ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF)

BIZTONSÁG HARMÓNIA KÉNYELEM (szolid árak, változatosság)

(Passzívház szintű min 25cm hőszigetelés a szerkezetben, változatok 100.000 felett)

klikk > www.extramobilhazak.hu/dominohazak/

* a moduláris DOMINÓ család sorozatos statikai számítás/ellenőrzés és gyakorlati kísérletek több, mint 20évnyi kiforrott gyümölcse, így a modul DOMINÓK építés-szerelési rendszere egy teljes, mintegy 2 évtizedes folyamatos elméleti/gyakorlati tesztelésén keresztül jött létre és a további fejlesztése szakadatlan...

érvényes visszavonásig frissítés/módosítás: 2016. március

ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF)

a JELEK értelmezése > - a betűjel a 6 +2 féle mélységre utal

* várható újdonság : fejl. alatt, lásd: lap alja ˇˇ

S M L xL xxL xxxL

2,7m 3,2m 3,7m 4,2m 4,7m 5,2m

G. 5,7m;

Gx. 6,2m

15, 2

16

13, 6

14, 4

12, 8

12, 0

10, 4

11, 2

9,6

8,8

8

7,2

6,4

5,6

4,8

4,0

3,2

szerződés napján az aktuális árfolyam frissítés > Euró/Ft konverter > http://www.extramobilhazak.hu/valuta/valutaconverter.htm

"DOMINÓZZ HATÁROK NÉLKÜL" [ 11... -max 130m2 / DOMINÓ (6x21 és további 2x18 méret) > SUM 162 db Lego elemes/Dominó rendszer] KORLÁT A KÉPZELET > meg a TELKED ADOTTSÁGA

- a szám az 1 +21 féle méretű hosszússágra utal például: xL . 5 esetében | betű a Mélység | xL > 4,20m MÉLY | a szám a Hossz | 5 LEGO > 1 Lego 1,60m és fél Lego 0,80m [ itt 5 x 1,60 + (35-35)cm zárófalak]m, azaz [4,2 x 8,7]m ez a dominó

* Fűtés általános ... 25-29cm vtg. Rétegen belüli passzívház szintű hőszigetelés? [ rendhagyó] : néhány 100W-nyi lámpa(?), és ez januárban(?!). Fűtés fajták és plusz egy átlag januári fűtés költség, az árak részletei a webes alaprajzokon is, a letöltésen is értékelhető... HATÁROLÓ FALAK: 35 CM FÖDÉMEK: 30… 41 CM

[email protected] vagy [email protected] < klikk

Infó: 0630 275 2235 (hívj most, miben segíthetünk?)

össz 6 /

1

.o

u_érték : u_érték :

Öko Bautechnik. Hungary. Regio: PEST 2230. külterület 68/81 hrsz

0,121 0,135

W/m2K W/m2K




ÁSzF Általános Szerz. Feltételek, röviden ÁSzF (kivonat) 3. SZERZŐDÉSI ÖSSZEG A vételár 3 részletben de közel egy időben kerül befizetésre ill. betéti letétbe: I. A társasághoz visszaküldött egyeztetett megrendelőlap/kalkuláció és a rendelés 15% -a a küldéssel együtt esedékes, amelyből 10% foglalóként működik. Befizethető bankban, postán és a társaság pénztárába személyesen. II. A konkrét határidővel, részletes tételekkel és árral rendelkező visszaigazolás kézhezvételét követően 3 munkanapon belül kell a további összegből az 55% -os vételár részt az előzőek szerint rendezni. III. A fennmaradó 30% ugyanakkor ügyvédi / közjegyzői letétbe kerül, ha a felek az szerint állapodnak meg. Ennek a költségét megosztva a két megállapodó fél egyenlő arányban viseli. Ha felek ezt nem kérik, a harmadik árrész teljes összege is (30%) a Társaság számlájára fizetendő az 55% -kal együtt .

A Megrendelő valamint az Öko Bautechnik Kft (Hungária. 2230. Gyömrő. Külterület 68/81 hrsz), mint könnyűszerkezetű épület és dominó ház (moduláris mobilház) gyártó, forgalmazó a következők szerint állapodik meg, melyben foglaltakat mindkét fél kötelező érvénnyel az alábbi pontok szerint elfogad, annak jogosságát nem vitatja: 1. A könnyűszerkezetű épületelem (gerenda, SJI-gerenda, hang hőszig. födém, oszlop, hang hőszig. tető szaru és tetőpalló stb.), továbbá - a dominó ház (moduláris, mobil dominó rendszer), - a szerelt garázs, - a "szereld Magad, fele Marad" 1... - 2 akciós szett, - a stabil - egyterű, a tárolók etc. összeállítás/gyártása általában, ha készleten van 1-2 nap, de 3-6 hét a megrendelt mennyiségtől, méretétől és a megrendelő által diktált 'gazdag' felszereltségtől, a pillanatnyi leterheltségünktől függően. A rövid átfutási idő értelemszerűen azt is jelenti, hogy a megrendelőnek a megrendelés pillanatában a teljes vételárral rendelkeznie kell(!).

4. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolt megrendelését a további befizetések előtt visszavonja / lemondja az a foglaló elvesztését jelenti, ill. ha a Társaság mondja fel ebben a szakaszban, akkor a foglaló kétszeresét kell teljesítenie a megrendelője felé.

A kölcsönösen kialakított termék ár és határidő (rendelés szerint): < TELEPHELYI ÁTVÉTELI ÁR >

5. A beérkezett megrendelés és az első vételár részből a 10% foglaló, összesen 15% beérkezés a Társaságot arra kötelezi, hogy 3-8 munkanapon belül a megrendelés nagyságától függően, a megrendelés elválaszthatatlan részét képező visszaigazolásában félreérthetetlenül részletezze a rendelés tételeit, tartalmát hogy átvételkor vitára semmi ne adjon okot.

Az nem tartalmaz sem szállítási sem más egyéb szolgáltatást (az mindenkor külön tétel lesz, mivel előre nem látható, hogy a dominóház telepítés a 'szomszédos utcába' vagy esetleg az országhatáron túli helyre kerül). Amennyiben az is szükséges (kivétel az épületelem gyártás és terméksorozata, annak leszállítására nem vagyunk felkészülve), a szállítás és egyéb szolgáltatás ettől független számlázási tételként fog szerepelni és nem tárgya a fent felsorolt termékek határidős teljesítésének.

6. A Társaság ütemezett program szerint gyárt és szerel. A megrendeléseket a beérkezések és mennyiségek függvényében adott határidőkre kell, hogy vállalja mások felé is. Ezért a jelen megrendelő tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt, megadott határidő 3 munkanapon keresztül érvényes csak és kötelezi a gyártót annak betartására. ./.

2. A felesleges adminisztráció csökkentése érdekében a jenen ÁSzF, a megrendelés, a megrendelés visszaigazolása, a tárgyban folytatandó/folytatott levelezés egy egységként alkotja majd a megállapodást a felek között. A megrendelés visszaigazolása tartalmaz minden olyan elemet ami azonosítja a megrendelés tételeit, a teljes vételárat, a vállalt határidőt. [email protected] vagy [email protected] < klikk


össz 6 /

2

.o





Ez a három munkanap áll rendelkezésére a Megrendelőnek, hogy a még esedékes 55% + + 30% vételárat banki vagy más úton rendezze. 7. A három munkanap multával, ha a vételárnak a rendezése valamilyen oknál fogva halasztódik ( 55% + 30%) a Társaságnak joga van egy új teljesítési, szállítási határidőt megállapítani. Az milyen csúszást jelenthet ilyenkor, azt a vállaló a folyamatosan érkező más megrendelések vállalása beelőzi és annak függvényében tudja csak megállapítani lesz e változás és attól kezdve azt betartani. Ezt a tényt a Megrendelő, mivel a késedelem az Ő okozata, a Társaság ebben az esetben vétlen, tudomásul veszi és elfogadja.

11. A gyártót kötelezi a vállalt határidő, a megrendelőt az elkészült termék átvétele.

8. A felek megállapodnak abban is, hogy minden, a termékre vonatkozó megrendelői módosítás, a legapróbbnak tűnő is, melyet postai vénnyel küld meg a Megrendelő, a vállalási végösszeget annak arányában módosíthatja, valamint a szállítási határidőt további minimum 3 - 5 munkanappal esetenként módosítja. Annak megítélése , hogy a min. 3-5 nap elegendő e, a Társaság kizárólagos hatásköre. Erről a határidő eltolásról a Társaság értesítést küld.

13. A felek kijelentik, hogy fentieket elolvasták, értelmezték, megértették és a megrendelés tárgyának árát képező összeg befizetésével ill. annak befogadásával ezt a tényt igazolták és minden részletét magunkra nézve az aláírás dátumától kezdve, kötelezően elfogadták. 14. Úgy a Társaság képviselője, mint a jelen megrendelő kijelenti, hogy törekedni fog a súrlódás és vita mentes átadás átvétel a teljesítések körül esetlegesen felmerülő problémák, nézeteltérések egymás közötti rendezésére, megoldására. Amennyiben mégis vitás kérdés keletkezne, a Pest megye MONORI Bíróság illetékességét jelölik ki, mint a vita tárgyát képező ügyben eljáró Bíróságot(!).

12. A 6-10. pont kizárja annak a lehetőségét, hogy a megrendelés pillanatától megemelt beszállítói kontingenst, azaz a beszerzésnek-, a gyártás előkészítésének-, a termék gyártásának időszakában a megrendelést visszavonja, a megállapodástól a megrendelő elálljon.

9. A vállalt határidő csúszása esetén naponta a Társaságot terhelő napi kötbér mértéke a napi jegybanki alapkamatból számított összeg. A megrendelő átvételi-, elszállítási határidő csúszása ugyanez, azaz naponta a megrendelőt terhelő kötbér mértéke a napi jegybanki alapkamatból számított összeg és további 20 Ft / m2 / nap > 1,5m-rel kör-körösen növelt bruttó m2 helyfoglalási-tárolási díjra is kötelezett. A napforduló minden naptári nap du. 3 óra. Viszmajor esete: 10. A megrendelés a megrendelő egyéni kívánságait és felépítettségét tükrözi, az kizárólag az Ö akaratát takarja. Ezért az összegek befizetését követően és ezzel a két fél között létrejött végleges megállapodást nem lehet felmondani.

./. - HATÁRIDŐ, ÁTMENETI megoldások ˇˇ -

./.



össz 6 /

3

.o




* határidőről kicsit részletesen (kivonat)


- Csak ismételni tudjuk, egy egyeztetett vállalási összeg/határidő csak akkor válik valóságossá, ha azt megrendelés/befizetés is követi. Átmeneti lehetőség: * Egy példa: ismert, hogy a kiválasztott, egyeztetett dominó ház 5 hónap múlva kell a megrendelőnek, azaz Önnek.

Esetenként tapasztaljuk, hogy nincs kellőképpen értelmezve a fentiek szerinti átadás-átvétel határideje, ezét kicsit körbejárjuk: a társaság < igény egyeztetési-, vállalási-, rendelési-, befogadási szakasza > a megkeresések szerint folyamatos, egy időben egyszerre mindig több megrendelővel állunk kapcsolatban. Amikor pl. Önnel majd közösen kialakítunk egy megkívánt határidőt, azt követően és azzal párhuzamosan vonzata kell, hogy legyen a vállalási összeg rendezése is az ÁSzF szerint (a tárgyalást követő 5 munkanapon belül).

Megtörténik a megrendelés, a visszaküldött egyeztetett megrendelőlap/kalkuláció szállítási határidő és a rendelés 15% -a befizetésre kerül , amelyből 10% foglalóként működik. Befizethető bankban, postán és a társaság pénztárába személyesen. A további összegek befizetési idejét közösen állapítjuk meg, ami nem lehet későbbi a méretétől/értékétől függően, mint a vállalt határidő előtti 6-8 hét. Ezt a megállapodásban külön pontban rögzítjük, mely szerves kiegészítő része a szerződésnek.

Amennyiben késik az Ön befizetése, az a megbeszélt határidőt módosítja (mások befizetése és értelemszerűen az így elkötelezett vállalásunk az Önét be fogja előzni). Csak olyan kialakított/közölt határidőt tudunk komolyan venni/tartani, amit a fenti ÁSzF szerinti megrendelés is követ, ha a megrendelés időben csúszik, az csak egy beszélgetés szintjén marad mindaddig még megrendelés nem lesz belőle és természetesen egy újabb határidő(!)

Így a társaság ütemezni tudja és besorolja a gyártásba időben az Ön igényét és Ön is garantáltan biztosítva van, hogy a kért időpontra telepíthetővé válik a Dominóháza... A megoldásnak van egy lehetséges hátránya, de csak a vállalási összeg szempontjából:

Igen gyakori, hogy hónapokkal előbb egyeztetünk a dominó mobilház vásárlóval, mint az általa kért határidő. A legtöbb félreértés ebből származik. Az ügyfél úgy gondolja, hogy megegyeztünk és számít a leszállítás dátumára.

ha minden befizetés a megrendeléssel egy-időben a jelen ÁSzF szerint történik, a Ft/Euró számítás a szerződéskötés/befizetés pillanatában érvényes árfolyamon kerül rögzítésre, az nem változik a továbbiakban, rögzített áras lesz. A társaság azonnal meg tudja emelni az Ön dominóházához szükséges rendelési mennyiségekkel a beszállítói kontingenseit, a raktár készletét. Ezzel alapvetően biztosítva van a rögzített ár értékállósága.

Alapvetően elhibázott gondolat!

./.

ha csak az első 15% kerül befizetésre a megrendeléskor, a tényleges vállalási összeget a késleltetett további befizetéskori Ft/Euró árfolyam korrigálni fogja le vagy fel, ahogy a Forintunk piaci helyzete diktálja. Örvendetes és kiváló biztonságot ad ez a gyakorlat. Mindenki biztosított (a gyártó is, a megrendelő is), hogy zökkenő mentes lesz a megállapodás minden pontjának a betartása és teljesítése oda-vissza... - VÉGE-

* az Általános Szerződés Feltételek elfogadása, megértése a szerződő felek számára alapvetően fontos. A társaság ennek birtokában és a befizetések teljesítésével tud fix/rögzített áras szállítási szerződést kötni Ön ÁRAK letöltése (fotós ábrás megjelenítések)

http://www.extramobilhazak.hu/dominohazak/



össz 6 /

4

.o





… alkalmazott (10+15) > 25cm vtg hőszig. > átlagos u_értéke az építmény szerkezetre 0,128W/m2K R1 > 8,264 m2K/W u_érték : 0,121 W/m2K R2 > 7,407 m2K/W u_érték : 0,135 W/m2K

HATÁROLÓ FALAK: 35 CM FÖDÉMEK: 30… 41 CM

0,128 W/m2K

- döntés a kezedben... Kérlek, válaszd azt. amelyik számodra a legkedvezőbb Kérlek HÍVJ/Tájékozódj, - válaszd a családodnak a legkényelmesebbet/megfelelőt, maximálisan támogatunk ebben! Kérlek, rendelj részletes

tervet -

- ajánlatot/elrendezési elő-

az ÁSZF szerint a kiválasztott vagy elképzelt otthonodra!

- Galériák sok ezres kínálata egyfajta választék, de lehet saját elképzelésű egyedi is az otthonod, akár akadálymentesített-, üzleted-, üzemed-, hétvégi házad-, nyaralód-, üdülőd-, horgász-tanyád-, erdész-lakod etc. is... - Galéria.1

> www.extramobilhazak.hu/dominohazak/

- Galéria.2

> www.extramobilhazak.hu/Galleries/

e-mail: [email protected] [email protected]

Tel:



össz 6 /

5

.o

0630 275 2235

[szabadi f. j. ]





Dominó házak 4 készültsége és ára: kulcskész dominó házak, lapszerelt szereld magad dominó házak, szerkezetkész dominó házak, félkész dominó házak általános szerződési feltétele, határidő, vételár fizetési ütemek, általános feltételek Kulcsszavak: ÁSZF, Kulcskész házak több szobás, szereld magad házak, árak, csináld magad házak, építőanyagok szereld magad házak, szerkezetkész házak, félkész házak, kulcskész házak, Do it yourself home prices, 1-7 szobás ház árak, moduláris dominó ház árak, dominó ház ár, dominók ára, családi dominó házak, 1-7 több szobás családi házak, általános szerződési feltételek



össz 6 /

6

.o


ÁLT. SZERZ. FELTÉTELEK (ÁSzF)

Recommend Documents