Příloha č. 3
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění SMLUVNÍ STRANY Objednavatel: Obec Vřesina 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina IČ: 00635545 zastoupená Ing. Jaroslavem Smolkou, starostou obce (dále jen objednavatel) Zhotovitel: Sídlo: zastoupený: zástupce ve věcech technických: IČ: DIČ: Bankovní spojení: (dále jen zhotovitel) Článek I Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je „Výsadba zeleně na obecním hřbitově ve Vřesině u Opavy“ dle projektové dokumentace předložené v rámci zadávacího řízení. Dílo bude provedeno v souladu s platnými normami ČR, zejména ČSN 83 9021 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba) a Standardy péče o přírodu a krajinu - Výsadba stromů (SPPK A02 001:2013), 2. Specifikace a rozsah plnění: 1) Dodávka a výsadba stromů s obvodem kmene 10 – 12 cm s balem – 23 ks 2) Dodávka a výsadba stromů s obvodem kmene 12 – 14 cm s balem – 23 ks 3) Dodávka a výsadba stromů s obvodem kmene 14 – 16 cm s balem – 6 ks 4) Dodávka a výsadba stromů - odrostků – 130 ks 5) Dodávka a výsadba keřů – 83 ks 6) Následná péče -24 měsíců 3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet k realizaci díla, tj. „Výsadby zeleně na obecním hřbitově ve Vřesině u Opavy“ a příloha č. 2 – technická zpráva k realizaci díla, která určuje závazný způsob realizace díla.
Strana 1 (celkem 6)
Článek II Doba a místo plnění 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději k 1.10.2014, dokončit a předat dílo v rozsahu plnění bodu 1) – 5) odstavce 2., článku I nejpozději do …….(doplní uchazeč). Plnění díla uvedeného pod bodem 6) odstavce 2., článku I bude realizováno po dobu 24 měsíců od termínu předání díla, nejpozději do …..(doplní uchazeč). 2. Počet kalendářních dnů realizace díla v rozsahu činností uvedených v bodě 1) – 5) v odstavci 2. článku I činí: ……(doplní uchazeč). 3. Dílčí termín dokončení I. etapy výsadby je……(doplní uchazeč), dílčí termín dokončení II. etapy výsadby je……(doplní uchazeč). 4. Místem plnění díla je lokalita obecního hřbitova ve Vřesině u Opavy. Konkrétně se jedná o tyto parcely v katastrálním území Vřesina : 148/3, 149, 150, 151/1. 5. Dílo bude předáno objednavateli v sídle objednavatele na základě písemného předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. V případě nepřevzetí díla uvede důvody jeho nepřevzetí s termínem odstranění těchto důvodů. Vlastnictví k předmětu díla přechází na zadavatele dnem převzetí díla.
Článek III Cena díla 1. Cena díla za řádně a včas provedené dílo se stanovuje dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí …..doplní uchazeč….. Kč vč. DPH Cena bez DPH DPH (21%) Celková cena díla s DPH PŘEDMĚT PLNĚNÍ
……………………….,- Kč ……………………….,- Kč ……………………….,- Kč Cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Cena celkem vč. DPH v Kč
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO 2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Jedná se o cenu celkovou, konečnou a nepřekročitelnou.
Článek IV Platební podmínky a fakturace 1. Cena díla bude uhrazena po provedení díla a jeho předání, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v §28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 2. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 60 kalendářních dnů po obdržení objednavatelem.
Strana 2 (celkem 6)
3. Cena díla bude uhrazena ve třech částech: . a) První část bude fakturována po předání výsadeb, tj. činností 1) – 5) uvedených v odstavci č. 2, článku I této smlouvy b) Druhá část bude fakturována po realizaci následné péče za období 12 měsíců od předání výsadeb c) Třetí část bude fakturována po realizaci následné péče za období 24 měsíců od předání výsadeb 4. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednavatel v prodlení s úhradou. Článek V Smluvní pokuty 1. Při nedodržení termínů splatnosti dle článku IV. této smlouvy může být objednavateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla pro předání díla uvedeném v bodě 1. článku II , zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro předání díla uvedeném v bodě 3. článku II, zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 4. V případě, že zhotovitel neoznámí objednateli termín zahájení a konání prací, v důsledku čehož technický dozor obce nebude moci se dostavit ke kontrole kvality prováděné práce, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každý den takto realizované práce. V případě, že zhotovitel nepoužije pro výsadbu počet sazenic v rozměrech uvedených v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 500 Kč za sazenici stromu a 160 Kč za sazenici keře. 5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup výsadby uvedený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každou sazenici, u které byl zjištěn jiný postup výsadby, než jaký je uveden v projektové dokumentaci. 6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednavatele na náhradu škody, přičemž smluvní pokuta se k náhradě škody nezapočítává. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu do 14 dnů, kdy k jejímu zaplacení bude objednavatelem vyzván. 7. V případě dodání vadného plnění uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vadného díla. 8. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty zakázky, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Strana 3 (celkem 6)
Článek VI Odpovědnost za vady 1. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad. V případě vadného plnění provede zhotovitel opravu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace. 2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost za vady se vyjma odstavce 1 řídí obecnou právní úpravou podle občanského zákoníku. 3. Zhotovitel poskytuje objednavateli záruční lhůtu na dílo v trvání 24 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání díla. Článek VII Ostatní ujednání 1. Zhotovitel je povinen písemně, též emailem oznámit obci minimálně 7 pracovních dnů před zahájením práce na výsadbě termín, kdy práce budou zahájeny a vykonány. Při výkonu práce bude přítomen technický dozor obce, který provede kontrolu kvality prováděné práce, zejména posouzení adekvátnosti sazenic a dodržení postupu výsadby uvedené v projektové dokumentaci. O této kontrole bude proveden zápis, jež tyto skutečnosti ohodnotí. V případě porušení skutečností uvedených v zadání projektovou dokumentací budou zhotoviteli nárokováno penále dle bodu 4. článku V. 2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami. 3. Zhotovitel si zajistí podklady potřebné pro zpracování díla vlastními prostředky. 4. Od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, kdy dojde k závažnému porušení smluvních ujednání. Za závažné porušení smluvních podmínek se považuje prodlení zhotovitele delší 15 dnů. 5. Dílo je výlučným vlastnictvím objednavatele a jeho předání jiným osobám, jakož i využívání u zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem objednavatele a za podmínek jím stanovených. 6. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat ve vztahu k třetím osobám 7. V případě neposkytnutí finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí je oprávněn objednavatel odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí. 8. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a právem ES vytvořit podmínky pro provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k dodávce služby pro projekt, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční úřady, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
Strana 4 (celkem 6)
9. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu 10. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s dodávkou zboží pro projekt pod dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 11. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednavatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Článek VIII Závěrečná ustanovení 1. Objednavatel se zavazuje řádně a v čas provedený předmět díla od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě. 2. Pro případ porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy je oprávněn objednatel od této smlouvy odstoupit. 3. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly. 4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 5. Veškeré majetkové spory mezi stranami související s touto smlouvou může kterákoli ze stran předložit podáním žaloby dle svého rozhodnutí k řešení buď v občanském soudním řízení příslušnému obecnému soudu, nebo v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. jedinému rozhodci, kterým je JUDr. Milan Čichoň, IČ 71330500, sídlo AK Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava-Poruba. 6. V případě, že se kterákoli ze stran rozhodne zahájit spor podáním žaloby, ať už k obecnému soudu, nebo k rozhodci dle čl. II. odst. 1 této dohody, respektují obě smluvní strany tento výběr řešení sporu a jsou jim vázány pro další proces řešení sporu, přičemž toto určení způsobu řešení sporu je závazné okamžikem doručení žaloby ve sporu orgánu, který má rozhodnout dle volby žalující strany. 7. V případě, že spor má být dle pravidel uvedených v čl. II. této dohody řešen před obecnými soudy, bude postupováno podle zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v účinném znění, a v souladu se souvisejícími právními předpisy. 8. V případě, že spor má být dle pravidel uvedených v čl. II. této dohody řešen před rozhodcem, bude postupováno podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v účinném znění, a v souladu s níže dohodnutými pravidly rozhodčího řízení. 9. Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby (návrhu na vydání rozhodčího nálezu) k rozhodci. Žaloba k rozhodci, jakož i další písemnosti v zahájeném řízení a písemnosti určené rozhodci, se doručují výlučně písemně ve trojím vyhotovení na adresu JUDr. Milan Strana 5 (celkem 6)
Čichoň, advokát se sídlem Hlavní třída 1196, 708 00 Ostrava-Poruba, případně aktuálního sídla zapsaného v seznamu ČAK uváděného také na www.cak.cz. 10. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení se koná v sídle rozhodce, písemně bez ústního jednání, avšak rozhodce může v odůvodněných případech ústní jednání nařídit. Strany pověřují rozhodce k rozhodnutí sporu podle zásad spravedlnosti, avšak rozhodce se ve spotřebitelských sporech řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat; tím není dotčeno právo domáhat se soudního zrušení rozhodčího nálezu dle § 31 a násl. zák. č. 216/1994 Sb. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný. 11. Poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3 % z hodnoty předmětu sporu, vždy však nejméně 3.000,- Kč, je povinna uhradit při podání žaloby žalující strana a při podání vzájemné žaloby, jakož i námitky započtení, žalovaná strana. Poplatek se platí rozhodci. K poplatku bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Poplatek je nevratný. 12. Strana úspěšná ve sporu má právo na náhradu nákladů řízení proti straně neúspěšné obdobně jako v občanském soudním řízení dle pravidel stanovených v občanském soudním řádu a předpisech souvisejících. 13. Doručování stranám v rozhodčím řízení, jakož i rozhodčího nálezu, provádí rozhodce nebo jím zmocněná osoba, přímo nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, přičemž strany žádají doručovat písemnosti v řízení, včetně rozhodčího nálezu, na jejich adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nebo jinou zjištěnou adresu, na které se strana zdržuje. 14. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. 15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 16. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Její platnost končí splněním, tj. předáním bezvadného díla objednavateli a následným zaplacením faktury.
V …………………………….. dne………………..
V …………………….. dne ……………….
...................................................... Objednavatel Ing. Jaroslav Smolka starosta obce Vřesina
.................................................... Zhotovitel zastoupený
Strana 6 (celkem 6)
