BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge

BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

88e JAARGANG

N.

196

88e ANNEE

VRIJDAG 8 OKTOBER 2010

VENDREDI 8 OCTOBRE 2010

BERICHT

AVIS

Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2006.

Au 1er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l’entrée en vigueur de l’AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier 2006.

Kostprijs van de publicatie :

Coût de publication :

Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden.

L’AR stipule qu’à partir du 1er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions.

Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen.

Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d’une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d’une manière groupée a livrer au BDA.

Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd.

Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière.

De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als :

La publication de votre texte n’est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si :

- Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via e-mail verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via [email protected].

- Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par e-mail, même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l’adresse suivante : [email protected].

Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd.

Fréquence de publication : Depuis le 1er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

29188

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.10.2010 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari 2006. Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen.

Nouveaux modèles : Depuis le 1er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l’envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l’AR du 12 janvier 2006. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.


WETGEVENDE KAMERS N. 19933

29189

CHAMBRES LEGISLATIVES N. 19933

Aankondiging van een opdracht

Avis de marché

Werken

Travaux

Afdeling I. Aanbestedende dienst

Section I. Pouvoir adjudicateur

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Senaat, t.a.v. Roland Moyse Tel. +32 473 73 17 02, fax +32 2 501 72 20 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.senaat.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Sénat, à l’attention de Roland Moyse Tél. +32 473 73 17 02, fax +32 2 501 72 20 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. senat.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht

Section II. Objet du marché

II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag voor werken betreffende het plaatsen van een condensatieketel van 500 kW en voor diensten voor het onderhoud en energiebeheer van een centrale verwarmingsinstallatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Plaatsen van een condensatieketel van 500 kW - Onderhoud en energiebeheer van een centrale verwarmingsinstallatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45331110 - Installeren van boilers Bijkomende opdracht : 50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel d’offres général pour un marché de travaux relatifs à la pose d’une chaudière à condensation de 500kW et pour des services de maintenance énergétique II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Pose d’une chaudière à condensation de 500 kW - Maintenance énergétique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45331110 - Travaux d’installation de chaudières Objet supplémentaire : 50720000 - Services de réparation et d’entretien de chauffage central II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

29190


II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 80000,00 EUR

II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 80000,00 EUR

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Artikel 15 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overhieidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geen specifieke vereiste III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Article 15 du Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d’exigence spécifique III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d’exigence spécifique III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pas d’exigence spécifique III.2.4) Marchés réservés : non.

Afdeling IV. Procedure

Section IV. Procédure

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - de prijs - Weging : 40 2 - verschillende criteria - Weging : 25 3 - het nuttig of nominaal rendement van de ketel - Weging : 15

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - le prix - Pondération : 40 2 - divers critères - Pondération : 25 3 - le rendement utile ou nominal de la chaudière - Pondération : 15 4 - les caractéristiques du système de régulation - Pondération : 10 5 - la plage de modulation du brûleur de la chaudière - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

4 - de eigenschappen van het regelsysteem - Weging : 10 5 - het modulerend bereik van de brander - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SEN/2010/105 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:00

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : SEN/2010/105 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 18/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 11:00


29191

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen

Section VI. Renseignements complémentaires

VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00751150/2010075127 Verplicht plaatsbezoek op dinsdag 26 oktober 2010 om 14 uur VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België E-mail : [email protected] Tel. +32 2 234 96 11 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Senaat, Leuvenseweg 7, 1000 Brussel, België E-mail : [email protected] Tel. +32 473 73 17 02 Internetadres : http://www.senaat.be

VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010

VI.3) Autres informations : @Ref:00751150/2010075127 Visite des lieux obligatoire le mardi 26 octobre 2010 à 14 heures VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 2 234 96 11 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Sénat, Rue de Louvain 7, 1000 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 473 73 17 02 Adresse internet : http://www.senat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010

(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

(Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

MINISTERE DE LA DEFENSE

N. 19822

N. 19822 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif


Section I. Pouvoir adjuducateur

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - ″Sectie Infrastucture″ - Ondersectie ″Verwerving″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : MEESSEN Michaël Tel. +32 27016124, fax +32 27014057 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=71322 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-I/A Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Acquisition, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : MEESSEN Michaël Tél. +32 27016124, fax +32 27014057 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=71322 I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).


Afdeling II. Objet du marché

II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Open meerjarige overeenkomst (2010-2014) voor de aankoop van elektrisch materieel (kabels, lampen en divers elektrisch materieel) t.v.v. de Infraplateaus en alle eenheden van Defensie. Opdracht in drie percelen.

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : Marché ouvert pluriannuel (2010-2014) concernant l’achat de matériel électrique (câbles, lampes et divers matériel électrique) pour les plateaux Infra et toutes les unités de la Défense.

29192


II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Open meerjarige overeenkomst (2010-2014) voor de aankoop van elektrisch materieel (kabels, lampen en divers elektrisch materieel) t.v.v. de Infraplateaus en alle eenheden van Defensie. Opdracht in drie percelen. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31600000 - Elektrische uitrusting Bijkomende opdracht : 31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen

II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : Marché ouvert pluriannuel (2010-2014) concernant l’achat de matériel électrique (câbles, lampes et divers matériel électrique) pour les plateaux Infra et toutes les unités de la Défense.


Afdeling IV. Procédure

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-I/A-0IA966-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 166-254879 van 27/08/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 23/08/2010

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : MRMP-I/A-0IA966-F02_1 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 166-254879 du 27/08/2010 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 23/08/2010


Afdeling VI. Renseignements complémentaires

VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : Par 6.3 In plaats van : Een informatievergadering is op 28/09/2010 Te lezen : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010.

VI.1) L’avis implique : Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l’avis original. Dans le dossier d’appel d’offres correspondant. VI.3.3) Texte à rectifier dans l’avis original : Endroit où se trouve le texte à rectifier : Par 6.3 Au lieu de : une réunion d’information est prévue le 28 septembre 2010 Lire : Une seconde réunion d’information est prévue le 13/10/2010 à la même heure (local 4 BC 2 . 10) VI.3.6) Texte à ajouter dans l’avis original : Endroit où se trouve le texte à ajouter : Par 6.3 Texte à ajouter : une seconde réuniuon d’information est prévue le 13 octobre 2010 et un addendum N°1 est ajouté au CSCh VI.4) Autres informations complementaires : CSCh: Par 7 k.: Une seconde réunion d’information est prévue le 13/10/2010 à la même heure (local 4 BC 2 . 10) Par 8 a.: Texte du paragraphe supprimé et remplacé par le document annexé dans l’addendum n°1 Ann A / Offre (voir nouvelle version): Rubrique 3 a. : Ajout d’une note en-dessous du tableau II Rubrique 9 a. (3) : Le dossier technique et logistique conformément au Par 7 i (2) point (a) à (g). La date d’adjudication du 19/10/2010 ainsi que les autres dispositions du CSCh restent inchangés. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010

VI.3.6) Toe te voegen tekst aan de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd : Par 6.3 Toe te voegen tekst : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010 en een addendum nr 1 is bijgevoegd aan het bestek VI.4) Overige nadere inlichtingen : Bestek: Par 7 k. : Een tweede informatievergadering is op 13/10/2010 op hetzelfde uur (lokaal 4 BC 2 . 10) Par 8 a.: Tekst van de paragraaf geschrapt en vervangen door het document dat in het addendum n°1 wordt bijgevoegd Bijl A / Offerte (zie nieuwe versie): Vak 3 a. : Toevoegsel van een aantekening onder de tabel II Vak 9 a. (3) : Technisch en logistiek dossier overeenkomstig Par 7 i (2) punt (a) tem (g) De datum van aanbesteding, 19/10/2010 en alle andere bepalingen van het bestek blijven onveranderd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31600000 - Matériel électrique Objet supplémentaire : 31500000 - Appareils d’éclairage et lampes électriques



MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

N. 19953

29193

MINISTERE DE LA DEFENSE

N. 19953 Aankondiging van een opdracht

Avis de marché

Leveringen

Fournitures



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics Section ″Support Systems″ - Ondersectie Support Products, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Degroote Nancy Tel. +32 27013242, fax +32 27014522 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74852 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-S/AM - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section ″Support Systems″ - Sous-section Support Products, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Degroote Nancy Tél. +32 27013242, fax +32 27014522 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74852 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van diverse verven voor het rollend materieel II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : 4000 Rocourt NUTS-code : BE332 - Arr. Liège II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van diverse verven voor het rollend materieel van Defensie. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 44800000 - Verf, vernis en mastiek II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de diverses peintures pour le matériel roulant II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : 4000 Rocourt Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture de diverses peintures pour le matériel roulant de la Défense. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 44800000 - Peintures, vernis et mastics II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

29194


II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.

II.2) Quantité ou étendue globale.

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang :

II.2.1) Quantité ou étendue global :

zie bestek

voir cahier spécial des charges

II.2.2) Opties : neen.

II.2.2) Options : non.

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2011

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/01/2011; jusqu’au : 31/12/2011



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming.

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges



IV.1) Type procedure.

IV.1) Type de procédure.

IV.1.1) Type procedure : Openbaar.

IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.

IV.2) Gunningscriteria.

IV.2) Critères d’attribution.

IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.

IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-S/AM-1SM060-F02_0

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-S/AM-1SM060-F02_0

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 02/12/2010; tijdstip : 15:00

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/12/2010; heure : 15:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.

Documents payants : non.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 03/12/2010; heure : 11:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen.

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/12/2010; tijdstip : 11:00

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 03/12/2010; heure : 11:00

Plaats : , Kwartier Koningin Elisabeth - Everestraat 1 Aanbestedingslokaal Blok 27 - 1140 Brussel

Lieu : , Quartier Reine Elisabeth - Rue d’Evere 1 - Local des Adjudications Bloc 27 - 1140 Bruxelles



VI.3) Nadere inlichtingen : Het bestek is beschikbaar op de site www.enot.publicprocurement.be

VI.3) Autres informations : Le cahier spécial des charges peut être téléchargé sur le site www.enot.publicprocurement.be

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 19957

29195

MINISTERE DE LA DEFENSE N. 19957

Aankondiging van gegunde opdracht

Avis d’attribution de marché

Leveringen

Fournitures



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie ″Land Systems ″ - Ondersectie ″Verwerving″, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Bouche Marc Tel. +32 27013290, fax +32 27013230 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74863 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section ″Land Systems″ - Sous-section ″Acquisition″, Rue d’Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Bouche Marc Tél. +32 27013290, fax +32 27013230 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74863 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Verwerving van granaten 40 mm low velocity shock voor de launcher van de F2000 II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35300000 - Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen

II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition de grenades 40 mm low velocity shock pour le launcher du F2000. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 35300000 - Armes, munitions et pièces associées



IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-L/A-0LA309-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.

IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-L/A-0LA309-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 78-116343 de 22/04/2010

Vooraankondiging : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 78-116343 van 22/04/2010

29196


Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 01/09/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Nobel Sport SA, Rue Pierre Charon, 57, 75008 Paris, Frankrijk Tel. +33156436974, fax +33156436960 V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 187953.00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 81065.00 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 4 jaar(jaren).

Section V. Attribution du marché Marché no : 1 V.1) Date d’attribution du marché : 01/09/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 4 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : Nobel Sport SA, Rue Pierre Charron, 57, 75008 Paris, France Tél. +33156436974, fax +33156436960 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 187953.00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 81065.00 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 4 année(s).

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010

Section VI. Renseignements complémentaires VI.4) Date d’envoi du présent avis : 05/10/2010



FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

N. 19934


Avis de marché

Leveringen

Fournitures



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Fedasil, Kartuizestraat 21, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Peter Allaert Tel. +32 25488046, fax +32 23134342 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.fedasil.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : federaal agentschap - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Fedasil, rue des chartreux, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Peter Allaert Tél. +32 25488046, fax +32 23134342 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. fedasil.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence fédérale - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Belangrijkste plaats van levering : centra van Fedasil II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : FED/110/AP/10 - Vestiaiairekasten voor de open opvangcentra van Fedasil

II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : centres de Fedasil II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : FED/110/AP/10 - Armoires vestiaire pour les centres d’accueil ouvert de Fedasil


29197

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39143110 - Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39143110 - Lits, literie et tissus d’ameublement spéciaux II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% borgstelling III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% cautionnement III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier des charges III.2.4) Marchés réservés : non.



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : FED/110/AP/10 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel, 3de verdieping.

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : FED/110/AP/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 14:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles. 3èmes étages

29198




VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00980652/2010075185 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 Kalenderdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010

VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00980652/2010075185 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours calendrier VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010



FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

N. 19817

N. 19817 Aankondiging van gegunde opdracht


Diensten

Services



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België Contactpunt(en) : aankoop & contractmanagement, t.a.v. Gert Van den Dries Tel. +3222384965, fax +3222384887 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.loterie-nationale.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74745 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : naamloze vennootschap van publiek recht - Nationale Loterij De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Loterie Nationale société anonyme de droit public, rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : achat & gestion des contrats, à l’attention de Gert Van den Dries Tél. +3222384965, fax +3222384887 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.loterienationale.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74745 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : société anonyme de droit public - Loterie Nationale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EUROMILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 5 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst.

II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : L’exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 5 II.1.3) L’avis implique : La conclusion d’un accord-cadre.


29199

II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EUROMILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 64216000 - Elektronische berichten- en informatiediensten Bijkomende opdracht : 64216110 - Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling Bijkomende opdracht : 64216210 - Diensten voor informatie met toegevoegde waarde II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 756024.00 EUR (zonder BTW)

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 64216000 - Services de messagerie et d’information électroniques Objet supplémentaire : 64216110 - Services d’échange de données électroniques Objet supplémentaire : 64216210 - Services d’information à valeur ajoutée II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 756024.00 EUR (hors T.V.A.)



IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - de technische kwaliteit van de opname, de begrijpelijkheid van het bericht en de kwaliteit van de gebruikte talen - Weging : 40 2 - de duur van de opnameprocedure - Weging : 40 3 - het bedrag van de retrocessie dat aan de Nationale Loterij wordt afgestaan - Weging : 20 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/02-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.

IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - La qualité technique de l’enregistrement, la compréhensibilité du message et la qualité des langues utilisées - Pondération : 40 2 - La durée de la procédure d’enregistrement - Pondération : 40 3 - Le montant de la rétrocession revenant à la Loterie Nationale - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : LN-OPERATIONS/RM/KH/GVDD/2010/02-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d’acheteur : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 038-055966 de 24/02/2010 Autres publications antérieures : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 071-105651 de 13/04/2010

Aankondiging via een kopersprofiel : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 038-055966 van 24/02/2010 Andere eerdere aankondigingen : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 071-105651 van 13/04/2010

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé.

Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : De uitbating van de telefonische dienst van de resultaten van de trekkingen LOTTO/JOKER, KENO, PICK 3, EUROMILLIONS, alsook de toekomstige spelen, aan het betrokken publiek V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 01/10/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : PARATEL naamloze vennootschap, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, België E-mail : [email protected] Tel. +3222556611, fax +3222533295 Internetadres : http://www.paratel.be/ V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 565000.00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 756024.00 EUR (zonder BTW) In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde : 1 jaar(jaren).

Section V. Attribution du marché o

Marché n : 1 Intitulé : L’exploitation du service téléphonique des résultats des tirages LOTTO/JOKER, KENO, PICK3, EURO MILLIONS, de même que des jeux futurs, au public intéressé V.1) Date d’attribution du marché : 01/10/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : PARATEL société anonyme, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +3222556611, fax +3222533295 Adresse internet : http://www.paratel.be/ V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 565000.00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 756024.00 EUR (hors T.V.A.) En cas de montant annuel ou mensuel : 1 année(s).

29200


V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : neen.

V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non.



VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. +3222349611 Internetadres : http://www.raadvstconsetat.be VI.3.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 15 dagen voor het instellen van een beroep volgens een procedure in kort geding voor de Raad van State via een uiterst dringende rechtspleging 60 dagen voor een verzoekschrift tot nietigverklaring of een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging Deze rechtsmiddelen dienen te worden ingesteld bij afzonderlijke, gedagtekende en ondertekende, verzoekschriften, dat door u of een advocaat ondertekent moet zijn, en moeten per aangetekende brief gestuurd worden aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, BELGIE¨ . VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Nationale Loterij naamloze venootschap van publiek recht, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel, België

VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.

E-mail : [email protected] Tel. +3222384965, fax +3222384887 Internetadres : http://www.loterie-nationale.be VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010

VI.3) Procédures de recours. VI.3.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +3222349611 Adresse internet : http://www.raadvstconsetat.be VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 15 jours pour l’introduction d’un recours dans le cadre d’une procédure en référé devant le Conseil d’État par une procédure d’extrême urgence, 60 jours pour une requête en annulation ou une demande de suspension de l’exécution. Ces voies de recours doivent être introduites par des requêtes séparées, datées et signées par vous-même ou par un avocat, à envoyer par courrier recommandé au Premier Président du Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, BELGIQUE. VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Loterie Nationale société anonyme de droit public, Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +3222384965, fax +3222384887 Adresse internet : http://www.loterie-nationale.be VI.4) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010





N. 19952

N. 19952 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Avis d’ informations complémentaires, avis d’ informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif


Section I. Pouvoir adjuducateur

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Vervoersinfrastructuur, t.a.v. I. Boon

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, rue du gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, à l’attention de I. Boon Tél. +32 27390637, fax +32 27342020 E-mail : [email protected] [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=73081

Tel. +32 27390637, fax +32 27342020 E-mail : [email protected] [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=73081


29201

I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt).

I.2) Type d’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d’un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).


Afdeling II. Objet du marché

II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 4.1.32.1.2 - WIJKCONTRACT LEMMENS (WEGENIS) GEMEENTE ANDERLECHT - opdracht van werken - openbare aanbesteding II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 4.1.32.1.2. - WIJKCONTRACT LEMMENS (WEGENIS) GEMEENTE ANDERLECHT - opdracht van werken - openbare aanbesteding Deze aanneming omvat de heraanleg van de volgende straten en openbare ruimtes en wordt opgedeeld in volgende twee schijven: 1. Eerste schijf omvat: • Korte Pottengoedstraat, • Foppensstraat, • Bisséstraat, • Broyèrestraat 2. De tweede schijf omvat: • Perceel gelegen op n°14A van de Dauwstraat, • Plateau in de Dauwstraat De eerste schijf is vast, de tweede schijf is voorwaardelijk De aandacht van de aanneming wordt erop gevestigd dat de werken in een site worden uitgevoerd die dagelijks door het publiek wordt bezocht. Naast het feit dat de aannemer zijn werf zal moeten beheren rekening houdend met de toegankelijkheid voor voetgangers, wordt hij erop attent gemaakt, dat al het gebruikte werfmaterieel zal moeten aangepast worden aan de kwetsbaarheid van de site en dient goedgekeurd te worden door de leidende ambtenaar. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l’entité adjudicatrice : 4.1.32.1.2 - CONTRAT DE QUARTIER LEMMENS (VOIRIES) COMMUNE ANDERLECHT - MARCHE DE TRAVAUX - ADJUDICATION PUBLIQUE II.1.2) Description succinte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions : 4.1.32.1.2 - CONTRAT DE QUARTIER LEMMENS (VOIRIES) COMMUNE ANDERLECHT - marché de travaux - adjudication publique Cette entreprise comprend le réaménagement des rues et espaces publics suivants et est divisé en deux tranches: 1. La première tranche comprend : • Petite rue de la Poterie, • Rue Foppens, • Rue Bissé, • Rue Broyère 2. La deuxième tranche comprend : • Parcelle sise au n°14A de la rue de la Rosée • Plateau dans la rue de la Rosée La première tranche est ferme, la seconde tranche est optionnelle L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser dans un site fréquenté quotidiennement par le public.

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d’énergie, d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage


Afdeling IV. Procédure

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DIT-4.1.32.1.2-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2010-509049 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 29/09/2010

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d’ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : DIT-4.1.32.1.2-F02_1 IV.2.2) Référence de l’avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS eSender. Login : BE001 Référence de l’avis : 2010-509049 IV.2.4) Date d’envoi de l’avis original : 29/09/2010


Afdeling VI. Renseignements complémentaires

VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken.

VI.1) L’avis implique : Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d’appel d’offres correspondant.

Outre le fait que l’adjudicataire devra gérer son chantier tenant compte de l’accessibilité aux piétons, il lui est signalé que tout matériel de chantier employé devra être adapté à la fragilité du site et être approuvé par le fonctionnaire-dirigeant.

29202


VI.4) Overige nadere inlichtingen : De aangepaste samenvattende en beschrijvende meetstaten, de aangepaste technische bepalingen en de algemene veiligheids- en gezondheidsplan zijn gratis on line beschikbaar op de website https://enot.publicprocurement.be. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010

VI.4) Autres informations complementaires : Les métrés récapitulatif et descriptif adaptés, les clauses techniques adaptées ainsi que le plan général de sécurité et de santé sont gratuitement disponibles en ligne sur le site https://enot.publicprocurement.be. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 05/10/2010





N. 19954


Avis de marché

Werken

Travaux



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : BAUDUIN Anne-Catherine, t.a.v. Mevrouw AC Bauduin Tel. +32 27390688, fax +32 27342020 E-mail : [email protected] [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74028 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, rue du Gouvernement provisoire, 9-15, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction Infrastructure de Transport, à l’attention de Madame AC Bauduin Tél. +32 27390688, fax +32 27342020 E-mail : [email protected] [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74028 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : TIW/IX.9.2.2. Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel - Opdracht van werken Beperkte offerteaanvraag - Oproep tot kandidaten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : TIW/IX.9.2.2. - Restauration des ferronneries ornementales du parc du Petit Sablon à Bruxelles - Marché de travaux - Appel d’offres restreint - Appel à candidats II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public.


29203

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht “Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel” bestaat uit het restaureren, herstellen en vervangen van de cirkel- en bloemvormige ornamenten uit siersmeedwerk die deel uitmaken van de omheining. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45451100 - Aanbrengen van ornamenten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 630 dagen.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché “Restauration des ferronneries ornementales du parc du Petit Sablon à Bruxelles” consiste en la restauration, la réfection et le remplacement des ornements circulaires et floraux en ferronnerie qui font partie de la clôture. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45451100 - Travaux d’ornementation II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 630 jours.



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 17 : Impliciete verklaring op erewoord in verband met de persoonlijke toestand van de inschrijver (omzendbrief van 23.04.2007) Door het enkele feit van zijn deelneming aan de onderhavige procedure verklaart de inschrijver op zijn woord van eer dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en in het bijzonder de volgende punten : 1° dat hij niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of geen gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of niet in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2° dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, dat voor hem geen procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of dat hij niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3° dat hij, niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest door een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4° dat hij bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5° dat hij in orde is met zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17bis van KB van 08.01.1996; 6° dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7° dat hij zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. In het geval van tijdelijke vereniging is deze bepaling van toepassing op ieder lid van de vereniging. Voor er een definitieve beslissing wordt genomen betreffende de toewijzing van de opdracht zal het Bestuur de juistheid van deze impliciete verklaring op eer nagaan voor de enige inschrijver van wie de offerte de beste geklasseerde is. Hiervoor zal het Bestuur

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art. 17 : Déclaration sur l’honneur implicite relative à la situation personnelle du soumissionnaire (circulaire du 23.04.2007). Par le seul fait de sa participation à la présente procédure, le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’Arrêté Royal du 08.01.1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et particulièrement les points suivants : 1° qu’il n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2° qu’il n’a pas fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3° qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4° qu’en matière professionnelle, il n’a pas commis de faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5° qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 17bis de l’AR du 08.01.1996 ; 6° qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7° qu’il ne s’est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. En cas d’association momentanée, cette disposition s’applique pour chaque membre de l’association. Avant toute décision définitive relative à l’attribution du marché, l’Administration vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite pour le seul soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. Pour ce faire, l’Administration pourra se renseigner

29204


informatie kunnen inwinnen rechtstreeks bij de andere bevoegde besturen of de betrokkene inschrijver ondervragen, die binnen de aangewezen termijn de gevraagde inlichtingen of documenten zal moeten bezorgen aan de hand waarvan zijn persoonlijke situatie kan worden gecontroleerd. Indien er naar aanleiding van deze controles wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op eer niet met de persoonlijke situatie van de inschrijver overeenkomt met de limietdatum van de ontvangst van de offertes zal hij van de opdracht kunnen worden uitgesloten. Dit zal ook het geval zijn wanneer de persoonlijke situatie van de inschrijver in de loop van de procedure niet meer met zijn impliciete verklaring op eer overeenstemt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De kandidaten dienen te beschikken over een erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken uit categorie D7 en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 geraamd door de aanbestedende overheid). Om geselecteerd te worden dienen de kandidaten bovendien, bovenop de eerder gevraagde erkenning, de volgende referenties te kunnen voorleggen: 3 referenties van verschillende opdrachten gelijkaardig aan de opdracht waarvoor de inschrijvers zich kandidaat stellen. Deze referenties moeten betrekking hebben op opdrachten die in de laatste 5 jaar werden uitgevoerd (d.i. de voorlopige/definitieve oplevering gebeurde in de periode juli 2005 – juli 2010) en minstens 1 referentie moet qua omvang overeenstemmen met een opdracht van klasse 2. De presentatie van de referenties moet de werkwijze van de aannemer duidelijk maken, zijn knowhow, zijn efficiëntie, zijn ervaring en zijn betrouwbaarheid alsook de motivatie van zijn keuzes. (Opmerking : indien er meer dan 3 referenties worden ingediend zal alleen rekening gehouden worden met de eerste drie referenties) Belangrijke opmerking: Elk lid van het team, aannemer of onderaannemer, dat een referentie heeft geleverd voor deze kwalitatieve selectie moet minstens een aandeel van 20% uitvoeren in de opdracht. Dit aandeel wordt berekend op het bedrag van de aanbestede werken. Deze voorwaarde zal opgenomen worden in het bijzonder bestek en zal dus deel uitmaken van de overeenkomst. (a) Voor elke gepresenteerde referentie vermeldt de inschrijver (max 5 A4-pg(recto)) : - naam referentie; - onderwerp referentie (= het programma en objectieven van de bouwheer en de benaderingswijze); - voorwerp referentie (= welk werk de inschrijver effectief ZELF heeft gedaan met betrekking tot de ingediende referentie); - korte nota (maximum 1 bladzijde A4) met hierin verduidelijking van de verschillende aspecten van het project die verband houden met onderhavige opdracht; - ontwerpen/of uitvoeringsplannen per referentie op een duidelijk leesbare schaal; - bedragen exclusief B.T.W. van de werken; - datum van voorlopige/definitieve oplevering der werken (tussen juli 2005 – juli 2010); - specifieke aanduiding plaats van uitvoering van de werken; - bouwheer van de werken waarop ontwerperopdracht betrekking heeft met aanduiding van de betrekkelijke contactperso(o)n(en) en zijn/haar/hun coördinaten; - lijst van onderaannemers en personeel die deelnamen aan de werken met contactgegevens (gsm, tel, adres, e-mail); (b) visuele voorstelling van de opdracht (op papier, maximum 4 A4-pagina’s (recto);

directement auprès des autres administrations compétentes ou interroger le soumissionnaire concerné, qui devra, dans le délai indiqué fournir les renseignements ou documents demandés et permettant de vérifier sa situation personnelle. Si, à la suite de ces vérifications, il est constaté que la déclaration implicite sur l’honneur ne correspondait pas à la situation personnelle du soumissionnaire à la date limite de réception des offres, il pourra être exclu du marché. Il en sera de même si, au cours de la procédure, la situation personnelle du soumissionnaire ne correspond plus à sa déclaration sur l’honneur implicite. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les candidats doivent disposer d’une agréation comme entrepreneur de travaux pour l’exécution de travaux de catégorie D7 et de classe correspondant au montant de l’offre (classe 2 estimée par le pouvoir adjudicateur). En outre, afin d’être sélectionnés, les candidats doivent, en plus de l’agréation demandée ci-dessus, pouvoir présenter les références suivantes: 3 références de différents marchés semblables au marché pour lequel les soumissionnaires ont posé leur candidature. Ces références doivent se rapporter aux marchés qui ont été effectués au cours des 5 dernières années (i.e. la réception provisoire /définitive a eu lieu pendant la période juillet 2005 – juillet 2010) et au moins 1 référence doit, en ce qui concerne sa taille, correspondre à un marché de classe 2. La présentation des références doit faire clairement apparaître la méthode de travail de l’entrepreneur, son savoir-faire, son efficacité, son expérience, sa fiabilité ainsi que la motivation de ses choix. (Remarque: au cas où plus de 3 références sont introduites, seules les 3 premières références du dossier seront prises en compte) Remarque importante: Chaque membre de l’équipe, entrepreneur ou sous-traitant, qui a fourni une référence pour cette sélection qualitative doit effectuer une part d’au moins 20% du marché. Cette part est calculée sur base du montant des travaux adjugés. Cette condition sera reprise dans le cahier spécial des charges et fera donc partie de la convention. (a) Pour chaque référence présentée, le soumissionnaire mentionne (max 5 pg A4 (recto)): - le nom de la référence; - le sujet de la référence (= le programme et les objectifs du maître d’ouvrage et l’approche); - l’objet de la référence (=quels travaux le soumissionnaire a effectivement réalisés LUI-MÊME en rapport avec la référence introduite); - une note succincte (maximum 1 page A4) comportant une explication des différents aspects du projet qui se rapportent au présent marché; - plans de projet et/ou d’exécution par référence sur une échelle clairement visible; - montants hors TVA des travaux; - date de réception provisoire/définitive des travaux (entre juillet 2005 – juillet 2010); - indication spécifique du lieu d’exécution des travaux; - maître d’ouvrage des travaux auxquels se rapporte la mission d’auteur de projet avec indication de la/des personne(s) de contact concernée(s) et ses/leurs coordonnées; - liste des sous-traitants et du personnel qui ont participé aux travaux avec leurs coordonnées (gsm, tél, adresse, e-mail); (b) présentation visuelle du marché (sur papier, maximum 4 pages A4 (recto);


(c) de certificaten van uitvoering: - indien het werken voor overheden betreft, worden de werken aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; - indien het gaat om werken voor privaatrechtelijke personen worden de werken aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de aannemer. De ingediende referenties zullen beoordeeld worden aan de hand van een objectieve vergelijking met een door het Bestuur opgestelde voorbeeld-type-referentie die als ideaal geacht wordt (= zie ideale referentie hieronder). Overzicht beoordelingskader ideale referentie: * Toetsing voorwerp De referentie verwijst naar: - de restauratie van siersmeedwerk in buitenomstandigheden die werd uitgevoerd aan de hand van een methode die rekening houdt met het beschermd karakter van het voorwerp (duurzame/ conserverende aanpak, decaperen van verflagen, ontmanteling, etikettering, opnieuw monteren) - maximum 30 punten - de restauratie van siersmeedwerk in buitenomstandigheden uit de tweede helft van de XIXe eeuw, volgens de oorspronkelijke technieken (kunstsmeedwerken, samenstelling d.m.v. vuurlas) maximum 30 punten - het gebruik van duurzame oplossingen en technieken bij de restauratie van de elementen, de behandeling van de pathologie maximum 15 punten - de bescherming van smeedijzeren elementen in buitenomstandigheden tegen corrosie door middel van aangepaste technieken al naargelang het geval : performantie en duurzaamheid maximum 15 punten * Toetsing kwaliteit De referentie was gestaafd met een attest van goede uitvoering maximum 10 punten. Elk van de drie referenties zal onderworpen worden aan dit referentiekader. De inschrijver krijgt per onderdeel: - het maximum van de punten indien de referentie volledig voldoet aan het gevraagde; - de helft van de punten indien de referentie slecht gedeeltelijk voldoet aan het gevraagde; in dit geval motiveert de aanbestedende overheid zijn beslissing; - geen punten indien de referentie een onderdeel niet bevat of helemaal niet voldoet aan het gevraagde. Voor het geheel van de drie referenties kan een maximum van 300 punten worden behaald. Eventueel vereiste minimumeisen : Om geselecteerd te worden moet de kandidaat: - over de gevraagde erkenning beschikken : categorie D7 en klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 geraamd door de aanbestedende overheid); - ten minste 150/300 punten behalen en 50/100 per referentie. Slechts de 5 best geplaatste kandidaten zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

29205

(c) les certificats d’exécution: - si cela concerne des travaux pour les autorités, ceux-ci seront démontrés par des certificats établis ou approuvés par l’autorité compétente; - s’il s’agit de travaux pour des personnes de droit privé, les travaux seront démontrés par des certificats établis par ces personnes en question ou, à défaut, par une déclaration de l’entrepreneur. Les références introduites seront évaluées à l’aide d’une comparaison objective avec un exemple de référence type élaboré par l’Administration, lequel est considéré comme idéal (= voir référence idéale ci-dessous). Aperçu de la grille d’évaluation de la référence idéale: * Evaluation de l’objet La référence renvoie à: - la restauration des ferronneries extérieures ornementales exécutées suivant une méthodologie adaptée au classement (approche durable/conservatoire, décapage des peintures, démantèlement, étiquetage, remontage) - maximum 30 points - la restauration des ferronneries extérieures ornementales de la seconde moitié du XIXe siècle, suivant les techniques d’origine (forgeage, soudage au feu) - maximum 30 points - l’utilisation de solutions et techniques durables pour la restauration des éléments, le traitement des pathologies - maximum 15 points - la protection d’éléments en fer forgé extérieurs contre la corrosion au moyen de techniques adaptées suivant le cas: performance et durabilité - maximum 15 points * Evaluation de la qualité La référence a été étayée par une attestation de bonne exécution maximum 10 points. Chacune des trois références sera soumise à ce cadre de référence. Le soumissionnaire obtiendra par critère: - le maximum des points si la référence satisfait entièrement à ce qui a été demandé; - la moitié des points si la référence ne satisfait que partiellement à ce qui a été demandé; dans ce cas, le pouvoir adjudicateur motivera sa décision; - aucun point si la référence ne comporte pas un des critères ou ne satisfait aucunement à ce qui a été demandé. Un maximum de 300 points peut être obtenu pour l’ensemble des trois références. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Afin d’être sélectionné, le candidat doit: - disposer de l’agréation demandée: catégorie D7 et classe correspondant au montant de l’offre (classe 2 estimée par le pouvoir adjudicateur); - obtenir au moins 150/300 points et 50/100 par référence. Seuls les 5 candidats les mieux classés seront invités à introduire une offre. III.2.4) Marchés réservés : non.



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd aantal ondernemingen : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : Om de best mogelijke kwaliteit te waarborgen zullen de geselecteerde kandidaten bij de gunningsprocedure gevraagd worden een prototype te maken. Dit is op basis van deze prestatie

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre d’opérateurs envisagé : 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Afin de garantir la meilleure qualité possible, les candidats sélectionnés devront, dans le cadre de la procédure d’attribution, réaliser un prototype. C’est sur base de cette prestation que les points qui

29206


dat de punten die zullen bepalen aan welke aannemer deze opdracht zal worden toegewezen zullen worden toegekend. Voor deze prestatie zullen de kandidaten een beperkte vergoeding krijgen. Om te vermijden dat teveel inschrijvers deze omslachtige procedure moeten doorlopen, wordt het aantal geselecteerde kandidaten tot 5 beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DIT-TIW/IX.9.2.2.-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : DIT-TIW/IX.9.2.2.-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais



VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De kandidatuurstellingen dienen uiterlijk 09 11.2010 om 10.00u in tweevoud (één origineel en één kopie) en in twee afzonderlijk gesloten enveloppen bij de Directie (onthaal secretariaat van de Directie Vervoersinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15, 1000 Brussel)te worden ingediend t.a.v. de heer ir. H. DE SMEDT-JANS (Adviseur-generaal) en met op de buitenzijde de vermelding van (1.) “Kandidatuurstelling opdracht van werken: TIW/IX.9.2.2 Kleine Zavel - Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel. - ORIGINEEL” en/of “Kandidatuurstelling opdracht van werken: TIW/IX.9.2.2 Kleine Zavel - Restauratie van het siersmeedwerk van het park van de Kleine Zavel te Brussel. - KOPIE (2.) en de betrekkelijke coördinaten van de kandidaat. Er zal geen openbare opening van de dossiers van de kandidatuurstellingen plaatsvinden. Alle kandidaten worden ten gepaste tijde op de hoogte gebracht inzake de analyse van de kandidatuurstellingen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België Tel. +32 (0)2 234 94 70, fax +32 (0)2 234 98 42 Internetadres : www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 dagen vanaf de publicatie van onderhavige aankondiging. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010

VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non.


détermineront à quel entrepreneur ce marché sera attribué seront accordés. Pour cette prestation, les candidats recevront une compensation limitée. Pour éviter que trop de soumissionnaires doivent passer par cette procédure compliquée, le nombre de candidats sélectionnés est limité à 5. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

VI.3) Autres informations : Les candidatures doivent être introduites le 09.11.2010 à 10h00 en deux exemplaires (un original et une copie) et dans deux enveloppes fermées séparément auprès de la Direction (accueil secrétariat de la Direction Infrastructure de Transport, Rue du Gouvernement Provisoire 9-15, 1000 Bruxelles) à l’attention de Monsieur ir. H. DESMEDT-JANS (Conseiller général) et l’enveloppe extérieure doit porter la mention (1.) “Candidature à un marché de travaux: TIW/IX.9.2.2 Petit Sablon - Restauration des ferronneries du parc du Petit Sablon à Bruxelles. - ORIGINAL” et/ou “ Candidature à un marché de travaux: TIW/IX.9.2.2 Petit Sablon - Restauration des ferronneries du parc du Petit Sablon à Bruxelles. - COPIE (2.) ainsi que les coordonnées du candidat. Il n’y aura pas d’ouverture publique des dossiers de candidatures. Tous les candidats sont tenus au courant en temps voulu de l’analyse des candidatures. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 (0)2 234 94 70, fax +32 (0)2 234 98 42 Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : 60 jours à partir de la publication du présent avis. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 05/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 19814

29207

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR N. 19814


Avis de marché

Leveringen

Fournitures



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Directie Materieel en Nieuwe Technologieën, t.a.v. De heer Marc Looze Tel. +32 25002234, fax +32 25002361 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ibz.fgov.be

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Direction Générale de la Sécurité Civile, Rue de Louvain 1, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Direction du Matériel et des Nouvelles technologies, à l’attention de Monsieur Marc Looze Tél. +32 25002234, fax +32 25002361 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ibz. fgov.be Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74730 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74730 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Algemene offerteaanvraag voor de levering van retroreflecterende signalisatie- en identificatiemarkering (″stripings″ genoemd in de rest van het bijzonder lastenkohier) met het logo ″Protection civile/Civiele Bescherming″ voor de voertuigen van de Civiele Bescherming voor rekening van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering van retroreflecterende signalisatie- en identificatie markering (″stripings″ genoemd in de rest van het bijzonder lastenkohier) met het logo ″Protection civile/Civiele Bescherming″ voor de voertuigen van de Civiele Bescherming voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 22000000 - Drukwerk en aanverwante producten

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel d’offres général pour la fourniture de marquages de signalisation et d’identification (dits ″stripings″ dans la suite de ce cahier spécial des charges) rétro-réfléchissants portant le logo ″Protection civile/Civiele Beschemring″ pour les véhicules de la protection civile du SPF Intérieur. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture de marquages de signalisation et d’identification (dits ″stripings″ dans la suite de ce cahier spécial des charges) rétroréfléchissants portant le logo ″Protection civile/Civiele Beschemring″ pour les véhicules de la protection civile du SPF Intérieur. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 22000000 - Imprimés et produits connexes

29208


II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Posten 1 + 2 + 3: 250 stripings in het Frans en 250 stripings en het Nederlands. Posten 4 + 5 + 6: 100 stripings in het Frans en 100 stripings en het Nederlands. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Postes 1 + 2 + 3: 250 stripings en français et 250 stripings en néerlandais. Postes 4 + 5 + 6: 100 stripings en français et 100 stripings en néerlandais. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché).



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non.



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : IBZ-CV-II/MAT/A40-269-10-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : IBZ-CV-II/MAT/A40-269-10-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , Zaal A3-4.7

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Salle A3-4.7


29209



VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010




FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

N. 19816

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010


Avis de marché

Werken

Travaux



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen Brusselse Buitendiensten - Directie Brussel I, Ravensteinstraat, 60 bus 4/5, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. De heer ir. F. Tavernier - Adviseur Tel. +32 22862111, fax +32 22862122 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74743 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments Services Extérieurs Bruxellois - Direction Bruxelles I, Rue Ravenstein 60 btes 4/5, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Monsieur ir. F. Tavernier - Conseiller Tél. +32 22862111, fax +32 22862122 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74743 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Régie des Bâtiments - Services Extérieurs Bruxellois - Direction Bruxelles I, Rue Ravenstein 60 btes 4/5, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Monsieur ir. J. Naaktgeboren Tél. +32 22862156, fax +32 22862146 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Régie des Bâtiments – Service de Publication et de Vente des Cahiers des chargesLe Cahier des charges peut être téléchargé gratuitement à l’adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d’acheteur » du présent avis ou commandé au Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges de la Régie des Bâtiments au moyen du bon de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges ») à renvoyer à l’adresse suivante :, Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Mr. Van Gucht T Tél. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Adresse internet : http://www.regiedesbatiments.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Régie des Bâtiments - Services Extérieurs Bruxellois - Direction Bruxelles I, Rue Ravenstein 60 btes 4/5, 1000 Bruxelles, Belgique

Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendiensten - Directie Brussel I, Ravensteinstraat, 60 bus 4/5, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. De heer ir. J. Naaktegeboren Tel. +32 22862156, fax +32 22862146 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Regie der Gebouwen – Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken Het bestek is gratis te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) “Adres van het kopersprofiel “van deze aankondiging of kan besteld worden bij de Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken van de Regie der Gebouwen door middel van een bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken”) terug te sturen op het volgende adres :, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. Dhr Van Gucht T. Tel. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.regiedesbatiments.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendiensten - Directie Brussel I, Ravensteinstraat, 60 bus 4/5, 1000 Brussel, België

29210


Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. De heer ir. F. Tavernier - Adviseur Tel. +32 22862111, fax +32 22862122 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten.

Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Monsieur ir. F. Tavernier - Conseiller Tél. +32 22862111, fax +32 22862122 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Regentschapstraat 1-3 te 1000 Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten FASE 4B : Renovatie van het groot auditorium en creatie van kinderateliersPERCEEL 1 : ruwbouw en afwerking II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45223220 - Ruwbouw Bijkomende opdracht : 45212313 - Bouwen van museum II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Musées Royaux des Beaux-Arts II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue de la Régence 1-3 à 1000 Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Bruxelles - Musées Royaux des Beaux-Arts - Phase 4B : Rénovation du grand auditorium et création d’ateliers pour enfantsLOT 1 : gros-œuvre et parachèvement II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45223220 - Travaux de gros œuvre Objet supplémentaire : 45212313 - Travaux de construction de musées II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché).



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bijzonder bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bijzonder bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Registratie : categorie D – klasse 7

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation : catégorie D – classe 7



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-10/23/22.0040/137 A-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 327.00 EUR

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDGB-10/23/22.0040/137 A-F02_0 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 327.00 EUR


Betalingstermijnen en -methode : Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken”) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gulden Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : [email protected] - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) “Adres van het kopersprofiel“ van deze aankondiging.

29211

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 26/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

Conditions et mode de paiement : Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges »). Le formulaire de commande peut également être demandé à l’adresse suivante : Régie des Bâtiments – Service de publication et de vente des cahiers des charges – à l’attention de M. Thierry VAN GUCHT – Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2 – 1060 Bruxelles – Tél : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : cahierdescharges@regiedes batiments.be - Compte bancaire : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB. Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l’adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d’acheteur » du présent avis. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 26/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 26/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Regie der Gebouwen – Brusselse Buitendiensten – Directie Brussel I – Ravensteistraat 60 (5de verdiep) te 1000 Brussel

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Régie des Bâtiments – Services Extérieurs Bruxellois – Direction Bruxelles I – Rue Ravenstein 60 (5è étage) à 1000 Bruxelles



VI.3) Nadere inlichtingen : Plaatsbezoek : Donderdag 28/10/2010 om 10.00 uur, donderdag 04/11/2010 om 10.00 uur en donderdag 18/11/2010 om 10.00 uur Geen papier versie van dit bestek beschikbaar VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 BRUSSEL, België E-mail : [email protected] Tel. +32 22349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op: - voor de nietgeselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing; - voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd; - voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Regie der Gebouwen – Juridische dienst, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België

VI.3) Autres informations : Jour de visite : Jeudi 28/10/2010 à 10h00, Jeudi 04/11/2010 à 10h00 et le jeudi 18/11/2010 à 10h00 Pas de version papier de ce cahier des charges. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état – section du contentieux administratif, Rue de la science 37, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 22349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :

E-mail : [email protected] Tel. +32 25416973, fax +32 25417001 Internetadres : www.regiedesbatiments.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

En vertu de l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, un recours en suspension ou en annulation doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de 60 jours à compter de : - pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés : la notification de la décision de sélection ; - pour les soumissionnaires dont l’offre a été considérée comme irrégulière : la notification de la décision d’écartement de leur offre ; - pour les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue : la notification de la décision d’attribution. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Régie des Bâtiments – Service Juridique, Avenue de la Toison d’Or 87, Bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 25416973, fax +32 25417001 Adresse internet : www.regiedesbatiments.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29212


FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN N. 19959

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES N. 19959


Avis de marché

Werken

Travaux



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87 b2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio West – Oude Gentweg 75 A – 8000 Brugge, t.a.v. Dhr. Luc Verhoeven – attaché architect Tel. +32-92676760, fax +32-92676777 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74867 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments, Av. de la Toison d’Or 87 b2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments – Flandre Région Ouest – Oude Gentweg 75 a – 8000 Bruges, à l’attention de Luc Verhoeven – attache architecte Tél. +32-92676760, fax +32-92676777 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74867 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Régie des Bâtiments – Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges, Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Mr. Van Gucht T Tél. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Adresse internet : www.regiedergebouwen.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

Regie der Gebouwen – Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. Dhr Van Gucht T. Tel. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Internetadres : www.regiedergebouwen.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : DENDERMONDE – Sint-Jacobstraat 26 – Gevangenis – Restauratie omheiningmuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Dendermonde – Sint-Jacobstraat 26 NUTS-code : BE232 - Arr. Dendermonde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : DENDERMONDE – Sint-Jacobstraat 26 – Gevangenis – Restauratie omheiningmuur

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Dendermonde – Sint – Jacobstraat 26 – Prison – Restauration des murs extérieurs II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Dendermonde – Sint-Jacobstraat Code NUTS : BE232 - Arr. Dendermonde II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Dendermonde – Sint – Jacobstraat 26 – Prison – Restauration des murs extérieurs


II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

29213

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45262700 - Travaux de transformation de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours.



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bijzonder bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bijzonder bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning in de categorie D of ondercategorie D24 - klasse 2

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation en catégorie D ou en catégorie D24 - classe 2



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-2010 41 0044 280 A-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 53.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken”) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gulden Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : [email protected] - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) “Adres van het kopersprofiel “van deze aankondiging. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Pools IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Brugge - Oude Gentweg 75 -aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDGB-2010 41 0044 280 A-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 18/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 53.00 EUR Conditions et mode de paiement : Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges »). Le formulaire de commande peut également être demandé à l’adresse suivante : Régie des Bâtiments – Service de publication et de vente des cahiers des charges – à l’attention de M. Thierry VAN GUCHT – Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2 – 1060 Bruxelles – Tél : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : [email protected] - Compte bancaire : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l’adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d’acheteur » du présent avis. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 18/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Polonais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : publique

29214




VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 BRUSSEL, België E-mail : [email protected] Tel. +32 22349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de nietgeselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Regie der Gebouwen – Juridische dienst, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1040 Brussel, België


E-mail : [email protected] Tel. +32 25416973, fax +32 25417001 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010

VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état – section du contentieux administratif, Rue de la science 37, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 22349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : En vertu de l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, un recours en suspension ou en annulation doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de 60 jours à compter de :- pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés : la notification de la décision de sélection ;- pour les soumissionnaires dont l’offre a été considérée comme irrégulière : la notification de la décision d’écartement de leur offre ; pour les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue : la notification de la décision d’attribution VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Régie des Bâtiments – Service Juridique, Avenue de la Toison d’Or 87, Bte 2, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 25416973, fax +32 25417001 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 05/10/2010



FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

N. 19960


Avis de marché

Werken

Travaux



I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, rue Verte 11, 7000 Mons, België, t.a.v. Mme Virginie Finet, Chef de Service Tel. +32-65398787, fax +32-65398750 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74874 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Régie des Bâtiments, rue Verte 11, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Mme Virgine FINET, Chef de Service Tél. +32-65398787, fax +32-65398750 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74874 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Régie des Bâtiments, Rue Monnel 5, 7500 Tournai, Belgique, à l’attention de M. LUC DENIS Tél. +32-69669413, fax +32-69225938 E-mail : [email protected]

Regie der Gebouwen, Rue Monnel 5, 7500 Tournai, België, t.a.v. M Luc DENIS Tel. +32-69669413, fax +32-69225938 E-mail : [email protected]


Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Regie der Gebouwen – Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) : Regie der Gebouwen, t.a.v. Dhr Van Gucht T.

29215

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Régie des Bâtiments – Service de Publication et de Vente des Cahiers des charges, Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Régie des Bâtiments, à l’attention de Mr. Van Gucht T Tél. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Adresse internet : www.regiedergebouwen.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

Tel. +32 25416611, fax +32 25415951 E-mail : [email protected] Internetadres : www.regiedergebouwen.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Doornik – Federale Politie – Bouw van een garageblok II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Avenue de Maire 19 7500 Tournai NUTS-code : BE327 - Arr. Tournai II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Doornik – Federale Politie – Bouw van een garageblok Voorbereidende werken, riolering, ruwbouw (beton, staal, metselwerk…), daksteun, dak, componenten riolering, schrijnwerk voor sectionele poorten, bekleding van de omgeving

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Tournai – Police fédérale – Aménagement d’un bloc garages II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Avenue de Maire 19 7500 Tournai Code NUTS : BE327 - Arr. Tournai II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 140 dagen.

Tournai – Police fédérale – Aménagement d’un bloc garages Travaux préparatoires, égouttage, gros œuvre (béton, acier, maçonneries…), support de toitures, toitures, composants égouttage, menuiseries de portes sectionnelles, revêtement des abords II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 140 jours.



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bijzonder bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bijzonder bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Article 17 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Article 18 de l’Arrêté Royal du 08/01/1996 relatif aux marchés publics

29216


III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning subcategorie D of D1 klasse 3

III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation: catégorie D ou D1 classe 3



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : RDGB-2010 51 1672 048 A-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 42.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken”) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gulden Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : [email protected] - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) “Adres van het kopersprofiel “van deze aankondiging. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : RDGB-2010 51 1672 048 A-F02_0 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 42.00 EUR Conditions et mode de paiement : Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur www.regiedesbatiments.be (rubrique « Marchés publics / Vente des cahiers des charges »). Le formulaire de commande peut également être demandé à l’adresse suivante : Régie des Bâtiments – Service de publication et de vente des cahiers des charges – à l’attention de M. Thierry VAN GUCHT – Avenue de la Toison d’Or, 87 bte 2 – 1060 Bruxelles – Tél : +32 2 541 66 11 – Fax : +32 2 541 59 51 – E-mail : [email protected] - Compte bancaire : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l’adresse Internet mentionnée au point I.1) « Adresse du profil d’acheteur » du présent avis. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Rue Verte, 11 à 7000 MONS Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar

IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Rue Verte 11 à 7000 Mons Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : publique



VI.3) Nadere inlichtingen : Verplicht plaatsbezoek en op afspraak VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 BRUSSEL, België E-mail : [email protected] Tel. +32 22349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de nietgeselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.3) Autres informations : Visite des lieux obligatoire et sur rendez-vous VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état – section du contentieux administratif, Rue de la science 37, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 22349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be/ VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : En vertu de l’article 19 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat, un recours en suspension ou en annulation doit, sous peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de 60 jours à compter de :- pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés : la notification de la décision de sélection ;- pour les soumissionnaires dont l’offre a été considérée comme irrégulière : la notification de la décision d’écartement de leur offre ; pour les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue : la notification de la décision d’attribution.


VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Regie der Gebouwen – Juridische dienst, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1040 Brussel, België E-mail : [email protected] Tel. +32 25416973, fax +32 25417001

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Régie des Bâtiments – Service Juridique, Avenue de la Toison d’Or 87, Bte 2, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 25416973, fax +32 25417001


29217


MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19810 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B - bus 12, 9052 Zwijnaarde, België Contactpunt(en) : Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, t.a.v. ir. Vladimir Kostadinov Tel. +32 92417448, fax +32 92417475 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74732 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B - bus 12, 9052 Zwijnaarde, België Contactpunt(en) : onthaal, t.a.v. Kim Baeyens Tel. +32 92417530, fax +32 92417475 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderzoek mbt de verkeersafwikkeling op de stadsring R40 te Gent II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 NUTS-code : BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Onderzoek mbt de verkeersafwikkeling op de stadsring R40 te Gent II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71311300 - Adviezen inzake infrastructuur Bijkomende opdracht : 71330000 - Diverse technische dienstverlening

29218


Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : tijdelijke handelsvennootschap III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : uitsluitingsgronden van art. 69 en art. 69bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - passende bankverklaringen waaruit een gezonde financiële toestand blijkt of het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s; - een attest uitgereikt door de administratie der belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat-dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een lijst met de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitgvoerd tijdens de laatste drie jaar, slaande op het geheel en/of op delen voorzien in deze opdracht; - een lijst met nominatieve opgave van de personen onder wiens leiding de verschillende aspecten van de opdracht zullen uitgevoerd worden; - een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - kwaliteit van het voorstel - Weging : 40 2 - prijs - Weging : 40 3 - ervaring en expertise van het projectteam - Weging : 20 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV O-Vl-X40/R40/28 - besteknummer 1M3D8H/10/29-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 3.50 EUR Betalingstermijnen en -methode : te storten op rekeningnummer : IBAN : BE69-0912-2060-2378 BIC : GKCCBEBB. van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Bollebergen 2B - bus 12, 9052 Zwijnaarde (voor overschrijvingen tussen Belgische rekeningen kan tot 31.12.2010 ook nog het Belgische rekeningformaat gebruikt worden : 091-2206023-78). Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Het bestek kan gratis gedownload worden van het internet : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Bollebergen 2B - bus 12, 9052 Zwijnaarde. Lokaal : Metiszaal – gelijkvloers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Uitvoeringstermijn : 190 kalenderdagen Het bestek kan gratis gedownload worden van het internet : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/ VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)


29219

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 19812 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Verleysen Mieke Tine Tel. +32 11742396, fax +32 11742448 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74735 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N76: Renovatie betonweg te Borgloon II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. NUTS-code : BE223 - Arr. Tongeren II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : N76 Renovatie betonweg te Borgloon II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233142 - Herstellen van wegen II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 15 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek

29220


Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV L-1M3D8G/10/35-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 12.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE 89 0912 2060 3085 van Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : gestanddoeningstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19813 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Gysbrechts Conny Tina Beatrice Tel. +32 32246835, fax +32 32246899 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74740 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Beheer Wegen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.


29221

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Heranleg open afrit Geel-Oost (24) met vervanging brugvoegen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het heraanleggen van de open afrit 24 (Geel-Oost) van de Boudewijnsnelweg A13-E313 ter bevordering van de verkeersveiligheid op deze open afrit, van 42k000 tot 43k550 in beide richtingen. Meer specifiek heeft deze aanneming tot doel de verkeersveiligheid op de E313 ter hoogte van de betreffende open afrit te verhogen door : het herasfalteren van de open afrit nr. 24 (inclusief de aangrenzende weggedeelten van de E313 zelf) het vergroten van de verkanting in de bochten van de open afrit (daar waar mogelijk) de renovatie van de brugvoegen van de onderbruggen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen Bijkomende opdracht : 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen Bijkomende opdracht : 45233200 - Diverse oppervlaktewerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen Bijkomende opdracht : 45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen Bijkomende opdracht : 45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45221110 - Bruggenbouw Bijkomende opdracht : 45221119 - Brugrenovatiebouw II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV A’pen-X10-A13-78 1M3D8E-10-01-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 8.10 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur). Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206028-83 – BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE 140912 2060 2883 van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

29222


IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41 2018 Antwerpen (zaal 8.01) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : De staat van het bestek primeert! VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19815 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge, België Contactpunt(en) : lozie piet Tel. +32 50454261 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=73225 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gemeenschappelijke aankoop van constructiehout (West-Vlaanderen) II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gemeenschappelijke aankoop van constructiehout II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 03410000 - Hout Bijkomende opdracht : 03000000 - Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PD WVL-ANB/WVL/2010/011-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 15/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken.


29223

VI.4) Overige nadere inlichtingen : Bijkomende kwaliteitseisen. Bijvoegen lijst met levering per locatie. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19818 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. ir. Jozef Vanhoutte Tel. +32 50441111, fax +32 50342381 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74744 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. Geert Deprez Tel. +3250441157, fax +3250342381 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N365 Stad Mesen - Gemeente Heuvelland. Herinrichten doortocht Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat en Armentierssteenweg. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Stad Mesen en Gemeente Heuvelland NUTS-code : BE253 - Arr. Ieper II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : N365 Stad Mesen - gemeente Heuvelland. Herinrichten doortocht Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat en Armentierssteenweg. Deze werken omvatten : - voorbereidende open afbraakwerken van rijwegen, voetpaden van plaatselijke en lijnvormige elementen - alle grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduiding van de plannen, lengte- en dwarsprofielen - het uitvoeren van gewone rioleringswerken en afwateringswerken : buizen, inspectieputten, straatkolken - het aanleggen van bestrating uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en van trottoirs- en inritten uit betonstraatstenen of natuurlijke materialen op een schraalbetonfundering - het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton of blauwe hardsteen, incl fundering en stut uit schraal beton - het aanleggen van een betonverharding op een schraalbetonverharding

29224


- het aanleggen van bestrating uit mozaïekbestrating op een schraalbetonfundering - het odnerhoud van de werken gedurende de waarborgperiode II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 200 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % op de oorspronkelijke inschrijvingssom exl BTW + 10 % op posten waarvoor een a posteriori uitgevoerd keuring is voorgeschreven + 20 % op posten waarvoor regelmatige onderhoudsbeurtenzijn voorgeschreven tijdens de waarborgperiode. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : tijdelijke handelsvereniging III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : art 17 en 17bis van het kb van 08.01.1996 zijn van toepassing III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : art 18 van het kb van 08.01.1996 is van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : erkennig : cat. C klasse : 6 III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie erkenning en klasse III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV W-Vl-1M3D8J-10-80-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 118.43 EUR Betalingstermijnen en -methode : te storten op rekeningnummer 091-2206021-76 van het Agentschap Wegen en Verkeer met vermelding van het besteknummer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - Markt 1 - 8000 Brugge Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : onbeperkt Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De opmeting kan ook digitaal aangevraagd wordn bij Geert Deprez - tel 050/44.11.57 of via e-mail : [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)


29225

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19821 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Gysbrechts Conny Tina Beatrice Tel. +32 32246835, fax +32 32246899 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74752 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Beheer Wegen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : N120 Antwerpen: Renovatie fietspaden en rijbaan Bischoppenhoflaan II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het doel van de aanneming bestaat erin voetpaden, fiestpaden en de rijbaan te herstellen en te verbeteren van de N120 Bisschopenhoflaan, meerbepaald tussen de Merksemesteenweg en de Ten Eekhovelei. De werken worden gefinancierd door het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen. Voornaamste activiteiten: — opbraak verhardingen — opbraak van bestrating en lineaire elementen; — funderingswerken — Aanbrengen van nieuwe verhardingen in KWS en bestratingsmateriaal — markeringswerken ; — Het in stand houden van de uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen Bijkomende opdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Bijkomende opdracht : 45233140 - Wegwerkzaamheden

29226


Bijkomende opdracht : 45233141 - Wegenonderhoud Bijkomende opdracht : 45233142 - Herstellen van wegen II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 90 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV A’pen-X10-N120-3 1M3D8E-10-44-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het hieronder vermeld totaalbedrag voor de aanbestedingsdocumenten dient vooraf gestort te worden op rekeningnr: 091-2206028-83 – BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE 140912 2060 2883 op naam van Afdeling Wegen en Verkeer op hoger vernoemd adres. Contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 210 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41 2018 Antwerpen (zaal 8.01) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : De opmetingsstaat van het bestek primeert! VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19824 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. ir. Goele Vansevenant Tel. +32 50441111, fax +32 50342381 E-mail : [email protected]


29227

Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74753 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - Markt 1 -8000 brugge, Markt 1, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, t.a.v. Geert Deprez Tel. +3250441157, fax +3250342381 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Structureel onderhoud beton in het wegendistrict D311 Brugge II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Zuienkerke, Brugge, Damme en Zedelgem NUTS-code : BE251 - Arr. Brugge II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Structureel onderhoud beton in het wegendistrict D311 Brugge. Deze aanneming omvat hoofdzakelijk : - opbraak en insnijden van bestaande betonverharding (rijweg en fietspaden) - opbraak kleinschalige materialen - plaatsen nieuwe fundering in walsbeton of schraal beton - plaatsen nieuwe verharding in ongewapend cementbeton - plaatsen nieuwe verharding in asfalt SMA-C2 - plaatsen asfaltverhardingen AB-4C aan aansluitingen ed - plaatsen geprefabriceerde vluchtheuvelelementen - installatie, instandhouding en verwijderen van signalisatie - onderhoud gedurende de waarborgperiode II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % op de isnchrijvingssom excl BTW + 10 % op posten waarvoor een a posteriori keuring is voorgeschreven III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : tijdelijke handelsvereniging III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : art 17 en 17bis van het KB van 08.01.1996 zijn van toepassing III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning : cat. C klasse : 4

29228


III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie erkenning en klasse III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV W-Vl-1M3D8J/10/81-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 14.50 EUR Betalingstermijnen en -methode : te storten op rekeningnummer 091-2206021-76 van het Agentschap Wegen en Verkeer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - Markt 1 - 8000 Brugge Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : onbeperkt Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De uitvoeringstermijn bedraagt 1 kalenderjaar opgelgd in afzonderlijke dienstbevelen. De samenvattende opmeting kan opgevraagd worden bij Geert Deprez - tel 050/44.11.57 of via e-mail : [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19825 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Team Aanbestedingen E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74756 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Team Aanbestedingen E-mail : [email protected]


29229

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, België E-mail : [email protected] Internetadres : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74756 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Agentschap voor Facilitair Management - Afdeling Aanbestedingen en Juridische Ondersteuning, Boudewijnlaan 30 bus 60, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Gert Potoms - Algemeen Directeur I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 2010/AFM/GEB_RW/OA/048 - Renovatie secretariaatszones. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Burg 3 en 4 8000 Brugge II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renovatie van de secretariaatszones van de gouverneur + inkombalie aBB II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Zie bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning categorie D, ondercategorie D1 ; klasse 3. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Agentschap voor Facilitair Management-2010/AFM/GEB_RW/ OA/048-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

29230


IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Boudewijngebouw - lokaal 05E01 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Voor het indienen van de offertes wordt het gebruik van elektronische middelen toegestaan. De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de etendering internetsite https:// eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, § 1 van het KB van 8 januari 1996. Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres vermeld in bijlage A.III Opmerking: Om technisch en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file ‘Elektronisch_Indienen’ toegevoegd. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19826 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Verleysen Mieke Tine Tel. +32 11742396, fax +32 11742448 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74751 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gewestweg N715: Houthalen-Helchteren: Bijkomende maatregel 5-6 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. NUTS-code : BE22 - Prov. Limburg (B)


29231

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gewestweg N715: Houthalen-Helchteren: Bijkomende maatregelen 5-6 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 25 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV L-1M3D8G/10/29-F02_0 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 85.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Verkoop (en inzage) documenten: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE89 0912 2060 3085 – BIC: GKCC BEBB van Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen gestanddoeningstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen V-G plan wordt later digitaal toegevoegd VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29232


MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19846 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Luc Segers Tel. +32 27413239, fax +32 27367081 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Media De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Raamovereenkomst elektrisch installatiemateriaal II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : VRT NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De VRT wenst een raamovereenkomst voor een periode van 3 jaar af te sluiten met 1 leverancier van elektrisch installatiemateriaal II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31681410 - Elektrische materialen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (een forfaitaire borgtocht van EUR 2.500,00) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is.


29233

* Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een recente bankverklaring. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : -Aangeboden materiaal moet voldoen aan de CEBEC-norm of gelijkwaardig. -Referenties waar dit materiaal geleverd word. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 60 2 - Dienstverlening - Weging : 40 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ADVB 1001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:30 Plaats : , Omroepcentrum, kamer 11L10 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19860 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : Mevrouw Nadia Vernaillen Tel. +32 27413428, fax +32 2 736 07 65 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

29234


Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Media De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidaatstelling - Media 1033 - Communicatie en E-marketing specifieke projecten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 13 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Aankoopdienst Media NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : - communicatie = general advertising / traditionele reclame / reclame via de media (tv-spot en/of advertentie en/of radiospot en/of ...) - e-marketing = online-campagnes: online-advertising, e-mail-marketing, virale marketing, CRM-campagnes,... - specifieke thema’s = cultuur, kids, nieuws, sport... II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Thema ″cultuur″ 1) Korte beschrijving : Thema ″cultuur″ 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Communicatie voor merken/projecten onder het thema ″cultuur″, zoals bv. cobra.be,... Strategisch advies en/of creatie en/of productie Perceel nr. : 2 Titel : Thema ″Kids″ 1) Korte beschrijving : Thema ″Kids″ 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).


29235

5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Communicatie voor merken/projecten onder het thema ″Kids″, zoals bv. Ketnet, ... Strategisch advies en/of creatie en/of productie Perceel nr. : 3 Titel : Thema ″Nieuws″ 1) Korte beschrijving : Thema ″Nieuws″ 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Communicatie voor merken/projecten onder het thema ″Nieuws″, zoals bv. VRT Nieuws, ... Strategisch advies en/of creatie en/of productie Perceel nr. : 4 Titel : Thema ″Sport″ 1) Korte beschrijving : Thema ″Sport″ 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Communicatie voor merken/projecten onder het thema ″Sport″, zoals bv. Sporza... Strategisch advies en/of creatie en/of productie Perceel nr. : 5 Titel : E-marketing 1) Korte beschrijving : E-marketing 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 79340000 - Reclame- en marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Bijkomende opdracht : 79342000 - Marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79342100 - Direct marketingdiensten Bijkomende opdracht : 79413000 - Advies inzake marketing management 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : On-line campagnes: on-line advertising, e-mail-marketing, virale marketing, CRM-campagnes... Strategisch advies en/of creatie en/of productie Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2).

29236


III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een recente bankverklaring. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : 1. Korte voorstelling van 1 case als voorbeeld van een gerealiseerde campagne of spot of project van de afgelopen 3 jaar relevant voor het perceel, incl. een korte argumentatie van deze relevantie, nl. op vlak van strategie (begrip van de business, keuze van het business-inzicht, gebruik van dat inzicht) en creatie (opvallende, verrassende, slimme verpakking van de boodschap) 2. voorstel van kernteam/persoon (strate(e)g(en), creatieveling(en), account manager) toegekend aan deze opdracht, met aanduiding van relevante ervaring III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.


IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 5 IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Media 1033 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 16:00 IV.3.5) Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan de geselecteerde gegadigden : 15/11/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.


VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Dit is een 2stapsprocedure, waarbij in deze eerste fase de kandidaturen moeten ingediend worden rekening houdend met de selectiecriteria vermeld in deze publicatie. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)


29237

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19861 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Rik Van Caenegem Tel. +32 27413610, fax +32 27357924 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Media De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidaatstelling - Opstellen lijst van Gegadigden: ADG 1018 - Sterkstroom/Verlichting en kleine drijfkracht/Bordenbouw II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : VRT NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Met deze kandidatuurstelling voor het opstellen van een lijst van gegadigden wil de VRT beschikken over een lijst van geselecteerde firma’s die elektriciteitswerken kunnen uitvoeren in de domeinen sterkstroom, verlichting, kleine drijfkracht en bordenbouw. De werken worden conform de Wet op de Overheidsopdrachten gegund na prijsvraag of beperkte offerteaanvraag. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Sterkstroom/Verlichting/Kleine drijfkracht 1) Korte beschrijving : Sterkstroom/Verlichting/Kleine drijfkracht 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : Afbraak van bestaande elektrische en zwakstroominstallaties met inbegrip van de afvoer van het afgebroken toestellen, leidingen, borden, ...

29238


De levering en plaatsing van kabelgoten alsook de levering, plaatsing en aanleg van kabels : zowel voedings- als vermogenkabels maar ook zwakstroombekabeling en kabels veiligheidsinstallaties; De levering, plaatsing, aansluiting en in dienststelling van verlichting en energieverdeling in kantoren, radio- en tv-studio’s, montagekamers, technische lokalen,... De uitvoering van renovatiewerken : vernieuwen van algemene verlichting in kantoren, plaatsen van wandgoten, relighting,... Aanpassingswerken en/of uitbreidingswerken aan veiligheidsinstallaties zoals branddetectie, noodverlichting, camerabewaking, uurverdeling, ontruimingsinstallatie, toegangscontrole... (opm : de plaatsing en de indienststelling van specifieke toestellen (bewakingscamera’s, badgelezers,... alsook wijzigingen in de programmatie gebeuren door VRT); Aanpassingswerken en/of uitbreidingen aan de bestaande bekabeling voor de radio- en tv- studio’s (stroomkabels, multikabels, studioen deursignalisaties,...); ... Naast bovenstaande lijst dient ook ingestaan te worden voor (niet limitatieve lijst) : De deelname aan werfvergaderingen; De organisatie en begeleiding van de nodige wettelijke keuringen; Het opstellen en afleveren van een “as-built”-dossier; ... Perceel nr. : 2 Titel : kleine drijfkracht/Bordenbouw 1) Korte beschrijving : kleine drijfkracht/Bordenbouw 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit 4) Afwijkende duur van de opdracht : 12 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). 5) Aanvullende inlichtingen over percelen : De bouw, levering, plaatsing en aansluiting van elektrische borden alsook aanpassingen doorvoeren in bestaande elektrische voedingsborden; Naast bovenstaande dient ook ingestaan te worden voor (niet limitatieve lijst) : De deelname aan werfvergaderingen; De organisatie en begeleiding van de nodige wettelijke keuringen; Het opstellen en afleveren van een “as-built”-dossier; ... Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een passende bankverklaring. Daaronder wordt verstaan een verklaring van de bank over de toestand van de inschrijver ten opzichte van de bijzondere eisen van de opdracht, waarbij de bank verklaart dat de cliënt de financiële capaciteit heeft om dergelijke contracten uit te voeren. * Attest van verzekering tegen arbeidsongevallen * Attest van verzekering tegen beroepsrisico’s * Een uitreksel van het jaarverslag waaruit de omzet van de aanbieder in 2009 blijkt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * de mate van ervaring die bewezen wordt aan de hand van referenties. De inschrijver legt 3 referenties voor van uitgevoerde werken die zijn te catalogeren onder de noemer Sterkstroom – Verlichting en kleine drijfkracht – Bordenbouw. Voor elk van de referenties vermeldt de inschrijver minstens de aard van de opdracht, het bedrag in Euro, het gemiddelde aantal tewerkgestelde medewerkers van de inschrijver alsook de naam van de publieke of privaatrechtelijke instantie waarvoor de opdracht is uitgevoerd. Opdrachten uitgevoerd voor mediabedrijven genieten de voorkeur. (Vooraleer de gegadigde wordt geselecteerd behoudt de VRT, teneinde een beter zicht te krijgen op de specifieke bekwaamheid van de gegadigde, het recht documentatie of nadere inlichtingen te vragen betreffende de aangehaalde referenties om te controleren of de inschrijver voldoet aan de gestelde preselectiecriteria.);


29239

* De inschrijver heeft minstens 10 voltijdse werknemers (FTE’s) in dienst behorende tot één van de drie volgende categorieën: geoefend werkman – geschoold werkman – ploegbaas; * De inschrijver voegt gegevens toe i.v.m. de studie- en beroepskwalificaties van het ondernemingskader, inzonderheid die van de verantwoordelijke voor de leiding van de uitvoering van de opdracht(en); * De inschrijver voegt gegevens toe i.v.m. het beschikbaar personeel en materieel. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ADG 1018 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 29/10/2010; tijdstip : 14:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 8/11/2010; tijdstip : 14:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De VRT selecteert uit de regelmatige ingediende kandidatuurstellingen minimaal 5 en maximaal 10 kandidaten die haar het meest geschikt lijken op grond van de inlichtingen betreffende de eigen situatie van de kandidaat-inschrijver en van de ingediende inlichtingen en documenten m.b.t. de financiële, economische en technische minimumeisen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19885 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VRT, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Rik Van Caenegem Tel. +32 27413610, fax +32 27357924 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

29240


Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Media De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : ADFD 1001 - Verhuizingsdiensten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 22 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Verspreid over België - bepaald door VRT NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Dit bestek behelst de verhuizingsdiensten in/van/naar de gebouwen van de VRT en eventueel daarbuiten. Het doel is om een raamovereenkomst met 1 partij af te sluiten. De concrete projecten binnen deze raamovereenkomst zullen in een latere fase aangekondigd worden. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 98392000 - Verhuizingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * een recente bankverklaring. * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * De inschrijver moet een transportlicentie te hebben volgens titel III van de wet van 03.05.1999 aangaande transport van zaken. * Lidmaatschap van een nationale of internationale Kamer van Verhuizers of van een Samenwerkingsverband van verhuizers. * De inschrijver moet Ingeschreven zijn in het handelsregister in de hoedanigheid van verhuizer. * Referenties : Meerjarige contracten voor de uitvoering van verhuiswerken voor een bedrag van minstens 150000 Euro per jaar, uitgevoerd voor officiele instanties * De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.


29241

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 80 2 - Plan van aanpak - Weging : 20 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : ADFD 1001 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/10/2010; tijdstip : 14:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 5/11/2010; tijdstip : 14:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 5/11/2010; tijdstip : 14:30 Plaats : , Omroepcentrum, kamer 11L10 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19913 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VVM De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, België Contactpunt(en) : Exploitatie, t.a.v. Frank Stroobants Tel. +32 15408862, fax +32 15408980 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.delijn.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

29242


Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : LLVV/01/11 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening : zie bijlage 1 van het bestek. NUTS-code : BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen: 15 diensten leerlingenvervoer. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 60130000 - Diensten voor speciaal personenvervoer over land II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : 15 ritten ophaaldiensten leerlingenvervoer. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : aanvang : 01/01/2011; voltooiing : 31/12/2015 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : bedrag wordt bepaald op 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogere tiental in euro. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geldig RSZ-attest - attest van vakbekwaamheid III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : geldig RSZ-attest III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : attest van vakbekwaamheid III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : beroepsvervoerders III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : LLVV/01/11 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : betaling op rekening van VVM-De Lijn: 435-4508371-85 met vermelding: bestek LLVV/01/11 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010; tijdstip : 9:59


IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , zie beschrijving in het bestek LLVV/01/11 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00900001/2010075029 Frank Stroobants Tel: (32-15) 408 862 [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19914 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Scholengroep 9 - Ringscholen, Zijp 18, 1780 Wemmel, België Contactpunt(en) : Marion van den Boogaard Tel. +32 24604797 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : SGR9/2010/Copie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Scholen in Wemmel, Asse, Herne, Halle NUTS-code : BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Huur of aankoop gecombineerd met een onderhoudscontract van copier-, print- en scantoestellen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30121100 - Fotokopieerapparaten Bijkomende opdracht : 50313000 - Onderhoud en reparatie van reprografische machines II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 maanden (vanaf de gunning van de opdracht).

29243

29244


Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 25 2 - technische eigenschappen - Weging : 40 3 - service en onderhoud - Weging : 30 4 - milieuvriendelijkheid - Weging : 5 IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : SGR9/2010/COPIE IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Zijp 18, Villa van de Algemeen Directeur Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00707142/2010075225 Informaties over lastenboek(en)/document(en) via email bij Marion vd Boogaard, [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)


29245

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19955 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Gysbrechts Conny Tina Beatrice Tel. +32 32246835, fax +32 32246899 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74859 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Beheer Wegen De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Studieopdracht: heraanleg verkeerswisselaar te Willebroek (A12-N15-N17) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten in de zin van art. 5 van de Wet van 24 december 1993. Deze diensten hebben betrekking op: studie voor heraanleg van de verkeerswisselaar te Willebroek (knoop A12/N16/N17). Deze studie heeft tot doel een vlottere verkeersafwikkeling mogelijk te maken van het verkeer komende van en gaande naar de N16. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71311210 - Adviezen inzake wegenbouw Bijkomende opdracht : 71322300 - Brugontwerpdiensten Bijkomende opdracht : 71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties Bijkomende opdracht : 71420000 - Landschapsarchitectuurdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar.

29246


IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Technische en inhoudelijke waarde van de offerte (methodologie, projectorganisatie en procesbewaking) - Weging : 75 2 - Kwalificaties en ervaring van het voor de opdracht ingezette personeel - Weging : 25 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV A’pen-X10-A12-74 1M3D8E-10-37-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 7.35 EUR Betalingstermijnen en -methode : Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres (alle werkdagen van 9 tot 15 uur). Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer 091-2206028-83 – BIC: GKCCBEBB – IBAN: BE 140912 2060 2883 van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 41 2018 Antwerpen (Zaal 8.01) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : Dit betreft een algemene offerteaanvraag. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 19958 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Gysbrechts Conny Tina Beatrice Tel. +32 32246835, fax +32 32246899 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=71725 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Heraanleg Ring van Brecht: Fase II II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De aanneming heeft tot doel om de ring rond Brecht te vervolledigen vanaf het rond punt aan de Wuustwezelsteenweg – Bethovenstraat, over de Oudaenstraat, de HSL, de E19 tot aan de Veldstraat. Hiervoor moeten volgende werken uitgevoerd worden: - de bouw van ovonde en een nieuw open afrittencomplex te Brecht (inclusief de bouw van nieuwe open afritten), - afwerking van de bestaande brug boven de HSL,


29247

- de bouw van een brug boven de Oudaenstraat, - aanleg van een rotonde ter hoogte van de kruising van de nieuwe weg met de Veldstraat, - de bouw van een ontsluitingsweg (inclusief fietspaden) van het industrieterrein “De Ring” die zorgt voor de verbinding tussen de Veldstraat en de bestaande Ringlaan, - Het aanpassen van de Veldstraat, inclusief het aanleggen van fietspaden ter hoogte van het rond punt met de ring rond Brecht, - Het aanleggen van fietspaden (o.a. in de Bethovenstraat), - het plaatsen, aanpassen en uitbreiden van de verticale signalisatie, - het plaatsen, aanpassen en uitbreiden van de horizontale signalisatie, - het plaatsen van verlichting, - het opbreken van een deel van de bestaande open afrit, - het uitvoeren van een aantal compenserende werken. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen Bijkomende opdracht : 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen Bijkomende opdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Bijkomende opdracht : 45233121 - Aanleg van hoofdweg Bijkomende opdracht : 45233122 - Bouwen van ringweg Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AWV A’pen-X10/N115b/17 - 1M3D8E/09/20-F02_4 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2010-509038 IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 169-259099 van 29/09/2010 IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 29/09/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen tekst staat : Bestek p 2 In plaats van : Erkenning Categorie C5 Te lezen : Erkenning Categorie C VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging : Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan : VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: In plaats van : datum : 29/09/2010 Te lezen : datum : 05/10/2010 VI.4) Overige nadere inlichtingen : WIJZIGINGSBERICHT!!! Erkenning Categorie C5 MOET C zijn!!! VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29248


MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

N. 19795 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : MCF AGI Direction des infrastructures culturelles, Boulevard Léopold II, 44, 1080 Bruxelles, Belgique, à l’attention de chantal simon Tél. +32 486090778, fax +32 81304901 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration générale de l’infrastructure - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : La marlagne rénovation chambres bloc principal et toitures logements de fonction II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Centre culturel Marcel Hicter La marlagne, 26 chemin des marronniers à 5100 WEPION Code NUTS : BE352 - Arr. Namur II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La présente entreprise comprend les travaux, fournitures, transports, main d’oeuvre et tous les moyens d’exécution relatifs à la rénovation de chambres : remplacement des revêtement de sol et rénovation complète de 4 blocs de douche, le remplacement d’une toiture plate et diverses autres réparations de toitures plates également. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.


29249

III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ou sa société ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion de la participation au marché : état de faillite, de liquidation ou toute situation analogue, condamnation affectant sa moralité professionnelle, faute grave en matière professionnelle, obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux disposition de l’article 17 bis, le paiement des impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel le soumissionnaire est établi et le fait de s’être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles. Le pouvoir adjudicateur pourra exiger la production de documents officiels délivrés par l’autorité compétente (voir formulaire type en annexe) ; Afin de vérifier si le candidat ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion reprises aux articles 17 et 17bis bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, celui-ci fournira au Pouvoir adjudicateur : - une attestation récente de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) ou d’une institution équivalente d’un autre Etat membre de l’Union européenne : le candidat doit joindre à son offre une attestation délivrée par l’autorité compétente, datée de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l’ouverture des offres, certifiant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; En ce qui concerne le candidat étranger employant du personnel non assujetti à la sécurité sociale belge, la preuve qu’il est en règle avec ses obligations selon les dispositions légales du pays où il est établi, doit par contre être jointe à l’offre. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. - une attestation récente émanant de l’Administration des contributions directes ainsi qu’une attestation récente émanant de l’administration de la TVA (ces documents ne sont pas requis si le candidat n’est pas commerçant ou s’il n’est pas assujetti à la TVA) ; Le candidat étranger doit joindre à son offre la preuve qu’il est en règle avec ses obligations, en matière de contributions directe et en matière de TVA, selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de trois mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Si le candidat belge s’abstient de produire les attestations précitées aux points B. et C., il donne au pouvoir adjudicateur, par le seul dépôt de son offre, l’autorisation de vérifier sa situation personnelle via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données Annexe 2, B - Avis de marché | IAM Page 4 of 8 http://avis-marches.met.wallonie.be/avsmarch/tender/bcn-view.do?id=102729 22/09/2010 fédérales de l’ONSS, du SPF Finances (pour ce qui concerne la TVA uniquement) et de la Banque Carrefour des Entreprises. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Niveau spécifique minimal exigé Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : néant III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Niveau spécifique minimal exigé Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 3 sous-catégorie D1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : JL/CS/Marlagne/4-10-2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , au 5e étage - Local 5 E 537 du Ministère de la Communauté française, Administration générale de l’Infrastructure, boulevard Léopold II, n°44 à 1080 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique

29250


Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00711577/2010075016 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): envoyer demande à [email protected] VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 19935 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : AGICF - Services Extérieurs - Diection Régionale de Namur, Avenue G. Bovesse, 39, 5100 Jambes, Belgique, à l’attention de FALQUE Patrice Tél. +32 486090312 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : GEMBLOUX AR - Renouvellement des châssis dans l’ancien bâtiment II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : GEMBLOUX AR - Rue G. Docq, 26 à 5030 GEMBLOUX Code NUTS : BE352 - Arr. Namur II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : GEMBLOUX AR - Rue G. Docq, 26 à 5030 GEMBLOUX : Démolition de menuiseries de fenêtres et portes en bois - Fourniture et placement de menuiseris de fenêtres en PVC - Sécurité II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d’éléments accessoires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours.


29251

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement sera exigé III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir clauses du cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir clauses du cahier spécial descharges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Suivant article 20 du de l’AR du 8/01/1996 : Agréation requise Sous-catégorie D5 en classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : NA-00170 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 10,00 EUR Conditions et mode de paiement : lUniquement par versement du prix des documents au compte DEXIA n° 091-0104004-49 MCF - SGISCF c/o PLUVINAGE, Espace 27 Septembre - boulevard Léopold II 44 à 1080 Bruxelles Les entrepreneurs sont tenus d’indiquer en communication : Le Service Régional concerné + le n° du Cahier spécial des charges IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 210 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , AGICF - Services Extérieurs - Direction régionale de NAMUR - Résidence Molière - Avenue Gouverneur Bovesse, 41 à 5100 JAMBES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : OUI Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00710245/2010075394 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29252


MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 19963 AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 189 du 29/09/10, page 28068, avis 18972 Publication originale au JO : NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR Communauté française Administration Générale de L’Infrastructure, Direction Régionale des Infrastructures Scolaires du Brabant Wallon, Rue E. Vandervelde 3, 1400 Nivelles. Personne de contact : Guibert Depireux. Tél : 067/644624. Fax : 067/870715. E-mail : [email protected]. Description : Description/objet du marché : Couverture de toitures en acier en sur-toiture, cornicjes bois et zinguerie de pavillons RTG Texte à modifier : Capacité technique : niveau spécifique minimal : Classe 1 catégorie D/D1 ou sous-catégories D8 ou D12 ou D22 DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 05/10/2010. (@Ref :00752964/2010075585) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19840 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102825 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir T. GODFROID, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Tél. +32 42297598 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected]


29253

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N633C Chaudfontaine (Embourg) : aménagement et sécurisation (giratoire provisoire) de la sortie 40 de l’E25 au bas de la rue Pierre Henvard II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Route régionale N633C à Chaudfontaine (Embourg)à hauteur de la sortie 40 de l’E25 (bas de la rue P. Henvard). Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Aménagement d’un parking de covoiturage et sécurisation par la création d’un giratoire provisoire. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233140 - Travaux routiers II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O1.05.01-10G14 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 33 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 26/10/2010; heure : 11:00

29254


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 240 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 26/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , SPW - Direction des routes de Liège DGO1.51- Avenue Blonden, 12 - 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19842 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SOFICO, Rue Canal de l’Ourthe, 9 bte 3, 4031 Angleur, Belgique, à l’attention de M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél. +32 42316700, fax +32 43674568 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102826 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir A. LIBOIS, Ingénieur principale des Ponts et Chaussées chef de service, f.f. Tél. +32 42297507 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N90 Huy - Flémalle. Réhabilitation de la chaussée. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Route régionale N90 sur les communes de Huy et de Flémalle. Code NUTS : BE33 - Prov. Liège


29255

II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réhabilitaion de chaussée. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233142 - Travaux de réparation de routes II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 25 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O1.05.01-10G15 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 28/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 18,75 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 28/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 28/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , SPW Direction des routes de Liège. Avenue Blonden, 12 - 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29256


MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

N. 19843 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102829 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir A. LIBOIS, Ingénieur principale des Ponts et Chaussées chef de service, Tél. +32 42297507 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N20 Juprelle. Réhabilitation de voirie entre les pm 24.736 et 30.539 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Route régionale N20 à Juprelle entre les pm 24.736 et 30.539. Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réhabilitation de voirie suite aux nombreux dégâts d’hiver ainsi que la mise en place d’un giratoire provisoire. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233142 - Travaux de réparation de routes


29257

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O1.05.01-10D25 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 28,93 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 04/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , SPW Direction des routes de LIège. Avenue Blonden, 12 - 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29258



N. 19844 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102827 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297507 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N641 Huy - Marchin - Modave. Réhabilitation de chaussée II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Route régionale N641sur les communes de Huy, Marchin et Modave. Code NUTS : BE331 - Arr. Huy II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réhabilitaion de la chaussée. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233142 - Travaux de réparation de routes


29259

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 25 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O1.05.01-10G16 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 28/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 18 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 28/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 28/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , SPW Direction des routes de Liège. Avenue Blonden, 12 - 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29260


MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19845 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102828 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir S. MONTALBANO, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Tél. +32 42297550 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège, Avenue Blonden, 12, 4000 LIEGE, Belgique, à l’attention de ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f. Tél. +32 42297510 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Entretien 2010 des pistes cyclables et du RAVeL sur le district D151.11 (Liège) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Pistes cyclables situées le long des voiries gérées par le SPW (District routier de Liège)ainsi que les différentes lignes RAVeL. Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Entretien des pistes cyclables et du RAVeL (environ 15 kilomètres à aménager) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233141 - Travaux d’entretien routier


29261

II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 365 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O1.05.01-10D34 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 18,75 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 04/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 04/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , SPW Direction des routes de Liège. Avenue Blonden, 12 - 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29262


MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19862 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SOFICO, Rue Canal de l’Ourthe, 9 bte 3, 4031 Angleur, Belgique, à l’attention de M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél. +32 42316700, fax +32 43674568 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102819 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO1-DRV-Direction des Routes de Verviers, Rue Xhavée, 62, 4800 Verviers, Belgique, à l’attention de Monsieur ir Sime BRAJKOVIC, Ingénieur des Ponts et Chaussées Tél. +32 87323140, fax +32 87353506 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRV-Direction des Routes de Verviers, Rue Xhavée, 62, 4800 Verviers, Belgique, à l’attention de Monsieur ir Philippe ELSEN Premier attaché, délégué Tél. +32 87323150, fax +32 87353506 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : E40 Blegny : construction d’un bassin de retenue à Barchon. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : R.N.642 à Barchon, en bordure et en contrebas de l’autoroute E40 Liège-Aix. II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le bassin de retenue projeté se situe dans l’encaissement naturel du thalweg du ruisseau.Les ouvrages faisant partie de la présente entreprise comprennent : déboisement et débroussaillement de la zone inondable du versant ″Nord-Est″ du bassin, déboisement,débroussaillement et essouchement par extraction complète de toute la surface du versant ″Sud-Ouest″ du bassin, travaux de terrassement, exécution d’une digue de terre longitudinale, construction d’un mur de retenue en béton massif avec déversoir, exécution en béton armé, d’une chambre déversante avec ajutage, construction d’une dalle d’approche et d’un chemin d’accès, construction de perrés en blocs de béton, réalisation de fossés, installation d’une canalisation, installation de grilles de protection, ensemencement hydraulique de la digue de terre, pose d’une clôture et d’une barrière. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.


29263

II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 17 précité. - Conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires sont dispensés de produire l’attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu’à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X152/A3/54 - CSC : O1.05.02-10F27 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 43 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente des cahiers des charges du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Bâtiment II - 5100 JAMBES (Tél : 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges demandés. Les chèques ne sont pas acceptés et la vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative. Les documents peuvent être toutefois consultés au Bureau de Vente (local 108) tous les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site : http://marchespublics.wallonie.be. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , Rue Xhavée, 62 - 2ème étage à 4800 VERVIERS Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : - ″Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D’EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l’option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables″. - ″Au point IV 3.3) CONDITION ET MODE DE PAIEMENT : Attention : les plans ne sont pas téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) et sont dès lors uniquement vendus au Bureau de Vente précité.″ VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29264


MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19863 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 6700 Arlon, Belgique, à l’attention de Monsieur Le Directeur des Ponts et Chaussées f f, ir Trillet Tél. +32 63589211, fax +32 63589222 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102835 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du support juridique-bureau de ventes des cahiers de charges., Place de wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 6700 Arlon, Belgique, à l’attention de Monsieur Le Directeur des Ponts et Chaussées f f, ir Trillet Tél. +32 63589211, fax +32 63589222 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 Marché de travaux par adjudication publique. N83 - Traversée de Jamoigne. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Les travaux sont réalisés sur la commune de Chiny. Code NUTS : BE34 - Prov. Luxembourg (B) II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux s’effectuent sur le réseau I. Les travaux comportent notamment : 1. Division 1 du métré - S.P.W. - Direction des routes du Luxembourg à savoir : - la construction de deux giratoires; - la construction d’une zone centrale entre les 2 giratoires; - la pose de revêtements hydrocarbonés; - le placement d’une nouvelle signalisation verticale; - la réalisation des marquages. 2. Divisions 2, 3, 4 et 5 du métré - Commune de CHINY à savoir : - la construction de nouveaux trottoirs. Division 3 : - le remplacement d’un tronçon d’égout. Division 4 : - le renouvellement des conduites d’eau et raccordements particuliers existants; _ les terrassements en déblais et remblais pour la réalisation des tranchées et fouilles des ouvrages; - la fourniture et la pose de 275 m de conduite DN 100 et de 450 m de conduite DN 80; - la construction de chambres de vannes, y compris appareillage; - la pose d’appareils en terre; - les branchements sur les conduites existantes; - les démolitions et réparations des revêtements en dehors de la zone d’aménagement de voirie et trottoirs; - les démolitions ou démontages d’équipements de distribution d’eau existants; - les passages sous pertuis - ruisseau de ″la Rochette″ (3ème catégorie); - renouvellement ou le renouvellement des raccordements particuliers; - l’entretien des ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que pendant le délai de garantie. Division 5 : - le déplacement de conduites, chambres de vannes et appareils situés dans la zone des nouveaux aménagements de voirie. 3.l’évacuation des déchets; 4.la signalisation du chantier; 5.l’entretien des travaux durant la période de garantie telle que fixée à l’article 43 § 2.


29265

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233128 - Travaux de construction de carrefours giratoires II.1.8) Division en lots : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 250 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Les postes du métré sur lesquels porte le cautionnement complémentaire sont repris en annexe du métré récapitulatif. Les cautionnements doivent être constitués au nom du SPW, mais les justifications de leurs constitutions sont à envoyer à l’adresse de Monsieur P.Y. TRILLET, Directeur des Ponts et Chaussées ff, SPW - Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45 à 6700 - ARLON. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires(réf. annexe 1). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit joindre à son offre une attestation ONSS Les soumissionnaires belges sont dispensés de produire l’attestation. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : L’entrepreneur doit mentionner, en annexe de son offre, la période de congés annuels et les jours de congés compensatoires pour son entreprise. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit également joindre en annexe de son offre les documents suivants : 1. Un certificat d’agréation. 2. Une note sur la méthode d’exécution et le justificatif des coûts concernant les mesures et moyens de protection prescrits par l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (réf. annexe 2). 3. Une note (réf. annexe 3) spécifiant la décharge. 4. Les documents et notes exigés par ce présent cahier spécial des charges et les documents auxquels il se réfère. Notamment, l’engagement de l’entreprise concernant le ″Plan qualité pour revêtements hydrocarbonés″ (réf. annexe 4). Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le soumissionnaire joindra la preuve qu’il n’entre pas dans les conditions d’exclusion énumérées à l’article 17 de l’arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de concession de travaux publics tel que modifié. Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l’Administration considère qu’ils rentrent dans la classe 4. A cette fin, le soumissionnaire peut présenter : * soit la preuve de son agréation dans les classe et catégorie susvisées; * soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, ainsi que les documents complémentaires éventuels, dont il résulte une présomption de capacité équivalente à celle de l’agréation dans les classe et catégorie susvisées; * soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences pour l’agréation dans les classe et catégorie susvisées. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X132/N83/0055 - CSC n°O1.03.02-10F07 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 81,03 EUR Conditions et mode de paiement : ″Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement.″ IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 29/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 3ème étage, 6700 - ARLON. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.

29266


Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : * Division 1 du métré : SPW - Direction des routes du Luxembourg. La mission faisant référence au présent cahier spécial des charges est exécutée pour le compte et au nom de la Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45 à 6700 - ARLON. D’autres services du SPW pourraient également intervenir dans la direction, le contrôle et la surveillance du présent marché. Dès lors, dans les textes contractuels, les termes tels qu’″Administration″... désignant les diverses autorités qui participeraient à la surveillance et à la direction du marché désignent les autorités correspondantes relevant de la Région Wallonne - Service Public de Wallonie. * Divisions 2, 3, 4 et 5 du métré : Commune de CHINY. Cet avis rectificatif fait référence à l’avis de marché n°102815 publié le 01.10.2010. Dossier X132/N83/0055 CSC n°O1.03.02-10F07. La formule de révision n°2, reprise en anexe du métré récapitulatif, ne s’applique pas aux postes des divisions 4 et 5 du métré. Pour les divisions 4 et 5, la formule de révision est celle qui figure à l’article 13 du cahier spécial des charges, sous le titre ″révision des prix pour les travaux de distribution d’eau″; VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


N. 19864 Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-SpW-DGO3-DAFR-Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Chaussée de Louvain, 14, 5000 NAMUR, Belgique, à l’attention de Monsieur Francy. DEBLED, Directeur Tél. +32 81649633, fax +32 81649577 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102830 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : RW-SpW-DGO3-DAFR-Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Chaussée de Liège,39, 4500 HUY, Belgique, à l’attention de Monsieur Frédéric ROBINET, Attaché (Président des Comités de remembrement en Province de Liège) Tél. +32 85273450, fax +32 85212153 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : RW-SpW-DGT1-Direction du support juridique-bureau de vente des cahiers de charges, Place de Wallonie, 1 Bat II, local 108, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Monsieur DEROCK, à l’attention de Monsieur Etienne CLAEYS Tél. +32 81333159, fax +32 81333122 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : RW-SpW-DGO3-DAFR-Direction de l’Aménagement Foncier Rural, Chaussée de Louvain, 14, 5000 Namur, Belgique Point(s) de contact : Madame Aude TEFNIN, Attachée, à l’attention de Monsieur Francy. DEBLED, Directeur Tél. +32 81649648, fax +32 81649577 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Environnement. - Agriculture Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.


29267

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché public de services pour la réalisation, par un auteur de projet agréé, de l’étude d’incidences sur l’environnement du remembrement légal de biens ruraux FORVILLE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Le territoire d’étude couvre les communes et divisions suivantes : - Fernelmont 1° division Forville Fernelmont 9° division Cortil - Wodon - Fernelmont 10° division Hemptinne - Eghezée 9° division Branchon - Eghezée 10° division Hanret Wasseiges 1°division Wasseiges - Wasseiges 3°division Meeffe Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La prestation de service consiste à réaliser l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) du remembrement légal de biens ruraux FORVILLE dans le respect de la réglementation en vigueur. Le guide méthodologique des EIE pour le remembrement légal de biens ruraux est le document de référence établi par l’administration dont il est considéré que le prestataire de services a pris connaissance et dont l’étude devra répondre au minimum aux points contenus. La procédure d’EIE doit couvrir l’ensemble de la période préalable à l’effet d’incidences sur l’environnement, visée aux articles 12 à 36 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux. Le remembrement FORVILLE est une opération en cours, ce qui veut dire que le périmètre de remembrement est déjà fixé et qu’il existe un Comité de remembrement. L’objectif de l’évaluation des incidences sur l’environnement sera multiple : - étudier le schéma des travaux proposé [qui sera disponible au moment de commencer les travaux] et émettre des recommandations quant aux travaux de créations, modification et suppression de chemins et voies d’écoulement d’eau envisagés. - étudier le milieu environnant, mettre à jour l’inventaire et l’évaluation des éléments de sites (éléments à conserver, restaurer, supprimer...) dressés dans le Plan d’évaluation des Sites et émettre des recommandations et des propositions d’aménagement à prendre en compte lors des différentes phases du remembrement. Tout ceci en vue de minimiser les impacts sur l’environnement et d’améliorer le maillage écologique. La durée maximale du marché est de 36 mois. La phase qualifiée de première (d’une durée maximale de 12 mois) sera réservée à la réalisation complète de l’étude ; les phases ultérieures aux actualisations éventuelles et/ou à des compléments d’étude. Si nécessaire, et en fonction de la durée de la procédure de remembrement, le présent marché peut faire l’objet d’avenants ou de bons de commande séparés dans la période de validité du présent cahier spécial des charges. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’utiliser la procédure prévue à l’article 17 §2, 2°, b) de la loi du 24 décembre 1993 précitée. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90711000 - Évaluation de l’impact sur l’environnement autre que pour la construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. Le soumissionnaire est tenu d’apporter la preuve de la constitution du cautionnement (voir le cahier spécial des charges pour les modalités). III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : voir le cahier spécial des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Le prestataire de services peut conclure des contrats de sous-traitance mais ne peut pas constituer une association momentanée avec des tiers. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L’attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l’article 69 précité. - conformément à l’arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l’attestation de l’Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu’ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l’attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l’application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu’à la Banque Carrefour des entreprises (BCE).

29268


III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533). - une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire réalisé dans des activités similaires des trois derniers exercices - autre(s) référence(s) probante(s): une copie de l’assurance des risques professionnels avec mention des montants assurés III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. la liste des ouvrages de référence remontant à maximum trois ans pour des projets sinon identiques du moins similaires aux projets de remembrement, avec copie des avis du Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable (CWEDD) et des échantillons réalisés dans les mêmes conditions que celles qu’il se dispose à réunir pour l’accomplissement du travail [NB. ne pourront être pris en compte que les ouvrages laissés au dossier d’adjudication] ; 2. la liste du personnel qui sera attitré au travail demandé : identité, nationalité et fonctions au sein de la société du responsable ; identité, nationalité et références du personnel rédactionnel ; éventuellement, identité, nationalité et références d’un reporter photo ; 3. une déclaration mentionnant le matériel et l’équipement technique dont il disposera pour l’exécution des services ; 4. la liste avec curriculum vitae et références des sous-traitants et associés éventuels ainsi que la part du marché sous-traitée; 5. les attestations certifiant qu’il est agréé pour la réalisation d’études d’incidences sur l’environnement en classes 1 et 8 ainsi que pour la réalisation de plans d’aménagement en classe 1 ; 6. le calendrier des opérations ; 7. la méthodologie détaillée et les suggestions éventuelles ; Parmi ces documents, les items 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus sont des critères de sélection qualitative. Les avis du CWEDD et les échantillons ne sont pas des causes d’exclusion pour les bureaux étant agréés depuis moins de trois ans. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC n° O3.06.02-10H11 EIE/6043 FORVILLE 2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 11,75 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 - code IBAN : BE230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support juridique (Place de la Wallonie, 1, Batiment II - 5100 JAMBES (Tél: 081/33.31.59 - fax : 081/33.31.22) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site: http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , à l’attention de , , Namur Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


29269

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19882 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Office Wallon de la formation professionnelle et de l’emploi, 104 Boulevard Tirou, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Emmanuel Hautenauve Tél. +32 71206257, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74467 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Le Forem, Boulevard tirou , 104, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Nathalie Pouillon Tél. +32 71206202, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Matières liées à l’emploi et à la formation Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MP10116 / Fourniture de hardware et software du catalogue Apple II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Les livraisons sont susceptibles d’être effectuées sur l’un, plusieurs ou l’intégralité des sites du Forem, et ce sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’objet du marché consiste en la fourniture de matériels et logiciels divers du catalogue Apple, dans les catégories suivantes : - Ordinateurs « All In One », de type iMac - Ordinateurs de bureau, de type MacPro - Ordinateurs portables, de type MacBook - Serveurs, de type XServe - Tablettes tactiles, de type iPad - Softwares Apple (OS, Final Cut, ...) - Périphériques et accessoires Apple (clavier, souris, ram, disque, disque dur, housses, coques, câbles de sécurité, ...) selon les descriptions techniques reprises dans la partie 2 du cahier spécial des charges. Pour les ordinateurs et serveurs, une maintenance sur site de 3 ans (en option) pourra être commandée pour chaque ordinateur ou serveur livré (voir modalités de cette maintenance en partie 2 du CSC). Le matériel visé par ce marché est destiné principalement à des fins pédagogiques (formation des stagiaires du Forem). Le présent marché couvre : * La livraison du hardware dans les sites du Forem situés en région wallonne ;

29270


* Si commandées, les prestations relatives à la maintenance sur site ou à l’extension de garantie associées aux matériels livrés (sauf périphériques et softwares). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30230000 - Matériel informatique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Intitulé catégorie et quantités présumées et indicatives - Ordinateurs « All In One » de type iMac : 60. - Ordinateurs de bureau, de type MacPro : 10. - Ordinateurs portables, de type MacBook : 25. - Serveurs, de type XServe : 1. - Tablettes tactiles, de type iPad : Non défini. - Softwares Apple : Non défini. - Périphériques Apple : Non défini. - Packs « AppleCare Protection Plan 3 ans » : Non défini. Les volumes de consommation sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement un engagement de la part du Forem. Le Forem se réserve le droit de réduire ou d’accroître ces volumes en fonction des besoins et des limites budgétaires. L’adjudicataire ne pourra se prévaloir d’une diminution des quantités commandées pour réclamer un quelconque dédommagement. Le cas échéant, valeur estimée hors TVA : II.2.2) Options : oui. Description de ces options : II.2.2) Options (le cas échéant) : Oui Description de ces options : Cinq options obligatoires sont prévues : * Un taux de remise sur l’extension de garantie 3 ans pour les ordinateurs et serveurs livrés (AppleCare Protection Plan 3 ans) * Quatre prix unitaires relatifs à la « maintenance sur site 3 ans » pour les différentes catégories d’ordinateurs et serveurs livrés. Le cas échéant, les options obligatoires pourront être levées au moment de la passation de la commande. Dès lors, lors de la commande d’ordinateurs ou serveurs, le Forem se réserve la possibilité de commander, selon les cas : - soit une simple extension de garantie standard « AppleCare Protection Plan 3 ans » (option) - soit la maintenance sur site 3 ans (option) - soit aucune de ces deux possibilités, et donc se limiter à la garantie légale. Pour les autres catégories de matériels, seule la garantie légale sera d’application. S’il est connu, calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options : Nombre de reconductions éventuelles (le cas échéant) : S’il est connu, dans le cas de marchés de travaux, de fournitures ou de services à caractère renouvelable, calendrier prévisionnel des marchés ultérieurs : II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cas d’application du cautionnement : Le délai d’exécution étant supérieur à trente (30) jours calendrier, un cautionnement est à constituer. Le délai d’exécution ne correspond pas au délai de livraison, notamment dans le cas où la livraison de fourniture s’accompagne de prestations accessoires. Assiette du cautionnement : Conformément à l’article 5 du Cahier Général des Charges, le cautionnement est fixé à 5 % du montant obtenu en multipliant les quantités présumées indiquées dans le tableau présent en partie 2.2 par le prix unitaire HTVA correspondant au prix public officiel Apple en cours à la date de remise des offres, remise déduite. Le coût de la maintenance étant une option, ce coût n’est pas inclus dans le calcul de l’assiette. Le montant à cautionner sera communiqué à l’adjudicataire à l’occasion de la notification du marché. Mode de cautionnement : Le cautionnement peut être constitué par une garantie bancaire. L’adjudicataire devra faire parvenir la justification de la constitution du cautionnement dans les 30 jours calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché. Libération du cautionnement : Le cautionnement est libérable pour trois quarts à la fin du marché c’est-à-dire au terme des 4 ans ou au moment de la fin du contrat s’il est mis fin anticipativement à ce dernier par l’une des parties, pour autant que toutes les obligations relatives au contrat aient été régulièrement et complètement exécutées.


29271

Le solde sera libérable à l’expiration des derniers contrats de maintenance sur site encore éventuellement en cours après la fin du marché. Il incombera à l’adjudicataire de demander la libération du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire fournira une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 43 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996 et qu’il ne fait pas l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée et portant : - sur la participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du code pénal - sur un fait de corruption telle que définie à l’article 246 du Code pénal - sur une fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financier des Communautés européennes approuvée par la loi du 17 février 2002 - sur un blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme Le modèle de déclaration sur l’honneur figure dans le cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur pourra demander à tout soumissionnaire et demandera à l’adjudicataire pressenti de produire les documents suivants : - Une attestation de l’ONSS ou de tout autre organisme prouvant que le soumissionnaire est en règle de paiement de cotisation de sécurité sociale et ce en date de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas (art. 43bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) ; - Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire et de chacun des membres de l’association (société de droit commun, société interne ou société momentanée) qui soumissionne. - Une attestation émanant de l’administration des contributions directes comme quoi ils sont en situation régulière vis-à-vis de législation fiscale. - Une attestation de la TVA comme quoi ils sont en situation régulière vis-à-vis de législation fiscale. - Une attestation du Tribunal du Commerce compétent pour constater l’absence d’un aveu d’une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat judiciaire. Remarques : Ces attestations dernièrement citées ne peuvent dater de plus de 6 mois à la date d’ouverture des offres, excepté toutefois pour l’attestation des contributions directes, pour la quelle la date d’émission ne revêt d’aucune importance pour autant qu’elle reflète la situation de l’entreprise au regard du dernier exercice fiscal écoulé. Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d’origine ou de provenance. Lorsqu’un de ces documents n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. Le soumissionnaire interrogé disposera au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour communiquer les renseignements et/ou documents originaux demandés à ce propos. L’envoi de copie est toléré. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exclure de la suite de la procédure tout soumissionnaire qui, au terme de ce délai de douze jours, n’aurait pas remis l’ensemble des documents attendus et/ou aurait remis des documents ne correspondant pas aux exigences décrites. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux produits et services faisant l’objet du présent marché, que les clients soient du secteur public ou privé, réalisé par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (à savoir 2007, 2008 et 2009). Le Forem se réserve le droit de demander à l’adjudicataire pressenti de prouver les chiffres mentionnés au travers du Compte de résultats - exercices 2007-2008-2009. Le soumissionnaire peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une liste des principales fournitures livrées au cours de ces trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché. - Le soumissionnaire sera impérativement au minimum certifié « Apple Authorized Reseller ». Il est donc tenu de joindre à son offre la preuve des certifications détenues (joindre la copie du ou des certificat(s) ainsi que les dates de validité) - Le soumissionnaire devra également disposer d’une certification de type « centre technique agréé Apple ». En outre, l’offre contiendra un descriptif démontrant que le soumissionnaire dispose sur le plan régional d’un réseau de service après vente à même d’assurer les prestations de maintenance sur site dans la totalité de la Région Wallonne. Le Forem se réserve le droit d’évincer de la suite de la procédure les entreprises ne disposant pas d’une expérience significative dans des missions comparables et/ou des certifications minimales.

29272


Le soumissionnaire peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Le FOREM-MP10116/CCA/111P/Apple-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 23/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Le Forem - Boulevard Tirou 104 - Salle Haulot - 6000 Charleroi Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. FEDER (renouvellement matériel pédagogique) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19890 Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Direction de la Gestion des Equipements des voies hydrauliques de l’Escaut, Rue du Joncquois, 118, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Mme Portugaels Tél. +32 65359773 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102805 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).


29273

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Lessines - Pont-levis et barrage - Rénovation du système de contrôle-commande II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Pont-Levis et barrage de Lessines Code NUTS : BE32 - Prov. Hainaut II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : la rénovation du système de contrôle commande du pont-levis et le barrage de Lessines. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 185 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant initial du marché. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Outre la production de la preuve de leur agréation dans la classe et la catégorie requises, les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité économique et financière, les documents suivants : o Une déclaration bancaire établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533) ; ce modèle est annexé au cahier spécial des charges. Remarque : L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que certains organismes financiers soit refusent de fournir la déclaration bancaire précitée soit en fournissent une non-conforme en tous points au modèle prévu en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 précitée. Auquel cas l’attestation d’engagement de constitution d’un cautionnement reprise ci-dessous reste valable. OU o une attestation d’engagement de constitution d’un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.534) ; ce modèle est annexé au cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, sous-catégorie P2 et/ou S2 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - Qualité technique de l’offre - Pondération : 45 - Montant de l’offre - Pondération : 35 - Méthodologie - Pondération : 20

29274


IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : O2.04.03 - 10G09 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 52,79 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compten°091-2150261-91 - code IBAN : B2230912 1502 6191 - code BIC ; GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support Juridique (Place de Wallonie, 1 - Bâtiment II - 5100 JAMBES (tél. : 081/333.159 - fax : 081/333.122) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site : http://marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 22/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , DO243 - Rue du Joncquois, 118 - 7000 MONS Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE N. 19891 Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Le Forem, 104, boulevard Tirou, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Emmanuel Hautenauve Tél. +32 71206257, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102786 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le Forem, 104, boulevard Tirou, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Emmanuel Hautenauve Tél. +32 71206257, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Le Forem, 104, boulevard Tirou, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Nathalie Pouillon Tél. +32 71206202, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Le Forem, 104, boulevard Tirou, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Emmanuel Hautenauve Tél. +32 71206257, fax +32 71206297 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Matières liées à l’emploi et à la formation professionnelle Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.


29275

Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de hardware et software du catalogue Apple II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Les livraisons sont susceptibles d’être effectuées sur l’un, plusieurs ou l’intégralité des sites du Forem, et ce sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne. Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’objet du marché MP10116 consiste en la fourniture de matériels et logiciels divers du catalogue Apple, dans les catégories suivantes : - Ordinateurs « All In One », de type iMac - Ordinateurs de bureau, de type MacPro - Ordinateurs portables, de type MacBook - Serveurs, de type XServe - Tablettes tactiles, de type iPad - Softwares Apple (OS, Final Cut, ...) - Périphériques et accessoires Apple (clavier, souris, ram, disque, disque dur, housses, coques, câbles de sécurité, ...) selon les descriptions techniques reprises dans la partie 2 du cahier spécial des charges. Pour les ordinateurs et serveurs, une maintenance sur site de 3 ans (en option) pourra être commandée pour chaque ordinateur ou serveur livré (voir modalités de cette maintenance en partie 2 du CSC). Le matériel visé par ce marché est destiné principalement à des fins pédagogiques (formation des stagiaires du Forem). Le présent marché couvre : * La livraison du hardware dans les sites du Forem situés en région wallonne ; * Si commandées, les prestations relatives à la maintenance sur site ou à l’extension de garantie associées aux matériels livrés (sauf périphériques et softwares). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30230000 - Matériel informatique Objet supplémentaire : 50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Intitulé catégorie et quantités présumées et indicatives - Ordinateurs « All In One » de type iMac : 60. - Ordinateurs de bureau, de type MacPro : 10. - Ordinateurs portables, de type MacBook : 25. - Serveurs, de type XServe : 1. - Tablettes tactiles, de type iPad : Non défini. Softwares Apple : Non défini. - Périphériques Apple : Non défini. - Packs « AppleCare Protection Plan 3 ans » : Non défini. Les volumes de consommation sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement un engagement de la part du Forem. Le Forem se réserve le droit de réduire ou d’accroître ces volumes en fonction des besoins et des limites budgétaires. L’adjudicataire ne pourra se prévaloir d’une diminution des quantités commandées pour réclamer un quelconque dédommagement. II.2.2) Options : oui. Description de ces options : Cinq options obligatoires sont prévues : * Un taux de remise sur l’extension de garantie 3 ans pour les ordinateurs et serveurs livrés (AppleCare Protection Plan 3 ans) * Quatre prix unitaires relatifs à la « maintenance sur site 3 ans » pour les différentes catégories d’ordinateurs et serveurs livrés. Le cas échéant, les options obligatoires pourront être levées au moment de la passation de la commande. Dès lors, lors de la commande d’ordinateurs ou serveurs, le Forem se réserve la possibilité de commander, selon les cas : soit une simple extension de garantie standard « AppleCare Protection Plan 3 ans » (option) - soit la maintenance sur site 3 ans (option) - soit aucune de ces deux possibilités, et donc se limiter à la garantie légale. Pour les autres catégories de matériels, seule la garantie légale sera d’application. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 48 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cas d’application du cautionnement : Le délai d’exécution étant supérieur à trente (30) jours calendrier, un cautionnement est à constituer. Le délai d’exécution ne correspond pas au délai de livraison, notamment dans le cas où la livraison de fourniture s’accompagne de prestations accessoires. Assiette du cautionnement : Conformément à l’article 5 du Cahier Général des Charges, le cautionnement est fixé à 5 % du montant obtenu en multipliant les quantités présumées indiquées dans le tableau présent en partie 2.2 par le prix unitaire HTVA correspondant au prix public officiel Apple en cours à la date de remise des offres, remise déduite. Le coût de la maintenance étant une option, ce coût n’est pas inclus dans le calcul de l’assiette. Le montant à cautionner sera communiqué à l’adjudicataire à l’occasion de la notification du marché. Mode de cautionnement : Le cautionnement peut être constitué par une garantie bancaire. L’adjudicataire devra faire parvenir la justification de la constitution du cautionnement dans les 30 jours calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché. Libération du cautionnement : Le cautionnement est libérable pour trois quarts à la fin du marché c’est-à-dire au terme des 4 ans ou au moment de la fin du contrat s’il est mis fin anticipativement à ce dernier par l’une des parties, pour autant que toutes les obligations relatives au contrat aient été régulièrement et complètement exécutées. Le solde sera libérable à l’expiration des derniers contrats de maintenance sur site encore éventuellement en cours après la fin du marché. Il incombera à l’adjudicataire de demander la libération du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire fournira une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 43 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996 et qu’il ne fait pas l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée et portant : - sur la participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du code pénal - sur un fait de corruption telle que définie à l’article 246 du Code pénal - sur une fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financier des Communautés européennes approuvée par la loi du 17 février 2002 - sur un blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de

29276


l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme Le modèle de déclaration sur l’honneur figure dans le cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur pourra demander à tout soumissionnaire et demandera à l’adjudicataire pressenti de produire les documents suivants : - Une attestation de l’ONSS ou de tout autre organisme prouvant que le soumissionnaire est en règle de paiement de cotisation de sécurité sociale et ce en date de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, selon le cas (art. 43bis de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) ; - Un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire et de chacun des membres de l’association (société de droit commun, société interne ou société momentanée) qui soumissionne. - Une attestation émanant de l’administration des contributions directes comme quoi ils sont en situation régulière vis-à-vis de législation fiscale. - Une attestation de la TVA comme quoi ils sont en situation régulière vis-à-vis de législation fiscale. - Une attestation du Tribunal du Commerce compétent pour constater l’absence d’un aveu d’une procédure de faillite, de liquidation ou de concordat judiciaire. Remarques : Ces attestations dernièrement citées ne peuvent dater de plus de 6 mois à la date d’ouverture des offres, excepté toutefois pour l’attestation des contributions directes, pour la quelle la date d’émission ne revêt d’aucune importance pour autant qu’elle reflète la situation de l’entreprise au regard du dernier exercice fiscal écoulé. Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d’origine ou de provenance. Lorsqu’un de ces documents n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. Le soumissionnaire interrogé disposera au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour communiquer les renseignements et/ou documents originaux demandés à ce propos. L’envoi de copie est toléré. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exclure de la suite de la procédure tout soumissionnaire qui, au terme de ce délai de douze jours, n’aurait pas remis l’ensemble des documents attendus et/ou aurait remis des documents ne correspondant pas aux exigences décrites. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux produits et services faisant l’objet du présent marché, que les clients soient du secteur public ou privé, réalisé par l’entreprise au cours des trois derniers exercices (à savoir 2007, 2008 et 2009). Le Forem se réserve le droit de demander à l’adjudicataire pressenti de prouver les chiffres mentionnés au travers du Compte de résultats - exercices 2007-2008-2009. Le soumissionnaire peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une liste des principales fournitures livrées au cours de ces trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché. - Le soumissionnaire sera impérativement au minimum certifié « Apple Authorized Reseller ». Il est donc tenu de joindre à son offre la preuve des certifications détenues (joindre la copie du ou des certificat(s) ainsi que les dates de validité) - Le soumissionnaire devra également disposer d’une certification de type « centre technique agréé Apple ». En outre, l’offre contiendra un descriptif démontrant que le soumissionnaire dispose sur le plan régional d’un réseau de service après vente à même d’assurer les prestations de maintenance sur site dans la totalité de la Région Wallonne. Le Forem se réserve le droit d’évincer de la suite de la procédure les entreprises ne disposant pas d’une expérience significative dans des missions comparables et/ou des certifications minimales. Le soumissionnaire peut, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur. Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou celles d’autres entités. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP10116 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 23/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 23/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , à l’attention de , , Le Forem - Boulevard Tirou 104 - Salle Haulot - 6000 Charleroi Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique.


29277

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. FEDER (renouvellement matériel pédagogique) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 19936

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 19936

Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren

Avis de marché - Secteurs spéciaux

Werken

Travaux


Section I. Entité adjudicatrice

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Haven van Brussel, Redersplein, 6, 1000 Brussel, België, t.a.v. Bastide Jacques

I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Port de Bruxelles, Place des Armateurs,6, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Bastide Jacques Tél. +32 22416630, fax +32 24215705 E-mail : [email protected] I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Activités portuaires.

Tel. +32 22416630, fax +32 24215705 E-mail : [email protected] I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Havenactiviteiten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht


II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Vervanging brandwerende deuren in het TIR-centrum II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Brussels Hoofdstedelijk Gewest NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Deze aanneming, werken, leveringen, vervoer, arbeidskrachten en alle bijhorende uitvoeringsmiddelen inbegrepen, omvat de vervanging brandwerende deuren in het TIR-centrum

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 140 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de initiale forfaitaire prijs

Remplacement de portes coupe-feu au centre T.I.R. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Région de Bruxelles - Capitale Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La présente entreprise, qui comporte les travaux, les fournitures, le transport, les salaires et tous les moyens complémentaires à mettre en ouvre a pour objet le remplacement de portes coupe-feu au centre T.I.R. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d’éléments accessoires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 140 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du prix forfaitaire initial

29278


III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De voor deze opdracht inschrijvende aannemers moeten erkend zijn in: Categorie D5, Klasse 3 III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie het Bijzonder Bestek Afdeling IV. Procedure

III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les entrepreneurs adjudicateurs pour ce marché doivent être agréés dans : Catégorie D5, classe 3. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir le Cahier Spécial des Charges Section IV. Procédure

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CSC/BB 1006 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 04/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 100 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel vanaf de 11 oktober 2010. Openingsuren van kassa: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het is mogelijk ter plaatste te betalen door middel van bankkaart, kredietkaart of Proton. Op vraag kunnen deze aanbestedingsdocumenten ook opgestuurd worden per post indien voorafgaandelijk hiervoor een storting van de aandeduide prijs verhoogd met 10 euro ( BTW inbegrepen ) verzendkosten, wordt uitgevoerd op het rekeningnummer IBAN BE30 0012 1220 0411 van de Haven van Brussel. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC/BB 1006 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 04/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 100 EUR Conditions et mode de paiement : Les actes d’adjudications peuvent être obtenus au siège social du Port de Bruxelles, 6 place des Armateurs à 1000 Bruxelles, à partir du 11 octobre 2010. Heures d’ouverture de la caisse: de 9 à 12 heures et de 14 à 14 heures. Il est possible d’effectuer le paiement sur place par utilisation des cartes bancaires, cartes de crédit ou Proton. Sur demande les documents d’adjudication peuvent également être envoyés par la poste moyennat le versement préalable du prix indiqué augmenté de 10 euro ( TVA 21 % compris) faris d’expédition au numéro de compte IBAN BE30 0012 1220 0411 du Port de Bruxelles. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 11:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen

IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 11:00 Section VI. Renseignements complémentaires

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690293/2010072179 VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat,33, 1000 Brussel, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010

VI.3) Autres informations : @Ref:00690293/2010072179 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la SCience,33, 1000 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010




29279

VERSCHILLENDE BERICHTEN AVIS DIVERS

N. 19792 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wouter Strubbe (Senior Projectleider-Dexia Real Estate Banking - Technical Team - GI 04/32) Tel. +32 2 222 68 20, fax +32 2 222 33 68 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Koen Gaudaen architect bvba, Prinsenstraat 26, 1850 Grimbergen, België, t.a.v. Koen Gaudaen Tel. +32 2 270 45 25 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Koen Gaudaen architect bvba, Prinsenstraat 26, 1850 Grimbergen, België Tel. +32 2 270 45 25 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Politie Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, België, t.a.v. Jean Muyldermans Tel. +32 2 272.72.72 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Financiële instelling - Economische en financiële zaken.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : L 977/Perceel 4 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Vilvoordsesteenweg 191/193 - 1850 Grimbergen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gemeentebestuur Grimbergen, nieuwbouw politiecommissariaat Perceel 4: omgevingswerken Uitvoeringstermijn: 50 werkdagen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45112700 - Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 50 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek

29280


III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Categorie of ondercategorie C (G3) Klasse: 2 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : L977/4 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 60,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Dossier te bekomen na telefonische afspraak op het nummer 02/270 45 25 en na betaling van 60 euro (incl.BTW) op het rekeningnummer BE62 7340 1203 3261 van Koen Gaudaen architect bvba. Het dossier ligt eveneens ter inzage op het gemeentehuis van Grimbergen, dienst openbare werken, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , Gemeente Grimbergen, Raadzaal, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00748769/2010074964 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19797 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst, Anspachlaan 6, 1000 Brussel, België, t.a.v. Luc Mortelez (Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst) Tel. +32 22792995, fax +32 227923128 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst, Anspachlaan 6, 1000 Brussel, België, t.a.v. Bouwkunst Secretariaat, bureel 9-41 (Stedenbouw/Bouwkunst) Tel. +32 2 279 29 63, fax +32 2 279 31 28 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Brussel, Departement Financiën, Anspachlaan 6, Bureel 6/40, 1000 Brussel, België, t.a.v. Louis Declerck (Financiën) Tel. +32 2 279 27 51, fax +32 2 279 28 42 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Heraanleg van Papenvest, Koopliedenstraat, Van Gaverstraat, Pakhuisstraat, Werfstraat. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : 1000 Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het voorwerp van de onderhavige opdracht is de uitvoering van herinrichtingswerken in de Papenvest (strook gelegen tussen de Antoine Dansaertstraat en de Léon Legagestraat), Koopliedenstraat, Van Gaverstraat, Pakhuisstraat en Werfstraat. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :


In toepassing van art. 5 § 3 van de bijlage bij het K.B. van 26.09.96, wordt het bedrag van de borgtocht vastgelegd op 5% van het bedrag van de aanneming (per perceel), zonder BTW, en afgerond op het hogere tiental. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. De onderhavige opdracht is aan de uitvoering van de sociale bepalingen onderworpen: Tijd : 153 complete werkdagen; De beroepen waarvoor de tewerkstelling van stagiairs dient te worden georganiseerd zijn deze betreffende het bouwen en de afwerking van bouwwerken : asfaltwerker, bekister, bestrater, betonwerker, boordsteenplaatser, buizenlegger, chauffeur, freesmachinist, grondwerker, ijzervlechter, kasseilegger, kraanbestuurder, machinist asfaltfinisher, machinist slipform, machinist bulldozer, hefschop... machinist wegwals, mecanicien, metselaar, ploegbaas, schrijnwerker, ongeschoold arbeider. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een R.S.Z.-attest conform art 17 bis van het K.B. van 08-01-96 dient bij de offerte te worden gevoegd of moet bij het Bestuur ingediend worden voor de opening der offertes. - Een verklaring op eer dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen van uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht, zoals voorzien in artikel 17 §1 voor de punten van 1 tot 4 van het KB van 08/01/1996. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Voldoen aan de eisen van de erkenning in categorie C, en in de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de opdrachtgever). Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0602/V010/10 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 240 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , op Administratief Centrum van de Stad Brussel, bureel 9/31, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690283/2010073719

29281

Het bijzonder bestek is beschikbaar op CD-Rom bij het secretariaat, kantoor 9/41, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. (Een papieren exemplaar van het bijzonder bestek is ook vekrijgbaar op aanvraag tegen 230 EUR). VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture, Boulevard Anspach, 6, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Luc Mortelez (Urbanisme, Section Architecture) Tél. +32 22792995, fax +32 22793128 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture, Boulevard Anspach, 6, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Architecture Secrétariat, bureau 9-41 (Urbanisme/Architecture) Tél. +32 2 279 29 63, fax +32 2 279 31 28 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Bruxelles, Département Finances, Boulevard Anspach 6, bureau 6/40, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Louis Declerck (Finances) Tél. +32 2 279 27 51, fax +32 2 279 28 42 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réaménagement de la rue du Rempart des Moines, de la rue des Commerçants, Van Gaver, Magasin et du Chantier. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : 1000 Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réaménagement de la rue du Rempart des Moines (tronçon compris entre la rue Antoine Dansaert et la rue Léon Lepage), de la rue des Commerçants, Van Gaver, Magasin et du Chantier. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

29282


II.1.8) Division en lots : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : En application de l’art. 5 § 3 de l’annexe à l’A.R. du 26.09.96, le montant du cautionnement est fixé à 5% du montant de l’entreprise, hors TVA, arrondi à la dizaine d’euro supérieure III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Le présent marché est soumis à l’exécution d’une clause sociale: Durée: 153 journées complètes de travail; Les métiers pour lesquels l’occupation des stagiaires doit être organisée sont notamment les suivants : Asphalteur, coffreur, dalleur, bétonneur, poseur de bordures, poseur de tuyaux, chauffeur, machiniste pour racleuse d’asphalte, terrassier, manoeuvre, ferrailleur, paveur, grutier, machiniste pour asphalteuse, machiniste pour slipform, machiniste pour bull, trax, ..., machiniste pour rouleau compresseur, maçon, chef d’équipe, menuisier, mécanicien. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une attestation de l’O.N.S.S. conforme à l’art. 17 bis de l’A.R. du 08.01.96 doit être jointe à l’offre ou doit être introduite à l’administration avant l’ouverture des offres. - Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat déclare ne pas se trouver dans une des situations d’exclusion visées par l’article 17 §1 des points 1 à 4 de l’A.R. du 08/01/1996. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux conditions de l’agréation en catégorie C et dans la classe correspondante au montant de l’offre ( classe 5 selon l’estimation du pouvoir adjudicateur). Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 0602/V010/10 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 240 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , au Centre Adminstratif de la Ville de Bruxelles, bureau 9/31, bld Anspâch 6 à 1000 Bruxelles. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00690283/2010073719

Le cahier spécial des charges est disponible sur CD-Rom au secrétariat, bureau 9/41, boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles. (Une version papier du cahier spécial des charges est disponible sur demande au prix de 230 EUR). VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19802 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst, Anspachlaan 6, 1000 Brussel, België, t.a.v. Luc Mortelez (Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst) Tel. +32 2 279 29 95, fax +32 2 279 31 28 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst, Anspachlaan 6, 1000 Brussel, België, t.a.v. Bouwkunst Secretariaat, bureel 9-41 (Stedenbouw/Bouwkunst) Tel. +32 2 279 29 63, fax +32 2 279 31 28 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Brussel, Departement Financiën, Anspachlaan 6, Bureel 6/40, 1000 Brussel, België, t.a.v. Louis Declerck (Financiën) Tel. +32 2 279 27 51, fax +32 2 279 28 42 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herinrichting van de Handelskaai en van de Kruispunt tussen de Handelskaai, Ieperlaan, Houthulstbosstraat, Timmerhoutkaai, Hooikaai en Arduinkaai. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Handelskaai tussen de Ijzerplaats en het Kruispunt met de Hooikaai. NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het voorwerp van de onderhavige opdracht is de uitvoering van herinrichtingswerken van de centrale berm in de Handelskaai en het kruispunt tussen de Handelskaai, de Ieperlaan, de Houthulstbosstraat, de Timmerhoutkaai, de Hooikaai en de Arduinkaai.


II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : In toepassing van het artikel 5 §3 van de bijlage van de K.B. van 26/09/96, wordt het bedrag van de borgtocht vastgelegd op 5 % van het bedrag van de aanneming, zonder BTW, en afgerond op het hogere tiental. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. De onderhavige opdracht is aan de uitvoering van de sociale bepalingen onderworpen: Tijd : 143 complete werkdagen; De beroepen waarvoor de tewerkstelling van stagiairs dient te worden georganiseerd zijn deze betreffende het bouwen en de afwerking van bouwwerken : asfaltwerker, bekister, bestrater, betonwerker, boordsteenplaatser, buizenlegger, chauffeur, freesmachinist, grondwerker, ijzervlechter, kasseilegger, kraanbestuurder, machinist asfaltfinisher, machinist slipform, machinist bulldozer, hefschop... machinist wegwals, mecanicien, metselaar, ploegbaas, schrijnwerker, ongeschoold arbeider. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - Een R.S.Z.-attest conform artikel 17bis van het KB van 08/01/1996 dient bij de offerte te worden gevoegd of moet bij het Bestuur ingediend worden voor de opening der offertes. - Een verklaring op eer dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen van uitsluiting van deelname aan een overheidsopdracht zoals voorzien in artikel 17 § 1 voor de punten van 1 tot 4 van het KB van 08/01/1996. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Voldoen aan de voorwaarden voor erkenning in kategorie C en in de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de opdrachtgever). Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0602/V002/10 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00

29283

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , op Administratief Centrum van de Stad Brussel, bureel 9/31, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00690283/2010073960 Het bijzonder bestek is beschikbaar op CD-Rom bij het secretariaat, kantoor 9/41, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel. (Een papieren exemplaar van het bijzonder bestek is ook vekrijgbaar op aanvraag tegen 190 EUR). VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture, Boulevard Anspach, 6, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Luc Mortelez (Urbanisme, Section Architecture) Tél. +32 2 279 29 95, fax +32 2 279 31 28 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture, Boulevard Anspach, 6, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Architecture Secrétariat, bureau 9-41 (Urbanisme/Architecture) Tél. +32 2 279 29 63, fax +32 2 279 31 28 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Ville de Bruxelles, Département Finances, Boulevard Anspach 6, bureau 6/40, 1000 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Louis Declerck (Finances) Tél. +32 2 279 27 51, fax +32 2 279 28 42 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réaménagement du Quai du Commerce et du Carrefour entre le quai du Commerce, le boulevard d’Ypres, la rue de la Forêt d’Houthulst, le quai au Bois de Construction, le quai à la Chaux et le quai aux Pierres de Tailles. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution :

29284


Quai du Commerce entre la Place de l’Yser et le carrefour avec le Quai à la Chaux Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de réaménagement de la berme centrale du quai du Commerce et du carrefour entre le quai du Commerce, le boulevard d’Ypres, la rue de la Forêt d’Houthulst, le quai au Bois de Construction, le quai à la Chaux et le quai aux pierres de Tailles. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non.

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , au Centre Administratif de la Ville de Bruxelles, bureau 9/31, bld Anspach 6 à 1000 Bruxelles.


VI.3) Autres informations : @Ref:00690283/2010073960 Le cahier spécial des charges est disponible sur CD-Rom au secrétariat, bureau 9/41, boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles. (Une version papier du cahier spécial des charges est disponible sur demande au prix de 190 EUR). VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : En application de l’art. 5 § 3 de l’annexe à l’A.R. du 26/09/96, le montant du cautionnement est fixé à 5% du montant de l’entreprise, hors TVA, arrondi à la dizaine d’euro supérieure. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Le présent marché est soumis à l’exécution d’une clause sociale: Durée: 143 journées complètes de travail; Les métiers pour lesquels l’occupation des stagiaires doit être organisée sont notamment les suivants : asphalteur, coffreur, dalleur, bétonneur, poseur de bordures, poseur de tuyaux, chauffeur, machiniste pour racleuse d’asphalte, terrassier, manoeuvre, ferrailleur, paveur, grutier, machiniste pour asphalteuse, machiniste pour slipform, machiniste pour bull, trax, ..., machiniste pour rouleau compresseur, maçon, chef d’équipe, menuisier, mécanicien. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Une attestation de l’O.N.S.S. conforme à l’art. 17 bis de l’A.R. du 08/01/1996 doit être jointe à l’offre ou doit être introduite à l’Administration avant l’ouverture des offres. - Une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat déclare ne pas se trouver dans une des situations d’exclusion visées par l’article 17 §1 des points 1 à 4 de l’A.R. du 08/01/1996. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux conditions de l’agréation en catégorie C et dans la classe correspondante au montant de l’offre (classe 5 selon l’estimation du pouvoir adjudicateur). Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 0602/V002/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.



N. 19828 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgische Technische Cooperatie, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De Mol Dominique Tel. +32 25051840, fax +32 25029862 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.btcctb.org Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74845 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Ontwikkelingssamenwerking De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Opdracht voor het ontwerp en de uitvoering van opleidingen in uitbouw van strategisch en operationeel opleidingsplannen.


II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 24 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Opdracht voor het ontwerp en de uitvoering van opleidingen in uitbouw van strategisch en operationeel opleidingsplannen. Deze opdracht bestaat uit het ontwerp en de uitvoering van opleidingen in uitbouw van strategisch en operationeel opleidingsplannen. De opdracht telt 3 percelen: § Perceel 1: ontwerp en uitvoering van 3 opleidingen in Marokko § Perceel 2: ontwerp en uitvoering van 1 opleiding in Burundi § Perceel 3: ontwerp en uitvoering van meerdere opleidingen in DR Congo Een opleiding omvat 30 uur onderverdeelt in vijf dagen. De opleiding zal zicht richten tot: § De verantwoordelijken “human ressources” van de verschillende Ministeries of de andere verantwoordelijken voor de opleiding van het personeel § De verantwoordelijken van de begunstigde gedecentraliseerde instellingen van deze Ministeries II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Zie bijzonder bestek II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 26 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Ontwerp en uitvoering van 3 opleidingen in Marokko 1) Korte beschrijving : Zie bijzonder bestek 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding 3) Hoeveelheid of omvang : Zie bijzonder bestek Perceel nr. : 2 Titel : Ontwerp en uitvoering van 1 opleiding in Burundi 1) Korte beschrijving : Zie bijzonder bestek 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding 3) Hoeveelheid of omvang : Zie bijzonder bestek Perceel nr. : 3 Titel : Ontwerp en uitvoering van meerdere opleidingen in DR Congo 1) Korte beschrijving : Zie bijzonder bestek 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding 3) Hoeveelheid of omvang :

29285

Zie bijzonder bestek Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bijzonder bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: • niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord bekomen heeft, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en regelgevingen, en dat hij niet in een procedure zit die daartoe zou kunnen leiden en • niet veroordeeld is, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat de professionele integriteit in het gedrang brengt • bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken inschrijver of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken inschrijver uit te sluiten van de mededinging voor deze overheidsopdracht. • niet veroordeeld is, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan voor deelname aan een criminele organisatie, fraude, omkoping of witwassen van kapitaal Wanneer een dergelijk document of getuigschrift niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke, of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. Het originele RSZ-attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal ten opzichte van de uiterste termijn voor ontvangst van offertes en van aanvragen tot deelname (De Belgische inschrijvers moeten de met een sterretje aangeduide documenten niet toevoegen. De aanbestedende dienst zal die zelf elektronisch opvragen bij bevoegde overheden.) Of Voor de buitenlandse inschrijver, een attest uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake het betalen van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag, datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd;

29286


b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BTCCTB-Bxl 951-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 15/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Zie bijzonder bestek Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Het bijzonder bestek is beschikbaar op de website www.btcctb.org VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat, 37, 1040 Brussel, België Tel. +32 22349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : Binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van de gunningsbesslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapsstraat, 37, 1040 Brussel, België Tel. +32 22349611 Internetadres : http://www.raadvst-consetat.be

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Coopération Technique Belge, Rue Haute 147, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : De Mol Dominique Tél. +32 25051840, fax +32 25029862 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.btc ctb.org Adresse du profil d’acheteur : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74845 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Coopération au développement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de services pour la conception et la réalisation de formations en ingénierie de la formation. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 24 II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de services pour la conception et la réalisation de formations en ingénierie de la formation. Le présent marché consiste en la conception et la réalisation de formations en ingénierie de la formation. Le marché est divisé en 3 lots : § Lot 1 : conception et réalisation de 3 formations au Maroc § Lot 2 : conception et réalisation d’une formation au Burundi § Lot 3 : conception et réalisation de plusieurs formation en RD Congo Une formation comprend 30 heures réparties sur 5 jours. La formation s’adressera : § Aux responsables des Ressources Humaines des différents Ministères ou autres responsables ayant la formation du personnel dans leurs attributions. § Aux responsables des institutions bénéficiaires décentralisées de ces Ministères II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80000000 - Services d’enseignement et de formation


II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Voir cahier spécial des charges II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 26 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

29287


• qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; • qu’en matière professionnelle, il n’a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier. Le non-respect de la législation environnementale et sociale, qui a été le sujet d’un jugement définitif ou d’une décision d’effet équivalent, peut être considéré comme une violation de la conduite professionnelle du soumissionnaire concerné ou comme une faute grave autorisant l’exclusion du soumissionnaire concerné de la soumission pour ce marché public ; • qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, fraude, corruption ou blanchiment de capitaux. Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. L’attestation originale de l’ONSS portant sur l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres (Les soumissionnaires belges ne doivent pas joindre les documents marqués d’un astérisque. Le pouvoir adjudicateur les réclamera lui-même par voie électronique auprès des autorités compétentes.), Ou Pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés : a) s’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente ; b) s’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance dont il résulte que : • Le prestataire de services ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans une situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et qu’il ne fait pas non plus l’objet d’une procédure pouvant mener à cet état et

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BTCCTB-Bxl 951-F02_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais

Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Conception et réalisation de 3 formations au Maroc 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80000000 - Services d’enseignement et de formation 3) Quantité ou étendue : Voir cahier spécial des charges Lot no : 2 Titre : Conception et réalisation d’une formation au Burundi 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80000000 - Services d’enseignement et de formation 3) Quantité ou étendue : Voir cahier spécial des charges Lot no : 3 Titre : Conception et réalisation de plusieurs formations en RD Congo 1) Description succincte : Voir cahier spécial des charges 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 80000000 - Services d’enseignement et de formation 3) Quantité ou étendue : Voir cahier spécial des charges


29288


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Voir cahier spécial des charges Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : Le cahier spécial des charges est disponible sur le site de la CTB: www.btcctb.org VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 22349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Dans les 60 jours à partir de la notification de l’attribution. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 37, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 22349611 Adresse internet : http://www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop en levering van racks en toebehoren van het merk Panduit II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : IT-Rekencentrum NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop en levering van racks en toebehoren van het merk Panduit II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 30231200 - Consoles II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : ongeveer 60 racks over 3 jaar II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 36 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

N. 19903 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Tom Plasschaert Tel. +32 22212473, fax +32 22213106 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.nbb.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : De heer Michel Charlier Tel. +32 22214605, fax +32 22213135 E-mail : [email protected] Internetadres : www.nbb.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Economische en financiële zaken.

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (2,50% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - een verklaring dat de inschrijver zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 43 (KB van 8 januari 1996); - het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Volgende ratio’s zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Solvabiliteit (> 20%), Liquiditeit (> 1), Eigen vermogen (positief), Bedrijfskapitaal (positief), Vervallen schulden t.o.v. belasting en RSZ (onbestaande) en Overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma’s die niet aan minstens 4 van deze ratio’s voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :


- een referentielijst van soortgelijke leveringen uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar (met vermelding van de opdrachtgever, het bedrag en de datum); - een beschrijving van de technische uitrusting, van het personeel en van de middelen die worden ingezet om de leveringen te waarborgen; - een bewijs dat de kandidaat officiële reseller van Panduitprodukten is. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010-261 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 22/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands, Engels voor het technische deel IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Aanbestedingslokaal van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 3 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : www.nbb.be > Nationale Bank > Overheidsopdrachten VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België E-mail : [email protected] Internetadres : www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België E-mail : [email protected] Internetadres : www.raadvst-consetat.be

29289

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Tom Plasschaert Tél. +32 22212473, fax +32 22213106 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.nbb.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Banque nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Michel Charlier Tél. +32 22214605, fax +32 22213135 E-mail : [email protected] Adresse internet : www.nbb.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Affaires économiques et financières. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Achat et livraison de racks et d’accessoires de la marque Panduit II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Centre de Calcul IT Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Achat et livraison de racks et d’accessoires de la marque Panduit II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30231200 - Consoles II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : environ 60 racks sur 3 ans II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

29290


III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (2,50% du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration suivant laquelle le soumissionnaire ne se trouve pas dans les cas d’exclusion de l’article 43 de l’A.R. du 08.01.1996; - le certificat d’inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou du registre de commerce III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : les 3 derniers rapports annuels et comptes annuels (bilan et comptes de résultats), excepté pour les entreprises belges qui les déposent annuellement à la Banque nationale. Les ratios suivants seront examinés et doivent au minimum présenter les valeurs entre parenthèses : Solvabilité (> 20%), Liquidité (> 1), Capitaux propres (positifs), Fonds de roulement (positif), Dettes échues vis-à-vis du fisc et de l’ONSS (nulles) et une Perte reportée (inférieure à 50 % du Capital + Réserves). Les firmes ne satisfaisant pas à un minimum de quatre de ces ratios ne seront d’office pas retenues. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une liste de références de livraisons similaires durant les trois dernières années (client, date et montant); - une description technique de l’entreprise, du personnel et des moyens mis en oeuvre pour garantir les livraisons; - une preuve que le candidat est revendeur officiel de produits Panduit. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-261 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 22/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais, Anglais pour la partie technique IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/11/2010; heure : 11:00

Lieu : , Local des adjudications de la Banque nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 3 Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : www.nbb.be > Banque Nationale > Marchés publics VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19937 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : A.S.T.R.I.D n.v. van publiek recht, Regentlaan, 54, 1000 Brussels, België Contactpunt(en) : Jean-Philippe Deckers, t.a.v. Jean-Philippe Deckers Tel. +32 25006711, fax +32 25006710 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.astrid.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - radiocommunicatie De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het verlenen van consultancy-diensten voor de afdeling Radio Networks (A.S.T.R.I.D.) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening :


Bedrijfszetel van A.S.T.R.I.D, Regentlaan 54, 1000 Brussels NUTS-code : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : In het raam van het technisch en operationeel beheer van haar radionetwerken (TETRA, paging en transmissie) wenst A.S.T.R.I.D. een open overeenkomst aan te gaan om een beroep te doen op de expertise van ervaren consultants voor het uitvoeren van opdrachten van het volgende type: Opdracht van het type algemene technische consultancy op radio (RF) gebied Opdracht van het type ondersteuning van projectuitvoering Opdracht van het type Opleiding II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de initiële waarde van de opdracht III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Louter door deel te nemen aan de procedure tot gunning van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevind in een van de uitsluitingsgevallen van artikel 69, $2,1°,2°,3°,5°, et 6° van het KB van 8 januari 1996. Dit is de impliciete verklaring op erewoord. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De financiële en economische draagkracht van de inscrijver moet worden aangetoond door een passende bankverklaring. Indien de dienstverlener om geronde redenen niet in staat is de gevraagde referentie over te leggen, mag hij zijn economische en financiële draagkracht aantoner met andere documenter die de aanbestedende overheid geschikt acht. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie in het bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

29291

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : R-R-070 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 25/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 25/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , A.S.T.R.I.D 54 Regentlaan 1000 Brussels Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Publiek Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00710858/2010074445 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=A707010604036D - R-R-0070-2_CsC_FR_1.7.docx - R-R-0070-2_CsC_NL.doc VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, wetenschapstraat 33, Brussels 1040, België Tel. +32 22349611 VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : -administratief beroep: verzoekschirft zo snel mogelijk in te dienen -vordering tot vernietiging: 60 dagen vanaf kennis van de beslissing -voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (om voorloping uitspraak te doen) VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : A.S.T.R.I.D s.a. de droit public, Boulevard du régent, 54, 1000 Bruxelles, Belgique

29292


Point(s) de contact : Jean-Philippe Deckers, à l’attention de JeanPhilippe Deckers Tél. +32 25006711, fax +32 25006710 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.astrid.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - radiocommunication Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison de services de consultance pour le département Radio Networks (ASTRID) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : Siège social d’A.S.T.R.I.D., boulevard du regent 54, 1000 Bruxelles Code NUTS : BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Dans le cadre de la gestion technique et opérationnelle des différents réseaux de radiocommunication (TETRA, Paging et Transmission) la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D souhaite conclure un contrat ouvert pour s’adjoindre l’expertise de consultants expérimentés afin de réaliser les missions du type suivant : Mission de type consultance technique dans le domaine radio (RF) Mission de type Support à la réalisation de projet Mission de type Formation II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant initial du marché III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

Par le seul fait de participer à la procédure d’un marché public, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion de l’article 69, $2,1°,2°,3°,5°, et 6° de l’AR du 8 janvier 1996. C’est la déclaration sur l’honneur implicite. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique du soumissionnaire est justifiée par une déclaration bancaire appropriée. Si pour une raison justifiée, le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir la référence demandée, il est admis à prouver sa capacité économique par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : R-R-070 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 25/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 25/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , A.S.T.R.I.D Boulevard du regent, 54 1000 Bruxelles Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00710858/2010074445 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse:


http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=A707010604036D - R-R-0070-2_CsC_FR_1.7.docx - R-R-0070-2_CsC_NL.doc VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 22349611 VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : -référé administratif: requête à introduire le plus rapidement possible -demande d’annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision -président de tribunal de 1ère instance (pour statuer au provisoire) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 50313 Erkenningsregeling - nutssectoren Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Vivaqua, t.a.v. M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, Wolstraat 70, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Internetadres : www.vivaqua.be Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. I.2 Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : water. Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling II.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de erkenningsregeling gegeven benaming : uitvoering van werken betreffende de renovatie van riolen door bemanteling (TPUB = ter plaatse uitgeharde buis) met aanleg van vertakkingen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : Werken. II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : Voorwerp van de werken : de renovatie van openbare riolen met verschillende doorsnedes door bemanteling (TPUB = ter plaatse uitgeharde buis), met vervanging van vertakkingen. De geraamde jaarlijkse omzet (zonder verbintenis van Vivaqua kan evolueren) die de uitvoering van de werken op basis van deze regeling genereert, kan worden geraamd op +/- 15 miljoen euro. II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.23.24.00.

29293

II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de Overeenkomst overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden voor deelneming : III.1.1. Voorwaarden voor deelneming : Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen : De aannemers moeten kunnen aantonen dat ze het financieel, technisch en logistiek vermogen hebben om de opdrachten uit te voeren die tijdens de duur van de erkenningsregeling in mededinging zullen worden gesteld. Ze moeten in het bijzonder aantonen dat ze de techniek voor renovatie van riolen door bemanteling (renovatie door middel van een ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)) beheersen voor werken met een minimumbedrag van 500.000 EUR, uit te voeren binnen een maximumtermijn van vijftig werkdagen. De reglementering inzake erkenning is van toepassing; volgens het bedrag van de uit te voeren werken, worden enkel firma’s die erkend zijn voor de geschikte klasse (of die hun capaciteit om werken met een overeenkomstig bedrag uit te voeren kunnen aantonen) geraadpleegd. Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd : De voorwaarden om erkend te worden, worden op basis van de volgende elementen geverifieerd : de documenten die aantonen dat aan de sociale verplichtingen (recent attest van de RSZ of gelijkwaardige instelling) en fiscale verplichtingen (recent attest van de directe belastingen en de BTW of gelijksoortige instelling) werd voldaan; een erkenningsgetuigschrift in categorie E of ondercategorie E.1 minimaal klasse 4 of een vergelijkbaar attest afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat; een lijst met referenties van werken van dezelfde aard (renovatie van riolen door ondermijning) - werken voor een minimumbedrag van 500 000 EUR uitgevoerd in de loop van de laatste drie kalenderjaren; bij deze lijst moeten getuigschriften van goede uitvoering worden gevoegd, afgeleverd door de bevoegde overheid; een minimum van vier referenties van gelijksoortige werken wordt vereist om opgenomen te worden in de lijst met erkende firma’s; een duidelijke omschrijving van het materieel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; een lijst met het personeel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; de specifieke kwalificaties/ervaring inzake ondermijning moeten duidelijk worden vermeld; een dossier betreffende de onderaannemer(s) waarop de inschrijver een beroep zou kunnen doen tijdens de duur van de erkenningsregeling; hierbij moet een schriftelijke verbintenis van die onderaannemer(s) gevoegd worden waarin deze bevestigt (bevestigen) zijn (hun) middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de duur van de regeling in kwestie; een voorbeeld van uitvoeringsplannen voor een gelijksoortige opdracht. III.1.2. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Gunningscriteria : IV.1.1. Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.1.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.2. Administratieve inlichtingen : IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling : Geldigheidsduur van de erkenningsregeling : van 1 januari 2011 tot 31 december 2013.

29294


IV.2.3. Verlenging van de erkenningsregeling : ja. Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt III.1.1. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Een of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancieerd : neen. VI.2. Nadere inlichtingen : om in aanmerking genomen te worden op 1 januari 2011 moeten de aanvragen tot erkenning, uiterlijk tegen 16 november 2010 ingediend worden ter attentie van de leidende dienst van Vivaqua, Wolstraat 70, 1000 Brussel. Voor dossiers die na deze datum ingediend worden, wordt binnen maximaal drie maanden na de datum waarop het dossier werd ingediend, beslist of de firma’s al dan niet erkend wordt. VI.3. Beroepsprocedures : VI.3.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, tel. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 30 september 2010. Système de qualification - secteurs spéciaux Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui. Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Vivaqua, à l’attention de M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, tél. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.vivaqua.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur : eau. Section II. Objet du système de qualification II.1. Intitulé au système de qualification par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : réalisation de travaux de rénovation d’égouts par la méthode du chemisage (TDSP : tuyau durci sur place), avec réalisation de branchements, en région de Bruxelles-Capitale. II.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison ou de prestation de services : Travaux. II.3. Description des travaux, services ou marchandises devant être achetés au moyen du système de qualification : Objet des travaux : la réhabilitation d’égouts publics de sections variables par chemisage (TDSP : tuyau durci sur place), avec remplacement de branchements. Le chiffre d’affaires annuel estimé (sans engagement de la part de Vivaqua - susceptible d’évolution) découlant de travaux exécutés sur base du présent système, peut être fixé à +/- 15 millions d’euros. II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.24.00. II.5. Les marchés couverts par ce système de qualification relèvent de l’Accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1. Conditions de participation : III.1.1. Qualification pour le système : Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification : Les entrepreneurs devront être à même de démontrer leur capacité financière, technique et logistique à pouvoir exécuter les marchés qui seront mis en concurrence pendant la durée du système de qualification. Ils devront en particulier démontrer leur maîtrise de la technique de la rénovation d’égouts par chemisage (TDSP), pour des chantiers d’un montant minimum de 500.000 EUR, à exécuter dans un délai maximum de 50 jours ouvrables. La réglementation en matière d’agréation sera applicable; en fonction du montant du chantier à exécuter, seuls les firmes qualifiées disposant de la classe adéquate (ou prouvant leur capacité à exécuter des travaux d’un montant y correspondant) seront consultées. Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée : Les conditions permettant d’être qualifiés seront vérifiées au moyen des éléments suivants : les documents prouvant le respect des obligations en matière sociale (attestation récente de l’ONSS ou organisme équivalent) et fiscale (attestation récente des Contributions directes et la TVA ou organismes équivalent); un certificat d’agréation en catégorie E ou sous-catégorie E.1 classe 4 minimum ou une attestation comparable délivrée par l’autorité compétente au sein du pays membre; une liste de références des travaux similaires (rénovation d’égouts par minage), travaux d’un montant minimum de 500.000 EUR exécutés au cours des 3 dernières années civiles; cette liste sera accompagnée des certificats de bonne exécution délivrés par l’autorité compétente; un minimum de 4 références de marchés similaires est exigé afin de pouvoir intégrer la liste des entrprises qualifiées; une description précise du matériel susceptible d’être mis à disposition; une liste du personnel susceptible d’être mis à disposition, avec mise en évidence des qualifications/expérience spécifiques en matière de minage; un dossier relatif au(x) sous-traitant(s) auxquel(s) le candidat envisage de faire appel pendant la durée du système de qualification, accompagné d’un engagement écrit de ce(s) sous-traitant(s) de mettre ses moyens à disposition du candidat pour la durée du système en question; un exemple de plans d’exécution pour un marché similaire. III.1.2. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Critères d’attribution : IV.1.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.1.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.2. Renseignement d’ordre administratif : IV.2.2. Durée du système de qualification : Durée de validité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. IV.2.3. Renouvellement du système de qualification : oui. Formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies : cf. point III.1.1. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou programme financé par des Fonds communautaires : non. VI.2. Autres informations :


Pour être prise en compte au 1er janvier 2011, les demandes de qualification doivent être adressées au service dirigeant de Vivaqua, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, avant le 16 novembre 2010. Les dossiers adressés après cette date donneront lieu à une décision de qualification ou refus de qualification dans un délai de maximum 3 mois suivant l’introduction. VI.3. Procédures de recours : VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, tél. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4. Date d’envoi du présent avis : 30 septembre 2010.

N. 50314 Erkenningsregeling - nutssectoren Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Vivaqua, t.a.v. M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, Wolstraat 70, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Internetadres : www.vivaqua.be Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. I.2 Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : water. Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling II.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de erkenningsregeling gegeven benaming : uitvoering van werken betreffende de renovatie van riolen door middel van schalen van met glasvezel versterkt polyester (GVP), met aanleg van vertakkingen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : Werken. II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : Voorwerp van de werken : de renovatie van openbare riolen met verschillende doorsnedes, door middel van schalen van met glasvezel versterkt polyester (GVP), met opvulling van de ruimte tussen die schalen en het bestaande riool en met vervanging van vertakkingen. De geraamde jaarlijkse omzet (zonder verbintenis van Vivaqua kan evolueren) die de uitvoering van de werken op basis van deze regeling genereert, kan worden geraamd op +/- 15 miljoen euro. II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.23.24.00. II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de Overeenkomst overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden voor deelneming : III.1.1. Voorwaarden voor deelneming :

29295

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen : De aannemers moeten kunnen aantonen dat ze het financieel, technisch en logistiek vermogen hebben om de opdrachten uit te voeren die tijdens de duur van de erkenningsregeling in mededinging zullen worden gesteld. Ze moeten in het bijzonder aantonen dat ze de techniek voor renovatie van riolen door middel van schalen van met glasvezel versterkt polyester (GVP) beheersen voor werken met een minimumbedrag van 500.000 EUR, uit te voeren binnen een maximumtermijn van vijftig werkdagen. De reglementering inzake erkenning is van toepassing; volgens het bedrag van de uit te voeren werken, worden enkel firma’s die erkend zijn voor de geschikte klasse (of die hun capaciteit om werken met een overeenkomstig bedrag uit te voeren kunnen aantonen) geraadpleegd. Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd : De voorwaarden om erkend te worden, worden op basis van de volgende elementen geverifieerd : de documenten die aantonen dat aan de sociale verplichtingen (recent attest van de RSZ of gelijkwaardige instelling) en fiscale verplichtingen (recent attest van de directe belastingen en de BTW of gelijksoortige instelling) werd voldaan; een erkenningsgetuigschrift in categorieE of ondercategorie E.1 minimaal klasse 4 of een vergelijkbaar attest afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat; een lijst met referenties van werken van dezelfde aard (renovatie van riolen door middel van schalen van met glasvezel versterkt polyester (GVP)) - werken voor een minimumbedrag van 500 000 EUR uitgevoerd in de loop van de laatste drie kalenderjaren; bij deze lijst moeten getuigschriften van goede uitvoering worden gevoegd, afgeleverd door de bevoegde overheid; een minimum van vier referenties van gelijksoortige werken wordt vereist om opgenomen te worden in de lijst met erkende firma’s; een duidelijke omschrijving van het materieel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; een lijst met het personeel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; de specifieke kwalificaties/ervaring inzake schalen van met glasvezel versterkt polyester (GVP) moeten duidelijk worden vermeld; een dossier betreffende de onderaannemer(s) waarop de inschrijver een beroep zou kunnen doen tijdens de duur van de erkenningsregeling; hierbij moet een schriftelijke verbintenis van die onderaannemer(s) gevoegd worden waarin deze bevestigt (bevestigen) zijn (hun) middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de duur van de regeling in kwestie; een voorbeeld van uitvoeringsplannen voor een gelijksoortige opdracht. III.1.2. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Gunningscriteria : IV.1.1. Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.1.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.2. Administratieve inlichtingen : IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling : Geldigheidsduur van de erkenningsregeling : van 1 januari 2011 tot 31 december 2013. IV.2.3. Verlenging van de erkenningsregeling : ja.

29296


Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt III.1.1. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Een of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancieerd : neen. VI.2. Nadere inlichtingen : om in aanmerking genomen te worden op 1 januari 2011 moeten de aanvragen tot erkenning, uiterlijk tegen 16 november 2010 ingediend worden ter attentie van de leidende dienst van Vivaqua, Wolstraat 70, 1000 Brussel. Voor dossiers die na deze datum ingediend worden, wordt binnen maximaal drie maanden na de datum waarop het dossier werd ingediend, beslist of de firma’s al dan niet erkend wordt. VI.3. Beroepsprocedures : VI.3.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, tel. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 30 september 2010. Système de qualification - secteurs spéciaux Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui. Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Vivaqua, à l’attention de M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, tél. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.vivaqua.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur : eau. Section II. Objet du système de qualification II.1. Intitulé au système de qualification par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : réalisation de travaux de rénovation d’égouts au moyen de coques en PRV, avec réalisation de branchements, en région de Bruxelles-Capitale. II.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison ou de prestation de services : Travaux. II.3. Description des travaux, services ou marchandises devant être achetés au moyen du système de qualification : Objet des travaux : la réhabilitation d’égouts publics de sections variables au moyen de coques en PRV (polyester reforcé de fibres de verre), avec injection du vide annulaire ainsi qu’avec remplacement de branchements. Le chiffre d’affaires annuel estimé (sans engagement de la part de Vivaqua - susceptible d’évolution) découlant de travaux exécutés sur base du présent système, peut être fixé à +/- 15 millions d’euros. II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.24.00. II.5. Les marchés couverts par ce système de qualification relèvent de l’Accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions de participation :

III.1.1. Qualification pour le système : Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification : Les entrepreneurs devront être à même de démontrer leur capacité financière, technique et logistique à pouvoir exécuter les marchés qui seront mis en concurrence pendant la durée du système de qualification. Ils devront en particulier démontrer leur maîtrise de la technique de la rénovation d’égouts au moyen de coques en PRV, pour des chantiers d’un montant minimum de 500.000 EUR, à exécuter dans un délai maximum de 50 jours ouvrables. La réglementation en matière d’agréation sera applicable; en fonction du montant du chantier à exécuter, seuls les firmes qualifiées disposant de la classe adéquate (ou prouvant leur capacité à exécuter des travaux d’un montant y correspondant) seront consultées. Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée : Les conditions permettant d’être qualifiés seront vérifiées au moyen des éléments suivants : les documents prouvant le respect des obligations en matière sociale (attestation récente de l’ONSS ou organisme équivalent) et fiscale (attestation récente des Contributions directes et la TVA ou organismes équivalent); un certificat d’agréation en catégorie E ou sous-catégorie E.1 classe 4 minimum ou une attestation comparable délivrée par l’autorité compétente au sein du pays membre; une liste de références des travaux similaires (rénovation d’égouts au moyen de coques en PRV), travaux d’un montant minimum de 500.000 EUR exécutés au cours des 3 dernières années civiles; cette liste sera accompagnée des certificats de bonne exécution délivrés par l’autorité compétente; un minimum de 4 références de marchés similaires est exigé afin de pouvoir intégrer la liste des entrprises qualifiées; une description précise du matériel susceptible d’être mis à disposition; une liste du personnel susceptible d’être mis à disposition, avec mise en évidence des qualifications/expérience spécifiques en matière de coques PRV; un dossier relatif au(x) sous-traitant(s) auxquel(s) le candidat envisage de faire appel pendant la durée du système de qualification, accompagné d’un engagement écrit de ce(s) sous-traitant(s) de mettre ses moyens à disposition du candidat pour la durée du système en question; un exemple de plans d’exécution pour un marché similaire. III.1.2. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Critères d’attribution : IV.1.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.1.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.2. Renseignement d’ordre administratif : IV.2.2. Durée du système de qualification : Durée de validité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. IV.2.3. Renouvellement du système de qualification : oui. Formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies : cf. point III.1.1. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou programme financé par des Fonds communautaires : non. VI.2. Autres informations : Pour être prise en compte au 1er janvier 2011, les demandes de qualification doivent être adressées au service dirigeant de Vivaqua, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, avant le 16 novembre 2010.


Les dossiers adressés après cette date donneront lieu à une décision de qualification ou refus de qualification dans un délai de maximum 3 mois suivant l’introduction. VI.3. Procédures de recours : VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, tél. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4. Date d’envoi du présent avis : 30 septembre 2010.

N. 50315 Erkenningsregeling - nutssectoren Deze aankondiging is een oproep tot mededinging : ja. Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : Vivaqua, t.a.v. M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, Wolstraat 70, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Internetadres : www.vivaqua.be Nadere inlichtingen over de erkenningsregeling zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermeld contactpunt. I.2 Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : water. Afdeling II. Voorwerp van de erkenningsregeling II.1. Door de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid aan de erkenningsregeling gegeven benaming : uitvoering van werken betreffende de renovatie van riolen door gunnitering, met aanleg van vertakkingen, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : Werken. II.3. Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door middel van de erkenningsregeling moeten worden uitgevoerd, geleverd of verleend : Voorwerp van de werken : de renovatie van collectoren met verschillende doorsnedes, door middel van met gietijzervezel versterkt spuitbeton, de vervanging van geulen door middel van elementen van met glasvezel versterkt polyester (GVP) en opvulling van de ruimte tussen die schalen en het bestaand riool, alsook de vervanging van vertakkingen. De geraamde jaarlijkse omzet (zonder verbintenis van Vivaqua kan evolueren) die de uitvoering van de werken op basis van deze regeling genereert, kan worden geraamd op +/- 10 miljoen euro. II.4. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 45.23.24.00. II.5. De onder deze erkenningsregeling vallende opdrachten vallen onder de Overeenkomst overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden voor deelneming : III.1.1. Voorwaarden voor deelneming : Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen :

29297

De aannemers moeten kunnen aantonen dat ze het financieel, technisch en logistiek vermogen hebben om de opdrachten uit te voeren die tijdens de duur van de erkenningsregeling in mededinging zullen worden gesteld. Ze moeten in het bijzonder aantonen dat ze de techniek voor renovatie van riolen door gunnitering (renovatie door middel van met gietijzervezel versterkt spuitbeton) beheersen voor werken met een minimumbedrag van 500.000 EUR, uit te voeren binnen een maximumtermijn van vijftig werkdagen. De reglementering inzake erkenning is van toepassing; volgens het bedrag van de uit te voeren werken, worden enkel firma’s die erkend zijn voor de geschikte klasse (of die hun capaciteit om werken met een overeenkomstig bedrag uit te voeren kunnen aantonen) geraadpleegd. Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd : De voorwaarden om erkend te worden, worden op basis van de volgende elementen geverifieerd : de documenten die aantonen dat aan de sociale verplichtingen (recent attest van de RSZ of gelijkwaardige instelling) en fiscale verplichtingen (recent attest van de directe belastingen en de BTW of gelijksoortige instelling) werd voldaan; een erkenningsgetuigschrift in categorieE of ondercategorie E.1 minimaal klasse 4 of een vergelijkbaar attest afgeleverd door de bevoegde overheid van de lidstaat; een lijst met referenties van werken van dezelfde aard (renovatie van riolen door gunnitering) - werken voor een minimumbedrag van 500 000 EUR uitgevoerd in de loop van de laatste drie kalenderjaren; bij deze lijst moeten getuigschriften van goede uitvoering worden gevoegd, afgeleverd door de bevoegde overheid; een minimum van vier referenties van gelijksoortige werken wordt vereist om opgenomen te worden in de lijst met erkende firma’s; een duidelijke omschrijving van het materieel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; een lijst met het personeel dat ter beschikking zou kunnen worden gesteld; de specifieke kwalificaties/ervaring inzake gunnitering moeten duidelijk worden vermeld; een dossier betreffende de onderaannemer(s) waarop de inschrijver een beroep zou kunnen doen tijdens de duur van de erkenningsregeling; hierbij moet een schriftelijke verbintenis van die onderaannemer(s) gevoegd worden waarin deze bevestigt (bevestigen) zijn (hun) middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de duur van de regeling in kwestie; een voorbeeld van uitvoeringsplannen voor een gelijksoortige opdracht. III.1.2. Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1. Gunningscriteria : IV.1.1. Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.1.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.2. Administratieve inlichtingen : IV.2.2. Duur van de erkenningsregeling : Geldigheidsduur van de erkenningsregeling : van 1 januari 2011 tot 31 december 2013. IV.2.3. Verlenging van de erkenningsregeling : ja. Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie punt III.1.1. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Een of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancieerd : neen.

29298


VI.2. Nadere inlichtingen : om in aanmerking genomen te worden op 1 januari 2011 moeten de aanvragen tot erkenning, uiterlijk tegen 16 november 2010 ingediend worden ter attentie van de leidende dienst van Vivaqua, Wolstraat 70, 1000 Brussel. Voor dossiers die na deze datum ingediend worden, wordt binnen maximaal drie maanden na de datum waarop het dossier werd ingediend, beslist of de firma’s al dan niet erkend wordt. VI.3. Beroepsprocedures : VI.3.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, tel. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 30 september 2010. Système de qualification - secteurs spéciaux Le présent avis constitue une mise en concurrence : oui. Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point(s) de contact : Vivaqua, à l’attention de M. Michel Van Derstraeten, chef du service dirigeant, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, tél. +32 (0)2 518 82 30, fax +32 (0)2 518 82 10. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.vivaqua.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires sur le système de qualification peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle des documents complémentaires peuvent être obtenus : point de contact susmentionné. Adresse auprès de laquelle les demandes de participation ou candidatures doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur : eau. Section II. Objet du système de qualification II.1. Intitulé au système de qualification par l’entité adjudicatrice/le pouvoir adjudicateur : réalisation de travaux de rénovation d’égouts par la méthode de gunitage, avec réalisation de branchements, en région de Bruxelles-Capitale. II.2. Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison ou de prestation de services : Travaux. II.3. Description des travaux, services ou marchandises devant être achetés au moyen du système de qualification : Objet des travaux : la réhabilitation de collecteurs de sections variables au moyen de béton projeté armé de fibres de fonte, avec remplacement de cunettes par des élements en PRV et injection du vide annulaire, ainsi qu’avec remplacement de branchements. Le chiffre d’affaires annuel estimé (sans engagement de la part de Vivaqua - susceptible d’évolution) découlant de travaux exécutés sur base du présent système, peut être fixé à +/- 10 millions d’euros. II.4. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : 45.23.24.00. II.5. Les marchés couverts par ce système de qualification relèvent de l’Accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions de participation : III.1.1. Qualification pour le système : Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification :

Les entrepreneurs devront être à même de démontrer leur capacité financière, technique et logistique à pouvoir exécuter les marchés qui seront mis en concurrence pendant la durée du système de qualification. Ils devront en particulier démontrer leur maîtrise de la technique de la rénovation d’égouts par gunitage (réhabilitation par projection de béton armé de fibres de fonte), pour des chantiers d’un montant minimum de 500.000 EUR, à exécuter dans un délai maximum de 50 jours ouvrables. La réglementation en matière d’agréation sera applicable; en fonction du montant du chantier à exécuter, seuls les firmes qualifiées disposant de la classe adéquate (ou prouvant leur capacité à exécuter des travaux d’un montant y correspondant) seront consultées. Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée : Les conditions permettant d’être qualifiés seront vérifiées au moyen des éléments suivants : les documents prouvant le respect des obligations en matière sociale (attestation récente de l’ONSS ou organisme équivalent) et fiscale (attestation récente des Contributions directes et la TVA ou organismes équivalent); un certificat d’agréation en catégorie E ou sous-catégorie E.1 classe 4 minimum ou une attestation comparable délivrée par l’autorité compétente au sein du pays membre; une liste de références des travaux similaires (rénovation d’égouts par la méthode du gunitage), travaux d’un montant minimum de 500.000 EUR exécutés au cours des 3 dernières années civiles; cette liste sera accompagnée des certificats de bonne exécution délivrés par l’autorité compétente; un minimum de 4 références de marchés similaires est exigé afin de pouvoir intégrer la liste des entrprises qualifiées; une description précise du matériel susceptible d’être mis à disposition; une liste du personnel susceptible d’être mis à disposition, avec mise en évidence des qualifications/expérience spécifiques en matière de gunitage; un dossier relatif au(x) sous-traitant(s) auxquel(s) le candidat envisage de faire appel pendant la durée du système de qualification, accompagné d’un engagement écrit de ce(s) sous-traitant(s) de mettre ses moyens à disposition du candidat pour la durée du système en question; un exemple de plans d’exécution pour un marché similaire. III.1.2. Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1. Critères d’attribution : IV.1.1. Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.1.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.2. Renseignement d’ordre administratif : IV.2.2. Durée du système de qualification : Durée de validité du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. IV.2.3. Renouvellement du système de qualification : oui. Formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies : cf. point III.1.1. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Un ou plusieurs marchés couverts par le système de qualification s’inscrivent dans un projet et/ou programme financé par des Fonds communautaires : non. VI.2. Autres informations : Pour être prise en compte au 1er janvier 2011, les demandes de qualification doivent être adressées au service dirigeant de Vivaqua, rue aux Laines 70, 1000 Bruxelles, avant le 16 novembre 2010.


Les dossiers adressés après cette date donneront lieu à une décision de qualification ou refus de qualification dans un délai de maximum 3 mois suivant l’introduction. VI.3. Procédures de recours : VI.3.1. Instance chargée des procédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science 37, 1040 Bruxelles, tél. +32 (0)2 234 96 11. E-mail : [email protected] Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.4. Date d’envoi du présent avis : 30 septembre 2010.

29299

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 70 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis, België Contactpunt(en) : De heer Alex Kelecom Tel. +32 25360289, fax +32 25360285 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.stgilles.irisnet.be\www.stgillis.irisnet.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een verklaring op de eer dat de inschrijvzer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bepaald onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betrefende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken bevindt. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Academie voor Schone Kunsten: beveiliging trappenhuis II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Munthofstraat 108-110 te 1060 Brussel NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht heeft tot voorwerp de beveiligingswerken van de trappenhuizen van de Academie voor Schone Kunsten die nr. 108-110 Munthofstraat gelegen is, omvattend hoofdzakelijk het plaatsen van branddeuren en het vervangen van de valse plafonds door brandweerstandige materialen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2992 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 3/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00

N. 19907 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst

29300


IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Stadhuis, Maurice Van Meenenplein, 39 te 1060 SintGillis Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Etterbeek, België Tel. 02/234.96.11 Internetadres : www.raadvst-consetat.be VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Saint-Gilles, Place M. Van Meenen, 39, 1060 Saint-Gilles, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Alex Kelecom Tél. +32 25360289, fax +32 25360285 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.stgilles.irisnet.be\www.stgillis.irisnet.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Académie des Beaux-Arts:Sécurisation cage d’escaliers II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : rue de l’Hôtel des Monnaies 108-110 à 1060 Bruxelles Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise à pour objet les travaux de sécurisation des cages d’escalier de l’Académie des Beaux-Arts située au numéro 108-110 rue de l’Hôtel des Monnaies, comprenant notamment le placement de portes coupe-feu et le remplacement des faux-plafonds par des matériaux résistants au feu. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45262700 - Travaux de transformation de bâtiments II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 70 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % d’une partie du marché; voir CSCH) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés dans l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. *Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Posséder une agréation correspondante aux travaux à réaliser III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Posséder une agréation correspondante aux travaux à réaliser Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2992 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non.


IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 3/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Hôtel de Ville, Place Maurice Van Meenen, 39 à 1060 Saint-Gilles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Etterbeek, Belgique Tél. 02/234.96.11 Adresse internet : www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19798

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Comité Enseignement Annonciade D’Héverlee, Av. de l’Aviation 72, 1150 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de Willy ADAMS (Administrateur du Pouvoir Organisateur) Tél. +32 475 781 260, fax +32 2 776 84 57 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://Av. de l’aviation n° 72 - 1150 BRUXELLES Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ecole libre subventionnée - Enseignement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux.

29301

Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : - Rénovation de l’étage sous toiture du bâtiment principal, y compris le renouvellement de la toiture, des parachèvements et finitions - Renouvellement de l’ensemble des châssis du bâtiment II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 400000,00 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/07/2011; jusqu’au : 31/08/2011 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : OUI III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : PPT BF 090512 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/11/2010

29302


Documents payants : oui, prix : 200,00 EUR IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 30/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Avenue de l’Aviation 72 - 1150 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Monsieur Willy ADAMS Monsieur Olivier GERVAIS Madame SCARCEZ (ou autre représentant du SIEC) Monsieur Didier ANGE ... Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. SIEC / PPT BF 090512 VI.3) Autres informations : @Ref:00980569/2010074867 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19938

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Comité Enseignement Annonciade D’Héverlee, Av. de l’Aviation 72, 1150 BRUXELLES, Belgique, à l’attention de Willy ADAMS (Administrateur du Pouvoir Organisateur) Tél. +32 475 781 260, fax +32 2 776 84 57 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://Av. de l’aviation n° 72 - 1150 BRUXELLES Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ecole libre subventionnée - Enseignement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux.

Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation de l’étage sous toiture du bâtiment principal, y compris le renouvellement de la toiture, des parachèvements et finitions - Renouvellement de l’ensemble des châssis du bâtiment II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 400000,00 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 01/07/2011; jusqu’au : 31/08/2011 Informations sur les lots o

Lot n : 1 Titre : Travaux de toiture 1) Description succincte : Renouvellement de la couverture de toiture + isolation 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction 3) Quantité ou étendue : 900,00 M2 Valeur estimée hors TVA : 130000,00 EUR Lot no : 2 Titre : Parachèvements, finitions, électricité et chauffage 1) Description succincte : Concerne tout l’étage sous toiture 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction 3) Quantité ou étendue : 250,00 M2 au sol Valeur estimée hors TVA : 115000,00 EUR Lot no : 3 Titre : Fermeture de façades 1) Description succincte : Remplacement de l’ensemble des châssis 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : 200000,00 EUR Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : OUI III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non.


III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : PPT BF 090512 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/11/2010 Documents payants : oui, prix : 200,00 EUR IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 30/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Avenue de l’Aviation 72 - 1150 BRUXELLES Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Monsieur Willy ADAMS Monsieur Olivier GERVAIS Madame SCARCEZ (ou autre représentant du SIEC) Monsieur Didier ANGE ... Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. SIEC / PPT BF 090512 VI.3) Autres informations : @Ref:00980569/2010075060 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29303

N. 19800

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Pubstone, Boulevard de Woluwé, 58, 1200 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : Arcoplan - Rue Chants des oiseaux, 514 A à 5300 Landenne Sur Meuse, à l’attention de Didier Fallais Tél. +32 85 827794, fax +32 85 827795 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société privée - Société immobilière Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Restauration d’une maison Grand’Place, 7 à 4500 Huy - Monument Classé II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Huy Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Restauration d’une habitation Travaux de rénovation de toiture, restauration façades, remplacement menuiserie extérieure II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction Objet supplémentaire : 45000000 - Travaux de construction II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Réalisation en un lot unique Valeur estimée hors TVA : 118129,03 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 100 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5,00 % du montant des travaux

29304


III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : agréation : D1 ou D 24 classe 1 enregistrement : 00 ou 11 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 957 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 17/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 60,00 EUR Conditions et mode de paiement : Paiement sur le compte de la société Arcoplan : BE75 144 0599140 51 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 18/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , SPW Rue des Brigades d’Irlande, 1 5100 Jambes Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00980587/2010074923 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19808

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Université catholique de Louvain - Gestion technique du patrimoine de Woluwe - GTPW, Les Arches, rue Martin V 40 bte 2, 1200 Bruxelles, Belgique, à l’attention de Jaime Barrera (Responsable Gestion technique du patrimoine de Woluwe-GTPW) Tél. +32 764 44 30, fax +32 764 44 88 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. uclouvain.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Université - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : appel à candidature pour l’étude et conception d’une nouvelle tour santé sur le site de Woluwe II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : WOLUWE ST LAMBERT Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Etude et conception d’une nouvelle tour santé sur le site Woluwé (4000m_) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71220000 - Services de création architecturale II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 400000,00 et 500000,00 EUR Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les documents suivants seront obligatoirement joints à l’offre: - Suivant l’article 19: liste des travaux de référence réalisés au cours des trois dernières années avec certificats de bonne exécution et mentionnant: description du travail effectué, montant, époque, lieu d’exécution, maître de l’ouvrage. - Suivant l’article 18: bilans financiers des trois dernières années. - Suivant l’article 17:


a) déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001 p.24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 § 1 à 4 et 7; b) attestation de l’ONSS prouvant que le soumissionnaire est en règle de paiement des cotisations sociales; c) attestation des contributions directes (modèle 276C2) et d) attestation de l’administration de la T.V.A. Tout candidat ne présentant pas un chiffre d’affaires cumulé en projets d’architectures sur les trois années de 2.000.000, sera éliminé de la consultation III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des références des principaux projets similaires exercés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés Tout candidat ne présentant pas au moins une référence de marché similaire dont le montant est supérieur ou égal à 600.000,Euro, sera éliminé de la consultation. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : avoir suivi les cours d’architectures et obtenu le diplome d’architecte, dont la copie sera jointe au dossier de candidature III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Restreinte. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 3 et nombre maximal : 4 IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : C10 N01 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 25/10/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 25/10/2010; heure : 10:00 Lieu : , Bâtiment Les Arches Rue Martin V, N°40.

29305

1200 Bruxelles Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00725133/2010074965 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19837 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, 2 Avenue Paul Hymans, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België Contactpunt(en) : Mevrouw Anne Vanbeggelaer Tel. +32 27612803, fax +32 27612808 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.woluwe1200.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Oproep tot kandidaatstelling - Studie van de renovatie van het interieur van het gemeentehuis II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Paul Hymanslaan 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe NUTS-code : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht beoogt het aanduiden van een ontwerper belast met een volledige architectuur missie die moet uitmonden in de renovatie van de zalen van het College en van de Gemeenteraad, van de rotonde en zijn galerijen. Het gebouw gerealiseerd door J. Diongre werd ingehuldigd in 1939. Het geheel, gebouw en inboedel, werd beschermd in 1994. De renovatie betreft dus zowel het gebouw als de inboedel, decoratie, verlichting en meubilair inbegrepen.

29306


II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * - Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere personen die deel zullen uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud). - Overeenkomstig het artikel 71 § 1, de documenten die de dienstverlener noodzakelijk acht om zijn vakkundigheid, doeltreffenheid en betroubaarheid te staven. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure.

IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 5 IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : C695/10 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/10/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Woluwe-Saint-Lambert, 2 Avenue Paul Hymans, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique Point(s) de contact : Madame Anne Vanbeggelaer Tél. +32 27612803, fax +32 27612808 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.woluwe1200.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques.


29307

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :


* - La preuve de l’inscription à l’Ordre des Architectes ou de l’inscription à une liste d’une organisation officielle similaire dans un autre pays membre de l’Union Européenne, d’une ou plusieurs personnes faisant partie de l’équipe du projet (attestation originale ou copie certifiée conforme datée d’il y a un an au plus).

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel à candidatures - Etude de la rénovation intérieure de l’hôtel communal II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Lieu principal de prestation : Avenue Paul Hymans 2 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert Code NUTS : BE1 - Région De Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché vise à la désignation d’un auteur de projet chargé d’une mission complète d’architecture devant aboutir à la rénovation des salles du collège et du conseil, de la rotonde et des ses coursives. Le bâtiment réalisé par Joseph Diongre a été inauguré en 1939. L’ensemble, bâtiment et contenu, a été classé en 1994. La rénovation portera dés lors tant sur le contenant que le contenu en ce y compris les décors, les éclairages et le mobilier. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71200000 - Services d’architecture II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire : - n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n’est pas en état de faillite ou de liquidation; - n’a pas fait l’aveu de sa faillite et n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire; - n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n’a pas commis de faute grave; - ne s’est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. III.2.3) Capacité technique :

- Conformément à l’article 71 § 1, les documents que le soumissionnaire estimera nécessaires pour attester de son savoir-faire, de son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité. * La liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer : Nombre minimal envisagé : 3 et nombre maximal : 5 IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : C695/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/10/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29308


N. 19790

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Province du Brabant wallon, Parc des Collines - Bâtiment Archimède, avenue Einstein, 2, 1300 wavre, Belgique Point(s) de contact : Service des Bâtiment, à l’attention de : Valdo Buscarlet. Tél. +32 10236275, fax +32 10236281 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.brabant wallon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Province du Brabant wallon - Direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie, Belgique Point(s) de contact : Service des Bâtiments, à l’attention de Nadine Adam Tél. +32 10236167, fax +32 10236281 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Province du Brabant wallon - Direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie, Belgique Point(s) de contact : service des Bâtiments Tél. +32 10236283, fax +32 10236281 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Administration provinciale du Brabant wallon - Direction d’administration du Greffe, Parc des Collines - bâtiment Archimède, avenue Einstein, 2, 1300 Wavre, Belgique I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Province du Brabant wallon - Service des bâtiments Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché public de services d’architecture et de coordination sécurité-santé relatif à la rénovation des toitures du CEPES (bâtiment principal, bloc sanitaires, préau et internat). II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Code NUTS : BE31 - Prov. Brabant Wallon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La Province du Brabant wallon désire charger un auteur de projet d’une mission complète allant des études à la réalisation jusqu’à la réception définitive de la rénovation des toitures du CEPES de Jodoigne comprenant +/- 6.300 m_ de surface. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Mission complète d’architecture et de coordination sécurité-santé II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement sera constitué à raison de 5% du montant total des honoraires (HTVA) calculé sur base de l’estimation des travaux et du taux d’honoraires proposés dans l’offre de l’adjudicataire. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les conditions d’exclusion sont fixées par l’A.R. du 08 janvier 1996 et par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaier atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. A. Applicable aux offres supérieures à 22.000,00-Euro HTVA : l’attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matières de cotisations sociales OU un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article 69bis de l’arrêté royal du 08 janvier 1996. Pour être valable, l’attestation O.N.S.S. doit être revêtue du cachet à sec et doit porter sur l’avant-dernier trimestre précédant l’ouverture des soumissions ; B. L’attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : C. Une attestation de la compagnie d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle du ou des prestataires, architectes et coordinateur sécurité-santé, confirmant explicitement que les limites financières de la couverture sont conformes à l’objet et l’importance du marché et avec engagement de signaler préalablement au pouvoir adjudicateur toute suspension de la garantie ou du contrat ; D. Une déclaration concernant le chiffre d’affaires spécifique aux services auxquels se réfère le présent marché, réalisé au cours des trois derniers exercices. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le chiffre d’affaire minimum moyen par an sur les trois dernières années sera de 100.000,00 Euro pour les services similaires au marché. Par services similaires, entendre des projets à usage public ou communautaire (rénovations de bâtiments). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : E. Une liste reprenant les principaux services en rapport avec l’objet du marché (rénovation de bâtiments à usage public ou communautaire) exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés.


29309

F. La part du marché qui sera sous-traitée avec la composition du ou des bureau(x) d’études sous-traitant éventuel ou de la personne physique et de ses titres et études. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : E. Le soumissionnaire présentera à cet effet au minimum trois certificats de bonne exécution pour les marchés les plus importants. Un des marchés exécutés doit être un marché public. Ces certificats indiqueront le montant, l’époque et le lieu d’exécution. Ils seront signés par le mandataire du service ou, à défaut, le prestataire de service déclarera sur l’honneur que ces prestations ont bien été effectuées. F. Pas de minima ou maxima requis III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : - Pour les architectes : il faut qu’ils soient autorisés à exercer les professions en belgique en vertu des dispositions légales et réglementaires de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte. - Pour les coordinateurs sécurité-santé : ils doivent répondre aux conditions d’exercer la fonction définies dans l’arrêté royal du 19 janvier 2005 modifiant l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers mobiles ou temporaires, constituant le chapitre V du titre III du code sur le bien-être au travail. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.

Brabant wallon, Service des bâtiments, Avenue des Combattants, 35 à 1490 Court Saint Etienne, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, en prenant préalablement RDV avec le secrétariat en appelant le +32 10236283. Les demandes d’envoi des documents de soumission seront honorées pour autant que la preuve de demande d’acquisition des documents de soumission parvienne au pouvoir adjudicateur au moins dix jours avant la date d’ouverture des offres. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 17/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Administration provinciale du Brabant wallon Service des Bâtiments - Secrétariat Avenue des Combattants, 35 1490 Court-Saint-Etienne Belgique Pour les modalités d’envoi ou de dépôt des offres : lire ATTENTIVEMENT le cahier spécial des charges. Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : ouverture publique


VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00753832/2010038328 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Conception générale et qualité du projet - Pondération : 40 2 - Le montant global du projet - Pondération : 20 3 - Le montant des honoraires - Pondération : 20 4 - Les moyens humains et matériels pour mener à bien le marché - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : NA/AD/JOD/044/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010 Documents payants : oui, prix : 20,00 EUR Conditions et mode de paiement : Afin d’obtenir les documents de soumission, le soumissionnaire est invité à verser la somme de 20 Euro TVAC. Sur le compte n°091-0111017-78 (BIC : GKCCBEBB - IBAN : BE69-0910111017-78) de la Province du Brabant, avec la communication : Marché public de services d’architecture et de coordination sécurité-santé en vue de la rénovation des toitures du CEPES de Jodoigne. Dès réception de la preuve de paiement (à faxer au +32 10236281), les documents sont envoyés au soumissionnaire. Toutefois, l’enlèvement des documents peut se faire par le soumissionnaire, sur présentation de la preuve de versement, à la Province du



N. 19803

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Province du Brabant wallon,, Parc des Collines - Bâtiment Archimède- Avenue Einstein, 2-, 1300 Wavre, Belgique Point(s) de contact : Service des bâtiments, à l’attention de Valdo BUSCARLET Tél. +32 10236275, fax +32 10236281 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. brabantwallon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Province du Brabant wallon - Direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie, Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Avenue Einstein, 2, 1300 Wavre, Belgique Point(s) de contact : Service des bâtiments, à l’attention de Isabelle Quintin Tél. +32 10236276, fax +32 10236281 E-mail : [email protected]

29310


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Province du Brabant wallon - Direction d’administration de l’infrastructure et du cadre de vie, Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Avenue Einstein, 2, 1300 Wavre, Belgique Point(s) de contact : Service des bâtiments Tél. +32 10236283, fax +32 10236281 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Province du Brabant wallon - Direction d’administration du Greffe, Parc des Collines - Bâtiment Archimède- Avenue Einstein, 2-, 1300 Wavre, Belgique I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Province du Brabant wallon - Service des bâtiments Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES DE DEVELOPPEMENT ET D’ETUDES URBANISTIQUES - avec Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE) - Du domaine provincial d’Hélécine II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 12 Code NUTS : BE31 - Prov. Brabant Wallon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Etablissement d’un projet de développement et d’aménagement urbanistique et paysager du site concerné, avec un suivi budgétaire et financier à chacune des phases d’études. Ce projet est établi en préalable au lancement d’un marché d’architecture et d’ingénierie ; Établissement d’un RUE (Rapport Urbanistique et Environnemental) au sens de l’article 18ter du CWATUPE, comme étape première de validation de la faisabilité du projet visé ci-avant ; Accompagnement en vue de la désignation d’un auteur de projet dans le cadre d’un marché d’architecture et ingénierie qui aura pour objet la réalisation du projet développé au terme du présent marché ; Accompagnement dans la phase d’avant-projet d’architecture jusqu’à l’approbation de cet avant-projet par le Pouvoir adjudicateur. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 71000000 - Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection Objet supplémentaire : 71400000 - Services d’urbanisme et d’architecture paysagère II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Le prix global de ce marché est fixé dans l’offre du soumissionnaire entre les marges suivantes (condition substantielle de régularité de l’offre) : Forfait minimum de : 40.000,00 euros htva Forfait maximum de : 80.000,00 euros htva

Ce prix ne comprend pas les éventuelles propositions du soumissionnaire en option de son offre de base (voir critère 2 d’attribution du marché - art. 114). L’offre de base, hors options, doit néanmoins pour être recevable, couvrir l’ensemble des prestations minimales prévues dans le marché (condition substantielle de régularité de l’offre). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Il sera constitué un cautionnement de 5% du montant total des honoraires (HTVA) tels que proposés par le soumissionnaire dans son offre pour les prestations minimum obligatoires ainsi que pour les prestations optionelles éventuellement retenues par le Pouvoir adjudicateur au stade de l’attribution du marché. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Le soumissionnaire qui a déposé une offre et réalisé le présent marché d’études de développement et d’urbanisation pourrait se retrouver en incapacité de déposer une candidature ou une offre régulière pour le marché ultérieur d’architecture et d’ingénierie, par le fait qu’il se trouverait bénéficiant d’un avantage de nature à fausser les conditions normales de concurrence. Il pourrait en être de même si l’adjudicataire du présent marché était en relation d’entreprise liée avec un soumissionnaire potentiel du marché d’architecture et ingénierie. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. A.l’attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations sociales OU un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales conformément aux dispositions de l’article 69bis de l’arrêté royal du 08 janvier 1996. Pour être valable, l’attestation O.N.S.S. doit être revêtue du cachet à sec et doit porter sur l’avant-dernier trimestre précédant la date d’ouverture des offres ; III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : B.Une déclaration concernant le chiffre d’affaires spécifique aux services auxquels se réfère le présent marché, réalisé au cours des trois derniers exercices Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Le chiffre d’affaire minimum moyen par an sur les trois dernières années sera de 200.000,00 euros pour les services similaires au marché. Par services similaires, entendre des études portant sur la réalisation de projets de développement de site à vocation récréative et/ou culturelle et/ou touristique et/ou hôtelière et/ou de réception-séminaires, et sur les études d’aménagements urbanistiques et paysagers y relatives, avec le cas échéant finalisation par l’introduction d’une demande urbanistique ad-hoc. Faute de références dans ces domaines spécifiques, le soumissionnaire justifiera de sa capacité par des références dans des services de développement et d’urbanisations de sites à autres vocations. Lors de la sélection, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en fonction des candidatures, de privilégier les prestataires démontrant une expérience spécifique au présent marché.


III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : C.Une liste reprenant les principaux services en rapport avec l’objet du marché (voir point B ci-avant) exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Le soumissionnaire présentera à cet effet au minimum un certificat de bonne exécution pour les marchés les plus importants. Ce certificat indiquera le montant, l’époque et le lieu d’exécution. Il sera signé par le mandataire du service ou, à défaut, le prestataire de service déclarera sur l’honneur que ces prestations ont bien été effectuées. D.La présentation d’un projet spécifique de développement et d’urbanisation d’une zone de minimum 50ha avec tous les documents graphiques et autres y relatifs, si possible pour un projet similaire à l’objet spécifique au présent marché (ce document devra faire l’objet d’une présentation devant le comité d’attribution du marché - voir critères d’attribution art.114) E.La part du marché qui sera sous-traitée avec la composition du ou des bureau(x) d’études sous-traitant éventuel ou de la personne physique et de ses titres et études. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Le montant des honoraires - Pondération : 30 2 - Les prestations - Pondération : 25 3 - Les moyens humains et matériels - Pondération : 25 4 - La méthodologie - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : PP/IQ/AD/HEL/064/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010 Documents payants : oui, prix : 60,00 EUR Conditions et mode de paiement : Afin d’obtenir les documents de soumission, le soumissionnaire est invité à verser la somme de 60 Euro TVAC. Sur le compte n°091-0111017-78 (BIC:GKCCBEBB - IBAN: BE69-0910-1110-1778) de la Province du Brabant wallon, avec la communication : Domaine d’Hélécine - marché de services - études visant au développement et à l’urbanisation du site . Dès réception de la preuve de paiement (à faxer au +32 10 23 62 81), les documents sont envoyés au soumissionnaire. Toutefois, l’enlèvement des documents peut se faire par le soumissionnaire, sur présentation de la preuve de versement, à la Province du Brabant wallon, Service des bâtiments, Avenue des combattants, 35 à 1490 Court Saint Etienne, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, en prenant préalablement rendez-vous avec le secrétariat en appelant le +32 10 23 62 83.

29311

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , L’ouverture des offres se déroulera à: Province du Brabant wallon Service des bâtiments - Secrétariat Avenue des combattants, 35 1490 Court-Saint-Etienne Belgique Pour les modalités d’envoi ou de dépôt des offres: Lire attentivement le cahier spécial des charges. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00672419/2010074794 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19831

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Wavre, Hôtel de Ville, 1300 Wavre, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Fabrice Urbain Tél. +32 10230367, fax +32 10230369 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.wavre.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux d’aménagement des bureaux du service des Relations publiques II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :

29312


Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Service Travaux Code NUTS : BE310 - Arr. Nivelles II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux d’aménagement des bureaux du service des Relations publiques II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 44115800 - Aménagements intérieurs de bâtiment II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 70 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n’a pas fait l’aveu de sa faillite et n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n’a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; - ne s’est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments) , Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : TVX 2010-007 (LOT 1) IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 16:30 Documents payants : oui, prix : 90,00 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Les documents peuvent être enlevés au service des travaux du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 (paiement au préalable à la recette communale). Les documents sont également envoyés par courrier contre paiement sur le compte de la Ville de Wavre n° 091-0001948-37. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Hôtel de Ville Salle des Templiers, 1er étage Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


N. 19939

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de RIXENSART, Rue Alphonse Collin, 11, 1330 RIXENSART, Belgique Point(s) de contact : Cellule Marchés Publics Rixensart, à l’attention de TEUWEN Gaël (Gestionnaire Marchés Publics-Cellule Marchés Publics) Tél. +32 26551414, fax +32 26533786 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de services de financement de dépenses extraordinaires II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : Rixensart Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché concerné a comme objet le financement des investissements inscrits au budget 2010 et aux modifications budgétaires éventuelles, ainsi que les services y relatifs, qui devront pouvoir être fournis pendant toute la durée du marché. Il s’agit d’un marché d’emprunts pour le financement du programme pluriannuel 2010- 2012. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66000000 - Services financiers et d’assurance II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Catégories et montants des emprunts : Le marché comprend 3 catégories. Une catégorie contient des financements de même durée et de même périodicité de révision du taux. Catégorie n°1 : durée 20 ou 25 ans - Période de révision du taux : annuel, quinquennal ou fixe. Montant : 4 millions Euro (quatre millions d’euros) ;

29313

Catégorie n° 2 : durée 10 ans - Période de révision du taux : annuel, quinquennal ou fixe. Montant : 1 million Euro (un million d’euros) ; Catégorie n° 3 : durée 5 ans - taux fixe annuel Montant : 500.000 Euro (cinq cent mille euros) Total : 5,5 millions Euro (cinq millions cinq cent mille euros) (1) (1) Tolérance montant : possibilité de dépassement de maximum 10% du montant total soit : 550.000 Euro (cinq cent cinquante mille euros). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Aucun cautionnement n’est exigé en vertu de l’article 5, §1er, 2° du cahier général des charges qui figure en annexe à l’arrêté royal du 26/09/1996. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir le cahier spécial des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir le cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires sont tenus de répondre aux critères de sélection suivants : la capacité personnelle Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure, le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont l’autorité adjudicatrice a connaissance pour : (article 69 §1er de l’arrêté royal du 08/01/1996) 1.participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2.corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3.fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4.blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; L’autorité adjudicatrice se réserve le droit de procéder aux vérifications qu’elle estime nécessaires à ce propos auprès des autorités compétentes belges ou étrangères. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le prestataire de services : (article 69 §2 de l’arrêté royal du 08/01/1996) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire, ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou règlementations nationales ; qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;

29314


qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ;

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations sociales de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43bis.


qui n’a pas satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi ; qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. Le soumissionnaire joint à son offre : Une attestation récente de non-faillite, délivrée par le greffe du Tribunal de commerce compétent. Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 69 de l’arrêté royal du 08/01/1996 (modèle en annexe). Un extrait récent de casier judiciaire de la personne physique qui représente l’entreprise Une attestation 276C2 (ou équivalente selon le pays d’origine) récente de l’Administration des Contributions directes, une attestation de l’Administration de la TVA et une attestation de l’Administration des cotisations sociales dont il ressort qu’il est en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des administrations visées dans son pays d’origine. L’agrément, l’habilitation ou l’enregistrement permettant en vertu du droit belge (Loi du 22 mars 1993) ou en vertu du droit national d’exercer des activités bancaires. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : la capacité financière et économique sera justifiée, conformément à l’article 70 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996, au moyen d’une déclaration concernant le volume d’affaires global et le volume d’affaires pour les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : la capacité technique Le soumissionnaire fournira un certificat permettant au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la capacité du soumissionnaire à fournir toutes les informations et documents nécessités par la réglementation sur la comptabilité communale. Il est en outre tenu de démontrer par la fourniture de documents adéquats son respect des conditions fixées par les CSC lors de marchés financiers de même type pour lesquels il a été désigné en qualité d’adjudicataire dans le passé III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Les candidats sont tenus de démontrer : Leur agrément, habilitation ou enregistrement permettant en vertu du droit belge (Loi du 22 mars 1993) ou en vertu du droit national d’exercer des activités bancaires.

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP017/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 25/11/2010; heure : 15:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 29/11/2010; heure : 09:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Centre Public d’Action Sociale - Rue Alphonse Collin, 11 à 1330 Rixensart Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Pour des raisons d’organisation, un seul représentant dûment mandaté sera admis pour chaque soumission. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00924546/2010075288 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 22349470, fax +32 22349842 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 22349470, fax +32 22349842 Adresse internet : http://http:/www.raadvst-consetat.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


N. 19833 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Katy Klinckaert Tel. +32 52365135, fax +32 52365102 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.opwijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van een 2de hands of nieuwe vrachtwagen met containersysteem en kraan II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : de loods NUTS-code : BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop van een 2de hands of nieuwe vrachtwagen met containersysteem en kraan II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34142100 - Vrachtwagens met hoogwerker II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming.

29315

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 50 2 - Technische waarde van het voeruig, doelmatigheid, mogelijkheden, rendement comfort van de bestuurder - Weging : 40 3 - Klantenservice, technische bijstand en intervenietijd inbegrepen de plaats waar het onderhoud wordt uitgevoerd - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/003 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 5/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Gemeentelijk Administratief Centrum I (vergaderzaal), Marktstraat 55 te 1745 Opwijk Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29316


N. 19781 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Gemeenschappelijke Aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke Aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke Aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke Aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2010/0272 - Raamcontract voor het leveren van offsetplaten voor de drukkerij van de stad Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamcontract voor het leveren van offsetplaten voor de drukkerij van de stad Antwerpen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 22510000 - Offsetplaten

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : niet van toepassing III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 2 - 3 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : niet van toapassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 5 Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek p. 5 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 75 2 - Levertermijn - Weging : 10 3 - Verpakking per 600 platen in bulk - Weging : 5 4 - gedetailleerd plan van aanpak voor het terug ophalen van de gebruikte platen - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2010/0272 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 8,50 EUR Betalingstermijnen en -methode : http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 1B050D0507047C - 0272_Voorblad_bestek.pdf - 0272_bestek.pdf


U beschikt over drie mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per e-mail door te mailen naar [email protected] met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U kan het lastenboek zelf gratis downloaden (na registratie) via www.publicatiesonline.be. (Opgelet! Dit is een externe website. De stad Antwerpen staat niet in voor de eventuele opname en verdere verwerking van uw gegevens). 3. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE60 0910 1784 2470 (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke aankoopcentrale - Dienst aanbestedingen - Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen - Vergaderzaal T0213 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010075105 Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: de heer Osman Kolcakovic, Gemeenschappelijke Aankoopcentrale, Administratief assistent, tel. 03 338 42 09 e-mail: [email protected] Wat betreft technische inlichtingen (het concept, het programma, de opvolging van het project, e.d.): Filip Engelen, tel.: 03 338 48 68 e-mail: [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19917 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Antwerpen Gemeenschappelijke Aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected]

29317

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, België Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud - Dienst Aanbestedingen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, België, t.a.v. Dienst Aanbestedingen Tel. +32 33386483, fax +32 33382030 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : PO/CAL/2010/0273 - Raamcontract voor het leveren van inkt (quadri en pms) voor de drukkerij van de stad Antwerpen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Raamcontract voor het leveren van inkt (quadri en pms) voor de drukkerij van de stad Antwerpen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 22600000 - Inkt II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : quadri inkt 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 4 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :

29318


Hoofdopdracht : 22600000 - Inkt Perceel nr. : 2 Titel : pms inkt 1) Korte beschrijving : Zie bestek p. 4 - 5 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 22600000 - Inkt Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Niet van toepassing III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 2 - 3 III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Niet van toepassing Eventueel vereiste minimumeisen : Niet van toepassing III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek p. 3 Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek p. 3 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 90 2 - Leveringstermijn - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : PO/CAL/2010/0273 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 11,50 EUR Betalingstermijnen en -methode : http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=FC060405060482 - B0273_Leveren inkt.pdf

U beschikt over drie mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per e-mail door te mailen naar [email protected] met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U kan het lastenboek zelf gratis downloaden (na registratie) via www.publicatiesonline.be. (Opgelet! Dit is een externe website. De stad Antwerpen staat niet in voor de eventuele opname en verdere verwerking van uw gegevens). 3. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE60 0910 1784 2470 (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : , Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke aankoopcentrale - Dienst Aanbestedingen - Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen - Vergaderzaal T0213 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00731058/2010075276 Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: de heer Osman Kolcakovic, Gemeenschappelijke Aankoopcentrale, Administratief assistent, tel. 03 338 4209 e-mail: [email protected] Wat betreft technische inlichtingen (het concept, het programma, de opvolging van het project, e.d.): de heer Filip Engelen, tel.: 03 338 48 68 e-mail: [email protected] VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19784 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : AG VESPA, t.a.v. Almut Fuhr Tel. +32 32591164, fax +32 32382811 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.agvespa.be


I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Autonoom gemeentebedrijf - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : raamcontract asbestinvantarisatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Antwerpen NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Looptijd van de raamovereenkomst : 1 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : raamovereenkomst voor de opmaak van asbestinventaris met technische bestekken en meetstaat van verwijderingstechnieken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : geen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen.

29319

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 15/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , AG Vespa Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : kandidaat inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00741579/2010075054 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= 14050D06020268 - bestek asbestinventaris AG Vespa.pdf - inschrijvingsformulier asbestinventaris AG Vespa.pdf - offerteformulier asbestinventaris AG Vespa.pdf Informaties over lastenboek(en)/document(en) download of per mail digitaal te verkrijgen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19888 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Antwerpse Waterwerken, Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : De heer Peter Daneels Tel. +32 32440655, fax +32 32440669 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aww.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

29320


I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Water. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ruimen en maaien van de grachten in het verzorgingsgebied van RI-ANT II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 16 NUTS-code : BE21 - Prov. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ruimen en maaien van de grachten in het verzorgingsgebied van RI-ANT II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90611000 - Straatreinigingsdiensten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Zone stad Antwerpen met zijn districten 1) Korte beschrijving : Zone stad Antwerpen met zijn districten 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90611000 - Straatreinigingsdiensten Perceel nr. : 2 Titel : Zone Noord 1) Korte beschrijving : Zone Noord 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90611000 - Straatreinigingsdiensten Perceel nr. : 3 Titel : Zone Zuid 1) Korte beschrijving : Zone Zuid 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 90611000 - Straatreinigingsdiensten (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : De overeenkomst loopt van 01.01.2011 t/m 31.12.2011; er zijn nog 3 verlengingen van telkens één jaar mogelijk II.2.2) Opties : ja. Beschrijving van deze opties : De overeenkomst loopt van 01.01.2011 t/m 31.12.2011; er zijn nog 3 verlengingen van telkens één jaar mogelijk. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming.

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek 2011 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 12/11/2010 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19892 Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Antwerpse Waterwerken, Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : De heer Peter Daneels


Tel. +32 32440655, fax +32 32440669 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aww.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Water. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Project UV installaties ″Elektrische Uitrusting″ II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Duffel NUTS-code : BE21 - Prov. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Project UV installaties ″Elektrische Uitrusting″ II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 51110000 - Installatie van elektrische uitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek; Vereiste erkenning: P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) , Klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.2) Gunningscriteria :

29321

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek nr. P-I-07-0144-02 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/10/2010 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19918 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : AG VESPA, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Liesbet De Vis, t.a.v. Liesbet De vis Tel. +32 32592847, fax +32 32592811 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.agvespa.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Tom Thys architecten bvba, Arduinkaai 37 bus 23, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Tom Thys, t.a.v. Tom Thys Tel. +32 22190763, fax +32 22197026 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Tom Thys architecten bvba, Arduinkaai 37 bus 23, 1000 Brussel, België Contactpunt(en) : Tom Thys Tel. +32 22190763, fax +32 22197026 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

29322


I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Autonoom gemeentebedrijf - Grond- en pandenbeleid De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Wijnegemstraat 36 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Wijnegemstraat 32, 2140 Borgerhout NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Verbouwing van een ééngezinswoning, Wijnegemstraat 36 te 2140 Borgerhout Uitvoeringstermijn: 140 werkdagen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45211300 - Bouwen van woningen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : borgtocht (5% van de oorspronkelijke aannemingssom) III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Eventueel vereiste minimumeisen : vereiste registratie 11 (algemene bouwwerken) III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : klasse in overeenstemming met de offerte bewijs van erkenning Eventueel vereiste minimumeisen : vereiste erkenning: D (bouwwerken), klasse 2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : GPB 08 31 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 55,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : cash te betalen bij afhaling op het architectenbureau IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010; tijdstip : 16:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/11/2010; tijdstip : 16:00 Plaats : , Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : deelnemende aannemers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00980668/2010075275 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19811 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Palmaerts Anja Paula Tel. +32 33387705, fax +32 33387904 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.digipolis.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74692 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : opdrachthoudende vereniging - ICT De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.


II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Een raamovereenkomst voor de aankoop, installatie en onderhoud van een softwarepakket voor invoer, verwerking, opvolging en klassement van inkomende facturen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 7 NUTS-code : BE21 - Prov. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Een raamovereenkomst voor de aankoop, installatie en onderhoud van een softwarepakket voor invoer, verwerking, opvolging en klassement van inkomende facturen Er zijn geen percelen. De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. Onderaanneming is toegestaan. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver kan van deelname aan de opdracht uitgesloten worden indien hij zich in één van de gevallen bevindt vermeld in artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996) in geval van leveringen of vermeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit in geval van diensten of vermeld in artikel 17 van het Koninklijk Besluit in geval van werken 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die Digipolis aannemelijk kan maken; 5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van het KB van 8 januari 1996; 6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;

29323

7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van dit hoofdstuk. Wordt in elk stadium van de gunningprocedure uitgesloten (KB 23/11/2007) van de toegang ertoe, de aannemer die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 8. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek ; 9. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 10. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 11. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het bewijs dat de dienstverlener zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van: - een gedagtekende en ondertekende verklaring op erewoord waarin de dienstverlener verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in art. 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 (B.S. van 26 januari 1996) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. (document 1) - een RSZ-attest met droogstempel minstens van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voorafgaand aan de datum voor de ontvangst van de kandidaatstellingen. Dit is het tweede kwartaal van 2010. (document 2) Tevens legt de kandidaat-inschrijver een document voor waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar(s) om de kandidaatinschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen). (document 3) Opmerking: de aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om vooraleer tot de selectie over te gaan, de conformiteit van deze documenten na te gaan en alsnog bijkomende bewijsstukken op te vragen. Er zal dan ten gepaste tijde een lijst worden bezorgd van de diverse stukken die binnen een redelijke termijn aan de aanbestedende overheid zullen moeten worden bezorgd. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaatinschrijvers gevraagd: - een bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico’s met vermelding van begin- en einddatum. (document 4) III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Om de technische bekwaamheid van de dienstverlener na te gaan wordt voor de kwalitatieve selectie van de kandidaat-inschrijvers gevraagd: - een gedagtekende en gehandtekende verbintenis om in het kader van deze opdracht enkel Nederlandstalige medewerkers in te zetten. (document 5) - een gedagtekende en gehandtekende selectie van minimaal 3 relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar. (document 6) De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Per referentie (max. 1 A4) dient volgende indeling te worden gebruiken :

29324


Korte beschrijving inhoud project Relevantie voor deze nieuwe opdracht Sector Problematiek Datum installatie en implementatie Duurtijd implementatie Gebruikte technologie Budget Contactpersoon Telefoonnummer e-mail Mogelijkheid referentiebezoek ? Ja/Nee Illustratiemateriaal in de vorm van screenshots is welkom. - een gedagtekende en gehandtekende intentie om al dan niet bepaalde delen van de opdracht in onderaanneming te geven. (document 7) Onderaannemers worden met naam genoemd. Tevens dienen de contactgegevens worden bijgevoegd. De onderaannemers dienen deze intentie ook te ondertekenen en leggen een document voor waaruit het mandaat blijkt om zich te verbinden. - In het kader van de selectie van kandidaten is het mogelijk dat een kandidaat-inschrijver zich beroept op de bekwaamheid/ draagkracht van onderaannemers. De inschrijver moet dan aantonen dat hij voor deze opdracht over een verbintenis met de andere bedrijven /onderaannemers beschikt. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd : neen. IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen : Beoogd minimumaantal : 3 en maximumaantal : 5 Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden : Referenties worden beoordeeld op basis van ervaring en succes (behalen van de doelstellingen binnen de vooropgestelde deadline) met gelijksoortige projecten in de overheidssector. Deze referenties moeten de leveranciers in staat stellen om een duidelijk beeld te verschaffen over hun ervaringen en competenties binnen deze materie en om dit te staven met realisaties uit de praktijk. Bewijs van reeds succesvol uitgewerkte integraties van de verschillende items maakt een bijzonder pluspunt uit van de beoordeling. Indien voor bepaalde items met onderaanneming gewerkt zal worden, geldt voor de onderaannemer dezelfde vraag als voor de inschrijvende leverancier nl. het voorleggen van de nodige referenties voor het betreffende item(s). IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : ja; gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DP-CDA001705-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 20/10/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 20/10/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.5) Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan de geselecteerde gegadigden : 08/11/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : Er is een conceptnota en een selectiedocument inzake deze opdracht verkrijgbaar. Deze is gratis verkrijgbaar via https:// enot.publicprocurement.be/. Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de aankoopdienst van Digipolis. Telefoon: 03/338.77.05 Fax: 03/338.79.04 - E-mail: [email protected] of [email protected]. De kandidatuurstelling wordt ofwel elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde kandidatuurstellingen moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, §1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De kandidatuurstellingen worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office. Kandidatuurstellingen die via elektronische middelen worden ingediend De kandidatuurstellingen die via elektronische weg worden ingediend, moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, §1 van het KB van 8 januari 1996. Meer informatie kan worden bekomen op de website http:// www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 790 52 00. Er zal bovendien op woensdag 6 oktober 2010 in het Auditorium van Digipolis 1, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen een informatiesessie worden georganiseerd waarbij een toelichting zal worden gegeven omtrent het indienen van kandidatuurstellingen en offertes door middel van elektronische middelen. Geïnteresseerden wordt gevraagd zich voordien aan te melden via [email protected] met vermelding van het aantal deelnemers en firma. Kandidatuurstellingen die niet via elektronische middelen worden ingediend De kandidaatstelling die niet via elektronische middelen worden ingediend, moeten worden gestuurd naar of ingediend op volgend adres: Digipolis, Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1), Generaal Armstrongweg 1, B-2020 Antwerpen. Indien de kandidaatstelling wordt afgegeven, moet deze in een definitief gesloten omslag zitten waarop vermeld staat: de afsluitdatum voor ontvangst van kandidaatstellingen, de verwijzing naar


het nummer (CDA001705) van de opdracht en de titel van de opdracht en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen, en de vermelding in de linkerbovenhoek “Niet te openen door postdienst”. Bij het aangetekend toesturen per post, moet die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag zitten met de vermelding “Kandidaatstelling opdracht CDA001705 - Een raamovereenkomst voor de aankoop, installatie en onderhoud van een softwarepakket voor invoer, verwerking, opvolging en klassement van inkomende facturen”. Een kandidaatstelling die niet via elektronische middelen werd ingediend en die te laat toekomt, wordt in aanmerking genomen als aan volgende voorwaarden voldaan is: Digipolis heeft aan de dienstverleners nog geen kennis gegeven van haar beslissing en de kandidaatstelling is bij de post als aangetekende zending afgegeven ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de kandidaatstellingen. Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de kandidatuurstellingen via elektronische middelen worden ingediend. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19919 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, België, t.a.v. Elio Berardocco Tel. +32 32653110, fax +32 32653117 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ua.ac.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, België, t.a.v. Dirk Godderis (Infrastructuur) Tel. +32 475288799, fax +32 32652169 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 10 047 Levering autoclaaf II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :

29325

Leveringen. NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 10 047 Het betreft het leveren, plaatsen, aansluiten en in werking stellen van een horizontale autoclaaf met dubbele deur en ingebouwde stoomgenerator II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 33191110 - Autoclaven II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de opdrachtsom III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ-attest Bewijs van niet-faillissement III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Lijst van de voornaamste leveringen verricht gedurende de afgelopen drie jaar, bedrag, data en naam van de klant Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs (inclusief leverings-, installatiekosten en onderhoudscontract - Weging : 40 2 - Technische specificaties - Weging : 60 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10 047 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

29326


IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Universiteit Antwerpen, Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, lokaal A 126 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijvers mogen de openingszitting bijwonen, enkel de namen van de inschrijvers zullen worden voorgelezen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00685197/2010075265 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19940 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Universiteit Antwerpen, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, België, t.a.v. Elio Berardocco Tel. +32 32653110, fax +32 32653117 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ua.ac.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Universiteit Antwerpen, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, België, t.a.v. Mart Theunis (Dept. Farmaceutische Wetenschappen) Tel. +32 32652720 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 10 048 Purification Platform: flashsystemen, hoog performant preparatieve LC en semipreparatief SFC Systeem voor opzuivering van chemische verbindingen en natuurstoffen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :

10 048 Het betreft het leveren van flashsystemen, hoog performant preparatieve LC en semipreparatief SFC systeem voor opzuivering van chemische verbindingen en natuurstoffen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 90 dagen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Flashsystemen 1) Korte beschrijving : Het bestaat uit een aantal compacte flashsystemen 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) Perceel nr. : 2 Titel : Flashsystemen met ELSD detectie 1) Korte beschrijving : Het bestaat uit een aantal compacte flashsystemen. met integratie van volgende detectoren: UV-detectie bij voorkeur variabele golflengte (min 200-360 nm) en ELSD detectie 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) Perceel nr. : 3 Titel : Hoog performant preparatief LC-systeem 1) Korte beschrijving : Het bestaat uit een hoog performant preparatief massa gestuurd LC-systeem. Dit systeem moet een hoge doorvoersnelheid faciliteren en zal 24 uur per dag werkzaam zijn 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) Perceel nr. : 4 Titel : SFC semi-preparatief systeem 1) Korte beschrijving : Het bestaat uit een SFC-opstelling waarop zowel methodeontwikkeling op analytische schaal als semi-preparatieve zuivering kan uitgevoerd worden 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) Perceel nr. : 5 Titel : Circular dichroism detector 1) Korte beschrijving : Het betreft een circular dichroism detector compatibel met een (semi-)preparatief HPLC en SFC systeem 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :


Hoofdopdracht : 38000000 - Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen) Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de opdrachtsom III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : RSZ-attest Bewijs van niet-faillissement III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Lijst van de voornaamste leveringen verricht gedurende de afgelopen drie jaar, bedrag, data en naam van de klant Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 40 2 - Technische waarde (theoretische specificaties) - Weging : 25 3 - Technische waarde (vastgesteld tijdens demo) - Weging : 25 4 - Technische ondersteuning, software, waarborg, onderhoudskost en training - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10 048 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 30/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 30/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Universiteit Antwerpen, Campus Middelheim, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, lokaal A 302 Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De inschrijvers mogen de openingszitting bijwonen, enkel de namen van de inschrijvers zullen worden voorgelezen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00685197/2010075343

29327


N. 19785 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Katholiek Onderwijs Regio Schilde VZW, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België, t.a.v. Vic De Schepper (afgevaardigd-bestuurder) Tel. +32 35439701, fax +32 35449851 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Ingenieur-en architectenbureau YSKOUT-GIELIS bvba, Rector de Ramstraat 80, 2560 Nijlen, België, t.a.v. PAUL YSKOUT (ir.-architect) Tel. +32 34819980, fax +32 34111844 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Ingenieur-en architectenbureau YSKOUT-GIELIS bvba, Rector de Ramstraat 80, 2560 Nijlen, België Tel. +32 34819980, fax +32 34111844 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Katholiek Onderwijs Regio Schilde VZW, Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, België, t.a.v. Geert Bulckens Tel. +32 35439701, fax +32 35449851 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Inrichtende macht - VZW - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Geschiktmakingswerken 2 kleuterklassen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Vrije Kleuter-en Basisschool Wonderwijzer Kleinveldweg 2a Kerkelei 57 2970 Schilde tel. 03 3840628 NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renovatie 2 kleuterklassen: blok A, klassen 0-1 & 0-2 en vernieuwen gangdeuren gelijkvloers II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden - IA40 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.

29328


II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : borgsom 5% van het toewijzingsbedrag III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek - Bewijs van registratie III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek - Attest RSZ III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Op basis van het ramingsbedrag is geen erkenning vereist. Indien bij aanbesteding het toewijzingsbedrag hoger wordt dan 75.000,00 EUR (excl.BTW) is erkenning vereist in de categorie D klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : V.A.9528.2 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 45,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : af te halen tegen contante betaling na voorafgaandelijke telefonische afspraak tel.03/4819980, of per post verstuurd na storting van het overeenstemmend bedrag op rekening nr. IBAN: BE38 7330 4954 2172 BIC:KREDBEBB van Ingenieur-en architectenbureau YskoutGielis bvba, met mededeling van ondernemingsnummer IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , D.I.M.- Katholiek Onderwijs Regio Schilde VZW

Noorderlaan 108 - 2030 Antwerpen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Gesubsidieerd door Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs Koning Albert II-laan 35 bus 75 - 1030 Brussel VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00673292/2010075055 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19906 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, België Tel. +32 14330711, fax +32 14330846 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.gemeentemol.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Sectie Mobiliteit, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, België Contactpunt(en) : Mevrouw Sonja Cools Tel. +32 14330980, fax +32 14330979 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanleggen fietssuggestiestroken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Sectie Mobiliteit NUTS-code : BE213 - Arr. Turnhout II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanleggen fietssuggestiestroken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen.


II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 25 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/29SCBL IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 09:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek * De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, liggen alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers, in de burelen van: Dienst Ruimtelijk Beleid, van de gemeente Mol, Molenhoekstraat 2 (1ste verdieping), 2400 Mol (tel 014 33 08 23 – fax 014 33 08 38 e-mail: openbare [email protected]), van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ze kunnen daar kosteloos bekomen worden op eenvoudig verzoek. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00

29329

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Gemeentehuis, schepenzaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19783 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Berlaar, Markt 2, 2590 Berlaar, België Contactpunt(en) : Mevr. Annie Horemans, t.a.v. Mevr. Annie Horemans Tel. +32 3410.19.39 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp studie restauratie schandpaal te Gestel en ... II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Opmaak van een ontwerpdossier ter restauratie van een aantal gemeentelijke monumenten. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

29330


II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Collegezaal, Markt 2 - 2590 Berlaar



III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : GZ/AH/2010/06 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.

VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00717298/2010075121 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19819 Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Aquafin NV - Directie operaties, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, België Contactpunt(en) : Van Grimberge Tina Anita Tel. +32 34504511, fax +32 34504991 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aquafin.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=61051 I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Het leveren en opstarten van een slibontwateringscentrifuge met bijhorende polyelektrolietaanmaakinstallatie te RWZI Lichtaart II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het leveren en opstarten van een slibontwateringscentrifuge met bijhorende polyelektrolietaanmaakinstallatie te RWZI Lichtaart incl. opleidings- en onderhoudscontract. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 42931000 - Centrifuges Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AQFOPERA-2009_552-F02_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS eSender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : 2010-504159 IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S 64-095786 van 12/05/2010


IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 12/05/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Onvolledige procedure. VI.2) Informatie over onvolledige gunningsprocedure : De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Er werden geen conforme offertes ingediend. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29331

Ontsluitingsweg ex-Denaeyer II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233123 - Bouwen van secundaire weg Bijkomende opdracht : 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België Contactpunt(en) : Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Zeekanaal, t.a.v. ir. Dajo Geys Tel. +3238606393, fax +3238606303 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=72919 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap - Beheer en exploitatie van de in vlaanderen waterwegen en de ernaast gelegen gronden De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Art. 5, § 1. – Bedrag van de borgtocht De borgtocht is 5% van de oorspronkelijke aannemingssom (excl. btw). III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 17. en 17 bis – Uitsluitingsgronden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 17 van het KB. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toe-wijzing van de opdracht. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 18 – Financiële en economische draagkracht De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) C , en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 2 behoren. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake er-kenning bij hun offerte te voegen. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Art. 19 – Technische bekwaamheid De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) C , en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 2 behoren. Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken in zake er-kenning bij hun offerte te voegen.



II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : BB 1647 - Ontsluitingsweg ex-Denaeyer II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Willebroek NUTS-code : BE212 - Arr. Mechelen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Zeekanaal Brussel-Schelde gemeente Willebroek

IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AZK-BB 1647 - Ontsluiting ex-Denaeyer-F02_1 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :

N. 19894 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst

29332


Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 27/10/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 78.88 EUR Betalingstermijnen en -methode : Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke werkdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: 1. Waterwegen en Zeekanaal N.V. Oostdijk 110 2830 Willebroek Tel: 03/860.62.11 Fax: 03/886.21.98 2.Afdeling Bovenschelde Nederkouter 28 9000 Gent Tel: 09/268.02.11 Fax: 09/268.02.72 Betaling : aan de kas of door overschrijving op rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek onder ver-melding van het besteknummer (BB 1647). De aanbestedingsdocumenten worden verzonden na boeking van de overschrijving. De aanbestedingsdocumenten zijn ook verkrijgbaar via het electronisch loket op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV http://www.wenz.be/bestekken.html of via http://eloket.wenz.be/konakart/Welcome.do. U kunt ze daar tegen betaling met krediet-kaart (Visa, Mastercard) downloaden en eventueel ook laten opsturen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/10/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Waterwegen en Zeekanaal - Afdeling Zeekanaal - Oostdijk 110, 2830 Willebroek - Vergaderzaal IJZER Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19956 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Zeekanaal, Oostdijk 110, 2830 Willebroek, België Contactpunt(en) : Afdeling Zeekanaal, t.a.v. Leen Symons Tel. +3238606396, fax +3238606303 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74234

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap - Beheer en exploitatie van de in Vlaanderen gelegen waterwegen en de ernaast gelegen gronden De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : BB 1716 - Afdeling Zeekanaal - raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van het bodem-, milieuvergunningen-, en afvalstoffendecreet II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 NUTS-code : BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Afdeling Zeekanaal Raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van het bodem-, milieuvergunningen-, en afvalstoffendecreet II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek Bijkomende opdracht : 71351500 - Bodemonderzoeksdiensten Bijkomende opdracht : 71900000 - Laboratoriumdiensten Bijkomende opdracht : 90713000 - Adviesdiensten inzake milieuproblematiek Bijkomende opdracht : 90715000 - Diensten voor onderzoek naar vervuiling Bijkomende opdracht : 90732000 - Diensten in verband met bodemvervuiling Bijkomende opdracht : 90732400 - Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bewijs van borgstelling moet worden voorgelegd aan de aanbestedende overheid, waarvan de coördinaten zijn vermeld onder I.1. van deel I. Algemene bepalingen van het bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 69 en 69 bis – Uitsluitingsgronden


De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: – Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, § 1 en 2; – Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: – Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis § 2. – Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 70 – Financiële en economische draagkracht De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door één of meer van de volgende documenten: – een passende bankverklaring of het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s; – een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij gedurende de ganse duur van de opdracht zal kunnen beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : ART. 71. Technische bekwaamheid De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van: 1. Beroepskwalificatie van de opdrachthouder, aangetoond door een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 2, zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO). De inschrijver moet deze erkenning bezitten gedurende het volledige verloop van de opdracht. Daartoe zal hij de vervaldag en zo nodig de eventuele verlengingen meedelen aan de aanbestedende overheid. De inschrijver dient hieraan te voldoen op straffe van nietigheid. Zoniet zal met de inschrijving geen rekening gehouden worden. De aandacht van de inschrijver wordt in het bijzonder gevestigd op art. 36 van het Vlarebo, waarin gesteld wordt dat erkende bodemsaneringsdeskundigen ertoe gehouden zijn: - monsters die in het kader van het bodemdecreet genomen worden te laten analyseren overeenkomstig het Compendium voor

29333

Monstername en Analyse (CMA) of volgens een methode die door de OVAM gelijkwaardig wordt verklaard en door een laboratorium dat erkend is voor de uit te voeren metingen; - het veldwerk uit te voeren, of erop toe te zien dat het veldwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig het CMA of volgens een methode die door de OVAM gelijkwaardig wordt verklaard; - de taken, vermeld in artikel 28 of 29 van het Vlarebo, uit te voeren in overeenstemming met de standaardprocedures of de codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en het VLAREBO. Indien de inschrijver een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 2 kan voorleggen beschikt de aanbestedende overheid, gelet op voorgaande, over voldoende garanties dat de inschrijver voor analyse in het kader van het Bodemdecreet en Vlarebo beroep zal doen op een erkend laboratorium. Terzake worden dan ook geen bijkomende erkenningen opgevraagd i.k.v. de kwalitatieve selectie. 2. Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2010, 2009, 2008, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: - het jaartal van de uitvoering - de titel - het bedrag - de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties - de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) - een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. 3. Een lijst met nominatieve opgave van de personen die kunnen ingeschakeld worden door de opdrachthouder. Deze lijst bestaat uit een tabel met vier kolommen waarin achtereenvolgens vermeld worden: - de naam - de diploma’s en getuigschriften - de specifieke ervaring in de verschillende domeinen die aan bod komen in de opdracht, met opgave van het aantal jaren ervaring - de deelaspecten van de opdracht waarbij ze ingeschakeld zullen worden Indien beroep gedaan wordt op onderaannemers, dienen bij de betrokken personen de naam en het adres van de onderaannemer vermeld te worden. Tevens dient een document van de onderaannemer bijgevoegd te worden, waaruit blijkt voor welke deelaspecten zij hun diensten aanbieden. In geval van overmacht kan een opgegeven persoon vervangen worden door personeel met gelijkaardige kwalificaties en ervaring. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde documenten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.

29334


III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : 1. Beroepskwalificatie van de opdrachthouder, aangetoond door een erkenning als bodemsaneringsdeskundige type 2, zoals beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO). De inschrijver moet deze erkenning bezitten gedurende het volledige verloop van de opdracht. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AZK-BB 1716-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 26/11/2010; tijdstip : 16:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 24.67 EUR Betalingstermijnen en -methode : Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: 1. Waterwegen en Zeekanaal NV Oostdijk 110 2830 Willebroek Tel: 03/860.62.11 Fax: 03/886.21.98 2. Afdeling Bovenschelde Nederkouter 28 9000 Gent Tel: 09/268.02.11 Fax: 09/268.02.72 Betaling door overschrijving gebeurt op rekeningnummer 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV onder vermelding van het besteknummer (BB 1716). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 29/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 29/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk 110 - 2830 Willebroek - vergaderzaal IJZER Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Algemene offerteaanvraag Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen : De totale uitvoeringstermijn van de volledige opdracht bedraagt 1 kalenderjaar, inclusief de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19856 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, België Contactpunt(en) : Mevrouw Katty Michielsen Tel. +32 36449028, fax 03/680 09 97 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.schoten.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Aankoopdienst - Administratie, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, België Contactpunt(en) : Mevrouw Diane Van den Bosch Tel. +32 36800964, fax +32 36471437 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Aankoopdienst - Administratie, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, België Contactpunt(en) : Mevrouw Diane Van den Bosch Tel. +32 36800964, fax +32 36471437 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering kleine bureaumaterialen gemeentediensten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : gemeentehuis NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Levering kleine bureaumaterialen gemeentediensten II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 39260000 - Brievenbakjes en bureaubenodigdheden


II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (een forfaitaire borgtocht van EUR 1.000,00) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs - Weging : 34 2 - Miliieuvriendelijkheid - Weging : 33 3 - Kwaliteit - Weging : 33 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 10DVDB07 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 5/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 8 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Verzendkosten : EUR 1,50 Betaling contant of via overschrijving op rekeningnummer 091-0170098-86. IBAN: BE78 0910 1700 9886 BIC: GKCCBEBB. Het bestek is verkrijgbaar op de aankoopdienst, Verbertstraat 3 te Schoten. Kantooruren: alle dagen van ma tot vrij van 9 u tot 12 u 30, woe van 13 u 30 tot 15 u 30 en donderdag van 17 u tot 19 u. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

29335

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : , Gemeentehuis, polyvalente zaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19855 Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Essen, Heuvelplein 23, 2910 Essen, België Contactpunt(en) : De heer Jan Van den Bergh Tel. +32 36700135, fax +32 36700157 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.essen.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor de dienst 100 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Gemeente Essen NUTS-code : BE211 - Arr. Antwerpen II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht omvat de levering van een nieuwe ziekenwagen, volledig conform de eisen van FOD-Volksgezondheid dienstig in het kader van de dienst 100, dringende geneeskundige hulpverlening, behoeve van de gemeentelijke dienst 100. De opdracht bestaat uit het leveren van een nieuwe ziekenwagen, geschikt voor rijbewijs B, en het volledig inrichten en aanpassen van de chauffeurscabine en sanitaire cel volgens de eisen voor de inrichting van voertuigen DGH, compleet met visuele en auditieve signalisatie en belettering, alsook leveren van andere toebehoren en materialen nodig voor de uitbating en dit volgens beschrijving. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34114121 - Ambulances II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en).

29336


II.2.1) Totale definitieve 127871,42 EUR (zonder BTW)

waarde

van

de

opdracht(en) :

Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - Inschrijvingsbedrag - Weging : 45 2 - Veiligheid, uitrusting/functionaliteit en degelijkheid van de wagen en geleverde signalisatiemiddelen - Weging : 25 3 - Leveringstermijn - Weging : 10 4 - Garantievoorwaarden, inspectie en onderhoud - Weging : 20 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010 - 029 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : Aankoop van een nieuwe ziekenwagen voor de dienst 100 V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : AB Technics Belgium bvba, Turnhoutsesbaan 69, 2390 Malle, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 132231,40 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 127871,42 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19794 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, België, t.a.v. Vermaelen Yves Tel. +32 16272540, fax +32 16272959 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, België, t.a.v. Carinne Huygens Tel. +32 16 272 341 E-mail : [email protected]

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop kledij voor gemeenschapswachten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. NUTS-code : BE242 - Arr. Leuven II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aankoop kledij voor gemeenschapswachten. Looptijd contract: 01/01/2011 - 31/12/2014 (jaarlijks opzegbaar door de aanbestedende overheid). De levering omvat: polo’s, fleece sweaters, parka’s, windjekker/ regenjas, regenbroek, zomerpet, regenpet, winterpet, fleece sjaal, handschoenen, winterbroeken, zomerbroeken, winterschoenen, zomerschoenen, verkeersgilet, drie-kleur armband, band vaststeller. Alle leveringen worden gegund aan één leverancier. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 18100000 - Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 48 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :


zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AD2010/059 werkkledij gemeenschapswachten IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 5,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten zijn UITSLUITEND TE BEKOMEN MITS VOORAFGAANDELIJKE STORTING van voormeld bedrag op de bankrekening nummer 091-0119596-24 van de stad Leuven (IBAN: BE81 0910 1195 9624 - BIC: GKCCBEBB), met vermelding van ’bestek werkkledij’. Na ontvangst van de storting worden de documenten met de post opgestuurd. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen naast station Leuven - samenkomst aan de balie in de inkomhal) Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : De zitting is openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671600/2010074984 Het bestek ligt ter inzage (enkel ter inzage!): - stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (balie inkomhal) VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19809 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België Contactpunt(en) : SMOUT Marc Georges T

29337

Tel. +32 16267524, fax +32 16267510 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vlaamsbrabant.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74722 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België Contactpunt(en) : Architect Trees Verhoogen, t.a.v. Trees Verhoogen Tel. +32 16267567, fax +32 16267510 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Provinciedomein Het Vinne, Ossewegstraat 70 te 3440 Zoutleeuw. Bouwen van een luifel aan de schuur voor voertuigen. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : 3440 Zoutleeuw NUTS-code : BE24 - Prov. Vlaams-Brabant II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Provinciedomein Het Vinne, Ossewegstraat 70 te 3440 Zoutleeuw. Bouwen van een luifel aan de schuur voor voertuigen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45450000 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Provincie

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek

29338


III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Prov_VB-IST-GEB-VIN-BA-10-70-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 35.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen afgeladen worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rekening nr. 091-0106007-15 “Diverse Ontvangsten” van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in het bezit van het bewijs van betaling in de gebouwen gelegen Provincieplein 1 te 3010 Leuven, Directie Financiën, Dienst boekhouding uitsluitend op werkdagen tussen 9 - 12 uur, behoudens voor bijzondere gevallen op afspraak (Tel.: 016/ 26 .72 .12 Mevr. Carla Tavernier). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, België VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van state, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19820 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, België Contactpunt(en) : SMOUT Marc Georges T Tel. +32 16267524, fax +32 16267510 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.vlaamsbrabant.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74748 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Campus Tienen (CAT), Alexianenweg 2 te 3300 Tienen. Relighting admininstratie + houtbewerking PISO., Provincieplein 1, 3010 Leuven, België Contactpunt(en) : Rudiger De Jonghe Tel. +32 16267530, fax +32 16267510 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Campus Tienen (CAT), Alexianenweg 2 te 3300 Tienen. Relighting admininstratie + houtbewerking PISO. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : 3300 Tienen NUTS-code : BE24 - Prov. Vlaams-Brabant II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Campus Tienen (CAT), Alexianenweg 2 te 3300 Tienen. Relighting administratie + houtbewerking PISO.


II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : ja. Beschrijving van deze opties : zie bestek II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Prov_VB-IST-GEB-CAT-EL-10-10-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen afgeladen worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rekening nr. 091-0106007-15 “Diverse Ontvangsten” van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in

29339

het bezit van het bewijs van betaling in de gebouwen gelegen Provincieplein 1 te 3010 Leuven, Directie Financiën, Dienst boekhouding uitsluitend op werkdagen tussen 9 - 12 uur, behoudens voor bijzondere gevallen op afspraak (Tel.: 016/ 26 .72 .12 Mevr. Carla Tavernier). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, 3010 Leuven. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, België VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : binnen de 60 kalenderdagen na kennis te hebben gekregen van de gunningsbeslissing. VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen : Raad van State, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19916 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Tervuren, Brusselsesteenweg 43, 3080 Tervuren, België Contactpunt(en) : Dienst infrastructuurwerken, t.a.v. Dhr. Guy Demuylder Tel. +32 27692058 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://[email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : cvba D E Architecten, Brusselsesteenweg 43, 3080 Tervuren, België, t.a.v. Tom Eckelmans Tel. +32 25820493, fax +32 25820494 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.dearchitecten.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : D E Architecten, Brusselsesteenweg 43, 3080 Tervuren, België

29340


Tel. +32 25820493, fax +32 25820494 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.dearchitecten.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bestek IW10/L01 II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE242 - Arr. Leuven II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en plaatsen van 2 prefab klascontainers, herinrichting van de fietsenberging en bijhorende omgevingswerken. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45214200 - Schoolgebouwen II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Leveren en plaatsen van 2 prefab klascontainers, herinrichting van de fietsenberging en bijhorende omgevingswerken Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgtocht wordt bepaald op 5 % (excl. B.T.W.) van het bedrag van de goedgekeurde inschrijving, afgerond naar het hoger tiental. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. Prijsherziening is niet van toepassing III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het is verplicht dat de aannemer bij zijn inschrijving de volgende documenten voegt : Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : -Niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; -Geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; -Niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; -Bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fouten heeft begaan; -In orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; -In orde is met de betaling van belastingen; -Zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstekken van deze inlichtingen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht :

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver moet zijn registratienummer vermelden op alle documenten (inschrijving, factuur, enz.) gericht aan de bouwheer, zoniet worden de wettelijke inhoudingen toegepast. Hij moet schriftelijk de bouwheer op de hoogte stellen van zijn eventuele schrapping, vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad en dit op straf van schadevergoeding. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nvt III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek IW10/L01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten betreffende de openbare aanneming liggen ter inzage alle werkdagen op het kantoor van cvba D E Architecten, Brusselsesteenweg 43 te 3080 Tervuren. Het bestek en alle andere documenten betreffende deze aanneming zijn verkrijgbaar op het architectenbureau, mits storting van 50 EUR (incl BTW) op het bankrekeningnr. 001-5443633-69 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Gemeentehuis Tervuren, trouwzaal, Brusselsesteenweg 6, 3080 Tervuren Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Alle inschrijvers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00722722/2010075147



N. 19965 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 179 van 15/09/10, blz. 26505, bericht 17861 Oorspronkelijke publicatie in PB : NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID VZW SINT MARTINUSSCHOLEN, Waversesteenweg 96, 3090 Overijse. Contactpersoon : dhr Jos Dekelver. Tel : +32 26878246. E-mail : [email protected]. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : VERBOUWINGSWERKEN EEN OVERDEKTE SPEELPLAATS WORDT VERBOUWD TOT 2 KLASLOKALEN Te wijzigen tekst : IV.3.8. Plaats : Sint Martinusscholen Waversesteenweg 96 Overijse vergaderzaal BLOK A DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING : 05/10/2010. (@Ref :00952952/2010075477) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19791 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeentebestuur Keerbergen, Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen, België, t.a.v. Kathleen Janssens Tel. +32 15509039, fax +32 509037 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : TECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING NV, Ilgatlaan 23, 3500 HASSELT, België, t.a.v. Jan Higuet (ProjectleiderInfrastructuur) Tel. +32 11288700, fax +32 11288734 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.technum-tractebel-engineering.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : TECHNUM-TRACTEBEL ENGINEERING NV, Ilgatlaan 23, 3500 HASSELT, België Tel. +32 11288700, fax +32 11288620

29341

E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.technum-tractebel-engineering.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Keerbergen : wegen- en rioleringswerken Valkeniersdreef, Vlieghavenlaan, Lijsterdreef, Jagersdreef, Jachthoorndreef en Torteldreef II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Keerbergen NUTS-code : BE242 - Arr. Leuven II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : - aanleg van lijnvormige elementen - aanleg van stoepen in betonstraatstenen en keien - aanleg wegenis in asfalt - opbraakwerken - aanleg van groen - aanleg van straatmeubilair - aanleg van riolering II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie bestek. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenningsklasse 6.

29342


Registratiecategorie C. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : H.131410 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2010; tijdstip : 14:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 290,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Betaling ter plaatse bij afhaling of mits voorafgaandelijke storting op rekening nr. 363-0233940-16 met vermelding : Keerbergen : Valkeniersdreef. In de prijs zijn de meetstaat in Excel 5.0.-XLS-formaat - op cd of via email -, en de verzendingskosten begrepen IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , Gemeente Keerbergen - collegezaal - 3140 Keerbergen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00672129/2010074961 II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 110 werkdagen (niet kalenderdagen). Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar bij Technum-Tractebel Engineering vanaf maandag 11 oktober 2010. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19898 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Linter, HelenBosstraat 43, 3350 Linter, België Contactpunt(en) : De heer Guy Groeseneeke

Tel. +32 11784033, fax +32 11785468 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.linter.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Vernieuwing dak bibliotheek Neerlinter II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Bibliotheek NUTS-code : BE242 - Arr. Leuven II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Vernieuwing dak bibliotheek Neerlinter II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45261100 - Dakconstructiewerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45261210 - Dakdekkerswerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 35 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest RSZ III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.


Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn) , Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/28 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 9/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 29,04 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 4,00 Bestek en plannen zijn te koop bij de ontwerper. Rekeningnummer 001-0858534-63 op naam van ir. architekt J. Donvil (BTW 699.031.686) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Raadszaal - 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19900 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Finotto Gabriella Pierina, t.a.v. ing. K. Vandormael Tel. +32 11298467, fax +32 11243390 E-mail : [email protected]

29343

Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.descheepvaart.be Adres van het kopersprofiel : https://enot. publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74405 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - openbaar De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : WBK/BB8002 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – Gemeente Rijkevorsel: Bouwen van een nieuwe loskade voor Colimetals BVBA. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Gemeente Rijkevorsel NUTS-code : BE21 - Prov. Antwerpen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Het bouwen van een nieuwe kaaimuur in de plaats van de huidige oever: er wordt een nieuwe stalen damwand geplaatst, er wordt een nieuwe kaaimuur van gewapend beton gebouwd en er wordt een betonnen kaaiplateau voorzien. De kaaimuur wordt uitgerust met bolders, dekzerken en noodladders. Het vergroten van de waterdiepte in de zone der werken door het bestaande onderwatertalud weg te baggeren. Het plaatsen van rioleringsbuizen, inspectieputten, een coalescentieafscheider. Het realiseren van aansluitingen van het nieuwe kaaiplateau op de bestaande rijweg. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45243600 - Bouwen van kademuren II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 120 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de som III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : maandelijkse betalingen in mindering

29344


III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De aanbestedende overheid is hier van oordeel dat, onverminderd de toepassing van artikel 17, de minimumvoorwaarden van financiële, economische en technische aard vereist op grond van de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken voldoende zijn. Art. 17. en 17bis. - Uitsluitingsgronden Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 17. van het KB. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de opdracht. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning Categorie B en/of Categorie E, klasse 4 III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning Categorie B en/of Categorie E, klasse 4 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : WBK-WBK/BB8002-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50.50 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten zijn meer bepaald te bekomen op papier: - Tegen betaling aan kas of via bancontact of op zicht van een duplicaat van het betalingsbewijs bij mevrouw Liesbeth Lesuisse, van nv De Scheepvaart Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 011-29.84.54); - Per post, na overschrijving op rekening nr. 435-4518181-01 van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, met vermelding “Bestek nr. WBK-BB8002 en uw BTW-nummer”. De documenten zijn meer bepaald digitaal te bekomen: - Via de website http://bestek.descheepvaart.be. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 09/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 - 3500 Hasselt

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De indiening van de offertes dient te gebeuren op de volgende wijze: 1° ofwel elektronisch via de e-tendering applicatie (https:// eten.publicprocurement.be); 2° ofwel op papier met (bij voorkeur aangetekende) zending gericht aan nv De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt; 3° ofwel op papier door afgifte aan de voorzitter vóór de opening van de zitting. 1° Offertes die via de elektronische middelen worden verzonden. De offertes die via elektronische middelen worden verzonden, moeten verzonden worden via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. Meer informatie kan bekomen worden op de website http:// www.publicprocurement.be of via de eprocurement helpdesk op het nummer +32(0)2 790 52 58. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten worden opgemaakt in afdrukbaar PDFformaat. De aanbestedende overheid geeft aan de inschrijvers de toestemming om zowel een offerte, overgelegd met elektronische middelen, in te dienen, als een veiligheidskopie opgesteld op papier. Deze veiligheidskopie wordt in een definitief gesloten omslag gestoken en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19961 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Clerix Bart Eric Louisa Tel. +32 11298512, fax +32 11221277 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.descheepvaart.be Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74871 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : Mevr. L. Lesuisse


Tel. +3211298454, fax +3211243390 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, België Contactpunt(en) : de heer Erik PORTUGAELS, gedelegeerd bestuurder I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van een mobiele graafmachine met 2-delige giek II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Bloemenwijk 1 3945 Ham NUTS-code : BE22 - Prov. Limburg (B) II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht heeft tot doel de levering van een nieuwe mobiele graafkraan met 2-delige giek voor de onderhoudsregie van het 4de district (regio Ham-Geel-Olen). Deze bandenkraan zal ondermeer ingezet worden voor het ruimen van langsgrachten, graven van sleuven, nivelleren van jaagpaden, laden van vrachtwagens en inheien van houten perkoenpalen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 43200000 - Grondverzet- en graafmachines, en bijbehorende onderdelen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 240 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Het bedrag van de borgtocht wordt vastgesteld op 5 % van de waarde van het te leveren materieel, exclusief B.T.W. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. In toepassing van de het KB van 20 juli 1975 dient de Belgische inschrijver het RSZ attest niet meer bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze zelf opvragen. RSZ-attest ( voor de buitenlandse inschrijver).

29345

De buitenlandse inschrijver dient bij zijn offerte een attest (ev. attesten) te voegen, overeenkomstig art. 90 § 4 van het KB van 8 januari 1996. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De inschrijver bewijst zijn financiële en economische draagkracht door het voorleggen van een passende bankverklaring. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De leverancier moet op volgende manieren bewijzen dat hij technisch bekwaam is om de opdracht uit te voeren: 1. door middel van een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die hij geduren de de afgelopen 20 maanden voor het indienen van de inschrijving heeft verricht. Voor elke opdracht geeft hij de omschrijving, het bedrag en de opdrachtgever op. Als het leveringen aan een overheid betreft, dan wordt een certificaat, door de bevoegde overheid opgesteld of geviseerd, bijgevoegd. Gaat het over andere leveringen, dan wordt een contactpersoon met telefoonnummer toegevoegd. 2. door de beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek; 3. door opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Inschrijvingsprijs - Weging : 30 2 - Technische waarde - Weging : 35 3 - Operationele waarde - Weging : 20 4 - Logistieke waarde - Weging : 15 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : NV De Scheepvaart-FAC-L-RM-10-15-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 7.00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De papieren documenten betreffende deze aanbesteding zijn uitsluitend te bekomen: - tegen betaling (contant of via bancontact) of op zicht van een duplicaat van het betalingsbewijs bij mevr. Liesbeth Lesuisse, van nv De Scheepvaart Havenstraat 44 te 3500 Hasselt (tel. 011/29.84.54); - per post, na overschrijving op rekening nr. 435-4518181-01 van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, met vermelding “bestek nr. FAC-L-RM-10-15” + uw BTW-nummer. De aankoop van de aanbestedingsdocumenten in digitale vorm (PRIJS = 3 euro) is eveneens mogelijk via “http:// bestek.descheepvaart.be

29346


IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 05/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19869 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, België Contactpunt(en) : De heer Jan Celis Tel. +32 13380331, fax +32 13552333 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.herk-de-stad.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanpassingswerken akoestiek zaal Graaf Van Loon II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : De Markthallen, Markt 2 3540 Herk-de-Stad NUTS-code : BE221 - Arr. Hasselt II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanpassingswerken akoestiek zaal Graaf Van Loon II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :

Hoofdopdracht : 71313200 - Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 25 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid : Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) , Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 861 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 22/11/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/11/2010 Plaats : , Stadhuis, Schepenzaal, 1ste verdieping Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.


VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19964 WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 194 van 06/10/10, blz. 29005, bericht 19656 Oorspronkelijke publicatie in PB : NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID Nieuw dak cvba, Grotestraat 65, 3600 Genk. Contactpersoon : Myriam Indenkleef (directeur). Tel : +32 89 629020. Fax : +32 89 629062. Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Sloop van een gebouw en oprichten van 15 nieuwe woongelegenheden rondom een nieuw aan te leggen weg. Te wijzigen tekst : categorie D Klasse 5 DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING : 01/10/2010. (@Ref :00670467/2010074876) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19929 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : cv Nieuw Sint-Truiden, Gorsemweg 53, 3800 Sint-Truiden, België, t.a.v. Georges Feucht (directeur) Tel. +32 11683379, fax +32 11674310 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming :

29347

architectuuropdracht mbt realisatie van sociaal huisvestingproject - hoek Ziekerenweg & Olypialaan - Sint-Truiden II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Sint-Truiden NUTS-code : BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : architectuuropdracht mbt een sociaal huisvestingproject - hoek Ziekerenweg & Olympialaan - Sint-Truiden II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : min. 24 sociale huurwoongelegenheden ten behoeve van CV Nieuw Sint-Truiden en 6 sociale koopwoongelegenheden ten behoeve van CVBA Kleine Landeigendom II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de studiekosten binnen de opdracht van het bouwteam III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : volgens bepalingen van de selectiecirteria in het bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : volgens bepalingen van de selectiecirteria in het bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : volgens bepalingen van de selectiecirteria in het bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling : houders van het diploma van architect of Ir-architect III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria.

29348


IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - conceptnota en visie - Weging : 30 2 - schetsontwerp - Weging : 50 3 - ereloon - Weging : 20 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 7090/2010/0317/01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 1/12/2010; tijdstip : 11:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 30,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : uitsluitend te bekomen door afhaling op de technische dienst van CV Nieuw Sint-Truiden, Gorsemweg 53 te 3800 Sint-Truiden, tijdens openingsuren (ma - woe - do - vrij van 8:30 u tot 11:30 u en di van 14:30 u tot 17:30u) of na telefonische afspraak en uitsluitend mits contante betaling IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 7/12/2010; tijdstip : 12:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 7/12/2010; tijdstip : 12:00 Plaats : , Vergaderzaal CV Nieuw Sint-Truiden - Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden (vergaderzaal 1e verdieping) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. financiering via NFS2 van de VMSW VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00701048/2010075143 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19915 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Centrale Vrije School vzw, Ridderstraat 13, 3870 Heers, België, t.a.v. Jos Vints (voorzitter) Tel. +32 11486574 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Architectenbureau K5 bvba, Boekhoutstraat 8, 3890 Gingelom, België, t.a.v. Jean-Paul Kindermans Tel. +32 11486857, fax +32 11481249

E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Architectenbureau K5 bvba, Boekhoutstraat 8, 3890 Gingelom, België Tel. +32 11486857, fax +33 11481249 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : onderwijsinstelling - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Centrale Vrije School Heers (vestiging Mechelen-Bovelingen) VERBOUWINGSWERKEN - vervangen buitenschrijnwerkerij & isolatiewerken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Heers NUTS-code : BE223 - Arr. Tongeren II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Centrale Vrije School Heers (vestiging Mechelen-Bovelingen) VERBOUWINGSWERKEN - vervangen buitenschrijnwerkerij & isolatiewerken: het plaatsen en/of vervangen van ramen en deuren door exemplaren in aluminium (inbegrepen het maken en/of aanpassen van ruwbouwopeningen), het vernieuwen en isoleren van een plat dak, het isoleren van zoldervloeren, het plaatsen van een geïsoleerd verlaagd plafond, de bijhorende afbraakwerken, afwerkingen en aanpassingen van de elektrische en cv-installatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen Geraamde waarde zonder BTW : 110393,16 EUR Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Voor de opdracht wordt een borgtocht geëist van 5% van het oorspronkelijk aannemingsbedrag van de opdracht (excl. BTW). III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :


Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Eventueel vereiste minimumeisen : Erkenning categorie D klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 78,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Dossier wordt per post verstuurd na voorafgaandelijke storting van 78,00 euro op rekeningnummer 335-0137167-55 van Architectenbureau K5 bvba met vermelding van -Dossier School Mechelen verbouwingswerken- + BTW-nummer inschrijver. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Centrale Vrije School -Kers en PitRidderstraat 13 3870 Heers Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00671710/2010075157 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19872 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België Contactpunt(en) : Mevrouw Bieke Emmers Tel. +32 11399726, fax +32 11399740

29349

E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.lommel.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel, België Contactpunt(en) : De heer Peter Van Olmen Tel. +32 11399813, fax +32 11399740 E-mail : [email protected] Internetadres : www.lommel.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie staties 7 en 11 Mariapark II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Technische dienst NUTS-code : BE222 - Arr. Maaseik II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renovatie staties 7 en 11 Mariapark II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45454100 - Restauratiewerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid :

29350


Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenningscategorie is categorie D (Bouwwerken), ondercategorie D 23 (restauratie door ambachtslieden) en D 24 (restauratie van monumenten) Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Manier van aanpak/volledigheid van de offerte en voldoen aan lastenboek 2 - prijs 3 - uitvoeringstermijn IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010069 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 8/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 0 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Het lastenboek kan digitaal opgevraagd worden bij de technische dienst administratie: [email protected] of bart.dilissen@ lommel.be IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 8/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Stadhuis, aanbestedingskantoor Technische dienst Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19920 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Katholiek Lager Onderwijs Kaulille, Kaulillerdorp 51, 3950 BOCHOLT, België I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : VERBOUWINGSWERKEN II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Kaulillerdorp 51 - 3950 Bocholt-Kaulille II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : VERBOUWINGSWERKEN : Vernieuwen van elektriciteit, vloeren , kapstokken, zonneschermen , schilderwerken en digitale borden V.L. 13970.2/ 2010 II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 138370,75 EUR II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :


categorie D - erkenningsklasse 2 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : V.L. 13970.2/2010 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 121,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : contante betaling IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 14:00 Plaats : , KAULILLERDORP 51 - 3950 BOCHOLT-KAULILLE Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00702431/2010075354 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19787

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE DE LIEGE ECHEVINAT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, Cité administrative, en Potiérue, 5, 4000 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Service Comptabilité, à l’attention de Mme AYSUN YILDIZ Tél. +32 42218509, fax +32 42218617 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Education.

29351

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de services de transports scolaires nationaux pour excursions, visites... II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : pour divers établissements scolaires de la Ville de Liège et pour le Service de la Jeunesse & des Sports Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de services de transports scolaires nationaux, dans le cadre de voyages, d’excursions, visites... réparti en 2 lots, pour une durée de 36 mois, de date à date, à partir du jour de la notification de l’approbation de son offre au prestataire désigné, et au plus tôt, le 01 01 2011 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 60100000 - Services de transport routier II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : diverse II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Lot 1 : cars standards = Montant forfaitaire de 5.000,00 EUR Lot 2 : cars spéciaux = Montant forfaitaire de 500,00 EUR III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire est tenu de remettre une attestation ONSS datant de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres, conformément à l’article 69 bis de l’AR du 08.01.1996. Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le prestataire de services qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

29352


En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un prestataire de services, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaire à ce propos. - Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire se trouvant dans un des cas suivants : 1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2) qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier; 5) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 69bis de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 ; 6) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 69 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996. La déclaration sur l’honneur est coulée dans le modèle d’offre qui figure en annexe du présent cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le Pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) les documents suivant prouvant son exactitude : 1) un extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et mours du soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société; 2) une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l’absence de faillite ou de toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature. 3) un certificat de l’Administration des Contributions directes reflétant la situation du soumissionnaire au moment du dépôt de son offre compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement - extrait de rôle a été établi. 4) un certificat de l’administration compétente attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la T.V.A. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d’ouverture des offres. Lorsque les documents ou certificats mentionnés aux points 3) et 4) ne sont pas délivrés dans le pays d’origine ou de provenance du soumissionnaire, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné. III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière des candidats sera appréciée sur la base d’une déclaration bancaire de notoriété III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des candidats sera appréciée sur la base d’une description de l’équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 006/2011 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 163-251042 de 20/08/2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 09/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 10,00 EUR Conditions et mode de paiement : Montant à verser sur le compte n° 091-0004322-83 ou code IBAN BE 14091000432283- BIC (ou SWIFT): GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec mention retrait dossier PhF/ay/006-2011. Demande obligatoire soit par mail [email protected] ou par fax au 032 4221 86 17 à l’attention de Mme YILDIZ, accompagnée de la preuve de paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Cité administrative Potiérue 5 - 12ème étage - porte 1213 4000 Liège - Belgique Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694530/2010060093



N. 19839

V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : BALTEAU ie sa, Hector Denis, 33, 4420 MONTEGNEE, Belgique E-mail : SalvatorePicone[[email protected]] Tél. +32 32042396890, fax +32 32042631973 Adresse internet : www.balteau-ie.be V.4) Informations sur le montant du marché :



Travaux

VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours. VI.4) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010

Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1, 4000 Liège, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Daniel Ransart Tél. +32 42256111, fax +32 42264747 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.chrcitadelle.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office régional(e) ou local(e). - Santé. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Remplacement d’appareils d’éclairage II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : CHR de la Citadelle - site de la Citadelle Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Remplacement des appareils d’éclairage dans les chambres des salles 30, 39, dans les cabinets de consultation de stomatologie au 6B rez, dans les cabinets médicaux du 2C rez, dans les couloirs du 5AB rez, 4A -1, 4B -1,4C -1,5C -1, 1C -1, 7C -1, 2A -1, 2B -1, 2C -1, 6ABC -1, 5C -2, 6BC -2, en stérilisation centrale au 7B -1, devant les ascenseurs et dans la cage d’escaliers des consultants au CHR de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne 1 à 4000 LIEGE II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45310000 - Travaux d’équipement électrique II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : JMG/CCH/2213/DBO IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. Section V. Attribution du marché o

29353

Marché n : 1 Intitulé : Remplacement d’appareils d’éclairage V.1) Date d’attribution du marché : 10/9/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 6


N. 19841

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Liège- Direction de l’Aménagement des Espaces publics, Cité administrative, Potiérue 5, 13ème étage, porte 1305, 4000 Liège, Belgique, à l’attention de Olivier SCHMIT Tél. +32 42218597, fax +32 42218524 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=202115 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réaménagement de la rue Mandeville (4000 Liège) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue Mandeville (4000 Liège) Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux s’effectuent sur un réseau de type III a et ils comportent les éléments suivants : démolition et le démontage des revêtements existants ; construction de fondations neuves en béton et en empierrement ; fourniture et pose de bordures neuves en pierre et en béton ; fourniture et la pose de filets d’eau neufs en béton ; construction de trottoirs en pavés de béton ; construction de la chaussée en revêtement hydrocarboné ; fourniture, pose et raccordement

29354


d’avaloirs neufs ; construction de nouvelles cheminées de visites ; remplacement des trappillons ; fourniture et pose de bulles à verres enterrées ; plantation d’arbres à haute tige et d’arbustes ; fourniture et pose de mobiliers urbains. Le chantier sera scindé en phases de manière à faciliter le plus possible l’accès aux habitations et aux voiries transversales. A priori, quatre phases seront nécessaires suivant le plan de principe « plan n° 2 » annexé cahier spécial des charges. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233252 - Travaux de revêtement de rues II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 600578,34 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 140 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement répond des obligations de l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 % du montant initial du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) Situations d’exclusion de la participation au marché. Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le soumissionnaire qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d’exclusion prévues à l’art. 17 § 1er de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatifs aux marchés publics. Sans préjudice des dispositions relatives à l’agréation d’entrepreneurs de travaux, peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion prévues à l’art. 17 § 2 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatifs aux marchés publics. Le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 17 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996. La déclaration sur l’honneur est annexée au modèle d’offre joint au cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, avant l’attribution du marché, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en l’invitant, pour autant que son offre ait été retenue, à produire les documents nécessaires (mentionnés dans le cahier spécial des charges). 2)Respect des obligations en matière de sécurité sociale. L’entrepreneur établi en Belgique joint à son offre l’attestation de l’O.N.S.S. établissant la situation de son compte envers cet Office, conformément à l’article 17bis, § 1er de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996. L’entrepreneur établi à l’étranger joint à son offre les attestations pour les soumissionnaires étrangers, visées à l’article 17bis, § 2 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve que l’entrepreneur satisfait au critère de sélection qualitative est apportée par la production du certificat d’agréation. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Critère de sélection qualitative : Conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application

de ladite Loi, les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et la classe correspondant au montant de l’offre déposée. À titre indicatif et sur base de l’estimation, le Pouvoir adjudicateur considère que les travaux entrent dans la classe 4. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve que l’entrepreneur satisfait au critère de sélection qualitative est apportée par la production du certificat d’agréation. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Critère de sélection qualitative : Conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de ladite Loi, les soumissionnaires doivent satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et la classe correspondant au montant de l’offre déposée. À titre indicatif et sur base de l’estimation, le Pouvoir adjudicateur considère que les travaux entrent dans la classe 4. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 23N / 2010 0001 / TNNN IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/10/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 65 EUR Conditions et mode de paiement : Retrait : 65,00 paiement de EUR sur le compte n° 091-0004322-83 de M. le Receveur communal de Liège, mention « Retrait 2010 0001 - article 040/36148/10/04 » ; obtention à la Direction de l’Aménagement des Espaces publics Olivier SCHMIT, avec preuve de paiement (du lundi au jeudi, de 9 à 12 h et de 14 à 16 h 30 ; vendredi, de 9 à 12 h) - Envoi : paiement de 75,00 EUR sur le compte n° 091-0004322-83 de M. le Receveur communal de Liège, mention « Envoi 2010 0001 - article 040/36148/ 10/04 » ; demande obligatoire des documents par fax (00 32 4 221 85 24) à Olivier SCHMIT, accompagnée de la preuve du paiement. Attention : aucun document ne sera délivré sans ce fax. Il est recommandé de téléphoner (003242218597) pour s’assurer que le fax susdit a bien été reçu par le Pouvoir adjudicateur. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 29/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 250 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , Ville de Liège, Direction de l’aménagement des Espaces publics, Cité administrative, 13e étage, porte 1304, Potiérue 5, 4000 Liège Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Afin d’établir leur offre en connaissance de cause, il est recommandé aux entrepreneurs d’effectuer une visite sur place permettant d’apprécier la nature, l’importance et la difficulté des travaux à exécuter.



N. 19921

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE DE LIEGE ECHEVINAT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, Cité administrative, en Potiérue, 5 - porte 1213, 4000 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Comptabilité, à l’attention de Mme A. YILDIZ Tél. +32 42218509, fax +32 42218617 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché stock de tissus d’habillement II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : pour les établissements scolaires de l’Enseignement communal et ses annexes Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition de tissus d’habillement destinés aux établissements de l’Enseignement communal liégeois et à ses annexes pour une période de 36 mois, de date à date, prenant cours à partir du jour de l’attribution du marché, et au plus tôt, au 01.01.2011 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 19000000 - Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc Objet supplémentaire : 19200000 - Textiles et articles connexes Objet supplémentaire : 19400000 - Fil textile II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : diverse II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : forfait de 1500 EUR III.2) Conditions de participation.

29355

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1 - Conformément à l’article 43 bis de l’Arrêté royal du 08 01 1996, le soumissionnaire doit fournir une attestation ONSS couvrant l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres 2 - Fourniture d’une attestation sur l’honneur de la part du soumissionnaire de ne pas se trouver dans aucun des cas d’exclusion visés à l’article 43 de l’Arrêté royal du 08 01 1996. Cette déclaration sur l’honneur est annexée au modèle d’offre joint au cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu les documents prouvant son exactitude : 1 - extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs du soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société; 2- attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l’absence de faillite ou de toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature. 3- certificat de l’Administration des Contributions directes reflétant la situation du soumissionnaire au moment du dépôt de son offre compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement - extrait de rôle a été établi. 4- certificat de l’administration compétente attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la T.V.A. Lorsque les documents ou certificats mentionnés aux points 3) et 4) ne sont pas délivrés dans le pays d’origine ou de provenance du soumissionnaire, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné.. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration bancaire de notoriété. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés (le montant de chacune des livraisons effectuée doit correspondre, au minimum, au montant 1.500,00 EUR HTVAC) : 1.s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente; 2.s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l’acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non.

29356


IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 005/2011 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 132-202534 de 08/07/2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , CITE ADMINISTRATIVE - Comptabilité en Potiérue, 5 - 12ème étage - Porte 1213 4000 LIEGE Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : SEANCE PUBLIQUE Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694530/2010050405 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19941

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPI+, Rue du Vertbois, 11, 4000 Liège, Belgique, à l’attention de Daniel GALLER (Conseiller) Tél. +32 42301128, fax +32 42301120 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.spi.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public - Agence de développement économique Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ENTRETIENT DES ABORDS DES BATIMENTS DE LA SPI+ II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :

Services. Lieu principal de prestation : PROVINCE DE LIEGE Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ENTRETIEN DES ABORDS (PELOUSES, PLANTATIONS, VOIRIES D’ACCÈS, ...) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 77300000 - Services horticoles II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 24 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat démontre sa situation propre en produisant les 2 documents suivant : 1.1. Une attestation O.N.S.S. établissant la situation de l’entrepreneur par rapport à la date limite de réception des offres, conformément à l’A.R. du 8/1/1996. 1.2. Une déclaration sur l’honneur que l’entrepreneur ne se trouve dans aucune des situations visées par les clauses d’exclusions reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 conformément à l’annexe 1 de la circulaire du 21 mars 2001 de la Région wallonne. (M.B. du 18 juillet 2001). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique des soumissionnaires est justifiée par les références suivantes : -Une déclaration appropriée émanant d’un établissement bancaire et certifiant, à la date de l’offre, la capacité financière du prestataire de services à mener à bonne fin la mission prévue. Cette déclaration indiquera depuis combien de temps le soumissionnaire est client de l’établissement bancaire, que les relations bancaires entretenues avec le soumissionnaire donnent entière satisfaction et que, sur base des données dont l’établissement bancaire dispose au moment de la déclaration, il n’a eu à constater aucun élément négatif susceptible de mettre en doute la capacité financière du soumissionnaire pour exécuter la mission pour laquelle il soumissionne dans le cadre du présent marché ; -La production de la preuve de la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle couvrant l’ensemble de la mission. La police d’assurance doit couvrir toute la responsabilité civile du soumissionnaire tant contractuelle qu’extracontractuelle. Le plafond de couverture par sinistre devra être suffisant pour couvrir totalement la responsabilité découlant de la conclusion du présent marché de services (soit, au minimum les garanties suivantes : 2.500.000 EUR par sinistre, en matière de dommages corporels et de 620.000 EUR par sinistre, en matière de dommages matériels). Ces plafonds ne s’appliquent pas à l’assurance couvrant la responsabilité contractuelle. Pour être valable, la preuve de souscription d’assurance devra répondre à toutes les conditions susmentionnées.


Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des offres. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du prestataire de services est justifiée par les références suivantes : 1° par la justification de la disponibilité des ressources en personnel par des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou/et des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de l’exécution des services ; 2° par la liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années en matière d’entretien des abords, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Les services exécutés visés par la liste devront porter sur des prestations portant, au minimum, sur un montant de 50 000 Euro.HTVA/an. -S’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par les certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente ; -S’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de service. 3° par une déclaration mentionnant les techniciens et l’encadrement des équipes, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise du prestataire de services ; 4° par une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années ; 5° par l’indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l’intention de sous-traiter. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière. Dans l’affirmative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Le marché est réservé aux prestataires de services qui peuvent faire la preuve, par leur diplôme, de connaissances suffisantes pour la réalisation de ce marché III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : ABORDS 2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010 Documents payants : oui, prix : 30,00 EUR Conditions et mode de paiement :

29357

Les documents peuvent être enlevés à la SPI+ - rue du Vertbois, 11 à 4000 LIEGE, les jours ouvrables, samedi exceptés de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures contre paiement. Si le soumissionnaire le souhaite le projet peut lui être envoyé par la poste, dans ce cas il sera majoré d’un montant de 15,00 euros pour frais d’envoi par recommandé. Il est prié d’aviser le service comptabilité de la SPI+ de son paiement qui doit être effectuer au compte Dexia n° 091-0007864-36 avec la mention : Dossier d’adjudication du 10 novembre 2010 - ENTRETIEN DES ABORDS. L’omission de cette mention entraînera automatiquement le renvoi de la somme versée à l’expéditeur et ne donnera pas lieu à l’expédition des documents d’adjudication. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00669649/2010072030 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état de belgique, Rue de la Science, 33, 1040 BRUXELLES, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 2349611, fax +32 2349842 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19942

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE DE LIEGE ECHEVINAT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, Cité administrative, en Potiérue, 5, 4000 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Service Comptabilité, à l’attention de Mme AYSUN YILDIZ Tél. +32 42218509, fax +32 42218617 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MARCHÉ STOCK SUR CATALOGUE DE JEUX, JOUETS, PETIT MATÉRIEL POUR TRAVAUX MANUELS, MATÉRIEL DE PSYCHOMOTRICITÉ ET MATÉRIEL DIDACTIQUE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison :

29358


pour les établissements scolaires de l’Enseignement communal liégeois et divers services de la Ville de Liège Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : MARCHE DE FOURNITURE DE JEUX, JOUETS, PETIT MATÉRIEL POUR TRAVAUX MANUELS, MATÉRIEL DE PSYCHOMOTRICITÉ ET MATÉRIEL DIDACTIQUE, POUR UNE DUREE DE 36 MOIS, PRENANT COURS A PARTIR DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE L’APPROBATION DE SON OFFRE, ET AU PLUS TÔT, AU 01 01 2011 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 37000000 - Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires Objet supplémentaire : 37500000 - Jeux et jouets; attractions foraines Objet supplémentaire : 37800000 - Fournitures pour travaux d’artisanat et travaux artistiques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : diverse II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Montant forfaitaire de 15.000,00 EUR III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire est tenu de remettre une attestation ONSS datant de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres, conformément à l’article 43 bis de l’AR du 08.01.1996. Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un fournisseur, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaire à ce propos. - Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire se trouvant dans un des cas suivants :

1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2) qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier; 5) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 43bis de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 ; 6) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 43 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996. La déclaration sur l’honneur est annexée au modèle d’offre qui figure en annexe du présent cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le Pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au soumissionnaire retenu les documents suivant prouvant son exactitude : 1) un extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et mours du soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société; 2) une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l’absence de faillite ou de toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature. 3) un certificat de l’Administration des Contributions directes reflétant la situation du soumissionnaire au moment du dépôt de son offre compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement - extrait de rôle a été établi. 4) un certificat de l’administration compétente attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la T.V.A. Avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le Pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu, les documents prouvant son exactitude. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d’ouverture des offres. Lorsque les documents ou certificats mentionnés aux points 3) et 4) ne sont pas délivrés dans le pays d’origine ou de provenance du soumissionnaire, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :


La capacité financière des candidats sera appréciée sur la base d’une déclaration bancaire de notoriété III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des candidats sera appréciée sur la base d’une description de l’équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 007/2011 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 165-253514 de 24/08/2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 10,00 EUR Conditions et mode de paiement : Montant à verser sur le compte n° 091-0004322-83 ou code IBAN BE 14091000432283- BIC (ou SWIFT): GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec mention retrait dossier PhF/ay/007-2011. Demande obligatoire soit par mail [email protected] ou par fax au 032 4221 86 17 à l’attention de Mme YILDIZ, accompagnée de la preuve de paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 22/11/2010; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/11/2010; heure : 16:00 Lieu : , Cité administrative Potiérue 5 - 12ème étage - Porte 1213 4000 Liège - Belgique Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694530/2010060442 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29359

N. 19943

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : VILLE DE LIEGE ECHEVINAT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, Cité administrative, en Potiérue, 5, 4000 LIEGE, Belgique Point(s) de contact : Service Comptabilité, à l’attention de Mme AYSUN YILDIZ Tél. +32 42218509, fax +32 42218617 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MARCHÉ STOCK SUR CATALOGUE DE MATERIEL DE SPORTS DIVERS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : pour les établissements scolaires de l’Enseignement communal liégeois et divers services de la Ville de Liège Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : MARCHE DE FOURNITURE DE MATÉRIEL DE SPORTS DIVERS POUR UNE PERIODE DE 36 MOIS, DE DATE A DATE, PRENANT COURS A PARTIR DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE L’APPROBATION DE SON OFFRE AU FOURNISSEUR ADJUDICATAIRE ET AU PLUS TÔT, AU 01 01 2011 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 37000000 - Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires Objet supplémentaire : 37400000 - Articles et équipements de sport II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : diverse II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Montant forfaitaire de 7.500,00 EUR III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

29360


Le soumissionnaire est tenu de remettre une attestation ONSS datant de l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres, conformément à l’article 43 bis de l’AR du 08.01.1996. Est exclu de l’accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure le fournisseur qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324 bis du Code pénal ; 2) corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 3) fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4) blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle d’un fournisseur, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaire à ce propos. - Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire se trouvant dans un des cas suivants : 1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2) qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3) qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 4) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier; 5) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 43bis de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 ; 6) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 43 de l’Arrêté royal du 08 janvier 1996. La déclaration sur l’honneur est annexée au modèle d’offre qui figure en annexe du présent cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le Pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au soumissionnaire retenu les documents suivant prouvant son exactitude : 1) un extrait du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et mours du soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société; 2) une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l’absence de faillite ou de toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature.

3) un certificat de l’Administration des Contributions directes reflétant la situation du soumissionnaire au moment du dépôt de son offre compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement - extrait de rôle a été établi. 4) un certificat de l’administration compétente attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la T.V.A. Avant l’attribution du marché, pour assurer l’égalité de traitement des soumissionnaires, le Pouvoir adjudicateur est tenu de contrôler la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu, les documents prouvant son exactitude. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d’ouverture des offres. Lorsque les documents ou certificats mentionnés aux points 3) et 4) ne sont pas délivrés dans le pays d’origine ou de provenance du soumissionnaire, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays concerné. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière des candidats sera appréciée sur la base d’une déclaration bancaire de notoriété III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique des candidats sera appréciée sur la base d’une description de l’équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 008/2011 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de préinformation : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 165-253515 de 24/08/2010 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 10,00 EUR Conditions et mode de paiement : Montant à verser sur le compte n° 091-0004322-83 ou code IBAN BE 14091000432283- BIC (ou SWIFT): GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec mention retrait dossier PhF/ay/008-2011. Demande obligatoire soit par mail à l’adresse : [email protected], ou par fax au n° 032 4221 86 17 à l’attention de Mme YILDIZ, accompagnée de la preuve de paiement.


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 22/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 22/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Cité administrative Potiérue 5 - 12 ème étage - porte 1213 4000 Liège - Belgique Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694530/2010060712 Le marché stock présent est d’une durée de 36 mois, de date à date, et prend cours à partir du jour de la notification au fournisseur adjudicataire de l’approbation de son offre, et au plus tôt, au 01 01 2011 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19858

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Maison Liégeoise, s.c.r.l., Parvis des Ecoliers, 1, 4020 LIEGE, Belgique, à l’attention de Fabrice COLLIGNON, Directeur Tél. +32 43494040 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301093 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : La Maison Liégeoise, s.c.r.l., Parvis des Ecoliers, 1, 4020 LIEGE, Belgique, à l’attention de SACEANU TEODORA, service marchés publics Tél. +32 3493753 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché stock services de débouchage MP114

29361

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : le patrimoine locatif de La Maison Liégeoise Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : marché stock services de débouchage de canalisations dans nos divers immeubles. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 90470000 - Services de curage des égouts II.1.8) Division en lots : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 67000 et 193000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit joindre à son offre une déclaration bancaire. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une copie de l’assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés ; - la liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché, en précisant la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée ; - une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise soumissionnaire ; - les mesures prises pour s’assurer de la qualité des services notamment un relevé du matériel et de l’outillage dont le soumissionnaire disposera pour l’exécution du marché ; - un extrait du registre de commerce faisant apparaître la qualité d’entrepreneur en matière de débouchage; - en cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l’identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou de sous-traitants ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

29362


III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP114 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 17/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 5 EUR Conditions et mode de paiement : Par paiement anticipé au compte IBAN BE06 0010 8381 2322 BIC GEBABEBB (BNP Paribas Fortis: 001-0838123-22) de LA MAISON LIEGEOISE SCRL avec la communication suivante: marché stock services de débouchage MP114. Les chèques ne sont pas acceptés. Le cahier spécial des charges et ses annexes peuvent être consultés au siège social, du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H00. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 07/12/2010; heure : 14:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 07/12/2010; heure : 14:30 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19889

Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, Rue du Canal de l’Ourthe, 8, 4031 Angleur, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Marc Heggerickx Tél. +32 43678518, fax +32 43661612 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.cile.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Eau. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Liège - rue Mandeville : renouvellement de nos installations de distribution d’eau suite aux travaux de voirie. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Liège - rue Mandeville Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Liège - rue Mandeville : renouvellement de nos installations de distribution d’eau suite aux travaux de voirie. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 65111000 - Distribution d’eau potable II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 70 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat apportera la preuve : - Par un certificat émis par le tribunal de commerce du lieu du siège de l’entreprise ou, pour les candidats n’étant établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, attestant : - qu’il ne se trouve pas dans un état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - qu’il n’a pas fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales. - Par un extrait de son casier judicaire indiquant : - qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, pour corruption, pour fraude ou pour blanchiment d’argent;


- Par une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a pas en matière professionnelle commis de faute grave et qu’il ne s’est pas rendu coupable de fausses déclarations; - Par un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant que le candidat est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’article 78 § 3 de l’Arrêté royal du 10 janvier 1996; - Par un certificat émis par le bureau des Recettes des contributions du lieu du siège de l’entreprise ou, pour les candidats n’étant établis en Belgique, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance, attestant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; - L’acte accordant procuration au signataire de la candidature ou une copie certifiée conforme du document original, ou encore l’indication du numéro du Moniteur Belge dans lequel les pouvoirs du mandataire ont été publiés; Le caractère récent des documents est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d’ouverture des offres. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : ; Agréation requise: C2 (Distribution d’eau et pose de canalisations diverses) , Classe 2 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : S10-759 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : oui, prix : 80 EUR Conditions et mode de paiement : Virement au compte 091-0007749-18, ou paiement au guichet de notre siège social IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 5/11/2010; heure : 10:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 90 jours. IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres : date : 5/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Rue du Canal de l’Ourthe, 8 à 4031 ANLGEUR Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29363

N. 19902

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : LOGIS SOCIAL DE LIEGE scrl, Rue des Alisiers 12, 4032 CHENEE, Belgique, à l’attention de voir ci-après E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301111 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : CONCEPTU ELLES, Avenue Général Leman 20, 4101 Jemeppe-Sur-Meuse, Belgique Point(s) de contact : Madame I. ROZNOWSKI (0496/25.13.25), à l’attention de ou Madame V. AERTS (0497/50.53.07) E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : CONCEPTU ELLES, Avenue Général Leman 20, 4101 Jemeppe-Sur-Meuse, Belgique Point(s) de contact : Madame I. ROZNOWSKI (0496/25.13.25), à l’attention de ou Madame V. AERTS (0497/50.53.07) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : LOGIS SOCIAL DE LIEGE scrl, Rue des Alisiers 12, 4032 CHENEE, Belgique Point(s) de contact : Madame BODART Tél. +32 3448911, fax +32 3449156 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : PLACEMENT BARRIERES, RENOV. PORTES D’ENTREEBOÎTES AUX LETTRES-PARLOPHONES DE LOG. SOCIAUX EN REGION LIEGEOISE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue Molinvaux à Ans (Liège) Av. J. Merlot,C. Mercier,rue G. de Gaulle,rue des Porteuses d’eau,rue de Porto,rue du Marché et Cour du Rivage à Bressoux Résidence Fraternité à Sclessin Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Placement de barrières, rénovation de portes d’entrées, boîtes aux lettres et parlophonie de logements sociaux à Ans, Bressoux et Sclessin. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global :

29364


Valeur estimée hors TVA : 195000 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 120.966 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 01/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 150 EUR Conditions et mode de paiement : A verser sur le compte 732-0141953-93 ou à payer comptant lors de l’enlèvement du dossier chez l’auteur de projet. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , VOIR SECTION I - POINT I.1), Salle du Conseil Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Agréation catégorie D, classe 2. Estimation: 195.000 S. Délai d’exécution: 120 jours de calendrier.


N. 19807

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Uvelia SA, Rue Pré Wigi 30, 4040 Herstal, Belgique Point(s) de contact : Uvelia SA, à l’attention de Mouloud Daou Tél. +32 42407423, fax +32 42406798 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société Anonyme - incinération et enfouissement de déchets Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d’un compacteur de déchets d’occasion II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le marché porte sur la fourniture d’un compacteur de déchets d’occasion pour le centre d’enfouissement technique d’Hallembaye Les exigences techniques à rencontrer sont : -Compacteur de déchet en parfait état de fonctionnement avec possibilité de fournir le suivi des entretiens. -Arceau de sécurité -Moteur conforme à la norme sur les gaz d’échappement EPA3, EU 97/68/EG -Racleurs réglables à l’avant et à l’arrière de chaque roue -Protection de tous les éléments d’entrainement par plaques blindées -Cabine sur pressée, chauffage de cabine et air conditionné -Filtre pour réduction des odeurs dans la cabine -Verre de sécurité pour la cabine -Cabine insonorisée, suspension de la cabine isolée contre les vibrations -Dispositif d’avertissement acoustique de marche arrière -Puissance : 300 kW à 450 kW -Poids : 35 T à 56 T -Année de construction : 2005 - 2010 -Heures de fonctionnement : 0 - 4.000 Le soumissionnaire remettra un prix global du matériel livré sur site, y inclus la mise en service et la formation des opérateurs II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 43200000 - Machines de terrassement et d’excavation et pièces détachées II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non.


II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir Cahier Spécial des Charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir Cahier Spécial des Charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir Cahier Spécial des Charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir Cahier Spécial des Charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir Cahier Spécial des Charges III.2.4) Marchés réservés : non.

29365

Rue Pré Wigi 30 à 4040 Herstal Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Ouverture publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00749497/2010075146 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunal de première Instance de Liège, Place Saint Lambert, 4000 Liège, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19922

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Chaudfontaine, Administraton centrale, Parc Jean Gol, avenue du Centenaire 14, 4053 EMBOURG, Belgique, à l’attention de Michel GILLARD (Ingénieur - Directeur des Travaux-Service Direction de l’Echevinat des Travaux) Tél. +32 4361 55 62, fax +32 4361 55 68 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.



IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : UV/2010/05 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/11/2010 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 60 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 10:00 Lieu : ,

II.1) Description. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Lieu principal de prestation : Piscine de Chaudfontaine Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Contrat d’entretien avec garantie totale des installations de la piscine de Chaudfontaine. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 50000000 - Services de réparation et d’entretien II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 % du montant calculé sur base de la somme de toutes les redevances (entretien et garantie totale) et sur base de la durée du contrat à savoir 4 ans.

29366


III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. En vue de pouvoir estimer si le soumissionnaire présente toutes les garanties pour participer au présent marché de travaux, les documents suivants doivent être joints à l’offre à savoir : - une déclaration sur l’honneur couvrant les causes d’exclusion de l’article 69 de l’Arrêté Royal du 08 janvier 1996. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) Les déclarations bancaires appropriées ou la preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels. 2) Les chiffres d’affaires et bilans de société pour les années 2006 - 2007 et 2008. 3) Les chiffres d’affaires réalisés en 2006 - 2007 et 2008 dans le domaine d’entretien avec garantie totale de piscines dont le propriétaire est une autorité publique. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) L’organigramme de la société avec tous ses départements, la situation géographique de ceux-ci et le nombre de personnes affectées à chaque département. 2) La déclaration sur l’honneur signée par deux administrateurs ou tou autre document stipulant que la société soumissionnaire possède dans sa propre structure son dispatching fonctionnant 24h sur 24h et toute l’année sans aucune interruption. 3) La déclaration sur l’honneur signée par deux administrateurs ou tout autre document stipulant que la société soumissionnaire possède dans sa propre structure son laboratoire d’analyse des eaux et plus particulièrement des eaux de piscine. 4) La déclaration sur l’honneur signée par deux administrateurs définissant la composition (nombre) de l’équipe qui peut intervenir dans le délai défini ci-après au niveau du critère n° 3. 5) La liste avec fréquentation annuelle d’au moins cinq piscines à caractère public que le soumissionnaire a via un contrat d’entretien avec garantie totale des installations. 6) Les certificats de bonne exécution délivrés au soumissionnaires par les autorités publiques. Les travaux faisant partie du présent marché sont rangés dans les catégories D16 - D17 - D18 - P1 - P2. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Montant annuel de la redevance entretien - Pondération : 30 2 - Montant annuel redevance garantie totale - Pondération : 15 3 - Délai d’intervention suite à incident - Pondération : 15 4 - coût prestation horaire intervention sur le toit rétractable Pondération : 15 5 - Qualité technique de l’offre - Pondération : 15

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : cahier des charges n° 10/8/0290-147a/9bis IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 25,00 EUR Conditions et mode de paiement : Le cahier spécial des charges est vendu moyennant la somme de 25,00 EUR à payer en liquide à l’Echevinat des Travaux - Service Direction. Un reçu en bonne et due forme sera établi. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 30/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 30/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Commune de Chaudfontaine - Parc Jean Gol 14 à 4053 EMBOURG Administration centrale - Salle des mariages. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00677076/2010034209 Le présent contrat débutera le 1er janvier 2011 pour se terminer définitivement le 31 décembre 2014. Tout soumissionnaire devra visiter les lieux en détail et à cet effet, une visite obligatoire sera organisée le 16 novembre 2010 à 8H30 sur place au cours de laquelle toutes les installations seront présentées aux candidats soumissionnaires. Durant la visite, aucun renseignement ne sera fourni aux soumissionaires par le préposé à la visite. A la fin de cette visite, une attestation de présence du représentant du soumissionnaire sera délivrée à celui-ci. Le document devra obligatoirement être joint à la soumission. Si cette pièce n’est pas joint à la soumission, l’offre sera considérée comme nulle et non avenue et ne sera pas prise en considération. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19897

Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune d’Esneux, Place Jean d’Ardenne 1, 4130 Esneux, Belgique Point(s) de contact : Madame Claudine Boxho Tél. +32 43809330, fax +32 43803215 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet :


Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.esneux.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Programme annuel d’emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires pour l’exercice 2010 ainsi que les services y relatifs II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 6 Lieu principal de prestation : Siège administratif de la Commune d’Esneux Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Programme annuel d’emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires pour l’exercice 2010 ainsi que les services y relatifs II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66000000 - Services financiers et d’assurance II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - Le prix - Pondération : 75 2 - Modalités relatives au coût du financement et assistance financière - Pondération : 20 3 - Services administratifs à fournir - Pondération : 5 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 3P N° 372 - 2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. Section V. Attribution du marché o

Marché n : 1 Intitulé : Programme annuel d’emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires pour l’exercice 2010 ainsi que les services y relatifs V.1) Date d’attribution du marché : 12/7/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 2 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : DEXIA BANQUE, boulevard Pachéco, 44, 1000 BRUXELLES, Belgique Tél. 02/222.41.58, fax 02/222.57.40 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 814584 EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours.

29367

VI.3.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles (tél. : 02/234.96.11), Belgique Tél. 02/234.96.11 VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles (tél. : 02/234.96.11), Belgique Tél. 02/234.96.11 VI.4) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19881

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél. +32 42349696, fax +32 42356349 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=202268 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Mlle Catherine Journée, Ingénieur principal Tél. +32 42349696, fax +32 42356349 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Madame Hélène Martino Tél. +32 42349696, fax +32 42356349 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Environnement. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 Egouttage des rues du Thier, du Quarreux, des Chênes et du chemin des Termas - Collecteur de Robertville (partie amont) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rues du Thier, du Quarreux, des Chênes et chemin des Termas à Robertville

29368


Code NUTS : BE335 - Arr. Verviers - communes francophones II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise d’égouttage des rues du Thier, du Quarreux, des Chênes et du chemin des Termas et de réalisation du collecteur de Robertville (partie amont) est un marché conjoint de travaux qui comprend principalement: - des travaux d’entretien de voirie (à charge de la commune de Waimes); - la pose de canalisations d’égouttage, la construction de chambres de visite, la réalisation de raccordements particuliers et divers travaux d’appropriation (à charge de la SPGE); - la construction d’un collecteur, dont une partie est réalisée par fonçage, et la réalisation de déversoirs d’orage (à charge de la SPGE). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 1500000 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 220 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : L’adjudicataire devra constituer un cautionnement fixé à 5 % du montant initial du marché. Un cautionnement complémentaire devra également être constitué pour les travaux relatifs aux postes soumis à réception technique à posteriori. Ce cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de ces postes. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Travaux d’égouttage financés par la S.P.G.E. (Société Publique de Gestion de l’Eau) et la Commune de Waimes III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les conditions suivantes doivent être remplies par l’entrepreneur, ou chaque entrepreneur d’une association momentanée, à l’ouverture des offres et à la passation du marché. * Situations d’exclusion : Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas exclusion visés à l’Article 17 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale conforme aux prescriptions de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 17 § 1 si le prestataire de travaux est belge et de § 2 s’il est étranger, dont il résulte qu’il est en règle avec ses obligations relatives au payement des cotisations de sécurité sociale. A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’entrepreneur (chaque membre du groupement) joint obligatoirement à son offre conformément à la loi du 20 mars 1991 relative à l’agréation des entrepreneurs de travaux : - soit une attestation de laquelle il résulte qu’il est agréé pour les classes et catégories ou sous-catégories des travaux concernés ; - soit la preuve

de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort qu’il satisfait aux exigences des classes et catégories ou sous-catégories d’agréation à prendre en considération. Dans le cas où l’entrepreneur (ou le groupement d’entreprise) fait appel à un sous-traitant pour la réalisation des travaux de fonçage, l’entrepreneur (chaque membre du groupement) joint obligatoirement à son offre conformément à la loi du 20 mars 1991 relative à l’agréation des entrepreneurs de travaux : - soit une attestation de laquelle il résulte que son sous-traitant est agréé pour la classe et catégorie ou sous-catégorie des travaux concernés ; - soit la preuve de l’inscription de son sous-traitant sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que son sous-traitant satisfait aux exigences de la classe et catégorie ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : L’agréation requise pour l’entrepreneur (ou le groupement d’entreprise) est : classe 5 catégorie C et pour les travaux de fonçage, sous-catégorie E4, classe 1. Cette condition doit être remplie à l’ouverture des offres et à la passation de marché. L’agréation requise pour le sous traitant en ce qui concerne les travaux de fonçage est : Sous-catégorie E4, classe 1. Cette condition doit être remplie à l’ouverture des offres et à la passation de marché. Dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-traitant pour la réalisation des travaux de fonçage, il joint obligatoirement à son offre l’engagement du sous-traitant à mettre ses capacités à disposition du soumissionnaire. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir III.2.2. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 4.5.80.2006-03 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/10/2010; heure : 09:30 Documents payants : oui, prix : 195 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents d’adjudication peuvent être consultés à l’adresse reprise au point I.1 ci-dessus pendant les heures d’ouverture des bureaux ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 195 euros T.V.A. incluse au C.C.P. n° 000-0283162-19 de l’A.I.D.E. avec en communication ″Egouttage des rues du Thier, du Quarreux, des Chênes et du chemin des Termas - collecteur de Robertville (partie amont)″ (frais d’envoi en sus : 8,73 euros T.V.A. incluse en Belgique, 18 euros T.V.A. incluse hors Belgique). IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 12/10/2010; heure : 09:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 12/10/2010; heure : 09:30 Lieu : , à l’attention de , , A.I.D.E. 25 rue de la Digue 4420 Saint-Nicolas


29369

Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

VI.3) Autres informations : Concernant l’adjudication relative à l’égouttage des rues du Thier, du Quarreux, des Chênes et du chemin des Termas et à la réalisation du collecteur de Robertville (partie amont),des modifications ont été apportées à l’article J.1.2. Chambres de visite et d’appareils de la partie II - division 2 relative aux travaux d’égouttage du cahier Spécial des charges. Le contenu de l’article J.1.2 susmentionné (division 2 - travaux d’égouttage) est remplacé par l’article ci-dessous : J. 1.2. Chambres de visite et d’appareils - Clauses techniques Chambres de visite et d’appareils préfabriquées Cheminées de visite et d’appareils construites en place Les plans type 460 et 482 donnent les dispositions des divers types de cheminée applicables au projet. Tous les raccordements des conduits aux cheminées se font au moyen d’emboîtures scellées dans les parois et ayant la même nature que la conduite à brancher. Ces emboîtures sont réalisées à l’aide de bouts de tuyau de 0,70 m maximum. La cunette est réalisée jusqu’à une hauteur égale à la moitié du diamètre de la conduite du plus grand diamètre. Ce document, constituant un avis rectificatif, fait partie intégrante des documents d’adjudication. La date d’ouverture des offres est maintenue au 12 octobre 2010 à 9h30. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Egouttage de la rue Sauny à Fléron. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Dans les jardins de la rue Sauny à Fléron. Code NUTS : BE33 - Prov. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’entreprise d’égouttage de la rue Sauny, située sur le territoire de la commune de Fléron, est un marché exclusif de travaux qui comprend principalement des travaux de pose de canalisations d’égouttage en propriétés privées, la construction de chambres de visite, la reprise des raccordements particuliers existants et divers travaux d’appropriation à charge de la S.P.G.E. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45232400 - Travaux de construction d’égouts II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 96882 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 40 jours.


N. 19901

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél. +32 42349696, fax +32 42356349 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=202239 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Madame Valérie Bolette, Ingénieur principal Tél. +32 42349696, fax +32 42356349 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25, 4420 Saint-Nicolas, Belgique, à l’attention de Madame Hélène Martino Tél. +32 42349696, fax +32 2356349 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Intercommunale - Environnement.


Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les conditions suivantes doivent être remplies par l’entrepreneur, ou chaque entrepreneur d’une association momentanée, à l’ouverture des offres et à la passation du marché. * Situations d’exclusion : Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans un des cas exclusion visés à l’Article 17 de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre une attestation de l’Office National de Sécurité Sociale conforme aux prescriptions de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996, article 17 § 1 si le prestataire de travaux est belge et de § 2 s’il est étranger, dont il résulte qu’il est en règle avec ses obligations relatives au payement des cotisations de sécurité sociale. A n’importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l’exactitude de sa déclaration sur l’honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Agréation : L’entrepreneur (chaque membre du groupement) joint obligatoirement à son offre conformément à la loi du

29370


20 mars 1991 relative à l’agréation des entrepreneurs de travaux : soit une attestation de laquelle il résulte qu’il est agréé pour la classe et catégorie ou sous-catégorie des travaux concernés ; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort qu’il satisfait aux exigences de la classe et catégorie ou sous-catégorie d’agréation à prendre en considération. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : L’agréation requise pour l’entrepreneur (ou le groupement d’entreprise) est : classe 1 catégorie C(sous-catégorie C1). Cette condition doit être remplie à l’ouverture des offres et à la passation de marché. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir III.2.2. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 4.5.32.2008-02 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 68 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents d’adjudication peuvent être consultés à l’adresse reprise au point I.1 ci-dessus pendant les heures d’ouverture des bureaux ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 68 euros T.V.A. incluse au C.C.P. n° 000-0283162-19 de l’A.I.D.E. (frais d’envoi en sus : 10 euros T.V.A. incluse en Belgique, 18 euros T.V.A. incluse hors Belgique). IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 09:30 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 09:30 Lieu : , à l’attention de , , A.I.D.E 25 rue de la Digue 4420 Saint-Nicolas Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19832

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Régionale Visétoise d’Habitations, s.c.r.l., La Champonnière, 22, 4600 VISE, Belgique, à l’attention de Mr VINCENT Philippe, Responsable Technique Tél. +32 43748580, fax +32 43748599

E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301116 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation des accès (entrées et garages) de 42 logements à WONCK II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue Sous Waer et Grand’Route à 4690 WONCK Code NUTS : BE332 - Arr. Liège II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation des accès (entrées et garages) de 42 logements à WONCK II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233120 - Travaux de construction de routes II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Agréation C classe 1 Le délai d’exécution est prévu en jours calendriers Valeur estimée hors TVA : 79687,36 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires.


III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 60 EUR Conditions et mode de paiement : En liquide au guichet de la SLSP ou par versement sur le compte de la SLSP:240-041600-08 avec la mention : Rénovation des accès de 42 logements à WONCK IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 10:00 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19804

Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures

29371

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Eau. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d’un système LC-MS/MS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Région Wallonne Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition d’un système de chromatographie en phase liquide couplé à un spectromètre de masse à triple étage (LC-MS/MS) pour le développement des activités de recherche de la SWDE concernant l’identification et le dosage de résidus médicamenteux et de disrupteurs endocriniens présents dans divers types d’eaux. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 38430000 - Appareils de détection et d’analyse II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Acquisition d’un système de chromatographie en phase liquide couplé à un spectromètre de masse à triple étage (LC-MS/MS) pour le développement des activités de recherche de la SWDE concernant l’identification et le dosage de résidus médicamenteux et de disrupteurs endocriniens présents dans divers types d’eaux. Un contrat d’assurance omnium et de maintenance d’une durée de cinq ans sera présenté conjointement à l’offre. La conclusion du présent marché est conditionnée à l’obtention par la SWDE du financement nécessaire à l’acquisition émanant de la Région Wallonne. II.2.2) Options : oui. Description de ces options : Le soumissionnaire proposera deux formules de contrat d’assurance omnium et de maintenance d’une durée de 5 ans: l’une présentant un contrat d’assurance omnium et de maintenance pour une durée d’un an, reconductible tacitement quatre fois au maximum ; l’autre, un contrat un d’assurance omnium et de maintenance payable en une seule fois.

Section I. Entité adjudicatrice


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Wallonne des Eaux, Rue de la Concorde, 41, 4800 Verviers, Belgique Point(s) de contact : Service Marchés, à l’attention de Monsieur Thierry PONSEN Tél. +32 87342987, fax +32 87342805 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est calculé sur base du montant du marché. Il est fixé à 5 % de ce montant hors TVA arrondi à la dizaine d’euros supérieure. L’adjudicataire justifiera de la constitution du cautionnement dans les trente jours de la notification de l’approbation de son offre. Il revient à l’adjudicataire de demander par écrit auprès du Service Marchés, la libération du cautionnement. Le cautionnement relatif au matériel pourra être libéré après réception, tandis que le cautionnement relatif au contrat d’assurance omnium sera libéré à son échéance.

29372


III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : La conclusion du présent marché est conditionnée à l’obtention par la SWDE du financement nécessaire à l’acquisition émanant de la Région Wallonne. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires seront sélectionnés en fonction de leurs capacités financière et technique, appréciées sur base des documents suivants : o Une attestation (ou une copie récente), délivrée par le greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège de l’entreprise, indiquant que le soumissionnaire ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans la législation du pays ou le soumissionnaire est établi ; o Une attestation (originale), délivrée par l’ONSS ou un organisme officiel similaire dans le pays où le soumissionnaire est établi, certifiant que le soumissionnaire satisfait à ses obligations en matière de cotisations sociales à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participations ; o Le chiffre d’affaires global et ventilé selon les produits, relatif aux trois derniers exercices ; o L’effectif en personnel sur les trois derniers exercices ; o Les références pour des fournitures similaires, avec indication des destinataires, dates et montants. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir III.2.1) III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir III.2.1) III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Qualités techniques de l’appareillage proposé - Pondération : 50 2 - Montant global de l’offre de base, incluant, si l’option est retenue, 5 ans de contrat d’assurance omnium - Pondération : 30 3 - Garantie du bon fonctionnement du service après-vente Pondération : 10 4 - Garantie sur l’appareillage - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : PSA/Sm/SQE/LAB/2010/LC-MSMS IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 16:00

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00744690/2010074976 Le présent avis est un appel à candidature. Les candidatures ainsi que les documents requis au point III.2.1 doivent parvenir au Service Marchés pour le 15 novembre 2010 16h au plus tard. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des charges, ses annexes et invitation à déposer offre. Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges sera adressé aux seuls candidats sélectionnés suite au présent avis. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19884

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Prov. de Namur, Rempart de la Vierge, 2, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Province de Namur, Service Technique du Patrimoine Immobilier Tél. +32 81776740, fax +32 81776936 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=201544 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Prov. de Namur, Rempart de la Vierge, 2, 5000 Namur, Belgique, à l’attention de Province de Namur, Service Technique du Patrimoine Immobilier Tél. +32 81776740, fax +32 81776936 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Remise en état du batiment Plichart 85 - Chaussée de Charleroi à Salzinnes suite à un sinistre II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution.


Lieu principal : 85, chaussée de Charleroi Code NUTS : BE352 - Arr. Namur II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Remise en état du batiment ″PLICHART″ 85, chaussée de Charleroi à Salzinnes : chassis, menuiseries intérieures, plafonds, carrelages, électricité. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 83124,95 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 50 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du marché hors tva. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Cahier général des charges article 15. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat ne peut se trouver dans un des cas d’exclusion cités à l’article 17 de l’A.R. du 08/01/1996. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans une situation d’exclusion des marchés publics suivant l’article 17 de l’A.R. du 08/01/1996 - modèle joint au dossier d’adjudication - le soumissionnaire fournira une attestation prouvant qu’il est en règle en matière de sécurité sociale (ONSS) suivant les dispositions de l’article 17bis de l’A.R. du 08/01/1996 ou document équivalent pour les entreprises étrangères. Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un cas d’exclusion visé à l’article 17 de l’A.R. précité. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite ou non dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou document permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par les moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de réception des offres. Le soumissionnaire pourra être exclu de la participation au marché s’il apparaît, à la suite de ces vérifications, que la déclaration sur l’honneur implicite ne correspond pas à sa situation personnelle à la date limite de réception des offres, aucune régularisation a posteriori n’étant possible. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à fournir tout document de preuves mentionnés à l’article précité. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat apportera la preuve suivant les modalités prévues par la loi du 20/03/1991 qu’il satisfait aux exigences de

29373

l’agréation requise au montant du dépôt des offres : - soit une attestation de son agréation catégorie D ou sous-catégorie D5 classe 1 - soit la preuve de son inscription sur le liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de la C.E.E. ou document équivalent - soit un dossier dont il ressort que l’entreprise satisfait aux exigences de l’agréation mentionnées ci-dessus. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie D ou sous-catégorie D 5 classe 1. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 80 EUR Conditions et mode de paiement : Pour l’obtention des documents, les candidats soumissionnaires en feront la demande expresse par téléphone au 081/77 67 40 ou 081/77 51 55 ou par fax au 081/77 69 36. Ils peuvent être retirés directement à l’adresse indiquée au point I 1 chaque jour ouvrable entre 9H et 11H30. Paiement après réception des documents suivant modalités indiquées dans le dossier. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 18/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , STPI - Rempart de la Vierge, 2 - 1er étage à 5000 NAMUR Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Le délai d’exécution est fixé en jours ouvrables. Les offres ne peuvent être transmises par voie électronique. Elles seront envoyées par courrier ou déposées au S.T.P.I. à l’attention de Mr J. PLICHART, Directeur du S.T.P.I. Pour des renseignements complémentaires ou visite sur le lieu d’exécution, prendre contact avec Mr D. VERBAERT, attaché spécifique au S.T.P.I. (081/77 54 69) ou Mr Guillaume FOGUENNE, attaché spécifique au 081/77 53 21. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19923

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : PROVINCE DE NAMUR, (Service Technique Provincial), Chaussée de Charleroi, 85, 5000 NAMUR (Salzinnes), Belgique, à l’attention de Nadia MORET (Chef de service Administratif-Service voirie)

29374


Tél. +32 81775377, fax +32 81776971 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Gembloux (Grand Leez) : amélioration de l’Orneau II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Gembloux Code NUTS : BE352 - Arr. Namur II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Gembloux ( Grand Leez ) : amélioration du ruisseau L’Orneau entre le profil 18 et 23. La note explicative est décrite dans le cahier spécial des charges. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 60 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) Une attestation de l’O.N.S.S. relative au 2ème trimestre 2010 conformémént aux dispositions de l’article 17 - 5°, 17 bis et 90 § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 modifié par l’arrêté royal du 25 mars 1999. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie B,C ou E, classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie B, C ou E , classe 1 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CE 2009/3 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 16/11/2010 Documents payants : oui, prix : 30,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents ne seront fournis qu’après preuve du paiement au compte n° 091-0109232-39 du Comptable des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 17/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 17/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Service technique Provincial, 85 chaussée de Charleroi à 5000 NAMUR ( 1er étage ) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670332/2010047233 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19944

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : PROVINCE DE NAMUR, (Service Technique Provincial), Chaussée de Charleroi, 85, 5000 NAMUR (Salzinnes), Belgique, à l’attention de Nadia MORET (Chef de service Administratif-Service voirie) Tél. +32 81775377, fax +32 81776971 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Philippe Henry/ GARDENFORUM, Rue de Lenny, 45, 5360 NATOYE, Belgique Tél. +32 83213719 E-mail : [email protected] Adresse internet : http://www.phpaysagiste.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :


29375

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir Section II. Objet du marché adjudicateur : II.1) Description. DVC dossier 1009 II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : Province de Namur : Aménagement d’un mini stade au non. Domaine Provincial de Chevetogne. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison documents complémentaires ou du document descriptif : de fournitures ou de prestation de services : Date limite pour la réception des demandes de documents ou Travaux. pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010 Lieu principal d’exécution : Documents payants : oui, prix : 80,00 EUR Chevetogne Conditions et mode de paiement : Code NUTS : BE351 - Arr. Dinant Les documents ne seront fournis qu’après preuve du paiement au II.1.3) L’avis implique : Un marché public. compte n° 091-0109232-39 du Comptable des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de Province de Namur : travaux d’aménagement d’un mini stade au participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 Domaine de Chevetogne. IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la --------------------------------------------------------------------------------------------demande de participation : Français Les travaux comportent principalement : IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu -des démontages et des évacuations de maintenir son offre : Durée : 200 jours. -des terrassements et des profilages du terrain IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; -des apports de remblais et de terres végétales heure : 10:00 -des constructions(passerelles, gradins, murets,...) Lieu : , -la pose de rochers et de colonnades Service technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 (1er -la pose de bordures et de revêtements étage) 5000 NAMUR (Salzinnes) -la pose d’équipements sportifs, balustrades Section VI. Renseignements complémentaires II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés VI.3) Autres informations : publics) : @Ref:00670332/2010057905 Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006) (AMP) : oui. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 40 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1) Une attestation de l’O.N.S.S. relative au 2ème trimestre 2010 conformémént aux dispositions de l’article 17 - 5°, 17 bis et 90 § 3 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 modifié par l’arrêté royal du 25 mars 1999. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie C3 G3 classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie C3 G3 classe 1 Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.

N. 19879

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Les Logis Andennais, s.c.r.l., 35/1 Site du Bois des Dames, 5300 ANDENNE, Belgique, à l’attention de Mr Philippe Marsin, Directeur Gérant Tél. +32 85844244, fax +32 85843993 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301113 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : ARCOPLAN, rue Chants des Oiseaux 514A, 5300 andenne, Belgique, à l’attention de Didier FALLAIS Tél. +32 85827794, fax +32 85827795 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :

29376


Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation et extension de l’immeuble Blouard en 17 logements II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : rue du Baty 244-246, 5300 Sclayn Code NUTS : BE352 - Arr. Namur II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation et extension de l’immeuble dit ″Blouard″ pour la réalisation de 17 logements sociaux II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 1741175 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 500 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : selon CGCh III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : selon CGCh III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : l’attestation ONSS (avec cachet sec) sera jointe à la soumission III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5, catégorie D conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : le soumissionnaire sera enregistré en catégorie 00 ou 11 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 120527 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 406,85 EUR Conditions et mode de paiement : par versement au compte 144-0599140-51 de l’auteur de projet IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 29/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 29/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , à l’attention de , , au siège social du maître d’ouvrage Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19945

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Hôme Albatros ASBL, Rue du Bois, 5, 5660 Petite Chapelle, Belgique Point(s) de contact : Alain Dambroise, à l’attention de Directeur Tél. +32 60370011 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562


E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ASBL Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation des chambres - Riezes et Sarts LOT VII : HVAC SANITAIRES II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Albatros, 5, Chemin du Bois à 5660 Petite Chapelle Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation de l’HVAC - Sanitaires des foyers Riezes et Sarts II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45331000 - Travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : RIEZES et SARTS : LOT VII : HVAC - SANITAIRES Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement de 10 % du montant initial du marché. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Etre en ordre en matière d’enregistrement III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : RIEZES et SARTS - LOT VII - HVAC - SANITAIRES : Catégorie d’enregistrement 26 Catégorie d’agréation D16-D17-D18 Classe 3 au moins III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir clauses administratives du cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-002 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :

29377

Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 121,00 EUR Conditions et mode de paiement : RIEZES et SARTS - LOT VII - HVAC - SANITAIRES : 121,00 EUR TVAC Virement sur le compte n° 260-0089861-11 au nom d’ECOTECH SPRL IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 11:00 IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , ALBATROS, 5 Rue du Bois, 5660 Petite Chapelle Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Max. 2 représentants par offre. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00695516/2010073859 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19946

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Hôme Albatros ASBL, Rue du Bois, 5, 5660 Petite Chapelle, Belgique Point(s) de contact : Alain Dambroise, à l’attention de Directeur Tél. +32 60370011 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : ECOTECH, rue de la Neuville 54, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71307559, fax +32 71307562 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : ASBL Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :

29378


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , ALBATROS, 5 Rue du Bois, 5660 Petite Chapelle

Rénovation des chambres - Riezes et Sarts LOT VI : ELECTRICITE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Albatros, 5, Chemin du Bois à 5660 Petite Chapelle Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation de l’Electricité des foyers Riezes et Sarts II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 09310000 - Électricité II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : RIEZES et SARTS : LOT VI : ELECTRICITE

VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00695516/2010073914 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010


Services

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement de 10 % du montant initial du marché. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Etre en ordre en matière d’enregistrement III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : RIEZES et SARTS - LOT VI - ELECTRICITE : Catégorie d’enregistrement 26 - Catégorie d’agréation P1 Classe 2 au moins III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir clauses administratives du cahier spécial des charges. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-002 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 121,00 EUR Conditions et mode de paiement : RIEZES et SARTS - LOT VI - ELECTRICITE : 121,00 EUR TVAC Virement sur le compte n° 260-0089861-11 au nom d’ECOTECH SPRL IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 11:00



N. 19847

Avis de marché Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Viroinval, Parc Communal, 1, 5670 Nismes, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Joël JACQUET Tél. +32 60310031, fax +32 60310017 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.viroinval.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : MARCHE FINANCEMENT DES DEPENSES DU MARCHE EXTRAORDINAIRE 2010 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 6 Lieu principal de prestation : Commune de Viroinval Code NUTS : BE353 - Arr. Philippeville II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de financement des projets à l’extraordinaire à concurence de 35 emprunts pour un total de 1.831.859 EUR II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66150000 - Services d’administration des marchés financiers


II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Emprunt pour l’administration Communale 1) Description succincte : Emprunt pour l’administration Communale 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66150000 - Services d’administration des marchés financiers 5) Informations complémentaires sur les lots : Catégorie n° 1 : durée 5 ans - périodicité de révision du taux : Fixe 5 ans - Montant : 63750 EUR Détail : Achat d’un véhicule Electrique ou Diesel : 30.000 EUR Revêtement de sol Ecole de Oignies : 8750 EUR Honoraires renouevellement PCDR : 25000 EUR Catégorie n° 2 : durée 10 ans - périodicité de révision du taux : 3 ans - Montant : 279202 EUR Détail : Achat terrain olloy : 37000 EUR Travaux de voirie dégat d’hivers : 36000 EUR Travaux entretien de voirie : 90000 EUR Eclairage Dourbes : 10500 EUR Parcours marche nordique : 18190 EUR Conformité école de treignes : 26862 EUR Conformité écoles oignies : 18150 EUR Bâtiment Centre Culturel : 22500 EUR Olloy Quai Containeur à décantation : 20000 EUR Catégorie n° 3 : Durée 20 ans - Périodicité de révision du taux : 3 ans - Montant : 1510109 EUR Détail : Achat salle foyer culturel olloy : 50000 EUR Aménagement Centre Culturel Fiche UREBA : 19875 EUR Hall Technique Vierves (2ième phase) + Etude (pt) : 200000 EUR Travaux Centre de Dourbes + Etude (PCDR) : 100000 EUR Travaux Pont Fichet : 203580 EUR Aménagement école Dourbes Fiche UREBA : 31008 EUR Aménagement école Treinges Fiche UREBA : 20401 EUR Aménagement écoles Vierves fiche UREBA : 35222 EUR Aménagement école Le mesnil fiche UREBA : 14643 EUR Aménagement batiment pétanque olloy fiche UREBA : 2655 EUR Aménagement Bat. Foot Olloy Fiche UREBA : 16425 EUR Aménagement Bat. Foot Nismes Fiche UREBA : 18588 EUR Aménagement Bat. Foot Oignies Fiche UREBA : 4652 EUR Aménagement Bat. Foot Treignes Fiche UREBA : 14218 EUR Améangement Bat. Foot Mazée Fiche UREBA : 11842 EUR Stabilisation Eglise de Treignes : 180000 EUR Projet Crèche : 100000 EUR Réhabilitation Trou du Diable : 250000 EUR Espace Baignade Nismes : 237000 EUR Acquisition Immeubles : 300000 EUR Lot no : 2 Titre : Emprunt CPAS 1) Description succincte : Emprunt CPAS

29379

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66150000 - Services d’administration des marchés financiers 5) Informations complémentaires sur les lots : Catégorie 1 : durée 5 ans - périodicité de révision du taux : Fixe 5 ans - Montant : 11050 EUR Détail : Achat Matériel Informatique : 2700 EUR Achat Mobilier divers : 1350 EUR Achat de machines et matériel d’équipement : 7000 EUR Catégorie 2 : durée 20 ans - périodicité de révision du taux : 3 ans - Montant : 321750 EUR Détail : Conformité de la maison de repos : 271750 EUR Travaux maison ILA : 50000 EUR Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations relatives au paiement de ses impôts conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi (en Belgique, il s’agit de l’attestation 276C2). III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. Cette déclaration décrit la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché, et la banque déclare que le client dispose de la capacité financière pour exécuter ce genre de contrats. * Les bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels de l’entreprise dans le cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l’entrepreneur est établi, attestant la santé financière du soumissionnaire. * Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et le chiffre d’affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non.

29380


III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix : Période de Prélèvement - Pondération : 10 2 - Prix : Conversion d’emrpunt - Pondération : 60 3 - Prix : Commission de réservation - Pondération : 5 4 - Coût Financement : Optimalisation du coût de l’emprunt Pondération : 5 5 - Coût Financement : Flexibilité et facilité dans la gestion Pondération : 4 6 - Coût Financement : Gestion active dette - Pondération : 6 7 - Assistance : Assistance Financière - Pondération : 6 8 - Assistance : Support Informatique - Pondération : 4 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010053 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 0 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Le cahier des charges et toute information peuvent être obtenu auprès du services des affaires financière gratuitement au +32 60 310031 - [email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 25/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 25/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , Chateau communal, Salle du Conseil, Rez de Chaussée Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19801

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : IGRETEC, Boulevard Mayence, 1, 6000 CHARLEROI, Belgique, à l’attention de Jean Pierre Lardinois (chef de département-route)

Tél. +32 71 202945, fax +32 71 641176 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : IGRETEC, Boulevard Mayence, 1, 6000 CHARLEROI, Belgique Tél. +32 71 202803, fax +32 71 334236 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : IGRETEC, Boulevard Mayence, 1, 6000 CHARLEROI, Belgique, à l’attention de Marc DEBOIS (Directeur Général) Tél. +32 71 202811, fax +32 71 641176 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : INTERCOMMUNALE - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 05.45610 PAE DE BAILEUX (1ère partie) II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : PAE DE BAILEUX Code NUTS : BE326 - Arr. Thuin II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : 05.45610 PAE DE BAILEUX (1ère partie) Les travaux comportent notamment : Route et égouttage l’enlèvement des filets d’eau, l’enlèvement des bordures existantes et des revêtements existants; les terrassements, déblais, remblais, évacuations des terres en excès, nécessaires à la réalisation des travaux; la réalisation des égouts, des collecteurs, les raccordements à cet ouvrage; l’exécution des coffres et des revêtements hydrocarbonés des routes, l’aménagement des accotements suivant les indications des plans annexés au cahier spécial des charges; la mise à niveau des trappillons existants, des regards; la fourniture, la pose et le raccordement d’avaloirs neufs; les raccordements particuliers, les raccordements de seuwes ainsi que les raccordements particuliers en attente; la construction des CV et ouvrages d’art divers; le remaniement des revêtements, bordures et filets d’eau des routes débouchant sur la route à améliorer de manière à obtenir un raccordement uniforme entre les revêtements nouveaux et anciens; tous les transports nécessaires et l’évacuation, en dehors des dépendances de la route, des terres excédantes, boues, tous déchets, matériaux et objets quelconques à provenir des démontages, des démolitions et non réutilisables ainsi que leur mise en décharge suivant les prescriptions de la circulaire de la R. W. du 23 février 1995; tous les transports nécessaires et l’évacuation sur la zone, aux endroits désignés, des terres de déblai acceptables, leur étalement et leur compactage;


la fourniture par l’entrepreneur des matériaux neufs et des produits de remblais à mettre en ouvre dans l’entreprise, à moins que le cahier spécial des charges ou le métré ne le précise autrement; le coût des terrassements (déblais, remblais et évacuations) qui est inclus dans les prix unitaires forfaitaires des postes correspondants sauf indications contraires du présent cahier spécial des charges ou du métré des travaux. L’entrepreneur est censé en avoir tenu compte dans l’établissement des prix unitaires de son offre; l’établissement de la signalisation et du marquage routier; la réalisation des plantations. l’entretien des travaux jusqu’à l’expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d’ouvre comprises; Distribution d’eau la réalisation des travaux préparatoires, des démolitions; les terrassements pour les canalisations, chambres de visite et chambres d’appareils,. la fourniture et la pose des tuyaux, appareils, accessoires,. la réalisation des petits ouvrages d’art; la protection contre la corrosion; les jonctions avec le réseau existant; les épreuves en tranchées et la désinfection des installations; la réfection du corps de la route; l’entretien des installations durant la période de garantie; les manouvres nécessaires sur le réseau pour la réalisation des travaux suivant les directives du concessionnaire du réseau. Etat des lieux l’établissement d’un état des lieux avant et après travaux, dressé en présence du pouvoir adjudicateur et du délégué du gestionnaire de la route des Lacs (SPW de Baileux). Cet état des lieux concerne toutes les routes se situant à l’intérieur du périmètre du PAE. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45232410 - Travaux d’assainissement Objet supplémentaire : 45233142 - Travaux de réparation de routes Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5 % du montant de l’offre globale et 10 % des postes soumis à essais III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement suivant état d’avancement mensuel - A.R. n° 15 du Cahier Général des Charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Société momentanée autorisée III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour la sélection qualitative l’attestation ONSS dont question à l’article 17bis de l’AR du 08.01.1996 ou pour les entreprises étrangères, tout document attestant de la régularité de situation à l’égard des obligations sociales; un certificat récent (maximum 6 mois) délivré par le receveur des Contributions dont il apparaît qu’il satisfait aux exigences de l’article 17, § 2, 6° de l’AR du 08.01.1996;

29381

un certificat récent (maximum 6 mois) délivré par le receveur du bureau de TVA compétent dont il apparaît qu’il satisfait aux exigences de l’article 17, § 2, 6° de l’AR du 08.01.1996; une déclaration délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Commerce compétent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l’une des situations de l’article 17, § 2, 1°et 2° de l’AR du 08.01.1996; un extrait du casier judiciaire récent (maximum 6 mois). Le casier judiciaire des personnes morales (sociétés) est à demander au Service du casier judiciaire central. 1. par courrier à l’adresse : SPF Justice DG Organisation judiciaire Casier judiciaire central 115 boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles 2. par fax au numéro +32 2 552 27 82 3. par e-mail à [email protected] Pour de plus amples informations tel. au 02 552 27 47 (fr) ou 02 552 27 48 (nl) III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : pour la capacité économique et technique, la copie du(des) certificat(s) d’agréation. Les travaux sont rangés dans la catégorie C - classe 7 et la sous-catégorie C2 - classe 4. Par dérogation à l’article 5 § 6 et 7 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, l’entrepreneur qui, bien qu’il rapporte la preuve de son agréation en catégorie C, ne dispose pas de l’agréation en sous-catégories C2 (distribution d’eau) ou qui ne démontre pas que le sous-traitant s’engageant à effectuer la partie des travaux concernés par cette sous-catégorie est bien agrée en sous-catégories C2, ne sera pas considéré comme disposant de l’agréation suffisante pour exécuter les travaux du présent marché. Les travaux de distribution d’eau, d’installation de gaz et d’électricité seront remis aux différents gestionnaires. Ceux-ci exigent un entrepreneur agréé pour l’exécution des travaux touchant à leurs installations. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : pour la capacité économique et technique, la copie du(des) certificat(s) d’agréation. Les travaux sont rangés dans la catégorie C - classe 7 et la sous-catégorie C2 - classe 4. Par dérogation à l’article 5 § 6 et 7 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, l’entrepreneur qui, bien qu’il rapporte la preuve de son agréation en catégorie C, ne dispose pas de l’agréation en sous-catégories C2 (distribution d’eau) ou qui ne démontre pas que le sous-traitant s’engageant à effectuer la partie des travaux concernés par cette sous-catégorie est bien agrée en sous-catégories C2, ne sera pas considéré comme disposant de l’agréation suffisante pour exécuter les travaux du présent marché. Les travaux de distribution d’eau, d’installation de gaz et d’électricité seront remis aux différents gestionnaires. Ceux-ci exigent un entrepreneur agréé pour l’exécution des travaux touchant à leurs installations. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution.

29382


IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 05.45610 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 24/11/2010; heure : 16:30 Documents payants : oui, prix : 283,00 EUR Conditions et mode de paiement : Si les documents sont emportés : coût : 275,00 EUR - Les documents, CSC, descriptif, métré et plans peuvent être obtenus à partir du 06 octobre 2010 chez Igretec, 1 Boulevard Mayence à 6000 Charleroi - Versement au compte n° 091-0007341-95 de l’intercommunale Igretec. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 25/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 25/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , IGRETEC, boulevard Mayence, 1 à 6000 CHARLEROI (SALLE 6.1 - 6ième étage). Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00685168/2010073894 Le présent marché sera suivi d’une deuxième partie relative à l’électrification et l’éclairage du PAE de Baileux, à paraître au BA et au JOUE. Pour le soumissionnaire ayant acheté les documents d’adjudication, le bordereau de prix au format.xls (fichier informatique Excel) peut être transmis, par courrier électronique, sur demande à l’adresse [email protected]. La mention Bordereau 05.45610 Travaux du PAE de Baileux : route, égouttage et distribution d’eau doit impérativement apparaître en objet. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19849

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Société Wallonne du Crédit social, Rue de l’Ecluse,10, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Ombelet Nathalie Tél. +32 80025400 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102834 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : SWCS, à l’attention de Sandra FATTORUTTO Tél. +32 71531185, fax +32 71531100 E-mail : [email protected]

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Conception et promotion des valeurs de la SWCS II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 11 Lieu principal de prestation : Rue de l’ecluse, 10 6000 Charleroi Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : En 2008, l’application du Code de la fonction publique et du régime des mandats en particulier a entraîné le changement de la Direction générale de la société qui était en place depuis la création de la SWCS. La nouvelle direction générale a développé un plan stratégique découlant en partie du contrat de gestion qui lie la SWCS à la Région wallonne. Une des actions stratégiques de ce plan vise à renforcer la cohésion interne par le partage des valeurs fondamentales liées à la mission sociale de la SWCS. Dans ce contexte, il est primordial pour la SWCS de définir ses valeurs d’entreprise en impliquant tout un chacun dans leur conception, et de développer, au sein de la Société et avec les guichets du crédit social, une vision commune et partagée de ces valeurs ainsi que d’encourager les pratiques intégrant ces valeurs. Le présent marché porte sur 3 aspects : 1.2.1 la conception d’un système de valeurs, 1.2.2 l’intégration de ces valeurs par le personnel de la SWCS et des guichets, 1.2.3 l’accompagnement de l’encadrement de la SWCS pour fédérer les équipes autour de ces valeurs. L’adjudicataire remplira les missions suivantes : 1. Etablissement d’un planning de mise en oeuvre du marché. La SWCS souhaiterait présenter ses valeurs lors d’un événement organisé pour ses 10 ans, le 10 décembre 2010. 2. Mise au point de la méthodologie d’élaboration des valeurs avec le porteur de projet. L’élaboration des valeurs de la société devra absolument prévoir la participation de la totalité du personnel de la SWCS (70 personnes) et un échantillon des membres représentant les guichets du crédit social (120 personnes, taille de l’échantillon à déterminer par l’adjudicataire). 3. Co-animation de groupes de travail pour l’identification des valeurs de la SWCS. Le porteur de projet de la SWCS souhaite s’investir dans cette phase en participant à l’animation des groupes de travail. Ces séances se dérouleront au siège de la Société située à Charleroi. 4. Définition et hiérarchisation des valeurs de la SWCS. 5. Présentation de ces valeurs au du comité de direction de la SWCS. 6. Elaboration d’un plan d’actions pour l’intégration de ces valeurs, qui seront portées par l’encadrement de la SWCS, auprès du personnel. Ce plan d’intégration, étalé sur plusieurs mois, devra comprendre un plan de communication interne. 7. Accompagnement du comité de direction de la SWCS dans la communication sur ces valeurs afin de donner du sens et impulser un fort niveau de motivation à tous les collaborateurs de la Société et des guichets du crédit social. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 73220000 - Services de conseil en développement II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.


II.2) Quantité ou étendue globale. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : a compter du : 10/11/2010; jusqu’au : 30/03/2011 Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. Impérativement, la SWCS demande la présentation des valeurs le 10/12/2010 (cf point 1.3.1 du cahier des charges) III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 69 de l’AR du 08 janvier 1996. Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour l’appréciation des capacités financière et technique du soumissionnaire, les références suivantes sont requises : 1. une déclaration bancaire; 2. la liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché, en précisant la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée; 3. les titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise ; 4. en cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l’identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou des sous-traitant(s) ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée ; la même condition de diplôme et d’inscription à l’ordre est également posée pour les sous-traitants éventuels. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour l’appréciation des capacités financière et technique du soumissionnaire, les références suivantes sont requises : 1. une déclaration bancaire; 2. la liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché, en précisant la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée; 3. les titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise ; 4. en cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l’identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou des sous-traitant(s) ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur est confiée ; la même condition de diplôme et d’inscription à l’ordre est également posée pour les sous-traitants éventuels. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui.

29383

IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MP 10-15 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 05/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 30 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 10:30 Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19850

Avis de préinformation Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Société Wallonne du Logement, Rue de l’Ecluse,21, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Monsieur Alain Rosenoer Tél. +32 71200210, fax +32 71200284 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.swl.be Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301049 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Société Wallonne du Logement, Rue de l’Ecluse,21, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Société Wallonne du Logement, à l’attention de Madame Anne Spilliaert Tél. +32 71200213, fax +32 71200264 E-mail : [email protected] Adresse internet : http://www.swl.be I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.


Section II.A. Objet du marché (travaux)

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

II.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation lourde PEI de 84 logements sociaux situés dans les clos des châtaigniers et des Charmes à Tubize. II.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux. Site principal ou lieux d’execution des travaux : Tubize: cité des Bruyères: clos des châtaigniers et des charmes. Code NUTS : BE31 - Prov. Brabant Wallon

29384


II.3) Le présent avis implique la conclusion d’un accord-cadre : non. II.4) Description succincte de la nature et de l’étendue des travaux : Division en lots : non. II.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf II.6) Date prévue pour le lancement des procédures de passation et durée de marché : Durée du marché : 470 jours. II.8) Autres informations : Les délais mentionnés au point II.6 sont des délais en jours calendrier, à compter de la date d’attribution du marché. Le commencement des travaux sera fixé au 30ème jour suivant la conclusion du marché Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le(s) soumissionnaire(s)se réfèrera(ont) aux articles 17 et suivants de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 et fournira un certificat d’enregistrement dans les classes et catégories exigées, un certificat d’agréation pour les classes, catégories et sous-catégories exigées, conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 orgaisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Marchés réservés : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19874

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Notre Maison, s.c.r.l., Boulevard Tirou, 167, 6000 CHARLEROI, Belgique, à l’attention de Monsieur Godfriaux, Madame Maurissen, Madame Pasquarelli Tél. +32 71317760, fax +32 71539119 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=300141 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Atelier d’architecture DDV, rue de Sotriamont, 24 bt 1, 1400 Nivelles, Belgique, à l’attention de Monsieur Rousseau Tél. +32 67216664, fax +32 67218602 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus :

Notre Maison scrl, Boulevard Joseph Tirou, 167, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Service chantiers, à l’attention de Mme Carine Maurissen, gestionnaire de projet Tél. +32 71539109, fax +32 71539119 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : NOTRE MAISON scrl, Boulevard Joseph Tirou, 167, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Monsieur Nicolas Cordier, Directeur-Gérant Tél. +32 71539100, fax +32 71539119 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Travaux d’aménagement d’un îlot formé par les rues Charles de Loupoigne, Ramée et Verte Voie à Louvain-La-Neuve II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : rues Charles de Loupoigne, Ramée et Verte Voie à Louvain-La-Neuve. Code NUTS : BE31 - Prov. Brabant Wallon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Travaux d’aménagement d’un îlot (soutènements, parking, cheminement, accès pompiers, plantations...) II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45112700 - Travaux d’aménagement paysager II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 365079,14 EUR II.2.2) Options : oui. Description de ces options : Reconduction éventuelle Nombre de reconductions éventuelles : 1 II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 135 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement exigé III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes


29385

d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Certificat d’enregistrement Attestation ONSS avec tampon sec relatif à l’avant-dernier trimestre en cours. Attestation de souscription à une police d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et accident du travail. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Attestation récente de l’autorité compétente en matière fiscale III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : -Attestation d’agréation catégorie C classe 3 -Déclaration mentionnant les effectifs moyens de l’entreprise pendant les 2 derniers trimestres III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure

E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Centre Informatique, Z.I. 4ème Rue n°21, 6040 Jumet, Belgique, à l’attention de Michel CLAERHOUT Tél. +32 71868174, fax +32 71868140 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration communale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 117.266 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010; heure : 08:00 Documents payants : oui, prix : 65 EUR Conditions et mode de paiement : 65S TVA et frais de port inclus Paiement préalable sur le compte : 795-5562693-23 de Notre Maison avec mention ″ILOT LLN″ avec envoi de la preuve de paiement par fax au 071/53.91.19 ou e-mail [email protected] Aucun dossier ne sera transmis sans paiement préalable. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 08/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , à l’attention de , , Notre Maison SCRL Bd Tirou, 167 6000 Charleroi 2ème étage Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique Section VI. Renseignements complémentaires

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : acquisition de licences d’exploitation et d’applications pour le département des systèmes d’information II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : DEFI - Z.I. 4ème Rue - Bât.21 - 6040 Jumet Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition de licences d’exploitation et d’applications pour le Département des systèmes d’information. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 48000000 - Logiciels et systèmes d’information II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.


N. 19924

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Charleroi, Place charles II, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Michel CLAERHOUT Tél. +32 71868174, fax +32 71868140


Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. IMPORTANT : Il est porté à l’attention des candidats que pour qu’une offre puisse être considérée comme régulière, l’arrêté royal de 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services précise en son article 90§3 que le soumissionnaire doit être en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 43bis du présent arrêté. Le soumissionnaire annexera à son offre une attestation émanant de l’Office National de Sécurité Sociale relative à l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des

29386


offres ou tout autre document qui certifie qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi . Ce document est selon la loi indispensable à la régularité de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le chiffre d’affaires relatif aux matières faisant l’objet du marché (par année), réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des principales livraisons, au minimum deux, de produits faisant l’objet du marché, effectuées en Belgique pendant les trois dernières années en indiquant précisément les dates, montants et destinataires, ainsi que la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-22 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00900003/2010050933 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19947

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Charleroi, Place charles II, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Pierre MATHIEU Tél. +32 71868010, fax +32 71868140 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : administration communale - Services généraux des administrations publiques.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : la livraison, l’installation et la configuration d’un équipement d’extension du réseau d’accès au DataCenter II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Code NUTS : BE32 - Prov. Hainaut II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La fourniture du matériel et des logiciels composant la solution; La fourniture des services suivants: Installation, configuration et mise en production; Documentation. La fourniture des services de maintenance et de support de tous les composants matériels et logiciels. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. IMPORTANT : Il est porté à l’attention des candidats que pour qu’une offre puisse être considérée comme régulière, l’arrêté royal de 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services précise en son article 90§3 que le soumissionnaire doit être en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 43bis du présent arrêté. Le soumissionnaire annexera à son offre une attestation émanant de l’Office National de Sécurité Sociale relative à l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres ou tout autre document qui certifie qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi . Ce document est selon la loi indispensable à la régularité de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le chiffre d’affaires relatif aux matières faisant l’objet du marché (par année), réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices; III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :


La liste des principaux services équivalents, au minimum deux, en termes d’installation, de configuration et de paramétrisation des produits envisagés, effectués en Belgique par le soumissionnaire au cours des trois dernières années ainsi que les projets analogues qu’il a réalisé au cours de la même période et les instances publiques ou privées auxquels ils étaient destinés Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il dispose des qualifications requises suivantes (spécialisations et certifications): Cisco Advanced Data Center Networking Infrastructure Cisco Advanced Data Center Storage Networking Cisco Advanced Routing & Switching Cisco Advanced Security Cisco Advanced Unified Communications La liste des collaborateurs susceptibles d’être affectés à la mission en indiquant précisément leur diplôme, leur formation de base, leurs connaissances techniques, leur expérience professionnelle en rapport avec l’objet du marché; Étant donné la nature de son réseau, la Ville de Charleroi exige que la certification minimale des ingénieurs mis à sa disposition soit CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert); III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Adéquation de la solution par rapport aux spécifications techniques exprimées - Pondération : 60 2 - Prix global de l’offre - Pondération : 30 3 - Respect des contraintes liées au délai d’installation, à la méthodologie employée et le suivi de projet - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-20 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00900003/2010070155 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19948

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Charleroi, Place charles II, 6000 Charleroi, Belgique, à l’attention de Michel CLAERHOUT Tél. +32 71868174, fax +32 71868140

29387

E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Centre Informatique, Z.I. 4ème Rue n°21, 6040 Jumet, Belgique, à l’attention de Michel CLAERHOUT Tél. +32 71868174, fax +32 71868140 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : administration communale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : livraison de serveurs et fourniture de matériels spécifiques serveurs pour le département des systèmes d’information de la Ville de Charleroi II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Lieu principal de livraison : DEFI Zoning Industriel - 4eme Rue Bât. 21 - 6040 Jumet Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : livraison de serveurs et fourniture de matériels spécifiques serveurs pour le Département des systèmes d’information de la Ville de Charleroi II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 43 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. IMPORTANT : Il est porté à l’attention des candidats que pour qu’une offre puisse être considérée comme régulière, l’arrêté royal de 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services précise en son article 90§3 que le soumissionnaire doit être en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 43bis du présent arrêté.

29388


Le soumissionnaire annexera à son offre une attestation émanant de l’Office National de Sécurité Sociale relative à l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres ou tout autre document qui certifie qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi . Ce document est selon la loi indispensable à la régularité de l’offre. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le chiffre d’affaires relatif aux matières faisant l’objet du marché (par année), réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices; III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La liste des principales livraisons, au minimum deux, de produits faisant l’objet du marché, effectuées en Belgique pendant les trois dernières années en indiquant précisément les dates, montants et destinataires, ainsi que la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée III.2.4) Marchés réservés : non.

E-mail : [email protected]. Description : Description/objet du marché : upgrade des centraux téléphoniques sur le réseau fibre optique Texte à modifier : Capacité technique Il faut lire Certification Aastra pour les produits suivants A5000, 6550, M7430, ACP en lieu et place de Certification Aastra pour les produits suivants A5000, 6550 M7530, ACP DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 05/10/2010. (@Ref :00706955/2010075568) (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19899

Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Valeur technique de l’offre - Pondération : 60 2 - Prix global de l’offre garantie incluse - Pondération : 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-21 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00900003/2010047415 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SISP du Val d’Heure s.c, Route de Beaumont, 262, 6030 MARCHIENNE-AU-PONT, Belgique, à l’attention de Mr Copmans Tél. +32 71440070, fax +32 71474589 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301110 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché

N. 19962

AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications no 186 du 24/09/10, page 27533, avis 18584 Publication originale au JO : NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR VILLE DE CHARLEROI - Hôtel de Ville, Place Charles II 6000 CHARLEROI. Personne de contact : Christine DUFRANE (Cellule Téléphonie). Tél : +32 71860661. Fax : +32 71860653.

II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 Marché de travaux : Mise en conformité des ascenseurs du Val d’Heure. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Gosselies, Marchienne au Pont, Mont Sur Marchienne, Dampremy, Marchienne Docherie. Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.3) L’avis implique : Un marché public.


II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché de travaux a pour objet le remplacement de nos ascenseurs en vue d’être conforme à la nouvelle législation dans tous les logements de notre Société. Descriptif détaillé des prestations : voir Cahier Special des Charges. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45313100 - Travaux d’installation d’ascenseurs II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Un seul lot pour la mise en conformité des ascenseurs de notre patrimoine de logements, représentant 16 ascenseurs. Valeur estimée hors TVA : 720000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 500 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est calculé sur la base du prix mentionné dans la lettre de commande. En cas d’attribution de plusieurs lots à un même adjudicataire, celui-ci constitue un cautionnement pour chaque lot. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Modalités de paiements - Voir Cahier Special des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, sous-catégorie N1 ou P1 ou P2 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, sous-catégorie N1 ou P1 ou P2 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/SEC/ASC/001

29389

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 10/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : oui, prix : 2 EUR Conditions et mode de paiement : 2 S Si enlèvement : Serv. Technique :rue de Zone 22 - 6032 Mont sur Marchienne 10 S si envoi par courrier recommandé IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , Salle du Conseil: Route de Beaumont 262 - 6030 Marchienne au pont Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19908

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Le Logis Châtelettain, s.c.r.l., Rue de la Loi, 40, 6200 CHATELINEAU, Belgique, à l’attention de Mr Jean-Luc LISARDE, Directeur Technique Tél. +32 71242966, fax +32 71242950 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301079 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Bureau d’études Pirnay s.a., rue du Parc 47, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Bureau d’études Pirnay, à l’attention de Monsieur Jean-Sébastien Pirnay Tél. +32 71330449, fax +32 71330258 Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Le Logis Châtelettain s.c.r.l. - Service Technique, rue chavepeyer 201, 6200 Châtelet, Belgique Point(s) de contact : Service Technique - Le Logis Châtelettain, à l’attention de Monsieur Jean-Luc Lisarde Tél. +32 71242950, fax +32 71242966 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : logements sociaux - Logement et développement collectif.

29390


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : travaux d’équipement II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Place Wilson à 6200 Châtelineau Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : travaux d’équipement, abords et voirie II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45300000 - Travaux d’équipement du bâtiment II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 573745,12 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 160 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Suivant précisions et commentaires relatifs au chapitre A au cahier spécial des charges clauses administratives du CCT RW 99 - 2004 Article 5 § 1 Montant : le cautionnement répond des obligations de l’adjudicataire jusqu’à complète exécution du marché. Il est fixé à 5% du montant initial du marché. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieur. L’article 5,§ 1er est comlété comme suit : Outre le cautionnement prescrit par le présent article, un cautionnement sera exigé pour des travaux soumis à réception technique à postériori. Il est égal à 10% du montant total de ces postes. N° des postes concernés : voir annexe au cahier spécial des charges Les prescriptions des articles 5,6,7,8 et 9 sont égelement applicables au cautionnement complémentaire. Dans ce cas, par montant initial du marché, il faut entendre le montant des postes de l’offre sur lesquels porte le cautionnement complémentaire. Justification : l’adjudicataire justifiera la constitution du cautionnememnt dans les 30 jours calendrier qur suivent le jour de la conclusion du marché en versant ledit montant à la caisse des dépôts et consignations. La preuve du cautionnement sera envoyée à l’adresse suivante : s.c.r.l. Le Logis Châtelettain rue de la Loi 40 6200 Châtelineau III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/10/2010; heure : 15:00 Documents payants : oui, prix : 150 EUR Conditions et mode de paiement : La vente des documents, cahier spécial des charges, descriptif, métré et plans s’effectue auprès des Services Techniques du Logis châtelettain, 201 rue Chavepeyer à 6200 Châtelet. Les documents, cahier spéecial des charges, descriptif, métré et plans peuvent être obtenus au prix de 150,00 S TVAC (emporté)- 160,00 S (envoi postal) moyennant le versement sur le compte 001-0615002-01 du Logis châtelettain, preuve de versement à l’appui. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , à l’attention de , , 300 rue Chavepeyer - Salle du Conseilà 6200 Châtelet Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : Renseignements utiles Tout renseignement technique au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de Monsieur Jean-Sébastien Pirnay - Bureau d’études Pirnay s.a. Tél : 071/33.04.49 - GSM : 0495/29.18.42 Fax : 071/33.02.58 Tout renseignement administratif au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de Monsieur Jean-Luc Lisarde - Le Logis Châtelettain s.c.r.l. Tél : 071/24.29.50 - GSM : 0497/52.00.20 Fax : 071/24.29.66 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19857

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Chimay, Chaussée de Couvin, 59, 6460 Chimay, Belgique Point(s) de contact : Madame Valérie Van Brabant


Tél. +32 60218958, fax +32 60218957 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office régional(e) ou local(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture quotidienne de repas chauds preparés pour le service de repas à domicile II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 17 Lieu principal de prestation : CPAS de Chimay Code NUTS : BE326 - Arr. Thuin II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Fourniture quotidienne de repas chauds preparés pour le service de repas à domicile II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 55521100 - Services de repas livrés à domicile II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : oui. Nombre de reconductions éventuelles : 2 II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 12 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Copie de la police d’assurance en matière de responsabilité civile d’exploitation, en ce compris les risques d’intoxication alimentaire. III.2.3) Capacité technique :

29391

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une attestation de l’AFSCA établissant qu’il réunit les conditions fixées par l’A.R. du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments délivrés par l’AFSCA III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix des repas - Pondération : 40 2 - Garantie quant à la facilité et à la régularité de service : proximité, solution de ″dépannage″ en cas de problème, repas de remplacement, contact de permanence - Pondération : 30 3 - Qualité nutritionnelle, ainsi que la variété des produits et des repas proposés - Pondération : 30 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/014 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 23/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , CPAS de Chimay, Chaussée de Couvain 59, 1er étage, Bureau du Secrétaire Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19806

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Association intercommunale pour le développement économique durable de la province de Luxembourg, Drève de l’Arc-en-Ciel, 98, 6700 ARLON, Belgique

29392


Point(s) de contact : Idelux / Grontmij, à l’attention de Claudine LOMMEL / Laurent VENSENSIUS Tél. +32 63231865, fax +32 63231895 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Intercommunale de développement Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Commune de Vaux-sur-Sûre : création parc d’activités économiques - zone de Nives : nivellement, voiries, égouttage, équipements II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Comune de Vaux-sur-Sûre :Zone de Nives Code NUTS : BE342 - Arr. Bastogne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : L’objet du présent marché consiste en l’aménagement d’une zone d’activités économique comprenant les travaux d’infrastructures routières et paysagères, des travaux d’adduction et de distribution d’eau ainsi que des travaux d’éclairage public. -1ère partie : infrastructures routières et paysagères : travaux préparatoires, les terrassements en déblais et en remblais, les aménagements extérieurs, voiries et chemins empierrés, évacuation des déchets, les essais en cours d’exécution et à postériori, la réalisation et la fourniture des plans d’exécution avant et après travaux. - 2ème partie : placette d’entrée. - 3ème partie : placette balcon sur bassin d’orage. - 4ème partie : assainissement : évacuation des eaux via voie paysagère, drainage, la réalisation de bassins de retenue d’eau de type paysager avec tous les éléments de génie civil nécessaires et appropriés au bon fonctionnement de ces bassins. - 5ème partie : plantations. - 6ème partie : travaux de distribution d’eau : terrassement, pose de conduite et assemblage de pièces. - 7ème partie : travaux d’éclairage public et impétrants. Le délai d’exécution des travaux est de 150 jours ouvrables II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233140 - Travaux routiers II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 150 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Suivant cahier spécial des charges III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Conformément à la circulaire relative à la simplification et à la transparence des marchés publics, par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas visés à l’article 17 de l’Arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et s’engage à fournir les documents justificatifs sur demande, conformément aux dispositions du cahier spécial des charges. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; - un extrait récent de casier judiciaire ; - une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes ; - une attestation récente émanant de l’administration de la TVA. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. Le soumissionnaire fournira une attestation de l’Office national de sécurité sociale, avec cachet sec, relative à l’avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres, prouvant qu’il est en règle en matière de cotisations sociales O.N.S.S. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie C / Classe 5 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Catégorie C / Classe 5 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 286508 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :


Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 02/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 250,00 EUR Conditions et mode de paiement : Commande auprès de Béatrice BOUILLON par mail ([email protected]) ou par fax (063/23.18.95) et virement au compte : 091-0008311-95 avec mention : Vaux-sur-Sûre/ Nives; Vous pouvez obtenir le CSC de plusieurs manières : CSC papier + plans papier = 220 euros / DVD contenant CSC + plans papier = 120 euros / DVD reprenant CSC + plans = 50 euros. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 09/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 09/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Idelux, Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 ARLON Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00685913/2010075007 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29393

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation énergétique du Bloc Milan chauffage et électricité II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Arlon Code NUTS : BE341 - Arr. Arlon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation énergétique du Bloc Milan chauffage et électricité II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45232141 - Installations de chauffage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 15 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

N. 19834

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville d’Arlon, Rue Paul Reuter, 8, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Fabien Revemont Tél. +32 63670042, fax +32 63222975 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.arlon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Bureau d’Etudes Techniques BETEC, Rue du Culot, n°22, 6880 Bertrix, Belgique Point(s) de contact : Monsieur W Renauld Tél. +32 61416112, fax +32 61416113 E-mail : [email protected]

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ou sa société ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion de la participation au marché : état de faillite, de liquidation ou toute situation analogue, condamnation affectant sa moralité professionnelle, faute grave en matière professionnelle. Le pouvoir adjudicateur pourra exiger la production de documents officiels délivrés par l’autorité compétente. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour l’attribution du marché, l’agréation minimale catégorie D et sous-catégorie D16, D17 classe 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour l’attribution du marché, l’agréation minimale catégorie D et sous-catégorie D16, D17 classe 1 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.

29394


IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/0525 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010 Documents payants : oui, prix : 50 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Coût dossier : version informatique (sur CD) = 50,00 euros HTVA ; version papier + informatique = 60,00 euros HTVA Délai de fourniture : version informatique = 2 jours ouvrables ; version papier + informatique = 5 jours ouvrables N° de compte : au nom de Betec sprl : 267 0251097 80 FORTIS: communication : Bloc Milan lot 2 chauffage électricité Confirmation de la commande par mail ou fax Personne de contact : Betec sprl, W. Renauld : tel 061 41 61 12 , fax 061 41 61 13, mail : [email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 15:15 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 15:15 Lieu : , Hôtel de Ville d’Arlon, rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon (étage B2, salle du Collège Communal). Les enveloppes porteront la mention ″Offre: Bloc Milan chauffage et électricité″ Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Académie de Musique de la Ville d’Arlon - lot 1: remplacement de la menuiserie extérieure II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Arlon Code NUTS : BE341 - Arr. Arlon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Académie de Musique de la Ville d’Arlon - lot 1: remplacement de la menuiserie extérieure II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421000 - Travaux de menuiserie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

N. 19835

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville d’Arlon, Rue Paul Reuter, 8, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Fabien Revemont Tél. +32 63670042, fax +32 63222975 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.arlon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour prouver que le soumissionnaire n’est pas dans un des cas visés au présent article de l’A.R du 8 janvier 1996, celui-ci fournira :


Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ou sa société ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion de la participation au marché : état de faillite, de liquidation ou toute situation analogue, condamnation affectant sa moralité professionnelle, faute grave en matière professionnelle. Le pouvoir adjudicateur pourra exiger la production de documents officiels délivrés par l’autorité compétente. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour juger de la capacité financière et économique du soumissionnaire, celui-ci fournira : Les documents attestant qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’art. 17 bis, § 1, s’il est belge (une attestation de l’ONSS datant de l’avant dernier trimestre précédant la date de remise de l’offre) ou § 2, s’il est étranger (les documents certifiant qu’il est en règle). Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes (fournir attestation récente des contributions directes modèle 276 C 2 et attestation secteur TVA). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour juger de la capacité technique du soumissionnaire, celui-ci fournira : Les noms, les titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et u ne déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose. Agréation Pour l’attribution du marché, l’agréation minimale requise est : Catégorie D ou sous-catégorie D5 ou D14, classe 1minimum Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : V1/09/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 60,5 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Coût dossier : version informatique (sur CD) = 50,00 euros HTVA ; version papier + informatique = 60,00 euros HTVA Délai de fourniture : version informatique = 2 jours ouvrables ; version papier + informatique = 5 jours ouvrables N° de compte : au nom de A.3 scrl : IBAN : BE 07 0013 6267 2366 FORTIS-BIC : GEBABEBB communication : académie de musique lot 1 men ext

29395

Confirmation de la commande par mail ou fax Personne de contact : A.3 scrl, O. Lieffring, tel 063 60 84 84 , fax 063 22 53 35, mail : [email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 15:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 15:00 Lieu : , Hôtel de Ville d’Arlon, rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon (étage B2, salle du Collège Communal). Les enveloppes porteront la mention ″Offre: Académie de Musique - lot 1: menuiseries extérieures″. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19836

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville d’Arlon, Rue Paul Reuter, 8, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Fabien Revemont Tél. +32 63670042, fax +32 63222975 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.arlon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Bureau d’études Compas S.P.R.L., Belgique Point(s) de contact : Monsieur J.L. Bertrand Tél. +32 61267623, fax +32 61267623 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques.

29396


Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Académie de musique de la Ville d’Arlon - lot 2: chauffage II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Arlon Code NUTS : BE341 - Arr. Arlon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Académie de musique de la Ville d’Arlon - lot 2: chauffage II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45232141 - Installations de chauffage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour prouver que le soumissionnaire n’est pas dans un des cas visés au présent article de l’A.R du 8 janvier 1996, celui-ci fournira : Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ou sa société ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion de la participation au marché : état de faillite, de liquidation ou toute situation analogue, condamnation affectant sa moralité professionnelle, faute grave en matière professionnelle. Le pouvoir adjudicateur pourra exiger la production de documents officiels délivrés par l’autorité compétente. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour juger de la capacité financière et économique du soumissionnaire, celui-ci fournira : Les documents attestant qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’art. 17 bis, § 1, s’il est belge (une attestation de l’ONSS datant de l’avant dernier trimestre précédant la date de remise de l’offre) ou § 2, s’il est étranger (les documents certifiant qu’il est en règle). Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes (fournir attestation récente des contributions directes modèle 276 C 2 et attestation secteur TVA). III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour juger de la capacité technique du soumissionnaire, celui-ci fournira : Les noms, les titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose. Agréation Pour l’attribution du marché, l’agréation minimale requise est : Sous-catégorie D16, D17 ou D18 classe 1minimum Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : V1/09/2010 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010 Documents payants : oui, prix : 60,5 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans 1. Coût dossier : version informatique (sur CD) = 50,00 euros HTVA ; version papier + informatique = 60,00 euros HTVA 2. Délai de fourniture : version informatique = 2 jours ouvrables; version papier + informatique = 5 jours ouvrables 3. N° de compte : au nom de Bureau d’études Compas sprl : BE78 8601 0983 3886 communication : académie de musique lot 2 chauffage 4. Confirmation de la commande par mail ou fax 5. Personne de contact : Bureau d’études Compas sprl, JL Bertrand tel/fax 061 26 76 23, mail : [email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 15:10 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 15:10 Lieu : , Hôtel de Ville d’Arlon, rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon (étage B2, salle du Collège Communal). Les enveloppes porteront la mention ″Offre: Académie de Musique - lot 2: chauffage″. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)


N. 19838

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville d’Arlon, Rue Paul Reuter, 8, 6700 Arlon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Fabien Revemont Tél. +32 63670042, fax +32 63222975 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.arlon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : A.3 Atelier d’Architecture Arlonais, Rue Général Molitor,, 6700 ARLON, Belgique Point(s) de contact : Olivier LIEFFRING Tél. +32 63608484, fax +32 63225335 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation énergétique Bloc Milan Lot 1 menuiseries II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Arlon Code NUTS : BE341 - Arr. Arlon II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation énergétique Bloc Milan Lot 1 menuiseries II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421000 - Travaux de menuiserie II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 80 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

29397

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat ou sa société ne se trouve pas dans une situation permettant son exclusion de la participation au marché : état de faillite, de liquidation ou toute situation analogue, condamnation affectant sa moralité professionnelle, faute grave en matière professionnelle. Le pouvoir adjudicateur pourra exiger la production de documents officiels délivrés par l’autorité compétente III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les documents attestant qu’il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions de l’art. 17 bis, § 1, s’il est belge (une attestation de l’ONSS datant de l’avant dernier trimestre précédant la date de remise de l’offre) ou § 2, s’il est étranger (les documents certifiant qu’il est en règle). Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes (fournir attestation récente des contributions directes modèle 276 C 2 et attestation secteur TVA). III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les noms, les titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des cadres de l’entreprise et une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont l’entrepreneur dispose. Pour l’attribution du marché, l’agréation minimale requise est : Catégorie D ou sous-catégorie D5 ou D14, classe 1minimum. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2009/0525 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010 Documents payants : oui, prix : 60,5 EUR Conditions et mode de paiement : CSCH et plans Coût dossier : version informatique (sur CD) = 50,00 euros HTVA; version papier + informatique = 60,00 euros HTVA

29398


Délai de fourniture : version informatique = 2 jours ouvrables ; version papier + informatique = 5 jours ouvrables N° de compte : au nom de A.3 scrl : IBAN : BE 07 0013 6267 2366 FORTIS-BIC : GEBABEBB communication : Bloc Milan lot 1 men ext Confirmation de la commande par mail ou fax Personne de contact : A.3 scrl, O. Lieffring, tel 063 60 84 84 , fax 063 22 53 35, mail : [email protected] IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/11/2010; heure : 15:05 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 19/11/2010; heure : 15:05 Lieu : , Hôtel de Ville d’Arlon, rue Paul Reuter, 8 à 6700 Arlon (étage B2, salle du Collège Communal). Les enveloppes porteront la mention ″Offre: Bloc Milan menuiserie extérieure″. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19848

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Zone de Police Famenne-Ardenne, Rue Notre-Dame de Grâces 105, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Gérald DA COSTA Tél. +32 84310314, fax +32 84310332 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.policefamenne-ardenne.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office régional(e) ou local(e). - Ordre et sécurité publics. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Appel à candidatures - Assurances des véhicules de la zone de police

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : Zone de Police Famenne-Ardenne Code NUTS : BE343 - Arr. Marche-en-Famenne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La Zone de Police possède 78 véhicules. Le présent marché doit couvrir en assurances l’ensemble du charroi pour l’année 2011. Un tableau récapitulatif du charroi se trouve en annexe du cahier des charges avec les statistiques accidents au 31/12/2009. L’offre doit contenir notamment une proposition : responsabilité civile, protection juridique, dégâts matériels, mini-omnium, omnium mission de service, assurance ″tous risques″ pour pèse essieux et radar, ... II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 79553000 - Services de publication assistée par ordinateur II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Critères de sélection : - ne pas être en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités ou en avoir fait l’aveu, avoir obtenu un concordat judiciaire ou si une telle procédure est en cours - ne pas avoir été condamné pour un délit affectant sa moralité professionnelle - ne pas avoir commis de faute grave en matière professionnelle - être en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale - avoir satisfait aux obligations relatives au paiement de sécurité sociale - avoir satisfait aux obligations en matière d’impôts et de taxes - ne pas avoir fait de fausse déclaration au sujet de ce qui précède - être en règle au niveau CBFA Document exigé : - déclaration sur l’honneur par laquelle les candidats ou soumissionnaires déclarent ne pas être en situation d’exclusion par rapport aux critères de sélection III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Bilan comptable III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure.


IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Qualité 2 - Prix 3 - Service après-vente IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010-047 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 19/10/2010 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19789

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Mons - Service des marchés publics, Rue Neuve 17, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Murielle Laurent Tél. +32 65405613, fax +32 65405509 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Projenor, rue Kefer. 22, 5100 JAMBES, Belgique Point(s) de contact : Alain PHILIPPE Tél. +32 81 32 22 50, fax +32 81 32 22 59 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ville de Mons - Services généraux des administrations publiques.

29399

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Théâtre Royal de Mons. Reconstruction de la toiture principale. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Théâtre Royal de Mons sis Grand’Place à 7000 MONS Code NUTS : BE323 - Arr. Mons II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : La reconstruction de la toiture principale du Théâtre Royal de Mons, au coeur du centre-ville, consiste notamment en la réalisation d’une nouvelle structure en acier, de la charpente en bois et de la couverture de celle-ci. Des travaux de désamiantage sont également prévus. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction Objet supplémentaire : 90650000 - Services de désamiantage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5 pourcents du montant du marché, arrondi à la dizaine d’euros supérieure. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements sur la situation propre à l’entrepreneur : -Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’AR du 08.01.1996 et s’engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. - Le soumissionnaire devra être en règle de ses obligations en matière de sécurité sociale conformément à l’alinéa 5 de l’article susvisé ; ce document sera sollicité directement par le pouvoir adjudicateur s’il s’agit d’un certificat ONSS conformément à l’art 20 § 4 de l’AR du 08/01/1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignement nécessaire pour l’évaluation des conditions minimales de caractère financier et économique : -Fournir la preuve de la souscription d’une assurance couvrant les risques professionnels. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Renseignements nécessaires pour l’évaluation des conditions minimales de caractère technique :

29400


-Etre titulaire de l’agréation en catégorie D12 classe 4 (la classe demandée l’est d’après l’estimation du marché) ; ou fournir la preuve que l’entreprise satisfait aux exigences de l’agréation dans ces catégories et classe. -Fournir au minimum 2 et maximum 5 références pertinentes de travaux réalisés au cours des 5 dernières années en rapport avec les travaux envisagés. Ces références seront accompagnées d’attestations de satisfaction des maîtres d’ouvrages. Les procès verbaux de réception provisoire et de réception définitive ne seront pas pris en considération. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/conv/toituretheatre IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 41,50 EUR Conditions et mode de paiement : Conditions et mode de paiement : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à verser sur le compte 091-0175897-65 code IBAN BE 18-0910-1758-9765, code SWIFT ou BIC GKCCBEBB bénéficiaire: Ville de Mons, Grand-Place, 22 à 7000 Mons banque : DExia, Bruxelles ou à la caisse communale, rue Buisseret, 2 à 7000 Mons ou en liquide directement au Service des Marchés Publics, rue Neuve, 17, 2ième étage, 7000 Mons 2) la somme est à majorer de 6 euros en cas d’expédition postale 3) les documents ne pourront être retirés ou envoyés par courrier, que moyennant demande écrite au Service des Marchés publics et fourniture de la preuve de paiement. Ces documents seront délivrés dans un délai de trois jours ouvrables maximum à compter de la réception de la demande de paiement. La ville décline toute responsabilité si, pour une raison quelconque, la preuve de paiement lui parvenait tardivement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 08/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : Lieu : , Service Marchés Publics - Ville de Mons Salle de réunion n°2 17 rue Neuve (sous-sol) 7000 Mons Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Tout public Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. Objectif Convergence VI.3) Autres informations : @Ref:00752483/2010063697 Les frais d’expédition du dossier par voie postale sont de 6 euros. VI.4) Procédures de recours.

VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état, Rue de Science, 37, 1040 BRUXELLES, Belgique Tél. +32 22349611 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19887

Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Direction de la Gestion des Equipements des voies hydrauliques de l’Escaut, Rue du Joncquois, 118, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Mme Portugaels Tél. +32 65359773 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=102802 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ouvrages d’art hydrauliques de l’Escaut - Entretien et dépannage des groupes électrogènes. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 1 Lieu principal de prestation : Tous les sites du département de l’Escaut Code NUTS : BE32 - Prov. Hainaut II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Le présent marché a pour objet l’entretien, le dépannage, la correction et l’optimisation des groupes électrogènes de l’ensemble des ouvrages d’art hydrauliques de l’Escaut. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 31000000 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non.


II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 36 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à 5% du montant initial du marché. Le cautionnement doit être constitué dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Outre la production de la preuve de leur agréation dans la classe et la catégorie requises, les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité économique et financière, les documents suivants : o Une déclaration bancaire établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533) ; ce modèle est annexé au cahier spécial des charges. Remarque : L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que certains organismes financiers soit refusent de fournir la déclaration bancaire précitée soit en fournissent une non-conforme en tous points au modèle prévu en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 précitée. Auquel cas l’attestation d’engagement de constitution d’un cautionnement reprise ci-dessous reste valable. OU o une attestation d’engagement de constitution d’un cautionnement établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.534) ; ce modèle est annexé au cahier spécial des charges. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique, les documents suivants : * Une liste documentée de minimum 1 référence probante de services similaires réalisés au cours des trois dernières années, pour un montant minimum de 20.000 euros H.T.V.A., indiquant clairement la date et les coordonnées, leurs destinataires publics ou privés. Ces travaux peuvent avoir été prestés en Belgique ou à l’étranger. Cette liste est accompagnée de certificats de bonne exécution de ces marchés délivrés par leurs destinataires ; * Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels qu’ils emploient et l’importance de ses cadres pendant les trois dernières années. Parmi ces effectifs, doit se trouver une personne, pour le domaine des groupes électrogènes, ayant la capacité de conduire un tel marché tant du point de vue technique que du point de vue décisionnel. Le curriculum vitae des personnes intervenant dans ce marché, décrira clairement l’expérience acquise dans les domaines concernés ainsi que les certificats requis pour la bonne exécution du marché. De plus, il reprendra la liste des principaux marchés réalisés durant leur carrière et notamment ceux des 3 dernières années. pour chaque

29401

personne et pour les domaines précités, au moins un marché est exigé ; * Une déclaration mentionnant l’outillage, le matériel et l’équipement dont il disposera pour assurer l’entretien et le dépannage de nos groupes. III.2.4) Marchés réservés : non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : - Valeur technique du dossier - Pondération : 50 - Montant de l’offre - Pondération : 45 - Qualité et précision des documents rentrés - Pondération : 5 IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 02.04.03-10G93 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 21/10/2010; heure : 11:00 Documents payants : oui, prix : 17,75 EUR Conditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compten°091-2150261-91 - code IBAN : B2230912 1502 6191 - code BIC : GKCCBEBB du Bureau de Vente du SPW - DGT1 - Direction du Support Juridique (Place de Wallonie, 1 - Bâtiment II - 5100 JAMBES (tél. : 081/333.159 - fax : 081/333.122) avec la mention des références du cahier spécial des charges. La vente directe sur place est supprimée pour des raisons de simplification administrative mais les documents sont consultables au Bureau de Vente (local 108) les jours ouvrables de 9 à 12 h et de 14 à 16 h. Ils sont aussi téléchargeables gratuitement sur le site : http:// marchespublics.wallonie.be; le cas échéant, les plans non téléchargeables pour l’instant (sauf exceptions) sont envoyés moyennant paiement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 21/10/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 21/10/2010; heure : 11:00 Lieu : , à l’attention de , , DO243 - Rue du Joncquois, 118 - 7000 MONS Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29402


N. 19904

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Toit et moi, Immobilière sociale de la région montoise, Place du Chapitre, 2, 7000 MONS, Belgique, à l’attention de Mr Max Hoogstoel, Directeur Gérant Tél. +32 65470101, fax +32 65470235 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301109 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Immobilière Sociale de la Région Montoise Toit et moi - Siège technique, Rue Fernand Maréchal, 26, 7000 MONS, Belgique Point(s) de contact : Service Patrimoine _ Etudes, à l’attention de Philippe Crutze Tél. +32 65470140, fax +32 65470232 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société de logements de service public - Gestion de logements publics Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 Construction d’une voirie et de ses équipements sis rue Vilain XIIII à Maisières II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue Vilain XIIII à 7020 Maisières Code NUTS : BE323 - Arr. Mons II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Réalisation des travaux d’équipements de 22 logements publics comprenant la voirie, l’égouttage, les trottoirs, les parkings et abords. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233120 - Travaux de construction de routes II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 618316,5 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 100 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat.

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement : 5% du montant initial du marché. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir clauses administratives du CSCh. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir clauses administratives du CSCh. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (moniteur belge du 18/07/2001, p.24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les clauses d’exclusion reprise à l’article 43 de l’A.R. du 08/01/1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicataire peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 4, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire devra compléter, en matière de sécurité-santé, et fournir le formulaire figurant en annexe du PSS qui est joint au cahier des charges. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 118420 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 01/10/2010; heure : 08:00 Documents payants : oui, prix : 70 EUR Conditions et mode de paiement : Payable en liquide (montant exact) à l’enlèvement du dossier ou payable par virement sur le compte 877-4606902-94 avec en communication ″Achat dossier adjudication Voiries Vilain XIIII à Maisières″ IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 14/10/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 6 mois. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 14/10/2010; heure : 10:00


Lieu : , à l’attention de , , Mons, place du Chapitre n°2 - Salle de réunion Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : téléphoner au 065/470.123 avant de se présenter pour l’enlèvement du dossier. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19910

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Service Technique des Bâtiments de la Province de Hainaut, Avenue Général de Gaulle, 102, 7000 Mons, Belgique, à l’attention de Province de Hainaut Tél. +32 65382533 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=202267 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Province de Hainaut - Service Technique des B_timents et Constructions Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 P/26135/1 LOBBES - Centre A. Régniers - Aménagement de Lobbes 1 - Lot 1 : Gros oeuvre - Parachèvements et menuiseries II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Lobbes - rue de la Grattière 8 Code NUTS : BE326 - Arr. Thuin II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : LOBBES - Centre A. Régniers - Aménagement de Lobbes 1 - Lot 1 : Gros oeuvre - Parachèvements et menuiseries II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale.

29403

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Constitué d’après les règles fixées à l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996, modifié par l’article 6 de l’Arrêté Royal du 20 juillet 2000 (dernière version) III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Entreprise régulièrement enregistrée pouvant fournir une attestation sur l’honneur par laquelle elle ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’art. 17, alinéas 1 à 4 et 6 et 7 de l’A.R. du 08/01/1996. Preuve du respect des obligations en matière de Sécurité sociale. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration bancaire ( modèle joint au cahier spécial des charges) III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en sous-catégorie D1 conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux si le montant de l’offre est supérieur à 50.000 euros HTVA. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : P/26135/1 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010; heure : 09:40 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Somme à verser au compte n°091-0107391-41 - comptable ordinaire - Recettes locales, Avenue Général de Gaulle, 102 - 7000 MONS avec en communication P/26135/1 Lobbes 1 lot1 GO ,parachèvements et menuiseries IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 08/11/2010; heure : 09:40 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/11/2010; heure : 09:40 Lieu : , à l’attention de , , Delta-Hainaut - avenue Général de Gaulle, 102 7000 MONS - rez-de-chaussée Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29404


N. 19949

Voir description II.1.5. II.2.2) Options : non. Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration communale de la Ville de Mons, Grand-Place, 22, 7000 MONS, Belgique, à l’attention de Martine LARMUSIAUX (Chef de Bureau Administratif - Service des Marchés publics) Tél. +32 65405619, fax +32 65405649 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration communale de la Ville de Mons, Grand-Place, 22, 7000 MONS, Belgique, à l’attention de Marc RUCQUOY (Attaché au bureau d’études de la Voirie-Service des Travaux) Tél. +32 65405550, fax +32 65405509 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration communale de la Ville de Mons, Grand-Place, 22, 7000 MONS, Belgique Tél. +32 65405623, fax +32 65405649 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Administration communale - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Réfection des trottoirs et accotements dans diverses rues II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Avenue Frère Orban à Mons, Rue A. Clerfayt à Saint-Symphorien, Rue du dépôt à Havré, Rue de la Butte à Hyon, Rue A. Capron à Flénu et Boulevard Type à Harmignies Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Ces travaux consistent en l’aménagement des trottoirs en pavés de béton 140*140*80 ainsi qu’au remplacement des bordures et filets-d’eau. En ce qui concerne la rue du Dépôt à Havré, il s’agit de créer un trottoir en hydrocarboné. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global :

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement légal (article 5 de l’A.R. du 26.09.1996) III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Modalités légales (article 15 de l’annexe de l’A.R. du 26.09.1996) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article susvisé et s’engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. En effet, avant l’attribution du marché, le Pouvoir Adjudicateur est tenu de contrôler les éléments contenus dans la déclaration sur l’honneur implicite, par voie électronique via l’application DIGIFLOW, et sollicitera les documents qu’il ne peut vérifier par lui-même via ladite application. Le soumissionnaire devra être en règle de ses obligations en matière de sécurité sociale conformément à l’alinéa 5 de l’article susvisé ; ce document sera sollicité directement par le pouvoir adjudicateur s’il s’agit d’un certificat ONSS conformément à l’art 20 §4 de l’AR du 08/01/1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Fournir une déclaration bancaire de moins de 6 mois, stipulant la relation financière banque-client et la notoriété du client. - Etre titulaire de l’agréation en catégorie C classe 3 (la classe demandée l’est d’après l’estimation du marché) ; ce document pourra être consulté par des moyens électroniques, conformément à l’article 20§4 de l’A.R. du 08.01.1996 ou fournir la preuve que l’entreprise satisfait aux exigences de l’agréation dans ces catégorie et classe. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Etre titulaire de l’agréation en catégorie C classe 3 (la classe demandée l’est d’après l’estimation du marché) ; ce document pourra être consulté par des moyens électroniques, conformément à l’article 20§4 de l’A.R. du 08.01.1996 ou fournir la preuve que l’entreprise satisfait aux exigences de l’agréation dans ces catégorie et classe; III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : E/2010/421.078.00/GMS


IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 03/11/2010 Documents payants : oui, prix : 9,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents du marché peuvent être consultés puis enlevés moyennant la somme de 9,00 Euros à régler en liquide directement au service des Marchés Publics (Service des Travaux) - Service Administratif de la Voirie (2ème étage), rue Neuve, 17 à 7000 MONS. Ils peuvent également être envoyés par courrier recommandé après demande écrite audit service (la demande reprendra l’intitulé du dossier, les coordonnées de l’entreprise : dénomination, adresse complète, n°s de téléphone et de fax) ainsi que la fourniture de la preuve du paiement de la somme de 15,00 Euros qui tient compte des frais d’expédition. Cette somme de 15,00 Euros est à virer au compte 091-0175897-65 code IBAN BE18-0910-1758-9765, code BIC/SWIFT GKCCBEBB; bénéficiaire : Ville de Mons, Grand-Place 22 à 7000 MONS; banque Dexia. Le virement reprendra les coordonnées complètes de l’entreprise (dénomination, adresse complète, n°s de téléphone et de fax) ainsi que les références du dossier en mentionnant les références ci-après : CSC n E/2010/421.078.00/GMS - Réfection des trottoirs et accotements dans diverses rues. Ces documents seront envoyés dans un délai de trois jours maximum à compter de la demande et de la preuve de paiement. La Ville de Mons décline toute responsabilité, si pour une raison quelconque, la preuve de paiement lui parvenait tardivement. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 15:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 15:00 Lieu : , Salle de réunion n°2 (étage moins 1) du Service des Travaux, 17, rue Neuve à 7000 Mons Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00707286/2010057156 Les documents seront rédigés en français ou, s’ils sont rédigés dans une autre langue, accompagnés d’une traduction en français. Le délai d’exécution est fixé à 110 jours ouvrables pour l’ensemble des travaux. Le délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre est de 200 jours calendrier. VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’état, Rue de la Sciences 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 22349611 VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Ledit recours doit être introduit dans les 60 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le type d’acte (article 65/23§2 de la loi).

29405

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’état, Rue de la Sciences 33, 1040 Bruxelles, Belgique Tél. +32 22349611 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19859

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Province de Hainaut H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jacques Danvoye Tél. +32 65879702, fax +32 65879779 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : QUAREGNON, rue de Pâturages, 74, 7390 QUAREGNON, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Rudy Vicenzutto Tél. +32 65450320, fax +32 65665591 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : Madame Marie-Line Passager Tél. +32 65879763, fax +32 65879776 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1, 7021 Havré, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Jacques Danvoye Tél. +32 65879702, fax +32 65879779 E-mail : [email protected] I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : RP 544 Mons-Eugies-Blaregnies dans la traversée de Cuesmes du rond-point du Pass au rond-point de l’axiale. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Cuesmes, rue de Mons. Code NUTS : BE32 - Prov. Hainaut II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux comportent :

29406


- le fraisage du revêtement de chaussée sur toute la surface, - la démolition d’avaloirs, de trappillons, de bandes de contrebutage et de bordures, - la pose d’avaloirs et de trappillons, - l’établissement d’une piste cyclable avec filet en béton coulé, - l’établissement de la couche d’usure en hydrocarboné, - les travaux connexes. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45233228 - Travaux de construction de revêtements de surface II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 40 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : absence de dettes en matière fiscale et sociale III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : catégorie C - classe estimée 1 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : catégorie C - classe estimée 1 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Agréation requise: Catégorie C - classe estimée 1 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : rp/re/2010/to-5 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 12/11/2010 Documents payants : oui, prix : 25 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges

paiement par virement au numéro de compte 091-0107411-61 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 300 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Province de Hainaut - H.I.T., Rue Saint Antoine, 1 à 7021 Havré Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19873

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Quévy, Route de Pâturages, 50, 7041 Quévy, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Willy Transon Tél. +32 65586440, fax +32 65586160 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.quevy.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquisition d’une balayeuse de voirie d’occasion II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Régie des Travaux Code NUTS : BE323 - Arr. Mons II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition d’une balayeuse de voirie d’occasion II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :


Objet principal : 34921100 - Balayeuses de routes II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n’a pas fait l’aveu de sa faillite et n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n’a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; - ne s’est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité, et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.

29407

IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - la valeur technique - Pondération : 50 2 - le prix - Pondération : 30 3 - la garantie - Pondération : 10 4 - l’environnement - Pondération : 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Balayeuse IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 5/11/2010; heure : 08:30 Documents payants : oui, prix : 10 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Conditions d’obtention et mode de paiement: Les dossiers seront envoyés par la Poste dès réception du paiement sur le compte 091-0004015-67 de la Commune de Quévy avec en mention CSC-balayeuse IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 5/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 5/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Administration communale, salle des mariages Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/9/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19788

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de La Louvière, Place Communale, 1, 7100 LA LOUVIERE, Belgique, à l’attention de Jacques GOBERT (Bourgmestre) Tél. +32 64 27 78 11, fax +32 64 27 79 91 Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www. lalouviere.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

29408


Administration Communale de La Louvière, Rue Kéramis, 26, 7100 LA LOUVIERE, Belgique, à l’attention de Geoffrey LISSANDRO (Technicien-Travaux) Tél. +32 64 27 78 71, fax +32 64 27 80 15 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration Communale de La Louvière, Rue du Gazomètre, 50, 7100 La Louvière, Belgique Tél. +32 64 27 78 20, fax +32 64 27 78 17 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ville de La Louvière - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Château Gilson - rénovation façades II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Rue de Bouvy - 7100 LA LOUVIERE Code NUTS : BE325 - Arr. Soignies II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation des façades du Château Gilson à La Louvière II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Déclaration par laquelle le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans une des situations visées par les clauses d’exclusion prévues à l’article 17 de l’A.R. Du 08/01/1996 2.Attestation ONSS portant sur l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres. 3.La preuve du respect des obligations en matière d’impôts et taxes, par la présentation d’une attestation des contributions directes (modèle 276 C2). 4. Attestation récente émanant de l’administration de la TVA dont il résulte que l’entreprise est en ordre en matière de taxes III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation en classe 1 estimée, sous-catégories D1 et/ou D21 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 estimée, sous-catégories D1 et/ou D21 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation en classe 1 estimée, sous-catégories D1 et/ou D21 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 estimée, sous-catégories D1 et/ou D21 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 15,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents relatifs à ce marché peuvent être obtenus (en mentionnant Cahier spécial des charges Château Gilson - façades) contre virement de 15,00 Euros au compte n° 091-0003840-86 de la Ville de La Louvière ou retirés directement contre versement de cette somme au service de la Recette Communale, rue du Gazomètre, 50 à La Louvière - Tél : 064/27.78.20. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Service Juridique, rue Albert 1er, 19 à 7100 La Louvière 2ème étage Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670813/2010061827 Délai d’exécution : 45 jours ouvrables VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19950

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de La Louvière, Place Communale, 1, 7100 LA LOUVIERE, Belgique, à l’attention de Jacques GOBERT (Bourgmestre) Tél. +32 64 27 78 11, fax +32 64 27 79 91


Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.lalouviere.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Administration Communale de La Louvière, Rue Kéramis, 26, 7100 LA LOUVIERE, Belgique, à l’attention de Arnaud DERCA (Technicien-Travaux) Tél. +32 64 27 78 72, fax +32 64 27 80 15 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Administration Communale de La Louvière, Rue du Gazomètre, 50, 7100 La Louvière, Belgique Tél. +32 64 27 78 20, fax +32 64 27 78 17 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ville de La Louvière - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ecole rue Brichant - menuiseries extérieures II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Lieu principal d’exécution : Rue Brichant - 7100 LA LOUVIERE Code NUTS : BE325 - Arr. Soignies II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Remise en état des menuiseries extérieures de l’école rue Brichant II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d’éléments accessoires II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 30 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1.Déclaration par laquelle le soumissionnaire atteste sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans une des situations visées par les clauses d’exclusion prévues à l’article 17 de l’A.R. Du 08/01/ 1996 2.Attestation ONSS portant sur l’avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d’ouverture des offres.

29409

3.La preuve du respect des obligations en matière d’impôts et taxes, par la présentation d’une attestation des contributions directes (modèle 276 C2). 4. Attestation récente émanant de l’administration de la TVA dont il résulte que l’entreprise est en ordre en matière de taxes III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation en classe 1 estimée, sous-catégorie D20 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 estimée, sous-catégorie D20 III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Certificat d’agréation en classe 1 estimée, sous-catégorie D20 Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : classe 1 estimée, sous-catégorie D20 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 15,00 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents relatifs à ce marché peuvent être obtenus (en mentionnant Cahier spécial des charges Ecole rue Brichant - menuiseries extérieures) contre virement de 15,00 Euros au compte n° 091-0003840-86 de la Ville de La Louvière ou retirés directement contre versement de cette somme au service de la Recette Communale, rue du Gazomètre, 50 à La Louvière - Tél : 064/27.78.20. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , Service Juridique, rue Albert 1er, 19 à 7100 La Louvière - 2ème étage Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00670813/2010061793 Délai d’exécution : 30 jours ouvrables Attention ne pas oublier le CERTIFICAT DE VISITE à faire remplir lors de la visite du site (document joint au CSC) VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29410


N. 19883

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : La Ruche Chapelloise, Rue Sainte-Catherine n°45, 7160 Chapelle-Lez-Herlaimont, Belgique Point(s) de contact : sophie Mutsaarts, à l’attention de Marc TALERICO Directeur-gérant Tél. +32 478781542, fax +32 64460747 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301114 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Société de logement de service public - logement social Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Rénovation des abords de logements sociaux II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Partie du parc de logements sociaux sis Chapelle-lez-Herlaimont, Godarville et Piéton Code NUTS : BE32 - Prov. Hainaut II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Rénovation des abords : remplacement de dalles béton pour allées de garages et accès aux logements, de bordures, d’escaliers ext. en béton, murs de clôture, ... II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453100 - Travaux de remise en état II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : entre 780000 et 810000 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 360 jours. Informations sur les lots Lot no : 1 Titre : Rénovation des abords Cités Chapelle Nord B et Sud B 1) Description succincte : Rénovation des abords : remplacement de dalles béton pour allées de garages et accès aux logements, de bordures, d’escaliers ext. en béton, murs de clôture, ...

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453100 - Travaux de remise en état 4) Indications quant à une autre durée du marché : 180 jours. Lot no : 2 Titre : Rénovation des abords Cités Chapelle Nord A et Sud A + Piéton 1) Description succincte : Rénovation des abords : remplacement de dalles béton pour allées de garages et accès aux logements, de bordures, d’escaliers ext. en béton, murs de clôture, ... 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453100 - Travaux de remise en état 4) Indications quant à une autre durée du marché : 240 jours. Lot no : 3 Titre : Rénovation des abords cité de Godarville 1) Description succincte : Rénovation des abords : remplacement de dalles béton pour allées de garages et accès aux logements, de bordures, d’escaliers ext. en béton, murs de clôture, ... 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45453100 - Travaux de remise en état 4) Indications quant à une autre durée du marché : 360 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Un cautionnement de 5% sur le montant HTVA de chaque lot est exigé à la commande. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.533). - une attestation ONSS en règle avec cachet sec cocernant l’avantdernier trimestre par rapport au jour de l’ouverture des offres. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour le lot 1 : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 1, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Pour le lot 2 : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 2, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Pour le lot 3 : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 3, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Si l’entrepreneur


remet prix pour l’ensemble des 3 lots, il doit satisfaire aux exigences de l’agréation en classe 5, catégorie C conformément à l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. Pour les 3 lots, l’entrepreneur doit être enregistré en catégorie 5 et en fournir la preuve. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 121 029 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/10/2010; heure : 12:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Virement à effectuer sur le compte de La Ruche Chapelloise n°091-0097141-73 puis faxer la preuve de paiement au 064/44-98-01 avec le N° de dossier demandé et il vous sera envoyé ou disponible au siège de la société contre paiement en liquide avec récepissé. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 10:00 Lieu : , à l’attention de , , 45 rue Sainte-Catherine à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, 1ère étage, salle du Conseil d’administration Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : 1)Une visite des lieux obligatoire est prévue le vendredi 05/11/2010 à 13h30, RDV devant le 25 rue des Bleuets à Chapelle-lez-Herlaimont. Lors de cette visite, une attestation sera remise. Elle fait partie intégrante des documents à remettre dans l’offre sous peine d’exclusion de celle-ci. 2) Joindre obligatoirement dans l’offre une proposition de planning. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19851

Avis d’attribution de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Manage, Place Albert 1er, 1, 7170 Manage, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Sébastien DIEU Tél. +32 64518231, fax +32 64518232 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.managecommune.be

29411

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de services financiers pour le financement des investissements repris aux budgets extraordinaires II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 6 Lieu principal de prestation : Commune de Manage Code NUTS : BE322 - Arr. Charleroi II.1.4) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de services financiers pour le financement des investissements repris aux budgets extraordinaires II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 66000000 - Services financiers et d’assurance II.1.6) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - La marge après la conversion de l’emprunt - Pondération : 60 2 - La marge pendant la période de prélévement - Pondération : 10 3 - La commission de réservation - Pondération : 10 4 - La qualité des services administratifs à fournir et services supplémentaires - Pondération : 40 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : EMPRUNTS 2010-061 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché : Numéro d’avis au Journal Officiel de l’Union Européenne : 2010/S 87-130497 de 5/5/2010 Section V. Attribution du marché o

Marché n : 1 Intitulé : Marché de services financiers pour le financement des investissements repris aux budgets extraordinaires V.1) Date d’attribution du marché : 28/9/2010 V.2) Nombre d’offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué : DEXIA Banque S.A., Boulevard Pachéco, 44, 1000 BRUXELLES, Belgique Tél. +32 81219256, fax +32 81219242 V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : 1251380,16 EUR (hors T.V.A.) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Procédures de recours.

29412



N. 19951

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Cefochim ASBL, Zoning de Seneffe, Zone C, 7180 Seneffe, Belgique Point(s) de contact : Jean-Nicolas Pecqueur Tél. +32 64310700, fax +32 64260297 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://ww.cefochim.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Centre de compétence - Education. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Chromatographie II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Code NUTS : BE3 - Région Wallonne II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : 1 chaine chromatographique HPLC et 1 chaine chromatographie gaz CG II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 38000000 - Équipements de laboratoire, d’optique et de précision (excepté les lunettes) II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : 1 chaine HPLC et 1 chaine GC Valeur estimée hors TVA : entre 50000 et 90000,00 EUR Informations sur les lots o

Lot n : 1 Titre : Chaine HPLC 1) Description succincte : Chaine de chromatographie HPLC

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 38300000 - Instruments de mesure 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 40000,00 et 60000,00 EUR 5) Informations complémentaires sur les lots : Voir cahier spécial des charges Lot no : 2 Titre : Chaine GC 1) Description succincte : Chaine de chromatographie GC 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 38300000 - Instruments de mesure 3) Quantité ou étendue : Valeur estimée hors TVA : entre 20000,00 et 40000,00 EUR 5) Informations complémentaires sur les lots : Voir cahier spécial des charges Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Voir cahier spécial des charges III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Voir cahier spécial des charges III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Voir cahier spécial des charges III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir cahier spécial des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier spécial des charges Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Voir cahier spécial des charges III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif.


IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Chromatographie IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 15/11/2010; heure : 14:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 14:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 16/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Cefochim, Zoning de Seneffe, Zone C à 7180 Seneffe Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00917168/2010075277 Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: http://www.publicationsonline.be/ cscDownload.aspx?ViewID=ED070D05090294 - Chromatographie analytique.docx VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Cefochim, Zoning de Seneffe, zone C, 7180 Seneffe, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 64310700, fax +32 64260297 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Cefochim, Zoning de Seneffe, zone C, 7180 Seneffe, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 64310700, fax +32 64260297 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 5/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29413

Point(s) de contact : Association momentanée S.MAIRESSE et C.GARCIA ORENES, à l’attention de Sylvain MAIRESSE Tél. +32 474964864 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : Centre Public d’Action Sociale, Place des Martyrs, 9, 7190 Ecaussinnes, Belgique Point(s) de contact : Centre Public d’Action Sociale, à l’attention de Monsieur le Président Jean-Pierre LEGGE Tél. +32 67493770 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Service public - Centre Public d’Action Sociale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Transformation d’une habitation en 2 logements de transit II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Rue d’Henripont, 4 - 7190 Ecaussinnes Code NUTS : BE325 - Arr. Soignies II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Transformation d’une habitation en 2 logements de transit II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Valeur estimée hors TVA : 152500 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 180 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

N. 19880

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS d’Ecaussinnes, Place des Martyrs, 9, 7190 Ecaussinnes, Belgique, à l’attention de Madame Annik VREUX Tél. +32 67493775 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=202270 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Association momentanée S.MAIRESSE et C.GARCIA ORENES, Rue de la Haie, 27, 7190 Ecaussinnes, Belgique

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : 5% du montant initial du marché III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Attestation sur l’honneur de ne pas se trouver dans une des situations visées par les clauses d’exclusion prévues aux art.17 de l’A.R. du 08/01/1996 III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : L’attestation Onss (art.17 bis de l’A.R. du 08/01/1996) sera demandée au seul soumissionnaire retenu. Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Classe 2 Catégorie D

29414


III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire présentera la preuve qu’il satisfait aux exigences de l’agréation : - soit la preuve de son agréation correspondant à l’agréation définie dans la première partie du CSC ou, en ce qui concerne la classe, à celle correspondant au montant de son offre - soit la preuve de son inscription sur la liste officielle d’entrepreneurs agrées du pays où il est établi si celui-ci est un Etat membre de la Communauté Européenne, ainsi que les documents complémentaires éventuels - soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneursatisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Classe 2 Catégorie D III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 22/10/2010; heure : 17:00 Documents payants : oui, prix : 25 EUR Conditions et mode de paiement : Virement bancaire à effectuer sur le compte n° 370-1157110-84 au nom de Monsieur C.GARCIA ORENES, architecte avec la communication : Soumission - CPAS Ecaussinnes IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 08/11/2010; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 08/11/2010; heure : 09:00 Lieu : , à l’attention de , , Centre Public d’Action Sociale -Place des Martyrs, 9 - 7191 Ecaussinnes Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 30/09/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

CPAS de Quaregnon, Rue Charles Dupuis 118, 7390 Quaregnon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Olivier Deltenre Tél. +32 65760448, fax +32 65793834 E-mail : [email protected] Adresse internet : www.quaregnon.be Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Agence/office régional(e) ou local(e). - Protection sociale. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : la livraison de médicaments et de spécialités pharmaceutiques pour la maison de repos ″Home chez Nous″ II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Maison de Repos Code NUTS : BE323 - Arr. Mons II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : l’entreprise a pour objet la fourniture de médicaments, de spécialités pharmaceutiques et de préparations magistrales à la maison de repos ″Home Chez Nous″ II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 33690000 - Médicaments divers II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 24 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

N. 19829

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CPAS de Quaregnon, Rue Charles Dupuis 118, 7390 Quaregnon, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Olivier Deltenre Tél. +32 65760448, fax +32 65793834 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.quaregnon.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris


l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’entreprise et le chiffre d’affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : * La liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leurs montants, leurs dates et leurs destinataires publics ou privés : - s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente; - s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l’acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. * Une description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité, et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise. *la liste des membres du personnel avec leurs qualifications. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - ristourne globale accordée en % - Pondération : 60 2 - services complémentaires proposés - Pondération : 20 3 - sécurité de l’approvisionnement - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010047 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 8/11/2010; heure : 10:00 Documents payants : oui, prix : 0,00 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Le Cahier spécial des charges peut être obtenu au CPAS de Quaregnon, 116 Rue Charles Dupuis à 7390 Quaregnon en prenant contact impérativemnt avec Monsieur Olivier Deltenre, Directeur du Home (065/76.04.68) du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi entre 8h et 12h. Les dossiers ne seront pas transmis par courrier. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 9/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres :

29415

Lieu : , CPAS, Salle Haquin Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19853

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Le Logis Quaregnonnais, s.c.r.l., Rue des Patriotes, 67, 7390 QUAREGNON, Belgique, à l’attention de Monsieur Philippe SIMON Tél. +32 65529250, fax +32 65529251 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse du profil d’acheteur : http://avis.marchespublics. wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=301117 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Logement et développement collectif. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : RENOVATION DES TOITURES DE DEUX BLOCS D’APPARTEMENTS RUE DE LA LIBERTE A QUAREGNON II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : RUE DE LA LIBERTE A 7390 QUAREGNON Code NUTS : BE323 - Arr. Mons II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : RENOVATION DES TOITURES DE DEUX BLOCS D’APPARTEMENTS RUE DE LA LIBERTE A QUAREGNON II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45261920 - Travaux d’entretien de toiture II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global :

29416


RENOVATION DES TOITURES DE DEUX BLOCS D’APPARTEMENTS RUE DE LA LIBERTE A QUAREGNON Valeur estimée hors TVA : 59425,2 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 120 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’AR du 8 janvier 1006. Le soumissionnaire fournira : - une attestation sur l’honneur stipulant qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 17 de l’AR du 8 janvier 1996. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire fournira : - une attestation ONSS datant de l’avant-dernier trimestre en cours prouvant qu’il respecte ses obligations en matière de sécurité sociale. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire fournira : - un certificat d’agréation en catégorie D1/D8 Classe 1 - un certificat d’enregistrement en catégorie 00 ou 10 III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 17/11/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 20 EUR Conditions et mode de paiement : Le dossier complet pourra être retiré aux bureaux du pouvoir adjudicateur : rue des Patriotes, 67 à 7390 QUAREGNON, contre paiement en espèces d’un montant de 20 euros. Il pourra également être envoyé, les frais d’envoi étant alors à charge du destinataire (3 euros). Le dossier peut être téléchargé gratuitement sur le site internet ″www.swl.be″ - rubrique ″avis de marchés″ IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 18/11/2010; heure : 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français, IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 18/11/2010; heure : 09:00 Lieu : , à l’attention de , , rue des Patriotes 67 à 7390 QUAREGNON Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : La séance d’ouverture des offres est publique. Section VI. Renseignements complémentaires VI.5) Date d’envoi du présent avis : 04/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19799

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : CTP, 55 chaussée d’antoing, 7500 tournai, Belgique Point(s) de contact : SERVICE ACHATS Tél. +32 69884115 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ctp.be Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Centre de recherche agréé - R&D Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Marché de travaux concernant l’aménagement de laboratoires existants II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : Tournai (belgique) Code NUTS : BE327 - Arr. Tournai II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Marché de travaux concernant l’aménagement de laboratoires existants en vue de permettre une installation optimale des nouveaux équipements. Il s’agit notamment d’effectuer et de coordonner des travaux de: - de gros oeuvre, plomberie, démolition, paillaise de laboratoire, climatisation. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45000000 - Travaux de construction - LA21 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Suivant l’article 12 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. une disposition permet, dans le cadre d’un appel d’offres général avec publicité belge, de réduire le délai pour la réception des offres à 10 jours. Il vous faut toutefois motiver l’abrégement des délais. Le CTP motive donc cet réduction du délai par le fait que nous avons reçu plus de700.000 EUR d’équipements (DRX, ICP, FluoX) inutilisable sans aménagements complémentaires spécifiques de nos laboratoires. Ces aménagements garantiront des résultats optimaux, la sécurité du personnel (installation locaux RF30min + séparation des différents lieux de stockage des gaz suivant l’avis du commandant des pompier de tournai) ainsi que le bon fonctionnement des équipements. Valeur estimée hors TVA : 350000,00 EUR


II.2.2) Options : oui. Description de ces options : voir cahier des charges II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 4 mois (à compter de la date d’attribution du marché). Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : oui - voir CSC III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : pas accompte - paiement 50 fin de mois - pour plus de détail voir CSC III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agrégation entreprise générale (Catégorie D - classe 3) minimum Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC-10-10-SL IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : oui, prix : 50,00 EUR Conditions et mode de paiement : http://www.publicationsonline.be/cscDownload.aspx?ViewID= C207030600076C - Demande de participation à un appel d’offre.pdf Le cahier des charges ne sera envoyé après réception de la demande de participation et paiement d’un montant forfaitaire de 50 Euro. Concernant ces 50 Euro, vous avez libre choix d’effectuer : - le paiement en locaux et ainsi recevoir directement une version papier du cahier des charges - le paiement via isabel, pc-banking (ou autre) et nous faire parvenir une copie du bordereau de virement par e-mail ([email protected]) ou par fax (+32(0)69 88 42 59). Rem : si vous choisissez d’effectuer le paiement par virement bancaire, nous vous conseillons de nous appeler afin de vous transmettre, dans les plus brefs délais, le CSC. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 15/10/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 2 mois.

29417

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 15/10/2010; heure : 10:00 Lieu : , 55, chaussée d’antoing - 7500 Tournai Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Pour la reception des offres (tous le soumissionaires + CTP), neanmoins pas de proclamation publique (ouverture et analyse des offres => membres du CTP uniquement) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : oui. programme: convergence - portefeuilles: SOLINDUS et REFIOM axe: 2 - mesures: 2.2 - actions: 2.1 (solindus) 2.2 (refiom) - projets: plateforme solindus et traitement des refiom VI.3) Autres informations : @Ref:00742764/2010074940 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Tribunal de commerce, 1-1A rue des Filles Dieu, 7500 Tournai, Belgique Tél. +32 69228813, fax +32 69841701 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Centre Terre et Pierre, 55, chaussée d’antoing, 7500 tournai, Belgique E-mail : [email protected] Tél. +32 69884115 Adresse internet : http://www.ctp.be VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19796

Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Intercommunale IEG, rue de la Solidarité, 80, 7700 Mouscron, Belgique, à l’attention de Jean-Michel Grillet Tél. +32 56852411, fax +32 56852401 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l’entité adjudicatrice : - Eau. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Petits travaux de distribution d’eau - Travaux urgents 2011-2014 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution :

29418


Mouscron Code NUTS : BE324 - Arr. Mouscron II.1.3) L’avis implique : L’établissement d’un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l’accord-cadre : Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Durée de l’accord cadre : 4 année(s) II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Petits travaux de distribution d’eau qui, pour le premier chapitre, doivent être exécutés dans des délais relativement courts (2 heures), et pour lesquels un service de garde 24H/24H et 365j/an est demandé. Autres travaux non-systématiques, pour lesquels les lieux d’exécution et les quantités seront définis ultérieurement. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 65111000 - Distribution d’eau potable II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1°)Un document récent émanant du greffe du tribunal du commerce ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire : -N’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; -N’a pas fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; 2°)Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire : -N’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcé par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnel. 3°)Un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné dont il résulte que le soumissionnaire : -Est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité social conformément aux dispositions de l’article 17bis du présent arrêté royal ; -Est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. En lieu et place de ce qui précède, le soumissionnaire peut également fournir une déclaration qui atteste sur l’honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées par les clauses d’exclusion prévues à l’article 17 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996. Le pouvoir adjudicateur ne réclamera par la suite, la fourniture des attestations légales qu’aux seuls entrepreneurs retenus. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le certificat d’agréation en sous-catégorie C2 ainsi qu’une attestation de santé et de capacité financière de l’entreprise à fournir par un organisme agréé.

III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une liste de trois chantiers similaires avec certificats de bonne exécution. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés : non. IV.2) Critères d’attribution : IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 1755 IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 29/10/2010 Documents payants : oui, prix : 25 EUR Conditions et mode de paiement : Comptant à l’adresse reprise au I.1. ou par versement au compte CCB 091-0110012-43 avec les références Dossier 1755 - CSC 10/490 (Frais de port + 5 EUR) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.3) Autres informations : @Ref:00685196/2010074357 VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19786

Avis de marché Travaux Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Ville de Comines-Warneton, Place Sainte Anne, 21, 7780 Comines-Warneton, Belgique Point(s) de contact : secrétariat communal, à l’attention de Didier Leterme Tél. +32 56561039, fax +32 56561056 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Bureau d’architecture François DIERYCK, Rue de la Paix, 36, 7780 Comines-Warneton, Belgique, à l’attention de Monsieur François DIERYCK Tél. +32 56554106, fax +32 56557119 E-mail : [email protected]


Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Bureau d’architecture François DIERYCK, Rue de la Paix, 36, 7780 Comines-Warneton, Belgique Tél. +32 56554106, fax +32 56557119 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : construction de 5 appartements sociaux dans la rue d’Holleebeke à 7781 Comines-Warneton II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d’exécution : rue d’Hollebeke Code NUTS : BE324 - Arr. Mouscron II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : construction d’un immeuble sis rue d’Hollebeke à 7781 CominesWarneton (ancienne commune d’Houthem), comprenant 5 appartements sociaux répartis sur 3 niveaux (rez plus 2 étages) distribués comme suit : 1 appartement au rez-de-chaussée 2 apartements au 1er étage 2 appartements au 2è étage II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 45211000 - Travaux de construction d’immeubles collectifs et de maisons individuelles II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Construction d’un nouvel appartement comprenant 5 logements sociaux. Ces travaux sont répartis en 6 lots, à savoir : lot 1 : gros-oeuvre et revêtements de sols lot 2 : menuiseries et charpenterie lot 3 : toiture et zingueries lot 4 : enduits de finitions lot 5 : chauffage et sanitaire lot 6 : électricité Valeur estimée hors TVA : 510000,00 EUR II.2.2) Options : non. II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 180 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :

29419

5 % du montant des travaux H.T.V.A., arrondis à la dizaine d’euros supérieure III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par états d’avancement mensuels III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : oui. obtention de la promesse ferme de subsidiation par le Service Public de Wallonie (sur base des dossiers d’adjudication) dans le cadre de l’ancrage communal III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Fourniture d’une attestation sur l’honneur que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des critères d’exclusion prévus à l’article 17 de l’A.R. du 08.01.1996; Production d’une attestation O.N.S.S. revêtue du sceau sec, concernant l’avant-dernier trimestre civil par rapport au jour de l’ouverture des offres III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Agréation (catégorie ou sous-catégorie) : lot 1 : D ou D1 classe 3; lot 2 : D, D1 ou D5 classe 1; lot 5 : D16 ou D17 classe 1; Pour les autres lots (sauf pour les soumissionnaires pouvant prouver une agréation dont une copie sera jointe) : production d’une déclaration bancaire appropriée justifiant la bonne réputation financière du soumissionnaire. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : 1. Agréation (catégorie ou sous-catégorie) : lot 1 : D ou D1 classe 3; lot 2 : D, D1 ou D5 classe 1; lot 5 : D16 ou D17 classe 1; Pour les autres lots (sauf pour les soumissionnaires pouvant prouver une agréation dont une copie sera jointe) : production d’une liste des ouvrages similaires exécutés lors des 5 dernières années prouvant la capacité de l’entreprise à effectuer le genre de travaux décrits au cahier spécial des charges; cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution délivrés par les Maîtres d’ouvrage respectifs. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : CSC 1436 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 08/11/2010; heure : 12:00

29420


Documents payants : oui, Conditions et mode de paiement : paiement sur le compte n°285-0254294-86 de Monsieur François DIERYCK, auteur de projet, d’un montant de : 121,00 Euro pour le lot 1 96,80 Euro pour le lot 2 84,70 Euro pour le lot 3 84,70 Euro pour le lot 4 96,80 Euro pour le lot 5 84,70 Euro pour le lot 6 Pour plusieurs lots, 60,50 Euro par lot supplémentaire (1 seul exemplaire des plans et 1 seul envoi) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 10/11/2010; heure : 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 10/11/2010; heure : 16:00 Lieu : , Salle du Conseil Communal (1er étage) de l’Hôtel de Ville de Comines-Warneton, Place Sainte Anne, 21 à 7780 CominesWarneton Personnes autorisés à assister à l’ouverture des offres : Monsieur le Bourgmestre, Monsieur le Secrétaire Communal, Monsieur François DIERYCK, auteur de projet, Monsieur Philippe LORIDAN, coordinateur sécurité santé, une personne du service logement ainsi qu’une personne du secrétariat communal Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00694544/2009073533 VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : dans les 60 jours de la réception de la lettre recommandée de l’Administration communale signalant que l’offre du soumissionnaire n’a pas été retenue. VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenues concernant l’introduction des recours : Conseil d’Etat, Rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19805

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Administration Communale de SIlly, place communale, 18, 7830 Silly, Belgique, à l’attention de Christophe HUYS Tél. +32 68250501, fax +32 68250539 E-mail : [email protected]

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Organisme de droit public. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Acquistion de rayonnages pour la bibliothèque Communale II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Code NUTS : BE325 - Arr. Soignies II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Acquisition de rayonnages pour la bibliothèque Communale. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 39000000 - Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l’exclusion de l’éclairage) et produits de nettoyage II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : le descriptif sera joint au Cahier Spécial des Charges Valeur estimée hors TVA : 38678,09 EUR II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 200 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : aucun III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le fournisseur : 1.qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou qui se trouve dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 2.qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 3.qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;


4.qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; 5.qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 43 bis de l’Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics (article 43 bis A.R. du présent cahier spécial des charges); 6.qui n’a pas satisfait à ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi; 7.qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire doit, dans son offre, déclarer sur l’honneur qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés ci-dessus. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le Pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation; - un extrait récent de casier judiciaire ; - une attestation récente émanant de l’Administration des Contributions directes ; - une attestation récente émanant de l’Administration de la TVA . Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Dans l’hypothèse où le Pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d’un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité financière et économique du fournisseur sera appréciée sur la base des éléments suivants : 1.une déclaration bancaire de notoriété; 2.une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire relatif aux produits faisant l’objet du marché, réalisés par l’entreprise au cours des trois derniers exercices. Si pour une raison justifiée, le fournisseur n’est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir Adjudicateur. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La capacité technique du fournisseur sera appréciée sur la base des éléments suivants : 1.la liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : - s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité compétente; - s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l’acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise; 2.la description de l’équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s’assurer de la qualité, et des moyens d’étude et de recherche de l’entreprise; 3.l’indication des techniciens ou des services techniques intégrés ou non à l’entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité;

29421

4.en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit Pouvoir être certifiée à la demande du Pouvoir adjudicateur; 5.des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiés par des références à certaines spécifications ou normes; 6.lorsque les produits à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le Pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production et, si nécessaire, d’étude et de recherche du fournisseur ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - e prix des rayonnages - Pondération : 9 2 - la qualité des produits - Pondération : 3 3 - le délai d’exécution du marché et de la mise en place vis-à-vis de l’ancienne structure - Pondération : 2 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : Acquisition de rayonnages IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 19/11/2010; heure : 12:00 Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 22/11/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 200 jours. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations : @Ref:00752629/2010074986 Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): veuillez faire une demande soit par courrier, soit par fax et le cahier des charges sera envoyé par courrier. VI.4) Procédures de recours. VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : voir cahier spécial des charges VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

29422


N. 19830

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 180 jours. Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Leuzeen-Hainaut, Avenue de la Résistance, 1, 7900 Leuze-en-Hainaut, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Michel Lelong Tél. +32 69669840, fax 069/54.52.13 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.leuze-en-hainaut.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Service Technique, 7, zoning de l’Europe, 7900 Leuze-en-Hainaut, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Bernard Rombaut Tél. +32 69669872, fax +32 69667188 E-mail : [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : Service Urbanisme, Avenue de la Résistance, 1, 7900 Leuzeen-Hainaut, Belgique Point(s) de contact : Madame Aurélie Jean Tél. +32 69669870, fax +32 69545213 E-mail : [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : ACQUISITION D’UN TRACTEUR AGRICOLE II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Service Technique Code NUTS : BE327 - Arr. Tournai II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : ACQUISITION D’UN TRACTEUR AGRICOLE II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 16710000 - Tracteurs agricoles à conducteur accompagnant II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non.

Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Une attestation délivrée par l’autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire : - n’est pas en état de faillite ou de liquidation; - n’a pas fait l’aveu de sa faillite et n’a pas fait l’objet d’une procédure de liquidation, de concordat judiciaire; - n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n’a pas commis de faute grave; - ne s’est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : * Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : * En ce qui concerne les produits à fournir, par des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur. * La liste des principales livraisons effectuées pendant les trois dernières années, leurs montants, leurs dates et leurs destinataires publics ou privés III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix - Pondération : 30 2 - Qualité - Pondération : 25 3 - Service après-vente - Pondération : 20


4 - Références des matériels similaires vendus ces 3 dernières années - Pondération : 10 5 - Coûts d’utilisation - Pondération : 10 6 - Délai de livraison - Pondération : 5 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 2010/10 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 16/11/2010; heure : 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : Lieu : , Hôtel de ville, Salle du Conseil, 1er étage

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Commune de Beloeil Code NUTS : BE321 - Arr. Ath II.1.3) L’avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Achat de matériel informatique II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques Objet supplémentaire : 30236000 - Matériel informatique divers II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : oui. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.2) Options : non. Informations sur les lots

Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19865

Avis de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Commune de Beloeil, Rue J. Wauters, 1, 7972 Quevaucamps, Belgique Point(s) de contact : Monsieur Stéphane Dramaix Tél. +32 69553800, fax +32 69561561 E-mail : [email protected] Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : www.beloeil.be Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Autorité régionale ou locale. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Achat de matériel informatique

29423

o

Lot n : 1 Titre : Remplalcement serveur - Commune de Beloeil 1) Description succincte : Remplalcement serveur - Commune de Beloeil 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques 4) Indications quant à une autre durée du marché : 45 jours. Lot no : 2 Titre : HARDWARE - Commune de Beloeil 1) Description succincte : HARDWARE - Commune de Beloeil 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques 4) Indications quant à une autre durée du marché : 45 jours. Lot no : 3 Titre : Installation, paramétrisation et migration des données 1) Description succincte : Installation, paramétrisation et migration des données 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30236000 - Matériel informatique divers 4) Indications quant à une autre durée du marché : 45 jours. Lot no : 4 Titre : HARDWATRE - CPAS de Beloeil 1) Description succincte : HARDWATRE - CPAS de Beloeil 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30200000 - Matériel et fournitures informatiques 4) Indications quant à une autre durée du marché : 45 jours. Lot no : 5 Titre : Installation, paramétrisation et migration des données 1) Description succincte : Installation, paramétrisation et migration des données 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : 30236000 - Matériel informatique divers

29424


4) Indications quant à une autre durée du marché : 45 jours. Section III. Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Lot 1 (Remplalcement serveur - Commune de Beloeil) : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) Lot 2 (HARDWARE - Commune de Beloeil) : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) Lot 3 (Installation, paramétrisation et migration des données) : Néant Lot 4 (HARDWATRE - CPAS de Beloeil) : Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) Lot 5 (Installation, paramétrisation et migration des données) : Néant III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir CSCH III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : vOIR csch III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir CSCH III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant le négociation ou le dialogue : non. IV.2) Critères d’attribution. IV.2.1) Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1 - Prix - Pondération : 30 2 - QUALITE du matériel proposé - Pondération : 30 3 - Délai de livraison - Pondération : 20 4 - Etendue de la garantie - Pondération : 20 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d’ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 20100025 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 8/11/2010 Documents payants : oui, prix : 0 EUR Conditions et mode de paiement : Cahier spécial des charges Le cahier spécial des charges (gratuit) doit être demandé soit par écrit, soit par télécopie, soit par E-Mail. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Date : 9/11/2010; heure : 14:00

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation : Français IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 120 jours. IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres : date : 9/11/2010; heure : 14:00 Lieu : , Service Comptabilité-Recette, Rue J. Wauters, 1 à 7972 Quevaucamps Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s’agit d’un marché périodique : non. VI.2) Le marché s’inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.4) Procédures de recours. VI.5) Date d’envoi du présent avis : 4/10/2010 (Publication gratuite en exécution de l’article 15 de l’AR du 12 janvier 2006)

N. 19925 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Ruddershove 4, 8000 Brugge, België Contactpunt(en) : Technische Dienst, t.a.v. F. Vandevoorde, Voorzitter Tel. +32 50327400, fax +32 50327399 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - OCMW De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Koelkasten in bewonerskamers en verpleegposten II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. NUTS-code : BE251 - Arr. Brugge II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en plaatsen van koelkasten in de bewonerskamers en verpleegposten van de nieuwbouw WZC Hallenhuis, Gistelsesteenweg 560, 8200 Brugge en WZC De Vliedberg, Ruddershove 1, 8000 Brugge II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :


Hoofdopdracht : 39710000 - Elektrische huishoudelijke apparaten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Kamerkoelkasten : 209 Medicatiekoelkasten : 8 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 17/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , OCMW Hoofdzetel, Ruddershove 4 te 8000 Brugge Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00701405/2010075279 Informaties over lastenboek(en)/document(en) Aan te vragen bij Meldpunt Technische Dienst tel. 050/327.400 fax. 050/327.399 of [email protected] Inlichtingen bij William De Beuckelaere tel. 0473/72.73.21

29425


N. 19930 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Provincie WestVlaanderen - Dienst COOP, Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries, België, t.a.v. Linda De Jaegher Tel. +32 50407157, fax +32 50407102 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.westvlaanderen.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Waterbeheersingswerken Palingbeek WL.40. waterloop van 2e categorie tussen de Expressweg N58 en de Dronckaertstraat te Menen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Palingbeek tussen de expressweg N58 en de Dronckaertstraat te Rekkem/Menen NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht behelst waterbeheersingswerken aan de Palingbeek WL.40. waterloop van 2e categorie tussen de Expressweg N58 en de Dronckaertstraat te Rekkem/Menen. Uit voeren werken: Het project omvat de bouw van een bufferbekken in agrarisch gebied, afwaarts de LAR, langs de Palingbeek tussen de Expressweg N58 en de Dronckaertstraat met nuttige bergingscapaciteit van 11.875 m`. De Palingbeek tussen het voetbalveld en de Dronckaertstraat en de Paalbeek tussen de Expressweg en de Palingbeek worden geherprofileerd en verstevigd zodat de stabiliteit verzekerd blijft en hun functie van waterafvoer behouden blijft. Om grondinname te beperken wordt het bufferbekken online voorzien, direct naast de betrokken waterlopen. Het bufferbekken omvat deels droge en deels diepere bufferbekkens en wordt voorzien van zwakke taludhellingen ter bevordering van de natuurlijke vegetatie. Het regenwater wordt opgehouden met een stuw afwaarts het bufferbekken ter hoogte van de samenkomst van de Paalbeek met de Palingbeek.

29426


Achteraan de vergunde woningen en bedrijfsgebouwen van de Dronckaertstraat wordt de Brun Cornet verhoogd en wordt er een berm aangelegd ter vrijwaring van de woonzone tegen overstromingen van de Palingbeek. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45247270 - Bouw van waterbekken II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 798360,28 EUR II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 110 dagen.

De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de BTW (of van de taxen die in zijn land de BTW vervangen), waarin staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie. Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Getuigschrift van geldige erkenning in categorie B klasse 4. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.


IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0836/2010/003/WAT06 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/11/2010; tijdstip : 10:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 150,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden door schriftelijke vraag, via e-mail naar [email protected] of faxbericht op toestel 050/40 71 02 van het provinciebestuur West-Vlaanderen, met opgave van het adres voor verzending en facturatie. De kostprijs van deze documenten bedraagt 150,00 EUR en wordt u samen met de factuur per kerende toegestuurd. Er wordt geen betaling ter plaatse aanvaard. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de aannemingssom (excl. BTW) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Volgens AAV. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : De vereiste rechtvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund. Alle wettelijke rechtsvormen zijn toegelaten. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Nihil III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Geldig RSZ-attest. Attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van de verschuldigde directe belastingen. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offerte) attest 276C2 van de administratie der Directe Belastingen, waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de directe belastingen, waarin staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie. Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. Attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van de verschuldigde BTW. De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum 6 maanden oud, te rekenen vanaf de datum van de opening van de offerte) attest van de BTW-administratie, waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie.


IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/11/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : , Provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 7, 8200 Sint-Andries. Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Iedereen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00691541/2010071189



N. 19928 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : OCMW Blankenberge, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, België Contactpunt(en) : OCMW Blankenberge, t.a.v. Hubert Van Pamel Tel. +32 050432487 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Grimmelprez-Wambeke Architecten, Grote Markt 20, 8370 Blankenberge, België Tel. +32 50676499, fax +32 50678944 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : OCMW Blankenberge, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge, België Contactpunt(en) : Hubert Van Pamel Tel. +32 50432487 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Blankenberge NUTS-code : BE2 - Vlaams Gewest II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : BOUWEN VAN EEN KINDERDAGVERBLIJF Rood Kruisstraat 17 - Blankenberge II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.

29427

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 15 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Categorie D - Klasse 6 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : D988 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 150,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De documenten van de hierboven vermelde aanbesteding liggen alle werkdagen, ter inzage op het kantoor van de ontwerper Grimmelprez-Wambeke Architecten, Grote Markt 20, 8370 Blankenberge van 10.00 tot 12.00 uur. De aanbestedingsdocumenten zijn bij de ontwerper verkrijgbaar mits storting van Euro 150,00 op rekeningnummer van F. Grimmelprez bvba 738-0153048-04 met vermelding van dossiernummer: D 988. Kinderdagverblijf OCMW Blankenberge Om het bestek zeker tijdig te ontvangen dient u de bestelling van het dossier aan te melden op het mailadres info@architect grimmelprez.be IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010; tijdstip : 11:00

29428


IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00725758/2010074951 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 31682100 - Elektriciteitskasten II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 60 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

N. 19871 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Mevrouw Anja Gregorius Tel. +32 59805500, fax +32 59512909 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.oostende.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : dienst Overheidsopdrachten, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : Mevrouw Anja Gregorius Tel. +32 59805500, fax +32 59512909 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Plaatsen van ondergrondse voedingskasten voor evenementen op het Sint-Petrus- en Paulusplein II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Sint-Petrusen Paulusplein NUTS-code : BE255 - Arr. Oostende II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Deze opdracht omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe ondergrondse voedingskasten en het verwijderen van oude elektriciteitsputten.

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Verzekering tegen beroepsrisico’s III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: Klasse 1 Ondercategorie P1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 150.W.854 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 8/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek


Documenten kunnen worden afgehaald in de dienst Overheidsopdrachten, kantoor 205 op de 2de verdieping van het Stadhuis, iedere werkdag tussen 9 en 12 uur tegen contante betaling of mits voorafgaande betaling op rek. IBAN BE27 0960 0654 3073 van de boekhouding met vermelding van ″bestek 150.W.854-plaatsen van ondergrondse voedingskasten voor evenementen op het SintPetrus- en Paulusplein″ per post worden toegestuurd. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Raadszaal op de eerste verdieping van het Stadhuis Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel (Etterbeek), België Tel. +32 22349611 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29429

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 2: algemene bouwwerken en afwerking II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ontmoetingscentrum ’De Wervel’ NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 2: algemene bouwwerken en afwerking II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45210000 - Bouwen van gebouwen Bijkomende opdracht : 45400000 - Afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 360 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

N. 19875 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : De heer Tim Fastré Tel. +32 56278561, fax +32 56278509 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.kortrijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : directie facility, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Martine Rollez Tel. +32 56278530, fax +32 56278531 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten.

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.3) Vakbekwaamheid : Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 5 D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen) , Klasse 5

29430


III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/170 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/11/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen De documenten worden opgestuurd/zijn af te halen mits voorafgaande storting van 50,00 euro (btw inbegrepen) op rekeningnummer738-0230647-03 van bvba Maes & Vandelannoote architecten, Burgemeester Nolfstraat 23 te 8500 Kortrijk, met vermelding ’MV/09023-2’ + uw btw-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:15 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:15 Plaats : , stadhuis, vergaderzaal directie facility, Grote Markt 54 (ingang kant Papenstraat, 2de verdieping) te 8500 Kortrijk Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19876 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : De heer Tim Fastré Tel. +32 56278561, fax +32 56278509 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) :

Adres van de aanbestedende dienst : www.kortrijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : directie facility, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Martine Rollez Tel. +32 56278530, fax +32 56278531 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 1: afbraakwerken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ontmoetingscentrum ’De Wervel’ NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 1: afbraakwerken II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45212100 - Bouwen van vrijetijdsvoorzieningen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 30 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.


* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/169 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/11/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen De documenten worden opgestuurd/zijn af te halen mits voorafgaande storting van 50,00 euro (btw inbegrepen) op rekeningnummer 738-0230647-03 van bvba Maes & Vandelannoote architecten, Burgemeester Nolfstraat 23 te 8500 Kortrijk, met vermelding ’MV/09023-2’ + uw btw-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , stadhuis, vergaderzaal directie facility, Grote Markt 54 (ingang kant Papenstraat, 2de verdieping) te 8500 Kortrijk Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29431

N. 19877 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : De heer Tim Fastré Tel. +32 56278561, fax +32 56278509 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.kortrijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : directie facility, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Martine Rollez Tel. +32 56278530, fax +32 56278531 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 3: hvac en sanitair II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ontmoetingscentrum ’De Wervel’ NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 3: hvac en sanitair II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45331100 - Installeren van centrale verwarming Bijkomende opdracht : 45331200 - Installeren van ventilatie en airconditioning II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.

29432


II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 360 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil Eventueel vereiste minimumeisen : nihil III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil Eventueel vereiste minimumeisen : nihil; Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen) , Klasse 2 D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 2 D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning) , Klasse 2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/171 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/11/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen

De documenten worden opgestuurd/zijn af te halen mits voorafgaande storting van 50,00 euro (btw inbegrepen) op rekeningnummer 738-0230647-03 van bvba Maes & Vandelannoote architecten, Burgemeester Nolfstraat 23 te 8500 Kortrijk, met vermelding ’MV/09023-3’ + uw btw-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , stadhuis, vergaderzaal directie facility, Grote Markt 54 (ingang kant Papenstraat, 2de verdieping) te 8500 Kortrijk Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19878 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : De heer Tim Fastré Tel. +32 56278561, fax +32 56278509 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.kortrijk.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : directie facility, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, België Contactpunt(en) : Mevrouw Martine Rollez Tel. +32 56278530, fax +32 56278531 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.


II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 4: elektrische installatie II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ontmoetingscentrum ’De Wervel’ NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Ontmoetingscentrum de Wervel: uitbreiding na afbraak oude jongensschool en inkomgedeelte - lot 4: elektrische installatie II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45310000 - Aanleg van elektriciteit II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 360 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil Eventueel vereiste minimumeisen : nihil III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : nihil Eventueel vereiste minimumeisen : nihil; Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 1

29433

III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/172 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/11/2010; tijdstip : 17:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 50 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen De documenten worden opgestuurd/zijn af te halen mits voorafgaande storting van 50,00 euro (btw inbegrepen) op rekeningnummer 738-0230647-03 van bvba Maes & Vandelannoote architecten, Burgemeester Nolfstraat 23 te 8500 Kortrijk, met vermelding ’MV/09023-4’ + uw btw-nummer. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:45 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:45 Plaats : , stadhuis, vergaderzaal directie facility, Grote Markt 54 (ingang kant Papenstraat, 2de verdieping) te 8500 Kortrijk Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19886 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem, België Contactpunt(en) : De heer Ludo Rondelaere Tel. +32 56765705, fax +32 56765701 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) :

29434


Adres van de aanbestedende dienst : www.zwevegem.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Tijdelijke vereniging RCR Coussé & Goris, Molenaarsstraat 111/25, 9000 Gent, België Tel. +32 92658525, fax +32 92658529 Internetadres : www.coussee-goris.com Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Tijdelijke vereniging RCR Coussé & Goris, Molenaarsstraat 111/25, 9000 Gent, België Tel. +32 92658525, fax +32 92658529 Internetadres : www.coussee-goris.com Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het uitvoeren van algemene renovatie- en herinrichtingswerken in de site “Transfo”, Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem: goedkeuring wijziging aanbestedingsdossier IV. Deel A: Restauratie van machinezaal en ketelzaal Fase 2: Restauratie van de gevels van de ketelhuizen Deel b: Toegankelijkheid van de gebouwen Fase 3: Restauratie van het bestaande trappenhuis II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Transfosite, Paul Ferrardstraat 15, 8550 Zwevegem NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem Deel A Restauratie van ketelhuis en machinezaal Fase 2: Restauratie van de gevels van de ketelhuizen + Deel B Toegankelijkhied van de gebouwen Fase 3: Restauratie van het bestaande trappenhuis (= RDIV) (Restauratiewerkzaamheden voor beschermd monument) II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouwen civieltechnische werkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht.

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betalingen zullen geschieden in mindering van de totale aannemingssom, in maandelijkse termijnen, volgens de vooruitgang der werken. Er zullen geen voorschotten worden toegestaan. De vorderingsstaat wordt opgemaakt overeenkomstig het model verschenen in: Technische Voorlichting nr. 135 van het WTCB (maart 1981). Eengemaakte vorderingsstaat van bouwwerken voor openbare aanbestedingen. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * attest RSZ * Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 5 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Dossier IV IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 22/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 700 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 100,00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen.


IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Algemene Technische Dienst, Blokellestraat 157K te 8550 Zwevegem Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19896 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem, België Contactpunt(en) : De heer Geert Casier Tel. +32 56433466, fax +32 56433451 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wevelgem.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : onderhoud diverse wegen 2010 : vernieuwen rijwegverharding in de Fonteingoeddreef en de Gotestraat II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Fonteingoeddreef en Gotestraat NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : onderhoud diverse wegen 2010 : vernieuwen rijwegverharding in de Fonteingoeddreef en de Gotestraat II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233141 - Wegenonderhoud

29435

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 15 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2079/02910 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 5/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 25 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Het dossier kan bekomen worden door contante betaling bij afhaling of wordt u toegestuurd na voorafgaande storting op het rekeningnummer 000-0019605-11 van het gemeentebestuur Wevelgem (Gelieve onmiddellijk uw stortingsbewijs te faxen op 056/433.451) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 60 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00

29436


Plaats : , Administratief centrum, Vanackestraat 12, vergaderzaal gelijkvloers, 8560 Wevelgem

Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S121-183961 van 25/6/2010


Afdeling V. Gunning van een opdracht

VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010

Opdracht nr. : 1 Benaming : Perceel I - Lening looptijd 5 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 10300 EUR (zonder BTW)


Afdeling V. Gunning van een opdracht

N. 19909 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst, België Contactpunt(en) : De heer Alain Paesbrugghe Tel. +32 51460734, fax +32 51460736 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.houthulst.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Houthulst NUTS-code : BE252 - Arr. Diksmuide II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66113000 - Kredietverlening II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010048 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht :

Opdracht nr. : 2 Benaming : Perceel II - Lening looptijd 10 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 109304 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 3 Benaming : Perceel III - Lening looptijd 20 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3, 1000 BRUSSEL, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 1114344 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19911 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst, België Contactpunt(en) : De heer Alain Paesbrugghe Tel. +32 51460734, fax +32 51460736 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.houthulst.be


I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Houthulst NUTS-code : BE252 - Arr. Diksmuide II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66113000 - Kredietverlening II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010048 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S121-183961 van 25/6/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : Perceel I - Lening looptijd 5 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 10300 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2 Benaming : Perceel II - Lening looptijd 10 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 109304 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 3 Benaming : Perceel III - Lening looptijd 20 jaar

29437

V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3, 1000 BRUSSEL, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 1114344 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19912 Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst, België Contactpunt(en) : De heer Alain Paesbrugghe Tel. +32 51460734, fax +32 51460736 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.houthulst.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Houthulst NUTS-code : BE252 - Arr. Diksmuide II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aangaan van leningen ter financiering van het bestuur II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66113000 - Kredietverlening II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

29438


IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010048 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja.

E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.oostrozebeke.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :

Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S121-183961 van 25/6/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : Perceel I - Lening looptijd 5 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 10300 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2 Benaming : Perceel II - Lening looptijd 10 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : DEXIA, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 109304 EUR (zonder BTW) Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 3 Benaming : Perceel III - Lening looptijd 20 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 29/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BNP PARIBAS FORTIS, Warandeberg 3, 1000 BRUSSEL, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 1114344 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010

Architectenburo Dirk Moerman bvba, Vlietmanstraat 71, 8870 Izegem, België Contactpunt(en) : De heer Dirk Moerman Tel. +32 51307664, fax +32 51307668 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres :


N. 19893 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Oostrozebeke, Ernest Brengierstraat 6, 8780 Oostrozebeke, België Contactpunt(en) : De heer Claudio Saelens Tel. +32 56671186, fax +32 56671127

Architectenburo Dirk Moerman bvba, Vlietmanstraat 71, 8870 Izegem, België Contactpunt(en) : De heer Dirk Moerman Tel. +32 51307664, fax +32 51307668 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. - Sociale bescherming. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bouwen van een loods technische dienst: Lot 2: aanleg omgeving II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ballingstraat, 8780 Oostrozebeke NUTS-code : BE257 - Arr. Tielt II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Bouwen van een loods technische dienst: Lot 2: aanleg omgeving II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouwen civieltechnische werkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 55 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen.


III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Inschrijvingsformulier volgens model in bijlage formulier prijsaanbieding met ingevulde éénheidsprijzen en totalen meest recente ’Attest van het RSZ’ dat bevestigd dat de aannemer in orde is met zijn RSZ-betalingen tot en met het voorlaatste kwartaal dat verlopen is ten opzichte van de dag van de opening van de inschrijvingen. Attest dat de erkenning van de aannemer bevestigt met vermelding van categorie en klasse. Attest van de verzekering. Attest dat de registratie van de aannemer bevestigt met vermelding van diens registratienummer. Alle bij te voegen bescheiden en nota’s die bij de inschrijving worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekend onder de vermelding opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0727 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 15/11/2010; tijdstip : 11:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 121,9 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek De aanbestedingsdocumenten liggen ter inzage en zijn te koop op het het bureel van de ontwerper: Architectenburo Dirk Moerman bvba, Vlietmanstraat 71, 8870 Izegem; Tel. 051 30 76 64, fax 051 30 76 68. E-mail [email protected] Kostprijs van het dossier (inclusief verzendingskosten): 115,00 euro + btw 6% = 121,90 euro. Over te schrijven op het rekeningnummer 001-6009758-05 van Architectenburo Dirk Moerman bvba met gegevens zoals hierboven opgegeven en met vermelding “ADM0727 – lot 2: AANLEG OMGEVING″ IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30

29439

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , Raadzaal gemeentehuis, E. Brengierstraat 6,8780 Oostrozebeke Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19793 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL VZW, Instelling : H. Kindsheid, Wezestraat 2, 8850 Ardooie, België Contactpunt(en) : directeur, t.a.v. Jean-Pierre Ballois Tel. +32 51 744684, fax +32 51 748014 Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : http://www.ihka.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Studiebureau Vangheluwe bvba, Burg. Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem, België, t.a.v. Els Manderick Tel. +32 51 30 42 66, fax +32 51 31 88 91 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Studiebureau Vangheluwe bvba, Burg. Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem, België Tel. +32 51 30 42 66, fax +32 51 31 88 91 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Studiebureau Vangheluwe bvba, Burg. Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem, België, t.a.v. Els Manderick Tel. +32 51 30 42 66, fax +32 51 31 88 91 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving.

29440


II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renoveren ramen blok B = buitenschrijnwerk II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Wezestraat 2, 8850 Ardooie NUTS-code : BE256 - Arr. Roeselare II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Renoveren ramen blok B = buitenschrijnwerk. Gevelsystemen in aluminium geanodiseerd met zonwerende en warmtereflecterende beglazing. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 80000000 - Diensten voor onderwijs en opleiding Bijkomende opdracht : 80200000 - Diensten voor secundair onderwijs II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 2 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : De borgtocht is 5% van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betaling gebeurt door maandelijkse betalingen in mindering, op basis van een schuldvordering. De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde staat van de werken, een vorderingsstaat. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek. Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Erkenning : klasse 1, ondercategorie D20 Eventueel vereiste minimumeisen : Zie bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 55010709 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010; tijdstip : 10:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 84,70 EUR Betalingstermijnen en -methode : Het bedrag 84,70 Euro (incl. BTW) te storten of over te schrijven op rek. nr. 385-0537537-26 op naam van Studiebureau Vangheluwe BVBA, Burg. Vandenbogaerdelaan 37, 8870 Izegem, met vermelding H. Kindsheid - renoveren ramen blok B - bestek 55010709. Gelieve ook BTW-nummer aannemer te vermelden bij overschrijving. Het bestek + plannen kunnen tevens aangekocht worden op bovenbeschreven adres, mits vooraf telefonisch aangevraagd. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 15/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 15/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Scholengroep Sint-Michiel vzw Kattenstraat 33 8800 Roeselare Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Gesubsidieerd door: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) Ellipsgebouw, Koning Albert II - laan 35, bus 75 1030 Brussel Tel. 02/221 05 11 - Fax. 02/221 05 31 Website: www.agion.be Email: [email protected] VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00748091/2010074981 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19823 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : STAD Gent - Departement Stafdiensten, Juridische Dienst en Kennisbeheer, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Cel Overheidsopdrachten


Tel. +32 92667780, fax +32 92667379 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74681 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Stadswinkel (openingstijd : elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur) Tel. +32 92667040, fax +32 92667040 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : college van burgemeester en schepenen I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van een wiellader voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Dienst Service & Logistiek Afdeling Logistiek & Vlootbeheer Henri Farmantstraat 30 9000 Gent II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren van een wiellader voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34144710 - Wielladers II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 200 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het gunningsbedrag, exclusief btw III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De prijs van de opdracht wordt betaald ineens na volledige uitvoering van de opdracht.

29441

III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van art. 43 bis § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996. Verplichte uitsluitingsgronden van artikel 43 § 2: zie bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : lijst van minimum 2 referenties, betreffende de levering van gelijkaardige machines, geleverd de laatste 3 jaren. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - het inschrijvingsbedrag en de exploitatiekost - Weging : 50 2 - kwalitatieve eigenschappen, gezien vanuit de gebruikersfunctie - Weging : 40 3 - overnameprijs voor de bestaande machine (zie blz. 15 van het bestek) - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : STAD GENT STAF-JUR-KEN-BB9727-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 200 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De leveringstermijn bedraagt 200 kalenderdagen. De documenten zijn gratis te bekomen. Voorwaarden voor verkrijging :

29442


Het bestek en de aanvullende stukken kunnen verkregen worden in de Stadswinkel, Administratief Centrum Stad Gent (gelijkvloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag tot 11.30 uur. U kan de documenten ter plaatse verkrijgen of vragen om deze per post over te maken. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren: per brief, fax of e-mail. Het faxnummer is 09 266 70 40 en het e-mailadres is ‘[email protected]’. U dient volgende gegevens te verstrekken: uw naam en adres, en de vermelding ‘aanvraag bijzonder bestek BB9727 leveren van een wiellader voor de Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen. Het bestek ligt ter inzage in de Kamer van het Bouwbedrijf, Tramstraat 59, 9052 Gent-Zwijnaarde. De persoon bij wie inlichtingen van inhoudelijke en technische aard kan verkregen worden is : - de heer Jan Van De Putte, directeur, Departement Facility Management, Dienst Service en Logistiek, Henri Farmanstraat 30 te 9000 GENT (tel. 09 266 53 05). VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19827

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Dienst Service & Logistiek Afdeling Logistiek & Vlootbeheer Henri Farmanstraat 30 9000 Gent II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren van een ziekenwagen voor de Brandweer II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34114121 - Ambulances II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 300 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : STAD Gent - Departement Stafdiensten, Juridische Dienst en Kennisbeheer, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Cel Oveheidsopdrachten Tel. +32 92667780, fax +32 92667379 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van het kopersprofiel : https://enot.public procurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=74757 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : Stadswinkel (openingstijd : elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag van 9 tot 11.30 uur) Tel. +32 92667040, fax +32 92667040 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : college van burgemeester en schepenen I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Leveren van een ziekenwagen vvoor de Brandweer

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van het gunningsbedrag, exclusief btw III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De prijs van de opdracht wordt betaald als volgt : per bestelbon, na levering en voorlopige oplevering van het voertuig. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : - RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen aan de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van art. 43 bis § 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996. Verplichte uitsluitingsgronden van artikel 43 § 2: zie bestek. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - het inschrijvingsbedrag en de exploitatiekost - Weging : 70 2 - kwalitatieve eigenschappen, gezien vanuit de gebruikersfunctie - Weging : 25 3 - milieuscore - Weging : 5 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : STAD GENT STAF-JUR-KEN-BB9731-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen.


IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 09/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbare zitting

29443

Adres van het kopersprofiel : https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=73761 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - waterbouwkundige werken & diensten De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.



VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : De leveringstermijn bedraagt 300 kalenderdagen voor de afgewerkte ziekenwagen (start vanaf datum betekening). De documenten zijn gratis te bekomen. Voorwaarden voor verkrijging : Het bestek en de aanvullende stukken kunnen verkregen worden in de Stadswinkel, Administratief Centrum Stad Gent (gelijkvloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, elke werkdag van 9 tot 17 uur, woensdag tot 18 uur en zaterdag tot 11.30 uur. U kan de documenten ter plaatse verkrijgen of vragen om deze per post over te maken. Dit laatste dient schriftelijk te gebeuren: per brief, fax of e-mail. Het faxnummer is 09 266 70 40 en het e-mailadres is ‘[email protected]’. U dient volgende gegevens te verstrekken: uw naam en adres, en de vermelding ‘aanvraag bijzonder bestek BB9731 leveren van een ziekenwagen voor de Brandweer. Het bestek ligt ter inzage in de Kamer van het Bouwbedrijf, Tramstraat 59, 9052 Gent-Zwijnaarde. De persoon bij wie inlichtingen van inhoudelijke en technische aard kan verkregen worden is : - de heer Jan Van De Putte, directeur, Departement Facility Management, Dienst Service en Logistiek, Henri Farmanstraat 30 te 9000 GENT (tel. 09 266 53 05). VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 04/10/2010

II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Kanaal Bossuit – Kortrijk. Bouwen van een laad- en losinstallatie te Zwevegem – Moen voor cv IMOG. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Moen Zwevegem NUTS-code : BE254 - Arr. Kortrijk II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Kanaal Bossuit – Kortrijk. Bouwen van een laad- en losinstallatie te Zwevegem – Moen voor cv IMOG. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45243600 - Bouwen van kademuren II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.


N. 19895 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : ir. Ronald Duthoi E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.wenz.be

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : zie bestek III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 17 van het KB. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de attesten die de niet-uitsluiting bewijzen, op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de toewijzing van de op-dracht. Voor alle inschrijvers:

29444


- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een ge-rechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 17 § 1 en 2; - Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en BTW). Bovendien voor de niet-Belgische inschrijvers: - Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdrage voor so-ciale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 17 bis § 2. - Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (on-der)categorie(ën) in categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse klasse 4 behoren. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : registratie vereist III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : A B S-16EGGE/10/10-F02_1 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 66.19 EUR Betalingstermijnen en -methode : De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden tegen contante betaling (cash) van 66,19 euro bij Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, 9000 GENT en Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK. De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden na overschrijving van de som van 78,87 euro (incl. BTW), op rekeningnr. 435-4528321-53 van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 WILLEBROEK, met vermelding van besteknr. 16EGGE/10/10. De aanbestedingsdocumenten zullen u bezorgd worden na boeking van de overschrijving. De aanbestedingsdocumenten kunnen ook bekomen worden via de website van Waterwegen & Zeekanaal NV onder de rubriek “bestekken” (www.WenZ.be) tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard); keuze uit “elektronische versie” of “elektronische en papieren versie”. De samenvattende opmetingsstaat kan ook bekomen worden (na betaling ÓF overschrijving) via e-mail: [email protected] (tel.: 09-268 02 75). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 28/10/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : - uitvoeringstermijn: 120 werkdagen VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/09/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19927 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Gent - Departement Facility Management - Dienst Aankoopbeheer - afdeling Overheidsopdrachten -, Hof van Ryhove - Onderstraat 22 -, 9000 Gent, België, t.a.v. Carine D’Hooge Tel. +32 9266 59 32, fax +32 9266 59 39 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Stadswinkel - Administratief Centrum Stad Gent (gelijkvloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, België Tel. +32 9266 70 40, fax +32 9266 70 40 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Stadswinkel - Administratief Centrum Stad Gent (gelijkvloers), Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, België, t.a.v. . Stadswinkel Tel. +32 9266 70 40, fax +32 9266 70 40 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aankoop van hefbruggen ten behoeve van de Dienst Service en Logistiek II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. NUTS-code : BE234 - Arr. Gent II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.


II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Leveren en monteren van diverse hefbruggen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : Hefbrug 4 palen - 25 ton 1) Korte beschrijving : -hefvermogen 25.000 ton - hefhoogte +- 190 cm 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger Perceel nr. : 2 Titel : Hefbrug 2 palen 1) Korte beschrijving : geschikt voor bestel- en kleine vrachtwagens - hefvermogen +- 7000 kg - hefhoogte +- 200 cm 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger Perceel nr. : 3 Titel : Hefbrug 4 palen - 4 ton 1) Korte beschrijving : hefvermogen 4 ton - rijbaanlengte +- 4,5 m 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger Perceel nr. : 4 Titel : Verplaatsen en hermonteren van hefbruggen 1) Korte beschrijving : Hermonteren , aansluiten en indienststellen van een palenhefbrug met vloerverbinding. Verplaatsen van een bestaande 4-palenhefbrug 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger Perceel nr. : 5 Titel : Hefbrug voor motorfietsen 1) Korte beschrijving : Handbediend - capaciteit +- 600 kg 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 35000000 - Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen :

29445

De borgtocht wordt bepaald op 5 % van de oorspronkelijk bedrag van de opdracht; het bekomen getal wordt naar het hoger tiental afgerond. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : ja. zie bestek III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Kwalitatieve eigenschappen - Weging : 50 2 - Prijs - Weging : 40 3 - Gebruikerscomfort - Weging : 10 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek 2010-068/FMAB/ED/BU IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 05/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : ja - openbare zitting Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen.

29446


VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00689092/2010074352 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19932 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VictoriaNieuwpoort vzw, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent, België Contactpunt(en) : VictoriaNieuwpoort vzw, t.a.v. Dhr. Carl Gydé ([email protected]) Tel. +32 9 223 00 00 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Architektenburo Ro Berteloot bvba, Coupure Links 55, 9000 Gent, België, t.a.v. Leen Bruggeman, architect Tel. +32 9 296 00 62 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Theaterhuis - Cultuur - theater De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Restauratie van het Nieuwpoorttheater II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent NUTS-code : BE234 - Arr. Gent II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Restauratie van het Nieuwpoorttheater II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 4 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Bouwwerken klasse 3, categorie D24 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Restauratie Nieuwpoorttheater IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 12/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 139,15 EUR Betalingstermijnen en -methode : Dossier wordt opgestuurd na betaling van 151,25 euro incl. BTW (of 139,15 euro incl. BTW bij ophaling) op rekeningnummer 737-0278103-47 op naam van Architektenburo Berteloot met vermelding dossier Restauratie Nieuwpoorttheater. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 17/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 17/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Coupure Links 55, 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00776555/2010074966 Architektenburo Ro Berteloot, Coupure links 55, 9000 Gent tav Leen Bruggeman, architect tel: 09/296 00 62 of [email protected]



N. 19854 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, België Contactpunt(en) : Mevrouw Martine Van Geeteruyen Tel. +32 37609192, fax +32 37660882 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herstellingswerken aan het Stationsplein II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Stationsplein NUTS-code : BE236 - Arr. Sint-Niklaas II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De werken bestaan in hoofdzaak uit het opbreken en herleggen van bestrating in blauwe hardsteen volgens het bestaande rasterverband, het aanleggen van een laad- en loszone in bitumineuze verharding, verlagen en op hoogte brengen van trottoirbanden en het plaatsen van inox palen en breekpalen ter bescherming van het plein. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden Bijkomende opdracht : 45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.

29447

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 15 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie bestek III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2010/049 aa IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 5/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 15 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Door overschrijving op rekeningnr. 091-0003305-36 met vermelding van het besteknr. of tegen contante betaling op de dienst openbare werken op het stadhuis IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 9/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , stadhuis Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures.

29448



N. 19905 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Temse, Frans Boelplein 1, 9140 Temse, België Contactpunt(en) : Mevrouw Rita De Cauwer Tel. +32 37101266, fax +32 37110101 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.temse.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Brandweergarage, Kasteelstraat 16, 9140 Temse, België Contactpunt(en) : De heer Martin Ampe Tel. +32 35407312werk E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer - Aankoop tankwagen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Brandweergarage NUTS-code : BE236 - Arr. Sint-Niklaas II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer - Aankoop tankwagen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 34144213 - Brandweerwagens II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 200 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Gelijkvormigheidsattest met de EG-richtlijn betreffende machines en met de Belgische wetten en reglementen die van kracht zijn Documentatie over- en beschrijving van het voorgestelde opleggerchassis Berekening van de massa en van de hoogte van het zwaartepunt van de geladen container Tekening op schaal met vermelding van de reële containerdimensies Onderhoudshandleiding voor de gebruikers in het Frans en in het Nederlands Garantiebewijs (-bewijzen) Voorschriften van de verfproducent Beschrijving van het elektrische circuit + schema(’s) en totaal elektriciteitsverbruik voor batterij selecteren. Uitvoerige berekening en attest voor punt 1.7.2.2 Technische tekeningen op schaal van de container met afmetingen, gewicht en plaatsing van de verschillende uitrustingen Plan van de watertank (afmetingen, principe van de vul- en afnameleidingen, overloop, anti-onderdruk-voorziening Attest of documentatie van de fabrikant voor het betrokken punt III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - kostprijs (aankoop en werkingskosten) - Weging : 50 2 - Karakteristieken van het voertuig, technische waarde Weging : 30 3 - werkingsprincipes (bedieningsgemak, onderhoud) - Weging : 10 4 - Dienst na verkoop - Weging : 5 5 - Leveringstermijn - Weging : 5 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.


IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 05329IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 5/11/2010; tijdstip : 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 10 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek Cash of via overschrijving op rekeningnummer 000-0019885-97 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 10/11/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : , AC De Zaat, vergaderzaal het gelaag (4de verdieping) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19782 Aankondiging van een opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Merestraat 80, 9300 Aalst, België Contactpunt(en) : Technische Dienst, t.a.v. de heer P. De Ras Tel. +32 53764870, fax +32 53766809 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : BOECKX architecture & engineering, Nieuwpoortsesteenweg 98 bus 4, 8400 Oostende, België, t.a.v. ir-arch. J. Cochuyt Tel. +32 59808804, fax +32 59709818 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.boeckx.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Boeckx architecture & engineering, Nieuwpoortsesteenweg 98 bus 4, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : secretariaat Tel. +32 59808804, fax +32 59709818 E-mail : [email protected]

29449

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ziekenhuis - Gezondheid. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Perceel 46 : digitalisering OK II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Merestraat 80 in 9300 Aalst NUTS-code : BE231 - Arr. Aalst II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : OP’s dagkliniek en OK’s - perceel 46 : digitalisering OK II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 33197000 - Medische computeruitrusting II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Bedrag borgtocht : 5 % van het gunningbedrag, afgerond naar het hoger tiental. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : voorleggen van een recent R.S.Z.-attest III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek

29450


Eventueel vereiste minimumeisen : lijst van minstens 5 leveringen van een bedrag groter of gelijk aan dat van onderhavig perceel, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door de getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, tijdstip en plaats van levering en geven duidelijk weer of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 0656_OPD_L046 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 30,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : contante betaling bij afhaling (geen bancontact) of overschrijving op het rekeningnummer KB 473-6243041-82 met vermelding : 0656_OPD_L046 + BTW-nummer IBAN : BE25 4736 2430 4182 BIC : KREDBEBB IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 22/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 22/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , ASZ - raadzaal in gebouw Rimbaut, 2de verdieping, Merestraat 80 te 9300 Aalst Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : allen Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00016019/2010075106 Raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar met betrekking tot - dagkliniek ASZ campus Aalst : 2 OP-zalen - operatiekwartier ASZ campus Aalst : 7 OP-zalen - operatiekwartier ASZ campus Geraardsbergen : 4 OP-zalen en uitbreidbaar tot operatiekwartier ASZ campus Wetteren : 2 OP-zalen

Leveringsperiode afhankelijk van vordering van de bouwwerken Perceelsgewijze toewijzing. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19870 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Aalst, Grote Markt 3, 9300 Aalst, België Tel. +32 53732150, fax +32 53777851 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.aalst.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : dienst Openbare Werken - sectie Technieken, Zwarte Zustersstraat 8, 9300 Aalst, België Contactpunt(en) : De heer Herman Barrez Tel. +32 53732535, fax +32 53732549 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : dienst Openbare Werken - sectie Administratie, Zwarte Zustersstraat 8, 9300 Aalst, België Tel. +32 53732542, fax +32 53732549 E-mail : [email protected] Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : voorzitter van de commissie van opening van de offertes, p/a dienst Openbare Werken-Administratie, Grote Markt 3, 9300 Aalst, België Tel. +32 53732540, fax +32 53732549 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Kinderdagverblijf Oogappel. Vernieuwen van lift inclusief onderhoudscontract II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Kinderdagverblijf Oogappel – Tweehagenstraat 33 – 9300 Aalst NUTS-code : BE231 - Arr. Aalst II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De bestaande lift wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe lift aangepast aan de huidige normering.


De bestaande schachtopeningen op elke verdieping worden vergroot om de mogelijkheid te bieden een ruimere liftkooi te monteren met een bredere toegang en dit in functie van het gebruiksvriendelijkheid voor het personeel en de bezoekers. Het betreft een tractielift met machinekamer voor 8 personen of ongeveer 630 kg II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45313100 - Installeren van liften II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 4 maanden (vanaf de gunning van de opdracht). Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (de bijdragen welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes) * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en de concessies voor openbare werken. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Bijvoegen van ondertekende verklaring in verband met Veiligheids- en gezondheidsplan Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten) , Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen.

29451

2 - Binnenafmetingen liftkooi - Weging : 40 IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 162/10 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 2/11/2010; tijdstip : 16:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 15 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen * mits voorafgaandelijke storting op rekeing met IBAN-nummer BE82- 000-0019274-68 van de stad Aalst of door betaling op de Ontvangerij van de dienst Financiën, Zwarte Zustersstraat 10 te 9300 Aalst. Met het oog op een snel overmaken van de aanbestedingsbescheiden is het aangewezen dat de aanvrager zijn coördinaten doorfaxt naar het faxnummer 053 73 25 49 van de dienst Openbare Werken - sectie Administratie of via e-mailadres: [email protected]. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 8/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 8/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , Stadhuis - Rode Zaal, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 30/9/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19926 Aankondiging van een opdracht Werken



IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria : 1 - Prijs installatie lift, inclusief het onderhoud voor een periode van 10 jaar - Weging : 60

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 44, 9300 Aalst, België, t.a.v. De Vlieger Eddy (algemeen directeur) Tel. +32 53771518, fax +32 53778822 E-mail : [email protected] I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Sociale Huisvestingsmaatschappij - Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

29452


De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Verbouwen van een school tot 9 appartementen en bouwen van 5 woningen met 4 carports en fietsenberging, Peperstraat te Zandbergen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Zandbergen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Verbouwing tot 9 appartementen,bouwen van 5 woningen, fietsenberging en carports + aanleg binnenplein. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45000000 - Bouwwerkzaamheden II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Geraamde waarde zonder BTW : 1631629,12 EUR II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 550 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie administratieve bepalingen bestek. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie administratieve bepalingen bestek. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Zie administratieve bepalingen bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : erkenning categorie D klasse 5 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : (4200)2004/0877/01 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 10/11/2010; tijdstip : 16:30 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 500,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : De prijs van het dossier is over te schrijven op het rekeningnummer 780-5556367-26 op naam van SHM Denderstreek, met als vermelding de naam van het dossier en bijhorende referte. De prijs is inclusief 6% BTW en exclusief 7,70 euro portkosten. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 16/11/2010; tijdstip : 10:00 Plaats : , SHM Denderstreek, Heilig Hartlaan 44 te 9300 Aalst, raadzaal 1e verdieping. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen : @Ref:00677308/2010075231 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19931 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Ikorn vzw, Weggevoerdenstraat 55, 9400 Ninove, België, t.a.v. Gerdi Fonck (verantwoordelijke infrastructuur) Tel. +32 54317490, fax +32 54317499 E-mail : [email protected] Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : L3M architecten bv o.v.v. bvba, Oudesmidsestraat 27, 1700 Dilbeek, België, t.a.v. Koen Van Der Perre (architect) Tel. +32 25671333, fax +32 25670537 E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.l3m.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : L3M architecten bv o.v.v. bvba, 1700 Dilbeek, België Tel. +32 25671333, fax +32 25670537

Oudesmidsestraat

27,


E-mail : [email protected] Internetadres : http://www.l3m.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : - Onderwijs. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : IKORN_SAN_BO_VLOEREN II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Ninove NUTS-code : BE231 - Arr. Aalst II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Geschiktmakingswerken aan 1e verdieping Vrije Basisschool SintAloysius - vernieuwen van vloeren - vernieuwen van HVAC en sanitair II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45400000 - Afwerking van gebouwen II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. : 1 Titel : HVAC en sanitair 1) Korte beschrijving : vernieuwen HVAC en sanitair 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45330000 - Loodgieterswerk Perceel nr. : 2 Titel : Dekvloeren en tegelwerken 1) Korte beschrijving : vernieuwen dekvloeren en tegelwerken 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45400000 - Afwerking van gebouwen Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.2) Economische en financiële draagkracht :

29453

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Lot 1: erkenning niet vereist Lot 2 : erkenning categorie D of D10 - klasse 1 Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 09.1152 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 09:15 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 90,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : KOSTPRIJS PER LOT : Euro 90,00 inclusief 21% BTW en inclusief verzendingskosten 1. Eerst telefonisch te bestellen op 02/567 13 33 2. Vervolgens gegevens doorfaxen op 02/567 05 37 : Firmanaam, contactpersoon, adres, telefoonnummers, GSM-nummer, BTW-nummer, dossier IKORN_SAN_BO_VLOEREN + LOTNUMMER 3. Kostprijs te storten op rekeningnummer 426-2157221-16 met vermelding ’IKORN_SAN_BO_VLOEREN’ - ’LOTNR’ - ’UW BTWNR’ 4. De dossiers worden opgestuurd NA ontvangst van de betaling EN alle gevraagde gegevens. 5. Afhaling dossiers is eveneens mogelijk NA telefonische afspraak. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 23/11/2010 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 150 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 23/11/2010; tijdstip : 09:15 Plaats : , Ikorn vzw - Weggevoerdenstraat 55 - 9400 Ninove Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. Gesubsidieerd door Agion, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Koning Albert II-laan 35 bus 75 - 1030 Brussel VI.3) Nadere inlichtingen :

29454


@Ref:00669647/2010074958 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 5/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

N. 19866 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, België Contactpunt(en) : De heer John Veys Tel. +32 55335136, fax +32 55335188 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.oudenaarde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, België Contactpunt(en) : De heer Frank Slots Tel. +32 55314601, fax +32 55301345 E-mail : [email protected] Internetadres : www.oudenaarde.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie Meldenstraat - dorpsherwaardering II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Meldenstraat NUTS-code : BE235 - Arr. Oudenaarde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : wegen rioleringswerken in de Meldenstraat - deel vanaf Berchemweg tot aan de kerk - renovatie gevel tot gevel met kleinschalige elementen; aanleg gescheiden riolering . II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Bijkomende opdracht : 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht.

II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 80 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek); Aanvullende borgtocht 2 (20 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver zijn rsz- en btw-attest niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een lijst van gelijkaardige werken (minstens 3) uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. De waarde van elk van deze werken bedraagt minstens 75% van het inschrijvingsbedrag. Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : W15512010 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 80 EUR Betalingstermijnen en -methode :


Bestek en plannen Betaling cash of via overschrijving op rekening nummer BE800910-0031-5277. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 10:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2010; tijdstip : 10:30 Plaats : , ACM vergaderzaal 2de verdiep, Tussenmuren 17 te 9700 OUDENAARDE Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29455

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Mgr. lambrechtstraat - Mandemakersstraat NUTS-code : BE235 - Arr. Oudenaarde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De uit te voeren werken betreffen: wegen rioleringswerken rio-clusters Welden (Mgr. Lambrecht-straat, inclusief de afkoppeling van de woningen op privaat domein). II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233120 - Wegenbouwwerken Bijkomende opdracht : 45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen. II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 40 dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

N. 19867 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, België Contactpunt(en) : De heer John Veys Tel. +32 55335136, fax +32 55335188 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.oudenaarde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : BIO, België Contactpunt(en) : De heer Frank Slots Tel. +32 55314601, fax +32 55301345 E-mail : [email protected] Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Weg-en rioleringswerken cluster Mgr. Lambrechtstraat - Mandemakerstraat

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 1 C1 (Gewone rioleringswerken) , Klasse 1 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen.

29456


IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : W16952010 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 75 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Betaling cash of via overschrijving op rekening nummer BE800910-0031-5277. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:30 Plaats : , ACM vergaderzaal 2de verdiep, Tussenmuren 17 te 9700 OUDENAARDE

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Aanleg fietspad Lotharingenbrug - Bloemenhof

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Bloemenhof NUTS-code : BE235 - Arr. Oudenaarde II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Aanleg van een fietspad in KWS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 45233162 - Aanleggen van fietspad II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : neen. II.1.8) Verdeling in percelen : neen. II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.2) Opties : neen.

N. 19868

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 70 dagen. Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, België Contactpunt(en) : De heer John Veys Tel. +32 55335136, fax +32 55335188 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.oudenaarde.be Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde, België Contactpunt(en) : De heer Frank Slots Tel. +32 55314601, fax +32 55301345 E-mail : [email protected] Internetadres : www.oudenaarde.be

Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek); Aanvullende borgtocht 2 (20 % op deel van de opdracht; zie bestek) III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.


III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : zie bestek III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de aannemer voor de uitvoering van het werk. Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.1.3) Beperkingen van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog : neen. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : W13752008 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : neen. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 16/11/2010 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 120 EUR Betalingstermijnen en -methode : Bestek en plannen Betaling cash of via overschrijving op rekening nummer BE800910-0031-5277. IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : Datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 19/11/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : , ACM vergaderzaal 2de verdiep, Tussenmuren 17 te 9700 OUDENAARDE Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.4) Beroepsprocedures. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

29457

N. 19852

Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Gemeente Maldegem, Marktstraat 10, 9990 Maldegem, België Contactpunt(en) : De heer Hugo De Baets Tel. +32 50728957, fax +32 50719410 E-mail : [email protected] Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : www.maldegem.be I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Opdracht voor het aangaan leningen ter financiering van het gemeentebestuur II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 6 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gemeente Maldegem NUTS-code : BE233 - Arr. Eeklo II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van het bestuur. De opgave van de te verstrekken leningen is terug te vinden in het overzicht van de leningen, dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : 66113000 - Kredietverlening II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen. IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : CAD-2010-038 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2010/S128-195955 van 6/7/2010

29458


Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Benaming : Opdracht voor het aangaan leningen ter financiering van het gemeentebestuur V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht : 2/9/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : BNP Paribas FortisDienst Local Public Banking 1KB3BTav Murielle Roeland/Els Brackx, Koningsstraat 60-68, 1000 Brussel, België

V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : 3000000 EUR (zonder BTW) Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen. VI.3) Beroepsprocedures. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 4/10/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Recommend Documents