HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése 2.” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 125. § (3) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.), hívja meg ajánlattételre. Egyúttal a Bizottság a Kbt. 5. § (4) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás, mint korábban nem tervezett közbeszerzési igény merült fel – a közbeszerzési tervet az eljárás vonatkozó adataival módosítja. Határidő: Felelős:

azonnal jegyző

Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport - Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó, 2011. november 11.

Dr. Siket István bizottsági elnök

           

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció  tárgyalásos közbeszerzési eljárásban      Makói Termál‐ és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő  pótmunkák elvégzése 2.  tárgyban        Makó Város Önkormányzata  6900 Makó, Széchenyi tér 22. 

        2011. 

Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen:    Felolvasólap  1. Az ajánlattevő azonosító adatai:    a) az ajánlattevő cégneve: ………………………………………………………………..    b) az ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………    c) tel, fax, e‐mail: …………………………………………………………………………    d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: ………………………………………………    e) Cg. szám: ………………….., adószám: ……………………………………………….    f) Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………    2. Bírálati szempont adatai:    Ajánlati ár: ………………………………………………..,‐Ft+ÁFA      4. Az ajánlat ….. számozott oldalt tartalmaz    Dátum: ……………………….                    cégszerű aláírás: 

2

Tisztelt Ajánlattevő!      Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény alapján ajánlattételre hívja fel az  alábbi körben és feltételekkel:      I. Ajánlattételi felhívás    a)  az ajánlatkérő neve, címe, telefon‐ és telefaxszáma (e‐mail):  1.  Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése:   Makó Város Önkormányzata   6900 Makó, Széchenyi tér 22.  2.  A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok:  Makó Város Önkormányzati Képviselő‐testülete, Polgármesteri Hivatal,   Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport  6900 Makó, Széchenyi tér 22.  3.  Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 56. §):  műszaki, szakmai kérdésekben:  Horváth Bernadett, műszaki irodavezető  Tel.: +36‐62‐511‐841, Fax.: +36‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]  közbeszerzési és jogi kérdésben:  dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  Tel:,+36‐20‐914‐62‐88, Fax: +36‐62‐511‐801  e‐mail: [email protected]    b)  a tárgyalásos eljárás 125. § szerinti jogcíme:  A  Kbt.  125.  §  (3)  bekezdés  a)  pontja  szerint  a  korábban  (nyílt,  közösségi  értékhatár  szerinti  eljárást  követően,  2009.  11.  11‐én)  megkötött  szerződésben  nem  szereplő,  de  előre  nem  látható  körülmények  miatt kiegészítő építési beruházás megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez. A kiegészítő  építési beruházás műszaki okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani  a  korábbi  szerződéstől.  A  kiegészítő  építési  beruházás  becsült  összértéke  (nettó  11.000.000,‐  Ft)  nem  haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét (1.675.048.587,‐ Ft).    c)  a  dokumentáció  rendelkezésre  bocsátásának  módja,  határideje,  annak  beszerzési  helye  és  pénzügyi  feltételei,  ha  az  ajánlatkérő  dokumentációt  készít  és  a  dokumentációt  az  ajánlattételi  felhívással  egyidejűleg nem küldte meg:  Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül – térítésmentesen ‐ megküldi Ajánlattevőnek.    d)  a közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):  Makói Termál‐ és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő alábbi pótmunkák  elvégzése:    1. Vízszintes Tűzterjedést akadályozó rétegek, falazatok kialakításának pótmunkái  2. Tűzoltó által elrendelt módosítások elektromos pótmunkái  3. Tüzivíz hálózat, városi hálózatra történő csatlakozásának pótmunkái    CPV kód: 45215110‐1, 31625200‐5, 45232100‐3, 45262500‐6    e)  a szerződés meghatározása:  Vállalkozási szerződés.    f)  a szerződés időtartama: 

3

  Befejezés (műszaki átadás‐átvételi eljárás sikeres lezárása): 2012. január 17.    g)  a teljesítés helye:  Magyarország, Dél Alföld, Csongrád megye, Makó, NUTS‐kód HU333   h)  az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:  Ajánlatkérő a benyújtott, pénzügyi‐műszaki ütemterv szerinti részszámlákat és a végszámlát ‐ figyelemmel a  Kbt. 305. § (6) bekezdésére és a Kbt. 306/A. §‐ára, illetve az Art. 36/A.§‐ban foglaltakra is – a Kbt. 305. § (3)  bekezdésében foglaltak szerint egyenlíti ki.    i)  annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet‐e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:  Nem, alternatív ajánlat nem tehető.    j)  az ajánlatok bírálati szempontja (57. §):  A Kbt. 57. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.    k)  a kizáró okok:  Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.  § (1), és a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  Igazolási mód: a Kbt. 63. § (1)‐(10) bekezdésében foglaltak szerint.    l)  az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak:    Pénzügyi alkalmassági követelmény:    P/1.  Külön‐külön  alkalmatlan,  ha  az  ajánlattételi  felhívás  megküldését  megelőző  12  hónapban  bármely  bankszámláján  15  napot  meghaladó  sorbaállás  volt,  vagy  fizetési  kötelezettségeinek  időben  nem  tett  eleget.    P/2.  Együttesen  alkalmatlan,  ha  az  utolsó  három  lezárt  üzleti  évek  közül  két  évben  mérleg  szerinti  eredménye negatív.    A pénzügyi alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:    P/1.  A  Kbt.  66.  §  (1)  a)  szerint:  valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézménynek  az  ajánlattételi  felhívás  megküldésénél nem régebbi nyilatkozata legalább az alábbi tartalommal:  • valamennyi általa vezetett számla száma,  • mióta vezeti a bankszámlá(ka)t,  • a bankszámlá(ko)n az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 12 hónapban volt‐e sorbaállás, ha igen  milyen időtartamú, valamint  • a számlatulajdonos rendben eleget tett‐e fizetési kötelezettségeinek.    P/2.  A  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az  utolsó  három  lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  számviteli  jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolói (mérleg + eredmény‐kimutatás, kiegészítő mellékletek  nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét.    Szakmai alkalmassági követelmény:    M/1. Együttesen alkalmatlan, ha nem rendelkezik az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel,  illetőleg vezetőkkel. Több pozícióra ugyanaz a személy nem jelölhető. Felelős műszaki vezetők:  ‐ magasépítő (MV‐Ép/A),  ‐ épületgépész (MV‐Ép/ÉG),  ‐ villamossági (MV‐Ép/ÉV). 

4

  A szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:    M/1.  A  Kbt.  67.  §  (2)  e)  szerint:  nyilatkozat  azoknak  a  szakembereknek  (szervezeteknek),  illetőleg  vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.  Ezen  alkalmassági  szempontoknak  való  megfelelés  igazolásához  továbbá  saját  kezűleg  aláírt  szakmai  önéletrajz,  a  szakemberek  végzettségét  és  regisztrációját  igazoló  dokumentumok  (egyszerű  másolata)  szükséges.    m)  a hiánypótlás lehetősége:  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja.  A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlattételi felhívás,  a dokumentáció vagy a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok előírásainak, de a következő módosításokat,  kiegészítéseket nem lehet a hiánypótlással végrehajtani:  a)  a  hiánypótlás  nem  eredményezheti  az  ajánlat  azon  elemeinek  módosítását,  amelyek  a  81.  §  (4)  bekezdése szerint értékelésre kerülnek;  b)  ha  egy  elbírálási  részszempont  a  szakmai  ajánlattal  függ  össze,  akkor  a  szakmai  ajánlatot  sem  lehet  módosítani, kiegészíteni;  c)  a  hiánypótlás  során  az  ajánlattevő  új  közös  ajánlattevő,  vagy  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével  és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát;  d)  a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor a 88. §  (1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.    n)  az ajánlattételi határidő:  2011. november 30. de. 10.00 óra    o)  az ajánlat benyújtásának címe:  6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.  (Polgármesteri  Hivatal,  Közbeszerzési,  Koordinációs  és  Jogi  Csoport,  szárnyépület, II. emelet, 207. iroda)    p)  az ajánlattétel nyelve (nyelvei):  Magyar.    q)  az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:  Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az n) pont  szerinti  időpontban  bontja  fel,  a  6900  Makó,  Széchenyi  tér  22.  (Polgármesteri  Hivatal,  I.  emeleti  kistanácskozó) alatti címen.    r)  az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.    s)  a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai  A tárgyalást Ajánlatkérő Ajánlattevővel egy fordulóban kívánja lefolytatni. A tárgyalás során Ajánlattevő  csak  a  benyújtott  ajánlatánál  Ajánlatkérő  számára  kedvezőbb  ajánlatot  adhat.  A  tárgyalás  helye:  6900  Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó).    t)  az első tárgyalás időpontja:  2011. december 5. du. 16.30 óra    u)  az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja:  Az eredményhirdetés időpontja: 2011. december 5. de. 17.00 óra  A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. december 15. de. 8.00 óra   

5

v)  az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:  2011. november 15.   

6

II. Dokumentáció      1.  Az  alkalmasság  igazolására  közös  ajánlattevő,  a  közbeszerzés  értékének  10  %‐át  meghaladó  mértékben  igénybe  venni kívánt  alvállalkozók, illetve a Kbt. 65. § (3)  bekezdése szerinti szervezetek (személyek) bevonására lehetőség  van.  A  Kbt.  69.  (8)  bekezdése  értelmében  a  Kbt.  69.  §  (5)  bekezdésen  kívüli  alkalmassági  minimum  követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni  kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  nem  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  –alvállalkozó  nevét,  címét,  továbbá  az  ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges – a Kbt. 66. § (1) bekezdés c)–e) pontjai szerinti – igazolásokat,  nyilatkozatokat is.  alvállalkozó:Kbt.  4.  §  2.  pont:  alvállalkozó:  az  a  szervezet  vagy  személy,  amely  vagy  aki  a  közbeszerzési  eljárás  eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve  a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket,  b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész‐ vagy alapanyagszállítót,    erőforrást nyújtó szervezet:Kbt. 4. § 3/D. pont: erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy  aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)‐d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a  közbeszerzési  eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával;      Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E. pontja értelmében nem minősülhet erőforrásnak a 66. §‐ ának (1) bekezdésének a)‐d) pontja, a 67. § (1) bekezdésének a), d)‐f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja,  továbbá (3) bekezdésének a), d)‐f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az  erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.  Mindezekre  tekintettel  jelen  eljárásban  előírt  alkalmassági  követelmények  közül  sem  a  gazdasági  és  pénzügyi,  sem a műszaki és szakmai alkalmasság körében nincs lehetőség az alkalmasság igazolására a 65. § (3) bekezdése  szerinti  szervezetek  (személyek),  mint  erőforrást  biztosítók  bevonására,  a  Ptk.  szerinti  többségi  befolyás  fennálltának kivételétől eltekintve.    A  Kbt.  83.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  szerint:  a  hiánypótlás  során  az  ajánlattevő  új  közös  ajánlattevő,  vagy  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozó  vagy  erőforrást  nyújtó szervezet megjelölésével és az újonnan megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.      2.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:  Az  ajánlattételi  határidő  lejártát  követő  60  nap  azzal,  hogy  –  a  Kbt.  78.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint  ‐  amennyiben  jogorvoslati  eljárás  indul,  ajánlattevő  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  332.  §  (4)  bekezdése  szerinti  végzésének  vagy  a  közbeszerzési  ügy  befejezését  eredményező  határozatának  vagy  érdemi  határozatának  meghozataláig kötve van ajánlatához.      3. Kiegészítő tájékoztatás:  Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást 134. § (3) bekezdése alapján nyújt. A kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az  ajánlatok bontását megelőző negyedik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző második  munkanap.    4.Tájékoztatás a Kbt. 55. § (3)‐(4) bek. alapján  A  Kbt.  55.  §  (3)  bek.  alapján  az  ajánlattevő  köteles  tájékozódni  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó aktuális kötelezettségekről a következő szervektől:   

7

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)   Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2‐6.  Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  Tel.: +36‐1‐476‐1100  Fax: +36‐1‐476‐1390  Honlap: www.antsz.hu  ÁNTSZ Makói, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Intézete Hódmezővásárhelyi Kirendeltsége  Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.  Postacím: 6900 Makó, Széchenyi tér 6.  Tel: 06‐62‐213‐020  Fax: 06‐62‐211‐716  ÁNTSZ zöld szám  Tel: 06‐80‐204‐264    Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF )  Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.  Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639.  Tel.: +36‐1‐346‐9400  Fax: +36‐1‐346‐9415  Honlap: www.ommf.gov.hu  OMMF DÉL‐ALFÖLDI MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE   (illetékességi területe: Bács‐Kiskun, Békés, Csongrád megy)  Székhely: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34.  Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 266.  Tel.: 06‐76‐500‐790  Fax: 06‐76‐500‐797  E‐mail: [email protected]‐[email protected]    Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25.  Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 477  Tel.: +36‐1‐473‐0503  Fax: +36‐1‐332‐8155  Honlap: www.mbfh.hu    Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal  Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.   Tel.: +36‐ 1‐428‐5100  Fax: +36‐1‐ 428‐5382   Honlap: www.apeh.hu  NEMZETI ADÓ‐ ÉS VÁMHIVATAL DÉL‐ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA  6720 Szeged, Bocskai u.14.   Tel.: 06‐62‐567‐500   Fax: 06‐62‐567‐666    Alsó‐Tisza‐vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és   Vízügyi Felügyelőség  Székhely: 6721 Szeged, Felső‐Tisza part 17.Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048  Tel: 06‐62‐553‐060 

8

Fax: 06‐62‐553‐068  Honlap: www.atiktvf.hu      5.További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok:    a) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete  csatolja  a  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű  Cégkivonatát,  illetve  amennyiben  módosítás  van  folyamatban,  úgy  a  Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet.   b) Az ajánlattevő / 10 %‐ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást nyújtó szervezete  csatolja  az  ajánlatban  aláíró  személy  aláírási  címpéldányát/ügyvéd  által  ellenjegyzett  aláírás‐mintáját.  A  kiállítás  dátuma  nincs  határidőhöz  kötve.  Amennyiben  az  ajánlatot  a  képviseltre  jogosult  személy  meghatalmazása  alapján  más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges.    c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott  ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis‐ és  középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro‐, kis‐ vagy középvállalkozásnak minősül‐ e. /Kbt. 70. § (2)/, továbbá nyilatkozzon a Kbt. 72. §‐a vonatkozásában. (2. sz. melléklet)    d)  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  Ajánlattevő  nyilatkozatát  a  Kbt.  63.  §  (3)  bekezdésére  vonatkozóan  (2.  sz.  melléklet). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)‐d) pontjaira (2. sz.  melléklet).     e) Amennyiben az ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet kíván bevonni, és közte és az erőforrást nyújtó szervezet  között  a  Polgári  Törvénykönyv  szerinti  többségi  befolyás  áll  fenn,  akkor  az  ajánlattevő  erről  nyilatkozatot  köteles  csatolni.  f) A pénzügyi és szakmai ajánlathoz csatolandóak az alábbi dokumentumok:  ‐ részletes műszaki és pénzügyi ütemterv,  ‐ árazott költségvetés.      6.1. Az ajánlatok példányszáma:  1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti  példány tartalma az irányadó).  Az ajánlatkérő a Kbt. 70/A. § előírásainál egyszerűbb formai követelményeket ír elő az alábbiak szerint:  6.2. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl.  tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani.  6.3.  Az  ajánlatot  folyamatos  számozással  kell  ellátni  (csak  az  adatot  tartalmazó  oldalakat  vagy  minden  oldalt  folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.  6.4. Az ajánlat aláírása:  A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat az ajánlattevő / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet  képviseletében  eljáró  személy  saját  kezűleg,  cégszerűen  köteles  aláírni.  Minden  számozott  oldal  szignálása  nem  kötelező.  Az  ajánlat  minden  olyan  oldalát,  amelyen  –  az  ajánlat  beadása  előtt  –  módosítást  hajtottak  végre,  az  adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.  6.5. Az ajánlat lezárása:  Az  eredeti  és  a  másolati  példányokat  egy  nagy  közös  borítékban  /  dobozban  lezárva  kell  benyújtani.  A  verseny  tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja.  6.6. A borítékokon fel kell tűntetni:  ‐ Ajánlattevő neve: 

9

‐ ‐

eljárás megnevezése  „Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel!” megjelölés 

6.7.  Az  ajánlat  benyújtása:  Az  ajánlat  postai  úton  vagy  személyesen  is  benyújtható.  A  benyújtás  teljesítésének  a  küldemény  tényleges  kézbesítése  minősül.  A  személyesen  benyújtott  ajánlat  átvételét  az  ajánlatkérő  a  helyszínen  írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi  határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz.  6.8. Tartalmi sorrend, iratjegyzék:  Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük  az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is  nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza‐e.   1. Felolvasólap  2. Tartalomjegyzék  3. Aláírási címpéldány  4. Cégkivonat  5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1. számú melléklet)  6.  A  Kbt.  70.  §  (2),  71.  §  (1)  bekezdés  a)‐d)  pontjai  szerinti  nyilatkozat  és  72.  §  szerinti  nyilatkozat  (2.  sz.  melléklet)  Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása:  7. 11. Pénzintézeti igazolások (P/1.)  8. Mérlegek (P/2.)  Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása:  9. Szakemberek (M/1.)  Pénzügyi és szakmai ajánlat:  10. Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv  11. Árazott költségvetés  12. Egyéb       

10

III. Mellékletek    1. sz. melléklet    Nyilatkozat kizáró okokról    (az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön‐külön teszik meg)    Alulírott ……………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……     az alábbi nyilatkozatot tesszük:    Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt alábbi kizáró okok,  mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:   Kbt. 60.§ (1) bekezdés:  a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek,  vagy  az  ellene  indított  felszámolási  eljárást  jogerősen  elrendelték,  illetőleg  ha  az  ajánlattevő  (alvállalkozó)  személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben  van;  b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  c) gazdasági,  illetőleg  szakmai  tevékenységével  kapcsolatban  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapított  bűncselekményt  követett  el,  amíg  a  büntetett  előélethez  fűződő  hátrányok  alól  nem  mentesült;  illetőleg  akinek  tevékenységét  a  jogi  személlyel  szemben  alkalmazható  büntetőjogi  intézkedésekről  szóló  2001.  évi  CIV. törvény 5. §‐a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az  eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen  korlátozta;  d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;  e) egy évnél régebben lejárt adó‐, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének ‐ a  letelepedése  szerinti  ország  vagy  az  ajánlatkérő  székhelye  szerinti  ország  jogszabályai  alapján  ‐  nem  tett  eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  f) korábbi ‐ három évnél nem régebben lezárult ‐ közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért  az  eljárásból  kizárták,  illetőleg  a  hamis  adat  szolgáltatását  jogerősen  megállapították,  a  jogerősen  megállapított időtartam végéig;  g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)   ga) 15. §‐a (5) bekezdés a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben jogerőssé vált közigazgatási  vagy  bírósági  határozatban  megállapított  és  munkaügyi  bírsággal  vagy  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy   gb)  15.  §‐a  (5)  bekezdés  f)  pont  fb)  alpontjában  meghatározott,  két  évnél  nem  régebben  jogerőssé  vált  közigazgatási  vagy  bírósági  határozatban  megállapított  és  a  központi  költségvetésbe  történő  befizetésre  kötelezéssel,  vagy  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló  törvény  szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  h) a  büntető  törvénykönyv  szerinti  bűnszervezetben  részvétel  ‐  ideértve  bűncselekmény  bűnszervezetben  történő  elkövetését  is  ‐,  vesztegetés,  vesztegetés  nemzetközi  kapcsolatokban,  az  európai  közösségek  pénzügyi  érdekeinek  megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló  bűncselekményt  követett  el,  feltéve,  hogy  a  bűncselekmény  elkövetése  jogerős  bírósági  ítéletben  megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;  i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15‐ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71.  §  (1)  bekezdés  a),  b)  pontjai  szerinti  alvállalkozó  felé  fennálló  (vég‐  vagy  részszámlából  fakadó)  fizetési  kötelezettsége  10  %‐ot  meghaladó  részét  nem  teljesítette,  vagy  fizetési  késedelme  meghaladta  a  fizetési  határidőt  követő  15  napot  ‐  annak  ellenére,  hogy  az  ajánlatkérőként  szerződést  kötő  fél  a  részére  határidőben  fizetett  ‐,  és  ezt  jogerős  és  végrehajtható  közigazgatási,  illetőleg  bírósági  határozat 

11

megállapította,  kivéve,  ha  a  határozat  keltezésének  időpontja  régebbi  az  ajánlatokkal  kapcsolatos  eredményhirdetést megelőző két évnél.  Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a fent részletezett Kbt. 60 §. (1) bekezdésben  meghatározott kizáró okok.    Kelt:   

 

……………………………… 

 

cégszerű aláírás 

         

12

2. sz. melléklet    Ajánlati nyilatkozat    Makói Termál‐ és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák elvégzése 2.  indított közbeszerzési eljárás céljára     Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………    a z   a l á b b i   n y i l a t k o z a t o t   t e s s z ü k :    1.

Megvizsgáltuk  és  fenntartás  vagy  korlátozás  nélkül  elfogadjuk  a  fent  hivatkozott  közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentációjának  feltételeit.  Kijelentjük,  hogy  amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a szolgáltatást a közbeszerzési dokumentációban és az  ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért:     

Ft 

Ajánlati ár nettó: 

 

Általános forgalmi adó: 

 

Ajánlati ár bruttó: 

 

  2.

Nyertességünk  esetén  saját  magunkra  vonatkozó  kötelezettségként  vállaljuk  a  közbeszerzési  eljárás  alapján  megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt. 305. § (1)‐(7) bekezdése  és a 306/A. § (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 

3.

Elfogadjuk,  hogy  amennyiben  olyan  kitételt  tettünk  ajánlatunkban,  ami  ellentétben  van  az  ajánlati  dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

4.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a  szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek  szerint. 

5.

Elfogadjuk,  hogy  ajánlatunkat  érvénytelennek  nyilvánítják,  ha  akár  társaságunkkal,  alvállalkozóinkkal  vagy  az  alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 10. §‐ban részletezett körülmények. 

6.

Nyilatkozunk a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meg  nem  haladó  mértékben  alvállalkozót  veszünk  igénybe:   [Ajánlattevő tölti ki!]   

7.

Nyilatkozunk  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  a  közbeszerzés  értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozóink‐,  valamint  a  közbeszerzésnek  azon  része  (részei)  és  százalékos  aránya,  amelynek  teljesítésében  a  megjelölt  alvállalkozók  közre fognak működni az alábbiak szerint alakulnak: 

  Alvállalkozó  megnevezése, címe 

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a  közbeszerzés értékének 10%‐át meghaladó  mértékben szerződést fog kötni (Kbt. 71.§ (1) b)) 

A szerződésben  vállalt teljesítés  aránya (%) 

13

 

 

 

 

 

 

  8.

Nyilatkozunk  a  Kbt.  71.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja  alapján,  hogy  a  szerződés  teljesítéséhez  az  alábbi  erőforrást  nyújtó  szervezeteket  kívánjuk  igénybe  venni,  az  ajánlati  felhívás  vonatkozó  pontjának  megjelölésével  azon  alkalmassági  minimum  követelmény  (követelmények),  melynek  igazolása  érdekében  ezen  szervezet  erőforrására (is) támaszkodunk:  Erőforrást nyújtó  szervezet megnevezése,  címe 

Az alkalmassági  feltétel, amelynek  igazolásához az  erőforrást igénybe  veszik 

Ajánlattevő és az  erőforrást nyújtó  szervezet között a  Polgári Törvénykönyv  szerinti többségi  befolyás fenn áll‐e  (Igen/Nem) 

Az ajánlati felhívás  vonatkozó pontjának  megjelölésével azon  alkalmassági minimum  követelmény  (követelmények),  melynek igazolása  érdekében ezen  szervezet erőforrására  (is) támaszkodik 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.

Nyilatkozunk a Kbt. a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása  esetén az érintett ‐ a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt ‐  alvállalkozóink az alábbiak:  Alvállalkozó megnevezése, címe       

10. Nyilatkozunk  a  Kbt.  70.  §  (2)  bekezdése  alapján,  hogy  az  ajánlattevő  kis‐  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint  mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem  tartozik  a  törvény hatálya alá1 minősül.2  11. Nyilatkozunk  a  Kbt.  72.  §  alapján,  hogy  az  ajánlattétel  során  figyelembe  vettük  az  adózásra,  a  környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén  hatályos kötelezettségeket.    Kelt:  1

 A nem kívánt szöveg törlendő! 2  A 2004. évi XXXIV. törvény szerint:  3. § (1) KKV‐nak minősül az a vállalkozás, amelynek  a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő  forintösszeg.  (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek  a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és  b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

14

 

 

……………………………… 

 

cégszerű aláírás 

   

15

IV. Szerződéstervezet    SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS    amely létrejött    egyrészt  a dr. Buzás Péter polgármester által képviselt  Makó Város Önkormányzata,  székhelye 6900 Makó, Széchenyi tér 22.  (a továbbiakban:Megrendelő),  mint megrendelő    másrészt  a Vékonyné Bakó Alíz ügyvezető által képviselt  Makói Fürdőfejlesztő Kft.  székhelye 6900 Makó, Széchenyi tér 22.,  cégjegyzékszáma 06‐09‐011972,  adószáma 14163409‐2‐06    harmadrészt  a Miklóssy Ferenc ügyvezető által képviselt  KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.,  székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.,  cégjegyzékszáma 09‐09‐002456,  adószáma 11149422‐2‐09  (a továbbiakban: Vállalkozó),  mint vállalkozó  között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:    1. Felek előzményként rögzítik, hogy  a) a Makói Fürdőfejlesztő Kft. és a Vállalkozó között az OJ 2009/S 103‐148263 számú közbeszerzés eredményeként  vállalkozási  szerződés  (a  továbbiakban:  Alapszerződés)  jött  létre  2009.  november  11.  napján  „Makói  Termál‐  és  Gyógyfürdő fejlesztése” tárgyában,  

16

b) az Alapszerződést 2010. augusztus 17‐én és 2010. december 22‐én a Makói Fürdőfejlesztő Kft. és a Vállalkozó a  részszámlák benyújtása tekintetében módosította,  c) az Alapszerződés 2011. március 09‐én ugyancsak módosításra került a Megrendelő személyének vonatkozásában,  d) az Alapszerződést 2011. július 05‐én Megrendelő, a Makói Fürdőfejlesztő Kft., valamint Vállalkozó módosította a  részszámlák, valamint a befejezési határidő vonatkozásában,  e)  Felek  az  Alapszerződést  hirdetmény  közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  2011.  augusztus 26. napján „SZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS” megjelöléssel módosították.    2. Felek egyetértőleg megállapítják, hogy az Alapszerződés Vállalkozó általi végrehajtása során az alapszerződésben  nem  szereplő,  előre  nem  látható  körülmények  miatt  kiegészítő  építési  beruházások  (a  továbbiakban:  pótmunkák)  megrendelése szükséges az építési beruházás teljesítéséhez. A pótmunkák megvalósítását műszaki okok miatt érintő  jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani az Alapszerződés megvalósításától. A pótmunkák részletes műszaki  tartalmát a jelen szerződés 1. sz. melléklete (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv) tartalmazza.    3.  Megrendelő  a  2.  pontban  foglalt  körülményekre  tekintettel,  a  Kbt.  125.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjában  foglaltak  szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljáráson Vállalkozó …………………….‐án  tett ajánlatát Megrendelő elfogadta.    4.  A  3.  pont  szerinti  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  során  tett,  Megrendelő  által  elfogadott  ajánlat alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 1. sz. melléklete (Részletes műszaki és  pénzügyi ütemterv) szerinti, a „Makói Termál‐ és Gyógyfürdő fejlesztése” tárgyú építési beruházás megvalósításához  szükséges pótmunkák elvégzését.    5. A 4. pontban foglalt műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg, az alábbiak szerint:  Nettó: 

………………....,‐Ft 

Azaz nettó……………………………Forint.  A  vállalkozói  díj  átalányáras  elszámolású.  A  vállalkozó  díj  fedezetet  nyújt  a  beruházás  anyagköltségére  és  a  munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, és  a megvalósításhoz, illetve sikeres próbaüzem, valamint üzembe helyezés érdekében felmerülő összes költséget.    6. Az 5. pont szerinti vállalkozói díj megfizetéséről az 1. sz. mellékletben (Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv)  meghatározott  rész‐  és  végszámlákban  –  tekintettel  arra,  hogy  azok  a  DAOP‐2.1.1/A‐2F‐2009‐0006  pályázat  szempontjából  el  nem  elszámolható  költségnek  minősül,  így  támogatásban  nem  részesülnek  ‐  Megrendelő  gondoskodik,  a  szerződésszerű  és  jogszabályoknak  megfelelően  kiállított  számla  Megrendelő  általi  kézhezvételétől  számítottan, átutalás útján a Kbt. 305. (3) bekezdésének alábbi szabályai szerint:  ‐  Vállalkozó  legkésőbb  a  teljesítés  elismerésének  időpontjáig  köteles  nyilatkozatot  tenni,  hogy  az  általa  a  teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban  nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az  alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

17

‐  Vállalkozó  a  teljesítés  elismerését  követően  haladéktalanul  azon  összegre  vonatkozóan  jogosult  számlát  kiállítani  a  Megrendelő  felé,  mely  az  általa  a  szerződés  teljesítésébe  bevont  alvállalkozókat,  illetve  a  vele  munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;  ‐ az előző pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozónak;  ‐ a Vállalakozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A.  § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;  ‐  a  Vállalakozó  átadja  az  előző  pont  szerinti  átutalások  igazolásainak  másolatait,  vagy  az  alvállalkozó  (szakember)  köztartozást  mutató  együttes  adóigazolásának  másolatát  a  Megrendelőnek  [utóbbit  annak  érdekében,  hogy  az  Megrendelő  megállapíthassa,  hogy  a  Vállalakozó  jogszerűen  nem  fizette  ki  a  (teljes)  összeget az alvállalkozónak];  ‐ a Vállalakozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét  a  Megrendelő  15  napon  belül  átutalja  a  Vállalakozónak,  ha  ő  az  alvállalkozókkal  szembeni  fizetési  kötelezettségüket az Art. 36/A. §‐ára is tekintettel teljesítette.    7. A 4. pont szerinti pótmunkák elvégzésére a módosított Alapszerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.    8.  Felek  egyetértőleg  rögzítik,  hogy  a  2.  pont  szerinti  pótmunkákat  ‐  azok  elvégzésének  időigényére  tekintettel,  figyelembe  véve,  hogy  a  pótmunkák  szoros,  egymást  feltételező  műszaki  összefüggésben  vannak  az  Alapszerződés  szerinti műszaki tartalommal ‐ az Alapszerződés módosított 4. pontjában megjelölt befejezési határidőre, azaz 2012.  január 17‐ére kell Vállalkozónak megvalósítania, mely megvalósítás jelenti a  műszaki átadás‐átvételi eljárás sikeres  lezárását.    Felek  jelen,  ….  számozott  oldalból  álló,  a  Felek  képviselői  által  minden  oldalon  szignált  szerződést  közös  áttanulmányozás,  értelmezés  és  megértés  után,  mint  akaratukkal  mindenben  egyezőt,  alulírott  napon  és  helyen  jóváhagyólag hat példányban írták alá, amelyből két példány Megrendelőt, két példány a Makói Fürdőfejlesztő Kft‐t  és két példány a Kivitelezőt illeti meg.    Makó,2011. ………………       _________________________   

 __________________________  

Makó Város Önkormányzata  Makói Fürdőfejlesztő Kft.  képviseli:  képviseli:  Dr Buzás Péter  Vékonyné Bakó Alíz  polgármester  ügyvezető      Mellékletek:  1. sz.: Részletes műszaki és pénzügyi ütemterv  2. sz.: Műszaki‐pénzügyi ütemterv módosítása 

  _________________________   KEVIÉP Kft.  képviseli:  Miklóssy Ferenc  ügyvezető 

18

 

 

19

V. Közbeszerzési műszaki leírás   1. 

BEVEZETÉS 

A  Műszaki  Előírások  célja  meghatározni  a  Munkák  kivitelezésével  kapcsolatos  előírásokat,  különös  tekintettel  a  felhasználandó,  beépítendő  anyagokra  és  eszközökre  valamint  eljárásokra.  A  Szerződési  Feltételek,  a  Tervezési  Dokumentáció/Tervrajzok valamint jelen Előírások egymást kiegészítik, és ekképpen egymással összefüggésben kell  azokat olvasni.    A  jelen  Közbeszerzési  műszaki  leírás  a  mellékletivel  együtt  képezi  a  162/2004.  (V.24.)  kormányrendelet  előírtásai  szerinti  építési  közbeszerzési  műszaki  leírást.  A  kormányrendeletben  előírt  számítások  a  2.  fejezetben  található  műszaki leírások részét képezik.  2. 

ALAPADATOK 

A Közbeszerzési eljárás tárgya:   a  Makói  Termál‐  és  Gyógyfürdő  fejlesztéséhez  kötődő,  műszaki  szükségességből  felmerülő  alábbi  pótmunkák  elvégzése:  1. Vízszintes Tűzterjedést akadályozó rétegek, falazatok kialakításának pótmunkái  2. Tűzoltó által elrendelt módosítások elektromos pótmunkái  3. Tüzivíz hálózat, városi hálózatra történő csatlakozásának pótmunkái      A beruházás helye:    Makó város belterülete, Makó Marczibányi tér 6. hrsz 17    A beruházás pénzügyi fedezete:    Önkormányzati önerő    A vonatkozó tervek adatai:    Építésengedély és bontási: 29‐10751‐20/2008    Módosított építésengedély: 29‐10751‐32/2008  Építési engedély kiegészítése: 29‐3787‐5/2009    Módosított építési engedély: 29‐3787‐8/2009    Módosított építési engedély: 29‐18634‐15/2010    Építési engedély jogutódlása: 29‐5770‐2/2011    Vízjogi létesítési engedély: 1608‐10‐9/2008    Módosított vízjogi létesítési engedély. 1608‐12‐9/2009    Módosított vízjogi létesítési engedély. 1608‐15‐5/2009    Vízjogi létesítési engedély: 16208‐15‐26/2010    Vízjogi létesítési engedély módosítása és kijavítása: 16208‐15‐31/2011    Vízforgatás alóli felmentés: 132‐7/2011    Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: 16208‐13‐1/2008    Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: 16208‐15‐5/2009    Vízjogi Üzemeltetési engedély módosítása: 16208‐11‐7/2011    Generál tervező:    Makovecz Imre    Kossuth‐ és Ybl díjas építésztervező, É‐1 01‐0042/05  MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft 

20

 

1034. Budapest, Kecske u. 25. 

  3. 

TERVEZÉSI DOKUMENTUMOK 

  Kiviteli részlettervek    A Vállalkozó köteles mindazokat a kiviteli részletterveket, számításokat, amelyek a kivitelezéshez szükségesek, de az  ajánlatkérési  dokumentációban  vagy  a  szerződéskötést  követően  a  Megrendelő  által  átadott  esetleges  további  dokumentumokban nem szerepelnek, vagy szerepelnek, de azok módosítása Vállalkozó ajánlata szerint szükségessé  válik,  a  lehető  leghamarabb,  de  legkésőbb  az  elfogadott  építési  programban  szereplő  egyes  létesítmények  kezdési  időpontja előtt elkészíteni úgy, hogy azok a szerződésben előírt időszakra rendelkezésre álljanak.    A kiviteli terveket, számításokat stb., úgy kell elkészíteni, hogy azok tartalmazzák mindazon adatokat, amelyek kellő  részletezettséggel a létesítmény funkciós működését biztosítják (kitűzési adatok, műhelyrajzok, stb.).  A  jelen  Műszaki  előírásokban  és  a  kapcsolódó  tervrajzokon  feltüntetett  minden  méret,  méretezési,  magassági  és  egyéb adatot a Vállalkozónak méréssel illetve számítással ellenőriznie kell, valamint a tervezéshez és a kivitelezéshez  szükséges összes további adatot saját költségére kell megállapítania, és mindezekről köteles a Megrendelő helyszíni  képviselőjét és a Műszaki ellenőrt tájékoztatni.    A kiviteli részletterveket, számításokat stb., úgy kell elkészíteni, hogy azok tartalmazzák mindazon adatokat, amelyek  a munkák szakszerű és előírt minőségű megvalósításához szükségesek. A gázvezeték‐keresztezési helyeken a 6/1982.  IPM rendeletben foglaltakat is figyelembe kell venni!    Megvalósulási tervek    A Vállalkozó köteles az átadás‐átvételi eljárás megindítását megelőzően a Megrendelő helyszíni képviselője számára  3  nyomtatott  és  1  elektronikus  példányban  átadni  a  létesítmény  megvalósulási  terveit  és  a  tételes,  a  megvalósult  fizikai méreteket és árakat tartalmazó létesítményjegyzéket.    4. 

ENGEDÉLYEK 

A  Megrendelő  rendelkezik  a  Munkák  elvégzéséhez  szükséges  építési  engedélyekkel.  A  meglévő  engedélyek  másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.  A fentieken túl a munkavégzéshez szükséges minden további engedély beszerzése a Vállalkozó feladata.   A  Vállalkozó  a  létesítmény  megvalósítása  során  köteles  az  építési  és  munkavégzési  engedélyekben  foglalt  előírásokat, kikötéseket szigúan betartani.  5. 

SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK 

A  kivitelezés  során  a  Vállalkozó  köteles  szigorúan  betartani  mindazon  szabványokat,  rendeleteket,  előírásokat,  műszaki útmutatókat és ajánlásokat melyekre jelen követelmények hivatkoznak. Mindazonáltal a figyelembeveendő  szabványok nem korlátozódnak a jelen követelményekben jelzett szabványokra, a tervezés és a kivitelezés során az  összes  érvényes  Magyar  és  Európai  Uniós  Szabványok  előírásit  figyelembe  kell  venni.  Hacsak  a  követelmények  másként  nem  rendelkeznek,  minden  munkavégzést,  technológiai  műveletet,  eszköz  és  anyagfelhasználást  jelen  követelményekben  és  a  legutolsó  érvényes  magyar  illetve  európai  szabványokkal  összhangban  kell  végezni.  Az  alkalmazandó szabványok mindazok, amelyek az ajánlati felhívás közzétéleének napján érvényben voltak. Abban az  esetben, ha a jelen követelményekben és a vonatkozó Szabványokban megfogalmazottakban eltérés mutatkozik, úgy  a magasabb műszaki minőségi szintet meghatározó előírást kell alkalmazni. 

21

Mindazon  anyagok  és  munkák  esetében  melyekre  nincs  alkalmazható  magyar  vagy  európai  szabvány  vagy  egyéb  előírás a Vállalkozó ajánlatában és a kiviteli tervekben köteles bizonyítani, hogy a kérdéses anyag, szerkezet, eszköz  vagy technológia megfelel a Megbízó követelményeiben megfogalmazott előírásoknak.    6.  ÉPÍTÉSI NAPLÓ  A Vállalkozó jelen dokumentáció részét képező Szerződés kiegészítés és módosítás aláírását követően kezdheti meg a  munka  végzést.  melyet  követően  a  vonatkozó  jogszabályok  szerint  a  pótmunkák  tekintetében  is  köteles  vezetni  az  alapszerződésben kikötött építési naplót. Az építési naplót naprakészen kell vezetni és azt a munkahelyen kell tartani  úgy, hogy a Megbízó helyszíni képviselője számára bármikor elérhető legyen.  7. 

A KÖRNYEZET VÉDELME AZ ÉPÍTKEZÉS SORÁN    A Vállalkozónak munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben se veszélyeztesse,  alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek.    A  Vállalkozó  köteles  tisztán  tartani  az  építési  területek  környezetét,  valamint  azokat  a  területeket,  amelyeket  az  építés, illetve az anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványban (MSZ 21 454‐ 1/1983) megengedett határértékeket.    A  Vállalkozónak  kötelessége  a  munkák  során  keletkezett  szennyeződések  megszüntetése,  illetve  eltakarítása,  ártalmatlanítása,  amelyet  a  létesítménnyel  összefüggésben  használt  járművek  vagy  egyéb  berendezések  okoznak  (utakra  szóródott  iszap,  olajszennyeződés,  megmaradó  növények  védelme,  stb.).  A  Vállalkozó  köteles  a  zaj  és  rezgésártalmaktól  az  építés  és  felvonulás,  szállítás  és  egyéb  érintett  területek  környezetében  élő  lakosságot  és  építményeket  megvédeni.  A  keletkezett  zaj  és  rezgés  mértéke  a  magyar  jogszabályokban  előírt  határértékét  (4/1984.1.23 Eü.M. rendelete) nem haladhatja meg.    Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok bírságolásával kapcsolatos  költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik.  8.  MUNKABIZTONSÁG, TŰZVÉDELEM, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK    Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Vállalkozó feladata. A szükséges intézkedések  a következők:    ‐  Biztonságos  és  egészséges  munkafeltételek  biztosítása  minden  építési  helyszínen,  minden  munkafázis  során  ‐  Megfelelő  eszközökkel  (tájékoztatással,  elkerítéssel  stb.)  meg  kell  előzni,  hogy  az  építkezés  területére  került  illetéktelen  személy  az  építkezés  következtében  veszélyes  helyzetbe  kerüljön,  vagy  balesetet  szenvedjen.  ‐  A  munkavégzés  során,  valamint  az  elkészült  épületeknek  és  építményeknek  ki  kell  elégíteni  a  magyar  jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.  ‐  A Vállalkozó köteles biztosítani és őrizni az építési helyszínt a munkaidőben és munkaidőn kívül egyaránt.     9.  RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK  A  Vállalkozó  azonnal  és  írásban  kell,  hogy  jelentse  a  Megbízó  Képviselőjének  és  a  vonatkozó  jogszabályokban  meghatározott  szervezeteknek  a  munkahelyen  történt  minden  baleset  vagy  szokatlan  esemény  részleteit,  akár  befolyásolják a munka előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles  mindazon intézkedéseket, amelyeket az  ügyben tett.    10.  KÖZMŰVEK    10.1  Közművek létesítése és áthelyezése   

22

A  közművezetékek  közelében  végzendő  munkák,  vagy  a  közművekre  való  csatlakozás  megkezdése  előtt  a  Vállalkozónak a közmű kezelőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik.     Amennyiben  a  földmunkák  végzése  során  a  Vállalkozó  esetleg  felderítetlen  földalatti  közművezetéket  tár  fel,  a  szükséges intézkedés érdekében azonnal értesíteni kell a Megbízó helyszíni képviselőjét, és meg kell tenni a baleset  és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Az ezzel kapcsolatos munkák kifizetéséről Vállalkozó gondoskodik.    A  kivitelezési  munkák  során  az  előírásoknak  megfelelően  biztosítani  kell  az  építési  munkák  helyszínét  keresztező  vonalas  létesítményeket,  közműveket  és  csővezetékeket.  A  közművekre  való  rákötés  csak  az  adott  közmű  lezárt  állapotában történhet. Ennek biztosítása a Vállalkozó feladata.  10.2  Közműfejlesztési hozzájárulás  A közművek üzemeltetői által előírt közműfejlesztési hozzájárulást a Vállalkozó fizeti.    11.  KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATA    Amennyiben a Vállalkozó közterületre is igényt tart a munkák során, úgy az ehhez szükséges engedélyt Makó Város  Polgármesteri  Hivatala  hatósági  osztályától  kell  beszereznie,  és  az  abban  foglaltakat  szigorúan  be  kell  tartania  a  közterület használata során. A közterület használatával kapcsolatos minden költséget a Vállalkozónak kell fedeznie,  beleértve a közterület‐használati díjat is.    12.  A KITERMELT ÉS BONTOTT ANYAGOK ELHELYEZÉSE    A munkák során kitermelt és bontott anyagok (föld, betontörmelék, aszfalt, kivágott fák stb.) a Vállalkozó tulajdonát  képezik, azok szabályszerű elhelyezését a Vállalkozó saját költségén köteles biztosítani.    13. 

KIVITELEZÉS  

  A  Vállalkozó  köteles  a  beruházás  kivitelezését  szigorúan  a  szerződéssel  és  a  tervekkel  összhangban  végezni.  A  Vállalkozó  köteles  alkalmazkodni  és  ragaszkodni  a  Megrendelő  helyszíni  képviselői,  valamint  a  Műszaki  ellenőr  utasításaihoz  minden  olyan  ügyben  –  akár  említi  a  szerződés,  akár  nem  –  amely  a  beruházást  is  érinti,  vagy  arra  vonatkozik.    A kivitelezés során a következőket kell betartani:  ‐ munkavégzés  20.00  –  06  óráig,  a  Magyar  Köztársaság  törvényei  által  kijelölt  ünnep  és  szabad‐  és  pihenőnapokon nem, vagy csak az illetékes hatóságok külön engedélyével történhet,  ‐ az önkormányzati utaknál és az állami utaknál forgalomszabályozási terv alapján végezhető a kivitelezés,  ‐ a napi munkavégzés befejeztével a nyitottan hagyott munkagödör hossza legfeljebb 2 m lehet,  ‐ gravitációs hálózat csak folyásiránnyal szemben fektethető,    14.  ANYAGOK    Csak  alkalmazási  engedéllyel,  alkalmazási  hozzájárulással  (megfelelőségi  tanúsítvány)  rendelkező  első  osztályú  a  vonatkozó  szabvány  előírásokat  minden  szempontból  kielégítő  anyagok  használhatóak.  Alkalmatlannak  minősített  anyagokat a Megrendelő helyszíni képviselőjének, valamint a Műszaki ellenőr utasításainak megfelelően a Vállalkozó  költségére a munkaterületről el kell szállítani. Minden anyagnak meg kell felelnie a "Származási előírásnak".    15.  ELTAKARÁSRA KERÜLŐ MUNKÁK, A TOVÁBBÉPÍTÉS FELTÉTELEI    Egy minősítési egység eltakarására vagy egy már befejezett egységre új minősítési egység építésének megkezdésére  csak  a  Megrendelő  helyszíni  képviselőjének,  valamint  a  Műszaki  ellenőr  engedélyével  kerülhet  sor.  A  Megrendelő  helyszíni  képviselője,  valamint  a  Műszaki  ellenőr  megvizsgálja  a  már  elkészült  munkát  és  befogadja  a  Vállalkozó  nyilatkozatát,  hogy  a  fenti  7.1  pontban  ismertetett  mintavétel  a  minősítés  részére  megtörtént.  A  Megrendelő 

23

helyszíni  képviselője,  valamint  a  Műszaki  ellenőr  eltakarási  engedélye  nem  mentesíti  a  Vállalkozót  egy  minősítési  egység feltárása, javítása, vagy ha szükséges elbontása és újraépítése kötelezettsége alól, ha a minősítési vizsgálatok  a nem megfelelőséget mutatják.    16.  ELFOGADHATATLAN MUNKA    Ha egy befejezett munka (minősítési egység) az előírt követelményeknek nem minden tekintetben felel meg akkor a  Vállalkozó  a  megkívánt  javítást,  a  lehetséges  bontást  illetve  újraépítés  a  saját  költségén  kell  elvégezze.  Ez  nem  módosítja a szerződéses befejezési határidőt. A Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr dönti  el, hogy a munka javítható, vagy le kell bontani és újra kell építeni.  Ha a hiba javítással orvosolható, akkor a Vállalkozónak a javítás módjára javaslatot kell benyújtani a fenti 7.1 pontnak  megfelelően, de a javításhoz a Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr jóváhagyása nélkül nem  kezdhet hozzá.     17.  FELVONULÁSI TERÜLETEK, HELYREÁLLÍTÁSOK    A Vállalkozónak kell gondoskodnia, a Megrendelő helyszíni képviselője, valamint a Műszaki ellenőr jóváhagyásával,  minden  olyan  területről,  amely  a  tárolási,  felvonulási,  ideiglenes  épületek  és  a  Műszaki  ellenőr  részére  irodahelyiségként  szolgál  a  szerződés  ideje  alatt  (beleértve  Vállalkozó  központi  műszaki,  technológiai  vagy  adminisztratív‐szociális ellátást biztosító telepeit, keverő‐ és anyagtároló telepeit, nyomvonal menti bázisait stb.).  A  fenti  kiszolgáló  létesítmények  telepítésével  összefüggő  költségek  viselésén  túlmenően  ide  tartozik  minden  engedély, hozzájárulás, terület megszerzése, bérleti szerződés stb., ami ezek biztosításához szükséges.  A  Vállalkozót  terheli  a  felvonulási  telepeknek  a  szükséges  és  előírt  közműellátása,  annak  minden  jogi  és  anyagi  vonzatával együtt.  A  felvonulási  telepek  előkészítésénél  a  természet‐,  környezet‐  és  egészségvédelmi  előírásokat  szigorúan  be  kell  tartani.  A Vállalkozónak kell beszereznie, felállítania, karbantartania az ő általa kiválasztott biztonsági kerítést, területeinek  körbezárására,  mely  után  magát,  embereit,  építőgépeit  és  anyagait  szigorúan  ezeken  a  területeken  belül  kell  tartania, akkor, amikor a munkában azokra nincs szüksége, vagy azokhoz nem kell hozzáférni.  A  munkák  befejezése  után  a  felvonulás  ideiglenes  melléképítményeit  el  kell  bontani  beleértve  a  kerítést  is  és  a  területet  a  Megrendelő  helyszíni  képviselőjének  valamint  a  Műszaki  ellenőr  megelégedésére  helyreállítani,  a  helyreállított állapot semmikor sem lehet rosszabb, mint amilyen a munkálatok megkezdése előtt volt.  A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit az Ajánlati Áraknak kell tartalmazniuk.    18. 

KÖZPONTI ÉS VONALAS FELVONULÁSI TERÜLETEK 

  A  kivitelezéshez  szükséges  felvonulási  területekről  (beleértve  a  Vállalkozó  központi  műszaki,  technológiai  vagy  adminisztratív‐szociális  ellátást  biztosító  telepeit,  keverő‐  és  anyagtároló  telepeit,  nyomvonal  menti  bázisait,  stb.)  Vállalkozó  tartozik  gondoskodni.  Ebbe  beletartozik  a  felmerülő  költségek  fedezésén  túl  az  esetlegesen  szükséges  engedélyek  beszerzése,  bérleti  szerződés  megkötése,  stb.  Vállalkozót  terheli  a  felvonulási  telep  szükséges  és  előírt  közműellátása, annak minden jogi és anyagi vonzatával együtt.    A  felvonulási  telepek  előkészítésénél  a  természet‐,  környezet‐,  örökségvédelmi‐  és  egészségvédelmi  előírásokat  szigorúan be kell tartani.    A munkák befejezése után a felvonulás ideiglenes melléképítményeit el kell bontani, a területet az eredeti állapotába  kell visszaállítani, kezelőjének vagy tulajdonosának visszaadni, vagy a terület más módon történő hasznosításáról – a  kezelő egyetértésével – gondoskodni kell.    A fentiekben leírt felvonulási melléképítmények költségeit a szerződéses árból kell fedezni.     19.  ÁTADÁS‐ÁTVÉTEL, PRÓBAÜZEM    Az Átadás‐átvételi eljárás 

24

  A műszaki átadás‐átvétel a pótmunka tekintetében egy eljárás keretében történik meg az alapszerződésben foglalt  munkálatok elvégzésével együtt.  A műszaki átadás‐átvételi eljárás megindításának feltétele a sikeres próbaüzem  A műszaki átadás‐átvételi eljárás magában foglalja a:  ‐ megtekintést,  ‐ szemlét,  ‐ bejárást.    Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:  ‐  a  munka  a  szerződés  és  annak  mellékleteiben  meghatározott  követelményeknek  és  a  hatósági  előírásoknak,  valamint ‐ esetlegesen menetközben elrendelt a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány‐ és hibamentesen  elkészült,  ‐  rendelkezésre  állnak  az  eljárást  megelőző  alkalmassági  és  minőségi  vizsgálatok  bizonyítványai  és  azon  hatósági  nyilatkozatok,  amelyek  igazolják,  hogy  a  használatbavételi  és  üzembehelyezési  engedély  kiadásában  érdekelt  hatóságok nem látnak okot az engedély megtagadására,   ‐ a munkavédelmi vezető nyilatkozata rendelkezésre áll.    A  Vállalkozónak  termékfelelősség‐vállalási  nyilatkozatot  kell  tennie  az  általa  beépített  anyagok,  szerkezetek,  berendezések,  munkarészek  megfelelőségére,  valamint  az  elvégzett  munkák  szakszerűségére.  Az  építési  termékek  alkalmazása és megfelelőségének igazolása során Vállalkozó a 3/2003. (I.25.) BM‐GKM‐KvVM együttes rendeletben  foglaltak szerint köteles eljárni.    Jelen szerződés teljesítését az illetékes hatóság általi használatbavételi engedély kiadása jelenti.    A Vállalkozó az átadás‐átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 4 példány átadási  dokumentációt.    Az átadási dokumentáció tartalmazza:    A  megvalósulási  tervdokumentációt,  azaz  a  létesítmények  ténylegesen  megvalósult  állapotának  műszaki  terveit,  valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:  ‐ gépkönyv,  ‐ karbantartási és kezelési utasítás,  ‐ minőségbiztosítási jegyzőkönyv,  ‐ mérési jegyzőkönyvek,  ‐ szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,   ‐  a  3/2003.  (I.25.)  .)  BM‐GKM‐KvVM  együttes  rendeletben  foglaltak  szerinti  megfelelőség  igazolásának  dokumentumai (ÉME, ETA, stb.),  ‐ tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,  ‐ építési naplók másolatai,  ‐ a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,   ‐ a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma),  ‐  minden  olyan  levelezési,  jegyzőkönyvi  másolat,  amely  a  kivitelezéssel  kapcsolatban  információkkal  bír  a  későbbi  vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, hasznosítási munkák elvégzésére,  ‐ üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve.  ‐Sikeres próbaüzem dokumentumai    A sikertelen átadás‐átvételi eljárások költségei a Vállalkozót terhelik.     PRÓBAÜZEM    A műszaki átadás‐átvételi eljárás megkezdésének feltétele a próbaüzem sikeres lezárása.   

25

A próbaüzem akkor tekinthető sikeresnek, ha valamennyi rendszer, készülék, gépészeti és elektromos berendezés  legalább  15  napon  keresztül  hibamentesen,  üzemi  körülmények  között,  a  tervezett,  vagy  elvárható  műszaki  paramétereket szolgáltatva működött.    A  próbaüzemet  úgy  kell  megtartani,  hogy  legalább  5  napon  keresztül  terheléses  legyen,  azaz  a  leendő  üzemi  és  használati körülményeket minden rendszernél, területen biztosítani kell. A rendszereknek a tervezett egyidejűséggel  kell működniük.    A próbaüzem ideje alatt biztosítani kell a szükséges felülvizsgálatok, beszabályozások elvégzését és dokumentálását.    A  próbaüzem  lefolytatását  a  Vállalkozó,  a  Megrendelő  helyszíni  képviselőjének  és  a  Műszaki  ellenőrének,  illetve  Üzemeltető  személyzetének  részvételével  végzi,  mely  közben  a  betanításokat,  oktatásokat  is  elvégzi.  Gondoskodik  arról, hogy az Üzemeltető személyzete csak olyan területeken, gépeken, készülékeken végezhessen munkát, amelyek  már a biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek.    A  betanítás  megkezdése  előtt  Vállalkozó  az  Üzemeltető  személyzete  részére  a  munkaterület  teljes  egészére  vonatkozóan előzetes balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatást tart, melynek megtörténtét dokumentálja.    Attól  a  naptól  kezdve,  hogy  a  létesítményben  az  üzemeltető  személyzete  is  tartózkodik,  a  Vállalkozó  fokozottan  köteles  gondoskodni  az  objektum  vagyonvédelméről.  Az  egyes  helyiségeket  jogában  áll  lezárni  és  előírni,  meghatározni  és  ellenőrizni  az  Üzemeltető  személyzetének  mozgását,  tartózkodási  helyét.  Az  esetleg  eltűnt,  vagy  eltulajdonított tárgyakért a Megrendelő és Üzemeltető nem felelős, azok védelme és őrzése a Vállalkozó felelősségi  körébe tartozik.    Vállalkozó  vállalja,  hogy  az  építkezés  folyamán  az  Üzemeltető  műszaki  személyzetének  jelenlétét  a  Megrendelő  részére lehetővé teszi.     20.  MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK    A  Vállalkozó  a  kivitelezés  során  első  osztályú,  a  műszaki  előírásoknak  megfelelő  anyagokat  és  berendezéseket  beépíteni  valamint  kifogástalan  minőségű  munkát  végezni.  A  Vállalkozó  köteles  a  beépítéskor  a  vonatkozó  szabványok  illetve  technológiai  utasítások  előírásait  szigorúan  betartani,  valamint  a  szükséges  próbaüzemeket  és  minőségellenőrzési  tevékenységeket  saját  költségén  elvégezni  és  azokat  a  vonatkozó  előírásoknak  megfelelően  dokumentálni.     21.   

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Vállalkozó köteles az általános szerződési feltételek értelmében minőségellenőrzési és minősítési tervet készíteni  annak érdekében, hogy bemutassa a szerződés követelményeivel való összhangot. A minőségellenőrzési és  minősítési terv különös figyelmet fordítson az alábbiakra:    ‐

meg  kell  határoznia  a  létesítmény  megvalósításához  szükséges  minőségpolitikát  és  a  minőségcélokat,  amiket  a  megvalósításban  résztvevő  minden  személy  és  szervezet  számára  ismertté  kell  tenni,  el  kell  fogadtatni, megértetni, és be kell tartatni 

‐

a minőségellenőrzési és minősítési tervben hivatkozni kell:   a tender és kivitelezési tervdokumentációra   a megvalósításhoz szükséges műszaki szabályozásokra, előírásokra   a vállalkozó minőségirányítási rendszerének dokumentációjára 

‐

a minőségellenőrzési és minősítési tervben meg kell fogalmazni:   a megvalósítás során elérendő minőségi célokat 

 

 

26



 



a  minőségi  követelmények  körét:  a  szerződésben  és  a  tenderdokumentációban  előírt,  a  szabványokban előírt a szabályozók által előírt és a vállalkozó saját minőségirányítási rendszere által  megkövetelt követelményeket  a felelősségi körök felosztását a megvalósítás különböző fázisaiban  a  vizsgálati,  ellenőrzési  programokat:  az  ezekhez  rendelt  eljárásokat  és  felelősöket,  beleértve  az  anyagok és szerkezetek átvételi ellenőrzését, az építés közbeni vizsgálatokat, a mérendő jellemzőket,  az  alkalmazandó  dokumentumokat,  és  az  átvétel,  továbbépítés  és  elfogadás  feltételeit,  a  nyomon  követhetőséget és a nem megfelelőség kezelését, vizsgálatokat végző személyek, szervezetek körét  a helyesbítő és a megelőző tevékenységeket 

    22.  MINŐSÉGELLENŐRZÉS  ÉS  MINŐSÉGTANÚSÍTÁS  RENDJE,  A  LÉTESÍTMÉNY  MEGVALÓSÍTÁSA  KÖZBENI  MINŐSÉGELLENŐRZÉS    A  vállalkozó  köteles  a  munkák  előírt  minőségének  biztosítása  érdekében  az  ellenőrző  vizsgálatok  elvégzésére  alkalmas (felszereltség és személyzet) független akkreditált laboratóriumot biztosítani, illetve megbízni.     Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve azok eredményei a minőség tanúsításául akkor  szolgálhatnak,  ha  a  laboratórium  a  minőségtanúsítási  jogot  a  vonatkozó  országos  rendeletek,  illetve  ágazati  szabályozásnak megfelelően megszerezte. A laboratóriumban a Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítania a Megbízó  helyszíni  képviselője  és  a  Műszaki  ellenőr  számára  külön  vizsgálatok  elvégeztetésére.  Ezen  vizsgálatok  költsége  a  Vállalkozót terheli.    Vállalkozó  köteles  minden  minőségi  vizsgálatot  elvégeztetni,  amelyet  a  műszaki  előírások,  szabványok  szerint  az  elkészült  szerkezetek,  ill.  az  elvégzett  munka  minőségének  bizonyítására  el  kell  végezni.  A  minőségi  vizsgálatok  költségét a Vállalkozónak kell viselnie.  Vállalkozó előzetes bejelentése alapján az eltakarásra vagy továbbépítésre kerülő szerkezetek megfelelő minőségét  az  eltakarás  vagy  továbbépítés  előtt  minden  esetben  meg  kell  állapítania  a  Megrendelő  helyszíni  képviselője  és  a  Műszaki ellenőr közösen.    A  Vállalkozó  a  munkamegkezdésétől  kezdve  –  összhangban  a  megvalósítási  ütemtervvel  –  minőségellenőrzési  és  minősítési  tervet  köteles  készíteni  az  ellenőrizendő  munkarészek,  vizsgálatok  rögzítésével,  a  vizsgálandó  szerkezet,  anyag megnevezése, a vizsgálat fajtájára (helyszíni vagy laboratóriumi) a vizsgálati eljárás megnevezése, mintavétel  módja, gyakorisága, mintavevő személy vagy szervezet, minőségi követelmény meghatározásával.    A  vizsgálati  eredmények  rögzítését  az  Építési  Napló  mellékleteként  kell  kezelni,  és  egy‐egy  példányt  át  kell  adni  a  Megrendelő helyszíni képviselője és a Műszaki ellenőrnek. A műszaki átadás‐átvételi eljárás előtt a Vállalkozónak 3  pld. minősítési dokumentációt kell átadni szerkezetenkénti értékeléssel.  23. 

A TERVEKBEN SZEREPLŐ GYÁRTMÁNY‐ ÉS TÍPUSMEGJELÖLÉSEK 

A Kbt. 58. §‐a (7) bekezdése értelmében, minden az engedélyezési és kiviteli tervekben, illetve a vonatkozó műszaki  leírásokban szereplő gyártmányra, típusra stb. való utalást a rájuk vonatkozó "vagy azzal egyenértékű" kifejezéssel  együtt kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezés során az ilyen gyártmányokkal termékekkel egyenértékű más  gyártmányok  és  termékek  is  felhasználhatók  az  Ajánlattal  összhangban,  amennyiben  rendelkeznek  beépítéshez  és  használatukhoz előírt és szükséges engedélyekkel. Ilyen esetben  azonban a Vállalkozó köteles a felhasználni kívánt  gyártmány vagy termék egyenértékűségét a Műszaki ellenőr számára hitelt érdemlően bizonyítani.  Amennyiben az eredeti tervektől eltérő gyártmány vagy termék használata a meglévő engedélyek módosítását vonja  maga  után,  úgy  az  ajánlattevőnek  a  szükséges  tervezési  és  engedélyeztetési  feladatokat  saját  költségén  kell  elvégeznie.     24.  EGYÉB MEGRENDELŐI INFORMÁCIÓK 

27

  Vállalkozó köteles az összes építési energiával (beleértve vizet is) kapcsolatos beszerzési, tervezési, lekötési, bővítési,  felhasználási díjat és költségeket viselni.  Az  esetleges  fakivágáshoz  külön  engedély  szükséges.  Az  építés  folyamán  a  közelben  lévő  fákat  védeni  kell  a  mechanikai sérülésektől.    A  véglegesen  helyreállított  közterület  minőségét  szavatolni  kell.  A  garanciális  idő  alatt  tönkrement  helyreállítást  annyiszor kell megismételni, ahányszor minőségi romlás (süllyedés, repedés stb.) tapasztalható.   A  közterület  használata  esetén  a  használattal  érintett  terület  és  közvetlen  környezetét  a  használó  köteles  folyamatosan tisztántartani.   Az  ingatlanon  és  közvetlen  környezetében  lévő  ingatlanokon  bekövetkező  esetleges  károkozásért  teljes  körű  felelősség terheli a Vállalkozót.  A Vállalkozó köteles részt venni a Megrendelő által szervezett egyeztetéseken.   A  munkaterületen  a  kivitelezőnek  a  kivitelezés  ideje  alatt  is  biztosítani  kell  a  balesetvédelmi  és  biztonságtechnikai  óvórendszabályok  betartását.  Különös  tekintettel  a  mellette  levő  Tanuszoda  biztonságos  és  balesetmentes  működésére.   Közterületen  végzett  munkák  esetében  kivitelezőnek  a  burkolatokat  az  eredetivel  azonos  anyaggal  kötelessége  helyreállítani.  Zöldterületen a helyreállítás során min. 10 cm vastag termőréteget kell teríteni és az eredeti állapotot helyreállítani.  A jelenleg üzemelő közművek folyamatos működését biztosítani kell.  A  helyreállítási  munkák  végzése  a  Vállalkozó  által  készített  és  a  Megrendelő  által  elfogadott  ütemterv  alapján  történik. 

28