A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2016/1 Szolgáltatásmegrendelés Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/EU/2011.08.19. EUHL Nyílt 2016.01.04. 27623/2015 71240000-2;71244000-0;71245000-7 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest 2016.02.03.
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbuszszolgáltatások
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:
[email protected] Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu Ajánlati felhívás – Egyes ágazatokban2004/17/EK irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK01331 Postai cím: Akácfa utca 15. Város: Budapest Postai irányítószám: 1072 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Címzett: Wagner Zoltán Telefon: +36 14616500 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13226438 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu 1
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): www.bkv.hu/beszerzesek Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások Vasúti szolgáltatások x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés 2
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 12 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye Budapest NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Tervezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 71240000-2 71244000-0 71245000-7 3
Kiegészítő szójegyzék
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése. A kivitelezési tervdokumentáció elkészítése az alábbi fő létesítmények felújítására terjed ki: - A 17,3 km hosszúságú vonal teljes felújítása, melyből 15,5 km alagúti szakasz - A Deák téri összekötő vágány alagútjának részleges felújítása - 19 metróállomás teljes körű felújítása, Újpest Városközponttól a Határ útig - A Kőbánya - Kispest felszíni állomás részleges felújítása - A Kőér utcai járműtelep részleges felújítása és fejlesztése - A Szabó Ervin téri diszpécserház részleges átalakítása A kiviteli tervdokumentáció az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 31.§ (2) bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény megvalósításához - minden munkarészre kiterjedően az építők, a szerelők, gyártók számára kellő részletezettséggel - a szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmazva bemutatja az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, minőségét, mérettűrését, továbbá tanúsítja az összes vonatkozó előírásokban, valamint az építésügyi hatósági engedélyezésnél részletezett követelmények teljesítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait is. A nyertes ajánlattevő feladatát nem képezik az alábbi részmunkák: - Az ajánlatkérés nem vonatkozik a vasúti pályatervekre, sem az alagúti, sem a felszíni, sem a járműtelepi vágányokra, és nem vonatkozik az építés alatti felszíni forgalmi pótláshoz kötődő feladatokra, ezek a tervek más szerződés keretében készülnek. - nem képezi a feladat tárgyát a mozgólépcsők és liftek -108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - alapján a megfelelőség-értékelési eljárás. A vonali és az állomási rekonstrukción belül elvégzendők az alábbi szakági tervezési feladatok: • Szerkezetépítési, és szerkezet felújítási tervezési feladatok • Építészeti tervezési feladatok (belső beépítés, burkolatok, világítás, bútorzat, stb.) • Kijárati épületek felújításának tervezése • Az érintett felszíni területek áttervezése 4
• Vízszigetelési tervezési feladatok • Új telepítésű mozgólépcsők tervezése • Meglévő, felújítandó mozgólépcsők tervezése • Új telepítésű felvonók tervezése • Áramellátás teljes körű felújításának tervezése • Szellőzési rendszer áttervezése • Üzemi terek átrendezése, berendezése, felújítása • Vízködoltó rendszerek telepítésének tervezése • Utastájékoztatás teljes körű újratervezése • Jelzőrendszerek tervezése • Biztosítóberendezések és az automatikus vonatvezérlés felújításának és áttervezésének tervezési feladatai • A forgalomirányító központ áttervezése • A vonali hírközlés áttervezése • Járműtelepi épületek bővítése, részleges felújítása és korszerűsítése • Vasútüzemi technológiai, vasútgépészeti tervezések • Teljes körű közműtervezési feladatok az érintett területeken • Geotechnikai feltárások és szakvélemények készítése az építési munkákhoz • Az építési organizáció megtervezése, javaslat a megvalósítás ütemezésére vonatkozóan, hálós ütemterv készítésével • Épületfelügyeleti rendszer tervezése • Elektronikus biztosítóberendezési rendszer tervezése • Idegen területek megszerzéséhez szükséges tervek • Minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi kimutatással • Meglévő építési engedélyek esetleges szükség szerinti módosítása, a tervezés során szükségessé vált kiegészítő és/vagy módosított építési engedélyek beszerzése • Kezelői és üzemeltetői határok tervének elkészítése a felszínre és az aluljáró szintre állomásonként, • Üzemeltetői szolgálati utasítások tervezése • Tervező rendelkezésre állása és Ajánlatkérő/Megrendelő támogatása a kivitelezés teljes folyamata alatt A tervezési feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás (3.kötet) tartalmazza. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között 5
(ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 8 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 1. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, szolgáltatások ellátásáért fizetendő nettó Tervezői Díj 5%-a A teljesítési biztosítékot, mint a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerinti, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát, a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosíték említett határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Tervező választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződéskötéskor garancia, pénzügyi intézmény által vállalt készfizető kezesség, illetve biztosítói kötelezvény formában nyújtandó teljesítési biztosítékot a végszámla teljes körű kifizetéséig kell fenntartani. 2. Jótállási biztosíték: Tervező a Kbt. 134. § alapján köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötöttt biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási biztosíték) nyújtani a teljesítés időpontjában és azt a jótállási idő kezdetét követő 36 hónapig fenntartani. A Jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a Szerződés szerinti teljes nettó Tervezői Díj 5%-a. A jótállási igény teljesítésére kikötött biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Tervező választása szerint, az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A Megrendelő jogosult a Jótállási biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a Tervező a Szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségének nem tesz eleget. Tervező a jótállás ideje alatt a Jótállási biztosítékból történő lehívás esetén öt napon belül köteles a biztosítékot az eredeti összegre kiegészíteni. 3. Késedelmi Kötbér: Késedelmes - nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőre történő teljesítés esetén a Tervező a Szerződés szerinti adott részfeladathoz kapcsolódó nettó Tervezői Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5%, de maximum összesen 15 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, mely maximális összeg elérése esetén jogosult a Megrendelő a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni. 4. Meghiúsulási kötbér: A Tervező a teljes nettó Tervezői Díj 30%-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Tervezőnek felróható, vagy a Szerződés teljesítésének elmaradása a Tervező szerződésszegése miatt következik be és a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll. 6
5. Hibás teljesítési kötbér: A Tervező elsődlegesen az adott részfeladathoz tartozó nettó Tervezői Díj napi 0,5%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít és a hibás teljesítés a neki, vagy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozónak róható fel. Megrendelő az okok megjelölésével írásban a hiba kijavítását kérheti, amelynek teljesítésére egy alkalommal, legfeljebb 10 naptári napos hibás teljesítési kötbérmentes póthatáridőt biztosít, ezt követően azonban a jelen pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettsége áll fenn a Tervezőnek az adott részfeladat eredeti teljesítési határidejétől számítva minden a hiba kijavításáig eltelt napra. Amennyiben az ismételten kitűzött (második) póthatáridőre a Tervező ismételten hibásan teljesít, a Megrendelő - az első a Szerződés 7.4 pontjában meghatározott hibás teljesítési kötbéren felül meghiúsulási kötbérre jogosult, egyúttal élhet a Szerződés azonnali hatályú felmondás jogával. A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege legfeljebb az adott részfeladathoz tartozó nettó Tervezői Díj 15 %-ának megfelelő összeg lehet. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció 1. és 2. kötetei tartalmazzák. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A kiviteli tervek elkészítésének költségeit a Budapest Főváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetésének terhére saját forrásból, előfinanszírozással, pénzeszköz átadással biztosítja az Ajánlatkérő részére. A Tervező - szerződéstervezetben és műszaki leírásban foglalt ütemezés szerint- 3 db részszámla benyújtására jogosult (ideértve a végszámlát is), az alábbi ütemezéshez tartozó értékekkel: Tervezés I. üteme, a kivitelezés kezdéséhez szükséges tervek átadása a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 3 hónapon belüli időtartam; Részszámla értéke: maximum a nettó tervezési díj 50%-a+ ÁFA Tervezés II. üteme valamennyi hátralévő tervezési feladat teljesítése a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 6 hónapon belüli időtartam; Részszámla értéke: maximum a nettó tervezési díj 30%-a+ ÁFA Tervezés III. üteme, engedélyezési folyamat teljesítése a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 8 hónapon belüli időtartam. Végszámla értéke: minimum a nettó tervezési díj 20%-a+ ÁFA Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF). A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1), (3) és (4), valamint a Kbt. 136. § (1) bekezdései is irányadóak. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti. A kifizetés feltétele az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában előírt feltételek teljesítése. További vonatkozó jogszabály: • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről. (IKOP támogatás esetén) • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7
• az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) 36/A. §; A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező 2 kötet. szerződés-tervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: A Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a szerkezetépítési, és szerkezet felújítási tervezési feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezze el. Az e feladatokra vonatkozó alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik. • Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik • A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre 8
jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. §-ra is.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. és 11. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Előzetes igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. a) az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját - az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben az ajánlatkérő az általa kért beszámolóhoz - a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján - az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül 9
hozzájuthat, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi. Az ajánlattevőnek a beszámoló elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetnie. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (2) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő az a) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a nettó 1 milliárd forintot. b) az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az Ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; Ha az ajánlattevő a minimumkövetelmény b) pontjában előírt árbevételt azért nem tudja teljesíteni, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a működés teljes időtartama alatt eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlattevő a fenti a) és/vagy b) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás [Kbt. 56. §] során felvilágosítást kérni. A kiegészítő tájékoztatás kérésben az érintett ajánlattevő köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti a) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg. A fenti b) pontban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 10
összefüggésben ért kár megtérítéséért. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha a) az ajánlattevőnek vagy a közös ajánlattevőknek a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év beszámolója [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pont] alapján, egynél több év mérleg szerinti eredménye negatív volt b) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek az Ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás felszín alatti városi közösségi közlekedésre vonatkozó engedélyezési terv és/vagy tender terv és/vagy kiviteli terv készítése) elért, összesen legalább 1 milliárd forint nettó árbevétellel. [321/2015. (X. 30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés c) pont]. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Előzetes igazolási mód: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése alapján: (2) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (3) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel 3 legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek. a1) az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett, legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetését, amelyeknek tartalmazniuk kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, valamint a referenciamunkáknak és azoknak a munkarészeknek az ismertetését, amelyet ténylegesen az ajánlattevő végzett. Csatolni kell továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást. A referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell az előző bekezdésben felsorolt adatokat, valamint a szerződést kötő másik fél nevét, telefonszámát, továbbá annak 11
nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevőként teljesített tervezési szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolása esetén 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése is irányadó. a2) a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, melyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Építész Kamara illetve a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 8.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell továbbá a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai és szakmai végzettségét, munkahelyei megnevezését, megfelelő szakmai tapasztalatát és a szakmai tapasztalat időtartamának igazolását, illetve az ellátott funkciók és feladatok felsorolását. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a tervezési szolgáltatások ismertetését, adott szakember által a hivatkozott tervezési szolgáltatás keretében ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A gyakorlati idő a műszaki felsőfokú végzettség megszerzését követően teljesített építési beruházások tervezésében számítható. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos tervezési szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti a)-c) pontokban előírt követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 12
teljesítésének időtartama alatt. A fenti a2) pontban előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha a) együttesen nem felelnek meg az a1)-a2) pontokban meghatározott feltételek mindegyikének a1) az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) rendelkeznie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal- Ajánlatkérő tekintettel a tárgyi speciális tervezési feladatra a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) a) pontja alapján a minimum 3 év helyett a hat évben teljesített szolgáltatások figyelembe vételét. a1.1) minimum 1 db, földalatti városi gyorsvasút fejlesztéséhez vagy rekonstrukciójához kapcsolódó engedélyezési és/vagy tendertervi és/vagy kiviteli terv elkészítése, amely tartalmazta közlekedési üzemre alkalmas (közösségi közlekedésre méretezett nehéz kivitelű) mozgólépcső és személyfelvonó tervezését, állomási és vonali főszellőző berendezések tervezését, állomási vízbekötések tervezését. A referenciaként bemutatni szükséges tervezési feladat ellenértékének el kell érnie a nettó 1000 millió forintot és tartalmaznia kell min 5 km hosszúságú vonal építésének vagy felújításának és legalább 3 megálló építésének vagy felújításának tervezési munkáit. és a1.2) minimum 1 db épületfelügyeleti rendszer tervezése. (Épületfelügyeleti rendszer alatt az ajánlatkérő egy adott objektumban lévő gépészeti és villamos berendezések automatikus működtetése, valamint a működési paraméterek, jellemzők központi helyen, távoli eléréssel történő számítógépes megjelenítésére, rögzítésére és befolyásolására alkalmas rendszert érti). és a1.3) minimum 1 db vízködoltó rendszer engedélyezési és /vagy tendertervi és /vagy kiviteli tervezési referencia, amely rendszer magába foglalta a nyomást biztosító szivattyútelepnek, a rendszer oltásvezérlésének és az oltáskép kialakításának tervezését is. A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás megjelenését közvetlenül megelőző 6 évben befejezettnek, ha a teljesítés napjának az időpontja erre az időszakra esik. Egy referenciával/ referenciaigazolással több, az a1) pont szerinti alkalmassági követelmény is igazolható. a2) az ajánlattevő vagy a közös ajánlattevők együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel, akik rendelkeznek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 1 sz. mellékletében szereplő érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal 13
1. 2 fő okleveles építészmérnök végzettségű ( É szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, akik legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év az általános építmények teljes körű építészeti tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkeznek, 2. 2 fő okleveles szerkezet-építőmérnöki végzettségű (T szakterület jelőlésű) tervezővel, akik a tervezői jogosultság megszerzését követő legalább 3 év tervezésben szerzett gyakorlattal rendelkeznek, 3. 1 fő okleveles építőmérnök vagy építészmérnök végzettségű (ÉT-T szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki a tervezői jogosultság megszerzését követő legalább 3 év építéstechnológiai (építésszervezés tervezése) területen szerzett tervezési gyakorlattal rendelkezik 4. 1 fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek építmények szellőzési rendszerek tervezésében gyakorlattal rendelkezik. 5. 1 fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek építmények vízköddel oltó rendszerek tervezésében gyakorlattal rendelkezik. 6. 1 fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek vízellátó, valamint szenny- és csapadékvíz-elvezető hálózatai és berendezései, tervezésében gyakorlattal rendelkezik. 7. 1 fő okleveles gépészmérnök illetve gépészmérnök végzettségű (G szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év épületek gázellátó, hőellátó rendszerei, berendezései, energiaellátó központok tervezésében gyakorlattal rendelkezik. 8. 2 fő okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök végzettségű (AF-T szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább 3 év felvonó- és mozgólépcső tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek. 9. 2 fő okleveles villamosmérnök illetve villamosmérnök épületvillamossági szakirány végzettségű (V szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszereinek (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek. 10. 2 fő okleveles közlekedés-építőmérnök illetve közlekedés-építőmérnök végzettségű (KÉ-VV szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vasúti pálya tartozékainak minősülő építmények közül a vasúti térvilágító berendezések, a vasúti jelző- és biztosító berendezések, villamos felsővezeték és az ehhez kapcsolt berendezés, valamint a távvezérlő és forgalomirányító rendszerek, áramellátás, vasúti vontatási energiaellátó (alállomás) és energia-távvezérlő rendszerek, váltófűtő rendszerek tervezésében szerzett gyakorlattal együttesen rendelkeznek. 11. 1 fő tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, alapvégzettségű tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettségű (TUÉ szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 5 év építésügyi tűzvédelmi tervezői gyakorlattal rendelkezik. 12. 1 fő vezetékes hírközlési építmények (HI-V szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vezetékes hírközlési építmények 14
tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik. 13. 1 fő vezeték nélküli hírközlési építmények végzettségű ( HI-VN szakterület/részszakterület jelölésű) tervezővel, aki legalább a tervezői jogosultság megszerzését követő 3 év vezeték nélküli hírközlési építmények tervezésében szerzett gyakorlattal rendelkezik. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 375/2011. (XII.31.) a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól 2001. évi C. törvény külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 2015. évi CXVI. törvény az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelete a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről 2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 15
IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - , dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 16
A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2016/02/03 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00 (adott esetben) Hely: 1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet 164. tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint. VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk: (adott esetben) 1. Az Ajánlatkérési dokumentáció átvétele: Az ajánlatkérő az eljárás dokumentációját teljes terjedelemében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek. A dokumentáció letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le kell töltenie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt letöltőnek kerül megküldésre. Az elektronikus módon hozzáférhetővé tett dokumentáció átvételét az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó által a dokumentáció részét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldésével kell igazolni. 2. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Az ajánlatot egy papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 3 db elektronikus másolati 17
példány benyújtását. Amennyiben a felbontott papír alapú ajánlat és az ajánlat elektronikus másolati példányai között bármilyen eltérés van, akkor az ajánlatkérő hiánypótlási felhívást bocsát ki az ajánlattevőnek. Amennyiben a hiánypótlás során csatolt elektronikus formájú, ajánlati másolati példányok még mindig nem egyeznek meg maradéktalanul a papír alapú példánnyal, vagy ajánlattevő a hiánypótlás során nem csatolja az ajánlat elektronikus másolati példányát, úgy ajánlatkérő az ajánlat bírálatát kizárólag a papír alapú példány alapján végzi el, mely bírálat során az ajánlatkérő nem veszi figyelembe a papír alapú ajánlati példányban nem fellelhető, kizárólag az ajánlat elektronikus másolati példányában található dokumentumot, információt. 3. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címre: (BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság (1143 Budapest, Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet, 164. tárgyaló). A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 4. Ajánlati biztosíték: Az ajánlattevőnek ajánlata részeként - az ajánlata benyújtásával egyidejűleg Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek összege 2.000.000,- HUF, azaz kettőmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással a BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt. -nél vezetett 10300002-20107996-49020092 számú számlájára. Átutalás esetén, az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát, vagy az eredeti pénzügyi intézmény illetve biztosító által vállalt garanciát, vagy az eredeti kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. 5. Átutalás esetén a biztosítéknak az ajánlattételi határidőig meg kell érkeznie az ajánlatkérő bankszámlájára. Pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítói kötelezvény nyújtása esetén kedvezményezettként a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) kell feltüntetni. Közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak legalább a IV.2.6) pontban megadott ideig kell érvényben maradnia. Mindazonáltal az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőknek, hogy az ajánlattételi határidőtől számítottan 150 napig érvényben lévő ajánlati biztosítékot nyújtsanak be ajánlatuk beadásával egyidejűleg figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bekezdésére, továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésére és ezzel összefüggésben a Kbt. 54. § (7) bekezdésére, valamint a Kbt. 131. § (5) bekezdésére. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték nem válik az eljárást lezáró szerződést biztosító mellékkötelezettséggé. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatkérőt illeti meg. 6. A nyertes ajánlattevő(k) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (Kbt. 35.§ (8)): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását. 7. Az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseiben 18
foglaltakra. A Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírást tartalmazó példányát kell tartalmaznia. 8. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében nevezze meg az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 9. Hiánypótlás szabályai: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-nak és az alábbi szabályoknak megfelelően biztosít hiánypótlást: Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni. 10. Határidők: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben (Ajánlati felhívásban) megjelölt határidők a hirdetmény (Ajánlati felhívás) feladását követő napon kezdődnek. 11. Irányadó idő: A teljes Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. 12. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha bármely az ajánlatban csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni. Az idegen nyelven benyújtott iratok esetében vagy a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról - szerinti hiteles magyar nyelvű fordítást vagy az ajánlattevő által készített vagy készíttetett felelős fordítást kell benyújtani. Utóbbi esetben az ajánlattevőnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy a fordítás tartalma mindenben megegyezik az idegen nyelvű okirattal. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 13. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek az ajánlathoz csatolniuk kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő, vagy bármely közös ajánlattevő, vagy bármely az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében nincs folyamatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás, akkor az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cég nyilvántartására illetékes cégbíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény, szervezet által kibocsátott, az ajánlattételi határidő lejártának időpontját megelőző 60 napnál nem régebbi kivonat vagy igazolás egyszerű másolati példányát kell csatolni. Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány másolata csatolandó. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevők mindegyikének, és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek csatolniuk kell a nevükben kötelezettségvállalásra jogosult, az ajánlatban lévő bármely nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási mintájának egyszerű másolati példányát. Nem magyarországi letelepedésű cégek esetében a cégjegyzésre jogosultak közjegyző által hitelesített aláírás mintáját kell csatolni. 19
14. Amennyiben az ajánlattevő, a közös ajánlattevők bármelyike, az alvállalkozó(k), vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. 15. Az ajánlatok bontása: A Kbt. 68.§ szerint kerül lefolytatásra 16. Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Egyéb esetekben az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az Ajánlati felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 17. A jelen Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. 18. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelete 30.§ (4) bekezdése alapján a minősített ajánlattevőknek szintén külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények tekintetében. 20. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot arról, hogy átlátható szervezetnek minősül a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján. 21. A részekre történő ajánlattétel elmaradásának indoka: Az M3 metróvonal egy egységes vasúti rendszer, emiatt szükséges, hogy a teljes vonalon a tervek egységesek legyenek, mivel az a kivitelezési munkák megszervezése és lebonyolítása tekintetében, illetve a kivitelezési költségek miatt elengedhetetlen. 22. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet.) 11. § alapján, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára −- legfeljebb 10 % önrészt tartalmazó 500 millió Ft /év és 100 millió Ft / káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. 23. Az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - az "egységes európai közbeszerzési dokumentum" formanyomtatvány IV.α pontjában. 24. Jótállás: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:171 § alapján 36. hónap. A Megrendelő - határidő meghatározásával - írásban értesíti a Tervezőt a Szerződés teljesítésével jótállás keretében felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Tervező az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megkezdeni és a Megrendelő által előírt, illetve elfogadott határidőn belül teljesíteni a tervek javítását. A kijavítás költségeit a Tervező köteles viselni. 25. Értékelési szempont: A Kbt. 76.§ (2) c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel. 20
Részszempont Súlyszám 1. 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 50 2. 2. előteljesítés (nap) 20 3. 2.1 Tervezés I. ütemében megjelölt feladatok előteljesítése (nap) 10 4. 2.2 Tervezés II. ütemében megjelölt feladatok előteljesítése (nap) 8 5. 2.3 Tervezés III. ütemében megjelölt feladatok előteljesítése (nap) 2 6. 3. a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalata valamint műszaki technikai felkészültsége az alábbi al- részszempontok alapján: 30 7. 3.1 eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben átlagos statisztikai létszám . 12 8. 3.2 a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata (hó) 12 9. 3.3 tervezéshez szükséges és érvényes licensszel rendelkező AutoCad és/vagy CARD/1 vagy azzal egyenértékű szoftverek száma (db ). 6 Az ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, Rész-szempontonként: 1-100 pont A legjobb tartalmi elem 100 pontot kap. Az értékelés módszere: minden részszempont esetén az értékarányosítás módszere kerül alkalmazásra, azaz a legelőnyösebb ajánlati értéket adó ajánlat kapja a maximális pontszámot, a további pontszám kiosztása a legkedvezőbb értéktől való eltérés arányában történik. Az Ajánlatkérő, először a részszempontok szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, végül a szorzatokat összeadja. 1. rész-szempont: Legalacsonyabb nettó ajánlati ár kapja a maximális pontszámot-figyelemmel az aránytalanul alacsony árra 2. rész-szempont: Legmagasabb naptári napban megadott előteljesítés időtartam kapja a maximális pontszámot. 3.1 rész-szempont: Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legmagasabb átlagos statisztikai létszám kapja a maximális pontszámot. 3.2 rész-szempont: Az ajánlati felhívás III.1.3 műszaki szakmai alkalmasság a2) pontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek - 18 fő - összesített szakmai tapasztalata hónapban meghatározva. Szakmai tapasztalatnak Ajánlatkérő az építőipari kivitelezésben és / vagy tervezésben szerzett gyakorlatot fogadja el. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos kivitelezési, tervezési szolgáltatások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. 3.3 rész-szempont: A legtöbb darab számú licensz kapja a maximális pontszámot. Az 50 db licensz fölötti megajánlás is csak a maximális pontszámot kapja. Az ajánlati árnál a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, (figyelemmel az esetlegesen kirívó ajánlati árra). Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel: P= Alegjobb/Avizsgált *(Pmax- Pmin ) + P min Az előteljesítésnél, a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége és tapasztalatának valamint műszaki technikai felkészültsége részszempontjainál a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ekkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felsőponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat, az alábbi képlettel: P= Avizsgált/Alegjobb *(Pmax- Pmin ) + P min 21
A pontszámokat két tizedesig számoljuk. ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Igazolás módja A 3.1. pontban meghatározott részszempont tekintetében: Az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának szöveges kiegészítő melléklete, melyből a statisztikai állomány kitűnik, amennyiben ezen kiegészítő melléklet ingyenes elektronikus adatbázisban nem található meg. Amennyiben a kiegészítő melléklet ezt az adatot nem tartalmazza az Ajánlattevő nyilatkozatát. A 3.2. pontban meghatározott részszempont tekintetében: Az ajánlatban szereplő szakmai önéletrajzokból számított szakmai tapasztalat. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek önéletrajzának tartalmaznia kell az adott szakember szakmai tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az építőipari kivitelezésben és / vagy tervezésben szerzett gyakorlat, tapasztalat ismertetését, az ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), A 3.3. pontban meghatározott részszempont tekintetében: A rendelkezésre álló licenszek állományi leltár bizonylatának egyszerű másolata. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828592 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: 22
Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 18828592 E-mail:
[email protected] Fax: +36 18828593 Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/29 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (ideértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) beszerezhetők Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: 23
Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket be kell nyújtani Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Hungária krt. 46. V. épület 1. emelet 164. tárgyaló Város: Budapest Postai irányítószám: 1143 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Metró Felújítási Projekt Igazgatóság Címzett: Wagner Zoltán Telefon: +36 14616500 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13226438 Internetcím (URL): www.bkv.hu I V) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: --------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ------ B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma: 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert,csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy: és között. Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről:
24
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------C2. MELLÉKLET - Egyes ágazatok A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/17/EK irányelv Kategória száma [ 1] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások [2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi [3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások [5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 25
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások[ 8] 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/17/EK irányelv 31. cikke és XVIIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 26
7 A 2004/17/EK irányelv 32. cikke és XVIIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket.
27
