J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete május 20-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7.

E-mail: [email protected]

Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120

Ikt. sz.: 13-13/2015

Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 20-i soros nyílt üléséről 97/2015.(V.20.) határozat:

A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről

98/2015.(V.20.) határozat:

Tájékoztató a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezési feladatairól Tájékoztató Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség helyi személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról Tájékoztató a városi védelmi feladatokról, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkáról A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács kivitelezési munkáinak póthatáridejéről Jászkisér Város 2014-2019-re szóló gazdasági programjának elfogadásáról

99/2015.(V.20.) határozat: 100/2015.(V.20.) határozat: 101/2015.(V.20.) határozat: 102/2015.(V.20.) határozat: 103/2015.(V.20.) határozat: 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet: 104/2015.(V.20.) határozat: 105/2015.(V.20.) határozat: 106/2015.(V.20.) határozat: 107/2015.(V.20.) határozat: 108/2015.(V.20.) határozat: 109/2015.(V.20.) határozat: 110/2015.(V.20.) határozat: 111/2015.(V.20.) határozat: 112/2015.(V.20.) határozat: 113/2015.(V.20.) határozat: 114/2015.(V.20.) határozat: 115/2015.(V.20.) határozat: 116/2015.(V.20.) határozat: 117/2015.(V.20.) határozat: 118/2015.(V.20.) határozat:

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Költségvetési előirányzat módosításáról az egészségház feladatellátási feltételeinek javítására. Projektmenedzsmenti beszámoló - a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt megvalósításához tulajdonosi nyilatkozatok megtételéről Önkormányzati tulajdonú hrsz.: 888/7 és hrsz.: 890 telek telekegyesítéséről a Jászkisér, 0152/10 hrsz. 5136 m2 alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú ingatlan bérleti díjának elengedéséről a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti Önkormányzati szolgálati bérlakás bérbeadásáról A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójelentésének elfogadásáról a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. használatába adandó ingatlanokról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Attila úti óvoda nyílászáró és kazán cseréjének támogatásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: belterületi utak, járdák felújításának támogatásáról Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Bem úti sportlétesítményben vizesblokk és külső homlokzatának felújításának támogatásáról az útalapépítés kivitelezési szerződés előkészítéséről S-Tér Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, tervdokumentációjának pontosításáról, kiegészítéséről és aláírásáról, 119/2015.(V.20.) határozat: Felhatalmazás a polgármester részére palántavásárlás ügyében Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

JEGYZŐKÖNYV Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 20-i soros nyílt testületi ülésén 13 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László képviselő, Balogh András képviselő, Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző Mudris Adnrásné dr. aljegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző Bedenek József közbiztonsági referens Kovács Károly Kisérszolg Nonprofit Kft. ügyvezető Rácz István JÁTI mb vezető Farkasné Nagy Márta ASZKp vezetője Csillik Ferencné óvodavezető Soósné Nagy Andrea bölcsődevezető Balogh György A Művelődés Háza igazgató Gál András díszpolgár

Köntés Mihály képviselő, Lukácsi György képviselő, Vajas György képviselő.

Papp János díszpolgár Fózer Tibor tü. alezredes jászberényi katasztrófavédelem paranacnok Szabó Szabolcs tü. Százados tűzoltó-parancsnok dr. Körei-Nagy József r. alezredes jászberényi rendőrkapitány Halmai Gábor jászapáti rendőrőrs parancsnok 2 fő körzeti megbízott Bábel Tibor ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezőjének képviselője Balogh Tamás önkormányzati tűzoltóság parancsnoka Juhász László sajtóreferens

Távolmaradását jelezte: Balogh Roland képviselő Távolmaradását nem jelezte: Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozat képes - Kiss Lajos képviselő jelezte később érkezik - 9 tagjából 7 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balohg András és Köntés Mihály képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendhez képest kéri az alábbi előterjesztéseket napirendre tűzni: 10. Projektmenedzsmenti beszámoló - a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról a Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekthez (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031) kapcsolódóan vízjogi 11. létesítési engedély megszerzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 12. Önkormányzati tulajdonú hrsz.: 888/7 és hrsz.: 890 telek telekegyesítéséről 13. Előterjesztés a Jászkisér, 0152/10 hrsz. alatti 5136 m² alapterületű ingatlan bérbeadásáról 14. Előterjesztés a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására Előterjesztés a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti Önkormányzati szolgálati bérlakás 15. bérbeadására 16. A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztések a) KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014.évi egyszerűsített éves beszámolójelentésének elfogadása b) Előterjesztés a KisérSzolg Nonprofit Kft. használatába adandó ingatlanokról 17. Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 18. Előterjesztés útalapépítés kivitelezési szerződés előkészítésére Továbbá kéri, hogy vegyék előre az ivóvíz-minőség javító projekt kivitelezésével kapcsolatos tájékoztató meghallgatását, valamint a közbiztonsággal és a katasztrófavédelemi munkáról szóló tájékoztatók meghall gatását ezen szervek jelenlévő képviselőinek elfoglaltságára tekintettel. Köntés Mihály a polgármesteri hivatal átalakításáról és a Nonprofit Kft.-ről szeretne tájékoztatást kapni. Pintér Ferenc elmondja, hogy a hivatal átalakításáról a két ülés közötti beszámolójában hallhatnak, a Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos feladatok pedig a napirendben szerepelnek. Ismerteti a módosító javaslatok után az ülés napirendjét, aminek elfogadását szavazásra bocsátja. 1

Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2015.(V.20.) határozata: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 20-i soros nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1. Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító projekt kivitelezési feladatairól Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Bábel Tibor, Vágó Csaba Tájékoztató Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről, a 2. rendőrség helyi személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, beszámolásban érintettek Tájékoztató a városvédelmi feladatokról, a katasztrófavédelmi, tűzvé3. delmi munkáról Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Jászberényi Városi Tűzoltó parancsnok, a helyi tűzoltóság és Tűzoltó egyesület vezető Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képvi4. selő-testület hatáskörében tett intézkedésekről Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester „Jászsági ivóvíz-minőség javító projekt” megvalósítás kivitelezői pót5. határidő kitűzése Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Dr. Kádár Tamás jegyző, Farkas Ferenc a társulás elnöke 6. Helyi gazdasági program 2014-2019 Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző 7. 2014. évi költségvetési beszámoló Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov, Kalmárné Torma Erzsébet ügyintéző Gyermekélelmezés: napközi konyha felújítására és eszközbeszerzésre 8. pályázat benyújtása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov, Oláh Imre ügyintéző 9. Előterjesztés az egészségház feladatellátási feltételeinek javítására Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos PH pü.ov. Projektmenedzsmenti beszámoló - a Jászsági ivóvízminőség-javító 10. projekt előrehaladásáról Előterjesztő: Berettyán József projektmenedzser Előkészítő: Berettyán József projektmenedzser a Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekthez (KEOP-1.3.0/2F/09-201011. 0031) kapcsolódóan vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Önkormányzati tulajdonú hrsz.: 888/7 és hrsz.: 890 telek 12. telekegyesítéséről Előterjesztő: dr. Kádár Tamás Előterjesztés a Jászkisér, 0152/10 hrsz. alatti 5136 m2 alapterületű 13. ingatlan bérbeadásáról Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintéző

2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Előterjesztés a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintéző Előterjesztés a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti Önkormányzati szolgálati bérlakás bérbeadására Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztések a) KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014.évi egyszerűsített éves beszámolójelentésének elfogadása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Komos Lajos pü.ov, Kovács Károly ügyvezető b) Előterjesztés a KisérSzolg Nonprofit Kft. használatába adandó ingatlanokról Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Oláh Imre ügyintéző Előterjesztés útalapépítés kivitelezési szerződés előkészítésére Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző, Benedek József ügyintéző Előterjesztés az S-Tér Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, tervdokumentációjának pontosítására, kiegészítésére és aláírására Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző Előterjesztés palántabeszerzés polgármesteri felhatalmazásáról Előterjesztő: Dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov.

Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár

1. Tájékoztató az ivóvíz-minőség javító projekt kivitelezési feladatairól Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Bábel Tibor, Vágó Csaba Pintér Ferenc felkéri Bábel Tibort a kivitelező cég képviselőjét, hogy az ivóvízminőség-javító projekt megvalósításáról tájékoztassa a jelenlévőket. Bábel Tibor a AB Jászság Konzorcium képviseletében a következő tájékoztatást adja: Jászkisér-Szellőhát viszonylatában 90 mm-es csővezeték épül meg, majdnem 4 km hosszban. A kivitelezés tervezet ideje 2015. 06. 22-től – 2015. 07. 24-ig, ezt követi majd a helyreállítási munkálatok.

3

Az új nyomvonalas engedély köteles munkák június hónapban kerülnek kivitelezésre az Apáti úton, Jász utcában, Madár utcában, Névtelen utcában és a Szél utcában. A Fő utat és a Vágóhíd utat érintő vezetéképítést 2015. 6.15. – 2015. 07. 21. között tervezik, melynek helyreállítási munkái augusztusra is áthúzódnak. A ter veknek megfelelően a Fő úton, az engedélyezett nyomvonalon épül meg a két vízmű telepet összekötő vezeték. A Vágóhíd úton 110 mm-es átmérőjű 1600 fm hosszú cső rekonstrukció várható. A helyreállítási munkák terveik szerint augusztus elején elkészülnek. A piactér melletti vízműtelepen új kút került megfúrásra, valamint a víztorony teljes felújítására is várható és a vízműtelepen új vízkezelő épület kerül megépítésre, aminek az építési engedélyére várnak. A jogi akadályok elhárítására a jászkiséri önkormányzat hathatós lépéseket tett. A projekt célja, hogy a jogszabályokban meghatározott szintre hozza a vízminőségét. Ennek a vízkezelő rendszernek a megépítése 2015. március 11én kapott engedélyt. 2014. év óta folyamatosan adják be az engedélyezési kérelmeket a munkák kivitelezésé re. A 8 települést érintő beruházás 1,8 milliárd forint értékű, ebből Jászkiséren 600 M Ft értékben valósul meg a beruházás. (Projektor által listákat, tervezet nyomvonalat és egyéb dokumentumokat mutat be a projektről.) 2015. 06. 19 és 2015. 07. 25. között terveik szerint az összes Jászkisért behálózó vezetéken mechanikus tisz títást, mosatást fognak végrehajtani mielőtt az új technológiával módosított víz a rendszerbe kerülne. Felhívja a figyelmet arra, - ezért is értesítik ki a lakosokat a mosatás időpontjáról-, hogy a mosatás, vízkorlátozás idején az automata vízellátást igénylő berendezéseket ne használják pl. mosógépet, mosogatógépet. Köszöni a figyelmet és várja a kérdéseket. Köntés Mihály az önkormányzati tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok megadásáról érdeklődik? Pintér Ferenc elmondja, hogy a projektről kapott megfelelő tájékoztatás után a képviselő-testület tárgyaltja ezeknek a nyilatkozatoknak a megadását. Balog László tájékoztatja a jelenlévőket, miután felhatalmazást kapott a testülettől az ivóvíz-minőség javító programmal kapcsolatos heti egyszeri üléseken Jászkisért képviseli. Két ülésen vett eddig részt, a másodikon a Jászkiséren megvalósulandó beruházás problémáját vitatták meg, és kaptak felvilágosítást eddig Jászkisér önkormányzata számára rendelkezésre nem álló információkról. A vízműtelepen a vízkezelő épület építési engedélyt azért nem kapott, mert nem volt önálló közútról megközelíthető bejárata, melyet az önkormányzat a földhivatalnál bejegyzendő telekösszevonással kíván megoldani. Pintér Ferenc kéri a képviselők segítségét a lakossággal folyó kommunikációban, mivel a beruházás jelentősen befolyásolja a település életét, mert a piactéren, Vágóhíd úton és a Fő úton a munkálatok miatt felbontá sok lesznek. A Fő úton a nyomvonal a hársfa sor mellett halad. Felhívja Lukácsi képviselő figyelmét, hogy most kell odafigyelni a fák védelmére. Lukácsi György arról érdeklődik, hogy Szellőhátra az út melyik oldalán fog a gerincvezeték megépülni. Bábel Tibor: Az út jobb oldalán az út és a kerékpárút között fog haladni. Köntés Mihály kérdezi, hogy mit takar az, hogy a Társulás vállalta 6 fő fogyatékossággal élő munkavállaló foglalkoztatását? Bábel Tibor erre a kérdésre nem tud válaszolni, mivel nem társulást, hanem a kivitelező céget képviseli. Borbás József: A kivitelezési munkálatokat az alvállalkozók végzik? Bábel Tibor: Részben alvállalkozók, részben a konzorcium alkalmazottai végzik a munkákat. Vajas György a víztorony felújításáról érdeklődik. Bábel Tibor elmondja milyen műszaki megoldásokat terveznek a felújítás kapcsán. Vajas György arra hívja fel a figyelmet, hogy a toronyba egy hosszú létrán lehet feljutni, ami elég veszélyes. Bábel Tibor: Az üzemeltető Trv Zrt.-vel kell egyeztetni ez ügyben. Pintér Ferenc: A vízdíj emelkedni fog a beruházás következtében? Bábel Tibor erre a kérdésre nem tud választ adni. Balogh Tamás önkormányzati tűzoltóság parancsnoka a beépítendő tűzcsapokról és a hálózatban lévő víznyomásának változásáról érdeklődik. Továbbá kéri, hogy az útfelbontásokról, a közlekedést akadályozó 4

munkálatokról értesítsék a tűzoltókat és a mentőket, mert riasztáskor, vonuláskor ha nem tudnak ezekről, akadályozhatják a helyszínre való gyors eljutást. Természetesen a munkálatokról értesítik őket. A társulásnál van egy személy aki a kommunikációért felel, és ő megkapja a kivitelezőktől az információt és juttatja el a megfelelő csatornákon, honlapon keresztül stb. az információkat az érintettekhez. Nyomásfokozó beépítésre kerül, nem a piactéri, hanem a másik vízműtelepen, tehát bizonyos szakaszokon lesz nyomásfokozás. Bábel Tibor: Lesznek új tűzcsapok, az üzemeltető által egyeztetve és jóváhagyva kerülnek beépítésre. Pintér Ferenc is kéri, hogy időben értesítést kapjanak a munkálatokról a település lakói, szervezetei. A társulásnál a kommunikációért felelős személy az információkkal az önkormányzat részéről a jegyzőt keresse el sősorban. Volosinovszki Antal a Szellőhátra tervezet vezeték átmérőjéről érdeklődik, valamint annak nyomvonaláról és a Ladányi út végén a vágányok és az út alatti átvezetéséről. Kifogásolja a mosatóvíz elvezetését a szenny vízhálózaba, valamint a vezetékfektetésekor pl. a bölcsődébe a bejárás biztosítását. Pintér Ferenc elmondja, hogy ezeket a problémákat elbeszélték és volt bejárása területnek. Vágó Csaba V-kristály 95 Kft. ügyvezetője a kivitelező cég alvállalkozója: A Fő úton bonyolult körülmények között kerül lefektetésre a vezeték, mivel ígéretet tettek a fák megkímélésere. A többi részén nyitott árokba fognak 225 mm átmérőjű vezetéket fektetni. A technológia napi 36 m haladást enged meg - az árok megnyitása a cső lefektetése és a munkaárok visszatöltése. Az árok megnyitásától függetlenül nekik minden hova biztosítani kell a bejárást, amit biztosítani is fognak, mert rendelkezésükre állnak azok az elemek, amellyel ezt lehetővé tudják tenni. Pintér Ferenc tájékoztatja Volosinovszki Antalt, hogy a mai napon testületi ülés témája lesz a vízműtelephez az önálló bejárás biztosítása. Megköszöni a kivitelezők tájékoztatását és szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a tájékoztatást. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015.(V.20.) határozata: Tájékoztató a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezési feladatairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt kivitelezési feladatairól szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Pintér Ferenc polgármester Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Bábel Tibor Bern Építő Zrt. Siklós 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6./ Irattár. Az ülésről távozik Bábel Tibor és Vágó Csaba. 2.

Tájékoztató Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség helyi személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, beszámolásban érintettek

Pintér Ferenc köszönti a rendőrség részéről az ülésen megjelenteket és átadja a szót dr. Körei-Nagy József r. alezredesnek a Jászberény rendőrkapitányának. dr. Körei-Nagy József: A harmadik olyan év, amikor a rendőrkapitány nem az írja amit akar, hanem amit központilag szerkezetileg meghatároznak. Az országos rendőrfőkapitánytól februárban kapták meg, hogy milyen tematika szerint kell elkészíteniük a beszámolót. Ez az egységes tematika abból a szempontból jó, hogy bizonyos összehasonlításokra lehetőséget ad. Tájékoztatást ad a statisztikai adatok értelmezéséről. Ha ered5

ményesen dolgozik a rendőrség, adott bűncselekmény akkor kerül be a rendszerbe, ha az ügyészség vádat emel. A bűncselekmények számát igyekszenek leszorítani. Jászkiséren jelentősen növekedett a rendőrök szá ma 4 főről 6 főre emelkedett. A kiemeli a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények és dizájner drog fo gyasztásával felmerülő problémákat. A jogszabály pszichoaktív anyagokról beszél, aminek birtoklása nem büntetendő csak a terjesztése. A társadalomnak egyre nagyobb az elvárása ez ügyben a rendőrség felé, de az említett okok miatt kevés ügy kerül büntetőeljárásba. A prevencióra, a megelőzésre hívja fel a figyelmet, kü lönösen a szülőkét, mert a pedagógusok kezet, bizonyos mértékben meg van kötve. Kitér a közlekedési szabálytalanságokra, majd a megszaporodó lakatlan ingatlanokon elkövetett lopásokra. Kéri a lakosokat, hogy a megelőzés érdekében jobban figyeljenek óda az ilyen ingatlanokra. Beszél a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalomról is. Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót, amelyet részletesnek, jónak tartott és a rendőri jelenlét észrevehetően nőtt a településen. A 6 körze ti megbízott csak itt teljesít szolgálatot, vagy máshová is elvezényeli őket. Autós rendőröket lehet látni a településen, de igény lenne a gyalogos rendőrökre is. A közlekedési szabályok betartásának fokozottabb ellenőr zését kéri, valamint a gyalogos forgalom sok helyen a járda helyett az úttesten történik és szeretnék, ha rendőrség ez ügyben is lépne. A polgárőrség és a rendőrség együttműködéséről kér tájékoztatást. dr. Körei-Nagy József válaszában elmondja, hogy Jászkiséren a 6 körzeti megbízotti státusz fel van töltve, szolgálati beosztásuk természetesen van. Az a céljuk, hogy a települési rendőrök a településen teljesítsenek szolgálatot, azonban szükség esetén máshová is átrendelhetők. A készenléti rendőrség is teljesít szolgálatot a Jászapáti rendőrőrs területén, így Jászkiséren is. A gyalogos és atutós járőrözés között meg kell találni az egyensúlyt. Gyorshajtással kapcsolatban jelzi, hogy most már megfelelő technikával rendelkeznek a sebességmérésére, amit kiadhatnak az őrsöknek is. A bírságoláson túl a felvilágosításra kell előtérbe helyezni, az egészséges egyensúlyt megtartva. A polgárőséggel jó a kapcsolatuk, együttműködési szerződést azokkal a polgárőrségekkel köthetnek, akik a polgárőr szövetségnek tagjai. Köntés Mihály az úttesten való közlekedés megakadályozása nehéz eset. A helyi rendőrök tárgyi feltételei megfelelők-e? A Képviselő-testület tud-e segíteni ezen a téren. dr. Körei-Nagy József: Minden segítség jól jön. Az őrsparancsnoknak, a rendőröknek helyi kapcsolata kell, hogy legyen az önkormányzattal, velük kell egyeztetni ez ügyben – papír, boríték, közlekedéshez való hozzá járulás stb. segítség lehet. Pintér Ferenc nyomozó, vizsgáló kihelyezését szorgalmazza Jászkisérre, mert tanúk nem minden esetben tudnak Jászapáti átmenni. A feltételek kialakításához az önkormányzat segítséget ad. Megelőzésben mit tehet az önkormányzat, hogy a településen leggyakrabban előforduló 3 elkövetési mód csökkenjen, valamint a kiskorúak veszélyeztetésére vonatkozó mutatók kedvezően változzanak. dr. Körei-Nagy József beszámoló adatok a kapitánysághoz tartozó 18 település adatait tartalmazza. A garázdaság leginkább kocsmai ivászat után jelentkezik. A zaklatás elektronikus eszközökön, felhívja a figyelmet ezen eszközök megfontolt használatára. A kiskorú veszélyeztetettsége a családsegítők munkáját fedi le. A 14 év alatt a gyermekek nem büntethetőek, ilyen jellegű problémákat a családsegítőnek jelzik. A SZEM mozga lom népszerűsítését javasolja a lakosság körében a bűncselekménye megelőzése érdekében. Bármi szokatlan látnak jelezzék a 112-es hívószámon, vagy a polgárőrség 24 órás hívószámán, akik továbbítják a jelzéseket a rendőröknek. Jelentéktelen tartott információk is segíthetik a rendőrök munkáját, mert ezek a jelzések más információkkal összekapcsolódhatnak. Vajas György azt szeretné megtudni, mit lehet tenni azért, hogy az emberek vállalják a tanúságot? Elmerjék mondani mit láttak. dr. Körei-Nagy József: Állampolgári kötelezettség a bűncselekmény jelentése. A rendőrségen az írásba foglalás, a bíróságon pedig a szóbeliség az elsődleges. Ha nem vállalják a tanúságot, nőni fog a bűncselekmények száma. Kiss Lajos megérkezett az ülésre, a továbbiakban 8 fő vesz részt a döntéshozatalban. Balog László a közterületfelügyelet munkáját szeretné hatékonyabbá tenni. Pintér Ferenc közli, hogy két fő meghallgatása megtörtént, mert szeretnék 2 főre növelni a közterületfel ügyelők számát.

6

A megköszöni a közbiztonsági szerveknek a benyújtott beszámolót és a végzett munkájukat és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a beszámolókat. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2015.(V.20.) határozata: Tájékoztató Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség helyi személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászkisér közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről, a rendőrség helyi személyi és tárgyi feltételeiről, a helyi polgárőrség munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Pintér Ferenc polgármester Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Dr. Kádár Tamás jegyző 4./ dr. Körey-Nagy József r. alezredes m.b. kapitányságvezető 5./ Bugyi Gabriella polgárőrség vezetője 6./ Molnár Tibor közterület- felügyelő 7./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 8./ Irattár.

3.

Tájékoztató a városvédelmi feladatokról, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Jászberényi Városi Tűzoltó parancsnok, a helyi tűzoltóság és Tűzoltó egyesület vezető

Pintér Ferenc köszönti és átadja a szót Fózer Tibor tü. alezredesnek a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének. Fózer Tibor tü. alezredes a Jászberényi Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetője elmondja, hogy 3 fő szakmai terület tartozik hozzájuk, a tűzvédelem, a polgári védelem, az iparbiztonság. Az iparbiztonság szak területe a veszélyes üzemek felügyelete, a veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, a kritikus infrastruktúrák védelme, valamint a nukleáris baleset elhárítás tartozik. Az elemi csapások elhárításával kapcsolatos feladataik is vannak. Megemlíti az árvíz, belvízvédelmi feladatokat is. Ellátják a hulladékszállítás és a kéménysep rés szakmai felügyeletét is. Továbbá az informatikai biztonság területén is várhatóan lesznek feladataik. Megemlíti a jászkiséri két tűzoltó szervezetet, melynek elnöke, illetve parancsnoka is jelen van az ülésen. A lakosság védelem területén köteles szervezet vezetője a polgármester úr, és irányítása alá tartozik 151 fő. A Jászapáti Járásban egy mentőszervezet is működik 40 fővel. Ebben az évben megkezdték a települési mentő csoportok kialakítását. Veszélyesetén stratégiai együttműködő szervezetként veszik figyelembe a polgárőrséget, és a járási mentőszervezete keretében is vannak jászkiséri polgárőrök. Jászkiséren idén nem tervezik megalakítani a mentőcsoportot, hanem 2016-ban szeretnék létrehozni. Pályázati kiírás is jelent meg ezeknek a mentőszervezeteknek szakmai eszközök beszerzésére. Az önkéntes települési mentőcsoportok megalakítása kerül előtérbe és a köteles szervezetek létszámának csökkentése, illetve megszüntetése. Veszély esetén a hivatásos mentőszervezeteket az önkéntes szervezetek egészítenék ki megfelelő szakmai keretek között. Hatósági tevékenységekről is tájékoztatást ad. A beszámolóhoz mellékelte a jászkiséri szervezetek felügyeleti értékelését is.

7

Felhívja figyelmet az adattáblák tartalmára. A bejelentéseket a 112 vagy a 105, 107 számon lehet megtenni és a rendőrséghez hasonlóan megyei szerv végzi az irányítást. Az önkormányzat támogatását melyet a két szakmai szervezetnek ad megköszöni. Minden pályázati lehető séget igyekeznek kihasználni. Együttműködnek a jászkiséri nem hivatalos tűzoltókkal is. Az önkormányzat támogatását szívesen veszik, de elsősorban a saját területükön lévő szakmai szervezeteket támogassák, amennyiben erre lehetőségük van. Köszöni a tájékoztatási lehetőséget és várja a kérdéseket. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét ismerteti, mely szerint részletes beszámoló készült és az elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. Balogh Tamás elmondja az önkormányzati tűzoltóság is készített beszámolót és szeretné megköszönni a Képviselő-testületnek az önkormányzati tűzoltóság támogatására tett erőfeszítésüket. A Jászkiséri Tűzoltó Egyesület 1997 óta fejlesztették és ebből 2005-ben bontotta ki a szárnyait az önkormányzati tűzoltóság, amely 4 település területét látja el a feladatát. A személyzet sokkal több feladatot lát el, mint ami a munkakö ri leírásukban szerepel. Köszöni még egyszer a segítséget és ők igyekeznek segíteni az önkormányzati ren dezvények megrendezésében. Pintér Ferenc számít rájuk az önkormányzati intézmények tűzvédelmi felülvizsgálatában. Kiss Lajos megköszöni a helyi tűzoltóknak az önkormányzati rendezvények segítését és mindenképpen meghatározó erőnek tartja a tűzoltókat. Balogh György szintén megköszöni munkájukat a tűzoltóknak és szükség van ilyen szervezetre a településen. Tóth Józsefné lakóhelye környékére hívja fel a figyelmet tűzvédelmi szempontból. Pintér Ferenc megköszöni a tájékoztatást adást és szavazásra bocsátja azok elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2015.(V.20.) határozata: Tájékoztató a városi védelmi feladatokról, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi védelmi feladatokról, a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Pintér Ferenc polgármester Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Szabó Szabolcs Gábor tű. Hadnagy 5./ Balogh Tamás tű. Parancsnok 6./ Balog László Önkéntes Tűzöltó Egyesület elnöke 7./ Benedek József 8./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 9./ Irattár. Fózer Tibor, Szabó Szabolcs és Balogh Tamás távoznak az ülésről. Pintér Ferenc 14.45 – 15.00 óra között szünetet rendel el.

1.

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett intézkedésekről Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester

Pintér Ferenc ismerteti két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját.

8

Április 23. Csapadékvíz elvezető projekt egyeztetés Kunhegyes Vincze Miklós szépkorú köszöntése Lovas Egyesülettel folytatott megbeszélés Április 24. Agóra munkacsoportok megalakítása Április 27. Vezetői megbeszélés Közfoglalkoztatási egyeztetés Egészségfejlesztési programok megvalósítása projekt átadó rendezvény Erzsébet Kórház Könyvvizsgálói egyeztetés Április 28. Soron kívüli testületi ülés Április 29. Kupecz Andrea Alanex Kft. Egyeztető megbeszélés Népegészségügyi Osztály képviselőivel a védőnői szolgálattal kapcsolatban Április 30. Közbiztonsági és közrendi konzultáció Jászapátin Rendkívüli egyeztetés ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatban Lakossági fórum Május 4. Dr. Körei Nagy József rendőrkapitánynál látogatás Május 5. Redemptios megemlékezés JSZSZT ülés Jászladányon Május 6. - Redemptios megemlékezés Jászberényben a 270 éves évforduló alkalmából Május 7. Egyeztető megbeszélés Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke Ivóvíz minőség-javító projekt munkacsoport egyeztetés Legyen más a szenvedélyed! TÁMOP-os rendezvény Ipari Park komplex fejlesztés átadás Jászfényszarun Május 8. – 11. Látogatás a svájci testvértelepülésen Május 11. – 12. MANORKA képzés a járási és a polgármesteri hivatal kormány- és köztisztviselői együttműködésének javítása Május 13. Egyeztető megbeszélés Mike Gyulával Szociális Bizottsági ülés Jászautó Centrum Kft. Tulajdonosával találkozó Május 14. Védőnők aktuális havi munkamegbeszélése Május 15. S-Tér Kft. Egyeztetés a településközpont tervezésével kapcsolatban 9

Május 16. Jászsági népviseleti kiállítás az „Észak-alföldi tájegységek hagyományainak nyomában” LEADER térségek közti együttműködés projekt keretén belül, ugyanekkor a besenyszögi rendezvényen fellépett a Búzavirág Népdalkör és a Pendzsom Néptánc Egyesület Május 18. Vezetői megbeszélés Polgárőrséggel megállapodás aláírása, és Sportegyesülettel egyeztető megbeszélés Május 19. Kulturális Bizottsági ülés Pénzügyi Bizottsági ülés dr. Kádár Tamás a hivatal átszervezésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a jobb információs áramlás miatt a koordinációs folyamatokat meg kell gyorsítani. Pintér Ferenc kéri beszámolója elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2015.(V.20.) határozata: A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadta. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár

5.

„Jászsági ivóvíz-minőség javító projekt” megvalósítás kivitelezői póthatáridő kitűzése (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Dr. Kádár Tamás jegyző, Farkas Ferenc a társulás elnöke Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság

Pintér Ferenc kérésére Mudris Andrásné dr. aljegyző ismerteti az előterjesztést. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét tolmácsolja, miszerint elfogadásra javasolják az előterjesztést. Pintér Ferenc miután több hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2015.(V.20.) határozata: A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács kivitelezési munkáinak póthatáridejéről 1./ Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának azt a döntését, melyben a „Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú "Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozóan FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” szerződéses megállapodás megvalósítási póthatáridejének befejezési határnapját 2015. szeptember 1. napjában jelöli meg, támogatja. 10

2/ A Társulási Tanács tagjaként Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Társulási Tanács felhatalmazza Farkas Ferencet, a társulás elnökét a szerződés módosítással kapcsolatos kiegészítések megkötésére. Határidő: Azonnal Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Felelősök, 2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 3. Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 4. Irattár

6. Helyi gazdasági program 2014-2019 (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc: Ez egy keret program, amihez várja a képviselők egyéni javaslatait, kezdeményezéseit. Balog László tolmácsolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén elhangzott véleményt, miszerint ez egy keret program, amit folyamatosan gondozni kell, és a megvalósításához az élet kínálta lehetőségek szerint kell végrehajtani. Ez egy olyan alapvázlat a következő 5 évre, amihez a következő testületi ülésig minden bizottság tűzze még egyszer napirendjére és minden elérhető javaslat kerüljön bele, mert ha nem így járnak el, nem lesz egy mankójuk, hogy a következő évek fejlesztési lehetőségeit kihasználják. Elfogadásra javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a soron következő júniusi testületi ülésig minden bizottság tárgyalja meg és javaslataival, elképzeléseivel egészítse ki a gazdasági programot és egy fél év múlva ismét vizsgálja felül. Mudris Andrásné dr. egyetért Balog László képviselővel, a Képviselő-testület bízza meg a Képviselőtestület bizottságait, hogy a kiegészítő bizottsági javaslataikat 2015. június 15-ig dolgozzák ki és épüljön be a jelenlegi gazdasági program vázlatába. A következő soros ülésen ismételten nyújtsa be a Képviselőtestületnek. Kiss Lajos: Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság is tárgyalta a gazdasági programot. A Képviselőtestület gazdasági programja elképzelhetetlen anélkül, hogy a települést el tudja helyezni a társadalmi, politikai környezetben ami van, illetve ha megnézik a lakosság összetételét a település jövőképe is kirajzolódik. Az ülésen kiemelt szerepet kapott a munkahelyteremtés, illetve annak a rétegnek fölemelése, akik már jelen vannak az iskolában, elképzelhetetlen, hogy velük ne foglalkozzanak. Egyetértenek azokkal a gazdaságpolitikai célokkal, amelyek leírásra kerültek. Az országos gazdaságpolitika meghatározza az önkormányzatok sorsát, abba az irányba halad, hogy megkössék az önkormányzatiságot. Pintér Ferenc javasolja helyi gazdasági kerekasztal indítását a helyi gazdasági szereplőkkel, hogy munkahely teremtési, gazdasági céljaikat megismerje a testület. dr. Kádár Tamás javasolja, amennyiben június 20-áig nem sikerül megszervezni, nem teszik bele a határozatba, hanem polgármesteri utasításként elkezdenek dolgozni a megszervezésén. Balogh András az időpontnak június első felét javasolja összehívására a vállalkozóknak, mivel május 30-ig beszámolási kötelezettségeiknek tesznek eleget, ami lefoglalja a vállalkozásokat. Mudris Andrásné dr. egyetért Balogh András javaslatával, ezért a június első csütörtökére küldjék ki a meghívókat a vállalkozásoknak, azzal a kéréssel, hogy május 28-ig jelezzék vissza részvételi szándékukat. Pintér Ferenc véleménye szerint a Jászság fejlődik, de Jászkisér nem, valamiért Jászkisér lemaradt. Tegyenek javaslatot, hogy ez a lemaradás csökkenjen.

11

Balog László előbb az önkormányzat gazdasági programját tisztázná, csak utána vonná be a helyi gazdasági élet szereplőit a gazdasági program véleményezésébe. A felső-Jászság fejlődése indult meg jobban, az alsóJászságé valami ok miatt kevésbé, amivel szembe kell nézniük. 3 napja kapták meg ezt az anyagot, de erre több időt kell szánni mind a bizottságoknak, mind a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc felhívja a figyelmet arra, hogy Szolnokon számukra elmondták, hat hónap áll rendelkezésükre a gazdasági program kidolgozására, elfogadására. A hivatal szempontjából a 3 nap mindenképpen kevés az előkészítésére. Mindenképpen foglalkozniuk kell vele. Köntés Mihály elfogadásra javasolja, elhangzott, hogy ez a keret rugalmas, bármikor ki lehet egészíteni. A terjedelménél fogva nem a képviselő-testületi ülésen kell ezt összegyúrni. dr. Kádár Tamás honalapon való közzétételét javasolja a gazdasági programnak, azzal a kitétellel, hogy június 15-éig a gazdasági kerekasztal összehívásáig készítsék el saját verziójukat. Kiss Lajos fontosnak tartja a helyi vállalkozók gazdasági elképzeléseinek megismerését, érdekelté tenni a település fejlesztésébe. Az országos tendenciákra hivatkozik, hogy több vállalkozás szűnik meg, mint alakul. Az építőipar kimagasló szerepet játszott a jászkiséri vállalkozásokban, aminek a fellendülése nem látható. Balogh András a piacteremtést hangsúlyozza, hogy versenyképesek legyenek a vállalkozások, mert az ő helyzetük meghatározza az önkormányzat helyzetét is. 6 hónap állt rendelkezésükre, ahogy elmondta a polgármester úr a gazdasági program kidolgozására, de annyi más sürgős problémával kellett foglalkozniuk és erre már nem maradt idejük. Nem ezen az ülésen javasolja a gazdasági program kibővítését, hanem későbbi időpontban tegyék meg azt. Pintér Ferenc egyetért a piacteremtés segítésével, erre svájci példát hoz fel. Borbás József véleménye szerint az anyag általános elképzelést tartalmaz és folyamatosan kapcsolatokat kell építeni, amiből a jövőben kialakulhat valami lehetőség a fejlesztésre. Vajas György is úgy gondolja, hogy hiányoznak a gazdasági programból a konkrét dolgok. A kapcsolatok építését ő is fontosnak tartja. Kevés esélyt lát rá, hogy a településen nagyobb vállalkozás megtelepedjen, ezért a kisebb (4-5 főt foglakoztató) vállalkozások létrejöttét javasolja támogatásra. Úgy véli nem használta ki korábban a település a kapcsolatok építése terén a lehetőségeit, és a helyi vállalkozók sem támogatják kellő mértékben a település fejlődését. Balogh András elmondja, hogy a vállalkozó a saját tőkéjét, pénzét kockáztatja a vállalkozásában, és ezért kevésbé tudja a település érdekeit szolgálni. Pintér Ferenc a lovasnap kapcsán felhozza, hogy a lovasturizmust is lehetne fejleszteni, és a kidolgozásában Vajas György képviselő segítségét kéri. Vajas György elmondja, hogy a lovasnapok rendezésével a 0-ról indultak és most már más távolabbi településekről is érkeznek látogatók a lovasnapra. A településen véleménye szerint olyan szolgáltatást kellene megteremteni, ami más környező településen nincs, amivel idevonzanák a környékbelieket és például nem Jászberénybe utaznának el az igénybevételére. Kiss Lajos kéri a polgármestert, hogy ne hozzon egy képviselőt se kellemetlen helyzetbe, mert a képviselő nem turisztikai szakember attól, hogy vannak ötletei és lelkesen végzi a lovasnap szervezését. A gazdasági program nem olyan jellegű, hogy el kezdjenek reszortokat osztani. Köntés Mihály időpocsékolásnak tartja vitát, amit folytatnak, mert minden gazdasági program annyit ér, amennyit a papír ér, amire nyomtatták. Mitől lesz értékes? A munkától, amit pl. Vajas képviselő a lovasnap szervezésébe, vagy Balog képviselő a tűzoltóság szervezésébe belefektet. Csinálhatnak olyan gazdasági programot, hogy az ország csodájára jár, de hiába ha nincs meg mögötte feltétel rendszer, eszközrendszer. Mit tudnak csinálni? Iparterületet kijelölni, nonprofit Kft.-ben hasznot termelni, gazdaságosan működni, közmunkaprogramnál szociális boltot létrehozni, de ezzel dolgozni kell. Van egy törvényi kötelezettségük, el kell fogadni a gazdasági programot. A gazdasági program nem egy csodaszer, amit bevesznek és minden megoldódik. Mit hoztak létre, majd azt eldönti a lakosság 5 év múlva. Ötletek vannak, de azokon dolgozni kell. Lukácsi György véleménye szerint el kellene dönteni, hogy milyen munkahelyeket szeretnének létrehozni. Az iparváros létrehozását el kell felejteni. Egy szociológus azt mondta a Tv-ben, hogyha egy települést újra fel akarnak lendíteni, akkor azt az időszakot kell megvizsgálni, amikor jól működött a település. 12

Mudris Andrásné dr.: És meg keresni azt az embert, aki utoljára jó csinálta – ő is látta ezt a Tv műsort. Lukácsi György emlékei szerint, akkor működött jól a település, amikor a mezőgazdaság dominált és jól üzemelt a MÁV. Azokat akiket úgy mond „dolgoztatni szeretnének” a mezőgazdaságban talán van rá lehetőség. A MÁV-ra is oda kell figyelni. Nem tudja mennyi rálátása van a polgármesternek. Amennyiben a MÁV becsukja kapuit, akkor a településnek is valószínűleg fekete időszaka következik. A gazdasági programot elfogadásra javasolja. Pintér Ferenc hivatalosan azt jelezték a MÁV-ról, hogy helyére kerülnek a dolgok, reméli ez nem becsukást jelent. A mezőgazdaság komoly kitörési pontja lehet a településnek, amelyhez a települési mezőgazdasági vállalkozókat kell megszólítani. Mudris Andrásné dr. elmondja, hogy egy általánosan összeállított program, mely az önkormányzat kötelező feladatait tartalmazó címekkel. A Képviselő-testületnek meg kellene töltenie azzal, hogy innen indultak és ide szeretnének eljutni, a célt meg kellene határozni. A kitörési pontokon közösen kell gondolkodni, de reálisan gondolkodjanak. A társadalom összetételét, a gazdasági környezetet is nézni kell. Pintér Ferenc a pénzügyi bizottság javaslatival kiegészítve, valamint a gazdasági kerekasztal összehívását is, belefoglalva a június 15-ei határidőt, elfogadásra javasolja a gazdasági programot és azt szavazásra bocsátja. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2015.(V.20.) határozata: Jászkisér Város 2014-2019-re szóló gazdasági programjának elfogadásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014–2019 közötti gazdasági programját az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és elfogadta. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal 2.) A Képviselő-testület megbízza a Képviselő-testület bizottságait, hogy a kiegészítő bizottsági javaslataikat 2015. június 15-ig dolgozzák ki és épüljön be a jelenlegi gazdasági program vázlatába és a következő soros ülésen ismételten nyújtsák be a Képviselő-testületnek. Felelős: Bizottságok elnökei Határidő: 2015. június 15. 3.) A Képviselő-testület Jászkisér Város 2014-2019-re szóló gazdasági programjának megismerését, véleményezését kiemelten fontosnak tartja a helyi vállalkozók által, ezért a helyi vállalkozók számára 2015. június 15-ig gazdasági kerekasztal összehívásával lehetőséget biztosít annak megismerésére, javaslataik megtételére. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: 2015. június 15. Erről értesülnek: 1. Pintér Ferenc polgármester, 2. dr. Kádár Tamás jegyző, 3. Képviselő-testület tagjai, 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5. Intézmények, érintettek, nyilvánosság, 6. Irattár 7.

2014. évi költségvetési beszámoló (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov, Kalmárné Torma Erzsébet ügyintéző

Pintér Ferenc felkéri az előterjesztés ismertetésére Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt. 13

Köntés Mihály távozott a teremből, a továbbiakban 7 fő vesz részt a döntéshozatalban. Kormos Lajos: Az államháztartásról szóló törvény szerint áprilisban be kell terjeszteni a zárszámadást és az arról szóló rendeletet május 31-éig kell elfogadnia a testületnek, de ehhez a MÁK jelentését is csatolni kell. Az önkormányzat nem kapott jelzést az ellenőrzésről, de érkezett egy levél, mely szerint, ha nem kaptak értesítést ellenőrzésről, akkor is el lehet fogadni a beszámolót. A pénzmaradvány számításában is változások történtek és ez alapján 3343 E Ft lett a pénzmaradvány, melynek tartalékba való helyezését javasolja A Pénz ügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság észrevételei alapján kijavították a rendelet tervezetet. Kéri a zárszámadás megtárgyalását. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét közli, mely szerint elfogadásra javasolják a zárszámadást a Képviselő-testületnek a pénzügyi osztályvezető által ismertetett módosí tásokkal és a szabad, nem terhelt pénzmaradványt tartalékba helyezésével. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a módosított zárszámadási rendeletet. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

8.

Gyermekélelmezés: napközi konyha felújítására és eszközbeszerzésre pályázat benyújtása (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov, Oláh Imre ügyintéző

Pintér Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy folyamatosan jelennek meg pályázati lehetőségek. Kéri Mudris Andrásné dr. aljegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mudris Andrásné dr. ismerteti az előterjesztés lényegét, valamit a képviselők által kézhez kapott határozati javaslat kiegészítését. Kiemeli, hogy a pályázati feltétel, hogy az önkormányzat működtesse a konyhát, és mivel a településen az önkormányzati tulajdonú konyhát vállalkozó üzemelteti, így szándéknyilatkozat szükséges az üzemeltetés visszavételére. A vállalkozóval erről mindenképpen egyeztetni kell, hogy ne a testületi határozatból tudja meg a konyha üzemeltetésének visszavételét. Határidőnek 2015. szeptember 1-jét javasolja. Köntés Mihály képviselő visszaérkezett az ülésterembe, a továbbiakban 8 fő vesz részt a döntéshozatalban. Pintér Ferenc elmondja, hogy nemzeti forrásból kiírású pályázatról van szó, állami elvárás a konyha önkormányzati tulajdonban működjön. Balog László megjegyzi, nem tudja a pályázati feltételeknek megfeleléshez elegendő-e a szándéknyilatkozat, a pályázat beadási határideje pedig május 29-e. Mudris Andrásné dr.: A pályázat kiírásból az derül ki, hogy nem támogatható olyan önkormányzati pályázat, ahol a konyhát nem az önkormányzat üzemelteti és nem közalkalmazottak dolgoznak benne. Ő mindenképpen végeztetne gazdasági számításokat erre nézve, hogy elkapkodják-e, ha szeptember 1-jén visszaveszik a konyha üzemeltetését, vagy felkészülnek erre december 31-ig. A MÁK-hoz kell a pályázatot benyújtani és a pályázat készítő kollégája érdeklődött náluk és ők javasolták ezt az technikát, mert más önkormányzatok is vannak ilyen helyzetben. Az ők sem mondták, hogy elfogadják vagy nem. Pintér Ferenc a pénzügyi osztályvezetőt kérdezi, hogy jelenleg mennyi az az állami támogatás, amelyet havonta kifizetnek az étkeztetésre a vállalkozónak? Ha ez több millió forint, akkor nem vállalkozóhoz érkezik, hanem a JÁTI-hoz és munkahelyet teremtenek. A JÁTI-nál marad ez a pénz és költséghatékonyabban és jobb minőségű lesz az étkezés előállítása. Kormos Lajos: Az iskolánál ez 4,5 M Ft körüli összeg, az óvodánál 1,3-1,4 M Ft, az alapszolgáltatási központnál a szociális étkeztetést is beleszámítva havi 350-400 ezer forint.

14

Pintér Ferenc véleménye szerint kiadás csökkentést is végrehajtanak, ha visszaveszik a konyha üzemeltetését, ez magába foglalja az adott alkalmazottak átvételét közalkalmazotti állományba való átvételét, amihez bér és cafetéria is kapcsolódik, ezért a számításokat a szakembereknek el kell végezni. A vállalkozó nem működtetné ezt a konyhát, ha neki ez veszteséges lenne. Borbás József az iránt érdeklődik, hogy készült-e üzleti terv erről a szándékról? Két hónap múlva üzemeltetni akarnak egy konyhát. Tudni kell azt, hogy ki lesz annak vezetője, ki lesz annak felelőse, kik lesznek az alkalmazottak, mennyi lesz a bérezésük, a szerződéseket meg kell kötni. A beérkező összeghez viszonyítva meg kell vizsgálni a költségeket, mert nem biztos, hogy hatékonyabb lesz, mint amikor a vállalkozó működtette. Üzleti tervet kell készíteni, konkrét számításokat végezni és arra alapozni a döntést. Pintér Ferenc: Ehhez talán nem szükséges üzleti terv készítése, mert ez egy szervezési dolog, a JÁTI átszervezésénél kell ezt megjeleníteni. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a jelenlegi konyhai alkalmazottak között két fő is rendelkezik élelmezésvezetői képesítéssel. Borbás József az üzleti terv készítését azért javasolja, hogy saját maguk számára ki tudják kalkulálni, hogy ez spórolás lesz, vagy nem. Pintér Ferenc úgy gondolja, ezt a pénzügyi osztályvezető napokon belül ki tudja számolni. Kormos Lajos: El lehet készíteni napokon belül egy költségvetést, akár 15 évre vonatkozóan is, akár pár hónapra, vagy az év végéig milyen kiadási szintet jelent. Reményeik szerint a bevételek nem változnak, a kiadási szint, ami változhat. Pintér Ferenc: Mi a szakmai javaslata a pénzügyi osztályvezető úrnak, ismerve a havi számadatokat, ami a konyha működtetésével kapcsolatosak. Balog László véleménye szerint, ne hozzák a pénzügyi osztályvezetőt olyan helyzetbe, hogy olyat mondjon ki, aminek semmi megalapozottsága nincs. Készíteni kell egy feladattervet, amiben meghatározzák, hogy mikor akarják ezt a munkát elvégezni, kivel akarják elvégeztetni. Nem csak étkeztetésről van szó, annak a konyhának vannak rendezvényei is. Honnan tudják az élelmezési alapanyagot beszerezni, mert az sem mindegy a költségek szempontjából. Ezt előre meg kell tervezni, ha két hónap múlva át akarják adni a JÁTI-nak az üzemeltetést, meg tudnak-e felelni, annak a követelménynek, hogy a konyhai szolgáltatás stabilan, gazdaságosan, zökkenőmentesen biztosított legyen. Ehhez a a munkát el kell végezni. Megint azt látja, hogy kitűzik a célt, azt a munkát, amit el kell végezni, felállnak a tárgyaló asztaltól és egy hónap múlva találkoznak azzal, hogy ezt a munkát nem végezte el senki! Mudris Andrásné dr. azért javasolta a december 31-i határidőt, mert az egyfajta üzleti év a vállalkozó számára. Ha az mondjuk, hogy augusztus 1-jén felmondjuk, átvesszük, és szeptemberre pedig vannak rendezvényei, azokat át tudják-e vállalni, vagy belefér-e a tevékenységi körébe a JÁTI-nak? Balog László: A pályázat gyakorlatilag 2016 végéig esedékes, a döntés valószínű meghozható idén, de a megvalósítani jövőre tudják. Ha ezt elfogadják a határozati javaslat szempontjából, hogy a szándékot megfogalmazzák, ha nyer a pályázat sürgősebb lesz megcsinálni, ha nem nyer több idő marad rá. Megmondja őszintén, nincs rá ötlete, hogy ki fogja elvégezni ezt a munkát, pontosan azért, mert az elhangzottak szerint intézményi keretek között kellene működtetni, ami azt jelenti, a JÁTI-t alkalmassá kellene tenni a feladat elvégzésére. A képviselőknek kell gyakorlatilag megtervezni mikor, milyen feladatot kell elvégezni. dr. Kádár Tamás elmondja, a polgármester úr korábban jelezte, hogy a Nonprofit Kft.be szeretné bevonni a közfoglakoztatásban megtermelt dolgokat is. Végig kell gondolni, mit és hogyan tudnak beszerezni, ehhez a december 31-i időpont a megfelelőbb. A JÁTI átszervezését, új vezető kinevezésének, valamint a Nonprofit Kft. működéséhez szükséges szakember gárda biztosítása is, mindezekhez kedvezőbb a december 31-ei időpont. Köntés Mihály azt látja, hogy pályázat miatt tesznek egy szándéknyilatkozatot. Van ráció a konyha visszavételébe, de Egyetért a Balog László és az alpolgármester úr által felvetettekkel. Egyik oldalról ott van a pénzügyi osztály által közölt szám, de nem látják a másik oldalt, és ez különösen fontos most, mert szigorodtak a feltételek a gyermekétkeztetésben, amit esetleg egy vállalkozó rugalmasabban tud kezelni. A közalkalmazotti viszony, illetve a vállalkozó által foglalkoztatott munkaviszony más, - ezzel kapcsolatban jelzi, hogy munkahelyteremtés, ami elhangzott örömteli, de ők most is ott dolgoznak - megint kiderül, hogy mivel jár, hogy jár és ott vannak a jogi következmények is, nem ismerik a szerződésüket.

15

Kétségei vannak, most tesznek egy szándéknyilatkozatot, amennyiben elkészülnek a számítások és kiderül, hogy veszteséges lesz, akkor visszavonják a szándéknyilatkozatot? A nyári szünet idejére pedig pályázatot nyújtottak be a nyári gyermekétkeztetésre. Ami azt jelenti, hogy működés közben kell a konyhát átvenni. Ki kellene kérni az ott dolgozók véleményét is. Pintér Ferenc ismeri a szerződés tartalmát, határozatlan idejű, amelyben rendelkezés van, hogyan lehet azt felmondani. A határidőkkel óvatosan kell bánni, a nyári gyermekétkeztetés és az iskola kezdés miatt is. A konyhán 9 fő dolgozik, közte nyugdíjas is. Nagyon sok a szakácsnő a településen. Amikor a gazdaságos működtetésről beszélnek, a tevékenység növekedésével a szolgáltatás olcsóbb lesz. Hozzáadva még több munkahelyet, természetesen nem nyugdíjasokat, hanem aktív családanyákat, akik ott tudnak dolgozni. Távlatilag, ha nézik az előnyeit mindenképpen megfontolásra érdemes. Természetesen egyetért a konkrét kidolgozással. Azt csodálná, ha egy vállalkozó rentábilisan működtetné, egy önkormányzat meg nem. Balogh András véleménye szerint, egy vállalkozónak kőkemény érdeke és van plusz ösztönzés, motiváció, hogy a vállalkozása működjön, egy központi irányítású szervnél nem biztos így van. Pintér Ferenc: Köntés Mihály képviselő úr mondta, hogy kemény minőségi követelmények vannak a gyermekétkeztetésben. A jelenlegi konyhának bizonyos kritikái vannak a minőséggel kapcsolatban, amit próbált kommunikálni az üzemeltető felé. Lehet, mivel az egyéni érdekeit nézi, ez okozza, hogy közalkalmazottal látják el, nekik is motiváltnak kell lenniük. A pályázatról most dönteni kell. Balog László a szándéknyilatkozat tételét javasolja a határozatba beépíteni. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a MÁK-tól azt a tájékoztatást kapták, hogy az államkincstár elfogadja ezt a variációt, mivel több önkormányzatnál is ugyanígy van, az önkormányzat nyilatkozik a visszavételi szándékáról. Jelenleg nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, hogy saját üzemeltetésükben van a konyha. Nonprofit Kft. keretében történő üzemeltetéssel sem felelnének meg a feltételeknek. Javasolja a szándéknyilatkozatot határidő nélkül csatolják. Balogh András úgy gondolja, az lenne tisztességes ha másik fél, a vállalkozó is itt lenne és értesülne a dolgokról. Pintér Ferenc korábban már többször beszélt a vállalkozóval, ezt most konkrétan nem beszélték, de tudja, hogy lesz ilyen időszak majd. A határidő amiről beszéltek, a december megfelelő felkészülési idő a vállalkozónak. Erre ő már készül, mert beszéltek róla. Amikor a közmunkafoglalkozás szervezésénél jártak, a belügyminisztérium főtanácsosa kifejezetten majdnem utasította a polgármestereket arra, hogy az önkormányzatoknak igen is vissza kell venni az üzemeltetést. Nem fognak állami forrást kapni, ha nem csinálják meg. Ezt ő már lekommunikálta az üzemeltető felé, erre ő már felkészül. Egyelőre nem is volt szándékuk visszavenni, ha nem jönnének külső opciók, lehetőségek. Mudris Andrásné dr. a polgármester úr kérésére ismerteti a határozati javaslatot. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2015.(V.20.) határozata: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre kiírt pályázat benyújtását támogatja. 2.) A pályázatban a napközi konyha épületének tetőjavítása, és eszközbeszerzés szerepel. A tetőfelújítási költségvetést követően a pályázati költségvetés 11.000 E Ft. A Képviselő testület a határozat 1. pontjában foglalt pályázat pályázati önerejét - 15 % - maximum 1 650 E Ft erejéig a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 3.) A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a napközikonyha üzemeltetését önkormányzati hatáskörbe visszaveszi. 4.) A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert a pályázat fenti feltételek szerinti benyújtására. 16

Határidő: 2015. május 29. Felelős: Pintér Ferenc polgármestert Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár

9.

Előterjesztés az egészségház feladatellátási feltételeinek javítására ((Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Kormos Lajos PH pü.ov.

Pintér Ferenc felkéri dr. Kádár Tamás jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. dr. Kádár Tamás: A mai délelőtt folyamán a tegnapi Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén elhangzottakra megpróbáltak egy gyors, munkacsoport jellegű feladatkötelezést összeállítani, ebben nyújtott segítségét köszöni Csete Juditnak és Miklósné Hella Barbarának. Minden olyan okmányt, amit az ÁNTSZ előírt pontról-pontra végig vették, amik a személyi és tárgyi feltételekkel kapcsolatosak és három területre oszthatóan különböző feladatokat kell elvégezni. A jegyzőre vonatkozóan 5-6-7 feladat van, amelyben különböző nyilatkozatokat kell tennie, illetve különböző szerződések előkészítésében és egyebekben kell rész vennie. Végig menve az összes ponton, a minimális feltételeken két javaslat született. Kétféleképpen tudják működtetni a dolgot, egyik OEP finanszírozással, vagy önkormányzati saját forrásból. A jelenlegi szűkös költségvetési helyzetben a OEP finanszírozás keretében való működtetés lenne hatékonyabb, akkor bizonyos erőforrásokat az önkormányzat visszakapna. Ehhez néhány kiinduló dolog kell, amit tudomásul kell venni, ezek olyan objektív tények, amik nélkül nem lehet tovább lépni. Az időszűkössége miatt nem tudtak egyeztetni a szolnoki MÁV kórház orvosigazgatójával, aki a kórház reumatológia szakrendelés idejének visszaszerzéséről tudott volna nyilatkozni. A szakorvossal sikerült egyeztetniük a szakrendelés feltételeiről, amik a működtetéshez szükséges. Ha MÁV kórház visszakapja ezt a szakrendelést, akkor lehet a konkrét feltételekkel megállapodást kötni a jászkiséri felhasználásáról és az OEP finanszírozásról. Pintér Ferenc: A 8 óra kihelyezésre kerül a településre, mind két igazgató erről szándéknyilatkozatot tett. A Hivatalos felkérő levelet elküldték a hivatal részéről. Hivatalos válasz erre még nem érkezett. Párhuzamosan folynak az események, amiknek össze kell érniük. Az önkormányzat érintő dolgokról kell most határozatot hozni. dr. Kádár Tamás: A megállapodáshoz majd csatolni kell a működési engedélyt, jegyzőként nyilatkoznia kell, hogy a minimumfeltételeket megteremtették és egyéb okmányokat is el kell készíteni. A működési engedély benyújtásához a MÁV kórházzal történt megállapodást is csatolni kell. Számítások elvégzése után és feltételek biztosításához nagyjából 1,4 M Ft körüli összeg szükséges. Eljutottak odáig, hogy meg vannak a minimumfeltételeken kívül az eszközök, a korábbi veszélyes hulladékkal kapcsolatos szerződés, melyet módosítani kell, melyre a polgármestert fel kell hatalmazni. Köntés Mihály: Még egy takarító alkalmazása régi probléma. Mikor kerül alkalmazásra? Kormos Lajos: 2015. július 1-jétől. Ismerteti az előterjesztésben szereplő számadatokat. Még nem tudják, hogy lesz e OEP finanszírozás. Pintér Ferenc az OEP finanszírozással kapcsolatban, hogy a MÁV kórház rendelési idejéről van szó, amiben az orvosigazgatók elkezdték a megfelelő lépések megtételét.

17

Köntés Mihály: Nagy igény van rá, reméli szeptember 1-jével megindul a rendelés. Szerinte a környező településekről is igénybe vehetik, ami bevételt is termelhet. Miklósné Helle Barbara: Az OEP finanszírozás, amit a MÁV kórház ígért, kétszer heti 4 óra, az kifejezetten csak szakorvosi ellátásra vonatkozik. A fizioterápia nem tartozik ide. A későbbiekben ha sikerül elérni a hivatalossá tételét a fizioterápiás kezelőnek és párhuzamosan működtetni a reumatológia szakrendeléssel, az egyiket a másik nélkül nem lehet megcsinálni, akkor később egy betegstatisztikai adat alapján meg lehet próbálni az OEP finanszírozást fizioterápiás kezelőre is. dr. Kádár Tamás: Az események felgyorsítására Miklósnéval egyeztetett időpontban megvizsgálják, hogy az egyes szerződéseket hogyan készítsék elő, illetve a következő héten felveszik az orvosigazgatóval a kapcsolatot. A MEP-nél is felveszik a kapcsolatot azzal az osztályvezetővel, aki segítséget tud nyújtani ebben. Azokat az anyagokat, amit a mai nap folyamán sikerült elkészíteni, azt átadták Miklósnénak. Pintér Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a szakrendelés irányított előjegyzéssel fog működni és amikor a jászkiséri igényeket kielégítette a szakellátás, akkor nyitnak más település felé. A MÁV kórház üdvözölte ezt ellátás kihelyezését, mert ezzel közelebb hozza az ellátást az emberekhez. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén felmerült mérlegelni kellene, hogy a minimum feltételek biztosításához két gépet kell vásárolni 500-600 ezer forint értékben, ami négy kezelésre alkalmas és van egy másik gép „torony” amivel 20 fajta kezelést tudnak végezni és az 1 M Ft-ba kerül. Hosszú távon a drágább berendezés nagy valószínűséggel kifizetődőbb lenne. Javasolják egy alszámla nyitását a fizioterápia működéséhez, amire a lakosság befizethetné azt az összeget, amivel hozzájárulna a fizioterápia fenntartásához, működtetéséhez, valamint erre a számlára fizetnék a páciensek a kezelés díját. Nem tudja van-e ennek jogi akadálya. Miklósné Helle Barbara: Az ÁNTSZ a működési engedélyhez nem gép számot és típust köt ki, hanem kezelési formát. Az a két gép, amit belevettek a minimumfeltételbe, az minimális kezelési formát biztosít, ami arra lenne elég, hogy az ÁNTSZ-től megkérik az engedélyt a meglévő két gép mellé. A 4 gép hitelesíthető, bevonható a működtetési engedélyezési eljárásba, de a kezelési forma éppen csak annyi, amennyit minimálisan előírnak. A „torony”, ami 1025 E Ft-ba kerül, nem 4 fajta kezelést tud, ami a minimális feltételnek elég, hanem 24 fajtát. Egyetlen egy kombigéppel több diagnózisra tudnak kezelési formát biztosítani, ez az OEP finanszírozás pontrendszere szempontjából sem mindegy. Pintér Ferenc támogatja a drágább, de több kezelést biztosító gép beszerzését, és nem látja akadályát a alszámla nyitásának sem, amit Balog képviselő úr javasolt. dr. Kádár Tamás elmondja, az egyeztetés során ő is és Miklósné Helle Barbara is a drágább gép beszerzését javasolták, ezért is javasolták a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén. Pintér Ferenc az árkülönbözet fedezetéről érdeklődik Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőtől. Kormos Lajos: Az előterjesztésben így 1952 E Ft módosul az összeg. A számla nyitásának nincs akadálya. Pintér Ferenc: Az egészségház fejlesztésére felvettek 10 M Ft hitelt, amit úgy gondol, hogy a fedezeti források között ott van. Itt az ideje, hogy minőségi változást eszközöljenek. Szavazásra bocsátja a módosító javaslatokkal a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015.(V.20.) határozata: Költségvetési előirányzat módosításáról az egészségház feladatellátási feltételeinek javítására. I. Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az egészségházban a szakorvosi ellátás és a fizioterápia működési engedélyének megszerzéséhez az alábbi pénzügyi feltételeket biztosítsa, és a költségvetési átcsoportosításokat végrehajtsa: Az Egészségház feladatellátási feltételeinek javítására biztosított források: 1.) 0,5 fő takarítói létszámemelkedés (2015. évi hatása) - személyi juttatás: 333 E Ft. - munkáltatót terhelő jár.: 77 E Ft. 18

2.) Szakrendelés és fizioterápiás kezelések minimumfeltételeinek biztosítása: 1522 E Ft. 3.) Veszélye hulladék elszállítás többletkiadási: - dologi kiadások: 20 E Ft. Egészségház feladatellátási feltételeinek javítására összesen: 1 952 E Ft A feladatellátás javításával összefüggő kiadások forrása a költségvetési tartalék. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kádár Tamás jegyző Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a veszélyes hulladékszállítással kapcsolatos DESIGN Kft.-vel kötött szerződést az új feladatok belépésének megfelelően módosítsa. Határidő: folyamatos Felelős: Pintér Ferenc polgármester III. A Képviselő-testület megbízza Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt, hogy a helyben történő szakrendelés és fizioterápiás kezelések támogatása céljából a lakossági adományok részére önkormányzati alszámlát nyisson. Erről értesülnek: 1.) Képviselő testületi tagok 2.) Pintér Ferenc polgármester 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár Pintér Ferenc 17.10-17.20 óráig szünetet rendel el. 10.

Projektmenedzsmenti beszámoló - a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Berettyán József projektmenedzser Előkészítő: Berettyán József projektmenedzser

Pintér Ferenc köszönti Berettyán József projektmenedzsert, aki a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról ad tájékoztatást. Berettyán József köszönti a testületet. Várja a kérdéseket, máskor is rendelkezésre áll a projekt tartalma alatt, hogy a kérdésekre válaszoljon. Köntés Mihály javasolja, hogy a beruházás folytatásához szükséges határozatokat a Képviselő-testület hozza meg. Pintér Ferenc tájékoztatja, hogy az ülés napirendjében szerepel az erre vonatkozó előterjesztés. Balog László, aki az ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatos egyeztetésen képviseli az önkormányzatot, arról érdeklődik, amennyiben bármiféle aggályuk felmerül és nem sikerül egyeztetni a műszaki erővel, vagy a kivitelezőkkel, akkor számíthatnak-e annak rendeséhez a projektmenedzserre? Berettyán József úgy gondolja, hogy ő katalizátor ebben a dologban, az ő feladatuk a közreműködő szervezettel, a nemzeti minisztériummal a kapcsolattartás. Minden olyan dolog, ami elsőre nem megoldhatónak látszik, azt felvállalják és az illetékeseket megpróbálják megtalálni, akár hatósági, műszaki vagy jogi problémát jelent. Az ő feladatuk elsősorban az elszámolás, hogy az Európa Uniós szabályoknak megfelelően történjék. Feladatuk a projekttel kapcsolatban felmerült konfliktus források megoldása. A beruházásból Jászkisérre esik a legnagyobb tétel. Pintér Ferenc kérése arra irányul, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadása kapcsán, milyen írásbeli garanciát vállalnak, ha beruházás során valami károkozás felmerül, forgalmi akadály, lakossági probléma felmerül? A bejárás során is szóban is jelezte, hogy nem látja az írásos garanciát a beruházás során felmerülő károkért. 19

Berettyán József: A kivitelezőnek van egy szerződése a közbeszerzési eljárás során, amiben két garancia szerepel, egyik a jól teljesítési a másik szavatossági garancia. A kivitelező bármely okból kárt okoz, bármely munkát nem megfelelő minőségben, nem úgy végzi el, ahogy kellene, azért van a műszaki ellenőr, hogy ezt felügyelje, akkor azt neki meg kell csinálni. A Képviselő-testületnek javasolja az állapotfelmerést nagyon komolyan venni. Az állapotfelmérés azt jelenti, hogy mielőtt megkezdődnek az adott települési szakaszon a munka, végig mennek kamerával és rögzítik az állapotokat, a bejárókat, az útpadkát, a kerítést, a házfalat. A kivitelező szokta ezt elvégezni, de érdemes a település részéről is elvégezni ezt az állapotfelmérést, mert ez lesz a kiinduló alap a felmerülő problémák esetén. A kivitelezőnek a kijavítására garanciális kötelezettsége van a fenntartási időszakra, ha jól emlékszik két év, ami azt jelenti, hogy egy év múlva süllyed meg egy járda szakasz, azt meg kell csinálnia, amire van garancia alapja. Ezt bankgaranciával igazolják, amit a mérnök tud felszabadítani, és amennyiben a kivitelező nem végzi el a munkát, más vállalkozót bízhat meg a helyreállítással. Megígérte a polgármester úrnak, hogy ezeket a szerződéseket eljuttatja hozzá. Pintér Ferenc a csapadékvíz beruházás kapcsán felmerült garanciális munkák elvégzésével kapcsolatos tapasztalatát ismerteti, ahol ugyanezekre a garanciákra hivatkoztak és még sem végezték el a feladatot. Berettyán József javasolja, hogy mindenképpen vegyék igénybe jogi szakember közreműködését az ügyben. Az állapot felmérést nagyon komolyan kell venni az önkormányzat részéről is, mert ez utána egy sarokpont lesz. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy a kivitelező részéről Vágó Csaba ígéretet tett az állapotfelmérésről egy példány átadását az önkormányzatnak. Pintér Ferenc szavazásra kéri a képviselőket a tájékoztató elfogadásáról. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2015.(V.20.) határozata: Projektmenedzsmenti beszámoló - a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Projektmenedzsmenti beszámolót - a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt előrehaladásáról megtárgyalta és elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: Pintér Ferenc polgármester Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Berettyán József projektmenedzser 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6./ Irattár. Pintér Ferenc felhatalmazást kér a Képviselő-testülettel a tulajdonosi hozzájárulások aláírására, amelyek a projekt végrehajtásához szükségesek. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2015.(V.20.) határozata: a Jászsági ivóvízminőség-javító projekt megvalósításához tulajdonosi nyilatkozatok megtételéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert, hogy a Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP1.3.0/2F/09-2010-0031) kivitelezési munkáihoz és vizjogi létesítési engedélyhez kapcsolódó tulajdonosi és közútkezelői, csapadékcsatorna tulajdonosi és kezelői nyilatkozat megtételére. Határidő: 2015. augusztus 31. Felelős: Pintér Ferenc polgármester 20

Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ Dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 5./ Irattár. 12.

Önkormányzati tulajdonú hrsz.: 888/7 és hrsz.: 890 telek telekegyesítéséről Előterjesztő: dr. Kádár Tamás

dr. Kádár Tamás elmondja, hogy nem készült előterjesztés a napirendhez, mivel másnap egyeztetnek a Földhivatalnál a telekegyesítés ügyében, és akkor lesznek pontos információi. Berettyán József elmondja, hogy a vízműtelephez nem biztosított a bejárás, mert nincs közvetlen kapcsolata önkormányzati úthoz. Korábban nem vizsgálták, mert a piac és a vízműtelep is önkormányzati tulajdonban van, és csak az építési engedély kérésekor derült ki ez a probléma, amelynek megoldását kéri a Képviselőtestülettől a projekt megvalósítása érdekében. dr. Kádár Tamás összefoglalja az önkormányzat azon lépéseit, amit a vízműtelep közúthoz csatlakozása érdekében tettek és nem vezettek eredményre. Ezért javasolja megvárni a Földhivatallal való egyeztetés eredményét és utána döntést hozni a Képviselő-testületnek, mert ez a döntés befolyásolja a piaccal kapcsolatos pályázati lehetőségeit is az önkormányzatnak. Balog László egyetért azzal, hogy soron kívüli ülésen hozzák meg a döntést a földhivatali információ birtokában. Köntés Mihály javasolja most döntést hozni, mert mindnyájan tisztában vannak vele, hogy ezt a problémát meg kell oldani, a projekt megvalósításához. Pintér Ferenc úgy gondolja, várják meg a szakhatósági véleményét, mert ez a lépés a piaccal kapcsolatos fejlesztési, pályázati lehetőségekre is hatással van. Vajas György: Ha szakhatóság véleménye a piac szempontjából kedvezőtlen, akkor nem valósul meg az ivóvízminőség-javító projekt? Kiss Lajos kényszer helyzetbe kerültek, az egész beruházás tervezése 2005-ben indult és az utolsó fázisban derültek csak ki ezek a problémák, amelyek nem a Képviselő-testület döntése miatt alakult ki. A vízműtelep úthoz csatlakoztatását Rigó út felől javasolja megoldani. dr. Kádár Tamás is azt a megoldást támogatja, amit csere ingatlan felajánlásával megoldást jelentene. A telekegyesítés ügyében megvárná a Földhivatalban való egyeztetés eredményét. Berettyán József tudomása szerint, amennyiben elindul az eljárás a teleegyesítés ügyében és széljegyként rá kerül a tulajdoni lapra, az építéshatóság megadja az építési engedélyt. Pintér Ferenc javasolja megvárni a szakhatósággal az egyeztetés eredményét. A település rendezési tervét párnappal előbb aktualizálták, az most aktuális és hatályos. Rengeteg költséget és időt generálnak azzal, ha felelőlenül egyesítik és a Földhivatal részéről különböző akadályok és plusz költségek jelentkeznek. Azt városrészt lekötötték másfél-két évre építési szempontból. Balog László: Ez most másodlagos kérdés. Most az a kérdés, hogy tudják garantálni az építési engedély kiadását az épületre. Bármilyen negatív hatása lesz a városrészre, akkor is dönteniük kell, hogy ezt kiadják. Kiss Lajos: Mi a végső határidő, amikorra az építési engedélynek meg kell lennie? Pintér Ferenc véleménye szerint, két nap csúszás nem fogja befolyásolni a határidő tartását, mivel uniós pályázat esetén gyorsított eljárásra van lehetőség. Javasolja a döntést soron kívüli ülésen meghozni. Berettyán József nem tud ilyen határidőt mondani, évek mentek el korábban. 2015. szeptember 30-ig az egész beruházásnak el kell készülnie. Köntés Mihály ezen az ülésen javasolja szavazást az ügyben, mert mindannyian tudják, hogy ennek a beruházásnak mennie kell. A Rigó úti megoldást támogatta a testület, a csere ingatlanra megszavazta a 1,5 M Ft-ot, ebben az irányba kell haladni és a piac működésének nem lesz akadálya.

21

Pintér Ferenc kézfelemeléssel kéri szavazni a képviselőket, hogy ezen az ülésen szavazzanak a telekegyesítéséről. A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással úgy döntött a jelen ülésen hoznak határozatot a témában. Pintér Ferenc a szavazás lebonyolítására név szerinti szavazást javasol, amit szavazásra is bocsát. A képviselő-testület 2 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodással elutasítja a név szerinti szavazást. Pintér Ferenc: Ennek a döntésnek a piac működtetésével, fejlesztésével kapcsolatban következményei lesznek, és a megfelelő döntést meghozó képviselőt kérem, illetve szeretné a lakosságot tájékoztatni a képviselő urakat kell meginterjúvolni a következő időben. Köntés Mihály: Ezzel az üzeni a polgármester, hogy bezár a piac a képviselők miatt? Nem zár be a piac, azért ülnek itt, dolgoznak, hogy megoldják a helyzetet. Pintér Ferenc: Nem, csak ez az állapot fog maradni 10-20 évig. Balog László: Nem ezzel a szavazással dől el, akkor dől el, mikor azt mondják, hogy semmi más út nincs, mint egyesítsék a telket, mert nem kapnak építési engedélyt. Ha nincs építési engedély nem készül el szeptember 1-jéig átadható beruházás. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a telekegyesítést a beruházás érdekében. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2015.(V.20.) határozata: Önkormányzati tulajdonú hrsz.: 888/7 és hrsz.: 890 telek telekegyesítéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Jászkisér hrsz. 888/7 és a Jászkisér hrsz. 889 telkét egyesíti A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert és dr. Kádár Tamás jegyzőt a telekegyesítés ügyében a szükséges szakhatósági eljárások megindítására. Az eljárás költségeinek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Pintér Ferenc polgármester dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: 2015. június 30. Erről értesül: 1. Képviselő testület tagjai. 2. Pintér Ferenc polgármestert 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6. Irattár Pintér Ferenc: Holnap meghallgatják a szakhatósági véleményt és a következő ülésen ismertetik azt. dr. Kádár Tamás: Lehetnek olyan feladatok, amiket megint rendezni kell. Pintér Ferenc: Ezzel a döntéssel, hogy nem hallgatták meg a hatóságot plusz költségeket vállaltak a jövőben. Lehet 200 M Ft-os uniós támogatással esnek el ezáltal. Balog László: Ennek semmi alapja nincsen. Kiss Lajos: Ha befékezik a pályázatot, akkor 400 M Ft-tól esnek el. Berettyán József megköszöni a tájékoztatási lehetőséget és továbbra is áll rendelkezésükre, ha bármilyen kérdésük van a projekttel kapcsolatban. További jó munkát kíván a Képviselő-testületnek és távozik az ülésről.

22

13.

Előterjesztés a Jászkisér, 0152/10 hrsz. alatti 5136 m2 alapterületű ingatlan bérbeadásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintéző

Pintér Ferenc kéri az előterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét. Balog László összefoglalva a bérbeadás előzményeit is, a Bizottság elfogadást javasló véleményét tolmácsolja. Köntés Mihály a bérbeadás meghirdetéséről érdeklődik. Tudja, korábban már volt meghirdetve. Pintér Ferenc tájékoztatja, hogy két érdeklődő is van a telep bérlésére. Mudris Andrásné dr.: Kérelmet nyújtanak be és a Képviselő-testület elé kerül döntésre. dr. Kádár Tamás: Szükség esetén, a szerződés felbontására lehetőség van. Pintér Ferenc: szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2015.(V.20.) határozata: a Jászkisér, 0152/10 hrsz. 5136 m2 alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú ingatlan bérleti díjának elengedéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a LAKTORED KFT, (5137. Jászkisér, Tanya 3.) Jászkisér, 0152/10 hrsz. 5136 m² alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú ingatlan bérleti díját 2015. február hónaptól elengedi. A Laktored Kft. a jelzett ingatlanon lévő istálló épületeket nem használja, csak a területet. A terület használatáért köteles elvégezni a terület egész évben történő kaszálását. Köteles új szerződést kötni a terület használatára. Felelős: Pintér Ferenc polgármester, dr. Kádár Tamás jegyző Határidő: 2015. május 31. Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, 2. Pintér Ferenc polgármester 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Mudris Andrásné dr. aljegyző – helyben 5. LAKTORED KFT. – 5137. Jászkisér, Tanya 3. 6. Megyei Kormányhivatal – Szolnok 7. Pénzügyi Osztály, 8. Irattár – helyben -.

14.

Előterjesztés a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Benedek József műszaki ügyintéző

Pintér Ferenc kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét az előterjesztésről. Balog László elmondja, hogy a bérlő már régebb óta él a bérleményben, bérleti díj hátraléka nincs, ezért a Bizottság elfogadásra javasolja a bérleti szerződés meghosszabbítását 5 évre. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mivel az előterjesztéshez nem érkezett több észrevétel.

23

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2015.(V.20.) határozata: a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csűrös Zsuzsanna, Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti lakos részére, a Jászkisér, Szabó u. 4. szám alatti önkormányzati bérlakást kiutalja, nevezettel bérleti szerződést köt 5 év időtartamra, mely folytatása a korábbi szerződésnek: 2014. szeptember 9-től 2019. szeptember 8-ig. A bérlakás havi bérleti díja: 4.200.- Ft. A bérlet feltételeiről a bérleti szerződés rendelkezik. A bérleti szerződés aláírásával megbízza Pintér Ferenc polgármestert. Határidő: 2015. május 31. Felelős: Pintér Ferenc polgármestert dr. Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, 2. Pintér Ferenc polgármester 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Mudris Andrásné dr. aljegyző – helyben 5. Csűrös Zsuzsanna bérlő, 5137. Jászkisér, Szabó u. 4. 6. Megyei Kormányhivatal – Szolnok 7. Pénzügyi Osztály, 8. Irattár – helyben -.

15.

Előterjesztés a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti Önkormányzati szolgálati bérlakás bérbeadására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző

Pintér Ferenc kéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság javaslatát az előterjesztéssel kapcsolatban. Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a határozati javaslatot, gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint az előző előterjesztésnél, semmi sem indokolja a bérleti meghosszabbításának elutasítását. Vajas György. A bérleti díj az 5 évre ugyanannyi marad, mint ami a határozati javaslatban szerepel? Balog László: Nem, bizonyos időszakonként az önkormányzati rendelet a bérleti díjakról felülvizsgálatra kerül. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mivel az előterjesztéshez nem érkezett több észrevétel. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: ászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2015.(V.20.) határozata: a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti Önkormányzati szolgálati bérlakás bérbeadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Volosinovszki Enikő, Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti lakos részére, a Jászkisér, Hősök tere 4. szám alatti önkormányzati szolgálati bérlakást kiutalja, nevezettel bérleti szerződést köt 5 év időtartamra 2015. június 20-tól 2020. június 19-ig. A bérlakás havi bérleti díja: 13.000.- Ft. A bérlet feltételeiről a bérleti szerződés rendelkezik. A bérleti szerződés aláírásával megbízza Pintér Ferenc polgármestert. Határidő: 2015. június 20. Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Mudris Andrásné dr. aljegyző 24

Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, 2. Pintér Ferenc polgármester 3. Kádár Tamás jegyző 4. Mudris Andrásné dr. aljegyző – helyben 5. Volosinovszki Enikő bérlő, 5137. Jászkisér, Hősök tere 4. 6. Megyei Kormányhivatal – Szolnok 7. Pénzügyi Osztály, 8. Irattár – helyben -.

16.

A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztések a) KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014.évi egyszerűsített éves beszámolójelentésének elfogadása Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Komos Lajos pü.ov, Kovács Károly ügyvezető b) Előterjesztés a KisérSzolg Nonprofit Kft. használatába adandó ingatlanokról Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző

Pintér Ferenc kéri Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt és Kovács Károly ügyvezetőt a beszámoló kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket. Kormos Lajos: A Nonprofit Kft.-nek ez az első alkalom, hogy egyszerűsített mérleg beszámolót kell készítenie. Ez a beszámoló elkészült. A beszámolót könyvvizsgáló véleményezte. A Felügyelő Bizottság véleményezi, majd taggyűlési határozat szükséges. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság kérésére a kért anyagok másolásra és kiosztásra kerültek, illetve a polgármester úr kérésére elkészítette szakértői véleményét. Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság az ülésén kellő információ hiányában nem döntött, nem volt minden anyag mellékelve. Kovács Károly: A Kisér-Szolg Kft. 2014. május 29-én alakult. Cégalapítási procedúrán estek túl és gyorsan be is jegyzeték a Kft.-t. Tevékenységi körébe a hulladékszállítás is beletartozik, ami hosszadalmas procedúra, mert szükséges a szállítási engedély megszerzése, közszolgáltatási engedély megszerzése, továbbá hulladékgazdálkodási minősítést is kell kapni. Jelenleg rendelkeznek a szállítási engedéllyel, közszolgáltatási engedéllyel és rendelkeznek a minősítőssel. A nonprofit Kft. hulladékgazdálkodásra is jogosítvánnyal rendelkezik. Ezen kívül nagyon sok más tevékenység végzésére is jogosult. Ez évben átesett egy tevékenységi bővítésen, melynek kérelme a cégbírósághoz benyújtásra került. Ha önkormányzat úgy érzi, hogy valamely tevékenységet a nonprofit Kft.-én keresztül akar végeztetni, akkor van egy olyan cége, amely ezt a tevékenységet el lehet végezni. A szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak, amelyeket most nem kíván felsorolni. Az alapító okiratba belefoglalták, hogy könyvvizsgálóval és ügyvéddel rendelkeznek, valamint környezetvédelmi szakemberrel is megbízási szerződésük van. A nonprofit Kft. készen áll arra, hogy konkrét feladattal való megbízása esetén képes ellátni. Miért nem tették meg ezeket a lépéseket idáig? Elsősorban anyagi oka van. Ezt a szervezeti felépítését a nonprofit Kft.-nek megteszik, ügyvezető, könyvelő, könyvvizsgáló, szakértő, adminisztrátor plusz a közterhek, ez költség. Idáig azért hallgatott, mert attól félt, hogyha ezek a költségek kimentek volna, azok a források amik rendelkezésre állnak még mindig, pénzügyi gondot jelentettek volna. Véleménye szerint a cégalapítással járó költségekkel takarékosan gazdálkodtak, nem tudja elképzelni, hogy ezeket kevesebb pénzből meg lehetett volna oldani. Alapvetően ezek megbízási díjak, illetve a hatósági illetékek. Ezeket nem lehet megkerülni. Pintér Ferenc a testület véleményét kéri a beszámolóval kapcsolatban. Balog László: A 2014. évet zárják le ezzel a beszámolóval, ami törvényi kötelezettség, amit nekik el kell végezni. Azok a döntések, amik akkor születtek, nem ez a testület hozta, nekik ezt most le kell zárni és előrevetíti, hogy a Kft. dolgait rövid időn belül rendezni kell, hogyan akarják továbbvinni. Ezzel sok feladatuk lesz még. Az ügyvezető megbízatása is lejár. A most előterjesztett anyagot el tudja fogadni és meg fogja szavazni.

25

Mudris Andrásné dr. ügyrendi javaslatot tesz. A Felügyelő Bizottság véleményezze a beszámolót és ha el tudja fogadni hamarabb, ez követően a testület is elfogadja, eleget tesznek minden törvényi kötelezettségnek. Kovács Károly: A független könyvvizsgáló is elkészítette a jelentését. A jelentés szerint különösebb rendellenességet nem talált. Rendben találta a Kft. könyvelését. Az aljegyzőnő által elmondottak, azért is fontosak mert nekik, elektronikusan május végéig bizonyos dolgokat jelenteni, ahol hivatkozni kell a testületi jóváhagyásra is. Borbás József: A könyvvizsgálót ki bízta meg? Kovács Károly: 2014. május 29-én a a cég alakításakor az előző testület választotta ki, a könyvvizsgáló hölgy szakmailag rendkívül jól képzett. A szakmai kamara a könyvvizsgáló díjakra vonatkozó ajánlását táblázatba foglalta, ebből a legolcsóbb díjat számolta fel a könyvvizsgáló. Borbás József az aláírást kifogásolja a jelentésről. Kormos Lajos elmondja, hogy a könyvvizsgáló külföldön van, de amit hazaér aláírásra kerül a jelentés. A jelentést elektronikusan küldte meg. Kovács Károly elmondja, hogy kb. egy hónapja az anyag megküldésre került a könyvvizsgáló részére, elkészítette jelentését, amiről visszajelzést vár, de mivel nem kapott és közben külföldre kellett mennie, ezért az anyag nem került aláírásra. Borbás József elhagyta az üléstermet, továbbiakban 7 fő vesz részt a döntéshozatalban. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolójelentését. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2015.(V.20.) határozata: A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójelentésének elfogadásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolójelentését a melléklet szerint elfogadja. 2.) A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. 2014. évi gazdálkodása során bevétele 0 Ft, kiadása 1.687 E Ft volt. A társaság folyamatos működésének biztosítására szükséges az 1.687 E Ft veszteség pótlása. A társaság 1.687 E Ft-tal történő feltőkésítéséről azonnal gondoskodni kell. Határidő: azonnal Felelős: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesülnek: 1.) Képviselő testület tagjai 2.) Pintér Ferenc polgármester 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) dr. Mudris Andrásné aljegyző 5.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 6.) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal 7.) Irattár Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztés „B” részét, melynek fő célja, hogy pályázatokban részt vehessen az önkormányzat. Május 22-éig kell bejelenteni a földhasználatot. dr. Kádár Tamás tájékoztatást a földhasználat módjáról és a további lépésekről. Mudris Andrásné dr. javasolja a jegyző úrnak, ha a Földhivatalban jár, akkor érdeklődje meg, hogy a földhasználatot ebben az esetben meg kell-e hirdetni. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 26

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2015.(V.20.) határozata: a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. használatába adandó ingatlanokról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy a csatolt jegyzéken szereplő kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat mezőgazdasági támogatás igénybevétele céljából a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. használatába adja, és felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert, valamint Kádár Tamás jegyzőt arra, hogy az ehhez szükséges szerződést, illetőleg egyéb okmányokat az önkormányzat nevében együttesen aláírják. Felelős: Pintér Ferenc, dr. Kádár Tamás Határidő: 2015. május 22. Erről értesül: 1. Képviselő testület tagjai. 2. Pintér Ferenc polgármestert 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5. Kovács Károly ügyvezető 6. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 7. Irattár

17.

Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Oláh Imre ügyintéző

Pintér Ferenc az előterjesztés ismertetésére felkéri Mudris Andrásné dr. aljegyzőt. Mudris Andrásné dr. ismerteti az előterjesztést mely 3 pályázatról szól: - Attila úti óvoda nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása a testület által kiválasztott földalapú utcákban útépítésre és járda felújításra - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása a Bem úti sportöltöző vizesblokk és a külső homlokzat felújítása, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő sportöltöző felújítása. A Képviselő-testületnek 3 határozatot kell hozni a pályázatok benyújtásáról. Borbás József: Mind a három pályázathoz van önerő? Kormos Lajos: Igen, a költségvetési tartalékból tudják fedezni az önerőt. Csillik Ferencné jelzi, hogy a Bocskai úti óvodában nagyobb szükség lenne a nyílászárók cseréjére. Mudris Andrásné dr.: Korábbi pályázat miatt nem lehet a Bocskai úti és Kossuth téri óvodára pályázatot adni. Kiss Lajos jelzi, hogy az első két pályázat beadását elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság véleményét ismerteti az első két pályázatról, melyek benyújtását elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az Attila úti óvoda nyílászáró cseréjére pályázat benyújtását. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2015.(V.20.) határozata: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Attila úti óvoda nyílászáró és kazán cseréjének támogatásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat benyújtását támogatja. 27

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: Attila úti óvoda nyílászáró és kazán cseréje. A fejlesztés minimum bekerülési értéke ablakcsere esetén 5,5 - 6 millió Ft. Fűtéskorszerűsítéssel 10 millió Ft. A Képviselő testület a határozat 1.a) pontjában foglalt pályázat pályázati önerejét - 15 % - maximum 1 500 E Ft erejéig a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 2.) A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert a pályázat fenti feltételek szerinti benyújtására. Határidő: 2015. június 9. Felelős: Pintér Ferenc polgármestert Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár

Pintér Ferenc szavazásra bocsátja belterületi utak, járdás felújításának támogatására beadandó pályázatot. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2015. (V.20.) határozata: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: belterületi utak, járdák támogatásáról

felújításának

1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat benyújtását támogatja. b.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása a testület által kiválasztott utcákban út és járda felújításra. Az utak - járdák felújítására - építésére tervezett költségvetés összege maximum 10 millió Ft. A Képviselő testület a határozat 1. b, pontjában foglalt pályázat pályázati önerejét - 25 % - maximum 2 500 E Ft erejéig a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 2.) A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert a pályázat fenti feltételek szerinti benyújtására. Határidő:2015. június 9. Felelős:Pintér Ferenc polgármestert Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár

28

Balog László a sportöltöző pályázati felújításáról érdeklődik, korábban már erre nyújtottak be pályázatot, mely nem nyert. Borbás József elmondja, hogy foglalkozott a sportöltöző pályázatával, ahol nem csak az öltözőt akarják felújítani, hanem egy sport komplexumot kialakítani. Nem tudja, ez belefér-e a pályázatba és melyik lehetőséggel foglalkozzanak. A Képviselő-testület megvitatja a két lehetőséget, az önerő biztosítását, és melyik szolgálja jobban a lakossági érdekeket. Balog László távozott az ülésteremből, a továbbiakban 7 fő vesz részt a döntéshozatalban. A vita zárásaként a Pintér Ferenc polgármester előbb a Bem úti tornaterem felújításáról kéri szavazni a képviselőket. A Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2015. (V.20.) határozata: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: Bem úti sportlétesítményben vizesblokk és külső homlokzatának felújításának támogatásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat benyújtását támogatja. c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása a Bem úti sportöltöző vizesblokk és a külső homlokzat felújítása. A pályázati cél megvalósítására tervezett összeg 2 millió Ft. A Képviselő testület a határozat 1. c) pontjában foglalt pályázat pályázati önerejét - 25% - maximum 500 E Ft erejéig a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 2.) A Képviselő testület felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert a pályázat fenti feltételek szerinti benyújtására. Határidő: 2015. június 9. Felelős: Pintér Ferenc polgármestert Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Erről értesül: 1.) Képviselő testület tagjai. 2.) Pintér Ferenc polgármestert 3.) dr. Kádár Tamás jegyző 4.) Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5.) Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6.) Irattár Pintér Ferenc a sportöltöző pályázatát is szavazásra bocsátja, melyet Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasít.

18.

Előterjesztés útalapépítés kivitelezési szerződés előkészítésére (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző, Benedek József ügyintéző

Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést. Rácz István a Gólya utca útalapépítésének a JÁTI által történő befejezésére tett felvetésére hosszas vita alakult ki, hogy árajánlatokat kérjenek más szervezetektől vagy az önkormányzat intézménye a Jászkiséri Településfejlesztési Intézmény végezze el az útalap készítését. 29

dr. Kádár Tamás az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslatot teszi: Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés előkészítésére és a JÁTI bevonásával a szükséges ajánlatok bekérésére. A Képviselő-testület következő ülésén dönt az ajánlatok elbírálásáról. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításának első ütemében útalapépítést hajtat végre 2015. december 31-i kivitelezési véghatáridővel, második ütemében aszfaltburkolat építést hajtat végre 2020. december 31. kivitelezési véghatáridővel. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A Képviselő testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2015.(V.20.) határozata: az útalapépítés kivitelezési szerződés előkészítéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés előkészítésére és a JÁTI bevonásával a szükséges ajánlatok bekérésére. A Képviselő-testület következő ülésén dönt az ajánlatok elbírálásáról. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításának első ütemében útalapépítést hajtat végre 2015. december 31-i kivitelezési véghatáridővel, második ütemében aszfaltburkolat építést hajtat végre 2020. december 31. kivitelezési véghatáridővel. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: 2015. december 31., illetve 2020. december 31. Erről értesül: 1. Képviselő testület tagjai. 2. Pintér Ferenc polgármestert 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5. JÁTI vezetője 6. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 7. Irattár

19.

Előterjesztés az S-Tér Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, tervdokumentációjának pontosítására, kiegészítésére és aláírására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc polgármester Előkészítő: Pintér Ferenc polgármester, Dr. Kádár Tamás jegyző

Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést és annak előzményeit. Lukácsi György szeretné látni azt a képviselő-testületi határozatot, ahol az előző testület az S-térnek látványtervét nem fogadta el. Mudris Andrásné dr.: Az előterjesztésben az határozati javaslat van, amit 2013-ban elfogadott a testület, amiről beszélt a polgármester úr, megrendelték a játszótér tervét, azt kifizették, az megvalósult. A szerződés tartalma, 685 800 Ft, amiből csak a látványterv valósult meg, a szerződés pontjaiban fel van sorolva az, amiről a polgármester úr beszélt – közlekedési javaslatok, parkolási rendszer, új funkciók meghatározása. A szerződést aktualizálni kell, a látványterven kívül, más nem került kifizetésre. Lukácsi György: Testületi határozat született a látványterv elfogadásáról és a honlapra történő feltevéséről. Kiss Lajos megerősíti, hogy az előző testület elfogadta a látványtervet, ő és egy másik képviselő nem fogadta el.

30

Pintér Ferenc véleménye szerint az a legnagyobb gond vele, hogy csak a térrel foglalkozik és a környező intézményekkel nem. Szándékuk, hogy legyen olyan dokumentum, amit pályázat esetén be tudnak nyújtani. Kiosztja a látványtervet. Lukácsi György úgy emlékszik, hogy volt látványterv nem csak a központra, hanem az egész belső részre is volt. Kormos Lajostól kérdezi, hogy a költségvetés tervezésénél figyelembe vették-e ezt az összeget. Nincs betervezve a költségvetésbe, a többlet bevétel terhére utolsóként még figyelembe lehet venni. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A Képviselő testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2015.(V.20.) határozata: S-Tér Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, tervdokumentációjának pontosításáról, kiegészítéséről és aláírásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert az S-Tér Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának, tervdokumentációjának pontosítására, kiegészítésére. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: Erről értesül: 1. Képviselő testület tagjai. 2. Pintér Ferenc polgármestert 3. dr. Kádár Tamás jegyző 4. Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 6. Irattár

20.

Előterjesztés palántabeszerzés polgármesteri felhatalmazásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: Kormos Lajos pü. ov.

Pintér Ferenc ismerteti az előterjesztést és a megtermelt termékek értékesítéséről szóló elképzelést. Kiss Lajos juh tenyésztés helyett, sertés tenyésztését javasolja, mert az a közétkezésbe felhasználhatják. Pintér Ferenc egyetért a javaslattal, terveznek lépéseket ez irányba. A határozati javaslatot szavazásra bocsátja. A Képviselő testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015.(V.20.) határozata: Felhatalmazás a polgármester részére palántavásárlás ügyében Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pintér Ferenc polgármestert, hogy 300 e Ft összegben, a mezőgazdasági termelvények értékesítése terhére palántát vásároljon. Határidő. 2015.május 31 Felelős: dr Kádár Tamás jegyző Pintér Ferenc polgármester

31

Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai 2. Pintér Ferenc polgármester 3. dr Kádár Tamás Jegyző 4. Kormos Lajos Pénzügyi oszt.vez 5. JNKSzolnok Megyei Kormányhivatal 6. Irattár - helyben

Köntés Mihály információja szerint jászkiséri lakosok kapták a Jászságért Díjat – Gubicz András és Gubiczné Csejtei Erzsébet. Pintér Ferenc mindenkinek megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést berekeszti. K. m. f.

Pintér Ferenc polgármester

dr. Kádár Tamás jegyző

Balogh András jegyzőkönyv-hitelesítő

Köntés Mihály jegyzőkönyv-hitelesítő

Mudris Andrásné dr. aljegyző

32