A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő „A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával”című TÁMOP 2.2.3-07/1-2F2008-0008 pályázata megvalósításához

2009. december

TARTALOMJEGYZÉK

I. AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ..........................................3 II. ÚTMUTATÓ ......................................................................................................14 III. MELLÉKLETEK ...............................................................................................20 IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET ...........................................................37 V. MŰSZAKI LEÍRÁS .............................................................................................47

3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: [email protected]

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

  X

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________



Azonosító kód_______________________________________



I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Ludovika tér 1. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):

Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1083 Telefon: +36 1 3172333

Címzett: Glowacz Miklósné projektvezető E-mail: [email protected]

Fax:+36 1 4861306/218

Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.wallenberg.sulinet.hu/ A felhasználói oldal címe (URL): http://www.humantiszk.hu

További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Regionális/helyi szintű

Közszolgáltató X

Egyéb

Közjogi szervezet I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

X Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Víz

Villamos energia

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja]

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének a) pontja] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja]

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének ba) pontja] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]

[Kbt. 163. §-a (1) bekezdésének c) pontja] Kikötői tevékenységek

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja]

[Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

igen

nem x

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának, illetve a benyújtott ajánlat, a jelen szerződés és annak mellékleteinek megfelelően. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza –építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

x

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Bérlet

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió A teljesítés helye

NUTS-kód:

7

Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye

A teljesítés helye Magyarország, Budapest, az Ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint

NUTS-kód:

NUTS-kód

HU01

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának, illetve a benyújtott ajánlat, a jelen szerződés és annak mellékleteinek megfelelően. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

72210000-0

További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

valamennyi részre

valamennyi részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

igen

nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1 db Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, szerver kliens architektúrát követve, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglalt funkcionalitás megvalósítására, tekintettel a dokumentációban részletezett számítástechnikai hardver és szoftver feltételeknek. Az Ajánlattevők részére a teljes dokumentáció megismerése ingyenesen biztosított a jelen Ajánlattételi felhívás V.3.4.2. pontjában ismertetett módon. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 VAGY: kezdés

(a szerződés megkötésétől számítva)

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulás és hibás teljesítés esetére kikötött kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő rendelkezésére áll. Előleg fizetésére nincs lehetőség, az ellenszolgáltatás összegének átutalása a (rész)teljesítéstől számított 60 napon belül történik. A kifizetések pénzneme: HUF. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) -

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)

igen

nem x

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), vagy alvállalkozó (a teljesítés során az igénybevétel mértékétől függetlenül) vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) és 61. §. (1) d) bekezdésének hatálya alá esik. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A Kbt. 249. §. (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen nyilatkoznia kell. Ha az ajánlatában ezt nem igazolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő), a 10% feletti alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. §. (2)-(3) bekezdése, valamint a 63./A §. (1) bekezdés szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlattevőnek a felhívás V.7.14. pont szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):

A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a 2006., 2007. és 2008. évi közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalmáról (nettó árbevétel). Amennyiben az ajánlattevő(k) vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a fenti időpontok valamelyikénél később jött létre, úgy csak a létrejötte óta keletkezett adatokról köteles nyilatkozni. Az igazolásokat és nyilatkozatokat eredetben, vagy hiteles másolatban kell benyújtani.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 4. §. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. §. (1) c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 2006., 2007. és 2008. évi együttes forgalma (nettó árbevétele) érje el a közbeszerzés tárgyából (szerver- kliens architektúrájú, internetes szerver elérésű, adatbázist működtető szoftver fejlesztés) évenként a nettó 15 millió forintot. Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k) az alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük (Kbt. 69. §. (4))

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben (2007., 2008., 2009.) befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti teljesítésének ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás (nettó) megjelölésével vagy az értékelt pályázat mennyisége) a Kbt. 68. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően referencia levél (levelek) és/vagy referencia nyilatkozat(ok) becsatolásával eredeti vagy hiteles másolati példányban.

Az alkalmasság (adott esetben):

minimumkövetelménye(i)

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen 1) rendelkezzenek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben (2007., 2008., 2009.) befejezett, szerver kliens architektúrájú, internetes szerver elérésű Vezetői Információs Rendszerre (VIR) vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával/ referenciákkal, melyeknek összértéke elérte vagy meghaladta a nettó 15 millió forintot vagy legalább összesen 2 VIR fejlesztési referenciával

2)rendelkezzenek legalább 3 fő szakemberrel az alábbiak szerint: 2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó: a)

a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával

1 fő Projektvezető: legalább egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettséggel és  informatikai vagy programozó végzettségű szoftver tervező minimum 5 éves gyakorlattal  legalább 3 éves gyakorlattal a középszintű közoktatás adminisztráció és vezetés területéről Legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű szoftver fejlesztő, aki rendelkezik o informatikai vagy programozó végzettségű szoftverfejlesztő minimum 3 éves gyakorlattal kliens- szerver architektúrájú és webes alkalmazások szoftverfejlesztés területéről

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c)

a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) igazoló dokumentum egyszerű másolata.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt. 4. §. 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 67. §. (3) d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Legalább 1 fő középfokú végzettségű szoftver fejlesztő: 

szakirányú (programozó vagy azzal egyenértékű) középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező szakember

Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett műhelyek számára fenntartott

igen

A szerződés kkv-k számára fenntartott (Kbt. 253. §)

igen x

nem x

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

igen

nem x

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli

x

Tárgyalásos Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x]

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

igen

nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

nem x

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/02/15

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem x

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/02/15 Időpont: 10.00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

FI

SV

x Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum:

2010/02/15

Időpont: 10.00 Helyszín: 1088 Budapest, Vas utca 8-10. I. emelet 108. - Humán TISZK projektiroda Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)

igen

nem x

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen x Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0008

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. március 1., 10.00 óra V.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. március 22., 10.00 óra

V.3.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x

nem

V.3.4.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az Ajánlati dokumentáció letölthető a http://www.humantiszk.hu weblapról

V.6.) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x

nem

V.7.) Egyéb információk: 1. A dokumentáció honlapról történő letöltése és erről az ajánlatkérő tájékoztatása az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést követően a következő adatokat szükséges a Dokumentáció Útmutató 3. pontjában megtalálható e-mail címekre, valamint FAX-on, a jelen felhívás „A” mellékletében megtalálható FAX számra megküldeni: Ajánlattevő neve, címe, telefonszáma, FAX száma, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma. 2. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát (a dokumentációban meghatározott minta szerint). A Kbt. 70. §. 2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. 3. Ajánlattevő ajánlatában –a Kbt. 71. § (1) bekezdésének megfelelően jelölje meg: a) a közbeszerzés azt a részét (részeit) amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, c) továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót (akár 10% alatti, akár 10% feletti mértékben) igénybe venni a szerződés teljesítésénél, vagy nem kíván más szervezet erőforrására támaszkodni, akkor az erről szóló cégszerűen aláírt nemleges nyilatkozato(ka)t kell az ajánlathoz csatolni. A 71. §. (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 4. Az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan. 5. A Kbt 65. § (3) bekezdés szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik (figyelemmel a Kbt. 4. §. 3/E pontjára). Az ajánlattevő ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek az erőforrások rendelkezésre állását közjegyző által hitelesített nyilatkozattal kell igazolnia. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó(k), valamint az erőforrást nyújtó szervezet(ek) esetében az alábbi (cég)okmányok eredeti, vagy hiteles másolati példányát: - az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, létesítő okiratot, valamint cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a cégkivonat kiállítása, létesítő okirat kelte óta a cégjegyzék adataiban, létesítő okirat adataiban változás nem történt; - az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást; - cégadatokban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában CD/DVD lemezen/pendrive-on – a változásbejegyzési kérelmet, valamint az IRM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. 7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz kell csatolni a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, valamint arról, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihírdetésre, a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

8. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont szerint történik. Az ajánlattevőnek egyetlen egy nettó vállalkozói díjat kell megadnia, amely tartalmazza az összes teljesítéssel kapcsolatosan felmerült költséget (úgymint, a projektvezető, az esetleges fénymásolás, utazás, nyomtatás, értékelés, jelentés készítésének költségét stb). 9. Ajánlattevőnek az ajánlatával egyidőben szakmai ajánlatot kell benyújtania. 10. Ha az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt. 60. §. (1) bekezdésének, valamint a 61. §. (1) bekezdésének hatálya alá tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata esetében ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 11. Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), cégszerűen aláírva, az egyes példányok lapjait összefűzve, lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtani az A. melléklet III) pontjában megjelölt helyen. A borítékra rá kell írni: „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése”. Az ajánlat egyes példányain fel kell tüntetni az „eredeti”, vagy „másolat” megjelölést. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, ajánlatkérő az első, eredeti példányt tekinti irányadónak. 12. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerinti teljes körben biztosítja. 13. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986 (VI.26) MT rendelet, valamint a 7/1986. IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 14. Kérjük, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlatában az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010. 01.20.

A. MELLÉKLET További címek és kapcsolattartási pontok I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Pf. 96. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:1428

Ország: Magyarország Telefon: 06/30/665-8856

Címzett: Glowacz Miklósné projektmenedzser E-mail: [email protected] Internetcím (URL): www.humantiszk.hu

Fax: +36 1 4861306/218

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Vas utca 8-10. I. emelet 108. szoba Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:1088

Ország: Magyarország Telefon: 06/30/665-8854

Címzett:Tóthné Antal Katalin E-mail: [email protected] Internetcím (URL): www.humantiszk.hu

Fax: +36 1 4861306/218

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Vas utca 8-10. I. emelet 108. szoba Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám:1088

Címzett: Tóthné Antal Katalin E-mail: [email protected] Internetcím (URL):

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/01/20(év/hó/nap)

Ország: Magyarország Telefon: +36 1 4861306/218

Fax: +36 1 4861306/218

II. FEJEZET ÚTMUTATÓ Az ajánlat benyújtásához 1. Általános információk 1.1. Az ajánlat költségei Az ajánlat összeállításával, elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a jelen Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb –így különösen anyagi –igény érvényesítésére. Az ajánlat érvényességétől, illetve a közbeszerzési eljárás eredményességétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban követelésnek nincs helye. 1.2. Az ajánlatot az alábbi dokumentumokban foglaltak érvényesítésével kell összeállítani: 1.2.1. Ajánlattételi Felhívás, amely megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2010. január … -i számában. 1.2.2. Jelen Ajánlattételi Dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely – a feladatleírás és a szerződéstervezet mellett - mellékletek formájában mintanyilatkozatokat tartalmaz, amelyeket cégszerűen aláírva, értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a mintanyilatkozatok segédletként kezelendők, azaz a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen Dokumentáció szerinti formában nyújthatók be. Amennyiben az Ajánlattevő nem a mintanyilatkozatot tölti ki, és látja el cégszerű aláírással, ügyelnie kell arra, hogy a helyette csatolt nyilatkozat tartalmilag valamennyi, az Ajánlattételi Felhívásban és ezzel összefüggésben jelen Dokumentációban megjelölt adatot, információt tartalmazzon. Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció valamely rendelkezése nem egyező, a Felhívás rendelkezése szerint kell eljárni az ajánlat összeállítása során. 2. Az ajánlattétel nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás során mindennemű levelezés magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Az ajánlat elkészítése során szükség lehet arra, hogy nem magyar nyelven kiállított igazolást vagy egyéb okmányt csatoljanak az ajánlathoz. Ebben az esetben a nem magyar nyelvű okmányt, igazolást követően annak magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ellenkező esetben az ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlattételi felhívás III.2.1; III.2.2; III. 2.3. pontjában jelölt, a kizáró okok és az alkalmasság igazolására szolgáló iratok esetében, az Ajánlattevőtől eltérő jogi vagy természetes személy által kibocsátott iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani. (Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986. (VI. 26.) MT és a 7/1986. IM. sz. rendeletek alapján az Országos Fordító

és Fordításhitelesítő Iroda Rt., az arra jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, valamint a külképviseleti szervek jogosultak.) 3. Kiegészítő tájékoztatás Jelen Dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésére vonatkozó tartalmi és formai követelményeket, a közbeszerzés tárgyának részletes feladatleírását, valamint a Szerződéstervezetet. A Kbt. 56. § (1) bekezdésével összhangban az Ajánlattevő –a megfelelő ajánlattétel érdekében – az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Az Ajánlattevő kérdéseit az Ajánlattételi felhívásban megadott címre küldött levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a [email protected] e-mail címre megküldve teheti fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal (2010. február 5.). Kérjük, hogy kérdéseiket másolatban egyidejűleg a [email protected] címre is megküldeni szíveskedjenek. Az Ajánlattevő az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő minden dokumentumon, levélen, faxon tüntesse fel az eljárás tárgyát („Vezetői Információs Rendszer a Humán TISZK részére”). Az Ajánlatkérő, a Kbt. 56. § (3) bekezdésével összhangban, az összes ismert (regisztrált) Ajánlattevő egyidejű, azonos tartalommal történő tájékoztatásával az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal (2010. február 9.) e-mailben és faxon válaszol az Ajánlattételi felhívással és Dokumentációval kapcsolatban feltett minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszokat tartalmazó tájékoztatás az eljárás részét képezi, a tájékoztatásban szereplő információk ajánlatba történő beépítése kötelező az Ajánlattevő részére. 4. Az ajánlat tartalma és felépítése Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy ajánlatuk összeállítása során legyenek figyelemmel a kért nyilatkozatok és igazolások jelen pontban meghatározott sorrendjére. 4.1. Az ajánlat fedőlapján szerepeljen az „Vezetői Információs Rendszer a Humán TISZK részére –közbeszerzési eljárás”szöveg. 4.2. A fedőlapon fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon és telefax számát. 4.3. A fedőlapot követően ajánlattevőnek a jelen dokumentáció 1. számú melléklete szerinti felolvasólapot kell becsatolnia. 4.4. A felolvasólapot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék kövesse. A tartalomjegyzékben fel kell sorolni az Ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció által az ajánlathoz csatolni megkövetelt nyilatkozatokat és igazolásokat azzal, hogy ezek az ajánlat mely oldalán találhatók az ajánlatban. (Dokumentáció 2. számú melléklet) 4.5. Az ajánlat egymástól elkülönítve tartalmazza a következőket:

Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése 1) 2) 3) 3)

4)

5)

6)

7)

1

Minta1

Felolvasólap

1. melléklet

Tartalomjegyzék

2. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

3. melléklet

Ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet (a továbbiakban: erőforrást nyújtó szervezet) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban megjelölt kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében a kizáró okok fenn nem állásáról Kizáró okokat a jelen dokumentáció 4. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 60. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására eredeti, vagy hiteles másolati példányban. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: 1. magánszemély esetében 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti, vagy hiteles másolati példányban; 2. egyéb jogalanyok esetében (kivéve a cégeket) 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolati példányban 3. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata a Kbt. 60. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolati

4/A. melléklet

4/B. melléklet

-

-

-

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a „ Minta”oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó nyilatkozatokat/igazolásokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a dokumentáció ezekre az esetekre nem tartalmaz felhasználható mintát.

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

példányban a Kbt. 60. § (1) bekezdés d) és f), valamint a 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolására Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését legfeljebb egy évvel megelőzően kelt VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: természetes személy ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó esetében: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 60. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának 30 napnál nem régebbi kivonata eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a 10% feletti alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző 3 év (2006., 2007., 2008.) közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalmáról (nettó árbevételéről) Ajánlattevő (közös ajánlattevők), valamint a 10% feletti alvállalkozó által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben befejezett, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feladatok tárgyában teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (cégszerűen aláírt nyilatkozat) Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. a) pontja szerinti minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolások eredeti vagy hiteles másolati példánya Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata “Az alkalmasság minimumkövetelményei” b) pontjában meghatározott, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személyekről Azon szakemberek esetében, amelyeknél ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét is ellenőrizni kívánja a képzettséget/végzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával eredeti vagy hiteles másolati példányban Szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű

-

-

-

4/c. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

-

7/A. melléklet 7/B. melléklet -

másolata 18) Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattevővel (közös ajánlattevőkkel), vagy a 10% feletti alvállalkozóval nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a teljesítés során az ajánlattevő (közös ajánlattevők) rendelkezésére áll. 19) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata (Kbt. 71. §. 1)) - a közbeszerzésnek arról a részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (közös ajánlattevők) a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; - a 10 % feletti alvállalkozókról, valamint a közbeszerzésnek arról a részéről (részeiről), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek; - a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről 22) Az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-minta, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti, vagy hiteles másolati példányban 23) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodás, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, valamint arról, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihírdetésre, a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 24) Szakmai ajánlat az ajánlattételi felhívás V.7.9. pontjának megfelelően 25) Az ajánlattételi felhívás V.3.4.2. pontja szerinti nyilatkozat a dokumentáció letöltéséről

7/C. melléklet

8. melléklet

-

-

9. melléklet

5. Az ajánlati ár Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont szerint történik. Az ajánlattevőnek egyetlen egy nettó vállalkozási díj: forint árat kell megajánlania, amely tartalmazza az összes teljesítéssel kapcsolatosan felmerült költséget. Az Ajánlattevő az ajánlati árakon felül a Szerződés teljesítése során semmilyen jogcímen nem jogosult többletköltség felszámítására vagy az árak emelésére. 6.

Szakmai ajánlat

A Szakmai ajánlat részeként a Vállalkozási szerződés tervezet és műszaki leírás feltételeinek minden tekintetben megfelelő szakmai ajánlatot kell készítenie. A szakmai ajánlatban ki kell térni az elvégzendő feladatok módszertanára, a szakértők bevonásának módszerére és az egyes teljesítésekkel/értékelésekkel kapcsolatosan a szakértők együttműködésére. 7. Az ajánlatok értékelése

Az érvényes ajánlatok értékelésére az Ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően, összhangban a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontjával a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján kerül sor. 8. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények Az ajánlatot egy (1) eredeti és négy (4) másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlat fedőlapja tartalmazza az „eredeti”, illetve „másolat”jelöléseket. Az egyes példányok tartalmi eltérése esetén az eredeti példány a meghatározó. Az ajánlat minden példányát folyamatosan oldalszámozott, a szöveges részek tekintetében A/4 méretű lapokon, gépelve (nyomtatva), javítások és beszúrások nélkül, roncsolásmentesen nem bontható, egységesen összefűzött formában, oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni és benyújtani, az Ajánlattevő részéről aláírásra (kötelezettségvállalásra) jogosult személy aláírásával. 9. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat tértivevényes postai úton vagy személyesen átvételi elismervény ellenében lehet benyújtani az ajánlatkérő projektirodájának címére: 1088 Budapest, Vas utca 8-10. I. emelet 108. szoba. Az ajánlat minden példányát (eredeti és minden egyes másolati példányt) egy közös lezárt borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani, a borítékon / csomagon a következőket kell feltüntetni: - Benyújtás címe - A közbeszerzési eljárás tárgyát - Az ajánlattételi határidőt, valamint az „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”feliratot. Amennyiben a boríték / csomagolás nincs lezárva és/vagy a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatok ajánlattételi határidőig történő beérkezéséért az Ajánlattevő felelős. 10. Egyéb információk 10.1. Az ajánlatkérő –összhangban a Kbt. 83. § (1) bekezdésével –a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

III. fejezet

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe (székhelye, lakóhelye): Kapcsolattartó neve, telefonszáma, fax száma, e-mail címe:

Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (Ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (Ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. … … … ..-i számában … számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük: Számszerűsíthető bírálati Szempont

Ajánlat (nettó Ft)

Vállalkozói díj (Ft)

… … … … … … … .., 2010. … … ..

…………………………………………… (cégszerű aláírás)

2. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

Az ajánlathoz csatolt nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető!

Oldalszám

3. számú melléklet NYILATKOZAT A KBT. 70. § (2) BEKEZDÉSÉRE FIGYELEMMEL

Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben: Nyilatkozom, hogy „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását, Dokumentációját – az ennek részét képező feladatleírással és szerződéstervezettel -,a kiegészítő tájékoztatás keretében kapott válaszokat áttanulmányoztuk. Ezennel nyilatkozunk, hogy a fentiekben rögzített követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú beszerzés teljesítésére. Ezennel nyilatkozunk, hogy a szerződéstervezetet feltétel és módosítás nélkül elfogadjuk. Nyilatkozunk, hogy a szerződés-tervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített árak alkalmazásával. Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlattételi felhívás V.7.8 pontjában szereplő ajánlat értékelési valamint ár-összehasonlítási feltételeket elfogadjuk. Ez alapján az összehasonlítás alapjául szolgáló összehasonlítási árunk az Ajánlati dokumentáció részét képező 1. számú melléklet legutolsó sorában szereplő „vállalkozói díj”rovatban feltüntetett összeg: … … … … . Ft. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a meghatározott feladatok teljesítését az ajánlatunkban foglaltak szerint teljes körűen elvégezzük. Vállaljuk továbbá, hogy az Ajánlattételi felhívás IV.3.6. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható. Nyilatkozunk továbbá, hogy vállalkozásunk a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint … … … –vállalkozásnak minősül. … … … … ., 2010. … … … … Hónap … … … .. nap

……………………………… cégszerű aláírás

4/a. számú melléklet

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN ,sal összefüggésben: Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése) nyilatkozom, hogy a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében, hogy vállalkozásunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a)

végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; Kbt. 61. § (1) bekezdés:

a) b)

c)

d)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította; a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve.

… … … … … … … … … … … … ., 2010. … . Hónap … … … .. nap

……………………………… cégszerű aláírás

4/b. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2009. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben: nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. … … … … … … … … … … … … ., 2010. … . Hónap … … … .. nap ................................................................ cégszerű aláírás

4/c. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK TEKINTETÉBEN Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben:nyilatkozom, hogy az egyes kizáró okok tekintetében az alábbiak szerint kívánom az igazolásokat benyújtani: Kizáró ok

Ajánlattevő a jelen ajánlatban vagy az eredményhirdetést követően igazolja a kizáró okot

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlatban vagy az eredményhirdetést követően igazolja a kizáró okot

Az erőforrást biztosító szervezet 2 az ajánlatban vagy az eredményhirdetést követően igazolja a kizáró okot

60. §. (1) a) 60. §. (1) b) 60.§. (1) c) 60. §. (1) d) 60. §. (1) e) 60. §. (1) f) 60. §. (1) g) 60. §. (1) h)

2

Kérjük meghatároznia az alvállalkozó és az erőforrást biztosító szervezet megnevezését

61. §. (1) a) 61. §. (1) b) 61. §. (1) c) 61. §. (1) d)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................ cégszerű aláírás

5. számú melléklet NYILATKOZAT AZ ELMÚLT KÉT LEZÁRT PÉNZÜGYI ÉVBEN SZÁRMAZÓ FORGALOMRÓL Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben:nyilatkozom, hogy vállalkozásunk forgalma a következőképpen alakult:

2006. év

2007. év

2008. év

Közbeszerzés tárgya szerinti forgalom

… … … … .., 2010. … … … … . hónap … … … . nap ................................................................ cégszerű aláírás

6. számú melléklet REFERENCIÁK BEMUTATÁSA Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben: nyilatkozom, hogy vállalkozásunk az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben a következőkben felsorolt szolgáltatásokat teljesítette: A teljesítés ideje (év)

Szerződést kötő másik fél megnevezése

A szolgáltatás (szerződés) tárgya3

Az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF), vagy a korábbi szerződés mennyiségére utaló más adat

-

-

-

-

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! … … … … .., 2010. … … … . hónap … .. nap ................................................................ cégszerű aláírás 3

A táblázatot kérjük olyan részletezettséggel kitölteni, hogy az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában meghatározottak teljesülése ellenőrizhető legyen!

7/A. sz. melléklet A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK MEGNEVEZÉSEajánlattételi felhívás III.2.3. Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése) …………………………. (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben:nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe a következő szakembereket kívánjuk bevonni4: Szakember neve

Szerződésben betöltött pozíció

Annak meghatározása, hogy a szakember az ajánlattevővel, vagy a 10% feletti alvállalkozóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll-e

Keltezés (helység, év, hónap, nap) ................................................................ cégszerű aláírás

4

A táblázatok a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek számának megfelelően bővíthetők!

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

32

7/B. sz. melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZajánlattételi felhívás III.2.3. 

SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság:

Év … -tól

… -ig

ISKOLAI VÉGZETTSÉG Végzettség és szakirány megnevezése Intézmény megnevezése

KÉPZETTSÉG Év … -tól

… -ig

Intézmény megnevezése

Mettől meddig (év/hó) (év/hó) -tól (év/hó) -ig (év/hó) -tól (év/hó) -ig

Képzettség megnevezése

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK Munkahely, munkakör megnevezése

SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETÉSE Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, Ellátott funkciók, feladatok, kifejtett mettől meddig (év/hó) tevékenység bemutatása Tárgy: Ideje (… -tól … -ig) Tárgy: Ideje (… -tól … -ig)

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

33

NYELVISMERET Nyelv

Nyelvtudás szintje

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

................................................................ aláírás

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

34

7/C. sz. melléklet NYILATKOZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓLajánlattételi felhívás III.2.3. Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére” tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben:

nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során a … … … … … … … (ajánlattevő neve) rendelkezésére állok. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való közreműködésemet akadályozná. Keltezés (helység, év, hónap, nap) ..................................................... aláírás

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

35

8. számú melléklet NYILATKOZAT A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉSE SZERINT

Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben: nyilatkozom, hogy5

a)

b)

c)

a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nk, a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében a megjelölt 10% feletti alvállalkozók közreműködnek a részünkre a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek)

Nem vonunk be a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót

Nem vonunk be a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót Nincsenek ilyen szervezetek

… … … … … … , 2010. … … … .. hónap … .. Nap

................................................................ cégszerű aláírás

5

Amennyiben bármelyik esetben a válasz nemleges, akkor azt a vonatkozó cellában kérjük egyértelműen megjelölni!

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

36

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

ajánlati felhívás V.3.4.2) pont

Alulírott … … … … … … … … … … … .… … .., mint a … … … … … … … … … … … … (ajánlattevő megnevezése) … … … … … … … … … … . (ajánlattevő székhelye), … … … … … … … … … … . (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), … … … … … … … … … … (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult … … … … … .. (tisztség megjelölése), a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium mint Ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítő 2010. ............-i számában .......... számon közzétett „Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére”tárgyú közbeszerzési eljárással összefüggésben:

nyilatkozom

hogy a fenti tárgyú dokumentációt a Humán TISZK honlapjáról … … … … … .. napján letöltöttem és tudomásul veszem, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentáció letöltésének visszaigazolása. Keltezés (helység, év, hónap, nap)

-----------------------------aláírás

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

37

IV. fejezet Vállalkozási szerződés tervezet

mely létrejött egyrészről a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest Ludovika tér 1., képviseli: Glowacz Miklósné projekt menedzser, továbbiakban Megrendelő, másrészről a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. (Székhely:, Cím:, Cégjegyzékszám:, Adószám:, Bankszámlaszám: … … … … … … … … … .., képviseli:… … … … … … … , továbbiakban Vállalkozó,

PREAMBULUM

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő, a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, mint Kedvezményezett és Budapest Főváros Önkormányzata, mint Fenntartó között létrejött háromoldalú Támogatási Szerződés értelmében a Kedvezményezett (jelen szerződés Megrendelője) megvalósítja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával” című pályázatot (Projekt). A pályázat nyilvántartási száma: TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0008, projektmenedzsere Glowacz Miklósné. A közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő Vállalkozót nevezte meg a közbeszerzési eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a felek a jelen vállalkozási szerződést kötik meg. 1. A Szerződés tárgya Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának, illetve a benyújtott ajánlat, a jelen szerződés és annak mellékleteinek megfelelően. A jelen szerződés részét képező műszaki leírásban szereplő beszerzést és szállítást a Vállalkozónak az ott megfogalmazott elvárásoknak megfelelően kell megvalósítania. 2. Értelmező rendelkezések A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: a) Szerződés: a Szerződő Felek között létrejött jelen megállapodást jelenti, amelyet Szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik, továbbá mindazon, a teljesítés során keletkező dokumentumokat, amelyet az Érintettek a teljesítés során azzá tesznek. b) Vállalkozói díj: a Vállalkozónak a Szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei igazolt teljesítésért fizetendő ellenérték, beleértve a szolgáltatások és a termékek ellenértékét is. c) Szolgáltatások: a Szerződés értelmében a Vállalkozó által nyújtandó szállítási, telepítési, fejlesztési, installálási, üzembe helyezési, oktatási, valamint egyéb hasonló kötelezettség.

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

38

d) Megrendelő: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest Ludovika tér 1. e) Vállalkozó: az érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve szerint a Szerződést megköti. f) Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) Vállalkozó - a benyújtott ajánlatában foglaltak szerint - a Szerződés teljesítése céljából, arra tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. g) Rendszer: A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által kifejlesztendő alkalmazások, továbbá a Vállalkozó által szállítandó, kereskedelmi forgalomban is kapható szoftverek és a Megrendelő azon hardver erőforrásai, alapszoftverei, hálózati eszközei, amelyeket az Érintettek kifejezetten a jelen szerződés tárgyává tesznek, és amelyek teljes rendszert alkotnak. h) Érintettek: a fenti d), e) és f) alpontok alatt körülírt személyek vagy szervezetek. i)

Műszaki leírás, Műszaki melléklet: A jelen Szerződést eredményező beszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának részét képező szakmai kritériumokat összefoglaló dokumentum értendő.

3. Teljesítés 3.1. Teljesítési véghatáridő: A szerződéskötés dátumától számított 120 nap. A Vállalkozó azon a napon teljesít (végteljesítés), amikor a műszaki ajánlatában szereplő valamennyi szolgáltatás átadása-átvétele megtörtént, és az arról készült jegyzőkönyv aláírásra került, valamint a Műszaki leírásban megjelölt valamennyi dokumentum elfogadásra került. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Megrendelő rendelkezésre áll. 3.2. A teljesítés helye: Az Ajánlati Felhívás II.1.2 pontjában meghatározottak szerint. 3.3. A teljesítés tartalma 3.3.1. A teljesítés magában foglalja a Műszaki leírásban foglalt valamennyi feladat teljes körű megvalósítását, az Ajánlati dokumentáció Műszaki leírás fejezetének megfelelően, a jelen Szerződés szerinti dokumentumok által igazoltan. Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségeit az ajánlatában felsorolt szakértők személyes közreműködésével teljesítik. 3.3.2. Érintettek a teljesítés során a lehető legteljesebb mértékben kötelesek együttműködni. Amennyiben Megrendelő a teljesítés során észleli, hogy Vállalkozó a tevékenységét hibásan, vagy hiányosan végzi, a tudomásszerzéstől számítva 5 munkanapon belül írásban észrevételt tesz a Vállalkozónak, amelyre nézve Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban válaszolni. Vállalkozó észrevételi joga nem mentesíti őt a hiba, illetve hiányosság orvoslásának kötelezettsége alól. A hiba, illetve hiányosság orvoslásának határidejét a Vállalkozó a Megrendelővel soron kívül egyezteti. Amennyiben a kérdés összetettsége vagy bonyolultsága miatt a fenti határidők nem tarthatóak, Megrendelő, illetőleg a Vállalkozó még a fent jelölt határidők lejárta előtt köteles ezt jelezni a másik fél felé, és a megfelelő időpontról közösen egyeznek meg.

3.4. Teljesítési igazolás

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

39

A Vállalkozó a sikeres próbaüzem végrehajtását követően, akkor kezdeményezheti az átadás-átvételi eljárást, amikor a teljesítés valamennyi elemével elkészült, és a Műszaki leírásban meghatározott valamennyi dokumentum rendelkezésre áll. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit teljesítette, így különösen annak, hogy a szerződésben foglalt valamennyi feladatot elvégezte, valamennyi dokumentációt átadta és a telepítést elvégezte. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá a próbaüzem végrehajtásának tapasztalatait, amelynek során a Megrendelő teljes körűen meggyőződött a rendszer hibátlan működéséről, valamint azt, hogy a Vállalkozó a kapcsolódó oktatást előírásszerűen végrehajtotta-e. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítését és a Megrendelő valamint a Vállalkozó általi aláírását követő 5 munkanapon belül a Megrendelő TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS-t állít ki Vállalkozó a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számláját benyújtani. 4. A Megrendelő által a Vállalkozó munkavégzéséhez biztosítandó feltételek 4.1. A hardver és alapszoftver (operációs rendszer) tekintetében Vállalkozó feltételezi a Műszaki leírásban meghatározott működőképes infrastruktúra meglétét, amely megfelelő alapot jelent a rendszer fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez, valamint figyelembe veszi a Műszaki leírás erre vonatkozó követelményeit. 4.2 Minden olyan – a 3.3.2 pont alá nem tartozó – esetben, amikor a fejlesztés vagy üzemeltetés továbbvitele jogi és/vagy igazgatási, soron kívüli döntést igényel - a Vállalkozó előzetes írásos megkeresését követően - a Megrendelő írásos formában átadja azt olyan határidővel, hogy a Vállalkozó munkája ne lehetetlenülhessen el, de legkésőbb a megkeresést követő 5 munkanapon belül. Különösen bonyolult esetekben a fenti határidő Vállalkozó és Megrendelő kölcsönös egyetértésével meghosszabbítható. 4.3. Megrendelő biztosítja, hogy a fejlesztéshez szükséges, birtokában meglévő dokumentumok (jogszabályok, intézkedések, utasítások, műszaki leírások, nyomtatványminták, egyéb dokumentumok) a megfelelő időben a Vállalkozó rendelkezésére álljanak. 4.4 Megrendelő biztosítja a Vállalkozó számára a szükséges munkafeltételeket a Megrendelő telephelyén azon tevékenységek esetében, amelyek ezeken a helyszíneken végzendőek el. 5. Dokumentációk A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szerződés teljesítése során keletkezett valamennyi dokumentummal a Megrendelő a saját tevékenységi körében szabadon és korlátlanul rendelkezzen. 6. Alvállalkozók A teljesítés során a Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozót vehet igénybe, az Alvállalkozó teljesítéséért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna. A teljesítés során a Vállalkozó a benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti Alvállalkozó személyében történő változtatást előzetesen egyeztetni köteles a Megrendelővel. Az alvállakozói kör bármilyen változtatására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezései szerint van lehetőség. 7. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

40

7.1. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege: nettó összár: ..................(számmal) azaz........................(betűvel) + ÁFA HUF bruttó összár: .....................(számmal).azaz.....................(betűvel) HUF 7.2. Megrendelő a Vállalkozói díjat (a szerződés összértékét) a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítés igazolt végrehajtását követően kiállított számla Megrendelőnek történő benyújtását követő hatvan (60) napon belül – a Magyar Államkincstáron keresztül – átutalással fizeti meg. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon Megrendelő átutalási megbízását a Magyar Államkincstár nyilvántartásba vette. Arra az esetre, ha a fizetés napja az Államkincstár év végi zárása vagy az előirányzatok év eleji nyitása miatt a fenti határidőn túlnyúlik, a felek az ellenszolgáltatás halasztott (legfeljebb 90 napos) teljesítésében állapodnak meg tekintettel a Kbt. 305. §. (1) bekezdésére, amely nem minősül Megrendelő késedelmének. A teljesítés Megrendelő általi elfogadásának feltétele az alább felsorolt előzetesen ellenőrzött és a Megrendelő képviselőjének aláírásával ellenjegyzett dokumentumok Megrendelőnél történő együttes bemutatása és megfelelősége.

a) Vállalkozó számlája egy eredeti és egy másolati példányban.

A számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni: TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0008 projektből finanszírozott VIR szoftver fejlesztése a Humán TISZK részére A számlát Forintban kell kiállítani. A számlának tartalmaznia kell az ÁFA összegét is. A számlát a Vállalkozó a teljesítést követő 14. napig köteles benyújtani. A számlát a következő szervezet nevére kell kiállítani: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest Ludovika tér 1. b) Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek(ek) egy eredeti példánya. c) A Megrendelő által kiállított Teljesítési igazolás egy-egy eredeti példánya. Végszámla esetében: d) Az oktatási anyag egy eredeti példánya. Amennyiben a dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megrendelő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul tájékoztatja a Vállalkozót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától számítva újra kezdődnek. 7.3. Megrendelő előleget nem fizet. 7.4. A Vállalkozói díj (a szerződés összértéke) tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

41

7.5. Valamennyi felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.

8. Vagyoni és Felhasználói jogok A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 58. § (3) bekezdése szerint a szoftverre vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók. Ezzel a lehetőséggel élve a Vállalkozó jelen Szerződés keretében kifejlesztett szoftvereire Megrendelő nem kizárólagos vagyoni jogot szerez a következők szerint. A jelen Szerződés keretében kifejlesztett szoftverekre vonatkozó vagyoni jogok mindegyike – így többek között a szoftverek átdolgozásához való jog, a felhasználás harmadik személyre történő engedélyezésének joga, illetve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolás útján történő többszörözés joga – átszáll a Megrendelőre. A Vállalkozó által nem a jelen szerződés teljesítése keretében fejlesztett, de a szerződés keretében átadásra kerülő szoftverek vonatkozásában a Megrendelő a szoftverekre vonatkozó vagyoni jogok tulajdonosa által érvényesített feltételek szerint korlátlan felhasználási jogot szerez. 9. Jogutódlás Minden, a Szerződésből származó jog- és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja a Megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán a szerződéses pozícióját átveszik. Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkeztekor egy időben értesíteni. Megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Vállalkozó jogutódja jelen szerződésbeli pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást Megrendelő indokolatlanul nem tagadhatja meg. Amennyiben Megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a Szerződés megszűnik, és Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. 10. Vis Maior Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Szerződést aláírásukkal jegyzők nem láthattak előre és nem háríthattak el, amely nem vezethető vissza egyikük saját hibájára vagy gondatlanságra sem. Ilyen események lehetnek a következők, de nem korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, természeti katasztrófa, vesztegzár, bejelentett vonatkozó általános sztrájk. A vis maior tényét igazoltatni kell az illetékes Gazdasági Kamara által, amennyiben van ilyen. Ha vis maior áll elő, az érintett félnek haladéktalanul értesíteni kell a másik szerződő felet írásban a helyzetről és a helyzet okáról. Ha írásban a másik szerződő fél másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a vis maior által nem érintett szerződéses kötelezettségeinek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében. Amennyiben vis maior időtartama meghaladja a 60 napot, Vállalkozó és a Megrendelő jogosultak a szerződést felmondani anélkül, hogy a másik féllel szemben a feleket kártérítési kötelezettség terhelné. 11. Szabadalmi és licenc jogok, jogszavatosság Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítendő szolgáltatások tekintetében a szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak birtokában van, a Megrendelő jelen szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

42

harmadik személy joga nem akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben a Megrendelői kör valamely tagja jelen Szerződés szerinti vagyoni vagy felhasználási jog szerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, Megrendelő jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy amennyiben ezt Vállalkozó nem vállalja, Megrendelő eljárhat maga a tehermentesítés érdekében Vállalkozó költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga a rendszer használatát kizárja vagy akadályozza – a Szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit. Amennyiben a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza a Megrendelő, akkor Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A Vállalkozó félként vagy beavatkozóként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, a Megrendelő ellen a Szerződés következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelő oldalán keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti vagy magára vállalja. Vállalkozó a jelen szerződés keretében fejlesztett alkalmazások forráskódjait a Megrendelő részére átadja. Megrendelő a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 58. § (3) bekezdése alapján minden vagyoni jogot megszerez, beleértve különösen a program/forráskód továbbfejlesztésének jogát. A Vállalkozó által nem a jelen szerződés teljesítése keretében fejlesztett, de a szerződés keretében átadott szoftverek vonatkozásában a Megrendelő a szoftverekre vonatkozó vagyoni jogok tulajdonosa által érvényesített feltételek szerint felhasználási jogot szerzi meg. Vállalkozó – az általa teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a Szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelői kör tagjait mentesíti. A Vállalkozónak kártalanítania kell a Megrendelői kört harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik a Rendszerek Megrendelő országában történő felhasználása folytán. 12. Jótállás, kellékszavatosság 12.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa létrehozandó Rendszerek az előírt műszaki specifikációnak, valamit a Megrendelő által elfogadott, a Vállalkozó által megadott, kiegészítő műszaki specifikációnak megfelelnek, továbbá jogtiszta (per-, teher- és igénymentes), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a termékek, szoftverek és szolgáltatások jogszerű átadását lehetővé teszik. A Vállalkozó szavatolja, hogy a leszállított és telepített szoftverek jogtiszták és vírusmentesek, valamint azok felhasználói joga rendelkezésre áll és átruházható. 12.2. A Vállalkozó jótállást vállal a Szerződés tárgyát képező Rendszerekre és egyéb szolgáltatásokra. 12.4. A Vállalkozó jótállási kötelezettségeit a Rendszerek üzemeltetési helyszínein, illetve a szolgáltatások teljesítési helyén köteles teljesíteni. 12.5.

A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a teljesítési igazolás kiállításának napjával kezdődik és 12 hónapig tart.

12.6. Abban az esetben, ha a jótállási idő alatt hiba fordul elő, azt a Vállalkozó köteles díjmentesen kijavítani. 12.7. Ha megállapítható, hogy a Rendszerek hibája elégtelen tervezés következménye, a Vállalkozónak –jótállási kötelezettsége keretében –a hiba kijavítását haladéktalanul végre kell hajtania. 12.8. A hibát Megrendelő jelzi a Vállalkozó felé. A Vállalkozó köteles a hibabejelentést követő legfeljebb 2 napon belül a hiba elhárítását megkezdeni és a hibát ésszerű időtartamon belül Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

43

elhárítani. A hibaelhárítás a Rendszer előírásszerű, működőképes állapotának visszaállítását jelenti. 12.9. Ha a Vállalkozó elmulasztja a bejelentett hiba/hibák kiküszöbölését a Szerződésben rögzített határidőn belül, a Megrendelő elvégezheti a Vállalkozó előzetes értesítésével, és annak kockázatára és költségére a szükségesnek vélt intézkedéseket megtételét annak érdekében, hogy az üzemszerű állapotot helyreállítsa anélkül, hogy ez a Vállalkozóval szemben fennálló saját, illetve a Megrendelő jogát csorbítaná. 13. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 13.1. Hibás vagy késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 13.1.1. A kötbér mértéke:  késedelmes és hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett rendszer ellenértékének áfa nélkül számított 0,5%-a naponta a teljesítési határidőtől a kötbér esedékessé válásáig terjedő időszakra, de legfeljebb a szerződés ellenértékének 20%-a. 

meghiúsulás esetén: a rendszer ellenértékének áfa nélkül számított 20%-a. Meghiúsulási kötbérre Megrendelő a 14) pontban megfogalmazott esetben jogosult.

13.1.2. A Megrendelő jogosult kötbér követelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani. 13.1.3. A kötbér esedékessé válik:  késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával; vagy a Megrendelő által gyakorolt elállás időpontjával; vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértékét.  hibás teljesítés esetén a hiba kijavításának napjával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket.  meghiúsulás esetén az elállás, illetve a megszűnés napjával, illetve a lehetetlenülés megállapításával. 13.2. A Megrendelőnek jogában áll elállni a Szerződéstől: a) Ha a Vállalkozó nem teljesít a teljesítési véghatáridő utáni 40. napig. b) Amennyiben a teljesítési véghatáridőt megelőzően, a Vállalkozó az indokok megjelölésével írásban jelzi, hogy a véghatáridőben nem fog tudni teljesíteni, akkor a Megrendelő a teljesítésre írásban megfelelő póthatáridőt szabhat. A teljesítésre szabott póthatáridő eredménytelen elteltét követően a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a véghatáridőben történő teljesítés elmulasztásával beállnak, attól függetlenül, hogy a Megrendelő a teljesítésre póthatáridőt szabott. Ennek megfelelően a Megrendelőnek jogában áll késedelmi kötbér igényét érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. c) ha a Vállalkozó ellen felszámolás indul, illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül. 13.3. A Megrendelőnek jogában áll a Szerződést felmondani, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

44

A Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 13.4. A Vállalkozó és a Megrendelő a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 10 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. 13.5. Vállalkozó kárfelelőssége az általános elévülési határidőn belül felmerülő károk vonatkozásában áll fenn. A bűncselekménnyel, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk, továbbá testi sérülést vagy halált okozó szerződésszegés esetén a felelősség nem korlátozható. 14. Együttműködés, értesítések 14.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles együttműködni a Szerződés tárgyának megvalósításában résztvevő más szervezetekkel és vállalkozókkal, köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe venni. 14.2 A Szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó és Megrendelő között folytatott levelezésnek, értesítésnek írásban kell történnie, mely abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik és a címzett azt átvette: - személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a kijelölt képviselő számára - távirat - ajánlott levél - telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél azt megismétli a fenti módok bármelyikén. 14.3. Kapcsolattartásra feljogosított személyek: a) Vállalkozó részéről: … … .. b) Megrendelő részéről: … … … ..

A teljesítés Megrendelő általi elfogadásáig, jognyilatkozat tételére kizárólag a Megrendelő és a Vállalkozó képviselője jogosult, egymás kölcsönös tájékoztatása mellett. 16. Vitás ügyek elintézése A Megrendelő és a Vállalkozó arra törekszik, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezze, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva 30 napon belül nem tudja békés úton megoldani szerződéses vitáját, mely a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban alakult ki, úgy a szerződő felek a jogvitát bírósági úton rendezik. Nem köti a feleket a 30 napos határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétségessé tenné, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békéltetés célja kivitelezhetetlen.

17. A Szerződés nyelve A Szerződés magyar nyelven készült. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és más okmányoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

45

18. Alkalmazandó jog Jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás, az ajánlat illetőleg annak módosításai, az egyes tárgyalásokról készített jegyzőkönyvek valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 19. Bizalmas információk felhasználása Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat 3. személy részére, a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházzák át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket. A Vállalkozó a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, azokat a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adhatja át. A Szerződést aláírásukkal jegyzők kötelezettséget vállalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbízottaik felé az információközlés bizalmasan, kizárólag a szerződés teljesítése szempontjából feltétlenül szükséges mértékben történik. A fentiek alól a 2003. évi XXIV törvény (A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény, „Üvegzseb”), illetve más jogszabályok rendelkezései határozhatnak meg kivételeket. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek) feladat és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő vagy Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljárással és az alapján megkötött szerződések teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 évig megőrzi. 20. A szerződés módosítása A szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, a Megrendelői kör és a Vállalkozó egyetértésével a 2003. évi CXXIX. sz. Közbeszerzési törvény szerint történhet. 21. A szerződés hatálya Jelen Szerződés az aláírás napján lép hatályba. 22. Mellékletek: - 1. Ajánlati felhívás és dokumentáció (beleértve az Ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban nyújtott kiegészítő tájékoztatást is) - 2. Vállalkozó ajánlata (beleértve az Ajánlattevőnek a Bíráló Bizottság által feltett hiánypótlásra/tisztázó kérdésekre adott válaszát is) A szerződésben említett, illetőleg az Érintettek akaratával a szerződés mellékletévé tett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlati felhívás és dokumentáció tartalma a mértékadó, kivéve, ha a fent

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

46

említett egyéb dokumentumok a Megrendelői kör számára kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaznak. Jelen szerződés 4 példányban készült és az érintettek részére a szerződés egy-egy teljes (mellékleteket is tartalmazó) példány átadásra került. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal minden megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírták.

Hely, dátum

Vállalkozó képviseletében cégszerű aláírás

Megrendelő képviseletében

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

47

V. fejezet MŰSZAKI LEÍRÁS

Az ajánlatot az alábbi feladatok ellátására várja ajánlatkérő:

1. A Vezetői Információs Rendszer kialakítása Cél: Az alábbi 6 iskola részére egy VIR rendszer kialakítása

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Az iskola neve Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium

Rendszer alatt Ajánlatkérő az Ajánlattevő által kifejlesztendő alkalmazások, továbbá az Ajánlattevő által szállítandó, kereskedelmi forgalomban is kapható szoftverek és vagy hardverek, és az Ajánlatkérő azon hardver erőforrásai, alapszoftverei, hálózati eszközei értendők, amelyeket az érintettek kifejezetten a jelen szerződés tárgyává tesznek, és amelyek teljes rendszert alkotnak. 2. Ajánlatkérő által biztosított hardver környezet Az Ajánlatkérő, az alábbiakban ismertetett hardver, alapszoftver és internet környezetet biztosítja az Ajánlattevőknek: - 1 db Dell PowerEdge 2900 QCX E5420 szerver, Windows 2008 Server Standard HU operációs rendszerrel - Iskolánként 1 (összesen 6) Dell Optiplex 960 MT E8400 munkaállomás Windows XP operációs rendszerrel. A szerver szélessávú hozzáféréssel rendelkező szerver hotelben kerül elhelyezésre. Az iskolák a Sulinet által biztosított internet hozzáféréssel rendelkeznek. Amennyiben a megajánlott VIR rendszer üzemszerű működéséhez a fentieken túlmenően bármilyen további hardver és szoftver eszközökre szükség van, úgy azt az ajánlati árnak teljes körűen tartalmaznia kell. Az ajánlatban ezeket a hardver és/vagy szoftver eszközöket részletesen be kell mutatni.

3. A VIR rendszer általános ismertetése: Elvárások a rendszerrel szemben, mintegy a digitális kultúra-váltás jegyében. (szoftver oldalról):  Adatszolgáltatási és forgalmazói szolgáltatás a jelenleg működő „F2” Fővárosi Közoktatási Információs Rendszerrel kompatibilisen, biztosítva azt az elvet, hogy az elemi (statikus személyi, illetve tantervi, tantárgyi) adatfelvételre csak egyszer kerüljön Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

48

sor, a rendszer bármely pontján. Onnantól az elemi adatok mozgathatósága, vagy hozzáférése a jogosultsági rendszernek megfelelően biztosított. Kiemelten:  Integrált tervező-, elemző rendszer (szoftver) kialakítása, amely képes a partnerintézmények elektronikus nyilvántartásából származó adatok fogadására, kezelésére, továbbá az ezekből származó információk elemzésére, feldolgozására, és publikálására.  Olyan adatátviteli, konverziós felület kialakítása, amely a Fenntartó által esetleg módosított vagy létrehozott új iskolaadminisztrációs rendszerből képes – az adatszerkezet megadását követően –továbbra is használni az elemei adatokat.  Beiskolázási, tanügyszervezési és normatív finanszírozási rendszer közös támogatása, különösen az alábbi területekre:  Lehetővé teszi az intézmények munkájának és feladatainak közös tervezését, használatát, ellenőrzését és publikálását munkájuk koordinálása érdekében.  A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan humán-erőforrástervező rendszer (szoftver), amely képes a képzési struktúrának, létszámterveknek megfelelő erőforrás lefedettséget elemezni és humánfejlesztési, pedagógus továbbképzési, beruházási tervek készítéséhez támogatást nyújtani, továbbá biztosítja az intézmények közötti közös tervezés és csoportmunka lehetőségét.  A modulrendszerű OKJ sajátosságaira épülő elektronikus nyilvántartási rendszer (szoftver) kialakítása, amely képes követni a modulrendszerben történő tanítási órák tervezését, nyilvántartását, változáskövetését és publikálását. Különösen fontos eleme a fejlesztésnek a fogyatékkal élő, lemaradó, mentálisan, fizikai vagy szociálisan hátrányos tanulókkal való foglalkozások tervezésének és nyilvántartásának megvalósítása.  Közös időtérkép a partnerek által szervezett események, ütemtervek, óra- és foglalkozási tervek, vizsgák stb. rétegszintű elérésével, a szervezeti és működési szabályozók támogatásával és szinkronitásának biztosításával:  Intézményi portálrendszer kialakítása, egységes formátumok (sablonok), kérdőívek készítése, kezelése, publikációja és a partnerintézmények rendszerhez kötött hozzáférésnek biztosítására.  Az intézmények részére egységes, valamint szakmaspecifikum, illetve az ágazatban elfoglalt pozíció (alapozás vagy szakképzés) szerinti differenciálási lehetőséggel.  Pályaválasztási és tanulás támogatás  A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan pályaválasztási rendszer (szoftver) kialakítása, amely a tanulói kompetenciák és az OKJ-ban az egyes szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil elemzéséből pályaorientációs javaslatot ad a tanulók részére.  A kompetenciaelvű, moduláris OKJ felhasználásával olyan egyéni tanulási útvonal tervező alkalmazás (szoftver) kialakítása, amely a tanuló már megszerzett ismeretei és készségei és az OKJ-ban az egyes szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil ás modultérkép elemzéséből egy személyre szabott egyéni tanulási útvonaltervet készít.  Kompatibilitás az általánosan használt irodai szoftverekkel (import-export lehetőség word, powerpoint, excel vagy hasonló célú programok felé). Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

49

4. Általános követelmények a VIR rendszerrel kapcsolatban:  Támogassa a pedagógusok adminisztrációs munkáját, a tanulók előmenetelének értékelését, mulasztásának adminisztrálását. Minimális követelmény, hogy tegye lehetővé a papír alapú napló - jogszabályoknak megfelelő - kiváltását elektronikus (digitális) alapú naplóval.  Legyen részletesen kidolgozott, jól szerkesztett felhasználói-üzemeltetési kézikönyve. Az ajánlatban ajánlattevő csatolja a kézikönyv biztosításáról szóló nyilatkozatát.  A rendszer adatbázisaival kapcsolatban álljon rendelkezésre az adatszerkezet, adatbázis szerkezet és a teljes adatbázis struktúra részletes és pontos dokumentációja.  A rendszer egymással kapcsolódó és külső részeinek (interface) legyen részletes és pontos dokumentációja.  A rendszer kliens/szerver architektúra felépítésű legyen.  A kliens programoknak alkalmasaknak kell lenni az internetes kapcsolat megszakadása esetén offline működésre, a kapcsolat visszatérésekor automatikus adat szinkronizációra.  Legyen integrált rendszer, amelybe minden adatot csak egyszer kell felvinni, és minden adat bármely munkaállomásról elérhető, a megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkező felhasználók számára.  Többszintű jogosultsági rendszer. A jogosultságok rendszere egyértelmű, mindenki számára átlátható legyen, ami megjelöli a vezetőségi, adminisztrátori, adatfelviteli jogosultságokat, külön szabályozva természetesen a karbantartási, rendszerszintű lépések végrehajtásának lehetőségeit.  Működjön együtt elterjedten használt irodai programcsomaggal, az adatok további feldolgozása, dokumentumok és formanyomtatványok készítése céljából legyenek exportálhatók a táblázatkezelő, illetve a szövegszerkesztő programba. Minimális követelmény, hogy a rendszerben tárolt lekérdezéseket, listákat exportálni lehessen Microsoft Excel formátumban.  Biztosítsa az intézményben keletkezett személyes adatok feletti teljes körű rendelkezési jogot az adatkezelő intézmény számára, a közoktatási és a gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó, vonatkozó jogszabályoknak, és az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.  A vonatkozó, közoktatási és szakképzési feladatok ellátásához kapcsolódó törvényekben előírt adatok kezelését és feldolgozását az adatkezelő intézmény végzi. Az adatok továbbítása és nyilvánosságra hozatala csak és kizárólag az intézményfelelős vezetőjének, vagy az általa e feladattal megbízott munkatársának kezdeményezésére történhet. Ennek naplózását a rendszernek biztosítania kell.  A szoftver tegye lehetővé minimum a fokozott biztonságú elektronikus aláírás használatát. Minimális követelmény, hogy a szoftver legyen képes előállítani elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat az intézményben telepített tanúsítvány felhasználásával.

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

50

5. A VIR rendszer elemei: 5.1Szakképzési adatbázis Feladat: Elektronikus adatbázis megvalósítása az OKJ elemi szintű adataival: a. a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) adatai (szakképesítések, kimeneti képesítések, modultérképek, feladatprofilok, szakmai ismeretek, szakmai ismeret alkalmazások, személyes-, társas-, és módszerkompetenciák) b. a Központi Programok (KP) adatai (tananyagegységek, tananyagelemek részletes adatai a hozzájuk tartozó szakmai ismeretek, kompetenciák és egyéb a Központi Programokban meghatározott jellemzők) Követelmény:  SQL alapú relációs adatbázis  Minimum a TISZK-ben oktatott szakmacsoportok adataival feltöltött adatbázis  Minimum 3 éves jogszabálykövetés és adatfrissítés

5.2 Kommunikáció a „Fenntartó által használt akkreditált iskolaadminisztrációs szoftverrendszeren”keresztül Feladat: Online és offline kommunikációs szolgáltatás megvalósítása a TISZK központi képzőhely és a szakmacsoportos alapozó iskolák között: c. A társiskolák tanulói adatainak küldése-fogadása. d. A 12. évfolyamos tanulói jelentkezések (szakmamegjelölés első, második és harmadik helyen, beszámítható követelménymodulok, beszámíthatóság módja) küldése-fogadása. e. Az 5. pontban megfogalmazott hosszú távú tervezés előkészítéséhez a tárgyévben nem végző (10. vagy 11. stb.) tanulók szakirányú érdeklődésének prognózisához szükséges adatok küldése-fogadása. Követelmény:  Offline elektronikus kommunikáció (adat export, import és szinkronizáció) biztosítása az alapozó intézmények és központi képzőhely a „F2”Fővárosi Közoktatási Információs Rendszere között  Online elektronikus kommunikáció (adat export, import) biztosítása az alapozó intézmények és központi képzőhely „F2”Fővárosi Közoktatási Információs Rendszer között a Fenntartó (Fővárosi Önkormányzat) által megadott specifikáció alapján  Online elektronikus kommunikációhoz szükséges konverziók lehetősége a fenntartói adatforgalom későbbi biztosítása érdekében szabványos, a tulajdonosok által megadott, specifikációs protokollok szerint, különös tekintettel az Interneten keresztül továbbított adatprotokollokra. 5.3 Képzési, tantervi programok készítése Feladat: Elektronikus tervezőrendszer (szoftver) megvalósítása, amely képes támogatást nyújtani a TISZK hálózat szakmacsoportos alapozó-, szakképzési- és felnőttképzési tanterveinek és képzési programjainak elkészítéséhez Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

51

f. Iskolarendszerű szakképzéshez moduláris rendszerű tantervek készítése a Központi Programok alapján g. Intézkedési tervek, pedagógiai programok stb. figyelése, összehangolása h. Moduláris szerkezetű felnőttképzési programok készítése a Szakmai és Vizsgakövetelmények alapján Követelmény:  Az 1-es pontban megfogalmazott „Szakképzési adatbázis”-ra épített rendszer  Szakmacsoportos alapozó tanterv készítésének lehetősége  Szakképzési tanterv készítésének lehetősége  Felnőttképzési program készítésének lehetősége  Minimum 3 éves támogatási (support) szolgáltatás, különös tekintettel az oktatási jogszabályok szoftvert érintő változásaira. Az ajánlatban ajánlattevő csatolja ennek biztosításáról szóló nyilatkozatát. 5.4 Tanévi (következő tanévre vonatkozó) tervezés Feladat: Elektronikus erőforrás tervező rendszer (szoftver) megvalósítása a következő feladatokkal: i. végzős tanulók adatainak (tantervi adatok, szakmacsoport, szakmamegjelölés 1, szakmamegjelölés 2, szakmamegjelölés 3, beszámíthatóság) fogadása a társintézményből j. RFKB által engedélyezett szakmák meghatározása k. szakképesítések/kimeneti képesítések létszámadatainak meghatározása l. osztály- és csoportlétszámok szabadon paraméterezhető meghatározása m. tanévi osztály- és csoportstruktúra kialakítás n. rendkívüli események kezelése: szombati és délutáni tanítási napok o. a tantervi rendszerben kialakított szaktárgyakhoz pedagógus, szakterem és eszközök hozzárendelése p. az osztály- és csoportlétszámok alapján, a tanulók tanterve alapján az egyes szaktárgyakra vonatkozó óratömegek és kapacitásigények meghatározása. q. a tantervi rendszeren alapuló, az osztály- és csoportlétszámok, a vonatkozó óratömegek és kapacitásigények felhasználásával –algoritmuson alapuló automatikus tantárgyfelosztás generálása a pedagógusok szakmai képesítései, óraszámai alapján. Követelmény:  Integráció a „Fenntartó által használt akkreditált iskolaadminisztrációs szoftver”-rel és az 1-es pontban megfogalmazott „Szakképzési adatbázis”sal.  Egyszeri adatfelvitel és tárolás elvét megvalósító rendszer a 2-es pontban „F2” Fővárosi Közoktatási Információs Rendszeren keresztül megfogalmazott rendszer felhasználásával  Tanterv alapú működés a 3-as pontban „Képzési, tantervi programok készítése”megfogalmazott rendszer alapján  Integrált adatforgalom a fenntartói rendszerben az intézmények által kötelezően elkészítendő tantárgyfelosztási modulokkal. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

52

5.5 Képzési struktúra kialakítása (hosszú távú stratégiai tervezés) Feladat: Elektronikus erőforrás tervező rendszer (szoftver) megvalósítása a következő feladatokkal: r. a 9-11. évfolyamos tanulók adatainak (tantervi adatok, szakmacsoport) fogadása a szakmacsoportos alapozást végző intézményekből s. végzett diákokkal kapcsolatos adatok, az általuk visszaküldött dokumentumok tárolása, lemorzsolódó diákok nyilvántartása, átirányítási lehetőség valamely társintézménybe. t. az egyes szakmacsoportok várható létszámadatainak meghatározása 2,3, és 4 éves távlatban u. a TISZK alkalmazottainak, helyiségeinek, eszközeinek elektronikus nyilvántartásából származó adatok meghatározása. v. a rendelkezésre álló humánerőforrás lefedettség meghatározása, a szaktermek és eszközök kapacitáskihasználásának meghatározása w. jövőbeni erőforrás igények (humán, terem, eszköz) meghatározás, vizsgálata és trend felállítása Követelmény:  Integráció az 1-es pontban megfogalmazott „Szakképzési adatbázis”-sal.  Egyszeri adatfelvitel és tárolás elvét megvalósító rendszer a 2-es pontban „F2” Fővárosi Közoktatási Információs Rendszeren keresztül megfogalmazott rendszer felhasználásával  Tanterv alapú működés a 3-as pontban „Képzési, tantervi programok készítése”megfogalmazott rendszer alapján 5.6 Programtervező Feladat: Elektronikus csoportmunkát támogató rendszer (szoftver) megvalósítása a következő feladatokkal: x. Közös naptárak kialakítása a TISZK feladatok, valamint a tanítási órák (órarendek) nyilvántartására és publikálására. y. Közös dicsőségfal a tagiskolák kiemelkedő eredményeivel - esetleges későbbi, vagy határon túli (pl. európai) versenyekre küldendő közös csapatok kialakításának elősegítésére. z. Az egyes feladatok személyekhez rendelése, elektronikus értesítés (e-mail) automatikus küldése aa. A különböző projektfeladatok határidejének, előrehaladásának követésére, ellenőrzésére szolgáló rendszer, amely képes az egyes projektek, feladatok, munkaértekezletek adatainak (célkitűzések, határidők, résztvevők, felelős, prioritás, készültségi fok, kapcsolódó dokumentumok) kezelésére és publikálására. bb. Az elektronikus napló tanári órarendjeinek automatikus szinkronizálása a csoportmunka szoftver naptárrendszerével, amely lehetővé teszi a tanári órarendek megjelenítését számítástechnikai vagy mobil kommunikációs eszközökön (PC, notebook, netbook, pda, smartphone, laptop, tablet pc, minimum windows szoftverek által használt szinkronizáció). Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

53

Követelmény:  Integráció lehetősége Microsoft© Active Directory© címtárral  Integrált működés a Humán TISZK meglévő web rendszerével  Integráció a „F2”Fővárosi Közoktatási Információs Rendszerrel és az 9-es pontban megfogalmazott „Elektronikus napló”-val. 5.7 Dokumentumtár Feladat: Elektronikus - csoportmunkát támogató - dokumentációs rendszer (szoftver) megvalósítása a következő feladatokkal: cc. WEB alapú intézményi portálrendszerhez kapcsolódó közös, osztott hozzáférésű digitális dokumentumtárak, amely a megfelelő jogosultságok birtokában biztosítja a TISZK egyes szakmacsoportjaiban dolgozó pedagógusok, szakmai vezetők, szakértők részére a dokumentumok teljes körű kezelését, beleértve a tárolását, közös szerkesztését, a verziókövetést, a kivétel/beadás kezelését, valamint munkafolyamatok (véleményezések, jóváhagyások) hozzárendelését is, továbbá az Office programokkal kapcsolatos közvetlen mentési és megnyitási műveleteket. dd. Érettségivel, felvételikkel kapcsolatos adatok tárolása egységes rendszerben: érettségiztető tanárok névsora, korábbi érettségi tételsorok, szakmai ötletek, érettségi elnökök a tagiskolákból ee. Hasonlóan: szakmai vizsgáztatók és szakmai vizsgák összes adata, szakmai versenyek anyagokkal, a szervező tanárok listájával ff. Fejlesztő pedagógusok listája: akik SNI, TMB-sekkel foglalkoznak, szakmai anyagaik elérhetővé tétele gg. Elektronikus képtárak, médiatárak a TISZK munkájának digitális megjelenítéséhez. hh. Legfontosabb elérhetőségek: telefonszámok, faxok, e-mail címek, weboldalak rendszerezett gyűjteménye ii. Szponzorok, támogatók, ifjúságvédelmisek, iskolapszichológusok elérése a dokumentumtárban jj. Vitafórum biztosítása a TISZK munkatársainak számára a különböző problémák, ötletek, javaslatok "on-line" megvitatására kk. WEB alapú felmérések készítésére alkalmas keretrendszer Követelmény:  Integráció a Humán TISZK meglévő Microsoft© Active Directory© címtárával  Kvótarendszer feltöltött dokumentumoknál fájlméret és összes felhasznált terület tekintetében, az indokolatlanul nagy állományok okozta károk elkerülésére.  A feltöltött anyagok kontroll-lehetősége: csak megfelelő engedély beállításával publikálhatók.  Integrált működés a Humán TISZK meglévő web rendszerével 5.8 Elektronikus napló Feladat: Digitális naplót megvalósító elektronikus rendszer (szoftver): Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

54

ll. A modulrendszerű tanítási órák tervezése, órarend felvitele a tantárgyfelosztás alapján mm. Tanítási órák adatainak rögzítése tetszőleges számítástechnikai vagy mobil kommunikációs eszköz (PC, notebook, netbook, pda, smartphone, laptop, tablet pc) segítségével. nn. Dokumentumok előállítása (haladási és/vagy osztályozónapló generálása, félévi, év végi összesítő, értékelő táblázatok) a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével oo. Interneten keresztüli szülői hozzáférés biztosítása a tanuló adataihoz (adatok, értékelések, igazolt és igazolatlan mulasztások), érvényesítve azt az elvet, hogy a szülő csak a saját gyermekének adataihoz férhessen hozzá. pp. Járulékos költséget nem igénylő rendszer kialakítása, amely a rendelkezésre álló informatikai infrastruktúrához igazodva biztosítja az intézményen belüli állandó teljesítményt, függetlenül a rendelkezésre álló Internetes sávszélességtől. Követelmény:  Integráció a „Fenntartó által használt akkreditált iskolaadminisztrációs szoftver”-el  Integráció az 1-es pontban megfogalmazott „Szakképzési adatbázis”-sal.  Egyszeri adatfelvitel és tárolás elvét megvalósító rendszer 5.9 Pályaválasztás és tanulás támogatása Feladat: A pályaorientációt, pályaválasztást és egyéni tanulási utak kialakítását segítő elektronikus rendszer (szoftver) megvalósítása: qq. A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan pályaválasztási rendszer (szoftver) kialakítása, amely a tanulói kompetenciák és a OKJ-ban az egyes szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil elemzéséből személyre szabott pályaorientációs javaslatot ad a tanulók részére. rr. A kompetenciaelvű, moduláris OKJ felhasználásával olyan egyéni tanulási útvonal tervező rendszer (szoftver) kialakítása, amely a tanuló már megszerzett ismeretei és készségei és az OKJ-ban az egyes szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil ás modultérkép elemzéséből egy személyre szabott egyéni tanulási útvonaltervet készít. Követelmény:  Integráció az 1-es pontban megfogalmazott „Szakképzési adatbázis”-sal.  Kompetencia alapú működési mód  Szakmacsoport alapján szűrési lehetőség

6. A rendszer beüzemelése és a hozzá kapcsolódó oktatási feladatok ellátása Beüzemeléssel kapcsolatos ajánlatkérői elvárások: Az ajánlattevő az ajánlatkérő, valamint az 1. pontban felsorolt tagiskolák székhelyein üzemeli be a rendszert. A központi szervert, amely a dokumentumtárat, valamint az intézményi Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

55

szerverek mentéseit tartalmazza, előzetes telepítés és konfigurálás után az ajánlatkérő által meghatározott internet szolgáltató székhelyén üzemeli be. A rendszer átadás- átvételét minimum 20 napos tesztelési időszaknak kell megelőznie. E szakasz kezdetét az ajánlattevőnek írásban jeleznie kell ajánlatkérő felé. Ajánlatkérő részére a tesztelési időszakban a rendszer működésébe, a teszt folyamatába betekintést kell biztosítani. A tesztelési időszakot a felhasználói oktatások megkezdése előtt meg kell indítani. Az átadás- átvétel feltétele a tesztelési jegyzőkönyvvel alátámasztott teljes funkcionalitást biztosító működőképes szoftver bemutatása az ajánlatkérő szakértőjének. Karbantartással kapcsolatos ajánlatkérői elvárások: Telefonos, szükség esetén helyszíni segítségnyújtás az üzemeltetőnek a jótállási időszak első évében. Teljes és inkrementális mentés lehetősége. A VIR rendszerhez kapcsolódó oktatási feladatok ellátása: A szoftverrendszer oktatása, betanítása a különböző kompetenciájú személyek csoportjainak részére (adminisztratív vezetés, szakmai vezetés, osztályfőnökök, pályaorientációval foglalkozók és tanárok), akik a rendszert a későbbiekben használni fogják, minimum 4-4 óra időtartamban, az ajánlatkérő és minden intézmény székhelyén, valamint minden intézmény székhelyén további 1-1 órás - az installációval összefüggő –oktatás. Az oktatást legkésőbb 2010. június 30-ig végre kell hajtani. Az oktatás helyszínét Ajánlatkérő biztosítja. 7. Jótállás, szoftver követés Ajánlattevő a rendszerre 2 év jótállást köteles vállalni. A jótállási időszakon belül a rendszer meghibásodása esetén, köteles a hiba elhárítását két munkanapon belül megkezdeni. Ajánlattevő az általa kifejlesztett rendszer komponensekre 36 hónap szoftver követést köteles vállalni, ami magában foglalja a működési környezet, így különösen a MS Windows, illetve a szervereken futó nyílt forráskódú szoftverek, változása esetén a rendszer működését, verziókövetést. A szoftverkövetés tartalmazza a jogszabályi változások követését is. 8. Átadás- átvétel Átadás- átvételkor az ajánlattevőnek a teljes funkcionalitásában működő, telepített rendszer bemutatásán túlmenően át kell adnia: - a 6. pontban megkövetelt tesztelési jegyzőkönyvek - a 6. pontban megkövetelt oktatás anyagainak 1 nyomtatott és 1 elektronikus (CD vagy DVD) változata - a 6. pontban megkövetelt oktatás végrehajtását igazoló dokumentumok (minimum jelenléti ívek, oktatási napló a projekt menedzsment által meghatározott tartalommal) - telepítő lemezek, telepítés folyamatának részletes leírásával - dokumentált forráskód, elektronikus (CD, DVD) formátumban. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

56

9. Az ajánlati ár megadása: Az ajánlati árat egy összegben a felolvasólapon kell megadni forintban ÁFA nélkül. Az ajánlati árak kalkulálásához felívjuk a figyelmet a jelen műszaki leírás 2. pontjának utolsó bekezdésében foglaltakra.

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 1083 Budapest, Ludovika tér 1.

57