*< M KOT AUG1 4. Ügyiratszám:,

u

„A

=£^3-

Ügyiratszám:,

4.sz, melléklet

Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. „30, 33 tanterem festésének és vakolatjavításának, 54/a, 54/b tanterem festésének, vakolatjavításának és laminált parkettázásának, továbbá pincei művészeti műhely kialakításának munkái." A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés főkönyvi számon ,..
szakfeladaton analitikus tételén megtervezett

Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év

forint

év

forint

év

forint

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* . /,ll»i<>! > . 1 J ; M , | ; , . A ' , ; ,

Budapest,

i-MinO

^:,iS'

,;b X vezérigazgató

A nem megfelelő rész kihúzandó.' Kapja :

Átvételi időpont:

Aláírás:

Ellenőrizte: Zuglói Zrt. < ; ■ *

Jogi ellenőrzést végezte:

20Aé vi előirányzat

JlR

Felhasználható összeg

Fedezetigazolás ^

2012 AUG1 4

Felhasznált összeg &Z. n

Ft

6U319L.O'3-0'Í>

Pénzügyi ellenjegyzés

Jogi és Közbeszerzési referens 2J^V~

^,

cyfj

\y

Polgármesteri hivatal részéről ,áMa:

f )4 í i

Jegyzői láttamozás

MBífelföbrWéfeVKiMim ENC polgármester Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet

% ./*<

<_-•-

2° ii. n

i\.

; o a o^.-20 • M KOT 2 4

Tk.C

<

r-0

^

Kivitelezés: Munkácsy M. Ált. Iskola 2012. évi Karbantartási munkái Címe: Budapest, Csáktornya park 1. Szerződés összege: Bruttó 3.470.205,- Ft Konzultációs felhívás dátuma: 2012.08.10.

szerződésszám: I K K 52 / 2012 / 1

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15735777-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrí, székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján „Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljábói jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.

t. ^

í

1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola karbantartás keretében megvalósuló; 30, 33 tanterem festésének és vakolat javításának, 54/a, 54/b tanterem festésének, vakolat javításának és laminált parkettázásának, továbbá pincei művészeti műhely kialakításának munkái. A teljesítés helye: 1142 Budapest, Csáktornya park 1. 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 13 napon beiül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.FeIek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 2.732.445,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 3.470.205,Ft. (hárommillió-négyszázhetvenezer-kétszázöt forint) Összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 3 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor.

* 2^ ^

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre öt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.: 0620/ a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. § (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. § (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A

L^

Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállat arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezési befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita

eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. §-ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti („Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 9. számú konzultációs

felhívása és

annak

dokumentumai, illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemezés értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták.

^ o s xn?\

x ü£>.

Megrendefeképvis^ébenföA

dr, PapGsá&EerenQtó polgármester—-Bp.,2012.Qfl .U) .

V"\/

/

h /'

Bonyolító képviseletében:

Mazsu Gergely vezérigazgató Bp., 2012.Q1 . (o .

Vállalkozó képviseletében:

Kosztolnii József Józs ügyvezetc Bp.,2012.Q£

A.^v

Ligetsor-Buii Kft. LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: +36/1/ E-mail: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest, XIV., Csáktornya park 1. Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI Karbantartási munkák ÁRAJÁNLAT - n. VERZIÓ

Kelt: 2012.08.09. Szám:A-256/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012.08.09. Készítette: Vágáczki Edit

Költségvetés főösszesítő Megnevezés

Anyagköltség

Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége

1.148.386

1.584.059

1.1 Közvetlen önköltség összesen

1.148.386

1.584.059

2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa

27.00%

3. A munka ára

2.732.445 737.760 3.470.205

í-IGETSOR-BAU KFT. 1t?2 8p.,UgeEsor21. AílÓSZámr 13488888-2-42 ' Cg.: 01-09-737857 p,

,L

Feiezet összesítő Fejezet megnevezése 30-as tanterem felújítása 33-as tanterem felújítása Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása 54-es "a" tanterem 54-es "b" tanterem Egyéb Fejezetek 1-97 munkanemei összesen

Anyagköltség

Díjköltség

52.147 44.234 591.662 214.549 214.549 31.245

260.398 217.678 524.485 287.789 287.789 5.920

1.148.386

1.584.059

30-as tanterem felújítása Ssz. 1

2

3

4

5

6

Tételszám Tételkiírás

1. oldal Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj

A tétel ára összesén (HUF) Anyag Munkadíj

36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 16 m2 523

1.056

8.368

16.896

36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat (10 %-os javításnál) 16 m2 523

1.056

8.368

16.896

36-090-1.1.1-0550030 (1) Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718

259

3.718

M42-090-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370

945

3.330

47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 76 m2 0

768

0

58.368

47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyaíapozó, fehér 152 m2 147

432

22.344

65.664

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.] - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ^ ^ Z:\Project\ZugIo\VagyonkezeIo\lskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Ált Isk - Kaibantartásjl verzió.stoS


8

9



A tétel ára összesen (HUF) Anyag Munkadíj

47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 152 m2 44

624

6.688

94.848

K90-008-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m2 8.625

703

5.175

422

K90-008-2 Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m2 0

426

0

256

52.147

260.398

Fejezet összesen:

t

Készüli a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésit tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6Wagyonkezelo\lskoia\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Alt Isk - Karbantartás_n verzió.slo8


2

3

4

5

6




36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 13 m2 523

1.056

6.799

13.728

36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 13 m2 523

1.056

6.799

13.728

36-090-1.1.1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718

259

3.718


945

3.330

47-000-1.3.1.1 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen 63 m2 0

768

0

48.384

47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó, fehér 127 m2 147

432

18.669

54.864

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\lskoIa\Mtikacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJI verzió.slo8


8

9





624

5.588

79.248


703

5.175

422


426

0

256

44.234

217.678

Fejezet Összesen:

Készült a TERC Kfl, TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Pfojecl\Ziiglo\Vagyoiikeze1o\Iskola\Mukacsy Mihály Álf. Isk. és AMI Csáktornya park IXMuiikácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzió.sloS

Pince helyiségben művészeti műhely kialakítása Ssz. 1

2

3

4

5

6


5. oldal

Egységre jutó (HUF) Anyag Munkadíj


33-091-21.1.1-1110112 (26) ÖN Boltozatok,födémáttörésekhelyreállítása, 0,1 m2 felületig, tégla szerkezetű födémben Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs 1 db 336

2.882

336

2.882

M33-063-1.3.1 (7) Faláttörés 30x30 cm méretig, külső homlokzati fal, 40 cm vastagságig 1 db

9.065

0

9.065

36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat (10 %-os javításnál) 11 m2 523

1.056

5.753

11.616

36-003-1.1.1.3.2-0218026 Oldal falvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat (10 %-os javításnál) 11 m2 523

1.056

5.753

11.616

36-090-2.1.1 (22) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakol átok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 18 m 65

440

1.170

7.920

36-090-2.1.2 (23) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között (fal áttörésnél) 2 m 128

528

256

1.056

0

Készfllt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. \j Z:\Project\ZugloWagyonkezetoYIskola\Mijkacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csákiomya park IVMunkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJ! vcrzio.slo8


8

9

10

11

■A

1


6. oldal



36-090-4.1.1 (40) ÖN Homlokzati nyíláskeret javítása, sarokösszedolgozással, 15 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5% alatt 2 m 68 6.094

136

12.188

K39-001-2.1.2-0120012 (20) UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal Normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés 16 m2 4.263 2.331

68.208

37.296

42-011-2.1.1.1-0216002 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítö alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó 43 m2 154 222

6.622

9.546

51.127

14.319

144.953

112.187

42-011-2.1.1.4.1-0212044 (31) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő félti letkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Padlókiegyenlítő 43 m2 1.189

333

42-022-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, flex fugázó, fehér 43 m2 3,371 2.609

11

Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezel6\Iskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park l\Mnnkácsy Mihály Alt Isk ■Karbantartás ílveizió.sloS


13

14

15


7. oldal


K42-022-2.1.1.1.2-0212004 (305) Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel Flex ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, flex fugázó, fehér 27 m 309 703


8.343

18.981

47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó (belső festésnél és külső homlokzati javításnál) 111 m2 147

432

16.317

47.952


624

4.840

68.640

1.080

438

1.080

K47-013-15.1.U.3-0151101 (51) Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan durva felületen Külső homlokzatfesték, fehér (fal áttörés javítása) 1 m2 438

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugló\Vagyonkezel8\Iskola\Muí;ácsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KaroanlartásJI verzió.slog


17

18

19

20


8. oldal



71-000-1.7.1.1 (15) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig 19 m 0

168

0

3.192

71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 6 db 0

696

0

4.176

71-001-1.3.2-0110053 (17) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-THERM Mű II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II20 34 m 103 576

3.502

19.584

71-002-21.1-0221521 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 3x 1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) 36 m 224 408

8.064

14.688

71-002-21.1-0221522 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 NYM 300/500V 3x 2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) 30 m 224 408

6.720

12.240

Készolt a TERC Kii. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattá/ral egyeznek. Z:\Projecl\Ziig1o\Vagyonkezelo\Isfco1a\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzio.sloS


22

23

24

25

26

Tételszám Tételkiírás 71-005-1.1.2.1.1 Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A egypólusú kapcsoló IP 20 egypólusú kapcsoló kerettel, fehér 3 db

9. oldal


888

2.790

2.664

71-005-1.11.2.1.1 Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) 9 db 555

888

4.995

7.992

71-011-5.1 Fénycsövek, T12 TUNGSRAM 36W fénycső fehér 12 db

168

3.888

2.016

71-013-9 (34) Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel 0

28.800

0

28.800

K71-010-U.2.2.2 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) 2x36W fénycsöves V-tükrös lámpatest, 1P20 6 db 9.781

4.152

58.686

24.912

10.800

2.500

10.800

M71-000-6.1 (45) Világítás szétválasztása 1 tétel

930

A tétel ára Összesen (HUF) Anyag Munkadíj

324

2.500

Készült aTERC KÜ TERC VIP köllségvelés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adatlánal egyeznek. Z:\Projeci\ZiigIo\Viigyonkezelo\lskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJI verzió.sIoS


28

29

30


32


M71-010-12.11.1.1.1 (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, fénycsöves 1*8 W fénycsöves T5 tölthető vészvilágító lámpa, (fali) 1 db 16.021 1.968


16.021

1.968

0

1.755

0

954

168

954

168

286

2.400

572

4.800

Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcsö, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,8 mm, NÁ 160 mm 1 m 2.186

1.628

2.186

1.628

K83-001-2.9.2-0530669 (108) Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcsö, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között PANOL SPIKO spiráikorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=l,0 mm, NÁ 200 mm 1 ra 3.368

1.628

3.368

1.628

M71-011-5.1 Fénycsövek hulladékkezelési költsége (13 db) 1 tétel 1.755 M71-011-5.3.1 Fénycsövek, T5 mini T5 fénycsövek Standard fénycső, 8W/33 TL, G5 fej 1 db M71-012-3 (9) Csőventillátor elektromos bekötése 2 db

31

10. oldal

K83-001-2.9.2-0530637 (108)

KészOlt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. AzÖN jelzésfl tétetek az adattárral egyeznek. Z:\Pfoject\ZugloWagyonkezel6\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. cs AMI Csáktornya park ÍVMunkácsy Mihály Ált isk - KarbantartásJI verzió.slo8


34

35

36

11. oldal




K83-006-2.1.3.1 (14) Radiál ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas falra szerelhető, járókerék-átmérő: 200 mm-ig 160-as csőventilátor 2 db

59.021

4.560

118.042

9.120

1.200

39.054

7.200


703

4.313

352


426

0

213

591.662

524.485

M83-001-7-0000001 Műanyag szúnyoghálós ventilátor szellőző rács 6 db 6.509

Fejezet összesen;

Készölt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű létetek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zugto\VagyonkezclO\Iskola\Mukacsy Mihály Áll. Isk. és AM! Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Ált Isk - Karbantartásul verzVo^loS

12. oldal

54-es "a" tanterem Ssz. 1

2

3

4

5




36-003-1.1.1,3.2-0218025 Oldal fal vakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 10 m2 523

1.056

5.230

10.560


1.056

5.230

10.560

36-090-1.1.1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppcl (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718

259

3.718

Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy faívédő deszka, 25 cm szélességig (laminált parketta szegélyének bontása) 30 m 0 444

0

13.320

42-041-3.1.1.1-0310222 (64) Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő, tapadóhíd 45 m2 1.013 1.036

45.585

46.620

42-000-3.6 (16)

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek Z:\Projecl\ZugloWagyonkezelo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.sloS


7

8

9

10

11

12




42-042-4.3.1 (29) ÖN Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 45 m2 2.988 666

134.460

29.970

M42-000-3.8 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta bontása 45 m2 0 450

0

20.250

M42-Ö90-10-0000001 5 mm vtg. PE tömítőszalag elhelyezése (ablakoknál körbe) 9 m 105 370

945

3.330

1.600

0

9.600


768

0

36.864

47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyalapozó 97 m2 147

432

14.259

41.904

47-011-15,1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 97 m2 44

624

4.268

60.528

M44-090-8.1 (13) Meglévő műanyag ablakszárnyak passzítása (3 db 1,48x2,03 cm ablak) 6 db 0

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012J - BRONZ programcsomagjával. AzÖN jelzésíl tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\ZugloWagyonkezeIo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsv Mihály AH Isk - KarbanlartásJI verzió.slo8


14





703

4.313

352


426

0

213

214.549

287.789

Fejezet összesen:

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\ZugloWagyonkezeIoUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.sloS

15. oldal

54-es "b" tanterem Ssz. 1

2

3

4

5




36-003-1.1.1.3.2-0218025 Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból. sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 10 m2 523

1.056

5.230

10.560


1.056

5.230

10.560

36-090-1.1,1-0550030 Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-* beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel (ablakoknál körbe) 1 m2 259 3.718

259

3.718

42-000-3.6 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig (laminált parketta szegélyének bontása) 30 m 0 444

0

13.320

42-041-3.1.1.1-0310222 Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban önterülő aljzatkiegyenlítő, tapadóhíd 45 m2 1.013 1.036

45.585

46.620

KészültaTBRCKft.TERCVIPköltségvetés2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\VagyonkezelOMskola\Mukacsy Mihály Ált. hk. és AMI Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartásJl vcrzto.slos

!


7

8

9

10

11

12




42-042-4.3.1 Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül 45 m2 2.988 666

134.460

29.970

M42-000-3.8 Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált parketta bontása 45 ni2 0 450

0

20.250


945

3.330

1.600

0

9.600


768

0

36,864

47-010-2.1.1-0157793 Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Mélyaíapozó 97 m2 147

432

14.259

41.904

47-011-15.1.1.1-0151171 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfeíületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperziós belső falfesték, fehér 97 m 2 44

624

4.268

60.528

M44-090-8.1 Meglévő műanyag ablakszárnyak passzítása (3 db 1,48x2,03 cm ablak) 6 db 0

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjáva). Az ÖN jelzésű télelek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6Wagyonkeielo\Iskola\Mukacsy Mihály Ált. Isk. és AMI Csáktornya park IVMunkácsy Mihály Ált Isk - KarbantartásJI verzió.slo8


14




K90-OÜ8-1-0110202 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,5 100 m2 8.625

703

4.313

352


426

0

213

214.549

287.789

Fejezet összesen:

Készüli a THRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésfi tételek az adattárral egyeznek. Z:\Projecl\Zuglo\Vagyorikezclo\lskola\Mukacsy Mihály Áll. Isk. és AMJ Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Áit Isk - KarbantartásJI verzíó.sloS

18. oldal

Egyéb Ssz.




21-011-11.6

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m3-es konténerbe 1 db

0

31.245

0

21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3 0 740

0

5.920

31.245

5.920

Fejezet összesen:

31.245

Készoll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012. t - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésö (ételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\VagyonkezeloUskola\Mukacsy Mihály Alt. Isk. és A M I Csáktornya park l\Munkácsy Mihály Alt Isk - KarbantartasJ! verzió.sloS

2. számú melléklet

Tisztelt

(számlavezető neve és címe)

FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/Uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama:

visszavonásig

a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás

További feltételek: a) beszedési megbízás ónkén ti felső értékhatár:

Ft

b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,

,... év

hó ... nap Fizető fél számlatulajdonos \

PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 1.részszámla, (50%-os teliesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 7 nap nettó: 1.366.222,-Ft ÁFA: 368.880,- Ft bruttó 1.735.102,-Ft

Végszámla, (100%-os teliesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 13 nap nettó: 1.366.222,-Ft ÁFA: 368.881," Ft bruttó 1.735.103,- Ft

*< M KOT AUG1 4. Ügyiratszám:,

Recommend Documents