VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ NMHH TSR SZAKRENDSZERÉNEK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSE ÉS SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁSA EGYES RÉSZEI TÁRGYÁBAN II. R É S Z - A TSR SZAKRENDSZER KIFEJLESZTÉSÉNEK SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁSA (RENDSZERINTEGRÁCIÓ)
a m e l y létrejött e g y r é s z r ő l a N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési H a t ó s á g S z é k h e l y : 1015 B u d a p e s t , O s t r o m utca 2 3 - 2 5 Adószám: 15775883-2-41 M Á K pénzforgalmi s z á m l a s z á m a : 1 0 0 3 2 0 0 0 - 0 0 3 0 0 9 3 9 - 0 0 0 0 0 0 1 7 Képviseli:
dr.
Harka
Péter
BÜV
főosztályvezető
Sorbán
János
gazdasági
igazgató
pénzügyi
ellenjegyzésével mint m e g r e n d e l ő (a t o v á b b i a k b a n : M e g r e n d e l ő ) másrészről a O n l i n e Prnjects Kft. S z é k h e l y : 2 2 0 0 M o n o r , Kistói u. 2 1 . Adószám: 13152688-3-13 Bankszámlaszám: 11102601-13152688-01000003 í.épvisell: Kovács Kristóf mint vállalkozó (a t o v á b b i a k b a n : Vállalkozó), M e g r e n d e l ő és Vállalkozó a t o v á b b i a k b a n e g y ü t t e s e n , mint Felek között az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya 1. J e i e n
szerződés
tárgya
Megrendelő
TSR
szakrendszerének
kialakításával
kapcsolatos
szoftverfejlesztési és rendszerintegrációs feladatok eüátása a k ö z b e s z e r z é s e k r ő l szóló 2 0 1 1 . évi CVIII.
törvény
122.§
(7)
bekezdés
a)
pontja
alapján
nemzeti
eljárásrendben
lefolytatott
h i r d e t m é n y nélküli t á r g y a l á s o s eljárás s o r á n előírt ajánlattételi d o k u m e n t á c i ó m ű s z a k i leírásának (műszaki k ö v e t e l m é n y e k n e k ) m e g f e l e l ő e n , m e l y n e k k e r e t é b e n Vállalkozó feladatai k ü l ö n ö s e n : 1.1. - a M e g r e n d e l ő T S R r e n d s z e r é h e z s z ü k s é g e s szoftver e l e m e k kifejlesztése és t e s t r e s z a b á s a konfigurációja; 1.2. -
az M e g r e n d e l ő
TSR rendszerének üzembe helyezéséhez szükséges
rendszerintegrációs
feladatok e l l á t á s a ; 1.3. 2.
- az M e g r e n d e l ő T S R rendszerét leíró d o k u m e n t á c i ó elkészítése.
A jelen s z e r z ő d é s tárgyát képező feladatok részletes felsorolását az 1. s z . melléklet t a r t a l m a z z a .
Vállalkozó kötelezettségei és jogai 3.
Vállalkozó köteles a s z e r z ő d é s b e n vállalt szolgáltatást a jelen s z e r z ő d é s , illetve utasításainak m e g f e l e l ő e n elvégezni.
1 /14
Megrendelő
»
4.
Vállalkozó köteles t o v á b b á a „ s z e r z ő d é s t á r g y a " c í m ű fejezetben m e g h a t á r o z o t t
feladatokat
s z e r z ő d é s s z e r ű e n , hibátlanul és határidőben ellátni. 5.
Vállalkozó „A S z e r z ő d é s T á r g y a " című f e j e z e t b e n rögzített szolgáltatások hibátlan ellátásáért a jelen s z e r z ő d é s „ D í j a z á s , fizetési feltételek" f e j e z e t é b e n részletezett díjazásra jogosult.
6.
Vállalkozó a jelen s z e r z ő d é s b e n vállalt k ö t e l e z e t t s é g é n e k teljesítéséhez köteles biztosítani a hibátlan, szakszerű teljesítéshez szükséges s z a k é r t e l e m m e l rendelkező s z a k e m b e r e k e t .
A Vállalkozó teljesítésében köteles k ö z r e m ű k ö d n i v a l a m e n n y i olyan alvállalkozó (teljesítési s e g é d ) és szakember,
amely
a
közbeszerzési
eljárásban
részt
vett
a
Vállalkozó
(ajánlattevő)
a l k a l m a s s á g á n a k i g a z o l á s á b a n . Az ajánlatban foglaltaktól eltérő alvállalkozó (teljesítési segéd) és s z a k e m b e r a Kbt. 1 2 8 . § (3)-(5) b e k e z d é s e i b e n foglaltak szerint v o n h a t ó be a teljesítésbe. A Vállalkozó köteles a M e g r e n d e l ő n e k a teljesítés során m i n d e n olyan - akár a k o r á b b a n megjelölt alvállalkozó
helyett
i g é n y b e venni
kívánt -
alvállalkozó b e v o n á s á t bejelenteni,
a m e l y e t az
Ajánlatban n e m nevezett m e g és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó n e m áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. A jelen p o n t b a n foglaltak m e g s é r t é s e esetén a Vállalkozó teljesítése n e m ismerhető e l . 7.
A Megrendelő
a fent
részletezett feladatokat
projekt keretek
között
valósítja m e g , e n n e k
megfelelően s z ü k s é g e s a projektszerű m ű k ö d é s V á l l a l k o z ó általi t á m o g a t á s a : •
A M e g r e n d e l ő által alkalmazott p r o j e k t m e n e d z s m e n t m ó d s z e r t a n b e t a r t á s a ;
•
Az elért e r e d m é n y e k r ő l , felhasznált erőforrásokról havi r e n d s z e r e s s é g g e l j e l e n t é s készítése;
•
Részvétel és aktív k ö z r e m ű k ö d é s a s z a k m a i és m e n e d z s m e n t e g y e z t e t é s e k s o r á n .
Megrendelő kötelezettségei 8.
A m e n n y i b e n a s z e r z ő d é s tárgyát
képező feladat
elvégzéséhez elengedhetetlen,
biztosítja a feladatok teljesítéséhez a M e g r e n d e l ő
Megrendelő
s z é k h e l y é n , illetve t e l e p h e l y é n
szükséges
infrastrukturális k ö r n y e z e t e t , a m e l y e k r e v o n a t k o z ó igényét Vállalkozó köteles kellő i d ő b e n , előre bejelenteni. 9.
A
Megrendelő
információkat
a
Vállalkozó
rendelkezésére
bocsátja
azokat
a
kizárólag
nála
fellelhető
a m e l y e k a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez s z ü k s é g e s e k , s a m e l y e k e t a
Vállalkozó kizárólag a M e g r e n d e l ő t ő l kaphat m e g . 10. A m e n n y i b e n a s z e r z ő d é s tárgyát képező feladat e l v é g z é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n , a M e g r e n d e l ő biztosítja a V á l l a l k o z ó a l k a l m a z o t t a i n a k a szolgáltatásnyújtás helyén, M e g r e n d e l ő
üzemelési
idejében történő ki- és bejárást.
Díjazás, fizetési feltételek 1 1. A szerződésszerű, hibátlan teljesítés esetén fizetendő vállalkozási díj V á l l a l k o z ó ajánlata alapján ö s s z e s e n 6.200.000 Ft + Á F A , azaz hatmillió-kettőszázezer forint + Á F A . 12. A vállalkozói feladatok s z e r z ő d é s s z e r ű , hibátlan teljesítésének igazolására a M e g r e n d e l ő
által
kiállított Teljesítési igazolás szolgál. 13.Az
1. pontban
akkor állítja
meghatározott
szolgáltatások t e k i n t e t é b e n M e g r e n d e l ő
a Teljesítési igazolást
ki, ha a T S R rendszer átadásra került é s az a tesztelési j e g y z ő k ö n y v v e l (vagy
dokumentumok
esetén
elfogadási
nyilatkozattal)
igazoltan
megfelel
a jelen szerződésben
m e g h a t á r o z o t t a k n a k . A rendszer e l f o g a d á s á n a k feltétele t o v á b b á a felhasználói (üzemeltetési) kézikönyv megfelelő m i n ő s é g b e n való á t a d á s a . A M e g r e n d e l ő a Teljesítési igazolást l e g k é s ő b b a Vállalkozó teljesítésétől v a g y az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állítja ki. 14. Elfogadási tesztet az 1.1., illetve 1.2. p o n t b a n
meghatározott
szolgáltatás t e k i n t e t é b e n kell
lefolytatni. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során kritikus hiba n e m merül fel, és a súlyos (de a rendszer m ű k ö d é s é t a l a p v e t ő e n n e m gátló) hibák s z á m a n e m haladja m e g a 3 darabot, v a l a m i n t a kis hibák s z á m a a 10 darabot: 2/14
4
• Kritikus h i b a : lehetetlenné
teszi a r e n d s z e r j e l e n t ő s részének ü z e m s z e r ű h a s z n á l a t á t , v a g y
v a l a m e l y üzleti f o l y a m a t o t gátol • S ú l y o s h i b a : j e l e n t ő s e n a k a d á l y o z z a a r e n d s z e r h a s z n á l a t á t , v a g y v a l a m e l y üzleti f o l y a m a t o t a k a d á l y o z , de kerülő m e g o l d á s a l k a l m a z á s á v a l ü z e m s z e r ű m ű k ö d é s l e h e t s é g e s . • Kis h i b a : n e m a k a d á l y o z z a jelentős m é r t é k b e n a r e n d s z e r egyetlen r é s z é n e k h a s z n á l a t á t s e m . • Pontatlanság: nem rendszer
kellő
működését
részletességgel m e g h a t á r o z o t t
nem
befolyásoló
specifikációból
eredő
kisebb, a
hibák v a g y h i á n y o s s á g o k . A p o n t a t l a n s á g o k
átvételi teszt sikerességét n e m befolyásolják, de az e g y é b feltárt hibákkal együtt
az kell
javítani. 15. A Vállalkozó a s z á m l á t 1 p é l d á n y b a n , Á F A b o n t á s s a l , c é g s z e r ű e n aláírva a Teljesítési igazolás kiállítása n a p j á n , v a g y az azt követő n a p o n köteles benyújtani a M e g r e n d e l ő n e k . M e g r e n d e l ő a vállalkozási díjat a vállalkozói s z á m l a k é z h e z v é t e l é t ő l számított 30 n a p o s fizetési utalja
határidővel
át V á l l a l k o z ó 1 1 1 0 2 6 0 1 - 1 3 1 5 2 6 8 8 - 0 1 0 0 0 0 0 3 s z á m ú b a n k s z á m l á j á r a . Ha az e
meghatározott
(számla benyújtására,
illetve
a vállalkozási
díj
kifizetésére
pontban
meghatározott)
határidő utolsó napja m u n k a s z ü n e t i nap, a határidő a k ö v e t k e z ő m u n k a n a p o n jár le. 16. S z e r z ő d ő felek m e g á l l a p o d n a k a b b a n , hogy a M e g r e n d e l ő - k é s e d e l m e s fizetése e s e t é n - a Ptk. 3 0 1 / B . §-ában m e g h a t á r o z o t t m é r t é k ű k é s e d e l m i k a m a t o t fizet a Vállalkozó részére. 17. A s z á m l a k i e g y e n l í t é s é n e k feltétele az a d ó z á s rendjéről szóló 2 0 0 3 . évi X C I I . t ö r v é n y 3 6 / A . §-ában foglaltak teljesítése. 18. A Vállalkozó kifejezetten összefüggésben feltételeknek
olyan
nem
vállalja, hogy n e m fizet, illetve s z á m o l el a s z e r z ő d é s teljesítésével
költségeket,
megfelelő
amelyek
a
Kbt.
5 6 . § (1)
társaság tekintetében
merülnek
b e k e z d é s k)
pontja
szerinti
fel, és a m e l y e k a V á l l a l k o z ó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s é n e k teljes i d ő t a r t a m a alatt a tulajdonosi szerkezetét a M e g r e n d e l ő s z á m á r a m e g i s m e r h e t ő v é teszi és a 2 3 . pont szerinti ügyletekről a M e g r e n d e l ő t haladéktalanul értesíti. 19. A Vállalkozó a n e m s z e r z ő d é s s z e r ű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: •
V á l l a l k o z ó n a k felróható k é s e d e l m e s teljesítés e s e t é r e kikötött k é s e d e l m i kötbér teljes ellenszolgáltatás nettó díja, m é r t é k e az e r e d m é n y t e l e n ü l
alapja a
eltelt teljesítési határidőtől
s z á m í t v a napi 0,5 %, de legfeljebb a n n a k 1 5 % - a . •
V á l l a l k o z ó n a k felróható
hibás teljesítés
esetén
a kötbér
mértéke
-
ha a
Megrendelő
kijavítást, v a g y újbóli elvégzést igényel - a teljes ellenszolgáltatás nettó díja, m é r t é k e az eredménytelenül
eltelt
(kijavításra
vagy
újbóli
elvégzésre
meghatározott)
teljesítési
határidőtől s z á m í t v a napi 0,5 %, de legfeljebb a n n a k 1 5 % - a . •
M e g r e n d e l ő j o g o s u l t elállni a s z e r z ő d é s t ő l , a m e n n y i b e n Vállalkozó neki felróható okból a teljesítéssel 30 nap k é s e d e l e m b e esik. E b b e n az e s e t b e n M e g r e n d e l ő m e g h i ú s u l á s i k ö t b é r r e jogosult, m e l y n e k alapja a teljes nettó vállalkozási díj, m é r t é k e 15 %.
•
Felek
rögzítik,
hogy
Megrendelő
a
Vállalkozó
ugyanazon
eseményből
s z e r z ő d é s s z e r ű teljesítése e s e t é n kötbérigényt csak egyféle j o g c í m e n j o g o s u l t Felek
az
ugyanazon
eseményből
eredő
kötbérigények
párhuzamos
eredő
nem
előterjeszteni, érvényesítését
kifejezetten kizárják.
A szerződés időtartama, megszűnése 20. J e l e n s z e r z ő d é s a Felek általi a l á í r á s á n a k napján lép h a t á l y b a . A teljesítési határidő
valamennyi
h a r d v e r e s z k ö z hiánytalan leszállításától számított 4 5 n a p , v a g y a s z e r z ő d é s k ö t é s t ő l számított 60 nap. A h a r d v e r e s z k ö z ö k átadásáról a felek j e g y z ő k ö n y v e t v e s z n e k fel. A felek
megállapodnak
a b b a n , hogy a z o n teljesítési v é g h a t á r i d ő t v e s z i k f i g y e l e m b e , amelyik h o s s z a b b . M e g r e n d e l ő az előírtnál korábbi teljesítést is e l f o g a d .
3/14
21. Felek m e g á l l a p o d n a k a b b a n , hogy azonnali hatályú f e l m o n d á s s a l e g y o l d a l ú a n m e g s z ü n t e t h e t i a szerződést: • A 22. pontban (feltéve,
meghatározott
súlyos s z e r z ő d é s s z e g é s esetén a sérelmet s z e n v e d e t t
hogy a s z e r z ő d é s s z e g ő fél a s é r e l m e t
s z e n v e d e t t fél
fél
írásbeli felszólításában
megjelölt p ó t h a t á r i d ő b e n s e m orvosolta a s z e r z ő d é s s z e g é s t ) . • Bármelyik fél, ha a bíróság c s ő d - , f e l s z á m o l á s i - , v a g y v é g e l s z á m o l á s i eljárás (a t o v á b b i a k b a n együtt: f e l s z á m o l á s i eljárás) lefolytatását elrendelő v é g z é s e a másik féllel s z e m b e n j o g e r ő r e emelkedett. 22. Súlyos s z e r z ő d é s s z e g é s n e k k ü l ö n ö s e n az alábbiak m i n ő s ü l n e k : o
V á l l a l k o z ó oldaláról: o
Ha a V á l l a l k o z ó ismételten teljesítés
esetén
hibásan teljesít, v a l a m i n t , ha a hibás v a g y k é s e d e l m e s
Megrendelő
írásbeli felszólításában m e g a d o t t
határidőben
sem
teljesít s z e r z ő d é s s z e r ű e n , o o
Ha a V á l l a l k o z ó titoktartási kötelezettségét m e g s z e g i ,
M e g r e n d e l ő oldaláról: o
Ha a M e g r e n d e l ő gondoskodik
a
m a g a t a r t á s á v a l a k a d á l y o z z a a s z e r z ő d é s s z e r ű teljesítést (pl. n e m teljesítési
hely
szolgáltatás
nyújtására
alkalmas
állapotáról,
indokolatlanul m e g t a g a d j a az átvételt stb.). o 23. A
Ha a M e g r e n d e l ő titoktartási kötelezettségét megsérti.
Megrendelő
a
s z e r z ő d é s t további
mérlegelés
nélkül
felmondja
-
ha
szükséges
olyan
határidővel, a m e l y lehetővé teszi, hogy a s z e r z ő d é s s e l érintett feladata ellátásáról g o n d o s k o d n i t u d j o n - ha a V á l l a l k o z ó b a n közvetetten
v a g y közvetlenül
25 %-ot
m e g h a l a d ó tulajdoni részesedést
szerez v a l a m e l y olyan jogi s z e m é l y v a g y jogi s z e m é l y i s é g g e l n e m rendelkező társaság, a m e l y n e m felel m e g a Kbt. 56. § (1) b e k e z d é s k) pontjában
gazdasági
meghatározott
feltételeknek, v a g y a V á l l a l k o z ó közvetetten v a g y közvetlenül 25 %-ot m e g h a l a d ó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi .személy vagy jogi s z e m é l y i s é g g e l n e m rendelkező gazdasági t á r s a s á g b a n , amely n e m felel m e g a Kbt. 56. § (1) b e k e z d é s k) pontjában m e g h a t á r o z o t t A
fenti
feltételek
bekövetkezéséről
a
haladéktalanul értesíti a M e g r e n d e l ő t .
Vállalkozó
a
feltételeknek.
s z e r z ő d é s teljesítésének
időszakában
A s z e r z ő d é s j e l e n pont szerinti m e g s z ű n é s e e s e t é n a
Vállalkozó a s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s e előtt m á r teljesített szolgáltatás s z e r z ő d é s s z e r ű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 n a p o n belül e l s z á m o l n a k .
Titoktartás 24. Felek kötelezettséget
vállalnak arra, hogy jelen s z e r z ő d é s időtartama
alatt, t o v á b b á
annak
bármely okból történő m e g s z ű n é s é t k ö v e t ő e n - időbeli korlátozás nélkül - bármelyik s z e r z ő d ő fél által üzleti titoknak,
v a g y bizalmas információnak
minősített
minden
információt
é s adatot
bizalmasan kezelnek és m e g ő r i z n e k , ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél
s e m hozhatja
n y i l v á n o s s á g r a , v a g y illetéktelen
harmadik
személy tudomására. E
kötelezettség n e m v o n a t k o z i k azon i n f o r m á c i ó r a , a m e l y • Közismert • A m e l y r ő l a f o g a d ó félnek már t u d o m á s a volt • A m e l y e t h a r m a d i k fél részére korlátozás nélkül felfedtek • A m e l y n e k felfedését j o g s z a b á l y írja elő. 25. Vállalkozó e j o g v i s z o n y fennállása alatt és a j o g v i s z o n y m e g s z ű n é s é t követően megőrizni a M e g r e n d e l ő a
Megrendelő
köteles
t e v é k e n y s é g é v e l , annak ellátásával k a p c s o l a t b a n t u d o m á s á r a jutott
s z e m é l y e s adatot, minősített amelyet
is
adatot, v a l a m i n t m i n d e n olyan adatot, tényt v a g y
nem
köteles
törvény
h o z z á f é r h e t ő v é tenni. 4/14
előírásai
szerint
a
körülményt,
nyilvánosság s z á m á r a
26. Vállalkozó a s z e r z ő d é s teljesítése s o r á n M e g r e n d e l ő minden
adatot,
információt
csak
e
vállalkozási
részéről t u d o m á s á r a , birtokába szerződés
szerinti
jutott
kötelezettségeinek
teljesítéséhez használhatja fel, a s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s é t k ö v e t ő e n e z e n a d a t o k a t ,
információkat
köteles a M e g r e n d e l ő részére v i s s z a a d n i , illetve a d a t h o r d o z ó i r ó l törölni, illetve m e g s e m m i s í t e n i . Ezen törlési kötelezettség alól a V á l l a l k o z ó a n n y i b a n m e n t e s ü l , a m e n n y i b e n az átadott adat, illetve információ a h h o z s z ü k s é g e s , hogy a V á l l a l k o z ó helytállási kötelezettségét teljesíteni t u d j a , illetve hogy b i z o n y í t h a s s a , hogy a teljesítése megfelel a t ö r v é n y e s , illetve s z e r z ő d é s b e n kikötött tulajdonságoknak. 27. A titoktartási kötelezettség m e g s é r t é s e e s e t é n a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 2 8 . A Vállalkozó t u d o m á s u l veszi az i n f o r m á c i ó s ö n r e n d e l k e z é s i jogról és az i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g r ó l szóló 2 0 1 1 . évi CXII. törvény 1. s z á m ú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, a m e l y szerint az á l l a m h á z t a r t á s p é n z e s z k ö z e i f e l h a s z n á l á s á v a l , az á l l a m h á z t a r t á s h o z t a r t o z ó v a g y o n n a l történő
g a z d á l k o d á s s a l ö s s z e f ü g g ő , ötmillió
árubeszerzésre,
építési
beruházásra,
forintot
szolgáltatás
elérő
vagy
azt
megrendelésre,
meghaladó
értékű
vagyonértékesítésre,
v a g y o n h a s z n o s í t á s r a , v a g y o n vagy v a g y o n i értékű jog á t a d á s á r a , valamint k o n c e s s z i ó b a a d á s r a vonatkozó
s z e r z ő d é s e k m e g n e v e z é s é t (típusát), tárgyát,
s z e r z ő d é s értékét, határozott
a s z e r z ő d é s t kötő felek
nevét,
a
időre kötött s z e r z ő d é s e s e t é b e n a n n a k i d ő t a r t a m á t , v a l a m i n t az
említett a d a t o k változásait közzé kell tenni a s z e r z ő d é s létrejöttét követő h a tva n n a p o n belül. 29. Felek t u d o m á s u l veszik, hogy: • Az Állami S z á m v e v ő s z é k vizsgálhatja a j e l e n s z e r z ő d é s tartalmát a V á l l a l k o z ó n á l • A Polgári T ö r v é n y k ö n y v (Ptk.) 81.§ é r t e l m é b e n n e m minősülhet üzleti titoknak az az adat, a m e l y n e k m e g i s m e r é s é t vagy n y i l v á n o s s á g r a hozatalát külön törvény k ö z é r d e k b ő l elrendeli • Kérésre a j e l e n j o g v i s z o n n y a l ö s s z e f ü g g ő és a Ptk. 8 1 . § (3) b e k e z d é s e alapján k ö z é r d e k b ő l n y i l v á n o s n a k minősülő adatokra v o n a t k o z ó a n kötelesek tájékoztatást adni 30. Vállalkozó e l f o g a d j a , hogy a jelen s z e r z ő d é s k e r e t é b e n a M e g r e n d e l ő n é l alkalmazottai
a Megrendelő
Informatikai
Biztonsági S z a b á l y z a t a
által
szolgáltatást nyújtó igényelt
informatikai
biztonsági és alávetési nyilatkozatot aláírják (3. Melléklet). Szerzői jogok 3 1 . V á l l a l k o z ó kijelenti, hogy a „ S z e r z ő d é s t á r g y a " f e j e z e t b e n m e g h a t á r o z o t t
feladatok elvégzése
során létrejövő szellemi alkotások kizárólagos s z e r z ő j e , alkotója. Vállalkozó a „ S z e r z ő d é s t á r g y a " fejezetben m e g h a t á r o z o t t feladatok e l v é g z é s e s o r á n létrejövő szellemi alkotások t e k i n t e t é b e n a vállalkozási
díj
kötelezettségtől átadott
ellenében
Megrendelőnek
a
vállalkozási
díj
ellenében
-
jogdíjfizetési
m e n t e s - teljes körű, kizárólagos felhasználási j o g o t biztosít a teljesítésként
szellemi a l k o t á s r a ,
kapcsolódó
s z a k m a i a n y a g o k r a . Vállalkozó
az általa
fejlesztett
s z o f t v e r e l e m e k forráskódját és fejlesztési d o k u m e n t á c i ó j á t köteles M e g r e n d e l ő részére á t a d n i , az átadott f o r r á s k ó d d a l
és fejlesztési d o k u m e n t á c i ó v a l
Megrendelő
a n y a g i h a s z o n s z e r z é s célja
nélkül rendelkezhet, azzal a 3 2 - 3 4 . pont szerinti felhasználási c s e l e k m é n y e k e t v é g e z h e t . 32. A szellemi a l k o t á s o k v é d e l m i ideje alatt a M e g r e n d e l ő m e g s z e r z i a szellemi alkotások rögzítésére, t ö b b s z ö r ö z é s r e , terjesztésére, a m ű v e k n y i l v á n o s s á g h o z közvetítésére, nyilvános e l ő a d á s á r a , átdolgozására
vonatkozó,
harmadik
személynek átengedhető,
területi
korlátozás
nélküli,
a
m ű v e k , m ű r é s z l e t e k v é d e l m i idejének teljes időtartamára szóló felhasználási j o g o k a t . 33. A M e g r e n d e l ő t megilleti a szellemi alkotások e g é s z é n e k v a g y b á r m e l y részének á t d o l g o z á s á h o z , módosításához,
rövidítéséhez,
valamint
kivonatok,
abból
k i b ő v í t é s é h e z , tartalmi é s / v a g y f o r m a i j a v í t á s á h o z való
jog,
adaptációk és v á l o g a t á s o k k é s z í t é s é h e z , k ö z z é t é t e l é h e z és e g y é b
h a s z n o s í t á s á h o z való j o g . 34. A M e g r e n d e l ő
a jelen s z e r z ő d é s s e l kizárólagos m ó d o n
megszerzett jogainak egészben vagy
részeiben h a r m a d i k s z e m é l y e k részére t ö r t é n ő á t e n g e d é s é r e is jogosult, t o v á b b á kifejezetten
jogosult
a
jelen
szerződés
eredményeként
tov ábbfe jleszt eni, illetve harmadik személlyel továbbfejlesztetni.
5/14
létrejött
szellemi
Megrendelő terméket
35. Mindezeken t ú l m e n ő e n a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített szellemi alkotások egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg j o g á b a n áll a szellemi alkotások tekintetében jelen szerződésben meghatározott felhasználási engedélyt engedni, és harmadik személynek nincs olyan j o g a , amely a Megrendelőre jelen megállapodással engedett felhasználási jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő j o g o s érdekei v é d e l m é b e n . Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb j o g c í m e n felmerülő díjak mindenkori
megfizetéséért
kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 36. A Vállalkozó - m i n d e z e k e n t ú l m e n ő e n
- szavatolja, hogy a szellemi alkotások t e k i n t e t é b e n
s e m m i l y e n további felhasználási c s e l e k m é n y t n e m gyakorol a szellemi alkotások v é d e l m i ideje alatt, így pl. azokat, v a g y azok e g y e s részleteit
s e m publikációk,
s e m nyilvános előadások
keretében n e m hozza n y i l v á n o s s á g r a , illetve n e m közvetíti a n y i l v á n o s s á g h o z s e m m i l y e n e g y é b módon sem.
Záró rendelkezések 37. S z e r z ő d ő felek jelen szerződést é r v é n y e s e n csak írásban módosíthatják a Kbt. 132. §-ában foglalt feltételek
mellett.
írásbeli
módosítás
hiányában
v a g y a Kbt.
1 3 2 . §-ban
foglalt
feltételek
h i á n y á b a n a m ó d o s í t á s é r v é n y t e l e n , az j o g h a t á s kiváltására a l k a l m a t l a n . S z e r z ő d ő felek rögzítik, hogy j e l e n
s z e r z ő d é s s e l ö s s z e f ü g g é s b e n keletkezett
bármely
jognyilatkozat
kizárólag
akkor
hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai k ü l d e m é n y b e n , v a g y telefax útján teszik m e g . 38. Vállalkozó vállalja, hogy ha c s ő d - , f e l s z á m o l á s i , v a g y v é g e l s z á m o l á s i eljárás hatálya alá kerül, v a g y ha c é g a d a t a i b a n oiyan változás következik be, a m e l y jelen s z e r z ő d é s teljesítését érinti (pl.: székhely, telephely, fióktelep, b a n k s z á m l a s z á m stb. változik), akkor erről M e g r e n d e l ő t írásban, a változás bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül értesíti. 39. S z e r z ő d ő
felek
a
jelen
szerződéssel
kapcsolatos
szakmai
nyilatkozatok
megtételére
j o g o s u l t a k k é n t (A t o v á b b i a k b a n : s z a k m a i kapcsolattartók) az alábbi s z e m é l y e k e t jelölik m e g :
Név
M e g r e n d e l ő oldaláról
V á l l a l k o z ó oldaláról
Sáfrány T a m á s
K o v á c s Kristóf
Pozíció
főosztályvezető helyettes
ügyvezető
Telefon
+36 14577 136
+ 3 6 30 664 5666
Fax
+36 1 2 7 3 0 9 0 9
-
[email protected]
E-mail c í m
1015 Budapest, Ostrom u. 23-
Cím
25.
40. A
Megrendelő
oldali
szerződésmódosításra
nem
szakmai jogosult.
kapcsolattartó Jelen
[email protected] 2 2 0 0 M o n o r , Kistói u. 2 1 .
személy
szerződéskötésre,
s z e r z ő d é s teljesítésével
kapcsolatban
illetve hatályos
jognyilatkozat tételére jogosult képviselők j e l e n s z e r z ő d é s aláírói. 4 1 . S z e r z ő d ő felek m e g á l l a p o d n a k a b b a n , hogy mindaddig, amíg e g y m á s s a l m á s kézbesítési címet n e m közölnek, nyilatkozataikat a k o r á b b a n közölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik. 4 2 . S z e r z ő d ő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók
s z e m é l y é b e n b e k ö v e t k e z ő esetleges változást
írásban közlik e g y m á s s a l . A z írásbeli közlés kézhezvételéig a k o r á b b a n megjelölt
kapcsolattartó
tehet hatályos jognyilatkozatokat. 43. A jelen
szerződés valamely
rendelkezésének hatálytalansága, vagy végrehajthatatlansága
s z e r z ő d é s e g é s z é n e k hatályát n e m érinti, kivéve, ha az é r v é n y t e l e n n e k
a
minősülő rendelkezés
nélkül a Felek a szerződést n e m kötötték volna m e g , v a g y a r e n d e l k e z é s hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné
v á l n a . Egyéb e s e t b e n
6/14
a Megrendelő
és Vállalkozó
kötelesek
lesznek e g y m á s s a l
k ö l c s ö n ö s érdekeiket
tekintetbe
vevő, a
hatálytalanná
vagy
v é g r e h a j t h a t a t l a n n á vált r e n d e l k e z é s h e z legközelebb álló, új kikötésben m e g á l l a p o d n i . 4 4 . A z a l á b b i a k b a n felsorolt mellékletek jelen S z e r z ő d é s elválaszthatatlan részét képezik: o
1. s z á m ú melléklet: V á l l a l k o z ó által v é g z e n d ő feladatok részletes m e g h a t á r o z á s a
o
2. s z á m ú Melléklet: Nyilatkozat minta a M e g r e n d e l ő t u l a j d o n á b a n lévő tárgyi e s z k ö z 3. s z e m é l y részére használatra t ö r t é n ő á t a d á s á r ó l
o
3. s z á m ú Melléklet: Informatikai
biztonsági és alávetési nyilatkozat, m e l y e t a V á l l a l k o z ó
M e g r e n d e l ő n é l d o l g o z ó m u n k a t á r s a i n a k kell t e n n i ü k o o
4. s z á m ú Melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat a s z e m é l y e s a d a t o k k e z e l é s é h e z 5. s z á m ú Melléklet:
Nyilatkozat minta az N M H H Informatikai
Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k
t u d o m á s u l vételéről
45. A V á l l a l k o z ó ilyen irányú Vállalkozó
igényére, amennyiben a feladatok
szolgáltatása m á s k é n t
nem
teljesíthető
-
természete
előzetes
úgy k í v á n j a , é s a
m e g á l l a p o d á s _>zerint
-
a
s z e r z ő d é s b e n foglalt szolgáltatás teljesítése é r d e k é b e n eseti jelleggel a M e g r e n d e l ő biztosítja az eszközeihez
való
hozzáférést a M e g r e n d e l ő
tulajdonában,
illetve
k e z e l é s é b e n lévő
tárgyi
e s z k ö z ö k nyilvántartására, á t a d á s - á t v é t e l é r e és bizonylatolására v o n a t k o z ó m i n d e n k o r h a t á l y o s megrendelői
belső utasítás szerint. A s z o l g á l t a t á s n y ú j t á s h o z s z ü k s é g e s átvett e s z k ö z ö k r ő l a
Vállalkozó köteles kitölteni az 2. Melléklet szerinti átadás-átvételi igazolást. 4 6 . A V á l l a l k o z ó t u d o m á s u l veszi és e l f o g a d j a , hogy a j e l e n s z e r z ő d é s k e r e t é b e n vállalt s z o l g á l t a t á s nyújtása s o r á n be kell tartania a M e g r e n d e l ő Informatikai
Biztonsági S z a b á l y z a t á b a f e k t e t e t t
követelményeket. 47. J e l e n s z e r z ő d é s s z e r z ő d ő felek kétoldalú t á r g y a l á s a i n a k e r e d m é n y e k é n t jött létre; M e g r e n d e l ő a jelen
s z e r z ő d é s b e n foglaltaktól
eltérő
ajánlatot
nem
kívánt
tenni.
A z aláíró
természetes
s z e m é l y e k polgári jogi f e l e l ő s s é g ü k i s m e r e t é b e n és t u d a t á b a n kijelentik, h o g y r e n d e l k e z n e k a jelen s z e r z ő d é s a l á í r á s á h o z s z ü k s é g e s f e l h a t a l m a z á s o k k a l . 48. A j e l e n , 8 (nyolc) oldalból álló s z e r z ő d é s 6 (hat) eredeti p é l d á n y b a n készült, m e l y n e k 3 ( h á r o m ) p é l d á n y a M e g r e n d e l ő t , 3 ( h á r o m ) p é l d á n y a Vállalkozót illeti m e g . 49. Jelen s z e r z ő d é s t , mint ügyleti a k a r a t u k k a l m i n d e n b e n m e g e g y e z ő t s z e r z ő d ő felek a mai n a p o n j ó v á h a g y ó l a g aláírták.
Megrendelő képviseletében:
Vállalkozó képviseletében:
Online Projects Kft. Budapest, 2013.
pénzügyi ellenjegyzés:
Sorbán János N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési H a t ó s á g , B u d a p e s t , 2 0 1 3 . Sí. 3©
7/14
1. s z . melléklet a Nemzeti M é d i a - és Hírközlési H a t ó s á g , v a l a m i n t az Online Projects Kft. között az N M H H T S R s z a k r e n d s z e r é n e k kialakításával kapcsolatos szoftverfejlesztési
és
rendszerintegrációs
feladatok ellátása tárgyban létrejött vállalkozási s z e r z ő d é s h e z Vállalkozó által v é g z e n d ő feladatok részletes m e g h a t á r o z á s a t á r g y á b a n : A T S R rendszer kiépítéséhez s z ü k s é g e s rendszerintegrációs szolgáltatás e g y e s e l e m e i : Rendszerintegrációs t e v é k e n y s é g , Hálózati e s z k ö z ö k alapkonfigurációja, Hálózati e s z k ö z ö k konfigurációja a hírközlési szolgáltatókhoz t ö r t é n ő csatlakozás é r d e k é b e n (BGP), S z e r v e r e k hardver k ö r n y e z e t é n e k
telepítése,
Rendszerszoftverek telepítése a s z e r v e r e k e n , Vezérlő alrendszer telepítése és beállítása, A vezérlő alrendszer w e b e s f e l ü l e t é n e k a fejlesztése és testre szabása
,
Packet Filter alrendszer telepítése és beállítása , Alapszintű DoS elkerülő m e c h a n i z m u s telepítése és beállítása, BÍRD router alrendszer telepítése és beállítása, K E H T A adatbázis integráció, A teljes T S R rendszer funkcionális m ű k ö d é s é n e k tesztelése, T e r h e l é s e s tesztek elvégzése a T S R r e n d s z e r e n , Éles szolgáltatói tesztelés, Biztonsági beállítások e l v é g z é s e (tűzfal és hardening), A PKI alapú távoli biztonságos hozzáférés beállítása a n o t e b o o k - o k o n .
Megrendelő képviseletében:
Vállalkozó képviseletében:
ko.'- lies. Uniste»
Budapest, 2013.
pénzügyi ellenjegyzés:
N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság, Budapest, 2 0 1 3 .
8/14
Vállalkozási szerződés 2. számú Melléklete N M H H t u l a j d o n á b a n lévő tárgyi e s z k ö z 3. s z e m é l y részére h a s z n á l a t r a t ö r t é n ő á t a d á s á r ó l
„, .„ .„ . N e m z e t i M e d i a - es Hírközlési H a t ó s á g
1 9 / 2 0 0 7 . s z . Elnöki Utasítás
£
3. s z . melleklete Szigorú s z á m a d á s ú n y o m t a t v á n y Nyilatkozat N M H H t u l a j d o n á b a n lévő tárgyi e s z k ö z 3. s z e m é l y részére használatra t ö r t é n ő átadásáról A szerződött fél n e v e : A s z e r z ő d é s t á r g y a , kelte:
A z e s z k ö z m e g n e v e z é s e , leltári s z á m a :
A z e s z k ö z v i s s z a s z o l g á l t a t á s á n a k határideje: A z e s z k ö z elszállítását az N H H t e l e p h e l y é r ő l e n g e d é l y e z e m / n e m e n g e d é l y e z e m . Kelt:
átadó Alulírott
mint
a
szerződött fél képviseletére j o g o s u l t kijelentem az alábbiakat: A fenti eszközt a mai napon visszaszolgáltatási kötelezettséggel á t v e t t e m . Az eszközben bekövetkező alapján
kárért a Ptk-nak a s z e r z ő d é s e n kívüli k á r o k o z á s r a v o n a t k o z ó szabályai n e v é b e n felelősséget vállalok.
Kifejezetten
elfogadom
t o v á b b á , hogy az e s z k ö z s é r ü l é s m e n t e s visszaszolgáltatásáig az N H H jogosult m e g t a g a d n i az e s z k ö z értékével a r á n y o s s z e r z ő d é s s z e r ű teljesítés igazolását, illetve ha a teljesítés igazolása m á r m e g t ö r t é n t az e s z k ö z értékét az N H H a szolgáltatás e l l e n é r t é k é b ő l jogosult v i s s z a t a r t a n i .
Kelt
átvevő
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 2. s z á m ú melléklet Vállalkozási s z e r z ő d é s 3. s z . melléklet
Informatikai Biztonsági és Alávetési Nyilatkozat Alulírott (anyja neve: ; lakcím: ; szig.sz.: ; a továbbiakban: „Kötelezett képviselője") ezúton kijelentem, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25; a továbbiakban: NMHH) és a [cégnév] (székhely: ; cg.sz.: a továbbiakban: Kötelezett) közti szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: szerződés) a szolgáltatást a Kötelezett oldaláról közvetlenül én teljesítem. 1. Kijelentem, hogy az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 2. Ezúton kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - időbeli korlátozás nélkül - az NMHH által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelek, és megőrzők, ezeket az NMHH előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozom nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Fenti kötelezettségem nem vonatkozik azon információra, amely: 2.1. közismert 2.2. amelyről a fogadó félnek már tudomása volt 2.3. amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek 2.4. vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő. 3. Tudomásul veszem, hogy a Kötelezettnek az NMHH-val létesített szerződéses jogviszonya fennállása alatt és a szerződéses jogviszony megszűnését követően is köteles vagyok megőrizni az NMHH tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásomra jutott személyes adatot, minősített adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az NMHH nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. Köteles vagyok továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködőim, a Kötelezett alkalmazottja, megbízottja, az alvállalkozó is megtartsák. 4.
Kijelentem, hogy a szerződés teljesítése során az NMHH részéről tudomásomra, birtokomba jutott minden adatot, információt csak az NMHH-val megkötött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez használhatom fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles vagyok az NMHH részére visszaadni, adathordozóimról törölni, illetve megsemmisíteni.
5. Kijelentem, hogy az NMHH-nál nem törekszem olyan adatok, információk megszerzésére, amely az NMHH-val megkötött szerződés teljesítéséhez nem szükségesek.
l
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési H a t ó s á g Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 2. s z á m ú melléklet Vállalkozási s z e r z ő d é s 3. s z . melléklet
6. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban rögzített alávetési kötelezettségem alól csak az NMHH kifejezett írásos engedélye mentesít, valamint, hogy ezen kötelezettség megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozom.
Kelt:
Kötelezett képviselője
2
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 3. s z á m ú melléklet Vállalkozási s z e r z ő d é s 4. s z . melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
Alulírott (anyja neve: ; lakcím: ; szig.sz.: ; a továbbiakban: Érintett) jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25; a továbbiakban: NMHH) a köztünk/az NMHH és a [cégnév] (székhely: ; cg.sz.: ) között* létrejött szerződésben (a továbbiakban: szerződés), valamint annak mellékleteiben illetve a szerződéses jogviszony keretében más módon az általam önként az NMHH részére megadott személyes adataimat (különösen a nevemet, születési adataimat, édesanyám nevét, lakcímemet, személyi igazolványom számát) az NMHH informatikai biztonságának érdekében nyilvántartsa, azokat kezelje, feldolgozza legalább az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzata szerinti felhasználói jogviszonyom fennállásáig, legkésőbb a szerződéses dokumentumok megőrzésére vonatkozó határidőig. 1. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az NMHH az általam önként megadott személyes adatokat kizárólag a saját, belső nyilvántartási rendszerében rögzíti, azokat szigorúan bizalmasan kezeli, és nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére. Az NMHH belső nyilvántartási rendszerében tárolt adatok kezelésére és feldolgozására kizárólag az NMHH alkalmazásában álló köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók jogosultak, azokat a Hatóság nem továbbítja, és a jogosultak körén kívül álló harmadik személy nem ismerheti meg. 2. A személyes adatok kezelésének és feldolgozásának célja a szerződés teljesítésének lehetővé tétele, az informatikai biztonság megőrzése valamint az NMHH szerződéses állományának nyilvántartása. 3. Kijelentem továbbá, hogy az NMHH megfelelően tájékoztatott az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról és jogorvoslati lehetőségeimről, így különösen a tájékoztatás lekérésének, az adatok törlésének, illetve helyesbítésének, az esetleges tiltakozásnak és a bírósági jogérvényesítésnek a lehetőségeiről. Jelen nyilatkozatom az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, személyes adataim kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulásnak minősül.
Kelt:
Érintett
l
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 3. s z á m ú melléklet Vállalkozási s z e r z ő d é s 4. s z . melléklet
2
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési H a t ó s á g Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 1.
s z á m ú melléklet
Vállalkozási s z e r z ő d é s 5. s z . melléklet
Felhasználói tájékoztató 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Továbbiakban: NMHH) informatikai infrastruktúrája felhasználójának kötelezettsége az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának rá vonatkozó rendelkezéseit megismerni és betartani, valamint a feladatai ellátásához szükséges ismeretekkel rendelkezni, ennek érdekében köteles az NMHH által szervezett informatikai oktatásokon részt venni. Illetve a belső portálon időközönként megjelenő informatikai belső szabályzókban foglaltakat elsajátítani. 2. Az informatikai eszközök szabálykövető használata közvetlenül vagy közvetetten védelmet nyújt az információvesztés vagy az információ jogosulatlan személyhez való kerülése ellen, ezért az NMHH informatikai eszközeit és alkalmazásait kizárólag a vonatkozó szabályozás szerint lehet használni. 3. Az NMHH informatikai erőforrásai az NMHH tulajdonát képezik, kezelésében illetve üzemeltetésében állnak, azokat az NMHH munkavégzés illetve szolgáltatásnyújtás érdekében bocsát a felhasználók használatába, így azok használatát az NMHH kijelölt szakemberei a vonatkozó jogszabályok és az IBSZ alapján ellenőrizhetik. 4. Az informatikai eszközök rendeltetésszerű használata érdekében a felhasználó köteles: 4.1. ügyelni a használatában lévő informatikai eszközök állagmegóvó tárolására, rendeltetésszerű használatára, 4.2. gondoskodni a biztonságos tárolásról mobil-eszköz és az ezeken tárolt adatok esetén is, 4.3. a beállított szoftver, hardver állapotokat megtartani, testre szabását csak az NMHH által engedélyezett módon és paraméterek tekintetében végezhet. 5. Az informatikai eszközök és adatok biztonságos alkalmazása érdekében a felhasználó: 5.1. csak az NMHH-ban nyilvántartott és ellenőrzött eszközökkel léphet be az NMHH hálózatára. 5.2. kizárólag az NMHH által engedélyezett szoftvereket használhatja, 5.3. az általa használt számítógépekre nem telepíthet szoftvert vagy alkalmazást, 5.4. a jelszava(i)t (munkacsoport-jelszót; a csoport jelszót) körültekintően kell, hogy kezelje, az(oka)t nem szabad mással megosztania, 5.5. a jelszava(i)t semmilyen körülmények között nem szabad olvasható/visszafejthető formában megjelenítenie különböző adathordozókon: jelentéseken, képernyőn, papíron, stb, 5.6. más személy felhasználói azonosítóját és jelszavát nem használhatja, ezek megszerzésére törekednie tilos. Ha idegen jelszó a felhasználó tudomására jut, azt másnak nem adhatja át, hanem jeleznie kell a 1
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A Nemzeti M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 1.
s z á m ú melléklet
Vállalkozási s z e r z ő d é s 5. s z . melléklet
5.7. 5.8.
jelszó tulajdonosának és az Informatikai támogatási osztály által üzemeltetett NMHH Ügyfélkiszolgáló, Segítségnyújtó és Támogató (
[email protected]) rendszeren keresztül be kell jelentenie. jelszavait rendszeresen meg kell, hogy változtassa, tevékenysége ellátása során gondosan kell eljárnia és a tőle elvárható mértékben törekednie kell, hogy illetéktelen személy hozzáférését az informatikai rendszerekhez megakadályozza.
6. Az Internet és a levelező rendszer használata során a felhasználó felelős azért, hogy: 6.1. csak az NMHH által támogatott titkosítási rendszerrel titkosítsa a leveleit, 6.2. hivatalos ügyben ne használjon WEB-es „free-mail"-t, csak az NMHH hivatalos levelező rendszerét használja, 6.3. ne lehetetlenítse el a vírusellenőrzést, 6.4. kerülje az olyan tevékenységet, amelynek célja, vagy előrelátható következménye az NMHH hálózatának- vagy szoftverintegritásának bármely fokú és természetű sérülése, 6.5. kerülje el, hogy családtagjai, ismerősei bizalmas információk birtokába jussanak otthoni munkavégzése során, 6.6. ne éljen vissza a tudomására jutott szoftver és védelmi hiányosságokkal, 6.7. illetéktelen személyek ne olvassák a monitorán megjelenő információkat, 6.8. azt a munkaállomást, melyen bejelentkezett, csak abban az esetben hagyja szabadon felügyelet nélkül, ha ez indokolt, és 6.8.1. a munkaállomáson a gyári, előtelepített képernyővédőn a jelszóvédelem beállításra, és aktiválásra került 6.8.2. vagy a munkaállomást zárolta 6.8.3. a megnyitott alkalmazásokat a használatot követően bezárta. 7. Az informatikai eszközök, adatok tiltott magánhasználatra történő alkalmazásának elkerülése érdekében a felhasználó 7.1. nem használhatja az NMHH céljaitól különböző gazdasági haszonszerzésre vagy játékra, valamint az NMHH szervezeti céljait, közmegítélését negatívan befolyásoló, valamint munkaköri feladataihoz nem illeszthető tevékenységre, illetve az NMHH által rendelkezésére bocsátott számítógépet, szoftvert, nyomtatót, és egyéb perifériákat, 7.2. nem másolhatja le az NMHH tulajdonában vagy használatában levő szoftvert, 7.3. magáncélra az NMHH tulajdonában, kezelésében lévő adatokat nem rögzíthet és az ilyen rögzített adatokat engedély nélkül nem viheti ki az NMHH területéről, telephelyeiről. 7.4. az NMHH informatikai rendszeréhez idegen, nem NMHH tulajdonú, adathordozó csatlakoztatása minden esetben tilos.
2
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k k i a d á s á r ó l 1.
s z á m ú melléklet
Vállalkozási s z e r z ő d é s 5. s z . melléklet
8. Szoftverek jogtisztaságának megőrzésével kapcsolatban lényeges információk: 8.1. Az NMHH számos külső cégtől vásárolja meg a számítógépes szoftverek licenc engedélyét. Az NMHH a szoftver felhasználói szerződéssel nem válik a szoftverek tulajdonosává, és azok dokumentációját és az adathordozókon tárolt program példányait a szoftver tulajdonosának külön engedélye nélkül az NMHH-nak illetve a felhasználónak nem áll jogában reprodukálni. 8.2. Amennyiben valamely felhasználónak tudomására jut, hogy az NMHH által megvásárolt szoftvert, vagy azzal kapcsolatos dokumentációt valamely felhasználó nem a fentiek szerint használja, akkor azt köteles jelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, illetve egyéb jogosult felhasználó esetén a szerződés szakmai igazolására jogosultnak. 9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 329/A. §-a értelmében a szerzői, vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésében, így illegális szoftvermásolásban részt vevő személy a törvény értelmében szabadságvesztéssel sújtható, illetve ezen túlmenően kártérítésre is kötelezhető. Hasonló módon büntetendő a Btk. 300/C. §-a alapján az, aki számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép,- vagy belépési joga kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad, továbbá a Btk. 300/E. §-a alapján, aki a fenti bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges, vagy ezt könnyítő számítástechnikai programot, jelszót, belépési kódot, vagy számítástechnikai rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatot készít, megszerez vagy más módon hozzáférhetővé tesz, illetve az arra vonatkozó gazdasági, műszaki, szervezési ismereteit másnak rendelkezésére bocsátja. 10. A felhasználó az együttműködési kötelezettség keretében köteles a tudomására jutott, az NMHH informatikai biztonságát veszélyeztető szabálysértést a közvetlen vezetőjének vagy a szerződés szakmai igazolójának és az Informatikai Biztonsági Felelősnek tudomására hozni. 11. A felhasználó köteles megőrizni az NMHH információs rendszereinek használata során birtokába kerülő üzleti titkokat, és más, titkos ügykezelés hatálya alá tartozó valamint, bizalmas információkat. 12. Amennyiben a köztisztviselő munkaköréhez szerzői jogi oltalom alá eső szoftver(ek) fejlesztése tartozik és a szoftvert valóban a közszolgálati jogviszonyból/munkaviszonyból folyó kötelessége teljesítése során, vagy az NMHH rendelkezése alapján hozta létre úgy e szoftver átadásával az NMHH szerzi meg a szerzői jogi oltalom alá eső szoftver(ek) vagyoni jogait, a szerző jogutódjaként és válik jogosulttá az azzal/azokkal kapcsolatos valamennyi gazdasági jogosultság gyakorlására. Az NMHH ezen jogai a közszolgálati jogviszony/munkaviszony megszűnése után is, - a szerzői jogi védelem időtartamára - fennmaradnak. (A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény).
3
4 / 2 0 1 3 . s z á m ú Elnöki Utasítás A N e m z e t i M é d i a - és Hírközlési Hatóság Informatikai Biztonsági S z a b á l y z a t á n a k kiadásáról 1.
s z á m ú melléklet
Vállalkozási s z e r z ő d é s 5. s z . melléklet
Az informatikai biztonságra vonatkozó szabályok megsértése, azok súlyától illetve természetétől függően munkajogi (fegyelmi illetve kártérítési), polgári jogi (kártérítési), illetve büntetőjogi felelősségre vonást vonhatnak maguk után. Az NMHH informatikai erőforrásainak használatával kapcsolatban felmerült informatikai, szakmai kérdéseivel a felhasználó az Informatikai főosztály, jogi állásfoglalást igénylő kérdéseivel az Általános jogi főosztály munkatársaihoz fordulhat. Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatót megismertem. Kelt
, 20
hó
nap
felhasználó
4