TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13.

A J Á N LA TI D O K U M EN TÁ C I Ó

„7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT” tárgyú nyílt, nemzeti eljárásrend szerinti építési közbeszerzési eljáráshoz

2012. május

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY A 26. SZ. MELLÉKLET SZERINTI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT KITÖLTVE ÉS CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE HALADÉKTALANUL KÜLDJE MEG A [email protected] E-MAIL CÍMRE, VAGY A (+36 1) 457-8041 TELEFAX SZÁMRA DR. SZTERÉNYI SÁNDOR NEVÉRE CÍMEZVE!

AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................... 2 I. DOKUMENTÁCIÓ .................................................................................................................. 5 1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei .................................................................... 5 2. Az Ajánlatkérő ........................................................................................................... 7 3. 4. 5. 6.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy ..................................................................... 7 Ajánlattevő ................................................................................................................. 7 Alvállalkozó ............................................................................................................... 7 Gazdasági szereplő ..................................................................................................... 8

7. 8. 9.

Ajánlattevő feladata.................................................................................................... 8 Az ajánlat módosítása vagy visszavonása .................................................................. 8 Kiegészítő tájékoztatás ............................................................................................... 8

10. 11. 12. 13.

Az ajánlati felhívás módosítása, visszavonása ..................................................... 10 Teljesség és pontosság .......................................................................................... 11 Tartalomjegyzék ................................................................................................... 11 Üzleti titok ............................................................................................................ 11

14. 15. 16. 17.

Ajánlattétel költségei ............................................................................................ 12 Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték ................................................................... 12 Az eljárás nyelve .................................................................................................. 13 Részajánlat, többváltozatú ajánlat ........................................................................ 14

18. 19. 20. 21.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása........................................................ 14 Alkalmasság igazolása .......................................................................................... 15 Közös ajánlattétel ................................................................................................. 16 Formai követelmények: ........................................................................................ 17

22. 23. 24. 25. 26.

Az ajánlat módosítása, visszavonása .................................................................... 20 Az ajánlatok benyújtása, átvétele ......................................................................... 20 Az ajánlatok felbontása ........................................................................................ 21 Az ajánlatok érvényességének vizsgálata ............................................................. 22 Az Ajánlattevő kizárása ........................................................................................ 23

27. Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem) ..................................................................................... 23 28. Az ajánlatok értékelése ......................................................................................... 24 29. 30. 31. 32.

Írásbeli összegezés megküldése............................................................................ 25 Szerződéskötés...................................................................................................... 25 Árképzés ............................................................................................................... 26 Késedelmi kötbér .................................................................................................. 28 2

33. 34. 35.

Teljesítési biztosíték ............................................................................................. 28 Jólteljesítési biztosíték .......................................................................................... 30 Előleg-visszafizetési biztosíték............................................................................. 31

36. 37. 38.

Jótállás .................................................................................................................. 32 Költségek .............................................................................................................. 32 Kapcsolattartás...................................................................................................... 32

39. 40.

Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek .... 33 Alkalmazandó jogszabály ..................................................................................... 33

II. MŰSZAKI LEÍRÁS ............................................................................................................. 34 III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK .............................. 35 TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................. 36 FELOLVASÓLAP .................................................................................................................... 39 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT (KBT. 60. § (3) BEKEZDÉS SZERINT) .................................... 41 NYILATKOZAT A KBT. 40. § (1) BEKEZDÉS A)-B) PONTJAI TEKINTETÉBEN ............................ 43 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (MINTA)....................................................................... 44 NYILATKOZAT

KKVT. SZERINTI BESOROLÁSÁRÓL (A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSE SZERINT ) ........................................................................................................... 46 AZ AJÁNLATTEVŐ

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL .............................. 47 AJÁNLATTEVŐ

NYILATKOZATA A

KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN / I. ............................................................................................................... 50

AJÁNLATTEVŐ

NYILATKOZATA A

KBT. 56. § (1) BEKEZDÉS K) PONT KC) ALPONTJA TEKINTETÉBEN / II. ............................................................................................................. 51

NYILATKOZAT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTELRŐL ........................ 53 NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL ......................................................................................... 54 REFERENCIAIGAZOLÁS (MINTA) .......................................................................................... 56 NYILATKOZAT A MŰSZAKI FELSZERELTSÉGRŐL ................................................................... 57 NYILATKOZAT SZAKEMBEREKRŐL ....................................................................................... 58

3

NYILATKOZAT

A

SZAKMAGYAKORLÁSI

TEVÉKENYSÉG

VÉGZÉSÉRE

JOGOSÍTÓ

DOKUMENTUM(OK)RÓL ........................................................................................................ 59

AJÁNLATTEVŐ

NYILATKOZATA

A

MÁS

SZERVEZET

KAPACITÁSÁRA

TÖRTÉNŐ

TÁMASZKODÁSRÓL ............................................................................................................... 60

A

KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A

KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS C) PONTJA ALAPJÁN ............................................................................................. 62 A

KAPACITÁSAIT RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET NYILATKOZATA A

KBT. 55. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN ............................................................................................................ 63 NYILATKOZAT A SZÁMLAVEZETŐ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKRŐL .......................................... 64 SZÁNDÉKNYILATKOZAT A KIVITELEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSÉRE ................ 65 NYILATKOZAT

A

TELJESÍTÉSI

BIZTOSÍTÉK

HATÁRIDŐRE

TÖRTÉNŐ

RENDELKEZÉSRE

BOCSÁTÁSÁRÓL .................................................................................................................... 66

NYILATKOZAT

A JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE

BOCSÁTÁSÁRÓL .................................................................................................................... 67

NYILATKOZAT

AZ

ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI

BIZTOSÍTÉK

HATÁRIDŐRE

TÖRTÉNŐ

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL......................................................................................... 68

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK)RÓL ......................................................... 69 NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSRÓL ................................................................................. 70 REGISZTRÁCIÓS ADATLAP .................................................................................................... 71 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) .............................................................................. 72

4

I. DOKUMENTÁCIÓ

„7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT” tárgyú nyílt, nemzeti eljárásrend szerinti építési közbeszerzési eljáráshoz

1.

Bevezetés, az eljárás általános feltételei

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen dokumentáció az Ajánlatkérő által elfogadott és a Közbeszerzési Értesítő 2012. május 21. napján megjelent 2012/57 számában, K.É. 7514/2012 iktatószámon megjelent ajánlati felhívás alapján készült.

A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. Az ajánlati felhívás és a dokumentáció esetleges ellentmondása esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlati felhívás és dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az

5

ajánlattevő kockázata és az ajánlat, mint érvénytelen ajánlat elutasítását vonja maga után, ha: •

elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

•

olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó letöltse az ajánlatkérő honlapjáról (www.kozut.hu), valamint, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt regisztrációs adatlapot – 26. számú melléklet - visszaküldje az alábbi címek valamelyikére:

[email protected] e-mail címre, szkennelve,

vagy

telefax útján a (1) 457-8041 telefax számra, dr. Szterényi Sándor nevére címezve.

Az ajánlathoz csatolni kell a regisztrációs adatlap Ajánlatkérő képviselője részére történő megküldésének igazolását (pl. fax adásjelentés, e-mail másolata).

A kiviteli tervek térítésmentesen, szintén elektronikus formában átvehetőek előzetes időpont-egyeztetést követően a következő címen:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság Budai László – megyei műszaki tervezési és lebonyolítási osztályvezető 8200 Veszprém, Mártírok útja 1. telefon: +36 88/819-527 e-mail: [email protected]

A dokumentáció másra át nem ruházható.

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - tölti le a dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére.

6

2.

Az Ajánlatkérő

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jogi Igazgatóság 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Telefon: (+36 1) 819-9171 Fax: (+36 1) 819-9540 E-mail: [email protected]

3.

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

Szterényi Ügyvédi Iroda dr. Szterényi Sándor ügyvéd 1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet Telefon: 1/457-8040 Fax: 1/457-8041 E-mail: [email protected]

4.

Ajánlattevő

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

5.

Alvállalkozó

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a)

azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b)

a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c)

építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

7

6.

Gazdasági szereplő

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

7.

Ajánlattevő feladata

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlati felhívás, a jelen ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint az annak részét képező szerződés tervezet rendelkezései szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki leírásban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a szerződés nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a szerződés tartalmaz, azonban a műszaki leírás nem.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció, a Kbt. előírásai és egyéb jogszabályi rendelkezések együttes figyelembevételével készítsék el.

8.

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók.

9.

Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban

8

kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől (Szterényi Ügyvédi Iroda, dr. Szterényi Sándor).

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül az ajánlattevő megadja (Kbt. 122. § (5) bekezdés).

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás kérést elektronikus úton (e-mail), szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) kell az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére megküldeni a következő címre: [email protected], az elektronikus levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: Kiegészítő tájékoztatás kérés, K.É. 7514/2012.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételekkel kapják meg írásban, e-mail útján, a regisztrációs adatlapon megadott e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján megkapta.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan valós és olvasható e-mail címet adjon a regisztrációs adatlapon, amely a megküldendő dokumentumok fogadására a nap 24 órájában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a Szterényi Ügyvédi Iroda címén (1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet).

9

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (24. számú melléklet szerint). Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlatkérési dokumentáció részévé válnak.

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

10.

Az ajánlati felhívás módosítása, visszavonása

Ajánlatkérő - a Kbt. 122. § (6) bekezdése alapján - az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlattételi határidőt, illetőleg az ajánlati felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. Ebben az esetben ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt módosító hirdetmény ad fel közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben, valamint a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. A módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet.

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult az ajánlati felhívást visszavonni. Ebben az esetben ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt a visszavonásról hirdetmény ad fel közzétételre a Közbeszerzési Értesítőben és egyidejűleg tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték (Kbt. 44. § (1)-(2) bekezdés).

10

11.

Teljesség és pontosság

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az ajánlati dokumentáció teljes átvételét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlati dokumentáció valamely részének átvételét.

12.

Tartalomjegyzék

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet szerint) ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell (összes oldalszám feltüntetése) és cégszerűen alá kell írni.

13.

Üzleti titok

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzák az alábbi elemeket. •

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

•

Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

•

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

11

14.

Ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé!

15.

Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték

Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlati felhívás IV.3.7) pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt – a Kbt. 59. § foglaltaknak megfelelően – ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték kikötése azt a célt szolgálja, hogy kárpótolja az ajánlatkérő veszteségeit és mérsékelje keletkezett anyagi kárát, amelyek abból származnak, hogy az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonja, vagy ajánlata elfogadása esetén elzárkózik a szerződés létrehozásától.

Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Forint. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.

Az ajánlati biztosíték teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: −

az ajánlatkérő MKB-nél vezetett 10300002 – 10460102 - 49020027 számú fizetési számlájára az ajánlattételi határidő lejáratáig készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;

−

feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciával;

−

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása: −

készpénz

átutalással

való

teljesítése

esetén

a

banki

terhelési

értesítő

(bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával; −

bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával; 12

−

biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíti, a teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányát (bankgarancia szerződés, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény1) befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti példánya mellé zárt borítékban csatolni. A fenti dokumentumok, illetve - készpénz átutalással való teljesítése esetén - a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) másolati példányát az Ajánlat eredeti és másolati példányaiba be kell fűzni, és oldalszámozással ellátni.

Az ajánlati biztosíték eredeti példányának befűzés nélküli becsatolására vonatkozó rendelkezés azt a célt szolgálja, hogy a Kbt. 59. § (5) bekezdés bekövetkezte esetén az ajánlatkérő sérülésmentesen tudja az ajánlattevőknek a dokumentumot visszaküldeni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

16.

Az eljárás nyelve

Az eljárás nyelve a magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolva.

Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. (25. számú melléklet).

1

Ajánlattevő választása szerint.

13

A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

17.

Részajánlat, többváltozatú ajánlat

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.

18.

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: -

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik.

-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód: -

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, valamint az 56. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell (7. számú melléklet);

-

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (8. és adott esetben 9. számú melléklet): A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében o

az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek;

14

o

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

o

amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát;

-

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés) (7. számú mellékletbe foglalva).

19.

Alkalmasság igazolása

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az Ajánlati Felhívás III.2.2) – III.2.3) pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás

vonatkozó

pontjának

megjelölésével

azon

alkalmassági

követelményt

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (16. számú melléklet).

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (18. számú melléklet).

15

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a)

ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b)

ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c)

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

20.

Közös ajánlattétel

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, amely esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a Kbt. 25. § (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

16

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat (5. számú melléklet szerint), amely legalább a következőket tartalmazza: -

a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;

-

a közös ajánlattevők képviseletére jogosult (kapcsolattartásra kijelölt személy) megnevezése, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon és telefax száma, címe.

Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike - vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója - tölti le a dokumentációt és ezt az előírt módon visszaigazolja az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére.

21.

Formai követelmények:

Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire különösen az alábbiak az irányadóak: a)

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 17

vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; b)

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni.

c)

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d)

Az ajánlatot 3 példányban kell beadni (1 eredeti és 2 másolati példány), az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti; valamint be kell nyújtani a beárazott költségvetést, valamint az ütemterveket 1 példány elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is, szerkeszthető formában.

e)

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

f)

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

g)

Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben, fűzve, vagy kötve kell benyújtani, úgy, hogy az ajánlat könnyen lapozható legyen (az a) pont szerinti zsinór a megbonthatatlanságot biztosítja, és nem helyettesíti az összefűzést vagy kötést!!!).

h)

Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell a kötetek számát.

i)

Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: -

az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,

-

egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

18

-

a csomagolás külső felületén megjelölhetőek legyenek a következő pontban felsorolt adatok.

j)

Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi feliratokat: -

„7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895-10+515, 12+188-12+911 kmsz. között” továbbá: „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

-

A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem szabad kivétel postai feladás - amikor még elhelyezhető a csomagon a címzés, azaz: Szterényi Ügyvédi Iroda, dr. Szterényi Sándor, 1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet.

Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. A postai úton eljuttatott ajánlatok csomagolási épségéért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat(ok) átvételét Ajánlatkérő képviselője a helyszínen írásban visszaigazolja.

Az ajánlatok formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt az alól, hogy ajánlatát ne az előírt példányszámban és formában, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.

Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem kért be (pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű anyagokat is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tartja – az ajánlattól elkülönítve csatolja.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra, amelyek szerint

Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) 19

a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti. A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását az ajánlattevő személyének megállapítása céljából az ajánlatkérő felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3) bekezdés), valamint a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.

22.

Az ajánlat módosítása, visszavonása

Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát, az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal (Kbt. 60. § (7) bekezdés). A módosítás alaki kellékeire megfelelően irányadók az ajánlat alaki kellékeire vonatkozó feltételek. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható.

23.

Az ajánlatok benyújtása, átvétele

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 61. § (1) bekezdés).

Az ajánlatokat tartalmazó csomagot az ajánlattételi határidőn belül, munkanapokon 8.30 20

17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.30 - 11.00 között lehet benyújtani a következő címen: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 14-18. „A” lépcsőház, VII. emelet

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig a fent megjelölt helyen – átvételi elismervénnyel dokumentáltan - az Ajánlatkérő képviselőjének birtokában van.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő nevében eljáró személy székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet.

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az Ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlatok bontásáig az Ajánlatkérőn kívül a csomaghoz illetéktelen ne jusson. Az ajánlatok csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.

24.

Az ajánlatok felbontása

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel. Az ajánlatok felbontásán az ajánlati felhívás IV.3.8. pontjában meghatározott szervezet(ek) lehetnek jelen.

21

Az Ajánlattevők a bontásra külön meghívót nem kapnak.

Ajánlatkérő a bontás során nyilvánosságra hozza az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek.

25.

Az ajánlatok érvényességének vizsgálata

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e.

Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (1) bekezdés) a)

azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b)

az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c)

az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d)

az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e)

egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezések és az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (2) bekezdés): a)

aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b)

lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §]; 22

c)

az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

26.

Az Ajánlattevő kizárása

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki (Kbt. 75. § (1) bekezdés): a)

a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;

b)

részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdés): a)

azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],

b)

azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

27.

Az ajánlatok elbírálása, vizsgálata (hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása, irreális ajánlati elem)

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont [71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

23

Az Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések,

nyilatkozatok,

igazolások

tartalmának

tisztázása

érdekében

az

ajánlattevőktől felvilágosítást kér. Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, az ajánlatkérő a Kbt. 68. § szerint jár el.

Ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. § szerint önállóan értékelésre kerül, illetve ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ajánlatkérő a Kbt. 69.- 70. §§ szerint fog eljárni.

28.

Az ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat, az ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont szerint értékeli (Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont)

Az Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció részét képező árazatlan költségvetést (27. számú melléklet) valamennyi tételét kitölteni, illetve megadni.

A kiadott költségvetést kitöltve, változatás nélkül kell benyújtani papír alapon, valamint elektronikus adathordozón (pl. CD/DVD) szerkeszthető formában, Microsoft Office Excel formátumban is!

Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban (költségvetésben) gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű.

Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges 24

körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania (Kbt. 66. § (1) bekezdés).

29.

Írásbeli összegezés megküldése

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül elbírálja, az elbírálást olyan időtartam alatt végzi el, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül küldi meg az ajánlattevőknek.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.

Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

30.

Szerződéskötés

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) – köti meg írásban az ajánlatkérő, a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

25

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc - építési beruházás esetén további hatvan - nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség szerinti időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig. Azonban a tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

31.

Árképzés

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.

26

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős

megvalósításához,

az

ajánlati

feltételekben

rögzített

feltételek

betartásához szükségesek.

Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőt, hogy az árkialakítás, illetve a költségvetés kitöltése során az alábbi kikötéseket is vegye figyelembe: •

Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tartalmazza az ajánlattevőnek az építési beruházás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét.

•

A nyertes ajánlattevő által meghatározott ajánlati árak fix árnak tekintendőek. A nyertes ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díjvagy költségigénnyel nem fordulhat az ajánlatkérő felé.

•

A táblázatokban szereplő nettó egységárak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra.

•

A költségvetés „nettó ajánlati ár” cellájában (H14 cella) szereplő nettó értéket kell az ajánlattevőnek a felolvasólapon feltüntetnie. Amennyiben a felolvasólapon közölt ellenszolgáltatási összeg és a részletes költségvetés „nettó ajánlati ár” sorában meghatározott ellenszolgáltatási összeg eltér, az ajánlatkérő a táblázat adatai alapján ellenőrző számítást végez, és amennyiben a számítás helyes, a táblázat nettó ajánlati ár sorát tekinti irányadónak. Amennyiben a táblázatokban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását a Kbt. 68. §-a alapján az ajánlatkérő végzi el.

•

Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amely nem tartalmaz a beruházás teljes körére ajánlati árat, azaz a költségvetés valamennyi tétele nincs kitöltve.

•

Az ajánlatok minden tekintetben azonos szempontok szerinti értékelhetősége miatt ajánlatkérő nem fogadja el az ajánlatot (azaz érvénytelennek nyilvánítja), amelynél az ajánlattevő a kitöltött költségvetés egyes megadott ajánlati elemeinél megjegyzést, vagy olyan többlet információt tesz, amely kihatással van a teljesítésre, vagy nem

27

teszi egyértelművé a megadott ajánlati elemet, továbbá, ha a táblázatot bármilyen módon megváltoztatja.

A költségvetés Microsoft Office Excel formátumban áll az ajánlattevők rendelkezésére (27. számú melléklet), amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

32.

Késedelmi kötbér

A Vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidő ajánlattevő saját hibájából bekövetkező késedelmes teljesítés esetére az ajánlattevő késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelemmel érintett projektelem (vö.: útszakasz) nettó értékének 1 %-a/nap, kötbérmaximum 30 napi tétel. Ajánlatkérő a késedelmi kötbér összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani.

33.

Teljesítési biztosíték

Az ajánlatkérő teljesítési biztosítékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a Vállalkozási szerződés nettó összegének 5 %-a.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról (21. számú melléklet szerint).

A teljesítési biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőben az ajánlattevő nem teljesíti az építési beruházást. (A teljesítési biztosíték érvényesíthető a késedelmes teljesítésből eredő kárra, vagy Megrendelő kötbérigényére. A teljesítési biztosíték

kötelezettje a lehívás

alapjául

szolgáló

igényt

jogalapjában,

illetve

összegszerűségében nem jogosult vizsgálni, ez alapján a teljesítést nem tagadhatja meg.)

28

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozási szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint - az alábbi módok egyikén: –

az ajánlatkérő MKB-nál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú fizetési számlájára készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással;

–


–


A teljesítési biztosíték teljesítésének igazolása: –

készpénz

átutalással

való

teljesítése

esetén

a

banki

terhelési

értesítő

(bankszámlakivonat) másolati példányával; –

bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;

–


A bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: –

pontos hivatkozást a közbeszerzési eljárásra, a szerződésre;

–

azt,

hogy

a

bankgarancia/kötelezvény

a

Vállalkozó

szerződésben

foglalt

kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál; –

a Megrendelő, mint kedvezményezett megjelölését;

–

a bankgarancia/kötelezvény összegét, (a vállalkozási szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a);

–

a bankgarancia/kötelezvény érvényességét (teljesítési határidő + 30 nap);

–

azt, hogy a garancia/kötelezvény feltétel nélküli és visszavonhatatlan;

–

továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita, valamint a beszámítás joga nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig

bármilyen

összeget,

vagy

összegeket

kifizetnek

a

kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát meg kellene jelölnie, vagy bizonyítania kellene.

29

34.

Jólteljesítési biztosíték

Az ajánlatkérő jólteljesítési biztosítékot, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget ír elő, amelynek mértéke a Vállalkozási szerződés nettó összegének 5 %-a.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról (22. számú melléklet szerint).

A biztosíték alapján ajánlatkérő jogosult a biztosítékban megjelölt összeget ajánlattevő külön megkérdezése nélkül lehívni, amennyiben a Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint - az alábbi módok egyikén: –


–


–


A jólteljesítési biztosíték teljesítésének igazolása: –

készpénz

átutalással

való

teljesítése

esetén

a

banki

terhelési

értesítő

(bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával; –

bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával;

–


A bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: –


–

azt,

hogy

a

bankgarancia/kötelezvény

a

Vállalkozó

szerződésben

foglalt

kötelezettségei jólteljesítésének biztosítékául szolgál; 30

–


–

a bankgarancia/kötelezvény összegét, (a vállalkozási szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a);

–

a bankgarancia/kötelezvény érvényességét (jótállási határidő + 30 nap);

–


–

továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita, valamint a beszámítás joga nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig

bármilyen

összeget,

vagy

összegeket

kifizetnek

a

kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát meg kellene jelölnie, vagy bizonyítania kellene.

35.

Előleg-visszafizetési biztosíték

A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti – opcionálisan.

Ajánlattevő - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot csatolhat az ajánlatához az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról (23. számú melléklet szerint). Az előleg visszafizetési biztosítékot – az előleg teljes összegére - a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozási szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek - ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén: –


–


–


Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesítésének igazolása: –

készpénz

átutalással

való

teljesítése

esetén

a

banki

terhelési

értesítő

(bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával; –

bankgarancia szerződéssel való teljesítés esetén a bankgarancia szerződés eredeti példányával; 31

–


Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.

36.

Jótállás

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező létesítményre teljes körű jótállási kötelezettséget vállalni, az adott létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezésétől számított 5 évig.

37.

Költségek

Az ajánlat elkészítésével és az ajánlattétellel kapcsolatos költségek Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatban Ajánlatkérő semmiféle felelősséggel nem tartozik, illetve semmiféle kártérítésre nem kötelezhető, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától és kimenetelétől.

38.

Kapcsolattartás

A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

32

39.

Munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek

Az ajánlatkérő előírja - a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján - hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A Kbt. 54. § (2) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 http://www.ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/301-2900 Fax: 1/301-2903 http://www.mbfh.hu

40.

Alkalmazandó jogszabály

Az ajánlati felhívásban és e dokumentációban nem szabályozott kérdésekre a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei az irányadók.

33

II. MŰSZAKI LEÍRÁS „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Lásd külön mellékletek szerint. Ajánlatkérő jelen Ajánlati dokumentációt, a műszaki leírást2 és a költségvetési kiírást3 térítésmentesen, közvetlenül elektronikus úton közzéteszi az ajánlatkérő honlapján, elérési útvonal: www.kozut.hu (Közútmutató / Közbeszerzések).

A kiviteli tervek térítésmentesen, elektronikus formában átvehetőek – előzetes időpont egyeztetést követően - a következő címen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság, Budai László – megyei műszaki tervezési és lebonyolítási osztályvezető (cím: 8200

Veszprém,

Mártírok

útja

1.,

telefon:

+36

88/819-527,

e-mail:

[email protected] ).

2

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy műszaki leírás a teljes projektre, azaz külterület + belterület kiviteli terveihez készült. Jelen közbeszerzés alapján megvalósítani, csak a belterületi szakaszokat kell, a külterületi szakaszok már elkészültek. 3 A mellékelt költségvetési kiírás csak jelen közbeszerzés tárgyát, azaz csak a belterületi szakaszok kivitelezési tételeit tartalmazza.

34

III. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

35

(1. számú melléklet) 4

Tartalomjegyzék (Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke a Kbt. 49. § (2) bekezdés szerint) Oldalszám Felolvasólap (2. számú melléklet) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege dokumentálva, cégszerűen aláírva) (1. számú melléklet) Ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása (Az igazolás eredeti példánya befűzés nélkül, zárt borítékban csatolva, a másolati példány az ajánlat valamennyi példányába befűzve.) Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) (cégszerűen aláírva) (3. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (cégszerűen aláírva) (4. számú melléklet) Együttműködési megállapodás (minta) (5. számú melléklet) – opcionális, amennyiben közös az ajánlattétel (cégszerűen aláírva a közös ajánlattevők által) Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (cégszerűen aláírva) (6. számú melléklet) Ajánlattevő(k) nyilatkozata a kizáró okok tekintetében Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (cégszerűen aláírva) (7. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / I. (cégszerűen aláírva) (8. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / II. (cégszerűen aláírva) – opcionális, amennyiben ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén (9. számú melléklet) Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) egyéb igazolásai Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás - opcionális, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban (egyszerű másolat) Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) (ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá (eredeti vagy hiteles másolat) Ajánlattevő(k) igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására Az Ajánlati felhívás III.2.2) P1) pontja szerinti, valamennyi pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, a kért tartalommal (egyszerű másolat) - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve 4

A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

36

Oldalszám mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az Ajánlati felhívás III.2.2) P2) pontja szerint a saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás, valamint adott esetben könyvvizsgálói jelentés részei - amennyiben az a céginformációs szolgálat honlapján nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre - feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét (egyszerű másolat) Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, azért, mert az időszak után kezdte meg működését: Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről (cégszerűen aláírva) (10. számú melléklet) Ajánlattevő(k) igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására Az Ajánlati felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a referenciákról, a kért tartalommal (11. számú melléklet) (cégszerűen aláírva) Referencia igazolások a 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint (egyszerű másolat) (12. számú melléklet szerint) opcionális Az Ajánlati felhívás III.2.3) M2) pontja szerint a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint a műszaki felszereltség leírása - melyből megállapítható az alkalmasságnak való megfelelés (cégszerűen aláírva) (13. számú melléklet) Az Ajánlati felhívás III.2.3) M3) pontjai szerinti azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatása, akik a minőségellenőrzésért felelősek (14. számú melléklet) (cégszerűen aláírva) Nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentum(ok)ról (szakember által saját kezűleg aláírva) (15. számú melléklet) vagy helyette becsatolhatóak a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentumok (egyszerű másolat) Az Ajánlati felhívás III.2.3) M4) pontjai szerinti, mélyépítésre és/vagy útfelújításra vonatkozó érvényes környezetvédelmi rendszer működtetéséről szóló bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított tanúsítvány, vagy az ezzel egyenértékű érvényes rendszertanúsítvány, vagy a környezetvédelem érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítéka (egyszerű másolati példány). A minőségbiztosítási tanúsítvány érvényességének igazolására, a tanúsító által kiadott, a legutóbbi éves felügyeleti audit igazolása (egyszerű másolat) Egyéb igazolások, dokumentumok Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági 37

Oldalszám követelményeknek: Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (16. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (17. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján (18. számú melléklet) Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről (cégszerűen aláírva) (19. számú melléklet) Az alkalmasság keretében benyújtott eszközök - M2) - rendelkezésre állását bizonyító okiratok (pl. számla, tulajdoni lap, eszköz nyilvántartólap, elő-, bérleti-, használati - lízingszerződés) (egyszerű másolat) Aszfaltkeverő gép tekintetében, az elhelyezésre vonatkozó engedélyek (telepengedély / létesítési engedély, környezetvédelmi hatósági engedély) (egyszerű másolat) Beárazott költségvetés (papír alapon) (27. számú melléklet) Építési és fizetési ütemterv (papír alapon) Szándéknyilatkozat a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére (cégszerűen aláírva) (20. számú melléklet) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (cégszerűen aláírva) (21. számú melléklet) Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (cégszerűen aláírva) (22. számú melléklet) Opcionálisan: Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (cégszerűen aláírva) (23. számú melléklet) Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok)ról (cégszerűen aláírva) (24. számú melléklet) Nyilatkozat felelős fordításról (cégszerűen aláírva) (25. számú melléklet) - opcionálisan A regisztrációs adatlap (26. számú melléklet) ajánlatkérő nevében eljáró személy számára történő megküldésének igazolása (fax adásjelentés, email másolata) Vállalkozási szerződés tervezet – ajánlati elemek és adatok szerint kitöltött – tervezete (27. számú melléklet) Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá az ajánlattevő által fontosnak tartott dokumentumok Az ajánlat mellett külön csatolva: 1 példány elektronikus adathordozó (CD vagy DVD), amely a beárazott költségvetést tartalmazza Microsoft Office Excel formátumban, valamint az építési és fizetési ütemtervet. Az ajánlat … folyamatosan számozott oldalt tartalmaz. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás 38

(2. számú melléklet) Felolvasólap

5

„7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT” Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy levelezési címe: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy telefax száma: Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Közös ajánlattétel esetén – opcionális: Közös ajánlattevők neve: Közös ajánlattevők 1. tagjának neve Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: Közös ajánlattevők 2. tagjának neve Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: …6 Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve (Kbt. 25. § (2) bekezdés szerint): A Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy neve: A Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy levelezési címe: 5

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, és a felolvasólapot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia! 6 Szükség szerint további sorokkal bővíthető

39

A Közös kapcsolattartására telefonszáma: A Közös kapcsolattartására telefax száma: A Közös kapcsolattartására e-mail címe:

ajánlattevők nevében meghatalmazott személy ajánlattevők nevében meghatalmazott személy ajánlattevők nevében meghatalmazott személy

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati ár szerint vállalja: Nettó ajánlati ár (Ft) Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

40

(3. számú melléklet) Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint)7 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1.

Az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 60. § (3) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az Ajánlati felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az Ajánlati Dokumentáció 27. számú melléklete szerinti Vállalkozási szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint.

3.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

4.

Elfogadjuk a Dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

5.

Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett körülmények.

6.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés(ek) teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös Ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

7.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

8.

Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

9.

Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

7

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

41

10. Nyilatkozunk a Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban nem teszünk közösen ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő alvállalkozójaként nem veszünk részt, továbbá más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazoljuk. 11. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számítva legalább 60 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg. 12. Nyilatkozunk a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján, hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnünk. 13. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

42

(4. számú melléklet) Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ……………………………………....(név), mint a(z) .......…………............……………………cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom: 1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe8: A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe9

2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak lesznek10: Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe

A közbeszerzésnek a százalékos aránya11, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

8

Nem kívánt rész törlendő! A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni. 10 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót. 11 Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen. 9

43

(5. számú melléklet) Együttműködési megállapodás (minta)

12

„7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

……………………………………………………………….… (név, székhely) ajánlattevő és …………………………………………………………….…… (név, székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között, A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által, tárgyi nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselet: A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére – a Kbt. 25. § (2) bekezdés alapján - (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) ………………………………………... (cégnév) részéről ………………………………….... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása: A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre: …………………………………………...…. (cégnév) részéről: ……………………………… ……………………………………………… (cégnév) részéről: ……………………………… 2. Felelősség vállalás Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják. Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába. Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 3. Feladatmegosztás A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő: FELADAT 12

CÉG

Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

44

FELADAT

CÉG

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik. A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:



45

(6. számú melléklet) Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint )13 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §14 szerint vállalkozásunk besorolása a következő: (jelölje X-el) középvállalkozás kisvállalkozás mikrovállalkozás nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

13

Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattevők mindegyikének ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük. 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot

14

46

(7. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról15 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ……………………………………………..….. társaság , mint ajánlattevő melyet képvisel: …………………………… az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő / közös ajánlattevő16, aki: Kbt. 56. § (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél

15 16

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. Nem kívánt rész törlendő!

47

nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem. *** Továbbá a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében nyilatkozom, hogy a) van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő! Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az „a)” pont szerint nyilatkozik, úgy az alábbiak szerint is nyilatkoznia kell. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a „b)”pont szerint nyilatkozik, úgy a lenti rész törlendő.

48

Az alábbiakban nevezem meg, az olyan jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik: Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn. *** Nyilatkozunk továbbá - a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint -, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

49

(8. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / I. 17 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

1.

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő18 nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.


2.

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő19 nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.


Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján! Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 9. számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell. Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 9. számú melléklet szerint nem kell nyilatkoznia.

17

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. Nem kívánt rész törlendő! 19 Nem kívánt rész törlendő! 18

50

(9. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében / II. 20 21 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

1.

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 22 ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja23 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető. Valamennyi tényleges tulajdonos neve

Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás 20

Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén). 21 Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. 22 Nem kívánt rész törlendő! 23 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja: r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

51

2.

Alulírott ………………..…………………… (képviseli: 24 ………………..……………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.


Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!

24

Nem kívánt rész törlendő!

52

(10. számú melléklet) Nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről25 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet26 nyilatkozom a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján, hogy társságunk működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult: A cég működésének ideje alatt, a közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel

…,- Ft

A cég működésének kezdete:

…. év. ... hó … nap

Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

25

Opcionális: csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő / közös ajánlattevő, azért nem rendelkezik beszámolóval az előző három lezárt üzleti évekre vonatkozóan, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését. 26 Nem kívánt rész törlendő!

53

(11. számú melléklet) Nyilatkozat referenciákról „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet27 az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkánk, az alábbi volt: M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben, legalább 1 db., egy szerződésben teljesített, minimum 300.000.000,- Ft-ot elérő befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciamunka, amely útfelújításra vonatkozott, és amelyre a szerződést kötő másik fél pozitív minősítést adott: az elvégzett munkák felsorolása saját teljesítés %-os mértéke az ellenszolgáltatás nettó összege forintban meghatározva a saját teljesítés értéke forintban meghatározva a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése

A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. 27


54

Kelt:


55

(12. számú melléklet) Referenciaigazolás (minta)

28

Alulírott ……….... mint a ……………29 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk és a(z)……………30 között vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés tárgya31:

Az elvégzett munkák felsorolása:

A Vállalkozó által végzett teljesítés %-os mértéke a munkából:

Az ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) nettó összege, valamint a Vállalkozó teljesítésének értéke forintban (HUF) kifejezve:

A sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja (év, hónap):

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma): Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..32 a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el. Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki. Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

28

Opcionális: A 310/211. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban – jelen eljárás - az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is elegendő a referencia igazolására (11. sz. melléklet szerint), de becsatolható a szerződést kötő másik fél által adott igazolás is (12. sz. melléklet). 29 Referenciát adó cég neve és székhelye 30 Ajánlattevő cég neve és székhelye 31 A szerződés tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír. 32 Ajánlattevő cég neve

56

(13. számú melléklet) Nyilatkozat a műszaki felszereltségről „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT” Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet33 az Ajánlati Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem az alábbi üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú - alábbi eszközökkel, műszaki felszereltséggel:

Alkalmassági feltétel M2)

a) min. 1 db. aszfalt finisher;

Az eszköz, műszaki felszereltség megnevezése

Az eszköz műszaki paraméterei, egyéb alkalmasság megítéléshez szükséges információk (pl. kapacitás)

Tulajdonviszony (saját tulajdon / érvényes előszerződés / bérleti- / használati- / lízingszerződés)

A beavatkozási szakaszok középpontjaitól számított távolság (km)

A rendelkezésre állást bizonyító okirat oldalszáma az ajánlatban

---

b) min. 1 db34, a beavatkozási szakaszok középpontjaitól (vö. 8+705 kmsz. és 12+550 kmsz.) számított 50 kmen belül található, min. 80 t/h kapacitású, működő aszfaltkeverő gép

Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás 33 34

Nem kívánt rész törlendő! Amennyiben egy aszfaltkeverő mindkét beavatkozási helyet nem tudja kiszolgálni a kapacitás és távolságelvárás miatt, akkor 2 db. aszfaltkeverő szükséges.

57

(14. számú melléklet) Nyilatkozat szakemberekről „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet35 az Ajánlati Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni: Alkalmassági feltétel M3) 1 fő, a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. rész 1.1.1. pontja szerinti MV-KÉ/A kategóriás felelős műszaki vezetői besorolással rendelkező szakemberrel, aki legalább 5 év mélyépítési kivitelezői szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Szakember neve

Jogosultság

Mélyépítési kivitelezői szakmai gyakorlat (év)

Mellékletként csatoljuk az itt feltüntetett szakember által saját kezűleg aláírt nyilatkozatát a szakmagyakorlási tevékenység (felelős műszaki vezetés) végzésére jogosító dokumentum(ok) számáról és érvényességi idejéről; vagy a szakmagyakorlási tevékenység végzésére vonatkozó dokumentum(ok)-at egyszerű másolatban. Kelt:

35



58

15. számú melléklet Nyilatkozat a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentum(ok)ról36 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ……………………… (kamarai nyilvántartási szám: ………………….), mint a(z) ………………………………………. Ajánlattevő által az „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember nyilatkozom, hogy rendelkezem az alábbi szakterület(ek)en aktív engedéllyel, jogosult vagyok az alábbi szakmagyakorlási tevékenység végzésére: Szakterület jelölése a névjegyzékben / betűjele

Szakterület megnevezése

Jogosultság érvényességi ideje (év, hó, nap)

Kelt: ……………………………… szakember saját kezű aláírása

36

A nyilatkozat helyett becsatolható(ak) a szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosító dokumentumok egyszerű másolatban.

59

(16. számú melléklet) Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról37 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ………………..…… (név), mint a(z) ………………..…… cégjegyzésre jogosult képviselője - a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk. Az ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik P1) alkalmassági feltétel (sorbanállás) P2) alkalmassági feltétel (mérleg szerinti eredmény / közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel) M1) alkalmassági feltétel (referencia) M2) alkalmassági feltétel műszaki felszereltség)

(eszközök,

Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye38

a b)

M3) alkalmassági feltétel (szakember) M4) alkalmassági feltétel (környezetvédelem)

*** Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) pontja alapján, hogy az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint már szervezet kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk: a) Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):

37

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 38 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg.

60

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

vagy b) Nyilatkozunk, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik. Az alábbiak szerint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon vonjuk be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználunk, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

vagy c) Nyilatkozunk, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl, benyújtjuk az ajánlatunkban az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a kezességet vállal a fizetésképtelenségünk esetére, mindazon kárunk megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a teljesítésünk elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.39 Kelt: ……………………………… cégszerű aláírás

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész törlendő / áthúzandó!

39

E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát (17. sz. melléklet szerint).

61

(17. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján40 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….……………. (cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:

erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása

40

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 16. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerint nyilatkozott.

62

(18. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján41 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott, mint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) ajánlatkérő által indított, „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyú közbeszerzési eljárásban a …………………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet) nyilatkozattételre feljogosított képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásának III.2.2. pontjának P1) és/vagy P2) pontjában42 meghatározott pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve az Ajánlati felhívás III.2.3. pontjának M1) és/vagy M2) és/vagy M3) és/vagy M4) pontjában43 meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az ajánlati felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk.44 Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ……………………………….. (név, székhely) mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő az Ajánlati felhívás III.2.2 pontjának P1) és/vagy P2) pontjában45 illetve az Ajánlati felhívás III.2.3 pontjának M1) és/vagy M2) és/vagy M3) és/vagy M4) pontjában46 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet (személy) kapacitására támaszkodjon. Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen – a szerződés teljesítéséhez szükséges – erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni, továbbá kötelezzük magunkat arra, hogy ezen erőforrásokat a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlattevő rendelkezésére bocsátjuk. Kelt: erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása

41

Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek. 42 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 43 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 44 A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlattevőre előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az ajánlatban az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 45 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k). 46 Nem kívánt pont(ok) törlendő(k).

63

(19. számú melléklet) Nyilatkozat a számlavezető pénzügyi intézményekről „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő/ közös ajánlattevő47 kijelentem, hogy a jelen ajánlatban csatolt igazolásokat kiállító pénzügyi intézményeken kívül cégünk/vállalkozásunk más pénzintézetnél nem vezet bankszámlát. Az ajánlattétel időpontjában az alábbi pénzügyi intézmény(ek)nél vezetünk számlát: [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] [pénzügyi intézmény neve], bankszámlaszám: [____________________________] Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:


47


64

(20. számú melléklet) Szándéknyilatkozat a kivitelezési felelősségbiztosítás megkötésére „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, kijelentem, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy a jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó, legalább a Vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 10 %-át kitevő mértékű teljes körű szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötök, illetve - a fenti mértéknek megfelelően - meglévő felelősségbiztosítási szerződésemet jelen közbeszerzés tárgyára vonatkozóan kiterjesztem legkésőbb a Vállalkozási szerződés megkötésének napjáig. Tudomásul veszem, hogy a felelősségbiztosítási kötvény másolati példányának, illetőleg a kapcsolódó bizonylatoknak a benyújtása a Vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:


65

(21. számú melléklet) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy a Vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot - amely a szerződés megkötésétől a létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezéséig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal - az ajánlatkérő rendelkezésére fogom bocsátani a Vállalkozási szerződés megkötésének időpontjáig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. Tudomásul veszem, hogy a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása a Vállalkozási szerződés megkötésének feltétele. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:


66

(22. számú melléklet) Nyilatkozat a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy a Vállalkozási szerződés teljes nettó értékének 5 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot – amely az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás napjától, a jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal - az ajánlatkérő rendelkezésére fogom bocsátani, legkésőbb a létesítmény eredményes átadás-átvételének napjáig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:


67

(23. számú melléklet) Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról48 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő, kijelentem, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kihirdetésre kerülök, úgy - az esetlegesen felmerülő visszafizetési kötelezettségem biztosítékaként - a szerződés nettó összegének 5 %-át, de maximum 10.000.000,- Ft értéket kitevő előleg-visszafizetési biztosítékot – amely a szerződés megkötésétől a létesítmény műszaki átadás-átvételének befejezéséig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal - az ajánlatkérő rendelkezésére fogom bocsátani, legkésőbb a Vállalkozási szerződés megkötésének időpontjáig, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján. Tudomásul veszem, hogy az előleg-visszafizetési biztosíték ajánlatkérő történő rendelkezésre bocsátása, az előleg kifizetésének feltétele. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:


48

Opcionális: A Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Biztosíték nyújtásának hiányában Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő mentesül előlegfizetési kötelezettsége alól.

68

(24. számú melléklet) Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatás(ok)ról49 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Kelt:


49

Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)

69

(25. számú melléket) Nyilatkozat felelős fordításról50 „7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………), mint ajánlattevő kijelentem, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok. Jelen nyilatkozatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) által „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:


50

Opcionális: amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül benyújtásra az ajánlatban, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó, közvetlenül az idegen nyelvű dokumentum mögött csatolva, valamint csatolandó jelen nyilatkozat is.

70

(26. számú melléklet) Regisztrációs adatlap

51

„7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 KMSZ. KÖZÖTT”

Alulírott ………………………………………, ezen visszaigazolás megküldésével igazolom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.), mint ajánlatkérő által indított „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlati dokumentációt az ajánlatkérő honlapjáról 2012. év. ……………. hó … napján letöltöttem. Tudomásul veszem, hogy a letöltött dokumentáció tartalma üzleti titokként kezelendő, csak a meghirdetett eljárás ajánlatának összeállításához használható fel, minden egyéb felhasználás jogszerűtlen és az Ajánlatkérő kifejezetten megtiltja. Ajánlattevő adatai: Cég neve: Cég székhelye: Az eljárásban illetékes személy neve: Levelezési címe: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Kelt:


51

Amennyiben az Ajánlati Dokumentációt elektronikus úton letöltötte, kérjük, hogy jelen regisztrációs adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére haladéktalanul küldje meg a [email protected] e-mail címre, vagy a (+36 1) 457-8041 telefax számra dr. Szterényi Sándor nevére címezve! Az érvényes ajánlattétel feltétele a visszaigazolás megküldése! 71

(27. számú melléklet) Vállalkozási szerződés (tervezet) amely létrejött egyrészről cégnév: Magyar Közút Nonprofit Zrt. teljes jogú képviselője: Kovács Ákos vezérigazgató székhely: HU-1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. KSH szám: 14605749-5221-114-01 adószám: 14605749-2-44 számlaszám: 10032000-00286693-00000017 számlavezető pénzintézet: MÁK kapcsolattartó: […] telefon: +36 […] fax: +36 1 […] mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről cégnév: […] teljes jogú képviselője: […] székhely: […] cégjegyzékszám: […] adószám: […] számlaszám: […] számlavezető pénzintézet: […] kapcsolattartó: […] telefon: […] fax: […] mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK 1.

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Közbeszerzési Értesítő 2012/57 számában, K.É. 7514/2012 iktatószámon, 2012. május 21. napján megjelent ajánlati felhívással a Kbt. Harmadik része alapján, nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást indított „7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyban, mélyépítési munkák elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése céljából.

2.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és az ajánlattevőket a döntéséről az elbírálást követően, […] -én megküldött összegezésben tájékoztatta. A Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó nyújtotta be a legalacsonyabb 72

összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így a Vállalkozó szerzett jogot arra, hogy a jelen szerződést megkösse. 3.

A Megrendelő megrendelése alapján a Vállalkozó elvállalja a „7324. j. DevecserSümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+895 - 10+515, 12+188 - 12+911 kmsz. között” tárgyú mélyépítési munkák elvégzését. II. SZERZŐDÉS TÁRGYA

4.

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a mélyépítési beruházásokkal kapcsolatos, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező költségvetésnek megfelelő műszaki tartalmú építési munkák kivitelezését.

5.

A Vállalkozó által elvégzendő feladatok pontos meghatározását a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező „Műszaki Leírás” tartalmazza. Építési munkák rövid megnevezése: 7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakaszainak felújítása a 6+89510+515, 12+188-12+911 kmsz között, beavatkozási hossz: 4,34 km. III. VÁLLALKOZÓI DÍJ

6.

A vállalkozói díj […],- Ft + törvény szerinti ÁFA.

7.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, amelyek a 2. sz. melléklet szerinti munkák hiánytalan és rendeltetésszerű minőségben való elvégzéséhez szükségesek.

8.

Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. A nettó vállalkozói díjon felül a Megrendelővel szemben csak az általános forgalmi adó (áfa) érvényesíthető azzal, hogy a számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

9.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a részére átadott költségvetési mennyiségi kiírást megismerte és azokat felülvizsgálta. A költségvetési kiírás ismeretében kijelenti, hogy utólagos mennyiségi felmérési hibák, hiányosságok és nem megfelelőségek kapcsán pótlólagos díjkövetelést nem támaszt, annak érvényesítéséről a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond. IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK ÉS A TELJESÍTÉS HELYE

10.

A Vállalkozó által végzendő egyes feladatok teljesítési határidejét a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező - a Vállalkozó által az ajánlatában benyújtott – építési ütemterv tartalmazza.

11.

A jelen szerződés teljesítésének időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 73

hónap. A jelen szerződésben foglalt határidőket a Vállalkozó köteles elfogadni és betartani. 12.

A teljesítés helye: 7324. j. Devecser-Sümeg összekötő út belterületi szakasza, a 6+895-10+515, 12+188-12+911 kmsz között. V. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

13.

A Megrendelő a jelen szerződésben a saját alkalmazottai közül kijelöl legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozó képviselőjével kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyének a megváltoztatása esetén legkésőbb 3 napon belül értesíti a Vállalkozót képviselője személyéről és meghatalmazása terjedelméről. Megrendelő a képviseletét lebonyolító szervezet útján is elláthatja.

14.

A felek haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a jelen szerződésben megjelölt meghatalmazottaik útján a vállalkozás teljesítésével kapcsolatos lényeges körülményekről.

15.

A Megrendelő jogosult a Vállalkozót a feladat teljesítése során utasítani. A Vállalkozó köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen. A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes, a munkára vonatkozó szakszerű utasítását, továbbá a munkák teljes, vagy részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését is.

16.

A Megrendelő kötelessége a munkaterület munkára alkalmas állapotban történő rendelkezésre bocsátása a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül.

17.

A Megrendelő köteles megbízni legalább egy, szakképesítéssel rendelkező személyt a műszaki ellenőri teendők ellátásával. A Megrendelő a munka egyes szakaszaira vagy az építmény szerkezetekre más-más műszaki ellenőrt is megnevezhet. A műszaki ellenőr jogait és kötelezettségeit a vele megkötött megbízási szerződés szabályozza. A Megrendelő köteles a műszaki ellenőrrel kötött szerződés releváns tartalmáról a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni.

18.

A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

19.

A Megrendelőnek joga van – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás vagy az előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni az anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket a jelen szerződés alapján szállítanak. Ha azok előállítása nem a Vállalkozó területein történik, a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére engedélyt kérni, hogy az elvégezhesse az ilyen ellenőrzést és vizsgálatot az érintett helyeken. Az ilyen ellenőrzés, vagy vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót semmilyen szerződés szerinti kötelezettsége alól.

20.

A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan 74

helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 21.

A jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek is átadható felhasználási jogot szerez. Ennek keretében joga van az alkotás (terv) átdolgozására. VI. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

22.

A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt valamennyi munkát a megjelölt határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, az átadás-átvételi határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg.

23.

A munkavégzés során beépítendő anyagokat, a mintavételi tervet, az alkalmazni kívánt előállítási és beépítési technológiákat a Vállalkozó köteles a Megrendelő megbízottjával jóváhagyatni, és ehhez az utasítástervezeteket a munka megkezdése előtt részére átadni. A munkálatok Megrendelői jóváhagyás nélkül nem kezdődhetnek meg. A Megrendelő megbízottja jóváhagyását írásban adja meg, azonban ez a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem mentesíti az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.

24.

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: -

a jelen szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell lennie,

-

a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletben előírtaknak megfelelően be kell szereznie, illetve annak hiányában a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a Vállalkozónak kell helytállnia.

25.

Az összes mintát a Vállalkozónak kell szolgáltatnia saját költségén, ha annak biztosítását a szerződés, szabvány, műszaki előírás vagy alkalmazási engedély írja elő.

26.

A Vállalkozó viseli az olyan vizsgálat költségét, amelyet a szerződés, szabvány vagy műszaki előírás ír elő, vagy a szerződésszerű teljesítéshez nyilvánvalóan szükséges.

27.

Ha bármely – a jelen szerződésben vagy szabványban, műszaki leírásban nem 75

előírt, de a Megrendelő által elrendelt – vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az előírásoknak, akkor a vizsgálatok költségét a Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő Vállalkozó ezzel felmerült igazolt költségeit megtéríti. 28.

A Vállalkozó köteles jóváhagyásra – a munkakezdés előtt legalább 8 nappal – a Megrendelőnek benyújtani a keverőtelepén a ténylegesen meglévő alapanyagok (kőanyag, bitumen, töltőanyag) alkalmassági vizsgálatának eredményét. Az ennek alapján összeállított keverék-receptúra értékei lesznek a minősítés alapadatai, az ettől való eltérés határozza meg a keverék minőségét.

29.

A Vállalkozó a vonatkozó szabványok, műszaki előírások szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának megfelelőségét tanúsítani köteles, amelyhez a Megrendelő által jóváhagyott - az országos közúthálózaton végzett burkolat-felújítások esetén a hatályos műszaki előírások alapján készített - mintavételi és minősítési terv szolgál alapul. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. A Megrendelő joga, hogy a Vállalkozó által szolgáltatott vizsgálati eredményeket kontrollvizsgálatokkal ellenőrizze a közös mintavétellel vett párhuzamos mintákon.

30.

A Megrendelő utasítást adhat bármely a mintavételi tervtől eltérő feltárás vagy vizsgálat elvégzésére is. Ha egy feltárás vagy vizsgálat eredményéből az állapítható meg, hogy a Vállalkozó által használt termék, vagy a beépítés módja megfelel az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott műszaki előírásoknak, ezen feltárások és vizsgálatok költségét a Megrendelő köteles viselni. Ha azonban a vizsgálat nem elégíti ki a műszaki előírásokban rögzített követelményeket, a Vállalkozónak a vizsgálat költségeinek a viselése mellett a munkarész megfelelővé tételéről is gondoskodnia kell.

31.

A Vállalkozó a munkák megkezdése előtt köteles átadni ellenjegyzésre a Megrendelő műszaki ellenőrének a „Műszaki Leírást”, amit a műszaki ellenőr építés közben szúrópróba szerűen ellenőrizhet, valamint a beépítési és egyéb technológiai utasításokat is.

32.

A munkák elvégzéséhez szükséges építési engedélyeket a Megrendelő biztosítja. A Megrendelő a Vállalkozó kérésére segítséget nyújt a munkákhoz szükséges egyéb engedélyek, jogosultságok és jóváhagyások kérelmeinek benyújtásához. Feladata továbbá a Vállalkozó által beszerzendő engedélyekhez szükséges tulajdonosi (vagyonkezelői) nyilatkozatok megadása a Vállalkozó erre vonatkozó írásos felhívása kézhezvételét követő 14 napon belül.

33.

A Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, hiányosságot, fedez fel a tervekben, dokumentációban akár a szerződés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a munkák megvalósítása során.

34.

A Vállalkozónak legkésőbb a jelen szerződés aláírásának napjáig át kell adnia Megrendelő részére a munkák ütemezésére, a szükséges forgalomterelésre / szabályozásra vonatkozó részletes ütemtervét, amelynek része a munkakezdési- és befejezési határidő is. A Megrendelő ütemtervvel kapcsolatos esetleges észrevételeit legkésőbb a munkaterület átadása napjáig a felek kötelesek egyeztetni, és az esetleges változtatásokat az átadáskor felvett jegyzőkönyvben rögzíteni.

35.

A munkavégzés során régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték előkerülése 76

esetén a Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárnia és haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt is. 36.

A Vállalkozó felelős a teljes és megfelelő kitűzésért és az ahhoz szükséges összes műszer, berendezés és munkaerő biztosításáért. Ha a munkák előrehaladása során bármikor, bármely helyzet, szint, méret, vagy irány vonatkozásában bármilyen hiba vagy eltérés mutatkozik, a Vállalkozónak – ez irányú felszólításra – saját költségén kell az ilyen hibát helyrehoznia.

37.

Bármely kitűzésnek a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr általi ellenőrzése semmilyen módon nem mentesíti a Vállalkozót azok helyességéért fennálló felelőssége alól. A Vállalkozónak gondosan meg kell védenie és/vagy helyre kell állítania minden alappontot, pontot és más tárgyat, amely a kitűzésére szolgál és/vagy arra használnak. A kitűzéseket a magyar Mérnök-Geodéziai Szabályzat előírásaival teljesen megegyezően kell elvégezni, a Vállalkozó saját költségén. A kitűzési hibákból eredő minden következményt a Vállalkozónak kell viselnie, beleértve az ilyen hibák okozta költségeket is.

38.

A Megrendelő, vagy az általa megbízott személy, vagy szervezet ellenőrizheti a kitűzést a megvalósítás bármely szakaszában. Az ilyen ellenőrzésekhez a Vállalkozónak át kell adnia a mérési jegyzőkönyveket, naplókat és a megvalósulási terveket a Megrendelő részére és minden vonatkozásában lehetővé kell tenni az ellenőrző mérések végrehajtását.

39.

A Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződésben meghatározott munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a szerződés szerinti és időben történő teljesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles továbbá biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű.

40.

A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan építési naplót vezetni és azt állandóan a kivitelezés helyszínén tartani. A naplót egy eredeti és egy másolati példányban kell vezetni, melyből a Megrendelő a másolati példányra jogosult. A Vállalkozó által vezetett építési naplót a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr legalább 8 naponként ellenőrizni és aláírni köteles. A Megrendelő ellenőrzése a munkavégzést nem akadályozhatja. Az építési naplóban elfogadott, határidőben nem kifogásolt bejegyzéseket utóbb vita tárgyává tenni nem lehet. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben műszaki ellenőrként és építésvezetőként feltüntetett személyek. Egyebekben az e pont szerinti kormányrendelet irányadó.

41.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

42.

A Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása folyamán biztosítani a munkaterület őrzését. 77

43.

A Vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről. A felmerülő költségeket a Vállalkozó viseli. A munkaterület átadása után a forgalomszabályozás, a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, a tűzvédelmi és egészségügyi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.

44.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie. A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott forgalomterelési terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett végezheti.

45.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott többször módosított 30/1988. (IV. 21) MT rendelet 27.§-a alapján a végleges pályaszerkezet helyreállítás miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a Magyar Közút Zrt. illetékes Megyei Igazgatósága végezheti el. Ezeket a költségeket a Vállalkozó a kiadott forgalomtechnikai egységár táblázat alapján a pénzügyi ajánlatába építi be.

46.

Minden esetben a Vállalkozó kötelezettsége a tájékoztató táblák elkészítése és kihelyezése a megadott méretben és feliratozással az ÚT 2-0.009:2002 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltak szerint. Egyes, a jelen szerződésben meghatározott esetekben a Vállalkozó feladata a közútkezelői hozzájárulások beszerzése.

47.

Az építendő utat keresztező vagy megközelítő közművezetékek átépítését a Megrendelő által biztosított engedélyek alapján kell elvégezni. Egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése a Vállalkozó feladata, az ahhoz szükséges rajzok és számítások elkészítésével együtt.

48.

A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással vagy egyéb módon meggyőződni a különféle közművezetékek helyzetéről. A közművek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű kezelőjének szakfelügyeletét kell biztosítania a munkahelyen. Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen földalatti közművezetékeket tár fel, a szükséges intézkedés megtétele érdekében azonnal értesítenie kell a Megrendelőt, és meg kell tennie a baleset és kár elkerüléséhez szükséges intézkedéseket. Az átépített vagy építtetett közművezetékeket a meglévő és megmaradó közművezetékekhez csatlakoztatni (bekötni) csak üzemszünet alatt lehet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keresztezett közművek kiváltására vonatkozóan a közmű tulajdonosával és a Megrendelővel külön szerződést kell kötnie, amely az ezen munkákkal kapcsolatos részletes előírásokat tartalmazza. Amennyiben a közmű tulajdonosa ezt előírja, a Vállalkozó köteles a közmű tulajdonosa által kijelölt alvállalkozóval elvégeztetni ezen munkák meghatározott részét.

49.

Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével takarhatja el. A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon).

50.

Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 78

51.

A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli. A munkavédelmi szabályzat a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képezi.

52.

A Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása során megtenni minden tőle elvárható intézkedést a környezet védelmére. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben.

53.

A Vállalkozónak minden tőle elvárhatót meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

54.

A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására.

55.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a szerződés tárgya szerinti valamennyi építési munkához az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII.5.) Korm. rendeletben előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőket alkalmazza. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírásáig a felelős műszaki vezető/vezetők jogosultságát igazoló iratokat a Megrendelőnek bemutatni. Az építésvezető személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. Az új építésvezetőnek is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban előírt feltételeknek.

56.

A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és helyét a jelen szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban, melyet az építési naplóhoz is csatolni kell. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, és kijavítást kér.

57.

A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül lehetővé kell tennie a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.

58.

A Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját 79

költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a jelen szerződéstől eltérnek és a Vállalkozó érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza. Ha a Vállalkozó késlekedik ezeknek a hibáknak a kijavításával vagy a hátralévő munkák befejezésével, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnal felmondani, jogosult továbbá a Vállalkozó költségén azok elvégzésére, késedelmi kötbér érvényesítésére, és a szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazására. 59.

A Vállalkozó az érdekkörén kívül eső okból keletkezett hiba kijavítására is köteles, az ebből eredő többletköltségeit módosítási igényként jogosult bejelenteni Megrendelőnek, megjelölve az esetleges határidő módosításra vonatkozó igényét is.

60.

A Vállalkozó által a szerződés teljesítéséhez igénybe vett szakembereknek alkalmasnak kell lenniük arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a vonatkozó szabályoknak és szabványelőírásoknak megfelelően ellássák. A szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberek alkalmasságára vonatkozó igazolásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez az ajánlatában megjelölt: -

[…] szakembert

köteles igénybe venni. Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy a szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, a Megrendelő más személy közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az adott szakember alkalmasságát igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni a szakember elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a jelen szerződés tárgyát képező munkavégzés során harmadik személynek okoz. 61.

A Vállalkozó képviselője a jelen szerződésben meghatározott személy, aki a Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Megrendelő képviselőjével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni. A képviselő személyében történő változásról Vállalkozó köteles a Megrendelőt 24 órán belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni. VII. ALVÁLLALKOZÓK

62.

A felek megállapodnak, hogy a szerződésteljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt.-ben meghatározott rendelkezések alapján és csak abban az esetben jogosult, ha ajánlatában alvállalkozók igénybevételének 80

szándékáról nyilatkozott. 63.

A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § - valamint, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

64.

Ha szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági minimum követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Ebben az esetben Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az új alvállalkozó alkalmasságát igazoló, illetve az ajánlati felhívásban az alvállalkozókra vonatkozóan előírt kizáró okok hatálya alá nem tartozást igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni az új alvállalkozó elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve arról, hogy állásfoglalása kialakításához milyen további adatokra van szüksége.

65.

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. 391. § (3) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

66.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozói minden tevékenységéért és cselekedetéért.

67.

A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 130. § szerinti előírások és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesítését. VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

68.

A jelen szerződésben meghatározott építési munka akkor tekintendő teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelő minőségben, hibamentesen elkészítette, továbbá – adott esetben – sikeresen lefolytatta az adott munkarész üzemképességének igazolására vonatkozó üzemi próbát és a szükséges hatósági használatba vételi eljárásokat, valamint a Megrendelő vagy nyilatkozattételre jogosult képviselője a műszaki ellenőr javaslatára kiállított teljesítési igazolást aláírta. A teljesítési igazolást a Megrendelő 81

vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője az eredményes műszaki átadásátvételt követően állítja ki, figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (2) bekezdésére . A teljesítési igazolás kiállításának feltétele az adott építési munka során beépített anyagok szállítóleveleinek, illetve azokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok másolati példányának a Megrendelő rendelkezésére bocsátása. 69.

A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési munka elkészültét a várható befejezés előtt legalább 8 nappal a Megrendelő részére írásban jelezni. A felek kötelesek a tervezett befejezés időpontjában az adott munkarészt megvizsgálni, és a jegyzőkönyvben valamennyi hibát feltüntetni. A Vállalkozó köteles valamennyi, a jegyzőkönyvben feltüntetett hibát a jegyzőkönyvben meghatározott időn belül kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a teljesítési határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a X. fejezet szerinti kötbért megfizetni. Teljesítési igazolás kiállítására csak a hibák maradéktalan megszüntetése esetén kerülhet sor.

70.

Az építési munkákkal kapcsolatos átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Vállalkozó 8 nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az építési munkák megvalósítását igazoló dokumentumokat: így a jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyt, melynek megszerzése a Vállalkozó kötelessége, a megvalósulási tervdokumentációt három példányban, valamint a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat. A Vállalkozó köteles továbbá átadni a Megrendelő részére a beépített anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási útmutatókat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadásátvétel meghiúsul.

71.

Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozó által megjelölt időpontban történt megkezdésekor a Megrendelő megállapítja, hogy a létesítmény nem alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – különösen a dokumentumok bármelyikének hiánya, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, vagy a rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák, hiányosságok esetén – a Megrendelő meghiúsíthatja az eljárást, és felszólíthatja Vállalkozót megfelelő új átadási időpont megjelölésére. Ezt a helyszínen felvett jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával. A Vállalkozó köteles az új átadás-átvételi eljárás időpontját megjelölni.

72.

Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőr a Vállalkozó által a szerződés keretében elvégzett építési munkát és a létesítményeket teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani. A Vállalkozó esetleges hiánypótlási kötelezettsége a szerződés teljesítésének határidejét nem módosítja. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák a határidők hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatban a X. fejezet szerinti kötbért, valamint az azt meghaladó kárát megtéríteni.

73.

Amennyiben a Vállalkozó a javítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet arról, hogy a teljesítést 82

elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 74.

A Vállalkozó köteles elfogadni a Megrendelő által a minőségi kifogásról és az ehhez kapcsolódó minőségellenőrzésről készített jegyzőkönyvet. Amennyiben Megrendelő szakértője megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a szakértő eljárásával kapcsolatos költségek a Vállalkozót, ellenkező esetben a Megrendelőt terhelik.

75.

A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és a jelen szerződést teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, az építési munkák I. osztályú minőségben elkészültek, a környező létesítményekben, közművekben, utakban a Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek.

76.

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a jelen szerződés tárgyának az engedélyeknek megfelelő és rendeltetésszerű használatát, ha az egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának Megrendelő által becsült értékét. A Vállalkozó a végszámla összegét ezen értékkel csökkenteni köteles. A vállalkozó a visszatartott összeg számlázására és kifizetésére csak a hibák kijavítását követően jogosult. A hibák tekintetében egyekben a Megrendelő a Ptk.-ban rögzített szavatossági jogokkal élhet.

77.

Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Megrendelő végleges teljesítési igazolást állít ki. A végleges teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket (pl. díjcsökkentés, visszatartás), és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet.

78.

Az építési munkák esetében a kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a jelen szerződésben meghatározott munka hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó végleges teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásával egyidejűleg száll át. IX. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

79.

A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében történik. A Megrendelő a jelen szerződés vonatkozásában előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

80.

A Vállalkozó a műszaki ellenőr által kiállított teljesítési igazolás, illetve az átadásátvételi jegyzőkönyv alapján nyújthat be számlát. A Vállalkozónak a számlát a Megrendelőhöz minden olyan dokumentummal együtt kell benyújtania, mely 83

szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő a számla kibocsátásának jogosságát és összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse. 81.

Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés alapján.

82.

A teljesítés ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással teljesíti, a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdésében és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. pontjában meghatározottak szerint.

83.

A számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell.

84.

Amennyiben az átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságok mellett kerül befejezésre, a Vállalkozó a számla kiállítására csak akkor jogosult, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását, pótlását a felek a hiánypótlási jegyzőkönyvben („befejezési igazolás”) rögzítik.

85.

A szerződés ellenértéke a teljesítést követően, a Megrendelő által jelen szerződés VIII. pontjában meghatározott módon kiállított teljesítési igazolás kiadása után, a Kbt. 130. § (3)-(6) bekezdésének és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. pontjában meghatározottaknak megfelelően kerülhet számlázásra és kifizetésre. A tulajdonjog-fenntartással szállított anyagok és berendezések nem állíthatók a számlába. A teljesítési igazolásához a Megrendelő kérheti az adott munka elvégzésekor beépített anyagok és gyártmányok tulajdonjogának igazolását. Ezen igazolás hiányában Megrendelő a nem igazolt anyagok értékének megtérítését megtagadhatja.

86.

A Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelő felé arról, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból.

87.

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg köteles felhívni az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

88.

Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. Ezen számla ellenértéke 15 napon belül átutalásra kerül a Vállalkozónak.

89.

A Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.

90.

A Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlát, mely ellenértéke 15 napon belül átutalásra kerül a Vállalkozó részére, ha a Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette.

91.

Ha a Vállalkozó az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 84

szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének e) vagy f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti (azaz nem egyenlíti ki az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, továbbá nem adja át a Megrendelőnek az átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát), az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Megrendelő őrzi. Az ellenszolgáltatás ezen fennmaradó része akkor illeti meg a Vállalkozót, ha igazolja, hogy az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének e), illetőleg f) szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a teljesítés elismerésének időpontjáig tett nyilatkozatában bejelentett összegre vagy annak egy részére. 92.

A Vállalkozó a teljesítésről az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti kiállított számlájának kifizetése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását. Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelő megtagadhatja a számla kiegyenlítését. A digitális aláírással hitelesített adóigazolást elektronikus formában, az [email protected] e-mail címre, vagy faxon/postai úton a Megrendelő pénzügyi osztályára kell küldeni.

93.

A vállalkozási díj megfizetése a „Térségi jelentőségű közutak fejlesztése (KDOP2007-4.2.1/A)” terhére történik.

94.

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi vállalkozási szerződés esetében a kifizetést teljesítőnek a szerződésben írásban tájékoztatnia kell az alvállalkozót arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a fent hivatkozott tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art. 172. § (17) bekezdése alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A hivatkozott törvényi rendelkezés alapján (Art. 36/A. §) közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha -

az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy

-

az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 85

Kifizetést teljesítőnek minősül az ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti alvállalkozó. A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg. Ha a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az együttes adóigazolásban, a vámhatóság javára feltüntetett köztartozások végrehajtását is közvetlenül foganatosítja és a beszedett tartozásokat követelés-arányosan átadja a vámhatóságnak. A kifizetést teljesítő a visszatartás és követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő a köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. A fenti (az Art. 36/A. §-ában foglalt) rendelkezéseket a jelen szerződésre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. Egyebekben - a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések módosulása esetén - a mindenkor hatályos adójogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 95.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére.

96.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a jelen szerződés 133. pontjában rögzített ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

97.

Ha Megrendelő a Vállalkozó számláinak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. X. KÖTBÉR

98.

A jelen szerződésben meghatározott határidőket a felek kötelesek betartani. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidők tekintetében késlekedik, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt, illetve kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet.

99.

A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár 86

minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül, mértéke a késedelemmel érintett projektelem (vö.: útszakasz) nettó értékének napi 1 %-a, azzal, hogy a kötbér maximuma 30 napi tétel. 100.

A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

101.

Amennyiben az esedékes kötbér összegét a Vállalkozó 10 napon belül nem utalja át a Megrendelő részére, úgy Megrendelő jogosult azt a jólteljesítési biztosíték összegéből lehívni.

102.

Harminc napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és követelheti az okozott kár megtérítését. A felmondás a szerződést megszünteti.

103.

A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.

104.

A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. XI. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK, JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK

105.

A Vállalkozó köteles teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek, melynek mértéke a szerződés nettó összegének 5 %-a.

106.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

107.

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés megkötésekor kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.

108.

A Vállalkozó köteles jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek, melynek mértéke a szerződés nettó összegének 5 %-a.

109.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint - nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

110.

A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, azaz az eredményes átadás-átvétel napjáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a nyertes ajánlattevőnek.

111.

A Vállalkozó a Megrendelő MKB-nál vezetett 10300002-10460102-49020027 sz. számlájára történő befizetéssel, vagy bankgarancia formájában, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel (a továbbiakban: kötelezvény) köteles a teljesítési-, illetve a jólteljesítési biztosítékot szolgáltatni. A bankgarancia nyilatkozatnak/kötelezvénynek tartalmaznia kell az alábbiakat: -


-

azt, hogy a bankgarancia/kötelezvény a Vállalkozó szerződésben foglalt 87

kötelezettségei teljesítésének / jólteljesítésének biztosítékául szolgál;

112.

-


-

a bankgarancia/kötelezvény összegét, (a meghatározott nettó vállalkozási díj 5 %-a);

-

a bankgarancia/kötelezvény futamidejét;

-


-

továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a garancia/kötelezvény összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját, vagy indokát bizonyítania kellene.

vállalkozási

szerződésben

A jólteljesítési biztosíték az alábbi 112. pontban meghatározott jótállási időszak kezdetétől – a munkák befejezésétől (pl. a műszaki átadás-átvétel befejezésétől) – a vonatkozó jótállási időszak lejártáig szól, a lejáraton túl 30 napig tartó érvényességgel, lehívhatósággal. A jólteljesítési biztosítékot legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak.

113.

A jólteljesítési biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha a Vállalkozó a szerződéshez kapcsolódó jótállási kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy csak részben orvosolja a Megrendelő által a szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül.

114.

Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségének a Megrendelő írásbeli felszólításra a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: -

a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján a Megrendelő írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül – azonnal köteles kifizetni Megrendelőnek az általa megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig; vagy

-

amennyiben a Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő számlájára történő átutalással teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt összeget a biztosíték összegéből jogosult lehívni. XII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, BIZTOSÍTÁS

115.

A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el.

116.

A Vállalkozó 5, azaz öt év teljes körű jótállási kötelezettséget vállal.

117.

A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a 88

Megrendelő által közölt hibákat saját költségére, a közléstől számított 15 napon belül kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni vagy a hibát harmadik személlyel kijavíttatni (amennyiben az műszakilag nem lehetséges, 15 napon belül a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni). 118.

A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul.

119.

Amennyiben Vállalkozó jótállási kötelezettségeit nem, vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni, amely elsősorban a jólteljesítési biztosíték terhére kerül elszámolásra.

120.

A jótállás időtartamának lejárta előtt legkésőbb 15 nappal a Felek helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. A rögzített hibák kijavítása után, illetve a jegyzőkönyvben foglalt megállapodásnak megfelelően a jótállási biztosítékot Megrendelő felszabadítja a fel nem használt összeg visszautalásával, vagy a bankgarancia levél / kötelezvény visszaadásával.

121.

A Vállalkozónak rendelkeznie kell – különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – a jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozó saját névre szóló, teljes körű építési és általános felelősségbiztosítással, mely legalább a szerződés teljes nettó értékének 10%-ának megfelelő mértékű. A Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát a Megrendelőnek legkésőbb a szerződés aláírásakor átadni. A biztosításnak a munka megkezdésétől az átadás-átvételi igazolás kiadásáig kell érvényesnek lennie, a jótállási időszakra való kiterjesztéssel. A kiterjesztés keretében Megrendelő azt várja el, hogy jótállás alapján végzett munka esetén is érvényes felelősségbiztosítással rendelkezzen Vállalkozó. Az erre vonatkozó érvényes kötvény(kiterjesztés)t a jótállási alapján elvégzendő munka kezdetekor kell Megrendelőnek átadni.

122.

Az építés folyamán a Megrendelő felszólítására a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vállalkozó elmulasztja az előző alpontban hivatkozott biztosítást megkötni vagy érvényben tartani, vagy késlekedik a biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, a Megrendelő - jogfenntartással minden egyéb jogához - a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, fizetni az esedékes biztosítási részleteket. Az ezzel felmerülő költségeit jogosult beszámítással érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben.

123.

A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a jelen szerződés időtartama alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. XIII. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS

124.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.

125.

Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen szerződésben 89

foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére hatással lehet. 126.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

127.

A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

128.

A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet: Név: […] Telefon: […] Telefax: […] E-mail: […]

129.

A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): Név: […] Telefon: […] Telefax: […] E-mail: […]

130.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. XIV. A MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA

131.

A jelen szerződés a vállalt feladatok teljesítésével szűnik meg.

132.

A Megrendelő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó szerződésszegést követ el, így különösen, a)

ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a Megrendelő utasításait nem tartja be;

b)

a Vállalkozó felelősségbiztosításának bármely okból történő, a jelen Szerződés hatálya alatt történő megszűnése;

c)

a Vállalkozóval szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt áll;

d)

1 éven belül legalább három alkalommal késedelmesen teljesít, és a 90

Megrendelő késedelmi kötbérkövetelést érvényesít Vállalkozóval szemben;

133.

e)

a késedelemi kötbér eléri a fenti 97. pontban meghatározott maximumát;

f)

a szerződést a Vállalkozó súlyosan megszegi az alábbiak szerint: -

Ha a Vállalkozó az ütemtervben foglaltakhoz képest jelentősen és orvosolhatatlanul késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

-

A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a helyszínről, a munkaterületet át kell adnia Megrendelőnek otthagyva mindazokat az anyagokat és eszközöket, amelyek használata a Munkák befejezéséhez szükséges, és amelyekre a Megrendelő felmondásában utasítja.

Az Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani az alábbi esetekben: a) a Vállalkozó akár közvetetten, akár közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a Vállalkozó akár közvetetten, akár közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A jelen pontban rögzített felmondási jogot arra figyelemmel kell gyakorolni, hogy szükség esetén elegendő idő álljon a Megrendelő rendelkezésére a szerződéssel érintett feladatok ellátásáról való gondoskodásra.

134.

A szerződés megszűnése esetén a felek egymással teljes körűen elszámolnak. A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. A Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületről levonulni. Ebben az esetben a Megrendelő a munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték fejében felhasználhatja.

135.

A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterület használatával és birtoklásával kapcsolatos jogai a szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan megszűnnek, ő pedig köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet visszaszolgáltatni a Megrendelőnek. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti visszaszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, a Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben az esetben a Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, 91

valamint a Vállalkozó és képviselői építési területre való belépését megtagadhatja. 136.

A szerződő felek kizárólag akkor módosíthatják a szerződésnek az Ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény folytán a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

137.

A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

138.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.. törvény és végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

139.

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar joghatóságot. Esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

140.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők.

141.

A Felek kijelentik, hogy

142.

-

kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

-

a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

-

a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Jelen szerződés hét (7) azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből két példány a Vállalkozóé, öt példány a Megrendelőé.

Kelt: Budapest, 2012. ………………… hó … napja

Megrendelő Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Vállalkozó 92

Mellékletek: 1. Ajánlati felhívás és Dokumentáció 2. Vállalkozó Ajánlata (Ennek részeként – költségvetés, építési ütemterv) 3. Műszaki Leírás 4. Munkavédelmi Melléklet (1-3. sz. mellékletek elektronikus adathordozón csatolva)

93

4. sz. melléklet MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

1. A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak. 2. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. A Vállalkozó egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért. 3. A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és Megrendelő kérésére bemutatni. 4. A Vállalkozó a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ban meghatározott feladatokat látja el. 5. A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §ban meghatározottakra. A tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti elhárítási terv). 6. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületen észlelt, a tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő képviselője felé. A Vállalkozó emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a legminimálisabb szintre csökkenteni. 7. A Vállalkozónak a munkaterület átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv., a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni. 94

8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott Vállalkozó elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsági előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozót teljeskörű felelősség terheli. 9. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok betartásával szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és a munkavállalókat köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 10. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek munkaterületen tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell alkalmazni. 11. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni. 12. A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit. 13. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és betartatni. 14. A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a munkabiztonsági üzembehelyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és azokat Megrendelő kérésére bemutatni. 15. A Megrendelő képviselője a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, előírások Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a Megrendelő képviselője azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be maradéktalanul, felhívja a Vállalkozót a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle során továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: -

a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 95

-

-

a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni; a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. szerinti) ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Vállalkozóra terhelni (50.000,-Ft-200.000,- Ft összeghatárig).

16. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterületen tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani. 17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát (hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 18. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi előírásokban (9/2008. II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról) meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból eredő kárát köteles megtéríteni. 19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozó Megrendelő ezirányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni. 20. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni. 21. Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles Megrendelőnek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a munkabalesetet, káresetet követő hónap 8-ig a Megrendelő részére megküldeni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel. 22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkakezdés előtt köteles bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 96

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

Recommend Documents