MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13.
DOKUMENTÁCIÓ
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015”
a Kbt. harmadik része (Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja) szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban
2015.
TARTALOM I.
FEJEZET
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
II.
FEJEZET
AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
III. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS (SPECIFIKÁCIÓ)
IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
V.
IRATMINTÁK
FEJEZET
2
I. FEJEZET
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 1.1.
A beszerzés tárgya
Az Ajánlatkérő (Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.), mint az országos közutak kezelője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” elnevezéssel, szolgáltatás megrendelés tárgyában. Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásakor figyelembe kell vennie azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket az eljárást megindító felhívás és a jelen ajánlati dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) tartalmaz. 1.2.
A dokumentáció használata
1.3.
Kapcsolattartás
Jelen dokumentáció az eljárást megindító felhívással (hirdetmény) együtt kezelendő. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdésében előírtak szerint jár el. Az Ajánlattevők a dokumentációt csak a beszerzés tárgyára vonatkozó ajánlattételhez, illetve a beszerzés tárgyának megvalósítása céljából használhatják fel. A dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelni, az Ajánlattevő azokat nem adhatja tovább, és nem publikálhatja. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. H-1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Kapcsolattartó adatai:
dr. KRIVIK GÁBOR Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Tel: +36-76/ 320 668 Fax: +36-76/ 320 668 Mobil: +36-30/94 39933 Email:
[email protected] 1.4.
Ajánlat beadásának időpontja, helye
Az ajánlatok benyújtásának időpontja: 2015. november 25. 11:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye: Magyar Közút Nonprofit Zrt , 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV. em. 402-es számú iroda. 1.5.
Bontás időpontja, helye 3
Ajánlat(ok) felbontásának helye és ideje: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. hivatalos helyisége 1.6.
1.6.1.
Gazdasági szereplőkre vonatkozó előírások Az ajánlattevő
Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. 1.6.2.
Közös ajánlattevők
1.6.3.
Alvállalkozók
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.) (Kbt. 26.§.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megállapodásának másolati példányát. A megállapodásban fel kell tüntetni a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását, és az ajánlattevők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetemlegesen és külön-külön is felelősek a szerződés teljesítéséért. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25. § (3) bekezdés). Az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a megállapodásban megjelölt képviselőnek küldi meg. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott, azaz gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlatot valamennyi ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. A közös ajánlattevők nyilatkozatát be kell nyújtani az ajánlattal együtt.
Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. A Kbt. 4.§ 2. értelmező rendelkezése alapján alvállalkozó: „az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;” Az ajánlattevőnek ajánlatában meg kell neveznie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében a 4
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben foglalkoztatni kívánt alvállalkozókat, és meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét, vagy részeit, melyek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (Kbt. 40. § (1) bekezdés a) - b) pontja). 1.6.4.
Egyéb gazdasági szereplő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet)
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a következő esetekben:
ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátó erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az ajánlatban minden esetben meg kell jelölni ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 1.7. Verseny biztosítása (Kbt. 28. § (1) bekezdés) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 28. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint: Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 5
b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. § (5) bekezdés]
6
II.
FEJEZET
AZ AJÁNLATTÉTELLEL ÉS AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK II.1.
Az ajánlat költségei
II.2.
Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.45. § (3) bekezdése szerint) kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt, ésszerű időben megadhassa, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 nappal, figyelemmel a Kbt. 45. § (3)-(6) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a 45. § (4) bekezdésben foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításával. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. Ajánlatkérő a Kbt. 45 § szerinti kötelezettségét olyan módon teljesíti, hogy az Ajánlattevők által esetlegesen feltett kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást közvetlenül, emailben megküldi az ajánlattevők részére. Az így megadott válaszok a dokumentáció részévé válnak, így arra tekintettel köteles valamennyi Ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg ajánlatkérő, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő továbbá kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól, vagy e törvénytől (Kbt.). A dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket a (+36-1 819 9540 fax számra és a
[email protected] email címre Word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti email és fax címre küldtek meg, vagy nem Word formátumban küldtek meg!. 7
Az Ajánlatkérő továbbá nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők vagy csak faxon, vagy csak e-mail-ben küldtek meg! II.3.
FELHÍVÁS, DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA
II.4.
AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE
Ajánlatkérő a felhívás és dokumentáció módosítását a Kbt. 122.§ (6) bekezdés alapján teljesíti, mely módosítási tényről azon Ajánlattevőknek, akik/amelyek az eljárásban érdeklődésüket jelezték, közvetlenül, emailben küldi meg ajánlatkérő a tájékoztatást. II.4.1.
Eljárás nyelve
Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetőleg magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és fordítást igényel, Ajánlatkérő – az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett – elfogadja azok Ajánlattevő általi felelős fordítását is (Kbt. 36. § (3) bekezdés). Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. II.4.2.
Üzleti titok
II.4.3.
Az ajánlat elkészítéséhez kapcsolódó információk
Az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a részvételi jelentkezésben, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak az alábbi elemeke: Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Jelen Dokumentáció III. Műszaki leírás (specifikáció) és IV. (szerződéstervezet) fejezete szerződéses minimum feltételeket tartalmaz. Az abban foglaltaktól való eltérés nem lehetséges. 8
Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő ajánlatát bármilyen feltételhez köti, továbbá akkor is, ha többváltozatú ajánlatot tesz. Ajánlatkérő többváltozatú ajánlatnak tekint minden olyan ajánlatot, amely a megvalósítás tekintetében több javaslatot tartalmaz.
A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint ahol Ajánlatkérő igazolás benyújtását írja elő, az igazolás – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Ahol Ajánlatkérő valamely irat, II. fejezetben meghatározott formában történő benyújtását írta elő, ott az IV. fejezetben csatolt iratminta kitöltése és benyújtása javasolt, de Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó Ajánlattevői nyilatkozatot is elfogadja, amennyiben az alkalmas az alkalmassági feltétel megállapítására. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét továbbá arra, hogy minden – a felhívásban, a dokumentációban, a Kbt.-ben előírt - igazolást és nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást jelen ajánlati dokumentáció nem tartalmaz. A benyújtott iratoknak, igazolásoknak, nyilatkozatoknak, dokumentumoknak, leírásoknak, stb. alkalmasnak kell lennie az alkalmasság, illetve az adott érvényességi követelményeknek való megfelelőség megállapítására. A Kbt.-ben előírt és a Felhívásban, Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor. II.4.4.
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok és ezzel kapcsolatos előírások
Amely nyilatkozatokhoz a dokumentáció mintát tartalmaz, az csak tájékoztató jellegű, az ajánlattevő ezekkel egyező tartalmú nyilatkozatokat is benyújthat. Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia: Címlap Adatlap Tartalomjegyzék
AZ ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Regisztrációs adatlap Felolvasólap a Kbt. 60.§ (6) bekezdése szerinti tartalommal Ajánlattételi nyilatkozat [Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdése szerint]– cégszerűen aláírva Közös ajánlattevők nyilatkozata, együttműködési megállapodása (adott esetben)
KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁSOK, DOKUMNETUMOK 9
Nyilatkozatok kizáró okokról a Kbt. 56.§ (1), (2) bekezdése szerint - Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
Nyilatkozat a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján - Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1), (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kr. 10. §-a alapján.
ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKHEZ, ALVÁLLALKOZÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerint – negatív tartalommal is csatolandó Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55.§ (5) és (6) bekezdései alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (adott esetben) Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata (adott esetben)
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
nyilatkozat a bankszámlák vonatkozásában
pénzintézet(ek) nyilatkozata Alkalmasságot igazoló szervezet nyilatkozata a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatban (adott esetben) Kezességvállaló nyilatkozat a Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pontja alapján, cégszerűen aláírt nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasság vonatkozásában, (adott esetben)
MŰSZAKI, SZAKMAI DOKUMENTUMOK
ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA, ÉS A KAPCSOLÓDÓ
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 310/2013. (VIII.28.) Korm.rend. 15.§ (3) bekezdés a) pontja alapján. A Referencia igazolása a 310/2011.(XII.23.) Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint. A szakemberek bevonására, ismertetésére, vonatkozó nyilatkozat; szakemberek saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozata; végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok. ajánlattevő nyilatkozat a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről műszaki-szakmai alkalmassága igazolásához (adott esetben),
10
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a), b) pontjai alapján, a műszaki-szakmai alkalmasság vonatkozásában (adott esetben)).
EGYÉB DOKUMENTUMOK
Aláírási címpéldány/ aláírás minta / meghatalmazás/ letelepedés országa szerinti okirat Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bek. szerint Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges tartalommal is benyújtandó ) (Változásbejegyzési kérelem valamint annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példánya csatolandó adott esetben) Közös ajánlattevők a Kbt. 25.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozata (adott esetben) Nyilatkozat az ajánlatok egyezőségéről Nyilatkozat a Kbt. 36.§ (6) bekezdés alapján (adott esetben) Egyéb nyilatkozatok
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az eljárást megindító felhívásban, és jelen dokumentációban, valamint a Kbt.-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell akkor is, ha erre vonatkozóan külön mintát vagy útmutatást a jelen dokumentáció nem tartalmaz. Ahol a benyújtandó dokumentumnál nem szerepel külön tartalomra vonatkozó magyarázat, részletezés ott az eljárást megindító felhívás, a Kbt., a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet és a Közbeszerzési Hatóság felhívásban hivatkozott útmutatóinak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a nyilatkozat tartalmára vonatkozóan. Az igazolások a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
Amennyiben az iratminta a nyilatkozatra vonatkozóan több változatot tartalmaz, úgy a megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő részek törlendők, vagy áthúzandók. Valamennyi Kbt. és ajánlati felhívás alapján benyújtandó dokumentumot be kell nyújtani akkor is, ha valamely dokumentum megnevezését az alábbi felsorolás nem tartalmazza. Valamennyi Kbt. és ajánlati felhívás alapján benyújtandó dokumentumot be kell nyújtani akkor is, ha valamely dokumentum megnevezését a fenti (táblázat) felsorolás nem tartalmazza. Az igazolások a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű másolatban is benyújthatók.
A fenti, valamennyi benyújtandó dokumentum, igazolás, nyilatkozat vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevő figyelmét a Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmény fennállására.
11
Benyújtandó dokumentumok részletezése és az azokkal kapcsolatos előírások: 1.
Az ajánlat címlapja
2.
Adatlap
Az ajánlat címlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének. Amennyiben több ajánlattevő közösen ad be ajánlatot, a címlapon a közös ajánlattevőket, valamint az általuk megbízott képviselő cég nevét kell feltüntetni. A cégszerűen aláírt adatlapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a képviselő cég külön megjelölése mellett valamennyi ajánlattevő) adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, telefon, telefax szám, email cím), valamint a közbeszerzési eljárásban eljáró kapcsolattartó személy nevét, címét, telefon, telefax számát, email címét, ha azok nem egyeznek meg az ajánlattevő ezen adataival. Közös ajánlattevők esetén a képviselő cégnek kell cégszerűen aláírni. 3.
Tartalomjegyzék
4.
Regisztrációs lap: Az ajánlattételi dokumentáció letöltésének igazolására.
5.
Felolvasólap tartalma:
Amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók. (Minden irat oldalszámát külön jelölni kell.) Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet ajánlattevő vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, a +36-1/819-9450 telefax számra és a
[email protected] e-mail címre megküldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, valamint a megküldött regisztrációs lap csatolása az ajánlatban. A Kbt. 62. § (3) bekezdése és jelen dokumentáció mintája szerinti tartalommal, a megajánlást tartalmazó egyetlen felolvasólapot, cégszerűen aláírva kell benyújtani eredetiben, vagy hiteles másolatban. Tartalmaznia kell:
Ajánlattevő(k) , közös ajánlattevők adatait (név, székhely)
cégszerű aláírást
6.
az értékelési részszempontonként kell megadni az ajánlatot
Az ajánlatok bontásakor az Ajánlatkérő a Felolvasólap adatait ismerteti.
Ajánlati nyilatkozat (Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdés)
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, továbbá arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Cégszerűen aláírva, kitöltve, jelen segédlet mintája szerinti tartalommal kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők választása szerint: - minden közös ajánlattevő önállóan nyújtja be a fenti nyilatkozatokat vagy - a közös ajánlattevők képviselője aláírásával nyújtják be a fenti nyilatkozatokat, valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan (az iratminta szerint).
12
7.
Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
8.
Nyilatkozatok a kizáró okokról
Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt. 25.§ (2) bekezdése alapján az egyetemleges kötelezettségvállalásról, valamint jogaik és kötelezettségeik megosztásáról, valamennyi közös ajánlattevő feltüntetését és cégszerű aláírását is tartalmazza, valamint az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők együttműködési megállapodásának másolatát. A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. és 12.§ -ában meghatározottak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 56.§ (1), (2) bekezdései, a Kbt. 56.§ (1) bekezdés (k) pont kc) alpontja szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozásáról, valamint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (más szervezet) vonatkozásában .- a Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján – ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, cégszerű nyilatkozatban. A kizáró okokra vonatkozóan az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat, igazolásokat szükséges csatolni, valamint a nyilatkozatoknak, igazolásoknak jelen közbeszerzés tárgyára kell vonatkozniuk. 9.
Pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok
Ajánlatkérő jelen eljárásban az eljárást megindító felhívásában előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményét az ajánlattevőnek igazolnia kell:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az ajánlathoz csatolnia kell valamennyi számlavezető pénzintézet cégszerűen aláírt nyilatkozatát (valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan, beleértve a nem pénzforgalmi számlaszámokat is) az ajánlati felhívás III.2.1 pontja szerinti tartalommal. ( Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatnak az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évre kell vonatkoznia!)
Ajánlattevő csatolja be továbbá valamennyi számlavezető bankjának megnevezését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. A felsorolt pénzügyi intézmények mindegyikétől be kell csatolni az ajánlati felhívás III.2.2 pontjában előírt tartalmú igazolást valamennyi a cégkivonatban szereplő számlaszámra vonatkozóan. Amennyiben a cégkivonatban szereplő bármely számla időközben megszűnt, erre a tényre a nyilatkozatban ki kell térni, illetve nyilatkozni kell arról is, ha a cégkivonatban még nem szereplő új bankszámlával rendelkezik. Amennyiben az ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdés szerinti igazolásokat és nyilatkozatokat is be kell nyújtani. 13
A minősített ajánlattevők esetében az igazolás tekintetében irányadók a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend.14.§ (5) bekezdése rendelkezései. 10. Műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok 10.1. Referencia
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján:
az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb teljesítéseinek ismertetése az ajánlattevő saját teljesítésére, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet saját teljesítésére vonatkozó nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint). Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket: - a szerződést kötő másik fél neve, címe - a teljesítés tárgya,
- az alkalmasság megítélése szempontjából releváns ellenérték nettó összege, - a teljesítés ideje,
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát az ajánlattevő/az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként teljesítette úgy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (6) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az alkalmasság igazolását a Kbt. 55. § (5) - (6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése és a 16.§ (5) bekezdése szerint kell igazolni. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdésének rendelkezése irányadó.
A minősített ajánlattevők esetében az igazolás tekintetében irányadók a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend.17.§ (1) bekezdése rendelkezései. 10.2. Nyilatkozat igénybe venni kívánt szakemberekről, szakemberek bemutatása:
Csatolni szükséges a 310/2011. Korm. rendelet 15. §. (3) bekezdés d) pont alapján az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az igénybe venni kívánt szakemberekről. Csatolni kell továbbá a szakemberek képesítését, végzettségét igazoló dokumentumokat (az ajánlati felhívás III.2.3 pont M2) alkalmassági követelmény és megkövetelt igazolási mód alapján). Csatolni kell továbbá a szakemberek által saját kezűleg aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt rendelkezésre állási nyilatkozatát. 11. Ajánlattevő nyilatkozata a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (adott esetben)
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásához bármely más szervezet kapacitására támaszkodik, úgy csatolnia kell a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezését, valamint az alkalmassági követelmény megjelölését is tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyet ezen szervezettel vagy személlyel igazol az iratminta szerinti tartalommal. 14
Nyilatkozni kell továbbá a teljesítésbe történő bevonása módjáról is, ez utóbbi nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került a Kbt. 40. § (1) bekezdés a), b) pontjára vonatkozó külön nyilatkozatban. 12.
A kapacitásait biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata az alkalmasság vonatkozásában (adott esetben)
Amennyiben az ajánlattevő bármely alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 13. Aláírási címpéldány/aláírás minta
Benyújtandó annak a cégjegyzésre jogosult személynek, személyeknek egyszerű másolatban csatolt aláírási címpéldánya, aki/akik az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja/aláírják, külföldi ajánlattevő esetén a letelepedés országa előírásai szerinti igazolás a cégjegyzési jogosultságról.
Amennyiben olyan személy írja alá az ajánlatban szereplő valamely nyilatkozatot, aki a cégkivonatban képviseletre jogosultként nem szerepel, úgy aláírási jogának igazolására meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy egyszerű másolatban. 14.
Nyilatkozat a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaira
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
15. Változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. A nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, vagyis akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nincs folyamatban lévő változásbejegyzés. II.4.5.
Ajánlati ár megadására vonatkozó előírások
Ajánlattevőnek az ajánlatát jelen dokumentáció III. fejezet Műszaki leírásában és a IV. fejezet szerződéstervezetében meghatározottakra tekintettel kell megadnia. Az egységárakat részszempontonként ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül, egész számra kerekítetten, magyar forintban kell megadni. Az ajánlat kialakításánál minden járulékos költséget figyelembe kell venni. Az ajánlattevő által megadott egységárak a szerződésben rögzítésre kerülnek és annak hatálya alatt kötöttnek tekintendők. 15
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet azon körülményre-, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összegénél a nyertes ajánlata kedvezőtlenebb, úgy alkalmazhatja a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontban meghatározott eredménytelenségre vonatkozó rendelkezését. II.4.6.
Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Ajánlatok példányszáma és aláírása
Az ajánlatokat az eljárást megindító felhívás szerinti példányszámban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát oldal- vagy lapszámozással kell ellátni, zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus adathordozón beadott példánya között eltérés van, úgy az eredeti, papír alapú példány szerint kerül értékelésre az ajánlat, ajánlatkérő azt tekinti irányadónak Az ajánlatok csomagolása, megjelölése
Az összeállított ajánlat eredeti és – a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján - az eredeti ajánlatról készített, elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n, vagy pendrive-on) egyetlen, összefüggő pdf fájlban rögzített másolati példányát az eredeti ajánlatba rögzítve, csomagolva, vagy borítékban, zártan kell benyújtani. A csomagolást úgy kell elkészíteni, hogy a bontás során annak sértetlensége egyértelműen megállapítható legyen. A benyújtott ajánlatok csomagolását az alábbi felirattal kell ellátni:
„Ajánlat az Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyában, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig!” Az ajánlat külső csomagolásán az ajánlattételi határidő időpontját fel kell tüntetni, amennyiben az ajánlattételi határidő módosul (pl. az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt), úgy a felirat aktualizálható, azaz a módosított ajánlattételi határidő napját kell feltüntetni.
Amennyiben a csomagolás jelölése nem a fenti előírásnak megfelelő, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a jelentkező személyének megállapítása céljából felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet készít. Hibák kijavítása
Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, ha ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor az ajánlat aláírójának, illetve aláíróinak kézjegyükkel kell ellátniuk a javításokat. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatot személyesen, futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az eljárást megindító felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártáig az ott megadott címen.
Ajánlatkérő kifejezetten felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatot akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejártáig megtörténik. A postai küldemények elirányításából, elvesztéséből, vagy késedelmes kézbesítéséből eredő összes kockázat az ajánlattevőt terheli. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének 16
megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. Jelen tájékoztatás értelemszerűen irányadó az esetleges hiánypótlás esetén benyújtandó okiratokra is.
Határidőben benyújtott az az Ajánlat, amelyet legkésőbb a határidő lejártának időpontjában a benyújtás helyeként megjelölt irodában ajánlatkérő munkatársának átadnak. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül.
Az Ajánlat benyújtása során felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átadás helyére történő bejutás, a beléptetési rendszer, parkolás stb. miatt hosszabb időt is igénybe vehet. Ennek időigényét az Ajánlattevők az ajánlat közvetlen benyújtása esetén vegyék figyelembe. A postai úton feladott küldemények határidőben történő megérkezésének kockázatát az ajánlattevő viseli.
A személyesen, vagy futár útján benyújtott ajánlatok átvételét az Ajánlatkérő által felhatalmazott személy által aláírt elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik meg Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és az Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint jár el. Késedelmes ajánlatok
Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kap meg, a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánít, amely ajánlatok azonban a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősülnek. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, melyről ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. II.5.
AZ AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA
Az Ajánlattevő a végleges ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát. A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezetnek megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek a végleges ajánlattételi határidő lejártáig kézhez vennie. A végleges ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt. Az ajánlatokat a végleges ajánlat benyújtási határideje után nem lehet módosítani.
II.6.
AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatok felbontásánál az Ajánlatkérő vagy az általa megbízott személyek, az Ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti a Kbt. 62. § (3) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat értékelésre kerülő főbb. számszerűsíthető adatait (az értékelési szemponttal összhangban). Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljáráson a Felolvasólapon szereplő adatok kerülnek ismertetésre. Tekintettel a Kbt. 62. § (4) bekezdésére az Ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítása esetén részenként. 17
Ha tárgyalásos eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot és végleges ajánlat írásbeli benyújtása a 92. § (7) bekezdése alapján nem kötelező, akkor a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén részenként - az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki, hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsássa. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevő részére. II.7.
AZ AJÁNLATOK VIZSGÁLATA
Ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania (Kbt. 66. § (1) bekezdés). Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az értékelés során megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok (56–57. §) hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok (56–57. §) az eljárás során következett be.
Ha az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból, Ajánlatkérő az ajánlatát tovább már nem vizsgálja. Az ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag azok elbírálására használja fel. II.4.1.
Hiánypótlás, felvilágosítás kérés
Ha az ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció formai követelményeinek, Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelően hiánypótlásra szólítja fel, a megfelelő határidő tűzésével. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől vagy részvételre jelentkezőktől felvilágosítást kér.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő vagy részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett közvetlenül az ajánlattevők, részére megküldi, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a felszólításban, illetve értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy:
18
-
a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba (azonban Kbt. 26. § nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető; a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók; a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával (azonban a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] kialakuló sorrendet nem befolyásolja).
Ameddig bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra (önkéntes hiánypótlás). Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a (3) és (7) bekezdésekben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
A hiánypótlást követően ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat megfelel-e a fenti szabályoknak. Ha a fenti szabályokat megsértették, vagy ha a hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérés nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ha az Ajánlattevő a megadott határidőre a hiányt nem – vagy nem megfelelően – pótolja, akkor Ajánlatkérő az ajánlatot az eredeti dokumentáció alapján bírálja el. Az érvénytelen ajánlatot Ajánlatkérő tovább már nem vizsgálja. II.4.2.
Számítási hiba
II.4.3.
Ajánlati kötöttség
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja az Ajánlatkérő. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártával a Kbt. 96. § (4) bekezdése szerint az ajánlatához kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
19
Az Ajánlatkérő – tekintettel a Kbt. 65. § (1) bekezdésére – az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
Az Ajánlatkérő – figyelemmel a Kbt. 65. § (2) bekezdésére – indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az Ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik Ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni. II.4.4.
Aránytalanul alacsony ár, irreális ajánlati elem
Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely önállóan értékelésre kerül. Köteles az ajánlatkérő indokolást kérni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több, mint húsz százalékkal eltér a közbeszerzés - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – Kbt. 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.
Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. II.8.
AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 71. § (2) b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: egyszerű matematikai arányosítás az alábbi képlet valamennyi részszempont vonatkozásában: P = (A"legjobb" /A"vizsgált") * 100; P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma (1-100) A legjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
20
Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, amelynek az elbírálási részszempontokra kapott és súlyszámokkal felszorzott pontjainak összege a legmagasabb. II.9.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL, AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE
Az ajánlatkérő az ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről, valamint ezek részletes indokáról az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül (Kbt. 77. § (1) bekezdés). Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, amit az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküld. II.10. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 73. § szerinti szervezettel (személlyel) kell a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni. A Kbt. 124. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 124.§ (8) bekezdésében foglaltak kivételével. II.11. Egyenértékűség
Amennyiben az Ajánlatkérő által ajánlattevők rendelkezésére bocsátott valamely dokumentum gyártmány, eredet, típus, szabadalom, védjegy, eljárás megjelölést tartalmaz, úgy ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés alkalmazandó.
21
III.
FEJEZET
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
22
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ Társaságunk a tulajdonában lévő hegesztő berendezéseinek jogszabály által előírt rendszerességű felülvizsgálatát, valamint ezen eszközök szakszerű bemérését, javítását a megfelelő jogosítványokkal rendelkező szerződött partnerrel kívánja elvégeztetni. A javítások és felülvizsgálatok elvégzéséhez megbízható, szakmailag elismert és kellő tapasztalattal, megfelelő eszközökkel, műszerekkel, szerszámokkal rendelkező partnerre van szükségünk. A pályázat tárgya:
Hegesztő berendezések jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálata és javítása, karbantartása, alkatrész ellátása.
Vállalkozói szerződés:
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mérnökségein megtalálható lánghegesztő és lángvágó, valamint ívhegesztő berendezések jogszabályban előírt felülvizsgálata, javítása, karbantartása, alkatrész ellátása.
Általános követelmények:
1. Ajánlattevő legyen képes és alkalmas a Hegesztési Biztonsági Szabályzat (143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet) előírásai szerint végezni a gáz- és ívhegesztő berendezések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatát. 2. Ajánlattevő az elvégzett munkákra a jogszabályban előírt kötelező jótállási idő kivételével, minimum 6 hónap jótállást vállal. 3 Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a garanciális eszközök javítását is. Amennyiben az adott eszköznek nem garanciális jogokkal felruházott szervize akkor ismertesse Ajánlatkérő részére, milyen formában kívánja ezt a feladatot megoldani. 4 Ajánlattevőnek a készülékeket úgy kell bevizsgálnia, illetve javítania, karbantartania, hogy azok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek, maradéktalanul feleljenek meg az autogéntechnika szakterületre, valamint az ívhegesztő készülékekre vonatkozó szabványokban előírtaknak, illetve jogszabályi előírásoknak. 5 A bevizsgálásokat Ajánlatkérő telephelyén kell elvégeznie, így Ajánlattevőnek rendelkeznie kell mobil műszerezettséggel, eszközállománnyal. 6 Az időszakos biztonsági felülvizsgálatra ajánlatot tevőnek minimálisan az alábbi eszközök felülvizsgálatára kidolgozott vizsgálati technológiával kell rendelkeznie és ennek az alábbiakra kell vonatkoznia: Oxigén, acetilén nyomáscsökkentők reduktorok, , hegesztő pisztoly markolat, vágópisztoly, égőszárak (1-8), szerelt hegesztő gumitömlők , biztonsági szerelvények, ívhegesztő áramforrások, elektródafogók. 7 Ajánlattevőnek a készülékek törzskönyvébe, illetve a bevizsgáláskor felvett jegyzőkönyvben rögzítenie kell a bevizsgálás megtörténtét, és annak eredményét. A jegyzőkönyvnek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia: - megrendelő neve, címe - vállalkozó neve, címe - NAT tanúsítás száma - helyszínre érkezés időpontja, és a munka elvégzésének időpontja - készülék megnevezése, típusa, gyári száma 23
- munka rövid leírása - munkavégzést engedélyező és igazoló neve (megrendelő részéről) - a bevizsgáláshoz használt mérőműszerek (elektromos) megnevezését, azonosító kódszámát. - javítás végzése esetén az eszköz javítási költségét tételesen (anyagköltség, munkadíj, kiszállási díj, bevizsgálási díj, felhasznált alkatrész megnevezését, egységárat, darabszámot) Ajánlatkérő telephelyei, ahol az eszközök üzemelnek: -
1.számú melléklet_Heggesztőgépek táblázat
A táblázatban tartalma tájékoztató jellegű, a gépek, berendezések átcsoportosításra kerülhetnek, illetve újak beszerzése is megvalósulhat, melyek felülvizsgálatát is nyertes vállalkozónak kell elvégeznie. A Mérnökségek pontos elérhetőségét a 2.sz. számú melléklet_Heggesztőgépek táblázat tartalmazza.
24
IV.
FEJEZET
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
25
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046265, székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13., adószám: 14605749-2-44, statisztikai számjel: 14605749-5221-573-01, képviseli: …………………), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről ……………………………………………….. (cégjegyzékszám: ……………………., székhely: ………………………., adószám: ………………………., statisztikai számjel: ………………………….., képviseli: …………………..), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett. 1. A szerződés előzménye 1.1. Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást (ajánlati felhívás száma: …………….) folytatott le „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” elnevezéssel. Az eljárás nyertese az … . rész (rész elnevezése: ………………….) vonatkozásában a Vállalkozó 1.2. Felek megállapítják továbbá, hogy az ajánlati felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzített feltételeket Vállalkozó ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. 1.3. A fenti előzmények rögzítését követően Szerződő Felek az ajánlati felhívásban és dokumentációban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett az alábbi vállalkozási keretszerződést kötik. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás, és a nyertes ajánlattevő ajánlata. 2. A szerződés tárgya, mennyisége 2.1. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint elvállalja a Megrendelő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő hegesztő berendezések jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálata és javítása, karbantartása, alkatrész ellátása a Megrendelő által a jelen keretszerződés alapján kibocsátott eseti megrendelések alapján: A vállalkozói szerződés keretösszege ………………..,-Ft + Áfa. A felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek nem kötelezettsége a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeget kimeríteni. 2.2. A javítási munkák pontos leírását és műszaki követelményeit a közbeszerzési eljárásban kiadott Felhívás és Dokumentáció, az eseti megrendelések, valamint Vállalkozó ajánlata tartalmazzák. 2.3. Megrendelő a javítási munka tekintetében jelen keretszerződés alapján eseti megrendeléseket bocsáthat ki Vállalkozó felé. Megrendelő a – cégszerű aláírásával ellátott – eseti megrendeléseit Vállalkozó kapcsolattartójaként jelen szerződésben megjelölt képviselője részére küldi meg. 26
2.3.1 Az eseti megrendelés tartalmazza a feladat megnevezését, a feladatleírást, - szükség esetén – teljesítés helyét (Megrendelő vagy Vállalkozó telephelye) és a teljesítési határidőt. 2.3.2 Amennyiben a hiba forrása nem ismeretes, illetve ha nem a időszakos felülvizsgálathoz tartozó műveletet kell az adott gépen végrehajtani, Megrendelő a munka tekintetében az eseti megrendelés kibocsájtását megelőzően írásbeli állásfoglalást kér Vállalkozótól az eseti megrendelés értéke, teljesítési határidő tekintetében, valamint Felek egyeztetnek a részletes feladatleírásával kapcsolatban. Vállalkozó a Megrendelő írásbeli megkeresésére köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolást küldeni, amelyben részletes javítási árajánlatot ad. A részletes javítási árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, egységárakat, a javítási normaidőket (rezsióradíj), és a javítás befejezésének véghatáridejét. Amennyiben Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőt, a javítási árajánlatot elfogadja, úgy eseti megrendelést ad a Vállalkozó részére. Az árajánlat elfogadása esetén az elfogadástól számított 10 munkanapon belül mindenképpen meg kell kezdenie, és az elfogadott javítási határidőig be kell fejeznie, amennyiben a hiba kijavítása nem igényel további speciális eljárást, alkatrészt. Amennyiben a hiba kijavítása során bárminemű plusz alkatrészigény, illetve költség merül fel, erről haladéktalanul tájékoztatni kell az adott Mérnökséget, valamint egyeztetni, ha a megadott javítási költséghez és/vagy határidőhöz képest növekedés, vagy késedelem következik be. 2.3.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Megrendelő egyidejűleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. 2.4. Vállalkozó a jelen szerződés 2.3. pontjában megadott teljesítési határidőtől – Megrendelő előzetes értesítésével és jóváhagyásával – jogosult eltérni, ha az a szerződéses kötelezettségek korábbi befejezését szolgálja. 2.5. A teljesítés helye az eseti megrendelésben kerül meghatározásra, amely az Ajánlatkérő fióktelepe, de lehet a Vállalkozó szervize (javító bázisa) is. 3. Felek jogai és kötelezettségei 3.1 Vállalkozó és alvállalkozói a szerződés teljesítése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai és etikai szabályok betartása mellett a legmagasabb minőség biztosításával köteles eljárni. 3.2 Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy mind ő, mind alvállalkozói rendelkeznek a tevékenység végzéséhez szükséges jogszabály és az ajánlati felhívás által előírt valamennyi jogosultsággal és feltétellel, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármely, a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyének vagy jogosultságának érvényességi ideje a szerződéses időszak alatt lejár, úgy ezeket meghosszabbíttatja, a szerződéses időszak alatt folyamatosan érvényes engedéllyel és jogosultsággal rendelkezik és az engedélyek másolatát eljuttatja a Megrendelőnek. 3.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéshez szükséges gyári alkatrészeket raktárkészlete függvényében raktárról azonnal kiadja, vagy lehető leghamarabb beszerzi. 27
Rendkívüli esetben egyedi, speciális alkatrészek hosszabb szállítási határideje esetén Vállalkozónak írásban kell értesítenie Megrendelőt a gyári beszállítás határidejéről. 3.4 Vállalkozó köteles – írásban – a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződésben rögzített feladat elvégzését, illetőleg a szerződésszerű teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 3.5. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelő, vagy harmadik személyek ingatlanában, ingóságaiban okozott károkért. 3.6. Megrendelő a teljesítést jogosult bármikor ellenőrizni, azzal, hogy az nem akadályozhatja Vállalkozót a feladatainak határidőre történő megvalósításában. Vállalkozó az ellenőrzés során köteles Megrendelővel együttműködni, s az ellenőrzés végrehajtását biztosítani. 3.7. Vállalkozó köteles minden javítás/felülvizsgálat alkalmával a Megrendelő tulajdonában álló gépet átnézni, észrevételeiről a kapcsolattartó személyt értesíteni, egyeztetni a felmerült problémáról. 3.8. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése során a teljesítés hibája vagy egyéb kifogás kerül megállapításra, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a hiányokat, hibákat, az azok javítására adott határidőt és egyéb feltétel(eke)t. Amennyiben Vállalkozó vitatja a Megrendelő kifogását, úgy Felek egyeztetni kötelesek. A szerződésnek megfelelő vagy meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása a Megrendelő részéről nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő további igények érvényesítéséről. 3.9. Az eseti megrendelések teljesítése 3.9.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozónak a javítási munkák elvégzéséről minden esetben munkalapot kell készítenie, melyet Megrendelő képviselőjének aláírásával kell ellátnia. Vállalkozó a munkalap egy példányát nyomtatott formátumban köteles átadni Megrendelő eseti megrendelést kibocsátó Mérnöksége munkatársa részére. 3.9.2. Megrendelő a javítási munkák elvégzését követően az adott gépet ellenőrzi, átnézi, adott esetben kipróbálja, és hibamentesség esetén, a szerviz munkalapjának átnézését követően, aláírásával veszi át. 3.9.3. Amennyiben az 5.2.) pontban megállapított határidőn belül Megrendelő nem szerződésszerű teljesítést állapít meg, úgy az átadás-átvételt követően megfelelő határidő tűzésével, a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre szólítja fel. Amennyiben a Vállalkozó 28
teljesítésével kapcsolatban hibák- vagy hiányosságok merülnek fel, úgy arról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, rögzítve abban a hiányosságok javítására biztosított ésszerű póthatáridőt. 3.9.4. Megrendelő az 5.3. pont szerinti teljesítési igazolást akkor állít ki Vállalkozó részére, ha a teljesítése a műszaki specifikációban foglaltak megfelelő. 3.9.5. A Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal a Megrendelő részéről a szolgáltatások teljesítésére átadott gépekért, az esetleges károkat köteles megtérítenie. A szakműhelyben történő javítás esetén az átadott gépeket elzárt helyen köteles tárolni, továbbá a gépek őrzéséről köteles gondoskodni a Vállalkozó. 3.10. Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az ajánlati felhívásban rögzített felszereltségekkel és jogosultságokkal, amelyet a Megrendelő részére – annak igénye esetén – igazolnia kell. 4. Vállalkozási díj 4.1 A jelen szerződés 2. pont szerinti feladatainak elvégzéséért Vállalkozó az alábbi összegű vállalkozási díjra jogosult: Tétel
Megnevezés
Rezsióradíj
1. rezsióradíja ………….. nettó Ft/óra 2. kiszállási díj ………….. nettó Ft/km 3. Időszakos biztonsági felülvizsgálat (gáz) …………..Ft / garnitúra 4. Időszakos biztonsági felülvizsgálat (ív): …………..Ft / eszköz 5. Javítási ár oxigén reduktor: Ft / db 6. Javítási ár dissous reduktor: Ft / db 7. Javítási ár CO2 reduktor: Ft / db 8. Javítási ár Varga-BK20-X11 markolat: Ft / db 9. Javítási ár Varga-BK20-X11 vágóbetét: Ft / db 10. Javítás ár elektróda fogó: Ft / db 11. Javítási ár test csipesz: Ft / db Az 5-11 sorszám alatt megjelölt javítási árak csak a munkadíj költségét tartalmazza (A szükséges alkatrészek költségét nem tartalmazza.) 4.2 A 4.1 pontban megjelölt díj a Vállalkozó által megfelelő minőségben elvégzett munkákra vonatkozik, és tartalmaz minden, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, további költségeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A 3.1. pontban meghatározott egységárak indexálását Vállalkozó naptári évenként (legkorábban a 2016. évben) évente egy alkalommal, június 01-i hatállyal kezdeményezheti. Az indexálás iránti igényét Vállalkozó kizárólag írásban, az adott év április hónapjában jelezheti Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül az adott évben jelezte indexálási igényét, úgy az egységárak az előző naptári év vonatkozásában a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével, de legfeljebb 5 %-kal megemelkednek szeptember 01-i hatállyal. Amennyiben Vállalkozó a részére nyitva álló határidőben nem indítványozza az egységárak indexálását, úgy azt a későbbiekben már nem kezdeményezheti. 29
Amennyiben Ajánlattevő egy kiszállással több Mérnökséget és más egyéb vállalkozást is érint az adott útja során, akkor a kiszállás díját a ténylegesen megtett Mérnökséghez köthető távolságok alapján számlázhatja ki. 4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések összesített ellenértéke nem haladhatja meg a nettó……..,- Ft + ÁFA, azaz a nettó forint + Áfa keretösszeget. Vállalkozó a jelen keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy jelen keretszerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget a munkák tekintetében és kötelezettségvállalást a jelen pont szerinti keretösszeg maradéktalan felhasználására – a keretösszeg kizárólag jelen keretszerződés hatályát szabályozza. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult a munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a jelen pont szerinti keretösszeg erejéig. Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a 2.3. pont alapján ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a 4.1. pont szerinti díj alapján. 5. Fizetési feltételek 5.1. Vállalkozót előleg nem illeti meg. Vállalkozó az ellenszolgáltatás összegéről szóló számla benyújtására a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) részteljesítésének, azaz az eseti megrendelés szerződésszerű teljesítésének a Megrendelő általi teljesítés igazolását követően jogosult jelen 5. pontban rögzített feltételek szerint. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy megtagadásáról legkésőbb a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 5.2 Megrendelő a számla átvételétől számított 15 naptári napon belül ellenőrzi a számla alaki és tartalmi megfelelőségét. Amennyiben a számla alakilag vagy tartalmilag hibás, úgy annak befogadását megtagadhatja és azt javítási igényével visszaküldi Vállalkozó részére. Ebben az esetben Vállalkozó új, megfelelően kiállított számlát kell, hogy benyújtson. 5.3 Vállalkozó kötelessége, hogy a Megrendelő részére kibocsátott számlán jelen szerződés fejlécében látható szerződés-azonosítószámot, Mérnökség nevét vagy kódját minden esetben feltünteti. Ennek hiányában Megrendelő megtagadja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. A jelen szerződés azonosító száma: ESZ…………………. 5.4 Vállalkozó köteles a számlát az alábbi névre és címre kiállítani, illetve megküldeni: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 5.5 A fizetési kötelezettség teljesítésére Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt 30
bankszámlájára történő utalással. Vállalkozó a fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a számlán a kibocsátás dátumaként megjelölt naptól számított 31. naptól jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni. 5.6 Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számlájának kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően a Megrendelő által kiállított és az arra feljogosított személy által aláírt teljesítési igazolás alapján történik, mely teljesítési igazolás a Vállalkozó számlájának szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletét képezi. 5.7 A számla Megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamat illeti meg. 5.8 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 5.9. Közös ajánlattétel esetén - amennyiben a közös ajánlattételre vonatkozó együttműködési (konzorciumi) megállapodás másként nem rendelkezik – a jelen 5. pontban foglalt számla benyújtására, kizárólag a konzorcium vezetője jogosult. Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a konzorcium vezetője köteles a jelen 5. pont szerinti számla ellenértékével a konzorcium többi tagja felé elszámolni, a nem megfelelő elszámolás vagy az elszámolás elmaradásával kapcsolatban a konzorcium többi tagja nem érvényesíthet követelést Ajánlatkérővel szemben. 6. Alvállalkozók, egyéb közreműködők 6.1.Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez - a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően – (...név, székhely......) alvállalkozót/ a Kbt. 40. § (1) bek. a)-b) pontja szerinti szervezetet vesz igénybe /nem vesz igénybe
A 10% felett igénybe venni kívánt alvállalkozó/a Kbt. 40. § (1) bek .b) pont szerinti szervezet neve, székhelye:.................... Azon munkák megnevezése, amelyekhez10% feletti mértékben alvállalkozót / a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont szerinti szervezetet vesz igénybe.................
6.2.A szerződés teljesítésében köteles közreműködni az olyan gazdasági szereplő, aki/amely az eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában és alvállalkozóként, szakemberként, (a továbbiakban alvállalkozó) megjelölésre került – függetlenül annak mértékétől. 6.3.A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § alapján az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 6.4. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illetőleg szakember bizonyítható hibás 31
teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a közbeszerzési eljárás során alkalmasság igazolására igénybe vett alvállalkozóval, úgy kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával a Vállalkozó más alvállalkozót is igénybe vehet a teljesítéshez, amennyiben a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
6.5. A szerződés teljesítésében a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyikre, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 6.6. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el, míg alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 7 .Teljesítés helye, átadás-átvételi eljárás
7.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye - azon esetekben, amikor a Megrendelő kizárólag csak alkatrészt rendel - a Megrendelő – az eseti megrendelésben megjelölt - fióktelepe. 7.2. Felek a Vállalkozó által Megrendelőnek leszállított alkatrészek mennyiség szerinti átvételét átadás-átvételi jegyzőkönyvvel, vagy szállítólevéllel igazolják. Megrendelő minőségi kifogásait haladéktalanul, de legkésőbb az átadás-átvétel napjától számított 15 napon belül teheti meg – a kifogás, hiba vagy hiányosság orvoslására adott póthatáridő megjelölésével. Amennyiben Megrendelő minőségi kifogást ezen határidő lejártáig nem terjeszt elő, úgy a teljesítésről köteles a teljesítési igazolást Vállalkozó részére kiállítani. Vállalkozó a karbantartási, javítási munkát köteles legkésőbb annak elvégzését követően haladéktalanul Megrendelőnek készre jelenteni, mely munkák átvételét Megrendelő képviselője a munkalap aláírásával igazolja. Megrendelő legkésőbb a készre jelentéstől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a munka szerződésszerű teljesítését ellenőrizni, és a teljesítés hibáját, hiányosságát – póthatáridő tűzése mellett – Vállalkozóval írásban közölni, vagy hiba- és hiánymentes teljesítés esetén a teljesítési igazolást kiállítani. 8. Szerződésszegés
8. A szerződésszegés és jogkövetkezményei
8.1. A Vállalkozónak a szolgáltatás illetve termék leszállítását adott esetben a műszaki leírásban meghatározott minőségben, mennyiségben és határidőben kell teljesíteni. 8.2. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről, amelyek a szerződésszegés következményeként megilletik. 8.3. Kötbér
8.3.1. Késedelmi kötbér
A késedelemmel érintett szolgáltatás(ok) - illetve adott esetben szállítások - szerződésben meghatározott nettó díjának –vételárának - 1 %-a/nap - de legalább 20.000HUF - maximum 20 napi tétel. Húsz napon túli, az Vállalkozónak olyan okból előálló késedelem esetén, amelyért Vállalkozó felel, a Megrendelő kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a szerződést és a Vállalkozó meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá. 32
Amennyiben a Vállalkozó a 2. pont szerinti eseti ajánlat megadására vonatkozó határidőt elmulasztja és az eseti ajánlatkérésre nem válaszol késedelmi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint. A késedelmi kötbér mértéke az első három napon nettó 15.000,-Ft/nap, a negyedik késedelmes naptól számítva nettó 20.000,-Ft/nap. A késedelmi kötbér maximális értéke nettó 150.000,-Ft. 8.3.2. Hibás teljesítési kötbér
Nem szerződésszerű, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér kerül megállapításra. Mértéke: a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatások(ra) - illetve adott esetben szállítások - eső a szerződésben meghatározott nettó díj 1 % / nap - de legalább 20.000HUF - maximum 20 napra számolva. A kötbérmaximum elérése esetén Megrendelőt megilleti a felmondás joga, mely esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. 8.3.3. Meghiúsulási kötbér
A szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésben meghatározott nettó - a teljes szerződésre vonatkozó - keretösszeg 20 % a. Ajánlatkérő jogosult a 20 napot meghaladó késedelem esetén a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinteni.
8.3.4. A kötbér esedékessé válik A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik. A Meghiúsulási esetén, amikor a meghiúsulás alapjául szolgáló szerződésszegés bekövetkezik. 8.3.5. A 8.3.1.-8.3.3. pontokban meghatározott kötbérek - figyelemmel a Ptk. 6:186. § előírásaira - az ajánlattevő felelőssége esetén alkalmazhatóak és valamennyi rész vonatkozásában alkalmazandók.
8.4.Azonnali hatályú felmondás Amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, úgy a Megrendelő írásbeli jognyilatkozatával a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Felmondás esetében alkalmazandó a Kbt. 125. (5) bekezdése.
8.4.1. Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, ha hibás teljesítés esetén, ha a hibás teljesítés napját követő naptól több mint 10 munkanap telik el, és a megfelelő minőségben történő teljesítés nem történt meg, valamely teljesítési határidő tekintetében a megrendelések teljesítésével 10 munkanapot meghaladó késedelembe esik, és a késedelem a Vállalkozónak felróható, a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglaltak beállta, a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. 8.5. Kártérítési felelősség
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.
Megrendelő választása szerint jogosult a lejárt és nem vitatott kötbér- vagy kártérítési követelését a vállalkozási díjba történő beszámítással is érvényesíteni és azt a Vállalkozó esedékes számlájából levonni. 9. Jótállás
9.1. A jótállási idő
33
9.1.1. Vállalkozó az elvégzett gép karbantartási és javítási munkákra a jogszabályokban előírt kötelező jótállási időt, de minimum 6 hónap jótállást vállal. Amennyiben Vállalkozó ajánlatában a fentieknél hosszabb jótállási időtartamot jelölt meg, úgy ezen időtartam az irányadó a jótállási kötelezettségére. 9.1.2 Vállalkozó a leszállított, illetve a Megrendelő vagy Vállalkozó által beépített alkatrészek és részegységek vonatkozásában a jogszabályokban előírt jótállási időt, de minimum 12 hónap, a fődarabok esetében minimum 24 hónap jótállást vállal. Amennyiben gyártó vagy forgalmazó a fentieknél hosszabb jótállási időt vállal, úgy ezen hosszabb időtartam az irányadó a jótállási kötelezettségre. 9.2.
Jótállási kötelezettség
9.2.1. Vállalkozó köteles teljesíteni valamennyi Ptk. szerint szabályozott jótállási kötelezettségét. 9.2.2. A Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, a gépek/eszközök biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése / kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó helyett, a Vállalkozó költségén mással elvégeztetni a hiba megszüntetése / kárelhárítás érdekében szükséges munkákat. 10. Szavatosság Vállalkozó az elvégzett karbantartási- és szerelési munkák, valamint a beépített alkatrészek, részegységek vonatkozásában a fentiek mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) vonatkozó rendelkezései szerint szavatol (kellék- és jogszavatosságot vállal). 11. Felek képviseletében eljáró személyek, kapcsolattartás
11.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette A Felek által a jelen szerződésben kapcsolattartásra kijelölt személy a szerződő fél meghatalmazása alapján jogosult az adott szerződő fél szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a másik fél képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A kapcsolattartásra kijelölt személyére vonatkozó változás esetén erről írásban értesíti a másik szerződő felet. 11.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak: Megrendelő részéről Név: Beosztás: Telefon: Fax: E-mail
Vállalkozó részéről Név: Beosztás: Telefon: Fax: E-mail 34
12. Titoktartás 12.1 Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 12.2 Vállalkozó, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba.
Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Vállalkozót illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 12.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 12.4 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség az alvállalkozó(k)ra, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. 12.5 A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlanideig fennmarad. 13. Szerződés hatálya
13.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép életbe és határozott időtartamra, a szerződést aláírása napjától jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó keretösszeg erejéig, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 24 hónapos időtartamra kötik. 13.2.Felek rögzítik, hogy amennyiben az eseti megrendelések teljesítésének összesített ellenértéke eléri a 2.1. pont szerinti keretösszeget, úgy a szerződés ezen összeg elérésének időpontjában, a fenti határozott időtartam lejártát megelőzően is – Felek erre irányuló külön jognyilatkozata nélkül is – megszűnik (hatályát veszti). 14. Vegyes és záró rendelkezések
14.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelővel szemben kizárólagosan és teljes körűen felel a Megrendelő által Vállalkozó részére javítás céljára átadott gépek megsemmisüléséért, a gépekben okozott közvetlen és közvetett károkozásért a javítás időtartama alatt, a Megrendelő részére történő írásban dokumentált átadás-átvétel időpontjáig. 14.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben jelen szerződésben rögzített adataikhoz képest változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel. 14.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt. 31. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános és azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően 35
közzéteszi a honlapján. 14.4. Amennyiben jelen keretszerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a keretszerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a keretszerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 14.5. Vállalkozó a jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó teljesítése során olyan szolgáltatási/gyártási gyakorlat szerint köteles eljárni, hogy a környezetet terhelő tevékenysége az ésszerű mértéket ne haladja meg, valamint megfeleljen az egyes kibocsátásokra vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
14.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására csak a Kbt. 132. §-ban foglalt feltételek fennállta esetén írásban, felek cégjegyzésre jogosult képviselőik aláírásával kerülhet sor. 14.7. Vállalkozó jelen szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek fennállta esetén is – kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni. 14.8. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben Megrendelő jelen szerződés teljesítése vonatkozásában releváns feladatát jogszabály harmadik személyre ruházza át, úgy a jogszabályban meghatározottak szerint jelen szerződés Megrendelői pozíciójába e harmadik személy kerül, azaz Megrendelő jelen szerződésből eredő valamennyi joga és kötelezettsége átszáll e harmadik személyre, mint Megrendelő jogutódjára. Megrendelő a jogutódlás időpontjáról írásban értesíti a Vállalkozót, amelyben Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót azon adatokról is, melyek a jogutódlás tényére tekintettel a jogutódlás időpontjában megváltoznak (pl: kapcsolattartó személye, adatai). Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat megszakítás nélkül teljesíti a Megrendelő értesítésében megjelölt személy, azaz a megrendelői jogutód felé.
14.9 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, egybe – értékhatártól függően - kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 41. § (6) bekezdés szerinti ügyek kivételével. 14.10. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses díj, mint költségvetési pénzeszköz felhasználására vonatkozóan az Állami Számvevőszéknek, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak ellenőrzési jogosultsága van, valamint azt, hogy a szerződés lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 14.11. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés – a Kbt. 99/A. §(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvános, azt Megrendelő a honlapján a szerződéskötést követően közzéteszi (kivéve a Kbt. 73. § (1) bekezdés szerinti, az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó azon iratokat, amelyek nyilvánosságra hozatalát a Vállalkozó megtiltotta). 14.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles 36
a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért. 14.13. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelő, vagy harmadik személyek ingatlanában, ingóságaiban okozott károkért.
14.14. Megrendelő a teljesítést jogosult bármikor ellenőrizni, azzal, hogy az nem akadályozhatja Vállalkozót a feladatainak határidőre történő megvalósításában. Vállalkozó az ellenőrzés során kötele Megrendelővel együttműködni, s az ellenőrzés végrehajtását biztosítani. 14.15. Felhasználói jog
Megrendelő a rendelkezési jogát kiköti a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson. Megrendelő az alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. 14.16 A szerződés részei
A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen: - az ajánlati felhívás - az ajánlatkérési dokumentáció - a kiegészítő tájékoztatás 14.17. Alkalmazandó jogszabályok
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. szabályai az irányadók. 14.18. Jogviták rendezése A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, sem választott bíróságot.
Jelen szerződés a mellékletek nélkül … oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag …….. eredeti egymással mindenben megegyező példányban írták alá. A mellékletek akkor is a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a szerződő felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek jelen szerződéshez csatolásra. Budapest, 2015. …
……………, 2015. …
37
Magyar Közút Nonprofit Zrt. képv.: ………………………… Megrendelő
………………………. képv.:……………………….. Vállalkozó
38
V.FEJEZET
IRATMINTÁK
39
1. számú minta Adatlap „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” 1.
neve:
Ajánlattevő adatai*
székhelye:
képviselő neve:
cégjegyzék száma: adószáma:
pénzintézet neve:
bankszámlaszáma:
központi telefonszáma: központi telefaxszáma: központi e-mail címe: 2.
Ajánlattevő kapcsolattartója** neve: beosztása: telefonszáma: telefaxszáma: email címe:
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
* Közös ajánlattétel esetén a konzorciumot alkotó valamennyi ajánlattevőt, azok adatait fel kell tüntetni, megjelölve a vezető tagot! ** Kapcsolattartóként azon személyt nevezze meg az ajánlattevő, akinek Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás dokumentumait küldheti, és azon elérhetőségeket adja meg, ahova az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumokat, értesítéseket küldheti. Figyelem! Ajánlatkérő az itt megadott faxszámok, email címek helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezés esetén semminemű felelősséget nem vállal. 40
2. számú minta
dr. Krivik Gábor részére REGISZTRÁCIÓS
LAP
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: E-mail: Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
Kitöltve elküldendő a 06/1/819-9540 faxszámra és a
[email protected] e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja.
41
FELOLVASÓ LAP „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” (Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint)
3. számú minta
.....................................................................( név,cím/székhely,) mint Ajánlattevő*kijelentjük, hogy miután átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú nyílt eljárás ajánlattételi felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetleges módosításokat, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok)t, az alábbi ajánlatot tesszük: Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállalja: (Fontossági sorrendben megadva a részeket:) Rész száma:
I. részszempont
Rész: megnevezése:
Megnevezés
Kiszállási nettó km díj Megnevezés II. részszempont 1. Időszakos biztonsági felülvizsgálat (gáz) 2. Időszakos biztonsági felülvizsgálat (ív): Felülvizsgálati díj összesen (1-2. tételek összege, nettó Ft): Megnevezés III. részszempont
1. Javítási ár oxigén reduktor: 2. Javítási ár dissous reduktor: 3. Javítási ár CO2 reduktor: 4. Javítási ár Varga-BK20-X11 markolat: 5. Javítási ár Varga-BK20-X11 vágóbetét: 6. Javítás ár elektróda fogó: 7. Javítási ár test csipesz: Javítási árak összesen (1-7. tételek összege, nettó Ft): Megnevezés IV. részszempont
Ft/km (egész számban megadva) Ft / garnitúra Ft / eszköz Ft Ft/db (egész számban megadva) Ft / db Ft / db Ft / db Ft / db Ft / db Ft / db Ft / db Ft Ft/óra (egész számban megadva)
nettó rezsi óradíj …. Az ajánlatkérő a fenti táblázatban feltüntetett résszempontok alapján megadott értékeket fogja az ajánlatok értékelése során értékelni. A III. részszempont 1-7. sorszám alatti tételek vonatkozásban a javítási ár csak a munkadíj költségét tartalmazza, a szükséges alkatrészek költségét nem kell szerepeltetni a fajlagos áraknál.
Szükség esetén a fenti táblázatok száma másolással bővíthető adott esetben annak függvényében, hogy mennyi részre tesz ajánlatot egy Ajánlattevő! A részeket fontossági sorrend szerint kell megadnia az Ajánlattevőnek! Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………… cégszerű aláírás
42
* közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét és adatait külön-külön fel kell tüntetni, és minden közös ajánlatot tevőnek aláírni !
43
4. számú minta AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT a Kbt. 60.§ (3), (5) bekezdése alapján RÉSZ(EK): …………………..1 1) Alulírott,…………………….......…… (név), mint a(z) ………………………………. (cégnév és cím) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásában - a Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Ajánlattevőként az ajánlattételi felhívás és dokumentáció pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, azok elfogadását ezennel visszaigazoljuk, az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített ajánlati áron. 2. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. 3. Kijelentjük, hogy az ajánlati kötöttség beálltától kezdődően 60 napig tartjuk az ajánlatunkat, továbbá tudomásul vesszük, hogy az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak. 4. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással, dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 5. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 7. Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Ajánlatkérő erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
1
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 44
8. Az ajánlatba csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá; 9. Kijelentjük, hogy a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően …………………………………… (név) ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-vállalkozásnak / kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak minősül /
nem tartozik a törvény hatálya alá.*
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás**
*Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x - et, a többit hagyja üresen! „…3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot”
** közös ajánlat esetén minden ajánlattevő nevét, címét külön-külön fel kell tüntetni és cégszerűen alá kell írnia!
45
NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL ESETÉN
5. számú minta
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyában RÉSZ(EK): …………………..2 Alulírott ….................................... …..(aláíró(k) neve(i), mint a(z) ….................................. (közös ajánlattevők felsorolása, cégnév, székhely) a Kbt. 25. §-a alapján közösen ajánlatot teszünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megindított „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot tevőket képviselő ………………… (cégnév, székhely), mint a közös ajánlatot tevők képviselője/képviselői ezen nyilatkozat aláírásával az alábbiak szerint nyilatkozom /nyilatkozunk:
A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívást, az ajánlattételi dokumentáció dokumentumait, az esetleges módosításokat, valamint a kiegészítő tájékoztatást, továbbá a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. Mint közös ajánlattevők kötelezettséget vállalunk arra, hogy nyertességünk esetén az Ajánlatkérő által, az ajánlatkérési dokumentáció részeként rendelkezésükre bocsátott szerződést megkötjük, és az abban meghatározott feltételekkel - egyetemleges felelősség- és kötelezettségvállalás mellett - a szerződést teljesítjük. Továbbá kötelezettséget vállalunk arra, hogy a megkötött szerződés alapján a szállítást az ajánlatban benyújtott Felolvasólapon megadott ajánlati áron teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők, képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ………………………. (cégnév) ……....………................. (név, telefonszám, faxszám, email-cím) teljes körűen jogosult. A közös ajánlattevők a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az alábbiak szerint minősülnek: ………………………. (közös ajánlattevő neve) közös ajánlattevő mikro-vállalkozásnak / kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak minősül /
nem tartozik a törvény hatálya alá.* Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
2
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 46
* Kérjük, tegyen a választásnak megfelelő jelölő négyzetbe x - et, a többit hagyja üresen! „…3. § (5) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek c) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és d) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (6) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek c) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és d) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (7) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek c) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és d) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (8) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot”
47
6/a. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt állása tekintetében „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyában RÉSZ(EK): …………………..3 Alulírott ..............................................(aláíró(k) neve(i)), mint a ………………… (cégnév) ajánlattevő képviselője/képviselői kijelentem/ kijelentjük, hogy az ajánlattevő ismeri és megértette a Kbt. 56.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okokat, amelyeket Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt.
Ajánlattevő a kizáró okok ismeretében akként nyilatkozik, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, azaz az alábbi kizáró okok az esetében nem állnak fenn:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
3
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 48
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
49
6/b. számú minta
Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyában RÉSZ(EK): …………………..4
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 122. § (1) bekezdésére tekintettel, a Kbt.
56. § (1) bekezdés k) pontja kc) alpontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy 1) cégünk olyan a társaságnak minősül, melyet a szabályozott tőzsdén jegyeznek * VAGY*
2) cégünket nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincs*, erre tekintettel természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője/tisztségviselői az alábbi személy(ek): Név:
Állandó lakóhely:
VAGY*
3) cégünket nem jegyzik a szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ r) pontja szerint a tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi*: Név:
Állandó lakóhely: Név:
Állandó lakóhely: Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
4
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 50
* Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
„3. § E törvény alkalmazásában: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;”
Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek nyilatkoznia kell.
51
6/c. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..5
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy
a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelyik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*. vagy
b) A következő jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: név…………….. székhely ……………….. név …………….
székhely ………………..
Ezen gazdasági társaság (ok) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és ezen társaság(ok) nem adózik/adóznak a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti társulásként. vagy
c) A következő jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek*: név…………….. név …………….
székhely ……………….. székhely ………………..
Ezen gazdasági társaság(ok) a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti társulásként adózik / adóznak. Kijelentjük, hogy ezen társaság(ok) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában és a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, továbbá ezen társulás tulajdonos társasága(i) vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja ka) alpontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. * Kérjük a megfelelőt megjelölni
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………… cégszerű aláírás
5
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 52
6/d. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..6
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, fenti tárgyban nevezett eljárásban ezennel kijelentem, hogy a(z) …………………………………………………………….............. ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (kapacitást nyújtó szervezet) nem tartozik a Kbt. 56.§(1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
6
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 53
Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) - b) pontja szerint
7. számú minta
……………………………………. RÉSZ 7 Alulírott………………………(név),mint a(z).…....………….....................……(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” elnevezésű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom - a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - hogy: 1/a) nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.* VAGY
1/b) a közbeszerzésnek azon része (részei), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni*:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe
2/a) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt*:
Név, cím
Közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik
Közbeszerzés %-os aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik
VAGY
2/b) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.*
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amelyre ajánlatát benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. Amennyiben a megajánlott részek vonatkozásban adott esetben egymástól eltérő nyilatkozat benyújtása szükséges, akkor több nyilatkozatot kell benyújtani a megfelelő tartalommal és a nyilatkozatokon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely rész(ek)re vonatkozik. 7
54
3) Jelen nyilatkozatot „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú eljárás tekintetében tesszük. * A releváns rész aláhúzandó, a nem kívánt rész áthúzandó/törölhető.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
55
8. számú minta Nyilatkozatminta a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére vonatkozóan „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..8
Alulírott………………………(név),mint a(z).…....………….....................……(cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselőjeként a Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” elnevezésű közbeszerzési eljárásában n y i l a t k o z o m arról, hogy ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem kíván más szervezet kapacitására támaszkodni * / más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint*: Az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (kapacitást nyújtó) neve, címe: ……………………………………………………………….. Azon alkalmassági minimum követelmény(ek), melynek igazolása érdekében ezen szervezet kapacitásaira támaszkodunk: Az eljárást megindító felhívás …… pontja szerinti követelmény: …………….. Bevonás módja - a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti feltételek megnevezése:
A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben:
Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni az alábbi módon:
a)…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… VAGY: b) a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, lásd az ajánlat …. oldalán található nyilatkozatot. A Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben:
Tekintettel arra, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, ezt a szervezetet az alábbi módon vonjuk be a teljesítés során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
8
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 56
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti esetben:
Nyilatkozunk a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – hogy az ajánlatunkban a(z)…………. oldalon benyújtjuk az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
57
9. számú minta Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdés vonatkozásában „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..9 Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév), mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet/alvállalkozó az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy kötelezettséget vállalok arra, hogy Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által indított, „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás …………………………….. pontja szerinti ………………………………….. alkalmassági feltételt jelentő, a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a(z) ……………………………………….. ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.* Az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk.
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ………………………………
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/alvállalkozó cégszerű aláírása
*a fenti nyilatkozatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő alkalmassági feltételeknek való megfelelése érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik.
9
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlat benyújtásra került. 58
10. számú minta Nyilatkozat kezességvállalásról a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja tekintetében „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..10 Alulírott
…………………………………
(név)
a(z)
………….................................................cégnév, cím), mint az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. ajánlatkérő által a „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a Ptk. 6:419. § - ban foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt
az
ajánlattevő
teljesítésének
elmaradásával
vagy
hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Az általam képviselt kezességvállaló szervezet elérhetőségi adatai az alábbiak: székhelye:
postacíme (ha a székhelytől eltérő): telefonszáma: faxszáma:
e-mail címe: Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
* a fenti nyilatkozatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ajánlattevő a pénzügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik
10
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlat benyújtásra került. 59
11. számú minta
NYILATKOZAT a bankszámlát vezető pénzintézetről Alulírott ………..……………. (név), mint a(z) ……………………………. (cégnév) *ajánlattevő / alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” elnevezésű közbeszerzési eljárásban valamennyi bankszámlánkat vezető pénzintézet nyilatkozatát becsatoltuk a cégkivonattal egyezően. Az ajánlatunkba becsatolt pénzintézeteken kívül más pénzintézet részünkre bankszámlát nem vezet. **A cégkivonatban szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,….. ***A cégkivonatban nem szereplő …. számú bankszámla tekintetében akként nyilatkozunk,….. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
* A megfelelő szó aláhúzandó ** Amennyiben a cégkivonatban olyan bankok szerepelnek, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de ezen tény átvezetése nem történt meg a cégkivonatban, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! ** * Amennyiben olyan bankszámlával rendelkeznek, amely a cégkivonatban nem szerepel úgy, úgy erre a nyilatkozatban kifejezetten utalni kell! Ajánlattevőnek (adott esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek) és adott esetben a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell nyilatkoznia!
60
12/A számú minta A felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyában – teljesített szállításainak ismertetése a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..11 Alulírott…………………………..(név), mint a(z) …………………………………...(cégnév)
ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet* cégjegyzésre jogosult képviselője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megindított „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 évben teljesített és befejezett, jelen közbeszerzés tárgyára (hegesztő berendezések előírt időszakos felülvizsgálata és javítása, karbantartása) vonatkozó teljesítéseinkről: A szállítás/referencia elnevezése, és a teljesítés ideje (év, hónap, nap), helye
A vevő (szerződést kötő másik fél) neve és címe
A szállítás tárgya mennyisége, saját teljesítés mennyisége, mértéke
Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) saját teljesítés ellenértéke (nettó Ft)
* A táblázat tetszőleges sorral bővíthető.
Kijelentem, hogy a fent megjelölt szállításokat/teljesítéseket a megkötött szerződésnek, és az előírásoknak megfelelően végeztük el. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint ajánlatkérő által kiírt
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
11
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 61
Referenciaigazolás 12 (adott esetben)
Alulírott ………………….... mint a ……………….………13 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk és a(z)………………………14 között vállalkozási/kivitelezési* szerződés jött létre. A szerződés tárgya15:
Az elvégzett munkák felsorolása:
A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából:
Az ellenszolgáltatás teljes nettó összege forintban (HUF) kifejezve:
A híd és/vagy út kivitelezésre 16 kivitelezésére munkarészre vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összege (HUF) kifejezve: A sikeres teljesítés időpontja (év, hónap):
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..17 a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. Kelt:
----------------------------------------
cégszerű aláírás
A 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerint. Referenciát adó cég / szerződést kötő másik fél neve és székhelye 14 Ajánlattevő cég neve és székhelye 15 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír. 16 A nem kívánt rész törölendő. 17 Ajánlattevő cég neve 12 13
62
12/B. számú minta
Nyilatkozat
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..18 Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni: A 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerinti ellenőrzésre jogosult szakember (legalább középfokú szakirányú szakképesítéssel és 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy)
Sorszám:
1.
Szakember neve
Képzettsége
Szakmai gyakorlat (év)
2. 3. 4.
A táblázat további sorokkal bővíthető! Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező szakember
Sorszám:
1.
Szakember neve
Képzettsége
Szakmai gyakorlat (év)
2. 3. 4. Az itt feltüntetett szakemberek képzettségét igazoló okiratait, önéletrajzait és a rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatokat csatolni szükséges. Keltezés (helység, év, hónap, nap)
……………………………… cégszerű aláírás
18
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 63
12/C. számú minta Nyilatkozat az ajánlattevő által ajánlott szakemberek rendelkezésre állásáról „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015”
Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott ……………………………… szakember19 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlattevői ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok a közbeszerzés tervezett időszakában végzettségemnek és szakmai gyakorlatomnak megfelelően az Ajánlattevőnél. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a közbeszerzési eljárás alapján kötött vállalkozási szerződés időszakára vonatkozóan, amelyek a szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
Előttünk mint tanúk előtt: Név:
Név:
Cím:
Cím:
Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek alá kell írnia. 19
64
13. számú minta Közös ajánlattevők nyilatkozata
a Kbt. 25.§ (2) bekezdése alapján, és az egyetemleges kötelezettségvállalásról, valamint jogaik és kötelezettségeik megosztásáról „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..20
Alulírott ……………………… (név), mint a ………………… (cégnév) közös ajánlattevő képviselője / képviselői, és alulírott ……………………… (név), mint a ………………… (cégnév) közös ajánlattevő képviselője/ képviselői, továbbá alulírott ……………………… (név), mint a ………………… (cégnév) közös ajánlattevő képviselője/ képviselői ezen nyilatkozat aláírásával az alábbiak szerint nyilatkozunk:
Kijelentjük, hogy közös és egyező akarattal – a Kbt. 25.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőként a ………………………. (cégnév) közös ajánlattevőt jelöljük meg. Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget és kötelezettséget vállalunk. Egyben az alábbiakban bemutatjuk, a jogok és kötelezettségek közös ajánlattevők közötti megosztását:
Kelt:
valamennyi közös ajánlattevő cégszerű aláírása
20
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 65
14. számú minta Nyilatkozat a Kbt. 36.§ (6) bekezdése alapján
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” RÉSZ(EK): …………………..21
Alulírott ..............................................(aláíró(k) neve(i)), mint a ………………… (cégnév) ajánlattevő (közös ajánlattevő) képviselője/képviselői ezen nyilatkozat aláírásával az alábbiak szerint nyilatkozom /nyilatkozunk: Kijelentjük, hogy a Kbt. 36.§ (5) bekezdése szerinti …………………………. megnevezésű hatósági nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság – Kbt. 36.§ (6) bekezdése szerinti – útmutatójában nem szerepel, erre tekintettel az érintett nyilvántartást az alábbiakban megadjuk az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartás elektronikus elérhetőségét:
Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
21
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 66
15. számú minta Nyilatkozat ajánlatok egyezőségéről
„Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban RÉSZ(EK): …………………..22
Alulírott ..............................................(aláíró(k) neve(i)), mint a ………………… (cégnév) ajánlattevő képviselője/képviselői ezen nyilatkozat aláírásával az alábbiak szerint nyilatkozom /nyilatkozunk: Kijelentjük, hogy az ajánlattevő által benyújtott 1 példány papír alapú eredeti ajánlat, és az elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) benyújtott ajánlat (eredetiről készített másolat) mindenben, teljes mértékben megegyező. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
22
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 67
16. számú minta NYILATKOZAT
Nyilatkozat az el nem bírált cégbírósághoz benyújtott változás bejelentési kérelemről „Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015” tárgyú közbeszerzési eljárásban
RÉSZ(EK): …………………..23
Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév) az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője hogy*
n y i l a t k o z o m,
cégünk a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálatnál (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) elérhető cégkivonat adataihoz képest nem nyújtott be a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így el nem bírált változás bejelentési kérelem cégünk vonatkozásában nincs. cégünk a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálatnál (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) elérhető cégkivonat adataihoz képest benyújtott a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így el nem bírált változás bejelentési kérelem cégünk vonatkozásában van, melyet jelen nyilatkozat után csatolunk az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolással együtt. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ……………………………… cégszerű aláírás
23
Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re ajánlatát benyújtotta. 68