21 juli E

Opdrachtgever: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag De directeur als vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders Spui 70 2511 BT 's-Gravenhage Postbus 12655 2500 DP 's-Gravenhage

09009-DAK- & GEVELHERSTEL KANTOORGEBOUW - DEN HAAG CS 21 juli 2009

Architektenburo Bleeker BV 88.48.04.E

INHOUDSOPGAVE

00 00.01 00.02 00.03 00.04

OVERZICHT BIJLAGEN ALGEMEEN ALGEMENE OMSCHRIJVING ALGEMENE PROJECTGEGEVENS WERKZAAMHEDEN DERDEN AANBESTEDING/INSCHRIJVING

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.06 01.09

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V. VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BIJZONDERE BEPALINGEN

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 05 05.00 05.41 05.42 10 10.32 24 24.32 30 30.00 30.38 31 31.00 31.21 31.31 33 33.00 33.12 33.32 33.33 33.38 43 43.41 50 50.00 50.42 50.50

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK RUWBOUWTIMMERWERK REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ALGEMEEN TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN ALGEMEEN HERSTELWERKZAAMHEDEN ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN DAKBEDEKKINGEN ALGEMEEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ISOLATIE/AFSCHOTLAAG BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK AFDEKPROFIELEN DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN ALGEMEEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES

2 3 3 3 4 4

6 7 7 7 12 13 13 13

15 16 16 16 17 18 18 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26

1



Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: - Detail "aanpassing luifel Den Haag Centraal Station", versie D. - Tekening 247624DO-DS02-BS-100 d.d.10-07-2008 versie 2.0 van Benthem Crouwel Architekten. Overige bijlagen: - model garantieverklaring. - model coördinatie-overeenkomst. - model bankgarantie.

2



00

ALGEMEEN

00.01

ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 01. ALGEMENE OMSCHRIJVING Het werk bestaat uit het herstellen van de +gevel en het lager gelegen dak na de sloop van de luifel van het gebouw Stichthage, gelegen aan het Koningin Julianaplein 10 te Den Haag.

00.02

ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.10

TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 01. WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar: - volgens nadere aanwijzing van de gebiedsmanager tijdens de startvergadering.

00.02.20

PEIL 01.

00.02.40

PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van begane grond t.p.v. de hoofdentree.

VERLEGGINGSREGELING OMZETBEL./KETENAANSPRAKELIJKHEID 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 02. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 03. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de U.A.V. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 04. STORTING OP G-REKENING De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.

3


05.


Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

00.03

WERKZAAMHEDEN DERDEN

00.03.10

WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - installatiewerkzaamheden aan/op het dak en gevel. - sloop van de (bovengelegen) luifel.

00.04

AANBESTEDING/INSCHRIJVING

00.04.01

AANBESTEDING/INSCHRIJVING 02. AANBESTEDING, INSCHRIJVING De inschrijver moet bij de inschrijving een volledig gespecificeerde inschrijfbegroting inleveren o.b.v. hoeveelheden, manuren en eenheidsprijzen. Het gebruik van "posten" is hier niet toegestaan. De inschrijfbegroting dient de indeling van het bestek te volgen. De inschrijfbegroting zal overigs geen deel uit maken van de aanneemovereenkomst. De aannemer dient bij de inschrijving het opslagpercentage op te geven dat wordt gehanteerd indien een deel van de werkzaamheden buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd. 05. ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK De inschrijver en de aannemer kunnen geen rechten ontlenen aan een bestek dat door of vanwege de opdrachtgever op elektronische wijze aan de inschrijver en de aannemer is aangeboden. 09. VOERTAAL De voertaal tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het werk zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands. 90. VERDAGINGSTERMIJN In afwijking van artikel 2.33.2 van het ARW 2005 gelden de navolgende bepalingen met betrekking tot het aanhangig maken van een geschil door een bij de aanbestedingsprocedure betrokkene: 1. degene die tegen het buitenbeschouwing laten van diens aanbieding respectievelijk tegen de gunningsbeslissing in rechte wil opkomen, dient binnen 15 dagen na verzending van de gemotiveerde mededeling dat zijn aanbieding buiten beschouwing is gelaten respectievelijk de gunningsbeslissing, een kort geding aanhangig te hebben gemaakt. Degene die niet binnen deze termijn van 15 dagen een kort geding aanhangig heeft gemaakt, is niet ontvankelijk in enige vordering met de strekking dat de aanbesteder de bieding niet buiten beschouwing had mogen laten, of de opdracht niet had mogen gunnen. Degene die niet tijdig een dergelijk kort geding aanhangig heeft gemaakt, heeft terzake hiervan geen recht op schadevergoeding; 2. indien het kort geding zoals bedoeld in sub 1 aanhangig is gemaakt, zal de aanbesteder de andere bij de aanbestedingsprocedure betrokkenen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen. Deze mededeling bevat een

4



aanduiding van het onderwerp van het geschil en hetgeen wordt gevorderd. Degene die enig belang heeft bij voeging of tussenkomst in het aanhangig gemaakte kort geding zal de rechtbank deugdelijk met redenen omkleed verzoeken hem toe te staan zich in dat kort geding te voegen of tussen de komen. Degene die enig belang bij voeging of tussenkomst heeft gehad, maar daartoe niet tijdig een verzoek heeft gedaan, zal niet ontvankelijk zijn in hetgeen hij vordert, indien en voor zover hetgeen hij vordert bij wege van voeging of tussenkomst gevorderd had kunnen worden.

5



ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

6



01

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2007, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.

01.01.90

AANVULLENDE VOORWAARDEN 90. OVERIGE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Den Haag, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.

01.02

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 03. INSTALLATIES In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van "installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan". Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden "onderhouds- of servicetermijn".

01.02.02

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01.02.04

GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01. VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V.

01.02.05

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden gehouden.

01.02.06

VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 02. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie.

7


05.


ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.

01.02.11

ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 6. 02. SERVICETERMIJN De servicetermijn bedraagt: 12.

01.02.14

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

01.02.16

AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

01.02.17

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN De levering, opslag en verwerking van bouwstoffen dient nadrukkelijk te geschieden volgens de voorschriften van de fabrikant/leverancier. Het uitvoeren van benodigde voorbehandeling(en) van de ondergrond of de levering en levering en verwerking van onlosmakelijk met het werk verbonden toebehoren, dienen in de aanneemsom te zijn begrepen en geven geen recht op bijbetaling, ook als deze niet nader in dit bestek zijn beschreven.

01.02.18

KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd. Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V.

01.02.19

EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

8



01.02.20

ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. - radiatoren worden aangevoerd in containers.

01.02.21

OUDE BOUWSTOFFEN 01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

01.02.22

GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel.

01.02.26

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd. De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderdagen. 04. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V wordt verlangd voor: het gehele werk. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 4. - goedgekeurde: 4. 05. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

01.02.27

DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd. 02. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd. 03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid. 04. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK De bestekswijzigingen, het meer en minder werk en de verwerkte hoeveelheden, alsmede de besteding/ invulling van de eventuele stelposten, moeten door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring: 4. - de goedgekeurde: 4.

9



De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overgelegd aan de directie. Elektronische informatiedrager: - cd-rom. Tijdstip: voor de oplevering. 01.02.29

VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

01.02.31

VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 02. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie. 03. COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 07. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 09. AFSTEMMING MET ANDERE WERKEN Naast de coordinatie van de werkzaamheden van derden dient de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met vertegenwoordigers van naastgelegen werken voor zover dit geen derden betreffen (o.a. de nieuwbouw van Babylon en de sloop van de luifel). Er dient ook rekening te worden gehouden met de bevoorrading van de exploitanten van winkels in het station.

01.02.36

BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. is voorbehouden aan de opdrachtgever.

01.02.40

BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom: 20. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de U.A.V. bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld.

10


04.

05.


DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. Aantal: 2. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Na goedkeuring door de directie zal deze voor betaling worden doorgestuurd naar de opdrachtgever. De aannemer dient hiertoe de volgende adresgegevens op de declaraties te vermelden: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Financieel Beheer Unit Subadministratie Sp. G09.48 Postbus 12655 2500 DP 's-Gravenhage Het indienen van de declaratie moet geschieden o.v.v. het besteknummer, de projectnaam, het dienstjaar & de omschrijving van het werk. DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publikatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden.

01.02.42

KORTINGEN 01. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag: - bij een aanneemsom tot € 150.000,- : € 700,00 per werkdag - bij een aanneemsom boven € 150.000,00: 2 promille van de aanneemsom (met een minimum van € 750,00 per werkdag). Dit laat onverlet het recht van de opdrachtgever in plaats van de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

01.02.43

VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01. BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.

01.02.49

BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01. RAAD VAN ARBITRAGE De tekst "Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland" in paragraaf 43a, lid 4, paragraaf 48, lid 2 en paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. wordt vervangen door "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel". 03. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 04. BEVOEGDHEID SCHEIDSLIEDEN In paragraaf 49, lid 5 van de U.A.V. komt de tekst "met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen" te vervallen. 05. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V., alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een

11



uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V.

01.03

VERZEKERINGEN

01.03.10

CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:951 en 7:952 BW. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico: - het werk, met een eigen risico van € 1.150,00. - aansprakelijkheid, met een eigen risico van € 1.150,00. - bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en), met een eigen risico van € 1.150,00. - persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden, met een eigen risico van € 1.150,00. - keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico van € 1.150,00. - transport van bouwstoffen, met een eigen risico van € 1.150,00. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: - de opdrachtgever. - de aannemer(s). - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - de onderaannemer(s). - de gebruikers/werknemers. - in de verzekering moeten zijn begrepen de advieskosten en het architectenhonorarium. De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien. In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering.

12


03.

04.


OPZEGGING VERZEKERING De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever.

01.04

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10

VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten.

01.06

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE OPMERKING: voor de aannemer die de veiligheids- en gezondheidscoördinatie voor de uitvoeringsfase heeft. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01.09

BIJZONDERE BEPALINGEN

01.09.02

VERGUNNINGEN 01. GOEDKEURING OVERHEDEN EN INSTELLINGEN In aanvulling op paragraaf 6.10 van de U.A.V. is de aannemer verantwoordelijk voor de tijdige verkrijging van toestemming van de overheid en overige instellingen en instanties, zoals de nutsbedrijven en de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Bouwconstructies.voor de uitvoering van het werk.

01.09.03

WERKNEMERS 01. WEREN ILLEGALE WERKNEMERS De aannemer is verplicht, in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen, al het in te zetten personeel, inclusief dat van onderaannemers, vooraf te controleren op het gerechtigd zijn arbeid te verrichten. Deze controle houdt het volgende in: - alle personen moeten een geldig identiteitsbewijs tonen waarmee wordt gecontroleerd of die personen van binnen of buiten de EU komen; - personen van buiten de EU moeten een tewerkstelvergunning en een geldig identiteitsbewijs tonen; de aannemer moet controleren of het document van de tewerkstelvergunning klopt en behoort bij de persoon in kwestie; - de aannemer moet de tewerkstelvergunning kopiëren en op het werk ter inzage houden; - de aannemer moet van alle personen die t.b.v. de uitvoering tewerk zijn gesteld een lijst bijhouden (permanent actueel) en ter inzage houden; - op deze lijst moet worden vermeld: - naam bedrijf (werkgever betreffende persoon);

13


02.

03.


- onderdeel (waarvoor de persoon wordt ingezet); - naam en (huidige) woonplaats; - land van herkomst; - geldig identiteitsbewijs gezien (aanvinken met paraaf uitvoerder); - werkvergunning gezien, gecontroleerd en gekopieerd (aanvinken met paraaf uitvoerder). - van de lijst na elke mutatie een kopie verstrekken aan de directie. Zo vaak als mogelijk is wordt bovenstaande controle bijgewoond door de directie. AANSPRAKELIJKHEID VOOR ILLEGAAL TEWERKGESTELDE VREEMDELINGEN OGV WAV Het totaalbedrag van eventueel op grond van de Wet arbeid vreemdelingen aan de gemeente Den Haag opgelegde boetes wordt als specifieke korting in mindering gebracht op de verontschuldigde betalingen aan de aannemer. INZET WERKLOZEN/WS'ERS EN/OF STAGIAIRES - 5% REGELING De aannemer zet tijdens de uitvoering langdurig werklozen, WSW'ers (Wet Sociale Werkvoorziening) en/of stagiaires in met het oogmerk werken/of stageplekken te creëren. De aannemer is verplicht minimaal 5% van de aannemingssom aan te wenden voor de inzet van personeel uit voorgenoemde doelgroep. Dit bedrag dient in de eenheidsprijzen (vóór het subtotaal op de inschrijvingsstaat) opgenomen te zijn. Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in dit artikel zal een bedrag op zijn betaling worden ingehouden ter grootte van het deel van de aannemingssom dat ten onrechte niet is besteed aan de inzet van personeel zoals hier is bedoeld. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder het vinden van personeel uit de doelgroep gebeurt zullen in nader overleg tussen de aannemer en de "Projectcoördinatie 5% regeling" van de gemeente Den Haag (hierna te noemen Projectcoördinatie) worden vastgesteld. Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop het werk is opgedragen, treedt de aannemer in overleg met de Projectcoördinatie. De Projectcoördinatie kan behulpzaam zijn bij het vinden van personeel uit de doelgroep, maar het staat de aannemer vrij om via ieder erkend bemiddelingsbedrijf personeel uit de in lid 01genoemde doelgroep aan te trekken. De Projectcoördinatie is ondergebracht bij: Werkgeversservicepunt Den Haag Laan van Meerdervoort 55 2517 AG Den Haag De contactpersonen zijn: - mevrouw Pat Houkes (projectmanager) telefoon: 06 - 52 09 51 38 email: [email protected] - de heer Tom Versluys (projectmanager) telefoon: 06 - 52 02 63 10 email: [email protected] - algemeen emailadres: [email protected] De aannemer zal vanaf de datum van aanvang zoals bedoeld in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 1989 vierwekelijks een overzicht verstrekken aan de Projectcoördinatie over de stand van zaken.

14



TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

15



05

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00

ALGEMEEN

05.00.24

EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - volgens nadere aanwijzing van de gebiedsmanager tijdens de startvergadering. 02. AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenwol. - glaswol. - overig afval. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Frequentie van afvoer: vol = leeg. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.

05.41

INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a

WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. Het plan moet de volgende gegevens bevatten: - Tekening(en) waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt, met hierop minimaal aangegeven: - ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen, bouwwerken etc. - situering van het bouwwerk. - aan- en afvoerwegen. - laad-, los-, hijszones. - plaats van bouwketen, opstelplaatsen van afvalcontainers en materieel etc. - grenzen van het bouwterrein, waarbinnen alle bouwactiviteiten, incl. laden en lossen zullen worden uitgevoerd. - in- of op de bodem van het terrein aanwezige leidingen. - Gegevens en bescheiden over de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de bouwwerkzaamheden. - Gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de bouwverordening opgenomen eisen inzake de bereikbaarheid van voertuigen voor de brandweer en bluswatervoertuigen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 4. - goedgekeurde (st.): 4. Tijdstip van verstrekking: - voor aanvang werkzaamheden.

16


05.42 05.42.11-a


AFSLUITINGEN EN RECLAME BOUWAFRASTERING 0. BOUWHEK Hoogte (m): 2. Openingen: afsluitbaar. Tijdstip van verwijderen: na oplevering. .01 TIJDELIJKE VOORZIENING Ter plaatse van de opstelplaats van het materieel.

17


10

STUT- EN SLOOPWERK

10.32

PLAATSELIJK SLOOPWERK


10.32.30-a

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL Constructiegegevens: daktegels. Materiaalgegevens: beton. Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 PLAT DAK Ter plaatse van het platte dak over de gehele voorzijde van het gebouw, de daktegels op het dak van de 1e verdieping.

10.32.30-b

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL Constructiegegevens: kolom beveiligingsinstallatie. Materiaalgegevens: staal. Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, op het dak van de 1e verdieping.

10.32.30-c

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. NIET-DESTRUCTIEVE VERWIJDERING ONDERDEEL Constructiegegevens: dakrandafwerking. Materiaalgegevens: metaal. Wijze van verwijderen: demonteren. Bewerking uitkomend materiaal: reinigen, waar nodig herstellen en hergebruiken na het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking. Opslag uitkomend materiaal: door aannemer. .01 DAKRAND Ter plaatse van het platte dak van de 1e verdieping over de gehele voorzijde van het gebouw.

10.32.30-d

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL Constructiegegevens: gevelbeplating. Materiaalgegevens: hout, kurk, kunststof. Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de gehele voorgevel, de beplating tussen de vliesgevel op de 2e verdieping en de bovengelegen (oude) lichtstraat.

10.32.30-e

SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0. SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL Constructiegegevens: houten stijl- & regelwerk. Materiaalgegevens: hout. Afvoer uitkomend materiaal: door aannemer. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de gehele voorgevel, de achterconstructie van de beplating tussen de vliesgevel op de 2e verdieping en de bovengelegen (oude) lichtstraat.

10.32.42-a

SLOOPWERK DAKBEDEKKING 0. VERWIJDEREN BAANVORMIGE DAKBEDEKKING Constructiegegevens: dakbedekking. Materiaalgegevens: bitumen. Afvoer afkomend materiaal: door aannemer.

18



Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 PLAT DAK Ter plaatse van het platte dak van de 1e verdieping, over de gehele voorzijde van het gebouw. 10.32.42-b

SLOOPWERK DAKBEDEKKING 0. VERWIJDEREN DAKISOLATIE Constructiegegevens: dakisolatie, incl. onderlagen. Afvoer afkomend materiaal: door aannemer. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs. .01 PLAT DAK Ter plaatse van het platte dak van de 1e verdieping, over de gehele voorzijde van het gebouw.

19


24

RUWBOUWTIMMERWERK

24.32

REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK


24.32.10-a

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 0. TIMMERWERK REGELWERK Regelwerk: - stijl- en regelwerk. Regelafstand (mm): 600 h.o.h. Verankering: - onder: aan de staalconstructie. - boven: aan de betonnen gevelelementen. 1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-04) Houtsoort: Europees vuren. Kwaliteitsklasse: C. Dikte (mm): 45. Breedte (mm): 145. Vochtgehalte (%): <20. Bewerking: geschaafd. Verduurzaming: houtmodificatie overeenkomstig BRL 0605-03, geleverd onder KOMO-productcertificaat. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. - naadafdichting t.p.v. bovenaansluiting. Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de voorgevel, als achterconstructie van de nieuwe beplating tussen de bestaande vliesgevel op de 2e verdieping en de bestaande bovengelegen betonnen gevelelementen.

24.32.10-b

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT 0. TIMMERWERK REGELWERK Regelwerk: - verticaal. Regelafstand (mm): 600 h.o.h. 1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-04) Houtsoort: Europees vuren. Kwaliteitsklasse: C. Dikte (mm): 22. Breedte (mm): 50. Vochtgehalte (%): <20. Bewerking: geschaafd. Verduurzaming: houtmodificatie overeenkomstig BRL 0605-03, geleverd onder KOMO-productcertificaat. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de voorgevel, als achterconstructie van de nieuwe beplating tussen de bestaande vliesgevel op de 2e verdieping en de bestaande bovengelegen betonnen gevelelementen.

20



30

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00

ALGEMEEN

30.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de lekdorpels. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 10 jaar.

30.38

TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.38.23-a

LEKPROFIEL 0. LEKPROFIEL, ALUMINIUM Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-07): EN AW-6063. Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. Kleur: volgens nadere opgave. Toebehoren: - hoekstuk, gelast. - afdichtingsvoorziening: rubber band en kitvoegen, t.b.v. waterdichte aansluiting. - bevestigingsmiddelen. Aluminium lekprofielen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de gevel over de gehele voorzijde van het gebouw, als afwateringsprofiel boven de nieuw aan te brengen gevelbeplating.

30.38.23-b

LEKPROFIEL 0. LEKPROFIEL, ALUMINIUM Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-07): EN AW-6063. Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat. Kleur: volgens nadere opgave. Toebehoren: - hoekstuk, gelast. - afdichtingsvoorziening. - bevestigingsmiddelen, beugels. Aluminium lekprofielen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de gevel over de gehele voorzijde van het gebouw, als afwateringsprofiel onder de nieuw aan te brengen gevelbeplating.

21



31

SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00

ALGEMEEN

31.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: systeembekledingen. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 10 jaar.

31.21

HERSTELWERKZAAMHEDEN

31.21.10-a

31.31 31.31.40-a

HERSTELLEN SYSTEEMBEKLEDING 0. HERSTELLEN SYSTEEMBEKLEDING Aanhelen sloopvlakken luifel conform bestaand. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de aan te helen sloopvlakken van de gesloopte luifel en de nieuwe paneelbekleding.

ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL 0. PANEELBEKLEDING Onderconstructie: - houten regelwerk. Bevestigingswijze: onzichtbaar. Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn. De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van optredende vormveranderingen optreden. 1. MASSIEF KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL (BRL 4101-4+w04) Fabrikaat: Trespa. Type: Meteon standaard. Materiaal kern: thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels. Materiaal toplaag: geïntegreerd decoratief oppervlak, gebaseerd op gepigmenteerde harsen. Oppervlak: éénzijdig decoratief. Kleur: volgens nadere opgave. Dikte (mm): 6. Hulpstukken: - uitwendig hoekprofiel: Meteon L-profiel. - lekdorpels volgens H30. - voegprofiel. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen, vuren haaklatten. Kunststof panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. 4. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van de paneelbekleding. Werktekeningen van de plaatverdeling en aansluitdetails. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 4. - goedgekeurde (st.): 4. - verstrekkingsvorm: op papier. - tijdstip: ruim voor aanvang montage. .01 BUITENWAND Ter plaatse van de voorgevel, de nieuwe beplating tussen de bestaande vliesgevel op de 2e verdieping en de bestaande bovengelegen betonnen gevelelementen.

22



33

DAKBEDEKKINGEN

33.00

ALGEMEEN

33.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: dakbekkingen. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 10 jaar.

33.12

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

33.12.10-a

TEKENINGEN 0. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van het dakplan: Op het dakplan dienen minimaal te zijn aangegeven: - afchotverloop dakisolatieplaten. - plaats stadsuitlopen en spuwers. - plaats hemelwaterafvoeren. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 3. - goedgekeurde (st.): 3. - verstrekkingsvorm: op papier. - tijdstip: bij de inschrijving. .01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, het dak van de 1e verdieping.

33.12.20-a

STATISCHE BEREKENING 0. STATISCHE BEREK. BEVEST. DAKBEDEKKING (NEN 6707+c02) Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor de bevestiging van de dakbedekking. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 4. - goedgekeurde (st.): 4. .01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, op het dak van de 1e verdieping.

33.32

ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.11-a

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN (BRL 1309-04) Begaanbaarheidsklasse: C. Mechanisch bevestigd. - afschot: richting dakrand(en), e.e.a. volgens een nader door de aannemer op te (laten) stellen legplan van de dakisolatie. Zie 33.12.10-a. - naadafwerking: het overlappende deel van de cachering losgehouden. 1. MINERALE WOL DAKPLAAT (BRL 1309-04) Materiaal: steenwol (MWR). Afschotplaat. Breedte (mm): 600. Lengte (mm): 1000. Afschot (mm/m): i.h.w. door aannemer te bepalen. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. De afschotplaten ter plaatse van de bestaande naastgelegen dakisolatie aansluiten. Minerale wol dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

23



.01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, op het dak van de 1e verdieping.

33.33 33.33.14-a

33.38 33.38.21-a

BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD 0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD Dakbedekkingsysteem: meerlaags. Onderlaag: - mechanisch bevestigd. Toplaag: - volledig gebrand. Gesloten dakbedekkingssystemen moeten zijn aangebracht door een dakbedekkingsbedrijf dat het KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 4702-02 voert. 6. APP DAKBAAN (BRL 1511-2+w05) Fabrikaat: Kelders Dakmaterialen BV. Type: Royalbase. Materiaal: - éénzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, samenstelling: 460 P 60. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. APP dakbanen leveren onder KOMO productcertificaat. 7. GEMINERALISEERDE APP DAKBAAN (BRL 1511-2+w05) Fabrikaat: Kelders Dakmaterialen BV. Type: Royalgum Bicom Mineral. Materiaal: - gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat-glascombinatie MEC, samenstelling: 470 K 24. Kleur: grijs. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. APP dakbanen leveren onder KOMO productcertificaat. .01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, op het dak van de 1e verdieping.

OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL 0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS Op tegeldragers aangebracht. 1. DAKTEGEL (BRL 2315-06) Type: vierkant. - met vellingkant. Dikte (mm): 50. Lengte x breedte (mm): 300x300. Kleur: grijs. Toebehoren: - tegeldrager, plakzegels Ø110x4 mm. Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat. .01 PLAT DAK Ter plaatse van de voorzijde van het gebouw, op het dak van de 1e verdieping als looppad langs de gevel en naar de installatie-onderdelen.

24


43

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.41

AFDEKPROFIELEN

43.41.10-a


MUURAFDEKKINGSPROFIEL 0. MUURAFDEKKINGSPROFIEL De volgens 10.32.30-c gedemonteerde dakrandafwerking hermonteren. De onderdelen zoveel mogelijk op dezelfde plaats terugplaatsen. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 DAKRAND Ter plaatse van het platte dak van de 1e verdieping over de gehele voorzijde van het gebouw.

25



50

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00

ALGEMEEN

50.00.40

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de dakgoten en hemelwaterafvoeren. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 2 jaar.

50.42

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

50.42.10-a

50.50 50.50.40-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF HEMELWATERAFVOERLEIDING Aanlegwijze: - voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. Verbindingswijze: - lijmverbinding. Bevestigingswijze: - gebeugeld. - beugelafstand PVC-hemelwaterafvoeren: max. 1,5 m. 1. KUNSTSTOF BUIS, SLAGVAST PVC Fabrikaat: Dyka B.V. Type: HWA buis. Buitenmiddellijn (mm): 100. Hulpstukken: - stadsuitlopen, 9 stuks aangebracht in de dakrand. - bochten e.d. Kleur: grijs. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE Ter plaatse van het dak van de 1e verdieping. aansluitingen: - door aannemer aan te sluiten op de bestaande terreinriolering.

APPENDAGES SPUWER 0. SPUWER Vorm: met rechthoekige uitloop. Afmetingen (mm): - hoogte: 100. - lengte: zoals voortvloeiend uit een volgens een nader door de aannemer op te stellen wateraccumulatieberekening. Materiaal: zink. Toebehoren: - bevestigingsmiddelen. .01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE Ter plaatse van de dakrand van de 1e verdieping. aansluitingen: - lozend op ondergelegen terreinbestrating.

26



Aldus opgemaakt en ondertekend: Datum: Plaats:

27

21 juli E

Recommend Documents