B, Okresný súd Bratislava I

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Sídlo:

Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

IČO: DIČ: Bankové spojenie: IBAN: V zastúpení: Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: (ďalej len ako „objednávateľ)

00325490

Zhotoviteľ: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Zapísaný v: Bankové spojenie: Číslo účtu: V zastúpení:

Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 2020279745 SK2020279745 oddiel Sa, č. 5024/B, Okresný súd Bratislava I Tatra banka a.s. SK1711000000002629431093 Mgr. Miroslav Ličko, predseda predstavenstva Mgr. Miroslav Sedlák, podpredseda predstavenstva

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: (ďalej len „zhotoviteľ“)

2020739039 Prima banka, a.s. SK04 5600 0000 004204223001

Viliam Zahorčák, primátor RNDr. Jana Machová a

Ing. Tomáš Koval, projektový manažér II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „Tvorba web portálu mesta Michalovce“ a záväzok objednávateľa zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 2. Realizácia diela bude zložená z týchto častí: a) Analýza a návrh riešenia b) Grafický návrh, spracovanie a implementácia grafiky c) Vývoj a implementácia modulov d) Migrácia obsahu, testovanie, školenie a dokumentácia vrátane licencie CMS Lomtec ActiveWeb e) Prevádzka a webhosting

Podrobná špecifikácia diela je obsiahnutá v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predmetom tejto zmluvy nie je dodávka prevádzkovej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 37 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom časť diela podľa podľa článku II. Bod2 písmeno a)b)c)d) bude odovzdané do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti

tejto zmluvy a časť diela podľa podľa článku II. Bod2 písmeno e) bude odovzdaná do 36 mesiacov mesiaca odo odovzdania Diela do prevádzky. . III. Spolupráca zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 1.1 vyčleniť na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy potrebné personálne kapacity, 1.2 v dobe platnosti a účinnosti tejto zmluvy zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení neskorších predpisov vo vzťahu k objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 2.1 poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť najmä tým, že na jeho požiadanie poskytne konzultácie, zodpovedanie otázok a dodatočné informácie k predmetu zmluvy; zároveň poskytne ďalšie vyjadrenia, stanoviská a usmernenia na základe vyžiadania osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických za zhotoviteľa; súčinnosť objednávateľ poskytne do 5 pracovných dní od vyžiadania takejto súčinnosti, ak sa osoby oprávnené rokovať vo veciach technických nedohodnú na inom termíne, 2.2 umožniť zhotoviteľovi potrebný kontakt s tými zamestnancami objednávateľa, ktorí budú spolupracovať ako konzultanti pri detailnom špecifikovaní návrhu Portálu v termíne do 5 pracovných dní od požiadavky zhotoviteľa. 2.3 poskytnúť dáta pre plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II bod 2 písm d

3. Dodržanie termínu dohodnutého v článku II. bode 3 tejto zmluvy je plne závislé od poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných strán. Omeškanie objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 2. tohto článku má za dôsledok predĺženie termínu plnenia odovzdania diela o počet dní omeškania s poskytnutím súčinnosti. IV. Miesto plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom sídle alebo mieste podnikania. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané objednávateľovi v jeho sídle. V. Cena diela a fakturačné podmienky 1. Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách na celkovej zmluvnej cene diela 9.000,00 € bez DPH, 20% DPH je 1.900,00 €, cena vrátane 20% DPH je 10.800,00 € (slovom desaťtisícosemsto €).

2. Celková zmluvná cena bude faktúrovaná nasledovne: a.

b.

c.

d.

I.etapa: analýza a návrh riešenia do 7 dní od účinnosti zmluvy v sume 3.000,00 EUR bez DPH po podpísaní preberacieho protokolu II.etapa: Grafický návrh, implementácia grafiky do 14 dní od účinnosti zmluvy v sume 1.800,00 EUR bez DPH po podpísaní preberacieho protokolu III.etapa: Implementácia modulov a funkcionalít, do testovacej prevádzky, do 30 dní od účinnosti zmluvy v sume 1.600,00 EUR bez DPH po podpísaní preberacieho protokolu IV.etapa: Naplnenie obsahu, testovanie, spustenie do prevádzky vrátane licencie ActiveWeb a prevádzky webhostingu, do 30 dní od účinnosti zmluvy v sume 2.600,00 EUR bez DPH po podpísaní preberacieho protokolu

3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na dielo.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie diela podľa bodu 1. tohto článku je konečná a nie je možné ju meniť. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že pod zaplatením celkovej ceny podľa bodu 1. tohto článku za vykonanie diela sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov v celkovej výške podľa bodu 1. tohto článku na účet uvedený v článku I. tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre úhradu ceny jednotlivých etáp tejto zmluvy budú zhotoviteľom vystavené faktúry, ktoré doručí objednávateľovi po podpise preberacieho protokolu k jednotlivým etapám.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené podľa ustanovení tejto zmluvy alebo nebude vystavená v zmysle platných právnych predpisov alebo bude vystavená pred podpísaním preberacieho protokolu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

8. Každá faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za dielo zhotoviteľovi na účet uvedený v článku I. tejto zmluvy. VI. Vlastnícke právo a odovzdanie diela 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu, resp. jeho časti, prechádza na objednávateľa dňom podpísania preberacieho protokolu na celé dielo oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia diela znáša až do protokolárneho odovzdania diela, resp. jeho časti objednávateľovi zhotoviteľ. 3. Odovzdanie diela sa uskutoční v sídle objednávateľa v dohodnutom termíne. Celé dielo sa považuje za prevzaté podpísaním preberacieho protokolu na celé dielo. VII. Záruka, podmienky záručného servisu 1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela odo dňa začatia vykonávania diela, taktiež zodpovedá za vady zistené pri jeho odovzdaní a prebratí, zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú počas vykonávania skúšok a testovania diela a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, pokiaľ majú svoj pôvod v použitých technológiách, v pracovných postupoch a vo funkčnosti diela. 2. Na dielo vytvorené podľa tejto zmluvy sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia celého diela podľa článku VI. bod 3. tejto zmluvy objednávateľom.

3. Vady zistené po odovzdaní a prevzatí diela je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Objednávateľ bude rozlišovať tri typy vád, ktoré bude zhotoviteľ bezodoplatne musieť odstrániť: a) kritické vady do 2 pracovných dní, b) normálne vady do 10 pracovných dní, c) triviálne vady do 15 pracovných dní od doručenia oznámenia. Kritická vada je vada, ktorá vylučuje používanie diela, Normálna vada je vada, ktorá obmedzuje prevádzku a spôsobuje problémy pri používaní, Triviálne sú ostatné vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zistenú vadu opraviť podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy. VIII. Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, si zhotoviteľ môže uplatniť nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží lehoty plnenia dohodnuté v tejto zmluve a nevykoná dielo včas a riadne, objednávateľ si môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody. Zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Každá zo zmluvných strán však zodpovedá za škodu takto spôsobenú pre každý jednotlivý prípad porušenia povinností, vyhlásení alebo záruk vyplývajúcich jej z tejto zmluvy. 4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním alebo vrátením dokumentov, či vecí objednávateľovi alebo ak nakladá s dokumentmi alebo vecami, ktoré má odovzdať alebo vrátiť objednávateľovi, v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z tohto záväzkového vzťahu, prechádza na neho po dobu, po ktorú je v omeškaní alebo porušuje tieto povinnosti, nebezpečenstvo škody na veci, ak toto nebezpečenstvo neznášal už predtým. 5. Pod škodou na veci sa podľa tejto zmluvy rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo. IX. Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo včas, riadne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a náklady. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť a poskytnúť objednávateľovi všetky potrebné údaje, súbory a popis riešenia týkajúce sa diela. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi všetky údaje v nekryptovanom zdrojovom kóde ako súčasť preberacieho konania diela.

3. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 4. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne, včas vykonané dielo a ktoré je zároveň spôsobilé slúžiť svojmu účelu, zaplatiť dohodnutú cenu. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu vykonaním diela. 6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje oboznamovať objednávateľa so všetkými subdodávateľmi a zamestnancami, ktorý sa podieľajú, resp. budú podieľať na realizácii diela.

8. Objednávateľ je oprávnený vyjadrovať sa k osobám podieľajúcim sa na realizácii diela a v prípade, že s niektorým subdodávateľom, resp. zamestnancom podieľajúcim sa na realizácii diela nesúhlasí, je oprávnený žiadať o jeho výmenu.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade žiadosti objednávateľa o výmenu subdodávateľa, resp. zamestnanca, bezodkladne výmenu subdodávateľa, resp. zamestnanca zrealizuje. X. Licencia 1. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na používanie diela bez časového a územného obmedzenia - licenciu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena licencie je zahrnutá v cene za vykonanie diela podľa článku V. bod 1. tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má predmet diela využiť, a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy. XI. Zánik zmluvy 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do splnenia predmetu zmluvy.

2. K zániku zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou, odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo výpoveďou. 3. V prípade písomnej dohody medzi zmluvnými stranami sa skončí platnosť tejto zmluvy dňom nasledujúcim po dni podpisu dohody, ktorou platnosť tejto zmluvy zaniká.

4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť: ak mu objednávateľ preukázaným zavineným konaním neumožňuje vytvoriť dielo riadne a včas, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po dátume jej splatnosti, v ďalších prípadoch ustanovených touto zmluvou.

5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť : v prípade, že dielo má neodstrániteľnú vadu, nie je spôsobilé slúžiť svojmu účelu alebo nezodpovedá schválenému návrhu riešenia, ak bude zhotoviteľ v omeškaní viac ako 30 dní s odovzdaním diela, ak poverí zhotoviteľ vykonaním diela tretiu osobu, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie článku IX. bod 9. tejto zmluvy v ďalších prípadoch ustanovených touto zmluvou.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluvná strana, ktorá má právo od zmluvy odstúpiť, povinná písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu na porušenie zmluvy s uvedením možnosti a dôvodu odstúpenia a poskytnúť tejto zmluvnej strane päťdňovú lehotu na nápravu. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a uhradenie vzniknutých nákladov. 7. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

8. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká a zanikajú aj práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.

9. Zmluvná strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhá zmluvná strana, toto plnenie vráti. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. 10. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej strane. XII. Riešenie sporov 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom sa budú snažiť riešiť cestou dohody alebo zmieru.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu budú príslušné - vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. XIII. Doručovanie 1. Všetky oznámenia, resp. úkony, ktoré majú byť v zmysle ustanovení tejto zmluvy uskutočnené písomne, sa budú v zmysle dohody zmluvných strán doručovať druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I. tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni odmietnutia prebratia alebo na druhý deň po poslednom dni jej uloženia na pošte. XIV. Zverejnenie zmluvy a mlčanlivosť 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskoršícj predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa pri realizácii diela dozvedia s výnimkou uvedenou v bode 1. a 2. tohto článku. 4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy s výnimkou uvedenou v bode 1. a 2. tohto článku. XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať za účelom súčinnosti pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že neplatnosť jedného ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia. 6. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasná, zrozumiteľná a že si ju riadne prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu ju podpisujú.

V Michalovciach, dňa...............

––––––––––––––––––––––––––––––––– Ing. Viliam Záhorčák Primátor

V Bratislave, dňa...............

–––––––––––––––––––––––––––––––––– Mgr. Miroslav Ličko Predseda predstavenstva

–––––––––––––––––––––––––––––––––– Mgr. Miroslav Sedlák Podpredseda predstavenstva

Príloha č.1: Podrobná špecifikácia diela