AF - Terep- és álcaruhák, mellények, taktikai öv tartozékai Y hevederrel, pisztolytokok és tártokok, valamint hátizsákok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:
2014/2 Árubeszerzés Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL Nyílt 2014.01.06. 24144/2013 18100000-0;18235400-9;35812100-0;18140000-2;18925200-1;18931100-5
Országos Rendőr-főkapitányság Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.) 2014.02.14.
Ajánlatkérő típusa:
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Közrend és biztonság
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:
[email protected] Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05982 Postai cím: Teve utca 4-6. Város: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Szele Tamás r. főhadnagy Telefon: +36 14435597 E-mail:
[email protected] Fax: +36 14435598 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu 1
A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem x Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)
2
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Terep- és álcaruhák, mellények, taktikai öv tartozékai Y hevederrel, pisztolytokok és tártokok, valamint hátizsákok szállítása II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés x x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (1145 Budapest, Róna u. 124.) NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) 3
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Szállítási szerződés II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 18100000-0
Kiegészítő szójegyzék
18235400-9 35812100-0 18140000-2 18925200-1 18931100-5
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Terep- és álcaruhák, mellények, taktikai öv tartozékai Y hevederrel, pisztolytokok és tártokok, valamint hátizsákok szállítása 1. rész: tavaszi-őszi terep mintás ruházat (500 db) 2. rész: téli (hó) álca ruházat (500 db) 3. rész: speciális álcázó ruházat (200 db) 4. rész: taktikai mellény (800 db) 5. rész: taktikai öv tartozékai Y hevederrel (lámpatartó: 2077 db, spraytartó: 2077 db, bilincstartó tok: 2077 db, rendőrbot tartó: 2077 db, Y heveder: 2077 db, járőrtáska: 2077 db) 6. rész: pisztolytok és tártok (2077 db) 7. rész: hátizsákok (250 db) (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 78.693.875 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 4
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér (nettó ajánlati ár 0,5 %-a minden késedelemmel / hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, de maximum a nettó ajánlati ár 15 %-a) Meghiúsulási kötbér (a meghiúsulással érintett nettó ajánlati ár 15 %-a) Egyidejűleg egy jogcímen kerülhet sor kötbér érvényesítésére, azaz a meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. Jótállás (1. rész: 18 hónap, 2-3. rész: 24 hónap, 4-5. rész: 36 hónap, 6. rész: 60 hónap, 7. rész: 12 hónap, a teljesítés időpontjától számítva): A Szállító jótállást vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és megfelelnek az előírt műszaki specifikációnak. A jótállás ideje alatt a meghibásodott termékek javítását, cseréjét a hiba bejelentésétől számított 14 napon belül el kell végezni. Szállító vállalja, hogy a 18 hónapos jótállási időtartam alatt, a meghibásodások bejelentése céljából munkanapokon, 10 és 14 óra között rendelkezésre állást biztosít. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetek tartalmazzák. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Külső Határok Alap (KHA) 2012/3.1.4.2 azonosítószámú projekt keretén belül biztosított támogatásból finanszírozza. Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF. A számlák kifizetése a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdése, és a Ptk. 292/B. § (2) bekezdése szerint történik a Megrendelő által. Tekintettel arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése támogatásból történik, a fizetési határidő a számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 60. nap. Számlát a teljesítésigazolás kiállítását követően lehet benyújtani. Fizetési feltételek: Az 5-6. rész esetében a Szállító 1 db számlát nyújthat be a szerződés teljesítését követően. 5
Az 1-4. és 7. rész esetében a Szállító 1 db részszámlát nyújthat be az 1. ütem teljesítését követően, valamint 1 db végszámlát nyújthat be a 2. ütem teljesítését követően. Alkalmazandó jogszabályok: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.). III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Az ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, ill. a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll. Igazolási mód: a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-a, valamint a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (munka-, túra-, vadászruházat, ill. azok kiegészítőinek értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. A P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (munka-, túra-, vadászruházat, ill. azok kiegészítőinek értékesítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három év alatt összesen nem éri el a) az 1. rész esetén az 5 000 000 HUF értéket, b) a 2. rész esetén a 10 000 000 HUF értéket, c) a 3. rész esetén a 2 000 000 HUF értéket, d) a 4. rész esetén a 8 000 000 HUF értéket, 6
e) az 5. rész esetén a 14 000 000 HUF értéket, f) a 6. rész esetén a 20 000 000 HUF értéket, g) a 7. rész esetében a 3 000 000 HUF értéket. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdése szerint. M/2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő által ajánlott áru mintapéldányának bemutatása. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Az M/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M/2, pontban előírt alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közülük egy felel meg. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen a közbeszerzés tárgya szerinti szállításra (munka-, túra-, vadászruházat, ill. azok kiegészítői) vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával (referenciákkal), mely értéke elérte a) az 1. rész esetén az 5 000 000 HUF értéket, b) a 2. rész esetén a 10 000 000 HUF értéket, c) a 3. rész esetén a 2 000 000 HUF értéket, d) a 4. rész esetén a 8 000 000 HUF értéket, e) az 5. rész esetén a 14 000 000 HUF értéket, f) a 6. rész esetén a 20 000 000 HUF értéket, g) a 7. rész esetén a 3 000 000 HUF értéket. M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattevő által ajánlott áru mintapéldányával. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét 7
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 8
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/02/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/02/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2014/02/14 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. VI. emelet 633. helyiség Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62.§ (2) bekezdés szerint. Az ajánlatkérő meghívja a támogató szervezetet, azaz a 23/2012. (IV. 26.) BM rendeletben meghatározott Felelős Hatóságot. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az épületbe bejutás a belépés regisztrálása miatt időigényes.
VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 9
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Külső Határok Alap KHA 2012/3.1.4.2 (Az ajánlatkérő rendelkezik támogatási szerződéssel) VI.3) További információk (adott esetben) 1. A dokumentáció átvétele, az ajánlat benyújtása és formája: 1.1 Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet telefaxon vagy e-mailen történő igénylést követően bocsátja rendelkezésre a dokumentációt. A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet az ajánlati felhívás I.1 pontjában (AII. mellékletben) megjelölt faxszámra (1/392-0023 vagy) kell e-mail címre (
[email protected]) megküldeni. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása e-mailen történik a kérelemben megadott e-mail címre. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. 1.2 Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 1.3 Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton (Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. VI. emelet 633. helyiség) az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 db nyomtatott eredeti példányban, lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. Az ajánlatot be kell nyújtani 1 db elektronikus adathordozón is, mely a nyomtatott eredeti példányt tartalmazza digitalizált formátumban, pl. pdf). Az ajánlat tárgyát képező árukból 1-1 db mintapéldányt is be kell nyújtani az ajánlattal együtt, lezárt csomagolásban. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő épületébe történő belépés időigényes, ezért az ajánlat benyújtása során kérjük, az épületbe bejutás időigényével is kalkuláljanak. 1.4 Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: „Ajánlat”, „Terep- és álcaruhák, taktikai öv tartozékai, mellények, pisztolytokok és tártokok szállítása”, „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”. 1.5 A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 1.6 A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 2. Az ajánlatban benyújtandó iratok: 2.1 Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely részenként feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat. 2.2 Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 2.3 Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 2.4 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 10
2.5 Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 2.6 Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 2.7 Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell a közös ajánlattevők nyilatkozatát, melyben a közös ajánlattevők megjelölnek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt, továbbá a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelősséget vállalnak. 2.8 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. 2.9 Az ajánlattevő tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 2.10 Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kizáró okok és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásait (ajánlati felhívás III.2.1), III.2.2), ill. III.2.3) pont). 2.11 Az ajánlatnak részenként tartalmaznia kell az ajánlattevő pénzügyi és szakmai ajánlatát az alábbi tartalommal: - Szakmai ajánlat: A szakmai ajánlat tartalmazza a termék leírását, paramétereit. A szakmai ajánlat kövesse a műszaki leírás szerkezetét, és úgy kell elkészíteni, hogy a szakmai ajánlat és a műszaki leírás egyes pontjai egyértelműen összehasonlíthatóak legyenek egymással, azaz azonos számozással és struktúrában kell elkészíteni. A szakmai ajánlatot olyan részletességgel kell elkészíteni, hogy abból egyértelműen megállapíthatóak legyen a műszaki leírásban előírt követelmények teljesülése. - Pénzügyi ajánlat: Tartalmazza a termékek nettó és bruttó egységárát, valamint a teljes mennyiségre vonatkozó nettó és bruttó összárat. Termékenként (mérettől függetlenül) csak egyféle egységár adható meg. - Műszaki leírás az 1-4. és a 7. rész vonatkozásában, továbbá az 5. részben szereplő Y hevederre vonatkozóan. - Akkreditált intézmény által kiállított alapanyag vizsgálati jegyzőkönyv(ek) az 1-4. és 7. rész vonatkozásában, valamint az 5. részben szereplő Y hevederre vonatkozóan. Ajánlatkérő olyan termékvizsgálati jegyzőkönyvet fogad el, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által akkreditált, termékvizsgálatra, terméktanúsításra jogosult személy/vagy gazdasági társaság készít el. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a cég akkreditált státuszához rendelt, a NAT által kiadott részletező okiratot, amely az előírt laboratóriumi vizsgálatok szabvány szerinti elvégzésére jogosít. A NAT által Magyarországon nem akkreditált külföldi termékvizsgáló/tanúsító cég által elvégzett vizsgálatot és ennek eredményeként kiadott vizsgálati jegyzőkönyvet Ajánlatkérő abban az esetben fogadja el, ha a vizsgáló cég akkreditációját olyan külföldi nemzeti akkreditáló testület adta ki, o amely aláírója és teljes jogú tagja a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásainak (ILAC MRA) a vizsgálat, és a kalibrálás területén, vagy o amely aláírója és teljes jogú tagja az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodásainak (EA MLA) a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, terméktanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás és a személytanúsítás területén. - Az ajánlattevő az általa beajánlott termékek méretállásait és a hozzá tartozó mérettartományt 11
adja meg az 1-4. rész vonatkozásában. 3. Egyéb előírások: 3.1 Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 3.2 Árfolyamok: Az ajánlatban a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. 3.3 Irányadó idő: Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 3.4 Irányadó jog: Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 3.5 Minősített ajánlattevők: A III.2.2) P/1., III.2.3) M/1., M/2. szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint 12
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828594 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/12/31 (nap/hónap/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Procura Consulting Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Hattyú u. 17/A. Város: Budapest Postai irányítószám: 1015 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Nádor Géza Telefon: +36 13920024 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13920023 Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Procura Consulting Kft. Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Hattyú u. 17/A. Város: Budapest Postai irányítószám: 1015 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Nádor Géza Telefon: +36 13920024 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13920023 Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: 13
Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: ……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)….. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Terep mintás ruházat szállítása 1) Rövid meghatározás: Terep mintás ruházat szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
35812100-0
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Tavaszi-őszi terep mintás ruházat (500 db) 1. ütem: 15 db – teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 20 naptári nap. 2. ütem: 485 db – teljesítési határidő: 2014. június 23., azzal a feltétellel, hogy Megrendelő megrendelését a teljesítési véghatáridő előtt legalább 60 nappal megküldi Szállító részére. A Megrendelő az 1. ütembe tartozó termékeket rendszeresítési eljárásnak veti alá a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30.) BM utasítás alapján. Ennek keretében alkalmazásbavételi eljárást vagy csapatpróbát folytat le. A Megrendelő a 2. ütembe tartozó termékeket csak az eredményes rendszeresítési eljárást követően rendeli meg. A rendszeresítési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a rendszeresítési bizottság az eljárás eredményéről szóló határozatában „Rendőrségi szolgálati használatra alkalmas” minősítést szerepelteti. Amennyiben a rendszeresítési eljárás a szerződés tárgya szerinti termékekre vonatkozóan nem eredményes, Megrendelő a 2. ütembe tartozó 485 darab tavaszi-őszi terepmintás 14
ruházatot nem rendeli meg a Szállítótól, és a rendszeresítési eljárás eredményéről szóló határozat dátumát követő napon Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a határozat Szállító részére történő megküldésével. Ebben az esetben az első ütemben leszállított termékek Megrendelő birtokában maradnak és Szállító csak ezek ellenértékéről jogosult számlát benyújtani. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 7.322.835 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Téli (hó) álca ruházat szállítása 1) Rövid meghatározás: Téli (hó) álca ruházat szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
35812100-0
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Téli (hó) álca ruházat (500 db) 1. ütem: 15 db – teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 20 naptári nap. 2. ütem: 485 db – teljesítési határidő: 2014. június 23., azzal a feltétellel, hogy Megrendelő megrendelését a teljesítési véghatáridő előtt legalább 60 nappal megküldi Szállító részére. A Megrendelő az 1. ütembe tartozó termékeket rendszeresítési eljárásnak veti alá a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30.) BM utasítás alapján. Ennek keretében alkalmazásbavételi eljárást vagy csapatpróbát folytat le. A Megrendelő a 2. ütembe tartozó termékeket csak az eredményes rendszeresítési eljárást követően rendeli meg. A rendszeresítési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a rendszeresítési bizottság az eljárás eredményéről szóló határozatában „Rendőrségi szolgálati használatra alkalmas” minősítést szerepelteti. Amennyiben a rendszeresítési eljárás a szerződés tárgya szerinti termékekre vonatkozóan nem eredményes, Megrendelő a 2. ütembe tartozó 485 darab hóálcát nem rendeli meg a Szállítótól, és a rendszeresítési eljárás eredményéről szóló határozat dátumát követő napon Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a határozat Szállító részére történő megküldésével. Ebben az 15
esetben az első ütemben leszállított termékek Megrendelő birtokában maradnak és Szállító csak ezek ellenértékéről jogosult számlát benyújtani. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 15.236.220 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 3 Elnevezés: Speciális álcázó ruházat szállítása 1) Rövid meghatározás: Speciális álcázó ruházat szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
35812100-0
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Speciális álcázó ruházat (200 db) 1. ütem: 15 db – teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 20 naptári nap. 2. ütem: 185 db – teljesítési határidő: 2014. június 23., azzal a feltétellel, hogy Megrendelő megrendelését a teljesítési véghatáridő előtt legalább 60 nappal megküldi Szállító részére. A Megrendelő az 1. ütembe tartozó termékeket rendszeresítési eljárásnak veti alá a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30.) BM utasítás alapján. Ennek keretében alkalmazásbavételi eljárást vagy csapatpróbát folytat le. A Megrendelő a 2. ütembe tartozó termékeket csak az eredményes rendszeresítési eljárást követően rendeli meg. A rendszeresítési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a rendszeresítési bizottság az eljárás eredményéről szóló határozatában „Rendőrségi szolgálati használatra alkalmas” minősítést szerepelteti. Amennyiben a rendszeresítési eljárás a szerződés tárgya szerinti termékekre vonatkozóan nem eredményes, Megrendelő a 2. ütembe tartozó 185 darab speciális álcázó ruházatot nem rendeli meg a Szállítótól, és a rendszeresítési eljárás eredményéről szóló határozat dátumát követő napon Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a határozat Szállító részére történő megküldésével. Ebben az esetben az első ütemben leszállított termékek Megrendelő birtokában maradnak és Szállító csak ezek ellenértékéről jogosult számlát benyújtani. 16
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3.779.528 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 4 Elnevezés: Taktikai mellény szállítása 1) Rövid meghatározás: Taktikai mellény szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
18235400-9
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Taktikai mellény (800 db) 1. ütem: 20 db (10 db sötétkék, 10 db terepmintás) – teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 20 naptári nap. 2. ütem: 780 db (390 db sötétkék, 390 db terepmintás) – teljesítési határidő: 2014. június 23., azzal a feltétellel, hogy Megrendelő megrendelését a teljesítési véghatáridő előtt legalább 60 nappal megküldi Szállító részére. A Megrendelő az 1. ütembe tartozó termékeket rendszeresítési eljárásnak veti alá a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30.) BM utasítás alapján. Ennek keretében alkalmazásbavételi eljárást vagy csapatpróbát folytat le. A Megrendelő a 2. ütembe tartozó termékeket csak az eredményes rendszeresítési eljárást követően rendeli meg. A rendszeresítési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a rendszeresítési bizottság az eljárás eredményéről szóló határozatában „Rendőrségi szolgálati használatra alkalmas” minősítést szerepelteti. Amennyiben a rendszeresítési eljárás a szerződés tárgya szerinti termékekre vonatkozóan nem eredményes, Megrendelő a 2. ütembe tartozó 780 darab taktikai mellényt nem rendeli meg a Szállítótól, és a rendszeresítési eljárás eredményéről szóló határozat dátumát követő napon Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a határozat Szállító részére történő megküldésével. Ebben az esetben az első ütemben leszállított termékek Megrendelő birtokában maradnak és Szállító csak ezek ellenértékéről jogosult számlát benyújtani. 17
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 9.631.496 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 5 Elnevezés: Taktikai öv tartozékainak szállítása 1) Rövid meghatározás: Taktikai öv tartozékainak szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
18140000-2
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Taktikai öv tartozékai Y hevederrel (lámpatartó: 2077 db, spraytartó: 2077 db, bilincstartó tok: 2077 db, rendőrbot tartó: 2077 db, Y heveder 2077 db, járőrtáska: 2077 db) (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 14.511.198 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/13 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk 18
Rész száma 6 Elnevezés: Pisztolytok és tártok szállítása 1) Rövid meghatározás: Pisztolytok és tártok szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
18925200-1
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Pisztolytok és tártok (2077 db) (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 24.531.496 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/13 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 7 Elnevezés: Hátizsákok szállítása 1) Rövid meghatározás: Hátizsákok szállítása 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy:
Fő szójegyzék 18100000-0
További tárgyak:
18931100-5
Kiegészítő szójegyzék
3) Mennyiség: Hátizsákok (250 db) 1. ütem: 10 db – teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 20 naptári nap. 2. ütem: 240 db – teljesítési határidő: 2014. június 23., azzal a feltétellel, hogy Megrendelő megrendelését a teljesítési véghatáridő előtt legalább 60 nappal megküldi Szállító részére. A Megrendelő az 1. ütembe tartozó termékeket rendszeresítési eljárásnak veti alá a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI.30.) BM utasítás alapján. Ennek keretében alkalmazásbavételi eljárást vagy csapatpróbát folytat le. A Megrendelő a 2. ütembe tartozó termékeket csak az eredményes rendszeresítési eljárást követően rendeli meg. A rendszeresítési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a rendszeresítési bizottság az eljárás eredményéről szóló határozatában „Rendőrségi szolgálati használatra alkalmas” minősítést 19
szerepelteti. Amennyiben a rendszeresítési eljárás a szerződés tárgya szerinti termékekre vonatkozóan nem eredményes, Megrendelő a 2. ütembe tartozó 240 darab hátizsákot nem rendeli meg a Szállítótól, és a rendszeresítési eljárás eredményéről szóló határozat dátumát követő napon Megrendelő a szerződés felmondására jogosult a határozat Szállító részére történő megküldésével. Ebben az esetben az első ütemben leszállított termékek Megrendelő birtokában maradnak és Szállító csak ezek ellenértékéről jogosult számlát benyújtani. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 3.681.102 Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés 2014/03/10 (nap/hónap/év) Befejezés 2014/06/23 (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------
C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 20
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 21
26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.
22