2012 JON ÍVl
;) o i l . v) Q J H -\
ügyiratszám: U^.^/JZ/M^ Ügyintéző:
* * ^
fa^*"<*~
Nynlász György Tel.: 06/2
Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya:
Megbízás a Ringató bölcsőde (1145 Budapest, Bácskai utca 17a) 2012-es évi Karbantartási feladatainak elvégzésére
A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés főkönyvi számon kiadás terhére történik, k:í?.-3;?..,.w'.5&.Tr.
szakfeladaton analitikus tételén megtervezett Ft bruttó összegben.
A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft., 1172 Budapest, Liget sor 21. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év
forint
év
forint
év
forint
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem s z e r i ü l * . %
Budapest, 2012. május
foto,
*%sy ;
* A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja:
vezerigáz&ato
Ellenőrizte: Zuglói Zrt.
'Z.o/K. OC. 0$
Pénzügye
W X JVOliuCi-. ^ k ^ i O ö A X
Felhasználható összeg
Fedezetigazolás
lo^-
Felhasznált összeg . &
Ft
zes
..<S6 ; 0*f/j A r : :
O G . O S V
Ft
2012 JON 1 4
Jogi és Közbeszerzési referens
<2JZ>^.^\
iU
0Á
Polgármesteri hivatal részéről látta: A*
WL-06. /f(f Jcgj'zői^íttjnj^^sgiua
ffltt J Ü U l l
Kötelezettségvállaló
Regisztráció: Gazdálkodási Osztály
h,%
DQ . 0
Jogi ellenőrzést végezte:
20!: évi etiürúns/at un/;
^fö
Aláírás:
Átvételi időpont:
&b\i.O£
^
c2olt.
d^-9l
oT
[U \
?>
szerződésszám: I K K I / 2012 / 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: őr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint;
Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján „Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegáliapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
■r-u-
A
v
-—s
Í
1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Tető javítása, bejárati kapu és hátsó kerítés javítása, festés konyhában, parketta felújítása, kazán tartály szigetelése, konyhai páraelszívás kialakítása, nyílászárók cseréje (Átadó helyiség 1db, Pillangó szoba 2db, Pillangó fürdő 1db) A teljesítés helye:
Ringató bölcsőde, 1145 Budapest, Bácskai utca 17a
1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 45 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelöírás követelményeinek, A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói diját 2.405.929.- Ft +ÁFA, azaz bruttó 3.055.530.- Ft (hárommillió-ötvenötezer-ötszázharminc forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétőt számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCH, törvény (Art.) 36/A. § - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 10 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani, 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1, A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek ei, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.
m IAJ"
Ha a munkafolyamai jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba Tel.: 06/20 divízióvezető; Nyulász György műszaki koordinátor Tel.: 06/ műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti, Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére keli megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat ~ a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1, A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A
®h MiJ - i it
, q
ilAJt v
*-
íW
l
3
Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. §-ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 2, számú konzultációs felhívása (és annak dokumentumai), illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.
Megiftrffielö'
ében:
M.A
..■-w?
dr. Papcsák Ferenc7 pplgármestef'/ Bp.i2012.'^g.xv.
'in
ÍS-,
h
Bonyolító képvisejejé&en:
X$P
■
Vállalkozó képviseletében:
[f
Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,2012. ö
Kosztolni^ózsef; v ■■*' j ügyvezejŐ^S"'"' Bp.,2012. Qx .0\A .
/ Í S £ , H^SLLeJiLer
LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV., Bácskai u. 17/a Ringató Bölcsödé - Karbantartási munkálatok - mód ÁRAJÁNLAT
Kelt: 2012.05.31. Szám:A-106/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012. 05. 31. Készítette: Szabó Marietta
Költségvetés főösszesítő Anyagköltség
Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.779.295
626.634
1.1 Közvetlen önköltség összesen
1.779.295
626.634
Megnevezés
2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa
27.00%
2.405.929 649.601 3.055.530
3. A munka ára
UGETSOR-BAU KFT. ii7?Bp..Ligelsor21. MószártV/í348888B-2-12 Ad 5£ ° %ílfm-737857 i ■
Aláírás
Fejezet összesítő Fejezet megnevezése
Anyagköltség
Díjköltség
Tetőjavítása Bejárati kapu és kerítés javítása Tisztasági festés konyhában Parketta csiszolása Kazánok elektromos vezérlése Páraelszívás kialakítása Egyéb Nyílászárók cseréjének folytatása
36.749 38.917 74.525 98.690 49.345 149.780 31.245 1.300.044
14.214 56.227 221.760 95.386 10.595 52.160 32.220 144.072
Fejezetek 1-97 munkanemei összesen
1.779.295
626.634
01 T&tó'javítása Ssz. Tételszám 48 Szigetelés I 48-0051.1.1.1.10099002
48-0051.7.1.1.1.1 0099025
Tétel szövege
Menny. Egység
Anyag egységár
Díj egységre
Anyag összesen
Díj összesen __
Csapadékvíz elleni szigetelés; líittunenes lemez szigeielés aljzatának keltösílése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hidegbittimenmázzal (száraz feliiíeten) oldószeres bitumenes alapozó
5 m2
98
96
■190
480
Csapadékvíz elleni szigetelés: Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel. vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön. minimum 3.0 mm vastag palaőrlcmény hintesd elas/titnierbiliimenes (SliS modifikált) öntapadó lemezzel,
5 m2
2 661
X.1.Í
13.105
4 165
55S
981
7 790
4 905
3 791
166
I 5 164
4 664
az aljzathoz és az álkipolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva üvegszövet hordozórétegíi, 4.0 mm névleges vastagságú, elasztomerhittimenes (SBS inodiííkáít) alsó felülete öntapadó lemez 4S-01 5-1.1.1
Szigetelés bevonat szigeteléssel (in. "folyékony fóliával", min. 2%-os lejíésíí felüleíen, I rétegben kenhető, elasztikus folyékony membrán (folyékony fólia) kül-és beltérrc. burkolást nem igényel, UV védeti, lapostetőkre
4X-005-1.72.1- l.efohók javítása, felület tisztítása, kellösítése. 0001)001 csatlakozás javifása rugalmas szigefelöliabareesal
1 db
Fejezet összesen: 02 Bejárati kapu és kerítés javítása Ssz. 1 ételszám 1 étel szövege 23 Síkalapozás 1 23-000-2 2
23-003-30222210
Menny. Egység
Rclon-. sáv-, gerenda- vag> köhetonalapok bontása kerítésoszlop alapozásának bontása
0.3 m3
Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gereiulaalap készítése hehszínen kevert minőségű betonból Cl6/20 - Xl)\(H) képlékeny kavicsbeíon keverék Ci:M 32.5 pc. I>„uv = 16 mm. m = 6.6 finomsági modulussal
0.3 m í
45 Lakatosszerkezetek elhelyezése 3 45-000-2.5 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerílésiarió és kitámasztó, oszloppal
3 ni
4
45-004-1 I. I - Kerítés, kapu. köz- és sarokoszlop elhelyezése, I db 0910044 kitámasztóval oszlop I db kitámasztóval
I db
5
45-000-2.4
Rácsok. korlatok, kerítések bontásit, kiskapun lemez bontása
6
45-090-5.1
l-g>- va"> kétszárnyú acélkapu javítása, új lemezeiéin elhelyezése
7
45-090-5.1-
l-g\- \ag\ kétszárnyú acélkapu javítása. görgős persdv 0000002 47 relüfetkénzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) S I7-O00-4.4 2.1- Acélfelületek mázolásának előkészítő és rés/munkái: 0120509 ké/t lozsdamenk'sités, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, köninü rozsdásodás esetén lakkbenzin higiio 9
47-02 1-12.2.1- KoiTóziógálló alapozás nagyméretű acélszerkezeten. 0131032 müg\ania kötőanyagú. oldószertartalnui festékkel korró/iógátló alapozófesték
f
Anyag Díj egységre eevségár
36 749
14214
Anyag összesen
Díj összesen
13 297
23 723
4 800
3 9S9
7 117
440
5 424
I S0X 9 5 15
I 9(,l
1 961
9 5 15
2 976
0.23 ni2
684
1 db
4 140
3 922
I 140
3 922
2 db
5 980
7 800
I 960
15 600
20
384
100
1 9>0
132
600
660
3 000
5 m2
5 ni 2
\K ~"t
10
'47-021-12.4.1- korióziógátló alapozás csöcs regisztercsö felületén 0131033 (NA KO-ig), fttggesztőn és tarióvason. sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldós/erlarlalniti festékkel korrózióját !ó alapozólésték
4 ni
34
240
136
II
47-021-21.2.1- Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, 0130701 nagyohb acél tel ü leien, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel atapozófeslék
5 ni 2
87
720
47-021 -2 1.4.1 - Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercsö 0130701 felületén (NÁ 80-ig), fttggesztőn és tarlovastul,
4 ni
21
264
84
I 056
5 m2
129
720
645
3 600
sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel atapozóteslék
13
47-02! -3 1.2.1 - Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, 0130435 nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú,
oldószeres festékkel selyemfényű zománefesték. zöld
15
47-02 I -3 1.4 I - Acélfelületek átvonó festése eső és regisztercsö (II30361 felületén (NA 80-ig). fttggesztőn és tarlovastul. sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú. oldószeres festékkel hiagasfényíi zománefesték
4m
30
336
I20
I 344
17-000-4.1.2
5 m2
44
777
Í20
3 885
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajlesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről
63 llitumciies alap és niakadámlmrkolnt készítése 16
63-001 - 1 . !
Aszfalt bontása. 10 cm vastagságig, kézi erővel,
0.04 m2
332
33 300
csákányozással 17
3 785
2510
38 917
56 227
Anyag feszesen
Díj összesen
I 056
18 305
36 960
m2
I 056
18 305
36 960
768
0.04 tétel
63-510-1.1.1 1 Javítás hideg aszfalttal
94 625
62 750
Fejezet összesen: 03 Tisztasági festés konyhában Ssz. Tételszám létei szövege
Menny, tlgység
Anyag Díj egységre egységár
36 Vakulás t's rahicolás !
36-0031. i 1.3.202 I8025
Oldalfaivakotal készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésit szára/habarcsból, sima. gipszes niészgipsz vakolat. 0.6 cm vastagságban Rigips Rimano 36 ké/i gipszes vékony vakolat
}5 in2
36-003-
Oldalfatvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos
^
1 1. 1.3.202 18026
kiszerelésű szárazhabaresbói. sima, gipszes mészginsz uikolat. 0.6 cm vastagságban Rigips Rimano 630 kézi gipszes vakolat
523
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 26 8S0
3
47-000-1 3.1.1 Helsö festéseknél felület előkészítése, részmunkák, vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú bcKségben. tagolatlan felületen
35 ni2
4
47-0i0-2 1.1- I Jiyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 0157793 tapadasközvetitö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Méhalapozó
114 ni2
147
452
16 758
49 248
47-01 I15.1.1.10151171
114 m2
147
624
16 758
71 136
8 625
705
4 390
359
Diszperziós festés miianyag bázisú vizes-diszperziós fehér \agv gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészítet! alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső
falfesték 90 Takarítási munkák 6
00-008-101 10202
I estes előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése löliával
0,51 100 ni2
7
00-008-2
festés után burkolatok takarásának felszedése
0.51 !00m2
A
Fejezel összesen:
V\/ i;
217
426
74 525
22 i 760
^__
V-
04 Parkettacsiszolása
Ssz. Tételszám
Menny. Egység
létei szövege
42 Aljzntkészílés, hideg- és inelegl>urkol;i(ok készítése í 42-000-3.6 Fu-. hézagmentes műanyag- és szőnycgbtirkolalok bontása. keményfa lábazati deszka vagy falvédö deszka. 25 cm szélességig parketta szegély hontása
Anyag egységár
42-042-6.1.2.2- Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és 03 11151 lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázist! lakkal alapozó t lakk
41 in2
3
42-042-311.7 Lábazat kialakílása. parketta szegély készítése
24 m
Tétel szövege
10 656
850
89 954
75 850
364
370
8 736
8 880
98 690
95 386
Anyag egységár
Díj egységre
Anyag összesen
Díj összesen
8 in2
5 836
I 258
46 688
10 064
I tétel
2 657
2 657
53!
49 345
10 595
Anyag Összesen
Díj összesen
149 7S0
52 160
149 780
52 160
Anyag Összesen
Díj összesen
Menny. Egység
80 Általános épületgépészed szerelés I 80-OOÍiNagj méretű sík-, hengeres felület szigetelése 1.2.2.2.1.1kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítássá], (1092240 alufóliára és iuizalfonatra liizőü kivitelben, horganyzott aeélkapnes felerősítéssel, lüskézéssel rögzítve. NA 108 mm csőátmérő felelt alufóliára és huzal fonalra
Díj összesen
2 194
Fejezet összesen: 06 Kazán Ssz. Tételszám
Anyag összesen
444
24 m
2
Díj egységre
hízott kőzetgyapot paplan. 3000 x 500 mm. vlg: 100 mm 2
80-009II. I I I
Tartály szigeteléséhez öntapadós szalag tekercsben Fejezet összesen:
08 Páraelszívás kialakítása Ssz. Tételszám létei szövege
Menny. Egység
83 Szellőztető berendezések, rendszerek 1 83-001-2. I I Konyhai elszívás kiépítése
telel
Anyag Díj egységre egységár 149 780
52 160
Fejezet összesen: 09 Egyéb Ssz. Tételszám
Felel szövege
Menny. Egység
21 Irtás, fílid-és sziklamunka I 21-01 l-l 1.6 l.piiési törmelék konténeres elszállítása, lerakása.
I db
Anyag egységár
Díj egységre
31 245
31 245
lerakoheKi díjjal. 8,0 m-es konténerbe 21-01 I -! 2
Munkahét} i depóniából építést törmelék konténerbe rakása, ké/i erővel, önálló munka esetén elszámolva. konténer szállítás nélkül
8 m3
740
5 920
71 Elektromos energia ellátás, világítás 5 71-000-7.1 Áramkörök kikeresése
telel
9 500
9 500
4
tétel
16 800
ifi 800
71-013-9.1
! rimésmielmi mérés és jegyzőkön}\ készítése
Fejezel összesen:
3! 245
vv
32 220
10 Nyílászárók cseréjének folytatása
Ssz. Tételszám
Telel szövege
21 Irtás, fíild- és sziklamunka I 21-01 l-l 1.6 lipilési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
Menny. Egység
I db
Anyag Díj egységre egységár
Anyag üss/esen
Díj üsszesen
31 245
31 245
lerakóheí> i díjjal. 8.0 m' -es konténerbe 21-011-12
Munkahelyi depóninbóí építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
32 liliírcgyárlnM épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 3 32-000-2.1 Ví/s/inles tartószerkezeti elem bontása és kiemelése. \asheton gerenda vagy áthidaló. 0.10 t/db tömegig 32-002- l.l.l- I4öreg\árioU azonnal terhelhető nyilásáthidaló 0119902 elhehezése (válaszfal áthidalók is), tarlószerkezetre. csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával. a teherhordó faival! előkészítésével.
S in.i
I db
db
I 029
740
5 920
6 tld
6 116
7X
029
2 178
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül. 0.10 t/dh tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes n\ ilásáthídaló elemmagas nvífásáthidaló. 1.25 m 33 Falazás Cs egyeli kőműves munkák 5 33-000-31 1.2 Nyílásbontás, égetetl-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 30 Vakolás és rabicolás 6 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatról 2.5 cm vastagságig (ajtónál teljes falrész) 7
9
0.1 in3
51S
15 1X0
3 m2
616
056
3Ó-003l.l.l -}.20218025
Oldallal vakolat készítése, kézi lel hordass id. zsákos kiszerelésű szára/habarcsból, sima. gipszes mészgipsz \ akotíit. 0.6 cm vastagságban Rigips liimano 36 kézi gipszes \ékon\ vakolat
m2
36-003l l . l .5.202 18026
Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcshói, sima. gipszes niészgipsz vakolat. 0.6 eni vastagságban Rigips liimano 610 kézi gipszes vakolat
I m2
523
I 056
56-00521 014X551
Vékom vakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vi/es bázisú, műgyanta kcitöamagíi vckon\ vakolat készítése, egy rétegben. 1,5-2.5 mmes szemcsemérettel műgyantavakoíat dörzsölt 1.5 min lehet
3 m2
650
940
I X4X
523
056
056
I 950
2 970
(ajtónál teljes lalrcs/) 10
36-090-2.1.1
Vakolatok pótlása. kesken\ vakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig
65
440
2 275
15 400
II
36-090-4.2.3
Homlokzati míláskeret javítása. snrokösszedolgozással. 16-20 cm kiterített szélességig, hiáin pótlás 25% felelt
64
5 922
520
19 610
44 As'/ialosszerkezelek elhelyezése 12 44-0(10-t.l Fa nyílászáró szerkezetek bontása. ajtó. ablak vag>'
2 ni,
990
I 980
14 m.
630
8 820
kapu. 2.00 n r - i g bejárati ajtó bontása 13
44-000-1.2
Fa ny ilászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu. 2.01-4.00 \\Y között
14
44-001 -50990138
Ny üás/áró ós falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal. 0.0007 m.Vm kikeményedelt habtérfogattat. kítlsö - belső oldalon Rögzítés poliuretán babbal bejárati ajtónál és ablakokkal
44-001-2.2.1
l-'a kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt foko/ott légzárású bejárati ajtó. előre kthagyou lalny ílásbii. utólagos elhelyezéssel (szerel vényezve. finom beállítással), (szerelő- tömitöbab külön tételben) 6.0(1-10.00 m kerület között egyszárnyú,
í> m
77
324
2 695
11 340
db
170 000
3 384
I 70 000
3 384
I db
228 444
3 07 I
228444
3 071
3 db
243 878
3 071
731 634
9 213
fokozott höszigetclésü bejárati ajtó, lazúros vagy RAI fedő lésielt. bossztoltíoll 1 0 0 \ 2 1 0 c n i üvegezeit 16
44-012-
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott
I.! 2 6 I 0000001
légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falny ilásha. tömítés nélkül (szcrelvényezvc. íinomheállitássul). 4,00 m kerület lelett kétszárnyú \agy többszárnyú. öt légkamrás. k = l . \\7ni2K. argongáz töltéssel, mérete: 2 10 \ 150 cm háromszárnyú ablak belső műanyag könyöklővel, külső alumínium párkánnyal redőnytok helyének eltlobozolásával
I7
44-0121 I 2 6.10000002
Miianyag kúltcri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyitásba. tömítés nélkül (szerelvénye/ve. tuiombeáltítással). 4.00 m kerület lelett kétszárnyú vagy többszárnyú, öt légkamrás. k = í , \V/m2K. argongáz töltéssel. mérete: 20O \ !6S cm háromszármú ablak belső műanyag könyöklővel, külső alumínium párkánmai redónylok helyének eldobozolásával
45 Lakutosszei kezetek elhelyezése SS
45-000-2.3
Kacsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács
4 db
19
-45-004-4.2000000!
Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel befalazással, ablakrács felíiietkezetve
I db
20
45-004-4.20000003
Üelclrács. ablakrács elhelyezése fala/alba. bontott rácsok elhelyezése
3 db
8 000
2 000
128 818
9 102
128SIS
9 102
27 306
9 II
47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 21
47-010-2.1.10157793
I nyhén nedvszívó vagy sima falfelületek Inpadásközvetílő alapozása, vizes-diszperziós akiil báztsu alapozóval, tagolatlan felületen Mély alapozó
47-01 I-
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós
15.1.1.10151171
feliéi vagy gyárilag színezett festékkel, úi \agy régi lekapart, előkészíteti alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér
2 m2
147
432
294
S64
147
624
?94
248
4') Árnyékolók beépítése 23
49-000-1 3.1 3 Redőnyök bontása láredőny. belső tokos 6.01-10.00 in kerület közöli
Fejezet összesen:
2 072
4 db
I 3(1(11144
144 072
2. számú melléklet
Tisztelt
(számlavezető neve és címe)
FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt h ö l g y e m / U r a m ! A 18/2009. (Vili. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési meghízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető tél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezeti neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama:
visszavonásig
a) a beszedési megbízáshoz a követkézé) okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás
További feltételek: a) beszedési megbízásonként! felső értékhatár:
Ft
b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,
, ... év
hó ... nap
Fizető tél számlatulajdonos
re
k
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS
Intézmény: Szerződésszáma:
Ringató bölcsőde 1145 Budapest, Bácskai utca 17a IKK1/2012./1.
l.számú részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított nap:
15 nettó: ÁFA:
1 202 965 Ft 324 800 Ft
bruttó:
1 527 765 Ft
2.számú részszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított nap:
30 nettó: ÁFA:
1 202 965 Ft 324 800 Ft
bruttó:
1 527 765 Ft
