Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist

Offerte nieuwe Windpark Neer website

Design en ontwikkeling nieuwe Tangram website Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s’Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist Project omschrijving Any Screen Size zal voor de cliënt een moderne, flexibele website ontwerpen en ontwikkelen. De website zal gemakkelijk te beheren zijn door gebruik te maken van het Content Management Systeem MODX Revolution. Werkzaamheden • Design van de website (deels gebaseerd op de huidige styling) • Ontwikkeling van de nieuwe website in HTML5, CSS3 en Javascript • Testen en optimaliseren van de website voor mobile • Online plaatsen en opzetten van het Content Management Systeem (MODX Revolution) • Uitleg van het gebruik van het CMS • Search Engine Optimalisatie (correct aanmelden aanmelden bij Google en optimaliseren) Eigenschappen van de nieuwe website • Homepage met een overzicht van de laatste nieuws berichten • Nieuws pagina met archief functionaliteit en opties om foto’s toe te voegen • Contact pagina met contact formulier en een Google map • Dynamische navigatie welke automatisch gegenereerd wordt • Optionele elementen (CTA buttons, content velden en andere variabelen) die gemakkelijk te gebruiken zijn vanuit de MODX manager • Een moderne layout ontwikkeld met de web design technieken waardoor de site goed werkt op ieder scherm formaat (iPad, iPhone, Android, Windows Mobile, desktop, etc.) • Alle pagina’s, afbeeldingen en nieuws artikelen kunnen gemakkelijk beheerd worden door de cliënt, zonder technische kennis • Goede performance door caching, template optimalisatie en correcte template structuur • Integratie van Google Analytics in het MODX systeem • Automatische Google Sitemap XML

Any Screen Size Doornkampsteeg 13 5236 BB Den Bosch Mobiel: +316 2959 6518 E-mail: [email protected]

Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01

Datum: 10-7-2013 Page: 1 van 6


Werkwijze, rapportage en communicatie • Het opgeleverde werk zal gemakkelijk overdraagbaar zijn aan derden en Any Screen Size zal uitleg geven van zijn werkwijze. • Communicatie zal gebeuren d.m.v. email, Skype, Trello en telefoon. Any Screen Size maakt op Trello een project ‘board‘ aan waarop gezamenlijk issues, to-do’s en taken bijgehouden kunnen worden. Website hosting opties De Tangram website zal extern gehost worden, Any Screen Size zal deze hosting opzetten en de site hierop instellen. Suggesties voor de hosting: MODX Cloud (ook wel Siphon Labs genoemd) • Kosten: 15 euro per maand • Geoptimaliseerd voor MODX (ontwikkeld door het MODX team zelf) • Hosting locatie in Amsterdam • Ontwikkel omgeving welke zeer snel omgezet kan worden tot een live site • Dagelijkse automatische backups voor zowel de live als ontwikkel omgeving • Backup’s kunnen zelf hersteld worden met weinig moeite • Snelle hosting in de cloud via SoftLayer’s Global Network • 512MB memory per Cloud, draait op 24-core Intel Xeon box • Bestanden geleverd door Nginx server • Ondersteuning van de experts van MODX Cloud, ongelimiteerd via ticket systeem SkyToaster • Kosten: 7,78 euro per maand • Geoptimaliseerd voor MODX • Hosting locatie in Rotterdam • Dagelijkse automatische backups voor de live omgeving • 5 GB schijfruimte • 250 GB databerkeer Deadline Any Screen Size zal de website opleveren binnen 6 weken na aangaan van de overeenkomt.


Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01



Voorbeeld van werk van Any Screen Size SecureSafe website in MODX, HTML5 en CSS3 - http://securesafe.com

NOI website in MODX, HTML5 en CSS3 - http://noi.nl


Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01



Taken overzicht* MODX setup Installeren en basis setup van het CMS Basis template instellen SEO variablelen Development Template aanpassen aan design layout Variabelen opzetten t.b.v. navigatie en content Content ready maken Design Styling implementeren in het template Layout en design voor mobile devices Overig Overleg, testen en analyse Live gaan De site overzetten naar de live domein Sub-totaal

2470,00 euro

BTW 21%

518,70 euro

Totaal prijs inclusief BTW


2988,70 euro

Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01


Offerte nieuwe Windpark Neer website Voorwaarden van deze overeenkomst - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Any Screen Size aangeboden diensten. - Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Any Screen Size en de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Any Screen Size waarbij derden zijn betrokken. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door de cliënt gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Any Screen Size die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. - Offertes Door Any Screen Size uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. Any Screen Size is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door de cliënt wordt bevestigd. Geoffreerde prijzen zijn inclusief BTW. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. - Verplichtingen en aansprakelijkheid Any Screen Size verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Any Screen Size spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Any Screen Size niet kan worden aangehouden, zal Any Screen Size de cliënt daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de cliënt daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen. Any Screen Size gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden. Any Screen Size aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Any Screen Size is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de cliënt heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit. - Verplichtingen en aansprakelijkheid cliënt De cliënt is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Any Screen Size te verrichten diensten. De cliënt verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De cliënt vrijwaart Any Screen Size voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de cliënt toerekenbaar is. De cliënt is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Any Screen Size de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Any Screen Size. De cliënt is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Any Screen Size na te komen. Als de cliënt bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Any Screen Size gerechtigd de dienstverlening op te schorten. - Betaling Betalingen dienen binnen vier weken na de factuurdatum te worden voldaan op: rekening 404019005 t.n.v. Any Screen Size te Den Bosch. Any Screen Size blijft eigenaar van alle designs en digitale producties tot de volledige betaling is voldaan. Na betaling gaan alle eigendomsrechten naar de opdrachtgever.


Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01


Offerte nieuwe Windpark Neer website - Concurrentiebeding Any Screen Size zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst, en vervolgens gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst, geen opdrachten accepteren van, noch een dienstverband aangaan met, directe concurrenten van Tangram B.V. - Intellectual ownership De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten, met inbegrip van alle bevoegdheden die de wet daaraan toekent of zal toekennen, met betrekking tot de door Any Screen Size ontwikkelde en, op grond van deze offerte, nog te ontwikkelen software (hierna: IE-Rechten) worden hierbij door Any Screen Size aan Tangram B.V. overgedragen, welke overdracht door Tangram B.V. wordt aanvaard. Voorzover voor (een gedeelte van) de overdracht van de IE-Rechten een nadere akte is vereist, zal Any Screen Size op eerste verzoek van Tangram B.V. alle daartoe nodige medewerking verlenen, zonder daaraan nadere voorwaarden te kunnen stellen. Voorzover nodig machtigt Any Screen Size Tangram B.V. hierbij onherroepelijk om uit zijn naam de betreffende akte op te stellen en te ondertekenen. - Oplevering Alle opgegeven termijnen m.b.t. oplevering van projecten zijn indicatief. Wanneer het opleveren van een project een vertraging van meer dan 2 weken op zal lopen is Any Screen Size verplicht hierover de cliënt te informeren. Tenzij anders vermeld, geeft het niet halen van een indicatieve oplever-data de cliënt niet het recht het de overeenkomst te beëindigen. - Extra werk/uren Extra uren worden bij wederzijds akkoord tegen het uurloon vergoed. - Content Any Screen Size is niet verantwoordelijk voor het leveren van content. Bij gebrek aan content zal tijdens productie Latijnse opvultekst en generieke afbeeldingen worden gebruikt. - Overmacht Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. - Beëindiging van de overeenkomst Beide partijen zijn te allen tijde gemachtigd de overeenkomst te beëindigen, dit met een opzegtermijn van 30 dagen. Bij beëindiging zal Any Screen Size worden vergoed voor eventueel gemaakte drukkosten, en worden de tot op dat moment gemaakte uren betaald. Alle niet-geleverde, niet-afgeronde en/of onbetaald werk blijft bij beëindiging eigendom van Any Screen Size.

Aldus overeengekomen ondertekend te Menno Pietersen, Any Screen Size


Den Bosch op 10-7-2013

Kvk: 51688433 BTW nr: NL167285828B01

Cliënt:


Definities Any Screen Size: Menno Pietersen, Doornkampsteeg BB Den Bosch Cliënt: Tangram B.V., Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist

Recommend Documents