ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN voor de installatie en levering van liftinstallaties MIJNSSEN LIFTEN B.V. MIJNSSEN LIFTEN INSTALLATIE B.V. ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 4. OMVANG VAN HET WERK
1.1
4.1
De opdracht omvat het complete werk, zoals dit door Mijnssen in de aanbieding is omschreven.
4.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de navolgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van Mijnssen. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat deze leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk steeds zodanig tijdig worden verricht, dat de montage van het door Mijnssen aangenomen werk daarvan geen vertraging ondervindt:
a.
Grond-, bestrating-, hei-, hak-, breek-, sloop-, aanheel-, fundering-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook;
b.
Het aanbrengen dan wel hakken, boren of zagen en zonodig dichten van openingen in bouwkundige constructies;
c.
Meerderhulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen;
d.
Het verrichten van hulpwerkzaamheden door middel van het ter beschikking stellen van een kraan van voldoende lengte en vermogen om niet met de hand verplaatsbare en moeilijk hanteerbare stukken in of in de nabijheid van de schacht en/of machinekamer te plaatsen inclusief het maken van de desbetreffende sparingen en het achteraf dichtmaken daarvan;
e.
Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen, werkvloeren en ladders;
f.
De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, water, elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling. De kosten zijn voor rekening van opdrachtgever;
g.
Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijke afsluitbare ruimte, van voldoende omvang en volgens de eisen van de Arbowet, als onderkomen voor het personeel van Mijnssen en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van het personeel van Mijnssen;
h.
Werkzaamheden, nodig om onderdelen van de installatie(s) welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen;
i.
Het voor de oplevering van de installatie(s) in gebruik stellen en/of houden daarvan ten gerieve van de opdrachtgever;
j.
de hoofdstroom, toevoerleidingen en aardleidingen voor kracht en licht, met hoofdschakelaar en smeltveiligheden, aan te brengen op een door Mijnssen aan te wijzen plaats op hoogstens drie meter afstand van de machine en alle in deze leidingen door het plaatselijke elektriciteitsbedrijf voorgeschreven toestellen. De benodigde elektrische stroomtoevoer dient vanaf minimaal 24 uren voorafgaande aan de aanvang van het werk op de bouwplaats ter beschikking te zijn, zodanig dat de montage hiervan geen vertraging zal ondervinden.
k.
Het leveren en aanbrengen van de verlichting, noodverlichting en wandcontactdozen in de liftmachineruimte, de verlichting van de schacht en de schachttoegangen alsmede de verwarming en ventilatie van de liftmachineruimte en zonodig van de schacht;
1.2
1.3
1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van alle aanbiedingen, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten, uitgezonderd serviceovereenkomsten, en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Mocht van sommige punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. De algemene contractvoorwaarden van Mijnssen prevaleren boven afwijkende voorwaarden van opdrachtgever. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Mijnssen slechts voor zover en indien deze afwijkende bepalingen met Mijnssen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (inclusief eventueel ontwerp) en/of leveringen. Waarin deze algemene contractvoorwaarden van opdrachtgever wordt gesproken, wordt daarmee bedoeld degene die het werk aan Mijnssen opdraagt, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN / OFFERTES / ADVIEZEN 2.1
Alle aanbiedingen blijven gedurende de door Mijnssen aan te geven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd zijn de aanbiedingen van Mijnssen vrijblijvend.
2.2
Adviezen c.q. offertes zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.3
De van een aanbieding deeluitmakende documenten (zoals tekeningen, afbeeldingen, kleuren, maat- en gewichtsopgaven) zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Mijnssen. Deze mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld of op andere wijze openbaar gemaakt.
2.4
Indien met opdrachtgever geen overeenkomst tot stand komt na het verstrekken van een aanbieding c.q. offerte, is opdrachtgever verplicht terstond alle door Mijnssen verstrekte gegevens en bescheiden aan Mijnssen te retourneren.
2.5
Mijnssen is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod c.q. offerte aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits Mijnssen opdrachtgever vooraf en schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
2.6
Mijnssen behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 3.1
Indien opdrachtgever het aanbod c.q. de offerte van Mijnssen aanvaardt, dan komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Mijnssen:
a.
Hetzij de aanvaarding harerzijds binnen een redelijke termijn schriftelijk bevestigt;
b.
Hetzij met de uitvoering van het werk begint.
l.
3.2
Mijnssen kan nimmer eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen, dan nadat Mijnssen alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit heeft en Mijnssen de overeengekomen (termijn-) betalingen heeft ontvangen.
Verlichting van de bouwplaats zodanig dat het montagewerk ongehinderd doorgang kan vinden. De verlichting, wandcontactdozen, verwarming en ventilatie van de machinekamer en de voorgeschreven verlichting van de schacht en de schachtgangen;
m.
3.3
De schriftelijke opdrachtbevestiging zijdens Mijnssen wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
De geschiktheid van de toegangswegen tot alsmede de bereikbaarheid van de plaats van het werk;
n.
3.4
Eventuele na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van Mijnssen of namens Mijnssen gedaan door personeelsleden van Mijnssen, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen
Het leveren en in bouwkundige constructies aanbrengen van ankerrails, schroefhulzen en boorankers;
o.
Het leveren en tot bij de aandrijving aanbrengen van definitieve elektrische voedingsleidingen voor kracht en verlichting met inbegrip van de daarin aan te brengen toestellen zoals hoofdschakelaars, groepsschakelaars en beveiligingen;
p.
Het leveren en aanbrengen van een afgewerkt aansluitpunt in de machinekamer van de lift ten bate van de spreek-luisterverbinding van de liftkooi naar een permanent bewaakte post door middel van een telefoonaansluiting. Aansluit- en gebruikskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever;
van Mijnssen, binden Mijnssen slechts indien deze door Mijnssen schriftelijk zijn bevestigd.
27 april 2004
1 van 5
q.
Het zorg dragen voor een goed afsluitbare en waterdichte opslagruimte voor de aangeleverde materialen en voor de noodzakelijke steigervloeren.
6.3
Mijnssen is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat hierin voor de opdrachtgever een geldige reden is gelegen de overeenkomst op te zeggen c.q. de gehele of gedeeltelijke ontbinding daarvan in te (doen) roepen, indien en voor zover de kostprijs bepalende factoren van Mijnssen stijgen nadat de overeenkomst gesloten werd. Dit geldt evenzeer indien prijsstijgingen het gevolg zijn van voorzienbare omstandigheden, die niettemin redelijkerwijs ten laste van de opdrachtgever behoren te komen.
6.4
De in dit artikel genoemde kostprijsverhogende factoren omvatten onder meer (maar zijn niet beperkt tot) kostenstijgingen door wijziging van valutakoersen, salarisverhogingen, verhoging van inkoopprijzen, verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen en een stijging van prijzen bij de toeleveranciers van Mijnssen.
6.5
Indien schriftelijk is overeengekomen dat de prijs verrekenbaar is, geschiedt de verrekening van wijzigingen van loonkosten en materiaalprijzen volgens de “risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991”.
6.6
Onverminderd het overigens in dit artikel en deze voorwaarden bepaalde is Mijnssen gerechtigd om, indien een vaste prijs en oplevertermijn voor het werk zijn overeengekomen, de prijs aan te passen conform de “risicoregeling woningen utiliteitsbouw 1991” ingeval de oplevertermijn, om welke reden dan ook wordt overschreden.
ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 5.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze voorwaarden is opdrachtgever verplicht:
a.
Het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van Mijnssen onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere voorschriften;
b.
Ervoor te zorgen dat Mijnssen tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen;
c.
Ervoor te zorgen dat Mijnssen steeds kan beschikken over de voor het werk benodigde gegevens en bescheiden;
d.
De aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie te verschaffen. De aansluitkosten alsmede de kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever;
e.
Zorg te dragen voor het aanvragen van de aansluitingen van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf, respectievelijk op diverse openbare transmissienetten; aansluitkosten zijn voor rekening van opdrachtgever;
f.
g.
h.
i.
Erop toe te zien dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen, die niet tot het werk van Mijnssen behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever Mijnssen hiervan terstond in kennis te stellen; Alle door Mijnssen geleden c.q. te lijden schade te vergoeden, welke een gevolg is van c.q. verband houdt met belemmering, vertraging of onmogelijk worden van de aanvang en/of de voortgang van het werk, welke door of vanwege opdrachtgever of door deze ingeschakelde derden wordt veroorzaakt danwel uit hoofde van deze overeenkomst danwel het commune civiele recht aan opdrachtgever kan worden toegerekend; Mijnssen schadeloos te stellen indien materialen, onderdelen en gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd worden beschadigd en/of ontvreemd; Het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van opdrachtgever afkomstig zijn dan wel door opdrachtgever zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier door Mijnssen moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van de hier bedoelde zaken;
j.
Het risico te aanvaarden voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften;
k.
Het risico te aanvaarden voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door opdrachtgever voorgeschreven hulppersonen;
ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN / MEER- EN MINDERWERK / EXTRA KOSTEN 7.1
Mijnssen zal opdrachtgever op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der dienstverlening c.q. werkzaamheden zal worden beïnvloed.
7.2
Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Mijnssen opdrachtgever inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten c.q. werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.
7.3
Meer- en/of minderwerk zal met inachtneming van het navolgende worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden, welke niet in de offerte zijn begrepen en door de opdrachtgever werden verlangd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.4
Verrekening van meer- en minderwerk vindt buitendien plaats:
a.
Ingeval van bestekswijzigingen (wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);
b.
Ingeval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
c.
In de gevallen als in deze algemene contractvoorwaarden is bepaald.
7.5.
Ingeval het ter zake van het meerwerk te factureren bedrag minder dan € 5.000, 00 (ex. BTW) bedraagt, geschiedt betaling van het meerwerk bij oplevering van de liftinstallatie. Daartoe zal Mijnssen aan de opdrachtgever een factuur zenden. Het daarop vermelde factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
7.6
Ingeval het ter zake van het meerwerk te factureren bedrag meer dan € 5.000, 00 (ex. BTW) bedraagt, geschiedt betaling van 50% van het meerwerk bij voltooiing van het meerwerk en 50% bij oplevering van de liftinstallatie. Daartoe zal Mijnssen aan de opdrachtgever facturen zenden. Het daarop vermelde factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan
7.7
Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft heeft Mijnssen recht op een bedrag, gelijk aan 20% van het verschil tussen de totalen, onverminderd haar recht op betaling van de (gewijzigde) aanneemsom.
7.8
Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Mijnssen op verrekening van meerwerk onverlet. Het bepaalde in artikel 7:A 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
l.
Het risico te aanvaarden voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen;
m.
Mijnssen te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van schades die krachtens deze voorwaarden voor rekening van opdrachtgever blijven, met inbegrip van schades als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten;
n.
De mogelijke schadelijke gevolgen van een door opdrachtgever goedgekeurd ontwerp te aanvaarden;
o.
Te dulden dat Mijnssen naamsaanduidingen en/of reclame op het werk of aan het werk aanbrengt.
7.9
5.2
De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat de in artikel 5 genoemde leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eis van het werk zodanig tijdig zijn verricht dat de montage c.q. de voortgang van het door Mijnssen aangenomen werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan die niet te wijten zijn aan Mijnssen, heeft Mijnssen het recht die kostenverhogingen als meerwerk in rekening te brengen.
7.10
De hierboven genoemde kostenverhogende omstandigheden omvatten onder meer (maar zijn niet beperkt tot):
a.
Transport-, opslag en andere kosten, voortvloeiende uit c.q. verbandhoudende met de weigering of onmogelijkheid zijdens de opdrachtgever om de door Mijnssen in het kader van het werk aan de opdrachtgever te leveren c.q. bij de opdrachtgever af te leveren goederen, gereedschappen en hulpmiddelen in ontvangst te nemen c.q. toe te laten.
b.
De kosten (die van herkeuring van de installatie(s) daaronder mede begrepen) verbandhoudende met de weigering of onmogelijkheid zijdens de opdrachtgever om te voldoen aan het bepaalde in artikel 4 en 5 van deze voorwaarden;
c.
De kosten, verbandhoudende met c.q. voortvloeiende uit een verzoek van opdrachtgever aan Mijnssen tot het vervaardigen van nieuwe tekeningen c.q. het herzien of aanpassen van reeds vervaardigde tekeningen;
ARTIKEL 6. PRIJZEN 6.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6.2
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
27 april 2004
2 van 5
7.11
De werkzaamheden worden geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende de normale voor Mijnssen geldende werkuren. Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, zal Mijnssen de daardoor optredende extra kosten in rekening mogen brengen.
8.11
In het geval Mijnssen aanspraak heeft gemaakt op betaling van rente en (buiten)gerechtelijke kosten, zullen alle door opdrachtgever aan Mijnssen gedane betalingen eerstens worden geacht in mindering op deze rente en kosten te zijn betaald. In zoverre mist dan het bepaalde in lid 4 van dit artikel toepassing.
7.12
De voor het werk overeengekomen prijs is gebaseerd op een overnachtingstarief ad € 70,00 (ex. BTW) voor een standaard eenpersoonskamer met ontbijt en op beschikbaarheid van overnachtingsaccommodatie in een hotel binnen een straal van 25 kilometer van het werk. Indien en voor zover de bedoelde accommodatie niet beschikbaar is, danwel beschikbaar is doch voor een hoger tarief, is Mijnssen gerechtigd de kosten voor het overnachten in rekening te brengen bij de opdrachtgever, voor zover deze kosten een bedrag ad € 70,00 (ex. BTW) per persoon per overnachting te boven gaan.
8.12
Ingeval van niet tijdige betaling, is Mijnssen bevoegd haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling en, ingeval van niet volledige betaling na een aanmaning daartoe, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij Mijnssen recht heeft op volledige schadevergoeding.
8.13
Alle door Mijnssen in het kader van het werk aan opdrachtgever te factureren termijnen c.q. bedragen zullen worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2%, welke toeslag echter bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum niet verschuldigd is en derhalve op het opgevoerde bedrag in mindering mag worden gebracht.
ARTIKEL 8. BETALING 8.1
Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Mijnssen of op een door Mijnssen aangewezen rekening.
8.2
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a.
als termijnbetaling is overeengekomen: - eerste termijn
:30% van de totale prijs bij opdracht
- tweede termijn
35% van de totale prijs voor aanvang montage;
- derde termijn
:30% van de totale prijs voor einde montage;
- vierde termijn
5% van de totale prijs bij oplevering
b.
In alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum. De kosten van betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.
8.3
Indien termijnbetaling is overeengekomen en de aanvang van c.q. het einde van de montage danwel de oplevering op verzoek of vanwege de opdrachtgever wordt uitgesteld of vertraagd, blijft, voor wat de betaalbaarstelling van de tweede, derde en vierde termijn betreft, de oorspronkelijke geplande datum voor aanvang montage, einde montage en oplevering gehandhaafd.
8.4
Alle aan Mijnssen gedane betalingen door opdrachtgever – behoudens die inzake rente en kosten – zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen, ongeacht andersluidende omschrijving door opdrachtgever.
8.5
Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan opdrachtgever toegestaan en opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
8.6
Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
8.7
Reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur, ontheffen opdrachtgever nimmer van de plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
8.8
Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
8.9
Indien de factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn resp. na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is opdrachtgever aan Mijnssen een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.
8.10
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Mijnssen alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 350,00.
ARTIKEL 9. BETALINGSZEKERHEID 9.1
Mijnssen is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. In dit kader is Mijnssen gerechtigd te verlangen dat opdrachtgever tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen uiterlijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst in handen van Mijnssen een schriftelijke deugdelijke bankgarantie (doet) stellen ten belope van een door Mijnssen te bepalen percentage van de aanneemsom, welke bankgarantie onvoorwaardelijk alsmede onherroepelijk dient te zijn, zal voortduren tot ten minste drie maanden na oplevering van het werk of zoveel eerder of later als de overeengekomen aanneemsom alsmede de daarover verschuldigde rente aan Mijnssen zullen zijn betaald, is afgegeven door een in Nederland gevestigde en erkende bankinstelling en de clausule bevat dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van Mijnssen het bedrag van de garantie aan Mijnssen zal uitkeren.
9.2
Het bepaalde in artikel 8 lid 12 is van overeenkomstige toepassing, indien opdrachtgever in gebreke blijft de door Mijnssen verlangde voldoende zekerheid te stellen.
ARTIKEL 10. LEVERTIJD / OPLEVERING / OVERMACHT 10.1
De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. De levertijd wordt door Mijnssen bij benadering vastgesteld.
10.2
Bij de vaststelling van de levertijd gaat Mijnssen er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
10.3
De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Mijnssen, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de (overige) noodzakelijke voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de benodigde goedkeuring van het ontwerp resp. de verstrekking van de benodigde vergunningen) voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
10.4
Als sprake is van andere omstandigheden dan die welke Mijnssen bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan Mijnssen de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Mijnssen kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra haar planning dit toelaat.
10.5
Ingeval opdrachtgever aan Mijnssen verzoekt om uitstel van (de aanvang van) de montage resp. wijziging van de planning van de werkzaamheden resp. uitstel van het moment van oplevering is Mijnssen is gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren. Ingeval Mijnssen het verzoek inwilligt is het bepaalde in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De kosten (waaronder, onder meer transport-, opslag- en personeelskosten worden begrepen) voor Mijnssen, verbandhoudende met c.q. voortvloeiende uit de inwilliging van een dergelijk verzoek zijn steeds voor opdrachtgever en zullen door Mijnssen als meerwerk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.6
Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Mijnssen kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
10.7
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Mijnssen wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Mijnssen kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
10.8
Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft opdrachtgever nimmer het recht de opdracht te ontbinden of te doen ontbinden, schadevergoeding te vorderen, dan wel het recht tot niet-nakoming van een of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: - over de eerste € 3.000
15%
- over het meerdere tot € 6.000
10%
- over het meerdere tot € 15.000
8%
- over het meerdere tot € 60.000
5%
- over het meerdere vanaf € 60.000
3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd. De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving van opdrachtgever door een derdeincasseerder.
27 april 2004
3 van 5
10.9
Indien, in weerwil van het bepaalde in lid 8 van dit artikel, in rechte komt vast te staan dat Mijnssen niettemin in verband met een overschrijding van de overeengekomen levertijd aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Mijnssen hoegenaamd en op welke grond dan ook, in verband met een overschrijding van de overeengekomen levertijd, te allen tijde beperkt tot een bedrag ad 1% van de aanneemsom (ex. BTW) per week, met een maximum van 10 weken.
10.18 Na oplevering gaat het risico van het werk over van Mijnssen naar opdrachtgever. 10.19 Indien oplevering uitsluitend wordt belemmerd c.q. onmogelijk gemaakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van haar eigen verplichtingen of door omstandigheden die voor rekening komen van opdrachtgever wordt het werk niettemin geacht te zijn opgeleverd, ook indien een keuringsrapport dan wel door de overheid voorgeschreven certificaat van goedkeuring op grond van die omstandigheden niet kan worden afgegeven.
10.10 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
ARTIKEL 11. GARANTIE
10.11 In vorenstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd:
11.1
Mijnssen verbindt zich, binnen de grenzen van de hiernavolgende bepalingen, om gebreken die ten tijde van de oplevering reeds aanwezig waren, doch eerst binnen drie maanden na de oplevering aan de dag treden, kosteloos te herstellen. Deze periode wordt verlengd tot 12 maanden indien opdrachtgever binnen twee maanden na oplevering met Mijnssen een schriftelijke onderhoudsovereenkomst sluit
11.2
De verplichting tot herstel strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Mijnssen of door de opdrachtgever en/of derden uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken.
11.3
Teneinde zich op de garantierechten als bedoeld in dit artikel te kunnen beroepen, dient opdrachtgever Mijnssen:
a.
Binnen de garantietermijn onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
b.
Aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk, dan wel, indien en voor zover het ontwerp van het werk van Mijnssen afkomstig is, het rechtstreeks gevolg zijn van een verwijtbare fout van Mijnssen;
c.
Alle medewerking te verlenen om Mijnssen in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
11.4
De ingevolge de garantieverplichting door Mijnssen te vervangen onderdelen worden haar eigendom.
11.5
Indien naar het oordeel van Mijnssen de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel, is Mijnssen gerechtigd om, in plaats van het gebrek te herstellen, de opdrachtgever diens schade in verband met het uitblijven van herstel te vergoeden.
11.6
Onverminderd het elders in deze overeenkomst bepaalde zal van enige garantie nimmer sprake zijn in de navolgende gevallen:
-
storing in het bedrijf van Mijnssen dan wel belemmering waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaar of bezwaarlijk wordt gemaakt;
-
staking, ziekte of ongeval van personeel met de uitvoering van de opdracht belast;
-
extreme wijziging in de weersgesteldheid, extreme kou of warmte.
-
verhindering, door welke oorzaak ook, van de toeleveranciers van Mijnssen, van wie Mijnssen zaken ten behoeve van de uit te voeren overeenkomst betrekt;
-
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terreurdaden, natuurrampen, brand, ransportstremmingen, regeringsmaatregelen die op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn, alsook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van Mijnssen of in de bedrijven waarvan Mijnssen zaken betrekt ten behoeve van de uit te voeren opdracht;
-
vertraagde of foutieve levering, door welke oorzaak dan ook, van door Mijnssen tijdig en op de juiste wijze bestelde zaken ten behoeve van de uit te voeren opdracht;
-
verlies van de te verwerken onderdelen,
import- of handelsverboden, het weigeren of intrekken van de benodigde vergunningen of licenties of het daaraan door de overheid of licentiegevers verbinden van zodanig bezwarende voorwaarden dat van Mijnssen in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst nakomt. 10.12 In geval van overmacht zal de opdrachtgever Mijnssen gedurende zes maanden na de overeengekomen datum waarop de overeenkomst dient te zijn uitgevoerd de gelegenheid geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt heeft Mijnssen het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, is Mijnssen gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Mijnssen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Mijnssen gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 10.13 De opdrachtgever is wel gehouden de tot aan de overmacht optredende situatie door Mijnssen verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden. 10.14 Mijnssen heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die de overmacht opleveren, zich voordoen nadat de prestatie zijdens Mijnssen geleverd had moeten zijn c.q. nadat Mijnssen in gebreke is gesteld of in verzuim is komen te verkeren.
-
Indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijke materialen of onderdelen welke door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, danwel zijn voorgeschreven;
-
Indien door derden werkzaamheden aan de installatie zijn verricht;
-
Indien de installatie niet wordt gebruikt in overeenstemming met de
overeengekomen bestemming; -
Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze overeenkomst of een tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst;
-
bij onoordeelkundig gebruik en/of vandalisme door opdrachtgever, diens personeel of derden.
10.15 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: -
Hetzij wanneer Mijnssen aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk goedgekeurd dan wel aanvaard heeft;
-
Hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat Mijnssen schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
-
Hetzij wanneer opdrachtgever het werk goedgekeurd dan wel aanvaard heeft;
-
Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (voortijdig) in gebruik neemt, met dien verstande dat door (voortijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
10.16 Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen aan de oplevering niet in de weg staan. 10.17 Oplevering ontslaat Mijnssen van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
27 april 2004
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID 12.1
Mijnssen is niet aansprakelijk voor schade of kosten welke mochten ontstaan aan de liftinstallatie en eigendommen van opdrachtgever of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
a.
Fouten in een door de opdrachtgever voorgeschreven, niet van Mijnssen afkomstig, ontwerp of fouten in tekeningen, gegevens of orders van opdrachtgever afkomstig;
b.
Ondeugdelijkheid dan wel ongeschiktheid van materiaal of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel waarvan de toepassing door de opdrachtgever is voorgeschreven;
c.
Door derden verrichte werkzaamheden, die door de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
4 van 5
d.
Gebruik van de installatie, voorafgaand aan de oplevering;
ARTIKEL 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
e.
Gebruik van de installatie door opdrachtgever, diens personeel of derden dat niet in overeenstemming is met de overeengekomen bestemming;
14.1
f.
Een handelen of nalaten van opdrachtgever, in strijd met enige verplichting, voortvloeiende uit deze overeenkomst of een tussen partijen gesloten onderhoudsovereenkomst;
g.
Onoordeelkundig gebruik en/of vandalisme door opdrachtgever, diens personeel of derden.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden gestelde blijven alle door Mijnssen op enig moment geleverde zaken eigendom van Mijnssen, tot het moment van betaling van alle vorderingen van Mijnssen jegens opdrachtgever, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van rente en kosten, en, ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van Mijnssen komend saldo.
14.2
12.2
De opdrachtgever is gehouden Mijnssen te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Mijnssen mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooi en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan Mijnssen door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
De opdrachtgever is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan anders dan in de normale bedrijfsvoering over te dragen. Bij overtreding hiervan heeft Mijnssen het recht om alle door haar geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van opdrachtgever of de bevoegde rechterlijke instantie daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering terstond volledig opeisbaar.
14.3
Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde laat het recht van Mijnssen op (volledige) schadevergoeding, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onverlet.
14.4
Opdrachtgever is verplicht de goederen/zaken waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt met de zorgvuldigheid van een goed koopman te behandelen en te verzekeren, en op eerste verzoek van Mijnssen aan te tonen dat een verzekering is afgesloten.
14.5
Alle aanspraken van opdrachtgever jegens de verzekeraar van de goederen/zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra Mijnssen te kennen geeft dit te wensen, door opdrachtgever aan haar worden verpand, op de wijze aangegeven in artikel 3:23 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Mijnssen jegens opdrachtgever.
14.6
Indien het demonteren van bestaande, vrij- of afkomende liftdelen tot de overeengekomen werkzaamheden behoort, worden die delen eigendom van Mijnssen.
12.3
12.4
12.5
Mijnssen is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van oorzaken gelegen buiten de installaties, waaronder begrepen klimatologische oorzaken e.d.. Na de oplevering is Mijnssen niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van de in artikel 12 omschreven garantieverplichtingen. Overige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook ontstaan, wordt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mijnssen of van leidinggevende ondergeschikten van Mijnssen, uitgesloten. De aansprakelijkheid door opzet of grove schuld van nietleidinggevende ondergeschikten sluit Mijnssen uitdrukkelijk uit. Indien in rechte zou komen vast te staan dat Mijnssen, niettegenstaande het hiervoor bepaalde, aansprakelijk is, op welke grond ook, is de aansprakelijkheid van Mijnssen te allen tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Mijnssen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Mijnssen in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
ARTIKEL 15. ONTBINDING 15.1
Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Mijnssen bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
12.6
Voor zover de schade meer beloopt dan het bedrag waarvoor Mijnssen zich heeft verzekerd en redelijkerwijs kon verzekeren, is de aansprakelijkheid van Mijnssen tot vergoeding daarvan beperkt tot een bedrag van € 50.000,- per schadegeval
12.7
Ingeval van opzet of grove schuld is de in lid 6 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid van Mijnssen per schadegeval beperkt tot het bedrag van de overeengekomen aanneemsom (ex. BTW), met dien verstande dat, indien de overeengekomen aanneemsom minder bedraagt dan € 50.000,- (ex. BTW), de aansprakelijkheid van Mijnssen is beperkt tot € 50.000,- per schadegeval.
15.2
Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat Mijnssen gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
12.8
Een uittreksel van de relevante verzekeringsvoorwaarden wordt op verzoek van opdrachtgever aan deze toegezonden.
15.3
12.9
Elke aanspraak op vergoeding of herstel vervalt in ieder geval, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag dat de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
Alle vorderingen die Mijnssen in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn, met een minimum van 10% van de overeengekomen aanneemsom
12.10 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens Mijnssen ingevolge deze voorwaarden, verjaart na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
a. Surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; b. In staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend; c. In de nakoming van de verplichtingen is tekortgeschoten, dan wel het voor Mijnssen voorzienbaar is dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten.
ARTIKEL 16.SLOTBEPALINGEN 16.1
Op alle overeenkomsten met Mijnssen en de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2
Elk geschil tussen Mijnssen en opdrachtgever zal met uitsluiting van de gewone Rechter worden berecht door de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel.
16.3
In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is Mijnssen bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone Rechter.
16.4
Indien Mijnssen kiest voor de gewone Rechter, zal de Rechtbank te Zwolle Lelystad bij uitsluiting bevoegd zijn, tenzij Mijnssen verkiest de Rechter te adiëren welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde Rechter is om van het geschil kennis te nemen.
ARTIKEL 13. RISICO-OVERGANG 13.1
Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering der opdracht – ter plaatse op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid van alle risico’s en schaden, van welke aard dan ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand- en/of waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mijnssen of van leidinggevende ondergeschikten van Mijnssen. De aansprakelijkheid door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten sluit Mijnssen uitdrukkelijk uit.
27 april 2004
5 van 5
