TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13.

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT)

„KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” 7 RÉSZBEN tárgyú, keretmegállapodás megkötésére irányuló, meghívásos, közösségi értékhatárt meghaladó, építési közbeszerzési eljárás részvételi szakaszához

2011. JÚLIUS

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY A 18. SZ. MELLÉKLET SZERINTI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT KITÖLTVE ÉS CÉGSZERŰEN ALÍÁRVA AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE HALADÉKTALANUL KÜLDJE MEG A [email protected] E-MAIL CÍMRE, VAGY A (+36 1) 457-8041 TELEFAX SZÁMRA, DR. SZTERÉNYI SÁNDOR NEVÉRE CÍMEZVE! AZ ÉRVÉNYES RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉS FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

1

TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET - Útmutató a részvételre jelentkezők részére ......................................................... 4 1.

Bevezetés, az eljárás általános feltételei ............................................................................ 4

2.

Ajánlatkérő ......................................................................................................................... 5

3.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy ............................................................................. 6

4.

Részvételre jelentkező ........................................................................................................ 6

5.

Alvállalkozó ....................................................................................................................... 6

6.

Erőforrást nyújtó szervezet................................................................................................. 7

7.

Kiegészítő tájékoztatás ....................................................................................................... 8

8.

Teljesség és pontosság ....................................................................................................... 9

9.

Tartalomjegyzék ................................................................................................................. 9

10. Közös részvételi jelentkezés / ajánlat ................................................................................. 9 11. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása ................................................................... 10 12. Alkalmasság igazolása ..................................................................................................... 16 13. A részvételi jelentkezés és az ajánlat nyelve .................................................................... 18 14. Részajánlat, többváltozatú ajánlat .................................................................................... 19 15. Részvételi jelentkezés költségei ....................................................................................... 19 16. A részvételi jelentkezések benyújtása, formai követelmények ........................................ 20 17. A részvételi jelentkezések átvétele ................................................................................... 23 18. A részvételi jelentkezések felbontása ............................................................................... 24 19. A részvételi jelentkezés érvényességének vizsgálata ....................................................... 24 20. A részvételre jelentkező kizárása ..................................................................................... 25 21. Hiánypótlás, a részvételi jelentkezések pontosítása ......................................................... 25 22. Részvételi jelentkezések bírálata ...................................................................................... 26 23. Ajánlatok bírálata (tájékoztatás az ajánlattételi szakaszhoz) ........................................... 26 24. A részvételi szakasz és az eljárás eredménytelensége ..................................................... 27

2

26. Ajánlattételi felhívás megküldése .................................................................................... 28 27. Alkalmazandó jogszabály ................................................................................................ 28 II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK .............................................................................................. 29 Tartalomjegyzék ....................................................................................................................... 30 Felolvasólap ............................................................................................................................. 34 Nyilatkozat a Részvételi felhívás és Dokumentáció feltételeinek elfogadásáról ..................... 36 Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében ............................................. 37 Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (részvételre jelentkező) ....................................................................................... 41 Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (10 % feletti alvállalkozó) .................................................................................. 43 Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (erőforrás szervezet) ........................................................................................... 45 A külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkező / 10 % feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 60. §-a és 61. §-a szerinti kizáró okok igazolásáról............................................................................................................................... 47 Nyilatkozat nettó árbevételről .................................................................................................. 49 Nyilatkozat referenciákról ........................................................................................................ 50 Referenciaigazolás (minta) ...................................................................................................... 53 Nyilatkozat a műszaki felszereltségről .................................................................................... 54 Nyilatkozat szakemberekről ..................................................................................................... 57 Nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentum(ok)ról .......... 59 Nyilatkozat - a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján - az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról .. 60 Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről ............................................................ 62 Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról ............................................................................... 63 Regisztrációs adatlap ................................................................................................................ 64 KERETMEGÁLLAPODÁS (tervezet) .................................................................................... 65

3

I. FEJEZET - Útmutató a részvételre jelentkezők részére

1.

Bevezetés, az eljárás általános feltételei

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Részvételre jelentkezőnek lehetővé tegye a sikeres jelentkezést. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres részvételi jelentkezést.

Jelen dokumentáció az Ajánlatkérő által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. június 22. napján megjelent, 2011/S 118-194649 számú részvételi felhívás – valamint a 2011. július 12. napján megjelent 2011/S 131-216528 számú módosítás (korrigendum) alapján készült.

A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek a részvételi jelentkezés összeállítására és benyújtására vonatkozóan, esetleges ellentmondás esetén a részvételi felhívás rendelkezései az irányadóak, illetve amennyiben ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően észlel ellentmondást, akkor a Kbt. 54. § (4)-(5) bekezdése szerint fog eljárni.

A részvételre jelentkezők a részvételi jelentkezésük benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített részvételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: részvételi dokumentáció) összes feltételét a jelentkezés kizárólagos alapjául.

A részvételre jelentkező kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a részvételi dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. A részvételre jelentkező kockázata és a jelentkezés, mint érvénytelen jelentkezés elutasítását vonja maga után, ha: •

elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

4

•

olyan részvételi jelentkezést nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban megadott minden követelménynek.

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy részvételre jelentkező vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az ajánlatkérő honlapjáról (www.kozut.hu) letöltse, valamint, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs adatlapot – 18. számú melléklet - visszaküldje az alábbi címek valamelyikére:

a [email protected] e-mail címre szkennelve,

vagy

telefax útján a (+36 1) 457-8041 telefax számra, dr. Szterényi Sándor nevére címezve.

A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a regisztrációs adatlap Ajánlatkérő részére történő megküldésének igazolását (pl. fax adásjelentés, e-mail másolata).

A dokumentáció másra át nem ruházható.

Közös részvételi jelentkezés esetén elegendő a közös részvételre jelentkezők egyikének - vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának - letölteni, és az előírt módon visszaigazolni a dokumentáció letöltését.

A részvételi jelentkezések elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében ajánlatkérő előírja, hogy a jelentkezés összeállítása e dokumentációban (1. számú melléklet - tartalomjegyzék) meghatározott sorrend szerint történjen.

2.

Ajánlatkérő

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jogi Igazgatóság 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Telefon: (1) 819-9171 Fax: (1) 819-9540 E-mail: [email protected] 5

3.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

Szterényi Ügyvédi Iroda dr. Szterényi Sándor ügyvéd 1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet Telefon: 457-8040 Fax: 457-8041 E-mail: [email protected]

4.

Részvételre jelentkező

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, aki (amely) a)

a két szakaszból álló eljárás első, részvételi szakaszában részvételi jelentkezést nyújt be, továbbá

b)

a 102. § (5) bekezdés alkalmazásában az is, aki (amely) a részvételi dokumentációt átvette, továbbá

c)

a részvételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a dokumentációba az ajánlatkérőnél beletekintett vagy kiegészítő tájékoztatást kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez.

5.

Alvállalkozó

Az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a)

az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 1 álló személyeket,

1

Kbt. 4. § 2/D. pontja alapján: egyéb foglalkoztatási jogviszony: közszolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, ügyészségi szolgálati jogviszony, bírósági jogviszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonya, gazdálkodó szervezet tagjának személyes közreműködése.

6

b)

azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

c)

a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyagszállítót,

d)

építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

6.

Erőforrást nyújtó szervezet

Az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül alvállalkozónak, nem tartozik a Kbt. 4. § 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, hanem a közbeszerzési eljárásban a részvételre jelentkező / ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel összefüggő erőforrásainak bemutatásával.

Erőforrást nyújtó szervezetnek a közbeszerzési helyzetében és az általa nyújtott erőforrások felhasználhatóságában két típusa különböztethető meg aszerint, hogy a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás2 áll-e fenn. A részvételre jelentkezőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek a többségi befolyás fennállása tekintetében nyilatkoznia kell a dokumentációban megadott minta szerint (4. számú mellékletbe foglalva).

Nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-d) pontja, a 67. § (1) bekezdés a), d)-f) pontja, (2) bekezdés a), d) és f) pontja, továbbá a (3) bekezdés a), d)-f) pontja szerinti

2

Polgári Törvénykönyv 685/B. § (1) Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. (3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.

7

körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező / ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

7.

Kiegészítő tájékoztatás

A részvételre jelentkező – a megfelelő részvételi jelentkezés benyújtása érdekében – a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb nyolc nappal.

Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 103. § (1) bekezdésében meghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek legkésőbb a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb nyolc nappal meg kell érkezniük ajánlatkérő nevében eljáró személyhez elektronikus levél formájában (e-mail). Tehát minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailen, szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office

Word

formátumban)

kell

eljuttatni

a

következő

címre:

[email protected], az elektronikus levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: Kiegészítő tájékoztatás kérés, 2011/S 118-194649.

A részvételre jelentkező kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A határidőn túl érkező, vagy nem a megadott címre, illetve nem írásban benyújtott kérdésekre az Ajánlatkérőnek nem áll módjában válaszolni.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást akként biztosítja, hogy a válaszokat a törvényes határidőn belül - a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal – a www.kozut.hu honlapon közzéteszi

A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti a részvételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak módosítását a következő esetek kivételével: a)

az 54. § (4) bekezdése szerinti eset;

b)

ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, ebben az esetben a kiegészítő tájékoztatásban közölni kell, melyik a megfelelő és hogy melyiket kell semmisnek tekinteni, a semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni. 8

A részvételre jelentkező köteles a jelentkezésében külön nyilatkozatban feltüntetni (17. számú melléklet) hogy a jelentkezése elkészítése során a kiegészítő tájékoztatás(oka)t figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a részvételi dokumentáció részévé válnak.

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon – a Kbt. 103. §-a alapján – túl

akár szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket

alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

Az ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem szervez a részvételre jelentkezők számára.

8.

Teljesség és pontosság

A részvételre jelentkező felelős azért, hogy ellenőrizze a részvételi dokumentáció teljes letöltését. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a részvételre jelentkező elmulasztotta a részvételi dokumentáció valamely részének letöltését.

9.

Tartalomjegyzék

A jelentkezést tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell (összes oldalszám feltüntetése) és cégszerűen alá kell írni.

10.

Közös részvételi jelentkezés / ajánlat

Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot (a konzorciumi megállapodást majd az ajánlattételi szakaszban, az ajánlathoz kell csatolni).

9

Felhívjuk a részvételre jelentkezők (ajánlattevők) figyelmét a Kbt. 70. § (6) bekezdésére, amely szerint, ha egy - a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.

Egy személynek (szervezetnek) a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéből.

11.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

A kizáró okokra vonatkozóan ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Közbeszerezések Tanácsának útmutatójára „a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában” (K.É. 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.). •

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjainak hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) és d) pontokban, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak: − A Kbt. 60. § (1) bekezdés a) pontja alapján: végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van

A kizáró ok hiányának igazolása: 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány).

10

− A Kbt. 60. § (1) bekezdés b) pontja alapján: tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

A kizáró ok hiányának igazolása: 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány), illetve nem cég keretében folytatott tevékenység esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül már hatóság is jogosult, akkor közjegyző által hitelesített nyilatkozat. − A Kbt. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján: gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével

kapcsolatban

jogerős

bírósági

ítéletben

megállapított

bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

A kizáró ok hiányának igazolása: -

Cég esetében - 60 napnál nem régebbi - az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata (cégkivonat, cégmásolat, vagy cégbizonyítvány),

-

magánszemély esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-

egyéb jogalanyok esetében közjegyző által hitelesített nyilatkozat.

− A Kbt. 60. § (1) bekezdés d) pontja alapján: közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

A kizáró ok hiányának igazolása: közjegyző által hitelesített nyilatkozat. − A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontja alapján: egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

11


1 évnél nem régebbi VPOP és a területileg illetékes APEH (NAV) igazolása;

-

vagy 1 évnél nem régebbi, a területileg illetékes APEH (NAV) által kiállított együttes adóigazolás;

-

továbbá igazolásnak minősül az a körülmény, ha a részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

− A Kbt. 60. § (1) bekezdés f) pontja alapján: korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

A kizáró ok hiányának igazolása: közjegyző által hitelesített nyilatkozat. − A Kbt. 60. § (1) bekezdés g) pontja alapján: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

A kizáró ok hiányának igazolása: Ezen kizáró ok hiányát külön igazolni nem kell, tekintettel arra, hogy a 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi: -

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett

nyilvántartásból

(www.ommf.gov.hu

illetve

www.mbfh.hu

a

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben) nyilvánosságra hozott adatokból;

12

-

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint

vezetett

nyilvántartásból

nyilvánosságra

hozott

adatokból

(www.apeh.hu). − A Kbt. 60. § (1) bekezdés h) pontja alapján: a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is – vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

A kizáró ok hiányának igazolása: természetes személy részvételre jelentkezők esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány. Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb részvételre jelentkezőknek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk. − A Kbt. 60. § (1) bekezdés i) pontja alapján: korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10 %-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

A kizáró ok hiányának igazolása: közjegyző által hitelesített nyilatkozat. − A Kbt. 61. § (1) bekezdés a) pontja alapján: gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

13

A kizáró ok hiányának igazolása: közjegyző által hitelesített nyilatkozat. − A 61. § (1) bekezdés d) pontja alapján: a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;


Cég

esetében:

cégnyilvántartás,

bíróság-,

a

költségvetési

szervek

nyilvántartásának kivonata. -

Egyéni vállalkozók esetében: a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett nyilvántartás alapján az ajánlatkérő ellenőrzi (www.nyilvantarto.hu ).

-

Építési beruházás esetén: a vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatók Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett elektronikus névjegyzékén való szereplés, melyet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3)-(5) és (7) bekezdéseiből következően az ajánlatkérő ellenőrzi (www.mkik.hu ).

− A Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja alapján: három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el;

A kizáró ok hiányának igazolása: részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek a fenti kizáró ok hiányát külön igazolnia nem kell, tekintettel arra, hogy a körülményt az ajánlatkérőnek kell tudnia bizonyítania. − A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja alapján: az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének [különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §] teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy

14

kedvezőbb legyen az ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) bekezdése szerinti rangsorolása

A kizáró ok hiányának igazolása: részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek a fenti kizáró ok hiányát külön igazolnia nem kell, tekintettel arra, hogy a körülmény csak az adott eljárás során merülhet fel. •

Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjainak hatálya alá esik, vagy akivel szemben a 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak:

A 10 % alatti alvállalkozók vonatkozásában a kizáró ok hiányának igazolása: Részvételre jelentkezői nyilatkozattal teljesíthető, miszerint a részvételre jelentkező nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső 10 % alatti alvállalkozót (Kbt. 63. § (3) bekezdés) (5. számú mellékletbe foglalva).

A kizáró okok igazolására előírt fenti szempontok teljesítése során a Közbeszerzési törvény előírásai az irányadóak.

A fent megnevezett valamennyi kizáró ok hiányának igazolásáról a részvételre jelentkezőnek (5. számú melléklet), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak (6. számú melléklet), valamint a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek (7. számú melléklet) elegendő egy nyilatkozatot készíteni.

Közös részvételre jelentkezők esetén a közös részvételre jelentkezőknek külön-külön kell megfelelniük a kizáró feltételeknek.

A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója az irányadó (KÉ 2010. évi 152. szám; 2010. december 22.): „A Közbeszerzések Tanácsa módosított 15

útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában”

Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy a hiteles fordítás időigényét vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik meg az igazolások beszerzését.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Magyarországon kívül letelepedett részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet letelepedési helye szerinti országban a Kbt. által megkövetelt igazolási mód nem létezik, az ajánlatkérő jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.

A külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkezőknek / 10 % feletti alvállalkozóknak / a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a Kbt. 63. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – hiteles magyar fordításban - kell benyújtaniuk. (8. számú melléklet szerint).

A kizáró okokra vonatkozó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 20. § (3) bekezdése, azaz az igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak (hangsúlyozandó, hogy a Kbt. 20. § (3) bekezdése csak az igazolásokra vonatkozik, a részvételre jelentkező / alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet saját nyilatkozatára nem!).

12.

Alkalmasság igazolása

Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a Részvételi felhívás III.2.2) és III.2.3) pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat.

A részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az alkalmassági 16

minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrás szervezettel csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet a részvételi felhívásban a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni (15. számú melléklet), hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt

Amennyiben a részvételre jelentkező a Kbt. 4. § 3/D. pontjában meghatározott erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e, és ha igen, milyen formában (4. számú mellékletbe foglalva).

Azonban felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 4. § 3/E. pontjára, amely szerint nem minősülhet erőforrásnak építési beruházás esetén a Kbt. 66. § (1) bekezdés a)-d) pontja, valamint a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező / ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Azaz:

Amennyiben a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn, nem minősülhet erőforrásnak: •

pénzügyi intézménytől származó, legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított kettő évre vonatkozó - erről szóló - nyilatkozat;

•

saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét);

•

az előző legfeljebb háromévi teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

•

az ajánlati felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás;

•

az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése; 17

•

az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatás;

•

indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.

Amennyiben a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fenn áll, erőforrásnak minősülhet a felhívás bármely alkalmassági követelménye szerinti körülmény.

Továbbá - a Kbt. 69. § (8) bekezdés szerint - a 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontján kívüli alkalmassági minimum követelményeknek a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben: •

a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint (4. számú melléklet 1. pontja) a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe;

•

meg kell adni a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerint (4. számú melléklet 4. pontja) ezen - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét és címét;

•

valamint

a

részvételi

jelentkezéshez

csatolni

kell

a

részvételre

jelentkező

alkalmasságának igazolásához szükséges - a 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat.

13.

A részvételi jelentkezés és az ajánlat nyelve

Az eljárás nyelve magyar.

Minden a dokumentációban előírt anyagot magyar nyelven, vagy idegen nyelvű anyagok esetén magyar fordítással – bizonyos esetekben hiteles magyar fordítással - kell elkészíteni, illetve csatolni. 18

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.

A részvételi felhívás III.2.1 (kizáró okok), III.2.2 (gazdasági és pénzügyi alkalmasság), valamint a III.2.3 (műszaki illetve szakmai alkalmasság) pontok igazolására szolgáló iratok esetében a dokumentumokat hiteles magyar fordításban kell benyújtani.

Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet és annak végrehajtásáról szóló 7/1986 (VI.26.) IM rendelet alapján az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt., a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény értelmében az arra jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény, illetve – bizonyítványok és oklevelek esetében – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján a külképviseleti szervek jogosultak.

A nem magyar nyelven készült, illetve fordítással - a fent említett esetekben hiteles fordítással - el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező / ajánlattevő felelős.

14.

Részajánlat, többváltozatú ajánlat

Részekre történő részvételre jelentkezés (majd ajánlattétel) lehetséges valamennyi rész tekintetében (lásd Részvétei felhívás II.2.1) pont).

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.

Ajánlattételre kizárólag az eljárás második szakaszában van lehetőség!!!

15.

Részvételi jelentkezés költségei

A részvételi jelentkezés elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a részvételre jelentkezőt terheli. A részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi 19

igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételi jelentkezések elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes részvételre jelentkezőnek, sem más részvételre jelentkezőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

Az ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint kezeli.

16.

A részvételi jelentkezések benyújtása, formai követelmények

A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeire különösen a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése az irányadó: a)

A részvételi jelentkezés eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a részvételre jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b)

A részvételi jelentkezés oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a 83-87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez a jelentkezésben való tájékozódása, illetve a jelentkezésre való hivatkozása érdekében szükséges;

c)

A részvételi jelentkezésnek az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a részvételi jelentkezésben szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d)

A részvételi jelentkezést 3 példányban kell beadni (1 eredeti és 2 másolati példány), az eredeti részvételi jelentkezésen meg kell jelölni, hogy az az eredeti.

e)

A részvételi jelentkezésben lévő, minden – a részvételre jelentkező vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy 69. § (8) bekezdés szerinti szervezet által készített 20

dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; f)

A részvételi jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a részvételi jelentkezés beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

továbbá g)

A részvételi jelentkezést egyes példányait (1 eredeti + 2 másolat) egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben, baloldalon egybekötve (pl. spirálozva, fűzve, kötve), lapozható módon kell benyújtani [az a) pont szerinti fonal átfűzése a megbonthatatlanságot biztosítja, és nem helyettesíti az egybekötést!].

h)

A részvételi jelentkezést becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú részvételi jelentkezést együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: -

a részvételi jelentkezés egyes példányai együtt maradjanak,

-

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

-

a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.

i)

A részvételi jelentkezést tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: -

Részvételi jelentkezés „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási

munkákra

az

állami

közúthálózaton

2009-2013

ROP

programozási időszak tekintetében” továbbá: -

„Nem bontható fel a részvételi határidő lejárta előtt, azaz 2011. augusztus 1. napja 11.00 óra előtt!”

-

A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad kivétel postai feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: Magyar Közút Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV. emelet 402. szoba

21

A postán feladott részvételi jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A részvételi jelentkezés postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, illetve késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat a részvételre jelentkezőt terheli. A személyesen benyújtott részvételi jelentkezés átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.

A részvételi jelentkezés példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre a jelentkezés. E rendelkezés azonban nem mentesíti a részvételre jelentkezőt az alól, hogy részvételi jelentkezését ne az előírt példányszámban és formában, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.

Az ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét a Kbt. 15. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra, amelyek szerint •

ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le;

•

a hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) megküldését követő napon kezdődik.

A részvételi határidő lejártát követően érkezett részvételi jelentkezést Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. Az elkésett részvételi jelentkezést az ajánlatkérő a részvételre jelentkező kiléte és kapcsolattartási adatainak megismerése céljából felbontja, valamint a Kbt. 7. § (2) bekezdése szerint 5 évig megőrzi.

Jelen eljárás részvételi szakaszában a Kbt. 100. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt.

22

Fentiekre tekintettel amennyiben a részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező ajánlatot tesz, vagy a részvételi jelentkezés ajánlati elemet tartalmaz, úgy azt az ajánlatkérő érvénytelennek fogja nyilvánítani a Kbt. 114. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.

17.

A részvételi jelentkezések átvétele

A részvételi jelentkezéseket tartalmazó csomago(ka)t, a részvételi határidő lejártáig munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, péntekenként 9.00-12.00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 között lehet benyújtani a következő címen: Magyar Közút Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. IV. emelet 402. szoba.

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott részvételi jelentkezéseket az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. A részvételi jelentkezés akkor minősül a részvételi határidőn belül beérkezettnek, ha a részvételi jelentkezést tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel dokumentáltan - az Ajánlatkérő birtokában van.

A részvételi jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben a részvételre jelentkezőt terheli.

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától a részvételi jelentkezések bontásáig a csomag(ok)hoz illetéktelen ne férjen hozzá. A részvételi jelentkezések csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.

23

18.

A részvételi jelentkezések felbontása

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket a részvételi határidő lejártának időpontjában a részvételi felhívás VI.3)2. pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel. A bontáson a részvételi felhívás VI.3)3. pontjában meghatározott személyek/szervezet(ek) lehetnek jelen.

A részvételre jelentkezők a bontásra külön meghívót nem kapnak.

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza a részvételre jelentkezők nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét).

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlatkérő nevében eljáró személy a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi részvételre jelentkezőnek.

Adott esetben az ajánlatkérő a Kbt. 80. § (5) bekezdése szerint fog eljárni.

19.

A részvételi jelentkezés érvényességének vizsgálata

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a részvételre jelentkező jelentkezése érvényes-e.

Érvénytelen a részvételi jelentkezés, ha: a)

azt a részvételi felhívásban meghatározott részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)

a részvételre jelentkező ajánlatot tesz (100. § (2) bekezdése);

c)

a részvételre jelentkező, illetőleg alvállalkozója, vagy a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);

d)

a részvételre jelentkezőt, alvállalkozóját, illetőleg a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezetet az eljárásból kizárták;

e)

a részvételre jelentkező, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

24

f)

egyéb módon nem felel meg a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjainak vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve a részvételi jelentkezés csomagolásával kapcsolatban a 109. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetőleg a részvételi felhívásban vagy dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést

20.

A részvételre jelentkező kizárása

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, vagy alvállalkozót, vagy a részvételi jelentkezésben szereplő erőforrást nyújtó szervezetet, aki a)

a kizáró okok (60–61. §) ellenére nyújtotta be részvételi jelentkezését;

b)

részéről a kizáró ok (60–62. §) az eljárás során következett be.

21.

Hiánypótlás, a részvételi jelentkezések pontosítása

Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 112. §-ban foglaltakkal - hiánypótlási lehetőséget biztosít.

A részvételi jelentkezések elbírálása során – a Kbt. 113. § alapján - az ajánlatkérő írásban és a többi jelentkező egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet a jelentkezőtől a részvételi jelentkezéssel kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

A felvilágosítás megadása - az alábbi eset kivételével - nem eredményezheti a részvételi jelentkezés módosítását: Ha a részvételi jelentkezés különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel, ebben az esetben a részvételre jelentkező a)

a felvilágosításban közölheti, hogy melyik adat a helyes és melyik adat semmis, melyet a közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá

25

b)

ha az a) pont szerinti semmisség miatt részvételi jelentkezése nem felel meg a részvételi felhívásnak vagy a részvételi dokumentációnak, vagy e törvénynek, jogosult az (1) bekezdés szerinti határidőig a felvilágosítással érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban a 112. § (2) bekezdése szerinti hiánypótlást teljesíteni, az így hiánypótolt irattal kapcsolatban – a 83. § (5) bekezdése szerint – további hiánypótlásnak nincs helye.

22.

Részvételi jelentkezések bírálata

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a jelentkezések megfelelnek-e a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

A részvételi felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), valamint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely részvételi jelentkezések érvénytelenek, illetőleg van-e olyan részvételre jelentkező, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatkérő köteles a részvételi jelentkezéseket elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

23.

Ajánlatok bírálata (tájékoztatás az ajánlattételi szakaszhoz)

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlatokat „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempontja szerint fogja értékelni.

A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot!

26

24.

A részvételi szakasz és az eljárás eredménytelensége

Eredménytelen a részvételi szakasz és az eljárás, ha a)

nem nyújtottak be részvételi jelentkezést;

b)

kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;

c)

az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (111. § (4) bekezdése) eredménytelenné nyilvánítja;

d)

valamelyik részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt;

e)

3

f)

a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.

25.

Tájékoztatás a részvételi jelentkezések elbírálásáról

Az ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatja kizárásról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, a részvételi jelentkezésének a 114. § (1) bekezdése szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az erről hozott döntést követő öt napon belül.

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések elbírálásának végeredményét a részvételi felhívásban megjelölt időben hirdeti ki (Részvételi felhívás VI.3)4. pont) a bontással megegyező helyszínen.

Az ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját – indokolt esetben – egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalaszthatja. Az ajánlatkérő az eredeti határidő lejárata előtt köteles a halasztásról és annak indokáról az összes jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni (Kbt. 117. § (2) bekezdése szerint).

3

Hatálytalan 2009. IV. 1-től

27

Az ajánlatkérő az eredményhirdetést – indokolt esetben – a részvételi felhívásban meghatározott időponthoz képest korábbi időpontban is megtarthatja. Az ajánlatkérő a korábbi eredményhirdetési időpont előtt legalább két munkanappal korábban köteles az új időpontról és annak indokáról az összes jelentkezőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni (Kbt. 117. § (3) bekezdése szerint).

26.

Ajánlattételi felhívás megküldése

A Kbt. 123. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevők keretlétszáma: részenként öt, azaz ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül legfeljebb öt alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást.

Az ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság alapján alkalmasnak minősített – maximum a keretlétszámnak megfelelő számú jelentkezőket egyidejűleg, közvetlenül, írásban hívja fel ajánlattételre az eredményhirdetéstől számított öt munkanapon belül (tervezett időpont: Részvételi felhívás IV.3.5) pont szerint).

27.

Alkalmazandó jogszabály

A részvételi felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. rendelkezései az irányadók.

28

II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

29

1. számú melléklet Tartalomjegyzék4 (Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint) Oldalszám Felolvasólap (2. számú melléklet) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege dokumentálva, cégszerűen aláírva) (1. számú melléklet) Nyilatkozat a Részvételi felhívás és Dokumentáció feltételeinek elfogadásáról (3. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint (4. számú melléklet) [A 4. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett] Részvételre jelentkező(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) igazolásai a kizáró okok tekintetében Részvételre jelentkező nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (5. számú melléklet) (közjegyző által hitelesítve) A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú melléklet) (közjegyző által hitelesítve) – opcionális, ha vannak Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (7. számú melléklet) (közjegyző által hitelesítve) – opcionális, ha vannak A Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjának igazolása5: APEH (NAV) igazolás (vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása) és VPOP igazolás (vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása) - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (egyszerű másolat); vagy a területileg illetékes APEH (NAV) által kiadott együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (egyszerű másolat). Természetes személy(ek)6 esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány - a Kbt. 60. § (1) bekezdés c) és h) pontjának igazolására – (egyszerű másolat) - opcionális, ha vannak A külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkező / 10 % feletti alvállalkozó / erőforrás szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 60. §-a és 61. §-a szerinti kizáró okok igazolásáról (8. számú melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban, magyar nyelven, vagy hiteles magyar fordításban) - opcionális, ha vannak Részvételre jelentkező(k) és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) egyéb igazolásai 4

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő részvételi jelentkezés tartalmának megfelelően aktualizálni kell! Nem kívánt rész törlendő 6 A 2009. évi CXV. Tv. 2. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül. 5

30

Oldalszám A részvételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata; egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata; költségvetési szerv esetén a költségvetési szervek nyilvántartásának kivonata; a nem Magyarországon letelepedett szervezetek esetében legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmány felelős magyar fordításban Opcionális: Elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata, cégszerűen aláírva Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) a részvételi jelentkezést, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták Opcionális: Cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) Részvételre jelentkező(k), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), adott esetben - a 69. § (8) bekezdés alkalmazása esetén - a 10 § alatti alvállalkozók - illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására A Részvételi felhívás III.2.2) P1) pontja szerinti, valamennyi – a cégkivonatban feltüntetett – pénzügyi intézménynek a részvételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata, a kért tartalommal (egyszerű másolat) Opcionálisan, a cégkivonatban feltüntetett, de időközben már megszűnt számla esetén: a pénzügyi intézmény nyilatkozata a megszűnés tényéről, és időpontjáról (egyszerű másolat) A Részvételi felhívás III.2.2) P2) pontja szerinti - a saját vagy jogelődje - előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás részei (a kiegészítő melléklet becsatolása nem kötelező) (egyszerű másolat) Opcionálisan: Amennyiben a letelepedés szerint ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, úgy részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata az előírt alkalmassági kritériummal (elmúlt három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye) kapcsolatban (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) A Részvételi felhívás III.2.2) P3) pontja szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három év (2007-2009. évek) nettó árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (útfelújítás) tevékenységből származó nettó árbevételéről (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) (9. számú melléklet) Részvételre jelentkező(k), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), adott esetben - a 69. § (8) bekezdés alkalmazása esetén - a 10 § alatti alvállalkozók - illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására

31

Oldalszám A Részvételi felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a referenciákról - cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (10. számú melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) [A 10. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre ajánlatát benyújtotta] Referencia igazolások a Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint (egyszerű másolat) (11. számú melléklet szerint) A Részvételi felhívás III.2.3) M2) pontja szerinti nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, műszaki felszereltségről cégszerűen aláírva (12. számú melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) [A 12. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre ajánlatát benyújtotta] A Részvételi felhívás III.2.3) M3) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg a vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőségellenőrzésért felelősek (cégszerűen aláírva) (13. számú melléklet) [A 13. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre ajánlatát benyújtotta] A szakemberek által saját kezűleg aláírt nyilatkozata a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki vezetés) végzésére jogosító dokumentum(ok) számáról és érvényességi idejéről (14. számú melléklet); vagy a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentumok (egyszerű másolat) A Részvételi felhívás III.2.3) M4) pontja szerint a mélyépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó érvényes környezetvédelmi rendszer működtetéséről szóló bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű érvényes rendszertanúsítvány, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka (egyszerű másolat) Egyéb igazolások, dokumentumok Opcionális 7: Az erőforrást nyújtó szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozata, amely szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt – cégszerűen aláírva az erőforrást nyújtó szervezet által – (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat) (15. számú melléklet) [A 12. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett – adott esetben] Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről (cégszerűen aláírva) (16. számú melléklet) Az alkalmasság keretében benyújtott eszközök rendelkezésre állását bizonyító okiratok (pl. számla, tulajdoni lap, eszköz nyilvántartólap, 7

Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.2.2) pontjának és/vagy III.2.3) pontjának valamely alpontjában meghatározott alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát az adott alkalmassági követelmény igazolása után közvetlenül csatolja.

32

Oldalszám bérleti-, lízingszerződés) (egyszerű másolat) Ha az alkalmasság keretében benyújtott eszköz, gép működtetése, forgalomban való részvétele (forgalmi) engedélyhez kötött - úgy az azt igazoló (pl.: műszakilag érvényes forgalmi) engedély (egyszerű másolat) Aszfaltkeverő gép(ek) tekintetében az(ok) elhelyezésre vonatkozó engedélyek (telepengedély / létesítési engedély, környezetvédelmi hatósági engedély) az adott megye közigazgatási területén található telepenként (egyszerű másolat) Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (17. számú melléklet) A regisztrációs adatlap (18. számú melléklet) ajánlatkérő nevében eljáró személy számára történő megküldésének igazolása (fax adásjelentés, vagy e-mail másolata) Opcionális: amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem konzorciumban nyújt be részvételi jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor az erre vonatkozó szándéknyilatkozat Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá a részvételre jelentkező által fontosnak tartott dokumentumok A részvételi jelentkezés ..… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

33

2. számú melléklet Felolvasólap8 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ9 Részvételre jelentkező neve: Részvételre (lakóhelye):

jelentkező

székhelye

Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy postacíme: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy telefax száma: Kapcsolattartó személy e-mail címe: Részek, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta: Közös részvételi jelentkezés esetén – opcionális10: Konzorcium neve: 1. közös ajánlattevő neve 1. közös ajánlattevő székhelye: 1. közös ajánlattevő telefonszáma 1. közös ajánlattevő telefax száma: 1. közös ajánlattevő e-mail címe: 1. közös ajánlattevő kapcsolattartója: 2. közös ajánlattevő neve 8

Közös részvételi jelentkezés esetén minden részvételre jelentkező adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, és a felolvasólapot minden részvételre jelentkezőnek cégszerűen alá kell írnia! 9 Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta. 10 Önálló részvételi jelentkezés esetén ez a rész törölhető.

34

2. közös ajánlattevő székhelye: 2. közös ajánlattevő telefonszáma 2. közös ajánlattevő telefax száma: 2. közös ajánlattevő e-mail címe: 2. közös ajánlattevő kapcsolattartója: …11 Konzorciumvezető cég neve, székhelye: A Konzorcium nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy neve: Telefon: Telefax: E-mail:

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

11

Szükség szerint további sorokkal bővíthető

35

3. számú melléklet Nyilatkozat a Részvételi felhívás és Dokumentáció feltételeinek elfogadásáról12 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ13

Alulírott .......................................................... mint a(z) ……………………………….…cégjegyzésre jogosult képviselője - a Részvételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után - ezennel n y i l a t k o z o m, hogy a Részvételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Tudomásul vesszük, hogy köteles vagyunk - a részvételi felhívásban előírt módon - igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságunkat, és az erre vonatkozó igazolásokat a részvételi jelentkezésben kell megadnunk. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által a „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyában meghirdetett két szakaszos, meghívásos közbeszerzési eljárásban, a részvételi jelentkezés részeként tesszük. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

12

Közös részvételi jelentkezés esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi részvételre jelentkező azonos tartalommal köteles aláírni. 13 Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta.

36

4. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 71. §14 (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében15 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ16

Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) .......…………............……………………cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom.

1. Nyilatkozom a Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe17: A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe 18

14

A Kbt. 104. § (4) bekezdése szerint a 71. §-t a részvételi jelentkezés és a részvételre jelentkező tekintetében megfelelően alkalmazni kell. 15 A 4. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett. 16 Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. 17 Nem kívánt rész törlendő! 18 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót kíván igénybe venni.

37

2. Nyilatkozom a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni / alvállalkozó(ka)t nem kívánunk igénybe venni19: A részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe20

A közbeszerzésnek az a része (részei) amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni

A közbeszerzésnek a százalékos aránya21, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni

3. Nyilatkozom a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek)re támaszkodunk / nem támaszkodunk22. Az alkalmassági feltétel, amelynek történő megfelelés igazolására a részvételre jelentkező más szervezet erőforrásaira támaszkodik

Az erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye23

A részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll / nem áll fenn24, ha fennáll, milyen formában?

P1) alkalmassági feltétel (sorbanállás) P2) alkalmassági feltétel (mérleg szerinti eredmény)

19

Nem kívánt rész törlendő! A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván igénybe venni. 21 Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben – és majd az ajánlatban – valamint a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként (ajánlattevőként) kell hogy szerepeljen 22 Nem kívánt rész törlendő! 23 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe. 24 Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az erőforrást nyújtó szervezetek bevonásával kapcsolatban legyenek figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjában, tovább a 65. § (3)-(4) bekezdésben foglaltakra. 20

38

Az alkalmassági feltétel, amelynek történő megfelelés igazolására a részvételre jelentkező más szervezet erőforrásaira támaszkodik


P3) alkalmassági feltétel (teljes árbevétel / közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel) M1) alkalmassági feltétel (referencia)

M2) alkalmassági feltétel (eszközök, műszaki felszereltség)

M3) alkalmassági feltétel (szakemberek)

25 26

a) b) a)1 a)2 b)1 b)2 b)3 b)4 b)5 b)6 c)1 c)2 c)3 c)4 c)5 c)6 c)7 c)8 c)9 c)10 e)1 e)225 e)326 a) b)1 b)2 b)3

7. részben nem releváns 7. részben nem releváns

39


Az alkalmassági feltétel, amelynek történő megfelelés igazolására a részvételre jelentkező más szervezet erőforrásaira támaszkodik



M4) alkalmassági feltétel (környezetvédelmi rendszer) 4. Nyilatkozom a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján, hogy - a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében igénybe kívánunk venni / nem kívánunk igénybe venni27: Az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében igénybe venni kívánt - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve és címe28 Név Cím

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

27

Nem kívánt rész törlendő! A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha a részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót kíván igénybe venni. Felhívjuk a részvételre jelentkező figyelmét, hogy a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti alkalmassági minimum követelményeknek önállóan köteles megfelelni a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, így ezen pontok igazolására nem vehető igénybe a Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti – 10 % alatti - alvállalkozó. 28

40

5. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (részvételre jelentkező)29 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ30

Alulírott ……………………………………………..….. társaság , mint részvételre jelentkező, melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a)

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b)

tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és

29 30

Részvételre jelentkezők, közös részvételre jelentkezők töltik ki, külön-külön. Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta.

41

munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i)

korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10 %-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.

Kbt. 61. § (1) bekezdés: a)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

d)

a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

Kijelentjük továbbá - a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján - hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt olyan alvállalkozót, aki a kizáró okok hatálya alá esik.

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás31

31

Az aláírást közjegyzővel hitelesíttetni kell.

42

6. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (10 % feletti alvállalkozó)32 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ33

Alulírott ……………………………………………..….. társaság , mint a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a)


b)


c)


d)


e)


f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását

32

Opcionális – a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók töltik ki - ha vannak. 33 Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta.

43

jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h)


i)

korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.



d)


Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás34

34


44

7. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 60 §. (1) bekezdés a)-i), illetve a 61. § (1) bekezdés a) és d) pontja tekintetében (erőforrás szervezet)35 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ36

Alulírott ……………………………………………..….. társaság, mint erőforrást nyújtó szervezet, melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 60. § (1) bekezdés: a)


b)


c)


d)


e)


f)

korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a

35 36

Opcionális – az erőforrást nyújtó szervezetek, töltik ki - ha vannak. Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta.

45

(5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h)


i)

korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (végvagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két évnél.



d)


Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás37

37


46

8. számú melléklet A külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkező / 10 % feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a Kbt. 60. §-a és 61. §-a szerinti kizáró okok igazolásáról38 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ39

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet40 nyilatkozom, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjai és a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt41 – igazolásokkal igazolom: Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése A Kbt. 60. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében

(*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon bíróság, hatóság, közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a részvételre jelentkező nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)

Székhelye, elérhetősége

60. § (1) bekezdés a) pont 60. § (1) bekezdés b) pont 60. § (1) bekezdés c) pont 60. § (1) bekezdés d) pont 60. § (1) bekezdés e) pont 60. § (1) bekezdés f) pont 60. § (1) bekezdés g) pont 60. § (1) bekezdés h) pont

38

Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) részvételre jelentkezőknek / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak / erőforrást nyújtó szervezeteknek kell kitölteniük és benyújtaniuk – amennyiben vannak. 39 Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta. 40 Nem kívánt rész törlendő! 41 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat hiteles magyar fordításban.

47

Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése A Kbt. 60. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében



60. § (1) bekezdés i) pont

Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése A Kbt. 61. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében



61. § (1) bekezdés a) pont 61. § (1) bekezdés d) pont

* Amennyiben a fenti kizáró okok valamelyikére vonatkozóan a letelepedés szerinti ország jogrendszerében bíróság, vagy hatóság nem bocsát ki igazolást, vagy az igazolás nem teljes körűen bizonyítja a kizáró ok fenn nem állását, akkor ezen kizáró ok fenn nem állását eskü alatt tett nyilatkozat, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtásával kell igazolni - eredeti vagy hiteles másolati formában, és hiteles magyar fordításban. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

48

9. számú melléklet Nyilatkozat nettó árbevételről „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ42

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet43 a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az előző három évben (2008-2010. évek) a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó (útfelújítás) általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

Alkalmassági feltétel P3)

2008. év

2009. év

2010. év

2008-2010. évek összesen

Teljes – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (HUF)44 Közbeszerzés tárgyából származó (útfelújítás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel (HUF)


42

Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta. Nem kívánt rész törlendő! 44 A részvételi jelentkezésben szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, a jelentkezések összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, a részvételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi 43

49

10. számú melléklet Nyilatkozat referenciákról45 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ46

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet47 a Részvételi Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a Kbt. 67. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a részvételi felhívás feladását megelőző öt évben a befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunká(i)nk, az alábbi(ak) volt(ak): M1) alkalmassági feltétel igazolása: a): legalább 1 db, egy szerződésben teljesített nettó 300.000.000,- Ft értékű útfelújításra vonatkozó referencia, amelyre a szerződést kötő másik fél pozitív minősítést adott: az elvégzett munkák felsorolása saját teljesítés %-os mértéke az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva a teljesítés ideje és helye

45

A 10. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett. Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. 47 Nem kívánt rész törlendő! 46

50

a): legalább 1 db, egy szerződésben teljesített nettó 300.000.000,- Ft értékű útfelújításra vonatkozó referencia, amelyre a szerződést kötő másik fél pozitív minősítést adott: a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése A vonatkozó referencia igazolás oldalszáma az ajánlatban

b): összesen legalább nettó 2.000.000.000,- Ft értékű útfelújításra vonatkozó referencia, amelyre a szerződést kötő másik fél pozitív minősítést adott: az elvégzett munkák felsorolása saját teljesítés %-os mértéke az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva a teljesítés ideje és helye a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése A vonatkozó referencia igazolás oldalszáma az ajánlatban

(a „b)” táblázat szükség szerint ismételhető)

51

A referenciamunka akkor tekinthető a részvételi felhívás feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

A részvételi jelentkezők rangsorolásához szükséges további referenciák a Részvételi felhívás IV.1.2) pontja szerint – adott esetben: a): legalább 1 db, egy szerződésben teljesített nettó 300.000.000,- Ft értékű útfelújításra vonatkozó referencia, amelyre a szerződést kötő másik fél pozitív minősítést adott: az elvégzett munkák felsorolása saját teljesítés %-os mértéke az ellenszolgáltatás nettó összege és a saját teljesítés értéke forintban meghatározva a teljesítés ideje és helye a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése A vonatkozó referencia igazolás oldalszáma az ajánlatban

(a táblázat szükség esetén ismételhető) Kelt:


52

11. számú melléklet Referenciaigazolás (minta)

Alulírott ……….... mint a …………… 48 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk és a(z)……………49 között vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés tárgya: Az elvégzett munkák felsorolása50:

A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából:

Az ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) nettó összege, valamint a Vállalkozó teljesítésének értéke forintban (HUF) kifejezve:

A szerződés teljesítésének helye és ideje:

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma): Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..51 a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

48

Referenciát adó cég neve és székhelye Részvételre jelentkező / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet cég neve és székhelye 50 Az elvégzett munkákat úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír. 51 Részvételre jelentkező / 10% feletti alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet cég neve 49

53

12. számú melléklet Nyilatkozat a műszaki felszereltségről 52 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ53 Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet54 a Részvételi Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a Kbt. 67. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, műszaki felszereltséggel: M2) alkalmassági feltétel igazolása:

Alkalmassági feltétel M2) a) 2 db. min. 4,5 m-es szintvezérelt aszfalt finisher b) 6 db legalább 10 tonna teherbírású, billenős tehergépjármű

Rész, amelyre ajánlatot tesz

Rendelkez ésre álló mennyiség (db)

Az eszköz, műszaki felszereltség megnevezése

a)1 … sz. rész (… régió) a)2

… sz. rész (… régió)

b)1 b)2 b)3 b)4

52

A 12. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre ajánlatát benyújtotta. Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. 54 Nem kívánt rész törlendő! 53

54

Az eszköz, műszaki felszereltség műszaki paraméterei, egyéb alkalmasság megítéléséhez szükséges információ

A vonatkozó igazolás(ok) oldalszáma az ajánlatban

Alkalmassági feltétel M2)

55 56


c) 10 db legalább 8 tás vashenger


d) 2 db autógréder


e) 55 régiónként 3 db, azaz megyénként 1-1 db min. 80 t/h kapacitású aszfaltkeverő gép


e) 56 1 db min. 80 t/h kapacitású aszfaltkeverő gép

7. rész (Középmagyarországi régió)


Az eszköz, műszaki felszereltség megnevezése b)5 b)6 c)1 c)2 c)3 c)4 c)5 c)6 c)7 c)8 c)9 c)10 d)1 d)2 e)1 e)2 e)3

Ez a sor, csak az 1-6 részek esetében alkalmazandó, ellenkező esetben törölhető. Ez a sor, csak a 7. rész esetén alkalmazandó, ellenkező esetben törölhető.

55



Több részre történő részvételre jelentkezés esetén ugyanaz az eszköz, műszaki felszereltség, csak egy részben jelölhető meg, kivéve az aszfalt finishert [a) alkalmassági előírás], amelyből ajánlatkérő 4 részre történő részvételi jelentkezés felett is, csak összesen 8 db. rendelkezésre állását várja el részvételre jelentkezőktől.

A részvételi jelentkezők rangsorolásához szükséges további eszközök a Részvételi felhívás IV.1.2) pontja szerint – adott esetben:

Alkalmassági feltétel M2) e) pont Min. 80 t/h kapacitású aszfaltkeverő gép



Az eszköz, műszaki felszereltség megnevezése




(a sorok száma szükség esetén ismételhető)


56

13. számú melléklet Nyilatkozat szakemberekről

57

„KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ58

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet59 a Részvételi Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni: Alkalmassági feltétel M3)

Végzettség / képzettség

Szakember neve

Jogosultság60

a) 1 fő projektvezető,

aki a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. rész 1.1.1. pontja szerinti MV-KÉ/A kategóriás felelős műszaki vezetői besorolással (névjegyzékben nyilvántartott) rendelkezik b) 3 fő, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. rész 1.1.1. pontja szerinti MV-KÉ/A kategóriás (névjegyzékben nyilvántartott) felelős műszaki vezetővel

b)1

b)2

b)3

57

A 13. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett. Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. 59 Nem kívánt rész törlendő! 60 Kérjük, csak az adott alkalmassági feltételben előírt jogosultságot megjelölni. 58

57

Több részre történő részvételre jelentkezés esetén egy szakember maximum két részben jelölhető meg, összesen két pozícióra. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

58

14. számú melléklet Nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentum(ok)ról61 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ62

Alulírott … (kamarai nyilvántartási szám: …), mint a(z) … Részvételre jelentkező által a „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárás … részében, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nyilatkozom, hogy rendelkezem az alábbi szakterület(ek)en aktív engedéllyel, jogosult vagyok az alábbi szakmagyakorlási tevékenység végzésére: Szakterület jelölése a névjegyzékben / betűjele

Szakterület megnevezése

Jogosultság érvényességi ideje (év, hó, nap)

Kelt: ……………………………… szakember saját kezű aláírása

61

A nyilatkozat helyett becsatolható(ak) a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentumok egyszerű másolatban. 62 Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta.

59

15. számú melléklet Nyilatkozat - a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján - az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról63 64 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ65

Alulírott, mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) ajánlatkérő által indított, „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” … rész tárgyú közbeszerzési eljárásban a …………………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet) nyilatkozattételre feljogosított képviselője ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás -

Részvételi felhívásának III.2.2. pontjának P1) és/vagy P2) és/vagy P3) pontjában 66 meghatározott pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve

-

a részvételi felhívás III.2.3. pontjának M1) és/vagy M2) és/vagy M3) és/vagy M4) pontjában67 meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek

a Szervezet megfelel, és ennek igazolására a részvételre jelentkezővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz a részvételi felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk.

Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ……………………………….. (név, székhely), mint az eljárásban részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező, a részvételi felhívás III.2.2 pontjának P1) és/vagy P2) és/vagy P3) pontjában 68 illetve a részvételi felhívás III.2.3 pontjának M1) és/vagy M2) és/vagy M3) és/vagy M4) pontjában69 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk erőforrásaira, mint a Kbt. 65. § (3) bekezdésében meghatározott, más szervezet által nyújtott erőforrásra támaszkodjon.

63

Opcionális - Amennyiben a részvételre jelentkező a részvételi felhívás III.2.2) pontjának és/vagy III.2.3) pontjának valamely alpontjában meghatározott alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján más szervezet erőforrásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása után közvetlenül csatolják. Kérjük, legyenek figyelemmel a Kbt. 4. § 3/E pontjában rögzítettekre. 64 A 15. számú mellékletet annyiszor kell ismételni, ahány részre jelentkezett – adott esetben. 65 Kérjük, adja meg a rész számát, amelyre részvételi jelentkezését benyújtotta, és amelyre a nyilatkozat vonatkozik. 66 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 67 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 68 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 69 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).

60

Ezennel kijelentjük a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni, továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy ezen erőforrásokat a szerződés teljesítésének időtartama alatt a részvételre jelentkező - ajánlattevő - rendelkezésére bocsátjuk. Kelt: erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása

61

16. számú melléklet Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ70

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint részvételre jelentkező / közös részvételre jelentkező / a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó / erőforrást nyújtó szervezet 71 kijelentem, hogy a jelen részvételi jelentkezésben csatolt igazolásokat kiállító pénzügyi intézményeken kívül cégünk/vállalkozásunk más pénzügyi intézménynél nem vezet bankszámlát. A részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjában az alábbi pénzügyi intézmény(ek)nél vezetünk számlát: [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

70 71

Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta. Nem kívánt rész törlendő!

62

17. számú melléklet Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról72 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN” … RÉSZ73

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint részvételre jelentkező kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő honlapjáról letöltöttem és jelen részvételi jelentkezésem elkészítése során az(oka)t figyelembe vettem. Kelt:


72 73

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok) Kérjük, adja meg a rész(ek) számát, amely(ek)re részvételi jelentkezését benyújtotta.

63

18. számú melléklet Regisztrációs adatlap74 „KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE ROP FINANSZÍROZÁSÚ ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁKRA AZ ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATON 2009-2013 ROP PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN”

Alulírott ………………………………………, ezen visszaigazolás megküldésével igazolom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.), mint ajánlatkérő által indított „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyú közbeszerzési eljárásban a részvételi dokumentációt az ajánlatkérő honlapjáról 2011. év. ……………. hó … napján letöltöttem. Tudomásul veszem, hogy a letöltött dokumentáció tartalma üzleti titokként kezelendő, csak a meghirdetett eljárás részvételi jelentkezésének összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. Részvételre jelentkező adatai: Cég neve: Cég székhelye: Az eljárásban illetékes személy neve: Levelezési címe: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Részek száma, amelyre részvételi jelentkezést kívánunk benyújtani: Kelt:


74

Amennyiben a Részvételi Dokumentációt elektronikus úton letöltötte, kérjük, hogy jelen regisztrációs adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg a [email protected] e-mail címre, vagy a (+36 1) 457-8041 telefax számra dr. Szterényi Sándor nevére címezve! Az érvényes Részvételi jelentkezés feltétele a visszaigazolás megküldése!

64

19. számú melléklet KERETMEGÁLLAPODÁS (tervezet) (tájékoztatásul az ajánlattételi szakaszhoz)

amely létrejött egyrészről cégnév: teljes jogú képviselője: székhely:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kovács Ákos vezérigazgató HU-1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

KSH szám: adószám: számlaszám:

14605749-5221-114-01 14605749-2-44 10032000-00286693-00000017

számlavezető pénzügyi intézmény: MÁK kapcsolattartó: […] telefon: […] fax: […] mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről cégnév: teljes jogú képviselője: székhely: cégjegyzékszám: adószám: számlaszám:

[…] […] […] […] […] […]

számlavezető pénzügyi intézmény: […] kapcsolattartó: […] telefon: […] fax: […] mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK 1.

65

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. június 22. napján 2011/S 118194649 számon megjelent részvételi felhívással közösségi értékhatárokat elérő, meghívásos közbeszerzési eljárást indított „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyban mélyépítési munkák elvégzésére vonatkozó keretmegállapodás megkötése céljából. 2.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezéseket / ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, […] -én kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a jelen Keretmegállapodást megkösse.

3.

A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében”- … rész tárgyú mélyépítési munkák elvégzését.

II. KERETMEGÁLLAPODÁS TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 4.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja mélyépítési beruházásokkal kapcsolatos, a jelen keretmegállapodás 2. sz. mellékletét képező mintaköltségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú építési munkák kivitelezését, elsődlegesen útfelújítás tekintetében.

5.

A Vállalkozó által elvégzendő feladatok pontos meghatározását a Megrendelő a jelen megállapodás által lefedett munkanemek tartalmának szerződés(ek)ben, illetve igénybejelentéseiben adja meg.

6.

megfelelő

egyedi

A Megrendelő a „Műszaki Leírás” tartalmának megfelelő egyedi szerződés(ek) megkötésével kéri az egyes feladatok elvégzését. A Megrendelő jogosult az egyedi szerződések megkötésére vonatkozó igényét a Vállalkozó számára a jelen megállapodásban és a Kbt.-ben meghatározott eljárásrend szerint jelezni. A Megrendelő felhívására a Vállalkozó az abban meghatározott határidőn belül köteles írásbeli ajánlatot küldeni a felhívásban megjelölt tartalommal.

7.

Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott – és az egyedi munkavégzéséhez szükséges - feltételeket Felek az egyedi szerződés(ek)ben rögzítik. Felek az adott munkanemre vonatkozó eltérő szakmai szabályok esetén jogosultak keretmegállapodásban rögzítettektől az egyedi szerződés(ek)ben eltérni.

66

jelen

8.

A jelen keretmegállapodás 48 hónap határozott időtartamra jön létre.

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ 9.

A jelen keretmegállapodás alapján létrejövő egyes vállalkozási szerződés(ek) (a továbbiakban: egyedi szerződés(ek)) teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg összesen nettó […] HUF.

10.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában.

11.

A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj alapját a Vállalkozó által megadott és a Megrendelő által elfogadott, jelen szerződés 2. számú mellékletét képező mintaköltségvetésben foglalt műszaki tartalomhoz kapcsolódó egységárak képezik.

12.

A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a közbeszerzési felhívásban és dokumentációban (vö. mintaköltségvetés) meghatározott műszaki tartalomtól eltérő tevékenységek is az egyedi szerződés(ek) tárgyát képezik, úgy ezekre vonatkozóan a Megrendelő jogosult ajánlatot kérni a Vállalkozótól a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó ez esetben is köteles árképzését az általa megajánlott mintaköltségvetésben meghatározott árszínvonal szerint alakítani. Fentiek keretében Vállalkozó köteles a konkrét műszaki tartalom ismeretében a „közműkiváltásokat” is „elvégezteti”. Megrendelő főszabály szerint „organizációs díj” formában, 2%-os mérték mellett számol el Vállalkozóval. Vállalkozó - a Megrendelő általa megversenyeztetett közműcégek által „minősített vállalkozás(ok)tól” (továbbiakban: Minősített alvállalkozó) származó - költségszámla alapul vételével, organizációs díj felszámításával jogosult ezen munkanemeket a Megrendelő irányában érvényesíteni.

13.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott többször módosított 30/1988. (IV. 21) MT rendelet 27.§-a alapján a végleges pályaszerkezet helyreállítás miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a Magyar Közút Zrt. illetékes Megyei Igazgatósága végezheti el. Az ideiglenes forgalomkorlátozási munkák költségeit a kiadott tételek egységáraiba / vállalkozói díjba nem kell beépíteni, azt a Megrendelő végzi / biztosítja! Evvel kapcsolatos kizárólagos Vállalkozói feladat a kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése, Megrendelő jóváhagyása mellett.

14.

67

Az Egyedi szerződés(ek) egyösszegű, átalányáras szerződésnek minősülnek, mely

átalányár a konzultációs eljárás során megadott árajánlat végösszege (vö. mintaköltségvetés szerint, egyedi tételekre adott és közműkiváltások tekintetében kalkulált árelemek összege. Az Egyedi szerződések tartalékkeret mellett kerülnek rögzítésre. A tartalékkeret mértékét Megrendelő a konzultációs eljárást követően támogató hozzájárulásával rögzíti. A tartalékkeret terhére munkavégzés megrendelésére csupán az irányadó közbeszerzési szabályok betartásával (vö. új megrendelésnek minősül), azaz kiegészítő szerződés keretében kerülhet sor. 15.

A Vállalkozó kijelenti, hogy az Egyedi szerződés(ek)ben rögzített vállalkozói díjat a szerződéskötéshez és a vállalkozói díj meghatározásához szükséges valamennyi információ tény és körülmény figyelembevételével, az építési helyszínek ismeretében állapítja meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak az Egyedi szerződés(ek) tárgyát képező építési beruházással kapcsolatos valamennyi költségét (különösen, de nem kizárólagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technológiák, valamint az eredmény elérése érdekében tett szükséges egyéb ráfordítások, az igénybevett energia, víz, stb. szolgáltatások díja) és hasznát is. A Vállalkozó a vállalkozói díjért mindazokat a szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 16.

A Vállalkozó által végzendő egyes feladatok teljesítési határidejét az egyedi szerződés(ek), illetőleg a Megrendelő által kibocsátott igénybejelentések tartalmazzák. Az egyedi szerződés(ek)ben foglalt határidőket a Vállalkozó köteles elfogadni és betartani.

17.

A teljesítés helye: Magyarország területén az egyedi vállalkozói szerződésben meghatározott hely.

V. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 18.

A Megrendelő az egyedi megállapodásokban a saját alkalmazottai közül köteles megnevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyének a megváltoztatása esetén legkésőbb 3 napon belül értesíti a Vállalkozót képviselője személyéről és meghatalmazása terjedelméről.

68

Megrendelő a képviseletét Lebonyolító szervezet útján is elláthatja. 19.

A felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni az egyedi megállapodásokban megjelölt meghatalmazottaik útján a megbízás ellátásával kapcsolatos lényeges körülményekről.

20.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozót az ügy ellátása során utasítani. A Vállalkozó köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen. (Kivétel: Ahol a szakmai szabályok szerint ez kizárt!) A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkára vonatkozó szakszerű utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is.

21.

A Megrendelő kötelessége a munkaterület munkára alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátása a szerződéskötést követő 10 napon belül.

22.

A Megrendelő köteles megbízni legalább egy szakképesítéssel rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával. Az ilyen személyt az egyedi vállalkozási szerződésben meg kell nevezni. A Megrendelő a munka egyes szakaszaira vagy az építmény szerkezetekre más-más Műszaki ellenőrt is megnevezhet. A műszaki ellenőr jogait és kötelezettségeit a vele megkötött megbízási szerződés szabályozza. A Megrendelő köteles a műszaki ellenőrrel kötött szerződés releváns tartalmáról a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni.

23.

A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

24.

A Megrendelőnek joga van – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.

25.

A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is.

26.

69

Az adott egyedi szerződések teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és

harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ennek keretében joga van az alkotás (terv) átdolgozására.

VI. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 27.

A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel kötött egyedi szerződés(ek)ben, illetőleg igénybejelentésekben foglalt valamennyi munkát a megjelölt határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadásátvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.

28.

A munkavégzés során beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazni kívánt előállítási és beépítési technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A Megrendelő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem mentesíti az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.

29.

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: - a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie, - a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.

30.

Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.

31.

70

A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a Szerződés, szabvány vagy

műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges. 32.

Ha bármely – a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem előírt, de a Megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti.

33.

A Vállalkozó köteles jóváhagyásra – a munkakezdés előtt legalább 8 nappal – a Megrendelőnek benyújtani a keverőtelepén a ténylegesen meglévő alapanyagok (kőanyag, bitumen, töltőanyag) alkalmassági vizsgálatának eredményét. Az ennek alapján összeállított keverék-receptúra értékei lesznek a minősítés alapadatai, az ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét.

34.

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a Megrendelő által jóváhagyott - az országos közúthálózaton végzett burkolatfelújítások esetén az ÚT 2-3.371:2006 alapján készített - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A Megrendelő joga, hogy a Vállalkozó által szolgáltatott vizsgálati eredményeket kontrollvizsgálatokkal ellenőrizze a közös mintavétellel vett párhuzamos mintákon.

35.

A Megrendelő utasítást adhat bármely a mintavételi tervtől eltérő feltárás vagy vizsgálat elvégzésére is. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből az állapítható meg, hogy a Vállalkozó által használt termék, vagy a beépítés módja megfelel az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki előírásoknak, ezen feltárások és vizsgálatok költségét a Megrendelő köteles viselni. Ha azonban a vizsgálat nem elégíti ki a műszaki előírásokban rögzített követelményeket, a Vállalkozónak a vizsgálat költségeinek a viselése mellett a munkarész megfelelővé tételéről is gondoskodnia kell.

36.

A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőrének a „Technológiai leírást”, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen ellenőrizhet, valamint a beépítési és egyéb technológiai utasításokat is.

37.

A munkák elvégzéséhez szükséges építési engedélyeket a Megrendelő biztosítja. A Megrendelő a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt a munkákhoz szükséges egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához. Feladata továbbá a Vállalkozó által beszerzendő engedélyekhez szükséges tulajdonosi (vagyonkezelői) nyilatkozatok megadása a Vállalkozó erre vonatkozó írásos felhívása

71

kézhezvételét követő 14 napon belül. 38.

A Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a tervekben, dokumentációban akár a szerződés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során.

39.

A Vállalkozónak legkésőbb az egyedi Vállalkozási szerződés aláírásának napjáig át kell adnia Megrendelő részére a munkák ütemezésére, a szükséges forgalomterelésre / szabályozásra vonatkozó részletes ütemtervét, amelynek része a munkakezdési- és befejezési határidő is. A Megrendelő ütemtervvel kapcsolatos esetleges észrevételeit legkésőbb a munkaterület átadása napjáig a felek kötelesek egyeztetni, és az esetleges változtatásokat az átadáskor felvett jegyzőkönyvben rögzíteni.

40.

A munkavégzés során régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték előkerülése esetén a Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárnia és haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt is.

41.

A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak – ez irányú felszólításra – saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia.

42.

Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. A Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.

43.

A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásában lehetővé kell tenni az ellenőrző mérések végrehajtását.

44.

A Vállalkozó köteles biztosítani az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani

72

valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 45.

A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínén tartani. A naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni, melyből a Megrendelő a másolati példányra jogosult. A Vállalkozó által vezetett építési naplót a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr legalább 8 naponként ellenőrizni és aláírni köteles. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. Az építési naplóban elfogadott, határidőben nem kifogásolt bejegyzéseket utóbb vita tárgyává tenni nem lehet. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek. Egyebekben az e pont szerinti kormányrendelet irányadó.

46.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet (BM-KvVM rendelet) előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

47.

A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését.

48.

A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről. A felmerülő költségeket a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.

49.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie. A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti.

50.

A forgalomterelést a Megrendelő végzi / végezteti. A forgalomterelés az érintett utak kezelőivel egyeztetett módon a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata (ÚT 1-1.145:2001) Útügyi Műszaki Előírás (melléklet a 3/2001 (I.31.) KöViM rendelethez), és az ÚT 2-1.119:2007 számú Útügyi Műszaki

73

Előírás alapján történik. 51.

Minden esetben a Vállalkozó kötelezettsége a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírt tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése a megadott méretben és feliratozással az ÚT 2-0.009:2002 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint. Egyes, az eseti vállalkozási szerződésben meghatározott esetekben a Vállalkozó feladata a közútkezelői hozzájárulások beszerzése. Egyes, az eseti vállalkozási szerződésben meghatározott esetekben a Vállalkozó feladata a közútkezelői hozzájárulások beszerzése.

52.

Az építendő utat keresztező vagy megközelítő közművezetékek átépítését a Megrendelő által biztosított engedélyek alapján kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata, az ahhoz szükséges rajzok és számítások elkészítésével együtt.

53.

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti közművezetékeket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Az átépített vagy építtetett közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez csatlakoztatni (bekötni) csak üzemszünet alatt lehet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keresztezett közművek kiváltására vonatkozóan a közmű tulajdonosával és a Megrendelővel külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal kapcsolatos részletes előírásokat tartalmazza. Amennyiben a közmű tulajdonosa ezt előírja, a Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosa által kijelölt alvállalkozóval elvégeztetni ezen munkák meghatározott részét.

54.

Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Műszaki ellenőr engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).

55.

Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

56.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre

74

vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. 57.

A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni minden tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

58.

A Vállalkozónak minden tőle elvárhatót meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

59.

A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.

60.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a szerződés tárgya szerinti valamennyi építési munkához az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket alkalmazza. A Vállalkozó köteles a Szerződés aláírásáig a felelős műszaki vezető/vezetők jogosultságát igazoló iratokat a Megrendelőnek bemutatni. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új építésvezetőnek is meg kell felelnie a részvételi felhívásban előírt feltételeknek.

61.

A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban, melyet az építési naplóhoz is csatolni kell. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, és kijavítást kér.

75

62.

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

63.

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a Megrendelő jogosult a Vállalkozási szerződést azonnal felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására.

64.

A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.

65.

A

Vállalkozó

által

az

egyedi

szerződés(ek)

teljesítéséhez

igénybe

vett

szakembereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a vonatkozó szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássák. A szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberek alkalmasságára vonatkozó igazolásokat a 2 sz. melléklet tartalmazza. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az ajánlatában megjelölt: -

[…] szakembert;

-

[…] szakembert;

-

[…] szakembert;

-

[…] szakembert;

köteles igénybe venni. Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy a szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, a Megrendelő más személy közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az adott szakember alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8

76

munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a szakember elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet az egyedi szerződés(ek) tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz. 66.

A Vállalkozó képviselője a vállalkozási szerződésben meghatározott személy, aki a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni.

VII. ALVÁLLALKOZÓK 67.

A felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződés(ek) teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt.-ben meghatározott rendelkezések alapján és csak abban az esetben jogosult, ha ajánlatában alvállalkozók igénybevételének szándékáról nyilatkozott.

68.

Vállalkozó az egyedi szerződés(ek)ben megjelölt vállalkozói díj 10%-át meghaladó mértékben kizárólag azokat az alvállalkozókat veheti igénybe, akiket ajánlatában a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóként név szerint megjelölt. Az ilyen alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót vagy teljesítési segédet.

69.

Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az új alvállalkozó alkalmasságát igazoló, illetve a részvételi felhívásban az alvállalkozókra vonatkozóan előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az új alvállalkozó

77

elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége. 70.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

71.

A Vállalkozó köteles a jelen keretmegállapodás, valamint az egyedi szerződés(ek) rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

72.

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 305. § és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 73.

Az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott egyes építési munkák akkor tekintendőek teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és hibamentesen elkészítette, továbbá – adott esetben – lefolytatta az adott munkarész üzemképességének igazolására vonatkozó üzemi próbát és a Megrendelő vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a műszaki ellenőr javaslatára kiállított teljesítési igazolást aláírta. A teljesítési igazolást a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője az eredményes műszaki átadás-átvételt követően állítja ki, figyelemmel a Kbt. 305. § (1) és (2) bekezdésére. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele az adott építési munka során beépített anyagok szállítóleveleinek, illetve azokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok másolati példányának a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

74.

A Vállalkozó köteles az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott építési munkák elkészültét a várható befejezés előtt legalább 8 nappal a Megrendelő részére írásban jelezni. A felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában az adott munkarészt megvizsgálni, és a jegyzőkönyvben valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a teljesítési

78

határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a X. fejezet szerinti kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan megszüntetése esetén kerülhet sor. 75.

Az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott építési munkákkal kapcsolatos átadásátvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 8 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: így a jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyt, melynek megszerzése a Vállalkozó kötelessége, a megvalósulási tervdokumentációt három példányban, valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. A Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvétel meghiúsul.

76.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozó által megjelölt időpontban történt megkezdésekor a Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – különösen a dokumentumok bármelyikének hiánya, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák, hiányosságok esetén – a Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást, és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő új átadási időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával. A Vállalkozó köteles az új átadás-átvételi eljárás időpontját megjelölni.

77.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr a Vállalkozó által a szerződés keretében elvégzett építési munkát és a létesítményeket teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatban a X. fejezet szerinti kötbért, valamint az azt meghaladó kárát megtéríteni.

78.

79

Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet arról, hogy a teljesítést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel

érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 79.

A Vállalkozó köteles elfogadni a Megrendelő által a minőségi kifogásról és az ehhez kapcsolódó minőségellenőrzésről készített jegyzőkönyvet. Amennyiben Megrendelő szakértője megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót, ellenkező esetben a Megrendelőt terhelik.

80.

A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és az egyedi szerződés(eke)t teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, az építési munkák I. osztályú minőségben elkészültek, a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.

81.

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák az egyedi szerződés(ek) tárgyának rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a jelen keretmegállapodásban, az egyedi szerződés(ek)ben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A vállalkozó a visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogokkal élhet.

82.

Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő végleges teljesítési igazolást állít ki. A végleges teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet.

83.

Az építési munkák esetében a kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó végleges teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át.

IX. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 84. 80

A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik. A Megrendelő az egyedi

szerződés(ek) vonatkozásában előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. 85.

A vállalkozó a műszaki ellenőr által kiállított teljesítési igazolás, illetve az átadásátvételi jegyzőkönyv alapján nyújthat be számlát. A Vállalkozónak a számlát a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt kell benyújtania, mely szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő a számla kibocsátásának jogosságát és összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse.

86.

Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás második részében főszabály szerint „projektelemenként” egy (vég)számla benyújtására jogosult. Jelentős értékű projektek (vö. nettó 400 millió Forint) esetében 2 részszámla (30% és 60% teljesítési szinteken) és végszámla benyújtására jogosult (minimális számlaérték nettó 100 millió Forint). .

87.

A Megrendelő jogosult - 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben rögzített módon - szállítói finanszírozási rend szerint eljárni az egyedi szerződésekben meghatározott módon.

88.

Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok mellett kerül befejezésre, a vállalkozó a számla kiállítására csak akkor jogosult, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását, pótlását a felek a hiánypótlási jegyzőkönyvben („befejezési igazolás”) rögzítik.

89.

A szerződés(ek) ellenértéke a teljesítést követően, a Megrendelő által jelen szerződés VIII. pontjában meghatározott módon kiállított teljesítési igazolás kiadása után, a Kbt. 305. §-ának megfelelően kerülhet számlázásra és kifizetésre. A tulajdonjogfenntartással szállított anyagok és berendezések nem állíthatók a számlába. A teljesítési igazolásához a Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.

90.

A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelő felé arról, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

91.

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

92.

Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számla ellenértéke 45 napon belül átutalásra kerül a Vállalkozónak.

81

93.

A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

94.

Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláit, melynek ellenértéke a számla Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 15 napon belül átutalásra kerül a Vállalkozó részére, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

95.

Ha a Vállalkozó a Kbt. 305. § (3) bekezdés e) vagy f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti (azaz nem egyenlíti ki az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, továbbá nem adja át a Megrendelőnek az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát), az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ őrzi. Az ellenszolgáltatás ezen fennmaradó része akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy a Kbt. 305. § (3) bekezdés e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a teljesítés elismerésének időpontjáig tett nyilatkozatában bejelentett összegre vagy annak egy részére.

96.

A Vállalkozó a teljesítésről a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontja szerinti kiállított számlájának kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását. Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni.

97.

A Megrendelő ezúton kifejezett hozzájárulását adja a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén a Vállalkozó által a számlaszám szerint meghatározott fizetési számlája terhére benyújtott, az adott egyedi szerződés alapján kiállított beszedési megbízás teljesítéséhez. Az azonnali beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás jelen szerződés 5. sz. mellékletét képezi.

98.

A Megrendelő halasztott, illetve részletfizetést részesít előnyben az önerőből megvalósuló munkák vonatkozásában, amelyre ajánlat – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában tehető.

99.

A Vállalkozói díj kifizetésével kapcsolatos további szabályokat szükség szerint az egyedi szerződés(ek) tartalmazzák.

82

100.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi vállalkozási szerződés esetében a kifizetést teljesítőnek a szerződésben írásban tájékoztatnia kell az alvállalkozót arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján (Art. 36/A. §) közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha -

az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

-

az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg. Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelés83

arányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. Fenti (az Art. 36/A. §-ában foglalt) rendelkezéseket a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött a jelen keretmegállapodás alapján létrejött egyedi szerződés(ek)re is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések módosulása esetén - a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni 101.

Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk, szerinti törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.

X. KÖTBÉR 102.

Az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott határidőket a felek kötelesek betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból az egyedi szerződés(ek)ben meghatározott teljesítési határidők tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.

103.

A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül, mértéke az egyedi szerződés bruttó ellenértékének 1 %/nap, de ennek teljes összege legfeljebb az adott egyedi szerződés ellenértékének 30 %-a, tehát a kötbérmaximum 30 napi tétel.

104.

A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

105.

Amennyiben az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó 10 napon belül nem utalja át a Megrendelő részére, úgy Megrendelő jogosult azt a jólteljesítési biztosíték összegéből lehívni.

106.

Harminc napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és követelheti az okozott kár megtérítését. A felmondás a szerződést megszünteti.

107. 84

A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét

is. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. 108.

A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

XI. TELJESÍTÉSI / JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK 109.

Amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában az adott egyedi szerződés vonatkozásában a Megrendelő teljesítési / jólteljesítési biztosítékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő, a teljesítési / jólteljesítési biztosíték maximuma az adott egyedi szerződésre vonatkozó nettó ajánlati ár 5 %-a.

110.

A Vállalkozó az egyedi vállalkozási szerződés alapján járó nettó vállalkozási díj 5 %ának megfelelő összegű óvadéknak a Megrendelő […] sz. számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a továbbiakban: kötelezvény) köteles a teljesítési / jólteljesítési biztosítékot szolgáltatni. A bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: -

pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a szerződésre;

-

azt, hogy a bankgarancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének / jólteljesítésének biztosítékául szolgál;

-

a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését;

-

a bankgarancia/kötelezvény összegét, (az eseti vállalkozási szerződésben meghatározott nettóvállalkozási díj 5 %-a);

-

a bankgarancia/kötelezvény érvényességét (teljesítési / jótállási határidő + 30. nap);

-

azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan;

-

továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita, valamint a beszámítás joga nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát meg kellene jelölnie, vagy bizonyítania kellene.

111.

A teljesítési biztosíték az adott Egyedi szerződés aláírásától a munkák befejezéséig (műszaki átadás-átvétel befejezése) szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal. Amennyiben az Egyedi szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosul, vagy a Vállalkozó késedelembe esik, akkor a teljesítési biztosíték érvényességi idejét megfelelően meg kell hosszabbítania. Amennyiben a Vállalkozó

85

ezen kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték teljes összegének igénybevételére, és azt óvadék jelleggel addig tarthatja vissza, ameddig a Vállalkozó nem ad megfelelő teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Egyedi szerződés(ek) megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak, amely teljesítése nélkül a Megrendelő közbenső szolgáltatásai nem válnak esedékessé. 112.

A teljesítési biztosíték fedezetet ad mindennemű költségre és kárra, amely azzal kapcsolatban áll elő, hogy a Vállalkozó az adott Egyedi szerződéshez kapcsolódó kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem, vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

113.

A jólteljesítési biztosíték az adott Egyedi szerződésben meghatározott jótállási időszak kezdetétől – a munkák befejezésétől (pl. a műszaki átadás-átvétel befejezésétől) – a vonatkozó jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal, és fedezetet ad a Megrendelőnek a szerződéses jótállás, valamint a törvényes szavatosság alapján érvényesíthető igényeire. A jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak. Amennyiben a Vállalkozó a jótállási időszak kezdetéig nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére jótállási biztosítékot, akkor a Megrendelő a teljesítési biztosítékból a jótállási biztosíték összegének megfelelő összeg erejéig érvényesítheti a teljesítési biztosítékot, és ezen összeget addig visszatarthatja óvadék jelleggel, amíg a Vállalkozó nem bocsát megfelelő jótállási biztosítékot a rendelkezésére.

114.

A jólteljesítési biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha a Vállalkozó az adott egyedi szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

115.

Amennyiben Vállalkozó az adott egyedi szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: -

a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal köteles kifizetni Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy

-

86

amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a

biztosíték összegéből jogosult igénybe venni. 116.

A teljesítési / jólteljesítési biztosítékkal kapcsolatos esetleges további részletes szabályokat az egyedi szerződés(ek)tartalmazzák.

XII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, BIZTOSÍTÁS

117.

A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.

118.

A Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartamát az egyedi szerződés(ek) és a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Kifejezett – ettől eltérő rendelkezés hiányában – 3 év.

119.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, a közléstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni).

120.

A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.

121.

Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a jólteljesítési biztosíték terhére kerül elszámolásra.

122.

A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a jótállási biztosítékot Megrendelő felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgarancia levél / kötelezvény visszaadásával.

123.

87

A Vállalkozónak rendelkeznie kell – különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – az adott egyedi szerződés teljes időtartamára vonatkozó saját névre szóló,

teljes körű építési és általános felelősségbiztosítással, mely legalább az adott egyedi szerződés teljes nettó értékének 15%-ának megfelelő mértékű. A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a Megrendelőnek legkésőbb az adott egyedi szerződés aláírásakor átadni. 124.

Az építés folyamán a Megrendelő felszólítására a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja az előző alpontban hivatkozott biztosítást megkötni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, a Megrendelő - jogfenntartással minden egyéb jogához - a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, fizetni az esedékes biztosítási részleteket. Az ezzel felmerülő költségeit jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben.

125.

A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve az adott egyedi szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására.

XIII. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS 126.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása együttműködnek.

érdekében

szükség

szerint

folyamatosan

127.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen keretmegállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely az egyedi szerződés(ek) teljesítésére hatással lehet.

128.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen keretmegállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

129.

A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen keretmegállapodás maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

130.

88

A Megrendelő által – az egyedi szerződésben megjelölt meghatalmazott mellett, amennyiben az eltérő személy – kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:

Név: […] Telefon: […] Telefax: […] E-mail: […] 131.

A Vállalkozó által – az egyedi szerződésben megjelölt meghatalmazott mellett, amennyiben az eltérő személy – kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): Név: […] Telefon: […] Telefax: […] E-mail: […]

132.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretmegállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XIV. A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA 133.

Jelen szerződést a Felek 8 hónap határozott időtartamra kötik, így a keretmegállapodás a határozott időtartam elteltével szűnik meg. Az egyedi szerződés(ek) időtartama nem lehet hosszabb, mint a keretmegállapodás időtartama.

134.

89

A Megrendelő jelen keretmegállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen, a)

ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a Megrendelő utasításait nem tartja be;

b)

a Vállalkozó felelősségbiztosításának a Vállalkozónak felróható okból történő és jelen Szerződés hatálya alatt történő megszűnése;

c)

a Vállalkozóval szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt áll;

d)

1 éven belül legalább három alkalommal késedelmesen teljesít, és a Megrendelő késedelmi kötbérkövetelést érvényesít Vállalkozóval szemben;

e)

A késedelemi kötbér eléri a maximumát (jelen szerződés alapján);

f)

a keretmegállapodás alapján megkötésre kerülő egyedi szerződés(eke)t Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint:

Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak ekkor le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja. 135.

A Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A Szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. A Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni. Ebben az esetben a Megrendelő a munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében felhasználhatja.

136.

A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, ill. az építési területet visszaszolgáltatni a Megrendelőnek. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, ill. azokat használhatja, valamint a Vállalkozó és képviselői építési területre való belépését megtagadhatja.

137.

A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az Ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

138.

90

A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy

az kulturális örökségi értéknek minősül.

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 139.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

140.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. Esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

141.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők.

142.

A Felek kijelentik, hogy -

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen keretmegállapodás aláírására és teljesítésére;

-

a jelen keretmegállapodás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

-

a jelen keretmegállapodást a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

143.

Jelen szerződés öt (5) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két példány a Vállalkozóé, három példány a Megrendelőé.

2011. …………. hó …. napján

Megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviseletében Kovács Ákos vezérigazgató

91

2011. …………. hó …. napján

Vállalkozó […] képviseletében […]

Mellékletek: 1.

számú melléklet: Részvételi felhívás és Dokumentáció / Ajánlattételi felhívás és

Dokumentáció 2. számú melléklet: Vállalkozó Részvételi jelentkezése és Ajánlata (Ennek részeként – mintaköltségvetés) 3. Munkamegrendelő (egyedi vállalkozási szerződés) 4. Kiegészítő / értelmező melléklet 5. Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás elfogadására

92

3. számú melléklet MUNKAMEGRENDELŐ (EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS) Projektszám: … Magyar Közút Nonprofit Zrt. HU-1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.

Megrendelő Érintett egység Vállalkozó Projekt neve

szervezeti

"……." Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S 118-194649 nyilvántartási számon 2011. június 22. napján megjelent részvételi felhívás szerint meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából.

Előzmény

A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezéseket / ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. […] napján kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A fenti keretek között Megrendelő […] tárgyában készített konzultációra történő felhívásra beérkezett [nyertes] Vállalkozói ajánlat alapján Felek az abban rögzített feladatok ellátására jelen szerződést kötik:

Megrendelő tölti ki: […] Elvégzendő rövid leírása

feladat [Nagy terjedelem esetén kivonatosan - a Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket] […]

Elvárt szolgáltatások és kapcsolódó határidők [Nagy terjedelem esetén kivonatosan - a Konzultációs Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza a részletes feltételeket] Egyéb (pl. fedezet, felelősségbiztosítás, […] minőségi tanúsítás)

93

Vállalkozó tölti ki: Megvalósítás módszertana […] (szakmai ajánlat) A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és […] címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz […] százalékát meg nem haladó mértékben szerződést köthet […] Feladat ellátásának díja

Lásd továbbá részletes pénzügyi ajánlat.

A pénzügyi ajánlat a keretmegállapodásos eljárás első részében benyújtott tételes ajánlat árain alapul. Rendelkezésre álló keretösszeg […] Keretmegállapodás […] fennmaradó keretösszege Fentiekben nem szabályozott kérdésekben az írásbeli konzultáció dokumentumai, továbbá a Felek által 2011. március […]. napjával aláírt keretmegállapodás rendelkezései az irányadóak. A fenti munkamegrendelést a mellékletként csatolt ajánlatban továbbá a konzultációs felhívásban foglaltaknak megfelelő feltételekkel elfogadjuk. Budapest, 2011. …. hó …. napján

Megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviseletében Kovács Ákos vezérigazgató

94

[…], 2011. …. hó … napján

Vállalkozó […] képviseletében […]

A Megbízó pénzügyi kötelezettségvállalását ellenjegyezte75: ____________________________________ […] Felülvizsgálta76:: ____________________________________ […] A vonatkozó EU támogatásra tekintettel ellenjegyezte77: ____________________________________ […]

Mellékletek: 1. számú melléklet – Konzultációs felhívás 2. számú melléklet - Vállalkozó ajánlata; 3. számú melléklet – Konzultáció dokumentumai;

Készült: […]. példányban […]. pld. Megrendelő […]. pld. Vállalkozó

75

[szükség esetén] [szükség esetén] 77 [szükség esetén] 76

95

4. számú melléklet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KERETMEGÁLLAPODÁSOS ELJÁRÁSHOZ

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Megrendelő), mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011/S […] nyilvántartási számon 2011. […] hó […] napján megjelent részvételi felhívás szerint keretmegállapodás megkötésére irányuló, meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Keretmegállapodások megkötése ROP finanszírozású útfelújítási munkákra az állami közúthálózaton 2009-2013 ROP programozási időszak tekintetében” tárgyában keretmegállapodás megkötése céljából. A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezéseket / ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2011. […] hó […] napján kihirdette. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. A Keretmegállapodás alapján létrejövő egyes vállalkozási szerződés(ek) (a továbbiakban: egyedi szerződés(ek)) teljesítésére felhasználható keretösszeg a részvételi felhívásban közzétettek és a keretmegállapodásban rögzítettek szerint összesen nettó […],- forint. Ezen összeg eléréséig jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárás nélkül – konzultációs eljárás eredményeképpen – (egyedi) vállalkozási szerződés(eke)t kötni. Tekintettel a Keretmegállapodás természetére, a keretmegállapodásos eljárás második részeként lefolytatásra kerülő konzultációs eljárás(ok) eredményének kihirdetésével, továbbá (egyes) vállalkozási szerződés(ek) megkötésével, az egyes feladatok ellátásra megajánlott vállalkozási díj ismeretében vállal(hat) Magyar Közút Nonprofit Zrt. pénzügyi kötelezettséget az adott évre meghatározott költségvetés terhére. *** A fentiek értelmében a Keretszerződés maga nem jelent hosszú távú (lásd definíció tekintetében: Áht.78 12/B.§ (1) bekezdés), vagy tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalást (lásd definíció tekintetében: Áht. 12/A.§ (1) bekezdés) Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről. A fent megjelölt 2009-2013. évre vonatkozó támogatói döntés is csupán fedezet, mely terhére jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési (vö. konzultációs) eljárás alapján konkrét feladat megrendelésére.

78

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

96

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

1. A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak. 2. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor olyan környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az

vagy munkakör veszélyeztető és munka-, tűz- és egészséget nem

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. A Vállalkozó egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért. 3. A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő kérésére bemutatni. 4. A Vállalkozó a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ban meghatározott feladatokat látja el. 5. A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatározottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti elhárítási terv).

97

6. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni. 7. A Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni. 8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsági előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozót teljeskörű felelősség terheli. 9. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok betartásával szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és a munkavállalókat köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 10. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni. 11. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni. 12. A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit.

98

13. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és betartatni. 14. A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembehelyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére bemutatni. 15. A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be maradéktalanul, felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: -

-

a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni; a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. szerinti) ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Vállalkozóra terhelni (50.000,-Ft-200.000,-Ft összeghatárig).

16. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily

99

módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani. 17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát (hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 18. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban (9/2008. II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni. 19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozó Megrendelő ezirányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni. 20. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni. 21. Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel. 22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkakezdés előtt köteles bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének.

100

5. számú melléklet FELHATALMAZÁS AZONNALI BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ELFOGADÁSÁRA

Tisztelt MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Váci u. 38. Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett, vagy a megbízásából eljáró által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Felhatalmazással érintett fizetési 10300002-10460102-49020010 számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett számlavezetőjének megnevezése: A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. a.) A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni79 b.) A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni1 Az okirat(ok) megnevezése: c.) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama 35 nap Kelt: Budapest, 2011. ………….. A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

…………………………………………… Fizető fél számlatulajdonos Záradék: A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Kedvezményezett fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt: Budapest, 2011. ……………….. ……………………………………… Hitelintézet 79

Nem kívánt rész törlendő

101

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

Recommend Documents