opdrachtgevers. Meldingsformulier 7. Voorinspectierapport 8. Einde werkformulier 9

Informatie Garantiefonds Gevelisolatie voor aannemers / opdrachtgevers In dit boekje zijn de van belang zijnde reglementen en documenten verzameld.

Waarom Garantiefonds Gevelisolatie

3

Toelichting werkwijze van het Garantiefonds

4

De belangrijkste zaken van de werkwijze op een rij.

Werkwijze Stichting Garantiefonds Gevelisolatie

5

Hierin wordt beschreven welke 13 stappen dienen worden doorlopen opdat er een garantiecertificaat wordt afgegeven. De bovenste helft geeft de werkwijze aan de onderste helft geeft nadere toelichting op een aantal termen. Deze werkwijze is aan te treffen op de achterzijde van alle formulieren van het garantiefonds.

Meldingsformulier

7

Voorinspectierapport

8

Einde werkformulier

9

Garantiecertificaat voorzijde

10

Garantiecertificaat achterzijde

11

ABN Amro polis

13

De polistekst die het garantiefonds met ABN Amro heeft afgesloten.

Vught, 25 maart 2005

Informatie afbouw- / gevelisolatiebedrijven, 25 maart 2005 1

B0021

Informatie afbouw- / gevelisolatiebedrijven, 25 maart 2005

2

Waarom Garantiefonds Gevelisolatie? Goede argumenten om voor gepleisterde gevelisolatie te kiezen zijn de uitstekende isolatieeigenschappen en het fraaie uiterlijk. Van beide aspecten mag verwacht worden dat ze duurzaam aanwezig zullen zijn. Het aanbrengen van dit soort gevelsystemen is echter een ambachtelijk en specialistisch werk. Om verzekerd te zijn van een goed eindresultaat moet gekozen worden voor betrouwbare materialen en gespecialiseerde bedrijven die de uitvoering ter hand nemen. Buitengevelisolatiesystemen met een KOMO-Attest en gespecialiseerde stukadoorsbedrijven die beschikken over het KOMO-Procescertificaat, veelal deelnemers van de Stichting Garantiefonds Gevelisolatie, voldoen daaraan. Echter: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zeker bij een arbeidsintensief product als buitengevelisolatie kan, na oplevering, een gebrek worden geconstateerd. In die, gelukkig uitzonderlijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de verzekerde garantie.


3

De beste verzekerde garantie wordt verstrekt door het Garantiefonds Gevelisolatie. De reden? • De kwaliteit van de buitengevelisolatie wordt gemaakt door stukadoorsbedrijven die werken met gekwalificeerde producten; het Garantiefonds is een initiatief van, en wordt beheerd door, de branche zelf; Leveranciers en Stukadoorsbedrijven. De garantie is dus in deskundige handen. • Dekking voor de volledig geïndexeerde aanneemsom; • Niet afbouwende verzekerde garantie; • Reële schadevergoeding; daar hebben de deelnemende stukadoors immers zelf ook belang bij! • Het Garantiefonds Gevelisolatie stelt de strengste eisen aan het product zelf en aan de verwerking daarvan.; • Geen tussenpersonen die weinig verstand van de materie hebben maar direct contact met mensen die de taal van de gevelisolatie spreken; • Alle bij het garantiefonds aangesloten stukadoorsbedrijven zijn verplicht hun werken onder te brengen bij het Garantiefonds Gevelisolatie.. • Het Garantiefonds Gevelisolatie heeft geen winstoogmerk, waardoor het betaalbaar blijft; • De dekking van het Garantiefonds staat naast eventuele andere verzekeringen; de UAV blijft bijvoorbeeld in stand en het Garantiefonds voegt daaraan iets toe. Kortom: Voor zekerheid kiest u voor de garantieregeling van het Garantiefonds Gevelisolatie

Stichting Garantiefonds Gevelisolatie Dorpsstraat 28a Bankrekening nr.

KvK nr 41084790

I www.garantiefondsgi.nl

T (073) 613 00 03

Postbus 101

17.20.35.708

BTW nr NL801512153B01

E [email protected]

F (073) 613 00 41

5260 AC Vught

Toelichting Werkwijze van het Garantiefonds De werkwijze is aan te treffen op de achterzijde van de meeste brieven en formulieren van het garantiefonds. Ze zijn in overleg met stukadoorsbedrijven, IKOB-BKB en systeemhouders tot stand gekomen en we hebben getracht ze zo efficiënt mogelijk in te richten. We zetten de belangrijkste punten nog even voor u op een rijtje: • Bedrijven die geen KOMO-Procescertificaat hebben dienen op hun werken een z.g. projectmatige controle te laten doorvoeren. • Alle formulieren kunnen naar fax 073-6130041. Wij zorgen ervoor dat deze formulieren ook bij IKOB-BKB en/of MAC Klosters terechtkomen. • Vul op de formulieren zeker de zaken met een sterretje (*) in. • Geef ons de tijd om uw gegevens te verwerken. In de regel zijn we elke week bij (behoudens vakantieperioden). Wij adviseren u zeker twee weken voor aanvang werk het werk aan te melden. • Afspraken voor voorinspectie maakt u zelf met IKOB-BKB of MAC Klosters. • U weet hoe de status van een werk is, want u ontvangt van ons opdrachtbevestigingen en kopieën van door ons ontvangen voorinspectierapporten. • De afgifte van het garantiecertificaat vindt plaats na ontvangst van de betaling van alle facturen die op het werk betrekking hebben en als eventuele tijdens de eindcheck geconstateerde afwijkingen zijn verholpen en dat ook aan ons is doorgegeven. • Lees de werkwijze op de achterzijde van de formulieren of het briefpapier!


4

A5068 27 september 2004

Werkwijze Stichting Garantiefonds Gevelisolatie 1) Alleen gevelisolatiewerken die worden uitgevoerd of beleverd door een deelnemer kunnen in de garantieregeling van het garantiefonds worden opgenomen. 2) Het gevelisolatiebedrijf dient het werk uiterlijk twee weken voor aanvang bij het garantiefonds aan te melden door het ingevulde Meldingsformulier (■) aan het garantiefonds te faxen. Het gevelisolatiebedrijf en de aannemer krijgen een ontvangstbevestiging. Het formulier wordt doorgezonden aan de controleinstelling die bij het werk betrokken wordt en (bij bedrijven met een KOMO-Procescertificaat) aan IKOB-BKB BV. 3) Voor het werk dient een uitvoeringsbestek te zijn opgemaakt en goedgekeurd door het gevelisolatiebedrijf. 4) Indien het gevelisolatiebedrijf geen KOMO-Procescertificaat heeft moeten projectmatige controles worden uitgevoerd. Daarvoor dient het gevelisolatiebedrijf zelf opdracht te geven aan een door het garantiefonds goedgekeurde controle-instelling. Voor het gevelisolatiebedrijf gelden dan bij de leverende deelnemer bekende aanvullende eisen van het garantiefonds. Indien een projectmatige controle geëist wordt bijv. t.b.v. Woningborg dient het gevelisolatiebedrijf of de aannemer daarvoor opdracht te verstrekken. 5) Er moet altijd een Voorinspectie uitgevoerd te worden. Bij werken van 250 m2 of groter dient deze namens het garantiefonds uitgevoerd te worden door een controleinstelling. In dat geval wordt deze bij het gevelisolatiebedrijf separaat in rekening gebracht. Een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van het gevelisolatiebedrijf (veelal de aannemer) dient aanwezig te zijn. De voorinspectieafspraak dient gemaakt te worden door het gevelisolatiebedrijf. 6) Het volledig ingevulde Voorinspectierapport (●) dient door het gevelisolatiebedrijf gefaxt te worden naar het garantiefonds. Het garantiefonds zal dit, mede als bevestiging van de afspraken, doorsturen aan de deelnemers van de voorinspectie en de systeemhouder. Nadat op de voorinspectie overeengekomen punten zijn afgehandeld kan met het gevelisolatiewerk worden begonnen. 7) De controleinstelling verwacht van het gevelisolatiebedrijf op donderdag of vrij-

dag een ingevuld planningsformulier om de controles voor de daaropvolgende week te kunnen inplannen. Op het werk moet dagelijks een dagboek (IKB) worden bijgehouden. Dagboekformulieren zijn bij het garantiefonds op te vragen. 8) Op het werk kunnen steeksproefsgewijs controles worden uitgevoerd door de controleinstelling. Van die controles ontvangen de aannemer en het garantiefonds een afschrift. Het garantiefonds zendt een kopie aan de systeemhouder indien deze deelnemer is. Het garantiefonds kan tussentijds een deel van de premie in rekening brengen. 9) Alleen als er sprake is van een projectmatige controle bericht het gevelisolatiebedrijf aan het eind van het werk de controleinstelling als de eindinspectie kan plaats vinden. Mochten daarbij herstelpunten worden opgemerkt dan dienen deze door het gevelisolatiebedrijf of de aannemer verholpen te worden. Dit daarna aan de controleinstelling door te geven. 10) Als het hele werk volledig klaar is, vullen gevelisolatiebedrijf en de aannemer het Einde werkformulier (▲) in en ondertekenen het, en faxen aan het garantiefonds. Een kopie van het dagboek dient aan het garantiefonds te worden gezonden. 11) Mocht de aannemer zijn werkzaamheden nog niet volledig hebben voltooid, vult het gevelisolatiebedrijf het Einde werkformulier (▲) eenzijdig in en faxt het ondertekend naar garantiefonds en aan de aannemer met het verzoek dat hij zijn zaken afwikkelt. De aannemer dient het Einde werkformulier (▲) daarop aan het garantiefonds te faxen. 12) Het garantiefonds geeft na ontvangst van het door aannemer en gevelisolatiebedrijf ondertekend Einde werkformulier (▲) opdracht aan de controleinstelling voor de Eindcheck. Indien bovenstaande werkwijze nauwkeurig is gevolgd, mogen bij de Eindcheck geen onvolkomenheden (meer) worden geconstateerd. 13) Nadat aan alle verplichtingen is voldaan, waaronder de betalingsverplichtingen, ontvangt het gevelisolatiebedrijf het Garantiecertificaat. Het gevelisolatiebedrijf dient het aan de aannemer door te sturen.

Nadere toelichting / definities m.b.t. de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Gevelisolatie Gevelisolatiebedrijf Stucadoorsbedrijf dat de gevelisolatiewerkzaamheden uitvoert. Systeemhouder Leverancier van het KOMO geattesteerde gevelisolatiesysteem welke op het werk wordt toegepast. Uitvoeringsbestek Door de systeemhouder gemaakte beschrijving van de werkzaamheden op dit werk. Dit bevat ten minste: het KOMO-Attest, een lijst met materialen die op het werk geleverd worden en die in het attest genoemd worden en standaard details en eventueel werkspecifieke details. Het gevelisolatiebedrijf dient met de inhoud ervan in te stemmen. Bij vragen actie te ondernemen richting systeemhouder. Een exemplaar van het uitvoeringsbestek dient aanwezig te zijn op het werk. Het garantiefonds is gerechtigd aanvullende eisen of wijzigingen te verlangen en aanvullende eisen te stellen met betrekking tot de uitvoering van het werk.

Garantiecertificaat Schriftelijke gewaarmerkte verklaring van het garantiefonds waaruit haar garantieverplichtingen blijken. Belanghebbende Bedrijf dat rechten kan ontleden aan de garantieregeling. Omdat bij onverhoopte schade herstelwerkzaamheden dienen te worden opgedragen in opdracht van de aannemer of de principaal aan een BTW-plichtig gevelisolatiebedrijf met KOMOProcescertificaat zal door het garantiefonds in principe de aannemer als belanghebbende worden aangemerkt. Garantieregeling Alleen de gevelisolatie valt onder de garantieregeling. Wat exact wel en niet onder de garantieregeling gedekt wordt is te lezen op het garantiecertificaat en in de polis 0.101.099.2 die het garantiefonds af heeft gesloten via ABN-AMRO NV. Specimen hiervan zijn op te vragen bij het garantiefonds.

Voorinspectie Bespreking op de bouwplaats waarbij alle partijen worden ingelicht over aandachtspunten bij gepleisterde gevelisolatie op dit werk. Een checklist van de te bespreken punten is op te vragen bij het garantiefonds. Na dit onderhoud wordt langs de te behandelen gevels gelopen en gewezen op een aantal kritische punten. Bij de voorinspectie zijn minstens aanwezig aannemer en gevelisolatiebedrijf. Desgewenst kan de systeemhouder, architect of principaal daar eveneens bij aanwezig zijn. Namens en/of in opdracht van het garantiefonds, aannemer of gevelisolatiebedrijf kan daarbij tevens een inspecteur aanwezig zijn in welk geval deze de bespreking en rondgang leidt.

Eigen risico Voor de belanghebbende geldt bij een onder de garantieregeling vallende schade een eigen risico van 10%. Voor het gevelisolatiebedrijf geldt daarnaast eveneens een eigen risico van 10%.

Controle-instelling Bedrijven die door het garantiefonds zijn goedgekeurd om namens haar controles uit te voeren. Een lijst met controle-instellingen is op te vragen bij het garantiefonds.

KOMO-Procescertificaat Het KOMO-Procescertificaat gevelisolatie is een kwaliteitsverklaring die door een onafhankelijke certificerende instelling wordt afgegeven aan een gevelisolatiebedrijf. Het bedrijf wordt op de bouwplaats regelmatig steekproefsgewijs gecontroleerd door de certificerende instelling IKOB-BKB BV om te zien of haar kwaliteit nog steeds voldoet aan de BRL.


5

BRL/URL Nationale beoordelingsrichtlijn (BRL) en uitvoeringsrichtlijn (URL) waarin eisen zijn geformuleerd waaraan gevelisolatiessytemen en de uitvoering dienen te voldoen. De BRL voor gevelisolatie heet Beoordelingsrichtlijn 'Buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde afwerking' BRL 1328 en wordt uitgegeven door IKOB-BKB BV.

Inspecteur Medewerker van een controle-instelling. Projectmatige controle Controlesystematiek op de uitvoering van een gevelisolatiewerk. Deze bestaat uit een beoordeling van het uitvoeringsbestek, inspecties op de bouwplaats, een eindinspectie en de afgifte van een eindrapport. Projectmatige controle is niet op elk werk verplicht. Daar waar die wel vereist wordt dient de aannemer of het stucadoorsbedrijf daarvoor opdracht te verstrekken. Daar waar het garantiefonds deze verplicht stelt dienen deze te worden uitgevoerd door een controleinstelling. Eindinspectie Een inspectie op het einde van het werk door de inspecteur in aanwezigheid van het gevelisolatiebedrijf. Hierbij wordt de kwaliteit beoordeeld en worden de laatste nog te verrichten werkzaamheden gerapporteerd. De eindinspectie maakt onderdeel uit van de projectmatige controle. Eindcheck Een inspectie na beëindiging van het werk in opdracht van het garantiefonds. Het garantiefonds bepaalt wie deze eindcheck uitvoert. Omdat deze plaatsvindt nadat aannemer en gevelisolatiebedrijf hebben verklaard dat alle werkzaamheden zijn verricht wordt met hen geen afspraak voor deze inspectie gemaakt.

KOMO-Attest Het KOMO-Attest gevelisolatie is een kwaliteitsverklaring die door een onafhankelijke certificerende instelling wordt afgegeven aan een systeemhouder en betrekking heeft op het systeem. Hieruit blijkt dat het systeem voldoet aan de BRL. In het attest zijn toepassings- en productspecificaties opgenomen. Deelnemer Gevelisolatiebedrijf of systeemhouder die een overeenkomst heeft afgesloten met het garantiefonds. Het garantiefonds stelt voor gevelisolatiebedrijven de eis dat zij beschikken over een KOMO-Procescertificaat. Formulieren Alle formulieren die in deze werkwijze en toelichting genoemd worden zijn op te vragen bij het garantiefonds. Deze mogen voor deze toepassing ook binnen het eigen bedrijf gekopieerd worden. Het onjuist, onvolledig invullen of het gebruik van verkeerde formulieren kan de afhandeling vertragen of de afgifte van het garantiecertificaat in gevaar brengen. A4536 d.d. 31 maart 2004


6

Faxen aan 073-6130041 Meldingsformulier Dit meldingsformulier is ook geschikt voor het aanmelden van werken in verband met het KOMO-Procescertificaat.

❑ Garantieregeling wel van toepassing. ❑ Garantieregeling niet van toepassing. Indien de garantieregeling van toepassing is geeft het gevelisolatiebedrijf opdracht tot het opnemen van dit project in de garantieregeling conform de op de ommezijde vermelde bepalingen. Deze zijn bij het Garantiefonds op te vragen.

Bij: is het invullen strikt noodzakelijk om voor verdere afwikkeling zorg te dragen.

projectomschrijving/naam

plaats

bouwlokatie / adressen

hoofdaannemer

adres

pc + plaats gevelisolatiebedrijf

telefoon

werken tot 250 m2 uitvoering voorinspectie door: ❑ gevelisolatiebedrijf ❑ IKOB-BKB bv ❑ MAC Klosters bv

werken groter dan 250 m2 verplichte uitvoering voorinspectie door: ❑ IKOB-BKB bv ❑ MAC Klosters bv

projectmatige controle de projectmatige controle kan worden geëist door de aannemer (bijv. bij Woningborg), de principaal of (bij niet-gecertificeerde gevelisolatiebedrijven) het Garantiefonds vereist: ❑ nee ❑ ja, door wie __________________

projectnummer gevelisolatiebedrijf systeemhouder

voorinspectie Het gevelisolatiebedrijf dient de afspraak voor de voorinspectie rechtstreeks met de controleur te maken.

uitvoering projectmatige controle door: ❑ IKOB-BKB bv ❑ MAC Klosters bv Het Garantiefonds is géén opdrachtgever voor de projectmatige controle. Indien vereist dient deze opdracht rechtstreeks (bijv. door het gevelisolatiebedrijf) aan de controle-instelling verstrekt te worden.

systeemnaam Opdrachtgever projectmatige controle______________ projectnummer systeemhouder

onderstaande gegevens in te vullen door het Garantiefonds

(vermoedelijke) startdatum

G-nummer

(vermoedelijke) einddatum

ontvangstdatum

doorgefaxt aan systeemhouder

(vermoedelijke) aanneemsom van de gevelisolatie ex btw

doorgefaxt aan IKOB-BKB / MAC Klosters indien van toepassing

Gevelisolatiebedrijf: Ingevuld door:

Door niet volledige en/of onjuiste invulling van dit formulier kunnen de rechten, voortvloeiend uit de garantieregeling, komen te vervallen.

Bij die werken waar geen bouwkundig hoofdaannemer betrokken is, dient voor ”hoofdaannemer” gelezen te worden: ”opdrachtgever van het gevelisolatiebedrijf”

Datum:

Stichting Garantiefonds Gevelisolatie Dorpsstraat 28a Postbus 101 • 5260 AC Vught Tel. 073-6130003

A4801 dd 17-06-2004


7

geschat aantal m2

Faxen aan 073-6130041 Voorinspectierapport

voorinspectiedatum ______________

in te vullen tijdens de voorinspectie

gevelisolatiebedrijf: ________________________________________G-nummer ______________________ projectomschrijving/naam

hoofdaannemer

plaats

adres

pc + plaats

faxnummer

aanwezige personen

namens Garantiefonds (IKOB-BKB / MAC Klosters)

aantal m2 gevelisolatiebedrijf

systeemnaam hoofdaannemer

de officiële naam van het systeem (zie uitvoeringsbestek of attest)

systeemhouder

bespreekpunten (in te vullen door ✓) ❑ toelichting voorinspectie ❑ toelichting hoe controle op het werk/bedrijf plaatsvindt ❑ doornemen aandachtspunten/checklist gevelisolatie ❑ vragen over uitvoeringsbestek incl. details

❑ Garantiefonds informatie over de garantieregeling (z.o.z.) op de bouw aanwezig: ja / nee; nasturen: ja / nee ❑ indien van toepassing opdracht projectmatige controle verstrekt: nee / ja: door___________________________

met de gevelisolatiewerkzaamheden kan gestart worden wanneer de bovengenoemde punten zijn afgehandeld

Registratiebevestiging door Garantiefonds d.d.: paraaf: gefaxt aan: ❑ gevelisolatiebedrijf ❑ systeemhouder ❑ hoofdaannemer

ingevuld door: IKOB-BKB / MAC Klosters / Gevelisolatiebedrijf

voor akkoord

voor akkoord

naam (persoon):

hoofdaannemer

gevelisolatiebedrijf

Hier is het invullen strikt noodzakelijk om voor verdere afwikkeling zorg te dragen. Door niet volledige en/of onjuiste invulling van dit formulier kunnen de rechten, voortvloeiend uit de garantieregeling, komen te vervallen.



A4802 dd 17-06-2004


8

afspraken / nog uit te voeren werkzaamheden

Faxen aan 073-6130041 Einde werkformulier Hierbij meldt het gevelisolatiebedrijf onderstaand werk af conform de op dit werk van toepassing zijnde Garantieregeling (z.o.z.).

G-nummer_________________

Onderstaande gegevens met worden op het garantiecertificaat opgenomen

in te vullen door het Garantiefonds afschrift aan systeemhouder / opdracht eindcheck IKOB-BKB bv / MAC Klosters bv

projectnaam

paraaf d.d.:__________________________________

straatadressen met huisnummers

door controleur in te vullen tijdens eindcheck

(eventueel op een bijlage aanleveren)

datum en naam controleur: ____________________ opmerkingen: ________________________________ ________________________________________________

plaats

________________________________________________

garantiegerechtigde (hoofdaannemer)

________________________________________________ ________________________________________________

adres

pc + plaats

datum beëindiging werkzaamheden gevelisolatiebedrijf

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Checklist oplevering gevelisolatie

hele werk / deel van het werk: __________________________ datum

gevelisolatiebedrijf

____________________________________________

opgeleverd door: ____________________________________

adres hoeft niet te worden ingevuld

akkoord

projectnummer gevelisolatiebedrijf systeemnaam

systeemhouder adres hoeft niet te worden ingevuld

projectnummer systeemhouder definitieve aanneemsom van de buitengevelisolatie ex btw: v ______________________


9

indien bij uitzondering de btw ook onder de garantieregeling dient te vallen dan dit expliciet vermelden

systeem compleet uitgevoerd / afgewerkt onderkant systeem volledig in de mortel loshangend weefsel weggesneden bitumen tweemaal dekkend kitvoegen aangebracht / juiste kit HWA-pennen waterdicht inwendige hoek kopschotje waterdicht aansluitingen waterdicht bestrating / grindkoffer correct / grond aangewerkt steigergaten muurafdekking eindinspectie uitgevoerd (eindinspectie alleen bij projectmatige controle)

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

n.v.t.

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Gevelisolatiebedrijf Ondergetekende verklaart namens het gevelisolatiebedrijf dat het gevelisolatiewerk gereed is en uitgevoerd volgens het uitvoeringsbestek en het KOMO-Attest van het toegepaste systeem.

Hoofdaannemer Ondergetekende verklaart namens de hoofdaannemer dat de bouwkundige werkzaamheden met betrekking tot het gevelisolatiewerk (zie ook bovenstaande checklist) zijn uitgevoerd volgens het uitvoeringsbestek.

naam (persoon)

naam (persoon)

datum

datum

handtekening

handtekening

Pas na ontvangst van dit, door gevelisolatiebedrijf en hoofdaannemer ondertekend formulier, zal het Garantiefonds het werk controleren (eindcheck). Het garantiebewijs wordt daarna verstrekt indien aan de verplichtingen is voldaan. Hier is het invullen strikt noodzakelijk om voor verdere afwikkeling zorg te dragen. Door niet volledige en/of onjuiste invulling van dit formulier kunnen de rechten, voortvloeiend uit de garantieregeling, komen te vervallen.



A4800 dd 17-06-2004

definitief aantal m

2

De Stichting Garantiefonds Gevelisolatie, Dorpsstraat 28a, Postbus 101, 5260 AC Vught verklaart hierbij aan belanghebbende garantie te verstrekken voor een periode van maximaal 10 jaar op het hiernaast genoemde gevelisolatiewerk:

Certificaatnummer:

G5000

Naam van het werk (als voorbeeld) te Plaatsnaam Straatadressen van het werk met huisnummers. Gevelisolatiebedrijf Gevelisolatiesysteem: Aantal m2 gevelisolatie: Aanneemsom excl btw d: Voltooiing werk:

Naam Uitvoerend bedrijf Naam van het Gevelisolatiesysteem 100 10000,00 15 januari 2005

Belanghebbende: Aannemersbedrijf Voorbeeld BV Straatnaam 7a Postbusnummer 9999 ZZ Plaatsnaam

GARANTIECERTIFICAAT GEVELISOLATIE Het garantiefonds garandeert aan de belanghebbende dat, indien zich aan het werk een schade voordoet, het Garantiefonds de kosten van herstel of vervanging van het werk zal vergoeden binnen de op dit garantiecertificaat genoemde bepalingen. De garantie gaat in op de dag van afgifte van het garantiecertificaat. De garantie eindigt maximaal 10 jaar na de datum van voltooiing van het werk. De garantiebepalingen staan op de achterzijde vermeld.

10

CBS-index voor bouwkosten. Voor alle verzekerde werken tezamen bedraagt de maximale schadevergoeding


De maximale schadevergoeding bedraagt de hierboven vermelde aanneemsom geïndexeerd op basis van de u 1.500.000,- per productiejaar. Tot meerdere zekerheid van de belanghebbende heeft het Garantiefonds voor de garantie, via ABN AMRO Bank N.V. een verzekering afgesloten onder polisnummer 0.101.099.2. Uitkeringen terzake van schade geschieden aan het Garantiefonds. Het Garantiefonds bepaalt wie voor schadevergoeding in aanmerking komt en in welke mate.

Stichting Garantiefonds Gevelisolatie

Vught, 21-03-2005

GARANTIEBEPALINGEN

Artikel 5 De garantie gaat in op de dag van afgifte van het garantiecer-

Artikel 1

tificaat. Indien het buitengevelisolatiesysteem vakkundig wordt

Het eigen risico bedraagt 10% van de vervangingskosten/ her-

onderhouden eindigt de garantie 10 jaar na de datum van vol-

stelkosten met een minimum van u 500 per schademelding.

tooiing van het werk. Er wordt geacht vakkundig onderhoud te zijn verricht indien het garantiefonds rapportages heeft ont-

Artikel 2

vangen van een hiertoe door het garantiefonds erkend bedrijf

De Stichting Garantiefonds Gevel-Isolatie zal uitsluitend zijn

en het in die rapportages aanbevolen onderhoud binnen de

gehouden tot nakoming van de in het garantiecertificaat

gestelde termijn is uitgevoerd. Indien geen vakkundig onder-

omschreven verplichtingen, indien ieder van de betrokkenen

houd wordt verricht bedraagt de garantietermijn 7 jaar; waar-

ten opzichte van elkaar aan de financiële verplichtingen met

bij artikel 4.c onverkort van kracht blijft. Ingeval van herstel of

betrekking tot het in het geding zijnde gegarandeerde werk

vervanging onder deze garantie wordt daardoor de garantie-

heeft voldaan, e.e.a. binnen de daarvoor gestelde termijnen,

termijn niet verlengd.

doch uiterlijk binnen 6 maanden na factuurdatum. Artikel 6 Artikel 3

De belanghebbende is verplicht:

Onder schade wordt verstaan een fysieke aantasting (blijvende

1. de juistheid van de op dit garantiecertificaat vermelde gege-

verandering van vorm en / of structuur) van de buitengeveliso-

vens te controleren en bij onjuistheden hiervan het garan-

latie tengevolge van een fout in het materiaal, de applicatie en/of de opbouw van het systeem.

tiefonds onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 2. schade binnen 7 dagen bij aangetekend schrijven te melden aan het garantiefonds onder overlegging van het garantie-

Artikel 4

certificaat en alle maatregelen te nemen of te doen nemen

Buiten de garantie vallen

om de schade te beperken of te voorkomen.

a. alle gevolgschade waaronder schade als gevolg van werkonderbreking of bedrijfsstilstand

Artikel 7

b. zichtbare schade of beschadigingen bij voltooiing

De rechten van de hiervoor genoemde belanghebbende uit

c. schade ontstaan doordat herstel- en/of onderhoudswerk-

hoofde van dit garantiecertificaat gaan over op diens rechtsop-

zaamheden niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd, ten-

volgers onder algemene titel alsmede op diens rechtsopvolgers

zij dit herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden betreffen

onder bijzondere titel.

uit hoofde van een gedekte schade. d. schade aan zaken waarvan niet is vast te stellen dat deze onder de verzekerde garantie zijn geleverd e. schade die het gevolg is van een buiten het verzekerd werk

Artikel 8 Het Garantiefonds heeft zijn aansprakelijkheid, zoals die voortvloeit uit dit garantiecertificaat, verzekerd onder een via ABN

gelegen oorzaak; tenzij het verzekerd werk volgens vastge-

AMRO Bank N.V. afgesloten polis. Dekking onder dit garantie-

legde normen tegen die oorzaak bestand diende te zijn

certificaat vindt uitsluitend plaats voor zover de schade onder

f. schade door mechanisch geweld of ten gevolge van experimenten, overbelasting, beproeving of oneigenlijk gebruik g. uiterlijke en / of esthetische gebreken van de buitengeveli-

deze polis gedekt is. Ingeval van surséance van betaling of faillissement van het garantiefonds loopt de verzekering door ten behoeve van de belanghebbende.

solatie, zoals: vervuiling, verkleuring van materialen hoe


11

dan ook veroorzaakt, structuurverschillen en onvlakheid h. schade door milieuaantasting, molest, atoomkernreacties, aardbeving, overstroming en andere natuurrampen i. kosten en/of uitgaven in verband met verbeteringen en/of veranderingen in het ontwerp, gebruik en/of toepassing

Artikel 9 Na melding van schade wordt deze door het garantiefonds en verder afgewikkeld op grond van het op dat moment vigerende reglement schadeafhandeling. Dit reglement is verkrijgbaar bij het garantiefonds.

van verbeterde materialen, of veranderde / verandering in werkwijze en/of constructie j. schade als gevolg van een onvoldoende afdichtende aan-

Artikel 10 Ingeval zich geschillen voordoen naar aanleiding van deze

sluiting van de gevelisolatie met de ondergrond of een

garantie en / of de afwikkeling van schade worden deze

geveldeel en/of kitwerk

beslecht door de Raad van de Arbitrage voor de Bouw, e.e.a.

k. schade als gevolg van gebreken in de ondergrond of een geveldeel l. kleine gebreken of onvolkomenheden, waardoor de functionaliteit van het werk niet wordt aangetast. m. niet onder het KOMO attest vallende systemen en/of onderdelen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door het garantiefonds bevestigd.

als nader gedefinieerd in het reglement schadeafhandeling.


12


13


14


15


16

opdrachtgevers. Meldingsformulier 7. Voorinspectierapport 8. Einde werkformulier 9

Recommend Documents