Ing. Václav Javůrek, ISVS
Město Chvaletice
ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce: ZTV pro 22 rodinných domů – I. ETAPA, LOKALITA NA ZADNÍCH HORÁCH, CHVALETICE
Zadavatel: Město Chvaletice U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice IČ: 00273660
Zástupce zadavatele: Ing. Václav Javůrek Na Labišti 525, 530 09 Pardubice IČ: 87600129
leden 2012
Město Chvaletice
1
Ing. Václav Javůrek, ISVS
1.
Identifikační údaje veřejného zadavatele a veřejné zakázky
1.1. Veřejná zakázka (VZ):
1.2.
ZTV pro 22 rodinných domů – I. ETAPA, LOKALITA NA ZADNÍCH HORÁCH, CHVALETICE
Druh a předmět VZ:
veřejná zakázka na stavební práce
Zadávací řízení, limity VZ:
zjednodušené podlimitní řízení (dle § 38 zákona)
Zadavatel:
Město Chvaletice U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice IČ: 00273660
Profil zadavatele:
www.e-zakazky.cz
Zástupce zadavatele:
Ing. Václav Javůrek Na Labišti 525, 530 09 Pardubice IČ: 87600129
Zadavatel je ve smyslu ustanovení § 151 zákona na základě mandátní smlouvy ze dne 04. 01. 2012 zastoupen Ing. Václavem Javůrkem se sídlem Pardubice, Na Labišti 525, PSČ 530 09, IČ: 87600129. Osobou pověřenou zadavatelem jako osobou kontaktní ve věci zadávacího řízení a osobou zastupující zástupce zadavatele na základě plné moci je: Ing. Václav Javůrek tel.: 737 410 130 e-mail:
[email protected]
2.
Vymezení plnění veřejné zakázky
2.1.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace stavebního díla „ZTV pro 22 rodinných domů – I. ETAPA, LOKALITA NA ZADNÍCH HORÁCH, CHVALETICE“.
2.2.
Klasifikace CPV:
2.3.
Stručný popis plnění veřejné zakázky:
45231100-6 – Všeobecné stavební práce pro kladení potrubí 45231300-8 – Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45233000-9 – Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
Účelem stavby komunikace a inženýrských sítí je připravit území pro stavbu 22 rodinných domů. Komunikace zabezpečí příjezd ke všem stavebním parcelám, inženýrské sítě se provedou včetně přípojek. Tato stavba je I. etapa lokality, ve II. etapě by mělo být dalších 24 rodinných domů. Inženýrské sítě a komunikace jsou navrženy tak, aby vyhovovaly pro napojení další etapy. Dopravní systém navazuje na místní komunikaci ulici Masarykovu poblíž ulice Budovatelů. Nová komunikace je navržena kategorie D1 – obytná zóna. Příjezdová komunikace je navržena šířky 5,0 m, v obytné zóně šířky 6,0 m, ve zúžení pro zpomalení šířky 4,30 m. Ukončena je kruhovým obratištěm. Na komunikaci je u požárního nadzemního hydrantu vyznačena plocha pro požární vozidlo. Celková délka komunikace s asfaltovým povrchem je 264 m. Z komunikace jsou rovněž navrženy vjezdy a vstupy na parcely rodinných domů dle regulačního plánu této části města. Povrch parkovacích míst, vjezdů i vstupů je z betonové dlažby. Odvodnění komunikace je řešeno do uličních vpustí napojených do jednotné kanalizace.
Město Chvaletice
2
Ing. Václav Javůrek, ISVS
Chodníky jsou navrženy od ulice Budovatelů, podél kruhového objezdu a od kruhového objezdu východním směrem k ulici Budovatelů. Šířka chodníků je 1,5 a 2,0 m s povrchem z betonové dlažby, jejich délka je celkem 101 m. Mezi parcelami stávajících řadových domů v ulici Budovatelů a novými parcelami je navržena účelová komunikace ze zatravňovací dlažby šířky 3,0 m a délky 187 m. Bude sloužit pouze jako přístup na zahrady, ne pro běžný provoz. Pro napojení lokality na veřejnou kanalizaci je navržena gravitační nová stoka, zaústěná do stávající šachty stokové sítě DN 400 města v Masarykově ulici. Stoková síť je jednotná, do navrženého řadu jsou zaústěny přípojky splaškové kanalizace jednotlivých domů a přípojky dešťových vpustí odvodnění komunikací. Dešťové vody ze stavebních parcel budou likvidovány na parcelách. Kanalizační přípojky budou ukončeny 1,5 m za hranicí pozemku zaslepením. Kanalizační stoka DN 400 délky 294 m, přípojky domovní DN 150 celkové délky 219 m i přípojky uličních vpustí DN 150 celkové délky 24 m jsou navrženy z materiálu PP Ultra–Rib 2. Průměrný roční odtok splaškových vod pro uvažované rodinné domy je 4 808 m3. Dešťové vody z redukované plochy 2 152 m2 při 15ti minutovém dešti mají hodnotu 28 l/s, tj. 25 m3/15 min. Pro napojení rodinných domů na rozvod pitné vody je navržen vodovodní řad A DN 100 v materiálu PEHD 110x10, který bude napojen na stávající vodovod DN 150 z PVC v Masarykově ulici. Vodovodní řad bude ukončen osazením podzemního hydrantu za ukončením komunikace. Na trase je umístěn nadzemní hydrant na samostatné odbočce, který bude sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Délka řadu A je 303 m. Řad B bude napojen na stávající vodovod DN 150 v ulici Budovatelů, veden průchodem pro pěší do nové lokality a ukončen napojením na řad A. Tím budou vodovodní řady zokruhovány. Délka řadu B je 106 m. Vodovodní přípojky HDPE 32 x 3, napojené na hlavní řad, budou ukončeny ve vodoměrných šachtách umístěných za hranicemi připojovaných pozemků zaslepením. Celková délka přípojek je 219 m. Průměrná spotřeba vody je 550 l/h, maximální denní 825 l/h, průměrná za rok 4 818 m3. Nový STL plynovod pro obytnou zónu PE d 63 x 5,8 bude napojen na stávající STL plynovod PE d 90 severozápadně od lokality zástavby ve stávající cestě, která navazuje ne Masarykovu ulici. Navržený plynovodní řad je ukončen 1 m za okrajem nové vozovky zaslepením s odvzdušněním do uličního poklopu. Délka řadu je 343 m. Přípojky pro jednotlivé parcely jsou navrženy PE d 32 x 3,0 s ukončením v instalačních pilířích. Celková délka přípojek je 165 m. Dle požadavku investora jsou navrženy plastové pilíře výrobce ESTA Ivančice, sdružené do bloků s pilíři elektro. Sestava pilířů společná pro 2 rodinné domy zahrnuje uprostřed na hranici pozemků rozpojovací skříň elektro (dodávka ČEZ) a po obou stranách vždy elektroměrovou skříň a plynoměrnou skříň (dodávka města). Komunikace v nové obytné zóně bude nasvětlena svítidly SITECO ST 50/70W, která jsou osazena na bezpaticových stožárech výšky 6 m. Typ svítidla byl vybrán po konzultaci s investorem a zpracovatelem komplexního řešení osvětlení města s ohledem na celkovou rekonstrukci VO v Chvaleticích, kde svítidla SITECO nahradí stávající již zastaralá svítidla. Rozteč svítidel je na základě výpočtu 36 m, počet stožárů je 12 ks. Veřejné osvětlení bude napájeno z nově osazeného rozvaděče RVO 4 u kruhového objezdu a propojeno nezapojeným a zakonzervovaným kabelem ke stávajícím stožárům VO č. 141 a 328 v ulici Budovatelů. Městský rozhlas bude napojen na stávající rozvod v lokalitě – ze stožáru č. 141 v ulici Budovatelů. Povede souběžně s kabelem VO aţ do rozvaděče RVO 4, kde bude připraven pro napojení II. etapy výstavby. Reproduktory rozhlasu budou osazeny na stožárech veřejného osvětlení v počtu 4 kusů. Likvidace dešťových vod je navržena ze svažitého území vel. cca 12 ha jihozápadně od místa stavby v extravilánu města. Území je využíváno jako pole a v deštivých obdobích dochází pravidelně k odtoku dešťových vod směrem k obytné zástavbě města. Pro zachycení odtoků je na Město Chvaletice
3
Ing. Václav Javůrek, ISVS
západní straně podél zástavby navržen otevřený příkop, který je zaústěn na severní straně území do vsakovacího poldru s přepadem do jednotné kanalizace města.
2.4.
Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy SO 02 - Kanalizace splašková a dešťová SO 03 - Vodovod SO 04 - Plynovod STL SO 05 - Veřejné osvětlení a městský rozhlas SO 07 – Likvidace dešťových vod z extravilánu města
2.5.
Podrobně je předmět díla vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou INPROJEKT, spol. s r.o., Ostende 87, 290 01 Poděbrady, IČ: 45149062, pod zakázkovým číslem IN-3-604, z listopadu 2011.
2.6.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 12 948 789,- Kč bez DPH.
3.
Termíny plnění veřejné zakázky (předpokládané)
3.1.
Zahájení plnění:
01. 04. 2012
3.2.
Ukončení plnění celého díla:
nejpozději do 30. 06. 2012
3.3.
Případy, kdy je možno změnit termín ukončení, popř. zahájení plnění, jsou podrobněji popsány ve vzoru Smlouvy o dílo a ve vzoru Všeobecných obchodních podmínek.
4.
Místo plnění veřejné zakázky
4.1.
Místem plnění veřejné zakázky je město Chvaletice, kraj Pardubický.
5.
Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
5.1
Úvod V této části zadávací dokumentace zadavatel specifikuje kvalifikační předpoklady, jejichž splnění musí uchazeč prokázat. Řádné prokázání splnění kvalifikace je podmínkou další účasti v zadávacím řízení.
5.2
Prokázání kvalifikace Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Město Chvaletice
4
Ing. Václav Javůrek, ISVS
5.3
Způsob prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením informací a dokladů stanovených zákonem a požadovaných zadavatelem v této zadávací dokumentaci.
5.4
Další možné způsoby prokázání kvalifikace
5.4.1 Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona. 5.4.2 Prokazování kvalifikace u žádosti o účast podané více dodavateli Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou žádost a následně společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50, odst. 1, písmeno a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písmeno a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50, odst. 1, písmeno b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li žádost více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit k žádosti listinu (obvykle smlouva o sdružení, apod.), z níž vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 5.4.3 Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích Město Chvaletice
5
Ing. Václav Javůrek, ISVS
podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
5.4.4 Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 125 a následující zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud dodavatel využije možnosti uvedené § 127 zákona a prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, nepožaduje zadavatel nad rámec výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předložit jiné dokumenty a doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů.
5.4.5 Prokazování kvalifikace certifikátem v rámci systému certifikovaných dodavatelů Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle § 133 a následujících zákona), který nahrazuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu v něm uvedených údajů. Údaje v certifikátu musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
5.5
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
5.6
Pravost a platnost dokladů Nestanoví-li zákon či tato zadávací dokumentace jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Požaduje-li zadavatel před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, povinen je předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Je-li v textu této zadávací dokumentace uvedeno „úředně ověřená kopie“, uchazeč předloží úředně ověřenou kopii originálu listiny (notářem, obecním úřadem, apod.). Je-li v textu této zadávací dokumentace uvedeno „kopie“, uchazeč předloží čitelnou prostou kopii originálu listiny. Je-li v textu této zadávací dokumentace uvedeno „čestné prohlášení“ nebo „originál potvrzený oprávněnou osobou dodavatele“ nebo „*dokument* podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče“, uchazeč předloží originál listiny či dokumentu, který bude podepsán
Město Chvaletice
6
Ing. Václav Javůrek, ISVS
u právnických osob statutárním zástupcem v souladu s výpisem z obchodního rejstříku, u fyzických osob přímo danou osobou. Zadavatel připouští jako oprávněnou osobu osobu zmocněnou statutárním zástupcem či fyzickou osobou. V takovém případě uchazeč předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce či fyzické osoby. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje.
5.7
Změny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle § 60 zákona, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle § 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
5.8
Posouzení kvalifikace Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu s touto zadávací dokumentací a v souladu se zákonem. Kvalifikaci posoudí hodnotící komise v rámci posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Protokol (zápis) o posouzení kvalifikace bude součástí Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona. V tomto protokolu hodnotící komise mimo jiné uvede identifikační údaje dodavatelů, jejichž kvalifikace byla posuzována, seznam dodavatelů, kteří prokázali splnění kvalifikace, a seznam dodavatelů, kteří splnění kvalifikace neprokázali, spolu s uvedením důvodu.
6.
Podrobné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
6.1
Základní kvalifikační předpoklady
6.1.1 § 53 odst. 1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, písmeno a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, Město Chvaletice
7
Ing. Václav Javůrek, ISVS
písmeno b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, písmeno c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, písmeno d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, písmeno e) který není v likvidaci, písmeno f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, písmeno i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a písmeno j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, písmeno k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a písmeno l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. 6.1.2 Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 2 zákona (doporučeno použít vzorový formulář – viz Přílohy) a dále předložením dokladů dle § 53 odst. 2 písm. b) zákona, tj. potvrzení příslušného finančního úřadu (čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani zadavatel nepožaduje) a dle § 53 odst. 2 písm. c) zákona, tj. potvrzení příslušného orgánu či instituce (příslušné správy sociálního zabezpečení).
6.2
Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
6.2.1 § 54 písmeno a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, Město Chvaletice
8
Ing. Václav Javůrek, ISVS
Výpis z obchodního rejstříku. Není-li uchazeč zapsán v obchodním rejstříku, pak předloží doklad o přidělení identifikačního čísla (IČ). 6.2.2 § 54 písmeno b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Výpis ze živnostenského rejstříku, popř. živnostenský list. Požadované předměty podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 6.2.3 § 54 písmeno d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů – obor: pozemní stavby vodohospodářské stavby („Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, popř. jiné ekvivalentní osvědčení). V případě, že z předložených dokumentů nelze dovodit vztah autorizované osoby k dodavateli (např. autorizovaná osoba není členem statutárního orgánu, autorizovaná osoba není uvedena ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, apod.), je nutno u osvědčení o autorizaci doložit pracovně-právní, popř. smluvní vztah autorizované osoby k dodavateli (čestné prohlášení, kopie mandátní smlouvy, kopie pracovní smlouvy, apod.).
6.3
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:
6.3.1 § 55 odst. 1, písmeno a) zákona pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Je požadováno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám činností související s předmětem podnikání s limitem plnění alespoň 10 mil. Kč. 6.3.2 § 55 odst. 1, písmeno b) zákona poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy. Je požadováno předložení rozvahy za poslední uzavřené účetní období, ze které je patrné, že dodavatel dosáhl kladného hospodářského výsledku. 6.3.3 § 55 odst. 1, písmeno c) zákona údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to nejvýše za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Prohlášení o obratu za poslední 3 účetní období s uvedením jeho výše. Roční obrat za stavební práce v každém předcházejícím účetním období je požadován ve výši min. 25 mil. Kč. Město Chvaletice
9
Ing. Václav Javůrek, ISVS
Zadavatel požaduje předložení originálu prohlášení o obratech potvrzeného oprávněnou osobou dodavatele (doporučeno použít vzorový formulář – viz Přílohy).
6.4
Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:
6.4.1 § 56 odst. 3, písmeno a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Doložení seznamu nejvýznamnějších staveb provedených za posledních 5 let potvrzeného oprávněnou osobou dodavatele. Doložení alespoň jedné referenční stavby obdobného charakteru s objemem stavebních prací min. 10 mil. Kč bez DPH a alespoň dvou referenčních staveb obdobného charakteru každé s objemem stavebních prací min. 8 mil. Kč bez DPH, všechny s připojeným osvědčením vyhotoveným objednatelem o řádném plnění stavebních prací. Stavbami obdobného charakteru se v případě předmětné veřejné zakázky rozumí stavby vodohospodářského charakteru, výstavby či rekonstrukce infrastruktury liniového typu (inženýrské sítě) apod. Pokud dodavatel předloží referenční stavbu, kterou realizoval jako účastník sdružení, musí z referencí vyplývat, že objem stavebních prací té části zakázky, kterou dodavatel realizoval samostatně, dosahuje alespoň minimálního výše požadovaného objemu stavebních prací a tyto stavební práce byly obdobného charakteru jako předmětná veřejná zakázka. Pokud dodavatel předloží referenční stavbu, kterou realizoval ve lhůtě delší než 24 kalendářních měsíců, zadavatel uzná splnění kvalifikace za předpokladu, že se jedná o jednu samostatnou zakázku a objem stavebních prací z jednotlivých kalendářních roků bude sečten nejvíce za období posledních 5 let. Zadavatel požaduje předložení originálů Krycích listů pro doložení referenčních staveb potvrzených oprávněnou osobou dodavatele. Krycí list pro každou referenční stavbu bude doložen úředně ověřenou kopií osvědčení objednatele, které musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně (doporučeno použít vzorový formulář – viz Přílohy). 6.4.2 § 56 odst. 3, písmeno c) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. Dále je požadováno pro pozici hlavního stavbyvedoucího předložení dokladu o dosaženém vzdělání a vlastnoručně podepsaného profesního životopisu; v životopise musí být uvedeny kromě běžných náležitostí délka praxe a realizované stavby včetně uvedení názvu stavby, doby realizace a finanční hodnoty. Pro pozici hlavního stavbyvedoucího je požadováno min. středoškolské vzdělání stavebního směru, autorizace v oboru pozemních, popř. vodohospodářských staveb, praxe 5 let a realizace min. jedné referenční stavby obdobného charakteru s objemem stavebních prací alespoň 8 mil. Kč včetně DPH.
Město Chvaletice
10
Ing. Václav Javůrek, ISVS
6.4.3 § 56 odst. 3, písmeno e) zákona přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky. Je požadován průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek obdobného charakteru dosahující alespoň 10 za poslední 3 roky. Zadavatel požaduje předložení originálu prohlášení o počtu zaměstnanců potvrzeného oprávněnou osobou dodavatele (doporučeno použít vzorový formulář – viz Přílohy). 6.4.4 § 56 odst. 4 zákona Zadavatel požaduje předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti. Je požadován Certifikát systému řízení jakosti dle norem řady ČSN EN ISO 9001.
6.4.5 § 56 odst. 5 zákona Zadavatel požaduje předložení dokladu o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí nebo certifikátu řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění řízení z hlediska ochrany životního prostředí. Je požadován Certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001.
7.
Zadávací dokumentace
7.1.
Tato zadávací dokumentace obsahuje: a)
Zadávací dokumentaci – textovou část v elektronické podobě (Acrobat Reader; na CD nosiči);
b) Kvalifikace – vzorový formulář čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči); c)
Kvalifikace – vzorový formulář prohlášení o obratech v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči);
d) Kvalifikace – vzorový formulář referenční stavby v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči); e)
Kvalifikace – vzorový formulář prohlášení dodavatele o počtu zaměstnanců v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči);
f)
Vzorový formulář Krycího listu nabídky v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči);
g)
Vzor Smlouvy o dílo a Všeobecné obchodní podmínky v elektronické podobě (MS Word; na CD nosiči);
h) Kompletní projektovou dokumentaci díla zpracovanou firmou INPROJEKT, spol. s r.o., Ostende 87, 290 01 Poděbrady, IČ: 45149062, v elektronické podobě; i)
Krycí list rozpočtu a Položkový výkaz výměr se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový výkaz výměr“) v elektronické podobě (MS Excel; na CD nosiči).
8.
Obchodní podmínky
8.1.
Zadavatel stanovil veškeré ostatní obchodní podmínky včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny. Tyto obchodní podmínky
Město Chvaletice
11
Ing. Václav Javůrek, ISVS
jsou jednoznačně stanoveny a vymezeny ve vzoru Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínek, které uchazeč obdržel v rámci zadávací dokumentace.
8.2.
8.3.
Uchazeč v návrhu Smlouvy o dílo doplní chybějící údaje a jím nabídnuté obchodní podmínky, tj.:
identifikační údaje zhotovitele (článek 1. Smlouvy o dílo);
cenu (článek 3. Smlouvy o dílo), v členění dle článku 3. Smlouvy o dílo, resp. článku 14. této zadávací dokumentace;
Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Tuto specifikaci uchazeč předloží formou subdodavatelského schématu, které bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy. Zadavatel požaduje, aby min. 70 % finančního objemu veřejné zakázky nebylo plněno subdodavatelem či subdodavateli. Toto ustanovení je součástí Smlouvy o dílo. Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, předloží čestné prohlášení o tom, že subdodavatele při plnění veřejné zakázky nevyužije.
8.4.
Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činností související s předmětem podnikání s limitem plnění alespoň 10 mil. Kč musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky. Toto ustanovení je součástí Smlouvy o dílo. Splnění tohoto závazku dodavatel prokáže předložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy nebo dokladu o uzavření pojistné smlouvy, a to kdykoli v průběhu plnění veřejné zakázky na vyzvání zadavatele (objednatele).
8.5.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínek, zejména termíny zahájení, dokončení a předání díla, platební podmínky, záruční podmínky, ostatní smluvní pokuty, apod. zadavatel stanovil. Zadavatel trvá na dodržení ujednání dle připojeného vzoru Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínek jako minimálního obsahu návrhu smlouvy. Pokud uchazeč v návrhu Smlouvy o dílo, popř. ve Všeobecných obchodních podmínkách doplní některá jiná ustanovení, nesmí být tato v rozporu s požadovanými zadávacími podmínkami ani nesmí jinak znevýhodňovat zadavatele; uchazeč je povinen tato doplnění barevně či jinak v textu odlišit. Výše popsaným způsobem doplněný a vytištěný návrh Smlouvy o dílo a návrh Všeobecných obchodních podmínek bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh Smlouvy o dílo a návrh Všeobecných obchodních podmínek se stává pro uchazeče závazný v případě výběru nejvhodnější nabídky.
8.7.
Z příloh uvedených v článku 9. Smlouvy o dílo bude v nabídce u návrhu smlouvy přiložena Příloha č. 1., č. 2., a č.3. V případě, že uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení o tom, že subdodavatele při plnění veřejné zakázky dodavatel nevyužije, příloha č. 3 se nepřikládá. Příloha č. 4. (Harmonogram realizace díla) bude přiložena nejpozději ke dni podpisu smlouvy s vybraným uchazečem. Harmonogram realizace díla ve vztahu k termínům realizace bude před podpisem smlouvy odsouhlasen objednatelem.
9.
Technické podmínky
9.1.
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současně dodávky a služby související s
Město Chvaletice
12
Ing. Václav Javůrek, ISVS
těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět veřejné zakázky na stavební práce popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem. 9.2.
Technické podmínky jsou objektivně vymezeny a stanoveny jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.
9.3.
Technické podmínky jsou formulovány s využitím odkazu na české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, popř. na české technické normy, popř. jsou technické podmínky stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci. U těchto odkazů zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které rovnocenným způsobem splňují požadavky vymezené projektovou dokumentací při zachování účelu využití předmětu veřejné zakázky požadovaného v projektové dokumentaci.
9.4.
Pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení výrobků, zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou tyto použity pouze jako zástupný prostředek pro vyjádření požadovaných kvalitativních a technických parametrů. Zadavatel umožňuje v takovém případě použít pro plnění zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které rovnocenným způsobem splňují požadavky vymezené projektovou dokumentací při zachování účelu využití předmětu veřejné zakázky požadovaného v projektové dokumentaci.
9.5.
Zadavatel nesmí odmítnout nabídku z důvodu, že nabízené dodávky nebo služby nejsou v souladu s technickými podmínkami stanovenými způsobem popsaným výše, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky či služby splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným zkušební a kalibrační laboratoří nebo certifikačním a inspekčním orgánem splňujícím platné evropské normy. Zadavatel přijme rovněž zkušební protokoly vydané orgány jiných členských států Evropské unie.
10.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění
10.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 10.2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku podle předchozího odstavce. Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku podle předchozího odstavce, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. 10.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 10.4. Osobou pověřenou zadavatelem pro zodpovězení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci je Ing. Václav Javůrek, pan Milan Rudolf. 10.5. V případě zájmu uchazečů se prohlídka místa plnění uskuteční dne 18. 01. 2012 v 10.00 hodin v místě plnění veřejné zakázky. Účast je nutno zástupci zadavatele předem potvrdit telefonicky nebo emailem v předstihu alespoň 2 pracovních dnů. Zadavatel nenese odpovědnost za rizika spojená s prohlídkou místa plnění. Této prohlídky se zástupci uchazeče účastní na svou vlastní odpovědnost a na své riziko. Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté na místě plnění pouze informativní charakter. Závazné odpovědi získá dodavatel na dotazy podané písemně v rámci žádosti o dodatečné informace způsobem a ve lhůtách popsaných výše. Město Chvaletice
13
Ing. Václav Javůrek, ISVS
11.
Poskytnutí zadávací dokumentace
11.1. Zadávací dokumentaci poskytne zadavatel zájemcům prostřednictvím zástupce zadavatele – Ing. Václav Javůrek, Na Labišti 525, 530 09 Pardubice, e-mail:
[email protected], tel.: 737 410 130, a to na základě písemné žádosti. V této žádosti zájemce uvede identifikační údaje, kontaktní osobu, e-mail a telefon. Žádost může být doručena elektronickou poštou (e-mailem) nebo poštou. 11.2. Zástupce zadavatele odešle dodavateli zadávací dokumentaci v elektronické podobě bezodkladně, nejpozději do 6 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. 11.3. Zadávací dokumentace bude poskytnuta bezplatně. Poskytnutá zadávací dokumentace se zadavateli nevrací.
12.
Varianty
12.1. Varianty nabídky ve smyslu § 70 zákona zadavatel nepřipustil.
13.
Způsob zpracování nabídkové ceny
13.1. Nabídková cena bude stanovena jako pevná a nejvýše přípustná smluvní cena obsahující veškeré náklady zhotovitele na bezvadné a úplné dokončení díla v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Veškeré související náklady (VRN, kompletační činnost, náklady na zařízení staveniště, pojistné, apod.) budou rozpočítány a zahrnuty do ceny jednotlivých položek oceněného položkového výkazu výměr. 13.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně (Kč). 13.3. Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez DPH, částky DPH ve výši 20 %, cena celkem včetně DPH. 13.4. Jednotkové ceny oceněného položkového výkazu výměr dle nabídky a celkovou nabídkovou cenu lze v průběhu provádění díla měnit pouze z důvodů uvedených v přiloženém vzoru Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínkách. 13.5. Uchazeč předloží nabídkovou cenu v podobě Krycího listu rozpočtu a oceněného položkového výkazu výměr, které jsou součástí této zadávací dokumentace. 13.6. Krycí list rozpočtu a oceněný položkový výkaz výměr uchazeč předloží v tištěné podobě. Krycí list rozpočtu bude datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Oceněný položkový výkaz výměr nemusí být podepsán. 13.7. V případě nesouladu mezi projektovou dokumentací a položkovým výkazem výměr je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový výkaz výměr. Uchazeč je v takovém případě oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle článku 10. této zadávací dokumentace. 13.8. Uchazeč je při zpracování ocenění položkového výkazu výměr povinen dodržet strukturu členění položkového výkazu výměr, číslování a značení jednotlivých položek. Uchazeč je povinen ocenit všechny položky uvedené v položkovém výkazu výměr. 13.9. Pokud uchazeč při kontrole a zpracování položkového výkazu výměr zjistí případné chybějící nebo chybné položky v položkovém výkazu výměr, je v takovém případě oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle článku 10. této zadávací dokumentace.
Město Chvaletice
14
Ing. Václav Javůrek, ISVS
14.
Podmínky a požadavky na podání a zpracování nabídky
14.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 14.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 14.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 14.4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. 14.5. Nabídky se podávají písemně. 14.6. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 14.7. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 14.8. Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení. 14.9. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh tak, aby bez násilného porušení nebylo možno žádný list volně vyjmout. 14.10. Jednotlivé části nabídky budou logicky seřazeny v souladu s obsahem nabídky dle článku 17. této zadávací dokumentace. Dokumenty, které nejsou výslovně vyžadovány, a uchazeč je přesto chce do nabídky zahrnout, budou zařazeny na konci nabídky. 14.11. Nabídky musí být v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „ZTV pro 22 rodinných domů – I. ETAPA, LOKALITA NA ZADNÍCH HORÁCH, CHVALETICE“. Obálka musí být v místech slepení opatřena razítkem a podpisem (parafou) uchazeče. 14.12. Nabídky doručené zadavateli po lhůtě pro podání nabídek budou ze zadávacího řízení vyřazeny. Pro tento případ musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.
15.
Lhůta podání nabídky
15.1. Lhůta pro podání nabídky končí dnem 27. 01. 2012 do 10.00 hodin. Nabídky doručené po vypršení této lhůty budou zadavatelem vyřazeny.
16.
Způsob a místo podání nabídky
16.1. Nabídky je možné doručit poštou na adresu zadavatele: Město Chvaletice (podatelna MěÚ) U Stadionu 237 533 12 Chvaletice nebo předat osobně tamtéž.
Město Chvaletice
15
Ing. Václav Javůrek, ISVS
17.
Obsah nabídky
17.1. Obsahem nabídky budou minimálně následující dokumenty: a)
Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
b) doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (dle článků 5. a 6. této zadávací dokumentace); c)
návrh Smlouvy o dílo a návrh Všeobecných obchodních podmínek, oba podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, včetně požadovaných příloh dle článku 8. 7. této zadávací dokumentace;
d) Krycí list rozpočtu a oceněný položkový výkaz výměr dle článku 13. této zadávací dokumentace (Krycí list rozpočtu podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče).
18.
Otevírání nabídek
18.1. Otevírání nabídek se uskuteční na adrese Městský úřad Chvaletice, U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice, dne 30. 01. 2012 v 10.00 hodin. 18.2. Otevírání obálek budou přítomni zástupci zadavatele, členové komise a za každého uchazeče je oprávněn být přítomen jeden zástupce. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. 18.3. Před vlastním otevíráním bude provedena kontrola, zda doručené obálky s nabídkami jsou řádně označené a neporušené. Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla, tj. v pořadí dle doručení. Při otevírání nabídek bude provedena kontrola, zda každá jednotlivá nabídka: a)
je zpracována v požadovaném jazyku,
b) obsahuje návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, c)
obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách.
18.4. Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky podle předchozího odstavce sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle tohoto článku zadávací dokumentace. Komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informaci o nabídkové ceně. 18.5. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 18.6. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise údaje sdělované přítomným uchazečům podle § 71 odst. 9 zákona. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek.
19.
Posouzení nabídek
19.1. Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda nabídka není v rozporu s platnými právními předpisy. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, budou vyřazeny. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. 19.2. Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti nabídky, které má uchazeč vysvětlit. Město Chvaletice
16
Ing. Václav Javůrek, ISVS
Hodnotící komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení nabídky, nestanoví-li hodnotící komise lhůtu delší. 19.3. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasností nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky. Hodnotící komise doručí uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním. 19.4. Uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.
20.
Způsob hodnocení nabídek
20.1. Pro výběr nejvhodnější nabídky zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu. 20.2. Při hodnocení kritéria – výše nabídkové ceny hodnotící komise seřadí nabídky od nejvýhodnější po nejméně výhodnou. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny rozhoduje pro plátce daně z přidané hodnoty cena bez daně z přidané hodnoty, pro neplátce cena s daní z přidané hodnoty. 20.3. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka uchazeče, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. Na druhém místě se umístí nabídka s druhým nejvyšším počtem bodů atd. 20.4. O posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek a údaj o složení hodnotící komise. Neprováděla-li hodnotící komise hodnocení nabídek podle § 79 odst. 6 zákona, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje údaje související s hodnocením nabídky. 20.5. Zadavatel je povinen umožnit do uzavření smlouvy všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na jejich žádost do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z ní výpisy, kopie nebo její opisy.
21.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, zadávací lhůta a ostatní ustanovení
21.1. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům ve smyslu § 81 zákona. 21.2. Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, bude ve stejné lhůtě vyzván dle § 82 zákona k poskytnutí řádné součinnost potřebné k uzavření smlouvy. 21.3. Zadavatel je ve smyslu § 152 zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých dodavatelem, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; tím není dotčena ochrana údajů podle jiných právních předpisů. 21.4. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Podané nabídky se uchazečům nevracejí. 21.5. Zadávací lhůta končí dnem 30. 03. 2012.
Město Chvaletice
17
Ing. Václav Javůrek, ISVS
22.
Přílohy
vzorový formulář čestného prohlášení (v elektronické podobě ve formátu .doc),
vzorový formulář prohlášení o obratech (v elektronické podobě ve formátu .doc),
vzorový formulář referenční stavby (v elektronické podobě ve formátu .doc),
vzorový formulář prohlášení o počtu zaměstnanců (v elektronické podobě ve formátu .doc),
vzorový formulář – Krycí list nabídky (v elektronické podobě ve formátu .doc),
vzor Smlouvy o dílo a vzor Všeobecných obchodních podmínek (v elektronické podobě ve formátu .doc),
projektová dokumentace (v elektronické podobě ve formátu PDF)
Krycí list rozpočtu a položkový výkaz výměr (v elektronické podobě ve formátu .xls),
CD nosič
V Pardubicích, dne 06. 01. 2012
……………………………………………………
mandatář Ing. Václav Javůrek
Město Chvaletice
18