Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. nám. 28. října 23, 602 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245
zzsjmk
Veřejná zakázka
Vaše zn.: - - -
Naše zn.:ZZS JmK/11-
/Ing.Tur. V Brně dne 10.3.2011
Výzva k veřejné zakázce (VZ 11-11)
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, nám. 28. října 23 /dále jen „ zadavatel“/ činí za účelem zadání veřejné zakázky podle ust. par. 6 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách /dále jen „zákon“/ tuto výzvu
k podávání nabídek na uzavření rámcové smlouvy o dílo podle ust. par. 566 a násl. obchodního zákoníku na dodavatele služeb –odtahy vozidel ZZSJmK
Nabídkou se přitom rozumí návrh ceny jednotlivých služeb s doložený příslušnými písemnými doklady. Pro potřeby této výzvy zadavatel stanoví tyto p o d m í n k y zadání:
1.
Identifikace zadavatele Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem v Brně, nám. 28. října 23, 602 00, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně dne pod zn. Pr 1245 IČ 00346292 tel.: 545 113 201, fax: 545 113 206 e-mail:
[email protected] zastoupená Ing.Milanem Klusákem, MBA, ředitelem . Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.
2.
Předmět plnění
Dodání cca 30 odtahů za rok včetně dopravy na místo události a zpět, naložení, příp. vyproštění, složení a další související služby, pro sanitní a referentská vozidla zadavatele. Odtahy vozidel se v převážné míře konají na území Jihomoravského kraje a jedná se většinou o vozidla o celkové hmotnosti 3500 kg.
IČ 00346292 Tel. 545 113 200-1
E-mail:
[email protected]
Č. účtu 117203-514/0600 Fax 545 113 206
3. Lhůty, způsob a místo plnění 3.1. Závazek k dodání plnění služby podle čl. 2 této výzvy bude plněn etapovitě na základě zaslaných písemných nebo telefonických požadavků zaměstnanců zadavatele v průběhu let 2011 – 2012 . Tento závazek se přitom bude považovat za splněný fyzickým předáním vozidel na místo uvedené v požadavku na provedení odtahu. 3.2. Zahájení činnosti po obdržení požadavku na odtah (reakční doba) je 60 minut po dobu 24 hod. denně 365 dnů v roce 4. Vymezení některých dalších smluvních podmínek 4.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s účinky ex tunc, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 2 a čl. 3 této výzvy o víc než 4 hodiny. 4.2. Zadavatel bude oprávněn účtovat zhotoviteli v případě jeho prodlení s plněním podle čl. 2 ve lhůtách podle čl. 3 této výzvy smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny příslušného plnění za každou započatou hodinu prodlení. 4.3. Dodavatel poskytne zadavateli záruku za jakost vykonané služby, a to nejméně po dobu 24 měsíců po splnění závazku k provedení služby podle čl. 3 této výzvy. 4.4. Ostatní smluvní podmínky jsou dány odkazem na příslušná ustanovení obchodního zákoníku a podpůrně i občanského zákoníku s tím, že práva a povinnosti smluvních stran nijak nevybočí z jeho rámce. 5. Způsob stanovení ceny služby a platební podmínky 5.1. Cena dodávané služby bude stanovena jako pevná pro každý druh činnosti poskytované při odtazích vozidel, tj. např. cena za ujeté kilometry, naložení, vyproštění, složení, čekací doba a dále dle zvyklostí dodavatele. Součástí ceny bude i příslušná daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní náklady vynaložené dodavatelem na splnění jeho závazku k plnění podle čl. 2. této výzvy v místě podle čl. 3 této výzvy. 5.2. Změna výše ceny díla podle čl. 5.1. této výzvy bude možná pouze na základě dohody obou stran o změně rámcové kupní smlouvy. . Změna ceny je možná pouze změnou příslušné sazby DPH vyhlášenou cestou změny příslušného zákona. 5.3. Cena dodávky bude splatná po splnění závazku k dodávce služby ve lhůtě 1 měsíce od jejího písemného vyúčtování. 5.4. Zhotovitel je přitom oprávněn nabídnout zadavateli i pro něho výhodnější platební podmínky.
5.
Vstupní hodnoty pro stanovení nabídek
6.1. Požadavky na činnost a rozsah služeb viz bod 2. a 3.
6.2. Cena: Vyčíslená hodnota jednotlivých činností viz bod 5. Garance nabídkové ceny bude platná po celý termín plnění (2011-2012) dle uzavřené rámcové smlouvy o dílo. Změna ceny je možná pouze změnou příslušné sazby DPH vyhlášenou cestou změny příslušného zákona 6.3. Záruky: garance záruky min. 24 měsíců předmětu plnění dle čl. 2. a 3. 6.4. Kvalita a kvalifikační předpoklady: uchazeč přiloží k nabídce kopie dokladů o příslušném oprávnění k podnikání, kvalifikační předpoklady, prohlášení o shodě apod., v případě, že bude uchazeč vyhlašovatelem vyzván k uzavření rámcové smlouvy o dílo na dodávku dle předmětu zakázky, je povinen před podpisem kupní smlouvy doložit ověřený Výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní nebo Živnostenský list. orientační přehled referenčních zakázek 6.
Způsob hodnocení nabídek
Uchazeč zpracuje nabídku dle požadavků uvedených v bodě č.2 a č. 6 a jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle existence níže uvedených kriterií. 1/ nabídnutá cena díla (váha 100%)
8. Lhůta, místo a doba pro podávání nabídek, místo a způsob vyhlášení výsledků veřejné výzvy 8.1. Lhůta pro podávání nabídek počíná běžet dnem vyhlášení (obdržení) výzvy a končí 25.3. 2011 ve 14 hod. Místo pro podání nabídky je ZZSJmK, p.o., nám.28.října 23, 602 00 Brno, podatelna. 8.2. Nabídky musí být podávány v uzavřené obálce, opatřené označením „NEOTVÍRAT! Nabídka k veřejné zakázce VZ 11-11 –odtahy vozidel “, na uzavření s razítkem zájemce. Nabídky lze podávat buď poštou nebo osobně v sídle zadavatele na podatelně a to v době od 8,00 do 14,00 každého pracovního dne - adresováno na Ing. Tureček, investiční technik. K pozdě podaným nabídkám se nepřihlíží, nerozlepují se a nehodnotí se. Rozhodující je datum a hodina přijetí nabídky na podatelně zadavatele. 8.3. Otevírání obálek a vyhodnocení proběhne od 28. 3 do 31.3. 2011 v budově ředitelství zadavatele. Výsledky této veřejné výzvy budou vyvěšeny v elektronické podobě na webové prezentaci ZZS JmK – www.zzsjmk.cz v submenu „výběrová řízení“. Všichni účastníci této veřejné zakázky budou o výsledku písemně informováni na kontaktní adresu uvedenou v zaslané nabídce. 9. Ostatní podmínky 9.1. Nabídka musí být podána v českém jazyce a vyjádřena v CZK. 9.2. Zájemce nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s účastí v tomto zadání veřejné zakázky.
9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky v této zadávací dokumentaci nebo výběrové řízení zrušit stejným způsobem, jakým bylo vyhlášeno, a to prostřednictvím své webové prezentace na adrese www.zzsjmk.cz v submenu „výběrová řízení“. Proto v termínu platnosti této veřejné výzvy pravidelně sledujte výše uvedené webové stránky naší organizace.
Ing. Milan Klusák, MBA ředitel
Vyřizuje: Ing. Tureček,
[email protected], tel 545113230
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
zzsjmk
nám. 28. října 23, 602 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245
Příloha č. 1
VZ 11-11 - odtahy vozidel Odběr služeb v období let 2011 - 2012
Firma, název a IČ
cena
cena
cena
cena
cena
cena
cena
ujetý 1 km
naložení
vyproštění
složení
čekání
ostatní
ostatní
vaše cenová nabídka bez DPH: vaše cenová nabídka vč. DPH:
IČ 00346292 Tel. 545 113 200-1
E-mail:
[email protected]
Č. účtu 117203-514/0600 Fax 545 113 206
