ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanvragen van, opdrachten door, overeenkomsten met of aanbiedingen aan NV Ballast Nedam International Product Management, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2960 Brecht, Bethaniënlei 17 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0471.362.095 , hierna "BNIPM" genoemd , waarbij BNIPM optreedt als koper van goederen en/of diensten, alsmede in het geval van onderaanneming. Naar deze overeenkomsten in de ruimste zin wordt verwezen met de term “Overeenkomst”. 2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de wederpartij van BNIPM bij de Overeenkomst. 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. 4. De communicatie betreffende uitvoering van deze voorwaarden geschiedt in de Nederlandse taal. 5. BNIPM en de Opdrachtnemer bepalen de verbintenissen in hoofde van de partijen nader en specifiek in de bijzondere voorwaarden van de Overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn algemeen en aanvullend van toepassing op de verhouding tussen de partijen die ontstaat uit de Overeenkomst. 6. De algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer zijn niet van toepassing. De toepassing van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Huidige algemene voorwaarden hebben aldus volledig voorrang op de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer. Indien de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer een gelijkaardige uitsluiting bevat, wordt de uitsluiting van de Opdrachtnemer uitgesloten ten gunste van de toepasselijkheid van huidige voorwaarden. Artikel 2. Wijze, plaats en tijdstip van levering 1. De te leveren zaken moeten behoorlijk zijn verpakt. Indien het lossen van de zaken behoort tot de verplichtingen van opdrachtnemer dient overeenkomstig de aanwijzingen van BNIPM te worden gelost en opgeslagen. Breuk en/of beschadiging, ontstaan bij het laden, transport, bij het lossen dan wel opslaan, zijn voor rekening van Opdrachtnemer, ook wanneer de breuk en/of beschadiging later wordt geconstateerd, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van BNIPM. 2. Lossen dan wel opslaan buiten de geldende werktijden kan alleen plaatsvinden na voorafgaande toestemming van BNIPM. In dat geval zal controle achteraf plaatsvinden. 3. De levering heeft pas correct plaatsgevonden na goedkeuring door BNIPM. 4. Goedkeuring en aanvaarding bij levering gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien de zaken verpakt en/of gebundeld worden afgeleverd, hebben

blad 1 van 15

5.

goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de verpakking. Door BNIPM afgekeurde zaken worden na kennisgeving onverwijld van het werkterrein verwijderd door de Opdrachtnemer. Blijft de Opdrachtnemer in gebreke de afgekeurde zaken te verwijderen dan is BNIPM gerechtigd deze afgekeurde zaken op kosten en voor risico van de Opdrachtnemer te retourneren.

Artikel 3. Inspectie en keuring 1. BNIPM en/of haar opdrachtgever hebben het recht de (de productie van de) te leveren/geleverde zaken te inspecteren of te (doen) keuren. 2. Opdrachtnemer faciliteert de keuring/inspectie van de te leveren/geleverde zaken. Partijen dragen ieder de eigen kosten van de keuring/inspectie. De prijs van beproevingen, proefopstellingen en monsters zijn echter in de prijs inbegrepen. 3. In geval van afkeuring zal de Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken onverwijld herstellen of vervangen. Reeds op het werkterrein van BNIPM afgekeurde zaken worden door of voor rekening van opdrachtnemer verwijderd. 4. BNIPM heeft de bevoegdheid om op kosten van ongelijk een herkeuring te verlangen van door Opdrachtnemer goedgekeurde zaken. Partijen zullen daartoe in voorkomend geval een instantie of functionaris aanwijzen. De resultaten van de herkeuring zijn bindend voor beide partijen. 5. Inspectie of goedkeuring houdt levering noch afname noch aanvaarding in en ontslaat Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. Artikel 4. Middelen 1. BNIPM kan bij de uitvoering voorwerpen, gebruiksmateriaal, handleidingen… e.d. ter beschikking stellen aan de Opdrachtnemer, hierna genaamd “Middelen”. Opdrachtnemer is verplicht alle ter beschikking gestelde middelen te merken als kenbaar eigendom van BNIPM en deze in goede staat te houden zolang die onder zijn hoede zijn. 2. Behoudens uitdrukkelijk bepaald in de Overeenkomst, blijven deze Middelen eigendom van BNIPM. De Opdrachtnemer stelt iedere derde in kennis van de eigendomsrechten van BNIPM die mogelijk aanspraak zou maken op deze Middelen, bijvoorbeeld, zonder beperkend te zijn, een beslagleggende schuldeiser van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal al het nodige ondernemen om aanspraken van derden op deze Middelen te weerleggen. 3. De Opdrachtnemer onderhoudt de Middelen in goede staat zolang die onder zijn hoede zijn en herstelt ze indien vereist, op eigen kosten en eigen risico. 4. De Middelen worden bij de laatste levering op eerste verzoek van BNIPM geretourneerd dan wel ter beschikking gesteld. 5. Middelen die door opdrachtnemer bij de uitvoering worden gebruikt, worden op eerste verzoek aan BNIPM ter goedkeuring voorgelegd.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV 6.

7.

Verandering aan, of afwijking van de Middelen, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BNIPM. Opdrachtnemer zal de Middelen niet (doen) aanwenden voor enig ander doel dan de levering aan BNIPM, dan wel het verrichten van werkzaamheden voor BNIPM, tenzij BNIPM hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 5. Toevertrouwen van de opdracht aan een derde 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNIPM zal Opdrachtnemer de uitvoering van (enig deel van) de overeenkomst niet aan een derde overdragen of uitbesteden. BNIPM kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden verbinden. 2. Ongeacht de gehele of gedeeltelijke uitbesteding, blijft de Opdrachtnemer integraal en uitsluitend als enige aansprakelijk voor de uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van BNIPM. De verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst in hoofde van de Opdrachtnemer ten aanzien van de derden die hij contracteert, doen hieraan geen enkele afbreuk. 3. De Opdrachtnemer betaalt terstond alle derden die met betrekking tot zijn opdracht een vordering op de Opdrachtnemer of zijn onderaannemer(s) hebben, uit de door BNIPM te verrichten betalingen. Op eerste verzoek van BNIPM zal de Opdrachtnemer haar schriftelijk en omstandig inlichten over deze vorderingen. BNIPM mag haar betalingen aan de Opdrachtnemer opschorten zolang de Opdrachtnemer haar geen voldoende gemotiveerde reden verschaft waarom ze deze derden niet of niet volledig en tijdig betaalt. Indien de Opdrachtnemer niet ingaat op dit verzoek, kan BNIPM na voorafgaande schriftelijke waarschuwing deze vorderingen van de vermelde derden rechtstreeks namens de Opdrachtnemer voldoen en deze betalingen met de Opdrachtnemer verrekenen na schriftelijke kennisgeving hiervan. Artikel 6. Eigendomsovergang 1. Het eigendomsrecht en risico gaan op BNIPM dan wel diens opdrachtgever over direct nadat de zaken zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden zijn verricht en door BNIPM zijn goedgekeurd. 2. Het eigendomsrecht van de zaken gaat reeds vóór de levering over zodra Opdrachtnemer deze in bewerking heeft genomen, van een derde heeft verkregen of heeft vervaardigd. Opdrachtnemer is gehouden deze zaken als een goed huisvader te bewaren en te beheren, op zijn kosten en risico, van een onderscheidend merkteken te voorzien en gescheiden ten behoeve van BNIPM op te slaan en voldoende te verzekeren. Hij stelt iedere derde in kennis van de eigendomsrechten van BNIPM die mogelijk aanspraak zou maken op deze zaken, bijvoorbeeld, zonder beperkend te zijn, een beslagleggende schuldeiser van de Opdrachtnemer. 3. Alle tot de overeenkomst behorende Middelen, die BNIPM aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt of die in het kader van de Overeenkomst door

blad 2 van 15

4.

Opdrachtnemer dan wel door derden zijn vervaardigd, blijven of worden eigendom van BNIPM. Opdrachtnemer zal de hiervoor bedoelde middelen uiterlijk bij de levering van de zaken respectievelijk oplevering van de verrichte werkzaamheden aan BNIPM overhandigen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom 1. Opdrachtnemer vervreemdt alle intellectuele rechten met inbegrip van auteursrechten, tekeningen en modellen, merken, handelsnamen, uithangborden, domeinnamen, software, octrooien en databases - op eender welk werk gecreëerd en/of geleverd en/of ter beschikking gesteld in uitvoering van de Overeenkomst ten voordele van BNIPM. Deze vervreemding geldt in de ruimste zin van het woord, zonder enige tijdsbeperking, wereldwijd en zonder enige beperking wat betreft drager. Deze vervreemding geldt eveneens voor exploitatievormen die nog niet gekend zijn op het ogenblik van ondertekening van de Overeenkomst. Voor deze vervreemding is geen enkele vergoeding verschuldigd. Na beëindiging van de Overeenkomst keren de intellectuele rechten niet terug naar de Opdrachtnemer. 2. Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM tegen alle vorderingen die derden tegen BNIPM zouden instellen wegens het gebruik, in welke zin dan ook, door of namens BNIPM van werken die al dan niet deels door of namens Opdrachtnemer aan BNIPM en/of haar aangestelden werden aangeleverd. 3. Opdrachtnemer verklaart de volledige beschikking te hebben over de door haar overgedragen rechten en door de overdracht daarvan geen rechten van derden te schenden. Voorts verklaart Opdrachtnemer dat de door haar aangeleverde werken niets bevatten dat een inbreuk maakt op rechten van derden of op enige andere wijze jegens derden onrechtmatig is. BNIPM zal Opdrachtnemer bovendien op diens eerste verzoek bijstaan bij de verdediging tegen vorderingen of aanspraken van derden en terzake alle nodige en nuttige informatie verstrekken. Artikel 8. Wetten en voorschriften 1. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle voorschriften, voorwaarden en bepalingen die betrekking hebben op de levering of de opdracht, daaronder begrepen de toepasselijke wetgeving, besluiten en verordeningen in de ruimste zin. 2. De Opdrachtnemer verplicht zich alle hiervoor genoemde regelgeving, alsmede alle toepasselijke sociaalrechterlijke verplichtingen, na te leven en in acht te nemen. Hij zal deze doen naleven door de derden, inclusief onderaannemers, waarop hij beroep doet. 3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die in werking treden nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is, komen voor rekening van BNIPM indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen niet had kunnen voorzien.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV Artikel 9. Garanties 1. Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden, daaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken en materialen: a. beantwoorden aan hetgeen in de overeenkomst is overeengekomen; b. geen gebreken kennen, inzonderheid niet in ontwerp, constructie of uitvoering (montage), en aldus geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en ook geschikt blijven voor de beoogde levensduur voor dit doel; c. voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen; d. conform alle van toepassing zijnde normbladen, standaardbepalingen en voorschriften zijn, waaronder van plaatselijke, regionale landelijke en Europese instanties en nutsbedrijven; e. van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de regels van de kunst en de hedendaagse technieken en aan het goede vakmanschap. 2. Deze garantie wordt uitgebreid met die delen van de gebruikelijke garanties van de Opdrachtnemer en de derden waarop hij een beroep doet, zoals leveranciers en fabrikanten, inclusief van de fabrieksgarantie, die meer uitgebreid zijn. 3. Opdrachtnemer zal alle gebreken die de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden bij levering, oplevering of binnen de garantietermijn vertonen, terstond voor zijn rekening herstellen of vervangen. 4. BNIPM heeft het recht om gedurende een periode van veertien dagen na levering de levering te weigeren op basis van zichtbare gebreken die niet limitatief werden opgesomd bij de levering. 5. Een zichtbaar gebrek kan worden beschouwd als een verborgen gebrek, indien het wegens de aard van de levering, de verpakking van de levering of de specifieke omstandigheden van de werf, niet mogelijk is de levering te controleren binnen de veertien dagen na levering 6. Indien Opdrachtnemer naar het oordeel van BNIPM het gebrek te laat en/of niet behoorlijk herstelt, of herstel van het gebrek in alle redelijkheid geen uitstel kan lijden, is BNIPM gerechtigd om al hetgeen nodig is uit te voeren of te laten uitvoeren door een derde op kosten en risico van de Opdrachtnemer. 7. BNIPM kan beroep doen op de fabrieksgarantie. Garanties verstrekt door namens Opdrachtnemer ingeschakelde derden met betrekking tot het werk, worden geacht door Opdrachtnemer te zijn verstrekt aan BNIPM. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van BNIPM zorg te dragen voor de nakoming van de uit genoemde garanties voortvloeiende rechten en aanspraken, als ware het zijn eigen verplichtingen. Opdrachtnemer verplicht zich uiterlijk ten tijde van de oplevering van diens werkzaamheden om alle van de door hem ingeschakelde onderaannemers ontvangen garanties aan BNIPM te overleggen. In de betreffende garantieteksten dient te zijn opgenomen dat deze gelden ten gunste van BNIPM en – zo toepasselijk de (rechtsopvolger) van – de opdrachtgever van BNIPM. Artikel 10. Aansprakelijkheid en schade

blad 3 van 15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

De Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM volledig voor alle schade en kosten voortspruitend uit de niet-levering of niet-uitvoering, dan wel laattijdige levering of uitvoering, dan wel foutieve levering of uitvoering, dan wel enige andere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst en de huidige algemene voorwaarden. De Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM voor het niet-naleven van zijn verbintenissen en wettelijke verplichtingen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door BNIPM en/of door derden, daaronder begrepen de opdrachtgever van BNIPM, werknemers van BNIPM en door BNIPM ingeschakelde derden, wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden. BNIPM is niet aansprakelijk voor schade of verlies van materialen, materieel en hulpmiddelen van Opdrachtnemer zelf, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden dan wel voor door hen gehuurde en/of geleende materialen, materieel en hulpmiddelen. Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele uitvoering en de gevolgen daarvan. BNIPM is gerechtigd, maar is daartoe niet verplicht, alle door opdrachtnemer veroorzaakte schade direct (tenzij Opdrachtnemer voorafgaand wil inspecteren) en voor rekening en risico van opdrachtnemer te vergoeden en/of te herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen direct door opdrachtnemer aan BNIPM worden vergoed. De Opdrachtnemer blijft (onverminderd het gestelde in de overeengekomen garanties die een ruimere garantie bieden) 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken en de ongeschiktheid. BNIPM moet haar aanspraken op basis van deze garantie voor wat betreft de levering van goederen binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek of de ongeschiktheid kenbaar maken

Artikel 11. Verzekering 1. Opdrachtnemer dient zijn aansprakelijkheid, mede ten behoeve van BNIPM, te verzekeren, zonder dat in de polisvoorwaarden of anderszins daarin een verwijzing, exceptie of afwenteling voorkomt met betrekking tot andere verzekeringen van BNIPM of andere partijen. 2. Opdrachtnemer dient steeds zijn premie(s) tijdig te voldoen. 3. Opdrachtnemer is verplicht desgevraagd een kopie van de betreffende polis en/of de betalingsbewijzen aan BNIPM te overhandigen. Artikel 12. Geheimhouding 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding over de aard en de inhoud van alle mondelinge en schriftelijke aanvragen van, opdrachten door, overeenkomsten met of aanbiedingen aan BNIPM en overige bedrijfsinformatie. 2. Opdrachtnemer zal niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV toestemming van BNIPM. Inzonderheid zal de Opdrachtnemer geen enkele prijs aan de opdrachtgever of koper(s) van BNIPM bekend maken. Artikel 13. Niet-concurrentie 1. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan prijsopgaven te doen en/of aanbiedingen aan opdrachtgever van BNIPM die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het betreffende project van BNIPM. 2. Opdrachtnemer dient zich te onthouden van rechtstreeks contact met opdrachtgever van BNIPM aangaande de uitvoering van deze overeenkomst en/of het project van BNIPM, behoudens indien BNIPM daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 3. De Opdrachtnemer voert de levering of werken uit voor BNIPM en zal geen contact zoeken of onderhouden met de Opdrachtgever van BNIPM, behoudens indien BNIPM daarvoor voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van Overeenkomst. De Opdrachtnemer verbindt er zich toe geen enkele levering rechtstreeks in opdracht van de Opdrachtgever of koper(s) van BNIPM te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan en akkoord van BNIPM. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan prijsopgaven en aanbiedingen te doen aan de Opdrachtgever van BNIPM die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst of het betreffende project van BNIPM. Artikel 14. Zekerheid, opschorting, verrekening en cessieverbod 1. BNIPM heeft het recht om voor rekening van Opdrachtnemer een zekerheidsstelling te vragen om de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer zeker te stellen. 2. BNIPM heeft het recht betalingen op te schorten indien Opdrachtnemer één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden niet nakomt of dreigt niet na te komen. 3. Door volledige of gedeeltelijke betaling van de zaken en/of (onderdelen van) de werkzaamheden doet BNIPM geen afstand van haar rechten voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden en ontslaat opdrachtnemer niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid. BNIPM heeft het recht factuurbedragen te verminderen met bedragen die opdrachtnemer aan BNIPM verschuldigd is. Dergelijke betaling ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid. 4. Het is Opdrachtnemer verboden de vorderingen op BNIPM op enige wijze te bezwaren of aan derden te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. Artikel 15. Opzegging 1. BNIPM kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds opzeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, of op het

blad 4 van 15

daarin genoemde tijdstip, staakt Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst. BNIPM en Opdrachtnemer zullen overleg plegen over de gevolgen van de opzegging. De eventueel verschuldigde opzegvergoeding zal nooit meer bedragen dan de aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten. Artikel 16. Vervanging, ontbinding 1. Bij vertraging in de uitvoering van de leveringen of werken van de Opdrachtnemer of indien deze vertraging dreigt, kan BNIPM de verdere uitvoering daarvan zelf verrichten of door een derde doen verrichten na voorafgaande aanmaning door BNIPM zonder gunstig gevolg binnen de bij aanmaning gestelde termijn. 2. Onverminderd het recht op schadevergoeding en/of het recht om de verplichtingen van BNIPM uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, is BNIPM gerechtigd om de overeenkomst ter keuze geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst is vereist indien: a) de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, of indien reeds voor het verstrijken van die termijn duidelijk is, dat deze termijn zal worden overschreden; b) de Opdrachtnemer een of meer van zijn andere verbintenissen niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt – in voorkomend geval zal de ontbinding van rechtswege plaatsvinden 8 dagen na het verstrijken van de bij aanmaning door BNIPM gestelde termijn om de wanprestatie te verhelpen, indien de Opdrachtnemer de wanprestatie niet heeft verholpen; c) de Opdrachtnemer zich bevindt in staat van faillissement, gerechtelijk akkoord, gerechtelijke reorganisatie, overdracht onder gerechtelijk gezag, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of gerechtsmandataris, of collectieve schuldenregeling d) de Opdrachtnemer de bedrijfsuitoefening staakt (stillegging of beëindiging); e) derden beslagleggen op de activa van Opdrachtnemer; f) één of meerdere natuurlijke personen (die het bedrijf van opdrachtnemer voeren) onder curatele worden gesteld en/of de beschikkingsbevoegdheid dan wel de handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) het vermogen verliezen. 3. BNIPM zal in de hiervoor in lid 1 en lid 2 bedoelde gevallen gerechtigd zijn door Opdrachtnemer gebruikte middelen, zoals steigers, hijsinrichtingen, transportwerktuigen e.d. voor voltooiing van het door Opdrachtnemer aangenomen werk te (doen) gebruiken, zonder verplichting om dit gebruik en de immobilisatie bij de Opdrachtnemer op enigerlei wijze te vergoeden. 4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, lid 2 of lid 3 zijn alle vorderingen van BNIPM op

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV

5.

Opdrachtnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bij een ontbinding als bedoeld in dit artikel behoudt BNIPM integraal alle rechten uit de Overeenkomst en uit deze voorwaarden ten aanzien van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal bovendien een conventionele forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan BNIPM voor de beëindiging van de Overeenkomst t.b.v. 15% van de totale leveringssom of (onder)aannemingsprijs, onverminderd het recht van BNIPM om de gehele werkelijke schade vergoed te zien door de Opdrachtnemer.

Artikel 17. Geschillenregeling, toepasselijk recht 1. Op de verhouding tussen de Opdrachtnemer en BNIPM is het Belgische recht van toepassing. 2. Alle geschillen tussen partijen in verband met de Overeenkomst, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.

worden om termijnverlengingen of meerprijzen te bekomen. 3.

De Opdrachtnemer verklaart dat hij volledig ingelicht is over alle bijzonderheden van de bouwplaats en de uit te voeren werken, inclusief de staat van de bodem. Er werd bij de prijsbepaling rekening gehouden met alle mogelijke onvoorziene omstandigheden en/of weerverletdagen. Deze zullen geen aanleiding geven tot enige meerprijs. De Opdrachtnemer dient tijdig en op eigen initiatief de hem ontbrekende instructies of documenten schriftelijk aan te vragen bij BNIPM.

Artikel 21. Terbeschikkingstelling werf 1.

Indien BNIPM niet bij machte is op de overeengekomen datum de werf ter beschikking te stellen van de Opdrachtnemer, werkt BNIPM een aangepast tijdsschema uit, dat de einddatum van de aanneming respecteert. De Opdrachtnemer mag op grond hiervan geen vergoeding eisen.

Artikel 18. Toepasselijkheid 1.

Indien BNIPM werken toevertrouwd aan de Opdrachtnemer in onderaanneming gelden tevens de volgende artikelen als aanvulling op de hoger vermelde algemene voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst. Naar de Overeenkomst, huidige algemene voorwaarden, de plannen, de bestekken en alle andere documenten, plannen en tekeningen die de opdracht van de Opdrachtnemer bepalen en de rechten en de plichten van de partijen vastleggen, wordt verwezen met de term “de Contractuele Documenten”.

Artikel 22. Uitvoering van de onderaanneming 1.

De werken worden goed en deugdelijk uitgevoerd overeenkomstig de Contractuele Documenten, de regels van goed vakmanschap en de regels van de kunst en de hedendaagse techniek, evenals overeenkomst alle Europese, nationale, regionale en lokale geldende technische normen, met smaak en zorg voor het goed uitzicht en de kwaliteit. De Opdrachtnemer, die als een bekwame, ervaren en zelfstandige uitvoerder wordt beschouwd, wordt verondersteld deze "regels van goed vakmanschap" strikt na te leven. De onderaanneming wordt uitgevoerd overeenkomstig de mondelinge of schriftelijke richtlijnen die hem gegeven worden door BNIPM, of door de architecten, studiebureaus, controlebureau, energie-verslaggever, veiligheidscoördinator of de Opdrachtgever van BNIPM mits instemming van BNIPM.

2.

Indien er op de plannen en in het bestek bepaalde uitvoeringsdetails niet vermeld zijn, wordt de Opdrachtnemer verondersteld ze te kennen, aangezien zij deel uitmaken van de regels van goed vakmanschap die eigen zijn aan zijn beroep.

3.

Door de werken te starten, aanvaardt de Opdrachtnemer dat alle omstandigheden om kwalitatief perfect werk te leveren vervuld zijn, en wordt de werf aanvaard met alle karakteristieken en gebreken. Hij aanvaardt in het bijzonder de ondergrond en de vochtigheidsgraad.

4.

De Opdrachtnemer volgt alle veiligheids- en andere voorschriften op, inclusief de voorschriften van sociaalrechtelijke, fiscale, boekhoudkundige, milieurechtelijke en stedenbouwkundige aard, en de aanwijzingen van de sociale inspectiediensten.

5.

De Opdrachtnemer is tijdens de uitvoering van de werken aanwezig op het werk door een gemachtigd vertegenwoordiger. Deze gemachtigde neemt deel aan de werfvergadering.

Artikel 19. Eenheidsprijzen 1.

Indien de werken door de Opdrachtnemer worden uitgevoerd aan vaste eenheidsprijzen, zal deze zich ervan vergewissen dat de maten en de gegevens die hij met betrekking tot de werken heeft ontvangen, juist zijn, en dat de bestaande werken waaraan zijn werken zich aansluiten of waarop zij worden aangebracht, uitgevoerd worden in overeenstemming met de overgemaakte tekeningen en gegevens.

Artikel 20. Informatie en melding 1.

2.

De Opdrachtnemer heeft een formele informatie- en meldingsplicht in geval van lacune, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid in de Contractuele Documenten van de onderaanneming. De Opdrachtnemer waarschuwt BNIPM onmiddellijk voor fouten en gebreken in de Contractuele Documenten, in de uitvoering van de werken, en in de instructies, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer dient BNIPM onmiddellijk te verwittigen van iedere afwijking tussen enerzijds hetgeen weergegeven in de Contractuele Documenten, inzonderheid weergegeven in de tekeningen, en anderzijds de werkelijkheid. Eens het werk is aangevangen, kan dit niet meer ingeroepen

blad 5 van 15

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV 6.

7.

8.

9.

De Opdrachtnemer neemt afdoende beschermende maatregelen om de beschadiging en vervuiling van de werkplaats en de eigendommen van BNIPM en van derden te voorkomen, inclusief buren en de openbare weg. De Opdrachtnemer houdt tijdens de uitvoering van de werken rekening met de uitvoering van werken door derden. BNIPM is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden of voor andere invloeden van derden. De Opdrachtnemer verbindt zich tot een volledige en perfecte samenwerking met de andere neven- en of onderaannemers op de werf. De Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om zijn werk zodanig uit te voeren dat hij nooit de oorzaak kan zijn van het niet respecteren door andere aanwezige ondernemingen op de werf van hun eigen contractuele verplichtingen en op een zodanige wijze dat hij nooit bijkomende kosten of moeilijkheden veroorzaakt voor deze andere ondernemingen. BNIPM heeft de bevoegdheid de werknemers van de Opdrachtnemer de toegang tot het werk te ontzeggen, respectievelijk deze te laten verwijderen, indien zij in de uitvoering van de opgedragen verplichtingen te kort zijn geschoten. De hieraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer vervangt onmiddellijk de werknemers van wie BNIPM hem schriftelijk mededeelt dat zij de goede uitvoering en/of vooruitgang van de werken in het gedrang brengen door hun onbevoegdheid, hun onkunde, hun slechte wil of hun wangedrag.

bijzondere voorwaarden. De verrekening van deze vergoeding geschiedt bij de eindafrekening of door inhouding op de facturen van de Opdrachtnemer. 13. Indien de Opdrachtnemer in de bijzondere voorwaarden gevraagd wordt door BNIPM om vóór aanvang der werken op zijn kosten de plaatsbeschrijvingen der gebuureigendommen op te stellen, zal hij deze laten opstellen door een beëdigd landmeter of schatter. De Opdrachtnemer zal alsdan voorafgaand aan de aanvang van de werken het proces-verbaal in tweevoud aan BNIPM zenden. Hij zal er over waken dat het tegensprekelijk wordt opgesteld met de betrokken eigenaars en/of belanghebbenden. 14. Het plaatsen van reclameborden of enige andere vorm van werfpubliciteit is verboden. In sommige gevallen zal een specifiek paneel voorzien worden voor alle Opdrachtnemers. De Opdrachtnemer moet altijd toelating vragen aan de publiciteitsdienst van BNIPM, die de afmetingen, plaatsing en kosten zal bepalen voor de Opdrachtnemer.

Artikel 23. Meerwerken, Minderwerken, Wijzigingen 1.

BNIPM is gerechtigd om na contractsluiting te beslissen om het aan de Opdrachtnemer toevertrouwde werk te wijzigen, zelf uit te voeren, aan derden toe te vertrouwen of in zijn geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de Opdrachtnemer gerechtigd is op enige schadevergoeding, indien dit geschiedt op uitdrukkelijk bevel van de Opdrachtgever van BNIPM of indien dit noodzakelijk is om aan de instructies van de Opdrachtgever te voldoen. De vergoeding voor het wel uitgevoerde werk zal berekend worden op basis van de met de Opdrachtnemer overeengekomen prijs, zonder toeslag, vergoeding van gederfde winst of enige compensatie of vergoeding voor de Opdrachtnemer voor de niet-uitvoering.

2.

BNIPM mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de opdracht en desgevallend bijwerken bestellen. De prijswijzigingen die hieruit voortspruiten, zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van BNIPM. Wanneer het bijwerk een dringend karakter vertoont of de niet-uitvoering de planning van de werf dreigt te verstoren, dient de Opdrachtnemer deze werken onmiddellijk uit te voeren. Een mogelijke discussie omtrent de vergoeding van het meerwerk kan in dat geval niet ingeroepen worden door de Opdrachtnemer om deze meerwerken niet uit te voeren of op te schorten.

De Opdrachtnemer zal tijdens de uitvoeringstermijn steeds een voldoende werk- en ploegbezetting handhaven en de werken zonder onderbreking voortzetten.

10. Iedere boete die opgesteld wordt door de overheid met betrekking tot de onderaanneming, is ten laste van de Opdrachtnemer zonder dat hij enig verhaal heeft tegenover BNIPM. 11. Ieder voorval dat van aard is de Opdrachtnemer mogelijk te ontslaan van zijn contractuele verplichtingen, dan wel deze te wijzigen of verlichten, alsook ieder toeval of geval van overmacht, moet op straffe van verval van alle rechten medegedeeld worden aan BNIPM in een aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na het voorval. 12. De Opdrachtnemer staat er voor in dat dagelijks en tevens onmiddellijk bij het einde zijner werkzaamheden, alle gruis, afval, besmeuring e.a. door hem veroorzaakt, alsook alle ongebruikte of resterende materialen, verwijderd worden en dit door zijn zorgen en op zijn kosten en overeenkomstig alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Zo er op de werf door BNIPM vuilcontainers ter beschikking gesteld worden, zal de Opdrachtnemer dagelijks alle afval m.b.t. de door hem uitgevoerde werken, evenals alle verpakkingsmaterialen, opruimen en deponeren in deze vuilcontainers. De Opdrachtnemer zal BNIPM een vergoeding betalen voor het gebruik van deze vuilcontainers. Deze vergoeding wordt overeengekomen in de

blad 6 van 15

Artikel 24. Termijnverlenging 1.

De uitvoeringsperiode wordt bepaald rekening houdend met alle onvoorziene omstandigheden, risico's en alle mogelijke weersomstandigheden die zich zouden kunnen voordoen. De Opdrachtnemer kan zich op geen enkele buitengewone omstandigheid beroepen om een termijnverlenging te vorderen.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV 2.

Indien BNIPM van zijn opdrachtgever een termijnverlenging bekomt omwille van bepaalde door de Opdrachtnemer ingeroepen feiten, dan zal BNIPM aan de Opdrachtnemer eenzelfde termijnverlenging toekennen.

3.

Bij overmacht kan een termijnverlenging worden toegestaan aan de Opdrachtnemer. Een gebeurtenis of omstandigheid kan uitsluitend als overmacht worden beschouwd en aanleiding geven tot een termijnverlenging indien : -

deze volledig onafhankelijk was van de wil van de Opdrachtnemer en niet door de Opdrachtnemer veroorzaakt of mogelijk gemaakt werd, evenmin door zijn onderaannemers, en,

-

deze niet kon worden voorzien, en,

-

deze niet kon worden vermeden, waarbij de Opdrachtnemer moet aantonen dat hij alle redelijke inspanningen heeft geleverd om de onvoorzienbare en abnormale omstandigheid en de gevolgen ervan te beperken, te verhelpen en te vermijden, en,

-

deze de tijdige uitvoering van de werken volgens de uitvoeringsplanning en binnen de Uitvoeringstermijn, volledig onmogelijk maakt.

6.

BNIPM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welk voorval dat aan de opgeslagen en/of reeds verwerkte materialen en goederen overkomt, evenzo als aan het gereedschap (diefstal, verlies, brand, overstroming, vocht, beschadiging, enz.).

7.

De Opdrachtnemer wordt geacht de zichtbare en verborgen gebreken van zijn materialen te kennen en zal de onoverwinnelijke onwetendheid desbetreffend niet inroepen.

Artikel 26. Niet-concurrentie 1.

De Opdrachtnemer verbindt er zich toe geen enkel werk rechtstreeks in opdracht van de Opdrachtgever van BNIPM of van zijn koper(s) uit te voeren zonder schriftelijke kennisgeving aan en akkoord van de BNIPM. Tenzij anders overeengekomen voorziet de Opdrachtnemer in deze gevallen voor de BNIPM een vergoeding van 10 % te berekenen op de waarde van deze supplementaire werken. Het bedrag der vergoeding wordt opgenomen in de afrekening.

2.

De Opdrachtnemer verbindt er zich in het bijzonder toe geen enkele prijs aan de Opdrachtgever bekend te maken en dit zowel van de Overeenkomst als van meer- of minderwerken.

Artikel 25. Materialen 1.

2.

De Opdrachtnemer staat in voor zijn materiaal. Alle materialen moeten van uitstekende kwaliteit zijn. Ze moeten wat de samenstelling, de vorm, de afmetingen en het gewicht betreft overeenstemmen met die vermeld in de Contractuele Documenten, inzonderheid op de plannen en in het lastenboek. Alleen de materialen en goederen verwerkt overeenkomstig de beschrijving van de werken, worden aanvaard. Zij moeten verwerkt worden volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap. De materialen en leveringen mogen steeds op basis van gebreken worden geweigerd, zelfs wanneer deze gebreken bij een eerste onderzoek onopgemerkt bleven maar nadien ontdekt werden. BNIPM kan beroep doen op de fabrieksgarantie.

3.

Alle materialen zijn verplichtend Copro of Benor gekeurd. Deze keuringskosten zijn begrepen in de prijzen. Bij elke levering dienen deze attesten overgemaakt te worden aan BNIPM.

4.

De materialen en leveringen die niet de vereiste hoedanigheid hebben, moeten onmiddellijk van de werf weggenomen worden. De werken met dergelijke materialen en leveringen verricht, moeten op het eerste verzoek van de architect, BNIPM of de Opdrachtgever van BNIPM herbegonnen worden zonder enige vergoeding voor de Opdrachtnemer.

5.

Indien materialen, goederen en gereedschap voorafgaand aan gebruik op de werf opgeslagen worden, zal dit gebeuren na goedkeuring door de werfleider, blijven ze onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer en is BNIPM niet verantwoordelijk voor de bewaking ervan.

blad 7 van 15

Artikel 27. Facturatie en betaling 1.

De bepalingen in dit artikel gelden als aanvulling op de bepalingen over facturatie en betaling die hoger in huidige voorwaarden worden weergegeven. De bepalingen in dit artikel hebben voorrang op de hoger weergegeven bepalingen die ervan afwijken.

2.

De facturen van de Opdrachtnemer worden in enkelvoud aan BNIPM toegezonden overeenkomstig de voortgang der werken. De Opdrachtnemer voegt bij elke factuur de gegevens die de aanvraag tot facturatie hebben gestaafd, zoals bepaald in het volgende lid.

3.

Elke factuur dient vergezeld te zijn van een door de werfleider ondertekende opmetingsstaat / termijnstaat met ofwel de tegensprekelijk vastgestelde hoeveelheden (onontbeerlijk indien vermoedelijke of gedeeltelijke hoeveelheden worden gefactureerd), ofwel op basis van een door de Opdrachtnemer voorgelegde en door de werfleider ondertekende vorderingsstaat met staving van de voorgestelde hoeveelheden, eenheidsprijzen en bedragen. Bij alle opgemeten hoeveelheden dienen de berekeningen gevoegd zodat de bedragen kunnen gecontroleerd worden door de projectleider, ook nog na goedkeuring van de opmetingsstaat.

Artikel 28. Waarborg 1.

Teneinde BNIPM een goede uitvoering van de onderaanneming te garanderen, wordt bij elke betaling aan de Opdrachtnemer 10% ingehouden op het aangerekend bedrag der werken ten titel van waarborg.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV 2.

Deze waarborg wordt als volgt terugbetaald na schriftelijk verzoek van de Opdrachtnemer: - de helft van de waarborgsom na de volledige beëindiging van de onderaanneming en mits akkoord van BNIPM met de eindafrekening van de Opdrachtnemer, - een vierde van de waarborgsom na voorlopige oplevering van de hoofdaanneming door de Opdrachtgever van BNIPM en mits aan alle opmerkingen nopens de onderaanneming vermeld bij voorlopige oplevering is voldaan, - een vierde van de waarborgsom na definitieve oplevering van de hoofdaanneming door de Opdrachtgever van BNIPM en mits aan alle opmerkingen m.b.t. de overeenkomst vermeld op het schriftelijk proces-verbaal van definitieve oplevering door de opdrachtgever van BNIPM is voldaan.

3.

Opdrachtnemer overmaken.

het

bewijs

van

deze

aangifte

Artikel 30. Onderonderaanneming 1.

Behoudens een voorafgaande schriftelijke instemming van BNIPM, is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de werken die het voorwerp zijn van deze overeenkomst, op zijn beurt in onderaanneming te geven.

2.

Indien deze regel wordt overtreden, kan de overeenkomst door BNIPM als ontbonden worden aanzien ten laste van de Opdrachtnemer. Bovendien is de Opdrachtnemer ertoe gehouden BNIPM te vergoeden voor alle mogelijke kosten die het gevolg zijn van de inbreuk op deze regel.

3.

De Opdrachtnemer die met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming een deel van de hem toevertrouwde werken in onderaanneming geeft, dient op zijn beurt aan zijn eigen onderaannemer de bepalingen van deze overeenkomst onverminderd op te leggen.

De Opdrachtnemer kan in plaats van de inhouding op zijn facturen kiezen voor het stellen van een bankwaarborg ten belope van 10 % van de aannemingssom. De vrijgave van de bankwaarborg geschiedt zoals omschreven in het voorgaande lid.

Artikel 29. Verzekeringen

Artikel 31. Verhouding met de opdrachtgever van BNIPM

1.

De Opdrachtnemer is gehouden zijn verantwoordelijkheden voldoende te verzekeren. Volgens de specifieke kenmerken van het werk heeft BNIPM het recht te eisen dat de Opdrachtnemer welbepaalde bijkomende verzekeringspolissen aangaat. Op het eerste verzoek van BNIPM zullen de met deze verantwoordelijkheden overeenstemmende polissen (arbeidsongevallen, ABR en burgerlijke aansprakelijkheid als onderaannemer) en betaalbewijzen dienen voorgelegd te worden.

1.

De Opdrachtnemer verzaakt ondubbelzinnig aan het recht haar verleend in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek om een rechtstreekse vordering in te stellen tegen de Opdrachtgever van BNIPM op grond van een vordering die de Opdrachtnemer meent te hebben jegens BNIPM. De Opdrachtnemer is gewezen op het belang en de gevolgen van deze verzaking en verklaart er desbetreffend mee in te stemmen. Deze verzaking is noodzakelijk om de economie van de aanneming niet in gevaar te brengen.

2.

Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft te bewijzen dat hij over geldige en voldoende dekkende verzekeringspolissen beschikt voor de risico's waarvan de verzekering hem werd opgelegd, heeft BNIPM het recht over te gaan tot één van de volgende maatregelen:

2.

Om BNIPM buiten eventuele discussies te laten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever van BNIPM, zal de Opdrachtnemer evenzeer al haar (onder)onderaannemers contractueel het verbod opleggen een rechtstreekse vordering te stellen in handen van de Opdrachtgever van BNIPM. De Opdrachtnemer staat in voor alle schade in hoofde van BNIPM indien deze bepaling niet wordt nageleefd.

3.

De Opdrachtnemer stemt ermee in dat alle contractuele bepalingen die van toepassing zijn op de hoofdaanneming van BNIPM automatisch op de onderaanneming en de Opdrachtnemer van toepassing zijn. De Opdrachtnemer treedt volledig in de plaats van BNIPM t.a.v. de Opdrachtgever van BNIPM voor het naleven van alle verbintenissen in hoofde van BNIPM inzake de onderaanneming. De Opdrachtnemer ondertekent alle verklaringen van afstand en alle waarborgen die van BNIPM gevraagd zouden worden.

4.

Aldus kan de Opdrachtnemer tegenover BNIPM geen verjaring opwerpen van de vordering op grond van de tienjarige aansprakelijkheid overeenkomst artikelen 1792 B.W. en 2270 BW of de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid op grond van lichte verborgen gebreken, zolang BNIPM desbetreffend nog

-

-

3.

4.

hij kan zelf, op kosten en op risico van de Opdrachtnemer, verzekeringspolissen aangaan om de bedoelde risico's in hoofde van de Opdrachtnemer te verzekeren; hij kan, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst voor ontbonden aanzien ten laste van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer is verplicht om zelf een verzekering BA Uitbating en BA Na Levering af te sluiten die op afdoende wijze zijn verantwoordelijkheden dekt. De polissen BA Uitbating en BA Na Levering onderschreven door de Opdrachtnemer dienen in eerste rang tussen te komen, met uitsluiting van de mogelijkheid om beroep te doen op de eventueel afgesloten ABR-polis. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om elk schadegeval waarbij hij betrokken kan zijn, onmiddellijk schriftelijk ter kennis te brengen van haar verzekeraar. Op eerste verzoek van BNIPM zal de

blad 8 van 15

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV aansprakelijk is tegenover zijn opdrachtgever of de koper van het bouwwerk.

voor de gedeeltelijke voltooiingen vastgestelde data; b.

ongeacht het ogenblik, wanneer de werken niet zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data volledig kunnen worden voltooid;

c.

wanneer de Opdrachtnemer de werken niet tijdig aanvat;

d.

wanneer de Opdrachtnemer de gegeven schriftelijke bevelen van BNIPM of andere bevoegde personen niet naleeft;

e.

wanneer de Opdrachtnemer de werken niet vakkundig uitvoert, hierin onder meer begrepen de werken die niet volgens de regels van de kunst, de hedendaagse technieken en het goede vakmanschap wordt uitgevoerd;

f.

wanneer de Opdrachtnemer de diverse vastgestelde gebreken tijdens de werken of bij de voorlopige of de definitieve oplevering niet tijdig herstelt, dan wel bepaalde herstellingswerken of veranderingswerken niet tijdig uitvoert;

g.

wanneer de werken niet uitgevoerd worden of de Opdrachtnemer niet handelt volgens de voorschriften bepaald in de Contractuele Documenten;

h.

wanneer er inbreuken veiligheidsvoorschriften;

i.

wanneer BNIPM wordt aangesproken door derden waaraan de Opdrachtnemer werken heeft toevertrouwd, bv. onderaannemers, maar die door de Onderaannemer niet of niet tijdig betaald worden.

Artikel 32. Oplevering 1.

Met het oog op de voorlopige oplevering reinigt de Opdrachtnemer zijn werken en maakt hij deze opleveringswaardig.

2.

Op vraag van BNIPM gaat hij op eigen kosten over tot het uitvoeren van de vereiste proeven en keuringen. Indien hij nalaat die te doen, na hiertoe door BNIPM schriftelijk uitgenodigd te zijn, is BNIPM zonder verdere ingebrekestelling gemachtigd de proeven en keuringen te doen of laten doen op kosten van de Opdrachtnemer.

3.

4.

5.

6.

7.

De Opdrachtnemer onderwerpt zich, wat de oplevering der werken aangaat, geheel aan de beschikkingen die getroffen werden, of zullen worden, tussen BNIPM en de Opdrachtgever of koper(s) van BNIPM. De werken van de Opdrachtnemer worden nooit stilzwijgend opgeleverd. Noch het in bezit nemen van de door de Opdrachtnemer uitgevoerde werken, noch het in gebruik nemen, noch het uitblijven van klachten gedurende een bepaalde termijn, noch zelfs de algehele betaling van de werken uitgevoerd in onderaanneming, noch de wijziging van de werken uitgevoerd door de Opdrachtnemer, kunnen worden beschouwd als een stilzwijgende oplevering. De oplevering van de werken van de Opdrachtnemer vindt plaats bij de oplevering van de werken van de hoofdaanneming voor de Opdrachtgever van BNIPM. De door de Opdrachtnemer uitgevoerde werken worden uitsluitend aanvaard op basis van de schriftelijke oplevering van de hoofdaanneming door de Opdrachtgever of koper(s) van BNIPM zoals vastgesteld in een proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering. De Opdrachtnemer zal onmiddellijk en zonder vergoeding alle werken uitvoeren die tussen BNIPM en de opdrachtgever of koper(s) van BNIPM worden overeengekomen om de aanneming in goede staat te brengen binnen de door BNIPM bepaalde of uitdrukkelijk goedgekeurde termijn en dit tot de Opdrachtgever of koper(s) van BNIPM overgaan tot de definitieve oplevering van de werken. De Opdrachtnemer machtigt BNIPM om met de opdrachtgever van BNIPM te onderhandelen over de toekenning van een vergoeding wegens minderwaarde betreffende zijn werken. De Opdrachtnemer neemt de vergoedingen voor minderwaarde, die BNIPM met de opdrachtgever of koper(s) van BNIPM overeenkwam betreffende de werken van de Opdrachtnemer, te zijnen laste.

zijn

op

Het in gebreke zijn van de Opdrachtnemer kan door BNIPM worden vastgesteld bij aangetekend schrijven, verstuurd aan de Opdrachtnemer met aanmaning aan de Opdrachtnemer om binnen een vastgestelde termijn de tekortkoming te verhelpen. 2.

Elke tekortkoming, vermeld in literae c, d en f, zal van rechtswege bestraft worden met een enige straf van 250,00 EUR, en een straf van 75,00 EUR per kalenderdag van niet-uitvoering, zo de overtreding onmiddellijk dient te worden hersteld.

3.

Indien de Opdrachtnemer de werken niet uitvoert binnen de termijn opgelegd door de Overeenkomst, wordt er een boete opgelegd als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de werken. Deze boeten zijn onafhankelijk van de straffen en zijn onmiddellijk en van rechtswege verschuldigd, zonder ingebrekestelling, door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn. De boete per kalenderdag wordt vastgelegd op 2/1000e van de contractsom. De boete wordt dus berekend op grond van de formule: R = 2n M / 1000 waarin:

Artikel 33. Niet-uitvoering, boeten en ontbinding

R = het bedrag van de boete

1.

n = het aantal kalenderdagen vertraging

De Opdrachtnemer wordt in verband met de uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn: a.

wanneer de werken niet geheel voltooid zijn binnen de uitvoeringstermijn of op de verschillende

blad 9 van 15

de

M = het totale contractbedrag Het totale bedrag van de boeten wegens laattijdige uitvoering dat op een opdracht wordt toegepast, mag

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV niet hoger zijn dan 5 percent van de aannemingssom M, tenzij er sprake is van opzet, bedrog of zware fout in hoofde van de Opdrachtnemer . 4.

verder te laten uitvoeren door een derde, hetzij ze zelf uit te voeren, telkens op kosten en risico van de Opdrachtnemer, ongeacht haar recht op andere schadevergoedingen en interesten. BNIPM mag alsdan beschikken over het materieel van de Opdrachtnemer en over de materialen die de Opdrachtnemer op dat ogenblik op de werf geleverd heeft.

De Opdrachtnemer kan teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering verkrijgen: a.

b.

Geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is, hetzij aan BNIPM, hetzij aan omstandigheden te wijten aan overmacht voor zover deze zich hebben voorgedaan vóór het verstrijken van de contractuele termijnen; Gedeeltelijk, wanneer BNIPM oordeelt dat er een wanverhouding is tussen de boeten en het geringe belang van de te laat uitgevoerde werken. Deze wanverhouding zal geacht worden te bestaan wanneer de waarde van de niet uitgevoerde werken geen 5 % bereikt van het totaalbedrag van het order tot gedeeltelijke uitvoering, voor zover de uitgevoerde werken nochtans normaal kunnen gebruikt worden en de Opdrachtnemer alles in het werk heeft gesteld om de laattijdige werken binnen de kortste tijd te beëindigen.

7.

Alle kosten en schade veroorzaakt door de tekortkoming en wegzending van de Opdrachtnemer, vallen ten laste van de Opdrachtnemer, hierin inbegrepen o.m. de boeten wegens vertraging aangerekend door de Opdrachtgever van BNIPM, geleden schade en alle meerkosten verbonden aan de verdere uitvoering der werken door een derde of door BNIPM en/of eigen meerkosten. Deze kosten zijn verschuldigd bovenop de straffen en boetes uit dit artikel.

8.

Onverminderd het recht van BNIPM op de volledige vergoeding van alle schade, rechtstreekse en onrechtstreekse, geleden door de wanprestatie van de Opdrachtnemer en de beëindiging van de Overeenkomst lasten de Opdrachtnemer, is BNIPM gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen aan de Opdrachtnemer ten titel van geleden schade ingevolge de ontbinding van de onderaannemingsovereenkomst ten belope van vijftien percent (15 %) van de totale onderaannemingssom.

9.

Alle hoger vermelde kosten mogen door BNIPM worden aangerekend op de sommen die zij aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, ten welken titel ook, met inbegrip van de sommen ingehouden als waarborg.

Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van boeten schriftelijk worden ingediend, uiterlijk de dertigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling die voor saldo werd aangegeven. 5.

BNIPM heeft bovenop de toepassing van straffen en boeten het recht de Overeenkomst als ontbonden ten laste van de Opdrachtnemer te beschouwen, zonder dat een rechterlijke tussenkomst vereist is, in de volgende gevallen: a.

indien de Opdrachtnemer niet gunstig en omstandig gemotiveerd reageert op een aangetekend schrijven zoals hierboven voorzien in artikel 33.1., binnen de termijn gesteld in de aanmaningsbrief,

b.

bij enige andere ernstige tekortkoming van de Opdrachtnemer en/of zware fout of bedrog die een verdere samenwerking tussen BNIPM en de Opdrachtnemer volstrekt onmogelijk maakt,

c.

indien de Opdrachtnemer zijn registratie voor de bedoelde werken heeft verloren, ongeacht of hij tegen zijn schrapping enig rechtsmiddel heeft ondernomen, en bij enige andere inbreuk op de sociale en fiscale wetgeving.

Artikel 34. Eindafrekening 1.

De Opdrachtnemer stelt zelf de eindafrekening op, in min of in meer, binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de opdracht. Deze afrekening wordt in drievoud toegezonden aan BNIPM.

2.

Zo de Opdrachtnemer geen eindafrekening heeft ingediend na de hoger vermelde termijn en na één maand nadat hij hierom door BNIPM per aangetekende brief werd verzocht, is BNIPM van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd 25% van het eventuele supplement ingevolge de uiteindelijk ingediende eindafrekening definitief in mindering te brengen ten titel van schadevergoeding wegens laattijdige eindafrekening, onverkort de inhouding van de waarborg.

3.

Indien de Opdrachtnemer twee maanden na de beëindiging van de werken nog geen eindafrekening heeft ingediend en mits bijzondere aanmaning hiertoe door BNIPM, zal hij definitief vervallen zijn van enig recht op betaling van BNIPM van enig supplement m.b.t. de door de Opdrachtnemer uitgevoerde werken.

4.

Indien er aan BNIPM daarentegen een bedrag toekomt bij de eindafrekening, zal BNIPM negen maanden na de beëindiging der werken gerechtigd zijn zelf een eindafrekening op te stellen. De

In het geval van litera a zal BNIPM in de aangetekende brief moeten melden dat bij verder in gebreke blijven van de Opdrachtnemer de overeenkomst voor ontbonden aangezien wordt lastens de Opdrachtnemer. 6.

Bij ontbinding lastens de Opdrachtnemer wordt de staat der werken geldig vastgesteld door hetzij een deskundige, hetzij een gerechtsdeurwaarder, dit naar keuze van BNIPM, afhankelijk van de tijd en de omstandigheden. Vooraf wordt de Opdrachtnemer hetzij per aangetekend schrijven, hetzij per fax of email aangemaand aanwezig te zijn op de vaststellingen die zelfs in zijn afwezigheid als tegensprekelijk beschouwd worden. Vervolgens heeft BNIPM het recht om zonder tussenkomst van de rechtbank de werken hetzij

blad 10 van 15

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV Opdrachtnemer wordt geacht deze onvoorwaardelijk te hebben aanvaard, behoudens een gemotiveerd protest dat BNIPM bereikt uiterlijk één maand na verzending van deze eindafrekening. 5.

BNIPM keurt de door de Opdrachtnemer ingediende eindafrekening goed of af.

6.

In geval van akkoord omtrent de eindafrekening, stelt de Opdrachtnemer een eindfactuur of creditnota op met duidelijke vermelding van de eindafrekening.

7.

Indien BNIPM niet akkoord gaat met de eindafrekening, worden de redenen hiervan kenbaar gemaakt. De Opdrachtnemer dient alsdan binnen de acht dagen zijn tegenvoorstel in te dienen.

8.

Door zijn eindafrekening in te dienen, verzaakt de Opdrachtnemer aan enige andere vordering opzichtens BNIPM met betrekking tot de onderaanneming, behoudens de betaling van de waarborg.

9.

Wanneer de afrekening het opmeten van hoeveelheden impliceert, geschiedt de opmeting volgens NBN B06-001 versie mei 1982, “Meetmethoden voor hoeveelheden” dan wel de laatst geldige versie, uitgebracht door NBN.

deze beschadigingen door anderen veroorzaakt zijn. Hij is gehouden deze beschadigingen steeds onmiddellijk op eigen kosten te herstellen. 5.

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle arbeidsongevallen die hemzelf, zijn werknemers, zijn eventuele onderaannemers, zijn interim-arbeiders of aangestelden kunnen overkomen. Hij is aansprakelijk voor alle andere ongevallen door deze partijen veroorzaakt.

6.

De Opdrachtnemer blijft gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de werken. De Opdrachtnemer blijft bovendien minstens zolang aansprakelijk voor de gebreken in de werken als dat BNIPM aansprakelijk is ten aanzien van haar Opdrachtnemer.

7.

Na oplevering van het gehele werk geldt een bouwkundige onderhoudstermijn van 6 maanden. Voor de installaties is de onderhoudstermijn minimaal 12 maanden of twee stookseizoenen.

8.

De Opdrachtnemer verbindt zich om alle herstellingen of veranderingen, uit oorzaak van onvakkundige of niet volgens de voorschriften uitgevoerde werken, uit te voeren binnen de vijf werkdagen volgend op het schriftelijk verzoek van BNIPM. Bij gebreke hieraan te voldoen wordt BNIPM gemachtigd deze herstelling door een derde te laten uitvoeren voor rekening en op risico van de Opdrachtnemer, onverkort het recht van BNIPM om de overeenkomst met de Opdrachtnemer voor ontbonden te aanzien.

Artikel 35. Aansprakelijkheid 1.

2.

3.

4.

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de volledige schade veroorzaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de uitvoering van de werken in strijd met de Contractuele Documenten en de toepasselijke wettelijke bepalingen en reglementen. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan het bouwwerk zelf, aan het werk van de andere aannemers en aan het werk van BNIPM en aan het mogelijk toevertrouwd of bestaand goed, en dit door hemzelf, zijn werknemers, aangestelden, onderaannemers en leveranciers. De Opdrachtnemer is aansprakelijk en zal BNIPM vrijwaren voor alle schade die de Opdrachtnemer, zijn werknemers, aangestelden, onderaannemers en leveranciers aan derden berokkent / berokkenen bij de uitvoering van de werken die aan de Opdrachtnemer zijn toevertrouwd. Hierin inbegrepen de foutloze schade, vallende onder de toepassing van artikel 544 B.W. De Opdrachtnemer aanvaardt dat de aansprakelijkheid op basis van artikel 544 B.W., bv. burenhinder, een opmerkelijke uitbreiding is van zijn gebruikelijke aansprakelijkheid en dat dit expliciet wordt bedongen ten nadele van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer weet dat hij alle schade, veroorzaakt door de uitvoering van de werken, moet vergoeden. BNIPM kan bij het laden en lossen van materiaal en materieel van de Opdrachtnemer met een bouwkraan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan het materiaal of materieel van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer blijft tot de voorlopige oplevering der werken door BNIPM, zijn Opdrachtgever of de kopers van het bouwwerk t.o.v. BNIPM volledig aansprakelijk voor alle beschadigingen aan zijn onderaanneming (ook diefstal e.a.), zelfs al zouden

blad 11 van 15

Artikel 36. Sociale en fiscale wetgeving 1.

De Opdrachtnemer leeft de sociale en fiscale wetgeving na en doet deze nageleefd worden door de derden waarop hij een beroep doet bij de uitvoering van de werken, inclusief de wetgeving over de tewerkstelling van vreemde en gedetacheerde werknemers en onderaannemers die vreemde en gedetacheerde werknemers tewerkstellen. De Opdrachtnemer houdt zich inzonderheid strikt aan de bepalingen van artikel 30bis van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (W. 27 juni 1969), aan de bepalingen van artikelen 400 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en aan de bepalingen van het K.B. van 27 december 2007 tot uitvoering van de voormelde bepalingen.

2.

De Opdrachtnemer dient zijn werknemers te wijzen op de in de sociale en fiscale wetgeving bepaalde verplichtingen.

3.

Het is de Opdrachtnemer verboden om interimarbeiders aan te stellen, behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van BNIPM. Indien deze regel wordt overtreden, kan de overeenkomst door BNIPM als ontbonden worden aanzien ten laste van de Opdrachtnemer. Bovendien is de Opdrachtnemer ertoe gehouden BNIPM te vergoeden voor alle mogelijke kosten die het gevolg zijn van de inbreuk op deze regel.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV De Opdrachtnemer die met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming een deel van de hem toevertrouwde werken door interim-arbeiders laat uitvoeren, dient op zijn beurt aan de interim-arbeiders de bepalingen van deze overeenkomst onverminderd op te leggen. De Opdrachtnemer handelt volgens de bepalingen rond de interim-arbeiders vermeld in de Welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten. 4.

De Opdrachtnemer verklaart dat hij geen sociale noch fiscale schulden heeft in de zin van artikel 30bis W. 27 juni 1969 en van de artikelen 400-408 W.I.B. 1992.

6.

De Opdrachtnemer zal tevens, bij aangetekende brief, melding maken, van elke situatie die zich voordoet tijdens de uitvoering van de werken en die aanleiding kan geven tot het ontstaan van een sociale schuld of fiscale schuld in de zin van artikel 30bis W. 27 juni 1969 en van de artikelen 400-408 W.I.B. 1992.

identiteitskaart of identiteitsdocumenten

-

SIS- kaart

blad 12 van 15

De Opdrachtnemer verklaart dat hij over een, voor de werken die het voorwerp zijn van deze onderaannemingsovereenkomst, vereiste registratie beschikt en dat hij behoorlijk geregistreerd is in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, op straffe van ontbinding van de overeenkomst te zijnen laste.

De Opdrachtnemer is ertoe gehouden BNIPM te vergoeden voor de kosten en verliezen die deze lijdt, door de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel en van zijn sociale en fiscale verplichtingen in de meest algemene zin. De Opdrachtnemer zal BNIPM vrijwaren jegens elke vordering dienaangaande, gesteld door de opdrachtgever of de kopers van BNIPM, door de overheid of wie dan ook.

Wanneer de Opdrachtnemer sociale of fiscale schulden heeft, dan zal BNIPM op de betalingen aan de Opdrachtnemer de bedragen inhouden berekend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en reglementering en deze bedragen doorstorten aan de bevoegde administraties.

-

geldige verblijfsdocumenten, indien toepasselijk

De uit de registratie geschrapte Opdrachtnemer is verplicht BNIPM hiervan op de hoogte te brengen bij aangetekende brief en dit binnen de vijf werkdagen na de publicatie van zijn schrapping in het Belgisch Staatsblad. Daarenboven zal de Opdrachtnemer BNIPM in kennis stellen van elk beslissing vanwege de Provinciale Registratiecommissie die tot de publicatie van een schrapping aanleiding zal kunnen geven, en dit binnen de vijf werkdagen na ontvangst van deze beslissing vanwege de Provinciale Registratiecommissie.

Indien tijdens de uitvoering van de werken in hoofde van de Opdrachtnemer, sociale of fiscale schulden in voormelde zin ontstaan, dan dient de Opdrachtnemer BNIPM hiervan meteen bij aangetekend schrijven te informeren.

Elke werknemer van de Opdrachtnemer dient te allen tijde in het bezit te zijn van volgende documenten die op eenvoudige vraag dienen te kunnen worden voorgelegd :

-

Wanneer de Opdrachtnemer, die geregistreerd was op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, geschrapt wordt tijdens de uitvoering van de werken, kan de overeenkomst door BNIPM onmiddellijk voor ontbonden aanzien worden ten laste van de geschrapte Opdrachtnemer, onverminderd het recht van BNIPM om integrale schadevergoeding te eisen.

Zo de Opdrachtnemer op dat moment sociale of fiscale schulden in voornoemde zin zou hebben, dan zal hij BNIPM schriftelijk het bedrag hiervan meedelen, incl. verhogingen, sancties, interesten en kosten.

5.

maandelijkse C.3.2.A-controlekaart van het Fonds voor Bestaanszekerheid Bouw

Daarnaast zal de Opdrachtnemer - op eenvoudig verzoek - voor elke werknemer, alle wettelijke documenten kunnen voorleggen, o.m. zal de Opdrachtnemer te allen tijde kunnen aantonen dat de Dimona-aangifte (of Limosa-melding) voor elke werknemer tijdig gebeurd is.

Voorafgaand aan contractsluiting, inbegrepen elke overeenkomst die betrekking heeft op bijkomende werken, tevens vooraleer de hem toevertrouwde werken aan te vangen en eveneens voorafgaand aan iedere facturatie, is de Opdrachtnemer verplicht het bewijs te leveren dat hij geen sociale noch fiscale schulden heeft in de zin van artikel 30 bis W. 27 juni 1969 en de artikelen 400-408 W.I.B. 1992.

Wanneer de Opdrachtnemer sociale of fiscale schulden heeft in voormelde zin, dan geldt dit als ernstige tekortkoming die de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst ten laste van de Opdrachtnemer rechtvaardigt zonder opzeggingstermijn of –vergoeding, onverminderd de toepassing van vorige alinea en onverminderd het recht van BNIPM om integrale schadevergoeding te eisen. Het staat BNIPM vrij om vanaf de eerste vaststelling van een sociale of fiscale schuld toepassing te maken van dit ontbindingsrecht, dan wel vanaf een latere vaststelling.

-

In het geval de Opdrachtnemer deel uitmaakt van een ander paritair comité dan dat van het bouwbedrijf (PC124), moet hij bij het aanvaarden van de bestelling, BNIPM hiervan op de hoogte brengen. 7.

De Opdrachtnemer verklaart hierbij op de hoogte te zijn van zijn verplichtingen conform artikel 30bis, §7 Wet 27 juni 1969 en hoofdstuk V K.B. 27 december 2007 (Melding van werken) en van de aard van de meldingsplicht waartoe hij conform deze bepalingen gehouden is. Wanneer de Opdrachtnemer nalaat zich aan de desbetreffende meldingsplicht te houden, kan de overeenkomst door BNIPM onmiddellijk voor ontbonden aanzien worden ten laste van de geschrapte Opdrachtnemer, onverminderd het recht van BNIPM om integrale schadevergoeding te eisen. De Opdrachtnemer zal BNIPM vrijwaren voor elke sanctie, boete of vergoeding die aan BNIPM wordt opgelegd als gevolg van het nalaten van de Opdrachtnemer, of elke kost daardoor ontstaan (incl.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV t.g.v. de verwijdering van personeel). BNIPM zal de keuze hebben om het bedrag hiervan te verhalen op de Opdrachtnemer dan wel deze te compenseren met elk bedrag dat krachtens deze overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is. 8.

oplegt. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om al het nodige te doen opdat zijn onderaannemers onmiddellijke uitvoering geven aan dit controlesysteem en de instructies van BNIPM terzake. De Opdrachtnemer zal o.m. contractueel met zijn onderaannemers bedingen dat zij gehouden zijn tot medewerking aan dit controlesysteem en tevens tot naleving van de instructies die BNIPM terzake oplegt.

Op de Opdrachtnemer rust de verplichting na te gaan of de Limosa-meldingsplicht van toepassing is, zoals voorzien in Hoofdstuk 8 van Titel IV van de Programmawet van 27 december 2006 (artikelen 139 tot en met 164), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 december 2006 en bevestigd per K.B. van 20 maart 2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2007.

Indien de Opdrachtnemer één van de voormelde documenten niet kan voorleggen zal BNIPM aan de Opdrachtnemer en zijn personeel de toegang tot de werf ontzeggen.

De Opdrachtnemer verklaart zich hierover te hebben geïnformeerd en zijn verplichtingen in dit verband te kennen. Hij verklaart op de hoogte te zijn van het document “Administratieve Instructies” , zoals in 4 talen te vinden op de website www.limosa.be onder item “Meldingsplicht” en ter inzage beschikbaar op het bureau van BNIPM. De Opdrachtnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verplichtingen resultaatsverbintenissen uitmaken. Voor elke werknemer of zelfstandige voor wie de Limosa – melding geldt, dient door de Opdrachtnemer een kopij van het ontvangstbewijs Limosa-1 van melding te worden voorgelegd, samen met een algemeen ontvangstbewijs met een overzicht van alle gemelde werknemers, en dit ten laatste 48 uur voor aanvang der werken of voor aanvang van werkzaamheden van deze persoon. Deze verplichting geldt m.a.w. eveneens wanneer na aanvang van de werken bijkomende werknemers of zelfstandigen worden ingeschakeld die aan de Limosa – melding onderworpen zijn. Deze verplichting geldt in ieder geval bij de eventuele verlenging van de initiële duur (nieuwe melding en voorleggen ontvangstbewijs 48 uur voor start verlenging ). De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe aan zijn werknemers of de zelfstandigen die hij inschakelt, de verplichting op te leggen om tijdens de uitvoering van de werken op elk ogenblik in het bezit te zijn van : -

hun persoonlijk detacheringsformulier ( E101 of E102 )

-

hun persoonlijk ontvangstbewijs Limosa ( L-1 )

-

hun identiteitsbewijs of paspoort

-

geldige verblijfsdocumenten (indien toepasselijk)

Minstens maakt hij zich sterk dat zijn werknemers of de zelfstandigen die hij inschakelt, tijdens de uitvoering van de werken op elk moment in het bezit zijn van voormelde documenten. De Opdrachtnemer verbindt zich er tevens toe deze clausule te hernemen in de overeenkomsten die hij aangaat met zijn onderaannemers. De Opdrachtnemer verplicht zich te allen tijde mee te werken aan eventuele controles (o.m. identiteitscontroles) die nodig zijn om de echtheid van deze documenten te verifiëren. De Opdrachtnemer verbindt zich er toe zijn onmiddellijke medewerking te verlenen aan de implementatie van elk controlesysteem dat BNIPM oplegt en zich te confirmeren aan de instructies die BNIPM terzake

blad 13 van 15

Het niet kunnen voorleggen van deze documenten en elk gebrek aan medewerking aan het controlesysteem conform voormelde alinea (ook door de onderaannemer van de Opdrachtnemer) zal gelden als ernstige tekortkoming die de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door BNIPM rechtvaardigt, zonder opzeggingstermijn of – vergoeding en onverminderd het recht van BNIPM om integrale schadevergoeding te eisen. 9.

De Opdrachtnemer verbindt zich op zijn verantwoordelijkheid om aan zijn personeel lonen en vergoedingen te betalen die niet lager zijn dan de minima, bepaald door de reglementering in voege voor onderhavige aanneming, en meer algemeen om het geheel van de Belgische geldende wetten, Koninklijke Besluiten, Ministeriële Besluiten, Decreten en bindende regels en normen na te leven die van toepassing zijn op het personeel dat hij tewerk stelt in het kader van werken hem toevertrouwd door BNIPM. De Opdrachtnemer is ertoe gehouden om t.a.v. zijn personeel alle wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen inzake veiligheid en hygiëne, alsook inzake algemene arbeidsvoorwaarden, fiscaliteit en sociale zekerheid, na te leven. De Opdrachtnemer verbindt er zich ook toe de werken beschreven in huidig contract uit te voeren met daarvoor geschoold personeel. Dit personeel werkt volledig en permanent onder zijn gezag, leiding en verantwoordelijkheid. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de hem toevertrouwde werken door dezelfde werkploeg inclusief dezelfde werfleider te laten aanvatten en verder te laten uitvoeren. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe alle contractuele bepalingen van toepassing op de onderaannemingsopdracht en in het bijzonder in het algemeen bestek en het bijzonder bestek betreffende het tewerkgesteld personeel na te leven en op aanvraag van BNIPM onmiddellijk alle inlichtingen en attesten te verstrekken inzake de naleving van zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen. BNIPM neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door het personeel van de Opdrachtnemer veroorzaakte schade, zelfs al heeft BNIPM, omwille van afwezigheid van deskundige leiding van de Opdrachtnemer, teneinde de continuïteit der werken te verzekeren, rechtstreeks bevelen aan het personeel van de Opdrachtnemer moeten geven.

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV Daarnaast verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe dat de Richtlijn 96/71, zoals omgezet door de Wet van 5 maart 2002 en voor zover toepasselijk, door hem en zijn onderaannemers zal worden gerespecteerd. De Opdrachtnemer zal contractueel deze verplichting opleggen aan zijn onderaannemers. Hij zal BNIPM vrijwaren voor de gevolgen die voor BNIPM zouden kunnen ontstaan door het niet naleven van deze verplichting. 10. De Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM tegen alle vorderingen voor achterstallige lonen, ingediend door zijn werknemers of door werknemers van zijn onderaannemers, bij BNIPM. Bij ontvangst van dergelijke vordering is BNIPM gerechtigd over te gaan om alle betalingen aan de Opdrachtnemer in te houden. 11. Bij overheidsopdrachten dient de Opdrachtnemer tevens te beschikken over een geldige erkenning in zijn beroepsorganisatie. Mocht de erkenning van de Opdrachtnemer ondertussen ingetrokken worden, gelden dezelfde beschikkingen als vervat in art. 33 van deze voorwaarden. Niet-naleving door de Opdrachtnemer van deze bepalingen brengt met zich dat BNIPM deze overeenkomst lastens de Opdrachtnemer voor ontbonden aanziet, onverminderd de voorziene sancties. 12. De Opdrachtnemer is bij uitvoering van de werken beschreven in de onderaannemingsovereenkomst zowel voor zichzelf als voor zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen inzake arbeidsbescherming (veiligheid, gezondheid, milieu,…) zoals onder meer bepaald in de Welzijnswet Werknemers van 4 augustus 1996, zijn aanpassingen en uitvoeringsbesluiten, de Codex, het ARAB, het AREI, de van kracht zijnde milieuwetgeving en meer in het bijzonder in het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en haar wijzigingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De Opdrachtnemer is bij uitvoering van de werken beschreven in de onderaannemingsovereenkomst zowel voor zichzelf als voor zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator, het bouwplaatsreglement, de specifieke veiligheidsrichtlijnen van BNIPM en deze van de opdrachtgever van BNIPM. De Opdrachtnemer is gehouden zonder uitstel gevolg te geven aan de opmerkingen, geuit door de veiligheidscoördinator, preventieadviseur, de werfleiding, de adviseurs van het NAVB en de inspecteurs TWW op de werf op het vlak van veiligheid, gezondheid of milieu. In geen geval zal het eventueel stilleggen van de werken bijkomende kosten of een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mogen meebrengen. Conform de bepalingen van de Welzijnswet Werknemers, de Codex en het ARAB, is de Opdrachtnemer gehouden de instructies op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu mede te delen

blad 14 van 15

aan al zijn personeelsleden die gelast worden met de uitvoering van de werkzaamheden, zijn eventuele onderaannemers, leveranciers, interim-arbeiders en aangestelden inbegrepen in een voor hen begrijpbare taal. De Opdrachtnemer, zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders, verplichten zich ertoe enkel medisch geschikte en voldoende gekwalificeerde personen in te zetten op de werf, die op de hoogte zijn van de risico's verbonden aan hun vak en de te volgen preventieve veiligheidsmaatregelen om aan die risico's te verhelpen. Indien blijkt dat een persoon behorende tot de onderaanneming de bestaande instructies niet kent, kan de toegang tot de werf geweigerd worden. Elke door de Opdrachtnemer tewerkgestelde werknemer die een veiligheidsfunctie bekleedt, moet geschikt zijn voor deze taak, zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders inbegrepen. Dit moet gestaafd worden door een geldig medisch attest. De Opdrachtnemer is gehouden BNIPM en de veiligheidscoördinator op de werf, vóór aanvang der werken, aan de hand van zijn Specifiek Veiligheidsen Gezondheidsplan de werkmethode en de bijhorende risico’s mede te delen die hij, of zijn eventuele onderaannemers of interim-arbeiders op de werf binnenbrengen met vermelding van de preventieve veiligheidsmaatregelen die genomen worden om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De Opdrachtnemer moet, vooraleer de werken worden aangevat, de intentieverklaring volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan BNIPM en de veiligheidscoördinator. Hij gaat er tevens mee akkoord aanwezig te zijn op de coördinatievergadering Veiligheid en Gezondheid die op de werf wordt gehouden. Op eenvoudige vraag zal de Opdrachtnemer, of zijn eventuele onderaannemer, van de gebruikte gevaarlijke producten, arbeidsmiddelen en/of machines de nodige veiligheidsdocumenten, certificaten en keurings-bewijzen voorleggen. In overleg met de werfleiding van BNIPM en onder vooraf bepaalde voorwaarden, is het de Opdrachtnemer, zijn eventuele onderaannemer en/of interim-arbeiders toegelaten gebruik te maken van de sanitaire installaties. Dit gebruik zal gebeuren met respect voor de personen en de installaties. De Opdrachtnemer, of zijn eventuele onderaannemer is verplicht voor de eigen werknemers de wettelijk voorziene sociale voorzieningen ter beschikking te stellen en deze dagelijks te onderhouden. Maaltijden mogen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt. Het gebruik van alcoholhoudende dranken en/of “stimulerende producten” op de bouwplaats is verboden. Een persoon die onder invloed is, kan de toegang tot de bouwplaats worden ontzegd. De Opdrachtnemer, of zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders zal zich dagelijks bij aanvang van de dagtaak aanmelden bij de werfleider van BNIPM met vermelding van zijn aantal werknemers op de werf. Wanneer op de

maart 2011

IPM NV

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN BALLAST NEDAM IPM NV bouwplaats een aanwezigheidsregister wordt geplaatst, is de aangestelde van elke aannemer verplicht om bij aankomst op de bouwplaats en bij vertrek het register in te vullen. De Opdrachtnemer, of zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders is in alle omstandigheden verplicht om op de bouwplaats steeds een ploegverantwoordelijke te voorzien die de Nederlandse taal begrijpt en spreekt, wanneer anderstalige werknemers van de Opdrachtnemer op de bouwplaats van BNIPM worden ingezet. Uiteraard spreekt en begrijpt de ploegverantwoordelijke de taal van zijn anderstalige collega’s. Deze persoon dient steeds aanwezig te zijn wanneer personeel van de Opdrachtnemer op de bouwplaats aanwezig is. De Opdrachtnemer is verplicht om de onthaalbrochure, het bouwplaatsreglement, de specifieke veiligheidsrichtlijnen, toolboxmeetings en andere communicatie documenten i.v.m. het welzijn op de bouwplaats schriftelijk te vertalen in de taal van zijn werknemers, of die van zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders die op de bouwplaats zullen ingezet worden. De Opdrachtnemer zal aan de hoofdaannemer het schriftelijk bewijs leveren dat de werknemers op de bouwplaats de instructies hebben ontvangen en begrijpen. BNIPM wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen die gebeuren ingevolge gebruik door de Opdrachtnemer, zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders, van het materieel van BNIPM (stellingen, ladders, enz...). Alvorens zijn personeel toe te laten er gebruik van te maken, zal de Opdrachtnemer er zich zelf van vergewissen of het materieel volledig beantwoordt aan de geldende reglementeringen, normen, bepalingen, gebruiken en gewoonten. De Opdrachtnemer verzaakt aan het recht om gebreken aan het ter beschikking gestelde materieel in te roepen. Niet-naleving door de Opdrachtnemer zelf, zijn werknemers, aangestelden of zijn eventuele onderaannemers en/of interim-arbeiders van zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid impliceert dat BNIPM, na ingebrekestelling van de Opdrachtnemer, alle maatregelen mag nemen op kosten van de Opdrachtnemer op grond van art. 29 van de Welzijnswet Werknemers van 4 augustus

blad 15 van 15

1996 om de verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid te doen naleven en zulks onverminderd het recht van BNIPM om huidige overeenkomst te ontbinden lastens de onderaannemer, die gehouden blijft om BNIPM schadeloos te stellen voor alle kosten die daaruit voortvloeien. De boeten voor inbreuken op de naleving van al deze richtlijnen zijn vastgesteld op 250 EUR per vastgestelde inbreuk. Bovendien kan in geval van inbreuk op de veiligheidsregels door een specifieke persoon, deze de toegang tot de bouwplaats onmiddellijk worden ontzegd. In geen geval kan de verwijdering van een persoon bijkomende kosten of een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich meebrengen. 13. De Opdrachtnemer vermijdt bezoedeling van bodem, lucht en/of water. De Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM dienaangaande volledig. Zo de toepasselijke milieureglementering en – wetgeving zulks vereist, staat de Opdrachtnemer voor wat betreft de door hem uitgevoerde dan wel uit te voeren werken volledig in voor iedere kennisgeving, bericht of rapport aan enige overheid dan wel milieuanalyse, milieuonderzoek, veiligheidsmaatregelen, sanering of andere eventuele remediërende acties. Mochten de door de Opdrachtnemer uitgevoerde dan wel uit te voeren werken enige verplichting inzake het Bodemsaneringsdecreet doen ontstaan in hoofde van BNIPM dan wel de Opdrachtgever van BNIPM, dan zal de Opdrachtnemer hiervoor instaan. De Opdrachtnemer vrijwaart BNIPM dienaangaande volledig. 14. De Opdrachtnemer zal BNIPM vrijwaren voor elke sanctie, boete of vergoeding die aan BNIPM wordt opgelegd als gevolg van het nalaten van de Opdrachtnemer om de bepalingen van dit artikel, of elke kost daardoor ontstaan (incl. t.g.v. de verwijdering van personeel), ook in het kader van gerechtelijke procedures. BNIPM zal eveneens de keuze hebben om het bedrag hiervan te verhalen op de Opdrachtnemer dan wel deze te compenseren met elk bedrag dat krachtens de overeenkomst aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.

maart 2011