Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41 Dubnica nad Váhom 1
Výzva k predloženiu cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou „na opravu plochej strechy na objekte č. 2 - ubytovňa odsúdených B“ 1. Identifikácia obstarávateľa Názov: Ústav na výkon trestu odňatia slobody IČO : 00738 336 Kontaktná osoba: p. Ján Králik, p. Ľubomír Plekanec Sídlo: Dukelská štvrť 941/10, Obec (mesto): Dubnica nad Váhom Telefón: +421 42/44 04 334, +421 42/44 04 330, Fax: +421 42/4427 935 E-mail:
[email protected] ,
[email protected] , V súlade s § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) vyzývame na predloženie cenovej ponuky na „opravu plochej strechy na objekte č. 2 - ubytovňa odsúdených B“ pre ÚVTOS Dubnica nad Váhom (ďalej len „ústav“) vrátane služieb spojených s vykonaním prác. 2. Zmluva na vykonanie prác Verejný obstarávateľ uzatvorí s uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku, zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka. 3. Opis tovaru Predmetom zákazky je oprava a zateplenie plochej strechy objektu č. 2 - ubytovňa odsúdených B (ďalej len „dielo“) v ústave. 3.1 Špecifikácia prác Popis materiálu a rozmery predmetu zákazky: - plocha strešného plášťa 40,7 x 10,9 = 443,63 m2, - dĺžka odkvapového pozinkovaného plechu 81,4 m, - dĺžka pozinkovanej profilovej lišty na bočných stranách objektu 21,8 m, - dĺžka dažďových pozinkovaných žľabov 81,4 m, - dĺžka dažďových pozinkovaných zvodov 22 m, - počet hákov na dažďové žľaby 84 ks.
Telefón 042/44 04 111
Fax 042/44 27 935
E-mail
[email protected]
Internet www.zvjs.sk
IČO 738336
Popis prác: montáž podkladnej parozábrannej vrstvy z nopových modifikovaných APP pásov, montáž tepelnoizolačnej vrstvy zo samozhášavého tvrdeného polyuretánu s kašírovaným modifikovaným APP pásom na vrchu hr. 60 mm, montáž vrchného modifikovaného SBS pásu o plošnej hmotnosti 5,5 kg/m2 s polyesterovou nosnou vložkou min 180g/m2 a keramickým alebo bridlicovým posypom, montáž odvetrávacích komínkov - 1ks/50 m2, podlepenie bleskozvodných pätiek, demontáž pôvodných odkvapových plechov, hákov, dažďových žľabov a zvodov, montáž odkvapového pozinkovaného plechu, profilovej lišty, hákov, dažďových žľabov a zvodov, vyčistenie strechy, vypratanie pracoviska, odvoz a likvidácia odpadu.
4. Miesto uskutočnenia dodávok Sídlo verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. 5. CPV (spoločný slovník obstarávateľa) Hlavný predmet zákazky podľa slovníka CPV: - 45266113-9 Stavebné práce na budovách väzníc, - 45261900-3 Opravy a údržba striech, - 45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov, - 45261400-8 Oplechovanie, - 45261310-0 Lemovanie plechom, - 45261410-1 Strešné izolačné práce, - 45261420-4 Izolačné práce proti vode. 6. Komplexnosť predmetu zákazky Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť kompletnú dodávku predmetu zákazky, podľa bodu 3 tejto výzvy, počas platnosti zmluvy. 7. Kontaktné osoby -p. Ján Králik, -p. Ľubomír Plekanec,
tel.: 042/4404 342, tel.: 042/4404 111,
e-mail:
[email protected] e-mail:
[email protected]
8. Možnosť predloženia variantných riešení Predloženie variantných riešení sa neumožňuje. 9. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia.
2
10. Uzatvorenie a trvanie zmluvy Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom v elektronickej aukcii uzatvorí zmluvu o dielo podľa § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. zmluva stráca platnosť prebratím diela. V prípade, ak úspešný uchádzač z elektronickej aukcie odmietne podpísať kúpnu zmluvu verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní vyzve k uzatvoreniu zmluvy druhého v poradí, resp. tretieho v poradí, ak druhý zmluvu nepodpíše. 11. Predkladanie cenovej ponuky Predkladanie ponuky poštovým doručením alebo osobným doručením v listinnej forme. Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: - adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve v bode I, - adresu uchádzača, - označenie „eAukcia – neotvárať“, - označenie heslom súťaže „Rekonštrukcia plochej strechy“, - do cenovej ponuky uveďte e-mailovú adresu a telefón kontaktnej osoby zodpovednej za vytvorenie cenovej ponuky a pre potreby elektronickej aukcie. Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú pracovné dni od 8,00 hod. do 14,00 hod.. Ponuku je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa (poštou alebo osobne cez podateľňu obstarávateľa) najneskôr 17. 06. 2013 do 12,00 hod. 12. Obsah cenovej ponuky Cenová ponuka bude obsahovať jednu sumu v eurách vrátane DPH, do ktorej si uchádzač zahrnie všetok materiál, ako aj všetky práce uvedené v bodoch 3. a 3.1 a kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v bode 3., nie staršie ako tri mesiace, prípadne tento doklad môže nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov na ÚVO. 13. Lehota na vysvetľovanie Verejný obstarávateľ bude poskytovať potrebné informácie, resp. vysvetľovanie uchádzačom v termíne 15. 06. 2013 do 12,00 hod., 14. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky, t. j. materiál, práce a služby súvisiace so zhotovením diela je 17 500,- € s DPH. 15. Vyhodnotenie ponúk Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná poverená osoba dňa 17. 06. 2013 o 13,00 hod. bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk doručených v písomnej forme oznámi verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom e-mailom splnenie, resp. nesplnenie podmienok predložených ponúk a výzve na účasť v druhej etape v elektronickej aukcii. Konečná, resp. zmluvna cena bude výsledkom elektronickej aukcie. 16. Elektronická aukcia a oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk Každému uchádzačovi, ktorého ponuka predložená písomne bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ elektronicky oznámi termín konania e-aukcie. 3
Pre účasť na elektronickej aukcii je potrebné, aby každý uchádzač bol zaregistrovaný na EVO (www.evo.gov.sk) PREHĽAD EAUKCII, kde získa prístupové kódy k elektronickej aukcii. Túto registráciu je potrebné vykonať v lehote na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk systém ukončí možnosť registrácie uchádzačov o súťaž. Výber najúspešnejšieho uchádzača bude realizovať prostredníctvom elektronickej aukcie systémom predkladania cenových ponúk upravených smerom nadol. Elektronická aukcia bude jednokolová v trvaní 30 minút, je naplánovaná na deň 21. 06. 2013 so začiatkom o 08,30 hod.. Z hľadiska dodržania lehôt rozhoduje Serverový čas, nie čas Vášho PC. Počas elektronickej aukcie bude umožnené všetkým vyzvaným uchádzačom reagovať na ponuky ostatných uchádzačov. Uchádzačom počas jedného súťažného kola systém umožní zareagovať opakovane na ponuky ostatných uchádzačov a môže zadať svoju ponuku aj viackrát. Minimálny rozdiel zníženia ceny je 10,-€. Časové navýšenie ukončenia aukcie sa stanovuje na 10 minút, t.j. hodnotu časového navýšenia, o ktoré sa bude posúvať koniec e-aukcie, ak budú uchádzači aktívni a budú predkladať svoje ponuky. Základný mechanizmus hodnotenia a porovnávania ponúk v e-aukcii v systéme EVO je založený na porovnaní najnižšej ceny za dielo s DPH. V prípade technického problému s elektronickou aukciou (z dôvodu vyššej moci napr. plošného výpadku siete internetu, alebo z inej nepredpokladanej objektívnej príčiny), si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo najneskôr do 72 hodín od pôvodne určeného termínu vykonania elektronickej aukcie vykonať novú aukciu za nezmenených podmienok. Za technický problém s elektronickou aukciou sa nepovažuje neznalosť práce uchádzača v systéme elektronickej aukcie EVO na portáli Úradu pre verejné obstarávanie. Poradie uchádzačov bude určené automaticky, je výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii navrhne najnižšiu celkovú cenu za celú zákazku vrátane DPH. 17. Ďalšie informácie obstarávateľa Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré cenovo nebudú zodpovedať tzv. „reálnym trhovým priemerným cenám“ (príliš nízka cena ak nebude odôvodnená, resp. príliš vysoká cena). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup: - ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, - nebola predložená ani jedna ponuka, - ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám, - ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, - ak celková suma ponuky bude prekračovať finančný limit stanovený pre zvolenú formu obstarávania. V Dubnici nad Váhom, dňa 03. 06. 2013 mjr. Mgr. Ľubomír Plekanec osoba zodpovedná za spracovanie výzvy na predkladanie ponúk pplk. Mgr. Andrej Kubiš riaditeľ 4
Príloha FORMULÁR NÁVRHOV NA PLNENIE Kritéria najnižšej ceny Názov a sídlo uchádzača: .......................................................................................................... Platca DPH: áno – nie (skutočnosť je potrebné zakrúžkovať alebo podčiarknuť) Uchádzač vyplní prázdne políčka Položka
Cena bez DPH v €
Sadzba DPH 20%
Celková cena v € s DPH
Oprava a zateplenie strešného plášťa plochej strechy na objekte č. 2 ubytovňa odsúdených „B“, cena za materiál a vykonané práce
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača Pečiatka organizácie
V ........................., dňa ...................
5
Návrh zmluvy Obchodné podmienky na uskutočnenie predmetu obstarávania Táto časť výzvy na predkladanie ponúk je základom pre spracovanie návrhu zmluvy o dielo. Uchádzač je povinný túto časť prevziať bezo zmeny a rešpektovať pri spracovaní svojej ponuky. Uvedené obchodné podmienky budú predmetom zapracovania do definitívneho textu zmluvy na spracovanie ktorej bude vyzvaný úspešný uchádzač.
Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení _______________________________________________________________________ Zmluvné strany: O b j e d n á v a t e ľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dukelská štvrť č. 941/10, priečinok 21 018 41 Dubnica nad Váhom v zastúpení
: Mgr. Andrej Kubiš, riaditeľ
bankové spojenie
: Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu
: 7000163485/8180
IČO
: 738336
DIČ
: 2020608964
Telefón
: 042 / 4404 111
Fax
: 042 / 4404 228
v zastúpení
:
bankové spojenie
:
číslo účtu
:
IČO
:
DIČ
:
Telefón
:
(ďalej len objednávateľ) Z h o t o v i t e ľ:
(ďalej ako zhotoviteľ) 6
uzatvárajú túto Zmluvu
o
dielo
s nasledovným znením Čl. I . Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – oprava a zateplenie strešného plášťa plochej strechy na objekte č. 2 ubytovňa odsúdených „B“ v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Čl. II. Rozsah plnenia 1. Montáž podkladnej parozábrannej vrstvy z nopových modifikovaných APP pásov. 2. Montáž tepelnoizolačnej vrstvy zo samozhášavého tvrdeného polyuretánu s kašírovaným modifikovaným APP pásom na vrchu hr. 60 mm. 3. Montáž vrchného modifikovaného SBS pásu o plošnej hmotnosti 5,5 kg/m2 polyesterovou nosnou vložkou min 180g/m2 a keramickým alebo bridlicovým posypom. 4. Montáž odvetrávacích komínkov - 1ks/50 m2. 5. Podlepenie blezkozvodných pätiek. 6. Demontáž pôvodných odkvapových plechov, hákov, dažďových žľabov a zvodov. 7. Montáž odkvapového pozinkovaného plechu, profilovej lišty, hákov, dažďových žľabov a zvodov. 8. Vyčistenie strechy, vypratanie pracoviska, odvoz a likvidácia odpadu. Predpokladané množstvo materiálu 1. Plocha strešného plášťa 40,7 x 10,9 = 443,63 m2. 2. Dĺžka odkvapového pozinkovaného plechu: 81,4 m. 3. Dĺžka pozinkovanej profilovej lišty na bočných stranách objektu 21,8 m. 4. Dĺžka dažďových pozinkovaných žľabov 81,4 m. 5. Dĺžka dažďových pozinkovaných zvodov 22 m. 6. Počet hákov na dažďové žľaby 84 ks.
Čl. III. Čas plnenia 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v bode 2 tohto článku. 2. Začatie prác na diele do 30 dní od podpísania zmluvy, dokončenie prác do 30 dní od začatia prác na diele, 7
odovzdanie diela do 5 dní po dokončení prác na diele. 3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s plnením jeho povinností podľa tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä v prípade: a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác, c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa, d) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela, e) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác. 5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo na odovzdanie prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Čl. IV. Cena diela, platobné podmienky 1. Za dielo zhotovené v rozsahu čl. II bola stanovená pevná cena v elektronickej aukcii vo výške ...........,- € (slovom .......... eur), podľa cenových rozpočtov, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pevná cena zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové náklady, vrátane nákladov na dopravu a všetky pridružené výkony. 2. Pevná cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. 3. Vykonané zmeny alebo naviac práce podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy nie sú zahrnuté v cene diela uvedenej v bode 1 tohto článku, a cena bude dohodnutá v príslušnom dodatku k tejto zmluve. 4. Cena diela bude zaplatená po odovzdaní a prevzatí diela bezhotovostnou platbou z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 5. Objednávateľ zadrží 10% z dohodnutej ceny diela, ak sa pri odovzdávaní a preberaní diela vyskytnú nedostatky a nedorobky, ktoré zhotoviteľ nemôže ihneď odstrániť. Zadržané finančné prostriedky budú vyplatené zhotoviteľovi, keď nedostatky a nedorobky odstráni a preukáže splnenie kvalitatívnych parametrov diela. 6. Po odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorú odošle objednávateľovi. Splatnosť faktúry sa dojednáva na 30 dní od jej vystavenia. Ak pripadne posledný deň splatnosti faktúry na deň pracovného pokoja, splatnosť sa končí nasledujúcim pracovným dňom.
8
Čl. V. Záručná doba - zodpovednosť za vady diela 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 2. Záručná doba na hydroizolačné vlastnosti strešnej krytiny a prevedené práce je 120 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi doporučenou zásielkou. 3. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve t.j. nespĺňa kvalitatívne parametre, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. 4. Drobné vady a nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí diela sa nepovažujú za vady diela a nemajú vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotoviteľ sa ich zaväzuje ihneď odstrániť. 5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 6. V prípade dodatočných zásahov na diele zo strany objednávateľa, stráca objednávateľ nárok na uplatnenie záruky. 7. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na používanie. 8. Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná len písomne a doporučenou zásielkou, inak je neplatná. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky, čo možno najkratšom čase. S prácami na ich odstránenie však musí začať najneskôr do 10 pracovných dní od preverenia oprávnenosti prevzatej písomnej reklamácie s tým , že záväzná lehota na ich odstránenie bude zmluvnými stranami dohodnutá a špecifikovaná v osobitnom písomnom protokole. 10. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa (čl. IX, bod 1 tejto zmluvy). Čl. VI. Podmienky zhotovenia diela 1. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky predložené v ponuke a odsúhlasené objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola zaručená požadovaná mechanická pevnosť. Zhotoviteľ je povinný realizovať všetky stavebno-montážne práce v súlade s predmetom zmluvy v predpísanej kvalite podľa platných noriem SR. 2. V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa, ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby. 9
3. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. 4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhl. č. 85/1976 Zb., v ktorom budú realizované zápisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný k nahliadnutiu počas celého priebehu pracovného času. 5. Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, cene prác, ich rozsahu a kvalite a podmienkam príslušných verejnoprávnych orgánov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu. 6. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie diela nedostatky, alebo sú v rozpore so zmluvou, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť nezávadnými prácami bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác. Čl. VII. Zmluvné sankcie 1. Zmluvné sankcie sú stanovené dohodou zmluvných strán, ich uplatnenie nemá vplyv na právo požadovať u druhej strany náhradu škôd a ušlého zisku. 2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania neuhradenej faktúry. 3. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s termínom ukončenia a odovzdania stavby odberateľovi, má odberateľ nárok na penalizáciu voči zhotoviteľovi vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny stavby za každý deň po uplynutí zmluvného termínu ukončenia stavby. 4. Splatnosť zmluvných pokút je do 15 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pričom ako daňový doklad pre úhradu zmluvnej pokuty bude postačovať písomný dokument vystavený a podpísaný objednávateľom alebo zhotoviteľom obsahujúcim vyčíslenie sumy zmluvnej pokuty, ustanovenie, že ide o celú sumu zmluvnej pokuty, deň vystavenia dokladu, deň splatnosti zmluvnej pokuty a plnú identifikáciu zhotoviteľa a objednávateľa. 5. Objednávateľ sa nezbavuje práva na uplatnenie práv zo zodpovednosti zhotoviteľa za škody, ktoré tento spôsobí objednávateľovi nesplnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, v súlade s Občianskym zákonníkom. 6. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Čl. VIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 -376 Obchodného zákonníka.
10
Čl. IX. Vyhotovenie diela 1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu ukončenia prác termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Týmto oznámením zhotoviteľ oznámi termín odovzdania a prevzatia diela tak, aby bolo dielo ukončené v zmluvnom termíne. 2. V prípade, ak sa objednávateľ bez ospravedlnenia nedostaví k prevzatiu diela, bude mu určený náhradný termín, min. s 10-dňovým odstupom od pôvodného termínu. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví ani na tento druhý termín odovzdania a prevzatia diela, môže zhotoviteľ odstúpiť od tejto zmluvy. 3. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis, ktorý podpíše objednávateľ a zhotoviteľ. Čl. X. Odstúpenie od zmluvy 1. Odstúpiť od tejto zmluvy o dielo môže: a) objednávateľ, ak zhotoviteľ nezaháji práce v stanovenom termíne bez udania jasného dôvodu, b) zhotoviteľ, ak objednávateľ nevytvorí vhodné podmienky na výkon prác. 2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
Čl. XI. BOZP a ďalšie povinnosti zhotoviteľa 1. Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia BOZP pre realizáciu predmetu plnenia. Na stavbe platí všeobecný zákaz požívania alkoholických nápojov. 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí pohyb svojich zamestnancov len na určenom pracovisku. V prípade porušenia tohto záväzku zodpovedá zhotoviteľ za prípadný pracovný úraz. 3. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. 4. Zhotoviteľ písomne oboznámi objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia. 5. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek podstatné zmeny odsúhlasiť s objednávateľom. 6. Zhotoviteľ vynaloží pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa dá očakávať od príslušne kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať všetky práce pracovníkmi, ktorí majú pre danú prácu potrebnú kvalifikáciu a prax. 7. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu na stavenisko. 11
Čl. XII. Práca naviac a zmena štandardu 1. V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie zmien alebo naviac práce, prípadne zmeny vyhotovenia diela podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje tieto vykonať za primeranú cenu a v primeraných lehotách, ak nenarušia celkový harmonogram prác na diele. 2. Zhotoviteľ nevykoná zmeny alebo naviac práce, prípadne zmenu diela podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy, ak tieto budú nahlásené oneskorene v súvislosti s priebehom prác a tieto naviac práce by výrazným spôsobom sťažili vyhotovenie diela. 3. Objednávateľ dostatočne včas predloží písomne svoje požiadavky na zmenu alebo naviac práce, prípadne zmenu diela podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ najneskôr do 10 dní od ich doručenia predloží objednávateľovi písomne: a) cenový návrh dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky tejto požiadavky, b) lehoty, v ktorých je schopný práce alebo dodávky vykonať. 4. Pokiaľ zhotoviteľ vykoná akékoľvek práce naviac prípadne zmeny diela podľa čl. I bod 1 tejto zmluvy na základe inštrukcií objednávateľa, resp. mu vzniknú dodatočné náklady spojené napr. s predĺžením lehôt z titulu inštrukcií objednávateľa, má nárok na úhradu týchto dodatočných nákladov a taktiež sa predĺži termín výstavby diela o dobu po ktorú budú tieto práce naviac vykonávané. Práce naviac budú realizované spôsobom: a) každá takáto dodatočná čiastka bude fakturovaná zhotoviteľom samostatnou faktúrou a bude zreteľne označená ako naviac práce, b) pri výpočte nákladov za práce naviac bude zhotoviteľ postupovať zásadne v súlade s ustanoveniami zmluvy spolu s príslušnými dodatkami, c) zhotoviteľ uvedenú skutočnosť doloží kalkuláciou ceny, ktorú odovzdá objednávateľovi bez zbytočného odkladu . 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce na diele, zmeny ako aj práce môže realizovať výlučne len zhotoviteľ ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť všetky práce na diele, zmeny ako aj práce naviac v zmysle dodatku zmluvy. 6. O rozsahu zmeny ako aj práce naviac a termín ich dokončenia ako aj o cene za tieto práce účastníci tejto zmluvy spíšu písomný dodatok, riadne podpísaný, ktorý bude tvoriť súčasť tejto zmluvy. Čl. XIII. Spolupôsobenie objednávateľa Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení predmetu zmluvy poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia výzvy k súčinnosti. Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom súčinnosť rozumie včasná spolupráca objednávateľa so zhotoviteľom v prípadoch jeho požiadaviek na zmeny diela, ako aj včasné plnenie iných výziev zo strany zhotoviteľa. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti sa dohodnuté termíny v čl. III posúvajú o počet dní, reálne potrebných na zabezpečenie záležitosti, pre ktorú bolo potrebné poskytnúť súčinnosť ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
12
Čl. XIV. Záverečné ustanovenia 1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu. 2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, ktoré musia byť postupne číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami. Takéto dodatky sa stanú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušného ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov SR. 5. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je vyhotovená v 2 - och exemplároch, každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie. 6. Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, t.j. zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V Dubnici n/Váhom, dňa ................................
Za zhotoviteľa:
Za objednávateľa
...........................................................
........................................................
13
