RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TOVAROV
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
A SLUŽIEB
uzatvorená podľa ustanovení § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi obchodné meno:
Ivan Džombák AUTODIELŇA
sídlo:
Bukureštská 19, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce
IČO:
41 427 386
DIČ:
1024513072
bankové spojenie:
IČ DPH:
VÚB,as
SK1024513072 číslo účtu:
2005118859-0200
zapísaný v Živnostenskom registri Obv. úradu Košice, č. živn. registra 803-8317 zastúpená: Ivan Džombák (ďalej len „predávajúci“- tovar, resp. „poskytovateľ“ - služby) a Obchodné meno: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice IČO: 31 679 692 DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500 bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. číslo účtu: 23904-512/0200 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 3697/V zastúpená: Ing. Juraj Slafkovský, konateľ spoločnosti (ďalej len „kupujúci“ – tovar, resp. „objednávateľ“ - služby) (ďalej spolu len „zmluvné strany“) Článok I. PREDMET ZMLUVY 1.
Účelom tejto zmluvy je rámcová úprava zmluvných vzťahov, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú počas celej doby trvania tejto zmluvy uzavretej na základe výsledkov súťaže na servis, opravy a nákup náhradných dielov pre osobné a malé nákladné motorové vozidlá spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, bližšie špecifikované čo do druhu a jednotkových cien v prílohách č.1 a 2 k tejto zmluve (ďalej len „tovar“ a „služby“, resp. spolu „dodávky“).
2.
Predmetom tejto zmluvy je: a) vykonávanie servisu, opráv, prípadne iných služieb a prác poskytovateľom služieb pre objednávateľa služieb, špecifikovaných v prílohách č.1 a 2 tejto zmluvy; b) dodávka tovaru, a to náhradných dielov, súčiastok a iného tovaru predávajúcim kupujúcemu, ktoré sú špecifikované v prílohách č.1 a 2 tejto zmluvy; c) záväzok predávajúceho za podmienok dohodnutých v tejto zmluve previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru; 1
d) záväzok objednávateľa služby, resp. kupujúceho tovar, realizované dodávky podľa tejto zmluvy prevziať a zaplatiť poskytovateľovi služby, resp. predávajúcemu tovar cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Článok II. PODMIENKY DODÁVKY TOVARU A SLUŽBY, MIESTO A TERMÍN PLNENIA 1.
Jednotlivé dodávky sa realizujú na základe písomnej objednávky kupujúceho, resp. objednávateľa, ktorá musí obsahovať objednávané množstvo, druh tovaru alebo služby, miesto a termín plnenia dodávky.
2.
Objednávka písomne potvrdená predávajúcim tovar, resp. poskytovateľom služby je pre zmluvné strany záväznou. Zároveň platí, že potvrdením písomnej objednávky zmluvné strany medzi sebou uzatvorili vždy jednotlivú kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v potvrdenej písomnej objednávke a tejto rámcovej zmluve.
3.
Pokiaľ nie je v objednávke uvedené inak, je miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy sídlo kupujúceho a miestom dodania služby prevádzkareň poskytovateľa Poľská 3, Košice - Juh.
4.
Dopravu tovaru do miesta plnenia zabezpečuje na svoje náklady predávajúci a dopravu vozidiel za účelom vykonania servisu a opráv objednávateľ.
5.
V prípade, ak k plneniu jednotlivých dodávok tovaru dochádza v sídle, priestoroch, objektoch alebo na pracoviskách kupujúceho (ďalej len „pracovisko“) a v závislosti od charakteru tejktorej dodávky tovaru, sa predávajúci zaväzuje plniť povinnosti podľa článku VI. ods. 3 až 6 tejto zmluvy, resp. je povinný zabezpečiť, aby tieto povinnosti predávajúceho účinne prevzal a plnil aj dopravca alebo tretia osoba, prostredníctvom ktorej bude zmluvu na pracovisku kupujúceho plniť.
6.
Termín dodania tovaru alebo služby bude špecifikovaný v jednotlivých objednávkach.
7.
Odovzdanie a prevzatie tovaru alebo služby zmluvné strany uskutočnia v dohodnutom mieste dodania dodávky. Kupujúci, resp. objednávateľ potvrdí prevzatie dodávky predávajúcemu, resp. poskytovateľovi služby na dodacom, resp. zákazkovom liste, alebo preberacom protokole (1 exemplár pre každú zmluvnú stranu). Ak je výrobcom tovaru dodaná k nemu sprievodná dokumentácia (návod, schéma, atest a pod.) je predávajúci povinný kupujúcemu dodať aj kópiu týchto sprievodných dokumentov. Tovar, resp. službu je za kupujúceho, resp. objednávateľa oprávnená preberať len osoba ním určená.
8.
Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho.
9.
Dodaný tovar alebo služba musí byť v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Dodávateľ tovaru alebo služby sa zaväzuje dodávať a pri opravách používať len originálne náhradné diely, súčiastky a prvotriedny ostatný dodaný tovar. Tovar je povinný zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.
10.
Ak poskytovateľ pri oprave alebo servise vozidiel zistí ďalšie závady, mimo tých, ktorých
2
odstránenie je objednané, je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať objednávateľa, s ktorým dohodne ďalší postup. Bez súhlasu a dodatočnej objednávky od objednávateľa nesmie poskytovateľ vykonať práce nad rozsah pôvodnej objednávky. Demontované náhradné diely, súčiastky a ostatný materiál je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi, ktorý, ak ich nebude potrebovať, ich môže ponúknuť poskytovateľovi na odpredaj za dohodnutú cenu. Ak o tieto demontované náhradné diely nemá záujem objednávateľ ani poskytovateľ, poskytovateľ je povinný ich zlikvidovať na svoje náklady. 11.
Kupujúci nie je povinný od predávajúceho prevziať tovar, ktorý nezodpovedá množstvom, balením, druhom a akosťou tovaru špecifikovanému v potvrdenej objednávke, tovar je poškodený alebo jeho balenie je poškodené, predávajúci tovar nevybaví sprievodnými dokladmi uvedenými v tej-ktorej objednávke alebo v tejto zmluve. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar, ktorého expiračná doba uplynie skôr ako do 3-och mesiacov odo dňa jeho dodania kupujúcemu.
12.
Z tejto zmluvy nevzniká kupujúcemu povinnosť tovar od predávajúceho objednávať. Článok III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, resp. objednávateľ zaplatí predávajúcemu, resp. zhotoviteľovi cenu vo výške stanovenej v prílohe č. 2 k tejto zmluve. Dohodnuté ceny sú bez DPH. Predávajúci, resp. poskytovateľ služby k cene vyúčtuje DPH vo výške stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase vzniku daňovej povinnosti.
2.
Cena podľa odseku 1 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho, resp. zhotoviteľa, spojené s dodávkou tovaru alebo služby podľa tejto zmluvy. Takto dohodnutá cena je pevná a je nemenná.
3.
Cenu uhradí kupujúci, resp. objednávateľ bezhotovostne na základe faktúry vystavenej predávajúcim, resp. poskytovateľom služby po splnení dodávky, na účet uvedený v tejto zmluve. Kúpna cena je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi predpismi. K faktúre musí byť priložená kópia dodacieho, resp. zákazkového listu, alebo preberacieho protokolu, potvrdeného kupujúcim.
4.
V prípade námietok kupujúceho, resp. objednávateľa voči správnosti vystavenej a doručenej faktúry je kupujúci, resp. objednávateľ oprávnený (i) faktúru, ktorá má nesprávne uvedené množstvo alebo cenu, do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, resp. objednávateľovi, reklamovať u predávajúceho, resp. zhotoviteľa, spolu s vytknutím jej nesprávnosti a prípadne mu krátiť úhradu faktúry o rozsah reklamácie. Predávajúci, resp. zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj väzbu na číslo pôvodnej faktúry; alebo (ii) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátiť predávajúcemu, resp. zhotoviteľovi, spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra nebola doručená kupujúcemu, resp. objednávateľovi. Novú faktúru uhradí kupujúci, resp. objednávateľ do 14 dní odo dňa, kedy mu bola táto nová faktúra doručená.
5.
Až do právoplatného ukončenia reklamačného konania kupujúci, resp. objednávateľ nie je
3
v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za reklamovaný tovar alebo akúkoľvek jeho časť. 6.
V prípade, že sa kupujúci, resp. objednávateľ dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, je predávajúci, resp. zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.
7.
V prípade, že bude kupujúci, resp. objednávateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho, resp. zhotoviteľa na zaplatenie ceny dodávky, bude predávajúci, resp. zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
8.
Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny dodávky na tretiu osobu je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, resp. objednávateľa. Článok IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (v zmysle § 436 a nasl. Obch. zák.)
1.
Na základe dohody zmluvných strán predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru podľa tej - ktorej objednávky, pokiaľ nie je v prílohách č. 1 a 2, resp. výrobcom pre ten-ktorý tovar stanovená dlhšia záruka. V prípade servisu a opráv je záručná doba 6 mesiacov, pokiaľ nie je v prílohách č. 1 a 2 dohodnutá dlhšia záručná doba.
2.
Predávajúci, resp. poskytovateľ služby preberá záruku, že od dodávky počas záručnej doby a) tovar, resp. služba bude v súlade s požiadavkami kupujúceho a touto zmluvou, b) tovar, vrátane náhradných dielov, súčiastok a ostatného materiálu použitého na opravy budú dodané nové, najvyššej kvality a bez vád a že služby boli a sú poskytované odborne spôsobilými osobami, c) kupujúci nadobudne k tovaru vlastnícke právo neobmedzené žiadnymi právami tretích osôb, d) tovar a služby budú bezpečné a tovar bude vhodný na kupujúcim zamýšľané účely
3.
Kupujúci nie je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru. Kupujúci, resp. objednávateľ však nie je povinný prevziať tovar, alebo službu so zjavnými vadami.
4.
V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytnú na tovare alebo vykonanej službe vady (tzv. skryté vady), má kupujúci, resp. objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby, a to štandardne uplatnením písomnej reklamácie. V prípade nároku na odstránenie vád tovaru a lebo služby je predávajúci, resp. poskytovateľ služby povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do siedmych (7) dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5.
Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. V prípade, ak to charakter dodaného tovaru alebo služby pripúšťa, je nárok na odstúpenie od tejto zmluvy možné uplatniť aj len čiastočne, čo do vadnej časti dodaného tovaru alebo služby.
6.
V prípade, že predávajúci, resp. poskytovateľ služby vady dodávky v stanovenej lehote neodstráni, je kupujúci, resp. objednávateľ oprávnený zabezpečiť opravu vád dodaného tovaru alebo služby prostredníctvom autorizovanej tretej osoby na náklady predávajúceho, resp. poskytovateľa služby. Práva kupujúceho, resp. objednávateľa zo zodpovednosti predávajúceho, 4
resp. poskytovateľa za vady dodávky ostávajú zachované v plnom rozsahu. 7.
Zodpovednosť predávajúceho, resp. poskytovateľa služby za vady dodávky nie je dotknutá tým, že kupujúci, resp. objednávateľ neoznámil predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil alebo zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci, resp. objednávateľ teda môže reklamovať vady tovaru, alebo služby bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie, ako aj nároky vyplývajúce so zodpovednosti za vady je kupujúci, resp. objednávateľ služby povinný uplatniť u predávajúceho, resp. poskytovateľa služby písomne najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplatnenie vady tovaru alebo služby musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.
8.
V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je kupujúci oprávnený vystaviť čo do nároku na zľavu z kúpnej ceny za vadný tovar alebo službu faktúru v mene a na účet predávajúceho, resp. poskytovateľa služby, a to za podmienok, že kupujúci, resp. objednávateľ riadne reklamoval vady dodávky a predávajúci, resp. poskytovateľ služby nevystavil dobropis alebo opravnú faktúru na zľavu z kúpnej ceny v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu, resp. poskytovateľovi služby. Článok V. SANKCIE
1.
V prípade omeškania predávajúceho, alebo poskytovateľa služby s riadnym dodaním dodávky, alebo jej časti objednanej na základe písomne potvrdenej objednávky, je kupujúci, resp. objednávateľ oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny nedodaného tovaru alebo služby podľa tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, najviac však vo výške 100% z ceny nedodanej dodávky. Nedotýkajúc sa uvedeného, kupujúci, resp. objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodávkou tovaru alebo služby, alebo jej časti po dobu dlhšiu ako desať (10) pracovných dní, alebo ak neodstráni reklamáciu v stanovenej lehote. V prípade opakovania omeškania, alebo iného porušenia zmluvy predávajúcim, resp. poskytovateľom služby, môže kupujúci, resp. objednávateľ odstúpiť od zmluvy okamžite.
2.
Zmluvné pokuty sú splatné na základe písomnej výzvy kupujúceho, resp. objednávateľa doručenej predávajúcemu, resp. poskytovateľovi služby, a to do 30 dní od ich uplatnenia.
3.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná kupujúcim, resp. objednávateľom voči predávajúcemu, resp. poskytovateľovi v plnej výške.
4.
Kupujúci, resp. objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke predávajúceho, resp. poskytovateľa služby voči nemu na zaplatenie ceny podľa článku III. ods. 1 tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči predávajúcemu, resp. poskytovateľovi služby na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. Článok VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1.
Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že: a) je osobou oprávnenou nakladať s tovarom bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom
5
b)
c)
d) e)
alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky; tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami, vecnými bremenami; kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve; sa zaväzuje konať tak, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy; mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
2.
Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 1 tohto článku zmluvy sú pre kupujúceho rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa v priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude kupujúci oprávnený od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.
3.
Pri plnení tejto zmluvy sa predávajúci, resp. poskytovateľ služby, zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle a priestoroch kupujúceho, resp. objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“). Predávajúci, resp. poskytovateľ služby je povinný ochraňovať a predchádzať znečisťovaniu životného prostredia (ďalej len „ŽP“) a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP. V rámci ochrany ŽP je predávajúci, resp. poskytovateľ služby povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený ich účel. Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, predávajúci, resp. poskytovateľ služby sa považuje za pôvodcu odpadu a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne predávajúci, resp. poskytovateľ služby.
4.
Predávajúci, resp. poskytovateľ služby zodpovedá kupujúcemu, resp. objednávateľovi služby za všetky škody spôsobené mu porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ktoré boli kupujúcemu, resp. objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené v súvislosti s týmto porušením.
5.
Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany predávajúceho, resp. poskytovateľa služby oprávňuje kupujúceho, resp. objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
6.
Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 6
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať o dôverných informáciách mlčanlivosť. Predávajúci, resp. poskytovateľ služby berie na vedomie, že kupujúci, resp. objednávateľ je osoba povinná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov a že táto zmluva bude preto zverejnená na webovej stránke www.teho.sk. Článok VII. TRVANIE ZMLUVY 1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2.
Právny vzťah založený touto zmluvou zanikne: a) uplynutím 3-mesačnej výpovednej lehoty po výpovedi danej jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej starne, pričom výpovedná lehota začína plynúť od 1. kal. dňa nasl. mesiaca po doručení výpovede jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane b) na základe písomnej dohody zmluvných strán o zrušení zmluvy, c) odstúpením od zmluvy, v prípadoch uvedených v zákone, v tejto zmluve, alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej zmluvnej strane, inak sa naň neprihliada. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä opätovné omeškanie predávajúceho, resp. poskytovateľa služby s dodávkou v lehotách podľa tejto zmluvy a opätovné omeškanie kupujúceho, resp. objednávateľa so zaplatením ceny dodávky. Článok VIII. DORUČOVANIE
1.
Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 3 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.
2.
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto uzavretej zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
3.
Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre kupujúceho (resp.
7
objednávateľa): adresa:
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice kontaktné osoby: Ľubomír Horňák tel. : fax: 055/6222141, e-mail:
[email protected]
Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre predávajúceho (resp. poskytovateľa): adresa: Ivan Džombák AUTODIELŇA kontaktné osoby: Ivan Džombák tel.:, e-mail
[email protected] Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1.
Táto zmluva sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
2.
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
3.
Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len dohodou zmluvných strán v písomnej forme, ktorú sú za zmluvné strany oprávnený popísať výlučne štatutárni zástupcovia zmluvných strán alebo osoby, na takýto právny úkon splnomocnené na základe osobitného písomného plnomocenstva.
4.
Vylúčiť alebo obmedziť účinnosť tejto rámcovej zmluvy na právne vzťahy súvisiace s dodávkami tovaru alebo služieb medzi zmluvnými stranami možno len na základe písomnej dohody, ktorú sú za zmluvné strany oprávnení podpísať výlučne štatutárni zástupcovia zmluvných strán alebo osoby, na takýto právny úkon splnomocnené na základe osobitného písomného plnomocenstva.
5.
Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
6.
Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody týkajúce sa predmetu tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych alebo písomných dohôd.
7.
Táto zmluva bola vyhotovená v 2-och rovnopisoch; 1 rovnopis pre predávajúceho, resp. poskytovateľa služby a 1 rovnopis pre kupujúceho, resp. objednávateľa.
8.
Prílohy k tejto zmluve sú: a) príloha č. 1 – Technická špecifikácia na zabezpečenie zákazky b) príloha č. 2 – Cenová ponuka nákupu tovarov pre vozidlá, servisu a opráv vozidiel c)
9.
príloha č. 3 - Výpisy z registrov zmluvných strán
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
8
10.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na www.teho.sk
11.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Košiciach dňa
V Košiciach dňa
Za kupujúceho, resp. objednávateľa:
Za predávajúceho, resp. poskytovateľa:
Ing. Juraj Slafkovský konateľ
Ivan Džombák živnostník
9
