KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
„Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú,nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljáráshoz
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7- 13.)
2016.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
TARTALOMJEGYZÉK A. Általános rész 1. Általános rendelkezések 2. Közös ajánlattétel és projekttársaság létrehozásának kizárása 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt 4. A Közbeszerzési Dokumentumok tartalma 5. Kiegészítő tájékoztatás
4 4 4 5 5 5
B. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 6. Az ajánlat elkészítése 7. Az ajánlat nyelve 8. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 9. Egyes benyújtandó igazolásokhoz, nyilatkozatokhoz kapcsolódó alapvető információk 10. Az ajánlatok értékelése 11. Ajánlatkérői tájékoztatás
6 6 7 7 8 14 15
2. RÉSZ:NYILATKOZATMINTÁK
18
1. Melléklet: Felolvasólap
19
2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
20
3. Melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról
21
4. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint
22
5. Melléklet: Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről
23
6. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
24
7. Melléklet: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat
25
8. Melléklet: Nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők kivitelezői nyilvántartásban szereplésének tényéről 26 9. Melléklet: Nyilatkozat az elmúlt három üzleti év árbevételéről
27
10. Melléklet: Referenciaigazolás
28
11. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
29
12. Melléklet: Szakmai Önéletrajz
30
13. Melléklet: Nyilatkozat
32
14. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint
33
15. Melléklet: Közös ajánlattételről szóló megállapodás
34 2
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
16. Melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről
35
17. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás 36 18. Melléklet: Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
38
19. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről
39
20. Melléklet: Nyilatkozat az UME előírásoknak megfelelő keverőtelepről
40
3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
43
4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS
61
3
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A.
Általános rész
1. Általános rendelkezések Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlattevőknek aKözbeszerzési Dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem aKözbeszerzési Dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. Avállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 2. Közös ajánlattétel és projekttársaság létrehozásának kizárása Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők a Kbt. 35. § (2) bekezdésének megfelelően kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 35. § (3) bekezdés). A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell cégszerűen aláírt közös nyilatkozatukata közös ajánlattételről, amelynek legalább az eljárni jogosult képviselőt és az egyetemleges felelősségvállalást rögzíteni kell. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be (Kbt. 35. § (7) bekezdés).
4
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint „Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].” Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását. Ez vonatkozik az önálló ajánlattevőkre is. 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. 4. A Közbeszerzési Dokumentumok tartalma 1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET 4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS (külön dokumentumban) 5. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők a Felhívással és aKözbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni a Felhívás A mellékletében meghatározott címre azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet minden esetben meg kell küldeni szerkeszthető formátumban is a
[email protected] e-mail címre! Ajánlatkérő az eljárásban a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint adja meg. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére). A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának Kbt. 56. § (3) bekezdés szerinti határideje ennek megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző második munkanapot, mint válaszadási határidőt megelőző negyedik nap. 5
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó.
B.
Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei
6. Az ajánlat elkészítése Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. A csomagoláson „Ajánlat – Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére ” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő előtt” megjelölést kell feltüntetni. megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon ajánlatok idő előtti felbontása miatt, amelyeket a fentiek szerint meghatározott módon nem jelöltek meg. Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt eredeti - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező - ajánlatát teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem szerkeszthető) formátumban, valamint a beárazott költségvetési kiírást excel formátumban egy 6
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti példány az irányadó. 7. Az ajánlat nyelve Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. 8. A benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Valamennyi ajánlattevő esetében Tartalomjegyzék (oldalszámozással) Felolvasólap – 1. melléklet Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint – eredeti példány – 2. melléklet Nyilatkozat az üzleti titokról - 3. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint- 4. melléklet Jogi helyzetet igazoló dokumentumok - meghatalmazás (adott esetben) Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta az ajánlattevő tekintetében 8. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése szerint a 114. § (2) bekezdésére figyelemmel - 5. melléklet Kizáró okok fenn nem állásának igazolásához: 9. Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése szerint a 114. § (2) bekezdésére, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésére figyelemmel - 6. melléklet 10. Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában – 7. melléklet 11. Nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
7
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelező. –8. melléklet Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához: 12. Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti és teljes árbevételről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján P/1. –kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelező 9. melléklet Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához: 13. Referenciaigazolás a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján M/1. kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelező– 10. melléklet 14. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről – kizárólag a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők esetében kötelező 11. melléklet További nyilatkozatok, információk és dokumentumok 15. Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről– 16. melléklet 16. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás (Kbt. 65. § (7) bekezdés) – 17. melléklet 17. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról – 18. melléklet 18. Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről – 19. melléklet 19. Közös ajánlattételről szóló megállapodás – 15. melléklet 20. Nyilatkozat az alvállalkozókról Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint – 14. melléklet 21. Nyilatkozat az UME előírásoknak megfelelő keverőtelepről - 20. melléklet 22. Nyilatkozat a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról – 21. melléklet 23. Árazott költségvetés A Közbeszerzési Dokumentumokban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező! Ajánlattevő köteles a Közbeszerzési Dokumentumok követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani. 9. Egyes benyújtandó igazolásokhoz, nyilatkozatokhoz kapcsolódó alapvető információk FELOLVASÓLAP Kbt. 66. § (5) bekezdés Az ajánlatnak és a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4) bekezdése, részvételi jelentkezés esetében a 68. § (5) bekezdése szerinti információkat. Kbt. 68. § (4) bekezdés: Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 8
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
A hivatkozott jogszabályhelyek és az ajánlattételi felhívás alapján a felolvasólapnak tartalmaznia kell az ajánlattevő(k) nevét, címét, továbbá az alábbi ajánlati elemeket: 1. Nettó ajánlati ár (forint) súlyszám: 50 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) súlyszám: 30 3. Jótállás időtartama súlyszám: 10 4. Az alkalmasság körében bemutatott szakember kötelezően előírt 36 hónapos szakmai gyakorlatán felüli szakmai gyakorlati ideje súlyszám:10 AJÁNLATI NYILATKOZAT A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT Kbt. 66. § (2) bekezdés Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozatot eredeti példányban kell csatolni. NYILATKOZAT AZ ÜZLETI TITOKRÓL Kbt. 44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 9
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. (3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. (4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. NYILATKOZAT A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE SZERINT Kbt. 66. § (4) bekezdés Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. Hivatkozott törvény: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény. JOGI HELYZETET IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. NYILATKOZAT A KBT. 67. § (1)-(2) BEKEZDÉSE SZERINT A 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE FIGYELEMMEL – KIZÁRÓ OKOK ÉS ALKALMASSÁG Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés (1) A gazdasági szereplő ajánlatában vagy – több szakaszból álló eljárás esetén – részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. 10
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. Kbt. 114. § (2) bekezdés A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Kbt. 69. § (4) bekezdés Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Kbt. 69. § (6) bekezdés Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az 11
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A fenti jogszabályi rendelkezések alapján az ajánlattevők az ajánlatukban a) a kizáró okok fenn nem állásáról kizárólag egyszerű nyilatkozatot kötelesek csatolni (ez egyúttal megfelel a (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének); b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja kapcsán kötelesek nyilatkozni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint; c) a gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság kapcsán kizárólag nyilatkozni szükséges az ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek való megfelelésről a felhívásban részletezett információk megadása nélkül. Az iratjegyzék 8-11. pontjában meghatározott dokumentumokat kizárólag az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők kötelesek csatolni. KAPACITÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATOK Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés (7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Kbt. 67. § (3) bekezdés Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban – vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben – be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási 12
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Kbt. 69. § (4) bekezdés utolsó fordulat A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A fenti jogszabályhelyek alapján, amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát kapacitást nyújtó szervezet igénybevételével igazolja, úgy a következő nyilatkozatok csatolása szükséges: a) az ajánlattevő részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat, amelyben megnevezi a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik; b) a kapacitást nyújtó szervezet részéről: - szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; - aláírási címpéldány vagy aláírás minta; - a szervezet nyilatkozata a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése alapján figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésére; - a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők részére kapacitást nyújtó szervezetek esetén az alkalmassági feltétel igazolása a felhívásban előírt módon. A Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti kezesi felelősségvállalásról külön nyilatkozat csatolása nem szükséges, figyelemmel arra, hogy a Ptk. 6:419 §-a szerinti kezesi felelősség kezességi szerződés nélkül, jogszabály alapján fennálló kezességként létrejön, ezáltal az alkalmasság igazolása a kapacitást biztosító szervezettel jogszerűen megtörtént. (D.867/2014. számú határozat) NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10.000.000.Ft/káresemény, 25.000.000.-Ft/év mértékű általános felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú általános felelősségbiztosítással rendelkezni fog.
13
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
10. Az ajánlatok értékelése A Kbt. 76. § (5) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése alapján a legjobb ár-érték az alábbi részszempontok szerint: 1. Nettó ajánlati ár (forint) súlyszám: 50 2. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) súlyszám: 30 3. Jótállás időtartama súlyszám: 10 4. Az alkalmasság körében bemutatott szakember kötelezően előírt 36 hónapos szakmai gyakorlatán felüli szakmai gyakorlati ideje súlyszám:10 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti pontszámot kiszámítja: Értékarányosítás, az alábbi képletek alkalmazásával (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja): Az értékelés módszere az 1. és a 2. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap, míg a 3. részszempont esetében az az egyenes arányosság, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az 1. és a 2. részszempont ajánlati elemeinek pontszámait az alábbi képlettel számolja:
P
Alegjobb Avizsgált
ahol P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:
Pmax P min Pmin a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. részsempont értékelése során a környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) legalacsonyabb CO érték kapja a max pontot. Az ajánlattevőnek a felolvasólapon – 2. számú melléklet - fel kell tüntetnie a beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos környezetterhelési értéket (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték), amelyet az ajánlati dokumentáció részét képező segédtáblázat szerint kell kiszámítani és az ajánlathoz csatolni. A táblázatban - többek között – meg kell jelölni az aszfalt mennyiség előállítását végző gép telepítésének tervezett / tényleges pontos címét (természetbeni cím, GPS koordináta).
14
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Az „aszfaltkeverő gép távolsága (km)” tekintetében - a fentiek szerint megadott - a feladatellátáshoz szükséges aszfalt előállítását végző gép közúton mért legrövidebb távolságát kell rögzíteni az adott beavatkozási szakasz középpontjához. A 3. és 4. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: Avizsgált Pmax P min Pmin P Alegjobb ahol P: Pmax: Pmin: Alegjobb: Avizsgált:
a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma a pontskála felső határa a pontskála alsó határa a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. részszempont esetében a 36 hónapnál kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, míg a 60 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 60 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés) A 4. részszempont vonatkozásában a megajánlást hónapokban szükséges megadni. Abban az esetben, ha a gyakorlati idő tört hónapban adható meg, ajánlattevőnek kettő tizedes jegyre történő kerekítéssel szükséges meghatároznia a gyakorlati időt. A 4. részszempont esetében a 180 hónapos vagy annál kedvezőbb megajánlás esetén az ajánlattevő a maximális pontszámot kapja, azaz ajánlatkérő a 180 hónapot meghaladó megajánlást többletpontszámmal nem értékel (Kbt. 77. § (1) bekezdés). A 4. részszempont vonatkozásában Ajánlattevő a kötelezően előírt 36 hónapos szakmai gyakorlati időn felül 0 hónap gyakorlati időt is megajánlhat. 11. Ajánlatkérői tájékoztatás A Kbt. 75. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
15
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 Fax: (06 1) 795-0884 Email:
[email protected] Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. tel: 06-52-417-340 fax: 06-52-451-063 E-mail:
[email protected],
[email protected] Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/301-2900 Fax: 1/301-2903 http://www.mbfh.hu/hu/ Illetékeségi terület: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg, Hajdú-Bihar megye (megállapította a 267/2006.(XII.20.) Korm rendelet) Székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 31. E-mail:
[email protected] Tel: (+36-46) 503-740 Fax: (+36-46) 503-741 Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központi telefon: +36 1 476 1100 Központi telefax: +36 1 476 1390 Elektronikus levélcím:
[email protected] Honlap: www.antsz.hu
16
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Postafiók: 4001 Debrecen, Pf.:115. Telefon: +36 / 52 / 550-700 Fax: +36 / 52 / 420-022 E-mail:
[email protected]
17
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
2. RÉSZ:NYILATKOZATMINTÁK
18
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
1. Melléklet: Felolvasólap Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” Ajánlattevő: cégnév: székhely: cégjegyzékszám:
Nettó ajánlati ár:1
nettó .............................................,- Ft
Környezetterhelési érték – környezetterhelés minimalizálása érdekben – (összesített CO érték)
…………….
Jótállás időtartama (hónap)
………hónap
Az alkalmasság körében bemutatott szakember kötelezően előírt 36 hónapos szakmai gyakorlatán felüli szakmai gyakorlati ideje (hónap)
………hónap
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
1
Kerek egész forintban szükséges megadni.
19
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” A vonatkozó A j á n l a t t é t e l i Felhívásra és Közbeszerzési Dokumentumokra válaszul alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy: 1
Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a 2016. …… napján megküldött Ajánlattételi Felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint a kiadott kiegészítő tájékoztatások tartalmát. Ezennel fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük.
2
Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a szerződés teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg ellenében vállalkozunk.
KAPCSOLATTARTÓSZEMÉLY (ezen ajánlatnál) Név Szervezet Cím Telefon Fax E-mail
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
20
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
3. Melléklet: Nyilatkozat üzleti titokról
Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére”
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz. b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: …………………. Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….
(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
21
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
4. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint
Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére”
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem minősül kis- és középvállalkozásnak középvállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül mikrovállalkozásnak minősül. Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
22
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
5. Melléklet: Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés; 114. § (2) bekezdés)
Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek megfelelünk.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… cégszerű aláírás)
23
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
6. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés; 114. § (2) bekezdés; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő ……………………………………………… -vel mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) vagy m) pontjaiban foglalt kizáró okok. Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlattevő gazdasági szervezet 1) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2) olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. a) Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye: ……………………………. ……………………………. b) Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs. (*Kérjük az 1.) vagy a 2.) pont; illetve a 2) pont tekintetében az a) vagy b) pont kitöltését) Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
24
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
7. Melléklet: A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) vagy m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a hivatkozott kizáró okok hatálya alá.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
25
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
8. Melléklet: Nyilatkozat az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők kivitelezői nyilvántartásban szereplésének tényéről
Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők a felhívás III.1.1 pontjában megjelölt kivitelezői nyilvántartásban szerepelnek az alábbiak szerint:
Gazdasági szereplő megnevezése
Kivitelezői nyilvántartás megnevezése
Nyilvántartási szám
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
26
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
9. Melléklet: Nyilatkozat az elmúlt három üzleti év árbevételéről Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ajánlattevő a felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben az alábbi teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –, árbevételt valamint az alábbi közbeszerzés tárgya [útépítés és/vagy útfelújítás] szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételt érte el:
A közbeszerzés tárgya [útépítés és/vagy Teljes árbevétel (nettó útfelújítás] szerinti Ft) árbevétel (nettó Ft)
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
27
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
10. Melléklet: Referenciaigazolás Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ajánlattevő a közöttünk fennállt szerződéses viszony alapján az alábbi (legfeljebb 2 db) referenciát teljesítette:
Szerződést kötő másik fél (valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma)
Teljesítés ideje (év/hónap)
Teljesítés helye
A referencia tárgya, Az mennyisége és a cég százalékos ellenszolgáltat részesedése(részletezve a ás nettó közbeszerzés tárgya szerinti összege építési beruházást)
Nyilatkozom, hogy a fenti referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
28
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
11. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket vonjuk be:
Szakember neve
Képzettség, végzettség megnevezése
Gyakorlati idő a felhívás III.1.3. M/2. pontja szerinti szakterületen
Nyilatkozom továbbá, hogy nyertesség esetén gondoskodom az adott szakemberek kamarai regisztrációjáról, valamint nyilatkozom, hogy tudomásul vettük, hogy a szakemberek kamarai regisztrációjának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
29
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
12. Melléklet: Szakmai Önéletrajz „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére ” tárgyú közbeszerzési eljárásban SZEMÉLYES ADATOK Név: Születési idő: Állampolgárság: ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig Intézmény megnevezése / Végzettség (év)
MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Mettől meddig Munkahely megnevezése, munkakör (év/hónap)
KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, Ellátott funkciók és feladatok időpontjai(év/hónap) felsorolása
EGYÉB Egyéb képességek: Szakértelem: Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a 30
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek
……………………………… Saját kezű aláírás
31
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
13. Melléklet: Nyilatkozat ajánlati felhívás III.1.3. M/2-es pontjában megjelölt jogosultságú szakemberek vonatkozásában a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely: ………………) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlati felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után
nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívás III.1.3. M/2-es pontjában megjelölt szakemberek a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére fognak állni.
Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás
32
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
14. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerint Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi munkarészek tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni: 1) a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) vonatkozásában veszünk igénybe alvállalkozót: - .......................................... - .......................................... - .......................................... 2) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók megnevezése: Alvállalkozásba adni kívánt munka:
Alvállalkozó megnevezése, székhelye:
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
33
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
15. Melléklet: Közös ajánlattételről szóló megállapodás
amely létrejött egyrészről: …………………………………. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve:
………………. ………………. ………………. ……………….,
másrészről …………………………………. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve:
………………. ………………. ………………. ……………….
a továbbiakban, mint Közös Ajánlattevők között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1.
Közös Ajánlattevők közös ajánlatot kívánnak tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére”
2.
Közös Ajánlattevők nevében a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselő tagja: ………………………..
3.
Közös Ajánlattevők a jelen megállapodás aláírásával az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás során való nyertességük esetén a Kbt. 35. § (6) bekezdésnek megfelelően egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………………………………………
……………………………………
(Ajánlattevő)
(Ajánlattevő)
34
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
16. Melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről (Kbt. 65. § (7) bekezdés)
Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez a következő, a szerződés teljesítéséhez kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánjuk igénybe venni:
Kapacitásait rendelkezésre Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet megnevezése: bocsátó szervezet székhelye:
Vonatkozó alkalmassági feltétel megjelölése az ajánlattételi felhívás adott pontjára hivatkozással:
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
35
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
17. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát tartalmazó megállapodás (Kbt. 65. § (7) bekezdés) amely létrejött egyrészről: …………………………………. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve: mintajánlattevő, másrészről …………………………………. székhely: adószám: cégjegyzékszám: képviselő neve: mintkapacitást nyújtó szervezet,
………………. ………………. ………………. ……………….
………………. ………………. ………………. ……………….
a továbbiakban, mint Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1.
Ajánlattevő ajánlatot kíván tenni az alábbi közbeszerzési eljárás során: Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közbeszerzés tárgya: „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére”
2.
Kapacitást nyújtó szervezet az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlatifelhívásának ……………. pontja szerinti alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz, ahhoz kapacitást nyújt.
3.
Kapacitást nyújtó szervezet vállalja, hogy az alkalmasságot a felhívásban előírt módon igazolja.
4.
Kapacitást nyújtó szervezet jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre bocsátja.
36
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
5.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
A 4. pontban rögzített rendelkezésre bocsátás módja2: ………………………………………..
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………………………………………
……………………………………
(Ajánlattevő)
(Kapacitást nyújtó szervezet)
2
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján referenciákra, illetve szakemberekre vonatkozó alkalmassági követelmény igazolására csak akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
37
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
18. Melléklet: Nyilatkozat a felelősségbiztosításról hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés megkötésének időpontjáig építési, szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötünk vagy meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük az Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Mértéke: …… forint/káresemény és ……. forint/év. Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap ………..……… (cégszerű aláírás)
38
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
19. Melléklet: Nyilatkozat az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat egyezéséről Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során általunk digitális adathordozón benyújtott ajánlat a papír alapon benyújtott ajánlattal mindenben megegyezik.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
39
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
20. Melléklet: Nyilatkozat az UME előírásoknak megfelelő keverőtelepről Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során a) az általam képviselt gazdasági szereplő rendelkezik saját tulajdonú üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező keverőteleppel, amely megfelel annak a követelménynek, hogy a megjelölt keverőtelepen a vonatkozó Útügyi műszaki előírás (ÚME) szerinti gyártási hőmérsékleten kiadott és ÚME szerinti szállítási hőmérsékleten szállított aszfaltkeverék terítési hőmérséklete a beépítéskor nem csökken a vonatkozó ÚME által tartalmazott, a gyártáshoz alkalmazott kötőanyag típusa függvényében meghatározott, a terítési hőmérsékletre vonatkozó határérték alá, vagy b) az általam képviselt gazdasági szereplő saját tulajdonú üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező keverőteleppel nem rendelkezik, ajánlatunkhoz csatolunk harmadik féllel megkötött előzetes megállapodást arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés idejére rendelkezésére fog állni a felhívás VI.3.12.) 28. pontban leírt feltételeknek megfelelő aszfaltkeverő telep.
Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..……… (cégszerű aláírás)
40
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
21. Melléklet: Nyilatkozat a teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról Alulírott …………………………………..……….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljárás során a teljesítési és jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti határidőre benyújtjuk.
Kelt: ……………………………… Cégszerű aláírás
41
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
REGISZTRÁCIÓS
+36 18199189 Fax: +36 18199540
LAP
„Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai: Neve: Székhelye: Tel: Fax: Kapcsolattartó személy neve: Telefonszáma: E-mail:
Kelt: ………………………….. cégszerű aláírás Kitöltve elküldendő a +36 17978719 faxszámra vagy a
[email protected] címre az ajánlati határidő lejártáig! A regisztrációs lap visszaküldésével kell jelezni az Ajánlatkérő számára, ha valaki a meghirdetett közbeszerzési eljárásban, mint lehetséges ajánlattevő kíván szerepelni. Ajánlatkérő biztosítja, hogy a fent megadott adatokat csak és kizárólag az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatosan használja fel, harmadik személy számára azokat ki nem adja.
42
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
3. RÉSZ: SZERZŐDÉSTERVEZET
43
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
+36 18199189 Fax: +36 18199540
ESZ/____________________ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet amely létrejött egyrészről Magyar Közút Nonprofit Zrt. Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Cégjegyzékszám: 01-10-046265 Adószám: 14605749-2-44 Számlavezető pénzintézet neve: MKB Bank Pénzforgalmi számlaszáma: 10300002-10460102-49020027 Telefon: +36 1 819 9000 Fax: +36 1 819 9540 E-mail:
[email protected] Képviseli: ………………………………………… mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészt a ……………………………………….. Székhely: ………………………….... Levelezési cím: ………………………….... Képviseli: ………………………….... Cégjegyzékszám: ………………………….... Adószám: ………………………….... Számlavezető pénzintézet neve: …………………………… Pénzforgalmi számlaszáma: ………………………….... Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma …………… Telefon: ………………………….... Fax: ………………………….... E-mail: ………………………….... mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I.
A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. május 19. napján „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” elnevezéssel nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része 112. § (1) bekezdés b) és 113. § (5) bekezdés a) pontja alapján. 1.2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes 44
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
határidőn belül az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a nyertes ajánlatban rögzített feltételek mellett szerződést kötnek egymással. 1.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a fentebb hivatkozott közbeszerzési eljárás alábbi dokumentumai: -
Ajánlati Felhívás Közbeszerzési Dokumentumok Kiegészítő Tájékoztatás Vállalkozó által benyújtott ajánlat
II.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA, TELJESÍTÉS HELYE
2.1. A szerződés tárgya „Vállalkozási szerződés a 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítésére” 2.2. A szerződés mennyisége: Felújítási szakaszhatárokon belül: Kezdőszelvény km+m 11+796 12+948 18+112 19+460 21+414
Végszelvény km+m 12+948 18+112 19+460 21+414 22+260
Külterület m 5.164 846
Belterület m 1.152 1348 1.954
A felújítási szakasz hossza 7664 + 2800 méter. 2.2. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége, hogy a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben a műszaki terveknek és költségvetésnek, az ajánlattételi felhívásnak és közbeszerzési dokumentumoknak megfelelően elkészíteni. 2.3. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződés tárgyát a jelen szerződés alapelveinek megfelelően az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. 2.4. A teljesítés helye: 4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. Nyíracsád-Nyírábrány közötti útszakasz 2.5. A jelen szerződés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok IV. kötet: Műszaki leírás c. részében kiadott műszaki leírások, tervdokumentációk és költségvetések határozzák meg. 2.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötésének időpontjában és annak teljes időtartama 45
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
alatt rendelkezni fog üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvánnyal rendelkező keverőteleppel, amely megfelel annak a követelménynek, hogy a megjelölt keverőtelepen a vonatkozó Útügyi műszaki előírás (ÚME: e-ÚT 06.03.21) szerinti gyártási hőmérsékleten kiadott és ÚME szerinti szállítási hőmérsékleten szállított aszfaltkeverék terítési hőmérséklete a beépítéskor nem csökken a vonatkozó ÚME által tartalmazott, a gyártáshoz alkalmazott kötőanyag típusa függvényében meghatározott, a terítési hőmérsékletre vonatkozó határérték alá. III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a hatályba lépésétől számított 120 napon belül végzi el. A szerződés hatályba lép, amennyiben mindkét fél által aláírásra kerül. A műszaki átadás-átvétel időtartama 15 nap. A teljesítés időpontja a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja. Megrendelő előteljesítést elfogad. Téli üzem: Megrendelő jogosult a téli üzem miatt a munkaterületet visszavenni. A visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába. Fő szabály szerint a téli üzem alatt, azaz november 15. - március 15. közötti időszakban a Vállalkozó, a Megrendelő általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. Ezen időszak így a teljesítés időtartamába nem számít bele. Azonban ezen időszakban egyedi – a kedvező időjárási viszonyokra / technológiai folyamatokra tekintettel benyújtott – kérelem alapján, a Megrendelő külön engedélyével folyhat munkavégzés. Az ilyen munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít. Az eljárást megindító felhívás alapján a szerződés teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap, az alábbi kikötésekkel: a. a szerződés teljesítési határideje a Megrendelő számára előírt, jelen közbeszerzési eljárás alapján létrejövő vállalkozási szerződés finanszírozását biztosító előírásokra tekintettel (amelynek alapján az Megrendelőnek a forrás felhasználását 2016.12.31ig igazolnia szükséges) a szerződés teljesítésének lehetséges legkésőbbi időpontja 2016.11.30. b. amennyiben bármely okból ezen 2016.12.31. napjában meghatározott elszámolási határidő meghosszabbításra kerül, úgy a 2016.11.30. napjában meghatározott lehetséges legkésőbbi teljesítési határidő automatikusan minden további eljárási cselekmény (szerződésmódosítás) nélkül is meghosszabbodik legfeljebb annyi nappal, amennyi nappal az elszámolási határidő 2016.12.31. napjához képest meghosszabbításra kerül. Felek rögzítik, hogy csak abban az esetben relevánsak a fentebbi kikötések, amennyiben a szerződés megkötésének időpontja és a kikötésekben megjelölt 2016.11.30. napja közötti időtartam 46
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
rövidebb, mint a 120 napos teljesítési határidő. Ebben az esetben a végteljesítési határidő a 120 napos átfutási idő biztosításának erejéig hosszabbodik meg automatikusan. 3.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében neki felróható olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után naptári naponként a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a, de legfeljebb a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-a. Megrendelő a kötbérmaximum elérése esetén jogosult a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján jogosult a lejárt nem vitatott késedelmi kötbér összeget a vállalkozói díjjal szemben beszámítani. 3.3. Vállalkozó az eljárás eredményeként megkötött szerződés vonatkozásában Megrendelő részére meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amiért felelős - meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 3.4. Ha Vállalkozó, a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel is tartozik. Kötelezett mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti. 3.5. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (2) bekezdésére, melynek mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a A teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, és annak a teljesítés időtartama alatt érvényben kell maradnia. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 3.6. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a jótállás időtartamára jótállási biztosítékot köt ki, hivatkozással a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a;. A jótállási biztosítékot a szerződés teljesítését (a sikeres műszaki átadás-átvételt) követő 3 munkanapon belül kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és a jótállás időtartamának leteltét követő 30 napig lehívhatónak kell maradnia. A jótállási biztosíték Megrendelő választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jótállási biztosíték előírtak szerint történő rendelkezésre bocsátása a teljesítésigazolás kiállításának feltétele.
47
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
A teljesítési/jótállási biztosíték formája A biztosíték nyújtható visszavonhatatlan és feltétel nélküli, legalább a jótállási határidő leteltét követő 30 napig érvényben maradó (lehívható) bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki kézfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában, vagy a Megrendelőnek az MKB banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú bankszámlájára óvadékként történő átutalással is. Átutalás esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a beazonosíthatóságot szolgáló adatokat és a jogcímet. A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény eredeti példányát a Magyar Közút NZRT Garanciakezelési Osztálya (Jogosult) részére kell átadni a számla benyújtásával egyidejűleg. A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény tartalma: A Magyar Közút Nzrt. kizárólag olyan bankgarancia nyilatkozatot/kötelezvényt köteles elfogadni, amelyben a bank vállalja, hogy amennyiben a Jogosult arról tájékoztatja, miszerint a Vállalkozó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségeinek, úgy a Vállalkozó helyett a Jogosult első felszólítására átutalja a bankgarancia/kötelezvény összegének erejéig a jogosult által megjelölt összeget a Magyar Közút Nzrt. bankszámlájára. A bankgaranciában/kötelezvényben rögzíteni kell, hogy a bank a szolgáltatást nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a szerződésből vagy azzal kapcsolatban illetve más jogviszonyból eredő, a Jogosulttal szembeni követeléseit érvényesítse. A bankgarancia nyilatkozat/kötelezvény további, fentieken túli kötelező tartalmi elemei: Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye, bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye, bankgarancia/kötelezvény kedvezményezettjeként a megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.t kell megnevezni, közbeszerzési eljárás, szerződés megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják, szerződés kelte, szerződés tárgya szerződés azonosítója, ha Közös ajánlattevő, akkor az egyetemleges felelősség nyilatkozata biztosíték összege (felhívásban meghatározottak szerint), kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 5 banki nap), biztosíték kezdő napja biztosíték lejárata (a teljesítési biztosíték a teljesítés időpontját követő 30 napig érvényes, a jótállási biztosíték a jótállási időszak lejártát követő 30 napig érvényes), azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan, azt, hogy a garancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt teljesítési/jótállási kötelezettségeinek biztosítékául szolgál továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene. azt hogy az igénybejelentés benyújtható a számlavezető bankjukon keresztül is az aláírások számlavezető bank általi igazolásával. 48
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
azt hogy a garanciából származó igények –a Magyar Közút NZRt. előzetes hozzájárulása nélkül- nem engedményezhető, nem ruházható át, nem zálogosítható el, és más módon sem köthető le biztosítékul.
A bankgarancia (teljesítési, jótállási) nyilatkozat/kötelezvény eredeti példányát a Magyar Közút Nonprofit ZRT szerződés gazda (Jogosult) részére kell átadni. A Vállalkozó a fenti tartalmi elemekkel rendelkező garancia nyilatkozat/kötelezvény tervezetet a kiállítás előtt a Megrendelővel jóváhagyatni köteles. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása A számla kiállításának feltétele a teljes jótállási biztosíték kedvezményezett részére történő rendelkezésre állása. Jótállási biztosíték felhasználása Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a Jótállási biztosíték terhére kerül elszámolásra. A jótállási biztosíték előzetes biztosítéknak tekintendő, így az nem érinti az adott szerkezetekre (munkanemekre) előírt szavatossági, illetve a kötelező alkalmassági időben jelentkező Vállalkozói kötelezettségeket. Biztosíték felszabadítása A biztosítékot Megrendelő 15 napon belül felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgaranciában szereplő időpontot követően a bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan hatályát veszti. 3.7. A jelen szerződés II. pontjában vállalt kivitelezés munkaterületek átadás-átvételnek a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül meg kell kezdődnie. A munkaterület átadás-átvétel időpontjára a Vállalkozó adjon javaslatot, legalább 3 munkanappal korábban, mint a javasolt dátum. Munkaterületek átadáskor a felek munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel az arra jogosult személyek közreműködésével. 3.8. Vis maior és más lényeges, a Felek érdekkörén kívüli körülmények esetén a jelen szerződésben rögzített átadás-átvétel és a birtokbaadás napja jogkövetkezmények nélkül későbbre tolódhat. Az ilyen események, illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak veszélyéről a Vállalkozó köteles késedelem nélkül a Megrendelőt értesíteni. Az ok megszűnését követően haladéktalanul jeleznie kell azt, hogy mikor lehet a tevékenységet folytatni, illetve befejezni. Ha a Vállalkozó önhibáján kívül a jelen pontban foglalt bármely oknál fogva teljesítés késedelmet szenved, akkor Vállalkozó jogosult a közösen megállapított teljesítési határidők módosítását kezdeményezni. Vis maior és más lényeges körülményt és az emiatt kieső időt a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolnia kell. 3.9. Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 3.9.1. 3.9.2.
Jelen szerződés megszűnik a 3.1. pontjában rögzített határozott időtartam elteltével. A Megrendelő – a fenti jogkövetkezmények alkalmazása helyett – jogosult felmondani a jelen szerződést, ha bármely a Megrendelőnek fel nem róható okból 49
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
(ideértve a vis maior esetét is) nem kerül sor a munkaterület birtokbaadására a fenti határidőig. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel, vagy Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Megrendelő jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja, ha a Vállalkozó jelen szerződés 3.2. pontja szerinti késedelme a 30 napot meghaladja vagy a Vállalkozó egyéb súlyos szerződésszegést követ el, így különösen – a fentieken túl – olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Az azonnali hatályú felmondást megelőzően a szerződésszegő felet határidő tűzésével írásban fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésre.
3.10. A jelen szerződésben kikötött határidő fix határidő, így annak esetleges módosítására kizárólag a Felek közös megegyezésével van lehetőség, figyelemmel a Kbt. 141. §-ban foglalt szerződésmódosításra vonatkozó előírásaira is. 3.11. Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen megállapított véghatáridő megtartására törekednek. IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ 4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért ………………… Ft +……………. forint ÁFA, azaz ……………………..forint +……………… forint ÁFA, összesen …………………………………….forint díj illeti meg. A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet. 4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott árért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a IV. pontban meghatározott ár a műszaki terveknek, az érvényben lévő jogszabályok és egyéb műszaki előírások szerinti megvalósításhoz szükséges valamennyi munka ellenértékét, a Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíjköltségét és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget (különösen szállítási költségeket, adókat a Vállalkozó munkavállalóinak munkabérét és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási 50
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
és csomagolási költségeket, vámköltségeket, vámpótlékot, a teljesítéshez szükséges teljesítési költségeket, ideiglenes melléklétesítmények,felvonulási épületek és területek megvalósítási költségeit, ezek használati, illetve üzemeltetési költségeit, jelen szerződésben rögzített szolgáltatások ellenértékét, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, valamint a fel- és levonulással kapcsolatos összes költséget, beleértve ezen tevékenységek végzése közben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségeit is és minden egyéb mellékköltséget úgy, mint pl. biztosítás, ideiglenes energiaellátás, engedélyezési /hitelesítési költségek, a terület igénybevételi díját) függetlenül azok jellegétől magában foglalja. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt, amely előírás alól a pótmunka kivételt képez. 4.3. Pótmunka: – a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint – a szerződés alapját képező műszaki leírásban nem szereplő külön, a Megrendelő által megrendelt munkatétel. Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni. Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. Vállalkozó a pótmunka szükségességét haladéktalanul, de legkésőbb annak szükségességét megalapozó körülmény megállapításától számított 3 munkanapon belül köteles bejelenteni a Megrendelő felé. 4.4. Megrendelő rögzíti, hogy többletmunka – a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint – elszámolására nincs lehetőség. Megrendelő rögzíti, hogy a szerződés 4.1. pontja szerinti Vállalkozói díjnak teljes körűnek kell lennie, azaz tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. Megrendelő a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti esetben téríti meg a többletmunka ellenértékét, csak olyan esetben, ha az annak ellátását megalapozó körülmény a szerződéskötés időpontjában nem volt előrelátható. 4.5. Jelen szerződés alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses árat feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. 4.6. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzés során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azokat a Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik személy tudomására. Vállalkozó e kötelezettsége megszegése esetén alkalmanként a teljes vállalkozói díj mértékével egyező összegű kártérítés megfizetésére kötelezhető. V.
FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. Jelen szerződés II. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében vállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: - Vállalkozó a 19+460 – 22+260 km sz. közötti útszakasz vonatkozásában 100%-os készültségi foknál jogosult számlát kiállítani; 51
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
- Vállalkozó a 11+796 - 19+460 km sz. közötti útszakasz vonatkozásában a számlát 50 %-os készültségi szint elérésekor a 11+796 - 19+460 km sz. közötti útszakasz nettó szerződéses ellenértéke 50 %-ának megfelelő mértékben jogosult benyújtani. A 11+796 - 19+460 km sz. közötti útszakasz vonatkozásában Vállalkozó az újabb számlát 100%-os készültségi foknál jogosult kiállítani, amelynek értéke a 11+796 - 19+460 km sz. közötti útszakasz nettó szerződéses ellenértéke 50 %-a. Megrendelő az utolsóként benyújtott számlát tekinti végszámlának, amelyet ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult kiállítani. A végszámla benyújtásának feltétele a szerződésben meghatározott munkák kifogásmentes elkészítése és annak a Megrendelő általi átvétele, amely a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezáráskori aláírásával – amelyet a Megrendelő és műszaki ellenőre ellenjegyez – valósul meg. A végszámla további mellékletei a megvalósulási és átadási dokumentáció, a munkaterület rendeltetés szerinti megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése és a beépítésre került termék részletes leírása, gyártó dokumentációja, továbbá az előleg vonatkozásában: az előlegbekérő. 5.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – a jelen szerződésben külön pontban szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a jelen „5.” pont szerinti rögzített feltételek alapján jogosult. 5.2.2. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének elismerése esetén a vállalatirányítási rendszerében (SAP) pénzügyi teljesítési igazolást (a továbbiakban: PTI) állít ki és küld meg – postai úton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon – a Vállalkozó részére, és Vállalkozó ezt köteles a számlához csatolni. 5.2.2.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI a Megrendelő vállalatirányítási rendszerén (SAP) alapuló szabványos nyomtatvány. Vállalkozó a PTI-vel kapcsolatos észrevételeket a PTI-n feltüntetett kapcsolattartóval egyeztetheti. 5.2.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PTI birtokában jogosult (és egyben köteles) haladéktalanul, de legkésőbb a PTI kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon belül a számláját kiállítani a PTI-ben meghatározott adattartalommal, a Megrendelő nevére és címére (Magyar Közút Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.). 5.2.4. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a PTI-t. Egyebekben csatolásra kell kerüljenek a műszaki-minőségi előírások teljesítésére előírt, az azt igazoló dokumentum(ok) (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyv, műszaki ellenőri igazolás, mérlegjegy, minőségi tanúsítvány, stb.) is, amelyek ekként a számla mellékletei. 5.2.5. Vállalkozó a benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein – minden esetben köteles feltüntetni Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját, amellyel Megrendelő a szerződés tárgyát képező anyag, eszköz vagy szolgáltatás leszállítását, teljesítését megrendelte.
52
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
5.2.6. Megrendelő rendszere képes befogadni elektronikus számlát (a továbbiakban: E-számla) is, ezért amennyiben a Vállalkozó rendszere azt lehetővé teszi, a Vállalkozó a számláját elsődlegesen e-számla formában köteles benyújtani a Megrendelő részére, amely e-számlával szemben a Megrendelő az alábbi feltételeket, követelményeket támasztja: i. az e-számlát a NAV-ajánlásnak megfelelő xml-formátumban kell benyújtani, amely tartalmazza a számla kötelező tartalmi elemein kívül a Megrendelő SAP megrendelés azonosítóját is; ii. az e-számlához az elválaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a számlával egyidőben megküldeni; iii. az e-számlát a mellékletekkel együtt a Megrendelő következő elektronikus címére kell benyújtani/megküldeni:
[email protected] 5.2.6.1. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-számla nem felel meg az előző pontban előírt kritériumoknak, úgy a Megrendelő az e-számla befogadását jogosult megtagadni, amely esetben a Vállalkozó köteles a számláját a hagyományos módon (elsősorban nyomtatott formátumban) kiállítani. Ilyen esetben Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 5.2.6.2. Az e-számla kapcsán a Vállalkozó az alábbi kapcsolattartót, elérhetőséget jelöli meg: Kapcsolattartó neve: ………………………………………………….. Kapcsolattartó beosztása: …………………………………………….. Telefon: ………………………………………………………………. Mobil: ………………………………………………………………… E-mail: ……………………………………………………………….. 5.2.7. Amennyiben a Vállalkozónak nincs módja e-számla kiállítására – vagy az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak -, úgy a Vállalkozó a számlát a hagyományos módon (elsősorban nyomatott formátumban) köteles kiállítani, amely esetben a számlát a szükséges mellékletekkel együtt a Megrendelő székhelyére kell megküldeni: Magyar Közút Nonprofit Zrt. – 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. 5.2.8. Felek rögzítik, hogy a továbbiakban, illetve jelen szerződés egészében a számla alatt eszámla is értendő – kivéve ez alól azokat az eseteket, ahol az e-számla kifejezetten a sajátosságából adódó feltételek miatt kerül megnevezésre, megjelölésre. 5.2.9. A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Megrendelő a számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja (pl. a PTI-től, szállítólevéltől eltérő összegű, mennyiségű, stb.), Vállalkozó az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Megrendelő és Vállalkozó egyeztetni köteles. Amennyiben a kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt. 5.2.10. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy Megrendelő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni és a számlát jogosult Vállalkozónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi hiányosság(ok) esetében is: iv. ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy 53
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz e-számla esetén nem a Megrendelő által megadott elektronikus címre, más számla esetén pedig nem a Megrendelő által megadott postafiókra – hanem pl. a Megrendelő más címére - került megküldésre), vagy vi. az e-számla nem felel meg a Megrendelő által előírt kritériumoknak, vagy vii. a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Megrendelő SAP megrendelés azonosítója. Ebben az esetben Vállalkozó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően kiállított - és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Megrendelő erről szóló írásbeli értesítését követően. Megrendelő fizetési késedelme ezen esetekben is kizárt. v.
5.2.11. Megrendelő a számlát a kézhezvételtől (e-számla esetében a Megrendelő előírt e-mail címére érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki, az Art. 36/A. § előírásai mellett. 5.2.12. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozót a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő a Kbt. 130. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben sem haladhatja meg a 30 napot.” 5.3. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján – tartalékkeret és áfa nélkül számított – nettó egyösszegű ajánlati ár 5%-ának megfelelő összegű, azaz……. Ft előleg igénybe vételét kérheti. Az előleg kifizetése az előlegigénylését követő 15 napon belül történik meg, de legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni Megrendelő. 5.4. A vállalkozói díj kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés alapján kerül sor átutalással. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 5.5. A jelen szerződés II. pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák végszámla benyújtásának feltétele, a szerződésben meghatározott munkák teljes körű, kifogásmentes elkészítése és annak a Megrendelő általi, a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával tanúsított mennyiségi és minőségi átvétele, melyet a Megrendelő műszaki ellenőre ellenjegyez. 5.6. A Vállalkozó a teljesítésről kiállított számlájának Megrendelő általi kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha a Vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő (Magyar Közút Nonprofit Zrt.) megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az
[email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.
54
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
5.7. A Vállalkozó kötelessége a Megrendelő részére kibocsátott számlán a jelen szerződés azonosító számát, és a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzést feltüntetni. Ennek hiányában a Megrendelő megtagadja a számlán szereplő ellenérték megfizetését. A jelen szerződés száma: _________. 5.8. Mindezek szolgáltatása nélkül a teljesítés nem szerződésszerű és a Megrendelő nem esik fizetési késedelembe. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén – a Ptk. 6:155. § szakaszának rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 5.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó – a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel – nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 5.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 5.11. Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
VI.
JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG:
6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a sikeres átadásátvétele időpontjától kezdődően …… hónap teljes körű jótállással tartozik. 6.2. Vállalkozó a beépített anyagok minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint garantálja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A szükséges bizonylatokat Vállalkozó az átadásátvételi eljárás befejezésével egy időben átadja a Megrendelő képviselőjének. (Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó köteles a szükséges dokumentumokat az átadás-átvételi eljárást megelőzően is bemutatni a Megrendelő képviselőinek.). A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát szerződésszerűen, teljes körűen, a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben végzi el, a minőségirányítási és tanúsítási rendszerének követelményeit is betartva. 6.3. A szavatossági és jótállási kötelezettség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, az átadás-átvételtől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). Amennyiben Vállalkozó a jótállási kötelezettségének teljesítését 15 napon belül nem kezdi meg, úgy Megrendelő harmadik fél bevonásával jogosult a munkákat elvégeztetni. Ez esetben 55
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
Megrendelő az elvégzett munka számlával igazolt ellenértékét a Vállalkozó felé a későbbiekben elszámolhatja. VII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 7.1. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, a felelős műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tűzvédelem feltételeinek biztosítása. 7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosult az építés folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján bemenni, az építési munkálatokat ellenőrizni, az elektronikus építési naplóba betekinteni. 7.3. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a műszaki feltételek betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, az elektronikus építési naplóba betekinteni, oda bejegyzést tenni, egyébként kérdést vagy észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizni. 7.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Vállalkozó felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért. 7.5. Amennyiben Megrendelő, vagy Megrendelő megbízottja szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni. 7.6. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen akadálytól és minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar szabvánnyal összhangban kell tárolni. 7.7. Vállalkozó köteles a munkák során a környezet védelme érdekében elvárható gondossággal eljárni. 7.8. A végső átadás-átvétel időpontjáig a közmű szolgáltatások igénybevételével felmerülő költségek a Vállalkozót terhelik. 7.9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés jó teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 7.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni, akinek személyét (cégét) és képviselőit jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási 56
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
feladatokat is, a Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezni, az elektronikus építési naplóba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést tenni, az átadás-átvételnél közreműködni. 7.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában és annak teljes időtartama alatt rendelkezik teljes körű építési, szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel a Megrendelő által előírt mértékben és terjedelemmel. A jelen szerződés hatálya alatt előírt felelősségbiztosítás mértéke: legalább 10.000.000,- Ft/káresemény, 25.000.000.- Ft/év mértékű általános felelősségbiztosítás. Vállalkozó köteles a jelen szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül megküldeni a kötvény másolatát a Megrendelőnek. VIII. KAPCSOLATTARTÁS 8.1. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést – vagy más közlést – írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott küldeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5. (ötödik) munkanapot, míg e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni. 8.2. Megrendelő képviselő(i): - név: - telefon: +36-1- e-mail: @kozut.hu 8.3. Megrendelő műszaki ellenőre - név: - telefon: - e-mail: 8.4. Vállalkozó képviselő(i): - név: - telefon: - e-mail:
IX.
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
9.1. A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka megfelel-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeknek, az érvényben lévő szakhatósági előírásoknak, a vonatkozó útügyi műszaki előírásoknak, a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra. Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a póthatáridőt. A 57
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
kijavítás után a Felek ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak. Az építési munkák átvételének feltétele a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv és a kivitelezői nyilatkozat. 9.2. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és hibamentes átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. 9.3. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés környékét rendezett állapotban adja át. 9.4. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt értesíteni a jogszabályban meghatározott módon és időben. Ennek elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik.
X.
TELJESÍTÉSI SEGÉD
10.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait. 10.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 10.3. Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 10.4. Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 10.5. A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel.
XI.
ÉPÍTÉSI NAPLÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
11.1. Vállalkozó a hatályos jogszabályonak megfelelően köteles a kivitelezés során az építési napló vezetésére. XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 58
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
12.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződést felmondani abban az esetben is, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatban csődeljárást kezdeményeznek vagy fizetésképtelenségét megállapítják és felszámolását elrendelik, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával okozott kárért teljes körűen felel. 12.3. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy a szerződés csak mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével írásban módosítható. 12.4. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 12.5. Felek a jelen szerződést elolvasták, áttanulmányozták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy egyező példányban jóváhagyólag írták alá, melyből négy példány Megrendelőt, kettő példány pedig Vállalkozót illet.
Budapest, 2016… …….
…………………, 2016. .. ….
Megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Vállalkozó ………….
A szerződést szakmai/szakterületi szempontból ellenjegyzem: Kelt: ........................, 2016......................
_________________________ …………. Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerződést közbeszerzési szempontból ellenjegyzem: Kelt: ........................, 2016......................
_________________________ Dr. Marosi György ellátási és beszerzési igazgató Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem: Kelt: ........................, 2016...................... 59
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
_________________________ Dr. Mrena Krisztina jogi igazgató Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szerződést pénzügyi szempontból ellenjegyzem: Kelt: ........................, 2016......................
_________________________ Magyar Beatrix gazdasági vezérigazgatóhelyettes Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: Mellékletek: 1. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénymásolata 2. számú melléklet: Teljesítési biztosíték nyújtásának igazolása 3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
60
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. „4904 j. út 11+796 - 19+460 – 22+260 km sz. NyíracsádNyírábrány közötti útszakasz méretezett burkolaterősítése”
+36 18199189 Fax: +36 18199540
4. RÉSZ: MŰSZAKI LEÍRÁS (Külön dokumentumban mellékelve)
61