„Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának (Erdőkertes kiváltása) kivitelezési munkái” Közbeszerzési Értesítő száma: Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: CPV Kód:
2015/117 Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ Meghívásos 2015.10.14. 20200/2015 45210000-2;45000000-7;45310000-3;45350000-5;45400000-1;71320000-7
Ajánlatkérő: Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa:
Budapest Főváros Önkormányzata 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. sz., 8048/2 hrsz.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Általános közigazgatás
2015.11.02.
Regionális/helyi szintű
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca 9-11. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Címzett: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző Telefon: +36 13271656 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu 1
A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató x Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.3.) Fő tevékenység I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás Egészségügy I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Repülőtéri tevékenységek Víz 2
Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának (Erdőkertes kiváltása) kivitelezési munkái” II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. sz., 8048/2 hrsz. NUTS-kód: HU102 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel 3
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés, amelynek tárgya „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának (Erdőkertes kiváltása) kivitelezési munkái”. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy: További tárgyak:
Fő szójegyzék 45210000-2 45000000-7 45310000-3 45350000-5 45400000-1
Kiegészítő szójegyzék
71320000-7 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Tervezési területen meglévő (működő) 50 fős idősek otthona bővítése 100 férőhelyes fokozott ápolást igénylő (demens) idősek otthona részleggel. Tervezett bővítés 2390 m² alapterületen. Magas tetős, földszintes épület kialakítása részleges tetőtér beépítéssel (256 m²) szabadon álló kialakítással. Pince nincs. A meglévő 50 fős épülethez új összekötő folyosóval kell kapcsolódnia. Az építész tervek alapján 2 működési egység lesz kialakítva 50-50 fővel, egy működési egységen belül 2x25 fős ápolási részleg különül majd el. A működési egységekhez 1-1 nagyobb közösségi térnek kell tartoznia, az ápolási részlegeknek 1-1 kisebb étkezővel kell rendelkezniük. 20 db 4 ágyas szoba, 8 db 2 és 4 db 1 ágyas elkülönítő szoba készüljön. Két szobánként készüljön egy-egy akadálymentes fürdőszoba zuhanyzóval, 2 db egyágyas szobához kádas fürdőszobát kell 4
kialakítani. A szobákon kívül az alábbi lehetőségekkel kell kiegészülnie az épületnek: akadálymentes WC-k, melegítőkonyha, nővér pihenők, nővér zuhanyzó, nővér öltöző, fodrászat, orvosi szoba, kápolna, iroda, diszponibilis tér. Az ingatlanon belül 10 parkoló hely, valamint 2 db akadálymentes parkoló kerüljön kialakításra. Az épület hagyományos épületszerkezetekkel épüljön fel: beton sávalap, 30 cm tégla falazat, 16 cm hőszigetelés, Drivyt vakolat, szeglemezes rácsostartó fedélszék, betoncserép, homlokzaton ragasztott tégla lapka díszítések, műanyag nyílászárók alumínium zsalúziával. A közmű és gépészeti vezetékek egyrészt a meglévő épülethez fognak csatlakozni, másrészt új gerincvezetékeket kell készíteni eszerint: a meglévő kazánházba a meglévő kazánt új kazánokra kell cserélni, melyek ellátják majd a régi és új épület részt fűtéssel, meleg vízzel; valamint új vízbekötést kell készíteni vízmérő aknával, a kiépítendő szennyvíz vezetéket a meglévő szennyvízhálózatra kell csatlakoztatni. Az elektromos energia ellátása kapcsán, a meglévő épület főelosztójából új erősáramú betáplálást kell kialakítani 3x100A terhelhetőséggel. Az épület biztonsági energiaellátása érdekében új kültéri diesel aggregátot kell telepíteni. Kialakítandó erősáramú áramkörök: dugaszoló aljzat áramkörök; világítási áramkörök; villámvédelem. Kialakítandó gyengeáramú áramkörök: Informatika - Telefon; TV; kamera rendszer; tűzjelző; nővérhívó; hangosító rendszer. Nyertes Ajánlattevő feladata, illetve kötelezettsége különösen: - az építési területek előkészítési munkáinak elvégzése; - bontási és építési munkák elvégzése; - tűzjelző hálózat kiviteli tervdokumentációjának elkészítése; - szeglemezes tartó gyártmányterv dokumentációjának készítése; - átadás-átvételi eljárások lefolytatása és azon belül próbaüzem, üzemi próba, kezelő személyzet betanítása; - az épületek energetikai tanúsítványainak megszerzése; - a használatbavételi engedély megszerzése; - tervezői művezetés igénybevétele; - átadási (megvalósulási és minősítési) dokumentáció összeállítása, átadása Megrendelő részére; - az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel. A részletes leírást és követelményrendszert majd az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező műszaki leírás fogja tartalmazni. Tárgyi építmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. hatálya alá tartozik. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): nem (Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 5
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 360 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Előleg visszafizetési biztosíték: Megrendelő a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint, a folyósítandó előleg összegével azonos összegű biztosíték-nyújtás kötelezettséget köt ki. Vállalkozónak az előleg visszafizetési biztosítékot az előleg igénylésével egyidejűleg kell Megrendelő rendelkezésére bocsátania, érvényességi ideje legfeljebb az előleggel történő elszámolás időpontjáig kell hogy fenn álljon. Késedelmi kötbér: Vállalkozó a szerződésben rögzített határidő elmulasztása esetén, amennyiben Vállalkozó a késedelemért felelős, a késedelemmel érintett naptári naponként a teljes nettó vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a. Megrendelő a késedelmi kötbéridőszak (20 nap) eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződés meghiúsulásának egyoldalú megállapítására és ebből eredő jogainak és követeléseinek érvényesítésére. Meghiúsulási kötbér: Megrendelő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult a Szerződés teljesítésének Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármilyen okból történő meghiúsulása vagy lehetetlenülése esetén, valamint ha a szerződés felmondására Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj összege, mértéke 20%. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési (megvalósulási) biztosítékot vállal. Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a Szerződés hatályba lépésekor köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában. A teljesítési biztosítéknak a teljesítésigazolás kiállításának napjáig kell érvényesnek lennie. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos (Jótállási) biztosíték: Vállalkozó a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények 6
biztosítékaként a Szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot vállal. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésével egyidejűleg - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában - szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot bocsátani Megrendelő rendelkezésére. A biztosítéknak a Szerződés keretében elvégzett valamennyi munkára kell vonatkoznia. A biztosítéknak a jótállási idő leteltét követő 30 (harminc) napig kell érvényesnek lennie. Jótállás: Vállalkozót a Szerződés keretében elvégzett valamennyi munkára - ideértve a szerződés teljesítése során létrehozott épületszerkezetekre és elemekre, valamint az azok létrehozásánál felhasznált anyagokra és termékekre is - 36 hónap jótállási, továbbá jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes információkat majd az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező szerződés fogja tartalmazni. Ajánlatkérő majd az ajánlatban kéri ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén, a teljesítési biztosítékot, valamint a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékot, valamint előleg igénylése esetén az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) pontja szerint határidőre rendelkezésre bocsátja. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) Az ajánlattétel, a szerződések és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). Az ÁFA befizetője az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján a Megrendelő. Vonatkozó jogszabályok: a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, Kbt., Ptk. Megrendelő a Vállalkozó részére a Szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összegű előleg igénylését biztosítja. Az előleg kifizetésére a munkaterület szerződés 3.4. pontja szerint átadás-átvételének megtörténte esetén, Vállalkozó által kiállított és a Megrendelő részére a munkaterület sikeres átadás-átvételének és az előlegbekérő egyidejű átadásának napját követő öt naptári napon belül benyújtott számla útján, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a munkaterület átadásának napját követő 15 naptári napon belül kerül sor. Az öt napos számlabenyújtási határidő Vállalkozó részéről történő elmulasztása a Megrendelő előlegfizetési késedelmét kizárja. Megrendelő az előlegbekérő átvételétől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A nyújtott előleg a következő esedékes részszámla összegébe kerül beszámításra. A Szerződés a Kbt. 125. § (9) bekezdése alapján tartalékkeretet tartalmaz, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 4 %-a. A tartalékkeret a szerződésben rögzített szabályok szerint használható fel. A Vállalkozó a vállalkozói díjról a szerződésben foglaltaknak megfelelően 1 db előlegbekérőt és arról előlegszámlát, 4 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult benyújtani. Vállalkozó a teljesítések elismerését követően a Megrendelőnek teljesítésigazolásra jogosult képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a végszámláját. Megrendelő az előírásoknak megfelelően kiállított végszámlát a benyújtást követően a Kbt. 130. §-ában és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdések figyelembevételével köteles 7
kiegyenlíteni banki átutalással. A szerződés kifizetése vonatkozásában továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni. A részletes fizetési feltételeket majd az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező szerződés fogja tartalmazni. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevők részéről kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésben foglalt valamely kizáró ok az eljárás során következik be. Igazolási mód: - Részvételre jelentkezőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. - Részvételre jelentkezőnek - a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében - nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §, 20. § (3) bekezdésében és 21. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják. A részvételre jelentkezőknek (közös részvételre jelentkezők) külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok) nem lehet(nek) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző dátummal kiállított(ak). III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 8
A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkezőre (közös részvételre jelentkezőkre) vonatkozóan az alábbi dokumentumot: P/1. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti év közbeszerzés tárgya (tartós bentlakást szolgáló építmény kivitelezése és/vagy felújítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételi jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben részvételre jelentkező működési ideje nem fedi le az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évet, akkor Ajánlatkérő újonnan piacra lépő szervezetnek tekinti. Ajánlatkérő „tartós bentlakást szolgáló építmény” alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 67. (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 53.§ (6) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak intézményeket érti. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésének alkalmazására és az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) és (5) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (tartós bentlakást szolgáló építmény kivitelezése és/vagy felújítása) szerinti árbevétele nem érte el összesen a 330.000.000 HUF értékeket: A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulatára tekintettel, az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a működési ideje alatt az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya (tartós bentlakást szolgáló építmény kivitelezése és/vagy felújítása) szerinti árbevétele nem érte el összesen a 150.000.000 HUF értékeket: A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján közös részvételre jelentkezés esetén a P/1. alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumot: M/1. A részvételre jelentkezőnek ismertetnie kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti (tartós bentlakást szolgáló építmény kivitelezése és/vagy felújítása) munkával és csatolnia kell az azokra vonatkozó referenciaigazolás(oka)t. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) és (3) bekezdése alapján az ismertetés, illetve az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, - az ellenszolgáltatás nettó összege és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást 9
benyújtó teljesítésének százalékos aránya és saját teljesítése értéke, - a teljesítés ideje (év/hó/nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja), - a teljesítés helye, - a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége, - a szerződést kötő másik fél megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége. Ajánlatkérő „tartós bentlakást szolgáló építmény” alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 67. (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 53.§ (6) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak intézményeket érti. A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelménynek, a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölésével is igazolhatja alkalmasságát. Az alkalmasság igazolása körében a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben, valamint a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében és a 17. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkezők), ha nem rendelkezik M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben legalább egy darab olyan, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti (tartós bentlakást szolgáló építmény kivitelezése és/vagy felújítása) munkával, amelynek értéke eléri a nettó 330.000.000 HUF összeget. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája 10
IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt x Meghívásos Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma 8 VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Objektív rangsorolási szempont: elsődlegesen a referencia darabszáma, másodlagosan a referenciák nettó értéke az alábbiak szerint: Ajánlatkérő az alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőket a jelen felhívás III.2.3. pont M/1. alkalmassági követelménynek és igazolási mód tekintetében megfogalmazott követelményeknek megfelelő bemutatott referenciák darabszáma alapján sorbarendezi, és ennek alapján a legtöbb darabszámú, a jelent felhívás III.2.3. pont M/1. alkalmassági követelménynek és igazolási mód tekintetében megfogalmazott követelményeknek megfelelő bemutatott referenciával bíró első 8 részvételre jelentkezőt kéri fel ajánlattételre. Amennyiben a sorrendben következő részvételre jelentkező azért nem jelölhető ki, mert más részvételre jelentkező(k) vele azonos darabszámú referenciával rendelkezik(nek) és számuk együttesen már meghaladná a keretszámot, akkor ezen azonos darabszámú referenciával rendelkező részvételre jelentkezők közül a magasabb nettó forint összértékű referenciákat bemutató részvételre jelentkező(k) kerül(nek) kiválasztásra. Amennyiben az alkalmas és egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó részvételre 11
jelentkezők száma 8 vagy nem éri a 8-at, ajánlatkérő valamennyi részvételre jelentkezőt felkéri ajánlattételre. Ez esetben nem kerül sor rangsorolásra. IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: IV. 2) Értékelési szempontok IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont
Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) FPH036/161/2015. IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap ) Időpont: 14:00 A dokumentációért fizetni kell nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: 2015/12/02 (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 12
Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/11/02 (év/hó/nap) Időpont: 14:00 Hely: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya 1052 Budapest, Városház u. 9-11. K épület, IV. emelet 15. szoba. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A részvételi jelentkezések bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt (az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők képviselői). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a részvételre jelentkezések felbontására vonatkozóan a Kbt. 62. §-ának alkalmazására. V. szakasz: kiegészítő információk V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: V.3) További információk (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A „Kiegészítő iratok” dokumentum másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A részvételi jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli. A „Kiegészítő iratok” dokumentum átvétele a részvételi jelentkezésbenyújtásának feltétele a Kbt. 53. § szerint. A „Kiegészítő iratok” dokumentum átvehető személyesen, vagy meghatalmazott útján is az „A” melléklet II. pontban megjelölt címen a részvételi határidő lejártáig munkanapokon 9-13 óra között, a részvételi határidő napján 8-14óráig. Ajánlatkérő írásbeli megkeresés esetén, a „Kiegészítő iratok” dokumentumot a Kbt. 50. § (3) 13
bekezdése szerinti feltételekkel megküldi a megadott címre. A „Kiegészítő iratok” dokumentumot ajánlatkérő kérésre elektronikus úton is elküldi a megadott e-mail címre. Az igénylésben meg kell jelölni: a közbeszerzés tárgyát, az eljárást megindító felhívásra történő utalást (KÉ ikt. szám), az igénylő gazdasági szereplő nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, kapcsolattartási adatait (név, telefon, fax, e-mail). Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ alapján előírja, hogy elegendő, ha a „Kiegészítő iratok” dokumentumot részvételre jelentkezőnként egy (közös) részvételre jelentkező, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozó veszi át. Érvénytelen részvételi jelentkezés esetén megtérítési igénye a részvételre jelentkezőnek nem lehet. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak igen Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P/1., M/1. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) Ajánlatkérő az eljárás második szakaszában az ajánlattételt ajánlati biztosíték fizetéséhez fogja kötni, melynek összege: 4.500.000,- HUF lesz. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes előírásokat majd az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának módjait a Kbt. 59.§ (2) bekezdése tartalmazza. V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem V.4) Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező részére a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő tájékoztatja T. részvételre jelentkezőket, hogy amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást. 2. A „Kiegészítő iratok” dokumentum átvétele a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése szerint. A „Kiegészítő iratok” dokumentumban elhelyezett adatlapokat, formanyomtatványokat értelemszerűen kitöltve kell a részvételre jelentkezésben elhelyezni. Nem kell a részvételi jelentkezésben elhelyezni a (kizárólag technikai segítségnyújtás céljára szolgáló) dokumentum előlapokat, valamint azokat a dokumentumokat, amelyek ebben az eljárásban a beadott részvételi jelentkezés tartalma tekintetében nem alkalmazhatóak, illetve értelmezhetőek. Részvételi jelentkezőnek a Kbt.-ben, a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban, a felhívásban és a kiegészítő iratban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. 14
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik. A Tisztelt Ügyfelek az V. kerület Városház utca 9-11. sz. alatt található II. sz. kapun keresztül jöhetnek be az épületbe. A beléptetés kérésekor minden esetben jelezzék, hogy a Közbeszerzési Főosztályra hoztak dokumentumot személyes leadásra és ennek érdekében kívánnak belépni az épületbe. A beléptetést végző Rendészet nem jogosult levelek, csomagok átvételére. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Közbeszerzési Főosztály az épület bejáratával ellentétes oldalon, a K. épületben a IV. emeleten helyezkedik el, a Károly körútra nézően. Kérjük, hogy a határidők betartása érdekében a fentiekhez szükséges időtartamot kalkulálni, illetve az esetleges kézbesítésre megbízottakat (küldönc, futárszolgálat) a regisztráció szükségességéről, illetve a leadás folyamatának időigényéről tájékoztatni szíveskedjenek. 3. A részvételi jelentkezést a Kbt. 61. § (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek megfelelően a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű, vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva írásban és zárt csomagolásban 1 papíralapú, és 3 db elektronikus adathordozón az eredeti példányról készített nem szerkeszthető formátumú példányban kell benyújtani. A papíralapú példányon fel kell tüntetni az „Eredeti” megjelölést. A papíralapú és az elektronikus változat közötti eltérés esetén a papíralapú „Eredeti példány” tartalma a mérvadó. A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Idősek Otthona Gödöllő, fokozott ápolást igénylő idősek otthona kialakításának (Erdőkertes kiváltása) kivitelezési munkái” és az „Részvételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A postán feladott részvételi jelentkezést ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az A melléklet III. pontban megjelölt címen a részvételi határidőig sor került. A postán feladott példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. A részvételi jelentkezés vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot a részvételi jelentkező viseli.A részvételi jelentkezés összeállításának és benyújtásának költségét az részvételi jelentkező viseli. 4. Közös részvételre jelentkezés: Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem más részvételre jelentkezővel közösen nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, a közös ajánlattételi megállapodást az ajánlathoz szükséges mellékelni. A szándéknyilatkozatban a részvételre jelentkezők kötelesek egy, a nevükben eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezés vonatkozásában felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 26. §-ban foglaltakra. 5. Az részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése, a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a Kbt. 58. § (3) szerinti nyilatkozatot, melyek nemleges válasz esetén is csatolandók. 6. Részvételi jelentkezőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 7. A részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőknek) a részvételi jelentkezés részeként Felolvasólapot kell csatolnia, melyben fel kell tüntetnie (tüntetniük) részvételre jelentkező(k) nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét) (Kbt. 60. § (6) bekezdés). 8. Az eljárást megindító felhívás III.2.2), illetve III.2.3) pontjaiban meghatározott összeg a Magyar Nemzeti Banknak a referencia esetében annak műszaki-átvételének napján érvényes, a nettó árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben Ajánlatkérő végzi el. 15
9. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi jelentkező (közös részvételi jelentkezők), bevonásuk esetén az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet, valamint a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot tevő bármely más személy, szervezet alábbi dokumentumait: - a részvételi jelentkezést aláíró és/vagy a részvételi jelentkezésben bármely nyilatkozatot tevő, meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló stb. cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintája, amennyiben a letelepedés helye szerinti jogrendszer az aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta intézményét nem ismeri, úgy ezekkel egyenértékű dokumentumok csatolandóak, - a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k)/nyilatkozattevők esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya, - kizárólag részvételre jelentkezőknek a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 10. Amennyiben részvételi jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek úgy kíván megfelelni, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részéről a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdései szerint történik. 11. Tekintettel arra, hogy a részvételi jelentkezés nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását, vagy részvételre jelentkező általi felelős fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. 12. Amennyiben a részvételre jelentkező a felhívásban vagy a kiegészítő iratban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben a részvételre jelentkező nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. 13. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti példányban a közvetlenül valamely követelés érvényesítésére szolgáló nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati példányban kell becsatolni, minden más irat, dokumentum egyszerű másolati példányban is becsatolható. 14. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő a www.pontosido.com weboldal „Budapest idő” adatai szerint értendő. 15. Az eljárást megindító felhívásban és a „Kiegészítő iratok” dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai az irányadók. 16. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 17. Felhívjuk Részvételre Jelentkező figyelmét, hogy a munkavégzés időtartama alatt a 8048/2 hrsz.-ú ingatlanon a meglévő 50 fős idős otthon, valamint a 8048/1 hrsz.-on az Idősek Otthona Gödöllő meglévő intézmény rendeltetésszerűen működik. Erre is tekintettel, a munkaterületet Nyertes Ajánlattevő saját költségére köteles olyan módon elhatárolni, hogy az élet- és balesetvédelem követelményeinek megfeleljen, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek be. 18. Felhívjuk Részvételre Jelentkezők figyelmét, hogy tárgyi kivitelezés kapcsán az eljárást megindító felhívás II.3) pontjában rögzített véghatáridőt követően a jótállás időszaka alatt évenként 16
(azaz összesen 3 alkalommal) utó-felülvizsgálati eljárásokra kerül majd sor. 19. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 60. § (4) bekezdésére, mely szerint a részvételi jelentkezésben a részvételi jelentkező nem tehet ajánlatot. 20. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszt illetően az alábbi előzetes tájékoztatást adja: A) A közbeszerzési eljárás második szakaszában ajánlattételre felhívott önálló részvételre jelentkezők nem tehetnek közös ajánlatot. Közös ajánlatot kizárólag azon közös részvételre jelentkezők nyújthatnak be, akiket az Ajánlatkérő érvényes közös részvételi jelentkezésük alapján alkalmasnak minősített a szerződés teljesítésére és ajánlattételi felhívásában közös ajánlattételre hívott fel. B) Ajánlatkérő jelzi az ajánlattételi szakasz kapcsán, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlattételi szakaszban elő fogja írni, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációban megadja azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. C) Ajánlatkérő tárgyi eljárás második szakaszában helyszíni bejárást fog tartani. A helyszíni bejárás részleteit az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. D) Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az eljárás második szakaszában az ajánlattevők kötelezettségvállaló nyilatkozatot kötelesek majd csatolni ajánlatukhoz, mely szerint nyertességük esetén 40.000.000,- HUF/káresemény valamint 100.000.000,- HUF/év összegű, a vonatkozó szerződés hatályáig érvényes építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötnek, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, a vonatkozó szerződés hatályáig kiterjesztik. E) Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (1) bekezdés alapján környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el. Az alkalmazni kívánt környezetvédelmi szempontokat majd az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció részét képező műszaki leírás és a vállalkozási szerződéstervezet fogja tartalmazni. F) Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakemberek közreműködése szükséges. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés aláírásának időpontjában igazolja azt, hogy rendelkezésére állnak, valamint a teljesítés során rendelkezésére fognak állni az alábbi jogosultságokkal, végzettségekkel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek: a) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető MV-É jogosultsággal, b) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető MV-ÉG jogosultsággal, c) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető MV-ÉV jogosultsággal, d) 1 fő teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető, aki rendelkezik általános építőmérnöki egyetemi vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, valamint építési beruházások kivitelezésével összefüggő projektvezetői tapasztalattal. Ugyanazon szakember több pozícióba is jelölhető, kivéve a d) pontban megjelölt szakembert, aki csak egy pozícióba jelölhető. Az igazolási módot és az igazolás elmaradásának jogkövetkezményeit az ajánlattételi felhívás fogja tartalmazni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a szakemberekre vonatkozó követelmény és a Kbt. 40.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozat összefüggéseire. V.5) 17
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/12 (év/hó/nap) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály K. épület IV. emelet 5. Címzett: Dr. Fazekas Szilvia osztályvezető Telefon: +36 13271657 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 Internetcím (URL): www.budapest.hu II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály Budapest, Városház u. 9-11. K épület 4.em.12. Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek Telefon: +36 13271656 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 Internetcím (URL): www.budapest.hu III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata Postai cím: Városház utca 9-11. K. épület IV. emelet 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1052 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Közbeszerzési Főosztály Budapest, Városház u. 9-11. K épület 4. em.12. Címzett: Wendl György, Bándi Imre közbeszerzési referensek Telefon: +36 13271656 E-mail:
[email protected] Fax: +36 13271863 18
Internetcím (URL): www.budapest.hu IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Postai cím: Város/Község: Postai irányítószám: Ország: --------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)----------------- B. MELLÉKLET Részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 3) Mennyiség (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) 5) További információk a részekről ----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------
19
