…...... nyilatkozom, I. Nem állnak fenn cégünkkel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt, a részvételi felhívásban megjelölt kizáró okok. II. II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. (A megfelelő II/1., II/2. pont aláhúzandó!) (A II/1. pont választása esetén, vagyis, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor vagy a III/1. vagy a III/2. pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!) III. III/1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: Név Állandó lakóhely vagy III/2. Nyilatkozom, hogy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos társaságunkban nincsen. IV. A Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan nyilatkozom arról, hogy cégünkben VAN / NINCS 1 olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely cégünkben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Amennyiben van ilyen szervezet, kérjük megnevezni (név, székhely cím): Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn a megnevezett szervezet vonatkozásában. V. A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. vagy A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót. VI. 1
Megfelelőt kérjük aláhúzni!
14
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56-57. § szerinti kizáró okok hatálya alá. vagy Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet. ………………………., 2015. …………….……. ……………………………………..…………… Cégszerű aláírás
15
Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása a felhívás szerint, kérjük a vonatkozó iratokat csatolni!
16
Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása a felhívás szerint, kérjük a vonatkozó iratokat csatolni!
17
ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány (Kérjük becsatolni!)
18
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007), vagy azzal egyenértékű tanúsítvány (Kérjük becsatolni!)
19
Aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (Kérjük becsatolni!)
20
Egyéb iratok szükség szerint
21
Ajánlatkérő Szervezet:
Hirdetmény tipusa Gyál Város Önkornányzata
Címzett:
Rozgonyi Erik
Cím:
Kőrösi út 112-114.
Ir.szám:
2360
Város/Község:
Gyál
Ország:
Magyarország
Telefon:
29/540-937
Telefax:
29/340-028
E-mail:
[email protected]
Internet cím(URL):
http://www.gyal.hu/
(Nemzeti) Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01
Állapota Iktatva
Értesítő levelek Nincs levél
Hiánypótló levelek Nincs levél Iktatószám Előzmény
-
Kapcsolódó hirdetmény
-
Korábbi tartalmi állapot Nincsen korábbi tartalom Iktatási időpont
Iktatási szám
2014.12.14
26304/2014
Befizetések Dátum
Befizető
Terjedelem Oldalszám:
Mód Árazás
1
Egységár :
150000
Ára
150000
Összeg
Hirdetmény rövid tartalma Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése
Megjegyzés
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK16208 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: Kbt. 122. § (4) bekezdés, hirdetményes tárgyalásos d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: 494 970 350 e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 2014.12.14 h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: kötelező i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: nem jogosult Egyéb közlemény:
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV ,
CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Gyál Város Önkornányzata Postai cím: Kőrösi út 112-114. Város/Község Gyál Kapcsolattartási pont(ok):
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország Telefon: +36 29540937
Címzett: Rozgonyi Erik E-mail:
[email protected]
Fax: +36 29540945
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gyal.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű
[ ] Közszolgáltató
[x] Regionális/helyi szintű
[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
[ ] Közjogi szervezet
[ ] Egyéb
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [x] Általános közszolgáltatások
[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Honvédelem
[ ] Szociális védelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Környezetvédelem
[ ] Oktatás
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[ ] Egyéb (nevezze meg):
[ ] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[ ] Vasúti szolgáltatások
[ ] Villamos energia
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[ ] Kikötői tevékenységek
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
[ ] Repülőtéri tevékenységek
[ ] Víz
[ ] Egyéb (nevezze meg):
[ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[x] Kivitelezés
[ ] Adásvétel
Szolgáltatási kategória száma:
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Lízing
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
[ ] Bérlet
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
[ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye: Gyál, Liliom utca 13.-15. (hrsz: 3551/3.) NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [ ] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke(csak
számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése tárgyú építés-szerelési vállalkozási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 45214100-1 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre
[ ] egy vagy több részre
[ ] valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Két épület elbontásra kerül, valamint a meglévő és felújítandó épület közé, e három épületszárnyat összekötő központi épület épül. A kivitelezés két ütemben történik. Az 1. ütem vonatkozásában ajánlatkérő kötbérterhes részhatáridőt ír elő a szerződés-tervezetben foglaltak szerint. Az ütemek részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás fogja majd ismertetni. Az első ütem befejezésének kötbérterhes részhatárideje 2015. augusztus 03.-a. A kivitelezőnek a 275/2013
(VII.16) számú Kormányrendelet szerint szükséges az építménybe beépítésre kerülő termékek teljesítményének igazolása. Jellemző mennyiség: Földszint: A. ép. 430,5 m2, B. ép. 357,7 m2, C. ép. 444,0 m2, K. ép. 330,2 m2 Galériaszint: 117,2 m2, Tetőtér: 81,0 m2 Nettó alapterület mindösszesen: 1747,3 m2 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) A részvételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint: • Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér mértéke az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 2. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint 50.000 Ft/nap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbbvállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számúpontot ad, pedig 500.000 Ft/nap. Késedelmes teljesítés esetén a megfizetendő késedelmi kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 10 %-át. • Az intézmény nem megfelelő működése esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér: mértéke az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 5. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint 50.000 Ft/nap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számúpontot ad, pedig 500.000 Ft/nap. Az intézmény működésének akadályozás esetén a megfizetendő kötbér maximális mértéke nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 10 %-át. Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett érvényesítheti szavatossági igényeit is. • Teljesítési biztosíték: mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a, mely a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. • Jótállás: időtartama az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 3. számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet kevesebb, mint 12 hónap, a legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, pedig 60 hónap. • Jótállási biztosíték: mértéke a nettó szerződéses ár 2 %-a, mely a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerint teljesíthető. • Előleg visszafizetési biztosíték: - amennyiben előleg igényléssel él ajánlattevő - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a.) pontja szerint, a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5 %-a értékén, de maximum az igényelt előleg összegének mértékéig. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek további részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A szerződés finanszírozása az Ajánlatkérő saját költségvetése terhére történik. Ajánlatkérő előleget biztosít igény esetén, a nettó vállalkozási díj legfeljebb 5 %-a erejéig, a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján. Az előlegfizetés feltétele az előleg visszafizetési biztosítéknak a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti rendelkezésre bocsátása. Számlázás: a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általikézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel avonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt., 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet, az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Ptk. 6:130 § (1)-(2)bekezdés. Az ajánlatkérő biztosítja részszámlák benyújtásának a lehetőségét. Részszámla nyújtható be legfeljebb kéthavi gyakorisággal, az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. Vállalkozó köteles részszámlát kibocsátani a teljes ajánlati ár göngyölítve megadott 25, 50, és 75 százalékának megfelelő összegről. A végszámla a szerződésben meghatározott módon éstartalommal való teljesítést és a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be. A végszámla nem lehet kisebb, mint az ajánlati ár 20 százaléka. A benyújtani tervezett számlák száma az ajánlatok értékelése során értékelésre kerül, mint 4.számú értékelési részszempont (lásd: AF IV.2.1) pont)). A Kbt. 71. § (7) bekezdése szerint azajánlatkérő előírja, hogy a megajánlás nem lehet több mint 12 db, az ajánlatkérő meghatározza,hogy az adott ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokraegyaránt a felhívás V.3.3.1) pontja szerinti ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, 4 db. Az ellenszolgáltatás teljesítése: a) az igényelt előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül; b) a Vállalkozó által benyújtott számlákat a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozótvesz igénybe. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgáltatás kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt összegű, szerződésszerű és ajogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei alapján, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés e)-i) pontjainak megfelelően az alábbiak szerint történik: - a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a 14.§ (1) bekezdés i) pontja alapján harminc napon belül átutalja az ajánlattevőknek; - az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózásrendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A.§ (3) bekezdése szerint azt vagyannak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint azalvállalkozói díj egy részét
visszatartja; - az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait,vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőkéntszerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy azajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); - az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítésellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőkéntszerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-árais tekintettel teljesítették; c) a Vállalkozó által benyújtott számlák tekintetében, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél ateljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe - a számlák kiegyenlítése a műszaki ellenőr általleigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékleteiMegrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A kifizetéssel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 130. § (1), (3), (5)-(6)bekezdésében foglaltakra. Az előleget a részszámlákban szereplő százalékos levonások útján kell visszafizetni. A levonásokatattól a részszámlától kezdődően kell alkalmazni, amelyben az összes igazolt közbenső kifizetésmértéke (az előleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélkül) meghaladja az áfa nélkülszámított ellenszolgáltatás tíz százalékát (10 %); és a levonások mértékét minden részszámla (azelőleg ill. a visszatartás levonása és visszafizetése nélküli) összegének legalább harmincszázalékában (30%) kell meghatározni, mindazon időpontig, amíg az előleg összege visszafizetésrenemkerül.Ha az előleg nem került visszafizetésre a teljesítés befejezéséig, vagy a Vállalkozó általifelmondást, vagy Vis Maior szerinti eseményt megelőzően (az előállt helyzetnek megfelelően) akkoraz előleg teljes hátralevő (vissza nem fizetett) része azonnal esedékessé és a nyertes ajánlattevőáltal az ajánlatkérő részére kifizetendővé válik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezettartalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk.-ban foglaltak az irányadóak. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nincs lehetőség.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is(adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: • Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. • Az eljárásban nem lehet jelentkező az a gazdasági szereplő, amely a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok hatálya alatt áll. • Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), f) szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Igazolási mód: A jelentkezőnek nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § f) pont fc) alpontjában, ill. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő előírja, hogy azokban az esetekben, amikor a kizáró ok hiánya a Kr. szerintinyilatkozattal, irattal kerül igazolásra, az ajánlatba becsatolt nyilatkozat dátuma ne legyen korábbiaz eljárást megindító felhívás feladásának időpontjánál.Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a kizáró okok igazolása során köteles alkalmazni aKözbeszerzési Hatóság kizáró okok vonatkozásában kiadott útmutatóit. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.) Saját, vagy jogelődje utolsó két lezárt üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának benyújtása szükséges, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b.) pontja szerint (mérleg + eredmény-kimutatás, a kiegészítő melléklet nem szükséges), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha a részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételrejelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Részvételre jelentkező akkor alkalmas, ha az utolsó két lezárt üzleti évét tekintve a mérleg szerinti eredménye egynél nem több alkalommal negatív.Ha a részvételre jelentkező a tárgyi irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor alkalmas, ha a tevékenységének kezdete óta származó a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) árbevétele eléri a nettó 300 millió Ft-ot. P2.) Részvételre jelentkező alkalmatlan, ha a jelen felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta bankszámlái bármelyikén az adott számla tekintetében 15 napot meghaladó időtartamban sorban állás előfordult.
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. P2.) Számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a jelen felhívás közzétételénél nem régebbi keltezésű, a vizsgált időszakra, illetőleg, ha a cég alapítása, vagy a számlanyitás a vizsgált időszak kezdetét követően történt, akkor a számlanyitás óta eltelt időszakra vonatkozóan arról szóló nyilatkozat, hogy bankszámlái bármelyikén (a bezárt számlákat is beleértve) sorbanállás előfordult-e és ha igen, akkor összesen milyen időtartamban, attól függően, hogy a jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A számlavezetői nyilatkozatban meg kell adni a számlanyitás dátumát és a számlaszámot is. A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint a P1, P2 alkalmassági követelmény értelemszerűen kizárólagegyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, így elegendő, ha ennek közülük egy felel meg. A Kr. 14. § (4a) bekezdése szerint építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a MagyarKereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített Kr. 14. § (1)bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelelaz ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazolódokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a Kr. 14. § (1)bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §(5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására támaszkodhat, ha az alkalmasság igazolásakorbemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés
teljesítésesorán ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnaktekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül. A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. §(5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására támaszkodhat, ha a gazdasági és pénzügyialkalmasság igazolása során - amennyiben a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaktóleltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésrebocsátható erőforrásokra vonatkoznak akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja azalkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk.6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésénekelmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely másbiztosítékok érvényesítésével nem térült meg Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év jelentősebb közhasználatú építmény (a 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontjában foglaltak szerint) építésre, felújításra, bővítésre vonatkozó építési referenciáinak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában igazolva. M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A részvételre jelentkező alkalmatlan, ha: M1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben összesen legalább 1 db, legalább nettó 300 millió Ft egyedi értékű, alábbi feltételeknek megfelelő referenciával: • az 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pontjában foglaltak szerinti közhasználatú építmény építésére és/vagy bővítésére, és/vagy felújítására vonatkozik. M2. Nem rendelkezik: a.) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős
bekezdés e) pontja alapján annak a szakembernek a bemutatása, akit be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (másolatban is elfogadható), a felsőfokú végzettség, munkahelyek, feladatkörök feltüntetésével, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok, kivéve a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint elérhető információkat, melyeket ajánlatkérő maga szerez be azzal, hogy a jogosultság internetes elérési útvonalát az ajánlatban meg kell adni az ajánlatkérői értékelés könnyítése céljából. Amennyiben nem szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását kell benyújtani az alkalmassági igazolás keretében. Részvételre jelentkezőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, s a nyilvántartásbavétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést - a szakember által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (pl. 2 tanú jelenlétében aláírt irat) rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyben a szakemberkötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincsmás olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésébenvaló munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná (másolatban is
műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti 1 fő felsőfokú végzettségű FMV-Ép/A kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, és b.) 1 fő minőségbiztosítási vezetővel, aki felsőfokú minőségügyi, vagy minőségbiztosítási, vagy minőségmenedzsment mérnök/szakmérnök és építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni minőségbiztosítása területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik, és c.) 1 fő munkavédelmi szakemberrel, aki a munkavédelemért, a munkavédelmi koordinációért felelős, s felsőfokú munkavédelmi mérnök, vagy szakmérnök (vagy ezzel egyenértékű) végzettséggel rendelkezik, s építőipari munkavédelmi koordináció területén legalább 36 hónapos szakmai tapasztalattal bír. Az a.) és c.) pont alatt meghatározott feltételek azonos személy által is teljesíthetőek. M3: Nem rendelkezik ISO14001,vagy EMAS, illetőleg ezekkel egyenértékű akkreditált tanúsítással, illetőleg környezetvédelmi vezetési rendszerrel, vagy nem intézkedett az ezzel egyenértékű környezetvédelmi követelményekmegvalósítása érdekében. Az ajánlatkérő az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) alkalmasságát a Kbt. 55. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel vizsgálja. Az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők) az alkalmassági feltételeknek más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodva is megfelelhet (Kbt. 55. § (5) bekezdés).
elfogadható). M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján a vonatkozó környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, illetőleg a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján az ezzel egyenértékű környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézkedéseinek részletes leírását. Amennyiben részvételre jelentkező az alkalmassági feltételeknek való megfeleléshez más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. § (5) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat és dokumentumokat is csatolni kell részvételi jelentkezéséhez. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [x] igen [ ] nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
[ ] Nyílt
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
[x] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Kbt. 122. § (4) bekezdés [ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [x] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY [x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont
Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF)
60
2. Benyújtani tervezett számlák száma (legalább 4 db legfeljebb 12 db)
15
3. Késedelmi kötbér mértéke (legalább 50.000 Ft/nap legfeljebb 500.000 Ft/nap)
10
4. Jótállás időtartama (legalább 12 hónap, legfeljebb 60 hónap)
5
5. Intézmény megfelelő működésének akadályozása esetén fizetendő hibás teljesítési kötbér 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) [ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap ) Időpont: 08:30 A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 50000 Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértékét (mely nettó 50.000 Ft) kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni. Nyertes Ajánlattevő(k)nek a fenti összeget Gyál Város Önkormányzat 11600006-00000000-21616404 számú, ERSTE Banknál vezetett számlájára kell befizetni, és a vállalkozási szerződés aláírásakor be kell mutatni a befizetési igazolás példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklő bármely érdekelt gazdasági szereplő számára engedélyezi a dokumentációba való betekintést és a dokumentációt átadja (elérhetővé teszi) a Kbt. 52. § (2) bekezdése szerint térítésmentesen az eljárás ajánlattételi szakaszában. Az eljárás részvételi szakaszában a kiegészítő
iratok kizárólag a következő időintervallumban és helyszínen érhetők el: a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától kezdve a részvételi határidő lejártának napjáig a Perfectus Kft. irodájában, munkanapokon 09:00-14:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 08:00 órától 08:30 óráig.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 08:30
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/01/19 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i): [ ] Egyéb: [x] Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/01/05 (év/hó/nap) Időpont: 08:30 Hely: Gyál Polgármesteri Hivatal, földszinti tárgyalóterem Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személyek, szervezetek külön meghívás nélkül.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) A tárgyalásról ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő a hozzászólásokat nem korlátozza. Ajánlatkérő együttesen tárgyal ajánlattevőkkel, először a műszaki tartalomról, beleértve a költségvetést is, majd a szerződéses feltételekről. A műszaki tartalom véglegesítését követően,kellő felkészülési időt biztosítva végső ajánlattételre kerül sor. A végső ajánlattétel részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció fogja ismertetni. A végső ajánlatokat ajánlatkérő nyilvánosan bontja fel. Első tárgyalás tervezett időpontja: 2015. február 6. 09.00 óra.
Helyszín: Gyáli Polgármesteri Hivatal, földszinti tárgyalóterem. V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A kiegészítő iratok másra át nem ruházhatók. A kiegészítő iratok a jelen hirdetmény közzététele napjától a jelentkezési határidő lejártának napjáig hétfő-péntek 09.00-14.00 óráig, a jelentkezési határidő lejártának napján 08:00-08:30 óráig a PerfectusKft.-nél (ld. A.II mellékletet) személyesen, vagy kérésre postai úton szerezhető be. A kiegészítő iratokat a
[email protected] e-mailre, vagy a 06-26-303-678 faxra küldött megkeresésben kell előzetesen igényelni, amelyben személyes átvétel esetén kérjük megadni annak várható időpontját. A kiegészítő iratokat részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 egész pont V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: fordított arányosítás (ld. kiegészítő iratokban) 2., 3., 4., 5. részszempont: hasznossági függvény (ld. kiegészítő iratokban) V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [x] igen [ ] nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. és III.2.3. pont szerint valamennyi V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati biztosítékot fog előírni. Az eljárásban való részvétel feltétele 4 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtása, melynek teljesítését az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő
11600006-00000000-21616404 számú, ERSTE Banknál vezetett számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. Pénzösszeg átutalása (befizetése) esetén legalább a befizetés időpontját szükséges megjelölni az ajánlatban, egyéb esetben a bank vagy biztosító által kiállított garancia biztosításról szóló iratot, vagy kötelezvény eredeti példányát kell csatolni az ajánlatban. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem V.4) Egyéb információk: 1. A részvételi szakaszban az írásbeli összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2015.01.19. 2. A határidőknél az interneten elérhető http://www.pontosido.hu budapesti pontos idő adatok azirányadók. 3. Az ajánlatkérő a Kbt. 67.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 4. A részvételi jelentkezést zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban kötve vagy fűzve papír alapon, valamint elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD-n) PDF formátumban zárt csomagolásban kell elkészíteni és benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat: „Gyáli Liliom Óvoda felújítása és bővítése. Nem bontható fel az ajánlatbontási eljárás kezdete előtt!”. A részvételi jelentkezés minden oldalát (az üreseket nem) folyamatos oldalszámozással, valamint oldalszámokat feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a jelentkezési határidő lejártáig ajánlatkérő A.III melléklet szerinti címén sor került. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat, valamint a jelentkezés és a későbbi ajánlattétel valamennyi költsége jelentkezőt/ajánlattevőt terheli. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „A jelentkezési határidő lejárta előtt nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.” 5. A részvételi jelentkezéshez csatolt idegen nyelvű dokumentumok ajánlattevő általi felelős, szöveghű magyar fordítását is csatolni kell, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentumot követően, vagy azt megelőzően. 6. A részvételi jelentkezéseket postán vagy személyesen az A.III melléklet szerinti címre kell benyújtani. 7. Gazdasági társaság jelentkezőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásához igénybevett gazdasági szereplőnek a hatályos adatait tartalmazó cégkivonatának ajánlatkérő általi bekéréséhez meg kell adni adószámát és cégjegyzékszámát. 8. A postán feladott vagy kézbesítő futárral küldött részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az részvételi határidő lejártáig sor kerül. Az részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés személyes megbízott útján történő leadásakor számoljon azzal, hogy a felhívásban feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe történő elkísérés több percet is igénybe vehet! Ajánlatkérő csak a pontosan a felhívásban megjelölt címen (helyiségben) és a felhívásban meghatározott határidőig leadott részvételi jelentkezéseket tekinti határidőre beérkezettnek! A felhívásban pontosan meghatározott helyen kívül benyújtott részvételi jelentkezések beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 9. Az részvételi jelentkezést, valamint a részvételi jelentkezésbe becsatolt nyilatkozatokat olyan
személy(ek)nek kell aláírni, aki(k) jogosultak a részvételre jelentkező, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat a részvételi jelentkezésbe csatolni kell (aláírási címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) - a részvételre jelentkező, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is (másolatban elfogadható). 10. Az részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60.§ (5) bekezdésében foglaltakra (kifejezett nyilatkozat szükséges). 11. Közös részvételi jelentkezés esetén a részvételi jelentkezéshez csatolni kell: - a közös részvételre jelentkezők által kötött és cégszerűen aláírt megállapodást, melynek tartalmaznia kell az részvételre jelentkezők közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon részvételre jelentkező (és személy) megjelölését, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés); - a kijelölt közös képviselő személy aláírás mintáját is tartalmazó - valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt - meghatalmazást; - a valamennyi részvételre jelentkező által cégszerűen aláírt kötelező érvényű nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös részvételre jelentkező egyetemleges felelősséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés). 12. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésbe becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. 13. Az ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen - az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot kizárólag magyar nyelven tud a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátani. A részvételi jelentkezést képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat a részvételre jelentkező által készített felelős fordítással együtt lehet benyújtani (ajánlatkérő természetesen elfogadja az idegen nyelvű dokumentumok harmadik fél által készített hiteles fordítását is). Amennyiben az idegen nyelven készült dokumentum felelős fordítását a részvételre jelentkező saját maga készíti el, cégszerűen nyilatkoznia kell arról, hogy a kérdéses idegen nyelvű dokumentummal kapcsolatban a fordítást ő végezte el, a fordításhoz szükséges magas szintű idegen nyelvismerettel és fordítási kompetenciákkal rendelkezik, és a fordítás eredményeképpen megadott magyar nyelvű szöveg tartalmilag kifogástalanul adja vissza az idegen nyelvű dokumentumban foglaltakat. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott (fordítás esetén a fenti feltételnek megfelelően fordított és nem hiteles fordítás esetén a hozzá mellékelt, fenti tartalmú cégszerű nyilatkozattal ellátott) dokumentumok alkalmasak.A jelen közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv amagyar. 14. Árfolyamok: Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történőátszámításánál a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank általmeghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a teljesítés napján érvényes árfolyamonszámított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
15. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertesnek kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel(személlyel) kösse meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 16. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshezcsatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről acégbíróság által küldött igazolást. 17. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívásban elő fogja írni, hogy ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 18. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ában és a 122. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. Konzultáció megtartására nem kerül sor. 19. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-a szerinti feltételekkel éskörben biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 67. § (5) bekezdése szerint nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 20. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok: A létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak az Ajánlatkérő tulajdonában kell kerülniük, és a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására. 21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: az építési beruházásra vonatkozóan legalább 250 millió Ft/év és legalább 40 millió Ft/káresemény mértékű építés-szerelési tevékenységet magában foglaló szakmai felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, amelyet ki kell terjeszteni az építési beruházásra. 22. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén legalább az egyik közös jelentkező) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő együttesen nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, a részvételi határidő lejártakor érvényes, ISO 9001minőségirányítási rendszer tanúsítványával, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a fenti minőségirányítás meglétét igazoló ISO 9001vagy azzal egyenértékű tanúsítványt.A szerződés teljesítése során szükséges az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvány, illetőleg minőségirányítási rendszer alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetőleg minőségirányítási rendszer alkalmazása.
23. Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha a részvételre jelentkező (közös részvételi jelentkezés esetén legalább az egyik közös jelentkező) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő együttesen nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezet által igazolt, a részvételi határidő lejártakor érvényes, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszerének (MEBIR) az MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szerinti tanúsítványával,vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő előírja, hogy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a fenti, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt. A szerződés teljesítése során szükséges a munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer tanúsítvány, illetőleg a munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetőleg munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer alkalmazása. 24. Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 25. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlatban az alábbi dokumentumokat is szükséges lesz csatolni: - Előzetes megvalósítási-fizetési ütemterv és erőforrásterv (útmutatónak megfelelően) - Árazott költségvetés 26. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 27. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/12/14 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivatalos név: Perfectus Kft. Postai cím: Széchenyi tér 35. Város/Község Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:
Ország: HU Telefon: +36 302010302, +36 209372338
dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila E-mail:
[email protected]
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Perfectus Kft. Postai cím: Széchenyi tér 35. Város/Község Szentendre
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU Telefon: +36 302010302, +36 209372338
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila E-mail:
[email protected]
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Postai cím: Kőrösi út 112-114., Polgármesteri Hivatal I. em. 119. iroda Város/Község Gyál
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU
Telefon: +36 29544131
Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Hegedűs István E-mail:
Fax: +36 29540945
Internetcím (URL): www.gyal.hu IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) --------------B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS: 1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 3) MENNYISÉG (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem:
4)
A
IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) SZERZŐDÉS
KÜLÖNBÖZŐ
IDŐPONTOK
FELTÜNTETÉSE
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
Tárgy: Javaslat a „Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázat feltételes közbeszerzésének megindítására Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottság! A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-2014-5.5.0/K számon a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázatra Önkormányzatunk benyújtotta pályázatát a képviselő-testület 144/2014.(X.01.) sz. határozata alapján. A pályázat kiírójától az előterjesztés készítéséig nem érkezett hivatalos tájékoztatás a támogatás elnyeréséről, azonban a szűk kivitelezési határidő miatt szükségesnek látjuk a feltételes közbeszerzés elindítását, hogy tartani lehessen a pályázatban vállalt 2015.04.30-i befejezési határidőt. A Képviselő-testület 145/2014.(X.01.) sz. határozatban kiválasztott közbeszerzési tanácsadó ezért összeállította a feltételes közbeszerzés ajánlattételi felhívását és dokumentációját. Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról, a Bíráló Bizottság eseti tagjairól, valamint meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkért ajánlattevők személyéről és a tárgyalást lefolytató személyéről szóló döntést a tisztelt Bizottság hozza meg. A Bíráló Bizottság tagjai a Szabályzat szerint: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, Diera Éva irodavezető Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda, Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Eseti tagként javasoljuk bevonni: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadókat, és Máthé Márkot a Perfectus Kft. képviseletében. Kérem a tisztelt Bizottságot, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága úgy dönt, hogy: 1. elfogadja, a „Gyál Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes ajánlattételi felhívását, dokumentációját, továbbá megteszi a szükséges intézkedéseket a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása és eredményes lefolytatása érdekében. 2. a Bíráló Bizottságba az alábbi eseti tagokat jelöli: dr. Dóka Zsolt és dr. Kirchoff Attila közbeszerzési tanácsadók, és Máthé Márk. 3. felhatalmazza a közbeszerzési munkacsoportot a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: Felelős:
2014. december 30. Munkacsoport
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:
----
Az előterjesztést készítette:
Kristóf Zoltán
Gyál, 2014. december 11. Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel. Diera Éva Pénzügyi és Adó Iroda vezetője
Melléklet:
Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tervezete
Ajánlatkérő neve és címe: Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ nyílt közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
A közbeszerzés tárgya: „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.”
2014.
1
TARTALOMJEGYZÉK A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 3
1.
Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége
2.
Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje
3.
Az ajánlat költségei
4.
Az Ajánlattételi Dokumentáció
3 3 3
4.1. Az Ajánlattételi dokumentáció ára 4.2. A Dokumentáció teljessége és pontossága 4.3. Az Ajánlattételi Dokumentáció bizalmas kezelése Kiegészítő tájékoztatás kérés
6.
Az ajánlat módosítása
7.
Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények
8.
Az ajánlatokkal kapcsolatos további formai követelmények
4
5 5 5 6
Az ajánlatok bontása
10.
Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérés
11.
Üzleti titok
12.
Az ajánlatok vizsgálata, bírálata
13.
Az ajánlatok értékelési szempontjai
14.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés
15.
A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzék
7 7 8 8 14 14
16. A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás B/ 1 EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK 1.1.Vállalkozási szerződés (kiviteli tervezésre és kivitelezésre)
16 18 18 18
1.2. A kiadott költségvetés beárazása
19
1.3. Közös ajánlattétel
20
AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK II. kötet MŰSZAKI FEJEZET, SZAKMAI AJÁNLAT KÖVETELMÉNYEI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Kiviteli tervezésre és kivitelezésre) Melléklet: Műszaki dokumentáció: MŰSZAKI LEÍRÁS Tervezési és kivitelezési munkák árazatlan költségvetése
3
4
5.
9.
3
2
34 50
A/ ÚTMUTATÓ, ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK, INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1.
Az ajánlatkérő szervezet neve, elérhetősége: Ajánlatkérő neve: Címe: Telefon: Telefax: E-mail: Kapcsolattartó:
GyálVáros Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. + 3629540937 +3629340028
[email protected] Rozgonyi Erik
2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje: Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Kapcsolattartó: Rozgonyi Erik Ajánlat benyújtásának határideje: Eljárást megindító felhívás IV.3.4. pontja szerint. 3. Az ajánlat költségei: Az ajánlatok készítésével, és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az Ajánlatkérő nevében eljáróval szemben e-költségekkel kapcsolatosan semmilyen követelésnek nincs helye. 4. Az Ajánlattételi Dokumentáció 4.1. Az Ajánlattételi dokumentáció ára: A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt a Kbt. 49. § (6) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció átvételére vonatkozó információkat az eljárást megindító felhívás IV.3.3) és V.3.2.2) pontjai tartalmazzák. A dokumentáció ára: nettó 100.000,- Ft+ÁFA, amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles Ajánlatkérőnek megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. 4.2. A Dokumentáció teljessége és pontossága: A gazdasági szereplő, Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az Ajánlattételi dokumentáció teljes átvételét. Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőnek saját
3
műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt és a felhívást szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta. Minden, ajánlattevő által írásban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége ajánlattevőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Kbt.-ben meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Kbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni. 4.3. Az Ajánlattételi Dokumentáció bizalmas kezelése: A gazdasági szereplőnek, Ajánlattevőknek az Ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, az eljárás során megismert információkról harmadik félnek nem szolgáltathatnak ki semmiféle részletet. Sem az Ajánlattételi Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. 5. Kiegészítő tájékoztatáskérés: Amennyiben a gazdasági szereplő részére az Ajánlattételi dokumentációban, valamint az eljárást megindító Felhívásban foglaltak nem egyértelműek, nem világosak, írásban kérhet az Ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíteni kívánja az alábbiakat: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlattevő megadja (Kbt. 122. § (5) bekezdés). A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és
4
a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre– akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az „A” melléklet I. pontjában megadott címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában
[email protected] címre is és az eljárást megindító felhívás I. pontjában megjelölt kapcsolattartási pontra is meg kell küldeni). A válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő egyidejűleg, kiegészítés tájékoztatás formájában, írásban kapja meg. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az érdeklődő gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást telefax vagy e-mail útján megkapta. A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatban, egyebekben a Kbt. 45. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadóak. 6. Az ajánlat módosítása: Ajánlattevő a Kbt. 60. § (7) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja ajánlatát. Ajánlattevőnek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell készítenie az eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció rendelkezéseinek megfelelően. 7. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Az ajánlathoz csatolni kell az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a Kbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példánynak a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 8. Az ajánlatokkal kapcsolatos további formai követelmények: Az Ajánlatot az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban közölt alakban, formában és tartalommal magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban (az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott tartalmi, formai követelmények szerint) és időben kerüljön benyújtásra. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az eljárást megindító felhívásban meghatározott címre azzal kapcsolatban Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján jár el és azt az ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül az ajánlattételi felhívásban megjelölt címen. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat ajánlattevőt terheli.
5
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az eredeti papíralapú példánnyal mindenben megegyező három elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban, 1 eredeti valamint egy az eredeti ajánlattal mindenben megegyező három elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben továbbá az árazott költségvetést .xls kiterjesztésben is CD vagy DVD adatrögzítőn csatolni kell. Az ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlati példányokat tartalmazó zárt csomag postai kézbesítése esetén a postai kézbesítés esetleges késedelemével kapcsolatos kockázatot az ajánlattevő viseli. Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó” Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az Ajánlattételi dokumentációban szereplő nyilatkozatminták a Kbt. 49. § (2) bekezdése alapján ajánlott minták. Az ajánlott minták használata nem kötelező, de ajánlott. Amennyiben bármely az ajánlathoz csatolt igazolás, okirat, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, abban az esetben az idegen nyelvű dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján csatolni kell ezen irat fordítását. A Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. Az eljárás és az értékelés során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumokban foglaltak az irányadóak. A Kbt.-ben, a Dokumentációban és a felhívásban foglalt tartalmi és formai követelmények betartása, az érvényes ajánlattétel feltétele.
6
9. Az ajánlatok bontása: Az ajánlatok bontásának megkezdésére az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül sor az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyszínen. Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlattevők esetében- a külön jogszabályban meghatározott szervezetek lehetnek jelen (Kbt. 62. § (2) bekezdés). A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. Az ajánlatok felbontásakor a csomagolás módja (az Ajánlattételi felhívásban ismertetett forma szerint), valamint a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlatok bontására továbbá a Kbt. 62. §-ában foglaltak az irányadóak. Az ajánlatok bontásáról a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat(ok) csomagolását az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján felbontott ajánlat esetében a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érvénytelenségi feltételt állapítja meg figyelemmel a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltakra. 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos hiánypótlás, felvilágosítás kérés: Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a Kbt. 67. §-a alapján. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében előírtakkal összhangban közli, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra. 11. Üzleti titok Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69.-70. § szerinti indoklásában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:247] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket. Abban az esetben, ha Ajánlattevő üzleti titokra hivatkozással az ajánlat valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor ajánlatához nyilatkozatot szükséges csatolnia tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok az ajánlat melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.
7
12. Az ajánlatok vizsgálata, bírálata Az ajánlatok vizsgálatára a bírálati szakaszban kerül sor. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja az ajánlatokat, hogy azok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, az Ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azokat az ajánlatokat, amelyekre bizonyíthatóan a Kbt. 74. § (1) bekezdésének vagy (2) bekezdésének valamely pontja fennáll, az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, továbbá, a Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely körülmény fennállása esetén az ajánlattevőt kizárja az eljárásból. Ajánlatkérő az ajánlatok érvényességi, alkalmassági és alkalmatlansági szempontoknak való megfelelősség vizsgálata után elvégzi az ajánlatok értékelését az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint. 13. Az ajánlatok értékelési szempontjai: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja szerint bírálja el az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása alapján. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok értékelése során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel, a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint biztosítja. Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott értékelési részszempontok szerint értékeli, az eljárást megindító felhívás V.3.3.1) és V.3.3.2) pontjaiban ismertetett értékelési módszerrel a jelen dokumentációban foglaltak figyelembevételével. Az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlat kiválasztása az alábbi módszer szerint történik: 1. számú értékelési részszempont – Teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) –kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF): Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összegre (teljes nettó ellenszolgáltatás) tett megajánlás értékelésekor a fordított arányosítás módszerét (Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.) alkalmazza. A pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (legalacsonyabb teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) kiviteli tervezésre és kivitelezésre) megkapja a lehetséges maximális pontszámot (100 pontot), a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (legalacsonyabb teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) kiviteli tervezésre és kivitelezésre) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap.
8
A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó: Alegjobb
P=
Avizsgált
(Pmax – Pmin)
+Pmin
Ahol:
P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa (100 pont) a pontskála alsó határa (1 pont) a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) kiviteli tervezésre és kivitelezésre) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) kiviteli tervezésre és kivitelezésre)
A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra megadott súlyszámmal (80) és e szorzat adja az 1. számú értékelési részszempontra adott ajánlattevői pontszámot. Ajánlatkérő a pontszám kiszámítása során a kerekítési szabályainak megfelelően 2 tizedes jegyre kerekít. 2. számú értékelési részszempont Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a/napban, két tizedes jegyig megadva –minimum 0,20%/nap vállalható és maximum 0,60%/nap értékelendő-) – (%/ naptári nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után). Az ajánlatkérő a késedelmi kötbér mértékének értékelésekor az egyenes arányosítás módszerét (Közbeszerzési Hatóság 2012. június 1. napi útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám) III.A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere) alkalmazza. A vállalásokat minden késedelmesen eltel naptári nap vonatkozásában a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a/késedelmes naptári napban kell megtenni. A minimális, a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}0,20 %-a/késedelmes naptári napnál alacsonyabb késedelmi kötbér nem vállalható. A pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}%-a/késedelmes naptári nap mértékben megadott legmagasabb késedelmi kötbér vállalás- figyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő késedelmi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje 0,60%/ késedelmes naptári nap) megkapja a lehetséges maximális pontszámot (100 pontot), a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}%-
9
a/késedelmes naptári nap mértékben megadott legmagasabb késedelmi kötbér vállalásfigyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő késedelmi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje 0,60%/ késedelmes naptári nap) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó: P=
Avizsgál Alegjobb
((Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol:
P: Pmax: Pmin: Alegjobb:
Avizsgál:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa (100 pont) a pontskála alsó határa (1 pont) a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}%-a/késedelmes naptári nap mértékben megadott legmagasabb késedelmi kötbér vállalásfigyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő késedelmi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje 0,60%/ késedelmes naptári nap) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált késedelmi kötbér nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}%-a/késedelmes naptári nap)
A 2. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}0,20 %-a/késedelmes naptári nap (minden késedelmesen eltelt naptári nap után). A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a napi késedelemi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 0,60%-a/késedelmes naptári nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja. A késedelmi kötbérre tett vállalásokat kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet – csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül – nem veszi figyelembe. A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra megadott súlyszámmal (10) és e szorzat adja a 2. számú értékelési részszempontra kapott ajánlattevői pontszámot.
10
3. számú értékelési részszempont- Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%). A pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a megajánlott legelőnyösebb tartalmi elem (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a mértékben megadott legmagasabb meghiúsulási kötbér vállalás- figyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}15,00%-a lehet) megkapja a lehetséges maximális pontszámot (100 pontot), a többimegajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a mértékben megadott legmagasabb meghiúsulási kötbér vállalásfigyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 15,00%-a lehet) viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap. A pontszámításra az alábbi képlet az irányadó:
P=
Avizsgál Alegjobb
((Pmax – Pmin) + Pmin
Ahol:
P: Pmax: Pmin: Alegjobb:
Avizsgál:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa (100 pont) a pontskála alsó határa (1 pont) a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a mértékben megadott legmagasabb meghiúsulási kötbérvállalás- figyelemmel arra, hogy a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján az értékeléskor figyelembe veendő meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás}15,00%-a lehet) a vizsgált ajánlat tartalmi eleme (vizsgált meghiúsulási kötbér a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-ban)
A 3. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás)a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 10,00 %-a. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 15,00%-a, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja. A meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedesjegyig kell megadni, ha kevesebb tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedesjegyeket nullával veszi figyelembe, ha több tizedesjeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedesjegyet – csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül – nem veszi figyelembe. A fenti képlet alapján kapott pontszám kerül felszorzásra az ezen értékelési részszempontra
11
megadott súlyszámmal (10) és e szorzat adja a 3. számú értékelési részszempontra kapott ajánlattevői pontszámot. Az 1-3. számú értékelési részszempontokra fentiek szerint adott (súlyozott) pontszámok összege adja az ajánlatra adott összpontszámot, amely az érvényes ajánlatok sorrendjét meghatározza. 14. Vonatkozó jogszabályi rendelkezés, további rendelkezés Az eljárást megindító felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban nem szereplő kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárást megindító felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció együtt kezelendő, de amennyiben az eljárást megindító felhívás és Ajánlattételi dokumentáció között bármilyen eltérés mutatkozna, abban az esetben az eljárást megindító felhívásban foglaltak az irányadóak. A kapcsolattartásra vonatkozó nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetve közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősül. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy elektronikus levélcímre megküldött bármilyen üzenet, dokumentum, közlés a sikeres elküldés visszaigazolás pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatevők mindegyike tekintetében joghatályos közlésnek minősül. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ ÖSSZEGEZÉST AZ AJÁNLATKÉRŐ A KBT. VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI SZERINT VALAMENNYI AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE EGYIDEJŰLEG FOGJA MEGKÜLDENI. 15. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzék Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Tartalomjegyzék oldalszámokkal ellátva, Nyilatkozat a biztosítékok (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött, előleg visszafizetési) határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról –Kbt. 126. § (5) bekezdés szerint, Eljárást megindító felhívás III.2.1.) pont pontjában előírt kizáró okok igazolása, az ott megadottak szerint, Eljárást megindító felhívás III.2.2.) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P1) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás III.2.2.) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P2) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás III.2.2.) pont Gazdasági és pénzügyi alkalmasság P3) pont szerinti dokumentumok Eljárást megindító felhívás III.2.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M1) pont szerinti dokumentumok Eljárást megindító felhívás III.2.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) pont szerinti dokumentumok
12
Eljárást megindító felhívás III.2.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M3) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás III.2.3.) pont Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M4) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.3.5. pont –ajánlati biztosíték igazolása, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.2.) pont szerinti előírások szerint csatolt dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.3.) pont szerinti dokumentumok, az ajánlattételi dokumentáció B/1.3. pontja alapján, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.4.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.6.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.7.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.8.) pont szerinti dokumentumok- adott esetben, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.9.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.10.) pont szerinti dokumentumok- adott esetben, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.11.) pont szerinti dokumentumok az ott meghatározottak szerint, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.14.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.16.) pont szerinti nyilatkozat, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.20.) pont szerinti dokumentumok, Eljárást megindító felhívás V.4) pont Egyéb információk V.4.33.) pont szerinti dokumentumok, A Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése szerinti dokumentumok –adott esetben, Dokumentáció A/8. pontjában meghatározottak szerinti dokumentumok (tartalomjegyzék, stb.), Dokumentáció A/11. pontjában meghatározottak szerinti nyilatkozat, Ajánlattevőnek az elkészített ajánlatában csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben az ajánlattevőnek rögzítenie kell a jelen közbeszerzési eljárásban kijelölt kapcsolattartó természetes személy nevét, elérhetőségét (telefon és fax-számát, e-mail címét), aláírás mintáját, beosztását, A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell (Ajánlattételi dokumentáció B/1. első bekezdése szerinti dokumentumok), Ajánlattételi dokumentáció B/1. második bekezdése szerinti dokumentumok
13
Ajánlattételi dokumentáció B/1. harmadik bekezdése és a B.1.2. pont és az ajánlattételi dokumentáció II. fejezete szerint beárazott költségvetés a dokumentációban foglaltak alapján, Szakmai ajánlat az Ajánlattételi dokumentáció B/1. negyedik bekezdése és a jelen dokumentáció II. fejezetében és az eljárást megindító felhívás V.4.12. pontjának és a dokumentációban előírtaknak megfelelően; A Műszaki Leírás elnevezésű dokumentum 2.1.-2.2. pontjában előírt dokumentumok csatolása; Egyenértékű megajánlás esetén csatolandó dokumentumok a műszaki egyenértékűségnél meghatározottak szerint; Ajánlattételi dokumentáció B/1. ötödik bekezdése szerinti dokumentumok (xls és pdf kiterjesztésű költségvetés); 1. sz adatlap 1/A. sz. adatlap 2. sz. adatlap 3. sz adatlap 4. sz adatlap 5. sz adatlap 6. sz adatlap 7. sz adatlap Egyéb csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok 16.A Kbt. 54. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás A Kbt. 54. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívásban előírta, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A fentiekre tekintettel a Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatatást adjuk Ajánlattevők részére: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság 1106 Budapest, Fehér út 10. Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75. Telefon: 06-1-433-0400 Fax: 06-1-433-0455 E-mail:
[email protected] Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1135 Budapest, Lehel út 43-47. Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. tel: 06-1-236-3900 fax: 06-1- 236-3999 E-mail:
[email protected],
[email protected]
14
Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelőség 1135 Budapest, Lehel út 43-47. Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. tel: 06-1-236-3900 fax: 06-1- 236-3999 E-mail:
[email protected],
[email protected] Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefonszám: 06-1-476-1100 Központi faxszám: 06-1-476-1390 E-mail:
[email protected] Dabasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Cím: 2370 Dabas, Kossuth László út 1. Postacím: 2370 Dabas, Pf.: 39. Telefon: 06-29-361-809 Fax: 06-29-360-167 E-mail:
[email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95 Központi tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903 E-mail:
[email protected] Budapesti Bányakapitányság Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23. Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810 Email:
[email protected] Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Ügyfélfogadás helye: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Telefon: +36 1 224 9102 Fax: +36 1 224 9163 E-mail cím:
[email protected] Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12. Posta cím: 1447 Budapest, Pf.: 541. Telefon: 1/478-44-00 Fax: 1/478-45-20 E-mail cím:
[email protected]
15
Egyenlő Bánásmód Hatóság Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B., Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf. 672, Telefon: 06-1-795-2975 Fax: 06-1-795-0760 E-mail:
[email protected] Megyei referens: Pest megye Dr. Szatmári Éva 06 30/960-2657
[email protected]
B/1. EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖVETELMÉNYEK
A saját nyilatkozatokat a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű aláírással (cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott aláírásával) kötelesek ellátni. A cégkivonatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás, másolati példányát is csatolni kell. Ajánlattevőnek az elkészített ajánlatában csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben az ajánlattevőnek rögzítenie kell a jelen közbeszerzési eljárásban kijelölt kapcsolattartó természetes személy nevét, elérhetőségét (telefon és fax-számát, e-mail címét), aláírás mintáját, beosztását. Ajánlattevőnek ajánlata részeként kötelezően csatolnia kell az 1.2. pontban megadottak szerint és a dokumentáció II. kötet műszaki fejezet, szakmai ajánlat/A/4. követelményeiben előírtak alapján a kitöltött és beárazott tételes költségvetést. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolni az eljárást megindító felhívás és dokumentációban előírtak alapján a II. kötet műszaki fejezet, szakmai ajánlat követelményeiben előírtak szerint. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához a megajánlásnak megfelelőn az általa megajánlott LED világítótestek vonatkozásában a Műszaki Leírás2.1.-2.2. pont szerinti dokumentumokat. Abban az esetben, ha ajánlattevő valamely vagy mindegyik világító test vonatkozásában egyenértékű megajánlást kíván tenni, akkor a II. szakmai ajánlat/dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések/műszaki egyenértékűség pontnál meghatározott dokumentumokat is csatolni kell, figyelemmel a műszaki leírás és a jelen ajánlattételi dokumentációban előírtakra. Az ajánlattevő által megajánlott világítótesteknek meg kell felelnie a kiadott Műszaki Leírásban és a kiadott műszaki dokumentumokban előírt és meghatározott feltételeknek (az adott világítótestre értelmezve). Ajánlattevőnek a papír alapon becsatolt formátum mellett 1 pld. digitális (elektronikus) formában (Cd vagy DVD) is csatolnia kell a kitöltött költségvetéseit .xls és .pdf kiterjesztéssel is. Az elektronikus formátum és a papír alapon beadott formátum közötti esetleges eltérés esetén minden esetben a papír alapon benyújtott változat az irányadó.
16
Az okmányokat (adatlapokat) írógéppel, nyomtatóval, vagy kitörölhetetlen tintával olvasható módon pontosan kell kitölteni.
1.1.Vállalkozási szerződés (kiviteli tervezésre és kivitelezésre): Az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező Vállalkozási szerződést az ajánlathoz nem kell csatolni. 1.2. A kiadott költségvetés beárazása: Ajánlattevőnek a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetést tételenként be kell áraznia az ott meghatározottak szerint. Ajánlattevőknek a költségvetés beárazásakor a kiadott költségvetés szerinti sorrendet kell követniük a könnyebb értékelhetőség érdekében. A jelen pont szerint elkészített költségvetést az ajánlathoz elektronikus formában .xls és .pdf kiterjesztésben is az Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani. Ajánlattevőnek a teljes munka megvalósítására kell ajánlatot adni és a teljes körűen beárazott költségvetési kiírást benyújtania. A költségvetéseket önhatalmúlag kiegészíteni és észrevételi sorokkal ellátni nem lehet, ezzel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatásért kell fordulni Ajánlatkérőhöz. 1.3. Közös ajánlattétel: Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike veszi át az ajánlattételi dokumentációt. Közös ajánlattétel esetén a nyertes közös ajánlattevőknek együttes és egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítéséért. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat eredetiben vagy hiteles másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza: 1. Az ajánlat tárgyát; 2. A közös ajánlattevők megnevezést és a közös ajánlattevők tagjait (cégnév, székhely) 3. A közös ajánlattevők vezető tagjának megjelölését; 4. A közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást; 5. A közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek; 6. A közös ajánlattevők számlázási rendjét; 7. A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös ajánlattevők közötti feladatok megosztásának ismertetését; A közös ajánlattevők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie: Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
17
A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá; Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
AJÁNLOTT NYILATKOZATMINTÁK
18
1. sz. Adatlap FELOLVASÓLAP 1. Ajánlattevő
neve 1 : P
Kapcsolattartó neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: 2. Az ajánlat tárgya: Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében. 3. Az ajánlat értékelési részszempontok szerinti számszerűsíthető tartalmi elemei: 1. Teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás)- kiviteli tervezés és kivitelezés(nettó HUF)
Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %a/napban, két tizedes jegyig megadva –minimum 0,20%-a/nap vállalható és maximum 0,60%/nap értékelendő-) –(%/nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után)
nettó Ft azaz…………….nettó forint*
2.
…,….%/nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után**
3. Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó
szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%).
….,…..%**
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
1/A sz. adatlap: ajánlati ár bontása Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. * Az 1. számú értékelési részszempont esetében az összehasonlítás alapját a nettó forint képezi, ** a tényleges vállalást kérjük feltüntetni két tizedes jegy pontossággal 1
TP
PT
19
1. Ajánlattevő neve 2 : P
Kapcsolattartó neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: 2. Az ajánlat tárgya: Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
Az 1. sz. adatlapon (felolvasólapon) 1. számú értékelési részszempontra megadott ajánlati ár az alábbi összegekből áll: a)Kiviteli tervezési munkák nettó költsége
……………….nettó forint, azaz………nettó
b)Kivitelezési munkák nettó költsége
……………….nettó forint, azaz………nettó
a+b mindösszesen, amely megegyezik az 1. sz. adatlapon (felolvasólapon) az 1. számú értékelési részszempontra megadott a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás)–kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) összeggel
……………….nettó forint, azaz………nettó
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
20
2. sz. Adatlap
A JÁNLATI
NYILATKOZAT Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.
Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: …………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1.
Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi (eljárást megindító) felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési ajánlatételi felhívásban és dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg és vállalásoknak megfelelően szerződésszerűen teljesítjük: 1. Teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó nettó Ft azaz…………….nettó forint ellenszolgáltatás)- kiviteli tervezés és kivitelezés(nettó HUF) 2. Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %a/napban, két tizedes jegyig megadva –minimum 0,20%-a/nap vállalható és maximum 0,60%/nap értékelendő-) –(%/nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után) 3.Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%).
…,….%/ nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után
….,…..%
2.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
4.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
5.
Tudomásul vesszük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
21
bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 6.
Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
7.
Nyilatkozunk a 6. pontban meghatározott részek tekintetében a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni, illetve feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:
A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe.
8.
A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó közre fog működni
Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:
Kapacitást Az alkalmassági feltétel, amelynek rendelkezésre igazolásához a kapacitást nyújtó bocsátó szervezet szervezet erőforrására támaszkodik neve, címe
9.
Az alvállalkozói teljesítés aránya (%)
A Kbt. 55. § (6) bekezdés szerinti körülmények ismertetése
Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak 3 minősülünk / nem tartozunk a Kkv tv. hatálya alá2.
3A
nem kívánt szöveg törlendő vagy áthúzandó! A táblázat 6-8. pontja vonatkozásban nemleges tartalom esetében kérjük egyértelműen nemleges tartalmú nyilatkozatot tenni vagy a táblázatot kérjük áthúzni (ez nemleges tartalomnak tekintendő).
22
Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni.
23
3. sz. Adatlap NYILATKOZAT a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétellel kapcsolatban Alulírott…………………………….. mint a(z) …………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a …………………………….(cégnév) az előző két üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó (közvilágítás kivitelezésikorszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevétele (továbbá annak összege) az alábbiak szerint alakult: Közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezésiÉv
korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel)származó – általános forgalmi adó
nélkül számított – nettó árbevétel (nettó Ft) I.
előző üzleti év
II.
megelőző második üzleti év I+II összesen
Keltezés:
………………………………….. cégszerű aláírás
24
4. sz. Adatlap NYILATKOZAT Az eljárást megindító felhívás „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M.1) pontjának megfelelően Alulírott…………………………….. mint a(z) …………………………….(cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője - az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után ezennel kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60 hónap év/hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) a sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciáink az eljárást megindító felhívás M.1.) pontjával összefüggésben azalábbiak szerint alakultak: Eljárást megindító felhívás M.1.) pontja minimumkövetelményeket igazoló referencia-munkák: A szerződést kötő másik fél neve, székhelye
szerinti
Azok a főbb adatok, amelyekből a Az Teljesítés ideje műszaki, szakmai alkalmasság M1) ellenszolgál(év/hó/nap) pontjának való megfelelés tatás összege nettó egyértelműen megállapítható (a forintban megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
alkalmassági Teljesítés helye
1. 2. 3. Nyilatkozom, hogy a fent bemutatott referenciák esetében a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján a (3) bekezdése szerinti referencia igazolást az ajánlathoz csatolni kell. Keltezés: ………………………………….. cégszerű aláírás
25
5. sz. Adatlap NYILATKOZAT Az eljárást megindító felhívás „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” M2/A) pontjának megfelelően Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy a(z) ………………………………………………… (cég megnevezése) a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni: Eljárást megindító felhívás M2/a) pontja szerinti szakember:
Szakember Végzettsége neve
Képzettsége
Azon jogosultság megjelölése, amelyre vonatkozóan a szakembert igénybe vesszük
1. stb. Eljárást megindító felhívás M2/b) pontja szerinti szakember:
Szakember Végzettsége neve
Képzettsége
1. stb.
26
Azon jogosultság megjelölése, amelyre vonatkozóan a szakembert igénybe veszem
Eljárást megindító felhívás M2/c) pontja szerinti szakember:
Szakember Végzettsége neve
Képzettsége
Azon jogosultság megjelölése, amelyre vonatkozóan a szakembert igénybe veszem
1. stb. Eljárást megindító felhívás M2/d) pontja szerinti szakemberek:
Szakember Végzettsége neve
Képzettsége
Azon jogosultság megjelölése, amelyre vonatkozóan a szakembert igénybe veszem
1. stb. Alulírott …………………………….. mint, a(z) ……………………….………………. (cégnév, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője az eljárást megindító felhívás V.4.20. pontjával összefüggésben nyilatkozom, hogy Nyertességünk esetén a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodunk az adott szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakterületeknek megfelelően. Nyertességünk esetén aIII.2.3./M2/cd pontjában előírt szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodunk az adott szakember(ek) esetében a 72/2003. (X.29.) GKM rendeletben előírt a KIF-2 szerelői jogosultság meglétéről a III.2.3./M2/cd pontjában előírt szakterületnek megfelelően. Tudomásul vesszük és elfogadjuk, hogy a KIF-2 szerelői jogosultság, illetve a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációnak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
27
(személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Keltezés: ………………………………….. cégszerű aláírás
28
6. sz. Adatlap
Szakmai Önéletrajz
SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: Kamarai nyilvántartási szám:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig (év)
Munkahely megnevezése
SZAKMAI GYAKORLAT (TAPASZTALAT) IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése (kezdés év/hó és befejezés év/hó (tól-ig bontásban megadva)
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
29
PUBLIKÁCIÓK Megjelenés helye, ideje
Publikáció címe
EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna a szerződés szerinti feladatok ellátásában. …………………………………… sajátkezű aláírás
30
7. sz. Adatlap
N YILATKOZAT
AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. §-ának (5) bekezdés alapján Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében. Alulírott ………………, melyet képvisel: ………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: [Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az eljárást megindító felhívás, valamint a dokumentáció szerint].
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
31
II. FEJEZET MŰSZAKI FEJEZET, SZAKMAI AJÁNLAT KÖVETELMÉNYEI Minőségi követelmények: Jelen ajánlattételi dokumentációban a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét határozták meg. A termékek, gyártmányok, berendezések feltüntetése és megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlattevő ajánlatában a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések helyett bármely gyártó által gyártott, az eredetivel egyenértékű minőségi követelményeket és műszaki paramétereket biztosító (eredeti vagy azzal egyenértékű) termékeket, berendezéseket, gyártmányokat szerepeltethet azok megjelölésével a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékűség megállapítása a műszaki dokumentáció részeként kiadott dokumentumok, a műszaki leírásban meghatározott csatolandó dokumentumok alapján történik, az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott és abban megjelölt típusú termék jellemzőire, paramétereire, értékeire tekintettel. Egyenértékűnek azon termék tekinthető, amely a kiadott adatlapban/dokumentumokban meghatározott valamennyi értékeknek, előírásoknak, paraméternek legalább megfelel, vagy attól Ajánlatkérőnek kedvezőbb értékekkel, paraméterekkel, feltételekkel bír. Szabványok, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetés:
A beruházás megvalósítása során a vonatkozó, érvényben lévő szabványokat kell betartani. A munkavédelemre vonatkozó szabályok a mindenkor hatályos rendeleteknek megfelelően alkalmazandók. A beépített anyagok, berendezések műbizonylatait a megvalósulási tervhez csatolni kell.
II. fejezet/Szakmai ajánlat követelményei: Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell csatolnia a jelen fejezetben előírtak és a dokumentációban, az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan vállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben a megajánlott vállalások megvalósulása nem tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a beruházás sikeres megvalósulását és lezárását, vagy amelyek nem akadályozzák a munkákkal érintett területek működését és rendeltetésének megfelelő használatát, a közlekedés fenntartását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a vállalási árat a dokumentáció előírásainak megfelelően a költségvetés tételenkénti beárazásával és annak összesítésével kell meghatároznia. Ennek során be kell árazni a kiírás szerinti költségvetési kiírásokban szereplő költségvetési tételeket, továbbá az esetleges kiegészítő tájékoztatás
32
kérések során feltárásra kerülő hiányzó tételekből a dokumentáció B./1.2. pontja szerinti előírások alapján készítendő kiegészítő költségvetést szintén tételenként be kell árazni. Ajánlattevőnek a teljes munka megvalósítására kell ajánlatot adni és a teljes körűen beárazott költségvetési kiírást benyújtania. Az így beárazott költségvetéseket összesíteni kell és az összeggel egyezően kell az ajánlati árat a felolvasólapon feltüntetni (1. számú értékelési részszempontnál). Kérjük az 1/a sz. adatlapon az ajánlati árat megbontani kiviteli tervezésre vonatkozó díj megadásával és a teljeskörű kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó díj feltüntetésével. Ajánlatkérő felhívja figyelmét, hogy Ajánlattevőnek a felhívásban rögzített határidőben történő megvalósítás alátámasztására a dokumentáció előírásainak megfelelően műszaki ütemtervet kell készítenie. A műszaki ütemtervén belül Ajánlattevőnek a projekt megvalósítására rendelkezésére álló maximális erőforrások (személyi lehetőségei és anyagi lehetőségei és eszközök/felszerelések/gépek/technológiák rendelkezésre állása, pénzügyi finanszírozási lehetőségei) figyelembe vételével be kell mutatnia a megvalósítási folyamaton belül az egymásra épülés és egymás után végezhetőség alapján a kivitelezési időtartam technológiai folyamat időbeni hosszát (a megvalósítás szempontjából ajánlattevő által vállalható legrövidebb időtartamú „kritikus utat”), mely időbeni hossz napjainak száma nem lehet több, mint az eljárást megindító felhívás szerinti a szerződés hatálybalépésétől számított 100 naptári nap. A.) Szakmaiajánlat: A szakmai ajánlatot a felhívásban és a dokumentációban írt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként az alábbiakban részletezett előírásoknak megfelelően a felhívásban és a dokumentációban foglaltak figyelembevételével a jelen közbeszerzési eljárás alapján megvalósítandó beruházásra vonatkozóan Szakmai ajánlatot kell összeállítania, és az ajánlathoz csatolnia. A Szakmai ajánlatnak az alábbi fő részekből kell állnia, és ezeket a részeket az ajánlatban egymás után (kötetlen sorrendben) kell elhelyezni. A szakmai ajánlatnak az alábbi részekből kell állnia: - műszaki ütemterv - helyszíni térbeli organizációs terv - beárazott költségvetés Az ütemtervvel kapcsolatos általános előírások: II/A/1 A műszaki ütemterv elkészítésével kapcsolatos előírások: Ajánlattevőnek vonalas-sávos műszaki ütemtervet kell készítenie, mely ábrázolja az idő függvényében a tevékenységeket. Előírás, hogy leolvashatók legyenek róla a kiviteli tervezés és az egyes kivitelezés-technológiai résztevékenységek kezdeti és befejezési időpontjai, azok sorrendiségei és összefüggései valamint a teljes folyamat időszükséglete.
33
További előírás, hogy az elkészített vonalas-sávos ütemterv egy megvalósítási folyamat részfeladatait, a részfolyamatok sorrendiségét ábrázolja diagramos formában. A vízszintes koordináta az idő vonala, a függőleges tengelyen ez egyes kivitelezési sorrend szerint tagolt/csoportosított megvalósítási illetve technológiai tevékenységek (rész-tevékenységek) – továbbá az összefoglaló tevékenységek, a megvalósulási mérföldkövek, a technológiai szünetek időtartamai (amennyiben szükséges), valamint esetlegesen a megvalósítási folyamatot befolyásoló egyéb adatok vagy információk – pedig egy-egy sort kapnak, a sávok hossza tehát a tevékenység időtartamát – továbbá az összefoglaló tevékenységek, a technológiai szünetek időtartamait (amennyiben szükséges), továbbá a megvalósulási mérföldkövek bekövetkezésének időpontjait, valamint esetlegesen a megvalósítási folyamatot befolyásoló egyéb adatok vagy információk bekövetkezésének/rendelkezésre állásának időpontjait – ábrázolja, a sávok elhelyezkedése az időbeni megvalósítást (kivitelezés) kell, hogy mutassa. A vonalas-sávos műszaki ütemterv feladata, igazolni, hogy az ajánlattevő kapacitáskorlátjainak figyelembe vétele mellett és elképzeléseinek megfelelően az előírt határidőre befejezhető a projekt, továbbá, hogy a megvalósítás időtartam tekintetében minden elvégzendő feladatrészt figyelembe vett az Ajánlattevő. Az ütemtervben nem ábrázolható információk rögzíthetők kapcsolódó kiegészítő műszaki megvalósítási- kivitelezés-technológiai leírásban is. Ajánlattevő grafikusan jelölje az egyes megvalósítási-folyamati / kivitelezés-technológiai tevékenységek elvégzésére tervezett időtartamokat, jelölje meg a szerződés hatálybalépésének időpontját, valamint a munkaterület átadás, a munkakezdés, a teljes megvalósítás készre-jelentésének illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának folyamatát és a hiba- és hiánymentes átadás átvételi eljárás befejezésének időpontjait. Azon körülményeket, amelyek a teljes kivitelezési időtartamot és a technológiai kivitelezési folyamatot relevánsan befolyásolják, a műszaki ütemtervben grafikus jelöléssel is figyelembe kell venni, és grafikusan is jelölni kell a kivitelezési technológiai folyamatok egymásra épülése szempontjából releváns (amennyiben van ilyen) kötési és/vagy szilárdulási és/vagy száradási vagy egyéb technológiai szüneti időtartamokat. A kivitelezési folyamat műszaki ütemtervi koordinálásánál figyelembe kell venni az elvégzendő kivitelezési munkafolyamatok (technológiai tevékenységek – tevékenységlista) megvalósításához szükséges erőforrás-feltételek (pl. a kivitelezésnél a munkaterületek biztosítása, technológiai folyamatok előrehaladása által biztosított rendelkezésre állását, az emberi erőforrások maximális rendelkezésre állását, gépi és technikai erőforrások biztosítását és maximális rendelkezésre állását, ideiglenes segédszerkezetek biztosítását, szükséges anyagok megfelelő mennyiségben történő biztosítását, az egyes beszerelendő berendezések beszerzési időtartamait, az esetleges építési segédszerkezetek biztosítását, stb.) biztosításának szükségességét. A megvalósítandó projekt kivitelezési-sorrendi illetve kivitelezés-technológiai tevékenységeit összefoglaló technológiai csoportokba kell szervezni és ezen összefoglalásokat a műszaki ütemtervben grafikusan jelölni minimum az alábbiak szerint: - kiviteli tervezés és jóváhagyás folyamata - építés-előkészítő felvonulási munkák a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt,
34
- közvilágítás-szerelési munkái - külső terület-helyreállítási munkák a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt (amennyiben van ilyen) - levonulási munkák a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt, - műszaki átadás-átvétel tevékenységek.
lebonyolításához
kapcsolódó
munkafolyamatok
és
A vonalas-sávos műszaki ütemterv feladata, igazolni, hogy az ajánlattevő kapacitáskorlátjainak figyelembe vétele mellett és elképzeléseinek megfelelően az előírt határidőre befejezhető a beruházás, továbbá, hogy a megvalósítás időtartam tekintetében minden elvégzendő feladatrészt figyelembe vett az Ajánlattevő. A becsatolandó ütemtervben az előírt kivitelezési megvalósítási (teljesítési) időtartam (határidő) esetében meg kell jelölni egy „mérföldkövet”, amely az előírt teljesítési határidő technológiailag beletartozó munkarészek, technológiai folyamatok befejezésének (a teljes projekt megvalósítása műszaki átadás-átvétel lezárásával történő készenlétének határidejét jelenti. A becsatolandó ütemtervben az előírt kivitelezési megvalósítási (teljesítési) időtartam (határidő) esetében jelöljön meg egy „mérföldkövet”, amely a vállalt/előírt teljesítési határidő technológiailag beletartozó munkarészek, technológiai folyamatok befejezésének a teljes projekt megvalósítása műszaki átadás-átvétel lezárásával történő készenlétének vállalt határidejét jelenti. A becsatolandó ütemtervbe az előírt kivitelezési időtartam esetében meg kell jelölni „összefoglaló tevékenységi csoportot”, amely a kivitelezési folyamatba technológiailag beletartozó kivitelezési munkarészek, technológiai folyamatok, egyéb feltételek, egyébszükséges időtartamok (a teljes feladat ellátása, kivitelezés megvalósítása) időtartamát adja meg naptári napokban és az ajánlattevő által tervezett kivitelezési munkarend szerinti munkanapok számával. Határozza meg a helyszíni kivitelezési folyamatok a teljes átfutási idejét (határidejét) a felvonulási terület és a munkaterület átadásának napjától a teljes projekt hiba- és hiánymentes műszaki átadással történő megvalósítási napjának végéig. Az ütemtervből leolvasható legyen a helyszíni kivitelezési folyamatok teljes átfutási ideje (határideje) a felvonulási terület és a munkaterület átadásának napjától a teljes projekt hibaés hiánymentes műszaki átadással történő megvalósítási napjának végéig.
A kivitelezésmegvalósításatekintetében a műszakiütemtervnemtartalmazhatolyanmegvalósítási/technológiaisorrendtervezést, amely a projektegyeselkészültszerkezeteinek, berendezéseinekvisszabontásátigényelné, továbbánemazidőütemezéstbemutatórészeodanemtartozó a kivitelezésitechnológiaifolyamatbanhibásvagyazeljárástmegindítófelhívástólvagyaza nnakrészétképeződokumentációtól (beleértve a műszakidokumentációt is) eltérősorrendivagytechnológiaifolyamatirészt. A műszakiütemtervmutassa be azegyeskivitelezésimunkafolyamatitechnológiaitevékenységisoroksorrenditechnológiai-logikaitérbeliésidőbeliegymásraépülésének, egymásutániságánakilletveegymástólfüggetlenülvégezhetőségénekegymássalvalóka pcsolatrendszerét, folyamatrendszerét, azazkonkrétanhatározza meg azt, hogyvalamelykivitelezés-
35
technológiaitevékenységmegkezdéséhezmelymegelőzőkivitelezéstechnológiaitevékenységbefejezésénekkellmegtörténnie (azegymásutániság, azegymásraépülés, azegymásutánikivitelezhetőségmiatt), vagyazadotttevékenységmelymásiktevékenységgelkezdhetőegyszerrevagymelymási ktechnológiaitevékenységgelvégezhetőkegyszerre (amennyibenegymástólfüggetlenülvégezhetők) Továbbákonkrétanhatározza meg azt, hogyvalamelykivitelezéstechnológiaitevékenységbefejezéseutánmelykövetőtevékenységekkövetkeznek, kezdhetők el azegyestevékenységekközöttiminimáliskapcsolatokfigyelembevételével. Ajánlatkérőfelhívja a figyelmetarra, hogykezdéskezdéskapcsolatcsakolyantevékenységekesetébenértelmezhető, melyeknemegymásraépülnek. A kivitelezési folyamat műszaki ütemtervi koordinálásánál figyelembe kell venni az elvégzendő kivitelezési munkafolyamatok (technológiai tevékenységek – tevékenységlista) megvalósításához szükséges erőforrás-feltételek (pl. a kivitelezésnél a munkaterületek biztosítása, technológiai folyamatok előrehaladása által biztosított rendelkezésre állását, az emberi erőforrások maximális rendelkezésre állását, gépi és technikai erőforrások biztosítását és maximális rendelkezésre állását, ideiglenes segédszerkezetek biztosítását, szükséges anyagok megfelelő mennyiségben történő biztosítását, az egyes beszerelendő berendezések beszerzési időtartamait, az esetleges építési segédszerkezetek biztosítását, stb.) biztosításának szükségességét. A Műszaki ütemterv: Koordináta rendszer függőleges oszlopában a kivitelezés feladatait jelen dokumentáció előírásainak megfelelően külön-külön csoportosítva kell feltüntetni valamennyi – térben és/vagy időben és/vagy technológiában és/vagy és/vagy kivitelezési folyamatban elkülönülő – megvalósítási-folyamati illetve kivitelezés-technológiai tevékenységet (tevékenységlista), amely a közbeszerzési eljárás alapján az elvégzendő feladatok teljeskörű megvalósításhoz, teljesítéshez szükséges. Vízszintes során (időskála) tüntesse fel Ajánlattevő a megvalósítás időrendjét, minimum a szerződés hatálybalépés figyelembe veendő időpontjától a teljes projekt műszaki átadásátvételének hiba és hiánymentesen tervezett lezárásáig és a kivitelezési/technológiai sorrend alapján ez egyes ütemtervi sorokban szerepeltesse a megvalósítás időrendjét és az időrendnek valamint a tervezett megvalósítási időtartamoknak és időpontoknak megfelelően grafikusan jelölje az egyes megvalósítási-folyamati / kivitelezés-technológiai tevékenységek elvégzésére tervezett időtartamokat, jelölje meg a szerződéskötés időpontját, valamint a munkaterület átadás, a munkakezdés, a teljes megvalósítás készre-jelentésének illetve a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának folyamatát és a hiba- és hiánymentes átadás átvételi eljárás befejezésének időpontjait. A megvalósítás időrendje vonatkozásában az ütemterv grafikai része napi bontásban készüljön, az 1 munkanapnál rövidebb időigényű munkafolyamatok elvégzésének a napját elegendő megjelölni, nem szükséges – de nem is tiltott – az 1 munkanapnál rövidebb időigényű (pl. 1 óra, fél nap, stb.) tevékenységet/munkafolyamat adott napon belüli elvégzésének munkanapon belüli megjelölése, ábrázolása. A kivitelezési folyamat megvalósítási munkáira vonatkozóan az Ajánlattevő kidolgozott műszaki ütemterve adjon tájékoztatást az elvégzendő feladatok, kivitelezési munkarészek az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban és szerződéstervezetben és előírásokban megfogalmazott előírásoknak való megfeleléséről és teljességéről, a Megrendelővel
36
(Ajánlatkérővel) történő kapcsolattartások/egyeztetések (kooperációk) időrendjéről, a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatáról és annak időbeni ütemezéséről. Azon körülményeket, amelyek a teljes kivitelezési időtartamot és a technológiai kivitelezési folyamatot relevánsan befolyásolják, a műszaki ütemtervben grafikus jelöléssel is figyelembe kell venni, és grafikusan is jelölni kell a kivitelezési technológiai folyamatok egymásra épülése szempontjából releváns (amennyiben van ilyen) kötési és/vagy szilárdulási és/vagy száradási vagy egyéb technológiai szüneti időtartamokat. A becsatolandó ütemterven az egyes kivitelezés-megvalósítási sorrendi/technológiai folyamat-lépések (a tevékenységlista sorai soronként tartalmazzák az egyes kivitelezés-megvalósítási sorrendi/technológiai folyamat-lépéseket) tervezett kezdési munkanapjának és befejezési munkanapjának (az Ajánlattevő által tervezett megvalósítási munkarend szerinti munkanapok értendők) időpontját naptári nap pontossággal kell megadni, valamint meg kell adni a megvalósítási sorrendi/technológiai munkafázis időigényét az ajánlattevő által a megvalósításra tervezett munkarend szerinti munkanap(ok)ban A becsatolandó műszaki ütemterv (a teljes projekt vonatkozásában) tartalmazza a kivitelezés során műszaki ütemterv alapján ellenőrizhető – műszaki teljesítés pontos meghatározását. A becsatolandó ütemtervben külön sorokon fel kell tüntetni (grafikusan is ábrázolni szükséges), meg kell határozni az építési munkaterület átadásának, az építési napló megnyitásának, a tervezett kivitelezési kezdésnek (a felvonulás és ideiglenes létesítmények kialakítása, a munkavégzés feltételeinek biztosítása értendő e tekintetben kivitelezési kezdés alatt), és a kivitelezési-munkakezdésnek (az adott teljesítési helyszín tényleges műszaki tartalma kivitelezés-megvalósításának kezdete), a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásával megvalósuló projekt-átadás-átvételnek, határidejét/határnapját, a vállat/előírt projekt-befejezési határidőt/határnapot. A műszaki ütemterv kivitelezés-folyamati és kivitelezés-technológiai időütemezést bemutató része nem tartalmazhat oda nem tartozó a kivitelezési technológiai folyamatban hibás vagy az eljárást megindító felhívástól vagy az annak részét képező dokumentációtól (beleértve a műszaki dokumentációt is) eltérő sorrendi vagy technológiai folyamati részt. A kivitelezés megvalósítása tekintetében során ne tartalmazzon olyan megvalósítási/technológiai sorrendtervezést, amely a projekt egyes elkészült szerkezeteinek, berendezéseinek visszabontását igényelné. A becsatolandó kivitelezéstechnológiai időütemezés ábrázolja a tervezett teljes kivitelezési folyamat kritikus úton lévő technológiai tevékenységeit. Ajánlattevő a becsatolandó ütemtervben a nem kritikus úton lévő tevékenységek esetében a műszaki ütemtervben ábrázolja az egyes – nem kritikus úton lévő – tevékenységek elvégzésére esetlegesen rendelkezésre álló ajánlattevő által kalkulált tartalékidőket. A becsatolandó ütem terv mutassa be az egyes kivitelezési munkafolyamati technológiai tevékenységi sorok sorrendi- technológiai-logikai térbeli és időbeli egymásra épülésének, egymás utániságának illetve egymástól függetlenül végezhetőségének egymással való kapcsolatrendszerét, folyamatrendszerét, azaz konkrétan határozza meg azt, hogy valamely kivitelezés-technológiai tevékenység megkezdéséhez mely megelőző kivitelezés-technológiai tevékenység befejezésének kell megtörténnie (az egymás utániság, az egymásra épülés, az egymás utáni kivitelezhetőség miatt), vagy az adott tevékenység mely másik tevékenységgel
37
kezdhető egyszerre vagy mely másik technológiai tevékenységgel végezhetők egyszerre (amennyiben egymástól függetlenül végezhetők) Továbbá konkrétan határozza meg azt, hogy valamely kivitelezés-technológiai tevékenység befejezése után mely követő tevékenységek következnek, kezdhetők el az egyes tevékenységek közötti minimális kapcsolatok figyelembe vételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kezdés-kezdés kapcsolat csak olyan tevékenységek esetében értelmezhető, melyek nem egymásra épülnek. A becsatolandó műszaki ütemterv tartalmazzon a kivitelezési folyamathoz az időrendben tervezett kivitelezés-technológiai folyamatok fizikai dolgozói erőforrás igénye és az Ajánlattevőnek az adott teljesítési helyszínen elvégzendő feladatok teljesítéséhez rendelkezésére álló erőforrások alapján kidolgozott, és a tervezett kivitelezés-technológiai megvalósítási folyamatnak megfelelően naponként összesítetten a fizikai kivitelezői létszámra vonatkozó fizikai dolgozói napi lebontású (naponként összesített) létszám ütemtervet. (Hány fizikai dolgozó fogja a kivitelezés technológiai folyamatait a helyszínen megvalósítani, az előregyártási tevékenységekhez, a szállításokhoz, az építésvezetéshez, az őrzéshez, illetve más nem helyszíni vagy nem termelő tevékenységekhez tartozó dolgozói létszámot nem kell bemutatni.) A műszaki ütemterv több oldalon is elkészíthető (az esetleges terjedelem miatt), de a tevékenységlista egyes soraihoz kapcsolódó időskála és annak grafikai részei – az egyértelműség és az áttekinthetőség miatt – nem csatolható be (egymástól elkülönülő) külön-külön oldalakon (azaz nem csatolható be egymástól elválasztva– mert abban az esetben az egyes tevékenységi sorok szöveges/számszerű/időpont/időtartam adatai és a grafikai rész adatai nem lennének egyértelműen összepárosíthatók).A műszaki ütemtervnek tartalmaznia kell a fizikai munkaerő létszámra vonatkozó, napi lebontású (naponként összesített) létszám ütemtervet (az előregyártási tevékenységekhez, a szállításokhoz, az építésvezetéshez, az őrzéshez, illetve más nem helyszíni vagy nem kivitelezési tevékenységekhez tartozó dolgozói létszámot nem kell bemutatni)! Ajánlatkérő előírja, hogy az egyes részmunkák/munkafolyamatok tekintetében a bármilyen szakképesítést igénylő munkarész elvégzését csakis az arra szakképesítéssel rendelkező szakmunkás által kell megtervezni (pl. villanyszerelő szakmunkát igénylő munkarész elvégzése csak villanyszerelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkással tervezhető, stb). Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki ütemtervvel összhangban lévő fizikai dolgozói létszám ütemtervet is csatolni szükséges. Ebben az esetben az ütemterv tervezett technológiai folyamataira, sorrendjeire és időtartamaira vonatkozó adatainak változatlansága mellett, csak a naptár aktualizálásával kell a nyertes ajánlattevőnek műszaki ütemtervi időpontokat és időtartamokat aktualizálnia. Ajánlatkérő előírja, hogy a műszaki ütemtervben az egyes tevékenységek tevékenységi idejét erőforrás vezérelt tevékenységi időként kell meghatározni. Amennyiben ajánlattevő a műszaki ütemtervébe időtartalékot/időtartalékokat kíván beépíteni abban az esetben azt megteheti a műszaki ütemtervében külön feltüntetett soron, mely soron ábrázolt időszakban más munkavégzést nem tervezhet. Az ilyen időtartalékok beépítése esetén ezek az időtartalékok is beszámítandók a kötelezően előírt teljesítési időtartamba! Az ilyen időtartalékok műszaki ütemtervbe történő beépítésének konkrét okát pontosan, részletes indokolással együtt Ajánlattevőnek meg kell adni! Az ilyen időtartalékok ütemtervbe
38
beépítésének indoka nem lehet a műszaki ütemtervből hiányzó (ezáltal az ajánlattétel során figyelembe nem vett), de a közbeszerzési eljárás alapján az elvégzendő műszaki tartalomba beletartozó munkarész elvégzésének ütemtervi tervezése. II/A/2. Helyszíni térbeli organizációs terv (röviden „organizációs terv”) és organizációs műszaki leírás (röviden „organizációs leírás) az alábbi ajánlati tartalmi elemek kidolgozásával, bemutatásával, vállalásával készüljön (ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az előírt organizációs tervet” és organizációs műszaki leírást): Ajánlattevő a szakmai ajánlat részeként csatoljon a teljes kivitelezési folyamatra vonatkozóan a helyszíni organizációs folyamatot grafikusan bemutató helyszíni organizációs tervet (tervlapokat) a kivitelezési folyamat előrehaladásának megfelelő organizációs változások bemutatásával, továbbá csatoljon organizációs műszaki leírást, melyekben meghatározza és ismerteti a következőket. A kivitelezésre vonatkozó térbeli organizáció (helyszíni kivitelezés-szervezési megoldások komplexen) tervezett technológiai megvalósítási folyamattal összhangban lévő – annak megfelelő sorrendben történő – bemutatása szükséges. Ezen belül kifejezetten tartalmi elemként kéri Ajánlatkérő a következők feltüntetését, bemutatását, megajánlását: 1. Az Ajánlattevő által a kivitelezési munkáinak megvalósításához tervezett felvonulási terület területigények meghatározása „m2”-ben kifejezve, az organizációs tervlap kivitelezési technológiai folyamathoz (műszakikivitelezés-technológiai ütemtervhez) illesztett érvényességi időtartamának (naptári nap „…–tól, …-ig”) meghatározása. 2. Amennyiben szükséges az igényelt felvonulási terület és a kivitelezési munkaterületek belső elrendezésének/átrendezésének és építési ideiglenes felvonulási létesítményekkel, szükség szerinti építési segédszerkezetekkel, az esetlegesen telepített építőgépekkel történő ellátásának megtervezése, bemutatása. Az építkezésen dolgozók számára öltöző, szociális, kommunális, egészségügyi létesítmények, raktározással kapcsolatos létesítmények, építésvezetési létesítmények elhelyezését, ezek belső berendezését tervezze meg (amennyiben ez szükséges). 3. Az igényelt (lehetséges) felvonulási terület kivitelezési munkaterület tervezett kivitelezés-megvalósítási folyamatnak megfelelően kialakított biztonságos megközelítésének és biztonságos közlekedési kapcsolatainak megtervezése, bemutatása mind a kivitelezést végző személyi állomány, mind az eszközök, gépek, berendezések, anyagok és hulladékok be/elszállítása szempontjából. Az organizációs tervében grafikusan is tervezze meg és legalább az organizációs leírásban ismertesse a felvonulási területre és a kivitelezési munkaterületekre (organizációs helyszínekre) történő anyag- és eszközbeszállítások illetve elszállítások módját, az építési illetve bontási hulladék gyűjtésének, tárolásának, elszállításának szervezésének módszerét és annak elszállítását. 4. A felvonulási területen a kivitelezési munkaterületeken tervezett tárolások megtervezése: anyagtárolások (2 munkanapnál hosszabb idejű tárolások/deponálások és a beépítés alatt álló anyagok tárolása), eszköztárolások, depók, hulladéktárolások és hulladékgyűjtések bemutatása a szerződéstervezetben szereplő és/vagy jogszabályi és/vagy rendeleti előírások figyelembe vételével. Ajánlattevő összesítve határozza meg a kivitelezési munkák ellátásához szükséges elektromos teljesítmény igényt (amennyiben ez szükséges).
39
5. Az organizációs leírásban ismertesse a munkavégzés során a kivitelezési folyamattal kapcsolatos kommunikációs (kapcsolattartási) módszereket/eljárásokat az Ajánlatkérővel (Megrendelővel) illetve képviselőivel, mint üzemeltetővel történő kommunikáció és a műszaki ellenőrrel történő kommunikáció tekintetében. A kivitelezés tárgyát érintő útszakaszokon a közlekedés zavartalanságát biztosítani kell ezért ezt kérjük kifejezetten figyelembe venni. 6. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse a feladatok megvalósítására tervezett – jogszabályi és a speciális vonatkozó előírásoknak, továbbá a dokumentációban szereplő előírásoknak megfelelő – munkarendjét (mely napokon tervez munkavégzést, hány műszakban, az egyes műszakok kezdési és befejezési időpontjait). 7. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse az építési folyamattal kapcsolatban a munkavédelmi előírások teljesítésére betervezett munkabiztonsági ideiglenes létesítményeit és műszaki megoldásait. 8. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse az építési folyamattal kapcsolatban a megvalósítással kapcsolatban elvégzendő építőipari kivitelezési tevékenység, mint működő üzemben végzendő munka feltételeit, a veszélyzónában lévő építmények, vezetékek és közlekedő utak biztosítására tervezett műszaki megoldásait. 9. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse az építési folyamattal kapcsolatban elvégzendő építési munkafázisokra vonatkozó önálló biztonsági és egészségvédelmi előírásait. 10. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse az építési folyamattal kapcsolatban elvégzendő építési folyamattal kapcsolatos tűzvédelmi előírásait. 11. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse a kivitelezési folyamatból eredő esetleges káros zajhatások minimalizálása érdekében alkalmazott munkamódszereit és műszaki megoldásait. 12. A becsatolandó organizációs leírásban ismertesse a kivitelezési folyamatból eredő káros porhatások minimalizálása érdekében alkalmazott munkamódszereit és műszaki megoldásait. 13. A becsatolandó organizációs leírásban szerepeltesse konkrét feladatokat megvalósító munkaszervezet ismertetését “vállalkozási projekt struktúra” organigramba foglalva, azon belül a konkrét helyszíni megvalósításhoz tervezett projektmenedzsment szervezet és kivitelező szervezet felépítését (szervezeti ábra), a résztvevő felek (Megrendelő –Ajánlatkérő-, Vállalkozó –Ajánlattevő-, esetleges alvállalkozók, műszaki ellenőr, illetve ezek személyzete, hatóságok, stb.) kapcsolatrendszerével, a teljesítéséért felelős munkahelyi vezető szakemberek név szerinti és betöltött pozíció szerinti megjelölésével, valamint ezen személyek projekttel kapcsolatos kötelezettségeinek megadásával. II/A/3. Tételes költségvetés(ek), ajánlati ár: A költségvetés a szakmai ajánlat részét képezi. Ajánlattevőnek az ajánlatában megajánlott (vállalt) egyösszegű ajánlati árát (vállalkozási díjat) „Tételes költségvetés(ek)” és a közbeszerzési eljárás során az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) alapján feltárásra és ajánlatkérő által elfogadásra kerülő kiegészítő költségvetés összeállításával és tételenkénti beárazásával, valamint ezek összesítésével kell
40
meghatároznia és kalkulálnia. A kalkuláció során figyelembe kell vennie a teljes műszaki tartalmat és az– Ajánlattevő számára a legjobb ajánlati vállalásokat lehetővé tevő erőforrásai/adottságai/kötöttségei alapján –ütemtervi, organizációs tervi vállalásokat, megoldásokat, munkamódszereket és ezek költségtényezőit, továbbá a kidolgozott pénzügyi ütemezési vállalás teljesítéséhez szükséges finanszírozási költségeket is. -
Ajánlattevő feladata, hogy a megvalósítandó projekt vonatkozásában az árazatlan költségvetési kiírás(ok)at és a közbeszerzési eljárás során az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) alapján feltárásra kerülő és Ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételekből álló kiegészítő költségvetési kiírást beárazzák az ajánlatban szereplő valamennyi vállalás figyelembevételével és a teljeskörű műszaki tartalom megvalósítása érdekében.
-
A költségvetési sorok beárazásán túl konkrét termék vagy gyártmány megjelölést is szerepeltetni kell, amennyiben a költségvetési kiírásban vagy dokumentációban szereplő termék vagy gyártmány vagy dolog vagy eljárás vagy tevékenység meghatározástól az egyenértékűség megtartása mellett Ajánlattevő el kíván térni, más műszakilag egyenértékű terméket vagy gyártmányt vagy dolgot vagy eljárást vagy tevékenységet kíván Ajánlattevő megajánlani.
-
Amennyiben az ajánlatkérő által kiadott költségvetésben, illetve műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás szerepel, az a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és Ajánlatkérő azzal műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. is elfogad. Jelen ajánlattételi dokumentációban a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések kizárólag az ajánlatkérő által elvárt minőségi követelmény szintjét határozták meg. A termékek, gyártmányok, berendezések feltüntetése és megnevezése a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlattevő ajánlatában a megnevezett termékek, gyártmányok, berendezések helyett bármely gyártó által gyártott, az eredetivel egyenértékű minőségi követelményeket és műszaki paramétereket biztosító (eredeti vagy azzal egyenértékű) termékeket, berendezéseket, gyártmányokat szerepeltethet azok megjelölésével a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Az ajánlattevő az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a jelen dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírások tételeinek beárazásával és az esetlegesen a kiegészítő tájékoztatás keretében feltárásra kerülő és Ajánlatkérő által jóváhagyott kiegészítő tételek kiegészítő költségvetésbe történő felvételével és tételenkénti beárazásával és összesítésével határozza meg. Ajánlatkérő a kiegészítő tételek közé felvételre csak azokat a tételeket hagyja jóvá, amelyek az eljárást megindító felhívás és az annak részét képező dokumentáció műszaki tartalmának teljeskörű, hiánytalan minőségben történő megvalósításához szükséges, de a dokumentációban szereplő költségvetés kiírásból hiányzik vagy kevés mennyiséggel vagy sok mennyiséggel szerepel, továbbá a kiegészítő tájékoztatás(ok) eljárás rendszerével Ajánlatkérő által kifejezetten elfogadásra kerültek. Az Ajánlatkérő által adott kiegészítő tájékoztatásban szereplő egyértelmű jóváhagyást követően –e tételeket az Ajánlattevőknek a megajánlása/kalkulációja során a kiegészítő költségvetésbe fel kell venniük, be kell árazniuk és az ajánlati ár meghatározásánál – az összesítéskor – figyelembe kell venniük. Ajánlattevőnek az ilyen – a kiegészítő tájékoztatás kérés keretein belül feltárásra, ajánlatkérői
41
jóváhagyásra kerülő tételekből álló – műszaki észrevételeket a vonatkozó költségvetésben külön kell szerepeltetni (kiegészítő/ pótköltségvetés), de azt az összesítőben összegezve, a főösszesítőbe be kell számítani. -
Az egyes tételeknél költségelni kell minden olyan körülményt, mellékmunkát, segédszerkezetet, illetve anyagot, mely nélkül az adott munka nem valósítható meg (ezt az eljárást nem értelmezi ajánlatkérő beszámításként).
-
Ajánlattevő köteles minden költségvetési sor reális ajánlattal történő beárazására.
-
A költségvetés kiírástól és a kiegészítő tájékoztatás(ok) keretében feltárásra kerülő kiegészítő tételektől eltérni nem lehet (kivéve a műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. megajánlása tekintetében), Ajánlattevő nem egészítheti ki (nem növelheti) és/vagy nem csökkentheti a beruházás – kiegészítő költségvetési tételekkel együtt értelmezett – műszaki tartalmát.
-
A műszakilag egyenértékű dolgot, terméket, tevékenységet, stb. tartalmazó megajánlás esetén az Ajánlattevő az érintett költségvetési tétel kiírás szerinti tételszövege mögött/mellett a költségvetésben köteles feltüntetni a megajánlott egyenértékű dolog, termék, tevékenység konkrét megnevezését. Ezen túl Ajánlattevő köteles az ajánlatában az egyenértékűséget is objektív tartalmú dokumentumokkal igazolni. Amennyiben Ajánlattevő nem a műszaki leírásban előírt termékeket ajánl meg, úgy az ajánlatban az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia és bizonyítania!
-
Az ajánlattételi határidő lejárta után illetve a vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően a közbeszerzési eljárás szabályainak (kiegészítő tájékoztatás kérésben) megfelelően nem jelzett.
-
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kikötött (megajánlott vállalási ár) díjon felül csak a pótmunka ellenértéke – a Kbt erre vonatkozó előírásai, eljárásrendjének betartása mellett – számolható el, többletmunka a Ptk. 6:245 § (1)
bekezdésbenmeghatározottesetekbenszámolható el.
-
Az árképzés: Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza ajánlatkérőt a pénz jogszabályok szerinti felhasználásában, vagy ellentétes az eljárást megindító felhívásban vagy dokumentációban meghatározott feltételekkel. A fentiekben írtak ellenére tett megajánlás esetén az ajánlatot az ajánlatkérő érvényteleníti, tekintve, hogy a részleges érvénytelenség a Kbt. alapján nem kezelhető.
-
Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
-
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek a közbeszerzés teljesítésének megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat.
-
Az ajánlatok kidolgozásakor ajánlattevők vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós és/vagy többváltozatú ajánlatot tenni, ajánlatkérő minden megajánlást az adott ajánlat elemeként értékel és nem áll
42
módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni, az ajánlatot csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ajánlatkérő nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék megajánlását tartalmazza. Az ajánlatkérő a kapcsolt kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy kizárólag az értékelési részszempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható/vállalható legkedvezőbb kereskedelmi feltételeket/ajánlatokat. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lenniük, vagyis ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie mind ajánlati elemeiben, mind egészében az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, a műszaki leírásban, illetve az esetleges kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakkal. A Dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése: a) Ajánlatkérő: az ajánlattételi felhívásban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megrendelővel. Az „Ajánlatkérő” és a „Megrendelő” fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk. b) Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Az „Ajánlattevő” és a „Vállalkozó” fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk. c) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; d) Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó irat és tervanyag (műszaki leírásokkal, költségvetés kiírásokkal, építési engedélyekkel, szakhatósági iratokkal, stb. együtt), melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívás előírásait betartva megvásárolt. A dokumentáció megvásárlása az érvényes ajánlattétel feltétele. A Dokumentáció jelen ajánlattételi dokumentációból, valamint az alapadatokat, okiratokat, közbeszerzési műszaki leírást, a jelenleg rendelkezésre álló műszaki terveket (építési engedélyezési tervek illetve régi tervlapok/tervlap-részletek), a költségvetési kiírást, mennyiségi kimutatást tartalmazó Műszaki dokumentációból áll. e) Szerződés (Vállalkozási szerződés): a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés. f) Műszaki ütemterv: A vonalas-sávos ütemterv az idő függvényében ábrázolja a tevékenységeket. Leolvashatók róla az egyes kivitelezési résztevékenységek kezdeti és befejezési időpontjai valamint a teljes folyamat időszükséglete, valamint a szakmai ajánlat műszaki ütemtervre vonatkozóan előírt többi adata is. Mindezek alapján kalkulálható és ábrázolt a teljes megvalósítási folyamat időszükséglete is. A vonalas-sávos ütemterv egy megvalósítási folyamat részfeladatait, a részfolyamatok sorrendiségét ábrázolja diagramos formában. A vízszintes koordináta az idő vonala, a függőleges tengelyen ez egyes kivitelezési sorrend szerint tagolt/csoportosított megvalósítási illetve technológiai tevékenységek (rész-tevékenységek) – továbbá az összefoglaló tevékenységek, a megvalósulási mérföldkövek, a technológiai szünetek
43
g) h)
i)
j)
időtartamai, valamint esetlegesen a megvalósítási folyamatot befolyásoló egyéb adatok vagy információk – pedig egy-egy sort kapnak, a sávok hossza tehát a tevékenység időtartamát – továbbá az összefoglaló tevékenységek, a technológiai szünetek időtartamait, továbbá a megvalósulási mérföldkövek bekövetkezésének időpontjait, valamint esetlegesen a megvalósítási folyamatot befolyásoló egyéb adatok vagy információk bekövetkezésének/rendelkezésre állásának időpontjait – ábrázolja, a sávok elhelyezkedése az időbeni megvalósítást (kivitelezés) ábrázolja. A vonalas műszaki- kivitelezés-folyamati és kivitelezés technológiai ütemterv feladata igazolni, hogy az ajánlattevő elképzeléseinek megfelelően a vállalt határidőre befejezhető a projekt, továbbá, hogy a megajánlott megvalósítási időtartam kalkulációja során minden elvégzendő feladatrészt figyelembe vett az Ajánlattevő. Logikai Gantt diagram: Olyan vonalas/sávos műszaki kivitelezés-technológiai ütemterv, mely a logikai kapcsolatokat is feltünteti. Kivitelezés-technológia: az a konkrét kivitelezés-megvalósítási munkamenet sorrend (tevékenységek sorrendje), melyet Ajánlattevő dolgoz ki a megajánlott projekt határidőre, kiváló minőségben, szabványoknak, előírásoknak, tervdokumentációknak megfelelő teljeskörű megvalósítására az esetleges kötöttségek figyelembe vétele mellett, és amely sorrenddel az egyes technológiai tevékenységek során elkészülő feladatok egymásra épülése, egymás utáni megvalósítási sorrendje van megtervezve – teljeskörűen a konkrét kivitelezési feladatnak megfelelően– a megajánlott megvalósítása során. A kivitelezéstechnológiai sorrend bemutatja, hogy a megvalósítandó projekt ténylegesen hogyan – annak egyes részei egymás után milyen sorrendben és összefüggésekkel, egymásra épüléssel, egymás utánisággal – fog megvalósulni (illetve valósulhat meg a kötöttségek és az Ajánlattevő rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével). A kivitelezés-technológia alatt a közbeszerzési eljárás alapján elvégzendő feladatoknak (építési eljárásoknak) az összességét, a közbeszerzési eljárásban rögzített feltételeknek megfelelően történő az elkészítési sorrendjét kell érteni, amely a tennivalók sorrendjét határozza meg az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi (azon belül az anyagok saját – és esetenként a környezeti, időjárási adatokkal összefüggésben – kémiai/fizikai tulajdonságai is), gépi (eszközök, szerszámok, építőgépek), emberi erőforrások, építési segédszerkezetek, és a helyszíni munkaterületi és munkaszervezési lehetőségektovábbá a szervezési (ergonómiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, a környezet üzemelésének biztosítási) vonatkozások figyelembe vételével. Az előzőek alapján a komplex kivitelezés-technológiai munkafolyamat több egyszerű munkafolyamat (fő- vagy alap és kisegítő folyamatok) integrációja, a technológiai sorrend a munkafolyamatok (tevékenységek) és a technológiai szünetek ésszerű, jól szervezett egymásutánja. Technológiai szünet: a kivitelezés-technológiai folyamatba beépítendő olyan szünet, amely két egymás után végezhető technológiai folyamat elvégzése között a szükséges annak okán, hogy természetes folyamatok,pusztán természeti (fizikai, kémiai, stb.) hatásra (a munkafolyamatok között technológiai szünetként jelentkezve) mennek végbe. Munkavégzési szünet:a kivitelezés-technológiai folyamatba beépítendő/beépíthető olyan szünet, amely két vagy több egymás után végezhető technológiai folyamat elvégzése között a szükséges annak okán, hogy a munkavégzés ütemezését tervező Vállalkozó vagy a Megrendelő a munkák megszakítását tervezi illetve rendeli el, vagy valamely esemény (körülmény) bekövetkezéséig vagy valamely esemény
44
lezajlása (körülmény) alatt a munkákat folyamatosan végezni nem lehet, megszakítani szükséges. k) Kritikus út: A kritikus út az ajánlattevő által a tervezett technológiai sorrendjében szereplő egyes tevékenységek (és események) olyan sorozata, mely meghatározza a projekt teljesítési időtartamának kiszámítását. A kritikus út minden tevékenysége kritikus tevékenység. Ha egy kritikus tevékenység csúszik, akkor a befejezés is csúszik. A kritikus úton lévő tevékenységek megvalósítási időtartamában nincsenek tartalékidők. Azok az egymást követő tevékenységek (események), amelyek egy tevékenységsort úgy alkotnak a kezdő tevékenységtől a befejező tevékenységig, hogy a tevékenységsoron belül az előbb végzett tevékenység(ek) munkafolyamati sorrendben lévő kezdési időpontjai megegyeznek (azaz az ilyen tevékenységsoron belül egyik tevékenységnek sincs tartalékideje), kritikus úton fekvő tevékenységek (események). Ezeket a tevékenységeket (és eseményeket) "összekötő" tevékenység-láncolatok a kritikus úton fekvő tevékenységek láncolata. A kritikus úton fekvő események és tevékenységek láncolata a kritikus út. A kritikus út a választott megvalósítási-technológiai folyamatnak és az Ajánlattevő kapacitás (létszám) adatainak megfelelően kiadódó legrövidebb időigényességű „technológiai út” a kezdő- és befejező technológiai események között. Azért nevezzük kritikus útnak, mert a kritikus úton fekvő tevékenységek végrehajtási idejének megváltozása közvetlenül és okszerűen befolyásolja a folyamat végrehajtásának teljes időtartamát. A folyamat-elemzés elvégzése után meghatározható azon technológiai út melynek hossza a projekt átfutási idejével egyezik meg. (Ez a legrövidebb időbeli útvonal.) A kritikus úton kritikus tevékenységek és az őket összekötő kritikus kapcsolatok találhatók. Egy műszaki ütemtervben egymással párhuzamosan több kritikus út is lehetséges, de kritikus út nélkül nincs megfelelően kidolgozott műszaki ütemterv. A kritikus útba tartalékidő beépítése csak a műszaki átadás-átvételi eljárás hiba- és hiánymentes befejezése utáni tartalékidő beiktatásával lenne lehetséges, amely esetben a műszaki ütemtervben a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának tervezett időpontja nem egyezne az előírt teljesítési időtartammal, teljesítési határidővel (annál hamarabb lenne) – mely jelen közbeszerzési eljárásban a műszaki ütemterv kidolgozása szempontjából csak külön indoklással alátámasztva megengedett l) A nem kritikus úton fekvő tevékenységek: tartalékidővel rendelkeznek. A tartalékidő azt jelenti, hogy a tevékenység teljes megvalósítási folyamat csúszása nélküli elvégzésére rendelkezésre álló idő több mint a tényleges elvégzéshez szükséges tevékenységidő. A tartalékidő nagyságát a legkorábbi- és legkésőbbi kezdhetőség időadatainak különbsége adja. Ha a tartalékidő felhasználásra kerül az adott tevékenység megvalósításakor, abban az esetben a tevékenység kritikus tevékenységgé válik és a kritikus útra fog kerülni, majd további késedelem esetén a teljesítés időtartama is okszerűen növekedni fog. m) Kritikus tevékenység: Olyan tevékenység, amely megvalósulása nem késhet a projekt átfutási idejének automatikus és okszerű megváltozása nélkül. Ezen tevékenységek technológiai egymásra épülése, egymás utánisága határozza meg az ajánlattevő tervezett megvalósítási folyamatának, a megvalósítás körülményeinek, feltételrendszereinek, esetleges nehezítő körülményeinek és az ajánlattevő erőforrásainak figyelembe vételével a projekt megvalósításának Ajánlattevő által vállalható, lehetséges (vállalt) időtartamát. A kritikus tevékenység legkorábbi és legkésőbbi kezdhetőségének időadatai azonosak.
45
n) Mérföldkő: A projekt Ajánlatkérő vagy Ajánlattevő által fontosabbnak minősített fázisainak kezdetét vagy befejezését jelző zérus időtartamú esemény. (erőforrást önmagában nem igényel) o) Készenléti Mérföldkő: A projekt valamely részének, szerkezetének, szerkezeti egységének, technológiai csoportjának elkészüléséhez (befejezéséhez) rögzített, rendelt, annak befejezését jelző zérus időtartamú esemény. (erőforrást önmagában nem igényel) p) Tevékenység: Időt és/vagy erőforrás(oka)t igénylő művelet vagy folyamat (Ebből eredően tevékenységnek minősül a technológiai szünet és a munkavégzési szünet is). q) Szakmánkénti bontás: Az elvégzendő feladatoknak az egymástól jól megkülönböztethető, eltérő szakmunkát (szakmai képesítést) igénylő munkafajták szerinti megbontása. r) Az ütemtervben a technológiai egymásutániság, egymásra épülés folyamati ábrázolása: A műszaki ütemterven belüli tevékenységek között vagy a különböző tevékenységei között fennálló és az Ajánlattevő által tervezetteknek megfelelően időzített valóságos – technológiai vagy logikai vagy kapacitással (erőforrásokkal) összefüggő – folyamati kapcsolatok ütemtervben történő grafikai (pl. folyamati nyílrendszer) és/vagy írásos megjelenítése, mely alapján a műszaki ütemtervben a kezdő tevékenységtől (összegzés megküldése) kezdve a legutolsó tevékenységgel (műszaki átadás-átvétel hiba- és hiánymentes lezárása) bezárólag végigkövethető, hogy mely tevékenység elkezdéséhez mely tevékenységeknek kell befejeződnie, illetve mely tevékenység befejezése után mely következő tevékenység(ek) kezdhető(k) el illetve valamely tevékenység – a megelőző tevékenység befejezése után – valamely másik tevékenységgel egyszerre kezdhető el. (Ezen túl lehetségesek a befejezés-kezdés kapcsolatoktól eltérő más kapcsolatok is, de a teljes folyamatban végigkövethető a befejezés-kezdés illetve a kezdés-kezdés kapcsolatok által a teljes térbeli illetve technológiai egymásra épülés.) s) Legkésőbbi befejezés: Az a lehető legkésőbbi időpont, amelyre az egyes technológiai tevékenységeket az ütemterv technológiai vagy logikai vagy kapacitással (erőforrásokkal) összefüggő kapcsolatai által a meghatározott időn és előírt véghatáridőn belül be lehet (kell) fejezni anélkül, hogy az hatással lenne az egész projekt teljesítési időtartamának időigényére (anélkül, hogy csúszást, késedelmet eredményezne). Ha az adott tevékenység erre az időpontra nem fejeződik be, akkor a projekt átfutási ideje megnő, késedelem következik be. t) Legkésőbbi kezdés: Az a lehető legkésőbbi időpont, amikor az egyes tevékenység(ek)et az ütemterv technológiai vagy logikai vagy kapacitással (erőforrásokkal) összefüggő kapcsolatai által meghatározott időn és az előírt határidőn belül meg kell kezdeni anélkül, hogy az hatással lenne az egész projekt időigényére (anélkül, hogy csúszást, késedelmet eredményezne). Ha az adott tevékenység ebben az időpontban nem kezdődik el, akkor a projekt teljesítési időtartamának átfutási ideje megnő, késedelem következik be. u) Legkorábbi befejezés: Az a lehető legkorábbi időpont, amelyre az egyes tevékenység(ek) a műszaki ütemterv technológiai vagy logikai vagy kapacitással (erőforrásokkal) összefüggő kapcsolatai által meghatározott időn és előírt határidőn belül befejezhető(k). v) Legkorábbi kezdés: Az a lehető legkorábbi időpont, amikor az adott tevékenység a műszaki ütemterv technológiai vagy logikai vagy kapacitással (erőforrásokkal) összefüggő kapcsolatai által meghatározott időn és előírt határidőn belül megkezdhető.
46
w) Logikai kapcsolat: A tevékenységek közötti – technológiai sorrend illetve egymás utáni megvalósíthatóság szempontjából meghatározott – függőségi, sorrendiségi viszony leírására használatos eszköz. Típusai: Az egymásra épülés illetve az egymás után végezhetőséget bemutató függőségi viszony szempontjából: - befejezés-kezdés (az egyik tevékenység befejezése után kezdhető a másik tevékenység– az egymásra épülő, egymás után végezhető tevékenységek logikai kapcsolata csak ez lehet); Az egyes technológiai tevékenységek műszaki sorrendtervezése szempontjából (amennyiben releváns): - befejezés-kezdés (az egyik tevékenység befejezése után tervezett a másik tevékenység kezdése valamely rész-munkaterületen); - kezdés-kezdés (az egyik tevékenység kezdésével egy időben tervezett a másik tevékenység kezdése– ezek a tevékenységek nem lehetnek egymásra épülő tevékenységek, nem lehetnek egymás után végezhető tevékenységek); - befejezés-befejezés (az egyik tevékenység befejezésével egy időben tervezett a másik tevékenység befejezése is– ezek a tevékenységek nem lehetnek egymásra épülő tevékenységek, nem lehetnek egymás után végezhető tevékenységek);
x)
y)
z)
aa)
- kezdés-befejezés (az egyik tevékenység kezdésével egy időben tervezett a másik tevékenység befejezése is– ezek a tevékenységek nem lehetnek egymásra épülő tevékenységek, nem lehetnek egymás után végezhető tevékenységek). Minimális kapcsolat: Az összekapcsolt tevékenységek kitüntetett pontjai közötti minimális időkülönbséget adja meg. (például: ha az egyik tevékenység befejezése után az azt követő tevékenységet munkaszervezési okokból csak később – pl.+2 nappal később ,stb). Követő esemény: A kivitelezés-technológiai sorrendben egy elvégzendő tevékenység következményeként kezdhető és kezdeni tervezett tevékenységeket vagy eseményeket jelenti. Megelőző tevékenység: Egy vizsgált tevékenység okozati szempontból való megközelítésében a technológiai szempontok figyelembe vétele mellett az adott tevékenység megkezdéséhez szükséges megelőző tevékenységeket vagy eseményeket jelenti mely(ek) készenléte nélkül az adott tevékenység nem kezdhető el. Összegző tevékenység vagy összefoglaló tevékenység/tevékenységcsoport: Az egyes tevékenységek olyan csoportosítása/csoportosításai, amely a teljes munkaterületen belül a megvalósítási sorrendnek illetve a technológiai folyamatnak megfelelő tagolással kialakított valamely villamossági egység megvalósítása során végzett tevékenységek csoportosítására szolgál. Egy összefoglaló tevékenységen/tevékenységcsoporton belül is lehetnek további összefoglaló tevékenységek/tevékenységcsoportok is.
47
bb) Tevékenységi átfutási idő: Egy tevékenységnek az elvégzéséhez szükséges, az adott tevékenység műszaki tartalma és a tevékenység mennyiségi adata és a rendelkezésre álló erőforrások alapján az Ajánlattevő által figyelembe vett normarendszer alapján az Ajánlattevő által kalkulált időtartama. cc) Munkaigény: Megmutatja, hogy egy, a tevékenységhez Ajánlattevő által rendelt erőforrás (erőforrások) mennyi időegység felhasználásával képes(ek) az adott tevékenység elvégzésére. dd) Átlapolási idő: Időtartam, amely megmutatja – egy vagy több rész-munkaterületen belül – két vagy több tevékenység egymással párhuzamos időszakát. Egy részmunkaterületen belül csak akkor értelmezhető, és csak akkor lehetséges, ha az adott rész-munkaterület nagysága és a tevékenységek úgy összeegyeztethetők, hogy az adott rész-munkaterületen belül az egyik és a másik tevékenység részére – almunkaterületként – az adott rész-munkaterület úgy megosztható, hogy a két tevékenység elvégzése egymást nem zavarja (erőforrások biztosítása, munkavédelem, hozzáférés, stb. szempontjaiból) (hivatkozva a „Minimális kapcsolat”-ot meghatározó pontra is). ee) Tartalékidő: Egy tevékenység vonatkozásában az a maximális időmennyiség, amellyel a tevékenység időtartama megnövelhető vagy annak megkezdése elcsúsztatható anélkül, hogy ez akadályozná a követő tevékenység tervezett (legkorábbi) időpontban történő megkezdését. Más szóval megmutatja, hogy a tevékenység megvalósítása mennyit késhet a teljes projekt csúszása, a véghatáridő késedelme nélkül. A tevékenység legkésőbbi és a tervezett befejezése (vagy kezdése) közti idő. ff) Időtartalék: az Ajánlatkérő által a megvalósítási ütemterv bizonyos pontján – bizonyos készenléti pontján! – a műszaki ütemterv kritikus útján beépítendő, figyelembe veendő időtartalék, az összes kivitelezési folyamat vállalási határidejét befolyásoló (abba beleszámítandó) időtartam. Tehát az időtartalék a vállalt kivitelezési időtartamba beleszámítandó és nem egy konkrét kivitelezéstechnológiai folyamathoz kapcsolódik. A műszaki ütemtervbe beépítendő, figyelembe veendő időtartalék alatt semmilyen munkavégzés nem tervezhető! Az időtartalék a projekt során előre nem láthatóan – esetlegesen – felmerülő munkák elvégzésére biztosít időtartamot a projekt teljes megvalósításának, teljesítésének időtartama megváltozása nélkül. gg) Várakozási idő/technológiai szünetek ideje: A projekt két egymást követő tevékenysége között eltöltendő várakozási idő. hh) Erőforrás: A tevékenység végrehajtásához szükséges korlátozott mértékben rendelkezésre álló dolog, mint a munkaerő, anyag, munkaeszköz, energia, pénz, munkaterület stb. Kétféle korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrást különböztetünk meg: 1. Nem raktározható. Olyan erőforrás, mely ha az adott időszakban nincs felhasználva, akkor elveszett, azaz a későbbi időszakra nem vihető át. 2. Raktározható. Olyan erőforrás, mely kimerüléséig folyamatosan rendelkezésre áll. (Korlátlan mértékben rendelkezésre álló erőforrások is léteznek: például: a levegő, általában (kiépítés után rendelkezésre álló és csak a kiépített csatlakozó méret által korlátozva) a kiépített építési víz, építési elektromos energia, stb.) ii) Túlterhelt erőforrás: Olyan erőforrás, amelyből a projekt valamely időszakában többre van szükség a rendelkezésre álló kapacitásoknál (nem teszi lehetővé a határidőre történő megvalósítást!). jj) Erőforrás vezérelt tevékenységi idő: A tevékenység megvalósítási idejét a tevékenységhez rendelt erőforrások megfelelő időben és mennyiségben (nagyságban) rendelkezésre állása illetve az elvégzendő tevékenység konkrét műszaki tartalma határozza meg.
48
kk) Tevékenységre eső fizikai dolgozói humán-erőforrás mennyiség: Az adott tevékenység tervezett tevékenységi átfutási időtartam alatti elvégzéséhez szükséges összes fizikai munkaidő (az improduktív időtartamokkal – pl. ebédszünet, stb. hasonló munkaszünetek – együtt), munkamennyiség. Ez a fizikai dolgozói létszámütemterv alapja. Egy tevékenység fizikai dolgozói létszám igényét az adott tevékenység elvégzéséhez szükséges és rendelkezésre álló összes fizikai dolgozói munkanap (embernap vagy főnap) és a tervezett tevékenységidő alapján a tevékenységidő munkanapjaira számított átlaggal (embernap/munkanap=…fő illetve főnap/munkanap=…fő) kell képezni. Ezen adatok és a naponkénti tevékenységek alapján kell meghatározni a szükséges (tervezett) fizikai dolgozói létszám-ütemtervet. ll) Ütemtervi út(vonal): A műszaki ütemtervben egy nyíl vagy az egymást irányhelyesen megszakítás nélkül követő nyilak illetve tevékenység-kapcsolatok együttese, amely bemutatja az egyes tevékenységek egymás után végezhetőségét, egymásra épülését illetve az egyéb logikai-technológiai kapcsolatait Ajánlattevő rendelkezésre álló erőforrásainak figyelembe vételével. mm) Ütemezés (ütemterv tervezés): A tevékenységeknek az idő- és erőforráskorlátok figyelembevételével történő kezdési és befejezési adatait (azon belül az egyes tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat) meghatározó folyamat. Az ütemezés összessége alapján határozható meg a teljes kivitelezési folyamat átfutási időtartama, a vállalt véghatáridő. Ezt az ajánlattételi határidőig kell elvégeznie az Ajánlattevőnek. nn) Kivitelezés:Kivitelezés alatt a beruházásnak azt a fázisát értjük, mely a helyszíni munkák kezdetétől (munkaterület átadás, első naplóbejegyzés) a műszaki átadásiátvételi eljárás hiba- és hiánymentes lezárásáig tart. oo) Felvonulás: A létesítmény fizikai megvalósításának helyszíni tevékenységeihez szükséges ideiglenes létesítmények (munkahelyi szociális, kommunális, építésvezetési létesítmények, ideiglenes lekerítések, raktárak, ideiglenes víz- és energiacsatlakozások, stb.) létesítése és az ezekkel összefüggő szállítmányozási és fuvarozási tevékenységek. (Tágabb értelemben az előbbieken túlmenően ide érthető a létesítmény megvalósításához szükséges erőforrások –építő-szerelő géppark, személyzet, stb. – helyszínre szállítása is. pp) Próbaüzem: Az eljárást megindító felhívással összhangban, atechnológiai
berendezések vonatkozásában készre jelentés időszakától átadás-átvételi eljárás lezárásáig a felek ellenőrzik, hogy azok a vonatkozó paramétereknek megfelelnek-e, és ellenőrzik az üzemszerű működést. qq) Felvonulási terület: Az a helyszíni terület, mely a kivitelezés általános feltételrendszerének biztosításához – kivitelezői személyzet megfelelő elhelyezése, raktározási-tárolási területek és berendezések, építésvezetési létesítmények, szociális létesítmények elhelyezése, építőgépek és építési eszközök helyszíni tárolása, stb. – szükséges, de a projekt tényleges műszaki tartalmának megvalósítása nem ezen a területeken történik. rr) Ideiglenes létesítmények: Mindazon egyéb létesítmények összessége, amelyek beletartoznak a szerződés műszaki tartalmába, annak ellenére, hogy konkrétan nem tartoznak a szerződés alapján megvalósítandó létesítményhez (a megvalósítandó létesítmény tényleges műszaki tartalmába), de szükségesek ez utóbbi fizikai megvalósításához. ss) Munkaterület (illetve rész-munkaterület): az a kivitelezés-helyszíni terület (illetve rész-terület), mely területeken a projekt tényleges műszaki tartalmának illetve annak az adott területre (illetve rész-területre) eső technológiai folyamati részének
49
(részeinek – technológiai csoportjának) megvalósítása történik. Az Ajánlattevő által kidolgozott technológiai folyamatnak megfelelően – ahogyan a technológiai összefüggések lehetővé teszik – ezek további rész-munkaterületi illetve almunkaterületi részekre (pl. egyes épületek, szintek, szárnyak, homlokzatok, stb.) oszthatók. tt) Műszaki egyenértékűség: a megajánlott anyagnak, szerkezetnek stb. ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi követelményeket, ki kell elégítenie a tervezett műszaki követelményeket, ki kell elégítenie a szabványelőírásokat, legalább ugyanakkora mértékben biztosítania kell a gazdaságos üzemeltetést, meg kell felelnie a tervezett helyre és tervezett beépítési körülmények közötti beépíthetőségnek, és legalább meg kell felelni a kiadott műszaki dokumentumokban meghatározott paramétereknek, előírásoknak, feltételeknek. Az egyenértékűségnek ki kell elégítenie az alábbiakat Amennyiben ajánlattevő a kiírt termékkel egyenértékű megajánlást kíván tenni ebben az esetben az adott terméknek meg kell felelnie a Műszaki Leírás2.1.-2.3. meghatározott feltételeknek és a 3. pontban előírtaknak valamint, továbbá azon túl az adott termék vonatkozásában azeredetileg kiírt termékre előírt valamennyi feltételét (5. pontban részletezettek szerint) teljesíteni kell az egyenértékűként megajánlott terméknek. Erre vonatkozóan csatolni kell a műszaki leírásban előírt valamennyi dokumentumot, különös tekintettel a Műszaki Leírás 2.1.-2.2. meghatározottakat. Az egyenértékű terméknek rendelkeznie kell CE minősítéssel. Egyenértékű megajánlás esetén a CE minősítésre vonatkozó dokumentum az ajánlathoz csatolandó. Az egyenértékűség megállapításához szükséges műszaki adatlapokat, a Műszaki Leírás 2.1.-2.2. pontjában előírt dokumentumokat Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell a jelen pontban összhangban azon dokumentumokat, igazolásokat, amely(ek) bizonyítja (ák), hogy az egyenértékűnek megajánlott termék megfelel valamennyi olyan paraméternek, előírásnak, feltételnek, amelyet Ajánlatkérő a kiadott műszaki dokumentációban az általa elvárt termék tekintetében előírt. Egyenértékű megajánlás esetén csatolni kell az egyenértékűként megajánlott típus vagy típusok Megfelelőségi nyilatkozatát is. - Üzemeltetési és üzembiztonsági szempontból: Az egyenértékűként megajánlott LED-esvilágítótesteknek meg kell felelnie az eredetiként kiírt termékekre előírt kritériumoknak a kiadott a Műszaki Leírás-ban és a kiadott műszaki dokumentumokban előírtak szerint.
50
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIVITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉSRE) mely létrejött egyrészről székhely: tel/fax: + 36 -/ + 36 bankszámlaszáma: adószám: törzsszám: képviseli: Pápai Mihálypolgármester Amennyiben elektronikus építési napló vezetése kötelező használatához szükséges naplóügyfél-jel (a továbbiakban: NÜJ):
az
alkalmazás
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a ………………………………… székhely:……………………. telefon / Fax:………………. cégjegyzékszám: ………….. adószám:……………………. számlavezető bank:………………………………… bankszámlaszáma: …………………………………. vállalkozó kivitelező nyilvántartási száma (MKIK)……………….. képviseli: (név); (beosztás); (cím vagy székhely); (elérhetőség) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Szerződő Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. Előzmények Megrendelő a Kbt. III. része (nemzeti eljárásrend) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (felhívás KÉ száma: ……………………………) folytatott le „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-20140019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.”tárgyában. Pályázat címe: Közvilágítás energiatakarékos átalakítása
51
Pályázati konstrukció száma: KEOP 5.5.0./K Pályázat száma:KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 Projekt címe:Gyál közvilágítás energiatakarékos átalakítása Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a szolgáltatás teljesítése érdekében – az alábbi szerződést köti. 1. A szerződés tárgya 1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a közbeszerzési eljárás dokumentumai, illetve jelen szerződés tartalma szerint Gyál közigazgatási területén belül a „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében.”tárgyú közvilágítás-korszerűsítéssel összefüggő tevékenységek ellátását (a továbbiakban:Feladat) a Vállalkozó által elkészített kiviteli tervdokumentációban rögzített megvalósítási helyszíneken – eredményfelelősséggel, hiány-, és hibamentesen.
2.
Vállalkozó feladata: a.
Megrendelő adatszolgáltatása alapján a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban elkészíteni a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 30. napig.
b.
az elkészített kiviteli tervek jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése(az ELMŰ Nyrt. – Pesti régióközpont (Tervvéleményezése), a Beruházó képviselője, az üzemeltető továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság) által), és a kivitelezéshez esetlegesen szükséges Vállalkozó hatáskörébe utalt valamennyi jóváhagyás beszerzése. Megrendelő köteles a részére átadott kiviteli terveket az átadástól számított legkésőbb 15 naptári napon belül jóváhagyni. Jelen szerződés az esetlegesen szükséges jóváhagyások során a Megrendelő által a Vállalkozónak adott meghatalmazásnak minősül, mely a szerződés megszűnéséig vagy visszavonásig hatályos.
c.
A jelen szerződés 1. sz. melléklete és a jóváhagyott kiviteli terv szerinti feladatok megvalósítása és kivitelezése, a világítótestek beszerzése, felszerelése, üzembe helyezése a jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott mennyiségben és tartalommal (a továbbiakban: Létesítmény).
3.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal;
4.
Szerződő Felek megállapodása szerint Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a kiviteli tervet és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen,
52
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (amennyiben van ilyen) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 5.
Vállalkozó a munkát a műszaki dokumentációban és a jelen szerződésben meghatározott minőségben, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak a műszaki dokumentációban és a kiviteli tervdokumentációban meghatározott anyagokat használhatja fel.
6.
Valamennyi szükséges alapanyag, eszköz biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és feladata.
7.
A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat Vállalkozó a kivitelezési tevékenysége során Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás átvételi eljárás során hiánytalanul átadni. Ez utóbbi az átadásátvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele.
8.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó akkor teljesít hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a jogszabályokban, a támogatási szerződésben és mellékleteiben továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi követelményt és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.
9.
Vállalkozó ajánlatában tett nyilatkozattal összhangban jogosult a Kbt. 128. §-a alapján/nem jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen alkalmazandóak.
10.
Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (teljesítési segédért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (teljesítési segédei) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. Jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozóért a Ptk. szabályai szerint felel.
11.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozójával, illetve alvállalkozóival nem áll kapcsolatban. Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, továbbá Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a szerződés teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Vállalkozó tudomásul vesz, hogy amennyiben a jelen pontban írt kötelezettségeit elmulasztja, annak valamennyi következményét viselni köteles.
53
2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 1.
Szerződő Felek a vállalkozói díj összegét átalánydíjban állapítják meg, amely átalánydíj összege az alábbiak szerint kerül megosztásra: Vállalkozói díj (mindösszesen): …………………………………………………… Ft, azaz …………forint + áfa (27%) azaz ……………………………………………………….…… forint+………forint áfa összeg amelyből a kiviteli terv elkészítésének költsége: …………………………………………………… Ft, azaz …………forint + áfa (27%) azaz ……………………………………………………….…… forint+………forint áfa összeg A vállalkozási díj megállapításának alapja a Vállalkozó által beárazott és kitöltött költségvetési kiírás. A vállalkozási díj tartalmazza a vállalkozói hasznot, a dokumentációban előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi költséget, Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költségeket, járulékokat és díjakat (ideértve a szerződés teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített díj, az valamennyi, a Létesítmény kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási /garanciális /szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a szerződésben előírt időpontokban és módon megfizeti Vállalkozónak a vállalkozási díjat. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
2.
Szerződő Felek az átalánydíj jogi tartalmával tisztában vannak. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján és Vállalkozó beárazott költségvetése alapján került meghatározása.
3.
Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) és a haszonra is fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond, kivéve a Ptk. 6:245 §
54
(1) bekezdésben meghatározott eseteket. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt. Pótmunka igény felmerülése esetén a Szerződő Felek előzetesen egyeztetnek és a Kbt.-ben meghatározottak szerint járnak el. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a pótmunka elszámolása során a költségvetésben meghatározott egységárak (ennek hiányában a vonatkozó rezsióradíjak) alkalmazandóak, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 4.
A beruházás pénzügyi fedezetét Megrendelő Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból biztosítja.
5.
Megrendelő a szerződés teljesítéséhez az alábbi feltételeknek megfelelően előleget biztosít:
5.1. Az Európai Uniós pályázat nyertessége esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57./A § (1) bekezdés a) pontja szerint biztosítandó előleg vonatkozásában: Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a szállítói kifizetéssel érintett munkarész tekintetében a jelen szerződés elszámolható összege 30 %-ának, azaz harminc százalékának erejéig jogosult szállítói előleget igényelni. Vállalkozó az előlegszámlát jelen szerződés aláírását követően, de az első részszámla kiállítását megelőzően nyújthatja be. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdés alapján az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az előleg összege a vállalkozói díjba beleszámít. Az előleg összegével kapcsolatos elszámolás oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatok során benyújtott részszámlákban arányosan köteles az előleg teljes összegével elszámolni. Az 5.1. pont szerinti előleg igénylése esetén Vállalkozó biztosítékadási kötelezettsége az alábbiakra terjed ki: Vállalkozó, amennyiben a jelen szerződés 5.1. pontjában biztosított előleget igényli, úgy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint köteles biztosítékot nyújtani. Biztosíték nyújtható: ‐ óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő
befizetéssel (átutalással) vagy - bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy - banki készfizető kezesség biztosításával vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel, vagy
55
- a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító (Vállalkozó) cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. 6.
Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint: Kiviteli tervezés tekintetében (utófinanszírozás): Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Kivitelezési munkálatok tekintetében (szállítói kifizetés): A vállalkozói díj kiegyenlítése szállítói kifizetés alkalmazásával a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, valamint a mindenkor hatályos előírások figyelembevételével a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt teljesítést követően történik. Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás kifizetése a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a
56
2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Abban az esetben, ha Vállalkozó igénybe vesz a teljesítéshez alvállalkozót: A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás kifizetése a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik a Kbt. 130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §- ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az Art. 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. 7.
Számlázási jogosultság a szerződés teljesítése során: Előleg az 5.1. pont esetén: A teljesítés során Vállalkozó jogosult egy darab előlegszámlát (előlegbekérőt) benyújtani, a 4/2011 (XII.23.) Korm. rendeletnek, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkálatai során benyújtott részszámláiban arányosan köteles az előleg összegével elszámolni. Kiviteli tervezés: Vállalkozó jogosult egy darab részszámlát benyújtani a beruházás kiviteli terveinek elkészítésével és Megrendelőnek történő átadásával, Megrendelői jóváhagyást követően. Kivitelezés időszakában: Vállalkozó jogosult a megvalósítási munkálatok során a műszaki ellenőr által igazolt (teljesítésigazolással alátámasztott) teljesítést követően, részszámlát benyújtani a kivitelezési munkák 20%-os, 50%os, illetve 70%-os kivitelezői (műszaki) készültsége esetén. A részszámlák összege a Vállalkozói díjra vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően. Vállalkozó akkor jogosult részszámla kiállításra, ha az elvégzett munkákat Megrendelő nevében eljáró műszaki ellenőr teljesítésigazolási eljárásban átvette. Megrendelő igénye szerint az átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. A végszámla a hiány-,és hibamentes, teljesítést igazoló sikeres és eredményes átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a kivitelezési munkálatok teljesítésével nyújtható be. A kifizetések ütemezését az ütem megnevezését, az adott ütemre elvégzett feladatokat és a számla összegét a jelen szerződés részét képező, jelen szerződés elválaszthatatlan 3. sz. melléklete tartalmazza. A részszámlákat és a végszámlát a jelen szerződés 9. pontjában előírtak figyelembevételével {Megrendelő neve és címe} nevére és címére kell kiállítani, az adószám feltüntetésével (……………..) és 2 példányban kell benyújtani Megrendelőhöz. A kivitelezési munkálatokra vonatkozó számlákat a műszaki ellenőr (Megrendelő által megjelölt személy) által kiállított teljesítésigazolás csatolásával egyetemben lehet benyújtani. Megrendelő igénye szerint az a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. A kivitelezés
57
teljesítésével, a kivitelezési munka befejezéseként csatolni kell az átadás-átvételi jegyzőkönyvet is. A teljesítésigazolás kiállítására jogosult műszaki ellenőr neve és jogosultsági kódja:…….. 8.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
9.
A számlákat az alábbiak figyelembevételével kell kiállítani: a.
a számlákon szerepeltetni kell a tevékenység leírását;
b.
a számlákon fel kell tűntetni a projektazonosító számot, bankszámla számot és a bank nevét, adószámot;
c.
a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén a „részszámla” kifejezést. 3. Szerződési biztosítékok
1.
A szerződés szerinti véghatáridő késedelmes teljesítése -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős-esetén –figyelembe véve a 4.1. pont rendelkezéseit– Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetését vállalja az alábbiak szerint: Jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridő elmulasztása -olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős-esetén a Megrendelő késedelmi kötbér felszámítására jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) ….%-a/késedelmes naptári nap, azaz …….,- Ft/késedelmes naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális összesített mértéke összesen 30 naptári nap lehet. A késedelemi kötbér maximális mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Megrendelő a 31. naptári naptól jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet Vállalkozó köteles az igénybejelentéstől számított 10 naptári napon belül banki átutalással átutalni Megrendelőnek.
2.
A Vállalkozót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése olyan ok következtében hiúsul, meg amelyért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj (2.1. pontjában meghatározott mindösszesen) …%-a. A meghiúsulási kötbér esedékessé válik: a.
késedelem esetén a 31. naptári naptól a szerződés egyoldalú elállása esetén;
b.
meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján.
meghiúsulásról
történő
A késedelemi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Megrendelő az azt követő 31. naptári napon jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni és jogosult továbbá Vállalkozótól
58
meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmes teljesítés okán érvényesített meghiúsulás esetében a fizetendő és a Vállalkozóval szemben érvényesítendő összes kötbér összege, nem lehet több mint a szerződés szerinti a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 30%-a. 3.
Vállalkozó köteles a fenntartási időszak végéig (60 hónap) teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért.
4.
Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan: a.
rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat;
b.
szándékos rongálás vagy erőszakos behatás;
c.
elemi csapás;
d.
szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás;
e.
a szükséges karbantartás hiánya;
miatt következett be, feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett. A jótállás vonatkozásában a Ptk. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak az irányadóak. A jótállási időszak számítása vonatkozásában a kezdő időpontként Szerződő Felek a teljes kivitelezési munkák befejezését a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontját határozzák meg. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a jelen szerződés előírásainak megfelelően. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben bizonyíthatóan a kivitelezésből származó hiányosságok miatt történt a LED világítótest és/vagy tápegység meghibásodása, úgy Megrendelő részére a jótállási időszak alatt csere LED világítótestet és/vagy tápegységet biztosít. 5.
Vállalkozó a fenti 3. pont alapján vállalt jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül leszállítja a szükséges alkatrészt vagy cseredarabot, illetve a mindenkori üzemeltetőnek a jótállás ideje alatt ezeket biztosítja.
6.
Vállalkozó az árajánlatában tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített termékekért Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért a jelen szerződésben foglaltak alapján és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, illetve működési rendellenességet köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 15 munkanapokon belül, munkanaponmegkezdeni a hiba elhárítását.
7.
A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető szavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
59
8.
Vállalkozó a teljes projekt befejezésével, a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjára (teljesítés időpontjára)………..Ft, azaz ……….forint összeg erejéig a jótállási időszakra vonatkozó (60 hónap), a szerződés hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújt Megrendelőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A biztosíték vetítési alapja a teljes nettó vállalkozói díj (jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott mindösszesen díj). A biztosíték érvényessége a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva a jótállási időpont lejártáig, azaz a jótállási időpont végső napjának 24.00 óráig szól. Amennyiben a jótállás ideje alatt Vállalkozó az őt terhelő, jelen szerződés és a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték összegéből a jótállás körébe tartozó munkálatokat elvégeztetni. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a felszólítástól számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték felszabadításához Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogy a jótállási kötelezettségek elismert teljesítésének időpontjával (jótállási időszak lejártával) a biztosíték felszabadítható, a jótállási kötelezettségek elismert teljesítésével a biztosíték felszabadítását Megrendelő nem tagadhatja meg. 4. Teljesítési határidő
1.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti munkavégzés megkezdésének időpontja a szerződés hatálybalépésének napja, míg a jelen szerződés végső teljesítési határideje, a kivitelezési munkálatok befejezése a szerződés hatálybalépésétől számított 100. naptári nap, mely szigorú (fix) határidő. A munkavégzés ütemezését a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki ütemterv tartalmazza. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
2.
Minden, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása és a Kbt-ben előírt feltételek teljesülése szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére. Szerződő Felek az akadályközlési kötelezettségüknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget.
3.
Nem eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
60
4.
Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a jelen szerződés közvetett tárgyát képező berendezések közcélokat szolgálnak, továbbá Európai Uniós forrásból támogatott, így fenti határidőben való átadása Megrendelő különösen fontos érdeke.
5.
Szerződő Felek a teljesítés során a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben részszámlázásokkal összhangban a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező műszaki ütemtervben és pénzügyi ütemezésben állapodnak meg. 5. A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben előírt felelősségbiztosítás Vállalkozó kijelenti, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásának időpontjára rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás V.4.11. pontjának megfelelően legalább 10 millió forint/káresemény limitet és legalább 120 millió forint/év limitet elérő, a jelen projektre vonatkozó a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendeletben előírt építés-szerelési felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvény másolata a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie legalább: a.
harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra;
b.
alvállalkozókra.
Vállalkozó köteles a fenti biztosítását a teljesítésig a projekt vonatkozásában fenntartani. Fenntartás alatt értik Szerződő Felek az időbeli megszakítás nélküli biztosítás meglétét - amennyiben az összeghatároknak megfelel – függetlenül attól, hogy a biztosító személye megváltozik-e a szerződés hatálya alatt. Ez utóbbi nem minősül jelen szerződés módosításának. 6. A munkaterület átadása, munkavégzés 1.
A kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. Erre figyelemmel a munkaterületet Megrendelő a jóváhagyott kiviteli tervek dokumentált átvételét követőenlegkésőbb a 8. napon adja át Vállalkozónak. Azon területek tekintetében, ahol a kiviteli tervet a Közútkezelőnek kell jóváhagynia, ott a munka csak akkor kezdhető meg, amikor Közútkezelő a hozzájárulását vagy jóváhagyását megadta. E területek tekintetében a munkaterület átadása a Közútkezelő jóváhagyását vagy hozzájárulását követő legkésőbb 5 munkanapon belül történik meg.
2.
Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor (építési munkaterület átadásával egyidejűleg) építési naplót nyit meg, és azt a vonatkozó rendelkezések szerint naprakészen vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm. r.)
3.
Szerződő Felek megállapítják, hogy az átadás-átvétel vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha a munkavégzés helyére az anyag szállítása gépi vagy kézi erővel megoldható és a munkavégzés a tényleges munkavégzés helyén megkezdhető.
61
4.
Vállalkozó a kivitelezési munkálatok ellátásához szükséges energiaigényét elsődlegesen saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles.
5.
A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
6.
Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt Megrendelő felé megfelelően igazolni. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) Vállalkozó kötelezett.
7.
Vállalkozó köteles az ütemtervnek megfelelően eljárni. Az ütemterven bármely aktualizálás csak Megrendelő egyetértésével végezhető el, azzal, hogy ez nem minősül szerződésmódosításnak.
8.
Vállalkozó köteles a közvilágítás tervezés, közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási, valamint a közvilágítás tervezés, közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szabványokban vagy a jelen pontban foglaltakkal egyenértékű az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványban vagy az egyenértékű minőségbiztosítási és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések egyéb bizonyítékai, egyenértékű leírásaiban előírtak szerint eljárni a jelen szerződés teljesítése során. Vállalkozó köteles a csatolt dokumentumok/intézkedések hatályát fenntartani a jelen szerződés hatálya alatt, de egyikről a másikra a jelen szerződés módosítása nélkül átválthat.
9.
A teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) Megrendelő kizárólagos, térben, időben, egyéb módon korlátozás nélküli, harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv átdolgozására is. Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti, ezért a jelen szerződéssel kapcsolatban rendelkezésére bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás (tervek) tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, a vállalkozói díj megfizetését követően. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást (tervet) nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg továbbadhatja, a művet (mű-részlet), mint előzmény tervet az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználhatja. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással (tervekkel) kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot
62
szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Vállalkozó kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő, mint felhasználó a mű (tervek) felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: a.
a mű (tervek) átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás);
b.
a mű (tervek) többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.
Ennek ellenértékét a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott Vállalkozói díj tartalmazza. 7. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel 1.
Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, illetve az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is: Megrendelő képviselője: Név:
………..
Cím:
………..
Tel:
………..
Megrendelő nevében teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr: Név:
………..
Cím:
………..
Műszaki ellenőr:
………..
Tel:
………..
A megrendelő a kivitelezést a műszaki ellenőr útján ellenőrzi és a teljesítést rajta keresztül igazolja. Vállalkozó képviselője: Név:
………..
63
Cím:
………..
Tel:
…….….
Felelős műszaki vezető neve, jogosultsági kódja:
………..
Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az emailt részesítik előnyben. Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai: a.
Cégnév:
b.
Székhely:
c.
eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége:
2.
A műszaki ellenőr Megrendelő képviseletében jár el.
3.
Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
4.
Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire, azok kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül, írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
5.
Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni. 8. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás átvételi eljárás
1.
Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 5 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett. Az átadás-átvételi eljárásról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
2.
Az eljáráson Szerződő Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében az 5 munkanapot.
3.
Az átadás-átvételi eljáráson Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, 2 példányban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
4.
A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról Vállalkozó írásban tájékoztatja Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség esetén – átveszi.
64
5.
A technológiai berendezések vonatkozásában az átadás-átvételi eljáráson Szerződő Felek ellenőrzik, hogy azok a vonatkozó paramétereknek megfelelnek-e és ellenőrzik az üzemszerű működést (üzempróba). Amennyiben valamely technológiai berendezés be-, vagy felszereléséhez, üzembe helyezéséhez engedély, előzetes vizsgálat szükséges, ennek biztosítása, beszerzése, lebonyolítása, stb., valamint az ezzel felmerülő költségek fedezése Vállalkozó kizárólagos költsége.
6.
Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot Megrendelő hívja össze a teljesítést követően legkésőbb az átadás-átvételt követő egy éven belül a vonatkozó és hatályos előírásoknak megfelelően.
7.
Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, személyekkel, különösen a szakhatóságokkal, a közút kezelőjével, közműcégekkel. 9. Vegyes és záró rendelkezések
1.
Jelen szerződést Szerződő Felek a teljesítésig kötik.
2.
A jelen szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
3.
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstőlelállni, ill. azt felmondani ha:
a.
Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás indul;
b.
Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a jelen szerződés feljogosítja Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra;
c.
jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn;
d.
Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a 31. naptári napon, azaz amikor a késedelemi kötbér maximális mértéke a 30 naptári napot eléri;
e.
ha Vállalkozó
ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
a jelen szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – 30 naptári napo késedelembe esik;
érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően
65
csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ vagy IH felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta az ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
az előleg összegét a jelen szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
valótlan, hamis bebizonyosodik.
ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a jelen szerződés teljesítését veszélyezteti Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Szerződő Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha Vállalkozóval szemben a jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget.
adatszolgáltatása
hitelt
érdemlően
4.
Az elállás és felmondás esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Vállalkozónak ilyen esetben az elvégzett munka megtérítésére csak a Ptk-ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye.
5.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: a.
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;
b.
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
66
6.
Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől való elállásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan – a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 15 napot meghaladóan elmulasztja. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a beruházás ún. idegen területeket érint.
7.
Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, ha a Megrendelő – Vállalkozó által biztosított, legalább 30 napos póthatáridő ellenére sem – tesz eleget fizetési kötelezettségének.
8.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
9.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
11.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
12.
Szerződő Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kikötik a …………. Törvényszék, illetve a …………….. Ítélőtábla kizárólagos illetékességét.
13.
Jelen szerződés csak a Kbt. 132. §-a alapján és a támogatást nyújtó jóváhagyását követően, előzetesírásbeli belegyezésével módosítható. Abban az estben, ha a jelen szerződés szerint a Vállalkozó által elkészített és dokumentáltan leszállított kiviteli terveket Megrendelő vagy azELMŰ Nyrt. – Pesti régióközpontilletékes képviselőjea kiviteli terv átadásának időpontjától számított legkésőbb 15. naptári napig nem hagyja jóvá, akkor a szerződés szerinti véghatáridő (a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 100. naptári nap) a 15. naptári naptól számítva, a 15. naptári napon felüli a tényleges jóváhagyás időpontjáig eltelt napok számával automatikusan meghosszabbodik. E körülmény nem minősül szerződésmódosításnak. Abban az esetben, ha a Közútkezelő (az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés tekintetébenaz országos fő közlekedési utak kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. PestMegyei Igazgatósága) kezelésében lévő utat vagy utakat érintő korszerűsítésre vonatkozó kiviteli tervet az átadástól számított legkésőbb a normál eljárás rend szerinti határidőn belül (legkésőbb 30 naptári nap) nem hagyja jóvá vagy hozzájárulását nem adja meg, akkor a szerződés szerinti véghatáridő (a szerződés hatálybalépésétről számított legkésőbb 100.
67
naptári nap) a 30. naptári naptól számítva a 30. naptári napon felüli, a jóváhagyás vagy hozzájárulás időpontjáig eltelt napok számával automatikusan meghosszabbodik.Ezen körülmények a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján nem esnek a szerződésmódosítás körébe, nem minősülnek szerződésmódosításnak. 14.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás vagy a KEOP pályázat kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi vagy KEOP pályázati rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
15.
Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján az arra feljogosított szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, bármely dokumentumot, létesítményt vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Szerződő Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni.
16.
Amennyiben Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni.
17.
Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott információkat, adatokat, valamint a munkavégzés során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként – a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával – bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat.
18.
Mind a jelen szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig Vállalkozónak lehetővé kell tenni Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Közreműködő Szervezet és a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szerződés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen
68
történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 19.
Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása során a hatályos és érvényben lévő jogszabályok betartására, különös tekintettel a Ptk., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény és a 191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben előírtakra. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele tekintetében Megrendelőnek a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell eljárnia.
21.
A tervezett fejlesztést biztosító Megrendelői jogviszony megjelölése: (tulajdonát képező/használatában álló/kezelésében lévő) –megfelelő aláhúzandó-;
22.
Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező beruházással összefüggésben támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amelyre Megrendelő a jelen szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Megrendelő a pályázat során igényelt összeg szerinti Támogatási Szerződés/okirat megkötését a jelen szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. Ekként Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a jelen szerződés (tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés) akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra/projektre vonatkozó támogatási szerződést vagy támogatói okirat esetén a támogatói okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. Megrendelő a Támogatási szerződés vagy támogatói okirat esetén a támogatói okiratkézhezvételéről aznap írásban tájékoztatja Vállalkozót. A jelen – fentiekben meghatározott feltételek teljesülése esetére – megkötött vállalkozási szerződés nem lép hatályba (hatályát veszti), amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatot írásban elutasította.
23.
Jelen szerződés 6 egymással megegyező, eredeti példányban készült el, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az ajánlat, az eljárást megindító felhívás, és az ajánlattételi dokumentáció (melynek része a Vállalkozó által készítendő kivitelezési dokumentáció).
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
Kelt: …………., 2014. …………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
Megrendelő
Vállalkozó
69
nevében eljáró személy:
nevében eljáró személy:
Ellenjegyzem:
pénzügyi ellenjegyző Mellékletek: 1. sz. melléklet: Eljárást megindító felhívás és dokumentáció, Vállalkozó elfogadott ajánlata (Megrendelői Ajánlatkérés/feladat meghatározás) 2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás 3. sz. melléklet: Műszaki ütemterv, pénzügyi ütemezés 4. sz. melléklet: A szerződés elektronikus építési naplóban rögzítendő részletes adatai (amennyiben elektronikus építési napló használata kötelező) 5. sz. melléklet: Hiteles (aláírt), tételes árajánlat és minta szerinti költségvetési összesítő, mely(ek) a vállalkozási díjat és a szerződés tárgyában foglaltakat támasztják alá 6. sz. melléklet: Aláírt vállalkozói nyilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a Pályázati Útmutató E. fejezetében meghatározott technológia-specifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával, szakszerűen kerül lebonyolításra, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó szabványok, előírások betartásra kerülnek.) 7. sz. melléklet: Tanúsítványok, minősítések mely(ek) a Pályázatai felhívás E. fejezetében foglalt követelményeknek való megfelelősséget támasztják alá
70
1
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK16208 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: Kbt. Harmadik rész d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára: 193.543.307,-Ft
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; közzététel f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: {*}Kötelező i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: {*}Nem jogosult mentességre
Egyéb közlemény:
3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.)NFM rendelethez
2 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Postai cím: Kőrösi út 112-114. Város/Község: Gyál Kapcsolattartási pont(ok): Címzett:Rozgonyi Erik E-mail:
[email protected] Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyal.hu A felhasználói oldal címe (URL):
Postai Ország: HU irányítószám: 2360 Telefon: +36 29540937
Fax: +36 29340028
További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű Közjogi szervezet
Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Egyéb
3 I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Honvédelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia
Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz
Repülőtéri tevékenységek Egyéb (nevezze meg):
Postai szolgáltatások
I. 4.)Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
igen
nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.:2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye [Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Adásvétel Szolgáltatási kategória száma:
4 Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió Építési koncesszió A teljesítés helye: Magyarország, Gyálközigazgatási területe NUTS-kódHU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma (adott esetben) maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel VAGY
A keretmegállapodás időtartama: Időtartamév(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül (irsz.: 2360) a Megrendelő tulajdonát képező vagy használatában álló közterületeken építési beruházás, kivitelezési munkák elvégzése a közvilágítás korszerűsítés megvalósítására a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 pályázati kódszámú Európai Uniós pályázat keretében. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék(CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy
45316100-6
Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
5 45317000-2 45310000-3 34928500-3 50232110-4 71356400-2 71334000-8 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) igen nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók(csak egyet jelöljön be): További tárgy(ak)
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Vállalkozó feladata: Kiviteli tervezési munkarész esetében: Nyertes Ajánlattevő feladata a közvilágítás korszerűsítéséhez, energiatakarékos átalakításához szükséges kiviteli terv(ek) elkészítése és a kiviteli terv(ek) jóváhagyatása, hozzájárulás beszerzése- az ELMŰ Nyrt. – Pesti régióközpont (Tervvéleményezése), a Beruházó képviselője, az üzemeltető továbbá az országos fő közlekedési utat érintő korszerűsítés tekintetében az országos fő közlekedési utak kezelője (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság) által - az ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembevételével. A tényleges kivitelezés megkezdésének feltétele a jóváhagyott kiviteli tervek megléte, figyelemmel a dokumentációban foglaltakra is. A kivitelezés megkezdéséhez szükséges kiviteli terveket nyertes ajánlattevőnek 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie és ajánlatkérő részére átadnia a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 30. naptári napig. Kivitelezési munkarész esetében (Új LED-es világítótestek): A szerződés teljesítése során a korszerűsítésre irányuló kivitelezés főbb megvalósítandó műszaki mennyiségei az alábbiak:
NANOLED LF2/8LED/1900lm/20W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 1.297 db NANOLED LF2/16LED/3000lm/27W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 148 db NANOLED LF2/24LED/4500lm/38W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 186 db NANOLED LF2/24LED/5200lm/50W/4250K/5102/GsSmLd/RAL7035 156 db TECEO 1/40LED/9700lm/95W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 60 db TECEO 1/48LED/11600lm/113W/4250/5102/GsSmFl/AKZO 150 109 db Vállalkozó feladata a meglévő 1.956 db lámpatest leszerelése a dokumentációban részletezettek szerint. A kivitelezési munkák megvalósítása során a kivitelezéssel érintett útszakaszokon, utakon Vállalkozónak biztosítani kell a közlekedést. A jóváhagyott kiviteli tervek meglétét követően (a dokumentációban részletezetteknek megfelelően) Vállalkozó feladata az 1.956db új LED-es világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelése. Ekként a szerződés teljesítése során várhatóan a kivitelezés szerelési intenzitásának el kell érnie legalább az átlagos heti ~248 db világítótest (lámpatest és fényforrás egysége) felszerelési intenzitást. Ajánlatkérő a kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentációban előírtaknak. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a KEOP pályázat előírása alapján közvilágítási rendszer
6 energiahatékonysági átalakítása során a próbaüzem a műszaki átadás-átvételt megelőző fénytechnikai mérést jelenti. Gyál városában jelentős számú utcában van a közlekedő járművekre érvényes súlykorlátozás érvényben, ezért a szerződés teljesítése során fokozott figyelemmel kell lenni a Helyi közutak kezelésének egyes szabályairól szóló 3/2011. (II.01.) Önkormányzati rendelet előírásaira, különös tekintettel annak 2-4. §-aira. Részletes és tételes mennyiségek és a részletes műszaki paraméterek, továbbá a kivitelező által elvégzendő feladatok részletezése az ajánlattételi dokumentációban és annak részét képező műszaki dokumentációban találhatók. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): igen nem (Igen válasz esetén) A vételi jogmeghatározása:
Pénznem:
(ha ismert)A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk(adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: igen nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban:
vagy napban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 100 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés / / (év/hó/nap) Befejezés / / (év/hó/nap)
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Értékelési részszempont. 1. Késedelmi kötbér (véghatáridőre):Amennyiben ajánlattevő az előírt teljesítési határidő lejártáig– olyan okbólamelyért ajánlattevő a felelős- nem teljesít, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér minimum mértéke a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,20%-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a minimum a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,20%/naptári nap késedelmi kötbér vállalásánál alacsonyabb vállalás az Ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségéhez vezet.. Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 0,60%-a/naptári nap mértéket elérő vagy meghaladó mértékű késedelmi kötbér (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 naptári nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő a 31. naptári naptól jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni. Értékelési részszempont. 2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőnek az ajánlatban tett (értékelési részszempontra) vállalásának megfelelően meghiúsulási kötbért kell fizetnie a szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért
7 ajánlattevő a felelős. A késedelemi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén Ajánlatkérő az azt követő 31. naptári napon jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni és jogosult továbbá Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni. A meghiúsulás kötbér mértéke, mint értékelési részszempont esetében a legalacsonyabb vállalás a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 10,00 %-a lehet (a vállalás kedvezőtlenebb –alacsonyabb- nem lehet), míg a vállalás felső határa a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 15,00 %-ig terjedhet. A 15,00%-ot elérő vagy meghaladó mértékű (a legkedvezőbb szintnél kedvezőbb) vállalás esetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. 3.Jótállási időszakra vonatkozó a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: melynek összege a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 1 %-a, amelyre a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja és a Kbt. 126. § (4) bekezdés az irányadó. A biztosítékot a teljesítés időpontjában kell Ajánlattevőnek nyújtania, amelynek a teljesítés időpontjától (műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) a jótállási kötelezettség lejártáig (60 hónap) kell érvényben lennie. 4. Előleg visszafizetési biztosíték: A 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szállítói finanszírozás alkalmazása eseten a közbeszerzési eljárás során kiválasztott szállító a szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. A szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg visszafizetési biztosítékét kell nyújtania szállítónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint: - óvadékként az előírt pénzösszegnek a jogosult fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással) vagy - bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy - banki készfizető kezesség biztosításával vagy - biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvénnyel, vagy - a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában kell teljesíteni. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai az irányadóak. Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőig a Vállalkozói előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum megküldésével) egy időben kell biztosítania Vállalkozónak. Jótállási idő: Ajánlattevő köteles a fenntartási időszak végéig (60 hónap) teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért. A beépített termékekért Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. A jótállás kezdő időpontja a teljes projekt befejezése, azaz a teljes kivitelezési munkák sikeres és eredményes műszaki átadás-átvételének időpontja. A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. A késedelmes teljesítés okán érvényesített meghiúsulás esetében a fizetendő és a nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesítendő összes kötbér összege, nem lehet több mint a szerződés szerinti a teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás) 30%-a. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződést megerősítő
8 biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A közbeszerzés tárgyát képező tervezési és kivitelezési tevékenység elvégzését ajánlatkérő Európai Uniós forrásból elnyerhető a KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019pályázati forrásból kívánja biztosítani. A Támogatás mértéke a pályázati felhívás alapján 100,000000%. A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok felsorolása: - A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.; - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet; - a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet; - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény; - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; Előleg: Az Európai Uniós pályázat nyertessége esetén Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (1) bekezdése alapján a szállítói kifizetéssel érintett munkarész esetében a szerződés elszámolható összege legfeljebb 30%-nak megfelelő mértékű szállítói előlegigénylés lehetőségét biztosítja (amennyiben Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló javára szóló előleg visszafizetési biztosíték ellenében a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése alapján. Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011 (I.28.) előírásai, valamint 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak az irányadóak. Ajánlattevő jogosult 1db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani. Az előleg elszámolása oly módon történik, hogy Ajánlattevő a kivitelezési munkálatai során benyújtott részszámláiban arányosan köteles az előleg összegével elszámolni. A számla kifizetése: Előleg: Ajánlattevő (abban az esetben, ha Ajánlattevő előleget kíván igénybe venni) jogosult előleg igénylés esetén 1 db előlegszámlát (előlegbekérőt) Megrendelőnek (Ajánlatkérőnek) benyújtani. Kiviteli tervezési munkák tekintetében: Ajánlattevő jogosult 1 db részszámlát benyújtani a beruházás kiviteli terveinek elkészítésével és Ajánlatkérőnek történő átadásával, Ajánlatkérői jóváhagyást követően. Kivitelezési munkák tekintetében: Vállalkozó jogosult részszámlát benyújtani a kivitelezés 20%-os, 50%-os és 70%-os kivitelezői (műszaki) készültsége esetén, a végszámla teljes kivitelezés sikeres és eredményes hiány és hibamentes műszaki átadásátvételét követően nyújtható be. A részszámlák összege a nyertes ajánlattevő vállalkozói díjára vetítve kerül megállapításra a műszaki készültségi foknak megfelelően. Kiviteli tervezés tekintetében (utófinanszírozás): Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót:
9 Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást banki átutalással utófinanszírozással teljesíti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Kivitelezési munkák tekintetében (szállítói kifizetés): Abban az esetben, ha Ajánlattevő nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) – (6) bekezdése szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó. Abban az esetben, ha Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: A szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatás a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben előírtak szerint szállítói kifizetés alkalmazásával banki átutalással történik a Kbt. 130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. § (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint. A kifizetés során a 2003. évi XCII. számú, az adózás rendjéről szóló törvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazandó Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF) A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen nem (igen válasz esetén)A különleges feltételek meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen felhívás V.4.16. pontjával összhangban a nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, ISO 9001minőségirányítási és MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási vagy ezekkel egyenértékűen működő rendszereknek megfelelően kell eljárnia. Nyertes ajánlattevőnek a zöld szempontok okán vállalnia kell, hogy - a szerződés teljesítésével összefüggésben az irodai tevékenységhez szükséges papírfelhasználás során lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást és újrahasznosított papaírt alkalmaz; - felek közötti kapcsolattartás tekintetében elsődlegesen az e-mail alkalmazandó; - nyertes vállalkozónak a környezetvédelmet, a környezettudatosságot és a hulladékkezelést kiemelt szempontként kell kezelnie a szerződés teljesítése során; - nemek közti esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat érvényesíti a szerződés teljesítése során; - figyelembe veszi a hátrányos helyzetű, különösen az álláskereső munkaerő alkalmazásának lehetőségét; - a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét tudatosan minimalizálja;
10 -
a létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek. A kivitelezésre megadott időintervallumban a munkák a közúti forgalmat nagymértékben akadályozhatják, elterelésekre lehet szükség. Ajánlattevő vállalja, hogy az eltereléseknél a forgalmat egyenletesen tereli el, a mindenkori szükségletek figyelembevételével.
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésrevonatkozó előírásokat is(adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet az eljárás során ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés keretében építőipari kivitelezési tevékenységet végző az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak nem felel meg. Azaz az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). Nem lehet az eljárás során ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmassági igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-c) és f) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. (Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont) A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) és f) pontjában előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia. Ajánlattevőnek a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kizáró ok fenn nem állása vonatkozásban (saját maga tekintetében) nyilatkozatot kell csatolnia, amelyben megadja az építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó kamarai névjegyzéki számát is. A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozat(ok) keltezése nem lehet régebbi a felhívás feladásának napjánál. Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2014. május 16-án közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
11 meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: P1) A számlatulajdonos valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozatát, fizetőképességének megítéléséhez az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-: • a számla (számlák) megnyitásának időpontja; • számlaszám(ok) feltüntetése; • arra vonatkozó információt, hogy a számlán, illetve számlákon az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétel, ha volt, akkor hány alkalommal; (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont) P2) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző utolsó, három lezárt üzleti év ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek tekintetében az éves beszámoló egy részének benyújtása (eredmény kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az utolsó három lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredményét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P1) A becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a számlatulajdonos bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 365 napban egynél több alkalommal 15 napot meghaladó időtartamú sorba állított tétele volt,. Ajánlatkérő a „sorba állítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. P2) Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján a mérleg szerinti eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a később létrejött gazdasági szereplőknek a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezésikorszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételének megkövetelt mértéke 100.000.000,-Ft.
P3) Az előző két üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a vizsgált időtartamban összesen nem éri el legalább a nettó 144.000.000,-Ft-ot.
12 később létrejött gazdasági szereplőknek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából (közvilágítás kivitelezési-korszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) származó nettó árbevételt kell nyilatkozat formájában igazolniuk. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében előírtakra is) P3) Nyilatkozat az előző két üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezésikorszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított– összes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző két üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta az ajánlattételi határidő lejártáig eltelt üzleti évek, időszak közbeszerzés tárgya (közvilágítás kivitelezésikorszerűsítési munkák megvalósítása LED-es világítótestekkel)szerinti nettó árbevételének összegének el kell érnie legalább100.000.000,-Ft-ot. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont.) Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P1)-P3) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P1)-P3) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő egy külön nyilatkozatban a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdésével összhangban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a P1) és a P2) pontban előírtak kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ekként a P1)
13 és P2) alkalmassági pontok esetében közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább a közös ajánlattevők egyik megfelel az előírásnak (Kbt. 55. § (4) bekezdése). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdésben előírtakra is.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ha: M.1/a-b) Referencia igazolás csatolása az eljárást megindító M.1.) felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 60 a) az eljárást megindító felhívás feladásától hónapban (feladási- időpont hó/naptól számított visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont megelőző 60. hónap /napjáig terjedő időszakot vizsgálva) év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel munkákról. lezárult, egy darab közvilágítás kivitelezésA 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése korszerűsítés tárgyában a közlekedés biztosítása alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti a szerződést mellett elvégzett, LED fényforrással üzemelő kötő másik fél által adott referenciaigazolásnak legalább világítótest kivitelezési (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással a következőket kell tartalmaznia: üzemelővilágítótest(ek)lámpatest(ek) és szerződést kötő másik fél megnevezését; fényforrás egysége(k)szállítására és az ellenszolgáltatás nettó összegét; felszerelésére, és üzembe helyezésére) a teljesítés idejét (év/hó/nap) és helyét; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés referenciával, amely referencia tartalmazott kiviteli tervezési munka elvégzését is, és a referencia az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. a megvalósított műszaki tartalom bemutatását megvalósítási értéke elérte minimum a nettó oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek 144.000.000,-Ft összeget, és legalább 1.467 db LED fényforrással üzemelő világítótest történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. kivitelezésben (közvilágítás kivitelezési munkák a fényforrással üzemelővilágítótest(ek)Abban az esetben, ha az M1/a) vagy M1)/b) pontban LED előírt referencia munkát közös ajánlattevőként teljesítette lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására a referenciát bemutató szervezet (ajánlattevő vagy és felszerelésére, és üzembe helyezésére) történő alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági megvalósítását tartalmazta. szereplő), akkor Ajánlatkérő csak a referenciát bemutató Az M.1)./a) pontban megkövetelt referencia szervezet (ajánlattevő vagy alkalmassági igazolásában esetében a megvalósítás érték alatt Ajánlatkérő a részt vevő gazdasági szereplő) által (közös ajánlattevői LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezési megállapodás alapján) ténylegesen elvégzett munkákat (közvilágítás kivitelezési munkák a LED és a referenciát bemutató szervezetet (ajánlattevő vagy fényforrással üzemelővilágítótest(ek)alkalmassági igazolásában részt vevő gazdasági lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)- szállítására szereplő) ténylegesen megillető ellenszolgáltatási és felszerelésére, és üzembe helyezésére) munkák összeget (M.1./a) esetén) és darabszámot (M1./a) és elvégzésért járó ellenszolgáltatást érti. M1)/b) esetén) veszi figyelembe. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható b) az eljárást megindító felhívás feladásától
14 ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Továbbá a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. M2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket (szervezeteket) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek–meg kell nevezni. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban a névjegyzéki/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja III.2.3. M2)/a) pontjával összefüggésben: Abban az esetben, ha az adott szakember rendelkezik a korábbi névjegyzéki besorolás szerint (és az új névjegyzéki besorolás még nem történt meg) a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet/II. Rész/8.2. pontjában előírt (MV-VI „B” kategóriás) érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor Ajánlatkérő elfogadja ezt a jogosultságot a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal egyenértékűnek. M3)/a-b)A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja alapján az előírt tevékenységre vonatkozó ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványa vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítványa vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti környezetvédelmi intézkedéseinek leírása és egyenértékűség indokolása.
visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, egy darab közvilágítás kivitelezéskorszerűsítés tárgyában elvégzett olyan referenciával, ahol a szerződés teljesítésének ideje alatt minimum 4 naptári héten keresztül átlagosan heti legalább 186 db közvilágítási világítótest fényforrás és lámpatest - felszerelését kellett elvégezni. Az M.1.)/a) pontban előírtak igazolására bemutatott referencia az M.1.)/b) pontban előírtak igazolására (illetve fordítva) is szolgálhat annak teljeskörű megfelelősége esetén. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés utolsó mondatára tekintettel Ajánlatkérő megjelöli, hogy az M1)/a) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a LED fényforrással üzemelő világítótest kivitelezése (közvilágítás kivitelezési munkák a LED fényforrással üzemelővilágítótest(ek)lámpatest(ek) és fényforrás egysége(k)szállítására és felszerelésére, és üzembe helyezésére) és kiviteli tervezése konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol, míg az M1)/b) pontban megjelölt referencia a szerződés teljesítésének a közvilágítási világítótest fényforrás és lámpatest – felszerelésére vonatkozó konkrétan meghatározott részére vonatkozó alkalmassági feltételt igazol.
M2) A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: a) minimum 1 fő, legalább a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet/IV/3. rész/22. pontjában előírt felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, legalább az MV-VI-R névjegyzékbe vételi követelménynek végzettséggel, illetve azzal megfelelő egyenértékűnek tekintett végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. A szakembernek továbbá rendelkeznie kell legalább 12 hónapos kivitelezési szakmai tapasztalattal közvilágításkorszerűsítése (lámpatest és fényforrás egysége)megvalósítása során;
15 M4) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján az előző évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról és a vezető tisztségviselői létszámról készült kimutatás benyújtása nyilatkozat formájában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is. Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített M1)-M4) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a M1-M4) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. Ebben az esetben kérjük, hogy az ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg a vonatkozó alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét. Az M1)/a vagy M1)/b pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni oly módon, hogy a közös ajánlattevők legalább egyike teljesíti az M1)/a vagy M1)/b vagy mindkettő előírt feltételt, az M2)-M4) pontban előírtaknak közös ajánlattétel esetén együttesen is meg lehet felelni.
b) 1 fő felsőfokú minőségbiztosítási és/vagy minőségirányítási és/vagy minőségügyi és/vagy minőségmenedzsment szakmérnöki végzettségű, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettségű szakemberrel, akinek az építési beruházások minőségbiztosítása terén az előírt végzettség megszerzését követően szerzett, legalább 36 hónapos szakmai tapasztalata van; c) minimum 2 fő, legalább a 72/2003. (X.29.) GKM rendelet mellékletében a 3.1. pontban előírt FAM tevékenység végzéséhez szükséges és a 3.2. pontban meghatározott valamint a 3.3. pontban írt feljogosításhoz és legalább a KIF-2 szerelői jogosultság megszerzéséhez szükséges követelményeknek megfelelő szakképzettséggel, illetve azzal egyenértékűnek tekintett szakképzettséggel rendelkező szakemberekkel. A szakembereknek továbbá rendelkezniük kell köz és térvilágítási szerelési szakterületen egyenként legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal (gyakorlattal); Egy szakember maximum alkalmassági pozícióra jelölhető.
2
különböző
M3/a) Nem rendelkezik közvilágítás tervezés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával. M3/b) Nem rendelkezik közvilágítás kivitelezéskorszerűsítés tevékenységi körre érvényes ISO 14001 vagy EMAS vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű érvényes környezetirányítási rendszerrel, vagy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő környezetvédelmi intézkedéseinek leírásával. M4) Nem rendelkezik az előző évben minimum 1 fő vezető tisztségviselői és minimum 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal;
16
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott
igen
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott
nem igen
nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
igen
nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos , alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
17 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: igen nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok(csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont 1. Teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás)kiviteli tervezés és kivitelezés- (nettó HUF) 2. Késedelmi kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} %-a/napban, két tizedes jegyig megadva – minimum 0,20%/nap vállalható és maximum 0,60%/nap értékelendő-) – (%/nap minden késedelmesen eltelt naptári nap után).
Súlyszám 80
Részszempont
10
3. Meghiúsulási kötbér vállalása (a teljes nettó szerződéses összeg {teljes 10 nettó ellenszolgáltatás}) %-ában, két tizedes jegyig megadva –minimum 10,00% vállalható és maximum 15,00% értékelendő-) (%). IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
Súlyszám
18 IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre igen (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: / / (év/hó/nap)
nem
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/01/12.(év/hó/nap )Időpont: 13:00 A dokumentációért fizetni kell igen nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: Huf A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 100.000,-Ft+ÁFA, amelyet a Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles Ajánlatkérőnek megfizetni a szerződéskötés időpontjáig bezárólag. Az átutalást Ajánlatkérő ERSTEBanknál vezetett 11600006-00000000-21616404 számú számlájára kell teljesíteni „Közvilágítás fejlesztés- dokumentáció ellenértéke” hivatkozás feltüntetésével. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/01/12.(év/hó/nap )Időpont: 13:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: / / (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve Az EU következő hivatalos nyelve(i): Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) / / -ig(év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
19 IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/01/12.(év/hó/nap )Időpont: 13:00Hely: TANÁCSTEREM (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.)
Ajánlatkérő
székhelye,
Polgármesteri
Hivatal
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 62. § (1) bekezdés alapján történik, az ajánlatok bontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. A bontási eljárásra a Kbt. 62. § (3)-(4) illetve (6)-(7) bekezdése is alkalmazandó.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉSISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK(adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen nem (igen válasz esetén)A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmalkapcsolatos (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Pályázat címe:Gyál közvilágítás energiatakarékos átalakítása Pályázat kódszáma: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0019 Pályázati felhívás címe: Közvilágítás energiatakarékos átalakítása.
igen
nem
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK(adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :( ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján is, előzetes telefonon történt bejelentkezés után, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától kezdve az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” melléklet II. pontjában megjelölt címen munkanapokon 09.00-14.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 13.00 óráig. A dokumentáció átvételét megelőzően elektronikus igénylést kell elektronikus levélben a
[email protected]üldeni az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet részére. Az igénylést környezetvédelmi szempontból elektronikus levélben kéri az Ajánlatkérő. Az igénylés tartalmazza a hirdetmény iktatási számát, a szerződés tárgyát, az igénylő nevét, székhelyét (illetve postán történő igénylés esetén a postacímet, ahová postai küldeményként a dokumentáció megküldhető), a kapcsolattartó nevét, az igénylő telefonszámát, faxszámát, e-mail címét, ahová az eljárással kapcsolatos iratok megküldhetőek. A személyes igényléshez előzetes időpont egyeztetés szükséges. Ha az igénylő a dokumentáció megküldését kéri, ebben az esetben a Kbt. 50. § (3) bekezdése irányadó. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra nem ruházható át. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
20 pontszámot: Az 1. számú értékelési részszempont esetében: Fordított arányosítás: A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a részszempontra megaajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A 2-3. számú értékelési részszempont esetében: Egyenes arányosítás: A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartami elemeire pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A 2. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a késedelmi kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó szerződéses összegre {teljes nettó ellenszolgáltatás} vetített 0,20 %/naptári nap minden késedelmesen eltelt nap után. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a napi késedelemi kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összegre {teljes nettó ellenszolgáltatás} vetített 0,60%/naptári nap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja. A 3. számú értékelési részszempont esetében a Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján a meghiúsulási kötbér vállalható minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 10,00 %-a. A Kbt. 71. § (7) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér vállalás legkedvezőbb szintje a teljes nettó szerződéses összeg {teljes nettó ellenszolgáltatás} 15,00%-a, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja. A késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbérre tett vállalásokat kettő tizedes jegyig kell megadni, ha kevesebb tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a hiányzó tizedes jegyeket nullával veszi figyelembe. Amennyiben több tizedes jeggyel kerül megadásra, abban az esetben ajánlatkérő a kettőnél több tizedes jegyet – csupán elhagyással és kerekítés alkalmazása nélkül – nem veszi figyelembe. Abban az esetben, ha a 2.,és a 3. számú értékelési részszempont esetén Ajánlattevő az előírt minimálisan megajánlást el nem érő vállalást tesz az ajánlatban, azt az Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Részletes ismertetést az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. pont és a III.2.3. pontban megjelölt alkalmassági feltételek. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Az ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani a Kbt. 59. §-a alapján, melynek
21 összege 1.000.000,-Ft. Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az ajánlatkérő ERSTE Banknál vezetett 11600006-0000000021616404 számú fizetési számlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség időtartama alatt. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő bank vagy biztosító által vállalt garanciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – kézfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával kívánja nyújtani, akkor az igazolási dokumentum eredeti példányát kéri az ajánlatkérő az ajánlatba becsatolni. Abban az esetben, ha az ajánlati biztosítékot ajánlattevő átutalással kívánja teljesíteni, akkor az átutalásról szóló igazolást kell az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek elegendő az ajánlati biztosítékot egyszer rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történő megsértése (Kbt. 59. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg. Továbbá Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában előírtakra Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: V.4) Egyéb információk:
igen
nem
V.4.1. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ajánlattevők viselik.
V.4.2. Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján valamennyi példányszámot (1 eredeti papíralapú + az egy eredeti papíralapú példánnyal mindenben megegyező egy elektronikus példányt) tartalmazó zárt csomagolásban, 1 eredeti valamint egy az eredeti ajánlattal mindenben megegyező elektronikus formátumú példányt .pdf kiterjesztésben továbbá az árazott költségvetést .xls kiterjesztésben is CD vagy DVD adatrögzítőn csatolni kell. Az ajánlat fedőlapján meg kell jelölni, hogy az az „Eredeti” példány. Amennyiben a papír alapon benyújtott „Eredeti” példány és az elektronikus formátumban benyújtott ajánlati példány között eltérés van, az ajánlatkérő a papír alapon benyújtott „Eredeti” példányt tekinti irányadónak. Az ajánlati példányokat tartalmazó csomagon szerepeltetni kell legalább a következőket: „Tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés alapján Gyál közigazgatási területén belül építési beruházás közvilágítás korszerűsítés megvalósítására.”,,Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos!” Postai kézbesítés esetén fel kell tüntetni a következő szöveget is „Iktatóban nem bontható fel azonnal a címzetthez továbbítandó”
V.4.3. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló
22 megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.
V.4.4. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni. V.4.5. Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésre tekintettel az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.6. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
V.4.7. Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplő esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási minta) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.
V.4.8. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - az esetleges el nem bírált, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
V.4.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (5) és a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint. Az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
V.4.10. Árfolyamok: Az ajánlat elkészítése során az alkalmassági feltételekkel kapcsolatos bármely érték, adat, előírás forintra történő átszámítása esetén, az átszámítás alapját a referenciák III.2.3./M1/a) és a III.2.3./M2/a pontban előírt szakember tekintetében elvárt referencia esetében a teljesítés napja, a III.2.2./P2) és P3) pont esetében az üzleti év fordulónapja a többi alkalmassági előírás esetében az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyama képezi. Amennyiben ezen a napon nem tesznek közzé MNB hivatalos deviza árfolyamot, akkor az azt követő első hivatalos közzététel képezi az átszámítás
23 alapját. Az alkalmazott árfolyamot az ajánlatban közölni kell nyilatkozat formájában.
V.4.11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10.000.000,- Ft/káresemény és legalább 120.000.000,- Ft/év limitű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen harmadik személynek okozott személyi sérülésre és dologi károkra illetve alvállalkozókra. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg vagy amennyiben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel se tud szerződni, akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ugyancsak ajánlatkérőt illeti meg. V.4.12. Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás és a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével ajánlattevőnek műszaki ütemtervet és helyszíni térbeli organizációs tervet kell készítenie, valamint csatolnia kell a beárazott tételes költségvetést. A nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a szerződés hatálybalépésének napjára tekintettel kizárólag a naptárrend tekintetében aktualizálni köteles az ütemtervet. Az ütemtervek összehasonlíthatósága érdekében a szerződés hatálybalépésének időpontját az ajánlattételi határidőt követő 25. naptári nappal kérjük figyelembe venni (vagy ha ez a nap munkaszüneti napra esik, abban az esetben az azt követő első hivatalos munkanapot kérjük figyelembe venni). Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt.-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, mely esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) xls. kiterjesztésben és pdf. kiterjesztésben és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell. A szakmai ajánlat összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. A részletes követelményeket, előírásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Nyertes Ajánlattevő a helyszíni kivitelezési munkát hétköznapokon (azaz a hivatalos állami ünnepnapok, a hivatalos pihenőnapok és a munkaszüneti napok kivételéve) napkeltétől napnyugtáig végezheti. V.4.13. Jelen közbeszerzési eljárás során különösen a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet és a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
V.4.14.
24 Ajánlatkérő a Kbt. 36. § (3) bekezdés utolsó fordulata alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
V.4.15. Az ajánlatkérő a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra tekintettel az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek jelzi. Ezért írásban ezen gazdasági szereplőnek meg kell adni a nevét és az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
V.4.16. A nyertes ajánlattevő – a szerződéskötés feltételeként- köteles legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban
-
közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás tervezés tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
-
közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét valamint közvilágítás kivitelezési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
Az ajánlatkérő az ISO 9001 és az MSZ 28001 tekintetben elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértékű leírását is. Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az V.4.16. pontban előírtaknak megfelelő dokumentumokat, igazolásokat legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. V.4.17. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
V.4.18. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során elkészített szerzői jogi oltalom alá eső alkotáson (terveken) az ajánlatkérő határozatlan idejű, kizárólagos (korlátozás nélküli), harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez, mely kiterjed a terv, alkotás átdolgozására is.
25 V.4.19. Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő (CET) szerint értendő. V.4.20. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, amelyben megjelöli, hogy az alkalmasság körében megjelölt egyes szakembereket mely jogosultságokra fogja igénybe venni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakember tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember magyarországi kamarai nyilvántartásba vételéről a III.2.3./M2/a) pontjában előírt szakterületeknek megfelelően. Továbbá Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a III.2.3./M2/c pontjában előírt szakemberek tekintetében a szerződéskötés időpontjáig gondoskodik az adott szakember(ek) esetében a 72/2003. (X.29.) GKM rendeletben előírt a KIF-2 szerelői jogosultság meglétéről a III.2.3./M2/c pontjában előírt szakterületnek megfelelően. Ennek igazolására (III.2.3./M2/a) és a III.2.3./M2/c) nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötéskor köteles átadni ezen igazolásokat Ajánlatkérő részére. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy tudomásul veszi és elfogadja, hogy a KIF-2 szerelői jogosultság, illetve a kamarai regisztráció, illetve a kamarai regisztrációnak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
V.4.21. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívás III.1.1. pontjában megadott szerződést biztosító mellékkötelezettségek vetítési alapja a tartalékkeret és áfa nélkül számított a kiviteli tervezésre és kivitelezésre vonatkozó teljes nettó szerződéses összeg (teljes nettó ellenszolgáltatás). Ajánlatkérő e tekintetben rögzíti, hogy jelen beruházás esetében nem kíván tartalékkeretet meghatározni és biztosítani. V.4.22. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az „A” melléklet I. pontjában megadott címre (ezzel egyidejűleg a kérdéseket szerkeszthető formában az
[email protected] címre is meg kell küldeni). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatással összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 122. § (5) bekezdésében és a Kbt. 45. § (1) bekezdésében foglaltakra is. V.4.24. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdésében előírtakkal összhangban közli, hogy ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra. V.4.25. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra felhívja az Ajánlattevők figyelmét, miszerint a jelen beszerzés megvalósításának finanszírozására Európai Uniós pályázatot nyújtott be. V.4.26. Ajánlatkérő a III.2.3./M1/b) pontban előírt „4 naptári héten keresztül átlagosan” előírás alatt azt érti, hogy a
26 teljesítés során legalább 4 egymást követő naptári héten keresztül a kivitelező átlagosan legalább az előírt mennyiségű közvilágítási világítótest –fényforrás és lámpatest - felszerelését végezte el. Azaz amennyiben a bemutatott referencia a minimális 4 naptári hétre vonatkozó szerelési intenzitást igazol, akkor 4 egymást követő naptári hét alatt a felszerelt világítótestek számát osztani kell néggyel, amely kiadja az átlagos szerelési intenzitás darabszámát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot. Amennyiben Ajánlattevő négynél több egymás utáni héten keresztül mutatja be a szerelési intenzitást, akkor értelemszerűen a bemutatott hetek számával (amely nem lehet kevesebb négynél) kell elosztani a felszerelt világítótestek számát, amely értéknek el kell érnie az alkalmassági feltételnél előírt darabszámot. V.4.27. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a pályázat elszámolásánál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. V.4.28. Ajánlatkérő közli, hogy az eljárást megindító felhívás II.3. pontjában megadott teljesítési határidő alatt a szerződés hatálybalépésétől számított 100 naptári napot érti. A teljesítési határidő (fizikai befejezés) a KEOP projektek elszámolására tekintettel nem lehet későbbi, mint 2015.04.30-a. V.4.29. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatok leadására (postai vagy futárszolgálat vagy személyesen) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 09.00-14.00 óra között, pénteki munkanapokon 09.00–12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 09.00 órától 13.00 óráig van lehetősége az ajánlattevőknek. V.4.30. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevőnek a közvilágítási munkálatok megkezdéséhez szükséges kiviteli tervezési munkálatok ellátásához a legalább a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt Építményvillamossági tervezési szakterület jelölése (V) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező valamint az Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamos energetikai építmények tervezési részszakterület jelölése (EN-VI) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt vagy tervezőket kell bevonni a tervezési munkák elvégzéséhez. Egyebekben a nyertes ajánlattevő köteles a szerződés keretében elvégzendő a kiviteli tervezési munkálatokhoz szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező tervezőt bevonni. V.4.31. Ajánlatkérő adatszolgáltatása alapján a kiviteli terveket 3 db papíralapú és 8 db elektronikus példányban kell elkészítenie Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének napját követő legkésőbb 30. naptári napig. V.4.32. A Megrendelő (Ajánlatkérő) a jelen szerződés tárgyát képező beruházással összefüggésben támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A Kbt. 40.§ (3)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amelyre a Megrendelő (Ajánlatkérő) a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A Megrendelő (Ajánlatkérő) a pályázat során igényelt összeg szerinti Támogatási Szerződés/okirat megkötését a jelen szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki. Ekként Megrendelő (Ajánlatkérő) tájékoztatja a Vállalkozót (Ajánlattevőt), hogy a jelen vállalkozási szerződés (tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés) akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra/projektre vonatkozó támogatási szerződést vagy támogatói okirat esetén a támogatói okiratotkézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. Megrendelő a Támogatási szerződés vagy támogatói okirat esetén a támogatói okirat kézhezvételéről aznap írásban tájékoztatja a Vállalkozót. A feltételesen megkötött vállalkozási szerződés nem lép hatályba (hatályát veszti), amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatot írásban elutasította. V.4.33. Nyertes Ajánlattevőnek– a szerződéskötés feltételeként- legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a
27 szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban át kell adnia Ajánlatkérőnek azon dokumentumokat, nyilatkozatot, amely alapján a nyertes ajánlattevő vagy alvállalkozója rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges legalább 4 db a teljesítés során igénybe vehető érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező, működőképes olyan szerelőkosaras felépítménnyel rendelkező autóval, amely legalább 12 méter emelőmagasságú vagy gémkinyúlású. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles átadni nyilatkozatát melyben meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök típusát, továbbá át kell adnia ezen időpontig az eszközök érvényes forgalmi engedélyét. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az V.4.33. pontban rögzített előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolás elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA2014 (év/hó/nap)
28
A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név:Perfectus Kft.
Nemzeti azonosító: (ha ismert)
Postai cím:Széchenyi tér 35. Város: Szentendre Kapcsolattartási pont(ok):
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU Telefon: + 36 302010302, +36 209372338
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila E-mail:
[email protected]
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név:Perfectus Kft.
Nemzeti azonosító: (ha ismert)
Postai cím:Széchenyi tér 35. Város: Szentendre Kapcsolattartási pont(ok):
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU Telefon: + 36 302010302, +36 209372338
Címzett: dr. Dóka Zsolt, dr. Kirchhof Attila E-mail:
[email protected]
Fax: +36 26303678
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata Postai cím: Kőrösi út 112-114., Polgármesteri Hivatal I. em. 119. iroda Város/Község Gyál Kapcsolattartási pont(ok):
Postai irányítószám: 2360
Ország: HU Telefon: +36 29544131
Címzett: Hegedűs István E-mail: Internetcím (URL): www.gyal.hu
Fax: +36 29540945
29
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI Hivatalos név: Postai cím: Város/község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
30 B. MELLÉKLET RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK RÉSZ SZÁMA: ELNEVEZÉS: 1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK(CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy
További tárgy(ak)
.
.
.
-
. . . .
. . . .
. . . .
-
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) -
-
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY Kezdés: / / (év/hó/nap) Befejezés: / / (év/hó/nap) 5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL:
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) --------
