HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

Tárgy:

a „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása

HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 1. Mesterpék Kereskedelmi- és Szolgáltató Kkt.

6900 Makó, Deák Ferenc u. 16.

2. „Mi-Ki” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

6900 Makó, Maroslelei út 088/4 hrsz.

3. MLT Bt.

6900 Makó, Erdélyi püspök u. 2.

Határidő: Felelős:

azonnal jegyző

Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

   

Dokumentáció  Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési  eljárásban      „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító‐, mosdó‐,  mosogató‐, és egyéb felszerelések beszerzése  Makón a helyben központosított beszerzési  rendszer hatálya alá tartozó intézmények és  szervezetek részére”   

tárgyban   

 

 

Makó Város Önkormányzata  6900 Makó, Széchenyi tér 22.   

2012. október ……. 

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:    Felolvasólap  „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító‐, mosdó‐, mosogató‐, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a  helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére”    1. Az ajánlattevő azonosító adatai:    a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..    b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………    c) tel, fax, e‐mail: …………………………………………………………………………    d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………    e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….    f) Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………    2. Bírálati szempont adatai:    Vállalási ár (a teljes mennyiségre):    nettó összeg: ......................................,‐Ft      3.1. Közös ajánlattevő (adott esetben):  cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………    3.2. Más szervezet, amelynek kapacitásaira az alkalmassági igazolása során támaszkodik (adott esetben):  cégnév, székhely: …………………………………………….…………………………………    4. Az ajánlat ….. számozott oldalt tartalmaz    Dátum: ……………………….             

 

 

cégszerű aláírás: 

2

Tisztelt Ajánlattevő!    Makó  Város  Önkormányzata  a  közbeszerzésekről  2011.  évi  CVIII.  törvény  (Kbt.)  alapján  ajánlattételre  hívja  fel  az  alábbi  körben  és  feltételekkel  (jelen  dokumentáció  egységes  formában tartalmazza a Kbt. 38. § és 96. § (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívást és a  Kbt. 49 ‐54. §‐a szerinti dokumentációt, melyet Ajánlatkérő ezúton, térítésmentesen bocsát  Ajánlattevők rendelkezésére):    I. Ajánlatkérő    1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:   Makó Város Önkormányzata  6900 Makó, Széchenyi tér 22.      1.2. A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:  Makó Város Önkormányzati Képviselő‐testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és  Jogi Csoport  6900 Makó, Széchenyi tér 22.  Ajánlatkérő a beszerzést más, az alább felsorolt ajánlatkérők nevében folytatja le:  Makó  Város  Önkormányzati  Képviselő‐testület  Polgármesteri  Hivatala  (6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.)  Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)  Makói  Általános  Iskola  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Logopédiai  Intézet  (6900  Makó,  Kálvin tér 6.)  Belvárosi Óvoda (6900 Makó, Kálvin tér 6.)  Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8.)  Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9.)    József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.)  Makói Kommunális Non‐profit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5.‐7)  Makó Városi Kulturális‐Közművelődési Non‐profit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4.)  Makói Városi Televízió Non‐profit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6),    1.3. Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 45. §):  műszaki kérdésekben:  Csertus Imréné  Tel: 06‐62‐511‐800, Fax: 06‐62‐511‐801  [email protected]  közbeszerzési és jogi kérdésben:  dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  Tel.: 06‐20‐914‐62‐88, Fax: 06‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]  3

II. Az eljárás tárgya  2.1. A közbeszerzés tárgya:  árubeszerzés    2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyisége:  Szállítási  keretszerződés,  melynek  tárgya  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  szerinti  tisztítószer,  egyéb  vegyi  áru,  takarító‐,  mosdó‐,  mosogató‐,  és  egyéb  felszerelések  szállítása  Makón  a  helyben  központosított  beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére. Mennyiségek, a közbeszerzési  műszaki  leírás  szerint,  +  max.  50  %.  Azon  termékek  esetén,  ahol  a  rendelt  mennyiség  a  potenciális  kiszerelések  nem  teszik  lehetővé  a  +50  %‐os  mennyiség  leszállítását,  ott  az  ahhoz  legközelebb  eső  leszállítható mennyiség megrendelésére jogosult Ajánlatkérő.  Figyelem!  A  felolvasólapon  ill.  a  csatolandó  pénzügyi‐műszaki  ajánlatban  az  50  %‐al  nem  növelt  (alap)  mennyiségekre kell az árakat feltüntetni!     2.2.1. A teljesítés helye:  Makó, Makó Város Önkormányzatának alábbi intézményei:  Makó  Város  Önkormányzati  Képviselő‐testület  Polgármesteri  Hivatala  (6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.)  Makói  Általános  Iskola  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Logopédiai  Intézet  (6900  Makó,  Kálvin tér 6.)  Belvárosi Óvoda (6900 Makó, Kálvin tér 6.)  Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8.)  Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9.)    József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.)  Makói Kommunális Non‐profit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5.‐7)  Makó Városi Kulturális‐Közművelődési Non‐profit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4.)  Makói Városi Televízió Non‐profit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6),  Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.)    2.2.2. A szerződés időtartama, teljesítési határidő:  2013. január 1. – 2013. december 31.    2.2.3. Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja:  A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően számla alapján, a teljesítést (és a  számla  és  mellékletei  hiánytalan  kézhezvételét)  követően  átutalással  egyenlíti  ki,  a  Kbt.  130.  §‐ában  foglaltak szerint 30 napon belül.     2.2.4. Szerződést biztosító mellékkötelezettség:  Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás – a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint.  4

    III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek    Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók! Az alkalmasság igazolása a Kbt.  55.  §‐ában  és  a  közbeszerzési  eljárásokban  az  alkalmasság  és  a  kizáró  okok  igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 10/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Korm. r.) előírtakra tekintettel történt.  Ajánlatkérő  felhívja  a  figyelmet  –  tekintettel  a  Korm.  r.  20.  §  (4)  bekezdésében  foglaltakra  –  hogy  az  alkalmassági  követelményeket  a  Korm.  r.  18.  §  (3)  bekezdése  alapján  meghatározott  minősítési  szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg!    3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:    P/1.  Csatoljon  a  Korm.  r.  14.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára  tekintettel  az  eljárást  megindító  hirdetmény  megküldésének  napjánál  nem  régebbi  nyilatkozatot  egyszerű  másolatban  valamennyi  számlavezető  pénzintézet  valamennyi  számlájáról,  az  alábbi  tartalommal:  1.  mióta  vezeti  a  számláját,  2.  volt‐e  15  napot  meghaladó  sorban  álló  tétel  a  számláján  az  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésének  napját  megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell  benyújtani, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor  kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak!  Alkalmatlanság:  Az  ajánlattevő  pénzügyi  és  gazdasági  szempontból  alkalmatlan,  ha  bármelyik  számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján  az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napját megelőző 1 évben.    P/2.  Csatolja  a  Korm.  r.  14.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjára  tekintettel  az  utolsó  három  lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  számviteli  jogszabályok  szerinti  saját  vagy  jogelődje  beszámolóit  (mérleg  +  eredmény‐ kimutatás,  kiegészítő  mellékletek  nélkül),  amennyiben  a  letelepedése  szerinti  ország  joga  előírja  közzétételét,  ennek  hiányában  erre  vonatkozó  nyilatkozatát.  Amennyiben  az  ajánlatkérő  által  kért  beszámoló  a  céginformációs  szolgálat  honlapján  megismerhető,  a  beszámoló  adatait  az  ajánlatkérő  ellenőrzi,  a  céginformációs  szolgálat  honlapján  megtalálható  beszámoló  csatolása  az  ajánlatban  nem  szükséges. A Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerint, ha beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő  által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a  közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.   Alkalmatlanság:  Az  ajánlattevő  pénzügyi  és  gazdasági  szempontból  alkalmatlan,  ha  az  utolsó  három  lezárt üzleti év közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív. A Korm. r. 14. § (2) bekezdése szerint  a (2) bekezdés alkalmazása esetén az elvárt árbevétel mértéke az 1. rész esetén nettó 10.000.000,‐Ft.      3.2. Műszaki és szakmai alkalmasság:    M/1.  Mutassa  be  a  Korm.  r.  15.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjára  tekintettel  a  beszerzendő  árukat  a  konkrét  típusok megnevezését tartalmazó műszaki leírással.    Alkalmatlanság:  Az  ajánlattevő  műszaki  és  szakmai  szempontból  alkalmatlan,  ha  a  beszerzendő  áruk  a  leírás  alapján  nem  felelnek  meg  a  közbeszerzési  műszaki  leírásban  foglaltaknak,  azaz  nem  az  előírt  paramétereknek megfelelő anyagok kerülnek megajánlásra.  5

  3.3. A Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy  közös  részvételre  jelentkezők  együttesen  is  megfelelhetnek,  illetve  azon  követelményeknek,  amelyek  értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1. és P/2.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha  közülük egy felel meg.   A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre  jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük  fennálló  kapcsolat  jogi  jellegétől  függetlenül.  Ebben  az  esetben  meg  kell  jelölni  az  ajánlatban  ezt  a  szervezetet  és  az  eljárást  megindító  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon  alkalmassági  követelményt  (követelményeket),  melynek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  vagy  ezen  szervezet  erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal  azonos  módon  köteles  igazolni  az  adott  alkalmassági  feltételnek  történő  megfelelést,  továbbá  köteles  nyilatkozni, hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  szükséges  erőforrások  rendelkezésre állnak  majd a  szerződés  teljesítésének  időtartama  alatt.  A  Kbt.  55.  §  (6)  bekezdésére  tekintettel  az  ajánlattevő  vagy  részvételre  jelentkező  az  alkalmasság  igazolása  során  más  szervezet  kapacitására  a  következő  esetekben  támaszkodhat:   a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a  szerződés  teljesítése  során  ténylegesen  igénybe  fogja  venni  és  ennek  módjáról  nyilatkozik,  ilyen  nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy   b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére  vonatkozik,  az  ajánlattevő  nyilatkozik  arról,  hogy  milyen  módon  vonja  be  a  teljesítés  során  azt  a  szervezetet,  amelynek  adatait  az  alkalmasság  igazolásához  felhasználja,  amely  lehetővé  teszi  e  más  szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy   c)  a  gazdasági  és  pénzügyi  alkalmasság  igazolása  során  ‐  az  a)  pontban  foglaltakon  túl  ‐  akkor  is,  ha  az  ajánlattevő  ajánlatában  benyújtja  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  más  szervezet  nyilatkozatát,  amelyben  e  más  szervezet  az  ajánlattevő  fizetésképtelensége  esetére  kezességet  vállal  az  ajánlatkérő  mindazon  kárának  megtérítésére,  amely  az  ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének  elmaradásával  vagy  hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Alvállalkozó:  az  a  gazdasági  szereplő,  aki  (amely)  a  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötött  szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész‐ vagy alapanyag szállítót,  c) építési beruházás esetén az építőanyag‐szállítót.      IV. Az ajánlatok bírálati rendje      4.1. Bírálat szempontja:  A  Kbt.  71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontja  szerint  az  ajánlatkérő  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek.    4.2. Ajánlati ár (nettó Ft):  Az  ajánlati  árnak  átalánydíjként  tartalmazni  kell  minden,  közbeszerzés  tárgyának  határidőre  és  megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget, így különösen a termékek vételárát, a  szállítási költséget.      6

V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok    5.1. Az eljárás típusa, jogcíme:  A  jelen  közbeszerzési  eljárás  a  Kbt.  Harmadik  rész  122.  §  (7)  bekezdése  szerinti  hirdetmény  közzététele  nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.    5.2. Ajánlattételi (benyújtási) határidő és hely:  2012. november 15., de. 10,00 óra  6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.  (Polgármesteri  Hivatal,  Közbeszerzési,  Koordinációs  és  Jogi  Csoport,  szárnyépület, II. emelet 207. iroda)    5.3. A tárgyalás időpontja és helye:  2012. november 22., du. 16,30 óra  6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó). Ajánlatkérő a tárgyaláson  kizárólag az ajánlati árról kíván tárgyalni.    5.4. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:  A  tárgyalást  Ajánlatkérő  Ajánlattevőkkel  egy  fordulóban,  ajánlattevőnként  és  részenként  külön‐külön  kívánja  lefolytatni.  A  tárgyalás  során  Ajánlattevő  csak  a  benyújtott  ajánlatánál  Ajánlatkérő  számára  kedvezőbb  ajánlatot  adhat.  A  tárgyalás  befejezésének  időpontját  követően  végső  ajánlat  nem  nyújtandó  be.    5.5. Az ajánlatok elbírálása:  Ajánlatkérő  a  Kbt.  77.  §  (2)  bekezdésére  tekintettel  írásbeli  összegezést  készít  és  küld  meg  ajánlattevők  számára.    5.6. Szerződéskötés tervezett időpontja:  A  Kbt.  124.  §  (6)  alapján  az  írásbeli  összegzés  megküldését  követő  naptól  számított  tizedik  napot  követő  első munkanap de. 10.00 óra (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével).  5.7. Az ajánlatok felbontásának helye, résztvevő személyek:  Az  ajánlatkérő  a  személyesen  benyújtott  vagy  az  előírt  határidőig  postán  beérkezett  ajánlatokat  az  5.2.  pont  szerinti  időpontban  bontja  fel,  a  6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.  (Polgármesteri  Hivatal,  I.  emeleti  kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb  meghívottak.  5.8. Részekre történő ajánlattétel lehetősége:  Kizárt.  5.9. Alternatív ajánlat lehetősége:  Kizárt,  többváltozatú  ajánlat  esetén  az  ajánlatkérő  érvénytelennek  nyilvánítja  az  ajánlattevő  valamennyi  ajánlatát.  5.10. Hiánypótlás lehetősége:  Az  Ajánlatkérő  az  eljárás  során  a  közbeszerzési  törvény  67.  §‐a  alapján  az  összes  ajánlattevő  számára,  azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiányok pótlása ‐ melynek során az ajánlatban  szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet ‐ csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az  ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet  új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén  az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. Mindaddig,  7

amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban,  az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.  A hiánypótlás nem járhat:   a) a 2. § (1)‐(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy   b)  az  ajánlati  kötöttség  megsértésével,  azaz  a  beszerzés  tárgyára  vagy  a  szerződés  feltételeire  adott  tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával!  A hiánypótlás menete:  Az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  ajánlattételi  határidőre  benyújtott,  ajánlati  kötöttséggel  nem  terhelt  (első)  ajánlatok  vonatkozásában  az  ajánlatkérő  megvizsgálja,  hogy  azok  megfelelnek‐e  az  ajánlattételi  felhívásban,  valamint  a  dokumentációban  meghatározott  feltételeknek.  Már  a  tárgyalások  megkezdését  megelőzően  köteles az  ajánlatkérő  megállapítani  az  ajánlattevő  szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságát  vagy  alkalmatlanságát,  valamint  ha  az  ajánlat  kizáró  ok  fennállása  miatt  érvénytelen.  Az  ajánlatban  foglalt  egyéb  nyilatkozatokkal,  dokumentumokkal  kapcsolatos  hiányokat  a  tárgyalások  befejezéséig kell pótolni.  A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek‐e a  felhívás  és  a  dokumentáció  tárgyalás  befejezéskori  tartalmának,  valamint  a  jogszabályokban  meghatározott  feltételeknek.  Azon  nyilatkozatokra,  dokumentumokra  vonatkozó  hiányok,  amelyeket  az  első  ajánlattal  kapcsolatban  a  tárgyalások  befejezéséig  kellett  volna  pótolni,  ezt  követően  már  nem  pótolhatóak.  Az  érvényes  végleges  ajánlatokat  az  ajánlatkérő  az  eljárást  megindító  felhívásban  meghatározott értékelési szempont alapján értékeli.    5.11. Felvilágosítás kérés:  Az  Ajánlatkérő  az  eljárás  során  a  közbeszerzési  törvény  67.  §‐a  alapján  az  összes  ajánlattevő  számára,  azonos  feltételekkel  biztosítja  a  nem  egyértelmű  kijelentések,  nyilatkozatok,  igazolások  tartalma  tisztázásának lehetőségét.  5.12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  A  tárgyalás  befejezésének  időpontját  követő  30  nap  azzal,  hogy  az  –  a  Kbt.  124.  §  (5)  bekezdésében  foglaltak  szerint  –a  nyertes  ajánlattevő  és  –  ha  ilyen  megnevezésre  került  ‐  a  második  legkedvezőbb  ajánlatot tett ajánlattevő vonatkozásában további harminc nappal meghosszabbodik.  5.13. Az ajánlat nyelve:  Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell.  5.14. Kiegészítő tájékoztatás:  Ajánlatkérő  a  kiegészítő  tájékoztatást  a  Kbt.  122.  §  (5)  bekezdés  és  45.  §‐a  alapján  nyújtja.  A  kiegészítő  tájékoztatás kérés– ésszerű ‐ határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának  határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap.  5.15. Közös ajánlattétel:  A  Kbt.  95.  §  (2)  bekezdése  értelmében:  Az  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplők  közösen  nem  tehetnek  ajánlatot,  nincs  azonban  akadálya  annak,  hogy  valamely  ajánlattételre  felhívott  gazdasági  szereplő  olyan  gazdasági  szereplővel  tegyen  közös  ajánlatot,  amelynek  ajánlatkérő  nem  küldött  ajánlattételi felhívást. A Kbt. 25. § (2) bekezdése szerint közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a  közbeszerzési  eljárásban  a  közös  ajánlattevők  nevében  eljárni  jogosult  képviselőt  megjelölni,  továbbá  a  Kbt.  25.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  közös  ajánlattevők  képviseletében  tett  minden  nyilatkozatnak  egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.          8

VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk    6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok:  Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  és  nem  vehet  részt  az  alkalmasság  igazolásában  olyan  gazdasági  szereplő,  akivel  szemben  a  Kbt.  56.  §  (1),  illetőleg  az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  akivel  szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  Igazolási mód a Kbt. 122. § (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevő nyilatkozata (1. sz. melléklet), ill. a Kbt.  56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a Korm. r. 2. § ib) és 4. § fc) pontja szerinti nyilatkozat (2. sz.  melléklet).  (A  hivatkozott  minták  helyett  elfogadható  egyéb  formátumú  nyilatkozat  is,  ha  az  a  kizáró  okok  tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti)    6.2.  További,  az  érvényes  ajánlattételhez  kötelezően  csatolandó  igazolások,  nyilatkozatok,  dokumentumok:    a)  Az  ajánlattevő,  amennyiben  módosítás  van  folyamatban,  úgy  a  Cégbíróság  érkeztetett  bélyegzőjével  ellátott módosítási kérelmet (lehet másolat is) köteles ajánlatához csatolni.  b)  Az  ajánlattevő  csatolja  az  ajánlatban  aláíró  személy  aláírási  címpéldányát  /  aláírás‐mintáját  (továbbiakban:  címpéldány).  A  címpéldány  lehet  másolat  is,  a  kiállítás  dátuma  nincs  határidőhöz  kötve.  Amennyiben  az  ajánlatot  a  képviseltre  jogosult  személy  meghatalmazása  alapján  más  személy  látja  el  kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.  c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa  megajánlott  ellenszolgáltatásért,  valamint  a  szerződés  megkötésére  és  teljesítésére,  nyilatkoznia  kell  továbbá arról, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro‐,  kis‐ vagy középvállalkozásnak minősül‐e. (3. sz. melléklet)  d) Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján jelölje meg (3. sz. melléklet):  a)  a  közbeszerzésnek  azt  a  részét  (részeit),  amelynek  teljesítéséhez  az  ajánlattevő  alvállalkozót  kíván  igénybe venni,  b)  az  ezen  részek  tekintetében  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek  azt  a  százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.  e)  Ajánlattevőnek  ajánlatához  részletes  pénzügyi‐műszaki  ajánlatot  kell  benyújtania.  A  pénzügyi‐műszaki  ajánlat  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  szerinti  formátumban  és  részletezettséggel  dolgozandó  ki  (4.  sz.  melléklet).      VII. Kötelező alaki kellékek    7.1. Az ajánlatok példányszáma:  1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az  eredeti példány tartalma az irányadó).    7.2.Formai követelmények:  7.2.1.  Az  ajánlatokat,  tartalomjegyzékkel  ellátva,  gépelve,  nyomtatva  vagy  olvasható  kézírással  kitöltve,  összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.  7.2.2.  Az  ajánlatot  folyamatos  számozással  kell  ellátni  (csak  az  adatot  tartalmazó  oldalakat  vagy  minden  oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.   9

7.3. Az ajánlat aláírása:  A  felolvasólapot  az  ajánlattevő,  az  egyes  nyilatkozatokat  a  nyilatkozatot  tevő  szervezet  képviseletében  eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező.  Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott  dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.  7.4. Az ajánlat lezárása:  Az  eredeti  és  a  másolati  példányokat  egy  nagy  közös  borítékban  /  dobozban  lezárva  kell  benyújtani.  A  verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja.  7.5. A borítékokon fel kell tűntetni:  ‐ Ajánlattevő neve:  ‐ Ajánlatkérő neve:  ‐ Eljárás megnevezése:  ‐ „Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel!” megjelölés    7.6.  Az  ajánlat  benyújtása:  Az  ajánlat  postai  úton  vagy  személyesen  is  benyújtható.  A  benyújtás  teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az  ajánlatkérő  a  helyszínen  írásban  visszaigazolja.  Lezáratlan,  illetve  sérült  borítékot  nem  vesz  át.  Minden  olyan  ajánlatot,  amely  az  ajánlattételi  határidőt  követően  érkezett,  az  ajánlatkérő  jegyzőkönyv  felvétele  mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz.  7.7. Tartalmi sorrend, iratjegyzék:  Figyelem!  Az  ajánlatok  felbontását,  ismertetését,  s  az  azt  követő  összehasonlítást,  értékelést  megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend  /  iratjegyzék  egyúttal  segítséget  is  nyújt  az  ajánlattevőknek,  hogy  ellenőrizzék  ajánlatuk  valamennyi  megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza‐e.   1. Felolvasólap  2. Tartalomjegyzék  3. Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet)  4. Aláírási címpéldány  5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1‐2. számú melléklet)  Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása:  6. Pénzintézeti igazolások (P/1.)  7. Mérlegek (P/2.) (szükség szerint)  Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása:  8. Pénzügyi‐műszaki ajánlat (M/1., 4. sz. melléklet)  9.Egyéb 

10

VIII.    

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS  (TERVEZET)      amely létrejött egyrészről  Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22. / képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester  / adószám: 15354745‐2‐06),    mint ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerző),    Makó  Város  Önkormányzati  Képviselő‐testület  Polgármesteri  Hivatala  (6900  Makó,  Széchenyi  tér  22. / képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester / adószám: 15354745‐2‐06)  Makói  Általános  Iskola  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  és  Logopédiai  Intézet  (6900  Makó,  Kálvin tér 6./ képviseli: Dr. Nagyné Zombori Margit igazgató / adószám: 15358316‐2‐06)  Belvárosi  Óvoda  (6900  Makó,  Kálvin  tér  6.  /  képviseli:  Bába  Andrásné  intézményvezető/  adószám:  15358347‐2‐06)  Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8. / képviseli: Hepp Attiláné óvodavezető/ adószám:  15358354‐2‐06)  Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9. / képviseli: Szűcs Antalné intézményvezető/  adószám: 15358275‐2‐06)  József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2. / képviseli: Mátó Erzsébet igazgató/  adószám: 16686580‐1‐06)  Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5.‐7. / képviseli: Nagy Nándor  ügyvezető/ adószám:18458635‐2‐06)  Makó Városi Kulturális ‐ Közművelődési Nonprofit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4. / képviseli: Bálint Márta  ügyvezető / adószám: 18458642‐2‐06)   

Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6. / képviseli: Rácz Csaba  ügyvezető/ adószám: 18458628‐2‐06),    mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)    másrészről    …………………………………………….   Székhely (lakóhely):  ………………..                           Adószám:………………..  11

Cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolványszám):……………………..  Számlavezető pénzintézet: …………………   Fizetési számla szám: …………………  Képviseli:…………………..  Telefon:…………………….  Fax:………………………  E‐mail:…………………..    mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint      Előzmény    Beszerző közbeszerzési eljárást folytatott le a Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek  helyben központosításáról szóló 45/2009. (XII.17.) Makó ör. szerint „Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító‐ , mosdó‐, mosogató‐, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési  rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére” tárgyában, melynek nyerteseként a  szállító került megnevezésre. A keretszerződés alapját képező dokumentumok:    - Ajánlattételi felhívás  - Közbeszerzési dokumentáció  - Szállító ajánlata    - A közbeszerzési eljárásban keletkezett egyéb iratok     1.  A keretszerződés tárgya, mennyisége:      1.a)  A szállító köteles ‐ jelen szerződés alapját képező dokumentumokban részletesen  meghatározott, továbbá a jogszabályoknak, egyéb előírásoknak megfelelő, a rendeltetésszerű  használatot biztosító minőségben tisztítószerek, egyéb vegyi áruk, takarító‐, mosdó‐,  mosogató‐, és egyéb felszerelések (a továbbiakban együtt: termék illetve termékek)  szállítására, míg megrendelő azok átvételére és vételár fizetésére köteles. A termékek pontos  leírását, mennyiségét, egységárát a jelen szerződés 2. sz. melléklete, a közbeszerzési eljárásban  a szállító által benyújtott, beárazott árulista (a továbbiakban: árulista) tartalmazza.         Az árulistában lévő mennyiség minimum mennyiség (a továbbiakban minimum mennyiség)  azzal, hogy beszerző kiköti az árulistában meghatározott mennyiségtől való egyoldalú eltérés  jogát, az eltérés mértéke: + 50%.        1.b)  A beszerzés tárgyát képező termékeket az egyes Megrendelők igény szerint rendelik meg a jelen  keretszerződés 1. sz. mellékletét képező „Megrendelőlap”‐on faxlevél útján.  

   

 

A megrendeléseket a szállító alábbi faxszámára kell továbbítani:………………….  

 

Megrendelők az adott naptári hónapban 1 vagy több megrendelést adhatnak le. A megrendelt  termékeket szállító a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül köteles leszállítani a 4.  pontban meghatározott teljesítési helyekre.  

1.c)   Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján az egyes megrendelők által leadott  megrendelések útján létrejövő egyedi szállítási jogviszony az adott megrendelő és a szállító  között áll fenn. A megrendelői oldalon együttesség vagy egyetemlegesség kizárólag abban az  12

esetben áll fenn, amennyiben együttességre vagy egyetemlegességre a jelen szerződés  kifejezetten hivatkozik.         2.   

Vételár:  2.a)  A Megrendelők által a keretszerződés tárgyának ellenértékeként a Szállítónak fizetendő árat az  árulistában meghatározott egységárak és megrendelés alapján teljesített mennyiségek szorzata  jelenítik meg.  2.b)  Felek rögzítik, hogy Szállító a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. 

  3.   

Fizetési mód:  3.a)  Szállító minden (naptári) hónapban megrendelőnként 1 ‐ 1 számlát bocsáthat ki. Az elszámolás  oly  módon  történik,  hogy  szállító  minden  tárgyhónapot  követő  hónapban  megküldi  a  megrendelő(k) részére a tárgyhónapban leszállított termékek ellenértékéről kiállított számlát.           Az  egyes  megrendelők  a  leszállított  termékekért  az  ellenértéket  a  Kbt.  130.  §‐ában  előírtak  szerint,  szállítónak  a  jelen  szerződésben  meghatározott  módon  és  tartalommal  való  teljesítésétől  (5/h  pont)  számított  legkésőbb  30  naptári  napon  belül,  banki  átutalással  fizetik  meg, magyar forintban. Előlegfizetés nincs. Alkalmazásra kerülnek az Art. 36/A.§‐ban foglaltak  is.  3.b)  Felek egyezően rögzítik, hogy a keretszerződés alapján szállítandó termékek egységárai a  keretszerződés lejártának napjáig, azaz a jelen szerződés aláírásától számított 1 évig rögzítettek,  azok semmilyen jogcímen nem változtathatók meg.  3.c)  Minden egyes termék tulajdonjoga az adott termék vételárának kiegyenlítésével egyidejűleg  száll át a Megrendelőre.   3.d)  Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 301/A. §‐a szerinti késedelmi kamat  felszámítására jogosult. 

  4.   

Teljesítési hely:  Makó Város közigazgatási területén Megrendelők székhelyei és telephelyei, a konkrét teljesítési hely  megnevezése a megrendeléskor történik az 1. sz. melléklet (megrendelőlap) megfelelő kitöltésével.  (eltérés esetén a szállítást megelőző 3 munkanappal Szállító részére konkretizált hely) 

  5.   

Szállítási feltételek és átvétel:  5.a)  A termékek teljesítési helyig történő szállításáért, csomagolásáért a Szállító külön díjazást nem  igényelhet.  5.b)  A Szállító köteles a termékek teljesítési helyre történő eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot  választani és kellő gondossággal eljárni a fuvarozó kiválasztásában.  5.c)  Az „Átvétel” időpontjáig Szállító viseli a kárveszélyt.  5.d)  Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését  és a várható szállítási időpontot.   5.e)  Megrendelők a szállító által megjelölt szállítási időpontban biztosítják a Szállító nevesített  képviselői számára a teljesítés helyére történő belépést, továbbá elvégzik a termékek  mennyiségi átvételét, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírásával igazolják.  13

5.f)  Megrendelők a szállítást követő 3 munkanapon belül megvizsgálják a termékeket. Amennyiben  a megvizsgált termékek nem felelnek meg a keretszerződésben foglalt feltételeknek, úgy  Megrendelők írásbeli jelzése alapján a Szállító köteles azokat térítésmentesen kicserélni. Ez nem  mentesíti Szállítót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól.  5.g)  Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés ‐ igazolás) vagy az elismerés  megtagadásáról ‐ ha jogszabály másként nem rendelkezik ‐ legkésőbb a szállító teljesítésétől,  vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban  köteles nyilatkozni (megrendelésenként)   5.h)  A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a termékeket Szállító a teljesítési helyre (4.  pont) leszállítja, a szállítóeszközről lepakolja, a termékek megfelelnek az árulistában és a 6.a)  pontban foglalt követelményeknek, valamint a szállítólevél aláírásra, a számla pedig  megküldésre került.   5.i)  Megrendelők a teljesítést követő 5 munkanapon belül kötelesek erről Beszerzőt tájékoztatni.    6.   

Szavatosság, jótállás:  6.a)  Szállító szavatolja, hogy a leszállításra kerülő termék új, per‐, teher‐, és igénymentes, azok  tulajdonjoga szabadon átruházható és azok alkalmasak rendeltetésszerű használatra, azaz  mentesek mindenfajta anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító  cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.  6.b)  Szállító a leszállított termékekre a gyártó által meghatározott felhasználhatósági időpontig  jótállást vállal.  

  7.   

Szerződésszegés, kötbér:  7.a)  Késedelmi kötbér: a Szállító köteles késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért fizetni. A  kötbér alapja az adott megrendelőlapon lévő valamennyi termék nettó összvételára, mértéke  napi 1 %.  7.b)  Amennyiben a szerződés a szállítóra visszavezethető okból meghiúsul (ideértve azon eseteket is,  amikor a szállító szerződésszegése folytán a megrendelők – jogszabályban vagy a jelen  szerződésben meghatározott ‐ elállási jogukat gyakorolják), a Szállító meghiúsulási kötbért  köteles fizetni.    

A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vételár (a mennyiségi eltérésre eső vételár nélkül),  mértéke 20%. A  meghiúsulási kötbéren felüli kár a szállítóval szemben érvényesíthető. A  meghiúsulási kötbért szállító a megrendelők mint együttes jogosultak javára, a beszerző által  megadott bankszámlára köteles megfizetni.  

7.c)  Hibás teljesítési kötbér: Szállító a minőséghibás termék szállítása esetén a 7.a) pontban  meghatározott mértékű kötbért fizeti arra az időre, amely a kifogástalan minőségben történő  leszállításig eltelt.    8.   

Vis major:  A Felek mentesülnek a jelen keretszerződés alapján őket terhelő felelősség alól, ha felelősségre vonás  alapját megalapozó tényező olyan elháríthatatlan eseményre vezethető vissza, mint különösen  háború, földrengés, tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa. 

  14

9.   Szerződés hatálya:     A jelen szerződés 2013. január 1 ‐ december 31‐éig terjedő időtartamra szól, ebből kifolyólag  megrendelők legutolsó megrendelésüket legkésőbb a lejárattól visszafelé számított 9. munkanapon  adhatják le.     10.  Egyéb feltételek:    10.a) Jelen keretszerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen értesítést, levelezést a Felek  egymásnak írásban kötelesek megadni az alábbi címekre:  Szállító részéről  Név: ………………………………………………………………….  Cím: ………………………………………………………………….  Tel.:  ……………..  Fax.: ……………..  E‐mail: ……………..    Beszerző részéről   Név:…………………………………………….  Cím: ………………………………………………………………….)  Tel.:  ……………..  Fax.: ……………..  E‐mail: ……………..    10.b) A jelen keretszerződés csak az 1.‐2. számú mellékletekkel együtt érvényes.  10.c)  Felek rögzítik, hogy megrendelőket elállási jog illeti meg póthatáridő tűzése vagy érdekmúlás  bizonyítása nélkül amennyiben     ‐  szállító a vállalt szállítási határidőt legalább 20 nappal túllépte; vagy  ‐  szállító hibás teljesítése esetén a kicserélési kötelezettségének 20 napon belül nem tett  eleget.    Felek rögzítik, hogy megrendelők elállási jogukat együttesen, azonos okiratba foglaltan  jogosultak gyakorolni.      11.  Bíróság, alkalmazott jog:    E keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai az irányadóak. Felek  megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban peren  kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájuk  rendezésére, valamint ezen keretszerződés értelmezésére – perértéktől függően – Makói Városi  Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.    12.  Átláthatósági megállapodások:    12.a)  Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  nem  fizet,  illetve  számol  el  a  szerződés  teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti  feltételeknek  nem  megfelelő  társaság  tekintetében  merülnek  fel,  és  melyek  a  nyertes  ajánlattevő  adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.   

15

  12.b)  Vállalkozó  a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama  alatt  tulajdonosi  szerkezetét  Megrendelő  számára  megismerhetővé  teszi  és  az  alábbi  ügyletekről  Megrendelőt  haladéktalanul  értesíti, mely esetekben Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani:  a)  a  nyertes  ajánlattevőben  közvetetten  vagy  közvetlenül  25%‐ot  meghaladó  tulajdoni  részesedést  szerez  valamely  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság,  amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.   b)  a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%‐ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez  valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely  nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.    Jelen keretszerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek közös értelmezés után, mint  akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.    Mellékletek:  1. sz. melléklet (megrendelőlap)                        2. sz. melléklet (árulista)       M a k ó, 2012. …………………….   

  Makó Város Önkormányzata,  mint Beszerző képviseletében:      ________________________________      Dr. Buzás Péter    polgármester      Makó Város Önkormányzati  Képviselő‐testület Polgármesteri Hivatala,  mint Megrendelő képviseletében:      ________________________________      Dr. Buzás Péter    polgármester        Belvárosi Óvoda,  mint Megrendelő képviseletében:      ________________________________      Bába Andrásné    intézményvezető     

…………………………..,  mint Szállító képviseletében: 

_________________________________ 

Makói Általános Iskola Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet,  mint Megrendelő képviseletében: 

 ________________________________    Dr. Nagyné Zombori Margit  igazgató 

Újvárosi Óvoda,  mint Megrendelő képviseletében: 

 ________________________________    Hepp Attiláné  óvodavezető 

16

  Egyesített Népjóléti Intézmény,  Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.,  mint Megrendelő képviseletében:  mint Megrendelő képviseletében:      ________________________________     ________________________________      Szűcs Antalné  Rácz Csaba    intézményvezető  ügyvezető    József Attila Városi Könyvtár,  Makói Kommunális Nonprofit Kft.,  mint Megrendelő képviseletében:  mint Megrendelő képviseletében:      ________________________________     ________________________________      Mátó Erzsébet  Nagy Nándor    igazgató  ügyvezető       Makó Városi Kulturális ‐ Közművelődési Nonprofit Kft.    mint Megrendelő képviseletében:      ________________________________        Bálint Márta      ügyvezető       

17

Szállítási szerződés 1. számú melléklete   

Megrendelőlap   

Szállító adatai  Név: ............................................................................................................................  Cím: ............................................................................................................................  Telefon: ......................................................................................................................  Telefax: .......................................................................................................................  Adószám: ....................................................................................................................  Bankszámlaszám: .......................................................................................................  E‐mail: ........................................................................................................................    Megrendelő adatai:  Intézmény/társaság neve: .........................................................................................  Kapcsolattartó neve: ..................................................................................................  Tel.: .............................................................................................................................  Cím: ............................................................................................................................  Fax: .............................................................................................................................  E‐mail: ........................................................................................................................  Számlázási cím: ..........................................................................................................  Szállítás címe, pontos helye: ......................................................................................  Adószám: ....................................................................................................................  Bankszámlaszám: .......................................................................................................  A termékeket átvevő neve: ........................................................................................  telefonszáma: .............................................................................................................  e‐mail címe: ................................................................................................................                        18

Tételes megrendelés   

Sorszám az  Termék  árulistában  neve 

     

 

   

Kiszerelés   Mennyiség Nettó  egységár 

     

     

     

Mennyiség  és egységár  szorzata  (nettó)         

Mennyiség  és  egységár  szorzata  (bruttó)       

 

  Makó, ……… év ……………. hónap ……… nap    …………………………………                                                                                         Megrendelő   

19

IX. Közbeszerzési műszaki leírás    A közbeszerzési műszaki leírást a 4. sz. melléklet 1‐5. oszlopa tartalmazza.   A  műszaki  specifikációban  név  szerint  megnevezett  gyártmányra,  eredetű,  típusra  dologra,  eljárásra,  tevékenységre,  személyre,  illetőleg  szabadalomra  vagy  védjegyre  való  hivatkozás  csak  a  beszerzés  tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt kerül alkalmazásra, az azzal egyenértékű, annál  jobb termékek az ajánlatban szerepeltethetőek.    Az egyenértékűséget ajánlattevőnek megfelelően igazolnia kell ajánlatában.    Vegyi  termékek  esetén  a  javasolt  termékkel  egyenértékűnek  tekinthető  az  a  termék,  amely  a  „termék  megnevezése„  oszlopban  megadott  jellemző  paramétereiben  megegyező  a  javasolt  termékkel,  ill.  a  vonatkozó  aktuális  szabályzók  szerint  kiállított  biztonsági  adatlapja  szerint  az  összetételében  a  fő  komponensek/hatóanyagok mennyisége azonos határokon belül van a javasolt termékével és veszélyességi  besorolása nem tartozik veszélyesebb kategóriába, mint  a javasolt terméké. Ahol nincs megadva javasolt  termék, ott a jellemző paraméterek a mérvadóak.    Az  egyenértékűséget  az  ajánlattevőnek  oly  módon  kell  igazolnia,  hogy  okirato(ka)t  kell  csatolnia  (pl.  a  terméken  vagy  annak  csomagolásán  lévő  címke  vagy  felirat  vagy  ábra  fotója  vagy  gyártó  által  kiadott  áruleírás  vagy  gyártó  által  kiadott  használati  útmutató  stb.),  amelyekből  egyértelműen  kiderül,  hogy  a  megajánlott  termék  rendelkezik  azon  kémiai  vagy  egyéb  tulajdonságokkal,  amelyeket  ajánlatkérő  az   egyenértékűség  definíciójaként  előírt.  (Mivel  az  egyenértékűséget  igazolni  kell,  ajánlattevő  puszta  nyilatkozata  vagy  ajánlattevő  leírása  nem  elegendő.)  Az  egyenértékűséggel  kapcsolatos  okiratra  rá  kell  vezetni, hogy az melyik sorszámú termékkel kapcsolatos.           

20

1 sz. melléklet    Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról I.   

Tisztítószer beszerzése tárgyban  indított közbeszerzési eljárás céljára    Alulírott ……………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……     az alábbi nyilatkozatot tesszük    Kijelentjük,  hogy  nem  állnak  fenn  velünk,  alvállalkozóink  és  az  alkalmasság  igazolásában  gazdasági  szereplőinkkel szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok:  Kbt. 56.§ (1) bekezdés  Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő,  részvételre  jelentkező,  alvállalkozó,  és  nem  vehet  részt  az  alkalmasság  igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki   a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az  ellene  indított  felszámolási  eljárást  jogerősen  elrendelték,  vagy  ha  a  gazdasági  szereplő  személyes  joga  szerinti  hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt  követett  el,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok  alól  nem  mentesült;  vagy  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel  szemben  alkalmazható  büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV.  törvény  5.  §‐a  (2)  bekezdés  b),  vagy  g)  pontja  alapján  a  bíróság  jogerős  ítéletében  korlátozta,  az  eltiltás  ideje  alatt,  vagy  ha  az  ajánlattevő  tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  e)  egy  évnél  régebben  lejárt  adó‐,  vámfizetési  vagy  társadalombiztosítási  járulékfizetési  kötelezettségének  ‐  a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai  alapján  ‐  nem  tett  eleget,  kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  f)  korábbi  ‐  három  évnél  nem  régebben  lezárult  ‐  közbeszerzési  eljárásban  hamis  adatot  szolgáltatott  és  ezért  az  eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam  végéig;  g)6  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  50.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  rendezett  munkaügyi  kapcsolatok követelményeinek megsértésével  ga)  a  munkaviszony  létesítésével  összefüggő  bejelentési  kötelezettség  elmulasztásával  összefüggésben  két  évnél  nem  régebben  jogerőre  emelkedett  közigazgatási,  vagy  annak  felülvizsgálata  esetén  bírósági  határozatban  megállapított  és  munkaügyi  bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  mulasztási  bírsággal  sújtott  jogszabálysértést követett el, vagy  gb)  külföldi  Magyarországon  engedélyhez  kötött  foglalkoztatása  esetén  az  engedély  megkérésére  vonatkozó  munkáltatói  kötelezettség  elmulasztásával  összefüggésben  két  évnél  nem  régebben  jogerőre  emelkedett  közigazgatási  vagy  annak  felülvizsgálata  esetén  bírósági  határozatban  megállapított  és  a  központi  költségvetésbe  történő  befizetésre  kötelezéssel,  vagy  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  h)  a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  ‐  ideértve  bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését is ‐, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési  csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes  joga  szerinti  hasonló  bűncselekményt  követett  el,  feltéve,  hogy  a  bűncselekmény  elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;  i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15‐ét követően kötött szerződésével kapcsolatban  az alvállalkozója felé fennálló (vég‐ vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%‐ot meghaladó részét nem 

21

teljesítette,  vagy  fizetési  késedelme  meghaladta  a  fizetési  határidőt  követő  15  napot  ‐  annak  ellenére,  hogy  az  ajánlatkérőként  szerződést  kötő  fél  a  részére  határidőben  fizetett  ‐,  és  ezt  két  éven  belül  született  jogerős  és  végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította;  j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis  nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  ka)  nem  EU‐,  EGT‐  vagy  OECD‐tagállamban  vagy  olyan  államban  rendelkezik  adóilletőséggel,  mellyel  Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy  kb)  a  közbeszerzési  szerződéssel  kapcsolatban  megszerzett  jövedelme  az  adóilletősége  szerinti  országban  kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó‐visszatérítések után kifizetett adót figyelembe  véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a  feltételnek  nem  kell  eleget  tennie  a  gazdasági  szereplőnek,  ha  Magyarországon  bejegyzett  fióktelepe  útján  fogja  teljesíteni  a  közbeszerzési  szerződést  és  a  fióktelepnek  betudható  jövedelemnek  minősülne  a  szerződés  alapján  kapott jövedelem,  kc)  olyan  nem  szabályozott  tőzsdén  jegyzett  társaság,  amelynek  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.  törvény 3.  § r)  pontja szerinti tényleges tulajdonosa  nem megismerhető.    Kijelentjük, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi  kizáró okok:  Kbt. 56. § (2) bekezdés  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy  közvetlenül  több,  mint  25%‐os  tulajdoni  résszel  vagy  szavazati  joggal  rendelkezik  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság,  amelynek  tekintetében  az  (1)  bekezdés  k)  pontjában  meghatározott  feltételek  fennállnak.  Amennyiben  a  több,  mint  25%‐os  tulajdoni  résszel  vagy  szavazati  hányaddal  rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az  (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.    Kelt:   

 

……………………………… 

 

cégszerű aláírás 

22

2 sz. melléklet    Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról II.   

Tisztítószer beszerzése tárgyban  indított közbeszerzési eljárás céljára    Alulírott ……………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……     az alábbi nyilatkozatot tesszük:    Kijelentjük, hogy tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdés kc) pontjára és 122.  §  (1)  bekezdésére,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról  szóló  10/2011.  (XII.  23.)  1 Korm. rendelet2. § ib) és 4. § fc) alpontjára, hogy  

1. társaságunk nem tőzsdén jegyzett,  2.   a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja olyan társaságnak minősülünk, melyet   a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,  b) vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.  3.  a)  amennyiben  nem  jegyeznek  szabályozott  tőzsdén,  akkor  a  pénzmosásról  szóló  törvény  3.  §  r)  pontja  szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi:  Tényleges tulajdonos neve 

Tényleges tulajdonos állandó lakcíme 

 

 

 

 

b) vagy a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen.    Kelt:   

 

……………………………… 

 

cégszerű aláírás 

 

1

A nem kívánt szöveg törlendő!

23

3. sz. melléklet  Ajánlati nyilatkozat 

  Tisztítószer beszerzése tárgyban  indított közbeszerzési eljárás céljára 

  Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………  a z   a l á b b i   n y i l a t k o z a t o t   t e s s z ü k :    1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás  közbeszerzési  dokumentációjának  feltételeit.  Kijelentjük,  hogy  amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra  kerülünk,  akkor  a  szerződést  megkötjük  és  az  árubeszerzést  a  közbeszerzési  dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért:   

Ft 

Ajánlati ár nettó:        2. Elfogadjuk,  hogy  amennyiben  olyan  kitételt  tettünk  ajánlatunkban,  ami  ellentétben  van  az  ajánlati  dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.    3. Az  ajánlat  benyújtásával  kijelentjük,  hogy  amennyiben  nyertes  ajánlattevőnek  nyilvánítanak  bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az  ajánlatunkban lefektetettek szerint.    4. Elfogadjuk,  hogy  ajánlatunkat  érvénytelennek  nyilvánítják,  ha  akár  társaságunkkal,  alvállalkozóinkkal  vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §‐ában részletezett körülmények.    5. A  Kbt.  40.  §  (1)  bekezdése  alapján  nyilatkozunk,  hogy  a  közbeszerzésnek  az  alábbi  a  részének  (részeinek)  teljesítéséhez  az  alábbi  alvállalkozó(ka)t  kívánjuk  igénybe  venni,  megjelölve  az  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozókat,  valamint  a  közbeszerzésnek  azt  a  százalékos  arányát,  amelynek  teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:  Közbeszerzés részének  megnevezése 

Alvállalkozó megjelölése 

%‐os arány megjelölése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.

2

Nyilatkozunk  a  Kbt.  60.  §  (5)  bekezdése  alapján,  hogy  az  ajánlattevő  kis‐  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint  mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem  tartozik  a  törvény  hatálya  alá2  minősül.3 

 A nem kívánt szöveg törlendő! 3  A 2004. évi XXXIV. törvény szerint:  3. § (1) KKV‐nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

24

  Kelt:   

  cégszerű aláírás 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő  forintösszeg.  (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  (4)7 Nem minősül KKV‐nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke  vagy szavazati joga alapján – külön‐külön vagy együttesen meghaladja a 25%‐ot

25

4. sz. melléklet    Pénzügyi‐műszaki ajánlat      A következő táblázat 1‐5. oszlopa a műszaki specifikációt tartalmazza. A pénzügyi‐műszaki ajánlatot olyan  módon kérjük megadni, hogy ezen táblázat 6‐9. oszlopát kitöltik, majd a teljes táblázatot kinyomtatják és  ajánlatuk részeként benyújtják.   Felhívjuk  az  Ajánlattevők  figyelmét,  hogy  az  érvényes  ajánlat  kizárólag  csak  a  műszaki  specifikációban  foglaltakkal  mindenben  megegyező  –  illetőleg  annál  jobb  –  tulajdonsággal  rendelkező  termékekre  vonatkozhat.   A 6. oszlopban (Megajánlott termék neve) a termék gyártója és a termék kereskedelmi (fantázia neve)  tüntetendő  fel  (pl.  Henkel  Magyarország,  Persil  Brilliance),  ill.  amennyiben  azonos  kereskedelmi  név  alatt több színben/illatban létezik ugyanazon termék, úgy a szín/illat megjelölése is.    

26