Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

„Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére”

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

oldal 1 / 68


Tisztelt Ajánlattevők! Az ajánlatkérő e közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásaival összhangban segítse a közbeszerzési eljárásban a megfelelő ajánlattételt. A közbeszerzési dokumentum kiegészíti, részletezi, szükség szerint értelmezi az ajánlati felhívásban megtalálható információkat. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum az eljárás elválaszthatatlan, szerves részét képezi, és mint ilyen együtt, mint közbeszerzési dokumentumok kezelendők. Szintén szándéka az ajánlatkérőnek, hogy az ajánlatok formájának előírása, egységesítése révén könnyítse és gyorsítsa az értékelés folyamatát. Kérjük, hogy ennek érdekében a közbeszerzési dokumentumot figyelmesen tanulmányozzák át, és az ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el. Kiemelendő, hogy a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek (…). Ügyeljenek arra, hogy az ajánlat, valamint a mellékletek (nyilatkozatok) aláírás nélkül nem fogadhatók el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közbeszerzési eljárás fő szabályait az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum megfelelően tartalmazza, de bizonyos esetekben a törvény egyéb szabályainak ismerete is szükségessé válhat. Ugyancsak figyelmükbe ajánljuk, hogy jelen közbeszerzési dokumentumban nem ismételjük meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, hanem azzal összhangban részletesebben kifejtjük a sikeres ajánlattételhez szükséges információkat. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum együtt kezelendő. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő arra kéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy ajánlataikat szigorúan az ajánlati felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki, figyelemmel, természetesen, a Kbt. szabályaira is. A felhívástól, vagy a közbeszerzési dokumentumtól való bármilyen eltérés az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 2016. május 13.

Takács György Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő

oldal 2 / 68


I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Ajánlattételre jogosult ajánlattevők A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Közös ajánlattétel esetén a felek egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv 6:29. § - 6:30. §, a 6:498. § - 6:500. § és a 6:502-6.513. § rendelkezései az irányadóak. Közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: - hogy a közbeszerzési eljárás során melyik Ajánlattevő látja el a közös képviseletet, - hogy a szerződés megkötésére a közös képviselőt hatalmazzák fel, - a teljesítés és a kifizetés partnerek közötti megosztását, - hogy a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, - az együttműködési szerződés (megállapodás) időtartamát, a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépésének és teljesítési határidejének időpontjára figyelemmel. 2. A közbeszerzési eljárás típusa és jellemzői A beszerzés becsült értéke alapján – figyelembe véve különösen a Kbt. 19. §-ban foglaltakat – a Kbt. Második része szerinti uniós eljárásrend alkalmazandó. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás. Az eljárás bírálati szakaszában történik az ajánlatok vizsgálata, esetlegesen felhívás hiánypótlásra, illetve a nyertes ajánlattevő kiválasztása. 3. Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatás: A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésének megfelelően előírásra került, hogy az ajánlattevő tájékozódjon azon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, és amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást az alábbi szervezetektől kaphat: Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Nemzetgazdasági Minisztérium Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postai cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481. Telefonszám: +36-1-795-1400 Telefax: +36-1-795-0716 Budapest Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 270 tel: +36-1-485-6900 fax: +36-1-485-6903 oldal 3 / 68


E-mail: [email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1051 Budapest, Arany János u. 25., Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-258 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Központi telefonszám: +36-1-476-1100 Központi faxszám: +36-1-476-1390 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: +36-1-428-5100 Fax: +36-1-428-5382. Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. 1539 Budapest, Pf. 675. Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262 Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 4. Kiegészítő tájékoztatás: Az érdeklődő gazdasági szereplők az ajánlati felhívással és a közbeszerzési dokumentumval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlattételi határidő lejárta előtt a Kbt. 56. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A válaszokat kiegészítő tájékoztatás formájában a kérdés beérkezését követően a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerint küldi meg ajánlatkérő. A tájékoztatás kizárólag írásos formában kérhető (azaz telefonon nem), a Kbt. 56. §-ban foglaltaknak megfelelően. A kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik az ajánlattevő által megadott elektronikus elérhetőségre. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések úgyszintén megküldhetők elektronikus úton is az ajánlatkérő kapcsolattartója részére – azaz az elektronikus megküldést is „írásbeli” formának fogadjuk el. A kiegészítő tájékoztatás teljes tartalma minden ajánlattevő részére, kizárólag elektronikusan megküldésre kerül. 5. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlatokat zárt borítékban vagy kisebb dobozban, magyar nyelven 1 példányban (1 eredeti) kérjük benyújtani. A borítékon/dobozon a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott iratmintákban található feliratot kell alkalmazni. Az ajánlatot kérjük beadni továbbá 1 elektronikus példányban (CD/DVD – jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pl. .pdf vagy .jpg file), amely az eredeti (papír alapú) példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza, valamint a mintaköltségvetéseket xls formátumban is teljes terjedelemben.

oldal 4 / 68


6. Az ajánlat benyújtására vonatkozó, ajánlatkérő által előírt formai követelmények: Az ajánlat eredeti papíralapú példányát össze kell fűzni; Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni: az oldalak számozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére hiánypótlás, felvilágosítás, szakmai indokolás kérése esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az egyes oldalakat külön szignálni nem szükséges, azonban az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlatban csatolni kell a jelen közbeszerzési dokumentum 3. mellékleteként megadott felolvasólapot, az ott megadott adatokkal. 7. Az ajánlat aláírása: Az ajánlatban kérjük csatolni a benyújtott ajánlatot aláírásával ellátó(k), képviseletre jogosult személyek aláírási címpéldányát. Aláírási címpéldányként fogadjuk el a közjegyző által ellenjegyzett aláírásmintát, valamint az ún. banki aláírás-bejelentő kartont is, amelyen az érintett bank felé az adott személy az aláírását bejelentette. (A csatolt aláírási címpéldány dátuma nem meghatározó) – Az ajánlatkérő részéről a fent meghatározott aláírási címpéldányok helyett elfogadjuk továbbá a jelen közbeszerzési dokumentum mellékleteként csatolt aláírásmintát is, de kizárólag abban az esetben, ha ezen aláírásminta mellé csatolásra kerül az érintett személy (fényképes) személyi igazolványának és lakcímkártyájának mindkét oldalát tartalmazó egyszerű fénymásolata. Ezen mód (a mellékelt aláírásminta) választása esetén az ajánlat benyújtásával az érintett személy vállalja, hogy a kapcsolódó személyi adatai jelen eljárásban – az eljárás céljának megfelelő módon és mértékben – felhasználásra kerüljenek. Amennyiben más személy írja alá az ajánlatot, szükséges egy meghatalmazás csatolása is, ami igazolja, hogy az aláíró személy jogosult az ajánlat aláírására/jegyzésére; azonban ezen utóbbi esetben is szükséges az egyébként főszabályként aláírásra jogosult személy aláírási címpéldánya és egyúttal a másik, ténylegesen aláíró személy aláírási címpéldánya is.

oldal 5 / 68


Cégszerű aláírás: ahol a közbeszerzési dokumentum (és/vagy a nyilatkozatminta) cégszerű aláírást ír elő, azon a képviseletre jogosult aláírási minta szerinti kézjegyét kell érteni, amely akkor cégszerű, amennyiben az aláírási címpéldányban foglalt előírások szerinti kellékeket is tartalmazza. Egyéni vállalkozó esetén: „cégszerű” aláírásának a nevét és az e.v. rövidítést, vagy kiírva „egyéni vállalkozó” szavakat és a nyilvántartási számát kell tartalmaznia. 8. Kizáró okok és igazolási módjuk: A kizáró okokkal és igazolási módjaikkal kapcsolatban mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet a Kbt. szabályaira. E rendelkezések szerint az ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot szükséges benyújtani, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell adatokat megjelölnie (azaz: külön nyilatkozatban számot kell adni az ajánlattevő vállalkozás tulajdonosi szerkezetéről). (E nyilatkozat a jelen közbeszerzési dokumentum mellékletében található nyilatkozatminták kitöltésével megfelelően teljesíthető.) A kizáró okok kapcsán kiállított nyilatkozatok esetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatok kizárólag az arra jogosult személy aláírásával (cég esetén cégszerű aláírásával) tekinthetők érvényesnek. (Azt, hogy az adott ajánlatban szereplő személy valóban jogosult-e aláírásra, a www.e-cegjegyzek.hu internetes oldalon található cégadatokból ellenőrizzük – ezért kérjük a t. ajánlattevőket, hogy amennyiben a valós állapot eltér az előbb jelzett honlapon elérhető adatoktól, akkor csatoljanak cégkivonatot, cégmásolatot vagy cégkivonatot – de csak ebben az esetben, egyébként nem szükséges.) 9. Az ajánlatok bontása: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában (pontosan a megjelölt percben) megkezdődik az ajánlati felhívásban megjelölt helyen, és mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. (Tekintettel a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szigorú jogszabályi előírásokra, az akár egy perccel elkésve leadott ajánlatokat – a szigorú törvényi előírások miatt – sajnos nem áll módunkban elfogadni.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tekinti az ajánlatot határidőben érkezettnek, ha az pl. a postázó helyiségébe, vagy a portájára érkezett meg. Az ajánlatokat csak a felhívásban megjelölt benyújtás/bontás pontos helyszínére történő beérkezésekor lehet átvettnek tekinteni. Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a „Felolvasólap”-on szereplő információk. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet legkésőbb a bontástól számított öt napon belül az összes ajánlattevőnek eljuttat.

oldal 6 / 68


10. Az ajánlatok bírálata: Az ajánlatok bírálata két szakaszban történik. Az ajánlatok bírálata során a határidőre benyújtott (eredeti) ajánlatok megvizsgálásra kerülnek abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A hiányos, hiányzó nyilatkozatokat, dokumentumokat a hiánypótlási felhívás alapján kell pótolni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felolvasólap nem hiánypótolható, ezért be nem nyújtása az ajánlattevő által nem pótolható hiányosságnak tekintendő, amely alapján az ajánlat érvénytelennek minősül. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben szükséges a hiánypótlás itt is biztosított. 11. Ajánlatok értékelése: Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban az érvényes ajánlatok elbírálására a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szempontot határozta meg, amely alapján nyertesként az ár-érték aránya alapján legkedvezőbb ajánlat kerül kihirdetésre. Az ajánlatkérő tehát az „ár-érték arány alapján legkedvezőbb”, azaz a legmagasabb pontszámot elérő érvényes ajánlatot hirdeti ki az eljárás nyerteseként. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon, mint egyben szakmai ajánlatában kell ajánlatát benyújtania. A megajánlott és az előírt kötbérek összesített százalékos értéke nem haladhatja meg a húsz százalékot. Az ajánlattevőknek az 1. bírálati szemponthoz kapcsolódóan teljes nettó (áfa nélkül) ajánlati árat kell megajánlaniuk. Az ár magában foglalja a jelen közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában meghatározott valamennyi szolgáltatás díját, költségét, beleértve az ajánlattevőket terhelő adókat is, de kivéve az általános forgalmi adót. Az aránytalanul alacsonynak értékelt ajánlati árat tartalmazó ajánlatra vonatkozóan a Kbt. vonatkozó szabályai szerint járunk el (Kbt. 72. §), azaz az árajánlatra vonatkozóan írásban adatokat és indokolást kérünk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nem elfogadható és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetetlen indokolás esetén kötelező az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása (Kbt. 72. § (3) és (7) bek.) Részszempont szerinti tartalmi elemek alapján adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont Az ajánlati felhívás II.2.5.) 2. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 0,5 %/nap értéknél kevesebb értékre nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 1 %/nap, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. oldal 7 / 68


Továbbá az ajánlati felhívás II.2.5.) 3. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 10% értéknél kevesebb értékre nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 20 %, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. Valamint az ajánlati felhívás II.2.5.) 4. pontja szerinti részszempont esetében Ajánlatkérő előírja, hogy 12 hónapnál kevesebb időtartamra nem lehet ajánlatot tenni, míg a részszempont tekintetében a legkedvezőbb vállalás 24 hónap, erre, valamint az ennél kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő egyaránt 10 pontot ad. Az értékelés módszere: Ajánlatkérő az ár tekintetében adható pontszámot a fordított arányosítás módszerével, az 2.,3. és 4. részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerével számítja ki. Az 1. részszempont esetében, amennyiben ajánlattevő vállalja a 24 órás készenlétet úgy a maximális pontszámot kapja, ha nem vállalja, úgy a minimális pontszámot kapja. Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat P

=

A legjobb A vizsgált

*

9

+

1

Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat P

=

A vizsgált A legjobb

*

9

+

1

12. A Szerződés: Az eredményhirdetést (összegezés megküldését) követően a szerződés a felhívás, a közbeszerzési dokumentum és az ajánlat tartalma szerint, a nyertesként megjelölt ajánlattevővel kerül megkötésre (Kbt. 131. § (1) bek.). Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembe vételével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. (Az üzleti titokkal kapcsolatban utalunk a Kbt. 44. §-ra.) A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmában a megkötendő szerződéssel lényegében egyenértékű, az ajánlathoz (aláírva) csatolni nem szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása csak a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően történhet. 13. Ajánlattétel költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevőnek kell viselni, ilyen (vagy hasonló) jogcímen anyagi jellegű igény nem követelhető az ajánlatkérőtől. oldal 8 / 68


14. A közbeszerzési dokumentum felhasználása: Jelen közbeszerzési dokumentum csak az ajánlatkérő, az ajánlattevő és az alvállalkozók (illetve ezek alkalmazottai, meghatalmazottjai) részéről használható fel, kizárólag jelen közbeszerzési eljárás során. Egyéb jellegű felhasználás esetén az ajánlatkérő (illetőleg a szerzői felhasználási engedély jogosultjának) külön írásbeli hozzájárulása szükséges. 15. Üzleti titok: A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1) bekezdés alapján. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 16. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni - ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő által készített felelős fordítást is. A helytelen saját fordítás következményeit ajánlattevőnek kell viselnie. 17. Szakemberek nyilvántartásba vétele: Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában megjelölt M2. szakemberek vonatkozásában felhívja a figyelmet a nyertes ajánlattevőt terhelő kamarai regisztrációs kötelezettségre. Ajánlatkérő kéri, hogy Ajánlattevők nyújtsanak be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertességük esetén a műszaki illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények M2. pontja vonatkozásában megjelölt szakemberek tekintetében a szerződéskötési feltételként szükséges kamarai regisztráció iránt intézkednek a keretmegállapodás megkötéséig, illetőleg a keretmegállapodás teljes időtartama alatt rendelkezni fognak azzal. Ennek elmaradása esetén ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a mulasztását a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a keretmegállapodást. (amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte). 18. Felelősségbiztosítás: Az egyes munkák esetében a 2. körben nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint köteles az adott szerződés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni minimum az adott szerződéses érték 1%-a/káresemény és minimum az adott szerződéses érték 10%-a/éves kártérítési limittel. A nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

oldal 9 / 68


19. Ajánlati biztosíték: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, hiánypótlás keretében sem pótol(tat)ható! Kérjük minden esetben a következő szöveg feltüntetését: „XIII. kerület karbantartás keretmegállapodás I. és/vagy II. Rész – AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” A pénzösszeg Ajánlatkérő 11784009-15513003-06530000 számú számlaszámára utalható. A pénzintézeti igazolást, vagy a postai készpénz átutalási megbízás feladóvevényének másolatát az átutalásról, a bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizetői kezességvállalási kötvény eredeti vagy hiteles másolati példányát kell az ajánlatba csatolni. A bank vagy biztosító által vállalt garanciának és a biztosítási szerződésnek az ajánlattétel napjától az ajánlati kötöttség időtartamára érvényesnek kell lennie! Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.

oldal 10 / 68


II. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK, A CSATOLÁS SORRENDJÉBEN

1. Borító (2. sz. iratminta) 2. Tartalomjegyzék 3. Felolvasólap (3. sz. iratminta) 4. Közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat (adott esetben) 5. Aláírási címpéldány 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési kérelmek (adott esetben) 7. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (4. sz. iratminta) 8. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (5. sz. iratminta) 9. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint (6. sz. iratminta) 10. Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint (8. sz. iratminta) 11. Egységes európai közbeszerzési dokumentum (9. sz. iratminta) -

Megjegyzés formájában jelöltük, hogy az egyes alkalmassági feltételek tekintetében hol kell megadni a szükséges információt. Pirossal jelöltük a jelen eljárásban nem releváns részeket. Az ajánlatkérő által ellenőrzött adatbázisok: a. Céginformációs Szolgálat ingyenes céginformáció szolgáltatása (www.e-cegjegyzek.hu); b. Munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból (www.nyilvantartas.ommf.gov.hu); c. Köztartozásmentes adózói adatbázis (www.nav.gov.hu); d. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásai (www.mkik.hu); e. Gazdasági Versenyhivatal döntéseit tartalmazó adatbázis (www.gvh.hu); f. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból (www.kozrend.hu); g. Közbeszerzési Hatóság által vezetett nyilvántartások (www.kozbeszerzes.hu);

12. Árazott költségvetés (I. rész és/vagy II. rész) oldal 11 / 68


13. Egyéb dokumentumok: Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Ajánlatkérő által ide irányított, valamint Ajánlattevő által szükségesnek ítélt mindennemű igazolást, nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt formai követelményekre.

oldal 12 / 68


A KBT 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁS BEKÉRÉS DOKUMENTUMAI: 1. Nyilatkozat kizáró okokról (10. sz. iratminta) 2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról (11. sz. iratminta) 3. Pénzintézeti nyilatkozatok 4. Ajánlattevő nyilatkozata az előző három üzleti évre vonatkozóan 5. Referenciák bemutatása 6. Szakemberek bemutatása 7. Környezetirányítási rendszer bemutatása 8. Minőségirányítási rendszer bemutatása

oldal 13 / 68


III. AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATMINTÁK

oldal 14 / 68


1. sz. iratminta BORÍTÉK SZÖVEGEZÉSE

Ajánlattevő neve: ……………………………………………… Címe/elérhetősége: …………………………………………..

AJÁNLAT „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” I. rész és/vagy II. rész A határidő lejárta előtt nem bontható fel! Határidő: ……………………………………….

oldal 15 / 68


2. sz. iratminta „…ajánlattevő neve…”

AJÁNLAT

„…közbeszerzési eljárás tárgya…”

oldal 16 / 68


3. sz. iratminta FELOLVASÓLAP

Közbeszerzési eljárás tárgya:

…

Ajánlattevő megnevezése:

…

Ajánlattevő székhelye1:

…

Ajánlattevő adószáma:

…

Kapcsolattartó neve és beosztása:

…

Telefonszám:

…

Faxszám:

…

E-mail cím:

…

Bírálati szempont Az ellenszolgáltatás összege (nettó ajánlati ár): 24 órás készenlét vállalása: Késedelmi kötbér mértéke: Meghiúsulási kötbér mértéke: Jótállás időtartama:

I. rész … (nettó Ft) igen/nem …% …% … hónap

II. rész … (nettó Ft) igen/nem …% …% … hónap

Kelt…

Cégszerű aláírás

1

Amennyiben a levelezési cím ettől eltérő, annak megadása is szükséges.

oldal 17 / 68


4. sz. iratminta NYILATKOZAT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRÓL

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint [Figyelem! A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján eredeti példányban csatolandó!] Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:

… …, [kötelezettségvállalásra feljogosított képviselő]

mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozom, az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás feltételeit elfogadom, nyertességem esetén a szerződést megkötöm és ajánlatomnak megfelelően – különösen a felolvasólapon megjelölt feltételek és ellenszolgáltatás szerint – teljesítem.

Kelt…


oldal 18 / 68


5. sz. iratminta NYILATKOZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSNAK MINŐSÜLÉSRŐL

a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:


mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a(z) …………………………….(ajánlattevő neve) ajánlattevő a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (azaz KKV-nak)2 -

minősül -

-

ezen belül középvállalkozásnak ezen belül kisvállalkozásnak ezen belül mikrovállalkozásnak

nem minősül

A kkv-minősítésről szóló nyilatkozati rész a közös ajánlattevők számának megfelelően értelemszerűen bővíthető.

Kelt…


2

A kkv-minősítésről szóló nyilatkozatot a megfelelő helyen iksz jellel vagy a megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt részek törlésével vagy áthúzásával kérjük kitölteni. Közös ajánlattevők esetében e kkv-minősítésről szóló nyilatkozati részt valamennyi (közös) ajánlattevőre nézve ki kell tölteni (az adott cég nevének feltüntetésével) akár külön-külön, vagy akár egyetlen nyilatkozatba foglalva (ahogyan a fenti szövegvázlat javasolja). A nyilatkozato(ka)t elegendő a közös ajánlattevők képviseletében eljáró képviselőnek aláírnia.

oldal 19 / 68


6. sz. iratminta NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL



mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint, az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 1. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a közbeszerzés alábbi részeinek tekintetében veszünk igénybe alvállalkozót3:

2. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének b) pontja alapján nyilatkozom, hogy az 1. pontban megjelölt részek tekintetében az alábbi az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozót veszünk igénybe4: Alvállalkozó megnevezése, címe

A rész megnevezése

Nyilatkozom továbbá, hogy nem veszünk igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt…


3 4

Amennyiben tárgytalan, nemleges válaszukat kérjük feltüntetni. Amennyiben tárgytalan, nemleges válaszukat kérjük feltüntetni.

oldal 20 / 68


7. sz. iratminta ALÁÍRÁSMINTA

Alulírott ………………………………… , mint a ……………………………………………………………….… [cég neve, székhelye] cég ügyvezetője (vezető tisztségviselője) a céget akként jegyzem, hogy a kézzel, géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített elnevezése alá nevemet önállóan/együttesen az alábbiak szerint írom:

JELEN IRATHOZ CSATOLÁSRA KERÜL: AZ ALÁÍRÓ SZEMÉLY SZEMÉLYIGAZOLVÁNYÁNAK ÉS LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK MINDKÉT OLDALÁT TARTALMAZÓ FÉNYMÁSOLAT.

Kelt…


[Megjegyzés: Jelen iratmintát az ajánlatkérő abban az esetben javasolja alkalmazni, ha a t. ajánlattevőnek nem áll rendelkezésre korábbi aláírási címpéldány – pl. közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány – egyszerű másolati formában. Kizárólag ezen aláírásminta esetén szükséges a lakcímkártya és személyigazolvány fénymásolatának csatolása.]

oldal 21 / 68


8. sz. iratminta NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSÁRÓL



mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozom, az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban előírt biztosítékokat nyertességünk esetén, az előírt mértékben, az előírt határidőre benyújtjuk.

Kelt…


oldal 22 / 68


9. sz. iratminta AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást5 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény6 hivatkozási adatai: A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal, A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….] A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPDszolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. A beszerző azonosítása7 Válasz: Név:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Melyik beszerzést érinti?

Válasz:

A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése8:

Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. [ ]

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)9:

5

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére. 6 Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény 7 A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét. 8 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. 9 Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

oldal 23 / 68


Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie. II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Azonosítás:

Válasz:

Név: Héaazonosító esetben:

[ ] szám (uniós

adószám),

adott [ ] [ ]

Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges. Postai cím:

[……]

Kapcsolattartó személy vagy személyek10:

[……]

Telefon:

[……]

E-mail cím:

[……]

Internetcím (adott esetben):

[……]

Általános információ:

Válasz:

A gazdasági szereplő középvállalkozás11?

mikro-,

kis-

vagy [] Igen [] Nem

Csak ha a közbeszerzés fenntartott12: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás13 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen,

[] Igen [] Nem

10

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. 11 Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót. 12 Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját. 13 Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.

oldal 24 / 68


mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.

[…]

[….]

Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható hivatalos elismert gazdasági szereplők jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)? Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:

a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……]

c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést14: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: Részvétel formája:

14

d) [] Igen [] Nem

e) [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] Válasz:

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

oldal 25 / 68


A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt [] Igen [] Nem a közbeszerzési eljárásban?15 Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be. Ha igen: a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:

a:) [……]

b): [……]

c): [……]

Részek

Válasz:

Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:

[ ]

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt: Képviselet, ha van: Válasz: Teljes név; [……]; valamint a születési idő és hely, ha szükséges: [……] Beosztás/milyen minőségben jár el: [……] Postai cím: [……] Telefon: [……] E-mail cím: [……] Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre [……] vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.): C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Igénybevétel: Válasz: Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási []Igen []Nem kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait? Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához,

15

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

oldal 26 / 68


különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is16. D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

Alvállalkozás: Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?

Válasz: []Igen []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […]

Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

16

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz,

3. pont.

oldal 27 / 68


III. rész: Kizárási okok A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg: 1.

Bűnszervezetben való részvétel17;

2.

Korrupció18;

3.

Csalás19;

4.

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény20;

5.

Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása21;

6.

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái22

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok: Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó? Amennyiben igen, kérjük,24 adja meg a következő információkat: a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok

Válasz:

[] Igen [] Nem Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]23

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

17

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 18 Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. 19 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) 20 A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet. 21 A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. 22 Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. 23 Kérjük, szükség szerint ismételje. 24 Kérjük, szükség szerint ismételje.

oldal 28 / 68


közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait), b) Határozza meg az elítélt személyét [ ]; c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát26 (öntisztázás)? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket27:

b) [……] c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ] Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]25 [] Igen [] Nem

[……]

B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése: Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat: a) Érintett ország vagy tagállam b) Mi az érintett összeg? c) A kötelezettségszegés megállapításának módja: 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

Válasz: [] Igen [] Nem

Adók

Társadalombiztosítási hozzájárulás

a) [……] b) [……]

a) [……] b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

c1) [] Igen [] Nem

–

Ez a határozat jogerős és – kötelező?

[] Igen Nem

–

Kérjük, adja meg az ítélet vagy a – határozat dátumát.

[……]

–

[……]

–

Ítélet esetén, amennyiben erről – közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:

[……]

–

[……]

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze: d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes

[] –

[] Igen Nem

c2) [ …]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem

d) [] Igen [] Nem

25

[]

Kérjük, szükség szerint ismételje. A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. 27 Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét. 26

oldal 29 / 68


adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 28 [……][……][……]

C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK29

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat. Esetleges fizetésképtelenség, Válasz: összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés A gazdasági szereplő tudomása szerint [] Igen [] Nem megszegte-e kötelezettségeit a Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan környezetvédelmi, a szociális és a munkajog intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére terén30? igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] [] Igen [] Nem A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e: a) Csődeljárás, vagy b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van31, vagy e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette? Ha igen: – [……] – Kérjük, részletezze: – [……] – Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és 28

Kérjük, szükség szerint ismételje. Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését. E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint 31 Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat. 29 30

oldal 30 / 68


üzletfolytonossági figyelembe véve teljesítésére32.

intézkedéseket a szerződés

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést33? Ha igen, kérjük, részletezze:

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? Ha igen, kérjük, részletezze:

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről34 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan? Ha igen, kérjük, részletezze:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] [] Igen [] Nem, [……] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] [] Igen [] Nem

[…] Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] [] Igen [] Nem

[…]

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében? Ha igen, kérjük, részletezze: Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést

[] Igen [] Nem

[…] [] Igen [] Nem

[…] 32

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére. 33 Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait. 34 A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.

oldal 31 / 68


vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze:

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot, b) Nem tartott vissza ilyen információt, c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……] [] Igen [] Nem

D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

Tisztán nemzeti kizárási okok Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket? Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:


(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]35

[] Igen [] Nem

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

35

Kérjük, szükség szerint ismételje.

oldal 32 / 68


α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie: Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:


A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére Válasz: 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti […] tagállamának vonatkozó szakmai vagy (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a cégnyilvántartásába36: Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló [] Igen [] Nem szerződéseknél: A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési ezzel: [ …] [] Igen [] Nem helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa? (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): elérhető, kérjük, adja meg a következő [……][……][……] információkat:

[TGy1] megjegyzést írt: AF III.1.1. pontjában megadott alkalmassági szempont

B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. Gazdasági és pénzügyi helyzet Válasz: 1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem közbeszerzési dokumentumokban előírt számú év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem pénzügyi évben a következő: És/vagy 1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele (évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem a vonatkozó hirdetményben vagy a

36

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

oldal 33 / 68

[TGy2] megjegyzést írt: P3/1


közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő37 (): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő38: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét: 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók39 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k): Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] [……]

(az előírt mutató azonosítása – x és y40 aránya - és az érték): [……], [……]41

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[……],[……][…]pénznem

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket: Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a

[……]

37


(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé

teszik. 38

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé

teszik. 39 40 41

[TGy3] megjegyzést írt: P2/1

Pl. az eszközök és a források aránya. Pl. az eszközök és a források aránya. Kérjük, szükség szerint ismételje.

oldal 34 / 68

[TGy4] megjegyzést írt: P1/1 és P1/2


közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. Technikai és szakmai alkalmasság Válasz: 1a) Csak építési beruházásra vonatkozó Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében: hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok A referencia-időszak folyamán42 a gazdasági határozzák meg): […] szereplő a meghatározott típusú munkákból a Munkák: […...] következőket végezte: Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a és eredményére vonatkozó dokumentáció dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……] elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat: 1b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében: Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó A referencia-időszak folyamán43 a gazdasági hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szereplő a meghatározott típusokon belül a határozzák meg): […] következő főbb szállításokat végezte, vagy a Leírás összegek dátumok megrendelők következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket44: 2) A gazdasági szereplő a következő [……] szakembereket vagy műszaki szervezeteket45 veheti igénybe, különös tekintettel a minőségellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre: Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési [……] szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez: 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása [……] érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők: 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc- [……] 42

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot. 43 Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot. 44 Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. 45 Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

oldal 35 / 68

[TGy5] megjegyzést írt: M1/1, M1/2, M1/3

[TGy6] megjegyzést írt: M2/1


irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy – rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében: A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok46 elvégzését. 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek: a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó, és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően) b) Annak vezetői személyzete: 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során: 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez: 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve 47kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni: 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie; Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat. Ha a vonatkozó információ elektronikusan

[] Igen [] Nem

a) [……]

b) [……] [……]

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Év, vezetői létszám: [……],[……], [……],[……], [……],[……] [……]

[……]

[] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

46

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el. 47 Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

oldal 36 / 68


elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében: Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:

[……][……][……]

[] Igen [] Nem

[…] (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban. Minőségbiztosítási rendszerek és Válasz: környezetvédelmi vezetési szabványok Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, [] Igen [] Nem független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is? [……] [……] Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a Ha a vonatkozó információ elektronikusan dokumentáció pontos hivatkozási adatai): elérhető, kérjük, adja meg a következő [……][……][……] információkat: Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel? Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően: Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

[] Igen [] Nem

[……] [……]


oldal 37 / 68




információkat: V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található. Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében: A gazdasági szereplő kijelenti a következőket: A számok csökkentése Válasz: A gazdasági szereplő a következő módon felel [….] meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak: [] Igen [] Nem49 Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal: Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a áll48, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): következő információkat: [……][……][……]50 VI. rész: Záró nyilatkozat Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak. Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben: a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz51, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án52 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció. Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz. 48

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. Kérjük, szükség szerint ismételje. Kérjük, szükség szerint ismételje. 51 Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez 49 50

csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást. 52

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.

oldal 38 / 68


Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

oldal 39 / 68


A KBT. 69. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI IGAZOLÁS BEKÉRÉS SORÁN BENYÚJTANDÓ IRATMINTÁK

oldal 40 / 68


10. sz. iratminta NYILATKOZAT53 KIZÁRÓ OKOKRÓL

Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:


mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője, az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy nem állnak fenn a(z) …………………………….(ajánlattevő neve) ajánlattevővel szemben az ajánlati felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), d)54, e) és f) pontjaiban és a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok.

Kelt…


53

Jelen nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában szükséges benyújtani. Csak a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8. § c) pontjában meghatározott esetekben kell a nyilatkozat részeként megadni.

54

oldal 41 / 68


11. sz. iratminta NYILATKOZAT TÉNYLEGES TULAJDONOS(OK)RÓL

[62. § (1) bekezdés k) pont kb)] Ajánlattevő/közös ajánlattevők cégneve/neve Képviseli:


mint ajánlattevő/közös ajánlattevők kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője az ajánlatkérő által a „Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglalt kizáró ok ellenőrzéséhez szükséges részletes adatokat a következőkben adom meg: A Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja vonatkozásában nyilatkozom, hogy a(z) ……………………………….……………..55 (ajánlattevő neve) olyan társaságnak minősül, melyet A) Jegyeznek tőzsdén:

a

szabályozott

B) Nem jegyeznek a szabályozott tőzsdén:

B) válaszadás esetén (tehát ha az ajánlattevőt nem jegyzik a szabályozott tőzsdén): Nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerinti „tényleges tulajdonos”56nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adom meg:

55

Kérjük az érintett ajánlattevőt itt megjelölni. „Tényleges tulajdonos”: tényleges tulajdonos: A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú összkollégiumi állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 56

oldal 42 / 68


„TÉNYLEGES TULAJDONOS” NEVE

ÁLLANDÓ LAKÓHELYE

Megjegyzés: egyéni vállalkozó esetén a vállalkozás teljes (100%-os) „tulajdoni hányadával” maga az egy. váll. rendelkezik, ennyiben a 25%-os mértéket meghaladja, ezért a fenti táblázatban kérjük megjelölni az egyéni vállalkozót és az egyéni vállalkozó mint magánszemély állandó lakóhelyét.

VAGY Nyilatkozom, hogy mint olyan ajánlattevőt, amelyet a szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) (ra)-rb), valamint rc)-rd) pontja szerinti „tényleges tulajdonosokat” megnevezni nem tudok. Nyilatkozom továbbá, hogy van57/nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a(z) ……………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt…


57

A megfelelő aláhúzandó. Van, válasz esetén kérjük megadni a szervezet nevét, székhelyét és ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alponjában foglaltak.

oldal 43 / 68


IV. MŰSZAKI TARTALOM Külön mellékelve: -

Árazatlan költségvetés

A jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos bármely dokumentumban található műszaki specifikációban név szerint megnevezett gyártmányra, eredetű, típusra dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre történő hivatkozás kizárólag a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt kerül alkalmazásra, az azzal egyenértékű, annál jobb termékek az ajánlatban szerepeltethetőek. Azonos tételszámon megjelenő tételek egységára azonos kell legyen az egyes részek tekintetében.

oldal 44 / 68


V. SZERZŐDÉS TERVEZET

oldal 45 / 68


VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS (I. RÉSZ) amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1. adószáma: 15735760-2-41 képviselője: Borszéki Gyula alpolgármester bankszámlaszáma: 11784009-15513003 telefon: 06-1-452-4100 fax: 06-1-350-1045 mint ajánlatkérő és Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről: cégnév: ………………………………………………. cégj.száma: ………………………………………. székhelye: ………………………………………. adószáma: ………………………………………. bankszámlaszáma: ………………………………………. vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: képviseli (név): ………………………………………. képviselő címe: ………………………………………. képviselő elérhetősége (telefon, fax) ……………….. naplóügyfél-jele: ……………………………………… mint ajánlattevő és Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 1. Előzmény 1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján közzétett ajánlati felhívással nyílt, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le a tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek szerződés megkötésétől számított 48 hónapon keresztül szükségessé váló nettó 5.000.000,- Ft feletti értékű felújítási, karbantartási és bontási munkáinak elvégzése tárgyában. 1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül lefolytatásra, az egyes feladatok odaítélését megelőzően. 1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen keretmegállapodás alapján kijelölt konkrét megrendelésekre a közbeszerzés eljárás eredményeként (keretmegállapodásos eljárás második része) minden esetben külön szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek a Felek, amelynek megkötésére a Megrendelő és annak vagyonkezelő szervezete között létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. is jogosult. 1.4 Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen keretmegállapodás olyan előírásokat tartalmaz, amelyek kötelező tartalmi elemei az eljárás második szakaszának eredményeként kötendő Szerződés(ek)nek. 2. A keretmegállapodás tárgya 2.1 A közbeszerzési dokumentumban, illetve a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatában megajánlott, a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikációnak megfelelő, a oldal 46 / 68


Megrendelő tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek szerződés megkötésétől számított 48 hónapon keresztül szükségessé váló nettó 5.000.000,- Ft feletti értékű felújítási, karbantartási és bontási munkáinak elvégzése. 2.2 A keretmegállapodás keretjellege folytán Megrendelőt, mint ajánlatkérőt rendelési kötelezettség nem terheli, ilyen alapon a Vállalkozó, mint ajánlattevő megtérítési igénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben. 2.3 A jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerezési eljárást megindító ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlat. 3. A keretmegállapodás hatálya 3.1 Felek a jelen keretmegállapodást határozott időtartamra kötik. A keretmegállapodás időtartama szerződés megkötésétől számított 48 hónap vagy a keretmegállapodás fedezeteként meghatározott nettó 5.500.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig tart. A keretmegállapodás alapján kötött Szerződések időtartama nem haladhatja meg a kertmegállapodás időtartamát. Megrendelő kijelenti, hogy a keretmegállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységek ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3.2 A Szerződés teljesítési határidejét Megrendelő az eljárás 2. részében adja meg. 3.3 Az eljárás 2. részében meghatározott feladatokat - általános jelleggel a keretmegállapodás 2. számú mellékletét képező, közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Az elvégzendő konkrét feladatot a Szerződés tartalmazza. 4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás 4.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen keretmegállapodás alapján kivitelezésre kijelölt munkákra a Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján konzultációt folytat le. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés során tett árajánlatát a jelen keretmegállapodás alapját képező közbeszerzési eljárásban tett árait alapulvételével, vagy annál a Megrendelő részére kedvezőbb ár alkalmazásával állapítja meg. A keretmegállapodás hatálya alatt várhatóan megrendelésre kerülő munkák során elvégzendő szakipari munkák (munkaféleségek) ellenértéke, a jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú költségvetési mellékletében megadott egységárak alapulvételével kerülnek meghatározásra. 4.2 Amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt olyan munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel, amelyik a 2. számú mellékletben felsorolt munkaféleségek között nem szerepel, Megrendelő az ilyen munka árának meghatározásakor a felhasználandó anyag előzetesen Felek által jóváhagyott napi beszerzési árát, a szakipari munka rezsióradíját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mindenkori ajánlása alapján és legfeljebb 8%-os felszámított anyagmozgatási díjat veszi figyelembe. 4.3 A Megrendelő által megrendelt munkák ellenértéke a végleges, befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási-, beüzemelési-, próbaüzemeltetési-, és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle további dokumentáció készítésének költségét (beleértve az esetleges kiviteli részletterv-módosítás készítésének költségét, amennyiben annak készítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból szükséges), bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok-, energia-, oldal 47 / 68


4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a tartalék anyagok és alkatrészek költségeit, közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, munkadíjat minden – a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges – munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb., tehát a Szerződés tárgya megvalósításának teljes díját. A Szerződésben nevesített jogcímen felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, pótmunkát vagy többletmunkát elszámolnia nem lehet. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Megrendelő a Vállalkozónak előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint Vállalkozó írásbeli kérése esetén legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg alapja a Szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Vállalkozó a költségeit a vállalkozási díjban érvényesíti. Vállalkozó jogosult a Szerződésben feltüntetettek szerint rész és/vagy végszámlát benyújtani. Vállalkozó végszámlát csak a Megrendelő által írásban adott teljesítési igazolással, illetve eredményesen lezárult műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában adhat be. A vállalkozói díj ellenértékének kiegyenlítése a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő és az ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés esetén, a Kbt. 135. § és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. § szerint, benyújtott forintszámla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással kerül sor a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik a kifizetés. Megrendelő kötelezi magát, hogy Vállalkozónak kifizeti a Szerződés tárgyát képező munka kivitelezéséért járó szerződéses összeget. A Szerződés tárgyát képező munka ellenértékének megfelelő pénzügyi fedezetét Megrendelő a 11784009-15513003 számú költségvetési számlájáról biztosítja. A Vállalkozó által kiállított számlát 2 példányban kell benyújtani és mellékelni kell a vonatkozó teljesítési igazolásokat, adott esetben a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Megrendelő a helyesen kiállított rész és/vagy végszámla esedékes díját a keretmegállapodás 4.6. pontja szerint egyenlíti ki. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § (1) és (6) bekezdései értelmében a havonta nettó módon számított, 200.000 forintot meghaladó kifizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet – ide nem értve az általános forgalmi adót – ha a Vállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, és nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a keretmegállapodás és/vagy Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben az adóigazolásban köztartozás szerepel, a kifizetés csak a tartozással csökkentett összegben teljesíthető. A visszatartási kötelezettség nem vonatkozik az ajánlati és a teljesítési biztosítékra. Amennyiben oldal 48 / 68


adóhatósági értesítés vagy a Vállalkozó önkéntes teljesítése alapján a köztartozás megfizetettnek minősül, újabb - a Vállalkozó által bemutatott, átadott vagy megküldött nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás alapján a visszatartott összeg kifizethető. 4.12 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összegének fedezetével/keretösszeggel rendelkezik. 4.13 Megrendelő a Kbt. 135. § -ban foglaltak teljesítését vállalja. 4.14 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő képviseletében eljárás műszaki ellenőr megnevezését a Szerződés fogja tartalmazni. 5. Vállalkozó kötelezettségei, vállalkozói teljesítmények összessége 5.1 Vállalkozó felel és szavatol a Szerződés szerint általa felhasznált anyagokért és elvégzett munkáért, a közreműködésével beszerzett, beépített anyagokért, szerkezetekért, szerelvényekért, berendezésekért, azok I. osztályú minőségéért és tulajdonjogáért, a Ptk. rendelkezései, ill. a külön jogszabályoknak a kötelező alkalmassági időt meghatározó rendelkezések alapján. 5.2 Vállalkozó a Szerződés szerint beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt a szállítás, vagy a beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, amelynek másolatát köteles a Megrendelőnek átadni. Vállalkozó ugyancsak köteles átadni a beépített anyagok gyártóművi-, és hazai honosítási- (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást 2 (kettő) példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Ezen bizonylatok, illetve a minőségtanúsítványok másolatának átadása a számla kifizetésének egyik feltétele. 5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés szerinti munkát a jelen keretmegállapodás és a Szerződésben szabályozottaknak megfelelően, a kiviteli tervdokumentáció és/vagy az ajánlati költségvetés, az érvényes hatósági engedély, a vonatkozó előírások és a szabványok szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, hiba – és hiánymentesen elkészíti és adja át Megrendelőnek. 5.4 Vállalkozó további közreműködőket — alvállalkozókat — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult igénybe venni. Vállalkozó köteles a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek átadni. Vállalkozó az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a Szerződés tárgyát képező munkát saját maga végezte volna. 5.5 Vállalkozó köteles saját költségén a Szerződésben vállalt munkához szakirányú felelős műszaki vezetőt alkalmazni. 5.6 A Szerződésben vállalt munka kivitelezésével kapcsolatos tűz-, baleset-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartásáért a Vállalkozó felel. 5.7 Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása. 5.8 Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit műszaki átadás-átvételi eljárással teljesíti és köteles az elkészült munkát készre jelenteni. A Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban a felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megtartják, amelyről mind a két fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, a szükséges mellékletekkel együtt. 5.9 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a Szerződés tárgyát képező munka megvalósításával kapcsolatos. Az e-építési naplót a jogszabályban előírt módon kell alkalmazni.

oldal 49 / 68


5.10 Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 5.11 Vállalkozó köteles az állag-, baleset-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozót a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősség terheli. 5.12 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó munkavégzésekor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek a hatályos rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéket nem haladják meg, továbbá biztonságtechnikailag kifogástalanok. 5.13 Vállalkozó munkavállalóinak rendelkeznie kell személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset—, és rokkantságbiztosítás, amely bármely munkavállalójának, bármely követelését — beleértve a TB viszontkövetelését is — fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. 5.14 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti kivitelezési munkák többségét lakott épületben vagy lakásban kell elvégeznie. Ezért a Vállalkozó felelősséggel tartozik a Szerződésben vállalt munkán felül, a munkaterülettel egybefüggő területek zavartalan üzemmenetéről, a munka megkezdésétől az átadás napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 5.15 Amennyiben az éjszakai, vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés engedélyhez kötött, abban az esetben a szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni. 5.16 Vállalkozó kötelezettsége az eredményes műszaki átadás - átvételhez szükséges szakhatósági, üzemeltetői- szolgáltatói átadások szakszerű lebonyolítása is (Gázművek, Vízművek, ÁNTSZ, Tűzoltóság, stb.). 5.17 Vállalkozó vállalja, hogy életveszély és sürgősség bejelentése esetén a 2. fordulós konzultációt követő 4 órán belül megkezdi az elhárítást, elkerítést, munkavégzést és a folyamatos helyreállítást megszervezi. 5.18 Vállalkozó pótmunkát kizárólag szerződés-módosítás alapján végezhet el. 5.1958 Vállalkozó köteles a Megrendelő működési területén (Budapest XIII. Kerület) elvégzendő természeti csapások (hirtelen nagy mennyiségű eső, vihar stb.) miatt szükséges valamint a közvetlen életveszély elhárítási munkákat 4 órán belül megkezdeni. 5.20 Vállalkozó vállalja, hogy az 5.19. pontban foglalt tevékenység biztosítására külön díjazás nélkül (térítésmentesen) készenléti szolgálatot szervez és tart fenn a jelen keretmegállapodás 3. pontban meghatározott hatálya alatt. 5.21. Vállalkozó által fenntartott készenléti szolgálatnak különösen az alábbi munkanemekre kell kiterjednie: • tetőszerkezet javítás • szivattyúzás • veszélytelenítés • dugulás elhárítás • fertőtlenítés 58 A vállalkozási keretmegállapodás 5.19 – 5.29 pontjában foglalat rendelkezések csak abban az esetben képezik a vállalkozási keretmegállapodás a részét, ha az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában vállalta a készenléti szolgáltatást.

oldal 50 / 68


5.22 5.23 5.24

5.25 5.26 5.27 5.28

5.29.

• épületgépészeti csővezeték szerelése • elektromos energia ellátás, világítás • asztalos munka • lakatos munka • kőműves munka • üvegezés • felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Vállalkozó köteles a készenléti szolgálatot folyamatosan minden nap munkaidőtől függetlenül 0 - 24 órában, munkaszüneti napokon is fenntartani. Vállalkozó köteles a mozgósíthatóság érdekében a Megrendelő rendelkezésére bocsátott telefonszámok, névváltozások esetén azokról haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt. Megrendelő jogosult időszakonként ellenőrizni a készenlét mozgósíthatóságát. Az ellenőrző riasztások száma nem haladhatja meg az évenkénti 3 alkalmat. Kétszeri sikertelen próbariasztás jelen megállapodás megszüntetését vonhatja maga után. A Vállalkozó a riasztás esetén elvégzett munkákat utólagos felmérés alapján, a jelen Keretmegállapodás 4.1 -4.3 pontban foglaltak szerint számolják el. Amennyiben a Vállalkozó vállalásának nem tud eleget tenni Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni. Éles riasztás esetén a Vállalkozó a feladat elvégzéséig köteles a folyamatos munkavégzés feltételeit biztosítani. Megrendelő a jelen keretmegállapodás 5.19 pontjában feladat ellátásához a Vállalkozó rendelkezésére bocsát egy raktár céljára használható helyiséget, a jelen keretmegállapodás 3. pontjában meghatározott hatálya alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, gépek, anyagok tárolásához. Megrendelő a Vállalkozó raktárban elhelyezett eszközeiért anyagi felelősséget nem vállal. A jelen keretmegállapodás 5.19 pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatosan a kapcsolattartók az alábbi személyek: 1. Megrendelő: Név: Telefon: Mobil: E-mail: 2. Vállalkozó: Név: Telefon: Mobil: E-mail:

6. 6.1

Megrendelő jogosultságai és kötelezettségei A Megrendelő jogosult és köteles: - az ajánlati dokumentáció alapján elkészített és az adott munkához rendelt Szerződés alapját képező költségvetés(eke)t felülvizsgálni, - a kiviteli tervdokumentáció és/vagy az ajánlati költségvetés, az érvényes hatósági engedélyt Vállalkozónak a konzultáció megkezdésével egyidejűleg átadni, - a Vállalkozóval egyeztetve a Szerződés szerinti munka bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeni sorrend szerint megváltoztatni, a munka bármely részének szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni, oldal 51 / 68


-

az elvégzett munkát ellenőrizni, és ellenőriztetni saját műszaki szervezetével, vagy külön megbízással felkért külső műszaki ellenőrrel, - más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, vagy megfelelő mértékű díjleszállításra, ha a felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkát nem javítja, illetve nem pótolja, - kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit, - részt venni a Vállalkozó által kitűzött műszaki átadás-átvételi eljáráson. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Megrendelő képviseletére a műszaki ellenőr is jogosult. 6.2 Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. 7. Teljesítési határidők 7.1. A Megrendelő által megrendelt munka befejezését Vállalkozónak a Szerződésben meghatározottak szerint kell teljesítenie. Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 8. 8.1

8.2

Műszaki átadás-átvétel A Szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást, próbaüzemet, átvételt, dokumentálást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a jelen keretmegállapodás és annak mellékleteiben, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek, és az esetlegesen menet közben elrendelt, megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen I. osztályú kivitelben elkészült. Vállalkozó köteles legkésőbb a Szerződés szerinti befejezési határidőre a rendeltetésszerű használatot biztosítani.

8.3 Vállalkozó a Szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi vizsgálathoz a jogszabályok és a műszaki előírások szerint megkövetelt összes dokumentumot a Megrendelőnek átadni az eljárás előtt a következők szerint: • valamennyi beépített anyagra, berendezésre, szerelvényre vonatkozó minőségi és megfelelőségi bizonyítványokat, nyilatkozatokat; • építési és szerelési nyilatkozatokat; • felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat; • garancia jegyeket; • karbantartási utasításokat; • minden olyan adatot, ismeretet, figyelemkeltő felhívást, amely az építmény későbbi üzemeltetése szempontjából jelentőséggel bír. 8.4 A Szerződés szerinti sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele az átadás – átvételi jegyzőkönyv Megrendelő megbízottja részéről való aláírása. 9. 9.1

9.2

Minőségbiztosítás Vállalkozó lehetővé teszi, hogy a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője, bármely ésszerű időpontban megtekinthesse a Szerződés tárgyát képező munka helyszínét és ha azt Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat ott elvégezze vagy végeztesse. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg nem felelés vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. Megrendelő ilyen esetben oldal 52 / 68


9.3

9.4

átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát, más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére törekszik.

10. A szerződésszegés jogkövetkezményei 10.1 Felek kölcsönösen felelősséget viselnek a jelen keretmegállapodás és a Szerződés szerinti kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint. 10.2 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint: a./ a Szerződés szerinti teljes befejezési határidő túllépése esetén, a késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a Szerződés nettó ellenértékének …%-a; b./ a Szerződés szerinti teljesítés Vállalkozónak felróható módon történő hibás teljesítése esetén, a hibás teljesítési kötbér mértéke naponként a Szerződés nettó ellenértékének 0,5 %-a; c./ a Szerződés szerinti teljesítés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés szerinti teljes vállalkozói díj nettó értékének …%-a; 10.3 Megrendelő a kötbéren felüli, a meghiúsulásból eredő kárát is jogosult érvényesíteni. A meghiúsulási kötbérre és kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is irányadóak, ha Megrendelő jelen keretmegállapodásban és a Szerződésben szereplő feltételek alapján jogosulttá válik a keretmegállapodástól és/vagy a Szerződéstől való elállásra, illetve annak felmondására. 10.4 Felek megállapodnak, hogy meghiúsulás a Szerződés véghatáridő napjától – naptári napokkal – számított 15. napon következik be, amennyiben Vállalkozónak eddig a napig nem kerül birtokába a Megrendelő írásos teljesítési igazolása, azaz a hiba és a hiánymentesen lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 11. A teljesítést biztosító mellékkötelezettségek 11.1 Vállalkozó a neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja: a Szerződés nettó ellenértéke, mértéke: naptári naponként …%. 11.2 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hibásan elvégzett munka újbóli elvégzéséig naptári naponként 0,5 % kötbér fizetésére köteles melynek alapja: a Szerződés nettó ellenértéke. 11.3 Amennyiben a Szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó értékének …%-a. 11.4 Megrendelő jogosult a fent meghatározott módon kiszámított kötbérek összegét a Vállalkozó esedékes számlájába beszámítani és annak összegéből - a kötbér összegére kiállított számla ellenében - levonni. 11.5 A Szerződés szerint elvégzett munkára a … hónap jótálláson és szavatosságon túl, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 97/2014 (III. 25.) Korm. rendelete is kötelező.

oldal 53 / 68


11.6 Az 50.000.000,- Ft vállalkozói díjat meghaladó munkáknál a Megrendelő Teljesítési Biztosítékot és Jóteljesítési Biztosítékot követel meg a Vállalkozótól. A Teljesítési Biztosíték mértéke a Szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5 %-a, a Jóteljesítési Biztosíték mértéke a Szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5 %-a. 11.7 Vállalkozó a Szerződés megkötése után 10 napon belül köteles biztosítani a Teljesítési Biztosítékot. A Teljesítési Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati biztosíték elvesztését, illetve a Megrendelés megkötésének Vállalkozó miatti meghiúsulását vonja maga után. 11.8 A Teljesítési Biztosíték akkor megfelelő, ha az 11.8.1 a Megrendelő nevére van kiállítva, 11.8.2 a Szerződés szerinti nettó ajánlati ár 5 %-ára vonatkozik, 11.8.3 a Vállalkozó számlavezető bankja részéről került kiállításra, a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével 11.8.4 korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, 11.8.5 a Megrendelő felszólításától számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 11.8.6 érvényes a Szerződés teljesítési véghatáridejét követő 30 naptári napig. 11.9 Fentieken túlmenően a garanciát nyújtó banknak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a jogviszony vizsgálata nélkül és a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, 5 banki napon belül kifizeti Megrendelőnek a Garancialevélben megjelölt összeget. A Garancialevélben egyértelműen utalni kell arra, hogy az korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan. 11.10 Vállalkozó kötelező érvénnyel vállalja, hogy késedelem esetén a Megrendelő felhívására és az általa megjelölt ideig, a Teljesítési Biztosíték lejárati időpontját – a felhívástól számított 3 banki munkanapon belül – meghosszabbítja. 11.11 Vállalkozó kötelező érvénnyel tudomásul veszi, hogy a Szerződés Műszaki ütemtervében foglaltakhoz képest 20 nap Vállalkozói késedelem esetén, a Teljesítési Biztosíték automatikusan lehívásra kerülhet. Ebben az esetben Megrendelő jogosult más vállalkozó(k) bevonására a Szerződés szerinti munka teljesítése érdekében. 11.12 Vállalkozó a Szerződés szerinti eredményes és teljes körű birtokbaadást követően, végszámlát nyújt be és Jóteljesítési Biztosítékot ad Megrendelőnek, amely egyben a Teljesítési Biztosíték felszabadítását eredményezi. 11.13 A Jóteljesítési Biztosíték akkor megfelelő, ha 11.13.1 a Megrendelő nevére van kiállítva, 11.13.2 a Szerződés szerinti teljes nettó bekerülési összegének 5 %-ára vonatkozik, 11.13.3 a Vállalkozó számlavezető bankja részéről került kiállításra, 11.13.4 korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan, 11.13.5 a Megrendelő felszólításától számított 5 banki nap alatt igénybe vehető, 11.13.6 érvényes a Szerződés szerinti eredményes és teljes körű birtokbaadás időpontjától számítva, a vállalt garanciális időszak + 30 naptári nap. 11.14 Fentieken túlmenően a garanciát nyújtó banknak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, a jogviszony vizsgálata nélkül és a Vállalkozó esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a Garancialevélben megjelölt összeget. A Garancialevélben egyértelműen utalni kell arra, hogy az korlátozás nélküli, feltétlen és visszavonhatatlan. 11.15. A Teljesítési és Jóteljesítési Biztosíték a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapján a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel és biztosítási szerződés alapján – készfizetői kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.

oldal 54 / 68


12. Elállás, felmondás 12.1 Megrendelő jogosult a keretmegállapodástól és/vagy a Szerződéstől elállni: • amennyiben a munkavégzés az I. osztályú minőségtől eltér és azt a Vállalkozó 20 napon belül nem javítja ki, • ha a Vállalkozó ellen végrehajtási-, vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, • ha egyéb olyan körülmény merül fel, mely a keretmegállapodás és/vagy a Szerződés szerinti teljesítményt nyilvánvaló módon meghiúsítja és ezért a körülményekért a Vállalkozó felelős. 12.2 Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Megrendelő elállása esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződés szerinti munkához már felhasznált beépített anyagok elszállítására és köteles a kivitelezés területén az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a Vállalkozót megilleti az általa már beépített anyagok és munka ellenértéke, amelyet a Felek beszámítanak a Megrendelő kötbér- és kártérítési igényével szemben feltéve, hogy a Vállalkozó által beépített anyagok és munka a szerződés szerint megkívánt I. osztályú minőségnek megfelelnek. 12.3 A keretmegállapodás és/vagy a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti. A keretmegállapodás és/vagy a Szerződés közös megegyezéssel csak írásban szüntethető meg, oly módon, hogy a Felek elszámolni kötelesek egymással legkésőbb a keretmegállapodás és/vagy a Szerződés megszűnésének időpontjáig. 13. A keretmegállapodás megszűnése 13.1 A keretmegállapodás megszűnik: - a meghatározott időtartam lejártával (esetlegesen a Jóteljesítési Biztosíték lejáratával), vagy - a fedezetként meghatározott nettó 5.500.000.000,- Ft-os keretösszeg kimerülésével. 14. Egyéb rendelkezések 14.1 A Szerződés szerinti munka elvégzéséhez Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 14.2 Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt merülne fel. 14.3 Vállalkozó munkavállalóinak a Szerződés tárgyát képező munka területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett munkavállalókat a Szerződés tárgyát képező munka területéről eltávolítani és más alkalmas munkavállalókkal pótolni. 14.4 Jelen keretmegállapodást Felek csak a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételek, illetve a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján és kizárólag a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben módosíthatják. A jelen keretmegállapodás kizárólag írásban módosítható. 14.5 Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodásből fakadó bármely jogát, vagy a jogok egy csoportját, vagy a jogok összességét egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személy oldal 55 / 68


részére átruházni, ennek jövőbeni jogátruházáshoz Vállalkozó a keretmegállapodás aláírásával hozzájárul. 14.6 Az a tény, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére fizetés(eke)t teljesít nem jelenti azt, hogy a Megrendelő bármilyen őt megillető jogáról / igényéről a Vállalkozóval szemben lemondana. Semmilyen megrendelői magatartás – kivéve az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli jognyilatkozatot – nem minősül a Megrendelőt megillető jogról / igényről való lemondásnak. 14.7 A keretmegállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben szerződő Felek különböző időpontban írnak alá, úgy a későbbi aláírás dátuma a keretmegállapodás hatályba lépésének időpontja. 14.8 Felek a szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdésekben jóhiszemű, tárgyalásos megoldásra, a Felek érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartó megegyezésre törekszenek, amelynek sikertelensége esetén jogvitájuk rendezésére – ha az Üzemeltető székhelye nem a PKKB. illetékességi területén,vagy nem Budapesten található – a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 14.9 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, továbbá aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27.§ (3a) bekezdése alapján köteles e Megállapodással létrejött jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. 14.10 A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel és tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. A titoktartási kötelezettség kiterjed Szerződő Fél alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Szerződő Fél köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően figyelmeztetni. Szerződő Fél elismeri, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott információk megőrzéséért, megtartásáért, tárolásáért. 14.11 Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontja rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján, a keretmegállapodás típusát, tárgyát, időtartamát a keretmegállapodást kötő Felek nevét és a keretmegállapodás értékét, a Megrendelő a honlapján nyilvánosságra hozza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közpénzek felhasználásával érintett szerződő félként, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása érdekében közreműködési kötelezettsége áll fenn. 14.12 Jelen keretmegállapodásban és a Szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 14.13 A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásával a Feleknek a jelen szerződés tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi, a szerződésbe nem foglalt megállapodása, a Felek bármelyike által tett ajánlat, észrevétel vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik Fél sem hivatkozhat megalapozottan és ezzel összefüggésben igényt sem érvényesíthet. 14.14 Jelen keretmegállapodás 11 oldalon és 8 eredeti példányban készült, amelyet szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá, amelyből a Vállalkozót 2 Megrendelőt 6 eredeti példány illeti meg. oldal 56 / 68


Budapest, 2016. …………………..

Budapest, 2016. …………………..

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Borszéki Gyula alpolgármester Megrendelő

cégnév, képviselő, tisztsége Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap

………………………………………..

A szerződést jogi szempontból ellenőriztem: Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap ................................................................ A szerződést szakmai szempontból ellenőriztem: Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap .................................................................

oldal 57 / 68


VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS (II. RÉSZ) amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat székhelye: 1139 Budapest, Béke tér 1. adószáma: 15735760-2-41 képviselője: Borszéki Gyula alpolgármester bankszámlaszáma: 11784009-15513003 telefon: 06-1-452-4100 fax: 06-1-350-1045 mint ajánlatkérő és Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről: cégnév: ………………………………………………. cégj.száma: ………………………………………. székhelye: ………………………………………. adószáma: ………………………………………. bankszámlaszáma: ………………………………………. vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: képviseli (név): ………………………………………. képviselő címe: ………………………………………. képviselő elérhetősége (telefon, fax) ……………….. naplóügyfél-jele: ……………………………………… mint ajánlattevő és Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek) között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 1. Előzmény 1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján közzétett ajánlati felhívással nyílt, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytatott le a tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek szerződés megkötésétől számított 48 hónapon keresztül szükségessé váló nettó 5.000.000,- Ft-ig terjedő értékű felújítási, karbantartási és bontási munkáinak elvégzése tárgyában. 1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a keretmegállapodásos eljárás második része a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül lefolytatásra, az egyes feladatok odaítélését megelőzően. 1.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen keretmegállapodás alapján kijelölt konkrét megrendelésekre a közbeszerzés eljárás eredményeként (keretmegállapodásos eljárás második része) minden esetben külön szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek a Felek, amelynek megkötésére a Megrendelő és annak vagyonkezelő szervezete között létrejött Közszolgáltatási Szerződés alapján, a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. is jogosult. 1.4 Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen keretmegállapodás olyan előírásokat tartalmaz, amelyek kötelező tartalmi elemei az eljárás második szakaszának eredményeként kötendő Szerződés(ek)nek. 2. A keretmegállapodás tárgya 2.1 A közbeszerzési dokumentumban, illetve a Vállalkozó, mint ajánlattevő ajánlatában megajánlott, a közbeszerzési dokumentumban részletezett specifikációnak megfelelő, a oldal 58 / 68


Megrendelő tulajdonában lévő lakóépületek, lakások, intézmények és nem lakás céljára szolgáló épületek, helyiségek szerződés megkötésétől számított 48 hónapon keresztül szükségessé váló nettó 5.000.000,- Ft-ig terjedő értékű felújítási, karbantartási és bontási munkáinak elvégzése. 2.2 A keretmegállapodás keretjellege folytán Megrendelőt, mint ajánlatkérőt rendelési kötelezettség nem terheli, ilyen alapon a Vállalkozó, mint ajánlattevő megtérítési igénnyel nem élhet a Megrendelővel szemben. 2.3 A jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerezési eljárást megindító ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott ajánlat. 3. A keretmegállapodás hatálya 3.1 Felek a jelen keretmegállapodást határozott időtartamra kötik. A keretmegállapodás időtartama szerződés megkötésétől számított 48 hónap vagy a keretmegállapodás fedezeteként meghatározott nettó 500.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig tart. A keretmegállapodás alapján kötött Szerződések időtartama nem haladhatja meg a kertmegállapodás időtartamát. Megrendelő kijelenti, hogy a keretmegállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységek ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 3.3 A Szerződés teljesítési határidejét Megrendelő az eljárás 2. részében adja meg. 3.3 Az eljárás 2. részében meghatározott feladatokat - általános jelleggel a keretmegállapodás 2. számú mellékletét képező, közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. Az elvégzendő konkrét feladatot a Szerződés tartalmazza. 4. Vállalkozási díj, fizetési feltételek, pénzügyi elszámolás 4.1 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen keretmegállapodás alapján kivitelezésre kijelölt munkákra a Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás második részeként a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján konzultációt folytat le. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés során tett árajánlatát a jelen keretmegállapodás alapját képező közbeszerzési eljárásban tett árait alapulvételével, vagy annál a Megrendelő részére kedvezőbb ár alkalmazásával állapítja meg. A keretmegállapodás hatálya alatt várhatóan megrendelésre kerülő munkák során elvégzendő szakipari munkák (munkaféleségek) ellenértéke, a jelen keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. számú költségvetési mellékletében megadott egységárak alapulvételével kerülnek meghatározásra. 4.2 Amennyiben a keretmegállapodás hatálya alatt olyan munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel, amelyik a 2. számú mellékletben felsorolt munkaféleségek között nem szerepel, Megrendelő az ilyen munka árának meghatározásakor a felhasználandó anyag előzetesen Felek által jóváhagyott napi beszerzési árát, a szakipari munka rezsióradíját az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság mindenkori ajánlása alapján és legfeljebb 8%-os felszámított anyagmozgatási díjat veszi figyelembe. 4.3 A Megrendelő által megrendelt munkák ellenértéke a végleges, befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási-, beüzemelési-, próbaüzemeltetési-, és birtokbaadási eljárás költségeit, bármiféle további dokumentáció készítésének költségét (beleértve az esetleges kiviteli részletterv-módosítás készítésének költségét, amennyiben annak készítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból szükséges), bármiféle bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, az építési tevékenységhez felhasznált anyagok-, energia-, oldal 59 / 68


4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

és közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a tartalék anyagok és alkatrészek költségeit, közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, munkadíjat minden – a Szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításához szükséges – munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb., tehát a Szerződés tárgya megvalósításának teljes díját. A Szerződésben nevesített jogcímen felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, pótmunkát vagy többletmunkát elszámolnia nem lehet. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Megrendelő a Vállalkozónak előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint Vállalkozó írásbeli kérése esetén legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Az előleg alapja a Szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás értéke.. Vállalkozó a költségeit a vállalkozási díjban érvényesíti. Vállalkozó jogosult a Szerződésben feltüntetettek szerint rész és/vagy végszámlát benyújtani. Vállalkozó végszámlát csak a Megrendelő által írásban adott teljesítési igazolással, illetve eredményesen lezárult műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában adhat be. A vállalkozói díj ellenértékének kiegyenlítése a Szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő és az ajánlatkérő műszaki ellenőre által igazolt teljesítés esetén, a Kbt. 135. § és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. § szerint, benyújtott forintszámla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással kerül sor a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik a kifizetés. Megrendelő kötelezi magát, hogy Vállalkozónak kifizeti a Szerződés tárgyát képező munka kivitelezéséért járó szerződéses összeget. A Szerződés tárgyát képező munka ellenértékének megfelelő pénzügyi fedezetét Megrendelő a 11784009-15513003 számú költségvetési számlájáról biztosítja. A Vállalkozó által kiállított számlát 2 példányban kell benyújtani és mellékelni kell a vonatkozó teljesítési igazolásokat, adott esetben a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Megrendelő a helyesen kiállított rész és/vagy végszámla esedékes díját a keretmegállapodás 4.6. pontja szerint egyenlíti ki. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § (1) és (6) bekezdései értelmében a havonta nettó módon számított, 200.000 forintot meghaladó kifizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozónak a teljesítésért abban az esetben fizethet – ide nem értve az általános forgalmi adót – ha a Vállalkozó a kifizetés időpontját megelőzően bemutat, átad vagy megküld egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozás mentes adatbázisban. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, és nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k.) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a keretmegállapodás és/vagy Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, valamint a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben az adóigazolásban köztartozás szerepel, a kifizetés csak a tartozással csökkentett összegben teljesíthető. A visszatartási oldal 60 / 68


kötelezettség nem vonatkozik az ajánlati és a teljesítési biztosítékra. Amennyiben adóhatósági értesítés vagy a Vállalkozó önkéntes teljesítése alapján a köztartozás megfizetettnek minősül, újabb - a Vállalkozó által bemutatott, átadott vagy megküldött nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás alapján a visszatartott összeg kifizethető. 4.12 Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összegének fedezetével/keretösszeggel rendelkezik. 4.13 Megrendelő a Kbt. 135. § -ban foglaltak teljesítését vállalja. 4.14 Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő képviseletében eljárás műszaki ellenőr megnevezését a Szerződés fogja tartalmazni. 5. Vállalkozó kötelezettségei, vállalkozói teljesítmények összessége 5.1 Vállalkozó felel és szavatol a Szerződés szerint általa felhasznált anyagokért és elvégzett munkáért, a közreműködésével beszerzett, beépített anyagokért, szerkezetekért, szerelvényekért, berendezésekért, azok I. osztályú minőségéért és tulajdonjogáért, a Ptk. rendelkezései, ill. a külön jogszabályoknak a kötelező alkalmassági időt meghatározó rendelkezések alapján. 5.2 Vállalkozó a Szerződés szerint beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségét az érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt a szállítás, vagy a beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, amelynek másolatát köteles a Megrendelőnek átadni. Vállalkozó ugyancsak köteles átadni a beépített anyagok gyártóművi-, és hazai honosítási- (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó kezelési- és karbantartási utasítást 2 példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Ezen bizonylatok, illetve a minőségtanúsítványok másolatának átadása a számla kifizetésének egyik feltétele. 5.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés szerinti munkát a jelen keretmegállapodás és a Szerződésben szabályozottaknak megfelelően, a kiviteli tervdokumentáció és/vagy az ajánlati költségvetés, az érvényes hatósági engedély, a vonatkozó előírások és a szabványok szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, hiba – és hiánymentesen elkészíti és adja át Megrendelőnek. 5.4 Vállalkozó további közreműködőket — alvállalkozókat — a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével jogosult igénybe venni. Vállalkozó köteles a bevonni kívánt alvállalkozókról a cégadatokat (cég neve, címe, telefon és fax száma, vezetőjének neve) Megrendelőnek átadni. Vállalkozó az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a Szerződés tárgyát képező munkát saját maga végezte volna. 5.5 Vállalkozó köteles saját költségén a Szerződésben vállalt munkához szakirányú felelős műszaki vezetőt alkalmazni. 5.6 A Szerződésben vállalt munka kivitelezésével kapcsolatos tűz-, baleset-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartásáért a Vállalkozó felel. 5.7 Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása. 5.8 Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit műszaki átadás-átvételi eljárással teljesíti és köteles az elkészült munkát készre jelenteni. A Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban a felek a műszaki átadás-átvételi eljárást megtartják, amelyről mind a két fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, a szükséges mellékletekkel együtt. 5.9 Vállalkozó kötelezettsége az építési napló folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre kerül, mely a Szerződés tárgyát képező munka megvalósításával kapcsolatos. Az e-építési naplót a jogszabályban előírt módon kell alkalmazni. oldal 61 / 68


5.10 Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni. 5.11 Vállalkozó köteles az állag-, baleset-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozót a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősség terheli. 5.12 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó munkavégzésekor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek a hatályos rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéket nem haladják meg, továbbá biztonságtechnikailag kifogástalanok. 5.13 Vállalkozó munkavállalóinak rendelkeznie kell személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan munkahelyi baleset—, és rokkantságbiztosítás, amely bármely munkavállalójának, bármely követelését — beleértve a TB viszontkövetelését is — fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó semmilyen követelést nem támaszthat. 5.14 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti kivitelezési munkák többségét lakott épületben vagy lakásban kell elvégeznie. Ezért a Vállalkozó felelősséggel tartozik a Szerződésben vállalt munkán felül, a munkaterülettel egybefüggő területek zavartalan üzemmenetéről, a munka megkezdésétől az átadás napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely a harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. 5.15 Amennyiben az éjszakai, vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés engedélyhez kötött, abban az esetben a szükséges engedélyt a Vállalkozó köteles beszerezni. 5.16 Vállalkozó kötelezettsége az eredményes műszaki átadás - átvételhez szükséges szakhatósági, üzemeltetői- szolgáltatói átadások szakszerű lebonyolítása is (Gázművek, Vízművek, ÁNTSZ, Tűzoltóság, stb.). 5.17 Vállalkozó vállalja, hogy életveszély és sürgősség bejelentése esetén a 2. fordulós konzultációt követő 4 órán belül megkezdi az elhárítást, elkerítést, munkavégzést és a folyamatos helyreállítást megszervezi. 5.18 Vállalkozó pótmunkát kizárólag szerződés-módosítás alapján végezhet el. 5.1959 Vállalkozó köteles a Megrendelő működési területén (Budapest XIII. Kerület) elvégzendő természeti csapások (hirtelen nagy mennyiségű eső, vihar stb.) miatt szükséges valamint a közvetlen életveszély elhárítási munkákat 4 órán belül megkezdeni. 5.20 Vállalkozó vállalja, hogy az 5.19. pontban foglalt tevékenység biztosítására külön díjazás nélkül (térítésmentesen) készenléti szolgálatot szervez és tart fenn a jelen keretmegállapodás 3. pontban meghatározott hatálya alatt. 5.21. Vállalkozó által fenntartott készenléti szolgálatnak különösen az alábbi munkanemekre kell kiterjednie: • tetőszerkezet javítás • szivattyúzás • veszélytelenítés • dugulás elhárítás • fertőtlenítés 59 A vállalkozási keretmegállapodás 5.19 – 5.29 pontjában foglalat rendelkezések csak abban az esetben képezik a vállalkozási keretmegállapodás a részét, ha az ajánlattevő a benyújtott ajánlatában vállalta a készenléti szolgáltatást.

oldal 62 / 68


5.22 5.23 5.24

5.25 5.26 5.27 5.28

5.29.

• épületgépészeti csővezeték szerelése • elektromos energia ellátás, világítás • asztalos munka • lakatos munka • kőműves munka • üvegezés • felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Vállalkozó köteles a készenléti szolgálatot folyamatosan minden nap munkaidőtől függetlenül 0 - 24 órában, munkaszüneti napokon is fenntartani. Vállalkozó köteles a mozgósíthatóság érdekében a Megrendelő rendelkezésére bocsátott telefonszámok, névváltozások esetén azokról haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt. Megrendelő jogosult időszakonként ellenőrizni a készenlét mozgósíthatóságát. Az ellenőrző riasztások száma nem haladhatja meg az évenkénti 3 alkalmat. Kétszeri sikertelen próbariasztás jelen megállapodás megszüntetését vonhatja maga után. A Vállalkozó a riasztás esetén elvégzett munkákat utólagos felmérés alapján, a jelen Keretmegállapodás 4.1 -4.3 pontban foglaltak szerint számolják el. Amennyiben a Vállalkozó vállalásának nem tud eleget tenni Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni. Éles riasztás esetén a Vállalkozó a feladat elvégzéséig köteles a folyamatos munkavégzés feltételeit biztosítani. Megrendelő a jelen keretmegállapodás 5.19 pontjában feladat ellátásához a Vállalkozó rendelkezésére bocsát egy raktár céljára használható helyiséget, a jelen keretmegállapodás 3. pontjában meghatározott hatálya alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, gépek, anyagok tárolásához. Megrendelő a Vállalkozó raktárban elhelyezett eszközeiért anyagi felelősséget nem vállal. A jelen keretmegállapodás 5.19 pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatosan a kapcsolattartók az alábbi személyek: 1. Megrendelő: Név: Telefon: Mobil: E-mail:

2. Vállalkozó: Név: Telefon: Mobil: E-mail: 6. Megrendelő jogosultságai és kötelezettségei 6.1 A Megrendelő jogosult és köteles: - az ajánlati dokumentáció alapján elkészített és az adott munkához rendelt Szerződés alapját képező költségvetés(eke)t felülvizsgálni, - a kiviteli tervdokumentáció és/vagy az ajánlati költségvetés, az érvényes hatósági engedélyt Vállalkozónak a konzultáció megkezdésével egyidejűleg átadni, - a Vállalkozóval egyeztetve a Szerződés szerinti munka bármely részét, bármilyen technológiai vagy időbeni sorrend szerint megváltoztatni, a munka bármely részének szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méreteit megváltoztatni, - az elvégzett munkát ellenőrizni, és ellenőriztetni saját műszaki szervezetével, vagy külön megbízással felkért külső műszaki ellenőrrel, oldal 63 / 68


-

más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, vagy megfelelő mértékű díjleszállításra, ha a felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkát nem javítja, illetve nem pótolja, - kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni személyzetét, az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközeit, - részt venni a Vállalkozó által kitűzött műszaki átadás-átvételi eljáráson. A műszaki átadás-átvételi eljáráson a Megrendelő képviseletére a műszaki ellenőr is jogosult. 6.2 Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót ellenőrzi. 7. Teljesítési határidők 7.1 A Megrendelő által megrendelt munka befejezését Vállalkozónak a Szerződésben meghatározottak szerint kell teljesítenie. Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 8. 8.1

Műszaki átadás-átvétel A Szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel magában foglalja a megtekintést, szemlét, bejárást, próbaüzemet, átvételt, dokumentálást. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a jelen keretmegállapodás és annak mellékleteiben, valamint a Szerződésben meghatározott követelményeknek, és az esetlegesen menet közben elrendelt, megrendelői módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen I. osztályú kivitelben elkészült. 8.2 Vállalkozó köteles legkésőbb a Szerződés szerinti befejezési határidőre a rendeltetésszerű használatot biztosítani. 8.3 Vállalkozó a Szerződés szerinti műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi vizsgálathoz a jogszabályok és a műszaki előírások szerint megkövetelt összes dokumentumot a Megrendelőnek átadni az eljárás előtt a következők szerint: • valamennyi beépített anyagra, berendezésre, szerelvényre vonatkozó minőségi és megfelelőségi bizonyítványokat, nyilatkozatokat; • építési és szerelési nyilatkozatokat; • felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat; • garancia jegyeket; • karbantartási utasításokat; • minden olyan adatot, ismeretet, figyelemkeltő felhívást, amely az építmény későbbi üzemeltetése szempontjából jelentőséggel bír. 8.4.1 A Szerződés szerinti sikeres műszaki átadás – átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele az átadás – átvételi jegyzőkönyv Megrendelő megbízottja részéről való aláírása. 9. 9.1

9.2

Minőségbiztosítás Vállalkozó lehetővé teszi, hogy a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője, bármely ésszerű időpontban megtekinthesse a Szerződés tárgyát képező munka helyszínét és ha azt Megrendelő szükségesnek látja, a megfelelőségre vonatkozó vizsgálatokat ott elvégezze vagy végeztesse. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Amennyiben erre meg nem felelés vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségeit is a Vállalkozó köteles fizetni. Megrendelő ilyen esetben átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgálatának jogát, más független intézetre, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett.

oldal 64 / 68


9.3

9.4

Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére törekszik.

10. A szerződésszegés jogkövetkezményei 10.1 Felek kölcsönösen felelősséget viselnek a jelen keretmegállapodás és a Szerződés szerinti kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései szerint. 10.2 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli az alábbiak szerint: a./ a Szerződés szerinti teljes befejezési határidő túllépése esetén, a késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a Szerződés nettó ellenértékének …%-a; b./ a Szerződés szerinti teljesítés Vállalkozónak felróható módon történő hibás teljesítése esetén, a hibás teljesítési kötbér mértéke naponként a Szerződés nettó ellenértékének 0,5 %-a; c./ a Szerződés szerinti teljesítés Vállalkozónak felróható ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés szerinti teljes vállalkozói díj nettó értékének …%-a; 10.3 Megrendelő a kötbéren felüli, a meghiúsulásból eredő kárát is jogosult érvényesíteni. A meghiúsulási kötbérre és kártérítésre vonatkozó rendelkezések akkor is irányadóak, ha Megrendelő jelen keretmegállapodásban és a Szerződésben szereplő feltételek alapján jogosulttá válik a keretmegállapodástól és/vagy a Szerződéstől való elállásra, illetve annak felmondására. 10.4 Felek megállapodnak, hogy meghiúsulás a Szerződés véghatáridő napjától – naptári napokkal – számított 15. napon következik be, amennyiben Vállalkozónak eddig a napig nem kerül birtokába a Megrendelő írásos teljesítési igazolása, azaz a hiba és a hiánymentesen lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. 11. A teljesítést biztosító mellékkötelezettségek 11.1 Vállalkozó a neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült okból eredő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek alapja: a Szerződés nettó ellenértéke, mértéke: naptári naponként …%. 11.2 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hibásan elvégzett munka újbóli elvégzéséig naptári naponként 0,5 % kötbér fizetésére köteles melynek alapja: a Szerződés nettó ellenértéke. 11.3 Amennyiben a Szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból meghiúsul, vagy ellehetetlenül, Vállalkozó egyszeri meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke az adott megrendelés nettó értékének …%-a. 11.4 Megrendelő jogosult a fent meghatározott módon kiszámított kötbérek összegét a Vállalkozó esedékes számlájába beszámítani és annak összegéből - a kötbér összegére kiállított számla ellenében - levonni. 11.5 A Szerződés szerint elvégzett munkára a … hónap jótálláson és szavatosságon túl, az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló 97/2014 (III. 25.) Korm.rendelete is kötelező. 12. Elállás, felmondás 12.1 Megrendelő jogosult a keretmegállapodástól és/vagy a Szerződéstől elállni: oldal 65 / 68


• amennyiben a munkavégzés az I. osztályú minőségtől eltér és azt a Vállalkozó 20 napon belül nem javítja ki, • ha a Vállalkozó ellen végrehajtási-, vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, • ha egyéb olyan körülmény merül fel, mely a keretmegállapodás és/vagy a Szerződés szerinti teljesítményt nyilvánvaló módon meghiúsítja és ezért a körülményekért a Vállalkozó felelős. 12.2 Megrendelő az elállás jogát a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Megrendelő elállása esetén a Vállalkozó jogosult a Szerződés szerinti munkához már felhasznált beépített anyagok elszállítására és köteles a kivitelezés területén az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítására nincs lehetőség, a Vállalkozót megilleti az általa már beépített anyagok és munka ellenértéke, amelyet a Felek beszámítanak a Megrendelő kötbér- és kártérítési igényével szemben feltéve, hogy a Vállalkozó által beépített anyagok és munka a szerződés szerint megkívánt I. osztályú minőségnek megfelelnek. 12.3 A keretmegállapodás és/vagy a Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését bármelyik Fél a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezheti. A keretmegállapodás és/vagy a Szerződés közös megegyezéssel csak írásban szüntethető meg, oly módon, hogy a Felek elszámolni kötelesek egymással legkésőbb a keretmegállapodás és/vagy a Szerződés megszűnésének időpontjáig. 13. A keretmegállapodás megszűnése 13.1 A keretmegállapodás megszűnik: - a meghatározott időtartam lejártával (esetlegesen a jótállás lejáratával), vagy - a fedezetként meghatározott nettó 500.000.000,- Ft-os keretösszeg kimerülésével. 14. Egyéb rendelkezések 14.1 A Szerződés szerinti munka elvégzéséhez Vállalkozónak átadott tervek, dokumentációk, stb. a Megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni. 14.2 Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, amely bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt merülne fel. 14.3 Vállalkozó munkavállalóinak a Szerződés tárgyát képező munka területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetőjének utasításait. Az előírások durva, vagy kismértékű, de ismétlődő megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására az érintett munkavállalókat a Szerződés tárgyát képező munka területéről eltávolítani és más alkalmas munkavállalókkal pótolni. 14.4 Jelen keretmegállapodást Felek csak a közbeszerzési dokumentumban foglalt feltételek, illetve a Vállalkozó Ajánlatának tartalma alapján és kizárólag a Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben módosíthatják. A jelen keretmegállapodás kizárólag írásban módosítható. 14.5 Megrendelő jogosult a jelen keretmegállapodásből fakadó bármely jogát, vagy a jogok egy csoportját, vagy a jogok összességét egyoldalú jognyilatkozattal harmadik személy részére átruházni, ennek jövőbeni jogátruházáshoz Vállalkozó a keretmegállapodás aláírásával hozzájárul. 14.6 Az a tény, hogy Megrendelő a Vállalkozó részére fizetés(eke)t teljesít nem jelenti azt, hogy a Megrendelő bármilyen őt megillető jogáról / igényéről a Vállalkozóval oldal 66 / 68


14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

szemben lemondana. Semmilyen megrendelői magatartás – kivéve az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli jognyilatkozatot – nem minősül a Megrendelőt megillető jogról / igényről való lemondásnak. A keretmegállapodás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben szerződő Felek különböző időpontban írnak alá, úgy a későbbi aláírás dátuma a keretmegállapodás hatályba lépésének időpontja. Felek a szerződés teljesítése során felmerülő esetleges vitás kérdésekben jóhiszemű, tárgyalásos megoldásra, a Felek érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartó megegyezésre törekszenek, amelynek sikertelensége esetén jogvitájuk rendezésére – ha az Üzemeltető székhelye nem a PKKB. illetékességi területén,vagy nem Budapesten található – a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, továbbá aláírásával tudomásul veszi, hogy az Infotv. 27.§ (3a) bekezdése alapján köteles e Megállapodással létrejött jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel és tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. A titoktartási kötelezettség kiterjed Szerződő Fél alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Szerződő Fél köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően figyelmeztetni. Szerződő Fél elismeri, hogy teljes kártérítési felelősséggel tartozik a birtokába jutott információk megőrzéséért, megtartásáért, tárolásáért. Vállalkozó hozzájárulását adja ahhoz, hogy információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 3. és 4. pontja rendelkezéseinek megfelelő közzétételi kötelezettség alapján, a keretmegállapodás típusát, tárgyát, időtartamát a keretmegállapodást kötő Felek nevét és a keretmegállapodás értékét, a Megrendelő a honlapján nyilvánosságra hozza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közpénzek felhasználásával érintett szerződő félként, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései a közzététel és adatvédelem tekintetében kötelezőek, annak betartása érdekében közreműködési kötelezettsége áll fenn. Jelen keretmegállapodásban és a Szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírásával a Feleknek a jelen szerződés tárgyában keletkezett minden esetleges korábbi, a szerződésbe nem foglalt megállapodása, a Felek bármelyike által tett ajánlat, észrevétel vagy javaslat hatályát veszti, arra a továbbiakban egyik Fél sem hivatkozhat megalapozottan és ezzel összefüggésben igényt sem érvényesíthet. Jelen keretmegállapodás 11 oldalon és 8 eredeti példányban készült, amelyet szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá, amelyből a Vállalkozót 2 Megrendelőt 6 eredeti példány illeti meg.

Budapest, 2016. …………………..

Budapest, 2016. …………………..

Budapest Főváros XIII. Kerületi

cégnév, oldal 67 / 68


Önkormányzat Borszéki Gyula alpolgármester Megrendelő

képviselő, tisztsége Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap

………………………………………..

A szerződést jogi szempontból ellenőriztem: Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap ................................................................ A szerződést szakmai szempontból ellenőriztem: Budapest, 2016. ………. hó ……….. nap .................................................................

oldal 68 / 68

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Recommend Documents