Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításához (Erdőkertes kiváltása) engedélyes és kiviteli tervek készítése Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód: Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
2014/94 Szolgáltatás megrendelés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Nyílt 2014.08.11. 16162/2014 71220000-6;71240000-2;79415200-8 Budapest Főváros Önkormányzata Magyarország, Budapest, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2014.09.03.
Regionális/helyi szintű Általános közigazgatás
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca 9-11. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest Városház u. 9-11. 1
Címzett: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző Telefon: +361 3271656 E-mail:
[email protected] Fax: +361 3271863 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások 2
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításához (Erdőkertes kiváltása) engedélyes és kiviteli tervek készítése II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: 12 (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: Magyarország, Budapest, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) NUTS-kód: HU101 3
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Tervezési szerződés „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításához (Erdőkertes kiváltása) engedélyes és kiviteli tervek készítése” tárgyban. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 71220000-6 71240000-2
Kiegészítő szójegyzék
79415200-8 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításához (Erdőkertes kiváltása) engedélyes és kiviteli tervek készítése” az alábbi feladatok ellátásával a. „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakítása (Erdőkertes 4
kiváltása)” engedélyezési és kiviteli (tender) tervdokumentációjának elkészítése, oszthatatlan szolgáltatásként. A Tervező által összeállított dokumentációnak ki kell terjednie valamennyi, a jogerős építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési szintű munkarészre, az engedélyhez szükséges vizsgálatokra, szakértői véleményekre, geodéziai felmérésekre, valamint valamennyi kivitelezési, építész-, statikai-, elektromos- és gépész tervelkészítésére, melyek a jelen szerződés alapján kivitelezésre kerülő idősek otthona szerződésszerű és hiánytalan elvégzéséhez szükségesek. b. az árazott és árazatlan költségvetés elkészítése, továbbá az engedélyezési és a kiviteli (tender) terv jogszabályokban előírt szervekkel történő engedélyeztetése, illetve jóváhagyatása, jogerős építési engedély megszerzése. c. a jelen szerződés alapján kivitelezésre kerülő idősek otthona kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban a kivitelezési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások megválaszolása, szükség szerint a kiegészítő tájékoztatások alkalmával szükségessé váló tervek (pl. részlettervek) elkészítése. d. a szerzői felhasználási jog átruházása Megrendelőre, mint jogszerzőre a szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint. Szakmai célkitűzés: Az 1993. évi III. törvény 68.§. (4) bekezdése értelmében az intézmény 8048/2 Hrsz telephelyén egy 100 férőhelyes, különálló, fokozott ápolást igénylő, demens személyek ellátását biztosító modellértékű részleg kialakítása. Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 40.§ (1) és (2) bekezdésének értelmében „A szociális intézményben húsz-ötven fős gondozási egységet kell kialakítani”. A kialakításra kerülő részleg két 40 és egy 20 férőhelyes gondozási egységben vagy két 50 férőhelyes gondozási egységben biztosít teljes körű ellátást. Amennyiben a 40+40+20 megosztás valósul meg, a 40 férőhelyes gondozási egységekben elsősorban demenciában súlyos fokban szenvedő személyek, a 20 férőhelyes gondozási egységben fokozott ápolást igénylő, nem demenciában szenvedő ellátottak gondozását kívánjuk biztosítani. Egyéb műszaki adatok és információk: - A beépítendő helyszín, egy meglévő épületegyüttes bővítéseként, a meglévő 50 férőhelyes ingatlan infrastruktúrájával közműellátottságával rendelkezik. - A 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. (Gödöllő 8048/2 hrsz.) számú épület 2006-ban készült, 2004-es jogerős építési engedély alapján. - Az új épület, Gödöllő Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve értelmében, a 8048/2 hrsz.-ú ingatlanon (2100 Gödöllő Dózsa György út 65.), új épületszárnyként megépíthető. - A telek Településközponti vegyes terület (VT-07) besorolású 40 %-os beépíthetőséggel, 1,3-as szintterületi mutatóval, 7,5 m-es maximális épületmagassággal, P+F+1+Tetőtér beépítési lehetőséggel. - A telek nagysága 17685 m2, a jelenlegi épület bruttó 2045 m2 foglal el. - A telek beépítettsége 11,44 %. - Idősek otthona esetében, a telek beépíthetősége 25 %, ebből adódóan rendelkezésre áll hozzávetőlegesen 2300 m2 beépítési lehetőség. - A tervezésnél is szempont, hogy a kivitelezés, a lehető legkisebb mértékben zavarja vagy befolyásolja a meglévő épület lakóinak életvitelét, komfortérzetét. - A tervezésnél figyelembe kell venni a meglévő épület jelenlegi statikai gépészeti és egyéb 5
állapotát. A részletes szakmai követelményrendszert a Dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: A Tervező a szerződéstervezet 3.5 és 4. pontjaiban rögzített határidők elmulasztása esetén késedelmes naptári naponként az adott ütemre (I. és II.) eső nettó tervezői díj 0,3%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a késedelemmel érintett ütem nettó tervezői díjának 20%-a. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Tervező a hiba kiküszöböléséig terjedő időre naptári naponként az adott ütemre (I. és II.) eső nettó tervezői díj 0,3%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső határa a hibás teljesítéssel érintett ütem nettó Tervezői díjának 20%-a. Amennyiben a II. ütem feladatainak teljesítése alkalmával – tervezői hiba miatt - a Felhívás és/vagy a Dokumentáció módosítása válik szükségessé, és e miatt a közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét módosítani szükséges, abban az esetben Tervező a végszámla 50%-os mértékben csökkentett összegére jogosult (egyösszegű hibás teljesítési kötbér) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
6
Meghiúsulási kötbér: A Szerződés Megrendelő által - a Tervező érdekkörében felmerülő ok miatt történő - azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő jogosult a Tervezőtől a teljes nettó tervezői díj 30%-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér maximális értékének elérése a szerződés Megrendelő részéről történő rendkívüli felmondására ad lehetőséget és megnyithatja Megrendelő jogát a meghiúsulási kötbér követelésére. Teljesítési biztosíték: Tervező e szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított, tervezői díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre rendelkezésre bocsátja. Jótállás: Tervező a szerződéstervezet tárgyát képező feladatra 24 hónap jótállást vállal. Részletesen a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A pénzügyi fedezetet Megrendelő saját forrásból biztosítja. Megrendelő előleget nem fizet. A Tervező a szerződéses időszak alatt 1 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, a szerződéstervezetben foglalt ütemezésnek megfelelően. Megrendelő az előírásoknak megfelelően kiállított számlát a benyújtást követően a Kbt. 130-131. §-ában, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-ában foglaltak figyelembevételével köteles kiegyenlíteni banki átutalással. A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 130 § (1), (5)-(6) bekezdéseiben előírtak, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadók. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A Kbt. 125.§ (10) bekezdése alapján az érvényes ÁFA kulcs változása esetén a jogszabályi rendelkezések szerint változik az ellenszolgáltatás teljes összege. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
7
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, illetve közös ajánlatot tevők esetében a nyertes ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Az ajánlattevőnek – a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében – nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság kizáró okok igazolásával kapcsolatos útmutatóira: 1) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.) 2) A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
8
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről évenkénti bontásban, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő működési ideje nem fedi le az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évet, akkor Ajánlatkérő újonnan piacra lépő szervezetnek tekinti. Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról (310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 14. § (3) bekezdése). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének alkalmazására és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben együttesen a közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a nettó 15.000.000,- HUF értéket. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti árbevétele nem érte el összesen a nettó 7.000.000,- HUF értéket. A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: M/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetnie kell a 310/2011.(XII.23) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (közhasználatú építmény tervezésére vonatkozó szolgáltatás) szerinti teljesített szolgáltatásait a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján. Ajánlatkérő „közhasználatú építményen” az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 9
évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott építményeket érti. A nyilatkozatnak vagy igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: - a nyújtott szolgáltatás tárgya és rövid ismertetése oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek (különös tekintettel a „közhasznú építmény” követelménynek való) megfelelés megállapítható legyen, - a szerződést kötő másik fél (azaz a megrendelő) nevét, címét, elérhetőségeit (az információt adóneve, elérhetősége), - az ellenszolgáltatás nettó összegét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos arányát és saját teljesítése értékét, - Teljesítés ideje (év, hó, nap megjelölésével) - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Amennyiben a referenciakövetelményt közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők vagy projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a közös ajánlattevők vagy projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a közös ajánlattevők vagy projekttársaság időközben megszűnt. Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. M/2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ismertetni kell a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdésének d) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(eket) megnevezésükkel, a kért jogosultság igazolására vonatkozó névjegyzéki/kamarai számuk megadásával, a tárgyi szerződésben való pozíciójuk ismertetésével. A szakember(ek) bemutatása során külön csatolandó a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata. A Kbt. 36. § (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatban ismertetett névjegyzéki/kamarai szám alapján a jogosultság meglétét Ajánlatkérő ellenőrzi a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen, legalább 1 darab, szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (közhasználatú építmény tervezésére vonatkozó szolgáltatás) szerinti referenciával, amelynél az ellenszolgáltatás értéke elérte a nettó 10.000.000,- HUF értéket.
10
M/2. a szolgáltatás elvégzéséhez valamennyi, az alábbiakban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakemberekkel: M.2.1. legalább 1 fő, a teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti „É” kategóriára vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakemberrel; M.2.2. legalább 1 fő, a teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti „T” kategóriára vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakemberrel, M.2.3. legalább 1 fő, a teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet szerinti „G” kategóriára vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakemberrel, M.2.4. legalább 1 fő, a teljesítésben közreműködő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti „V” kategóriára vonatkozó tervezési jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Egy szakember több pozícióra is jelölhető. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 11
IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: x Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem 12
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) FPH036/156/2014. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/09/03 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2014/09/03 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály, 1052 Budapest, Városház u. 9-11. K épület, IV. em. 15. sz. tárgyaló. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 13
Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az ajánlatok felbontására vonatkozó Kbt. 62. §-ának alkalmazására.
V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján is az „A” melléklet II. pontban megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon 9:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8-10 óra között. Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a megadott címre. A dokumentációt Ajánlatkérő kérésre elektronikus úton is elküldi a megadott e-mail címre. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, az eljárást megindító felhívásra történő utalást (KÉ ikt. szám), az igénylő nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartási adatait (telefon, fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy elegendő, ha a dokumentációt ajánlattevőnként egy (közös) ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó veszi át. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen 14
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1, M/1, M/2 alkalmasság. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. Ajánlattevőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 2) A dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentációban elhelyezett ajánlati adatlapokat, formanyomtatványokat, stb. értelemszerűen kitöltve kell az ajánlatban elhelyezni. Nem kell az ajánlatba elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott ajánlat tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Ajánlattevőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A Tisztelt Ügyfelek az V. kerület Városház utca 9-11. sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a K. épület IV. emeleten helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek. 3) Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva írásban és zárt csomagolásban 1 papíralapú és 4 elektronikus adathordozón, az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. Az ajánlatot tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításához 15
(Erdőkertes kiváltása) engedélyes és kiviteli tervek készítése” és az „Ajánlattételi határidőig nem bontható fel!” A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A. melléklet III.) pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet. Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli. 4) Az ajánlatnak eredeti, aláírt példányban tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint, továbbá tartalmaznia kell ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet ajánlattevő elfogadja. 5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, melyek nemleges válasz esetén is csatolandók. 6) Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 7) Az ajánlatnak a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerint tartalmaznia kell a felolvasólapot a Kbt. 62.§ (3) bekezdése, illetve a dokumentáció szerinti tartalommal. 8) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását, vagy az ajánlattevő általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlattevők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint az ajánlatban nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: - az ajánlatot aláíró és/vagy az ajánlatban bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. tv. 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak, - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, 16
- kizárólag ajánlattevőtől nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy el nem bírált változásbejegyzési kérelem benyújtásra került-e (nemleges tartalommal is csatolandó), - kizárólag ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 10) Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződésteljesítése során meg kell felelni. 11) Az eljárást megindító felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban írt feltételekkel kapcsolatban bemutatott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a referenciák esetében a szerződés teljesítésének napján érvényes, a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. 12) Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései szerint történik. 13) A közbeszerzési műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza. 14) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásnak mi az elektronikus elérhetősége. 15) A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlatban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni. Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható. 16) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (közös ajánlattételi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan a dokumentációban foglaltak tartalommal. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. § (7) bekezdésére, mely szerint a közös ajánlatot benyújtók személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 17
17) Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 18) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adata alapján állapítja meg. 19) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 20) A nettó Ajánlati Árnak a nyertes ajánlattevő által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni nettó értékben, és az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. 21) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el, melyeket a dokumentáció részeként becsatolt műszaki leírásban és szerződéstervezetben határozott meg. 22) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. Releváns jogszabályok: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 36. § (5) és (6) bekezdés alapján szerződéskötéskor illetve a szerződés teljesítése során is a kamarai elektronikus nyilvántartásból ellenőrzi a szakemberek nyilvántartásban való szereplését. 23) Ajánlattevő kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén teljes körű, 10 000 000 HUF/év és 5 000 000 HUF/káresemény mértékű, a szerződés tárgyára nevesített szakmai felelősségbiztosítást köt, és ezt, a szerződésben foglalt feladatainak maradéktalan teljesítéséig fenntartja, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjeszti. A biztosítást a Szerződés aláírásának napjától számítottan a szerződés teljesítését követő 30 napig fenn kell tartani. A szerződés aláírásának feltétele a felelősségbiztosítási kötvény Ajánlatkérő részére történő bemutatása. 24) Ajánlatkérő a II.3. pont tekintetében az alábbi tájékoztatást adja: a tervezési feladatok teljesítése (I. ütem) a szerződés aláírását követő naptól számított 180. naptári nap, de legkésőbb az építési engedély határozat kiadását követő 15. naptári nap. Az ütemezés: I. ütem feladatainak teljesítési határideje: - Engedélyezési tervdokumentáció munkaközi példányának elkészítésének és szállításának határideje: a szerződés aláírását követő naptól számított 45. naptári nap. 18
- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és szállításának határideje: a szerződés aláírását követő naptól számított 90. naptári nap. - Az engedélyezési eljárás elindítása, az esetleg szükséges hiánypótlások teljesítése, továbbá a jogerős építési engedély megszerzése és annak a Megrendelő részére történő átadása. A jogerős hatósági engedélyek megszerzésének határideje a jelen Szerződés aláírását követő naptól számított 165. naptári nap. Abban az esetben, ha a hatósági engedélyezési eljárás nem a Tervezőnek felróható okból húzódik el Tervező mentesül a 165 naptári napos határidő elmulasztásának hátrányos jogkövetkezményei alól, azonban jelen szerződés időtartama e körülményekkel összhangban nem változik. - Kiviteli (tender) tervdokumentáció elkészítésének és szállításának határideje a a szerződés aláírását követő naptól számított 180. naptári nap vége, de legkésőbb az építési engedély határozat kiadását követő 15. naptári nap. A tervezési feladatok elvégzését követően a tervező rendelkezésre állása szükséges a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének lejártáig a kiegészítő tájékoztatás-kérések megválaszolása, illetve a tervek szükség szerinti elvégzése érdekében. II. ütem feladatainak teljesítési határideje: - kivitelezési dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások megválaszolása a Megrendelő és a Tervező által közösen meghatározott határidőben a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének lejártáig, továbbá a kiegészítő tájékoztatások során szükségessé váló tervek elkészítése a Megrendelő és a Tervező által közösen meghatározott határidőn belül, amely időpont előreláthatóan jelen a szerződés aláírását követő naptól számított legfeljebb 360 naptári nap a szerződés-tervezetben foglaltak figyelembevételével. 25) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2014. augusztus 22. 10:00. Gazdasági Szereplők írásban feltett kérdéseire Ajánlatkérő írásban válaszol a Kbt. 45. § és 122. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően. Találkozó helye: 2100 Gödöllő Dózsa György út 65., Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona - Intézményvezetői Iroda. V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/08 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály, 1052 Budapest Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5. Címzett: Dr. Fazekas Szilvia osztályvezető Telefon: +36 13271657 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 19
Internetcím (URL): www.budapest.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11. K épület IV.em.12. Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek Telefon: +36 13271657 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 Internetcím (URL): www.budapest.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztály 1052 Budapest, Városház u. 9-11. K épület IV.em.12. Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek Telefon: +36 13271657 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 Internetcím (URL): www.budapest.hu IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk 20
Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
21
