V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W

Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL

v ^ ^ ^ o ^

U - ^ w .

Ügyintéző: Kémeri Balázs (

4.sz. melléklet

^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest, Csáktornya p a r k 1. „Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30, 33, 54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér) munkái A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés *r* főkönyvi számon A*ÍÁ>Í£$a kiadás terhére történik, 3 089 532 Ft bruttó Összegben. A szerződő partner neve: Ligetsoi-Ban Kft.

szakfeladaton analitikus tételén megtervezett

Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év

forint

év

forint

év

forint

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* . . ^ ^

:

X

^

Budapest, V>j>'' V l , '- , ;

vezérigazgató * A nem megfelelő rész kihúzandó ! Kapja :

Aláírás:

Átvételi időpont:

Ellenőrizte: Zuglói Zrt.

/vd

OÍ . \o Jogi ellenőrzést végezte:

20(/.óvi clöiránvzat

&A4

Felhasználható összeg

Fedezetigazolás t*

2012 AUG 14.

Felhasznált összeg ....&r. Ft

,,,hH^M.|.r:

Pénzügyi ellenjegyzés

Ft

zr

afflfl^

Jogi és Közbeszerzési referens

3-^ÍL.

CX9, JX -

Polgármesteri hivatal részéről

:*::: aw.

toÁt. i> Jt(

Jegyzői láttamozás

0o\L. oS. )h EP.Igármester Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet

öoía. W. ^o 2012 Mffi 2 4

ti.

\ui> ■W

*í

Kivitelezés: Munkácsy M. Ált. Iskola 2012. évi Felújítási munkái Címe: Budapest, Csáktornya park 1. Szerződés összege: Bruttó 3.089.532,- Ft Konzultációs felhívás dátuma: 2012.08.10.

szerződésszám: I F K 52 / 2012 / 1

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15735777-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámlaszám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján „Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegáliapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.

"L- f

V

1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált. Iskola felújítás keretében megvalósuló; Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30,33,54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér)munkái, A teljesítés helye: 1142 Budapest, Csáktornya park 1. 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 13 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek, A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1 .Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 2.432.702,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 3.089.532,Ft. (hárommillió-nyolcvankilencezer-ötszázharminckettö forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII, törvény (Art.) 36/A. § - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 3 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

í

i^

/

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.: 0620/ a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivei a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el, 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A

•■■■-

^

í

r>^

3

I

Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át, Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit, Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2, pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita

eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. §-ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 9. számú konzultációs felhívása és annak dokumentumai, illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemezés értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.

Megrendelő, képviseletében:

'^

ar

Bonyolító képviseletében:

Vállalkozó képviseletében:

°s>ff A

! -£utJ^

J.23..

í^r.PagMFerenfj , pop>mester>/

::::^:;aQí,,^,, Maáu Gergely vezérigazgató Bp.,2012.
Kosztolni József ügyvezető .

A A. ^aíÚlk

Ligetsor-Bau Kft LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: +36/1/ E-mail: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest, XIV., Csáktorny park 1. Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI Felújítási munkák ÁRAJÁNLAT - II. VERZIÓ

Kelt: 2012.08.08. Szám: A-234/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012.08.08. Készítette: Szöllősi Krisztina Módosította: Vágáczki Edit

Költségvetés főösszesítő Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

1.548.190

884.512

1.1 Közvetlen önköltség összesen

1.548.190

884.512

Megnevezés

2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa

27.00%

3. A munka ára

2.432.702 656.830 3.089.532

LIGETSOR-BAU KFT. 1172 Bp., Liget sor 21. Adószám: 13488888-2-42 ' Cg.: 01-09-737857 ft

W Aláírás

Fejezet összesítő Fejezet megnevezése Vizesblokk felújítása - fiú WC 54/a terem világítás korszerűsítés 54/b terem világítás korszerűsítés 30-as terem világítás korszerűsítés 33-as terem világítás korszerűsítés Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés Kisház előtér világítás korszerűsítés Kisház WC blokk világítás korszerűsítés Egyéb munkavégzések Fejezetek 1-97 munkanemei összesen

Anyagköltség

Díjköltség

208.132 82.748 82.748 82.748 104.254 750.672 143.088 30.935 62.865

57.048 47.280 47.280 47.280 57.984 410.112 72.384 39.624 105.520

1.548.190

884.512

Vizesblokk felújítása - fiú WC Ssz. 1

2

Tételszám Tételkiírás

4

5

6

Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj

44-090-1.2 (2) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 ni2 között, vasalatpótlással 2 db 4.448 4.500

A tétel ára összesen (HÜF) Anyag Munkadíj

8.896

9.000

4.834

3.240

180.800

20.424

2.700

8.030

5.400

47-000-7.3.2-0150112 (142) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 7 ni2 392 816

2.744

5,712

931

4.032

44-090-11.10-0213062 (25) Ajtószerelvények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy rozetta beltéri kilincs és cím 2 pár

3

1. oldal

2.417

1.620

K44-030-11.1 Válaszfal rendszer moduláris elemei, elválasztófal (oldalfal) WC elválasztófal 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke) 50x80 cm 8 db 22.600 2.553 K44-090-11.13 Ajtószerelvények pótlása, cseréje, jelzős WC zár WC zár 2 készlet

4.015

47-031-1.1.1.2-0130701 (2) ÖN Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 7 m2 133

576

Készüli a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárra! egyeznek. Z:U>rojcct\Zugló\Vagyonkczclö\Iskola\Mukácsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya paík í\Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

Vizesblokk felújítása - fíű WC Ssz. 7

8


2. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj

47-031-1.3.1.2-0130701 (22) ÖN Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 7 m2 133

A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj

552

931

3.864

768

966

5.376

208.132

57.048

47-031-1.5.1,2-0130361 (36) ÖN Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényü zománcfesték, fehér 100, EAN; 5995061119042

7 m2 Fejezet összesen:

138

Készült a TERC Kfl, TERC VTP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Ziiglo\VagyonkezelO\Iskola\Mukacsy Mihály Ált, Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS

54/a terem világítás korszerűsítés Ssz. 1

2

3

4


6

Egységre jutó (HUF) Auyag Munkadíj


71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali fog] a latok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 5 db 0

408

0

2.040

71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 8 db 0

696

0

5.568

71-005-1.1.1.1 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló fehér 3 db

1.256

888

3.768

2.664

1.591

888

3.182

1.776

324

168

3.888

2.016

4.152

58.686

24.912

71-005-1.11.1.1.1 Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db

5

3. oldal

71-011-5.1 Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db

K71-010-1.1.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 6 db 9.781

Készült a TERC Kíí. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával Az ÖN jelzésű tételek az adattána! egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonkczcl6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

54/a terem világítás korszerűsítés Ssz. 7




M71-010-2.1.2.3.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantermi táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db 6.612 4.152

13.224

8.304

Fejezet összesen:

82.748

47.280

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / ( Z:\Prqject\Zuglo\VagyonkezeiO\Iskola\Mnkacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS í r

54/b terem világítás korszerűsítés Ssz. 1

2

3

4


6



71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 5 db 0

408

0

2.040


696

0

5.568


1.256

888

3.768

2.664

1.591

888

3.182

1.776

324

168

3.888

2.016

4.152

58.686

24.912

71-005-1.11.1.1.1 Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, I6A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér 2 db

5

5. oldal


K71-010-1.1.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 6 db 9.781

Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezeloyskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

54/b terein világítás korszerűsítés Ssz. 7




M71-010-2.1.2.3.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db 6.612 4.152

13.224

8.304

Fejezet összesen;

82.748

47.280

Készült a TRRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznekZ:\Project\Ziigio\Vagyonkczel6\IskolaW1ukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park 1 Munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

30-as terem világítás korszerűsítés Ssz. 1

2

3

4




71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 5 db 0

408

0

2.040


696

0

5.568


1.256

888

3.768

2.664

1,591

888

3.182

1.776

324

168

3.888

2.016

4.152

58.686

24.912


5

7. oldal

71-011-5.1 Fénycsövek, T12

TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db 6


Készült a TERC Kft, TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárfal egyeznek. Z:\Project\Zugio\Vagyonkezelo\lskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park i\Munkácsy Mihály AJt. IsLs!o8





M71-010-2.1.2.3.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavilágító fénycsöves lámpatest 2 db 6.612 4.152

13.224

8.304

Fejezet összesen:

82.748

47.280

Készolt a TBRC Kfi. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű lételek az adattárra! egyeznek. Z\Projecl\Zugtó\Vagyonkezelö\lskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park 1 Munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS


2

3

4


6




408

0

2.040


696

0

6.960


1.256

888

3.768

2.664

1.591

888

3.182

1.776

324

168

5.832

3.024

4.152

78.248

33.216


5

9. oldal



ffl Készült a TERC Kfl TERC VIP költségvetés 2012.1- BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattána! egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonk-ezeloUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park ]\Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS




M71-O10-2.1.2.3.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantenni táblavüágító fénycsöves lámpatest 2 db 6.612 4.152 Fejezet Összesen:

A tétel ára összesen (HÜF) Anyag Munkadíj

13.224

8.304

104.254

57.984

Készüli a TERC Kft. TERC VIP köllségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű letelek az adattárral egyeznek. j t\ Z;VProject\Zugló\Vagyonkezelö\Iskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park I\Munkácsy Mihály Ált. lstsloS / '

Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés Ssz. 1

2

3

4





408

0

12.240


696

0

50.112


1.256

888

22.608

15.984

1.591

888

19.092

10.656

324

168

42.768

22.176

4.152

586.860

249.120


5

11. oldal

71-011-5.1 Fénycsövek, T12

TUNGSRAM 36W fénycső fehér 132 db 6

K71-010-1.1.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 60 db 9.781

Készolt a TERC Kíl. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésíl (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Iskola\Miikacsy Mihály Ált. Isk, és AMÍ Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált. ísk.slo8

/ /

Kisház tantermei (6 db) világítás korszerűsítés Ssz. 7



M71-Q10-2.1.2.3.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves 1x36 W, IP20 tantermi táblavilágító fénycsöves lámpatest 12 db 6.612 4.152 Fejezet összesen:

12. oldal A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj

79.344

49.824

750.672

410.112

KészQll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ progiaiiicsomagjéval. Az ÖN jelzésö tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Ziigló\Vagyonkez«Iő\Iskola\Mukácsy Mihály Áll. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

Kisház előtér világítás korszerűsítés Ssz. 1

2

3

4

5

6





408

0

1.632


696

0

9.048


1.256

888

5.024

3.552

71-011-2.1.1 Kompakt fénycsövek, kétcsapos, gyújtóval egybeépített TUNGSRAM kompakt fénycső, 9W 2 db

795

72

1.590

144


324

168

7.776

4.032

4.152

117.372

49.824

K71-010-1.1.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, TI 2 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x3 6W fénycsöves V-tükrös lámpatest, IP20 12 db 9.781

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\ZiigtoWagyonkczclo\Iskoia\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park 1 VMunkácsy Mihály Alt. Isk.stoS

Kisház előtér világítás korszerűsítés Ssz. 7



K71-010-2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,. kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) 2x9W kompakt fénycsöves lámpatest 1 db 11.326 4.152 Fejezet összesen:


11.326

4.152

143.088

72.384

Készült a TERC Kft. TBRC VIP költségvetés 2012. J - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésfi tételek az adattárral egj'eznek. Z:\Projecl\Ziiglo\Vagyonkezcl6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Ált. Isk.sloS

•

i

*

Kisház WC blokk világítás korszerűsítés Ssz. 1

3

5

■>


15, oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj


71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, fali foglal átok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták jelzők leszerelése 4 db 0

408

1.632


696

4.872

71-011-1.1.1.1-0510633(1) Izzólámpák, hálózati feszültségű izzólámpák hagyományos E27 fej PHILIPS Stan 60W normál izzó, átlátszó A55 CL, E27 fej 7 db 90 72

630

504

K71-005-1.1.1.1 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, egypólusú kapcsoló, 10A, 250V AC, csavaros bekötésü, fehér 4 db 1.775 888

7.100

3.552

M71-010-2.3.1 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (EH, E27, B22, GU10, R7s) hajólámpa kerek, E27 60WIP54 normál izzós 7 db 3.315 4.152

23.205

29.064

Fejezet összesen:

30.935

39.624

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zuglo\VagyonkezeIo\Iskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park 1 \Munkácsy Mihály Alt. Isk.sloS

Egyéb munkavégzések Ssz,


16. oldal Egységre jutó (HüF) Anyag Munkadíj

21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe 1 db 31.245


0

31.245

0

21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 in3 0 740

0

5.920

M71-009-13.1 Főelosztó karbantartása 1 tétel

3.000

18.000

3.000

18.000

M71-011-5.1 Fénycsövek hulladékkezelési költsége (212 db) 1 tétel 28.620

0

28.620

0

M71-013-9 (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése (54/a, 54/b, 30-as és 33-as tantermekre vonatkozóan) 1 tétel 0

36.000

0

36.000

M71-013-9-0000001 (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése (Kisház szereléseire vonatkozóan) 1 tétel 0

45.600

0

45.600

62.865

105.520

Fejezet összesen:

Készült a TERC Kfl. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\IskoIa\Miikacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt. Isk.slo8

2. számú melléklet Tisztelt

(számlavezető neve és címe)

FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/Uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama:

visszavonásig

a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, a2 adott számlához tartozó teljesítésigazolás

További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár:

Ft

b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,

,... év

hó ... nap Fizető fél számlatulajdonos

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS

1,részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 7 nap nettó: 1.224.225,- Ft ÁFA: 330.541,-Ft bruttó 1.554.766,- Ft

Végszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 13 nap nettó: 1.224.225,- Ft ÁFA: 330.541,-Ft bruttó 1.554.766,-Ft

. számú melléklet

Jóváhagyás száma, kelte;

EGYSZERŰSÍTETT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zugló önkormányzati (intézményi), felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe:

Bp. Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

2. Üzemeltető megnevezése és címe:

Munkácsy Mihály Általános Iskola 1142 Budapest, Csáktornya park 1.

3. A Bonyolító megnevezése és címe:

Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

4. A beruházás/felújítás megnevezése: Felújítás keretében megvalósuló; Fiú WC blokk felújításának, világítás korszerűsítésének (30, 33, 54/a, 54/b tantermek, kisház tantermek, WC blokk, előtér) munkái. -

helye:

Munkácsy Mihály Általános Iskola 1142 Budapest, Csáktornya park 1.

-

kezdési időpontja (év, hónap):

2012. június 1.

-

befejezésének időpontja (év, hónap):

2012. december 31.

-

teljes bekerülési költség összege (ÁFA-val):

3 100 000,- Ft

-

visszaigényelhető (levonható) áfa összege:

-

jellemző kapacitásának mutatói: engedélyeztetése, megvalósítás tervezett módja: önkormányzati felújítás

5. A felújítás jóváhagyását követő feladatok: kivitelező kiválasztása pályáztatás lefolytatásával 6. A megvalósult felújítás -

tulajdonosa:

Bp, Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

üzemeltetője:

Munkácsy Mihály Általános Iskola, 1142 Budapest, Csáktornya park 1.

7. Egyéb rendelkezések: 8. Dokumentumok: -

1

r

r

II. Részletező adatok

9. A felújítás megvalósításának becsült költségei: (m illió Ft-ban, két tizedessel)

Költségek megnevezése Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) tervezés bontás építés - gép egyéb Összesen (áfa nélkül) tartalék keret Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Általános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen

0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 2,44 0,00 2,44 0,66 3,10

10. A költségtervezés módja: költségbecslés

11. A felújítás előirányzat fonásai bontásban: (millió Ft-ban, két tizedessel)

Pénzügyi források a) önkormányzati felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját foirás Összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen

3,10

3,10

Kelt: 2012. március 5.

7

5 ^

I

/A

ff ü/^'ffi £ rmim\ Mi- //

í (0 -

»

EíotérjeszíQ nevébm/

•

■

«

;

*

(%, " jóvahagy^névében

" '•%> 'testei© "..

#

Oi

2

■
-r

V>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W

Recommend Documents