BESTEK BESTEKNUMMER : DATUM : 6 NOVEMBER 2014

BESTEK TEN BEHOEVE VAN: RESTAURATIE HUIS RANDENBROEK HEILIGENBERGERWEG 113 TE AMERSFOORT

BESTEKNUMMER DATUM

OP DIT BESTEK RUST HET STABU KEURMERK ONDER LICENTIENUMMER: 90.13.07.E. DIT BESTEK IS OPGESTELD MET DE STABU-SYSTEMATIEK, UITGAVE: 2014-I

: :

1.1871.4 6 NOVEMBER 2014

Opdrachtgever: Naam Postbus Postcode en plaats Bezoekadres Telefoon Website

: Gemeente Amersfoort, afdeling PO : 4000 : 3800 EA AMERSFOORT : Stadhuisplein 1 : (033) 469 44 09 : www.amersfoort.nl

Projectleider Telefoon Email

: mevrouw G. Zwier : (033) 469 45 35 : [email protected]

Contactpersoon Telefoon Email

: de heer R. Titulaer : (033) 469 44 09 : [email protected]

:

Algemene omschrijving van het werk: Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort Complex Object Adres Postcode en plaats Complexnummer Monumentnummer

: Randenbroek : Hoofdgebouw : Heiligenbergerweg 113 : 3816 AJ AMERSFOORT : 529.188 : 529.189

Besteknummer: 1.1871.4 Datum: 6 november 2014 Kadastrale gegevens perceel: Gemeente Sectie Nummer

: Amersfoort :G : 3225

Eigenaar: Naam

: Gemeente Amersfoort/afdeling vastgoedontwikkeling & beheer

Architect: Naam Adres Postcode en plaats Architect Contactpersoon Telefoon Email Website

: Van Hoogevest Architecten BV : Westsingel 9 : 3811 BA AMERSFOORT : de heer ir. G.W. van Hoogevest : de heer ing. E. Bisschop : (033) - 46 31 705 : [email protected] : www.vanhoogevest.nl

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 00.03 VERZEKERINGEN 00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 05.00 ALGEMEEN 05.31 LOODSEN EN KETEN 05.41 INRICHTING WERKTERREIN 05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 05.49 STEIGERWERKEN EN TRANSPORTMIDDELEN 10 STUT- EN SLOOPWERK 10.00 ALGEMEEN 10.31 TOTAAL SLOOPWERK 10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 10.40 STUTWERK 10.50 HAK- EN BREEKWERK 22 METSELWERK 22.00 ALGEMEEN 22.31 BAKSTEEN MET MORTEL 24 RUWBOUWTIMMERWERK 24.00 ALGEMEEN 24.31 BALKCONSTRUCTIES 24.41 BESCHIETINGEN 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.51 NATUUR- EN KUNSTSTEEN LEIEN 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 34 BEGLAZING 34.00 ALGEMEEN 34.31 ENKELBLADIG GLAS 40 STUKADOORWERK 40.00 ALGEMEEN 40.21 HERSTELLEN 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 43.00 ALGEMEEN 43.38 DIVERSE ONDERDELEN 43.44 GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS 46 SCHILDERWERK 46.00 ALGEMEEN 46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT 46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG 46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 50.00 ALGEMEEN 50.31 DAKGOTEN 50.32 DAKGOOTBEKLEDINGEN 50.41 METALEN BUISLEIDINGEN 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

Van Hoogevest Architecten b.v. Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort

2 3 3 3 12 13 13 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23 25 26 26 27 27 27 28 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 34 34 35 36 36 37 38 38 38 38 39 40 40


OVERZICHT BIJLAGEN

OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Tekeningen : Van Hoogevest Architecten BV Datum tekeningen : 12 september 2014 Tek.nr. Omschrijving Schaal ----------------------------------------------------------------------------------------------------BT-01 Plattegronden, gevelaanzichten en doorsneden 1:100 BT-02 Opname gebreken 1:100 Overige bijlagen: - model garantieverklaring; - model bankgarantie; - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan); - veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier); - model verklaring CAR verzekering; - model kennisgeving bouwwerk; - naamsaanduiding bouwplaats.

2

00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012


00

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

00.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 90. ALGEMENE OMSCHRIJVING Het werk betreft het uitvoeren van bouwkundige restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan o.m. de kapconstructie, de houten balklaag van verdiepings- en zoldervloeren. De leien loodbekledingen en de koperen gootbekleding wordt geheel vervangen. Tevens wordt er plaatselijk houtrotherstel uitgevoerd, alsmede algehele saus- en schilderwerken. De inspecties en aanpassingen op het gebied van het interieur, de E- en W-installaties, alsmede het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen zijn buiten dit bestek gelaten. 91. VERKOOPOVEREENKOMST Alle in dit bestekboek omschreven onderdelen moeten worden worden uitgevoerd om zo het monumentale pand in een goede bouwkundige staat te brengen (casco). Daarnaast zijn er een aantal onderdelen welke wél wenselijk zijn, maar niet noodzakelijk. De wenselijke/ niet noodzakelijke onderdelen zijn: Het restaureren en herplaatsen van de binnenluiken (‘blinden’) (zie hfdst. 30.23.19-a / 46.21.12-a-03); het stucwerk van de wanden en gewelven van de kelder (zie hfdst. 10.32.22-a-02 / 10.32.43-a-02 / 22.31.12-a02 / 40.21.10-a-01 / 46.33.29-a-01); Het gangbaar maken van de (schuif)ramen (zie hfdst. 30.23.10-a-02) In dit bestek zijn deze onderdelen per hoofdstuk (bouwdeel) aangegeven als ‘wenselijk’. De aannemer maakt een afzonderlijke prijsopgave voor deze onderdelen. Het bestek geeft het minimaal vereiste kwaliteitsniveau aan. Vergelijkbare of betere oplossingen zijn bespreekbaar (ter goedkeuring); bv toepassing koper i.p.v. zink, traditioneel houtherstel i.p.v. polymeerchemisch herstel o.i.d.

00.02

AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012

00.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.

00.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 90. NORMEN, VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN - Met betrekking tot de uitvoering: werkzaamheden en uitvoering ter goedkeuring van en afstemmen met Gemeente Amersfoort/ monumentenzorg. Contactpersoon : mevrouw S. Hovens Telefoon : (033) - 46 95 018 Email : [email protected] - Van toepassing zijn onder andere het bouwbesluit met alle daaruit voortvloeiende voorschriften en de ter plaatse geldende voorschriften van overheidswege, waaronder de Gemeentelijke Bouwverordening; - De ter plaatse geldende aansluitvoorwaarden van netbeheerders, energiebedrijven en nutsbedrijven zijn van toepassing; - Indien de in dit bestek van toepassing verklaarde voorwaarden, normen, voorschriften en richtlijnen met elkaar in tegenspraak zijn of van elkaar verschillen, moet de aannemer de directie hierover voor aanvang van de uitvoering schriftelijk inlichten; - Indien de aannemer werk uitvoert dat niet in overeenstemming is met de gebruikelijke bouwcodes, wetsvoorschriften,

3


91.

92.


plaatselijke verordeningen of de gebruikelijke voorschriften, dan zal hij alle kosten dragen die betrekking hebben op de correctie; - Voorzover voor bouwstoffen en/of de verwerking ervan normen, voorschriften of (beoordelings-) richtlijnen zijn gesteld of onder certificatie kunnen worden geleverd, dienen die bouwstoffen en/of de verwerking ervan volgens die normen, voorschriften en (beoordelings-) richtlijnen te worden geleverd en/of worden uitgevoerd of onder certificatie te worden geleverd. STICHTING ERKENDE RESTAURATIEKWALITEIT MONUMENTENZORG (ERM) ERM beheert diverse erkenningsregelingen. Een erkenningsregeling bevat de afspraken die gemaakt zijn over de juiste manier om restauratiewerkzaamheden uit te voeren (norm) en over het aantoonbaar en het systematisch borgen van die kwaliteit (borging). In een aantal gevallen is de norm beschreven in een apart document (uitvoeringsrichtlijn). Van toepassing zijn de onderstaande richtlijnen: - Het dakbedekkingssysteem moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO procescertificaat conform de BRL 1513 voert; - Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Timmerwerk, versie 1.0 d.d. 17 maart 2014; Van de bovengenoemde uitvoeringsrichtlijnen zijn de meest actuele versies, zoals gepubliceerd op de website van de stichting ERM van toepassing, als ware deze opgenomen in dit bestek (zie: www.stichtingerm.nl) ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (APV) De Algemene Plaatselijke verordening (APV), als vanwege de werkzaamheden, het lossen en/of het plaatsen van bouwonderdelen en/of materialen de rijweg tijdelijk (gedeeltelijk) geblokkeerd moet worden. De aannemer pleegt vooraf overleg met de politie van de gemeente en volgt haar aanwijzingen op. De aannemer draagt zorg voor de benodigde vergunning en bijbehorende kosten.

00.02.03

DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: Directievoering n.t.b. 90. BEVOEGDHEID Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakbekwaam en bevoegd personeel. Indien, naar oordeel van de directie, personeel op de bouwplaats zich niet goed gedraagt of niet voldoende vakkundig werkt, gaat de aannemer ermee akkoord dat zij zonder overleg door de directie van het werk worden verwijderd, zonder dat dit tot een vergoeding kan leiden. 91. VERANTWOORDELIJKHEID De directie is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor vertraging of schade uit verzuim ontstaan door derden of voortvloeiend uit paragraaf 00.02.03-90.

00.02.04

GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 90. GOEDKEURING GEVOLMACHTIGDE De projectleider en (hoofd)uitvoerder behoeven de goedkeuring van de directie.

00.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.

00.02.06

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 02. VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 03. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 4


05.

08.

10.

19.


Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen verstrekt de aannemer aan de directie een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. - Omgeving: - belendingen, bestrating, straatmeubilair e.d. van de aan- en afvoerroute. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de opdrachtgever. OVERIGE VERPLICHTINGEN a. Eventuele extra kosten voor toezicht, beveiliging en dergelijke voortvloeiend uit werkzaamheden zoals genoemd onder punt 10, zijn voor rekening van de aannemer. Het werken buiten normale werktijden is niet verrekenbaar. b. De aannemer zal de directie desgewenst inzage verstrekken van door derden aan hem verleende vergunningen, ontheffingen en dergelijke. c. De aannemer dient schade aan eigendommen van derden, de opdrachtgever of de directie, die wordt waargenomen door de aannemer, maar niet door de aannemer is veroorzaakt en voor zover deze schade mogelijk verband kan houden met de uitvoering van het werk, terstond aan de directie te melden. d. Indien naar oordeel van de directie en/of aannemer weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is de aannemer verplicht het werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

00.02.07

DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt zoals deze is vermeld in de opdrachtbrief. 02. AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.

00.02.08

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: 120

00.02.09

OPNEMING EN GOEDKEURING 09. VOORWAARDEN VOOR OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer genoemd in paragraaf 9 lid 1 van de U.A.V., zal ten minste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie zijn, respectievelijk in het dagboek of weekrapport zijn aangetekend.

5



Het werk zal slechts worden goedgekeurd overeenkomstig het gestelde in paragraaf 9, lid 3 van de U.A.V. indien: - het werk is voltooid, incl. de reinigingswerkzaamheden; - eventueel verontreinigde eigendommen van de opdrachtgever en van derden door de aannemer zijn schoongemaakt; - de verlangde administratie en eindoverzichten zijn ingeleverd; - de verlangde certificaten, revisietekeningen, overige revisiebescheiden, onderhoudsvoorschriften, bedieningsvoorschriften, garantieverklaringen, V&G-dossier, e.d. door de aannemer zijn verstrekt; - de in het bestek beschreven goedgekeurde verklaringen van Nutsbedrijven en overheidsinstanties en keuringsrapporten door de aannemer zijn verstrekt; - de aannemer aan al zijn overige verplichtingen heeft voldaan. 00.02.10

OPLEVERING 90. OPLEVERING Het werk schoon opleveren. Mortelresten e.d. verwijderen en de vloeren en trappen schoon maken. Het gehele bouwterrein na voltooiing van het werk zonder verontreinigingen en egaal opleveren. 91. PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING Van het werk zal een Procesverbaal van Oplevering door de directie worden opgemaakt. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd na ondertekening door de directie, aannemer en opdrachtgever c.q. verkrijger van een Procesverbaal van Oplevering welke door de opdrachtgever zal worden opgesteld. 92. OPLEVERINGSUITSTEL Door de aannemer aangereikte en door de opdrachtgever goedgekeurde alternatieven zijn nimmer aanleiding tot bouwtijdverlenging. De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling door: - het niet tijdig leveren van monsters ten behoeve van keuring, schade en/of oponthoud wordt veroorzaakt. - derden, niet zijnde de nutsbedrijven, die in gebreke blijven ten aanzien van de door hun te leveren prestaties binnen het tijdschema. - door geschillen ontstaan tussen aannemer en onderaannemer.

00.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 6 (zes) kalendermaanden aansluitend op de opleverdatum. 90. LOGBOEK Ten behoeve van de informatieverstrekking aan de directie moet de tijdens de onderhouds- of servicetermijn te verrichten werkzaamheden worden bijgehouden in een logboek. Dit logboek moet tijdens deze termijn ter inzage van de directie op een nader te bepalen plek op het werk aanwezig zijn. Na het verstrijken van de termijn blijft het logboek eigendom van de directie. 91. HERSTELLINGEN Indien gedurende de onderhouds- of servicetermijn door de aannemer herstellingen aan het werk moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan het werk van derden moet worden uitgevoerd, zijn alle kosten welke het gevolg zijn, en verband houden met deze herstellingen voor rekening van de aannemer. 92. HERSTELLINGEN DOOR OF VANWEGE DIRECTIE Als aanvulling op paragraaf 11, lid 3 van de U.A.V. geldt: Voldoet de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan zijn verplichtingen overeenkomstig het gestelde in paragraaf 11 van de U.A.V. en het bestek artikel 00.02.11, dan geschieden herstellingen door of vanwege de directie, voor rekening en verantwoording van de aannemer, onverminderd zijn plicht tot herstel van schade van welke aard dan ook.

00.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 90. SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT Indien de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer mocht worden ontbonden dan zal de onderaannemer hier geen recht aan kunnen ontleden om schadevergoeding te vorderen. Alle consequenties hieraan verbonden, zijn voor de verantwoording en rekening van de aannemer. Indien het stilleggen van het werk of een gedeelte daarvan plaatsvindt wegens het niet voldoen door de aannemer aan de besteksbepalingen of de voorschriften van gemeentelijke c.q. andere overheidsinstanties, komen de consequenties hieraan verbonden, voor verantwoording en rekening van de aannemer.

00.02.15

WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Het terrein rondom het hoofdgebouw (parkaanleg) is eigendom van de gemeente Amersfoort, wat betreft de inrichting van het werkterrein dient dit in nauw overleg met hen te geschieden. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging alsmede van de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. De aannemer wordt tevens geacht op de hoogte te zijn van grondwaterstanden, bodemgesteldheid en mogelijkheden tot afvoer van overtollig water. De in dit bestek met bijbehorende tekeningen opgenomen gegevens omtrent de bestaande toestand van het werkterrein wordt de aannemer slechts ter algemene oriëntatie meegedeeld. Verrekening van aan het licht komende afwijkingen t.o.v. de in het bestek beschreven, respectievelijk aangegeven toestand van het werkterrein zal behoudens in geval van afwijkingen ten aanzien van het bodemonderzoek niet 6


90.

91.


plaatsvinden. TOEGANG TOT HET TERREIN Behalve het tewerkgestelde personeel en de vertegenwoordigers van opdrachtgever, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, directie en adviseurs, mag de aannemer niemand op het werk toelaten zonder toestemming van de directie. PRECARIO De kosten van precario zijn voor rekening van de bouwkundig aannemer.

00.02.16

AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 90. AFSLUITING De bewaking en de terreinafsluiting dient in overleg met de opdrachtgever te geschieden. De aannemer blijft echter steeds verantwoordelijk voor schade door ontvreemding en/of beschadiging toegebracht aan het werk, de op het werk opgeslagen materialen en alle op het werk aanwezige materialen en gereedschappen.

00.02.17

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 90. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende aanvullende voorwaarden: Hout of houten producten worden geleverd die aantoonbaar voldoen aan de specificaties die ten grondslag liggen aan het FSC-keurmerk. Deze specificaties zijn beschikbaar via: http://www.fsc.nl/sectoren/opdrachtgevers/aanbesteders. Inschrijver dient in zijn Inschrijving aan te tonen dat hij aan deze eis zal voldoen. Dit kan hij doen door het overleggen van ofwel (i) een geldig FSC-certificaat, ofwel (ii) andere passende bewijsmiddelen die onomstotelijk aantonen dat inschrijver aan de gestelde specificaties voldoet. 91. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN De in paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

00.02.18

KEURING VAN BOUWSTOFFEN 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 03. BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 04. MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: - leibedekking; - leihaken; - ladder-/klimhaken.

00.02.19

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 09. EIGENDOMSVOORBEHOUD De aannemer mag bij de levering van materialen geen eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op de materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden.

00.02.20

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.

00.02.22

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. Onderdeel:

7



Paragraaf: Post: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.00.40 Bêta-polymeerchemisch herstel - 24.00.40 Houtconservering en -injectering - 33.00.40 De waterdichtheid leibedekking incl. loden aansluitingen. - 33.00.40 Leibedekking - 40.00.40 Pleisterwerken - 46.00.40 Het uitgevoerde schilderwerk - 50.00.40 De werkzaamheden zijnde de waterdichtheid van de constructies

02.

Garantietermijn: 10 jaar 5 jaar 10 jaar 30 jaar 5 jaar 5 jaar (aflopend) 10 jaar

- te garanderen door: de aannemer GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overlegd voor het gereedkomen van het gegarandeerde onderdeel.

00.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: werkbare dagen (prognoseschaal). In het verlangde tijdschema moeten, naast de in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde gegevens, tevens de tijdstippen vermeld worden waarop de door de aannemer te vervaardigen werkbescheiden goedgekeurd aanwezig moeten zijn. 02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 05. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: alle onderdelen welke maatgevend zijn voor de planning, en alle onderdelen waarbij buiten de aannemer andere "partijen", zoals installateurs, onderaannemers en derden, betrokken zijn. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 voor de directie en 1 naar elke betrokken partij - goedgekeurde: 2 voor de directie en 1 naar elke betrokken partij

00.02.27

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABUbestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 90. BOUWVERGADERINGEN - De directie verlangt dat de (hoofd)aannemer of zijn gevolmachtigde van het aannemersbedrijf bij de bouwvergaderingen aanwezig is; - Zo vaak als de opdrachtgever en/of directie dit nodig acht, wordt een bouwvergadering belegd. Voorlopig wordt 1 keer per 2 weken een bouwvergadering voldoende geacht; - Zo vaak als de opdrachtgever en/of directie dit nodig acht, wordt een werkbespreking belegd. Voorlopig wordt 1 keer per 2 weken een werkbespreking voldoende geacht; Op de bouwvergaderingen en/of werkbesprekingen wordt apart aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. 91. VERSLAGEN De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid. De verslagen van de werkbesprekingen worden door de aannemer opgesteld en verspreid. - De notulen van de bouwvergaderingen en werkbesprekingen worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen. Het bepaalde par. 27 leden 2 t/m 5 van de U.A.V. is van overeenkomstige toepassing; - De notulen van de bouwvergaderingen en werkbesprekingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt; - Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 2 weken na de verzending geacht te zijn 8



goedgekeurd, indien binnen deze termijn geen schriftelijke aanmerkingen door de directie zijn ontvangen. 00.02.32

GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de U.A.V. voor rekening van de opdrachtgever.

00.02.34

WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING Door de aannemer voorgestelde en door de directie goedgekeurde wijzigingen in de uitvoering van het werk geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling. De kosten voor het aanpassen van tekeningen en/of berekeningen, als gevolg van door de aannemer voorgestelde wijzigingen, zijn voor rekening van de aannemer.

00.02.35

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK Verrekening van meer en minder werk vindt plaats bij de eindafrekening van het werk. Paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 komt te vervallen; de aannemer heeft géén recht op een percentage van het verschil indien het verrekende en nog te verrekenen minderwerk het verrekende en nog te verrekenen meerwerk overtreft. In afwijking van paragraaf 35, lid 5 van de U.A.V. vindt verrekening van meer en minder werk plaats op basis van netto prijzen (excl. BTW), in geval van meer werk vermeerderd en in het geval van minder werk verminderd met de door de aannemer bij zijn inschrijving gehanteerde opslagpercentages. In het geval van minderwerk heeft de aannemer geen recht op de in de U.A.V. genoemde 10% over het minder werk. De aannemer registreert maandelijks de verrekeningen in een totaaloverzicht, waarin wordt opgenomen: - de bestedingen op de stelposten - de bestedingen op de en verrekenbaar gestelde hoeveelheden - het meer en minder werk als gevolg van bestekswijzigingen Resulterend in het totale saldo: van het meer- en minder werk 91. PRIJSOPGAVE VAN MEER- EN MINDERWERK Telkens wanneer de directie naar aanleiding van gesignaleerd meer of minder werk een voorlopige prijsopgave wenst, verstrekt de aannemer deze binnen 5 werkdagen nadat hiervoor de benodigde gegevens bekend zijn. 92. OPBOUW VERREKENPRIJZEN De aannemer zal een gedetailleerde opbouw van zijn verrekenprijzen overleggen, als de directie dit wenst. Dit geldt ook voor ontvangen prijsopgaven van in te schakelen onderaannemers en leveranciers die door de aannemer zijn ontvangen. Verrekening van meer- en minderwerk gebeurt als alle hiervoor benodigde gegevens voor uitvoering accoord zijn bevonden. Als basis voor de verrekeningen van meer- en minderwerken zullen de gegevens uit de gespecificeerde open begroting worden gebruikt. In deze open begroting geconstateerde fouten geven de aannemer geen recht op verrekening van die fouten. Bij verrekening van het meer- en minderwerk op basis van de aan deze open begroting ontleende gegevens zullen de in de begroting geconstateerde fouten in principe worden uitgelegd in het voordeel van de partij die zou worden benadeeld indien bij verrekening deze onmiskenbaar onjuiste begrotingsgegevens zouden worden gebruikt. N.B. Onder 'onmiskenbaar onjuiste begrotingsgegevens' dienen te worden verstaan in de begroting opgenomen verwerkingstijden en onderdeelprijzen die zodanig afwijken van wat normaal gebruikelijk is, dat naar oordeel van de directie kennelijk sprake is van een vergissing. 93. OPDRACHT Opdrachten die niet door de directie (namens de opdrachtgever) zijn gegeven worden niet erkend. Als de aannemer een mondelinge of schriftelijke opdracht van de directie (namens de opdrachtgever) geheel of gedeeltelijk beschouwt als meerwerk, zal hij dit schriftelijk melden aan de directie binnen 8 dagen na ontvangst. De aannemer voert de opdracht dan nog niet uit. Bij deze opdrachten horen ook verstrekte tekeningen of opgaven van maten of hoeveelheden. Als de voortgang dit vereist zal een voorlopige melding worden gedaan. Nader te stellen eisen die de directie volgens dit bestek kan stellen, kunnen geen aanleiding tot verrekening zijn.

00.02.36

BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. MELDING BESTEKSWIJZIGING Indien de aannemer een verzoek tot wijziging ontvangt en deze wijziging interpreteert als een bestekswijziging zoals bedoeld in par. 36, lid 1 van de U.A.V. en hierop verrekening van meer en minder werk van toepassing acht, zal hij, alvorens het betreffende onderdeel uit te voeren, de directie hiervan zo spoedig doch uiterlijk binnen 5 werkdagen mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, zal de melding bovendien zo spoedig mogelijk mondeling geschieden. Het bovenstaande geldt ook indien de aannemer zelf tijdens zijn werkzaamheden zaken ontdekt dit volgens hem afwijken

9


91.

92.


van het bestek. OPDRAGEN VAN BESTEKSWIJZIGINGEN In nadrukkelijke afwijking van het gestelde in paragraaf 36, lid 5 van de U.A.V. heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meer en minder werk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN Als grondslag voor de verrekening van meer en minder werk op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 4 van de U.A.V. geldt de inschrijvingsbegroting van de aannemer als kopie aan de aanneemovereenkomst is gehecht. Dit geldt ook voor de opslagpercentages; deze dienen gelijk te zijn aan de inschrijfbegroting. De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: a. de nettokosten van de bouwstoffen; b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter dekking van de bouwplaatskosten, winst en risico en algemene kosten, die voor al het meer en minder werk is gelijk aan de percentages uit de inschrijfbegroting.

00.02.37

STELPOSTEN 01. OVERZICHT STELPOSTEN De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: Bestekcode Omschrijving Bedrag -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00.02.37-91 Stelpost onvoorzien € 25.000,24.31.21-a-01d Herstel kapconstructie € 10.000,24.31.90-a Polymeerchemisch herstel € 30.000,30.23.10-a-01f Gangbaar maken schuiframen € 8.000,46.21.12-a Schilderwerk binnenzijde buitenkozijnen € 3.500,50.41.30-a-01a Hemelwaterafvoer, zinken buis € 2.500,70.88.90-a Bliksemafleidingsinstallatie € 3.500,90. STELPOSTEN - In afwijking van par. 37 U.A.V. zijn alle prijzen en stelposten in dit bestek netto, dus zonder aannemersprovisie. De aannemer kan over leveringen buiten het bestek geen provisie of handelskorting in rekening brengen. - Stelposten genoemd in dit bestek zijn excl. B.T.W. - De aannemer registreert maandelijks de verrekening op de stel- en verrekenposten in een overzicht, e.e.a. in overleg met de directie. - De aannemer geeft voor de uitvoering van stelposten een gespecificeerde prijsopgave. Als de directie niet met de prijsopgave en andere condities accoord gaat, is de directie vrij het betreffende werk door derden uit te laten voeren. - De bedragen van de stelposten worden voorzover niet verwerkt, volledig op de aanneemsom in mindering gebracht, inclusief opslagen. - De verrekening van de stelposten gebeurt als alle hiervoor benodigde gegevens accoord zijn bevonden. - De aannemer rekent op het verwerken van de stelposten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders is vermeld. 91. STELPOST ONVOORZIEN De aannemer neemt een stelpost onvoorzien op voor kosten die voortvloeien uit bestekswijzigingen en bijwerk (levering materialen, materieel en arbeid). Grootte stelpost: € 25.000,- (zegge: vijf en twintigduizend euro).

00.02.38

HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 02. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: Bestekcode Omschrijving Hoeveelheid ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.32.22-a-01 Sloopwerk metselwerk, buitenwand binnenzijde 10 m² 10.32.22-a-02 Sloopwerk metselwerk, kelders 10 m² 10.32.43-a-01a Sloopwerk stukadoorwerk Noordwestgevel 4 m² 10.32.43-a-01b Sloopwerk stukadoorwerk Zuidwestgevel 2 m² 10.32.43-a-01c Sloopwerk stukadoorwerk Zuidoostgevel 6 m² 10.32.43-a-01d Sloopwerk stukadoorwerk Noordoostgevel 2 m² 22.31.12-a-01 Metselwerk, inboetwerk buitenwand binnenzijde 10 m² 22.31.12-a-01 Metselwerk, inboetwerk kelders 10 m² 24.31.21-a-01a Timmerwerk kapconstructie, vervangen muurplaat 35 m¹ 24.31.21-a-01b Timmerwerk kapconstructie, vervangen (delen van) sporen 16 st. 24.31.21-a-01c Timmerwerk kapconstructie, vervangen nokgording 7 m¹ 24.41.11-b-01b Timmerwerk beschieting dakbeschot 35 m² 30.23.10-a-01c Reparatie kozijnen, ramen en deuren 80 mu en € 500,- mat. 30.23.10-a-01g Gedeformeerde kelderkoekoeken 32 mu en € 200,- mat. 10


33.88.10-a-02a 40.21.10-b-01a 40.21.10-b-01b 40.21.10-b-01c 40.21.10-b-01d 50.41.30-a-01b

Loodwerk balustrade en afdekkingen Herstellen bestaand stucwerk Noordwestgevel Herstellen bestaand stucwerk Zuidwestgevel Herstellen bestaand stucwerk Zuidoostgevel Herstellen bestaand stucwerk Noordoostgevel Versterkte ondereinden

Van Hoogevest Architecten b.v. Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort 32 mu en € 200,- mat. 4 m² 2 m² 6 m² 2 m² 8 st.

00.02.39

AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 90. AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN De verrekening van meer- en minderwerk alsmede de besteding van verrekenen stelposten, dient te geschieden volgens de verrekenprijzen die bij de inschrijving moeten worden opgegeven. Deze bedragen zijn netto, zonder aannemersprovisie en BTW.

00.02.40

BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom: Betalingstermijnen Vordering van het werk in % Percentage van de aanneemsom volgens de U.A.V. par. 40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1e t/m 8e 10% 10% 9e bij de oplevering van het werk 15% 10e bij de beëindiging van de onderhoudsperiode 5% -

02.

De verrekening van meer- en minderwerk heeft plaats bij de eerste oplevering (eerstvolgende termijn). - De 9e termijn wordt uitbetaald, wanneer het werk door de eerste maal is opgeleverd en goedgekeurd. - De 10e termijn wordt uitbetaald na het verstrijken van de onderhoudsperiode, wanneer het werk voor de tweede maal is opgeleverd en goedgekeurd en de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. - De 1e opleveringstermijn zal alleen voldaan worden wanneer de aannemer kan aantonen dat alle onderaannemers betreffende de stelposten betaald zijn. - De termijndeclaraties in 3-voud bij de directie indienen (de opdrachtgever is ten alle tijden gerechtigd om 20% van de aanneemsom in mindering te brengen en op te dragen aan nevenaannemers zonder verrekening van algemene kosten en winst en risico). Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 1 De indiening van de termijnen geschiedt digitaal.

00.02.42

KORTINGEN 90. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt de daadwerkelijke kosten voor de opdrachtgever ten gevolge van de te late oplevering, met een minimum van € 100,- per kalenderdag. De korting wordt verrekend met de aanneemsom danwel bij de aannemer in rekening gebracht. In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 42 van de U.A.V. geldt het in artikel 00.02.42.90 aangegeven kortingsbedrag per kalenderdag.

00.02.43

VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 01. BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5 Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. In afwijking van het gestelde in paragraaf 43a van de U.A.V. wordt de bankgarantie geretourneerd als de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 90. VERPANDING OF CESSIE DOOR DE AANNEMER AAN DERDEN Paragraaf 43 lid 1 en 2 van de U.A.V. vervallen. Hiervoor in de plaats geldt de volgende bepaling: De termijnen van de

11



aanneemsom mogen niet worden vervreemd, gecedeerd of verpand. 00.02.44

SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK De aannemer is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van onderdelen van het gebouw, en de daarmee in verband staande eigendommen van de opdrachtgever en derden. 91. SCHADE BINNEN EN BUITEN DE BOUWPLAATS Schade aan bestratingen, putten, banden, kabels en buizen veroorzaakt door bouwwerkzaamheden en/of bouwverkeer onverwijld herstellen, een en ander ten genoegen van de directie, de dienst gemeentewerken en/of de betreffende nutsbedrijven.

00.02.46

IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER De aannemer is verplicht zowel bij tussentijdse beëindiging als in andere gevallen op eerste verzoek van de directie de rechten en verplichtingen uit de door de directie aangewezen overeenkomsten met onderaannemers en leveranciers ter zake van het werk aan de opdrachtgever over te dragen. De aannemer bedingt dit recht van overdracht ook in zijn overeenkomsten met onderaannemers, fabrikanten en leveranciers.

00.02.49

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 90. BESLECHTING VAN GESCHILLEN Paragraaf 49 vervalt geheel, hiervoor opnemen: "Alle geschillen, van welke aard en omvang ook, waaronder mede begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar aanleiding van deze overeenkomst samenhangende andere overeenkomst, tussen partijen mocht ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijk rechter"

00.03

VERZEKERINGEN

00.03.10

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van 12


03.

90.

91.


evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken. KOSTEN VAN OPRUIMING, HERSTEL, VERVANGING De verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd, alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging gemaakte kosten van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie. UITKERING SCHADEVERGOEDING De aannemer zal bedingen dat in geval van schade aan de in de vorige leden omschreven goederen, de uitkering van de schadevergoeding zal geschieden aan degenen aan wie de goederen toebehoren als verzekerden. De opdrachtgever betaalt de vergoeding welke hem ingevolge het voorgaande is uitgekeerd, door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging vordert, behoudens dat deel van de vergoeding, dat de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten en de voor zijn rekening komende uitkeringen aan derden. Onder schade aan het werk moet worden verstaan: schade of verlies van het werk, met inbegrip van de fundering, alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke t.b.v. het werk of derden aanwezig zijn op het werk dan wel op het door de opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking gestelde werkterrein en eventueel op een ander niet ter beschikking van de aannemer gesteld werkterrein dat de aannemer t.b.v. de uitvoering en/of opslag van de bouwstoffen t.b.v. het werk in gebruik heeft. Onder de verzekering zijn begrepen verlies of beschadiging uit eigen gebrek, constructiefouten, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid.

00.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

00.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - stortkosten - valutawijziging of koersrisico

00.05

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

00.05.10

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: 2 stuks Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN

13


05.

06.

90.

91.

92.


De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van de onderdelen genoemd in dit bestek, en benodigd voor de uitvoering van het werk DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van de onderdelen genoemd in dit bestek, en benodigd voor de uitvoering van het werk PROCEDURE INDIENEN WERKBESCHEIDEN De door de aannemer te verstrekken werkbescheiden (tekeningen, berekeningen, materiaalstaten schema's, werk/montageplannen e.d.) moeten ter goedkeuring worden ingediend bij de directie. De werkbescheiden moeten zowel op papier als digitaal worden ingediend, tenzij dit elders in het bestek uitdrukkelijk wordt gevraagd. Eventueel door de directie verstrekte details dienen als principegegevens beschouwd te worden. Wanneer door de directie wijzigingen in de door/namens hem vervaardigde werkbescheiden worden aangebracht, wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. Alle op de werkbescheiden bij het onderschrift aangegeven wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versies zullen op de nieuwe versie worden gemarkeerd met wijzigingspijltjes. De aannemer registreert en distribueert de gewijzigde werkbescheiden. Oudere versies van de werkbescheiden komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met de door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. Bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt exemplaar. De aannemer moet rekening houden met een goedkeuringsprocedure van door de aannemer te verstrekken werkbescheiden van 10 werkdagen per zending. Te wijzigen werkbescheiden binnen 10 werkdagen opnieuw ter controle indienen. Indien gewijzigde werkbescheiden opnieuw niet worden goedgekeurd door de directie, start boven beschreven procedure opnieuw. Aantal van door/namens de aannemer te verstrekken exemplaren van werkbescheiden, tenzij elders in dit bestek anders is aangegeven: - ter goedkeuring: 2 - goedgekeurde: 2 Indien voor enig onderdeel, waarvoor de aannemer werkbescheiden vervaardigt, goedkeuring is vereist door de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht, moet de aannemer de gegevens digitaal in dwg-format en pdf-format aanleveren bij de directie ten behoeve van de indiening. De directie zorgt voor het indienen van de werkbescheiden bij Bouw- en Woningtoezicht. De aannemer dient in deze rekening te houden met een indieningstermijn van minimaal 3 weken voor aanvang van het betreffende onderdeel en moet dus zorgdragen voor een tijdige aanmelding en aanlevering bij de directie. Met het vervaardigen van enig onderdeel mag niet worden begonnen alvorens de verlangde werkbescheiden zijn goedgekeurd door de directie en de vereiste toestemming van diverse (overheids-)instanties is verkregen. TEKENINGEN NAMENS DE AANNEMER Indien er namens de aannemer tekeningen worden vervaardigd, door bijvoorbeeld de fabrikant/leverancier van prefab onderdelen, geldt het volgende: - de tekeningen nauwkeurig controleren. - eventuele correcties en aanvullingen (handmatig) op deze tekeningen aangeven. VERSTREKKING DIGITALE GEGEVENS Digitale bestanden van het bestek, tekeningen of bijlagen, voor zover aanwezig, kunnen op verzoek van de aannemer door de directie worden verstrekt. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: - het verzoek moet schriftelijk of per e-mail ingediend worden; - honorering van het verzoek tot verstrekking van digitale gegevens is voorbehouden aan de directie; - verzending van de digitale gegevens aan de aannemer gebeurt d.m.v. e-mail, een afschrift op papier wordt zo spoedig mogelijk nagezonden; - de te verzenden bestanden worden op virussen gecontroleerd, doch bij het onverhoopt overdragen van een onbekend virus kan de directie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directie en/of indirecte schade hieruit voortvloeiend; - de aannemer is verplicht de geleverde bestanden na ontvangst te controleren op juistheid, waaronder een check aan de hand van het op papier verstrekte afschrift; de opdrachtgever, directie en de verstrekker van de digitale bestanden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in de digitale bestanden, het op papier verstrekte afschrift van de digitale bestanden is te allen tijde bindend; - de opdrachtgever, directie en de verstrekker van de digitale bestanden zijn niet aansprakelijk voor problemen van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopiëren, converteren, comprimeren en/of inlezen van deze bestanden; - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen de bestanden onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking worden gesteld of in gebruik worden gegeven, dan wel voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor zij aan de aannemer in gebruik zijn gegeven; - aan het digitale bestand en de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend; - voor het verstrekken van digitale bestanden worden kosten in rekening bij de aannemer gebracht.

14



00.06

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

00.06.10

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

15


05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

05.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. STOFVORMING Stofvorming ter plaatse van het sloopwerk, de opslag en bij het laden van de vuilcontainers enz. beperken.

05.00.24

EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: Het terrein rondom het hoofdgebouw is moeilijk te bereiken met groot materieel. 02. AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenachtig sloopafval. - gipsblokken en gipsplaatmateriaal. - bitumineuze dakbedekking. - teerhoudende dakbedekking. - teerhoudend asfalt. - niet-teerhoudend asfalt. - dakgrind. - restafval. 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

05.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de aannemer gesteld: - elektrische energie; De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. Aansluitingen en eventuele aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer. 02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening van de opdrachtgever. Aansluitingen en eventuele aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer.

05.31

LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET 0. BOUWKEET Ruimte(n): - verblijfsruimte ten behoeve van eigen personeel en van neven- en onderaannemers; - toilet en wasgelegenheid. Verwarming. Verlichting. Water. Tijdsduur: voor de duur van het werk. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING a. Voldoende schaftketen plaatsen, plaats ter goedkeuring van de directie op het ter beschikking gestelde werkterrein. 05.31.10-b BOUWKEET 0. DIRECTIEVERBLIJF Ruimte(n): Voor de bouwvergaderingen en werkbesprekingen wordt uitgeweken naar een door de opdrachtgever nader te bepalen ruimte in het hoofdgebouw. Door de aannemer te verzorgen: - 2 paar werkschoenen, maat nader te bepalen; - 2 stuks doorwerkjassen, maat nader te bepalen; - 6 bouwhelmen; 16



.01 TIJDELIJKE VOORZIENING a. Het directieverblijf wordt door de opdrachtgever aangewezen en wordt kosteloos ter beschikking gesteld. 05.41

INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - plaats bouwafrastering en toegangen (incl. schutting); - aan- en afvoerroute; - indeling ketenpark; - locatie parkeergelegenheid; - transport routes materiaal en materieel (bouwliften, bouwkraan); - plaats bouwbord. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3 - goedgekeurde (st.): 3 De aannemer vraagt een vergunning aan voor de bouwplaats (werkterrein). De kosten voor alle benodigde vergunning en precario zijn voor rekening van de aannemer. .01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN a. Het werkterreininrichtingsplan. 05.42

AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING 0. BOUWAFRASTERING Hoogte (m): 2,0 m. Openingen: draaibare, afsluitbare hekwerken. De aannemer zorgt voor een voldoend aantal bordjes bij de toegangen en verder op doeltreffende plaatsen met het opschrift "VERBODEN TOEGANG art. 461 Wetboek van Strafrecht". Tevens plaatst de aannemer bordjes met nadere mededelingen voor de bewegwijzering. Tijdstip van verwijderen: eind van de bouwperiode. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING a. Bouwafrastering rondom bouwterrein. 05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Afmetingen (mm): 9 tekstplanken van 0,15 x 3,5 m (wit geschilderd). Lay-out volgens nadere opgave van de directie. De verzamelborden dienen tijdens de gehele duur van het werk te worden onderhouden. Het schilderen/plakken van de letters voor een onderaannemer, dan wel voor hen die "werken buiten het bestek" uitvoeren, kan door de aannemer met deze onder- en nevenaannemers worden verrekend. De borden te plaatsen in overleg en op aanwijs van de directie. Vermeldingen: - naam van het project; - naam opdrachtgever; - naam architect; - naam aannemer; - naam onderaannemers. Tijdstip van verwijderen: oplevering .01 TIJDELIJKE VOORZIENING a. Twee stuks verzamelbord volgens de bijlage "naamsaanduiding bouwplaats". 05.42.90-a BESCHERMING 0. BESCHERMING De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden diverse onderdelen welke risico lopen op beschadigen, af te schermen, zulks ter beoordeling van de directie. Gebruikmakend van materiaal van voldoende sterkte. Tijdstip van verwijderen: eind van de bouwperiode. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING a. De te beschermen onderdelen in overleg met de directie.

17


05.49


STEIGERWERKEN EN TRANSPORTMIDDELEN

05.49.11-a STEIGERWERKEN 0. STEIGERWERKEN Voor de uitvoering van de restauratiewerken de nodige steigers (traditioneel stalen dubbel-steiger) te plaatsen. Steigerdiepte 150 cm en een console van 35 cm aan alle werkvloeren. - Alle geveloppervlakken, met inbegrip van steunberen, penanten, nissen, vensteropeningen enz. op elk steigerslagniveau (om de 250 cm.) volledig dichtleggen tot aan gevels. - De gegalvaniseerde steigers en valschermen samen te stellen onder goedkeuring van de arbeidsinspectie, met de nodige planken, kantplanken, hekken, leuningen, knielatten, trappen/ladders, ladders, netten, valschermen enz. onder de werkvloeren schriksteigers aanbrengen. - Voor de daadwerkelijke aanvang van de restauratiewerkzaamheden overhandigt de aannemer aan de directie het goedkeuringsrapport van de arbeidsinspectie. - Consoles ter plaatse van nissen en raamopeningen. - Deuren en vluchtwegen blijven vrij/toegankelijk - Er dient een constructietekening aangeleverd te worden - De buitensteigers te laten aarden door een deskundig bedrijf, welke de meetgegevens beschikbaar stelt aan de directie. 1. KWALITEITSEISEN - Steigers dienen te voldoen aan de norm NEN-EN-12810 en 12811. - Steigerbuizen dienen te voldoen aan de norm NEN 39. - Steigerdelen dienen te voldoen aan de norm NEN-EN- 338. - Vuurverzinkte onderdelen volgens de norm NEN-EN-ISO 1461. - Steigergaas: windreductienet 95%, kleur grijs. - Stormzekerheid van steigers met netten dient te worden gewaarborgd. 2. BEREKENINGEN, UITVOERINGS- EN PRODUCTIETEKENINGEN Voor het steigerwerk de benodigde statische berekeningen, ontwerp-/uitvoerings- /productietekeningen te vervaardigen en voor vergunning, goedkeuring e.d. aan de daartoe bevoegde instanties indienen. De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 3. STEIGERMATERIEEL/-MATERIAAL Type ring-spie koppeling van het merk Plettac, Layer of Scafom. - De mogelijkheid bestaat een systeemsteiger aan te bieden met afwijkende schakelmaten. 4. VLOEREN Vloeren moeten volledig dicht gelegd worden met steigerdelen. - Openingen groter dan 50 mm. zijn niet toegestaan. De vloeren mogen de gevel niet raken (tenminste 20 mm. vrije ruimte). De aannemer zal een proefstuk maken ter goedkeuring van de aannemer. - Vloerdelen mogen elkaar niet overlappen, alleen t.p.v. aanheling naar de gevel. Bij aanheling naar de gevel zijn openingen van maximaal 100 mm. toegestaan. Plaatselijk kan in overleg hiervan worden afgeweken. - Kantplanken mogen elkaar overlappen. De kantplanken worden vastgezet aan elke staander met behulp van een kantplankhouder. Uitvoering ter goedkeuring van de opdrachtgever. - Steigerdelen moeten worden vastgelegd tegen opwaaien en kromtrekken. Dit gebeurt met behulp van voldoende metalen strippen 30 x 3 mm (of soortgelijk), die op de steigerdelen worden geschroefd. Elk steigerdeel dient met tenminste 2 strips te worden vastgezet met een maximale tussenafstand van 2.50 meter en een maximale afstand tot de kop van het steigerdeel van 200 mm. 5. NETTEN De buitenzijde van de steigerwerken bespannen met geëigende onbeschadigde grijze kunststof netten met een dichtheid van 95% dan wel voor zover maximaal toelaatbaar vanwege de windbelasting. - Steigergaas dient met behulp van tie-ribs te worden vastgezet aan staanders, schakels en leuningen. Steigergaas dient voldoende te overlappen. Openingen zijn niet toegestaan. Het gaas wordt in horizontale banen bevestigd aan de binnenzijde van de buitenstaanders. Tie-ribs aan de langsschakels maximaal 0.50 m. hart op hart. De aannemer zal een proefstuk maken ter goedkeuring van de opdrachtgever. 7. DOORSTEMPELEN De dakvlakken waarop steigerwerken komen te staan te beschermen d.m.v. harde isolatieplaat en multiplex. Waar nodig, in overleg met de constructeur, de dakvlakken te onderstempelen naar een dragende gemetselde steunconstructies onder de dakvlakken. Voor deze werkzaamheden dient de aannemer een constructeur in te schakelen welke bekend is met historische constructies. De kosten van deze constructeur komen voor rekening van de aannemer. 8. DOORWERKVOORZIENING De steigerwerken dienen aan de bovenzijde te worden afgeschermd zodat men ten alle tijde kan doorwerken ongeacht het weertype. 9. PREVENTIE De steigerwerken en personen/goederen lift beschermen tegen inklimmen en betreden van personen buiten werktijden. Schade en/of hinder hierdoor ontstaan moet voor rekening van de aannemer worden hersteld c.q. vergoed. .01 STEIGERWERKEN a. Steigerwerk tegen alle geveldelen; b. De steigerwerken benodigd voor het constructief herstel van de houtconstructies;; c. De benodigde rolsteigers t.b.v werkzaamheden interieur; 18

10 STUT- EN SLOOPWERK


10

STUT- EN SLOOPWERK

10.00

ALGEMEEN

10.00.10

BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. MILIEUBEWUST EN SELECTIEF SLOPEN Naast beperking van stof-, lawaai- en trillingsoverlast voor omwonenden, wordt in dit bestek onder milieubewust en selectief slopen verstaan: De werkmethode waarbij al het materiaal, wanneer dit maar enigszins mogelijk is, wordt hergebruikt of voor hergebruik geschikt gemaakt wordt. Dit om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Daarnaast is het behoud van vrijgekomen historisch materiaal van belang voor hergebruik. Tijdens de sloopwerkzaamheden van diverse onderdelen kan het noodzakelijk zijn dat er aanvullende onderzoeken moeten worden verricht met betrekking tot de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De aannemer dient daar tijd en ruimte voor te bieden.

10.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. WERKZAAMHEDEN De aannemer dient alle op tekeningen en in bestek aangegeven en uit het werk voortvloeiende werkzaamheden te verrichten. Alle werkzaamheden in overleg met en uitsluitend na goedkeuring van de directie uitvoeren, met name het verwijderen en verwerken van historische materialen, zoals kaponderdelen, baksteen- en natuursteenwerk enz. Niet als zodanig op de bestektekeningen aangegeven zonder overleg toch gesloopte of verloren gegane onderdelen dienen door de aannemer kosteloos opnieuw in het werk te worden geleverd en aangebracht. Het sloopwerk dient zodanig te worden verricht, dat aangrenzende materialen niet worden beschadigd. Indien dit toch het geval is, dienen deze voor rekening van de aannemer te worden hersteld. 91. AFKOMENDE MATERIALEN Alle afbraak dat kan worden gebruikt, op aanwijzing van de directie sorteren en tijdelijk, droog en geordend op te slaan, naar hun aard voldoende te beschermen. Deze materialen, welke na goedkeuring van de directie weer in het werk moeten worden aangebracht dan wel aan de opdrachtgever toekomen, ontdoen van vuil, spijkers, roest, mortelresten e.d. Te hergebruiken materiaal: - als omschreven in de specificaties 92. SLOOPMATERIEEL De sloop- cq. demontagewerkzaamheden dienen met de nodige voorzichtigheid te geschieden. Het gebruik van kranen, mobiele-, hydraulische- en beulkranen, compressoren, pneumatische boor- en sloophamers e.d. zijn niet toegestaan. 93. SCHADE De aannemer blijft verantwoordelijk voor elke schade welke door onvoldoende of ondoelmatige stempeling kan ontstaan, hetzij aan het object, hetzij aan de belendingen, openbare voorzieningen etc.

10.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 90. MELDING AANVANG De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

10.00.70

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 90. MEET- EN VERREKENMETHODEN Het op tekening aangegeven en in het bestek genoemde oppervlak c.q. lengte van het te verwijderen voeg-,metsel- en natuursteenwerk is totaal dan wel verspreid voorkomend. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de locaties in overleg met de directie vastgesteld. Alle uitgevoerde hoeveelheden voeg-, metsel- en natuursteenwerken worden in het werk opgemeten en zijn verrekenbaar met de op tekening en in dit bestek aangegeven hoeveelheden, gerelateerd aan de werkelijke totaaloppervlakken. De ingediende eenheidsprijzen dienen als basis voor de verrekening.

10.31

TOTAAL SLOOPWERK

10.31.10-a TOTAAL SLOOPWERK 0. TOTAAL SLOOPWERK Constructiegegevens: alle sloop- c.q. demontagewerkzaamheden volgen in hoofdzaak uit de vergelijking van de tekeningen "bestaande- en te maken toestand" en/of uit de gespecificeerde besteksomschrijvingen per onderdeel. Omvang sloopwerk: als voor een goede uitvoering meer gesloopt moet worden dan in 10.32 is omschreven, behoort dit tot het werk van de aannemer, e.e.a. in overleg met de directie. Gedemonteerde onderdelen voor wedergebruik, t.b.v. herstel, conservering e.d., wederom aanbrengen. Opslag uitkomend materiaal: voor wedergebruik geschikt materiaal. Afvoer uitkomend materiaal: niet voor wedergebruik geschikt materiaal.

19



.01 GEBOUW ALGEMEEN a. De voorkomende sloop- c.q. demontagewerkzaamheden. 10.31.10-b TOTAAL SLOOPWERK 0. TOTAAL SLOOPWERK Materiaalgegevens: leibedekking (natuursteen), lood- en koperwerk. Omvang sloopwerk: - demonteren: ladder-/klimhaken; - loskoppelen bliksembeveiliging; - sloopwerk: lei-, lood- en koperbekleding. Opslag uitkomend materiaal: - ladder-/klimhaken Afvoer uitkomend materiaal: niet voor wedergebruik geschikt materiaal. Afwerking sloopplaats: - spijker- en nagelvrij maken; - dakbeschot doornagelen en bijspijkeren. .01 GEBOUW a. De voorkomende sloop- c.q. demontagewerkzaamheden. 10.32

PLAATSELIJK SLOOPWERK

10.32.22-a SLOOPWERK METSELWERK 0. SLOOPWERK METSELWERK Constructiegegevens: - dragend metselwerk; Materiaalgegevens: - baksteen Bewerking uitkomend materiaal: voor hergebruik geschikt materiaal ontdoen van mortelresten. Opslag uitkomend materiaal: voor hergebruik Afwerking sloopplaats: schoon en stofvrij .01 BUITENWAND, BINNENZIJDE a. Te rekenen op het steens verspreid voorkomend inboetwerk van een verrekenbare hoeveelheid van 10 m2. (Zegge: tien vierkante meter) ter plaatse van de borstwering zolderverdieping; .02 KELDERS (WENSELIJK) a. Te rekenen op het steens verspreid voorkomend inboetwerk van een verrekenbare hoeveelheid van 10 m2. (Zegge: tien vierkante meter) ter plaatse van de wanden en gewelven; 10.32.23-a SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE 0. SLOOPWERK HOUTCONSTRUCTIE Constructiegegevens: kapconstructie Materiaalgegevens: hout Omvang sloopwerk: Demonteren: - geheel: het beschot (houten delen, ca. 210 mm/deel) van de gehele kapvoet (rondom), zover noodzakelijk ten behoeve van de bereikbaarheid van de te vervangen onderdelen (muurplaat e.d); - plaatselijk: houten vloerdelen omzichtig demonteren ter plaatse van de aan te helen balkkoppen. Opslag uitkomend materiaal: - de houten delen van het dakbeschot t.b.v. herplaatsing; - de houten vloerdelen t.b.v. herplaatsing Afvoer uitkomend materiaal: het aangetaste constructiehout. .01 GEBOUW a. Kapconstructie t.b.v. kapherstel; b. Vloerconstructie t.b.v. balkkopherstel. 10.32.24-a SLOOPWERK METAALCONSTRUCTIE 0. DEMONTAGE METAALCONSTRUCTIE Materiaalgegevens: Schoorsteenbekroning, twee stuks. Het geheel bestaat uit smeedijzer, een koperen vergulde windvaan en een tweetal vergulde (gedrukte) bollen. Omvang demontage bestaat uit het omzichtig afnemen van: - de windvaan - gedrukte bol (2 st); - het kruis. Opslag uitkomend materiaal: alle onderdelen gaan voor herstel of ter informatie naar de smederij. Afwerking plaats van demontage: opschonen en mocht de loden muts beschadigd zijn, zorgen voor een goede afdekking.

20



.01 GEBOUW a. Het omzichtig afnemen van de smeedijzeren schoorsteenbekroningen en de onderdelen vervoeren naar de smederij. 10.32.43-a SLOOPWERK STUKADOORWERK 0. SLOOPWERK STUKADOORWERK Constructiegegevens: - onderconstructie: baksteen Omvang sloopwerk: zie omschrijving bouwdeel. Afvoer afkomend materiaal; Afwerking plaats van verwijdering: bezemschoon .01 BUITENWAND Het afhakken van loszittend of beschadigd pleisterwerk: a. Noordwestgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 4m², verspreid voorkomend; b. Zuidwestgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 2 m², verspreid voorkomend; c. Zuidoostgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 6 m², verspreid voorkomend; d. Noordoostgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 2 m², verspreid voorkomend; e. Afwerking opbouw kelderkoekoek (4 stuks) ter plaatse van het terras zuidoostgevel. .02 KELDERS (WENSELIJK) a. Afhakken stucwerk wanden en gewelf, geheel. .03 BINNENWAND a. Afhakken binnenzijde borstwering zolderverdieping, geheel. 10.40

STUTWERK

10.40.10-a STUTWERK 0. STUTWERK De aannemer voert het benodigde stutwerk uit en treft de tijdelijke voorzieningen die voor het werk noodzakelijk zijn. Een en ander op aanwijzing en ter goedkeuring van de directie, de constructeur en bouw- en woningtoezicht. Stut- en stempelwerk: - mag pas worden verwijderd na toestemming van de directie. - moet de stabiliteit van de te behouden constructies verzekeren. - moet zo worden uitgevoerd, dat er geen verzakkingen optreden. De aannemer moet de nodige in- en uitwendige stempelingen, kransen, balkroosters enz. en eventueel een combinatie van deze aanbrengen voordat hak-, breek- en demontagewerk aanvangen. .01 GEBOUW a. Ten behoeve van de in dit hoofdstuk en overige hoofdstukken genoemde werkzaamheden, o.a. - steigerwerk - herstel balkkoppen (tijdelijk onderstempelen of ophangen van de balklaag) 10.50

HAK- EN BREEKWERK

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK 0. HAK- EN BREEKWERK De aannemer verzorgt het nodige haken breekwerk waar nieuwe constructies op bestaande werken worden aangesloten, opgelegd dan wel doorgevoerd. De sloop-/demontagewerken t.p.v. bestaand werk moeten zo worden beëindigd dat dit werk naar behoren afgewerkt en hersteld kan worden en dat daarop met nieuw werk in hetzelfde materiaal en in dezelfde kwaliteit kan worden aangesloten. .01 GEBOUW a. Werkzaamheden ten behoeve van het traditionele herstel van de houtconstructies conform hoofdstuk 24; b. Werkzaamheden ten behoeve van het polymeerchemisch herstel van de houtconstructies.

21


22 METSELWERK

22

METSELWERK

22.00

ALGEMEEN

22.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. OORSPRONKELIJKE VERBAND AANHOUDEN Ter plaatse van herstellingen en aanhelingen het oorspronkelijke verband aanhouden. 91. METSELWERKEN Al het plaatselijk te herstellen metselwerk en het aanwerken van ankers, etc. vol en zat uit te voeren.

22.00.30

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. MONSTER TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen. - stenen t.b.v. inboetwerk

22.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: reparatie/aanheling metselwerk en voegwerk. - te garanderen door: de aannemer. - periode: zie 01.02.22.01.

22.31

BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN 0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND Metselverband: als bestaand Toepassing: dragend metselwerk. Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant. Uitkrabdiepte (mm): 20 Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: Herstel van het gescheurd, aangetast en ontwricht metselwerk van gevels en gewelven. De omvang van de genoemde verrekenbare hoeveelheid is verspreid voorkomend, d.w.z. dat het deels aaneengesloten velden zullen zijn, zowel in de breedte als de hoogte, maar ook groepjes of solitaire bakstenen. 1. BAKSTEEN METSELSTEEN Uit het werk vrijgekomen stenen schoonbikken en hergebruiken. Voor zover tekortkomend, materiaal bijleveren, overeenkomstig een voor te leggen monster. Type: handvorm; Kleur: overeenkomstig bestaand. Afmetingen: diverse formaten, overeenkomstig bestaand. 4. METSELMORTEL Metselmortel op het werk samen te stellen. Samenstelling in volumedelen: ¼ volumedeel cement (NEN-EN 197-1) CEM III B 1 volumedelen hydraulische kalk (NEN-EN 459) NHL 2. 3 volumedelen zand (gereinigd) De vermelde mortelsamenstelling dient als richtlijn. De directie is gerechtigd een andere samenstelling voor te schrijven. .01 BUITENWAND, BINNENZIJDE a. Te rekenen op het steens verspreid voorkomend inboetwerk van een verrekenbare hoeveelheid van 10 m2. (Zegge: tien vierkante meter) ter plaatse van de borstwering zolderverdieping; .02 KELDERS (WENSELIJK) a. Te rekenen op het steens verspreid voorkomend inboetwerk van een verrekenbare hoeveelheid van 10 m2. (Zegge: tien vierkante meter) ter plaatse van de wanden en gewelven;

22

24 RUWBOUWTIMMERWERK


24

RUWBOUWTIMMERWERK

24.00

ALGEMEEN

24.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet begrepen). 91. NIET IN HET ZICHT KOMENDE WERK Alle houtvlakken in aanraking komend met beton en/of metselwerk, evenals de niet in het zicht komende vlakken van alle houten onderdelen die aan de buitenlucht blootgesteld zijn en niet verder worden behandeld, tweemaal dekkend behandelen met menie. De tweede laag van een andere kleur.

24.00.29

EISEN EN UITVOERING: RESTAURATIEWERKEN 01. EISEN BEWERKING De te vernieuwen onderdelen dienen een zodanige bewerking te ondergaan, die aansluiting bij de originele te handhaven onderdelen waarborgt. Alle in het zicht komende houtwerken met de hand volkomen glad opschaven, machineslag mag niet voorkomen. Onbehandelde ofwel transparant af te werken zichtbare houtwerken mogen niet zijn voorzien van potloodmerken, menie of andere vlekken. Functionele met een beitel of guts aangebrachte telmerken mogen aanwezig zijn. 02. VERBINDINGEN Steeds de in het werk aanwezige originele verbindingstechnieken toepassen, tenzij in overleg met de directie anders wordt bepaald. Dit houdt o.a. in, dat gespijkerde verbindingen worden uitgevoerd met gesmede nagels of krammen van voldoende grootte. Pen- en gatverbindingen uit gevoerd worden m.b.v. eiken toognagels met overlengte. Lassen in spantbenen, trekbalken e.d. fixeren d.m.v. r.v.s. draadeinden met dito volgringen en moeren. De ringen en moeren verdiept aanbrengen en afwerken met houten proppen. 03. AANHELINGEN Alle uit het werk voortvloeiende aanhelingen in timmerwerken, die niet met name zijn genoemd, maar i.v.m. de aard van het werk noodzakelijk zijn, zonder verrekening leveren en aanbrengen. Alle onderdelen van balklagen en kapconstructies controleren op gebreken, houtrot en verstikking. Zo nodig vrijhakken en repareren op aanwijzing van de directie.

24.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. Onderdeel: bêta-polymeerchemisch herstel (hoofdstuk 24.31.90-a) - te garanderen door: hoofdaannemer en uitvoerende onderaannemer - periode: zie par. 00.02.22.01

24.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. Onderdeel: houtconservering en -injectering (hoofdstuk 24.31.90-b) - te garanderen door: hoofdaannemer en uitvoerende onderaannemer - periode: zie par. 00.02.22.01

24.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de duurzaamheid van het uitgevoerde timmerwerk. - te garanderen door: de aannemer - periode: zie par. 00.02.22.01

24.31

BALKCONSTRUCTIES

24.31.09-a SCHOONMAKEN KAPRUIMTE 0. ONTRUIMEN Alvorens tot de werkzaamheden over te gaan vermeld onder dit hoofdstuk dient de gehele kapruimte te worden ontruimd. Gebouwgebonden onderdelen, zoals luiken, binnendeuren, reserve leien e.d, e.e.a. ter beoordeling van de directie, dienen te worden gesorteerd en droog opgeslagen. 23


1.


Het overige materiaal dient, ter goedkeuring van de opdrachtgever/bewoner(s) te worden afgevoerd. De aftimmering aan van de kapruimte aan de zuidwestzijde geheel verwijderen zodat de kapconstructie in het zicht komt. REINIGEN Schoonmaken kapruimte: - Stofvrij maken van de gehele houten kapconstructie en zoldervloer.

24.31.21-a TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT 0. TIMMERWERK, SPORENCONSTRUCTIE Verspreid voorkomend herstel van de kapconstructie aan spantbenen, spantsloffen, blokkelen, korbelen, sporen, gordingen, muurplaat, hoekkepers, e.d.. 1. GEZAAGD HOUT Houtsoort: als bestaand Verbindingswijze: traditioneel Kwaliteit: - spintvrij. - volumieke massa > 700 kg/m3 (12%) Vochtgehalte (%): 18 Bewerking: geschaafd (met de blokschaaf) Afmetingen: (de vermelde afmetingen zijn ter indicatie en dienen in het werk vast te worden vastgesteld) - muurplaat: ca. 95 x 150 mm. - sporen: ca. 70 x 70 mm., h.o.h. ca. 340 mm. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen - verbindingsmiddelen .01 KAPCONSTRUCTIE a. Te rekenen op het vervangen van een verrekenbare hoeveelheid van 35 m1 muurplaat; b. Het vervangen van delen van de sporen (t.p.v. aansluiting met muurplaat), te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 16 stuks (lengte ca. 800 mm.); c. Het vervangen van delen van de nokgording, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 7 m1; d. Netto stelpost ad. € 10.000,00 ten behoeve van verspreid voorkomend herstel aan de kapconstructie. (Zegge: tienduizend euro) 24.31.90-a BÊTA-POLYMEERCHEMISCH HERSTEL 0. ALGEMEEN Voorafgaand aan de werkzaamheden door een (destructief) onderzoek in te laten stellen betreffende de technische staat van de balkkoppen. Momenteel zijn de laatste 7 vloerbalken van de zoldervloer aan de noordoostzijde (2-zijdig) in het verleden hersteld. De staat van de overige balkkoppen is non destructief niet te bepalen. Aangenomen wordt dat: - de verdiepingsvloer uit 22 balken bestaat (44 balkkoppen te inspecteren); - de zoldervloer uit 22 vloerbalken bestaat, waarvan er 7 (2-zijdig) hersteld zijn (nog 30 balkkoppen, inclusief 20 spantpoten, te inspecteren); - totaal aantal van 74 balkkoppen, inclusief 20 spantpoten, waarvan de technische staat onbekend is; - uitgaande van 60% herstel van niet geïnspecteerde balkkoppen, maakt dat 45 koppen moeten worden hersteld; Het bêta-polymeerchemisch herstellen onder KOMO-attest met productcertificaat, nummer 33303, diverse onderdelen met toepassing van in polyester gebonden glasvezel wapeningsstaven en speciale epoxyharsen. 1. WERKOMSCHRIJVING - het verwijderen van het aangetaste/verzwakte hout; - het boren van gaten in het resterende houten gedeelte t.b.v. de aan te brengen, in polyester gebonden, glasvezel wapeningsstaven; - het aanbrengen van een wapening van, in polyester gebonden, glasvezel wapeningsstaven; - het aanbrengen van een goed sluitende (tijdelijke) bekisting met inwendige afmetingen gelijk aan de oorspronkelijke houtafmetingen; - het vullen van de bekisting; - het afvullen van de ruimte tussen het boorgat en de in polyester gebonden glasvezel wapeningsstaven; - het afvullen van de scheuren; - het verwijderen van de bekisting; - het afwerken van het element; - het afvoeren van bij bovengenoemde werkzaamheden vrijkomende materialen naar een daarvoor op het werkterrein beschikbaar gestelde afvalcontainer. Restanten en verpakkingen van de toegepaste epoxyharsen zullen door de onderaannemer van het werk worden meegenomen. .01 KAP- EN VLOERCONSTRUCTIE a. Netto stelpost ad. € 30.000,00 ten behoeve van verspreid voorkomend herstel aan de kap- en vloerconstructie. (Zegge: dertigduizend euro). 24.31.90-b HOUTCONSERVERING 0. INDRINGING Oppervlakte conservering wegens actieve aantasting. Te verduurzamen houtwerken zodanig behandelen, dat de impregnant flink in het hout en alle naden en kieren kan 24



doordringen. - te behandelen oppervlakken stofvrij maken. - te behandelen oppervlakken dubbel bespuiten. 1. OP/ONTRUIMEN KAPRUIMTE Alvorens tot behandeling over te gaan dient de hoofdaannemer de kapruimte leeg en bezemschoon te maken en al het te vervangen houtwerk dient te zijn aangebracht. 4. CONSERVERINGSMIDDEL Werkzame stof: Permethrin en Propiconazool. Toelatingsnummer 13926N Certificaat/productomschrijving, alsmede de in te brengen concentratie van de impregnant dient voorafgaand aan de werkzaamheden bij de directie op het werk aanwezig te zijn. Van het uitvoerend bedrijf wordt verlangd dat bij de toegang naar de behandelde kap een plaatje wordt bevestigd met de datum van de bespuiting, het gebruikte middel, de garantietermijn en het bedrijf dat de bestrijding heeft uitgevoerd. .01 KAPCONSTRUCTIE De te behandelen oppervlakken: a. Binnenzijde dakbeschot, inclusief constructiehout (spantconstructie); b. Bovenzijde zoldervloer. 24.41

BESCHIETINGEN

24.41.11-b TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT 0. TIMMERWERK BESCHIETING Bevestiging: 2 st. draadnagels per deel en per steunpunt; lengte draadnagel ten minste 2,5 maal de deeldikte. De draadnagels moeten zijn ingedreven. Bestaand beschot doornagelen. 1. GEPROFILEERD HOUT Dakbeschot Houtsoort: naaldhout (als bestaand); Kwaliteitsklasse: B Profilering: als bestaand Dikte (mm): als bestaand Breedte (mm): als bestaand Vochtgehalte (%): 18 Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 KAPCONSTRUCTIE a. Gedemonteerde houten delen dakbeschot (10.32.23-a), ter plaatse van de kapvoet, herplaatsen; b. Voor herstel/inboet beschot hellende dakvlakken, een verrekenbare hoeveelheid opnemen, groot 35 m², verspreid voorkomend.

25


30

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.23

REPARATIE KOZIJNEN, HOUT

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.23.10-a REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN 0. REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN De bestaande blijvende houten onderdelen tot op het gezonde hout inkorten. De aansluitingen van de nieuwe op bestaande onderdelen voorzien van de juiste constructieve verbindingen. A Plaatselijk repareren/vervangen van gebroken, beschadigde en ontbrekende onderdelen, detaillering als bestaand; B Alle sluitingen van de persiennes totaal afnemen. Hierna de slechte en verrotte delen van de persiennes verwijderen en vervangen door inzetstukken en/of afschervingen. IJzerwerken onderdelen ontroesten d.m.v. stralen, herstellen en verzinken, bewerken met primer, schilderen en terugplaatsen. Alle gehengen van luiken uitnemen. De gehengen ontroesten d.m.v. stralen, herstellen en verzinken, bewerken met primer, schilderen en terugplaatsen; C Ramen van de dakkapellen gangbaar maken, hang- en sluitwerk compleet ontdoen van roest, vervangen en/of completeren. Ontbrekende onderdelen aanvullen in bestaande detaillering en aanbrengen. D De vastgeschilderde schuiframen gangbaar (proberen te) maken, kapotte touwen vervangen, gewichten controleren, daarvoor de belegstukken omzichtig demonteren en na herstel van het schuifmechaniek, herplaatsen. 9. KOZIJNONDERDELEN Houtsoort kozijnen/ramen/deuren: Oregon Pine. Houtsoort onderdorpels: Europees Eiken Kwaliteitsklasse: B. .01 VULLING WANDOPENING, BUITEN a. Herstel kozijnstijlen dakkapellen Zuidwestgevel; b. Herstel aangetaste vleugelstukken dakkapellen Zuidwestgevel; c. Alle houten kozijnen, ramen en deuren buitengevels, vlgns specificatie A, een verrekenbare hoeveelheid opnemen van 80 mu en € 500,- materiaal; d. Uitvoeren specificatie B betrekking hebbende op alle persiennes en luiken; e. Uitvoeren specificatie C betrekking hebbende op alle ramen en sluitingen van de dakkapellen; f. Voor het herstellen van de gedeformeerde kelderkoekoeken voor- en achtergevel (opbouw) een verrekenbare hoeveelheid opnemen, groot 32 mu en € 200,- materiaal. .02 VULLING WANDOPENING, BUITEN (WENSELIJK) a. Voor specificatie D een netto stelpost ad. € 8.000,00 opnemen (Zegge: achtduizend euro); 30.23.19-a HERPLAATSEN BINNENLUIKEN ('BLINDEN') 0. SORTEREN Op de zolderverdieping liggen de oorspronkelijke binnenluiken van de gevelvensters opgeslagen. De aannemer dient deze te sorteren op maat en te onderzoeken in hoeverre deze nog herplaatst kunnen worden. 1. HERPLAATSEN De aangetroffen binnenluiken herplaatsen, waarbij rekening moet worden gehouden met het geheel vervangen van het hang- en sluitwerk conform bestaand (of oorspronkelijk) aanwezig. .01 VULLING WANDOPENING, BUITEN (WENSELIJK) a. De aannemer dient rekening te houden met het sorteren en herplaatsen van de aangetroffen binnenluiken.

26

33 DAKBEDEKKINGEN


33

DAKBEDEKKINGEN

33.00

ALGEMEEN

33.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 91. ONGUNSTIG WEER Er mag niet worden begonnen bij slechte weersomstandigheden, of bij dreiging daarvan, ter beoordeling van de directie. Maatregelen om de constructies en materialen bij plotseling invallende slechte weersomstandigheden te beschermen moeten worden genomen. 92. WATERDICHTHEID De constructie zodanig uitvoeren dat een gegarandeerde duurzame en waterdichte constructie is gewaarborgd. 93. VLAKHEID STEUNCONSTRUCTIE De ondersteuningsconstructie zodanig af te werken dat geen beschadiging aan de dakbekledingen te duchten zijn of gebreken kunnen ontstaan. De ondersteuningsconstructie volkomen vlak en vrijwaard van uitstekende oneffenheden in de vorm van nagels, beugels, enz. 94. NOODVOORZIENINGEN Tijdens de uitvoering noodvoorzieningen treffen d.m.v. een nooddakbedekking, op plaatsen waar t.b.v. de restauratie de definitieve bedekking nog niet kan worden aangebracht. Lekkages t.g.v. de restauratie onverwijld herstellen op aanwijzing van de directie. 95. BRANDVEILIGHEID Het gebruik van gereedschappen met open vuur zoals branders, slijptollen enz. is ten strengste verboden. 96. MONSTER TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: - natuurleien (10 stuks); - leihaak; - ladder-/klimhaak;

33.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de waterdichtheid leibedekking incl. loden aansluitingen. - te garanderen door: de aannemer en leidekkersbedrijf - periode: zie par. 00.02.22.01

33.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de leibedekking - te garanderen door: het leidekkersbedrijf - periode: zie par. 00.02.22.01

33.51

NATUUR- EN KUNSTSTEEN LEIEN

33.51.09-a EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 1. DAKDEKKERSBEDRIJF Zowel het lei- als het loodgieterswerk te doen uitvoeren door één en hetzelfde gespecialiseerd bedrijf. Aan deze onderaannemer worden hoge eisen gesteld vanwege het bijzondere en gedetailleerde karakter van de te restaureren onderdelen. Het bedrijf dient ten minste te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse Vereniging van Leidekkers aan haar leden stelt. Daarnaast moet de vakbekwame ervaring aangetoond worden met recente uitvoering aan gelijkwaardige bouwwerken. Het te werk gestelde personeel dient V.C.A. gecertificeerd en in vaste dienst van het bedrijf te zijn. 2. AANVOER EN OPSLAG Aangevoerde leien zorgvuldig op een vlakke ondergrond op het werk lossen. Kratten met leien mogen niet gestapeld worden. 3. SORTEREN Leien alvorens te verwerken, uitsorteren op kwaliteit, dikte, grootte en kleur. Kleurschakeringen dienen door elkaar gebruikt te worden, verspreid over het te bedekken oppervlak. 4. CERTIFICAAT VAN HERKOMST De aannemer overhandigt een certificaat van herkomst van de leien, samen met een garantiebewijs van de groeve, voordat een aanvang wordt gemaakt met de leidekkerwerkzaamheden. 5. KEURING 27


6.

33 DAKBEDEKKINGEN

De leien visueel te doen keuren overeenkomstig de gestelde richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Waarbij de leien moeten voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot dikte, vlakheid en oppervlak. De hieraan verbonden kosten zijn begrepen in de materiaalprijs. TEKENINGEN De rug van de lei dient steeds van de heersende wind-/regenrichting af te worden gedekt. De aannemer vervaardigt hiertoe een dakenplan waarop per dakvlak de links- en rechtsdekkende leibedekking en de stijghelling is aangegeven.

33.51.10-a LEIENBEDEKKING, NATUURSTEEN LEI 0. LEIENBEDEKKING Dekwijze: dubbele dekking. Patroon: maasdekking. Nokafdekking: lood, met één laag schub-leien (stroomlaag). Hoekkeperafdekking: lood Bevestigd met haken. Bijspijkeren met nagels ter plaatse van hoekkepers en muurwerken, in één en dezelfde houten deel in het lei-/dakbeschot. Ondergrond: houten dakbeschot 1. NATUURSTEEN LEI Vorm: rechthoekig (met één laag schub-leien (stroomlaag) langs de nok. Afmetingen (mm): 210x360 Land van herkomst: : Engeland (Wales) Type: : Penrhyn Kwaliteit : moet voldoen aan keuringscriterium. Kleur : paars Toebehoren: - bevestigingsmiddelen; - r.v.s. 316 leihaken, lengte 80 mm., overlap 70 mm; - leinagels van roodkoper, lengte 32 mm. .01 HELLEND DAK a. De hellende dakvlakken. 33.88

OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN

33.88.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD 0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK Strooklengte (mm): max. 1000 mm. Overlap: - stroken tenminste 100 mm, voorzien van een eenzijdige felskant; - loketten tenminste 60 mm. Bladloodbekledingen uitvoeren met opstaande kanten, felsen, klangen enz. naar de aard van het werk, op aanwijs van de directie en eventueel nader te verstrekken detailtekeningen. Het loodwerk zodanig bewerken en verwerken dat soldeernaden overbodig zijn. Alle verbindingen, zowel horizontaal als vertikaal, te felsen. De bladloodbekledingen zodanig aan te brengen dat het uitzetten en krimpen vrij kan plaatsvinden. Verbindingen van de wind af aanbrengen. Bevestigingswijze: - met koperen nagels voorzien van een gekartelde schacht h.o.h. 75 mm. en/of klemmend tussen houten constructiedelen; Nagelen van lood moet tot een minimum worden beperkt. Bevestigingsmiddelen zoals nagels, schroeven e.d. t.b.v. loodbekledingen moeten minimaal 25 mm diep in spijkerbare en spijkerhoudende onderlaag kunnen worden bevestigd. Klangbevestiging in koper, 0,7 mm en ter breedte van 80 mm. Muurlood vastzetten met proppen lood. Voor de afdekking van genagelde verbindingen trotseerloodjes toepassen, voorzien van firmanaam en actuele datering. 1. BLADLOOD Fabrikaat: Uzimet B.V. Kwaliteit/zwaarte (kg/m2): - hoekkeperlood (3 delen) : code 25, rood; - voetlood : code 25, rood; - ladder-/klimhaak (indeklood) : code 25, rood; - loketlood schoorstenen : code 25, rood; - schoorsteenkappen : code 25, rood; Handelskwaliteit bladlood zoals omschreven in het informatieblad S.I.B.L. nieuwste uitgave, uitgegeven door de Stichting Informatiecentrum Bewerkt Lood. Wanneer de kwaliteit/zwaarte niet in het bestek gedefinieerd is, de in het informatieblad S.I.B.L. omschreven uitvoeringskwaliteit "zwaar" toepassen. Oppervlaktebehandeling: - terstond na het verwerken, op de werkplaats dan wel op de bouwplaats, insmeren met Uzimet patineerolie; Patineerolie: - het aan weersinvloeden overstaan van de loodconstructies, zonder kunstmatige patinalaag, is niet toegestaan; 28

33 DAKBEDEKKINGEN

9.

.01 a. b. c. d. e. f. g. .02 a.


Opslag en bewerking: - de rollen lood in een droge en geventileerde ruimte opslaan. Tijdens transport naar de bouwplaats de rollen afdekken; - bladloodstroken strak en recht afsnijden en goed aankloppen. Toebehoren: - patineerolie; - bevestigingsmiddelen; - trotseerloodjes. VOORKOMEN AANTASTING LOODWERKEN Bouwbeslag zoals neusijzers en kramerijen die onder loodbekledingen komen te liggen, dienen van roestvast materiaal te zijn, dan wel een galvanische oppervlaktebehandeling te hebben ondergaan. Het bekleden van eikenhoutconstructies met bladlood moet worden vermeden. Mocht er bij constructies geen andere keus zijn, dan dienen deze te worden afgeschermd met b.v. bitumenpapier, alvorens het loodwerk aan te brengen. HELLEND DAK Voetlood; Hoekkeperlood: bestaande uit drie delen (kap en twee ingefelste loketten); Loketlood ter plaatse van de schoorstenen; Zijwangen van buitenste dakkapellen + kopgevel, geheel; Middelste (ronde) dakkapellen, alleen de onderste gefelste stroken vervangen; Schoorsteenkappen; Ladder-/klimhaken (zie 33.88.40-a); AFDEKKINGEN Voor herstel van de loodbedekking balustrade, de afdekking boven de entreedeur en de afdekking boven de tuindeuren een verrekenbare hoeveelheid opnemen van 32 mu en € 200,- materiaal;

33.88.40-a VALBEVEILIGING 0. VALBEVEILIGING, LADDERHAAK (NEN-EN 517-06) In de leibedekking opnemen en waterdicht inwerken van de nieuwe ladder-/klimhaken. Type: een ladderhaak met oog (onderzijde): ophangpunt voor dakladder én het aanbrengen van valbeveiliging aan het oog, wordt ook wel veiligheidshaak genoemd; Materiaal: R.V.S. Kleur: zwart gecoat Kwaliteit/zwaarte: volgens NEN-EN-517 Toebehoren: - bevestigingsmiddelen; Bevestiging op basis van advies en richtlijnen Provinciale Monumentenwacht 9. BLADLOOD Fabrikaat: Uzimet BV. Kwaliteit/zwaarte: - indeklood : code 25, rood; Handelskwaliteit bladlood zoals omschreven in het Informatieblad S.I.B.L. nieuwste uitgave, uitgegeven door de Stichting Informatiecentrum Bewerkt Lood. Wanneer de kwaliteit/zwaarte niet in het bestek gedefinieerd is, de in het informatieblad S.I.B.L. omschreven uitvoeringskwaliteit "zwaar" Oppervlaktebehandeling: - terstond na het verwerken, op de werkplaats dan wel op de bouwplaats, insmeren met Uzimet Patineerolie. Toebehoren: - patineerolie; - bevestigingsmiddelen; .01 HELLEND DAK a. Het nieuw leveren en aanbrengen van ladder-/klimhaken, aantal als bestaand aanwezig. Alvorens tot levering over te gaan dient in het werk te worden bezien of de bestaande haken geschikt zijn voor hergebruik.

29


34 BEGLAZING

34

BEGLAZING

34.00

ALGEMEEN

34.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. BUITENLANDSE NORMEN De navolgende buitenlandse normen zijn van toepassing: - ISO 8501-1 - ISO 8503-1/2/3/4. 91. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: - "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante producten" en "Keuringsmethoden voor verven en aanverwante producten", uitgegeven door de Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT). - Het rapport B23-2 van de Stichting Bouwresearch. 92. DUURZAME VERVORMING - De toelaatbare totale duurzame vervorming van elastische kitten moet minimaal 25% bedragen van de voegbreedte; - De toelaatbare totale duurzame vervorming van elastisch-plastische kitten moet minimaal 15% bedragen van de voegbreedte; - De toelaatbare totale duurzame vervorming van plastische kitten moet minimaal 5% bedragen van de voegbreedte. 93. PERSONEEL GLAZENIER De hoofdaannemer dient ervoor te zorgen, dat het beglazingswerk door een voldoend aantal vakbekwame (restauratie-)glazeniers en onder deskundige leiding wordt uitgevoerd.

34.31

ENKELBLADIG GLAS

34.31.10-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET STOPPASTA 0. ENKELBLADIG GLAS Overeenkomstig een voor te leggen monster. Type: enkelbladig Dikte (mm): als bestaand 1. BEGLAZING MET STOPPASTA Beglazingssysteem: van buitenaf. .01 VULLING WANDOPENING, BUITEN a. Aangetroffen breukglas vervangen;

30

40 STUKADOORWERK


40

STUKADOORWERK

40.00

ALGEMEEN

40.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. STUKADOOR Het uitvoerende bedrijf dient ten minste te voldoen aan de kwaliteitseisen die Het Nederlandsch Stucgilde aan zijn leden stelt. Daarnaast moet de vakbekwame ervaring aangetoond worden met recente uitvoering aan gelijkwaardige bouwwerken. 91. MELDING UITVOERING Alle stucwerken uitvoeren na overleg met de directie. De materiaalkeuze en ondergrond van zowel bestaand als nieuw metselwerk zijn hierbij van groot belang. 92. STUCWERK De stukadoorwerken te lood, waterpas of onder de aangegeven helling, vlak en strak onder de rij aanbrengen, met de nodige profileringen e.d. De directie verlangt bij restauratiewerken van wanden en gewelven, de stukadoorwerken (uit de hand en op het zicht) worden aangebracht. Voldoende beschermingen aanbrengen om delen, welke besmet kunnen worden (hout, baksteen, tegelwerk, natuursteen e.d.) te beschermen.

40.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: pleisterwerken. - te garanderen door: aannemer. - periode: zie 01.02.22.01.

40.21

HERSTELLEN

40.21.10-a HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK Het bestaande stucwerk afhakken conform hoofdstuk 10.32.43-a. Restauratiemortel (saneermortel) toepassen met een dampopen en ademend vermogen in verband met de aanwezige vocht- en zoutbelasting. Voor aanvang van de werkzaamheden dient in overleg met de directie het toe te passen systeem te worden bepaald. Afwerking conform bestaand aanwezig. .01 KELDERS (WENSELIJK) a. Wanden en gewelf, geheel. .02 BINNENWAND a. Binnenzijde borstwering zolderverdieping, geheel. 40.21.10-b HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK 0. HERSTELLEN BESTAAND STUKADOORWERK Bestaand pleisterwerk herstellen: - losse en gedeformeerde delen verwijderen en inpleisteren. - scheuren uithalen en dichten. Ondergrond: ontpleisterd en hersteld baksteenwerk. Pleistersysteem: traditionele bastaardmortel en/of Jahn M 60 Pleisterlaagdikte(n) (mm): overeenkomstig en in aansluiting met het omringende werk. Oppervlaktestructuur: overeenkomstig en in aansluiting met het omringende werk. .01 BUITENGEVEL a. Noordwestgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 4m², verspreid voorkomend; b. Zuidwestgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 2 m², verspreid voorkomend; c. Zuidoostgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 6 m², verspreid voorkomend; d. Noordoostgevel, te rekenen op een verrekenbare hoeveelheid van 2 m², verspreid voorkomend; e. Afwerking opbouw kelderkoekoek (4 stuks) ter plaatse van het terras zuidoostgevel.

31


43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00

ALGEMEEN

43.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. SMEDERIJ Het uitvoerende bedrijf dient ten minste te voldoen aan de kwaliteitseisen die Het Nederlands Gilde van Kunstsmeden aan zijn leden stelt. Daarnaast moet de vakbekwame ervaring aangetoond worden met recente uitvoering aan gelijkwaardige bouwwerken. 91. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN De volgende voorschriften en richtlijnen zijn mede van toepassing: - NEN-EN-ISO 1461 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzeren en stalen voorwerpen. - NEN-EN-ISO 8501 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten visuele beoordeling van oppervlakte reinheid. - Bepalingen zoals deze in het modelbestek voor smeedwerk zijn opgenomen. 92. GEBREKEN Gebreken alleen repareren na toestemming van de directie. 93. CONSERVERING Alle metalen onderdelen welke met metsel-, beton- of stukadoorwerk in aanraking komen, dienen voor plaatsing voorzien te zijn van een extra grondlaag. 94. LASWERK Het lassen van historische smeedwerken is in beginsel niet toegestaan. Indien laswerkzaamheden noodzakelijk zijn, is nader overleg met de directie noodzakelijk. Bij laswerk het staal waar dit door de las wordt ingesloten staal blank ontroesten. Bij laswerk alle onderdelen vakkundig rondom gasdicht aan elkaar lassen met een daarvoor geëigende lasmethode, na het lassen de lassen slijpen zodat laspitten en dergelijke zijn verwijderd.

43.38

DIVERSE ONDERDELEN

43.38.19-a SMEEDWERK 0. SCHOORSTEENBEEINDIGING MET BOLLEN EN WINDVAAN Smeedijzeren spil. De spil schoonstralen, nazien (repareren), schooperen en geconserveerd terugplaatsen. Conservering: zie bestekspost 46.22.12-a 1. WINDVAAN Ontroesten en ontdoen van afwerklagen d.m.v. stralen. Voorzien van nieuwe kogel (draaibus) en gangbaar maken. Oppervlaktebehandeling: voorzien van bladgoud als omschreven in hoofdstuk 46.22.14-a 2. GEDRUKTE BOLLEN Ontroesten en ontdoen van afwerklagen d.m.v. stralen. Oppervlaktebehandeling: voorzien van bladgoud als omschreven in hoofdstuk 46.22.14-a 3. STEUNEN SCHOORSTEENKAP De steunen schoonstralen, nazien (repareren), schooperen en geconserveerd terugplaatsen. Conservering: zie bestekspost 46.22.12-a .01 SCHOORSTENEN a. Smeedijzeren spil met bollen en windvaan; b. Steunen schoorsteenkappen. 43.44

GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS

43.44.19-a METAALGAAS DUIVENWERING 0. DUIVENWERING Bestaand gaas verwijderen ten behoeve van het herstel van de smeedijzeren steunen van de schoorsteenkappen. 1. AFRASTERINGSGAAS, METAAL Materiaal: RVS metaalgaas. Oppervlaktebehandeling: metaliseren, coaten. Kleur: RAL 9005 (zwart). Maaswijdte (mm): 20mm vierkant. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. 2. FRAMEWERK, METAAL Metalen frame opgebouwd uit profielen. Profiel: L-10-10-2. Oppervlaktebehandeling: metaliseren. 32

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

Conservering: zie bestekspost 46.32.26-a Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 SCHOORSTENEN a. De ruimte onder de schoorsteenkappen afgazen.

33



46 SCHILDERWERK

46

SCHILDERWERK

46.00

ALGEMEEN

46.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd. 91. VERWIJDEREN VERFLAGEN Het verwijderen van verflagen en vernislagen met hete lucht is toegestaan. Afbranden is niet toegestaan. 92. KLEURTOEPASSING BUITENWERK Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing: - In het werk vast te stellen door de directie. 93. AFTEKENING REPARATIES Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen. 94. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd. 95. VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: - NEN-EN-ISO 8501 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten visuele beoordeling van oppervlakte reinheid. - NEN-EN-ISO 8503 Voorbehandeling van staal voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten eigenschappen van gestraalde oppervlak van staal. - "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante producten" en “Keuringsmethoden voor verven en aanverwante producten", uitgegeven door de Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT). - Het rapport B23-2 van de Stichting Bouwresearch. 96. VERANDERINGEN SAMENSTELLINGEN VERFPRODUKT Veranderingen in de samenstelling van verfproducten, zoals verdunnen of toevoegen van verhardingspreparaten behoeven steeds de toestemming van de directie, tenzij de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzing gevolgd wordt. 97. BESCHADIGINGEN Beschadigingen aan met verf behandelde bouwdelen die op het werk worden aangevoerd, moeten in laagdikte van de reeds aangebrachte verflagen worden hersteld. Overgangen moeten zo vlak mogelijk worden geschuurd. Onvolledig uitgevoerde systemen, die om welke reden dan ook een langere periode blijven overstaan, moeten gereinigd en hersteld worden voor verdere verwerking. 98. UITVOERING SCHILDERWERK Er mag niet worden geschilderd bij mistig, vochtig, regenachtig weer (relatieve luchtvochtigheid > 85 %) of bij vorst. Ontstane schade wordt door de schilder hersteld voor eigen rekening. Schade aan andere materialen/constructies vermijden. Vóór het beglazen moeten glassponningen en niet in het zicht blijvende vlakken tweemaal zijn gegrond, voorgelakt en afgewerkt.

46.00.29

EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 90. VOORSCHRIFTEN De door de voorgeschreven fabrikant gegeven voorschriften moeten worden opgevolgd. De applicateur verklaart bij aanvaarding van de opdracht, kennis te hebben van de laatst uitgegeven kenmerkbladen respectievelijk de verwerkingsvoorschriften en voorwaarden van de voorgeschreven producten, zich hiermee te verenigen en terzake van de uitvoering hiermee rekening te houden. De in het bestek genoemde systemen zijn gebaseerd op de voorgeschreven bouwmaterialen en de daarover verstrekte informatie. Bij wijzigingen kan aanpassing noodzakelijk zijn. 91. WERKZAAMHEDEN Voordat met de in het bestek (of advies) aangegeven behandelingen mag worden begonnen, dient de ruimte bezemschoon en het oppervlak schoon en stofvrij te worden gemaakt. Dit laatste geldt eveneens vóór het opbrengen van elke laag. De omschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel. Voor applicatiemethoden, verdunningssoorten en percentages, het te gebruiken gereedschap, gelden de omschrijvingen in de betreffende kenmerkbladen. 92. ONDERGROND Er dient te worden gezorgd dat de ondergrond vrij is van vuil, vet en stof, zodanig dat de hechting van het daarop aan te brengen product niet nadelig wordt beïnvloed. De ondergrond moet goed droog zijn. Onvolkomenheden van het te behandelen bouwmateriaal dienen te worden hersteld in de structuur van de ondergrond. In voorkomende gevallen waar dit niet geheel mogelijk is, zullen de technische normen prevaleren boven de esthetische. Bij voegafdichtingssystemen prevaleren de technische eisen altijd boven de esthetische. Vóór, tijdens en na het aanbrengen van beschermlagen binnen, moet voor een goede ventilatie en zo nodig voor 34

46 SCHILDERWERK

93.

94.


verwarming worden gezorgd. Als uitgangspunt geldt dat de werkzaamheden, zowel buiten als binnen, onder gunstige omstandigheden worden uitgevoerd. Oppervlakteverontreinigingen zoals vuil, vet, cementhuid, curingcompounds, specieresten e.d. moeten tijdig worden verwijderd met daarvoor geëigende middelen, mits de reinigingsmiddelen geen residu achterlaten. Ontvetten van ondergronden met Chlorothene NU o.g. BUITENWERK Het aanbrengen van plamuurlagen op buitenwerk moet tot het uiterste worden beperkt. Voor buitenwerk plamuur nooit slijpen. Als het buitenwerk niet op tijd gereed kan zijn door een onwerkbare periode, zullen in het daarop volgende seizoen onvolkomenheden in de reeds aanwezige verflagen moeten worden hersteld. VERANTWOORDELIJKHEDEN De applicateur blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden en naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

46.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: het tot het buitenwerk behorende lakwerk. - te garanderen door: de aannemer. - periode: vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende een periode van 5 jaar, - met dien verstande dat terzake van herstelkosten voor rekening van de aannemer komen: a. Binnen twee jaar na de oplevering 100 % b. In het derde jaar na de oplevering 60 % c. In het vierde jaar na de oplevering 40 % d. In het vijfde jaar na de oplevering 20 % De gestelde garanties vastleggen in een garantieverklaring volgens het model zoals vermeld in 00.02.22.

46.21

BESTAANDE ONDERGROND, HOUT

46.21.12-a BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 0. BEST. ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND Systeem: bestaande verflagen gedeeltelijk verwijderen. - bijwerken, 1 laag grondverf. - bijwerken, 1 laag dekverf. - geheel, 1 laag dekverf. Reparatie ondergrond: - aangetast hout verwijderen en repareren. - open verbindingen en scheuren afdichten. - stoppen, plaatselijk plamuren. - beglazingsvoegen plaatselijk repareren. - scheuren V-vormig uithalen, de uitgehaalde scheuren e.d. stoppen en vlak afwerken; Applicatie: kwastverwerking Totale laagdikte (µm): - grondverf: 70 - dekverf: 80 3. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND Fabrikaat: Herfst & Helder Bindmiddel: alkydhars. 4. DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND Fabrikaat: Herfst & Helder Bindmiddel: alkyd. Kleur: nader te bepalen Glansgraad: hoogglanzend .01 GEBOUW a. Alle bestaande buitenraam- en deurkozijnen, incl. omkanten; b. Alle bestaande buitenramen en deuren, incl. omkanten; c. Alle persiennes en luiken; d. De houten omlijsting van de voordeur en terrasdeuren; e. Alle dakkapellen (kozijnen, ramen, lijstwerk, vleugelstukken); f. De volledige goot- en kroonlijst; g. Houten lijstwerk schoorstenen; h. De balusters, inclusief voet- en deklijst op de uitbouw; i. Houten afdekking opbouw kelderkoekoek (voor- en achtergevel).

35


46 SCHILDERWERK

.02 GEBOUW a. Voor herstel van het schilderwerk aan de binnenzijde van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren, een netto stelpost in de aanneemsom opnemen, groot € 3.500,-. (zegge: drieduizend en vijfhonderd euro). .03 BINNENLUIKEN (WENSELIJK) a. De herplaatste binnenluiken (‘blinden’), zie hoofdstuk 30.23.19-a 46.22

BESTAANDE ONDERGROND, METAAL

46.22.12-a BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND 0. BEST. ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND Systeem: Bestaande verflagen geheel verwijderen conform hoofdstuk 43.38.19-a. Afwerksysteem: kwastverwerking - 1 laag corrosiewerende primer - 1 laag dekverf (tweecomponentenaflak) Reinigen en ontvetten. 3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND Bindmiddel: 2-componenten polyurethan. Kleur: RAL 9005 (zwart) .01 GEBOUW a. Smeedijzeren spil met bollen en windvaan; b. Steunen schoorsteenkappen. 46.22.14-a BEST. ONDERGR. METAAL, OPLOSM.HOUDEND 0. BEST. ONDERGR. METAAL, BLADGOUDVERGULDING Ondergrond: koper. Systeem: - bestaande verflagen geheel verwijderen; - geheel, 1 laag primer; - geheel, 1 laag grondverf; - geheel, 2 lagen dekverf. Reinigen en ontvetten. Ondergrond opruwen. Na 2e deklaag aan te brengen: - mixtion; - vergulden. 3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 5. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND 6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND Bindmiddel: alkyd. Kleur: RAL 3013 (tomatenrood). Glansgraad: hoogglanzend 9. BLADGOUD Vergulden met: - dubbel torengoud, 23¾ karaat. .01 GEBOUW a. Het verguldwerk van de windvanen (2 st.) b. Het verguldwerk van de gedrukte bollen. 46.23

BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.23.27-a BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND 0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND Ondergrond: pleisterwerk. Systeem: - bestaande onbeschadigde verflagen reinigen. - geheel, 1 laag dekverf. Reinigen Verflagen verwijderen Aangetaste delen verwijderen Repareren en egaliseren 6. DEKVERF, STEEN, OPLOSM.HOUDEND Fabrikaat: nader te bepalen. Kleur: overeenkomstig bestaand.

36

46 SCHILDERWERK


.01 BUITENWAND a. Het pleisterwerk van de buitengevels. 46.33

NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.29-a NIEUWE ONDERGROND, STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL 0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL Ondergrond: pleisterwerk. Reinigen: - losse delen, vet, vuil geheel verwijderen. - sinterlagen verwijderen. Systeem: - 1 laag voorstrijkmiddel bij zuigende ondergronden. - 1 laag verf (max 10% verdunning met KEIM SPECIAAL FIXATIEF). - 1 laag verf (onverdund). Applicatie: - 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten. - 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten. Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting. Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter. 3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN Fabrikaat: Keim Nederland B.V. Type: Soliprim Bindmiddel: combinatie van hydrosol en kieselsol. Kleur: kleurloos. (verdunningsmiddel op basis van puur kaliumsilicaat). 4. VERF, STEEN MINERAAL Fabrikaat: Keim Nederland B.V. Type: Biosil Bindmiddel: verdunningsmiddel op basis van puur kaliumsilicaat. Eigenschappen: - voorkomt schimmelgroei - onbrandbaar (Din 4102-A2) - hypo allergeen Kleur: alle gangbare (Keim) - Nature Plus certificaat - bij uitstek geschikt bij leemondergronden. kleurenwaaiers. Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat. .01 KELDERS (WENSELIJK) a. Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van wanden en gewelf, geheel.

37


50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00

ALGEMEEN

50.00.20

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VOORSCHRIFT LOODGIETERSBEDRIJF Het loodgieterswerk te doen uitvoeren door één en hetzelfde gespecialiseerde bedrijf. Aan deze specifieke onderaannemer worden hoge eisen gesteld vanwege het monumentale karakter van de te restaureren onderdelen. Daarnaast moet de vakbekwame ervaring aangetoond worden met recente uitvoering aan gelijkwaardige bouwwerken. Het te werk gestelde personeel dient V.C.A. gecertificeerd en in vaste dienst van het bedrijf te zijn. 91. TIJDSTIP AANSLUITEN De hemelwaterafvoeren direct na het aanbrengen van de dakbedekkingen aanbrengen en aansluiten op de grondleiding. 92. NOODVOORZIENINGEN Tijdens de uitvoering noodvoorzieningen treffen d.m.v. een noodbekleding, op plaatsen waar als gevolg van de werkzaamheden de definitieve goten en/of gootbekledingen nog niet kunnen worden aangebracht. Lekkages t.g.v. de werkzaamheden onverwijld herstellen op aanwijzing van de directie. 93. WATERDICHTHEID De constructies zodanig uitvoeren dat een gegarandeerd duurzame en waterdichte constructie is gewaarborgd. 94. VLAKHEID STEUNCONSTRUCTIE De ondersteuningsconstructie zodanig afwerken dat geen beschadigingen aan de goten of gootbekledingen te duchten zijn of gebreken kunnen ontstaan. De ondersteuningsconstructie volkomen vlak en gevrijwaard van uitstekende oneffenheden, in de vorm van nagels, beugels e.d.. 95. BRANDVEILIGHEID Het gebruik van gereedschappen met open vuur zoals branders, slijptollen enz. is ten strengste verboden. Tijdens de uitvoering van de in dit hoofdstuk omschreven werkzaamheden dienen er voldoende handbrandblussers aanwezig te zijn evenals een brandwacht.

50.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de werkzaamheden vallende onder dit hoofdstuk, zijnde de waterdichtheid van de constructies - te garanderen door: aannemer/loodgieter - periode: 10 jaar

50.31

DAKGOTEN

50.31.09-a EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 1. UITZETTEN De goten of gootbekledingen zodanig aan te brengen dat het uitzetten en krimpen vrij kan plaatsvinden. Hiertoe de nodige broekstukken toepassen en de onderdelen ruim genoeg passend in de ondersteuningsconstructies aanbrengen. Gootbekledingen niet langer dan 10 m¹. 3. UITVOERING ALGEMEEN De goten of gootbekledingen uitvoeren met opstaande kanten, kralen, felzen, klangen, uitlopen enz. naar de aard van het werk, op aanwijs van de directie en eventueel nader te verstrekken detailtekeningen. De opstand tegen de binnenboei beëindigen met een fels van 20 mm. en is minimaal 50 mm. hoger dan de voorzijde. 4. AANSLUITINGEN De hemelwaterafvoeren uitvoeren en aansluiten op de riolering met inbegrip van alle benodigde hulpstukken enz. naar de aard van het werk en op aanwijs van de directie. Uitlopen van hemelwaterafvoeren verdiept in de bodem solderen (geforceerde rand). 50.32

DAKGOOTBEKLEDINGEN

50.32.12-a DAKGOOTBEKLEDING, VLAKKE ZINKEN PLAAT 0. DAKGOOTBEKLEDING Bekledingswijze: in en op houten gootconstructie op glasvlies. Verbindingswijze: - gesoldeerd: overlappend min. 30 mm. Bevestigingswijze 38

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN


- de hartafstand van klangen ten behoeve van zinken gootbekledingen bedraagt max. 0,50 meter. - soldeerverbindingen, raakvlakken vertinnen en tezamen afvloeien, verbindingen vervolgens afruggen. 1. BLADZINK (NEN-EN 988-96) Fabrikaat: NedZink b.v. Type: NedZink NTZ Dikte (mm): 1,10 Oppervlaktebehandeling: walsblank NedZink NTZ Naturel. Breedte (mm): divers, ter plaatse van midden risaliet breder. Toebehoren: - uitlopen t.b.v. hemelwaterafvoeren. - bevestigingsklangen van titaanzink. - bevestigingsmiddelen. - glasvlies. - broekstukken. - expansiestukken Randafwerking: platte fels .01 DAKGOOT a. Alle dakgoten 50.41

METALEN BUISLEIDINGEN

50.41.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, ZINKEN BUIS 0. AANLEG METALEN BUISLEIDING 1. ZINKEN BUIS Bestaande hemelwaterafvoeren, aansluitingen en bevestigingen nazien op gebreken en herstellen. De ingedeukte onderdelen vervangen. .01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE a. Voor deze werkzaamheden een netto stelpost in de aanneemsom opnemen, groot € 2.500,- (zegge: tweeduizend en vijfhonderd euro). b. Voor het leveren en aanbrengen van slagvaste ondereinden een verrekenbare hoeveelheid opnemen van 8 stuks (diameter verschilt)

39


70

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.88

AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.88.90-a BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE 0. BLIKSEMAFLEIDERINSTALLATIE, ALGEMEEN Het hermonteren en opnieuw doormeten van de bestaande bliksemafleidingsinstallatie. daarnaast het leveren van voldoende r.v.s. klemsteunen (deze worden door de leidekker aangebracht) .01 BLIKSEMBEVEILIGINGSINSTALLATIE a. De bliksemafleidingsinstallatie. Voor aanpassing, controle en herbevestiging van de bestaande bliksemafleiderinstallatie een netto stelpost in de aanneemsom opnemen, groot € 3.500,-. (zegge: drieduizend en vijfhonderd euro)

40

MODEL GARANTIEVERKLARING

Bestek 1.1871.4, Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort. Onderdeel waarvoor de garantie geldt: ....................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ Ondergetekende(n): ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ aan wie de bepalingen in bovengenoemd bestek bekend zijn, verklaart (verklaren) hiermede ten overstaan van de opdrachtgever en diens rechtsopvolgers, dat hij (zij) alle gebreken vanaf het gereedkomen van het bovenomschreven onderdeel tot aan de oplevering van het werk en gebreken welke aan dit werk mochten voorkomen en kennelijk te wijten zijn aan minder goede hoedanigheden of gebrekkige uitvoering, zo spoedig mogelijk en voor zijn (hun) rekening zullen herstellen of vervangen, op eerste aanzegging van voornoemde garantie(s) en de eventuele uitzondering(en) laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering.

Aldus getekend te ……………………………………………… d.d. ……………………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………………………………..

MODEL BANKGARANTIE De ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………..

1

Gevestigd te ………………………………………………………………………………………………………………… 2 overwegende dat …………………………………………………………………………………………………………… 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… hierna te noemen 'de opdrachtgever', vertegenwoordigd door Van Hoogevest Architecten, Westsingel 9, 3811 BA te Amersfoort, tel.: 033-4631705, voornemens is aan: ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 gevestigd te………………………………………………………………………………………………………………….. 5 hierna te noemen 'de aannemer', op te dragen …………………………………………………………………………. ……………………………………………..………………………………………………………………………………….. 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………… Volgens besteksnummer: 1.1871.4, d.d. 31-10-2014 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

7

verbindt zich tegenover de opdrachtgever om op de enkele schriftelijke mededeling van de opdrachtgever dat de aannemer is tekort geschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van genoemd bestek, aan de opdrachtgever als eigen schuld onverwijld het bedrag uit te betalen dat de opdrachtgever verklaart uit dien hoofde van de aannemer te vorderen te hebben, zulks tot een bedrag van ten hoogste €. ..................…………………….,-- (zegge …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………Euro).

8

Deze afroepbankgarantie blijft van kracht, totdat aan de opdrachtgever zal zijn gebleken, dat de aannemer aan al zijn verplichtingen, voortvloeiend uit genoemd bestek heeft voldaan. Aldus ondertekend te ………………………………………………………………………………………………………

9

op ……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 ………………………………………………………………………………………………………………………………... 11 Toelichting: 1

Naam van de bank

2

Volledig adres van de bank

3

Naam en adres van de opdrachtgever

4

Naam van de aannemer

5

Volledig adres van de aannemer

6

Titel van het bestek

7

Nummer van het bestek

8

Percentage van de aannemingssom incl. BTW, volgens bestek

9

Plaats van ondertekening

10

Datum van ondertekening

11

Handtekening namens de bank

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-plan) Ten behoeve van

: Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort

Het project bestaat uit

: Het werk betreft het uitvoeren van bouwkundige restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan o.m. de kapconstructie, de houten balklaag van verdiepings- en zoldervloeren. De leien loodbekledingen en de koperen gootbekleding wordt geheel vervangen. Tevens wordt er plaatselijk houtrotherstel uitgevoerd, alsmede algehele saus- en schilderwerken.

Werknummer

: 1.1871.4

Datum

: 31 oktober 2014

Dit is een Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit.

1

Projectomschrijving

1.1

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige werken ten behoeve van de realisatie van:

Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek: Bouwkundig

1.2

: 1.1871.4, d.d. 31 oktober 2014

Adres/ ligging van de bouwlocatie:

Straat

: Heiligenbergerweg 113

Postcode

: 3816 AJ

Plaats

: AMERSFOORT

Telefoon

: -

Telefax

: -

2

Namen en adressen van de betrokken partijen

2.1

Opdrachtgever(s) Namens

2.2

2.3

2.4

: Gemeente Amersfoort, afd. PO

Adres

: Stadhuisplein 1

Postbus

: 4000

Postcode/ plaats

: 3800 EA AMERSFOORT

Projectleider

: mevrouw G. Zwiers

Telefoon

: (033) 469 45 35

Contactpersoon

: de heer R. Titulaer

Telefoon

: (033) 469 44 09

Ontwerpende partij(en) Naam

: Van Hoogevest Architecten B.V.

Adres

: Westsingel 9

Postcode/ plaats

: 3811 BA Amersfoort

Telefoon

: 033 - 463 17 05

Telefax

: 033 - 461 08 54

Uitvoerende partij(en) Naam

:

Postcode/ plaats

:

Contactpersoon

:

Telefoon

:

Telefax

:

Coördinator(en) ontwerpfase Naam

: Van Hoogevest Architecten B.V.

Adres

: Westsingel 9

Postcode/ plaats


Contactpersoon

: de heer ing. E. Bisschop

Telefoon

: 033 - 463 17 05

Telefax

: 033 - 461 08 54

3

Planning- en uitvoeringsgegevens

3.1

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2

Geplande bouwtijd:

3.3

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3.4

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie:

3.5

Namen van de reeds geselecteerde ondernemingen, nog niet bekend.

4

Regeling V&G coördinatie De V&G uitvoering coördinatie geschiedt door de bouwkundige hoofdaannemer, bouwkundig bestek nummer 1.1871.4, d.d. 31-10-2014 van “van Hoogevest Architecten BV”

Inventarisatie van (bijzondere) risico’s 1.1

V&G-risico’s die voortvloeien uit het ontwerp Onderdeel

Bestek Activiteit

Bouwplaats05 voorzieningen/ inrichting

afvoer puin, afval en verpakkingsmateriaal

05

loodsen en keten

verkeerswegen

05

05

05 05

instructie bouwpersoneel en treffen van voorzieningen zoals tijdelijke afzettingen

stut- en sloopwerk

10

V&G risico

Risico oorzaak

Suggesties

milieuvervuiling

afval van sloopactiviteiten, verpakkingsmateriaal, bouwafval en milieu onvriendelijke stoffen

– gescheiden afvalverzameling – schadelijke stoffen aangetroffen bij uitvoering bouwactiviteiten, niet genoemd in het bestek, terstond melden en de nodige maatregelen treffen om evt. schade te beperken – bedoelde stoffen opslaan in geschikte ruimten op aparte container buiten het gebouw

vrijkomen giftige ondeugdelijke stoffen zowel in opslag vloeibaar als gasvormig transport, aan- en versperring van smalle wegen in – verkeersregelaar door hfd. afvoer van wegen naar gebruik blijven door aannemer bij gebruik van wegen bouwmateriaal en gebouwen en par- gebruikers, materieel keerplaatsen bezoekers en le– intern transport met kleine hulpmiddelen, veelv. in(gebruikers, veranciers structies brandweer, ambu– gebruikers tijdig op de hoogte lance) aanrijgevaar stellen van activiteiten en e.d. voor bezoekers gevaren en gebruikers – bewegwijzering t.b.v. gebruikers, bouwpersoneel en derden bouwafrastering risico onbevoegden ondeugdelijke – afrastering volledig om het afsluiting bouwterrein met afsluitbare poorten – regelmatige controle stofschotten risico onbevoegden ondeugdelijke – deugdelijke afsluiting en afsluiting regelmatige controle hierop De- en montage persoonlijk letsel onvoldoende steigerwerken afzettingen en aanwijzingen tijdens werkzaamheden steigerwerken persoonlijk letsel ondeskundige – regelmatige controle op algemeen aanpassingen o.d. bevestigingen e.d. tijdens werk– steigerslagen schoonhouden en vrijwaren van obstakels, zaamheden afval spoedig verwijderen – instructie bouwpersoneel verticaal transport persoonlijk letsel ondeskundige – instructie personeel bediening/gebruik – regelmatig controle achtergebleven onderhoud intern transport persoonlijk letsel ondeskundige – instructie personeel bouwpersoneel bediening/gebruik – regelmatig controle achtergebleven onderhoud diverse fysieke belasting zware – hulpmiddelen zoals liften, sloopwerken persoonlijk letsel constructieonderkruiwagen, glijgoten en mobiele kranen – hout-constructies ook voor derden delen – wandgeluidhinder vallende – deugdelijke stempelingen en constructies onderhouden hiervan gebruikers en constructies – instructie bouwpersoneel – wandbewoners sloophamers – gebruik van lichte afwerkingen stofvorming sloophamers onvoldoende bescherming – gebruik stofmaskers en afzuiginstallaties

Onderdeel

Bestek Activiteit

V&G risico

Risico oorzaak

verwijderen beplatingen

vrijkomen giftige vaste stoffen

Suggesties

grondwerk

12

grondverzet

fysieke belasting

Funderingsherstel betonwerk

20

geluid fysieke belasting

Storten vloeren

– gebruik betonpomp

metselwerk

22

Injectie werkzaamheden Storten /pompen beton gevelmetselwerk reinigen

slopen vloer- wand- – vooraf onderzoek naar de en plafond samenstelling van de beplatingen beplatingen (productinformatiebladen) ontgraving – geëigend hulpmaterieel zoals minigraver – juiste methode keuze

Hoge druk geluidhinder gebruikers

schoonspuiten metselwerk

– oog- en gehoorbeschermers gebruiken

montage, demontage

– hulpmaterieel – mobiele kranen – hulpconstructie als schragen, stempelingen etc.

21

instructie 24 personeelruwbouwtimmerwerk conservering 29

kozijnen, 30 ramen en deuren beglazing 34

natuursteen

35

nieuw metselwerk fysieke belasting zware constructie persoonlijk letsel onderdelen vallende constructie houtconservering aanraking met en inademing van giftige stoffen herstel fysieke belasting buitenkozijnen en snijden door glas deuren glas- in lood persoonlijk letsel, gehard glas snijden solderen van onderdelen

herstel natuursteen fysieke belasting vernieuwen inademing giftige natuursteen stoffen stof

verspuiten insectisiden plaatselijk herstel

demontage glas-inlood panelen montage glas-inlood panelen montage gehard glas zware onderdelen lijmen natuursteen onderdelen schuren natuursteen

stukadoorswer 40 k

afhakken bestaand stof aanbrengen nieuw fysiek zwaar

veel stof door verwijdering

dekvloeren en 42 vloersystemen

reparatie vloer bestaand

fysieke belasting geluidhinder

Gebruiken afbouwtimmerwerk schilderwerk

45

herstelwerk

fysieke belasting

smeren vloer verwijderen bestaande specievloer zware onderdelen

46

bestaande werk nieuwe schilderwerk totale restauratie/bouwperiode

overige

– – – –

adembescherming beschermende kleding ruimte ventileren ter plaatse glas verwijderen

– geëigende middelen gebruiken, handschoenen – met voldoende personen plaatsen – opslag in hiervoor – mobiele kranen – voldoende hulpconstructie zoals schragen, stempelingen – ruimte ventileren – adembescherming (stofmaskers) – voldoende stofmaskers – mechanisch aanbrengen – mechanische – gehoorbescherming

– geëigende middelen gebruiken zoals takels, stempelingen etc. schilderwerk met aanraking met en – gebruiksvoorschriften alkydharsverf e.d. inademing van nauwlettend opvolgen giftige stoffen – voldoende ventilatie gevaar eigen intensieve – zorg voor een goede personeel, derden, bouwperiode met overlegsituatie en afstemming verkeershinder veel betrokken bemet alle betrokken instanties drijven. klein vloeropp. bouwwerk in gebruik blijven van het gebouw ligging aan openbare weg

Arbo-risico’s door bijvoorbeeld beknelling, fysieke belasting etc. Risico-oorzaak door bijvoorbeeld geringe bewegingsruimte op de werkplek.

5.2

V&G-risico’s die voortvloeien uit de omgeving van de bouwlocatie.

Omgevingsfactor

V&G-risico

Bestekpost

Activiteit

Verkeerswegen

Hoogspanningskabels

Gas-en olieleidingen

Explosieven

Bodemverontreiniging

Overige

Arbo-risico’s door bijvoorbeeld elektrocutie. Risico-oorzaak door bijvoorbeeld aanwezigheid van een hoogspanningskabel.

Risico-oorzaak

6

Formulier voor toetsing van V&G-gevaren door deskundige. Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase in de zin van artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, bevattende:

1.

Projectomschrijving

2.


3.

Plannings- en uitvoeringsgegevens

4.

Regeling V&G-coördinatie bij nevenaanneming

5.

Inventarisatie van (bijzondere) risico's

Is getoetst door: Instantie die de toetsing heeft uitgevoerd: Naam

:

adres

:

postcode en plaats

:

telefoon

:

telefax

:

contactpersoon

:

Instantie heeft verklaring van goedkeuring afgegeven: ja / nee Datum en plaats

:

Ondertekening

:

7.

Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen. zullen vóór aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd. De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop. Hier wordt dus nadrukkelijk gewezen op de wettelijke verplichting dat in de uitvoeringsfase geen activiteiten mogen aanvangen zonder voorafgaande analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's en zonder het treffen van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Tevens dienen van tevoren afspraken te zijn gemaakt over de verantwoordelijkheid voor die voorzieningen en maatregelen inclusief de controle daarop.

V&G-DOSSIER 1.

2.

3.

Omschrijving van het bouwwerk -

Type

:

Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort

-

Adres/ligging

:

Heiligenbergerweg 113

Technische specificaties -

Bestek en tekeningen (zo mogelijk zoals gerealiseerd)

-

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

-

Overige

Aangebrachte structurele voorzieningen t.b.v. risicovolle situaties in de beheersfase Beschrijving van: (bijvoorbeeld)

4.

-

Bevestigingspunten voor steigers/werkbakken

-

Bevestigingspunten voor vangnetten/gordels

-

Noodvoorzieningen/afsluiters

-

Ventilatievoorzieningen

-

Inspectieluiken/putten

-

Grondkerende voorzieningen

-

Overige

Risico's met betrekking tot onderhoud/renovatie (optie). Beschrijving van gesignaleerde risico's ten aanzien van beheer, onderhoud/renovatie/sloop en mogelijke maatregelen op basis van ervaringen in de ontwerp-/uitvoeringsfase (Veiligheids- & Gezondheidsplan).

V&G-DOSSIER Toelichting Het V&G-dossier bevat informatie die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden (zoals onderhoud, verbouw/renovatie of sloop) aan het bouwwerk zullen verrichten. Het V&G-dossier wordt opgesteld door de V&G-coördinator ontwerpfase en tijdens de uitvoering aangevuld en/of gewijzigd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase. Na oplevering van het bouwwerk wordt het V&G-dossier ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever ten behoeve van de eigenaar of beheerder van het bouwwerk.

1

MODELVERKLARING CAR-VERZEKERING De ondergetekende ..............................................................................................................................................

1

gevestigd te...........................................................................................................................................................

2

overwegende dat de Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, 3800 EA AMERSFOORT .....................................

3

hierna te noemen 'de opdrachtgever', voornemens is aan: ..............................................................................................................................................................................

4

.............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. gevestigd te : ........................................................................................................................................................

5

hierna te noemen ‘de aannemer’, op te dragen Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort

6

volgens besteknummer 1.1871.4, d.d. 31 oktober 2014

7

verklaart tegenover de opdrachtgever dat de aannemer bij ondergetekende een Construction All Risk verzekering (CAR-verzekering) heeft afgesloten conform de bepalingen van het besteknummer zoals hierboven genoemd.

Aldus ondertekend te ............................................................................................................................................

8

Op .........................................................................................................................................................................

9

.............................................................................................................................................................................. 10

Toelichting: 1

Naam van de assuradeur

2

Volledig adres van de assuradeur

3

Naam en adres van de opdrachtgever

4

Naam van de aannemer

5

Volledig adres van de aannemer

6

Titel van het bestek

7

Nummer van het bestek

8

Plaats van ondertekening

9

Datum van ondertekening

10 Handtekening namens de assuradeur

KENNISGEVING VAN HET VOORGENOMEN TOT STAND BRENGEN VAN EEN BOUWWERK (Als bedoeld in artikel 4, eerste lid van het Bouwprocesbesluit Arbowet)

1

Projectomschrijving

1.1

Het project bestaat uit: Restauratie Huis Randenbroek te Amersfoort

1.2

Adres/ ligging van de bouwlocatie: Naam

: Huis Randenbroek

Adres

: Heiligenbergerweg 113

Postcode/plaats

: 3816 AJ AMERSFOORT

2


2.1

Opdrachtgever(s)

: Gemeente Amersfoort, afd. PO

Adres

: Stadhuisplein 1

Postcode/plaats

: 3800 EA AMERSFOORT

Contactpersoon

: de heer R. Titulaer

Telefoon

: (033) 469 44 09

2.2

2.3

Ontwerpende partij(en) Naam

: Van Hoogevest Architecten b.v.

Adres

: Westsingel 9

Postcode/plaats


Telefoon

: 033 - 463 17 05

Telefax

: 033 - 461 08 54

Uitvoerende partij(en) Naam

: .......................................................

Adres

: .......................................................

Postcode/plaats

: .......................................................

Contactpersoon

: .......................................................

Telefoon

: .......................................................

Telefax

: .......................................................

Blad 1 van 3 bladen

2.4

2.5

Coördinator(en) ontwerpfase Naam

: Van Hoogevest Architecten b.v.

Adres

: Westsingel 9

Postcode/plaats


Telefoon

: 033 463 17 05

Telefax

: 033 461 08 54

Coördinator(en) uitvoeringsfase Naam

: .......................................................

Adres

: .......................................................

Postcode/plaats

: .......................................................

Contactpersoon

: .......................................................

Telefoon

: .......................................................

Telefax

: .......................................................

3

Planning en uitvoeringsgegevens

3.1

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:

3.2

Geplande bouwtijd:

3.3

Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

3.4

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwlocatie:

3.5

Namen van de reeds geselecteerde ondernemingen: ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................

4

Datum van kennisgeving:

.......................................................

5

Handtekening opdrachtgever:

...............................................

Blad 2 van 3 bladen

6

Adresssenlijst Arbeidsinspectie

6.1

Centraal Kantoor, Den Haag Postbus 90801, 2509 LV DEN HAAG Anna van Hanoverstraat 4, 2595 BJ DEN HAAG Telefoon: 070 333 44 44 Telefax:: 070 333 40 22

6.2

Regio 1 / Regio Zuid Postbus 940, 6040 AX ROERMOND Godweerdersingel 10, 6041 GL ROERMOND Telefoon: 0475 356 666 Telefax:0475 356 660

6.3

Regio 2 / Regio Oost Postbus 9018, 6800 DX ARNHEM Janspoort 2, 6811 GE ARNHEM Telefoon: 026 355 71 11 Telefax:026 442 40 66

6.4

Regio 3 / Regio Zuidwest Postbus 9580, 3007 AN ROTTERDAM Stadionweg 43c, 3077 AS ROTTERDAM Telefoon: 010 479 83 00 Telefax:010 479 70 93

6.5

Regio 4 / Regio Midden Postbus 820, 3500 AV UTRECHT Oudenoord 5, 3513 ER UTRECHT Telefoon: 030 230 56 00 Telefax:030 230 56 80

6.6

Regio 5 / Regio Noordwest Postbus 58366, 1040 HJ AMSTERDAM Radarweg 60, 1043 NT AMSTERDAM Telefoon: 020 561 26 12 Telefax:020 686 47 03

6.7

Regio 6 / Regio Noord Postbus 30016, 9700 RM GRONINGEN Engelse Kamp 4, 9722 AX GRONINGEN Telefoon: 050 522 58 80 Telefax: 050 526 72 02

Blad 3 van 3 bladen


BIJLAGE BESTEK 1.1871.4

NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

RESTAURATIE HUIS RANDENBROEK AMERSFOORT OPDRACHTGEVER : GEMEENTE AMERSFOORT / AFDELING PO

(logo)

ARCHITECT

(logo)

: VAN HOOGEVEST ARCHITECTEN BV te AMERSFOORT

HOOFDAANNEMER :

(logo)

LEIDEKKER

:

(logo)

SCHILDER

:

(logo)

STEIGERBOUWER

:

(logo)

HOOGTE 4M

Afmeting planken Kleur planken Kleur belettering

: 200 x 3250 mm (hoofdplanken breder x 3250 mm) : crèmewit RAL 9001 : standgroen RAL 6004

Plaats bouwbord etc. in nader overleg met directie.

BESTEK BESTEKNUMMER : DATUM : 6 NOVEMBER 2014

Recommend Documents