Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: Ajánlatkérı faxszáma: Ajánlatkérı címe:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

GABION TÁMFAL ÉPÍTÉSE AZ ASZÓDI KOREN KÖZBEN

Ajánlatkérı neve: Ajánlatkérı címe: Ajánlatkérı telefonszáma: Ajánlatkérı faxszáma: Ajánlatkérı e-mail címe:

Aszód Város Önkormányzata 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 06-2806-28…

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1 / 24. oldala

TARTALOMJEGYZÉK

Közbeszerzési eljárás ütemterve ....................................................................3. oldal Ajánlattételi felhívás ........................................................................................4. oldal Ellenırzı lista az ajánlatok összeállításához ................................................11. oldal Dokumentumminták ......................................................................................13. oldal Szerzıdéstervezet ........................................................................................21. oldal

Melléklet: • …… számú mőszaki tervdokumentációja mőszaki leírással • …… által kiadott építési engedély és annak jogerıre emelkedésérıl szóló igazolás


A KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS ÜTEMTERVE

Eljárást megindító felhívás megküldése:

2009. február 16.

Ajánlattételi határidı:

2009. március 3., 10.00 óra

Ajánlatok bontása:

2009. március 3., 10.00 óra

Szerzıdéskötés tervezett ideje:

2009. március 16., 10.00 óra


AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŐ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

1. Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe Aszód Város Önkormányzata 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Telefon: Fax: E-mail: Képviselıje: Sztán István polgármester Kapcsolattartó: Kalásziné Pálinkás Csilla mőszaki irodavezetı 2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, mőszaki leírása, a minıségi és teljesítménykövetelmények A közbeszerzés tárgya gabion támfal építése az aszódi Koren közben a mellékelt mőszaki leírás és dokumentáció szerint. A jelen felhívásban, dokumentációban illetve a tervdokumentációban szereplı valamennyi feladat, kivitelezési munka és egyéb elıírt kötelezettség díja, költsége a kivitelezıt terheli, ezért az ajánlattevık ajánlatukat ennek figyelembe vételével alakítsák ki. Ajánlatkérı részajánlattételi lehetıséget, illetve többváltozatú, alternatív ajánlattételi lehetıséget nem biztosít, az ilyet tartalmazó ajánlat érvénytelen. 3. A szerzıdés meghatározása Átalányáras vállalkozási szerzıdés építési tevékenységre. 4. A szerzıdés teljesítésének határideje A munkaterület átadásától számított legfeljebb 60 naptári nap. Az ajánlattevı ennél kedvezıbb teljesítési határidıt is megajánlhat, melyet az ajánlatkérı a felhívás 10. pontjában részletezettek szerint értékel. A kivitelezés technikai, technológiai sajátosságait figyelembe véve a 30 naptári napnál rövidebb határidejő megajánlást az ajánlatkérı a Kbt. 87. § (1) bekezdése szerinti túlzottan alacsony mértékő megajánlásnak tekinti és a 87. §-ban foglaltak szerint jár el. 5. A teljesítés helye Aszód, Koren köz (130/2. hrsz.) 6. A szerzıdés teljesítése A szerzıdést a nyertes ajánlattevıként szerzıdı félnek kell teljesítenie. A teljesítés során a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben csak az ajánlattételi felhívás 13. c) pontja alapján a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint megjelölt alvállalkozó mőködhet közre. Amennyiben a szerzıdéskötést követıen – a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerzıdés vagy annak egy része nem lenne teljesíthetı a megjelölt alvállalkozóval, úgy a nyertes ajánlattevı új alvállalkozót akkor vonhat be a teljesítésbe, amennyiben az ajánlatkérı ehhez hozzájárul, továbbá kizárólag olyan új Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 4 / 24. oldala

alvállalkozót vonhat be, aki megfelel az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat valamint a vonatkozó jogszabályokban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. Ezt a megfelelést igazolni kell. 7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei Ajánlatkérı elıleget nem biztosít. Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését (az eredményes mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását) követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérı felhívja az ajánlattevık figyelmét és egyben nyilatkozik, hogy jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében – amennyiben az ott foglalt valamennyi feltétel fenn áll – a fordított adózás körébe tartozik, így a nyertes kivitelezı által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az ajánlatkérı fizeti meg a törvényi elıírások szerint. 8. Szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek a) Az ajánlatkérı késedelmi kötbért köt ki arra az esetre, amennyiben a nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél az ajánlatában meghatározott teljesítési határidıig nem végzi el a kijelölt munkát. A késedelmi kötbér napi összege 50.000,- forint naptári napokra számolva. A kötbér az ajánlat alapján meghatározott teljesítési határidıt követı naptári naptól érvényesíthetı. b) Az ajánlatkérı a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján a kötelezı jótállási idıszakra jótállási biztosítékot köt ki. A kikötendı biztosíték összege a kivitelezés nettó vállalási árának 5 százaléka. A biztosíték az ajánlattevıként szerzıdı fél választása szerint a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában szereplı bármelyik formában nyújtható. A biztosítéknak a szerzıdéskötés idıpontjában rendelkezésre kell állnia. 9. A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság Ajánlatkérı a nyertes közös ajánlatot tevıktıl nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtók közötti megállapodást, mely részletesen rendelkezik a felelısség, a feladatmegosztás, a képviselet kérdéseirıl. 10. Az ajánlatok bírálati szempontja Összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint: a) a részszempontok és a hozzájuk rendelt súlyszámok: 1) Ajánlati ár (nettó forint) 2) Teljesítés idıtartama (naptári nap)

súlyszám: 5 súlyszám: 5

Az egyes részszempontok értékelése során a tartalmi elemenként adható pontszám alsó határa 1 pont, felsı határa 10 pont. b) az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek elbírálásának módszere: A ponthatárok közötti pontszámok meghatározásának módja a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arányosítás. Az értékelés során az érvényes ajánlatok közül a legjobb tartalmi elem a maximális 10 pontot kapja, míg a többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva arányosítással kerül meghatározásra. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 5 / 24. oldala

Az arányosság mindkét részszempont esetében fordított, a pontszámok kiosztása az alábbi képlettel történik: P=

Alegjobb Avizsgált

× Pmax

ahol P a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma Alegjobb a legelınyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált a vizsgált ajánlat tartalmi értéke Pmax 10 Amennyiben egy részszempont tekintetében kizárólag azonos értékő ajánlatok érkeznek, úgy valamennyi érték a maximális pontszámot kapja. A részszempontok értékelési pontszámai a kerekítés általános szabályai szerint kettı tizedes jegy pontossággal kerülnek meghatározásra. A részszempont értékelési pontszáma és az adott részszemponthoz rendelt súlyszám szorzata, és e szorzatok ajánlatonkénti összege adja az ajánlat összpontszámát. Az összességében legelınyösebb ajánlat a legmagasabb összpontszámú ajánlat. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az ajánlatkérı a Kbt. 90. § (2)–(3) bekezdése szerint jár el. c) az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemek értékelése a fent megadott pontozási rendszer mellett a következı szabályok szerint történik: Ajánlati ár: a megajánlott nettó ajánlati árak kerülnek értékelésre, mértékegysége forint. Az ajánlati ár esetén a legkedvezıbb ajánlat a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Teljesítés idıtartama: az ajánlatokban vállalat teljesítési idıtartamok kerülnek értékelésre, mértékegysége naptári nap. Az ajánlattevı által maximálisan vállalható idıtartam 60 nap. A legkedvezıbb ajánlat a legrövidebb határidı, figyelemmel az ajánlattételi felhívás 4. pontjában rögzítettekre. 11. A kizáró okok meghatározása és igazolásuk módja a) a kizáró okok meghatározása Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, illetve a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból az ajánlatkérı kizárja azt az ajánlattevıt, akivel, vagy akinek a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) a)–b) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. b) a kizáró okok igazolásának módja Az ajánlattevınek az 5. számú nyilatkozatminta szerinti formában, cégszerően aláírt, eredeti példányú nyilatkozatban nyilatkoznia kell, hogy sem ı, sem az általa alkalmazott alvállalkozó, sem pedig a Kbt. 66. § (2) bekezdés és a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot a közös ajánlattevıknek külön-külön csatolni kell.


12. Az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak a) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez Az alkalmasság szükséges adatok és a megkövetelt minimumkövetelményei: igazolási mód: aa) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az aa) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha neki vagy a közbeszerzés értékének 10 ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát százalékát meghaladó mértékben meghaladó mértékben igénybe igénybe venni kívánt venni kívánt alvállalkozójának alvállalkozójának 2006. vagy 2007. 2006. és 2007. évi mérlegét és év bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. (E eredmény-kimutatását egyszerő másolatban (kiegészítı mellékletek követelménynek az ajánlattevınek nélkül). és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.)

b) a mőszaki és szakmai alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez Az alkalmasság szükséges adatok és a megkövetelt minimumkövetelményei: igazolási mód: ba) A Kbt. 68. § (2) bekezdése szerinti ba) Alkalmatlan az ajánlattevı, ha ı formában és tartalommal benyújtott maga vagy a közbeszerzés értékének 10 százalékát igazolás az ajánlattevı és a meghaladó mértékben igénybe közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben venni kívánt alvállalkozója nem igénybe venni kívánt alvállalkozója rendelkezik 2006., 2007., 2008. 2006., 2007., 2008. évi referenciaévekben összesen legalább 1 munkáiról. darab gabion támfal építési referenciával. (E követelménynek az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie.) bb)

bb)

13. Az ajánlatba az egyéb igazolások és dokumentumok mellett csatolni kell a) a felolvasólapot a felhívásban szereplı minta szerint, b) a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzés azon részének megjelölését cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatban, mellyel összefüggésben az ajánlattevı harmadik személlyel szerzıdést fog kötni (1. számú nyilatkozatminta szerint),


c) a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókról szóló cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatot, illetve amennyiben az ajánlattevı nem kíván igénybe venni ilyen mértékben alvállalkozót, úgy az errıl szóló nyilatkozatot (2. számú nyilatkozatminta szerint), d) az ajánlattevı nyilatkozatát, hogy a kivitelezés vállalt ütemezéséhez és megfelelı teljesítéséhez szükséges pénzügyi erıforrás a kivitelezés megkezdésekor rendelkezésére áll (6. számú nyilatkozatminta szerint), e) a Kbt. 70. § (1) bekezdés szerinti cégszerően aláírt, eredeti nyilatkozatot (3. számú nyilatkozatminta szerint), f) a mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülésrıl szóló nyilatkozatot (4. számú nyilatkozatminta szerint), g) az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának jelen eljárásban cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányát, amennyiben meghatalmazott jár el az eljárás során, úgy a meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is, h) a tervezett kivitelezés mőszaki, idıbeli ütemezését, i) a mőszaki tervdokumentáció részét képezı méretszámítás alapján készített tételes költségvetést, tételenként egységár, összeg részletezéssel, j) az ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az ajánlattétel idıpontjában fennálló állapotot tükrözı, az ajánlattételi határidı lejártának napját megelızı 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerő másolati példányát (amennyiben módosítási kérelem elbírálása van folyamatban, úgy annak érkeztetı bélyegzıvel ellátott másolatát is csatolni kell a cégkivonathoz), egyéni vállalkozó esetében az ajánlat benyújtását megelızı 60 napnál nem régebbi, a bejegyzett adatokról hatósági igazolás csatolása szükséges, k) a dokumentációban található szerzıdéstervezetet, minden oldalon a becsatolt aláírási címpéldányon megjelölt személy kézjegyével ellátva. 14. Az ajánlatok elkészítésének formai követelményei a) Az ajánlatot kötve, főzve vagy spirálozva kell elkészíteni úgy, hogy az roncsolás nélkül ne legyen bontható. (Ennek a követelménynek megfelel például az a módszer, ha az ajánlat valamennyi lapja zsinórral át van főzve, a zsinór vége leragasztva, a ragasztás pedig aláírva.) b) Az ajánlatokat 1 eredeti és 3 másolati példányban, minden tartalommal rendelkezı oldal folyamatos oldalszámozásával és a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, oldalszámozott tartalomjegyzékkel kell benyújtani. Ajánlatkérı névbélyegzı használatát nem fogadja el. c) Egyértelmően meg kell jelölni a borítólapon az „eredeti” és a „másolat” példányokat. Amennyiben az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. d) Valamennyi példányt egy közös csomagba csomagolva, megfelelıen lezárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson feltüntetendı az ajánlattevı neve, címe, valamint a következı szöveg: „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben – ajánlat. Nem bontható fel 2009. március 3-án 10.00 óráig” 15. Az ajánlattétel nyelve Ajánlat kizárólag magyar nyelven tehetı, valamennyi dokumentumot, igazolást, nyilatkozatot magyar nyelven kell benyújtani.


16. Az ajánlattételi határidı Az ajánlatok benyújtási határideje 2009. március 3-án 10.00 óra. Az ajánlat idıben történı eljuttatása a benyújtás pontos helyszínére az ajánlattevı felelıssége. Határidın túl az ajánlatkérı ajánlatot nem fogad el. A postai úton, illetve egyéb okból késedelmesen beérkezı ajánlatot az ajánlatkérı – a késedelem okának és felelısének vizsgálata nélkül – felbontatlanul a Kbt-ben meghatározott ideig megırzi. Elkésett valamennyi olyan ajánlat, amely a beadási határidıig az ajánlattételi felhívás 17. pontjában megjelölt helyre nem érkezik meg. 17. Az ajánlat benyújtásának címe Aszód Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Helyi mőszaki iroda 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Az ajánlatok benyújthatóak postai úton vagy személyesen. Személyes benyújtásra munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között, az ajánlattétel határidejének napján 9.00 és 10.00 óra között van lehetıség. 18. Ajánlat felbontásának ideje, helye 2009. március 3-án 10.00 óra. Aszód Város Önkormányzata …… 2170 Aszód, Szabadság tér 9. 19. A hiánypótlás lehetısége Ajánlatkérı a hiányosságok pótlására a benyújtandó dokumentumok teljes körében, egyszeri alkalommal hiánypótlási lehetıséget biztosít, figyelemmel a Kbt. 83. §-ában foglaltakra. 20. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra Az ajánlatkérı az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 21. A szerzıdéskötés tervezett idıpontja 2009. március 16-án 10.00 óra. 22. Egyéb információk a) Az ajánlati kötöttség idıtartama 90 nap. b) Amennyiben ajánlattevı alkalmasságának igazolására a Kbt. 66. § (2), illetve a 67. § (4) bekezdésében foglalt szervezetet vesz igénybe, úgy ezen szervezet alkalmasságát az ajánlattevıre meghatározottak szerint kell igazolni és az adott alkalmassági kritériumra vonatkozóan az ajánlattevıvel megegyezı módon kell megfelelnie. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell továbbá a szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát is. Ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. c) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevı visszalép, az ajánlatkérı – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következı legkedvezıbb ajánlatot tevıvel köt szerzıdést. d) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevıket terheli. e) A nyertes ajánlattevı köteles a szerzıdéskötésig a Kbt. 306. § (2) bekezdésében meghatározott felelısségbiztosítási szerzıdés másolati példányát benyújtani az ajánlatkérı részére.


f) Az ajánlattételi felhívásban kért információk benyújtásáért és hitelességéért az ajánlattevı felelıs. g) A Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a mőszaki és szakmai alkalmasság igazolására vonatkozóan a minısített ajánlattevık jegyzékéhez képest szigorúbb feltételeket határozott meg. h) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2009. február 16.


Ellenırzı lista az ajánlatok összeállításához (Kérjük, hogy az elıírt dokumentumokat az alábbi sorrendbe csatolják be ajánlatukba!) Beadandó irat és annak formai, tartalmi elvárásai 1.

Felolvasólap

2.

Nyilatkozat a kizáró okokról a 11. b) pont alapján cégszerően aláírt, eredeti példányban (5. számú nyilatkozatminta szerint)

3.

Az ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának 2006. évi és 2007. évi mérleg és eredménykimutatása egyszerő másolatban a felhívás 12. aa) pontja szerint

4.

Referencia-igazolások a 2006., 2007. és 2008. évi referencia-munkákról a felhívás 12. ba) pontja szerint (A vonatkozó jogszabályi hely szerint az igazolást a szerzıdést kötı másik félnek kell kiadnia, nem megfelelı tehát az ajánlattevı nyilatkozata. Az igazolásnak a szerzıdı felek azonosíthatóságára szolgáló adatokon túl tartalmaznia kell legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá az igazolást kiadónak nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e.)

5.

Nyilatkozat a pénzügyi erıforrások rendelkezésre állásáról (6. számú nyilatkozatminta szerint)

6.

A Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (1. számú nyilatkozatminta szerint)

7.

A Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (2. számú nyilatkozatminta szerint)

8.

A Kbt. 70. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat cégszerően aláírt, eredeti példányban (3. számú nyilatkozatminta szerint)

9.

KKV nyilatkozat (4. számú nyilatkozatminta szerint)

10.

Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó aláírási címpéldánya

11.

A felhívás 13. g) pontja szerinti esetben meghatalmazás eredeti példánya

12.

A beruházás mőszaki, idıbeli kivitelezési ütemezése

13.

Beárazott tételes költségvetés

Rendben


14.

Ajánlattevı és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának cégkivonata vagy hatósági igazolása a felhívás 13. j) pontja szerint

15.

A szerzıdéstervezet felhívás 13. k) pontja szerinti formában

16.

Közös ajánlatot tevık esetén az ajánlatot benyújtók közötti megállapodás a felhívás 9. pontja szerint.

17.

A Kbt. 66. § (2) bekezdés illetve 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet igénybe vétele esetén a szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata a felhívás 22. b) pontja szerint


DOKUMENTUMMINTÁK


FELOLVASÓLAP Gabion támfal építése az aszódi Koren közben egyszerő közbeszerzési eljárás

Ajánlattevı neve: ............................................................................................................... Ajánlattevı székhelye: ....................................................................................................... Kapcsolattartó személy neve: .......................................................................................... Telefonszáma:..................................................................................................................... Faxszáma: ...........................................................................................................................

Ajánlati ár (nettó forint):.....................................................................................................

Teljesítés idıtartama (naptári nap): .................................................................................

Kelt: ………………………., 2009. ………………………………….

…………………………………………………………. cégszerő aláírás


1. számú nyilatkozatminta

Nyilatkozat harmadik személlyel történı szerzıdéskötésrıl a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a teljesítéshez harmadik személlyel (szervezettel) szerzıdést

- nem kívánunk kötni - kívánunk kötni

□ □

(Egyértelmően megjelölendı × jellel).

Amennyiben igen, úgy a közbeszerzés alábbi részeivel összefüggésben kívánunk harmadik személlyel (szervezettel) szerzıdést kötni:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Kelt: …………………………………………

……………………………………………. cégszerő aláírás



Nyilatkozat alvállalkozókról Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t

- nem vonunk be - bevonunk

□ □


Amennyiben ilyen alvállalkozó bevonására sor kerül, akkor ennek megfelelıen az alábbi, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t vonjuk be a szerzıdés teljesítéséhez: Alvállalkozó megnevezése

Alvállalkozó címe

Alvállalkozó adószáma

Kelt: …………………………………………




Nyilatkozat a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott munkák teljes körő elvégzéséért kért ellenszolgáltatás nettó ……………………… forint Tudomásul vesszük, hogy a hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény alapján a számla a fordított adózás szabályai miatt áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat. 2. A kivitelezés vállalt határideje a munkaterület átadásától számított …… naptári nap. 3. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket és elıírásokat megismertük, azokat és a szerzıdéstervezetben foglaltakat magunkra nézve kötelezı érvényőnek elfogadjuk. Ezek alapján készek vagyunk a szerzıdés teljesítésére a meghatározott feltételek szerint. 4. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott fizetési feltételeket, kötbérfizetési kötelezettséget és jótállási biztosítéknyújtási kötelezettséget magunkra nézve kötelezı érvényőnek elismerjük, feltételeit elfogadjuk. 5. Tudomásul vesszük és magunkra nézve kötelezı érvényőnek elfogadjuk, hogy ajánlatunkhoz 90 napig kötve vagyunk. 6. Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt. 305. § (1)–(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését.

Kelt: …………………………………………




Nyilatkozat mikro-, kis- és középvállalkozásnak minısülésrıl

Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak

- nem minısül - minısül ezen belül középvállalkozásnak ezen belül kisvállalkozásnak ezen belül mikrovállalkozásnak

□ □ □ □ □


Kelt: …………………………………………




Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során a kizáró okok tekintetében az alábbi nyilatkozatot teszem:

1. Cégünkkel (személyemmel) kapcsolatosan nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

2. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés teljesítése során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, illetve a Kbt. 66. § (2) bekezdése és 67. § (4) bekezdése szerinti más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn állnak.

Kelt: …………………………………………




Nyilatkozat pénzügyi erıforrások rendelkezésre állásáról Alulírott ………………………………………………………………………………………… mint a …………………………………………………………..…………….……………… ajánlattevı cég cégjegyzésre jogosult képviselıje büntetıjogi felelısségem tudatában, Aszód Város Önkormányzata „Gabion támfal építése az aszódi Koren közben” tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy a kivitelezés vállalt mőszaki és idıbeli ütemezéséhez illetve a teljes beruházás terv szerinti és jelen ajánlatunkban foglalt megvalósításához, a munkálatok folyamatos végzéséhez, az anyagok és eszközök és egyéb erıforrások beszerzéséhez,

biztosításához

szükséges

pénzügyi

erıforrásokat

a

kivitelezés

megkezdésének idıpontjában cégünk biztosítani tudja, azok a munkálatok ideje alatt a szükséges mértékben és arányban rendelkezésünkre állnak.

Kelt: …………………………………………



Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı, valamint ……………………………mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1.

2. 2.1.

2.2.

2.3.

Szerzıdés tárgya Építtetı megrendeli, Vállalkozó támfal kivitelezési munkáit a ajánlattételi felhívás és az közbeszerzési ajánlat alapján mőködıképes teljesítéssel.

elvállalja az Aszód, Koren köz ….. hrsz. alatti gabion ………… számú mőszaki tervdokumentációja, az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes I. osztályú minıségben kivitelezett, funkcionálisan

Vállalási összeg Vállalási összeg: …………… Ft azaz ……… forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen: - a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, - a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban, - a különbözı hatóságok, szakhatóságok, közmőtulajdonosok és közmőkezelık, által elıírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, - üzembe helyezés költségeit, - az elıírt minısítéseket és vizsgálatokat. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtetı fizeti meg a törvényi elıírások szerint. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtetı jogosult írásban. A pótmunka elszámolása külön megállapodás alapján történik.

3. 3.1. 3.2.

Határidık: Kivitelezés kezdésének idıpontja: a munkaterület átadásának napja. Kivitelezés teljesítési határideje: ….. naptári nap.

4. 4.1.

Építtetı jogai és kötelezettségei Az Építtetı a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 4 példány komplett tervdokumentációt. Az Építtetı folyamatos mőszaki ellenırzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzése céljából, aki ellenırizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezıi módosításoknak megfelelıen történt-e. Az ellenırzés tényét a mőszaki ellenır az építési naplóban rögzíti. Építtetı csak az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú teljesítést fogad el.

4.2

4.3.


5. 5.1. 5.2.

5.3.

5.4.

5.5. 5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a mőszaki vezetıjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejőleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhetı helyen tartani. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közmőtulajdonosokkal történı megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a mőszaki ellenırt az eltakarásra kerülı, késıbb kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idıpontjáról, hogy az elfedés elıtt a mőszaki ellenır az ellenırzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi elıírások betartásáról. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévı jogszabályok (Ptk. 308. §. (2) bek. és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú minıségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. A Vállalkozó felelıs minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerzıdés tárgyát képezı munka végzése során az Építtetınek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetıvel szemben kívánja érvényesíteni. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtetı elızetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérı, de azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı és mőszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel is egyeztetni kell. A Vállalkozó köteles a mőszaki ellenırt és az Építtetıt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles mőszaki ellenırt és az Építtetıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs. Vállalkozó feladata az építési engedély, a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a mőszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület ırzésérıl és a vagyonvédelemrıl köteles gondoskodni. Kivitelezı felel a munka-, baleset-, tőz-, vagyon- és környezetvédelmi elıírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 22 / 24. oldala

5.14. A kivitelezési munkálatok során kitermelt föld és bontási anyagok depózási helye, kezelése külön megállapodásban kerül rögzítésre. 5.15. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 5.16. A vállalkozó a teljesítés idıpontjáról 10 nappal korábban készre jelentı levél formában értesíti a mőszaki ellenırt, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a mőszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 5.17. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – sikeres mőszaki átadás-átvétellel teljesít. 6.

Kapcsolattartás A szerzıdı feleknek ki kell jelölniük képviselıiket a szerzıdés tárgyát képezı munka tekintetében. A képviselı jogosult eljárni megbízója nevében a szerzıdés tárgyát képezı munkát érintı összes ügyben. Építtetı képviselıje: …………………………………………… Tel: ……………………… Fax: ………………………… Mőszaki ellenır: ……………………………………………………. Tel: ……………………… Fax: ………………………… Vállalkozó, képviselıi: ……………………………………………………………… Vállalkozó felelıs mőszaki vezetıje: …………………………… Tel: ……………………… Fax: ………………………………….. Szerzıdı felek részérıl fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezetı a felelıs.

7. 7.1.

7.2.

7.3. 7.4.

7.5.

Pénzügyi feltételek Vállalkozó a számlát az Építtetı nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelıen, legalább 2 példányban a mőszaki ellenırnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzıkönyv, melyben az elkészült mőszaki tartalom kerül rögzítésre. Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését, a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Építtetı elıleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes mőszaki átadásátvétel lezárását követıen nyújtható be. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetınek a teljesítési határidı követı naptári naptól számítva. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat, errıl haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetıt és a mőszaki ellenırt. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 23 / 24. oldala

7.6.

A felek a szerzıdés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékban állapodnak meg, melynek összege ……… forint. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó ………………-ig biztosítja. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó ……………………………….. formájában biztosítja.

8. 8.1.

Mőszaki átadás-átvétel A mőszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerő használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetınek átadni legkésıbb az átadásátvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minıségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1–1 eredeti és 3–3 másolati példányban, kivitelezıi nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzıkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1–1 példányban. (A minıségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése elıtt bemutatja a mőszaki ellenır részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.) A Mőszaki ellenır köteles az elvégzett munkát a kitőzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerő használatot, az Építtetı vagy a mőszaki ellenır az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadás-átvételi idıpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Mőszaki ellenır készíti elı az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket.

8.2.

8.3.

8.4.

9. 9.1 9.2.

9.3

Irányadó jog, jogviták Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajálatkérıi dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerzıdéshez. A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Aszódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek.

Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A szerzıdés 4 eredeti példányban jött létre, amelybıl 2 példány az Építtetıt, 2 példány a Vállalkozót. Kelt: …………………………………

Kelt: …………………………………

………………………………………….. Építtetı

………………………………………….. Vállalkozó


Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı, valamint ……………………………mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 1.

Szerzıdés tárgya Építtetı megrendeli, Vállalkozó elvállalja az Aszód, Koren köz ….. hrsz. alatti gabion támfal kivitelezési munkáit a ………… számú mőszaki tervdokumentációja, az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció valamint a nyertes közbeszerzési ajánlat alapján I. osztályú minıségben kivitelezett, funkcionálisan mőködıképes teljesítéssel.

2. 2.1.

Vállalási összeg Vállalási összeg: …………… Ft azaz ……… forint a befejezés idejére prognosztizált átalányáron. A vállalási összeg magában foglalja a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás valamennyi költségét, különösen: - a terv szerinti kivitelezés anyag- és munkadíját, - a megvalósulási tervek és térképek elkészítését 4 példányban, - a különbözı hatóságok, szakhatóságok, közmőtulajdonosok és közmőkezelık, által elıírt, igényelt tervek, tervmódosítások elkészíttetését, engedélyeztetését, ennek pénzügyi terheit, - üzembe helyezés költségeit, - az elıírt minısítéseket és vizsgálatokat. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a értelmében a beruházás a fordított adózás körébe tartozik, így a Vállalkozó által kibocsátott számla áthárított ÁFÁ-t nem tartalmazhat (nettó összegő számla). Az általános forgalmi adó összegét az Építtetı fizeti meg a törvényi elıírások szerint. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget nem érvényesíthet (infláció, többletmunka). Pótmunka elrendelésére kizárólag az Építtetı jogosult írásban. A pótmunka elszámolása külön megállapodás alapján történik.

2.2.

2.3.

3. 3.1. 3.2.

Határidık: Kivitelezés kezdésének idıpontja: a munkaterület átadásának napja. Kivitelezés teljesítési határideje: ….. naptári nap.

4. 4.1.

Építtetı jogai és kötelezettségei Az Építtetı a Vállalkozó rendelkezésére bocsát 4 példány komplett tervdokumentációt. Az Építtetı folyamatos mőszaki ellenırzést biztosít a kivitelezési munkák folyamatos ellenırzése céljából, aki ellenırizni köteles, hogy a munkavégzés a terveknek, a költségvetésnek és a tervezıi módosításoknak megfelelıen történt-e. Az ellenırzés tényét a mőszaki ellenır az építési naplóban rögzíti. Építtetı csak az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú teljesítést fogad el.

4.2

4.3.

1

5. 5.1. 5.2.

5.3.

5.4.

5.5. 5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14. 5.15.

2

Vállalkozó jogai és kötelezettségei Vállalkozó az építési helyszínt megismerte, és a kivitelezési munka lefolytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik. Vállalkozó a munkakezdést, valamint a mőszaki vezetıjének adatait köteles bejelenteni a területileg illetékes építési hatóságnak. A Vállalkozó köteles a munkaterületen a kivitelezési munkálatokat a munkaterület átadásakor megkezdeni, és egyidejőleg az építési naplót megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhetı helyen tartani. Az építkezéshez esetleges szükségesség esetén az ideiglenes víz és elektromos energia vezetékek kiépítése, a közmőtulajdonosokkal történı megállapodás megkötése, a kapcsolódó költségek valamint a fogyasztási díjak viselése Vállalkozó feladata. A Vállalkozó 2 nappal korábban telefax útján, értesíti a mőszaki ellenırt az eltakarásra kerülı, késıbb kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének idıpontjáról, hogy az elfedés elıtt a mőszaki ellenır az ellenırzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tőzrendészeti és környezetvédelmi elıírások betartásáról. Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévı jogszabályok (Ptk. 308. §. (2) bek. és a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IPM, KM, MÉM, BKM és a 12/1988. XII. 27 sz. ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet) szerinti szavatosságot vállalja. A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes mőszaki és technológiai elıírásoknak megfelelı I. osztályú minıségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik. A Vállalkozó felelıs minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerzıdés tárgyát képezı munka végzése során az Építtetınek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél az Építtetıvel szemben kívánja érvényesíteni. Ha a Vállalkozó anyagbeszerzési akadály miatt a költségvetésben kiírt anyagot nem tudja beszerezni, úgy az Építtetı elızetes hozzájárulása esetén jogosult attól eltérı, de azonos mőszaki paraméterekkel rendelkezı és mőszaki színvonalú más anyagot beépíteni, melyet a tervezıvel és a mőszaki ellenırrel is egyeztetni kell. A Vállalkozó köteles a mőszaki ellenırt és az Építtetıt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerzıdésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében. Ha a tervdokumentációban Vállalkozó tervezési hibát észlel, köteles mőszaki ellenırt és az Építtetıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs. Vállalkozó feladata az építési engedély, a kiviteli terv, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a tételes költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A Vállalkozó a munkaterület átadásától a mőszaki átadás-átvétel befejezéséig az egész kivitelezési terület ırzésérıl és a vagyonvédelemrıl köteles gondoskodni. Kivitelezı felel a munka-, baleset-, tőz-, vagyon- és környezetvédelmi elıírások betartásáért. Az esetlegesen bekövetkezett balesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása a Vállalkozó feladata, illetve az erkölcsi és anyagi terhet a Vállalkozó viseli. A kivitelezési munkálatok során kitermelt föld és bontási anyagok depózási helye, kezelése külön megállapodásban kerül rögzítésre. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat alkalmazni. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

5.16. A vállalkozó a teljesítés idıpontjáról 10 nappal korábban készre jelentı levél formában értesíti a mőszaki ellenırt, aki a készre jelentés alapján 5 napon belül a mőszaki átadás-átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik. 5.17. Vállalkozó – a szakhatóságok és hatóságok hozzájárulása esetén – sikeres mőszaki átadás-átvétellel teljesít. 6.

Kapcsolattartás A szerzıdı feleknek ki kell jelölniük képviselıiket a szerzıdés tárgyát képezı munka tekintetében. A képviselı jogosult eljárni megbízója nevében a szerzıdés tárgyát képezı munkát érintı összes ügyben. Építtetı képviselıje: …………………………………………… Tel: ……………………… Fax: ………………………… Mőszaki ellenır: ……………………………………………………. Tel: ……………………… Fax: ………………………… Vállalkozó, képviselıi: ……………………………………………………………… Vállalkozó felelıs mőszaki vezetıje: …………………………… Tel: ……………………… Fax: ………………………………….. Szerzıdı felek részérıl fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó által kinevezett építésvezetı a felelıs.

7. 7.1.

7.2.

7.3. 7.4.

7.5.

7.6.

3

Pénzügyi feltételek Vállalkozó a számlát az Építtetı nevére és címére kiállítva, formailag is megfelelıen, legalább 2 példányban a mőszaki ellenırnek küldi meg teljesítésigazolás végett. A számla mellékletét kell képezze a teljesítést igazoló jegyzıkönyv, melyben az elkészült mőszaki tartalom kerül rögzítésre. Az építési beruházás terv szerinti, I. osztályú minıségben elvégzett, igazolt teljesítését, a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követıen végszámla benyújtására van lehetıség. A számla összegét az ajánlatkérı a teljesítést követı 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Építtetı elıleget nem folyósít. A számla csak hiány- és hibamentes mőszaki átadásátvétel lezárását követıen nyújtható be. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén napi 50.000,- Ft azaz Ötvenezer forint késedelmi kötbért tartozik fizetni az Építtetınek a teljesítési határidı követı naptári naptól számítva. Ha a Vállalkozó önhibáján kívülálló okok miatt nem tudja teljesíteni a szerzıdésben foglaltakat, errıl haladéktalanul tájékoztatja telefonon és levél formájában az Építtetıt és a mőszaki ellenırt. A felek a szerzıdés teljesítését biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékban állapodnak meg, melynek összege ……… forint. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó ………………-ig biztosítja. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó ……………………………….. formájában biztosítja.

8. 8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9. 9.1 9.2.

9.3

Mőszaki átadás-átvétel A mőszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a rendeltetésszerő használhatóság. A Vállalkozó köteles az Építtetınek átadni legkésıbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell 4 példány megvalósulási dokumentációt és térképeket, a beépített anyagok minıségi tanúsítványát, a vizsgálati eredményeket 1–1 eredeti és 3–3 másolati példányban, kivitelezıi nyilatkozatokat a hitelesítések jegyzıkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat 1–1 példányban. (A minıségi tanúsítványokat a Vállalkozó az érintett anyagok beépítése elıtt bemutatja a mőszaki ellenır részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni.) A Mőszaki ellenır köteles az elvégzett munkát a kitőzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. A vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat hibajegyzékben rögzíteni. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerő használatot, az Építtetı vagy a mőszaki ellenır az átadás-átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó javítási kötelezettsége teljesítéséhez köteles új átadásátvételi idıpontot megjelölni, és azon belül köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerő használatot. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A Mőszaki ellenır készíti elı az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. Irányadó jog, jogviták Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás, az ajálatkérıi dokumentáció és a nyertes ajánlat, akkor is, ha azok nem kerülnek fizikailag csatolásra a szerzıdéshez. A felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket elıször megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére az Aszódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerzıdı felek.

Jelen szerzıdést szerzıdı felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. A szerzıdés 4 eredeti példányban jött létre, amelybıl 2 példány az Építtetıt, 2 példány a Vállalkozót.

4

Kelt: …………………………………

Kelt: …………………………………

………………………………………….. Építtetı

………………………………………….. Vállalkozó

Ajánlatkérı címe: 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Ajánlatkérı telefonszáma: Ajánlatkérı faxszáma: Ajánlatkérı címe:

Recommend Documents