Elıterjesztés sorszáma: 17. Melléklet: 2 db
TÁRGY: Javaslat keretszerzıdés kötésre Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel
ELİTERJESZTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. február 2-i ÜLÉSÉRE
Horváth István polgármester ELİTERJESZTİ: AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Märcz László igazgatóság vezetı
ELİADÓ:
Märcz László igazgatóság vezetı
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA:
HATÁROZAT SZÁMA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
…/2012. (…) GPB határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
Terjedelem: 1+ 4 + 14oldal
17elotv1
Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd MJV Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levı csapadékelvezetı rendszer (nyílt és zárt csapadékelvezetı csatornák és mőtárgyaik) teljes tisztítására, jókarba helyezésére a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és fejlesztési Igazgatósága ütemtervet készített a 2012. évre. A munkálatok befejezése várhatóan november közepe. A kivitelezés a befogadóktól, azaz a mélyebben fekvı területeken kezdıdik és a magasabban lévı területeken fejezıdik be. A tervezett ütemek a következıek: I. • • • • • • • • • • • •
ütem: Kecskés F. utca K-i szakasz Ocskó L. utca Prantner J. utca K-i szakasz Bencze F. utca D-i szakasz Csébi fiúk u. Alpári Gy. u. Halasi A. utca K-i sz. Kövendi S. u. K-i sz. Tartsay V. u. Kecskés – Baráth J. utcák közötti szakasz Ny-i oldal Baráth J. u. Sárvíz utca Tartsay V. u. út alatti zárt szakasz (Kecskés F. utca – Baráth J. utca között)
II. • • • • • • • • •
ütem Kecskés F. utca Honvéd – Bencze F. utca közötti szakasza Honvéd utca Vasvári P. utca D-i szakasz Prantner J. utca Ny-i szakasz Halasi A. u. Ny-i sz. Kisfaludy utca Alkony utca B.B.Á. –Kövendi csomópont alatti áteresz Magura csatorna zárt szakasz (Bencze F. utca alatt a Kövendi S. utcáig)
III. ütem • Alkotmány utca • Dobó utca • Vasvári P. utca É-i szakasz • Gróf P. utca • Flach I. u. • Bertók Rné utca • Tartsay V. u. folyóka • Béketelep • Rákóczi u. alatt (Palánki út – Delta körforgalom) található út alatti átereszek
17elotv1
•
Damjanich – Rákóczi u. alatti zárt vezeték
IV. ütem • Ady E. utca • Tavasz utca • Keselyősi út folyóka tisztítása • Petıfi u. • Csaba u. • Árpád u. • Liszt F. u. • Soós S. utca • Epreskert u. V. • • • • • • • • •
ütem Hrabovszky u. Batthyány utca Kiss János utca József A. utca Kemény S. utca Halász B. utca Wígand tér Bólyai J. utca Parászta patak, Autóklub mögötti terület tisztítása
VI. ütem • Séd tisztítása • Tüzér u. • Kuruc u. • Gemenc u. • Csap u. • Sárköz utca • Lajos kir. u. • Dr. Nagy István u. • Dr. Tóth Lajos u. • Alisca utcai hordalékfogó • Barátság utca VII. ütem • Cinka u. • Árnyas u. • Major u. • Csopak u. • Fagyöngy u. • Hegyalja u. • Barázda u. • Vesszı u. 17elotv1
• • • • •
Lugas u. Kertész u. Óvoda u. Szilas u. Szılıhegy u.
A tervezett gépi és kézi tisztítási munkák elvégzésére javasoljuk keretszerzıdés megkötését a mellékletben található tervezet alapján Szekszárd MJV Önkormányzata 100 % tulajdonában lévı Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel. A keretszerzıdés nettó értéke 24.000.000.- Ft, mely a 2012. évi költségvetési rendelet városüzemeltetési elıirányzatát fogja terhelni. Az elıterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a vállalkozási keretszerzıdést, míg a 2. melléklet a szerzıdés keretében esetlegesen elvégzendı munkák egységárait. Fentiek alapján kérem a T. Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2012. január 26. Horváth István polgármester
17elotv1
HATÁROZATI JAVASLAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése vonatkozásában a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft-vel kötendı keretszerzıdést és felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, illetve a jegyzıt annak ellenjegyzésére.
Határidı: azonnal Felelıs: Horváth István polgármester, Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
17elotv1
1. sz. melléklet
V ÁL LA L KOZ ÁSI K ERE TS ZERZİ DÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. § (1) bekezdés ka) pontja alapján egyrészrıl SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Bankszámlaszám: 11746005-15416566 Adóigazgatási szám: 15733562-1-17 Képviseli: Horváth István polgármester mint megrendelı, (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft. Címe: 7100 Epreskert u. 8. Cégjegyzék-szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli : Artim Andrásné ügyvezetı mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1.) A szerzıdés tárgya: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévı csapadékgyőjtı és –elvezetı rendszer jókarba helyezése. 2.) Elvégzendı feladatok: A fıgyőjtık, zárt és nyílt csapadékelvezetı csatornák és tartozékaik (víznyelık, aknák), utcai átereszek gépi és kézi tisztítása. 3.) A szerzıdés értéke: 3.1.)
A szerzıdés értéke: nettó 24 000 000,- Ft. A szerzıdés pontos értéke az egyes tartalmi elemek elıfordulásának gyakoriságától függ. Az egyes munkatételekre vonatkozó értékek a 1. számú mellékletben találhatók meg. A vállalási ár munkanapokon, szabadnapokon, illetve munkaszüneti napokon is a megajánlott egységárral megegyezı árat jelenti.
3.2.) Az egységárak minden Vállalkozói fizetési igényt tartalmaznak, -kivéve a speciális gépi tisztítási munkákat, melyek egyedi árajánlat alapján kerülnek megrendelésre- így különösen: a) A kivitelezést elıkészítı munkákkal kapcsolatos költségeket, b) a megvalósítás, kivitelezés költségét a jelen szerzıdés részét képezı, csatolt iratokban meghatározott mőszaki tartalomra az azokban meghatározott minıségő anyagokkal, c) a kivitelezéshez tartozó egyeztetések költségeit; 17elotv1
d) a szükséges forgalomelterelés és szabályozás költségeit; e) a megvalósításhoz szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve a környezet megóvási, ırzési, vagyon- és balesetvédelmi költségeket, f) az eltérı munkarendben folytatott munka, illetve hétvégi munkavégzés összes költségeit feltéve, hogy Megrendelı ehhez hozzájárult, g) minden olyan többletmunka költségét, melyek ajánlattételi dokumentációban, illetve az ajánlatban valamilyen formában szerepelnek, függetlenül attól, hogy az ajánlatban a Vállalkozó feltüntette-e a költségeket, h) a felvonulási és ideiglenes melléklétesítményekkel kapcsolatos költségeket, i) az esetleg szükséges munkaszervezéssel kapcsolatos költségeket, j) a garanciális költségeket, k) a munkaterületen lévı anyagok, eszközök, törmelékek stb. elszállítása, a kivitelezés során igénybevett közterület folyamatos tisztántartása és szükség esetén annak eredeti állapotban történı visszaállítása során felmerülı költségeket, l) a kötelezıen elıírt minıségi tanúsítással, technológiai elıírásokkal kapcsolatos költségeket, m) kivitelezéshez szükséges – a Megrendelı által nem biztosított– hatósági és egyéb engedélyek beszerzési költségeit, n) és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos járulékos költséget. 4.) A teljesítési határidık: 4.1.) A szerzıdés idıtartama: 4.2.)
2012. február 2. – 2012. november 30.
Vállalkozó a megrendelt munkát a megrendeléstıl számított 3 napon belül köteles megkezdeni.
5.) Megrendelı jogai és kötelezettségei 5.1. Megrendelés Jelen szerzıdés 1. számú mellékletében felsorolt munkák elvégzését esetenként, elıfordulások szerint Megrendelı írásban – levélben, vagy faxon - kéri meg Vállalkozótól. Megrendelı és Vállalkozó képviselıje közös helyszíni bejárás után meghatározzák részletesen a kivitelezési feladatokat. Amennyiben a Megrendelı igényli, úgy a Vállalkozó köteles elızetes költségbecslést készíteni az elvégzendı feladatokról. A megrendelés a munka ütemezésére, valamint annak módjára vonatkozhat, a munkavégzés helyének pontos meghatározásával. A megrendelés alapján Vállalkozó köteles az abban foglalt - a munka elvégzéséhez szükséges mértékben megállapított - határidıre a munkát elvégezni.
Vállalkozó Felmérési naplóban rögzíti a teljesítés pontos helyét és az elvégzett munkák tételes felsorolását, melyet Megrendelı mőszaki ellenıre igazol. Az igazolás elıtt helyszíni bejárást kell tartani Megrendelı és Vállalkozó képviselıinek. A leigazolt Felmérési naplóban szereplı munkákról készített számlát Megrendelı mőszaki ellenıre felülvizsgálja és leigazolja. Az elszámolás megrendelésenként történik.
17elotv1
5.2.)
Megrendelı és mőszaki ellenıre a kivitelezést és a felhasználásra kerülı anyagokat folyamatosan ellenırizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelısség alól, ha a Megrendelı az ellenırzést elmulasztotta vagy nem megfelelıen végezte el. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar) és ezután az ellenırzés a munka egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles elızetesen megfelelı idıben Megrendelıt a beépítésrıl értesíteni.
5.3.)
Ha a Megrendelı a Vállalkozó teljesítése révén új elgondolásról, megoldásról, vagy mőszaki ismeretrıl szerez tudomást, ezt a Vállalkozó elızetes hozzájárulása nélkül mással nem közölheti.
5.4.)
Megrendelı a vállalkozási díjat a jelen szerzıdésben foglaltak szerint köteles megfizetni Vállalkozónak.
6.) Vállalkozó jogai és kötelezettségei 6.1.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelı számára a jelen szerzıdésben meghatározott szolgáltatásokat a megrendelések alapján elvégzi.
6.2.
A munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó köteles Felmérési naplót vezetni. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a Felmérési naplóban kötelesek egymással közölni. A Felmérési naplóba bejegyzésre jogosultak a következık: A Vállalkozó részérıl: név: cím: telefon: telefax: A Megrendelı részérıl: név: cím: telefon: telefax:
Pap Zoltán, Kovács Szilveszter 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 74/504-137; 504-106 74/419-618
6.3.
Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellı idıre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredı kárért Vállalkozó felelısséggel tartozik.
6.4.
Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet, járdát, úttestet folyamatosan tisztán tartani, a hulladékot, szemetet és törmeléket a munkaterületrıl folyamatosan elszállítani, majd a munkálatok befejezését követıen azokat rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban a Megrendelı birtokába bocsátani. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, Megrendelı jogosult a rendeltetésszerő használathoz szükséges munkálatokat Vállalkozó költségére elvégeztetni.
17elotv1
6.5.
A munkaterületen bekövetkezett – a kivitelezéssel összefüggésbe hozható – károk helyreállítása Vállalkozó kötelessége. A helyreállítási kötelezettségét Vállalkozó Felmérési naplóban rögzített idıpontig teljesíti.
6.6.
A kivitelezéshez szükséges felvonulási létesítményekrıl, anyagtároló és egyéb depónia helyekrıl Vállalkozó tartozik gondoskodni. A kivitelezési munkák végzéséhez szükséges Megrendelı által nem biztosított – engedélyek (pld. szakhatósági felügyelet, forgalomelterelés, forgalomkorlátozás, stb.) beszerzése Vállalkozó feladatát képezik. A kivitelezés során az elıírásoknak megfelelı táblák kihelyezésérıl Vállalkozó köteles gondoskodni. Ennek elmulasztásából adódó balesetekért Vállalkozó felelısséggel tartozik. Vállalkozónak a kivitelezés idıtartama alatt is biztosítania kell a közúton a közlekedés forgalmát.
6.7.
A kivitelezés idıtartama alatt Vállalkozó felelısséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és ırzését, az élet- és vagyonbiztonságot.
6.8.
Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó a kivitelezés során saját költségén köteles megtenni minden ésszerő lépést a környezet védelme érdekében, a zaj és porhatást megfelelı technológiák alkalmazásával a lehetı legalacsonyabb szintre csökkenteni.
6.9.
A kivitelezés során Vállalkozónak minden általános érvényő és eseti jogszabályt, szabványt és egyéb szabályzatot, mely a beruházás megvalósításával, munkavédelemmel, a hibák kijavításával és a fizetendı díjakkal kapcsolatos elıírásokat tartalmaz, be kell tartani és be kell tartatnia.
6.10.
Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselıje útján biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés teljes idıtartama alatt.
7.) Alvállalkozó, pótmunka, minıségi követelmények 7.1. Alvállalkozók igénybevétele Vállalkozó jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként közremőködıket igénybe venni. 7.2. Pótmunka A mőszaki szükségességbıl elrendelt pótmunkákat a Vállalkozó külön megrendelés alapján köteles elvégezni (a más megrendeléseknél érvényes teljesítési határidık betartásával). 7.3. Minıségi követelmények Vállalkozó a mőszaki elıírásokban, illetve ahol a vonatkozó szabványok elıírásai a mértékadóak, az azokban meghatározott legmagasabb minıségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Amennyiben valamely építményrész a legmagasabb minıségi szintre vonatkozó elıírásokat nem elégíti ki, úgy Megrendelı kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkent értékő illetve osztályos munkát teljesítésként elfogadja-e, vagy ragaszkodik
17elotv1
annak elbontásához és az újraépítéshez. Vállalkozó az általa beépített anyagok származását és minıségét az anyagok mőbizonylatainak, szállítóleveleinek fénymásolt példányával bizonyítja. 7.4.) Az alkalmazott anyagok és technológiák jóváhagyása: A beépítendı anyagok és az alkalmazni kívánt gyártási és beépítési technológiát a Vállalkozó köteles a Megrendelıvel jóváhagyatni. A Megrendelıi jóváhagyás a Vállalkozó teljes körő felelısségét nem csorbítja és a teljesítését nem hátráltathatja. 7.5.) Kivitelezés alatti forgalomkorlátozások: Vállalkozó köteles közúti csomópontokat érintı, forgalomtereléssel járó teljes, ill. félsávos útlezárás igénylı munkavégzés esetén forgalomszabályozást Megrendelıvel jóváhagyatni. A forgalomszabályozást építményenként különállóan kell tervezni és megvalósítani. Minden más esetben a kivitelezés során az ÚT 2-1119 számú útügyi mőszaki elıírásban rögzítettek szerint kell eljárni. 8.) Mőszaki átadás-átvétel 8.1.)
Vállalkozó köteles egy-egy munkafolyamat elvégzése esetén Felmérési naplót, valamint a munka megkezdése elıtt és annak befejezésekor fényképfelvételeket készíteni.
8.2.)
Az átadás-átvétel feltétele a hiány- és hibamentes teljesítés, melyet Megrendelı a felmérési napló mőszaki ellenır által történı ellenjegyzésével igazol. Hibás teljesítés esetén jegyzıkönyvben kell feltüntetni a megállapított, illetve a Megrendelı által sérelmezett hibákat. A Megrendelı az átvételt kizárólag olyan hibák esetén tagadhatja meg, amelyek a rendeltetésszerő használatot akadályozzák. Egyéb hibák esetén a jegyzıkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt a Felek által egyeztetett idıpontot, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani. Amennyiben a Vállalkozó a hibát a megjelölt idıpontig nem javítja ki, a Megrendelı jogosult a hiba kijavításához szükséges munkálatokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
9.) Fizetési feltételek: 9.1.) A szerzıdés pénzügyi finanszírozása: A megvalósításhoz a pénzügyi fedezetet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelete biztosítja. 9.2.) Számla benyújtása A szerzıdés 5.) pontja alapján megrendelt munkák szerzıdésszerő elvégzését követıen Megrendelı számlát elfogad. A munkálatokról Felmérési naplót kell vezetni és a Megrendelı mőszaki ellenıre igazolja az elvégzett munkát. A számla mellékletét képezi a leigazolt Felmérési napló, valamint a munkavégzés elıtti és az elkészült munkákról készített fényképfelvételek, illetve minden, a munkavégzéssel összefüggı dokumentum (Megrendelı által leigazolt fuvarlevelek, szállítólevelek stb.)
17elotv1
9.3.) Számla igazolása és kiegyenlítése Vállalkozó a számlát 3 db (1 eredeti, 2 db eredetivel azonos másolati) példányban nyújtja be. Megrendelı a mőszaki ellenır által elızetesen felülvizsgált és leigazolt számlákat a kézhezvételtıl számított 60 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó …………… vezetett …………………. számú bankszámlájára. Megrendelı fizetési késedelme esetén Vállalkozó jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelı mértékő késedelmi kamatot érvényesíteni Megrendelıvel szemben. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelıi elıírásokat betartani. A számlák tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Vállalkozót terhelik. 10.) Érvényes felelısségbiztosítás 10.1. Vállalkozó a szerzıdés idıtartamára az építési munkák vonatkozásában köteles felelısségbiztosítást kötni, melynek kedvezményezettje Megrendelı. Vállalkozó az erre vonatkozó dokumentumok másolatát a szerzıdés aláírását követı 5 napon belül Megrendelı rendelkezésére bocsátja. 10.2.
A dokumentumok késedelmes benyújtása miatt bekövetkezı idıveszteség nem eredményezheti a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetése alóli mentességét.
11.) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek 11.1.) Késedelmi kötbér A Vállalkozónak a neki felróható késedelmes teljesítése esetére kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik. A késedelmi kötbér mértéke bruttó 50.000.-Ft/nap, melyet a Vállalkozó köteles megfizetni, illetve ennyivel csökkentendı a számla összege. A kötbér a szerzıdésszegés napján válik esedékessé.
11.2) Meghiúsulási kötbér Az ajánlattevı által az egyedi szerzıdésekben vállalt feladat ajánlattevınek felróható nem teljesítés esetére az ajánlattevı meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér összege az egyedi megrendelés bruttó ellenértékének 20 %-a.
17elotv1
11.3.) Jótállás Az ajánlattevıt jótállási (garanciális) kötelezettség terheli az egyes munkák Felmérési naplóban rögzített teljesítési idıpontjától számítva, melynek idıtartama 12 hónap. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelı által jelzett hibák, azt követıen pedig a Megrendelı által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását amennyiben az idıjárási körülmények, a javítási technológia lehetıvé teszi – azonnal, de legkésıbb Megrendelı megkeresését követı 3 napon belül megkezdi és a mőszakilag indokolt idıtartamon belül befejezi. A hibák mennyiségét és a javítás idıtartamát helyszíni bejárást követıen jegyzıkönyvben rögzítik. A javítás határidejének be nem tartása esetén a 11.1.) pontban (késedelmes teljesítés) rögzítettek a mérvadók. Ellenkezı esetben a Megrendelı jogosult - a Vállalkozó értesítésével - a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére és veszélyére. Ennek díját a Vállalkozó nem vitathatja. A Vállalkozó köteles a Megrendelı felszólítására a jelzett hiba területét a felszólítástól számított 24 órán belül lekorlátozni és a forgalomtól elzárni, megelızve ezzel az úthiba következtében elıálló személyi és anyagi kárt. 12.) Felmondás szabályai 12.1.
Megrendelı jogosult jelen szerzıdést azonnali hatállyal felmondani, ha Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot. A felmondást írásba kell foglalni. A szerzıdés megszőnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.2.
A szerzıdés megszőnését követıen Megrendelı az addig elvégzett munkát tételes elszámolás után, a beárazott költségvetésben megadott díjakat alapul véve téríti meg Vállalkozónak. Ezen felül Vállalkozó kártérítési igénnyel nem élhet.
13.) Záró rendelkezések 13.1.
A Vállalkozó érdekkörében felmerülı bármely akadály esetén is köteles a tevékenységet elvégezni vagy elvégeztetni. Amennyiben a munkát kényszerőségbıl mással végezteti el, úgy a jelen szerzıdésben meghatározott vállalkozói díjon felüli esetleges költségeket a Vállalkozónak kell fedeznie.
13.2. Szerzıdı Felek az elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen és folyamatosan együttmőködnek, a teljesítés bármilyen ok miatt történı veszélyeztetése esetén egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek oly módon, hogy ezáltal bármelyikük érdekkörében felmerülı károkozástól egymást óvják. 13.3.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelıt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítése elıtt ellene, illetıleg alvállalkozója ellen csıd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles Megrendelıt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerzıdés maradéktalan teljesítését megelızıen tulajdonos változásra, illetıleg jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó haladéktalanul értesíti továbbá Megrendelıt a beruházás építésvezetıjének esetleges változásáról, egyidejőleg az alkalmasságát is igazolja.
17elotv1
13.4.
Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsıdlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre Felek a szerzıdésbıl eredı jogviták elbírálására a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
13.5.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felek jelen szerzıdést, mint akaratukkal mindenben megegyezıt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Jelen szerzıdés 9 (kilenc) számozott lapból áll és 6 (hat) egymással mindenben megegyezı eredeti példányban készült.
Kelt: Szekszárd, 2012. február ...
____________________________________
____________________________________
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében
Szekszárdi Víz –és Csatornamő Kft. képviseletében
Horváth István polgármester
Artim Andrásné ügyvezetı Vállalkozó
Megrendelı
Mellékletek: -
1. számú melléklet: Egységárak 2. számú melléklet: Felelısségbiztosítási kötvény
17elotv1
2. sz. melléklet MINTAKÖLTSÉGVETÉS (1. Rész) - Szakágazat tételjegyzék Elıkészítı munkák vállalási ár (egységár) tekintetében
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Feladat megnevezése fakitermelés 10-20 cm átm. fakitermelés 21-40 cm átm. bozót és cserjeirtás padkakaszálás kézzel rézsőkaszálás kézzel KRESZ tábla (kihelyez., bont.) táblatartó oszlop (mobil kihely.,bont.) bak (kihelyezés, bontás) útlezáró szalag (kihelyezés, bontás) pályaeltakarítás
Áfa, 27 % 357 477 30 9 11 448 379 226 19 16
Bruttó egységár (Ft) 1 680 2 245 140 41 50 2 108 1 781 1 064 91 75
Nettó egységár (Ft) 816 1 038 5 972 1 756 7 591 4 364 8 914 4 998 1 117 376 8 129 5 720
Áfa, 27 % 220 280 1 612 474 2 050 1 178 2 407 1 349 302 102 2 195 1 544
Bruttó egységár (Ft) 1 036 1 318 7 584 2 230 9 641 5 542 11 321 6 347 1 419 478 10 324 7 264
m3 m3 m3 m3
3 652 3 103 6 692 3 499
986 838 1 807 945
4 638 3 941 8 499 4 444
m3
7 026
1 897
8 923
m3 fm fm db m3 m3 m3 m3
3 674 564 1 144 1 482 996 859 1 310 1 355
992 152 309 400 269 232 354 366
4 666 716 1 453 1 882 1 265 1 091 1 664 1 721
Mértékegység db db db m2 m2 db db db fm m2
Nettó egységár (Ft) 1 323 1 768 110 32 39 1 660 1 402 838 72 59
Alépítményi munkák vállalási ár (egységár) tekintetében
Sorszám 1. 2. 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.a 12.b 13.a 13.b 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Feladat megnevezése többletkarolás (5 m vízsz. 2,5 m. függ.) anyagmozgatás talicskával 5 m-ig makadám rendszerő útalap bontás kézi makadám rendszerő útalap bontás gépi útalapbeton bontás kézi erıvel útalapbeton bontás géppel betonpálya burk. bontás kézi erıvel betonpálya burk. bontás géppel kiemelt v. süly. szeg. futósorok bontása kerti szegély bontás terméskı burk. bontása betonágyazattal mint elızı, de homokos kavics ágyazattal kiskı, keramit, betonjárdalap bontása beton ágyazattal mint elızı, de homokos kavics ágyazattal aszf felülető makadám burk. bont. kézzel aszf. felülető makadám burk. bont. géppel hengerelt és öntött aszfalt bontása kötıréteggel kézi erıvel hengerelt és öntött aszfalt bontása kötıréteggel géppel hézagvágás csıkorlát bontása közúti acél szalagkorlát bontása humusz leszedés humusz terítés földkitermelés széles sávban (2 m felett) földkitermelés keskeny sávban (2 m-ig)
Mértékegység m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 fm fm m3 m3
17elotv1
21.a 21.b 22.a 22.b 23.a 23.b 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.a 32.a 33. 34. 35.a 35.b 36. 37. 38. 39. 40.a 40.b 41.
földkitermelés munkaárokból 1-IV. o. tal. kézi erıvel földkitermelés munkaárokból I-IV. o. tal. géppel földkitermelés közmővesített m.árokból III. o. talaj kézi erıvel földkitermelés közmővesített m.árokból IIV. o. talaj géppel Ároktisztítás gépi Ároktisztítás kézi Iszapkitermelés Áteresz kézi tisztítás (3 m hosszig) Áteresz gépi mosása Tükörkészítés Földmőágyazat tömörítése Padkarendezés kézi Simító hengerelés Rézsőképzés Földvisszatöltés gépi Földvisszatöltés kézi Föld felrakása géppel Törmelék felrakása géppel föld, törmelék felrakása kézzel I-IV. o. tal. föld, törmelék felrakása kézzel V-VII. o. talaj föld, törmelék szállítás 5 km-ig föld, törmelék szállítás 5-10 km-ig föld, törmelék szállítás 10-15 km-ig lerakás díj konténer szállítás I-IV. o. konténer szállítás V-VII. o. mőtárgy beton bontás
m3
2 334
630
2 964
m3
1 428
386
1 814
m3
3 278
885
4 163
m3 m3 m3 m3 db db m2 m3 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
1 694 1 238 3 278 3 552 1 435 1 734 148 590 198 116 209 528 1 208 879 946 1 477
457 334 885 959 387 468 40 159 53 31 56 143 326 237 255 399
2 151 1 572 4 163 4 511 1 822 2 202 188 749 251 147 265 671 1 534 1 116 1 201 1 876
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 858 1 290 1 595 1 595 2 550 2 870 3 480 11 508
502 348 431 431 689 775 940 3 107
2 360 1 638 2 026 2 026 3 239 3 645 4 420 14 615
Nettó egységár (Ft) 6 272 7 730
Áfa, 27 % 1 693 2 087
Bruttó egységár (Ft) 7 965 9 817
m3
8 773
2 369
11 142
m3
8 390
2 265
10 655
m3
22 940
6 194
29 134
fm
24 490
6 612
31 102
fm
24 990
6 747
31 737
m3
22 487
6 071
28 558
Építési munkák vállalási ár (egységár) tekintetében
Feladat megnevezése Sorszám 1. talajjavító réteg készítés homokból 2. mint elızı, de homokos kavicsból szórt alap készítés 20/55-bıl (teregetéssel tömörítéssel) 3. földút javítás 0/30-as zúzalékból 4. (teregetéssel,tömörítéssel) beton burkolatalap készítés változó vtg. 5. 2,0 m sávszélességig C-4 j. betonból beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m sávszélességig C-6 j. betonból 6. beton burkolatalap készítés változó vtg. 7. 2,0 m sávszélességig C-8 j. betonból
8.
beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-4 j. betonból
Mértékegység m3 m3
17elotv1
9.
beton burkolatalap készítés változó vtg. 2.0 m-nél nagyobb szélességben C-6 jelő betonból
m3
23 934
6 462
30 396
10.
beton burkolatalap készítés változó vtg. 2,0 m-nél nagyobb szélességben C-8 j. betonból
m3
24 590
6 639
31 229
11. 12.
viacolor burkolat készítése meglévı alapra, vagy ágyazatra (szürke "Balaton" v. Mecsek kód mint elızı, de meglévı kıbıl
m2 m2
4 498 2 497
1 214 674
5 712 3 171
13. 14.
betonlap burkolat készítése meglévı ágyazatra hézagolással 40x40x6-os betonlapból mint elızı, de meglévı betonlapokból
m2 m2
3 110 1 584
840 428
3 950 2 012
15. 16.
betonlap burkolat készítése meglévı ágyazatra hézagolással 40x40x10-es betonlapból mint elızı, de meglévı betonlapokból
m2 m2
4 399 1 608
1 188 434
5 587 2 042
17. 18.
mederburkolat készítése betonlappal, hézagolással, fejgerendával 40x40x10 lapokból mint elızı, de fejgerenda nélkül
m2 m2
4 980 4 403
1 345 1 189
6 325 5 592
fm
6 728
1 817
8 545
fm fm
10 890 825
2 940 223
13 830 1 048
m3
24 946
6 735
31 681
m2
5 947
1 606
7 553
m2
2 300
621
2 921
m2
1 186
320
1 506
m2 m3 m2 m2
1 186 24 890 3 295 3 790
320 6 720 890 1 023
1 506 31 610 4 185 4 813
fm m3
464 33 970
125 9 172
589 43 142
m3
34 620
9 347
43 967
m3
34 172
9 226
43 398
m3
31 994
8 638
40 632
23.b
egysoros csıkorlát készítése, földmunkával, lábak betonozásával, festéssel csıkorlát készítése földmunkával, festéssel, lábak betonozásával egysoros csıkorlát festése (elıkészítéssel) terméskı támfal javítása kıpótlással, elıkészítéssel öntött aszfalt burkolat készítése 3 cm vtgban. hengerelt aszfalt burkolat készítése 3 cm vtg-ban.
24.
hézagjavítás cementhabarccsal meglévı burkolatban, vagy támfalon, vízszintes felületen.
19. 20. 21. 22. 23.a
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
hézagjavítás cementhabarccsal meglévı burkolatban, vagy támfalon ferde v. függıleges felületen. Terelıgát építése és bontása (C-10 beton) síkzsaluzás íves zsaluzás dilatációs hézag, vagy burkolat repedés kiöntése bitumennel. mőtárgy betonozás C 16 betonból burkolat készítése 2 m sávszélességi C-20 j. betonból burkolat készítése 2 m sávszélességig C16 betonból burkolat készítése 2 m nagyobb szélességben C-20 j. betonból
17elotv1
34.
burkolat készítés 2 m-nél nagyobb szélességben C-16 jelő betonból
fm
31 622
8 538
40 160
35.
kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, elıregyártott szegélyelemekbıl
fm
4 479
1 209
5 688
36.
kiemelt v. döntött szegély készítése alap árok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással, hézagolással, bontott szegélyelemekbıl
3 270
883
4 153
37.
kiemelt v. döntött szegély készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, megtámasztással hasított v. faragott kıbıl (meglévı)
fm
2 284
617
2 901
38.
süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel, alapgerendával, hézagolással, elıregyárott szegélyelembıl
fm
3 980
1 075
5 055
39.
süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, bontott szegélyelembıl
fm
2 804
757
3 561
40.
süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, hasított kıbıl, nagykıbıl (meglévı)
fm
2 284
617
2 901
41.
süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel alapgerendával, hézagolással, 40x40x 10-es mederlapból
fm
2 608
704
3 312
42.
süllyesztett szegély v. futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, 40x40x l0-es folyókaelembıl
fm
3 260
880
4 140
43.
futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, új kerti szegélybıl (40x20x6)
fm
2 490
672
3 162
44.
futósor készítése alapárok kiemeléssel,alapgerendával, hézagolással, meglévı kerti szegélybıl
fm
1 880
508
2 388
45.
kiskockakı burkolat készítése meglévı kıbıl, homokágyazattal (válogatás, tisztítás)
m2
2 998
809
3 807
46. 47.
gyephézagos burkolat készítése elıregyártott elemekbıl, (40x40x 10) meglévı ágyazatra termıföld kiékeléssel, füvesítéssel mint elızı,csak bontott elemekbıl
m2 m2
3 990 1 860
1 077 502
5 067 2 362
MINTAKÖLTSÉGVETÉS (2. Rész) - Szakágazat tételjegyzék A Tételcsoport: 1100 Burkolatok repedéseinek javítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám Feladat megnevezése 1110 Bitumenemulziós kiöntés
Mértékegység fm
Nettó egységár (Ft) 363
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 98 461
17elotv1
B Tételcsoport 1200 felületi kopások, hálós repedések javítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám Feladat megnevezése 1210 Javítás felületi bevonattal
Mértékegység fm
Nettó egységár (Ft) 853
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 230 1 083
C Tételcsoport 1300 3 cm-nél sekélyebb kátyúk javítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Feladat megnevezése Tételszám 1310 Kátyúzás hideg aszfalttal 1320 Kátyúzás AB-5 jelő aszfaltbetonnal 1330 Öntött aszfalttal
Mértékegység t t t
Nettó egységár (Ft) 33 677 33 677 95 483
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 9 093 42 770 9 093 42 770 25 780 121 263
D Tételcsoport 1400 3 cm-nél mélyebb kátyúk javítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Feladat megnevezése Mértékegység Tételszám 14101 Zúzottkı alapréteg készítése t 14102 Hidegaszfalt záróréteg t 14103 Ab-5. Jelő aszfaltbeton záróréteg t Ab 5. Jelő aszfaltbetonnal 14201 (főrészeléssel) t AB-5 jelő aszfaltbetonnal 14202 (légkalapáccsal) t 14203 AB-12 jelő aszfaltbeton (főrészeléssel) t 14204 AB-1 2 jelő aszfaltbeton (légkal.) t 14205 Öntött aszfalt (főtrészeléssel) t 14206 Öntött aszfalt (légkalapáccsal) t
Nettó egységár (Ft) 6 813 33 691 36 950
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 1 840 8 653 9 097 42 788 9 977 46 927
36 950
9 977
46 927
36 950 36 246 36 246 99 258 99 258
9 977 9 786 9 786 26 800 26 800
46 927 46 032 46 032 126 058 126 058
E Tételcsoport 1500 téli burkolatjavítás vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám Feladat megnevezése 1510 Burkolatjavítás hidegaszfalttal
Mértékegység t
Nettó egységár (Ft) 33 691
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 9 097 42 788
F Tételcsoport 1600 győrıdések és keréknyomvályú javítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám 1610 1620 1630 1640
Feladat megnevezése Győrıdések javítása AB 12 jelő aszfaltbetonnal Keréknyomvályú javítása AB 5 jelő aszfaltbetonnal Aszfaltmarás 2,0 vtg-ig Aszfaltmarás további 1,0 cm
Mértékegység
Nettó egységár (Ft)
Áfa, 27 %
Bruttó egységár (Ft)
t
35 376
9 552
44 928
t m2 m2
35 376 1 031 474
9 552 278 128
44 928 1 309 602
17elotv1
G Tételcsoport 1700 téli burkolatjavítása vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám 1710 1720 1730 1740 1750
Feladat megnevezése AB-5 jelő aszfaltbetonnal (kézi) AB-12 jelő aszfaltbetonnal (kézi) AB-5 jelő aszfaltbetonnal (gépi) AB-12 j- aszfaltbetonnal (gépi) Öntött aszfalttal
Mértékegység t t t t t
Nettó egységár (Ft) 33 691 33 691 22 556 22 556 99 258
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 9 097 42 788 9 097 42 788 6 090 28 646 6 090 28 646 26 800 126 058
H Tételcsoport 1800 közmőaknák szintbeemelése vállalási ár (egységár) tekintetében
Tételszám 1810 1820 1830 1840 1850 1860
Feladat megnevezése Kismérető régi Nagymérető régi Kismérető új Nagymérető új Víznyelı új Víznyelı új szatmári
Mértékegység db db db db db db
Nettó egységár (Ft) 7 602 21 585 19 940 67 190 67 190 67 190
Bruttó Áfa, 27 % egységár (Ft) 2 053 9 655 5 828 27 413 5 384 25 324 18 141 85 331 18 141 85 331 18 141 85 331
17elotv1
