KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK. Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1. A beszerzés elnevezése:

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 9400 Sopron, Fő tér 1.

A beszerzés elnevezése: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban Uniós értékhatár alatt, nyílt közbeszerzési eljárásban

Segédlet a Közbeszerzési törvényben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.

2016.

1

TARTALOM I. II. III. IV.

fejezet fejezet fejezet fejezet

Az ajánlattételhez szükséges általános tudnivalók Iratminták Szerződéstervezet Műszaki leírás

2

I. fejezet AZ AJÁNLATTÉTELHEZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. rész 113. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, összefoglaló tájékoztató megküldésével indított nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás jelen közbeszerzési dokumentumok részét képezi, amelynek rendelkezéseit nem ismételi meg. Az ajánlatok elkészítése során az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok valamennyi előírását be kell tartani. Jelen közbeszerzési dokumentumok célja, hogy a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek az ajánlattételi felhívás és a hatályos jogszabályoknak megfelelő ajánlat elkészítéséhez, illetve ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Reméljük, az alábbiakban leírtak segítenek Önöknek, hogy a legjobb ajánlatot nyújthassák be részünkre, és bízunk benne, hogy az eljárás eredményeképpen Önöket / az Önök cégét a jövőben szerződéses partnereink körében tudhatjuk. Az ajánlat tartalma Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben ajánlatukat nem az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban megjelölt követelményeknek megfelelően nyújtják be, az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonhatja maga után. Az ajánlatokhoz a következő dokumentumokat, iratokat, nyilatkozatokat kérjük becsatolni: Megnevezés: 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Fedlap (1. sz. melléklet) Tartalomjegyzék Felolvasólap (2. sz. melléklet) Díjszámítási táblázat(ok) (3. sz. melléklet) (részenként) A díjszámítási táblázatokat a kiadott mintának megfelelően, táblázatos formában kell (változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve) elkészíteni és benyújtani. A díjszámítási táblázatot úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen az ajánlati ár megalapozottságának igazolására. Valamennyi összeget az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációban megadott feltételekkel összhangban kell megadni. A Kbt. 71. § (nyilvánvaló számítási hiba javítása) szempontjából díjtáblázatban megadott adatok tekintendők olyan alapadatnak, amely alapján az ajánlati árban a számítási hiba javítandó. Az díjtáblázatok nettó ajánlati ár összesen (teljes nettó tervezési díj) sorának meg kell egyeznie a felolvasólapon, az adott rész vonatkozásában, a közölt nettó ajánlati ár összesennel (teljes nettó tervezési díj). Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (4. sz. melléklet) (nemleges tartalommal is) (részenként) Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről (5. sz. melléklet) Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat (7. sz. melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (8. sz. melléklet) A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozat (9. sz. melléklet) A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozat (10. sz. melléklet) Aláírási címpéldány/aláírás-minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró ajánlattevő, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában szükséges csatolni). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is szükséges csatolni. Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételnek való megfelelésről (11. sz. melléklet) Nyilatkozat műszaki alkalmassági feltételnek való megfelelésről I. (12. sz. melléklet) Nyilatkozat műszaki alkalmassági feltételnek való megfelelésről II. (13. sz. melléklet) A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről (14. sz. melléklet) A kapacitás-szervezet nyilatkozata (adott esetben) (15. sz. melléklet) Szakember szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozat (értékelési részszempont és az ajánlattételi felhívás III.2.3) M.2.) szerint – 16. sz. melléklet) 3

19. 20. 21.

Meghatalmazás (adott esetben) Közös ajánlattevő megállapodás (kizárólag közös ajánlattétel esetén csatolandó) Egyéb okiratok (szükség szerint)

Nyilatkozatminták, melyeket az ajánlatkérő Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására kell ajánlattevőnek benyújtania: Megnevezés:

1. 2. 3.

Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója, kiegészítő mellékletek nélkül, amennyiben a céginformációs szolgálat honlapjáról nem ismerhető meg – adott esetben (Ajánlattételi felhívás III.2.3) P.1.) szerint) Nyilatkozat referenciáról (Ajánlattételi felhívás III.2.3) M.1.) szerint – 17. sz. melléklet) Nyilatkozat szakemberekről (Ajánlattételi felhívás III.2.3) M.2.) szerint – 18. sz. melléklet)

Az egyes iratmintákat a fenti táblázatban hivatkozott, jelen Dokumentáció II. Fejezetének mellékletei tartalmazzák. Ajánlattevő javasolja ajánlattevőknek ezen iratminták használatát az ajánlattétel megkönnyítése érdekében. Az iratminták alanyaként ajánlattevő került megjelölésre. Amennyiben valamely nyilatkozatot az ajánlatkérői előírások szerint csatolni kell az alvállalkozóra / alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozóan, és az Ajánlattevő Ajánlatkérő által adott nyilatkozatmintát kívánja alkalmazni, a nyilatkozat alanyaként értelemszerűen alvállalkozó / alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet jelölendő meg.

4

III. fejezet IRATMINTÁK Nyilatkozatminták, melyek az ajánlat részeként csatolandónak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

sz. melléklet: Fedlap sz. melléklet: Felolvasólap sz. mellékelt: Díjszámítási táblázat sz. melléklet: Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat sz. melléklet: Kizáró okok hiányát igazoló nyilatkozat ajánlattevő részéről sz. melléklet: Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont szerinti nyilatkozat sz. melléklet: Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pont szerinti nyilatkozat sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint sz. melléklet: A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozat sz. melléklet: A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozat a Kkvt. szerinti minősítésről sz. melléklet: Nyilatkozat pénzügyi alkalmassági feltételnek való megfelelésről sz. melléklet: Nyilatkozat műszaki alkalmassági feltételnek való megfelelésről I. sz. melléklet: Nyilatkozat műszaki alkalmassági feltételnek való megfelelésről II. sz. melléklet: Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről sz. melléklet: Kapacitást biztosító szerv nyilatkozata sz. melléklet: Szakemberek szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozat

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján történő felhívására benyújtandó iratminták: 17. 18.

sz. melléklet: Nyilatkozat referenciáról sz. melléklet: Nyilatkozat szakemberekről

5

FEDLAP

1.

sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban AJÁNLAT

KÉSZÍTETTE: ……………………………………. (NÉV) ……………………………………….. (SZÉKHELY)

6

FELOLVASÓLAP

2. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában

1.

Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: E-mail címe: Kapcsolattartó neve:

2.

A legjobb ár-érték arány elve alapján értékelésre kerülő elemek részenként:1,2 I. rész: 1. 2. 3.

Értékelési szempont Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Kötbérterhes részhatáridő (naptári nap a szerződés hatálybalépésétől számítva) Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata3

II. rész: 1. 2. 3.

Értékelési szempont Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Kötbérterhes részhatáridő (naptári nap a szerződés hatálybalépésétől számítva) Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata4

III. rész: Értékelési szempont A nem releváns rész törlendő! Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a kötbérterhes részhatáridő a tervek vonatkozáásban értékelési részszempont, azzal a kitétellel, hogy ajánlattevő az ajánlattétel során az I. rész vonatkozásában maximum 40 napot a II. rész vonatkozásában maximum 80 napot a III. rész vonatkozásában maximum 100 napot a IV. rész vonatkozásában maximum 40 napot az V. rész vonatkozásában maximum 140 napot ajánlhat meg, az ennél magasabb megajánlás az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, az I. rész vonatkozásban a 30 nap vagy ennél kedvezőbb vállalásokra a II. rész vonatkozásban a 75 nap vagy ennél kedvezőbb vállalásokra a III. rész vonatkozásban a 90 nap vagy ennél kedvezőbb vállalásokra a IV. rész vonatkozásban a 30 nap vagy ennél kedvezőbb vállalásokra az V rész vonatkozásban a 120 nap vagy ennél kedvezőbb vállalásokra egyaránt 10 pontot ad ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint. 3 A 3. értékelési szempont esetén ajánlattevő által megajánlott szakembernek minimum 4 hónap tapasztalattal kell rendelkeznie engedélyezési ÉS/VAGY kiviteli tervdokumentáció készítésében vagy Kbt. 65. § (5) bekezdése alapján műszakilag egyenértékű szolgáltatás tervezések területén. Ajánlatkérő 12 hónap tapasztalatot tekinti minimum követelménynek, valamint 24 hónap vagy nagyobb tapasztalat esetében is a maximálisan adható pontszámot adja. 4 Lsd. 3. lábjegyzet 1 2

7

1. 2. 3.

Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Kötbérterhes részhatáridő (naptári nap a szerződés hatálybalépésétől számítva) Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata5

IV. rész: Értékelési szempont 1. Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) 2. Kötbérterhes részhatáridő (naptári nap a szerződés hatálybalépésétől számítva) 3. Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata6 V. rész: 1. 2. 3.

Értékelési szempont Nettó ajánlati ár összesen (nettó Ft) Kötbérterhes részhatáridő (naptári nap a szerződés hatálybalépésétől számítva) Ajánlattevő személyi állományának képzettsége, tapasztalata7

Kelt:……………….., 2016. …………………….

…………..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

Lsd. 3. lábjegyzet Lsd. 3. lábjegyzet 7 Lsd. 3. lábjegyzet 5 6

8

3. sz. melléklet

Díjszámítási táblázat

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában8 I. rész Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) Összesen: II. rész Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) Összesen: III. rész Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) Összesen: IV. rész Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) Összesen:

8

A nem relváns rész törlendő!

9

V. rész Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) Összesen: Kelt:……………….., 2016. …………………….

…………..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

10

NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerint

4. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban9 ……………….. rész vonatkozásában10 a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) ………………………………….………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben a közbeszerzés alábbi részének (részeinek) teljesítéséhez vesz igénybe alvállalkozókat:11

aa) Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó (név, székhely/lakcím)

A közreműködéssel érintett rész (ld. a. pont) megjelölése

ab) Kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez a bevonni kívánt alvállalkozó(k) még nem ismer(ek). b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a közbeszerzés teljesítésével összefüggésben nem vesz igénybe alvállalkozót. Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

Vagy az a) vagy a b) pontot kérjük kitölteni! Kérjük a részeket megjelölni, amelyekre ajánlatot tesz ajánlattevő, részenként továbbá külön nyialtkozni! 11A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 9

10

11

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRA

5. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban

Alulírott …………………………………………………………..................................……….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő/ alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok: 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni; Továbbá nyilatkozom, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdése c) pontja alapján a letelepedésem szerinti ország nyilvántartásába be vagyok jegyezve. Kelt:……………….., 2016. …………… …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

12

6. sz. melléklet NYILATKOZAT (Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerint) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban 12 a) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………… (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. b) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..………………………………………(ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonos(ok)13 adatai a következők14: Név:

Állandó lakóhely:

Kelt:……………….., 2016. ……………

…...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

Szükség szerint vagy az a) vagy a b) pont törlendő. Tényleges tulajdonos: (Pénzmosásról szóló tv. 3. § r) pont): ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője. 14A táblázat sorai szükség szerint bővíthetők 12 13

13

Nyilatkozat (Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja szerint)

7. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban 15 a) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontja vonatkozásában nyilatkozom hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

b) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdése kc) pontja vonatkozásában nyilatkozom hogy az alábbi jogi személy(ek)/ személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkezik az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal16: Név:

Székhely:

Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. Kelt:……………….., 2016. ……………

15

16

…...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

Szükség szerint vagy az a) vagy a b) pont törlendő.

A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek.

14

NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

8. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője nyilatkozom hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetet. Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

15

TELJESSÉGI NYILATKOZAT (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint)

9. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban Alulírott, .................................................……………..(név), mint a ..............................................................................(cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a fent nevezett szerződés szerinti munkát az ajánlattételi felhívás előírásaival, a megadott feltételekkel és időhatárokkal való teljesítését, fenntartások és korlátozások nélkül az ajánlati adatlapon (felolvasólapon) megjelölt ajánlati árért teljesítjük a következő részek tekintetében17: I. II. III. IV. V.

részajánlat részajánlat részajánlat részajánlat részajánlat

Ajánlatunkhoz az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári napig kötve vagyunk. Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére. Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

17

A nem szükséges rész törlendő! 16

10. sz. melléklet NYILATKOZAT a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban18

a) Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény értelmében mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak19 minősül.

b)

Alulírott

…………………………

(név),

mint

……..………………………………………………….………………………………………….. megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője kijelentem, hogy Ajánlattevő nem tartozik a középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

18 19

Szükség esetén az a) vagy a b) pont törlendő. A megfelelő válasz aláhúzandó! 17

a(z) (ajánlattevő kis- és

NYILATKOZAT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGRÓL

11. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában20

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívásban III.2.2. P/1. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek megfelel. Kelt: ........................................................ 2016. . ....................................................

…...……..………..………………. Cégszerű aláírás

20

A megfelelő részre kitöltendő!

18

NYILATKOZAT MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL I.

12. sz. melléklet

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában21

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m,

hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívásban III.2.3. M/1. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek megfelel. Kelt: ........................................................ 2016. . .................................................... …...……..………..………………. Cégszerű aláírás

21

A megfelelő részre kitöltendő!

19

13. sz. melléklet NYILATKOZAT MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában22

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ……..…………………………………………………. ………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban n y i l a t k o z o m, hogy az általam képviselt szervezet az ajánlattételi felhívásban III.2.3. M/2. pontjában foglalt alkalmassági követelménynek megfelel. Kelt: ........................................................ 2016. . .................................................... …...……..………..………………. Cégszerű aláírás

22

A megfelelő részre kitöltendő!

36

14. sz. melléklet NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat kapacitás-szervezetről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában23

a) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) …………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira támaszkodik az alábbiak szerint:24 Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve: …………………………… Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet címe: …………………………… Az ajánlati felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében támaszkodik Ajánlattevő a fent megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre 25: P.1.)

M.1.)

M.2.)

b) Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z) ………………………………….………………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (személy) kapacitásaira nem támaszkodik. Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

23

24 25

A megfelelő részre kitöltendő!

A felsorolás szükség szerint bővíthető, illetve ismételhető A megfelelőt kérjük aláhúzni!

36

15. számú melléklet Kapacitást biztosító szerv nyilatkozata Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában26

Alulírott ….............................................., mint a(z) …..................................................................... kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője27 hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 28

Az ajánlattételi felhívás alábbi pontjaiban hivatkozott alkalmassági minimumkövetelmények igazolása érdekében biztosítunk erőforrást ajánlattevőnek 29: P.1.)

M.1.)

M.2)

Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Kapacitást biztosító szervezet cégszerű aláírása

26

27

A megfelelő részre kitöltendő!

Valamennyi kapacitást biztosító szervezet által külön-külön becsatolandó Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést! 29 A megfelelőt kérjük aláhúzni! 36 28

16. számú melléklet ÖNÉLETRAJZ-MINTA ÉS RENDELKEZÉSE ÁLLÁSI NYILATKOZAT Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok

Igazolni kívánt követelmény Jelenlegi munkahely

Időtartam (év/hónap/nap)

Munkahely (név és cím)

Korábbi munkahelyek

Időtartam (év/hónap/nap)

Munkahely (név és cím)

Iskolai végzettség, képesítések

Időtartam

Intézmény

Végzettség, képzettség

Szakmai gyakorlat Nyilatkozom, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomásom van, ehhez kifejezetten hozzájárulok, és kész vagyok a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. szakember aláírása

36

17. sz. melléklet REFERENCIÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában30

Alulírott

…………………………

(név),

mint

a(z)

……..………………………………………………….

………………………………………………….. (ajánlattevő megnevezése, székhelye) Ajánlattevő 31 képviselője a fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás III.2.3) M.1.) pontja alapján az alábbi referenciá(ka)t kívánom bemutatni. Kijelentem, hogy az alábbi szolgáltatások teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.32

A szerződés kötő másik fél megnevezése

A referencia tárgya (rövid ismertetése) az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal

Az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft)

A teljesítés ideje (év, hó, nap) kezdő és befejező időpont és helye

Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (IGEN vagy NEM)

Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. Ajánlattevő cégszerű aláírása

30

31 32

A megfelelő részre kitöltendő!

Adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet A táblázat sorai szükség szerint bővíthetőek 36

18. számú melléklet NYILATKOZAT SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában elnevezésű eljárásban ……………….. rész vonatkozásában33

Alulírott __________________, mint a __________________ (Ajánlattevő / alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezet / alvállalkozó34 név, székhely) __________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni a teljesítésbe:

Szakember neve

Az alkalmassági követelménynek megfelelő képzettség/végzettség megjelölése

Szakember és az ajánlattevő között fennálló jogviszony és Foglalkoztató társaság megjelölése

Kelt:……………….., 2016. ……………………. …...……..………..………………. cégszerű aláírás

33

34

A megfelelő részre kitöltendő!

A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

36

Gyakorlat (év)

III. fejezet SZERZŐDÉSTERVEZET TERVEZÉSI SZERZŐDÉS35 Amely létrejött egyrészről: a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1., képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, adószáma: ………….., törzsszáma: ……….., KSH száma: …………, számlavezető bank: ………………, pénzforgalmi jelzőszám: …………………….), mint megrendelő, - a továbbiakban: Megrendelő másrészről: …………………………………………………………………… (székhelye:……………………, számlavezető pénzintézet: ……………………………………………………………….., pénzforgalmi jelzőszám: ………………………………………….., adószáma: ……………………., cégjegyzékszáma: ………………………., KSH száma: …………………………… - képviseli: …………………………………………….), mint Tervező, - a továbbiakban: Tervező együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 1. Preambulum 1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) III. részének 113. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Tervezési szerződés rekonstrukcióhoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése közterületi homlokzatok vonatkozásában” elnevezéssel. Az eljárás eredményeképpen a Tervező, mint nyertes ajánlattevő jogosult a Megrendelővel jelen tervezési szerződést megkötni az eljárás …..… része vonatkozásában. 2. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás valamint a Tervező ajánlata. 2. A szerződés tárgya és tartalma 1. Tervező vállalja a Műszaki leírásban meghatározott közterületi homlokzatok engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítését, valamint állapot felmérési és költségbecslési dokumentációjának elkészítését, továbbá a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködést, a műszaki leírásban foglaltak alapján. 2. Tervező vállalja, hogy jelen Szerződés II. 1. pontjában meghatározott az engedélyezési és kivitelezési tervekre vonatkozó feladatot a ………. rész vonatkozásában a szerződéskötéstől számított …… 36 napon belül teljesíti. Megrendelő előteljesítést elfogad. Tervező kötelezettsége, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban (annak eredményes lezárásáig) köteles közreműködni. 3. Tervező a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi körében a Szerződés tárgyát képező feladat végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. A Tervező jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, az elvégzendő feladatot az elvárható gondossággal áttanulmányozta. A Tervező jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás során megkapott valamennyi – az ajánlattételhez szükséges - információt és tájékoztatást a közbeszerzés tárgyát képező munkákra vonatkozóan. Fentiek alapján a Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni.

Részenként kerül megkötésre a szerződés, amennyiben egy ajánlattevő több részben is nyertes ajánlattevőként került kihirdetésre, úgy ezzel az ajánlattevővel egy szerződés köthető meg több rész vonatkozásában. 36 Az ajánlat alapján került meghatározásra. 35

36

Tervező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többletköveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 4. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés helye: Magyarország, 9400 Sopron, Fő tér. 1. 5. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a szerződés tárgyának megvalósításához szükségesek. 3. Tervezési díj 1. Tervezőt a jelen szerződésben foglalt feladatai elvégzéséért és az elkészült tervek felhasználási jogaiért Megrendelő részére történő átadásáért ………………. rész vonatkozásban mindösszesen ................................... Ft + ÁFA tervezési díj illeti meg, amelyből az egyes költségek az alábbiak szerint oszlanak meg:37 Ajánlati ár A. pontban meghatározott Engedélyezi tervdokumentáció (nettó Ft) A. pontban meghatározott Kivitelezési Tervdokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott állapot felmérési dokumentáció (nettó Ft) B. pontban meghatározott költségbecslési dokumentáció (nettó Ft) 2. Az 1. pontban meghatározott tervezői díj maradéktalanul fedezi a Tervezőnél felmerülő költségeket, további díjat vagy költséget Tervező semmilyen jogcímen nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 3. Megrendelő felhívja Tervező figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Tervező vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 4. Felek jogai és kötelezettségei 1. Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, a tervezés során folyamatosan konzultálnak egymással. A Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a Tervező kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, tervbírálatokon és elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben ésszerű időn belül állást foglalni. 2. Tervező tudomásul veszi és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során, a vonatkozó jogszabályi, hatósági és megrendelői előírások szerint jár el. 3. Tervező a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. A Tervező a Megrendelő utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt utólag haladéktalanul értesíteni kell. 4. Tervező köteles a Megrendelőt tevékenységéről és a folyamatban lévő ügyek állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés teljesítésének eredményességét vagy határidőre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért Tervező felel. 5. Tervező a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervek minden tekintetben szakszerűek, megfelelnek a szerződéses, a jogszabályi, hatósági és egyéb előírásoknak. 6. Tervező – jelen szerződés aláírásával – kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátásához szükséges mindennemű engedéllyel és jogosultsággal. 7. Tervező felelős a munkavégzés során a munkavédelmi (a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó) 37

Annyiszor ismételhető az 1. pont alpontokkal, ahány részre vonatkozik a szerződés.

36

szabályok teljes körű betartásáért. Tervező köteles biztosítani a balesetmentes és biztonságos munkavégzés feltételeit. 8. A Tervező köteles szükség szerint a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban, illetve egyébként a Megrendelő kezdeményezésére konzultatív jellegű tervegyeztetést tartani, ahol köteles biztosítani, hogy a Megrendelő a tervezés állását, az alternatív műszaki megoldásokat és az eltérő költségigényű lehetőségeket megismerhesse és azokkal kapcsolatban igényeit jelezhesse. A tervegyeztetés tervezett időpontjáról a Megrendelő kapcsolattartóját minden esetben legalább 5 nappal korábban értesíteni kell, és egyidejűleg biztosítani kell számára minden olyan munkaközi tervet és egyéb információt, amely a Megrendelő konzultációs jogának megalapozott gyakorlásához szükséges. A Megrendelő a Tervező által kezdeményezett konzultációkon, egyeztetéseken a jelen Szerződésben meghatározottak szerint részt vesz. Az egyeztetésekről a Tervező köteles emlékeztetőt készíteni, és azt az egyeztetés napját követő 3 munkanapon belül a Megrendelő kapcsolattartójának jóváhagyásra megküldeni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az egyeztetés helyét, időpontját, az azon részt vevő személyek nevét az általuk képviselt szervezetek megnevezésével együtt, továbbá rövid leírást kell adnia az érintett témákról, felmerült problémákról, alternatívákról és a kialakult döntési javaslatokról. Az emlékeztető tervezetének a Megrendelő részéről az egyeztetésen részt vett személyekkel történő egyeztetése a Megrendelő kapcsolattartójának feladata. Az emlékeztető mellékletét képezik az egyeztetés céljára megküldött vagy annak során bemutatott, megvitatott tervek, tervrészek, szöveges és egyéb anyagok. Az egyeztetőben jelzett döntési javaslatokkal kapcsolatban meghozott döntéseiről a Megrendelő kapcsolattartója 5 munkanapon belül tájékoztatja a Tervezőt. 9. A Megrendelő érdemi módosítási igényeit az egyes tervfázisok bírálati tervdokumentációinak szállítását megelőző legkésőbb 30 munkanappal köteles közölni. Ennél későbbi érdemi módosítási igény a tervezési határidő értelemszerű módosítása mellett lehetséges csak. 5. Fizetési feltételek 1. A teljesítés során két részszámlát (adott esetben hármat) és egy végszámlát jogosult kiállítani Tervező. Az első részszámla az A. pontban meghatározott engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció szállítása után nyújtható be (amely a teljes tervezési díj 40 %-a). A második részszámla a B. pont meghatározott felmérési és költségbecslési dokumentáció szállítása után nyújtható be (amely a teljes tervezési díj 55 %-a). A végszámla a rendelkezésre állási és konzultációs feladatok teljesítését követően, a kivitelezői kiválasztásra irányuló közbeszerzési eljárás lezárása után nyújtható be (amely a teljes tervezési díj 5 %-a). Amennyiben a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredménytelenül záródik (két esetben), a Tervező jogosult a tervezési díj 2,5%-áról részszámlát kiállítani, a második eredménytelen eljárásról feladott eredménytájékoztató megjelenésétől számított 15 napon belül. Eredménytelenség esetében Tervezőnek kötelezettsége a megismételt eljárásokban való – a műszaki tartalomban meghatározottak szerinti – további részvéte. A fennmaradó, a tervezési díj 2,5%-ának megfelelő összegű számlát a Tervező a kivitelező kiválasztására irányuló eredményes eljárás befejezésétől (eredményhirdetmény megjelenése) számított 15 napon belül jogosult kiállítani. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. A Tervező a jelen szerződés szerint jogosult számlák kiállítására, 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, teljesítés igazolással egyező mértékű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlákat. A számlákhoz a teljesítési igazolás egy eredeti példányát csatolni kell. 2. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Tervező teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. 3. A Megrendelő jóváhagyásával a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a 3. pont szerinti határidőn belül teljesítés igazolást állít ki (a továbbiakban: teljesítés igazolás), amelyet Megrendelő aláírásával lát el, és a Megrendelő küldi meg Tervező részére. 4. Tervező a teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) számláját kiállítani a teljesítés igazolásban meghatározott tartalommal. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számlához köteles csatolni a teljesítési igazolást. Tervező tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye: ………………………., a számlán feltüntetendő vevő: …………………... A Tervező köteles számláin a jogszabályok által előírt adatokon túl feltüntetni a Megrendelő szerződésszámát. E nélkül a Megrendelő a számlát formai hibára utalva jogosult visszaküldeni. Tervező által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy 36

annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Tervező az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő képviseletét ellátó mérnökfelügyeleti szervezet és Tervező egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt, kivéve, ha Megrendelő jogalap nélkül kifogásolta a számlát (vagy annak valamely tételét, részét). Tervező tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni, és a számlát Tervezőnek visszaküldi abban az esetben is, ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet. Megrendelő fizetési késedelme ez esetben is kizárt. A Tervező díját a Megrendelő átutalással egyenlíti ki a Tervező …. Banknál vezetett ……………….. számú számlájára a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, amennyiben Tervező alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, alvállalkozó igénybevétele esetén a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdése, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § jogszabályra. 5. A Tervező a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, e jelen Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére – másnak nem engedheti át. Tervező a Szerződésből eredő bármely követelésének engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megrendelő által meghatározott feltételek mellett a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a jelen Szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. A Tervező jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más társaságba történő beolvadását, szétválását köteles 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni Megrendelő részére. 6. Felek a végszámla benyújtása előtt teljes körű teljesítési-, pénzügyi ellenőrzést végeznek és ezen utolsó számla benyújtására az ellenőrzés megállapításai alapján kerül sor. Ezen eljárás lefolytatásáig, amelyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, a Tervező végszámla benyújtására nem jogosult. 7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Tervezőt a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg. 6. A szerződés megszűnése, módosítása 1. Felek rögzítik, hogy rendes felmondás útján egyik fél sem szüntetheti meg jelen szerződést. 2. Jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül Tervező részéről:  amennyiben Tervező késedelembe esik és a Megrendelői maximum 5 napos határidő tűzése mellett történő szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításnak nem tesz eleget,  amennyiben Tervező a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Megrendelői írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül nem hárítja el Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről:  amennyiben Megrendelő, vagy más személy a szerződésszerű teljesítést akadályozza és a hivatkozott állapot 5 napon keresztül folyamatosan fennáll,  amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Tervezői írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 5 napon belül nem hárítja el. Szerződő felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondás kizárólag a másik féllel írásban közlendően érvényes, mely vonatkozásában a feleket indoklási kötelezettség terheli. 3. A szerződésszegésért felelős fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

36

a) a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 5. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és kötbérigényeket is. 7. Felek együttműködési kötelezettsége 1. Szerződő felek úgy járnak el jelen szerződés hatályának fennállása alatt, úgy kezelik a dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerződés kikötéseinek. Szerződő Felek kijelentik, hogy egyikük sem tanúsít olyan magatartást, amely a szerződéssel ellentétes lenne, vagy a másik fél érdekeit sértené. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy cselekedetüknél és tevékenységüknél a másik fél érdekeit messzemenően szem előtt tartva járnak el, tartózkodva minden olyan magatartástól, amely a másik félnek akár dologi, akár erkölcsi kárt okozna. 2. Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt bármilyen kötelezettségét előre láthatóan nem, vagy csak késedelmesen tudná teljesíteni, illetve ennek lehetősége merül fel, az erről való tudomásszerzéssel egyidejűleg köteles erről Megrendelő tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Tervező teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 3. Szerződő Felek a fentieken felül is kötelesek értesíteni a másik felet a tudomásukra jutott minden értesülésről, dokumentumról, információról, amely jelen szerződés céljának elérését akadályozza vagy befolyásolja. 4. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ 3. személy részére történő átadására. 8. Kötbér, jótállás, szavatosság 1. Késedelmi kötbér: Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen szerződésben rögzített határidőt elmulasztja olyan okból, amelyért Tervező felelős -, úgy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a Megrendelő által fizetendő késedelemmel érintett nettó tervezési díj. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után a késedelemmel érintett nettó tervezési díj 5%-a, de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett nettó tervezési díj 15 %-a. 2. Hibás teljesítési kötbér: Tervező kötelezi magát, hogy amennyiben a jelen vállalkozási szerződés II.1. pontjában meghatározott feladatokat – olyan okból, amelyért Tervező felelős - hibásan teljesíti, hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A hibás teljesítési kötbér alapja a Megrendelő által fizetendő a hibás teljesítéssel érintett nettó tervezési díj. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett minden naptári nap után a hibás teljesítéssel érintett nettó tervezési díj 5%-a, de összesen legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett nettó tervezési díj 15 %-a. A kötbérigény érvényesítése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy követelje a Tervezőtől a szerződésszerű teljesítést. 3. Meghiúsulási kötbér: A Tervező – olyan okból, amelyért felelős - által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező felróható magatartása miatt az ajánlatkérő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó tervezési díj 20 %-a. Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér felett kárainak érvényesítésére. A Megrendelő a meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult a jelen szerződéstől elállni, és más tervezővel szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új tervező bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát a Tervezővel szemben érvényesíteni. 4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a kötbéren felüli kárát érvényesítse Tervezővel szemben. 9. Szellemi alkotások 36

1. A szerződés során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga Megrendelőt illeti. 2. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelőt területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő jelen szerződés alapján jogosult az alkotás átdolgozására is. 3. Tervező kifejezetten rögzíti, hogy a vagyoni jogok ellenértékét a tervezési díj teljes körűen tartalmazza. 10. Titoktartás, adatkezelés 1. Szerződő Felek az egymás érdekkörébe tartozó és tudomásukra jutott üzleti titkot kötelesek megtartani, és a titoktartási kötelezettséget kötelesek megbízottaikkal, alkalmazottaikkal és foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomásul veszik, hogy az üzleti titok védelmében hatályban lévő jogszabályok előírásai jelen titoktartási rendelkezés mellett is kötelezőek számukra. 2. Tervező, valamint az alkalmazásában álló munkatársai/teljesítési segédei jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése során tudomásukra jutott, Megrendelőt érintő minden adatot, tényt és bizalmas információt kötelesek megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban vagy írásos formában került a birtokukba. Megrendelő, valamint az alkalmazásában álló munkatársai jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak teljesítése kapcsán tudomására jutott, a Tervezőt illető minden adatot, üzleti titkot és bizalmas információt köteles megőrizni, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásos formában került birtokába. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 3. Szerződő Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság vagy egyéb hatóság kötelezi feleket az információ harmadik személy részére történő átadására. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Tervezőre, Tervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed. 5. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követő korlátlan ideig fennmarad. 6. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a tudomására jutott bármely személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban kezel. 11. Vegyes és záró rendelkezések 1. Jelen szerződés a Felek általi aláírással lép hatályba. 2. A Szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a Felek a kötelezettségeiket nem teljesítik, vagy a Szerződés más okból idő előtt meg nem szűnik. 3. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján. 4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges. 5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Kbt., és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni. 6. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik – akkor is, ha azok fizikálisan nincsenek a szerződéshez csatolva –, az alábbiak: 1. számú melléklet: Műszaki leírás (Közbeszerzési ajánlat) Felek jelen szerződést – annak elolvasása és közös értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 36

Sopron, 2016. ……………. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata …………………………………………………… képv.: Dr. Fodor Tamás polgármester

…………………………………………………… képv.: ……………………………………

36

V. fejezet Műszaki leírás I.

rész:

A. Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése a következő épületekről lentebb meghatározottak szerint: - Magyarország, 9400 Sopron, Orsolya tér 5. szám alatti Lábasház közterületi homlokzatai, hrsz.: 67 B. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése a műszaki leírás melléklete szerinti I. tervezési területen belüli összes közterületi homlokzatról, kivéve az összes rész A. pontjaiban felsorolt épületeket, valamint Ó- és Újzsinagóga, Esterházy-palota, Fő téri 6-8 múzeumok épületei, Zichy-Meskó palota Kolostor utcai homlokzata, Kolostor u. 13. szám alatt lévő ingatlanok homlokzatait. - Tervezési terület (a műszaki leírás mellékletét képező rajz I. számmal jelölt területe) a Szt. György utca és Új utca közötti tömb II. rész: A. Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése a következő épületekről lentebb meghatározottak szerint: - Magyarország, 9400 Sopron, Fő tér 1. szám alatti a Városháza közterületi homlok, hrsz.: 191/1 - Magyarország, 9400 Sopron, Szent György utca 9. szám alatti Középiskola közterületi homlokzatai, hrsz.: 75 B. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése a műszaki leírás melléklete szerinti II. tervezési területen belüli összes közterületi homlokzatról, kivéve az összes rész A. pontjaiban felsorolt épületeket, valamint Ó- és Újzsinagóga, Esterházy-palota, Fő téri 6-8 múzeumok épületei, Zichy-Meskó palota Kolostor utcai homlokzata, Kolostor u. 13. szám alatt lévő ingatlanok homlokzatait. - Tervezési terület (a műszaki leírás mellékletét képező rajz II. számmal jelölt területe) Szt. György utcai homlokzatok a Városháza utcától és Hátsókapu utcáig III. rész: A. Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése a következő épületekről lentebb meghatározottak szerint: - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 4. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 10 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 8. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 13 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 12. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 16 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 14. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 17 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 16. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 19 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 26 szám alatti épület közterületi homlokzatai., hrsz.: 28 - Magyarország, 9400 Sopron, Új utca 28. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 32 - Magyarország, 9400 Sopron, Templom utca 7. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 26 - Magyarország, 9400 Sopron, Templom utca 15. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 33 B. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése a műszaki leírás melléklete szerinti III. tervezési területen belüli összes közterületi homlokzatról, kivéve az összes rész A. pontjaiban felsorolt épületeket, valamint Ó- és Újzsinagóga, Esterházy-palota, Fő téri 6-8 múzeumok épületei, Zichy-Meskó palota Kolostor utcai homlokzata, Kolostor u. 13. szám alatt lévő ingatlanok homlokzatait. - Tervezési terület (a műszaki leírás mellékletét képező rajz III. számmal jelölt területe) Új utca Kolostor utca és Templom utca közötti tömb IV. rész: 36

A. Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése a következő épületekről lentebb meghatározottak szerint: - Magyarország, 9400 Sopron, Fegyvertár utca 2. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 39 - Magyarország, 9400 Sopron, Fegyvertár utca 4. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 37/1 - Magyarország, 9400 Sopron, Hátsókapu 2. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 123 - Magyarország, 9400 Sopron, Templom utca 21. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 46 B. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése a műszaki leírás melléklete szerinti IV. tervezési területen belüli összes közterületi homlokzatról, kivéve az összes rész A. pontjaiban felsorolt épületeket, valamint Ó- és Újzsinagóga, Esterházy-palota, Fő téri 6-8 múzeumok épületei, Zichy-Meskó palota Kolostor utcai homlokzata, Kolostor u. 13. szám alatt lévő ingatlanok homlokzatait. - Tervezési terület (a műszaki leírás mellékletét képező rajz IV. számmal jelölt területe) Az Orsolya térre és a Fegyvertár utcára néző homlokzatok V. rész: A. Engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készítése a következő épületekről lentebb meghatározottak szerint: - Magyarország, 9400 Sopron, Templom utca 4. szám alatti Múzeumépületek közterületi homlokzatai, hrsz.: 170 - Magyarország, 9400 Sopron, Templom utca 26. szám alatti Középiskola épületek közterületi homlokzatai, hrsz.: 188 - Magyarország, 9400 Sopron, Főtér 5. alatti volt Megyeháza (udvari homlokzatokra is kiterjedően) közterületi homlokzata, hrsz.: 191 - Magyarország, 9400 Sopron, Előkapu 1-3. szám alatti épület közterületi homlokzatai, hrsz.: 199 B. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció készítése a műszaki leírás melléklete szerinti V. tervezési területen belüli összes közterületi homlokzatról, kivéve az összes rész A. pontjaiban felsorolt épületeket, valamint Ó- és Újzsinagóga, Esterházy-palota, Fő téri 6-8 múzeumok épületei, Zichy-Meskó palota Kolostor utcai homlokzata, Kolostor u. 13. szám alatt lévő ingatlanok homlokzatait. - Tervezési terület (a műszaki leírás mellékletét képező rajz V. számmal jelölt területe) a Templom utcára néző homlokzatok Minden rész A. pontjában meghatározott feladat célja az említett épületek homlokzati rekonstrukciójához szükséges I. osztályú engedélyezési-kiviteli tervdokumentáció elkészítése megfelelő részletezettséggel (jogszabályi, örökségvédelmi), azok benyújtását a hatóságokhoz a sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatásához és a költséghatékony megvalósításához. Minden rész B. pontjában maghatározott feladat célja hogy a felmérés után Ajánlatkérő tiszta képet kapjon az épületek állapotáról és a későbbiekben megfelelő műszaki megoldás választásával megelőzhesse a homlokzatok további károsodását, valamint segítségül szolgálnak az épületek közötti fontossági sorrend felállításához és a felújítások későbbi ütemezéséhez. Minden rész vonatkozásában: Rendelkezésre állás és esetleges tanácsadás, közreműködés a majdani kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban így különösen: Közbeszerzési dokumentumok - tervezői szakértelemmel összefüggésben - véleményezése Közreműködés kiegészítő tájékoztatás, előzetes vitarendezés, jogorvoslat esetében felmerülő tervezői szakértelmemmel összefüggő kérdések megválaszolásában Egyéb, előző pontokban nem részletezett közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása során felmerülő tervezői szakértelmet igénylő kérdések megválaszolásában történő közreműködés Tervező jelen pont alapján köteles részt venni az ajánlatkérő által szervezett megbeszéléseken, konzultációkon, valamint köteles ésszerű határidőn, de legfeljebb 3 munkanapon belül válaszolni a részére megküldött kérdésekre. Engedélyezési és kiviteli terv műszaki tartalma: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lent felsoroltak szerint: 36



levéltári kutatás (Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges dokumentumokkal)



helyszínrajz

1:500



építészeti tervek

1:50



(homlokzatok, színterv, megértéshez szükséges további tervek) szükséges részletrajzok (amennyiben az örökségvédelem, vagy a kivitelezés megköveteli)

1:20



(homlokzatok ornamentikájáról, nyílászárokról) utcaképek (több tervező esetén kérjük az együttműködést)



építész és szakági műszaki leírások, számítások



fényképek



tervezői nyilatkozatok



előzetes szakhatósági egyeztetések jegyzőkönyvei



árazott és árazatlan költségvetés, határidők megjelölésével! (munkanemenként, kivitelezési közbeszerzéshez)

A tervek tekintetében az Örökségvédelmi Hivatallal egyeztetni szükséges. Ajánlatkérő rendelkezik valamennyi épület homlokzati felméréseivel. Minden rész B. pontjában maghatározott feladat célja hogy a felmérés után Ajánlatkérő tiszta képet kapjon az épületek állapotáról és a későbbiekben megfelelő műszaki megoldás választásával megelőzhesse a homlokzatok további károsodását, valamint segítségül szolgálnak az épületek közötti fontossági sorrend felállításához és a felújítások későbbi ütemezéséhez. Állapot felmérési és költségbecslési dokumentáció tartalma:  szemrevételezéses vizsgálat során észlelhető állapotok felmérései 

fotódokumentáció



(a meghibásodásokat fotón rögzítve) hibák feltüntetése falnézeti vázlatokon



geometriai méretek rögzítése



szöveges leírás (alap adatok, szerkezetek – homlokzati ornamentikák, nyílászárók ismertetése) felmerülő problémák felvetése és javaslattétel



költségbecslés, megvalósítás becsült idejével

Műszaki leírás melléklete: - Térkép

36

36